屋頂光伏委托租賃協議書范本（精選3篇）

屋頂光伏委托租賃協議書范本 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規和政策規定，甲、乙雙方本著自愿原則，經過充分協商，在平等互利的基礎上，就乙方租賃甲方廠房屋頂安裝太陽能光伏電站相關事宜達成如下協議：

　　一、廠房屋頂基本情況

　　甲方將其擁有位于的廠房屋頂租賃給乙方用于安裝太陽能電站，廠房屋總面積 平方米（廠房屋頂實際面積以丈量為準）。

　　二、廠房屋頂租期限

　　1、廠房屋頂租賃期限自20xx年4月12日起，至20xx年4月12日止，租賃期30年。

　　2、租賃期間，屋頂使用權歸乙方所有。租賃期滿，甲方有權收回所有屋頂，乙方應如期歸還，乙方如需要繼續承租，應于租賃期滿前三個月提出書面要求，經甲方同意后重新簽訂租賃合同。

　　三、租金及相關費用支付方式

　　1、乙方以電費優惠作為使用甲方屋頂租金。甲、乙雙方約定，乙方租賃甲方廠房屋頂安裝光伏電站，電站并網發電后，乙方承諾，對甲方實施電價優惠，甲方購買乙方太陽能電站電力每千瓦時電費比電力公司當時的電價優惠15%。具體電費支付方式，甲、乙雙方另行協議約定。

　　2、租賃期間，乙方使用該廠房屋頂發生的所有水、電及維護費用由乙方承擔。

　　四、廠房使用要求及維護責任

　　1、租賃期間，乙方應合理使用并愛護該廠房及其附屬設施。因乙方使用不當或不合理使用，導致廠房屋頂及其附屬設施損壞或發生故障的，由乙方負責維修。

　　2、租賃期間，乙方需裝修或增設附屬設施和設備的，應事先征得甲方的同意，按規定須向有關部門審批的，則還應由甲方報請有關部門批準后，方可執行。

　　五、廠房轉租和歸還

　　1、乙方在租賃期間，如將廠房屋頂轉租給第三方，須事先征得甲方的書面同意，擅自中途轉租、轉讓，甲方有權利終止本租賃協議。

　　2、租賃期滿后，該廠房屋頂歸還時，應當符合正常使用狀態。

　　六、租賃期間其他有關約定

　　1、租賃期間，甲、乙雙方都應遵守國家的法律法規，不得利用廠房租賃進行非法活動。

　　2、租賃期間，甲方有權督促并協助乙方做好消防、安全、衛生工作。

　　3、租賃期間，廠房因不可抗拒的原因和市政動遷造成本合同無法履行，雙方互不承擔責任。

　　4、租賃期間，乙方可根據自己的經營特點進行裝修，但原則上不得破壞原房結構，裝修費用由乙方自負，租賃期滿后如乙方不再承擔，甲方也不作任何補償。

　　5、租賃期間，乙方應及時支付房租及其他應支付的一切費用，如拖欠不付滿一個月，甲方有權增收5%滯納金，并有權終止租賃協議。

　　6、租賃期滿后，甲方如繼續出租該房時，乙方享有優先權；如期滿后不再出租，乙方應如期搬遷，否則由此造成一切損失和后果，都由乙方承擔。

　　七、其他條款

　　1、租賃期間，如甲方提前終止合同而違約，甲方應一次性賠償乙方20萬元。租賃期間，如乙方提前退租而違約，乙方應一次性賠償甲方20萬元。

　　2、租賃期間，如因產權證問題而影響乙方正常經營而造成的損失，由甲方負一切責任給予賠償。

　　3、甲方協助乙方辦理項目的相關材料及手續，其費用由乙方承擔。

　　4、租賃合同簽訂后，如企業名稱變更，可由甲乙雙方蓋章簽字確認，原租賃合同條款不變，繼續執行到合同期滿。

　　八、合同的`變更和解除

　　1、本合同一經簽訂，即具有法律約束力，任何單位和個人不得隨意變更和解除。

　　2、在合同履行期間，甲、乙雙方不能因機構變更、人事變動或其他原因而無故終止合同。如因不可抗拒力致使難以履行合同時，本合同可以變更或刪除。

　　3、本合同期滿，乙方在同等條件下享有優先承租權，如果乙方由此需要，甲方應當優先與乙方續簽合同。

　　八、發生爭議，甲乙雙方本著互諒互讓原則協商解決，協商不成的，可向當地人民法院提起訴訟。

　　九、本合同未盡事宜，可由甲乙雙方約定后作為補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

屋頂光伏委托租賃協議書范本 篇2

　　甲方(委托人)：_________________

　　乙方(居間人)：_________________

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

　　一、委托事項

　　1、乙方接受甲方委托，負責就工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。

　　2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。

　　二、甲方義務

　　1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。

　　2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

　　3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則逾期每日按未支付金額的____%向乙方承擔違約金。

　　三、乙方的義務

　　1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，協助甲方對該工程項目進行實地考察。

　　2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。

　　3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。

　　四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

　　1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的______%(即人民幣______萬元，大寫：_________________萬元)。

　　2、居間報酬結算方式：_________________居間報酬總金額為人民幣 萬元，在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后，建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款(即工程總造價的_____%)到賬后，次日將報酬總額中的萬(大寫：_________________元整)以現金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內，甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款，甲方可以轉帳或現金的方式支付。

　　3、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶，也可直接支付現金予乙方指定代理人。

　　五、保密事項

　　1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

　　2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密作出不利對方的任何行為，否則有權要求對方承擔違約責任。

　　3、如果甲方以相關企業或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業主方簽訂承包施工合同，居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。

　　六、合同終止

　　1、本合同簽字生效后，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

　　2、如居間成功，本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。

　　3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

　　七、爭議解決方式

　　如發生合同爭議，協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

　　八、其他事項

　　1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

　　2、本合同含正本一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫，具真實性及法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

屋頂光伏委托租賃協議書范本 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　根據中華人民共和國合同法及相關法律法規規定，經甲、乙雙方友好協商一致，就乙方屋頂廣告牌的租賃達成如下協議：

　　第一條房屋基本情況

　　甲方房屋屋頂(以下簡稱該房屋)坐落于吉首市小溪橋紅綠燈側，，頂層。

　　第二條房屋用途

　　該房屋用途為建設戶外廣告牌。除雙方另有約定外，乙方不得任意改變房屋用途。

　　第三條租賃期限

　　租賃期限自__年8月18日至__年8月31日止。

　　第四條租金、押金及付款方式

　　按年度繳納租金，在每周年開始的一個月內由乙方向甲方繳納租金。該房屋屋頂第一年年租金為：￥叁萬元整;第二年至第五年每年租金為：￥肆萬元整;第六年至第十年年租金如遇到國家有關政策調整，則按新政策規定調整租金標準，上下浮動不超過年租金的20%。

　　乙方繳納甲方押金壹萬元整，乙方在支付甲方第一筆款項時，將押金繳納給甲方。合作結束時退還押金。

　　第五條交付房屋期限

　　甲方應于本合同生效之日起，將該房屋屋頂交付給乙方。

　　第六條甲方對房屋產權的承諾

　　甲方保證擁有房屋屋頂產權及使用權，提供相應證明。在交易時該房屋屋頂沒有產權糾紛;除補充協議另有約定外，有關按揭、抵押債務、稅項及租金等，甲方均在交付房屋屋頂前辦妥。

　　第七條維修養護責任

　　正常的房屋屋頂大修理費用由甲方承擔;日常的廣告牌及固定廣告牌的附件維修費用由乙承擔。因廣告牌脫落造成的一切損失由乙方承擔。

　　第八條關于房屋租賃期間的有關費用

　　在房屋屋頂租賃期間，因廣告牌所裝的射燈及三面翻所用的電機費用由乙方按月支付給甲方。電表安裝費用由乙方支付。

　　第九條租賃期滿

　　1、租賃期滿后，如乙方要求繼續租賃，甲方則優先同意繼續租賃;

　　2、租賃期滿后，如乙方不續租，則乙方負責對廣告牌及相關附件的拆除工作。

　　第十條違約責任

　　租賃期間雙方必須信守合同，任何一方違反本合同的規定，視為違約。

　　因不可抗力原因導致該房屋屋頂毀損和造成損失的，雙方互不承擔責任。

　　第十一條合同附件

　　本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同及其附件和補充協議中未規定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

　　第十二條爭議解決辦法

　　本合同在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成時，甲、乙雙方可向人民法院起訴。

　　第十三條其他約定

　　第十四條合同生效時間

　　本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：