關于委托書合同范文匯編(精選8篇)
關于委托書合同范文匯編 篇1
委托方(甲方):__________________________
法定代表人:__________________________
項目聯系人:__________________________
聯系方式:__________________________
通訊地址:__________________________
電話:__________________________
傳真:__________________________
電子信箱:__________________________
受托方(乙方):__________________________
法定代表人:__________________________
項目聯系人:__________________________
聯系方式:__________________________
通訊地址:__________________________
電話:__________________________
傳真:__________________________
電子信箱:__________________________
根據中華人民共和國合同法中華人民共和國著作權法及其他相關法律法規,雙方就甲方委托乙方設計________________________作品事項,在真實、充分表達各自意愿的基礎上,經過平等協商,達成如下協議(簡稱本合同),由雙方共同恪守。
第一條[合同內容]
1.本合同委托作品的要求:
(1)設計作品的內容(如填寫空格不夠,可另作附件):__________________________
(2)設計作品的用途及使用范圍(如填寫空格不夠,可另作附件):__________________________
(3)設計作品的交付時間:__________________________
2.在本合同履行過程中,如甲方提出新的設計要求,雙方可就設計費的調整、設計成果的交付時間等相關事宜另行簽訂協議。
3.乙方保證所交付的設計作品具有獨創性、不存在任何權利瑕疵,包括但不限于知識產權瑕疵,否則因此引起的任何法律責任由乙方負責;乙方為完成本合同委托事項而需要使用他人作品的,應保證得到該作品著作權人的有效授權。
第二條[基礎資料]
1.甲方應向乙方提供的基礎資料及協作事項如下:__________________________
(1)基礎資料清單:__________________________
(2)提供時間和方式:__________________________
(3)其他協作事項:__________________________
(4)本合同履行完畢后,前述基礎資料按以下方式處理:
2.甲方保證所提供的基礎資料不存在任何權利瑕疵,包括但不限于知識產權瑕疵,否則因此引起的任何法律責任由甲方負責。
3.乙方在收到基礎資料后應立即檢查簽收。如乙方認為基礎資料不符合本條要求,應向甲方說明理由,要求甲方盡快重新提供。
4.在設計過程中,如果乙方發現基礎資料存在錯誤或前后不符的情況,應當及時通知甲方。如確屬基礎資料存在錯誤或前后不符而產生的延誤及損失由甲方負責。
5.無論乙方是否書面通知甲方,告知基礎資料存在錯誤或前后不符的情況,均不免除甲方就其基礎資料存在錯誤或前后不符應承擔的責任。
第三條[合同價款]
共計人民幣¥__________________________________元整(大寫)即rmb:__________(小寫);
第四條[付款方式]
1.本合同簽訂后,甲方支付合同總額的50%,即人民幣¥______________________________元整(大寫)即rmb:__________(小寫);
2.項目結束后甲方向乙方支付合同余款,即人民幣¥______________________________元整(大寫)即rmb:__________(小寫)。
第五條[設計建議]
甲方有權對乙方的設計提出建議,以使乙方設計的委托作品更符合甲方要求。甲方提出的建議,如果構成一個新的設計要求,雙方可就設計費的調整、設計成果的交付時間等安排另行簽訂協議。
第六條[工作轉讓]
未經甲方同意,乙方不得將本合同委托作品設計的主要工作轉讓第三人承擔,但在緊急情況下乙方為維護甲方的利益需要轉委托的除外。
第七條[成果轉讓]
乙方不得在向甲方交付委托設計作品之前,自行將委托設計作品轉讓給第三人。雙方另有約定的除外。
第八條[交付方式]
乙方應當按以下方式向甲方交付委托作品:
1.交付時間:______年___月___日前交付。
2.交付地點為以下第__種:
(1)甲方住所地當面交付__________________________;
(2)乙方住所地當面交付__________________________;
(3)其他__________________________。
3.交付的載體選擇以下第__種形式:
(1)紙質版本__________________________;
(2)電子版本__________________________;
(3)其他形式的載體__________________________。
第九條[評審驗收]
對乙方交付的設計作品,甲方應在收到后[7]日內將評審意見提交乙方,如甲方認為不符合要求,應提供書面修改意見。雙方另行約定完成修改并交付的時間,屆時再次評審。對乙方交付的設計作品,如甲方在收到后[7]日內未提出評審意見,即視為該階段的設計成果已通過驗收;
第十條[權利歸屬]
甲方將委托設計的所有費用結算完畢后才享有著作權,否則,乙方設計的作品著作權歸乙方,甲方對該作品不享有任何權利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方設計的作品而導致的侵權,乙方有權依據中華人民共和國著作權法追究其法律責任。
第十一條[違約責任]
因設計和制作工作具有很大的特殊性,在經過大量調研工作的同時更需設計師的精心創作,乙方在開始著手設計時就已經在全面的履行合同,因此,甲方如提前終止合同,預付款乙方不予退還。
第十二條[爭議解決]
雙方因履行本合同發生的爭議,應當友好協商解決,協商不成的,則提請法律途徑解決。
第十三條[其他事項]
雙方約定本合同其他相關事項為:________________________________。
第十四條[合同效力]
本合同經雙方簽字蓋章后生效,本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,均具同等法律效力。
雙方授權代表簽署如下:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:
乙方:
依據中華人民共和國合同法和有關法規的規定,甲、乙雙方本著互相配合、合作雙贏、誠實信用的原則,乙方接受甲方的委托,就甲方公司品牌策劃及vi設計事項,雙方經協商一致,簽訂本協議,信守執行。
一、委托事項:委托項目及費用:
備注:成品批量印刷費用另計。總費用合計:(小寫)¥
二、甲方權利及義務
1.甲方為乙方提供相關資料及圖片,與乙方進行溝通,確保策劃設計項目達到甲方預期的效果。
2.甲方須指派專人與乙方進行工作的協調,監督乙方工作進度與效果。平面設計委托合同范本。
3.甲方須配合乙方在項目的預案上有權對作品及時提出修改意見,使乙方策劃設計的作品更符合甲方企業文化內涵,確保項目的進度和質量。
4.甲方按照協議約定支付項目執行費用,甲方在付清所有策劃設計費用后有權要求簽訂著作權轉讓協議,以享有策劃設計作品的所有權利。
三、乙方的權利和義務
1.按照協議附件的策劃設計項目進行工作進度的安排及實施,確保合作項目按質按量的完成。
2.在項目實施的各個階段定時向甲方進行工作匯報,并按照甲方的修改意見及要求及時進行工作調整,修改和完善各階段成果。
3.按進度計劃完成各階段任務,保證質量,及時報審。
4.保守雙方的商業機密,未經對方同意,不得向第三方透露本協議履行過程中涉及的保密內容。
5.乙方享有各方案設計稿的署名權及宣傳權,在甲方按照協議支付全部費用后,方案的所有權將轉為甲方長期獨家所有。平面設計委托合同范本。
四、委托項目進度
1.第一階段:20xx年
2.第二階段:20xx年
3.第三階段:20xx年
4.第四階段:20xx年
5.第五階段:20xx年月日完成甲方委托項目品牌形象策劃案初稿。日完成甲方委托項目vi設計項目基礎部分。日完成vi視覺設計運用系統。日完成甲方委托項目全案。日進入后期項目包裝制作階段。
五、報送與確認方式
乙方在各階段規定期限內完成既定項目,取得階段成果后報送甲方審定,甲方審定或要求乙方修訂的時間不在限定期限內,審定通過后,由甲方負責人以書面形式予以確認,確認之日為下一階段期限起始日。
六、付款方式
1.甲方需在合同簽訂之日起兩個工作日內支付預付金,即總費用的30%給乙方,即大寫萬元(乙方收到甲方的款項后作為策劃設計的開始時間)。
2.在甲方確定乙方策劃及設計項目樣稿進行制作前,甲方支付乙方協議總額的50%,即大寫萬元。
3.在乙方提供策劃案及設計稿的成品文件后,甲方全額支付余款,乙方統一開具正式服務業發票。萬元,萬元,
七、知識產權約定:
1.乙方對策劃設計完成的作品享有著作權及冠名宣傳的權利。
2.甲方在余款未付清之前對該作品不享有任何權利,甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方作品而導致的侵權,乙方有權依據中華人民共和國著作權法追究其法律責任。
3.未被甲方采用的方案,知識產權仍歸乙方所有。
4.設計完畢,甲方結清全部款項后,甲方應在一個月之內進行商標注冊,注冊不成功乙方為其免費重新設計。
八、違約責任
1.由于甲方原因致使本協議無法履行或中斷,應承擔違約責任,并支付當期款項,無權要求返還預付金;甲方在乙方作品初稿完成后終止合同的,應當支付全額的設計費用。
2.由于乙方原因推延進度,未能按照計劃完成項目或單方面終止協議屬違約,應承擔違約責任,并返還預付金。
九、不可抗力因素:
甲乙任何一方由于不可抗力因數不能履行合同時,由雙方協商解決,確實無法調解,則根據合同法辦理。
十、合同的終止
1.本協議履行完畢自動終止。
2.一方違約并承擔責任后自動終止。
3.任何一方無權單方面要求中止,待雙方協商一致后,簽定終止協議。
4.甲、乙雙方同意終止時須以書面形式確定。
十一、爭議的解決辦法
本協議履行過程中出現爭議時,甲、乙雙方友好協商解決,并以補充協議形式載明,協商不成時,任何一方可向人民法院起訴。
十二、協議的效力和變更
本協議正本一式貳份,甲、乙雙方各持一份(本協議附件為本協議有效組成部分)同具法律效力,本協議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協議的任何修改必須經過雙方的書面同意。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
關于委托書合同范文匯編 篇2
法定代表人: 職務:
受 委托人: 職務: 工 作單位:
現委托(身份證號:)為我
方簽訂合同代理人,其代理事項和權限為:
1.與X公司簽訂合同;
2.辦理結算等相關事宜。
(以下空白)
委 托單位:
法定代表人:
簽 發日期:
有 效期限:
關于委托書合同范文匯編 篇3
原告:申達億公司。
住所地:江蘇省吳江市盛澤××市場商城×區×號。
法定代表人:沈,總經理。
委托代理人(特別授權代理):葛,浙江律師事務所律師。
被代:嘉創公司。
住所地:浙江省嘉興市工業區。 法定代表人:潘,董事長。
委托代理人(特別授權代理):沈,浙江律師事務所律師。
原告申達億公司訴被告嘉創公司買賣合同糾紛一案,本院于20xx年5月3日立案受理后,依法由審判員袁瑞江適用簡易程序,于20xx年5月31日公開開庭進行了審理。原告法定代表人沈及其委托代理人葛、被告委托代理人沈到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
原告申達億公司起訴稱:20xx年6月至10月間,原告分三次向被告提供了共計3159米、價值33801.3元的緯向鹿皮絨布料。20xx年10月20日,被告經對賬確認了上述款項并出具對賬單一份。但原告經多次催討,被告仍未履行付款義務,故原告為維護其合法權益,提起訴訟,請求判令被告支付原告貨款33801.3元,以及承擔本案訴訟費。
被告嘉創公司在法定答辯期間內未提交書面答辯狀,在庭審中口頭答辯稱:原告訴訟的事實不存在,原、被告之間沒有發生過業務關系,被告沒有收到過律師催告函,請求駁回原告的訴訟請求。
原告為證明其主張,舉證如下:
證據一,財務對賬單一份(原件),時間為20xx年10月20日,系由被告單位當時做財務(后來到倉庫做進出)的王出具給原告。用以證明20xx年6月至10月間,原告向被告供貨三次,總計金額為33801.3元,并記載了數量、單價、規格等。
被告質證認為,該證據沒有對賬單名稱、欠款單位名稱、只是電腦的打印件,無法證明原、被告之間業務往來的事實。上面手寫的字應是訴訟以后寫上去的。王不是財務人員,是被告倉庫里做后勤的。
證據二,催討函資料一組,用以證明原告在20xx年10月及20xx年10月先后兩次向被告催討相應的貨款。
被告質證認為,被告并未收到律師函,上面也沒有郵局的蓋章,不能說明原告的催討事實。
經審查,本院對本案證據認證如下:
證據一對賬單系由被告公司的王簽字確認,且對賬單中明確記載了數量、單價、規格,能夠證明原告向被告送貨的事實,本院予以確認。證據二與證據一可以相互印證,結合原告的陳述,應是真實、有效的,本院予以確認。
根據確認有效的證據及雙方當事人的陳述,本院認定案件事實與原告起訴陳述的事實一致。
本院認為,原、被告之間的買賣關系合法、有效。根據雙方當事人的訴辯主張,本案的爭議焦點在于:
一、原、被告之間是否存在買賣關系。
對賬單中被告工作人員簽字確認,而被告不能解釋既無業務關系又為何簽字的原因,結合原告對交易過程的陳述,從保護交易的角度出發,本院認為原告提供的對賬單應能夠證明雙方的買賣關系及被告結欠原告貨款的事實,被告以否定對賬單簽字人王身份為由進行抗辯是不能成立的。
二、原告的主張是否超過訴訟時效。
被告認為本案已經超過訴訟時效。本院認為,訴訟時效期間從知道或應當知道權利被侵害時起算,證據一的對賬單是在20xx年10月20日進行結算,但雙方并未約定付款期限,故原告主張被告付款的權利并不受到兩年訴訟時效的限制,因此,被告的辯稱不成立。綜上,原告的證據優于被告,其主張本院予以支持,被告的辯稱無證據證明,本院不予采信。據此,依照《中華人民共和國合同法》第一百零九條、第一百六十一條和《中華人民共和國民事訴訟法》第一百二十八條之規定,判決如下:
被告嘉創公司于本判決生效之日起十日內支付原告申達億公司貨款33801.3元。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務,應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。
本案受理費323元(已減半),由被告嘉創公司負擔,于本判決生效之日起七日內交納本院。
如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數提出副本,上訴于浙江省嘉興市中級人民法院。
關于委托書合同范文匯編 篇4
委 托 方: (以下簡稱甲方)
受委托方: (以下簡稱乙方)
甲方委托乙方將貨物交給甲方指定或認可的貨運單位 托運,乙方憑貨運單位的托運單作為與甲方的貨物交割。乙方將貨物交到貨運單位后,貨物在運輸過程中的一切風險和責任由甲方及貨運單位承擔。甲方可以選擇托運時是否購買運輸保險(是/否),保險費由甲方自己承擔。
委托方簽名:
xx年1月8日
關于委托書合同范文匯編 篇5
委托方(甲方):服飾有限公司
承攬方(乙方):_____________________
一、委托加工項目:
以雙方約定的加工項目為主(合同附件,加工工藝單,定做尺碼單等)
二、委托加工方式
1。乙方包工包輔料。乙方必須依照合同規定選用輔料,所選輔料必須符合質量要求,不能以次充好。
2。由甲方提供面料、包裝、商標、吊牌、防偽標識等。乙方在生產過程中應該嚴格把控面料的使用,及以上約定的輔料的使用,不得浪費,損壞率不得超過2%,超出部分按照每套10元從我公司采購原樣。
三、質量要求及技術標準
1。質量要求嚴格按照樣衣或雙方約定的質量標準進行生產。
四、乙方對質量負責的范圍及期限
1。面料、輔料質量的確認;(所有面料,輔料有質量問題的,應該在沒有開始裁剪或加工前,報甲方確認或者及時更換,凡是由于乙方人員私自對有質量問題而繼續使用的或隱藏不報的,由乙方承擔該批面料,輔料的所有費用。(原材料價格及運費,稅票等)
2。顏色、尺碼規格的確認;(同上一條處理方法相同)
3。縫紉手工藝的確認;(按照約定的工藝要求或者工藝單具體要求操作)
4。其他內在隱藏的質量問題的確認;(包括,但不僅限于粘襯,或者由于使用了不符合規定的輔料或改變做工方法而引起的隱藏性質量問題)
5。乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題;
6。乙方在合同期內對質量責任需支付保證金。
7。甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。(所有由于制作失誤而產生的次品,應該原樣封存保留,同剩余面輔料一同退回甲方)
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1。甲方提供服裝款式、樣衣或者標志圖案等圖樣的技術資料;乙方應該妥善保管,不得轉借,轉讓第三方使用。
2。乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;
3。未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品或者相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質量標準),并派業務員跟單,其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1。乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝;
2。于甲方指定的地點:XX市XX區南橋鎮金軒路88號交貨。
3。運輸方式為專車快遞;運費由乙方承擔。
八、交付金額及銷售期限
1。第一次交貨根據質量標準,經倉庫及跟單員驗收確認后,交付總貨款的_________%;
2。在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;
3。銷售期限:_______________________。
九、結算方式
1。在乙方交貨后,由乙方: 1、( )開具增值稅專用發99票交由甲方。2、( )不含增值稅專用發99票
2。甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為:
銀行戶名:_______________________
開戶銀行:_______________________
銀行賬號:_______________________
十、違約責任
1。乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨,如逾期交貨的:(除經過甲方同意予以免責的)其他均按照以下方式執行,逾期3天內(含3天)加工費按照總加工費用的97%結算;逾期5天內(含5天)按照總加工費的95%結算;逾期10天內的按照90%結算;逾期15天以上的,按照70%結算;逾期20天以上的按照50%;30天以上的本公司有權拒付加工費,且由乙方承擔違約金,違約金為合同總金額的50%;
2。乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時,甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
3。乙方若違反甲方的保密要求,甲方有權要求乙方返還相關資料,并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;
4。乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品,如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品,甲方有權解除合同,乙方應當按該批產品總金額的10%支付違約金;
5。乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯系,乙方若有此行為,甲方有權終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權追究其違約法律責任。
6。乙方對此合同中所有關于甲方的公司資料具有保密權。
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,當事人雙方須在甲方公司所在地人民法院予以訴訟。
十二、其它事項
本合同附件與加工工藝單,傳真件,復印件同主合同具有同等法律效力。
甲方(單位蓋章):_________ 乙方(單位蓋章):_________
授權代表(簽字):_________ 授權代表(簽字):__________
________年____月____日 _________年____月____日
關于委托書合同范文匯編 篇6
賣房委托合同書
賣方:(甲方)
中介方:(乙方)X有限公司受理人:
1、甲方委托中介方將位于市區套 層或商鋪 間代理出售。有 等證件,產權證
人姓名, 結構, 裝修, 戶型,土地面積 ㎡,建筑面積: ㎡, 年購置。房屋/商鋪預售價為 元(人
民幣: )。備注:
2、乙方負責該房屋廣告、咨詢、宣傳,介紹客戶,促成買賣雙方達成協議。
3、甲方委托出售的房、地信息,必須真實,無產權爭議。若故意隱瞞真實情況,給乙方造
成損失,由甲方承擔賠償責任。
4、凡是乙方介紹給甲方的買方客戶,不論時間長短,決不允許甲方(或甲方委托他人)與
乙方的買方客戶私下達成買賣協議,買賣雙方談成,甲方收到購房定金后,甲方應向乙方支
付中介費,中介費按房、地成交價的 %支付元(人民幣: ),中介費一次性付清。若遇違約私下達成買賣協議,由甲方向乙方雙倍地支付中介費。
5、甲方如若不在本地,鑰匙可交由乙方保管。可由乙方代收購房定金(或誠意金),乙方需
妥善保管定金(或誠意金),并向買主開具收據且告知甲方。
6、如不屬中介介紹、聯系的買方與本中介無關。
7、本合同經雙方簽字后具有法律效應,必須依照《合同法》條款執行,以上條款望甲乙雙
方共同遵守,違約必究。
此合同一式兩份,甲乙雙方各執一份做備查。
備注:
賣方: 電話:
中介方: X有限公司
受理人:電話:
年 月日
關于委托書合同范文匯編 篇7
簽訂地點 簽訂時間:________年____月____日
委托人(簡稱甲方)
住所 編碼
法定代表人 電話 傳真
委托代理人 電話 身份證號碼
拍賣人(簡稱乙方)
住所 編碼
法定代表人 電話 傳真
經 辦 人 電話
根據《中華人民共和國拍賣法》及其他相關的法律、法規和規范性文件,甲乙雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條 甲方愿就下述拍賣標的委托乙方依法公開拍賣:
拍賣標的名稱: 保留價:
規格 現狀 數量 包裝
質量 現狀 瑕疵 存放地
第二條 拍賣標的交付(轉移)的時間: 實物移交(轉移)的方式:
第三條 拍賣的方式:
第四條 雙方的權利、義務和責任:
一、甲方應保證對委托拍賣標的擁有無可爭議的拍賣處分權,真實的說明拍賣標的的來源和瑕疵,并向乙方提供有關的證明文件、資料(對國家限制轉讓的物品還應提交合法的轉讓審批,許可手續)和咨詢。甲方提供的文件、資料和咨詢不真實或無效的,乙方有權要求變更或解除合同,由此造成的責任由甲方承擔。
二、甲方可以自行確定亦可以與乙方協商確定拍賣標的的保留價。乙方不得以低于保留價的價格出售該標的。
三、甲方應向乙方預付受理費
元,用于對拍賣標的的估價、運輸、公告、展示、圖錄等項費用開支。拍賣結束后,乙方按實際開支多還少補。屬于《拍賣法》
第九條規定的物品,拍賣成交的,乙方退還受理費;未成交的,從《拍賣法》
第五十七條
第二款規定。甲方在拍賣開始前撤回拍標的的,預付受理費不退還;拍賣開始后,拍賣標的不得撤回。
四、甲方應按拍賣成交價的 %向乙方支付委托傭金,該款項由乙方從拍賣所得款中劃取。
五、乙方應按約定的時間、方式向買受人交付拍賣標的,否則,應承擔違約責任。
六、乙方應依照法律法規的規定與買受人辦理標的移交手續。因乙方原因造成拍賣標的的權利不能實際轉移的,乙方應承擔違約責任。
七、標的由乙方負責保管,并由乙方承擔因遺失、損壞等產生的責任。
八、乙方應對拍賣標的負責,并適時將拍賣標的變動情況告知甲方。
九、未經甲方同意,乙方不得委托他人拍賣或銷售本合同業已委托的拍賣標的,否則,
乙方應負責賠償并承擔違約責任。
十、拍賣結束,乙方應在收齊應收款項后,扣除稅金、服務費、配合費及雜費,余款經甲方與乙方共同確認后,由乙方在 五 個工作日內轉付至甲方指定的銀行帳戶。
第六條 有關拍賣程序的中止和終止問題,根據有關法律、法規和規范性文件予以處理。
第七條 本合同經 雙方蓋章 后生效。合同一旦生效,不得違約,否則違約方應向另一方支付拍賣保留價
%的違約金。
第八條 本合同在履行過程中發生爭議,由雙方協商解決;協商不成, 可向拍賣人住所地的人民法院提起訴訟。
第九條 需要約定的其他事項:
甲方:乙方:日期:
拍賣委托合同書范X
關于委托書合同范文匯編 篇8
委托方(甲方):
受托方(乙方):
依據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國廣告法》的規定,經雙方充分協商,甲方決定委托乙方為甲方提供的活動代理服務,達成如下協議:
一、委托服務內容:
甲方委托乙方負責執行 活動。
活動時間:
活動地點:
二、甲方的權利與義務:
1、甲方負責提供本次活動宣傳的資料,配合宣傳的制作;甲方需要撤銷活動訂單,可在活動舉行日之前通知乙方。在活動舉行日之前,撤銷廣告發布訂單甲方不承擔任何責任,但乙方因此支出的合理費用,甲方應予以適當補償。
2、甲方有權在簽訂本合同前對乙方進行相關的資格審查。乙方隱瞞或偽造相關資質的構成違約。甲方有權對乙方提供的服務進行適時的監督和審查,所有的服務項目均需甲方書面確認后方可執行;
3、乙方完全無瑕疵履行完本合同的義務并按甲方要求提供完所有結算手續后,甲方按本合同的約定支付款項。
三、乙方的權利和義務:
1、乙方必須嚴格按約定執行甲方委托的各項內容;
2、乙方應及時將服務項目的進行情況以及在項目進行中遇到的問題如實向甲方報告;
3、乙方代理執行的所有項目及相關內容均需甲方書面確認通過;
4、乙方負責活動方案起草、活動參與人員及演出的組織安排、管理相關演職人員;這些費用已經全部計入本合同相關費用中。
5、乙方負責活動參與人員、演出人員的安全,并自行承擔以上人員的所有可能發生的法律責任。
四、費用及其支付方法:
1、費用總額:活動所產生的費用均須經甲方書面審核確認,所有相關費用不得超過人民幣元整(¥元)。
2、支付方式:甲方在合同簽訂之日7個工作日內向乙方支付合同金額的50%,即人民幣元整(¥元);
乙方順利完成活動后,并經過甲方書面確認的7個工作日內,甲方付一次性
支付剩余的50%,即人民幣元整(¥元);
以上付款甲方可用轉帳方式向乙方支付,乙方最遲應在本合同約定的甲方付款期限屆滿前五個工作日內向甲方提供該期款項的等額有效發票,否則甲方有權順延付款時間,直至乙方提供上述發票日止。乙方未及時提供發票導致甲方順延付款時,乙方應將具體情況的書面說明提交給甲方備案。
開戶名稱:
開 戶 行:
帳 號:
乙方所提供戶名、賬號均以本合同為準,若有更改,應提前以書面通知甲方,否則若因此而造成的任何損失,均由乙方自行承擔。
五、違約責任:
1、違反本合同約定,違約方應當按合同法有關規定,承擔違約責任;
2、甲方未按照約定向乙方匯付所有費用的,每逾期一天,甲方應向乙方支
付未支付費用同期存款利率計算違約金,最高可累積至未付金額30%的違約金;
3、若甲方原因使甲方活動無法按計劃進行,乙方不承擔違約責任,若乙方原因導致甲方活動無法按計劃進行,甲方有權要求乙方退回所有預付費用和代理費用,同時,乙方應向甲方支付合同總費用30%的違約金;
4、在本合同有效期內,當乙方出現下列情形時,甲方可解除本合同或者報價表內全部或一部分委托項目。本條款規定的解除權的行使,并不妨礙甲方向乙方提出的損害賠償要求及甲方自行從應支付給乙方的業務委托費中扣除違約金、賠償金的權利。
①當乙方違反本合同或報價單,并且在接到甲方要求其改正違約行為的書面通知后的5日內,仍不改正其違約行為時。
②當接到停止營業或本業務所需的許可被取消的處理決定時。
③當接到票據兌換銀行拒付通知時,或陷入停止支付債務狀態時。
④當受到臨時查封、臨時處分、強制執行等措施時。
⑤當申請破產、或進入公司破產程序時。
⑥當公司決定解散或合并時。
⑦財務狀況嚴重惡化、或趨于嚴重惡化時。
⑧當經營者、股東、出資人有甲方不可接受的變化時,或公司的主要業務或資產轉讓給第三方時。
六、爭議的解決:
因本合同引起的一切爭議,雙方首先應當友好協商解決。協商不成,可向甲方所在地人民法院起訴。
七、生效及其它事項:
1、本合同一式肆份,甲方執三份,乙方執一份。
2、本合同有效期自簽訂之日起至本約定事項完成日為止。
3、本合同及其附件對雙方具有同等法律約束力,但若附件與本合同相抵觸時以本合同為準。
4、未盡事宜由雙方友好協商解決。
甲 方: 乙 方:
簽 章: 簽 章:
經辦人: 經辦人:
日 期: 日 期:
電 話: 電 話:
年月 日 年月 日