關于果園承包協議書(精選3篇)
關于果園承包協議書 篇1
甲方:
乙方:
為更好地搞好富林果園場的經營管理,甲方將位于XX縣五里鄉苗香村大田組的富林果園場承包給乙方經營,經甲、乙雙方商定,現訂立如下協議:
一、甲方將位于XX縣五里鄉苗香村大田組的富林果園場(面積40畝)承包給乙方經營,承包期限為五年,即從x年xx月xx日起至xx年xx月xx日止。
二、雙方商定:五年的總承包租金為壹萬玖仟元(19000.00元),即:前三年每年3000元,后兩年每年5000元,租金按年支付,每年乙方在賣楊梅結束后將租金交給甲方。
三、乙方必須愛護甲方果園場內的各種管理設施,如房屋、圈舍、電視設施、自來水設施、潛水泵、打藥機械、粉碎脫粒機、家具、農具等,并經常做好維修,如有損壞,須照價賠償。
四、如果乙方需要改造果園場內的水、電、路設施,甲方協助乙方做好相關協調工作。
五、如果果園場出現邊界糾紛,由甲方出面協調解決。
六、乙方在承包經營期間必須認真管理好場內的各種果樹,如果出現損壞,乙方須及時購苗補植。如因管理不善,造成果樹損害的(如發生大面積病蟲害、火災、人為損壞果樹等),由乙方承擔賠償責任。出現不可抗拒的自然災害(如冰雹、地質災害)造成的果樹損害,乙方不承擔賠償責任。
七、未盡事宜由雙方共同協商解決。
八、本協議一式二份,甲乙雙方各執一份,協議書經雙方簽字后生效。
甲方簽字:乙方簽字:
日期:
關于果園承包協議書 篇2
甲方:
法定代表人:
住所地:
電話:
乙方:
身份證號碼:
住址:
電話:
丙方:
法定代表人:
住所地:
電話:
乙方作為甲方工程項目經理,丙方作為乙方擔保方,就乙方承包工程丙方作擔保的有關事宜達成以下協議內容,共同遵守。
本合同簽訂的基礎:
1、甲方系經過批準,具有工程施工資質的施工企業。類工程施工資質為級,按照國家規定承攬工程。
2、乙方作為甲方的項目經理,同時是甲方工程項目部的負責人。
3、甲方工程項目部現有的施工設備由乙方自備。
4、丙方對乙方債務承擔連帶責任保證。
本協議基本內容:
第一條承包范圍及承包方式
承包范圍:工程項目,負責甲方承攬并負責施工的全部類工程的施工。
承包方式:按照固定比例上繳管理費,自主聘用工作人員、自籌資金、自主施工、自擔風險。
第二條承包期限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
第三條工程承攬不論甲方承攬的工程,還是乙方自己承攬的工程,對外均為甲方承攬的工程,由甲方與建設單位簽署《消防工程施工合同》。
第四條財務管理
1、甲方為乙方獨立設立財務賬簿,獨立核算,但是對外結算與支付,必須經過甲方財務統一辦理。甲方與建設單位簽署的《建設工程施工合同》應約定本工程的'所有工程款必須以轉賬的方式轉入乙方(即施工方,也就本合同甲方)的賬戶,否則視為款項未付。
2、對外結算:工程預付款、工程進度款和工程結算款均由甲方統一結算進入甲方為乙方設立的獨立帳戶。結算方式通過銀行票據的形式結算。未經甲方書面授權,乙方不得單獨與建設單位結算工程款。
3、對外支付:由甲方通過乙方的獨立帳戶,統一對外支付材料款、人員工資等各項費用。乙方申請用款時,必須要說明款項的用途,并憑甲方簽名的書面支付書方可支付,做到專款專用。
4、乙方每月向甲方匯報一次工程進度及債務情況,甲方有權派人員到現場核對大宗建材和機械設備的購買和保管、使用、付款等情況,發現問題及時糾正,同時,應對建設單位的工程進度款及工程款的結算進行履約跟蹤。
第五條勞保統籌基金由甲方統一繳納勞保統籌基金、農民工工資保證金,費用由乙方承擔。
第六條管理費乙方按照施工工程總造價的%向甲方繳納管理費。首次根據乙方與建設單位簽訂合同的價款進行結算,甲方可以從乙方帳戶中直接扣除。待工程結算完畢,多退少補。
第七條人員的雇傭、工資的發放
1、工作人員招聘及工資方法:工程施工人員全部由乙方自行招聘,工作人員的工資由乙方自行承擔。乙方應保障工作人員工資及待遇的按時發放,不得拖欠。因拖欠工資造成的糾紛,由乙方自行承擔。違反上述約定,導致甲方支付工作人員工資,甲方除有權向乙方追償外,同時乙方應賠償甲方一倍的違約金。
2、財務人員、技術人員:財務人員和技術人員由甲方委派,財務人員和技術人員的工資由乙方承擔,其工資標準不得低于甲方工作人員的工資標準。如果由乙方自行招聘技術人員,必須經過甲方考核合格后方可聘用。
第八條保險辦理、安全管理與責任
1、乙方必須加強安全管理,確保安全施工,遵守安全生產規則,不得強令作業,施工過程中發生的安全事故全部由乙方負責。
2、甲方不定期對乙方進行安全檢查。在檢查過程中,乙方應積極配合甲方的檢查工作,同時接受并積極履行甲方提出的整改方案。
3、乙方同時要為工作人員投保各項社會統籌保險,特別要投保工傷保險,同時乙方要為工作人員投保意外傷害商業險。工作人員產生的工傷,全部由乙方承擔,甲方有權從乙方帳戶中直接代為支付。
第九條項目部內部管理
1、材料采購:所有材料由乙方親自采購,或者由乙方書面授權方可有效。所有入賬之材料發票必須由乙方簽字方可入帳。
2、工程施工管理
①項目經理:項目經理由乙方擔任,所有與建設單位的工作聯系、簽證的簽署均由乙方負責。②技術人員:技術人員由甲方委派,協助乙方施工。③施工人員:
3、人員管理:
4、施工場地管理:
第十條施工設備工程施工設備全部歸乙方所有,不足部分由乙方購買。設備的維護與保養由乙方承擔。
第十一條印章管理甲方應將所有材料采購合同以及勞務分包合同必須蓋有甲方印章,嚴格控制項目部印章的使用范圍。
第十二條違約責任
1、乙方施工過程中出現安全事故,乙方應當積極賠償,如果沒有盡快賠償,甲方有權從乙方帳戶中直接扣除,并給付受害人。如果一方沒有盡快賠付,乙方帳戶中的款項不足以支付,導致甲方承擔責任,甲方有權向乙方追償,同時有權要求乙方承擔甲方賠償額一倍的違約金。
2、甲方積極支付應當支付給乙方的款項,但有權扣除各項稅費。甲方延期支付,每延期一日,支付應付款額萬分之二的滯納金。
3、雙方均應誠實守信履行本協議,不得損害對方利益。如有損害,需賠償對方的損失,同時賠償損失數額一倍違約金。
第十三條擔保條款
1、丙方作為保證人在本合同項下提供的保證為連帶責任保證。
2、保證人在本合同項下的保證范圍包括本合同債務、違約金、賠償金、甲方為實現債權與擔保權利而發生的相關費用(包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、律師費、執行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、郵寄費、公告費等)。
3、保證期間自自簽訂本協議起到工程完工后二年。
第十四條工程竣工后的管理
1、乙方應將竣工的相關的資料報甲方備案,并將工程上所發生的債權債務情況以書面形式給予說明。
2、甲方可派專人至現場向業主、監理及其他相關人員了解情況,進行債權債務核查。
第十五條協議終止本協議在下列情況下終止:
1、協議期滿。
2、雙方協議解除。
第十六條通知條款所有的通知事項書面應送交對方,或寄往本合同首頁所列的居住地址。自通知以掛號、快遞或電傳方式發出的10日后,視為對方已收悉。任何一方變更地址的,應按上述方式通知對方,并在收到對方確認函后,地址變更方才生效。
第十七條爭議解決甲、乙雙方在履行本合同中發生的爭議,由雙方協商或通過調解解決。協商或調解不成,可以向甲方住所地人民法院起訴。在訴訟期間內,本合同不涉及爭議的條款繼續有效。
第十八條協議生效本協議經雙方簽字蓋章生效。第十九條文本份數本協議一式二份,甲乙雙方各執一份。
甲方(簽章):
乙方(簽字):
丙方(簽章):
簽訂時間:_______年_______月_______日
關于果園承包協議書 篇3
發包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規、條例、規章等,雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就_____________________________項目_______裝修工程協商一致,簽訂本合同,并遵照執行。
第一條、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍:
4、工程造價:總價款:_________元,(大寫:________________)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
5、承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料;
(3)乙方包工、甲方包全部材料。
6、工程期限:計劃開工日期_________年_____月______日,計劃竣工日期_________年_______月______日,共_________天。
第二條、施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
1、甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時間為_________年_________月_________日,圖紙一式兩份,甲方、乙方各執一份;
2、甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式兩份,甲方、乙方各執一份,設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);
3、施工圖紙雙方簽字后生效。
第三條、甲方職責
1、開工前提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;
2、參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
3、工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物業管理所需的相關材料;
4、裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放,并按有關規定清運;
5、因進行裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,如屬乙方的責任,由甲方找被乙方負責修復和賠償,
6、按約定期限支付工程款,不得惡意拖欠。
第四條、乙方職責
1、施工中嚴格執行國家《裝修工程施工規范》,保證工程質量,按期完成工程;
2、承接裝修工程的單位和個人,應當采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員和相鄰居民的安全;
3、保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;
4、裝修所形成的各種廢棄物,應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝修居室而產生的廢棄物及其他物品;
5、乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方執行工程施工的代表人,關于工程的相關事宜均應與甲方聯系,以確保工程
6、乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,造成損失的,依法承擔賠償責任;
7、乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假;乙方施工應符合有關規范要求,不得偷工減料、粗制濫造;
8、工程完工時,要積極配合甲方完成驗收工作。
第五條、價款支付方式
1、竣工驗收后_________日內,甲方支付相當于總價款_________%的工程款。甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。
2、因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
3、雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發票。
第六條、工期延誤
1、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;
2、甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;
3、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第七條、質量標準
(1)乙方必須按照設計文件和國家現行的技術標準、規范進行施工。
(2)乙方所承包的工程,必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準驗收。
(3)凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程,乙方應在甲方規定的時間內無償返工,達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的,由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質量標準的,由甲方承擔返工責任及經濟支出。
第八條、質量檢修
1、雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗收;
(3)竣工驗收。乙方應提前___天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格后。若甲方接到通知后,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
2、保修
(1)工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續,并填寫工程保修單(保修期為_____年)
(2)在正常使用條件下,裝修工程的最低保修期限為_____年,有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為______年。保修期自裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
第九條、材料的提供
1、由甲方提供的材料、設備,其規格、質量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;
2、由乙方提供的材料、設備的,乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提;
3、甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的,在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的_________%)+材料運輸費;若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;
4、除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運到現場。
第十條、違約責任
1、由于乙方責任未按本合同規定的日期竣工,(以竣工驗收合格日期計算)每逾期一天,應償付給甲方按預算造價________%的逾期違約金;屬于包工不包料的,每逾期一天,應償付給甲方按預算人工費千分之_________的逾期違約金。
2、甲方不得借故拖欠工程款,如逾期不付,按工程施工時銀行的短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金或承擔相應的法律責任。
第十一條、附則
1、本合同簽訂后工程不得轉包;
2、甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式_____份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持______份;
3、工程驗收合格完后_____年,合同自動終止;
4、本協議一經簽字,雙方應嚴格遵守,如因執行本協議發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,雙方都可向合同履行地、合同簽訂地人民法院起訴。
4、本協議一式_____份,雙方各執_____份,具有同等法律效力。
第十二條、本協議未盡事宜雙方協商解決
甲方:
法定代表人:
簽訂地點:
_________年____月____日
乙方:
委托代理人:
簽訂地點:
_________年____月____日