關于加工協議書（精選15篇）

關于加工協議書 篇1

　　委托方：____________________________________（以下簡稱甲方）

　　受托方：____________________________________（以下簡稱乙方）

　　甲乙雙方經過充分和友好的協商，在平等互利基礎上，就甲方委托乙方加工____________，一事共同達成如下協議：

　　第一條代加工內容

　　甲方委托乙方為甲方加工__________，加工數量、款式、規格、單價如下表格：

　　產品名稱

　　規格

　　單位

　　數量

　　單價

　　備注

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條原料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.乙方必須依合同規定選用原材料或由甲方提供原材料，并接受甲方檢驗。如乙方使用缺陷原材料或者使用不符合合同規定的原材料而影響甲方產品質量時，甲方有權追究乙方的責任。

　　2.甲方應按照合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，乙方對甲方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立刻通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換。

　　3.甲方中途需要變更加工要求的，應以書面的形式通知乙方。

　　第四條技術資料、圖紙提供辦法

　　1.乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知甲方；甲方應當在規定的時間內回復，提供修改意見。乙方在規定的時間內沒得到答復，有權停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。

　　2.乙方對技術資料或圖紙等，如果甲方要求保密的，應當嚴格遵守，未經甲方允許，不得留存技術資料或圖紙等的復制品。

　　3.甲方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，如沒有規定的由當事人雙方協商確定。

　　第六條付款方式

　　第七條驗收標準準和方法

　　1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.甲方應按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。對于短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，由雙方協商，在合同中規定保證期限。如保證期限內發生問題（除甲方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外），由乙方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第八條交貨的時間和地點

　　第九條雙方違約責任

　　甲方違約責任

　　1.中途變更加工物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　2.中途解除合同，應償付乙方酬金總額的50%作為違約金。

　　3.無故拒絕接收加工物，應當賠償乙方因此造成的損失，且乙方有權將加工物變賣。

　　乙方違約責任

　　1.未按合同規定的質量交付加工品，甲方同意利用的，應按質論價，酌減價款。

　　2.交付加工物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊。

　　3.超過合同規定日期交貨，每逾期一天，按酬金總額的千分之五償付違約金。

　　4.中途解除合同，應償付甲方酬金總額的50%作為違約金。

　　第十條爭議的解決

　　1.因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決。

　　2.如雙方通過協商不能達成一致時，除《民事訴訟法》關于級別管轄和專屬管轄另有規定以外，以甲方所在地的人民法院為管轄法院。

　　第十一條協議期限

　　甲方授予乙方加工__________時效為________年，從________年_________月________日至________年_________月________日止，如雙方協議執行順利，期滿時乙方將享有優先續簽權。

　　第十二條合同的生效及其他

　　1.本合同的執行中，對其條款的任何變更、修改和增減，都須經雙方協商同意并簽署書面文件，作為合同的組成部分，與合同具有同等效力。

　　2.本合同一式兩份，兩方各執壹份，具有相同的法律效力，并于雙方簽字蓋章后生效。

　　委托方（甲方）

　　受托方（乙方）

　　_______年_________月________日

關于加工協議書 篇2

　　定作方：(以下簡稱甲方)_______________

　　承攬方：(以下簡稱乙方)_______________

　　根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下協議條款，共同遵守執行。

　　第一條 加工成品

　　1、品名：__________________；

　　2、面料：__________________；

　　3、顏色：__________________；

　　4、尺碼：__________________；

　　5、計量單位：__________________；

　　6、數量：__________________。

　　第二條 原材料的提供

　　由乙方提供原材料，甲方確認，具體材料情況為：________________________。

　　第三條 服裝質量

　　乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，加工成品質量按樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為協議的附件。

　　第四條 服裝款式和規格

　　1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經雙方確認后，再進行批量生產。.

　　2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式

　　第五條 報酬

　　1、加工單價________________________________________。

　　2、優惠后的總金額(元)：________________萬元整。

　　第六條 服裝交付

　　1、交貨地：_______________。

　　2、運輸費用由_____方負擔。

　　3、產品的交(提)貨期限：_________年________月_______日。

　　第七條 服裝驗收

　　1、驗收期間：____________年________月_______日之前。

　　2、驗收地點：________________________。

　　3、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。

　　4、驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

　　5、驗收標準：與樣衣款式、做工一致

　　6、驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

　　7、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。

　　第八條 定金/預付貨款

　　1、甲方應于_________年________月_______日前向乙方交付定金__________萬_____元(大寫)；甲方不履行協議的，無權請求返還定金，乙方不履行協議的，除承擔違約責任外，必須返還定金。

　　2、甲方應于_________年________月_______日前向乙方交付預付款________元(大寫)；甲方不履行協議的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；乙方不履行協議的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽訂日期：

關于加工協議書 篇3

　　ХХ字第ХХ號

　　申請人ХХХХ（單位全稱）因ХХХХ（申請保全證據的原因及用途），向我處申請對ХХХХ（保全標的名稱）進行保全證據

　　根據《中華人民共和國公證暫行條例》的規定，本公證員與公員ХХХ于ХХ年Х月Х日在ХХ（地點）與鑒定勘驗）ХХХ（性別、工作單位、職位、職稱），對保全標的進行了ХХ、ХХ（鑒定、勘驗、拍照），制作了鑒定（勘驗）文件ХХ份，照片ХХ張，見證人ХХ（性別、年齡、身份證號碼、住址）在場見證。

　　茲證明，與本證書相粘連的《ХХХХ》、《ХХХХ》（文件名稱）為公證員、鑒定（勘驗）人現場鑒定（勘驗）所作，公證人員、鑒定（勘驗）人、見證人的簽名屬實；保存于ХХХХ（具體地點）的照片ХХ張為公證人員、鑒定（勘驗）人現場鑒定（勘驗）所拍攝，與現場實際情況相符。

　　中華人民共和國ХХ省ХХ市（縣）公證處

　　公證員（簽名）

　　ХХХХ年ХХ月ХХ日

　　注：此格式適用于現場保全證據。

關于加工協議書 篇4

　　此協議于____年__月__日由以下兩方簽訂:

　　委托方（甲方）: ____有限公司

　　地址： __（郵編：______）

　　電話： （__）______

　　傳真： （__）______

　　銀行：____________

　　銀行戶頭號碼：______

　　增值稅號碼：______

　　（以下稱“甲方”）

　　加工方（乙方）： ____有限公司

　　地址： ____（郵編：____）

　　電話： （__）____

　　傳真： （__）____

　　銀行：____________

　　銀行戶頭號碼： ____________

　　（以下稱“乙方）。

　　甲方和乙方合稱為“雙方”。

　　甲方與乙方在平等、自愿基礎上，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：

　　（1）甲方希望根據下列條件委托乙方_____茶產品，有關產品訂單將按本協議規定向乙方發出。

　　（2）乙方希望根據下列條件為甲方加工_____產品，有關產品將按本協議規定完成。

　　（3）甲方為____產品之唯一商標持有人及享有有關產品專利權。

　　（4）甲方必須提前10天以傳真方式給加工落實訂單數量。訂單內容指明提貨時間。

　　（5）乙方在收悉訂單后，必須在一個星期內以傳真書面向甲方確認訂單。

　　（6）除非雙方經過同意，否則在訂單被乙方確定接納后，甲方不能中止訂單而乙方必須履行訂單。

　　（7）甲方必須最遲在乙方開工前五天向乙方提供訂單所需的原材料及包裝材料。

　　（8）乙方收到足夠及質量合格之材料日與成品出貨日不少于15天（含周六及周日）。因原材料及包裝材料數量不足，質量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由甲方承擔。

　　（9）原材料及包裝材料的進庫（乙方之倉庫）質量檢驗工作由甲方委派代表全權負責。

　　（10）含增值稅的加工費（包括乙方提供之原材料成本）為人民幣____。于此協議簽訂日起計至____年__月__日，可以雙方同意下，根據情況作出調整。

　　（11）甲方將負責產品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。

　　（12）甲方負責提供合適的原材料及包裝材料，并免費向乙方運送所需原材料及包裝材料，甲方自行安排處理有關材料的運輸事宜，及支付相關運費和保險費。

　　（13）成品各項理化指標由甲方提供（見附件一），乙方嚴格按照____工藝進行加工。首次加工由甲方負責加工過程中成品各項理化指標的在線檢測和品質控制。乙方只要按照上述要求加工并達到附件一中的品質指標要求，乙方對產品質量即沒有任何責任。產品其它質量責任則由甲方承擔，除非：

　　a 產品含有非配方所含的其他物質；

　　b 產品內含有玻璃、青鐵、砂子等異物；

　　c 產品含有配方所含物質以外或配方所含物質經過化學、物理變化生成的物質以外的其他物質；

　　（14）首次加工費，甲方在產品生產完成10日后全數匯至乙方的銀行戶頭。

　　（15）乙方必須在甲方付款之后三個工作天內向甲方開具增值稅發票。

　　（16）非經甲方書面同意，乙方或任何人不能使用甲方的商標、商號或泄露乙方為甲方的產品代加工商。

　　（17）乙方根據甲方確認的配方及工藝要求加工上述產品，必須保質保量、按期完成甲方的加工任務指標，甲方負責上述加工產品由原材料到所有包裝品的采購，如原材料沒有按生產計劃到位而影響生產，甲方將負全部責任。

　　（18）其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協議。

　　（19）如任何一方違反以上條約，另一方有權根據本協議規定，提早三十天以書面形式通知對方解除此協議。

　　（20）協議終止后，甲方必須于協議終止后五個工作天之內提走所有屬于甲方之剩余的產品，原材料及包裝材料，否則乙方有權自行處理有關物料。

　　（21）本協議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期一年。經雙方協商同意，可以補充協方方式延長協議期限。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

關于加工協議書 篇5

　　委托方：港泰五金有限公司（以下簡稱甲方 ） 負責人:

　　聯系方式：

　　承攬方： （以下簡稱乙方）負責人：

　　地址:聯系方式：

　　甲乙雙方本著平等自愿，互惠互利的原則，經協商一致，達成以下合同協議條款，雙方愿意共同遵守，嚴格執行。

　　一：加工產品類別

　　甲方委托乙方對甲方產品進行加工，主要為鎖具，五金件。甲方提供經檢驗合格的拋光坯件，由乙方負責進行電鍍工藝的加工處理。

　　二：質量處理事項

　　1： 電鍍產品的質量要求按中高檔定位，起泡，發黑，酸銅水印，露銅，鍍層脫落，毛刺為致命質量缺陷，其他按雙方確認的樣品作為驗收標準。

　　2：乙方出貨質量必須嚴格控制，每批次合格率必須達到85%以上。

　　3：產品的包裝運輸必須用塑料袋

　　4：乙方必須嚴格控制運輸過程，在運輸過程中產生的坯件碰傷劃傷乙方承擔拋光責任。

　　5：乙方必須施行進料檢驗作業流程，坯件一旦投入電鍍后，產生的質量問題甲方概不負責。

　　6：如甲方的材料出現批量電鍍質量問題，乙方必須立即停止電鍍工藝，與甲方溝通處理方案，雙方達成協議后方可繼續生產。

　　7：已經電鍍的經乙方進料檢驗無法判定的坯件材料問題，經甲方確認為材料原因的，乙方必須褪鍍處理后按原材料不合格退回甲方。

　　8：新產品或新工藝批量電鍍前必須打樣確認或按甲方提供的電鍍樣生產，未經甲方確認的產品電鍍后不符合工藝要求甲方不承擔任何責任。

　　9：因乙方原因引起的質量索賠，乙方無條件承擔責任

　　三：交貨期

　　1甲方委托乙方加工的產品乙方必須按正常生產流程安排電鍍計劃，單色產品自甲方出庫之日起計

　　算48小時回貨，雙色產品72小時回貨，回貨數量達到雙方約定的日加工數量的80%以上，其他特殊工藝根據情況另定。

　　2：由甲方檢驗出來的返工品，甲方必須及時安排返工，于乙方下批次送貨時安排出庫到乙方返工，訂單完成后由于甲方沒有及時安排返工所余留的產品，乙方不予承擔報廢責任。

　　3：外貿訂單在投產前甲方必須提前做出電鍍計劃通知乙方，明確數量，工藝，結束時間，乙方根據甲方計劃安排 產能調整，安排數據跟單，配合甲方完成交期任務，在交期時限過后乙方送回的產品按報廢品處理。

　　4：在經雙方約定的期限內延誤交期的，損失由乙方承擔賠償責任

　　四：賠償方式，賠償按丟失，超報廢，質量事故賠償，延誤交期賠償。

　　丟失，超報廢率按價格單約定賠償，其他按實際損失賠償

　　五：結賬方式

　　1：甲方財務對賬時間為每月20-25日，付款時間為每月25-30日，付款方式為現金支票或網上轉賬，原則上不支付現金。

　　2：甲乙雙方結算方式為三個月付一個月（第三月月底付第一月加工費）

　　3：乙方財務在生產過程中必須核實單品種數量，甲方對賬過程中采用單品種核算，乙方在出入庫交接過程中必須認真核實產品數量，如出現數據不符應及時與甲方倉庫溝通，及時調整單據憑證，長時間拖延甲方財務不予處理。

　　4：甲乙雙方對賬單應統一對賬格式，便于雙方核對。

　　六.其它約定：

　　1.乙方承諾：不以任何形式、價值多少向甲方員工行賄送禮（包括但不僅限于請吃、消費、休閑、實物、現金等）。如經查證有以上行為，乙方愿意接受甲方如下處罰：

　　① 經評估送禮金額貳拾倍以上的罰款（從甲方應付款中扣除）。

　　② 按規定的加工費結算周期后延叁個月結算加工費。

　　如乙方與甲方人員相互串通，利用工作之便，多領貨少開單，少送貨多開單等弄虛作假的，或者乙方與甲方人員相互串通盜走甲方樣品或者物料的，一經查實，乙方同意按甲方所損失的壹佰倍賠償給甲方。

　　2.甲方承諾：經證實，甲方相關人員利用職權有壓制、刁難乙方行為的，甲方將給予相關人員行政處罰，有主動索賄者，一律開除。

　　3.甲、乙雙方企業間正常禮尚往來，周期性聚會不受以上規定限制。

　　七. 本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　八. 本協議在甲、乙雙方合作期內有效，本協議有效期暫定一年，押金到期退回。

　　九. 本協議自甲、乙雙方蓋章、簽字之日起開始生效

　　甲方：溫州港泰五金有限公司 乙方：

　　負責人：

　　年 月 日年 月 日

　　負責人：

關于加工協議書 篇6

　　定 做 方：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　承 攬 方：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定做方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一 合同組成及內容

　　1.1 本合同規范由定做方委托承攬方承攬加工后，將全數加工制成品交付定做方之一切相關法律行為。

　　1.2 原物料、包材、加工制成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經承攬方確認之定做方采購單、發票或其它書面約定所列，并作為本合同附件；本合同未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書，亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。

　　二 加工成品

　　編號：

　　名稱：

　　規格：

　　單位：

　　數量：

　　備注：

　　三 加工成品質量要求

　　3.1 按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準，經檢驗，定做方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產品。

　　3.2 承攬方需為每單件產品提供產品合格證。

　　四 訂單確認

　　4.1 定做方委托承攬方開發加工的新產品首次訂貨量每個單品不得少于____套，再次訂貨量每個單品不得少于_____套。

　　4.2 定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真給承攬方。

　　4.3 承攬方收到定做方訂單在_____工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單指單品訂購數量_____套以上，特殊產品指非承攬方正常產品（正常產品指定做方對承攬方原有產品沒有改動的情況下）及新產品指定做方提供實樣或圖紙需要承攬方新開發模具的產品以承攬方確認的交貨期為準。

　　4.4 定做方指定訂貨負責人，訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否則承攬方不認可該訂單的有效性。

　　4.5 定做方傳真給承攬方訂單經確認后，與本合同具有同等的法律效力。

　　五 訂單付款方式、交貨時間、包裝要求

　　5.1 定做方所委托承攬方加工的產品訂單經雙方確認日起____天內，定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款，余下____%在承攬方發貨前____天內付清給承攬方，承攬方收齊貨款____天內發貨。

　　5.2 產品包裝要求：

　　六 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　6.1 (用定做方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定做方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　6.2 (用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定做質量時，定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　6.3 交(提)原材料等物品日期計算，參照本合同規定執行。

　　七 技術資料、圖紙提供辦法

　　7.1承攬方在依照定做方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定做方；定做方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。

　　7.2 定做方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　八 價款

　　合同總價款___________

　　九 驗收標準和方法

　　9.1 按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　9.2 承攬方需提供每款新產品的檢測報告。

　　9.3 每批產品，定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收，如不符合樣品的產品，定做方通知承攬方，承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。

　　9.4 定做方應當按合同規定的.期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定做方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　9.5當事人雙方對委托的定做物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　十 交貨的時間和地點

　　10.1交(提)定做物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　10.2交(提)定做物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定做物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定做物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　十一包裝、運輸及費用

　　11.1 發貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全。

　　11.2 發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發運，力求裝足容量或噸位，以節約費用。

　　11.3 承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費，由承攬方負擔。

　　十二 加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關（若有）

　　加工貿易手冊由定做方按海關法及相關法律規定填報，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規格、數量、原產地等)，導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產生一切支出費用損失，由承攬方全數承擔。

　　十三 保密條款

　　13.1 承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。

　　13.2 承攬方未經定做方書面同意，不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。

　　13.3 未經定做方事先書面同意，承攬方不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。

　　13.4 定做方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。

　　13.5承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密，所有的（包括但不限于）數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息。即使定做方對承攬方有責任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。

　　13.6 承攬方同意根據國家規定的技術采用技術措施保護存在計算機中的數據，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數據，或未經授權的承攬方員工或沒有資格的員工使用上述數據。另外，承攬方同意需要上述數據的員工按照程序獲得上述數據。

　　13.7雙方同意定做方提供的包括工業秘密和技術秘密的文件均在上述義務的范圍內。

　　13.8 承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關系，但承攬方也無權保留。當根據承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。

　　13.9上述所有的（包括但不限于）數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息，承攬方未經定做方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者再為第三方加工產品時使用。

　　13.10 應非常小心地對待專門為生產所發送的樣品，同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何，將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執行完訂單后，上述樣品應無需要求立即返還給定做方。

　　13.11承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產制造。

　　13.12在生產訂單的過程中定做方和承攬方共同研發的結果和其技術秘密應為定做方的無限制的財產，未經允許，承攬方不得使用。

　　13.13定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產有關的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。

　　13.14定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。

　　十四 違約責任

　　14.1 未按合同規定的質量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定做方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　14.2 交付定做物或完成工作的數量少于合同規定，定做方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定做方不再需要的，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。

　　14.3 未按合同規包裝定做物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　14.4 逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等)，應當向定做方償付違約金____ 元；(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　14.5 未經定做方同意，提前交付定做物，定做方有權拒收。

　　14.6 不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

關于加工協議書 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　一、本協議適用于根據此協議由雙方締結的、以書面形式確認的，所有具體的委托加工訂貨單。

　　二、所有書面簽署的委托加工訂貨單，如有不明確、不詳盡之處，將按此協議相關條款執行。

　　三、對此協議的任何追加、修改都需經雙方以書面形式確認后再列入此協議，與此協議具有同等約束力

　　委托加工訂單

　　一、在每次生產前，甲方需開立具體的委托加工訂單，其一般條款由本協議規定，補充條款在訂單中說明，經雙方確認簽字蓋章后生效。

　　二、委托加工訂單的主要內容為加工的貨物名稱、數量、價格、交貨期、交貨時間、其經雙方確認簽字蓋章后，具有同本協議同等的法律效力。

　　三、訂單貨物加工價格確認：由乙方根據加工成本和利潤，提出報價單，經甲方簽字確認。

　　四、如需生產加工設備由甲方負責提供，生產中設備丟失、被盜、人為損壞由乙方負責。

　　五、甲乙雙方根據每次不同型號的新產品就產品加工價格進行一次協商確認。

　　項目約定

　　1：甲方委托乙方加工生產之系列產品，乙方保證按甲乙雙方確定的委托加工訂單要求進行交貨.

　　2:甲方負責制定所生產產品生產工藝要求、包裝等產品加工所需的物資，并對乙方人員作必要的技術支持。

　　3:甲方負責提供委托加工成品的品質檢驗標準和驗收方法,經乙方確認后作為產品的唯一驗收標準。

　　4:乙方保證且不得將產品轉予第三方，亦不可授權第三方代為加工。

　　5:乙方所加工生產甲方委托之產品，不得自行加工銷售予第三方，亦不得利用甲方產品技術自行進行同類產品研發。

　　產品質量標準與責任

　　1:乙方所交付的加工好的`成品，由甲方按雙方確認的品質檢驗標準進行驗收，產品性能質量應與品質檢驗標準相符。凡不能達到檢驗標準的，甲方有權要求乙方退、返工。

　　2:乙方所交付的成品，材料損耗率為：1%。

　　3：若產品不良屬于甲方提供的材料造成，或是由于甲方發料錯誤，則由甲方支付返修費用。

　　4：來料不良以一對一兌換.

　　5：如屬在生產過程中,由工藝所造成的產品品質問題則由乙方無償返修;如在裝配過程發現品質異常,及時電話聯系甲方調換材料。

　　6：乙方必須及時清理尾數產品，在甲方及時補回超損材料的情況下，乙方應在一周內清理完尾數產品。

　　7：甲方以下委托訂單的方式，確定委托加工的數量及加工費，乙方同時確定加工及完成時間。

　　8:甲、乙雙方的訂貨單一經簽署即不可取消，如需變更，要雙方協商一致。乙方必須按規定的時間、數量、質量要求向甲方供貨。

　　9:乙方應妥善保管甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品，造成毀損、滅失的，應當償付損失。

　　10：塑料箱、編織袋所發數量閱對后如數帶回工廠。

　　其他:

　　1：自雙方簽署之日起生效，本協議有效期為一年，若期間任何一方經判定有違約行為，另一方有權終止本合同，并保留法律追述權。

　　2：本協議如有未盡事宜，雙方可另行協商，在意見達成一致的基礎上進行補充修改。

　　3：本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

關于加工協議書 篇8

　　甲方(定作方)：_______________

　　乙方(承攬方)：_______________

　　就甲方委托乙方加工制作塑鋼窗業務事宜，為明確雙方在合同中的權利、義務和經濟責任，確保合同全面履行，經雙方平等協商一致，根據《中華人民共和國民法典》及有關規定訂立以下條款，以資雙方共同遵照執行。

　　第一條定作物名稱、數量、規格、質量、價款

　　注：平米單價范圍包括窗框、玻璃、紗窗、五金等安裝費用內的全部內容。價格為一次性包死價，含稅。需方繼續訂貨時，提前天向供方提供計劃通知單通知乙方。

　　第二條承攬方式、材料的提供

　　2.1承攬方式：乙方包工包料，所有材料由乙方按合同約定提供。負責制作、安裝，運輸到施工安裝現場;

　　2.2本合同價格內已包含：制作、安裝、運輸、配合、水電等全部內容;

　　2.3材質標準：型材(甲方指定廠家)、mm防腐鋼襯、優質五金等附件、平開窗為隱型紗窗、推拉窗普通紗窗。

　　2.4乙方加工所使用的塑鋼等原材料，必須附有產品出廠合格證，需

　　檢驗的，應提供檢驗合格證，作為質量資料向甲方提供。禁止使用不合格產品和假冒偽劣產品，如有發生乙方無條件退貨重作。

　　第三條承攬范圍

　　3.1乙方承攬加工范圍：項目的全部塑鋼窗。

　　3.2工程地點：_______________

　　第四條合同價款的計算、結算、支付方式

　　4.1計算方法：洞口面積每側減_______________CM(靠墻邊減)，如有變更按照書面變更尺寸結算。

　　4.2本合同簽訂后，輔材由乙方自行采購，但必須提供樣品，經甲方同意后方可大量使用。

　　4.3付款方式：按單位工程付款，窗框安裝完畢后經相關部門驗收合格后支付已完工程量的，窗扇安裝完畢經相關部門驗收合格后付至已完工程量的，待工程完工經甲方、監理公司、建設單位及消防部門驗收合格辦理相關手續后，付至總結算價的，留%作為質保金自驗收合格之日起年后無質量問題付清。

　　4.4按照每個付款節點，乙方按時將施工任務書經甲方相關人員簽字后報送至公司核算部進行核算，并按此支付工程款。

　　第五條合同價款與酬金本合同價款共計：以實結算。

　　第六條加工制作安裝要求

　　6.1甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供完整的門窗表及相關資料和施工50線，具體施工尺寸由乙方現場實測，甲方配合。

　　6.2乙方進場后甲方配合接通電源、安裝電表，電費由乙方承擔。

　　6.3乙方必須嚴格按照甲方圖紙及說明要求設計窗型，并報送樣品，經甲方審核簽字后方可制作生產。成品進場后經甲方監理現場抽檢合格后方可安裝。

　　合同的生效和份數本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：_______________(章)

　　乙方：_______________(章)

　　簽訂地點：_______________

　　簽訂日期：_______________

關于加工協議書 篇9

　　來料加工終止協議書

　　甲方：_________

　　乙方：_________公司（香港）

　　雙方在遵守中華人民共和國政策、法律和特區有關規定的前提下，本著平等互利的原則，就來料加工各款_________業務進行了充分協商，一致達成了如下合同條款：

　　一、雙方責任

　　1.甲方責任：

　　（1）提供有上蓋之廠房_________棟_________層_________平方米，無上蓋場地_________平方米，工廠管理人員_________名，生產工人首期_________名、開業后十二個月增至_________名，（禁止雇傭不滿十六歲的童工），如當地勞力缺乏，可到外地雇請，但須經_________市有關部門批準，在合同期內代乙方加工生產上述產品，加工成品后交回乙方復出香港。

　　（2）提供現有水、電設備供加工生產之用，如需要安裝水、電設施，其費用由乙方支付。

　　（3）辦理來料加工、裝配有關業務的進出口手續及對工廠實行行政、財務和管理，不得把工廠以任何形式承包給任何單位和個人經營。

　　2.乙方責任：

　　（1）不作價提供加工上述產品及裝修廠房和建造_________平方米簡易廠房所需的設備材料（詳見清單），分多批運抵甲方工廠，設備總值月_________萬港元。

　　（2）不作價提供加工上述產品所需的原料、輔料和包裝物料，具體數量、規格

　　在合同中訂明。

　　（3）工人如因工作不力（含工廠管理人員），經教育無效者，乙方有權向甲方提出調換，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。

　　二、加工數量

　　第一年加工上述產品，加工費約_________萬港元，從第二年開始的產量，應在前一年的基礎上有所增加，具體數量應在生產合同中訂明。

　　三、作價原則和工繳費

　　1.試產（培訓）期為二個月，在試產期內，工人每人每月工繳費暫定為_________港元，（每月工作二十五天半，每天八小時）。

　　2.試產期滿后，采取按件計算方式，在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價，并在生產加工合同中訂明（為確保工人的合理收入，工繳費平均每人每月不低于550港元）。需要加班時，加班費另計，但每個工人每天加班時間最長不得超過三個小時。

　　3.甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。

　　4.每月由乙方支付_________港元給甲方，作為工廠管理費。

　　四、損耗費

　　1.試產期內的消耗率，實報實銷。

　　2.試產期內的消耗率，由雙方商定，并在生產合同中訂明。

　　五、來料和交貨期

　　1.乙方按生產合同規定的加工期，按月提供足夠數量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產，乙方必須在每批產品開始加工前七天，將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外，乙方來料不足，

關于加工協議書 篇10

　　甲乙雙方根據友好協商，制定零件加工協議事項如下：

　　一：機床加工工時計算方式；

　　序號

　　機床名稱

　　機臺規格

　　機床加工含稅17%價

　　元/小時

　　1

　　數控銑床CNC

　　850*530*350

　　53.5

　　2

　　放電機EDM

　　550*450

　　30

　　3

　　線割加工（快絲）

　　400*320

　　0.006元/m㎡

　　4

　　銑床

　　1300*1000*700

　　30

　　5

　　磨床

　　400*160

　　30

　　6

　　鉗工

　　30

　　7

　　拋光

　　35

　　二、圖紙及技術資料的題供：

　　1）.乙方按照甲方要求負責零件加工；

　　2）.乙方所需零件加工圖紙資料由甲方提供給乙方使用。

　　三、技術要求以及質量要求：

　　1）、乙方必須按甲方提供的圖紙及要求制造，保證零件符合要求的制件；

　　2）、乙方必須按照制作要求進行加工

　　四、制造工期：

　　1）、根據雙方協商，定義加工完成工期

　　五、交貨地點：

　　1）乙方根據甲方要求，送貨到廠；

　　六、零件加工制作費用的支付：

　　1） 零件合格后，開票當月結款；

　　七、本協議一式二份，甲乙雙各持一份，具同等法律效力。

　　甲方（公章）： 乙方（公章）：

　　公司名稱： 公司名稱：

　　法人代表： 法人代表：

　　甲方代表（簽字）： 乙方代表（簽字）：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

關于加工協議書 篇11

　　甲方(建設單位)：

　　乙方(施工單位)：

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及《建筑工程質量監督條例》等有關規定，結合本工程具體情況，雙方訂立以下合同，共同遵守：

　　一、工程概況：

　　1、工程內容：不銹鋼樓梯扶手，規格

　　2、 略;

　　3、工程造價：________元/米，施工面積約________米，約合人民幣 萬元(以實際竣工驗收數量為準);

　　4、付款方式：合同簽訂生效后，甲方付____%的預付材料款，材料款到帳后開始施工，工程安裝到_______%后，撥付安裝工程總價款的 _______%，工程安裝完畢驗收合格后，余款一次性付清。

　　二、合同工期：

　　從撥款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客觀原因引起的延期開工，中途停工和窩工，經甲方認證后，工期順延。

　　三、甲方責任：

　　1、如期辦理撥款結算;

　　2、指派專人為甲方工地代表，對工程進度質量及合同履行情況 進行監督、檢查和簽證。解決在施工中應由甲方解決的問題。

　　四、乙方責任：

　　1、保證質量，保證工程如期竣工。保修期為一年，一年內出現

　　質量問題，保修保換，人為造成損壞，由甲方承擔;

　　2、工程完工后，負責清理自己施工中造成的垃圾衛生;

　　3、指派專人為乙方工地代表，負責施工現場的管理與聯系工作， 參加工程驗收;

　　4、乙方不得無故順延工期，每拖延一天罰款________元

　　工程質 量不符合規定的負責無償維修及返工。

　　五 、質 量 驗 收 ：

　　以甲方設計說明和國家頒布的施工驗收規范質量評定標準為依據，達到合格標準。

　　六、在加工、安裝、付款事項中出現問題，甲、乙雙方發生糾紛時， 雙方協商解決，協商不成的，依法_____________________________ 法院起訴。

　　七 、合 同 一 式 兩 份 ，甲、乙 雙 方 各 執 壹 份。本 合 同 經 甲、乙 雙 方 簽 字蓋章后生效，合同條款全部履行完畢，合同自行失效。

　　八、備注

　　甲方(單位蓋章)： 乙方(單位蓋章)：

　　甲方代表簽字： 乙方代表簽字：

關于加工協議書 篇12

　　編號：EMT_____號

　　日期：____年__月__日于____

　　為發展雙方在漁網生產方面的友好合作，增進中日兩國人民友誼，中國____漁網線廠，地址：____市___（以下簡稱甲方）與日本國____制網株式會社，地址：日本兵庫縣赤穗市中；電掛MARUMAKO；電傳5778875MOMOI－AJ（以下簡稱乙方），在中國輕工業品進出口總公司____省分公司（地址：____光路____號，電掛，0675或－“INDUKT”KW－ANGGHOW電傳號碼44079KCABCN的協助下，雙方代表就漁網來料加工業務問題，經過____年__月、__月和___年__月在____進行充分協商，在平等互利基礎上達成如下協議：

　　一、總則

　　1、乙方負責提供生產漁網所需的全套設備及必須的零部件，以及擴建廠房建筑安裝用的鋼材、管道和貨車（具體規格要求詳見附件一、二），全套設備分新舊兩部分，屬于全新的，其性能是國際先進水平；屬于半舊的設備，其主要零部件需全部換新，并經過全面檢修，其性能與同類型號全新的設備一樣，設備及零部件價款是優惠價格。全套設備的生產能力必須達到年產漁網500噸以上，機械性能的正常運轉由乙方負責確保，在設備投產后1年6個月內，如發生機械故障或非因操作錯誤而造成的損壞，乙方應負責派出工程技術人員進行修理和免費提供零配件，由此產生的停工停產所造成的損失，由乙方負責補償，一年半后發生機械故障，查明原因，雙方友好協商解決。協議簽訂后，乙方應著手按上述要求進行籌備，甲方將派員到乙方工廠參觀設備情況、設備性能，以運抵___工廠進行驗收為準。機械的專利和技術資料由乙方免費提供。

　　2、乙方負責提供足夠46臺編網機為中心的全套設備所需的原料和輔料（包括染料和樹脂）寄存甲方，委托加工，并保證按月均衡供應。

　　3、甲方負責提供相應的廠房、水電、勞動力及包裝物料（包裝物料費用由甲方向乙方結算），并負責按照乙方要求的規格、數量和質量進行加工漁網，收取加工費，產品全部交由乙方銷售。

　　4、雙方同意，設備價款和加工費均以日元結算。

　　二、加工數量和加工費

　　乙方保證每年提供漁網加工數量在500噸以上，每年加工費收入不低于2、4億日元，甲方保證每年提供加工上述500噸以上或相當于加工收入2、4億日元以上漁網的生產力。從全套設備正常運轉時起四個月做為試產和工人培訓期，在此期間內的加工費，以雙方同意暫定的產品方案中的加工價為基礎，第一個月提高60％，第二月提高40％，第三個月提高25％，第四個月提高10％。上述增加的加工費由乙方負擔。試產培訓期滿后，應根據不同規格與生產的實際情況，參照雙方初步議定的產品方案和加工價（詳見附件三，漁網加工費一覽表），雙方另行議定加工費，以后半年議定一次。調整幅度以不超過10％為限。

　　三、付款辦法

　　1、設備、零配件和擴建廠房安裝所需的鋼材、管道及貨車的價款為：CMT汕頭6、09152億日元（此數為原價扣除合作減價數36、037萬日元，具體規格詳見附件一、二）。價款支付方式由甲方通過廣州中國銀行信用擔保，在甲方每次收取的加工費中提取60％分期償還，直至償完為止，上述價款的銀行利息由甲方負擔，年利率為7、60％，利息以最后一批設備的裝船提單日期起算。

　　2、加工費的支付由乙方在第一批漁網裝運前15天將不可撤銷的即期循環信用證開到甲方。

　　3、加工費憑汕頭裝船提單結匯。

　　四、運保費

　　乙方承擔原料、輔料運抵汕頭的運費、保險費；甲方負責將制成品運抵香港或日本，運保費由乙方承擔。設備、原輔料、半成品及成品存放汕頭期間的保險費由甲方負責。

　　五、交貨期

　　為使甲方正常生產，乙方須在甲方儲備兩個月的原、輔材料，正常生產所需的原輔料，以甲方實際驗收的數量為準。為使供料正常，甲方須把每月收到的、使用的以及月底庫存的數量，在第二個月初通知乙方，為使乙方業務正常開展，甲方在收到乙方提供原輔料之日起一個月內按時、按質、按量將產品發運給乙方。若在執行中發生問題，由雙方友好協商解決。承攬人在任何情況下均不得留置完成的工作成果。

　　六、次品處理和損耗率

　　1、產品損耗率和次品率雙方應努力降低，尼龍復絲暫定為5％，尼龍單絲的損耗率，經試產期實踐后，雙方另行協商確定。

　　2、試產期滿后，若甲方因操作上的錯誤，次品和損耗超過合理的幅度，其超過部分由甲方負責賠償乙方的損失；

　　3、若因原料質量不合要求造成次品過多，其損失由乙方承擔。

　　4、試機所需的原輔料由乙方負擔。

　　七、技術交流

　　設備運抵汕頭工廠后，乙方需派出工程技術人員負責安裝機器，調整機械和試機開動，直至機器正常運轉，達到產品合格為止。上述工程技術人員在華費用由乙方負擔。對乙方提供有關生產上和技術上的秘密，甲方負責保守秘密。甲乙方同意正式投產后，乙方派出技術工程人員駐廠進行技術上、生產管理上和品質檢驗上的指導，具體辦法雙方另行商定。乙方同意甲方在必要時派出工程技術人員到乙方進行技術交流。

　　八、協議期限

　　本協議有效期為___年，在協議有效期內，甲乙雙方不跟第三者達成同樣的或類似的協議。協議期滿后，若乙方提出要求，經雙方同意可延長___年。乙方提出愿意與甲方長期合作，甲方表示贊賞，并希望乙方盡早提出建議書，以利進一步洽談。本協議正本四份、甲乙雙方及見證單位各存一份，以中文為準。

　　甲方：______

　　乙方：________

　　中國___漁網線廠

　　日本國_____制網株式會社

　　中國輕工業品

　　進出口總公司：_____

　　日本國_____產業株式會社

　　______年______月______日

　　______年______月______日

關于加工協議書 篇13

　　承攬方：

　　委托方：

　　合同雙方為明確各自權利和義務，經友好協商，按照《中華人民共和國經濟合同法》及其有關規定，特訂立本合同。

　　一、承攬標準

　　品名 材料

　　規格（mm) 計量單位 單價（含稅） 金額（元） 備注

　　見附件

　　合計（大寫）：具體金額于實際出貨為準

　　二、質量要求及技術標準：

　　以客戶提供稿件的確認件為準！按國家標準執行。

　　三、版費承擔責任及起訂量：

　　所有包裝由運城制版公司大版制作，版費由委托方預付 14.9 萬元，每單款包裝累計達到貨值 15 萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔。起訂量見附件。

　　四、貨款結算方式及時間：

　　每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發票，委托方在次月20日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準。

　　五、驗收標準和方法：

　　按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。

　　六、運輸方式及交貨時間：

　　承攬方負責送貨到委托方，運費承攬方負責。新版的交貨時間：稿件客戶確認后 20 天交貨，返單交貨時間為合同簽定后15天交貨。

　　七、加工承攬地：

　　承攬方所在地。

　　八、合同生效后，承攬方需向委托方交納質保金2萬元，質保金在結款時扣除。

　　九、合同生效后，委托方中途提出變更承攬標的，如未給承攬方造成損失之前，委托方可以要求更改訂單，承攬方以更改后的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費，版費，材料費及工時費均由委托方承擔，委托方不得拒付相關費用。

　　十、交貨期的約定：

　　交貨期在產品的工藝技術要求基礎上雙方協商確定，時間從委托方定稿并下訂單開始計算，由于定稿或訂單延誤，則交貨期順延。

　　十一、驗收時間：

　　自承攬方交付產品之日起，委托方應按合同約定對產品的數量和質量進行檢驗，若產品的數量或質量不符合合同約定，委托方應在收到產品之日起15日內向承攬方提出書面異議，并不得動用產品，否則視為產品的數量和質量符合約定。對短期檢驗難以發現的質量缺陷，使用期內發生問題，除委托方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責退換，如有其它問題雙方協商解決。

　　十二、知識產權：

　　委托方定作的產品如涉及到注冊商標或外觀設計專利，著作權等知識產權，委托方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委托方還應向承攬方提供委托書，營業執照復印件（蓋公章），條碼證，QS證等。委托方對提供的所有材料的真實性，合法性負責，如委 托方未提供或提供的資料不實而引起侵權等糾紛，由委托方承擔一切經濟和法律責任

　　十三、承攬方需提供給委托方營業執照復印件（蓋公章），QS證，印刷執照復印件（蓋公章），第三方檢測報告。

　　十四、除外責任：

　　因不可抗力，停電，主設備故障等意外造成產品交付延遲或不能交付，不應視為承攬方違約，但承攬方應在上述事故發生后的12小時內書面通知委托方，并且承攬方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續一周以上，委托方方有權取消本合同。

　　十五、違約責任：

　　1.承攬方未按合同規定的質量交付定作物，委托方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責調換，并承擔逾期交付的責任；經過調換后，仍不符合合同規定的，委托方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，委托方仍然需要的，應當照數補齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理；少交部分委托方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2%的違約金（交付約定數量的合格產品視為交貨）；未經委托方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5.不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付本合同總金額20%的違約金。

　　如因承攬方工作進度達或產品品質不到合同約定，使委托方錯過了產品上市的最佳時機，從而使委托方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況另外承擔委托方直接及間接的經濟損失。

　　十六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認的定作業務，雙方均收受本合同的約束。

　　十七、未盡事宜，，均按《中華人民共和國合同法》有關條例的規定執行。

　　十八、合同履行過程中發生任何糾紛雙方協商解決，協商不成交由委托方所在地有管轄權的法院訴訟解決。

　　十九、本合同一式二份，雙方各執一份，合同雙方蓋章之日起生效，但合同約定有預付款的，自預付款交付之日起生效。

　　本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止

　　承攬方 委托方

　　單位名稱

　　法定代表

　　委托辦理人

　　簽訂地點： 簽訂時間：

關于加工協議書 篇14

　　編號：emt＿＿＿＿＿號

　　日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日于＿＿＿＿

　　為發展雙方在漁網生產方面的友好合作，增進中日兩國人民友誼，中國漁網線廠，地址：＿＿＿＿市＿＿＿（以下簡稱甲方）與日本國＿＿＿＿制網株式會社，地址：日本兵庫縣赤穗市中；電掛marumako； 電傳5778875momoi－aj（以下簡稱乙方），在中國輕工業品進出口總公司××省分公司（地址：＿＿＿＿光路＿＿＿＿號，電掛，0675或－“indukt”kw－ang ghow電傳號碼44079kcabcn的協助下，雙方代表就漁網來料加工業務問題，經過＿＿＿＿年＿＿月、＿＿月和＿＿＿年＿＿月在＿＿＿＿進行充分協商，在平等互利基礎上達成如下協議：

　　一 總則

　　1.乙方負責提供生產漁網所需的全套設備及必須的零部件，以及擴建廠房建筑安裝用的鋼材、管道和貨車（具體規格要求詳見附件一、二），全套設備分新舊兩部分，屬于全新的，其性能是國際先進水平；屬于半舊的設備，其主要零部件需全部換新，并經過全面檢修，其性能與同類型號全新的設備一樣，設備及零部件價款是優惠價格。

　　全套設備的生產能力必須達到年產漁網500噸以上，機械性能的正常運轉由乙方負責確保，在設備投產后1年6個月內，如發生機械故障或非因操作錯誤而造成的損壞，乙方應負責派出工程技術人員進行修理和免費提供零配件，由此產生的停工停產所造成的損失，由乙方負責補償，一年半后發生機械故障，查明原因，雙方友好協商解決。

　　協議簽訂后，乙方應著手按上述要求進行籌備，甲方將派員到乙方工廠參觀設備情況、設備性能，以運抵＿＿＿工廠進行驗收為準。機械的專利和技術資料由乙

　　方免費提供。

　　2.乙方負責提供足夠46臺編網機為中心的全套設備所需的原料和輔料（包括染料和樹脂）寄存甲方，委托加工，并保證按月均衡供應。

　　3.甲方負責提供相應的廠房、水電、勞動力及包裝物料（包裝物料費用由甲方向乙方結算），并負責按照乙方要求的規格、數量和質量進行加工漁網，收取加工費，產品全部交由乙方銷售。

　　4.雙方同意，設備價款和加工費均以日元結算。

　　二 加工數量和加工費

　　乙方保證每年提供漁網加工數量在500噸以上，每年加工費收入不低于

　　2.4億日元，甲方保證每年提供加工上述500噸以上或相當于加工收入2.4億日元以上漁網的生產力。從全套設備正常運轉時起四個月做為試產和工人培訓期，在此期間內的加工費，以雙方同意暫定的產品方案中的加工價為基礎，

　　1.設備、零配件和擴建廠房安裝所需的鋼材、管道及貨車的價款為：cmt汕頭6.09152億日元（此數為原價扣除合作減價數36.037萬日元，具體規格詳見附件一、二）。價款支付方式由甲方通過廣州中國銀行信用擔保，在甲方每次收取的加工費中提取60％分期償還，直至償完為止，上述價款的銀行利息由甲方負擔，年利率為7.60％，利息以最后一批設備的裝船提單日期起算。

　　2.加工費的支付由乙方在

　　三次品處理和損耗率

　　產品損耗率和次品率雙方應努力降低，尼龍復絲暫定為5％，尼龍單絲的損耗率，經試產期實踐后，雙方另行協商確定。

　　試產期滿后，若甲方因操作上的錯誤，次品和損耗超過合理的幅度，其超過部分由甲方負責賠償乙方的損失；若因原料質量不合要求造成次品過多，其損失由乙方承擔。

　　試機所需的原輔料由乙方負擔。

　　四技術交流

　　設備運抵汕頭工廠后，乙方需派出工程技術人員負責安裝機器，調整機械和試機開動，直至機器正常運轉，達到產品合格為止。上述工程技術人員在華費用由乙方負擔。對乙方提供有關生產上和技術上的秘密，甲方負責保守秘密。

　　甲乙方同意正式投產后，乙方派出技術工程人員駐廠進行技術上、生產管理上和品質檢驗上的指導，具體辦法雙方另行商定。乙方同意甲方在必要時派出工程技術人員到乙方進行技術交流。

　　五協議期限

　　本協議有效期為＿＿＿年，在協議有效期內，甲乙雙方不跟

　　本協議正本四份、甲乙雙方及見證單位各存一份，以中文為準。

　　甲方：＿＿＿＿＿＿ 乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿ 中國＿＿＿漁網線廠 日本國＿＿＿＿＿制網株式會社 中國輕工業品 進出口總公司：＿＿＿＿＿ 日本國＿＿＿＿＿產業株式會社

關于加工協議書 篇15

　　甲方：_________

　　乙方：_________公司（香港）

　　雙方在遵守中華人民共和國政策、法律和特區有關規定的前提下，本著平等互利的原則，就來料加工各款_________業務進行了充分協商，一致達成了如下合同條款：

　　一、雙方責任

　　1.甲方責任：

　　（1）提供有上蓋之廠房_________棟_________層_________平方米，無上蓋場地_________平方米，工廠管理人員_________名，生產工人首期_________名、開業后十二個月增至_________名，（禁止雇傭不滿十六歲的童工），如當地勞力缺乏，可到外地雇請，但須經_________市有關部門批準，在合同期內代乙方加工生產上述產品，加工成品后交回乙方復出香港。

　　（2）提供現有水、電設備供加工生產之用，如需要安裝水、電設施，其費用由乙方支付。

　　（3）辦理來料加工、裝配有關業務的進出口手續及對工廠實行行政、財務和管理，不得把工廠以任何形式承包給任何單位和個人經營。

　　2.乙方責任：

　　（1）不作價提供加工上述產品及裝修廠房和建造_________平方米簡易廠房所需的設備材料（詳見清單），分多批運抵甲方工廠，設備總值月_________萬港元。

　　（2）不作價提供加工上述產品所需的原料、輔料和包裝物料，具體數量、規格在合同中訂明。

　　（3）工人如因工作不力（含工廠管理人員），經教育無效者，乙方有權向甲方提出調換，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。

　　二、加工數量

　　第一年加工上述產品，加工費約_________萬港元，從第二年開始的產量，應在前一年的基礎上有所增加，具體數量應在生產合同中訂明。

　　三、作價原則和工繳費

　　1.試產（培訓）期為二個月，在試產期內，工人每人每月工繳費暫定為_________港元，（每月工作二十五天半，每天八小時）。

　　2.試產期滿后，采取按件計算方式，在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價，并在生產加工合同中訂明（為確保工人的合理收入，工繳費平均每人每月不低于550港元）。需要加班時，加班費另計，但每個工人每天加班時間最長不得超過三個小時。

　　3.甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。

　　4.每月由乙方支付_________港元給甲方，作為工廠管理費。

　　四、損耗費

　　1.試產期內的消耗率，實報實銷。

　　2.試產期內的消耗率，由雙方商定，并在生產合同中訂明。

　　五、來料和交貨期

　　1.乙方按生產合同規定的加工期，按月提供足夠數量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產，乙方必須在每批產品開始加工前七天，將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外，乙方來料不足，造成甲方工廠每月生產不足二十天半，停工天數累計不得超過四天，否則，乙方應按在廠工人以停工天數計，每人每天補助生活費十五元港元，支付給甲方工廠。

　　2.為使乙方能開展正常的業務活動，甲方工人應按雙方協定的交貨期，按時、按質質、按量交貨給乙方。如非人力不可抗拒原因，甲方不按時、按質、按量交貨，造成乙方的經濟損失，甲方應負賠償之責任，賠償數額可在具體合同中訂明。

　　3.由乙方提供的機械、通風、照明等設備及原輔材料、包裝物料，在甲方工廠由雙方進行交收登記，建立賬冊。甲方工廠加工后的成品，在甲方工廠經乙方驗收起運后，甲方不負產品規格、質量、短缺等任何責任。

　　六、結匯形式

　　工繳費及工人管理費每月結算一次，以d/p即期結匯或支票方式結匯，由甲方工廠會同_________市_________區對外經濟貿易公司開具發票后，通過_________銀行_________分行向乙方在香港開戶的銀行（______銀行、賬號______）辦理。乙方超過五天仍未付款給甲方，則按逾期天數，以當時香港銀行利息一并付給甲方。乙方連續兩個月不結匯，甲方有權采取停止出貨或其他措施。七、勞動保護及運輸與保險

　　1.工廠應做好勞動保護及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設施，廠房保持通風光亮，內外環境衛生整潔，對有污染性項目，須經市環保部門批準，方能立項經營。

　　2.乙方提供的機械、通風、照明設備、原輔材料、包裝物件及甲方工廠加工后的成品運輸費用，均由乙方負責。

　　3.原輔材料、包裝物料及操作機械的工人，均由乙方向中國_________保險公司_________分公司投保。

　　八、技術交流

　　在設備運抵甲方工廠后，乙方應盡快派出人員進行安裝，甲方派出人員進行協助。從試產期開始，乙方應派出技術人員對甲方工廠進行技術培訓，直到工人能基本掌握生產技術，進行正常生產時為止。乙方技術人員的工資及一切費用由乙方負責，甲方提供生活上的方便。

　　九、合同期限

　　本合同經批準雙方簽字后，乙方須出示商業登記及銀行資信證明書交由甲方辦理營業執照經海關備案生效。有效期為_________年，即從_________年_________月_________日至_________年二月_________日。如果提前終止或延長本合同，需在三個月前通知對方，并經雙方協商處理終止或延長合同事宜。某方單獨提前終止合同，要負責補償對方的經濟損失。補償的辦法，應根據終止合同前半年內的每月平均工繳費為準，補償兩個月的工繳費總額給對方。

　　合同期滿后，不動資產（如廠房、宿舍）歸甲方所有，由乙方不作價提供的不動產（如機械、車輛、通風設備）歸乙方所有，并按海關和有關規定及時進行辦理核銷手續。

　　雙方同意，在本合同經批準雙方簽約十天內，由乙方預付_________港元給甲方，作為履約保證金，從甲方受到履約金之日起兩個月內，乙方仍不投產開業，履約保證金即無條件歸甲方所有，同時，甲方有權廢約。如乙方能按時投產開業，該履約保證金可作工繳費抵付給甲方。

　　本合同正本一式五份，甲、已雙方、海關、車管所、業務單位各一份，副本若干份，均具有同等效力。

　　甲方（蓋簽）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　乙方（蓋簽）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　業務單位（蓋簽）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年__月__日于中國_________