2024委托合同范本（精選25篇）
2024委托合同范本 篇1
業(yè)主（以下簡稱甲方）：_____________________
施工隊（以下簡稱乙方）：___________________
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度，按照《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律，在平等公正的情況下簽定如下合同：
一、工程概況
工程地址：________________________
使用面積：室廳衛(wèi)陽臺廚
二、價格
清包工費：___元，大寫：___
其中水電工___元
木工___元
瓦工___元
油漆工___元
垃圾清運費___元
材料搬運費___元
三、付款方式
1、施工隊進(jìn)場，預(yù)支生活費：___元。
2、木工完成，付____元。
3、瓦工完成，付____元。
4、工程竣工，付____元。
5、元，從竣工之日起半年后支付。
四、設(shè)計
1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負(fù)責(zé)交底工作。
2、甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認(rèn)可。
五、材料
1、乙方應(yīng)提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應(yīng)在4天內(nèi)及時采購材料供施工隊使用，雙方應(yīng)各自承擔(dān)各自拖延工期的責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。
2、未經(jīng)甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權(quán)無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。
3、乙方應(yīng)在甲方指定的建材供應(yīng)點購買材料，并開具正式發(fā)票。
4、乙方應(yīng)驗收甲方所購建材的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)向甲方及時提出并有權(quán)拒絕使用。若甲方堅持使用，應(yīng)書面要求乙方，并承擔(dān)因材料質(zhì)量引起的損失。
5、乙方應(yīng)幫甲方收貨，核對數(shù)量和配件的.準(zhǔn)確性。
6、乙方應(yīng)做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進(jìn)入工地現(xiàn)場。
7、乙方應(yīng)保證在本小區(qū)內(nèi)沒有雙包和半包的工程。
8、乙方應(yīng)做好對施工完成的成品保護(hù)工作。
9、未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發(fā)現(xiàn)偷竊現(xiàn)象，按材料價格加倍從人工費中扣除。
六、工期
從年月日起至年月日止，工期為天，因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費___元/天。
七、材料搬運
甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應(yīng)無條件搬運八、垃圾清運。
1、垃圾袋裝化。
2、垃圾應(yīng)日日清。
3、垃圾應(yīng)由乙方清運至物業(yè)指定的垃圾堆放場所。
甲方：______________乙方：______________
簽章：______________簽章：______________
簽約日期：___________簽約日期：___________
2024委托合同范本 篇2
上訴人：_____________________
法定代表人：_____________________
住所地：_____________________
委托代理人：_____________________
電話：_____________________
被上訴人：_____________________
法定代表人：_____________________
住所地：_____________________
上訴人因與被上訴人委托合同糾紛一案，不服________市第一人民法院(_____________________)東一法民二初字第406號民事判決，提出上訴。
請求事項：
一、依法撤銷一審判決;
二、判令被上訴人支付代理費人民幣153750元及遲延付款利息【利息按照中國人民銀行公布的同期貸款利率，自____年11月1日起計至還清之日止，】
三、一二審全部訴訟費由被上訴人承擔(dān)。
上訴理由：
一審判決稱："從QQ聊天記錄、錄音音頻可知，原告并未明確向被告說明費用計算方式，被告有重大誤解，而該重大誤解足以決定雙方是否進(jìn)行交易，因此，原告存在過錯，在充分考慮本案案情，平衡雙方利益的基礎(chǔ)上，本院酌定由被告支付原告代理費76875元。"
一審判決之中所表述的案件事實認(rèn)定與判決所顯示出來的司法推理，明顯錯誤，明顯違法。首先，認(rèn)定事實不清;其次，司法推理邏輯混亂，導(dǎo)致適用法律明顯不當(dāng)，判決顯失公平。具體理由如下：
第一，雙方經(jīng)辦人員的QQ聊天記錄結(jié)合庭審過程之中雙方提供的其它證據(jù)，足以證明上訴人在訂立合同和履行合同過程之中已經(jīng)明確向被上訴人說明了代理費用計算方式;而且，這樣的計算方式是國際通用標(biāo)準(zhǔn)和慣例，符合國際貨運代理規(guī)范。更何況，被上訴人本身是一家長期從事對外加工的與國際貿(mào)易有密切關(guān)系的企業(yè)，沒有任何理由說明他們不了解相關(guān)國際慣例，和與國際貨運相關(guān)的國際標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范。
更何況，任何運輸，不管國內(nèi)、國際，陸運、水運、海運、還是航空運輸，一概如此——泡貨按體積算，重貨按重量算。古今中外，一概如此，乃運輸通則之一。被上訴人以不知道要按照體積計算代理費而拒付代理費顯屬狡辯，耍賴，撒潑，有戲弄與蔑視法庭之嫌疑。
我們有充分理由懷疑，可能是被上訴人生產(chǎn)方式、或者與英國客戶的合作方式的調(diào)整，導(dǎo)致他們暫時不急需涉案貨物作為制造樣品了，因此找借口拒收貨品，企圖賴賬。
更加重要的是，如今讓案涉代理所產(chǎn)生的代理費很有可能成為一種損失的原因，與上訴人沒有關(guān)系——上訴人按照雙方約定已經(jīng)履行應(yīng)該履行的義務(wù)，被上訴人迄今不肯收貨，而不肯收貨的唯一原因是：不想足額支付代理費。按照《合同法》第四百零五條的規(guī)定，"受托人完成委托事務(wù)的，委托人應(yīng)當(dāng)向其支付報酬。"
被上訴人迄今仍然否認(rèn)與我們有委托合同關(guān)系，談判過程之中拒收一切文件，自始迄今，被告謊話連篇，極端不誠信，才是導(dǎo)致本案發(fā)生的根本原因。
第二，錄音音頻是事發(fā)之后雙方處理爭議過程之中形成的，不能證明上訴人未明確向被上訴人說明費用計算方式，更加不能說明被上訴人對報價有重大誤解，從被上訴人在整個一審訴訟過程之中那否認(rèn)一切事實、所有文件一概不收、一概不簽的極端不誠實的表現(xiàn)可知，被上訴人方所有訴訟參與人他們所說的一切均不足以采信。
第三，如果被上訴人確實存在重大誤解，應(yīng)該主動提起訴訟，向人民法院依法申請依法撤銷委托合同，通過司法路徑依法處理雙方爭議;在被告沒有依法提出重大誤解訴訟的情況之下，法院直接啟動重大誤解訴訟程序，并且據(jù)此作出判決，很顯然，程序根本違法。
第四，即使被告對運價確有誤解，也不能夠適用《合同法》第五十四條等法律規(guī)范。因為，雙方就合同的訂立的協(xié)商、協(xié)調(diào)過程和合同履行過程長達(dá)三個月之久，被告有足夠時間對相關(guān)問題進(jìn)行調(diào)查、了解、研究;更何況，原告的確在雙方的協(xié)商、協(xié)調(diào)過程和合同履行這個長達(dá)三個月之久的交易、交往過程之中，多次說明了相關(guān)問題，根本不可能發(fā)生所謂重大誤解。
特別需要注意的是，迄今而未止，被告從來沒有說過他們有誤解，即使被告對相關(guān)問題了解得不夠清楚，也未必"足以決定雙方是否進(jìn)行交易"。涉案交易是否需要如此進(jìn)行，主要取決于被上訴人的生產(chǎn)方式——按照樣板生產(chǎn)，還是按照客戶要求先打樣，雙方確認(rèn)樣板之后，按照打樣生產(chǎn);更加重要的是，委托人在發(fā)出委托指令之前和委托、配合過程之中，自身確有對所需費用進(jìn)行明確的義務(wù)，上訴人作為受委托人確有告知的義務(wù)，而上訴人已經(jīng)完成告知義務(wù)。
他們在上訴人向________市第一人民法院起訴之前，只是有個托詞說，他們只有五萬元的預(yù)算。即使所謂只有五萬元的預(yù)算的說法是真實可信的，那也不能說明被上訴人就一定存在重大誤解，生意人計算的是投入產(chǎn)出比例，為了趕時間不惜加大投入——空運與其它運輸方式相比最大優(yōu)勢是時間短很多，明顯缺點就是費用高出許多。如前所述，被告作為一個長期專業(yè)從事對外加工的與國際貿(mào)易有密切關(guān)系的的企業(yè)，即使不能準(zhǔn)確掌握相關(guān)信息，也不至于對相關(guān)問題一無所知，對航空貨運代理相關(guān)事務(wù)發(fā)生重大誤解。這，顯然過于牽強，顯然說不通嘛。
被上訴人在雙方談判期間的確說過，他們不清楚運輸費用按照材積計算，可是前面已經(jīng)分析，再議過程之中的這一說法顯然不成立，不足信。更加重要的是，訴訟過程之中，被上訴人自始至終徹底否認(rèn)雙方存在委托合同關(guān)系，在法理上相當(dāng)于，企圖解除雙方的委托合同，可是，合同已經(jīng)履行，不存在解除的可能。
第五，即使存在所謂"重大誤解"，該判決仍然明顯不妥、不公。首先，被上訴人沒有依法提起重大誤解之訴，法院不能越俎代庖，直接啟動"重大誤解"訴訟程序，直接按照"重大誤解"進(jìn)行裁判;其次，從實體處理方面來看，更加明顯不公，上訴人已經(jīng)依約完成委托事項，于情于理于法，被上訴人均應(yīng)該如數(shù)支付代理費，絕對不可以"各打五十大板"，將代理費五五對開，判令被上訴人支付50%的代理費。如此判決，顯失公平。
綜上，原審判決，確屬認(rèn)定事實不清，適用法律不當(dāng)，判決顯失公平，依法應(yīng)予撤銷。
此致
敬禮!
________市中級人民法院
上訴人：________市亞世國際貨運代理有限公司
法定代表人：_____________________
代書人：_____________________
聯(lián)絡(luò)電話：_____________________
____年____月____日
2024委托合同范本 篇3
甲方：
注冊地址：
法人代表：
授權(quán)代表：
聯(lián)系電話：
乙方：
注冊地址：
法人代表：
授權(quán)代表：
聯(lián)系電話：根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其實施細(xì)則等國家、地方有關(guān)物業(yè)管理法律、法規(guī)和政策，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，甲乙雙方現(xiàn)就有關(guān)宜達(dá)成以下合同條款。
第一章、合同范圍、期限
第一條、合同簽訂
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方承接______項目物業(yè)服務(wù)工作訂立本合同。
第二條、本合同范圍
本合同范圍是指本合同包括的正文內(nèi)容條款、合同附件及合作過程中雙方根據(jù)需要做出的補充約定，以上部分均為本合同有效內(nèi)容，只有共同使用時方為有效。
第三條、合同規(guī)定的服務(wù)范圍及標(biāo)準(zhǔn)
1、包含但不限于關(guān)于______物業(yè)管理招標(biāo)文件的相關(guān)要求。
2、包含但不限于甲方______物業(yè)管理投標(biāo)文件的相關(guān)要求，文件內(nèi)容以甲方提供的投標(biāo)書為準(zhǔn)。
3、包含但不限于甲方與______簽署的《物業(yè)服務(wù)合同》的相關(guān)要求，文件內(nèi)容以甲方提供的合同復(fù)印件為準(zhǔn)。
第四條、服務(wù)期限和承包方式
1、本合同有效期與甲方與簽署的《物業(yè)服務(wù)合同》有效期相同。
2、承包方式為全包。
第二章、雙方權(quán)力、責(zé)任和義務(wù)
第五條甲方的權(quán)利、義務(wù)
1、按合同及其附件上的要求、標(biāo)準(zhǔn)對乙方工作質(zhì)量和員工的行為規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
2、對乙方員工業(yè)務(wù)知識、專業(yè)技能、培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行檢查。
3、有權(quán)隨時對乙方不符合本合同要求的事項及人員進(jìn)行調(diào)整。
4、由于乙方工作質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，甲方以口頭警告或下發(fā)《整改通知單》的形式提出限期整改后，如乙方未能在規(guī)定時間內(nèi)完成，則根據(jù)造成影響的嚴(yán)重程度處以300元至1000元的罰金。招標(biāo)書、投標(biāo)書和甲方與______簽署的《物業(yè)服務(wù)合同》中有明確規(guī)定的，按該規(guī)定執(zhí)行。
5、甲方對乙方物業(yè)工作中出現(xiàn)的質(zhì)量問題及造成甲方聲譽受損的行為（包括客戶對物業(yè)工作的.投訴），有權(quán)對乙方處以300元至1000元的罰金。招標(biāo)書、投標(biāo)書和甲方與______簽署的《物業(yè)服務(wù)合同》中有明確規(guī)定的，按該規(guī)定執(zhí)行。
6、如因乙方工作不到位，導(dǎo)致政府有關(guān)部門對甲方進(jìn)行罰款，其一切經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)由乙方承擔(dān)。
7、由于乙方在規(guī)定時間內(nèi)未能及時完成計劃內(nèi)的工作，或擅自變更工作內(nèi)容，甲方有權(quán)對其處以500元至1000元的罰金。招標(biāo)書、投標(biāo)書和甲方與______簽署的《物業(yè)服務(wù)合同》中有明確規(guī)定的，按該規(guī)定執(zhí)行。
8、對工作達(dá)不到要求的員工（包括乙方派駐的工作人員及主要管理人員），甲方有權(quán)隨時提出更換，乙方需按甲方要求進(jìn)行更換。
9、有義務(wù)教育本公司人員遵守相關(guān)制度，共同維護(hù)室內(nèi)外衛(wèi)生。
10、甲方對乙方在______內(nèi)的工作負(fù)有監(jiān)督管理責(zé)任。
11、按照甲乙雙方共同協(xié)商的時間，向乙方支付服務(wù)費。
第六條、乙方的權(quán)利、義務(wù)
1、認(rèn)真執(zhí)行本合同附件中的各項要求，保證工作的質(zhì)量。工期按計劃書擬定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，計劃書中未盡項目可按甲方要求進(jìn)行調(diào)整和補充。
2、乙方須對上崗員工進(jìn)行必要的行為規(guī)范、業(yè)務(wù)知識、專業(yè)技能等方面的培訓(xùn)，定期對員工進(jìn)行服務(wù)意識、服務(wù)技能及應(yīng)對突發(fā)事件技能等方面的培訓(xùn)。
3、要求工作人員統(tǒng)一著裝（可考慮由甲方指定，包括工作衣、褲、鞋、襪），佩戴工牌，文明上崗。
4、乙方人員需遵守甲方關(guān)于工作及工作人員應(yīng)遵守的一切管理規(guī)定。
5、工作人員應(yīng)禮貌、熱情地為客戶服務(wù)，任何情況下不得與客戶發(fā)生爭執(zhí)行為。嚴(yán)禁乙方雇員在工作場所內(nèi)粗言穢語、酗酒、賭博、吸煙、吸毒、打架等。倘若發(fā)現(xiàn)，甲方可勒令該員工立即離開工作崗位。由此給甲方造成的損失，由乙方承擔(dān)。
6、正常工作時間內(nèi)，乙方的主要管理人員必須隨時在現(xiàn)場。
7、遇跑水等緊急突發(fā)事件，乙方需保證在接到業(yè)主方通知后10分鐘內(nèi)，攜帶設(shè)備趕到事故現(xiàn)場進(jìn)行緊急處理。招標(biāo)書、投標(biāo)書和甲方與______簽署的《物業(yè)服務(wù)合同》中有明確規(guī)定的，按該規(guī)定執(zhí)行。
8、乙方雇員不得向客戶索取小費或禮物。
9、未經(jīng)甲方同意，乙方不得隨意更換人員，如需進(jìn)行人員調(diào)整，需提前十五日通知甲方。經(jīng)甲方同意后，方可做出相應(yīng)調(diào)整。
10、對于每日例行的物業(yè)工作，乙方須于每周五及每月最后一日向甲方呈交本周、月工作總結(jié)及次周、月工作計劃，并于工作完成后通知甲方驗收。
11、愛護(hù)建筑物及室內(nèi)各種設(shè)施，如因乙方人員過失而損壞，由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
12、乙方須與項目內(nèi)工作的員工簽訂正式《勞動合同》，依法繳納各項社會保險、人身和意外傷害保險并在工作中提供相應(yīng)的勞動保障防護(hù)措施。
13、由于乙方操作失誤致使第三者出現(xiàn)意外傷害，由乙方承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
14、遇雨雪天氣，乙方需及時做好服務(wù)區(qū)域的清潔工作。
15、未經(jīng)甲方同意，乙方不得將本合同的全部或部分轉(zhuǎn)包、分包給第三方。
16、乙方員工的餐費、服裝費，加班費及稅費均由乙方承擔(dān)。
17、乙方內(nèi)部勞務(wù)糾紛由乙方自行解決，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任
18、乙方（包括乙方全體員工）不得向任何人透露本合同的任何內(nèi)容。
第三章、承包費及結(jié)算方式
第七條、服務(wù)費
乙方為甲方實施有償服務(wù)期間，每年獲得的服務(wù)費為人民幣______。乙方在甲方領(lǐng)取中標(biāo)通知書后三日內(nèi)向甲方支付履約保證金萬元整。合同履行結(jié)束后一周內(nèi)由甲方返還給乙方。另甲方派駐現(xiàn)場管理人員一名，該管理人員的費用從乙方獲得的服務(wù)費用中支出，標(biāo)準(zhǔn)為______元/月。
第八條、結(jié)算方式
結(jié)算方式參照甲方與簽署的《物業(yè)服務(wù)合同》中相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。
第四章、合同延期、合同終止與違約責(zé)任
第十條合同延期
合同期滿前一個月，由甲乙雙方共同協(xié)商本合同是否續(xù)簽。
第十一條、合同終止
1、在合同履行期間內(nèi)，如乙方的工作質(zhì)量未達(dá)到合同要求，并在甲方提出的合理期限內(nèi)未做出有效整改，甲方有權(quán)隨時終止本合同，且無需支付任何費用。乙方在接到甲方書面通知后的第10日，合同自動終止。
2、甲方與______簽訂的《物業(yè)服務(wù)合同》與本合同為關(guān)聯(lián)合同，如______提前解除與甲方的《物業(yè)服務(wù)合同》則本合同亦同時終止。甲方對乙方不承擔(dān)任何違約責(zé)任。
第十二條、違約責(zé)任
除出現(xiàn)不可抗力外，一切違反本合同條款規(guī)定的行為，均被視為違約，且由違約方承擔(dān)由于違約所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第五章、合同爭議處理原則
第十三條、合同爭議處理原則
如合同履行期間發(fā)生爭議，甲、乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向甲方注冊所在地人民法院提起訴訟。
第六章、適用法律
第十四條、適用法律
本合同的訂立、生效、解釋、履行、變更、終止和爭議的處理均受中華人民共和國法律、法規(guī)和政策的管轄。
第七章、合同生效及合同法律效力附件
第十五條、合同生效
該合同與甲方與簽署的《物業(yè)服務(wù)合同》同時生效，若甲方未與______簽署《物業(yè)服務(wù)合同》則本合同無效。
本合同一式貳份（其中甲方壹份，乙方壹份），經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字蓋章，具有同等法律效力。
第十六條、合同法律效力附件
本合同未盡事宜可由雙方另行協(xié)商補充
（以下無正文）
甲方：
甲方授權(quán)代表：（簽章）
簽約日期：
乙方：
乙方授權(quán)代表：
（簽章）
簽約日期：
2024委托合同范本 篇4
培訓(xùn)單位：_____________________以下得稱甲方：
委托培訓(xùn)單位：_____________________以下簡稱丙方。
為了開辟人才培訓(xùn)的渠道，加速智力開發(fā)，保證受培人員的質(zhì)量，明確培訓(xùn)各方的責(zé)任，>：
乙方
依據(jù)國家法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿和協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方，乙方按受甲方委托從事?lián)繙厦簶I(yè)有限公司地面建筑的代理事項達(dá)成一致，特訂立本合同。
第一條 委托事項
甲方委托乙方承攬擔(dān)炭溝煤業(yè)有限公司礦區(qū)擴(kuò)建地面建設(shè)工程項目。
第二條 委托代理期限
乙方自本合同訂立后的次日起_____個工作日完成全部代理事項，如因甲方原因耽誤，工作日相應(yīng)順延。
第三條 付款時間、付款方式
甲乙雙方簽訂合同后由甲方付給乙方先期資金500萬元，后根據(jù)工程進(jìn)度和決算付款。
第四條 甲乙雙方相互提供相應(yīng)證件
1.營業(yè)執(zhí)照
2.稅務(wù)登記證
3.組織機(jī)構(gòu)代碼證
4.礦建資格證
5.法定代表人身份證明
6.銀行開戶證明
第五條 甲方義務(wù)
按時提供相關(guān)資料，依照合同約定的付款時間，方式支付乙方款項。
第六條 乙方的義務(wù)
乙方確保代理事項真實合法，按照甲方的委托和設(shè)計圖紙、按時、保質(zhì)施工，竣工后按相關(guān)預(yù)算結(jié)算工程款項，并接受甲方的監(jiān)督管理。
第七條 其它事項約定
本合同履行期間，甲乙雙方因履行本合同而簽署的補充協(xié)議和其它書面文件，均為本協(xié)議不可分割的一部分，具有同等法律效力。
第八條 違約責(zé)任
1.甲乙雙方履行本合同期間，如因不可抗力，國家法律、法規(guī)、政策等原因致使本合同無法履行時，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。
2.如一方違約，給對方造成的全部損失由違約方賠償給對方，同時解除委托合同。
第九條 合同爭議的解決辦法
本合同如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
第十條 合同生效日期
本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后即發(fā)生效力，合同文本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方(章)
法定代表人：
公司住址：
聯(lián)系電話：
乙方(章)
法定代表人：
公司住址：
聯(lián)系電話：
簽訂日期： 年 月日
2024委托合同范本 篇5
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
依照有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下：
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程承包方式：包工包料
4、工程概況：建筑面積12272.00平方米。
二、工程裝修內(nèi)容
綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程
三、工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計要求為依據(jù);
工程造價為：￥元。(以甲方認(rèn)定的單價為準(zhǔn)，工程量竣工后以審計為準(zhǔn))
四、工程期限
工程開工日期：___年___月____日
工程竣工日期：___年___月____日
五、質(zhì)量要求
按國家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)jgj73—91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定，及省、市建委、消防部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程質(zhì)量達(dá)到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質(zhì)量問題除外)，屬于乙方責(zé)任的`，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的
2、工程進(jìn)展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的
3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的
4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金內(nèi)付清。
七、雙方責(zé)任
1、甲方：負(fù)責(zé)提供整個工程的使用、設(shè)計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設(shè)計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負(fù)責(zé)指明;施工場地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔(dān)。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，需甲方認(rèn)定綜合單價后，以“現(xiàn)場簽證形式”由甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn)，并列入竣工決算追加當(dāng)中。(如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，甲方已認(rèn)可，但甲方?jīng)]簽證的，其所發(fā)生的費用同樣生效。)
3、工程量發(fā)生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準(zhǔn)。
4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級主管部門或仲裁機(jī)構(gòu)申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。
甲方單位名稱：乙方單位名稱
(蓋公章) (蓋公章)
法人代表：法人代表：
委托代理人：委托代理人：
___年___月____日
2024委托合同范本 篇6
甲方：
乙方：
雜志社（甲方）同 郵電（政）局（乙方）商定從 年 季 期起乙方接受甲方委托在國內(nèi)（省內(nèi)）負(fù)責(zé)（雜志名稱）的發(fā)行工作。為共同做好出版、發(fā)行工作，甲方除向乙方填列“報刊出版詳情登記表”和“出版日期、期號對照表”外，特簽訂本合同，雙方共同信守執(zhí)行。
第一條 雜志委托乙方發(fā)行后，該雜志名稱、篇幅、刊期、定價、發(fā)行辦法等出版情況，按年固定，中途不變（增刊、合刊、停刊除外），如特殊情況需從下半年起變動，甲方應(yīng)向乙方支付變動手續(xù)費；發(fā)行全國的 元，發(fā)行本埠的 元。甲方每年于 月底前將下年度出版發(fā)行情況填寫“報刊出版詳情登記表”送交乙方。
第二條 交刊時間和方式
1、交刊時間和地點：雜志 月 日出版， 天內(nèi)分 次均衡地送到 驗收，按時交清，不留尾數(shù)。脫期10天以上出版的，在當(dāng)期刊物內(nèi)刊登啟事或夾條公告讀者，并向乙方付脫期部分定價總款額 %的延誤損失補償費。由于嚴(yán)重脫期出版，給乙方零售造成滯銷損失，甲方？
2、捆扎規(guī)格：
3、甲方每期交刊前，送交乙方分發(fā)部門樣本 份。
4、雜志印刷不清、破損、劣裝、脫頁，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)調(diào)換。乙方另收發(fā)刊費，無刊調(diào)換的，由甲方按全價經(jīng)乙方向訂戶退款。
5、損耗率：甲方應(yīng)按當(dāng)期印數(shù)無償加發(fā) 份供乙方補充發(fā)送損耗之用。
6、短缺率：整捆內(nèi)份數(shù)不足的，按抽查短缺數(shù)折合成價款，由乙方在結(jié)算時坐扣，直到下次抽查符合規(guī)定比率為止。
第三條 甲方應(yīng)在每期雜志封底右下角刊登如下內(nèi)容：
1、出版日期，期號；
2、季度訂閱價、本期零售價；
3、郵發(fā)雜志代號；
4、公開發(fā)行或限國內(nèi)發(fā)行；
5、出版行政機(jī)關(guān)登記證碼；
6、總發(fā)行處 郵電（政）局，訂購處各地郵電局（所）。
第四條 雜志臨時增刊，甲方須在出版前3個月將增刊審批手續(xù)或影印件通知乙方。并按規(guī)定向乙方計付勞務(wù)費。雜志臨時合刊必須合價，并于出版前3個月通知乙方。
第五條 雜志交乙方發(fā)行后，甲方除在甲方自己經(jīng)營的`門市部零售外，不外辦或委托其他單位、個人辦理發(fā)行業(yè)務(wù)。但對外地讀者錯過乙方收訂期和在郵發(fā)范圍以外的地區(qū)，甲方可自辦發(fā)行。
第六條 乙方負(fù)責(zé)雜志的綜合性宣傳并應(yīng)積極做好收訂和零售工作。對甲方印刷的宣傳材料，乙方免費分發(fā)、張貼。
第七條 乙方最遲于雜志出版前 天，向甲方提出本期訂貨數(shù)量。
第八條 及時發(fā)運雜志（應(yīng)于每期雜志收齊3日內(nèi)發(fā)完），如因乙方責(zé)任延誤未發(fā)份數(shù)定價款額的 %償付甲方延誤損失費。
第九條 乙方應(yīng)準(zhǔn)時結(jié)付雜志款（于每期雜志送齊3日內(nèi)向甲方結(jié)清）。
第十條 雜志在運遞過程中，如發(fā)生被污損、雨濕、訂戶收不到所訂雜志等情況，乙方負(fù)賠償責(zé)任。
第十一條 甲乙雙方商定：發(fā)行費率在本埠訂閱的為雜志定價的 %。本埠零售為定價的 %；外埠發(fā)行的為定價的 %，并在結(jié)付帳款時由乙方坐扣。
第十二條 因刊價中途變動而提高定價時，對乙方已收部分，漲價差額由甲方負(fù)擔(dān)。向甲方結(jié)算時一次坐扣，嗣后一律按新價向甲方結(jié)算。停刊減價退款，乙方按退款總額 %計收手續(xù)費。
第十三條 雜志送交乙方后，甲方因故要求撤回時，應(yīng)向乙方提出正式書面通知，乙方則如下辦理：
1、對尚在出版地待發(fā)的雜志立即停發(fā)，由甲方負(fù)責(zé)處理。
2、對已發(fā)行的雜志，因通知各地郵局停發(fā)、停售而使用的電話、電報費由甲方負(fù)擔(dān)，停發(fā)、停送、停售的雜志由乙方負(fù)責(zé)處理。
3、對已經(jīng)投送訂戶和已出售的雜志，乙方一律不負(fù)責(zé)收回。
4、對撤回停送、停售的雜志，甲方如重印補發(fā)，乙方另收一次發(fā)行費；不能重印補發(fā)的，甲方應(yīng)刊登啟事公告讀者，乙方不再向訂戶退款。
5、甲方需要了解雜志發(fā)行數(shù)量和發(fā)行地區(qū)時，乙方應(yīng)如實提供。
第十四條 本合同自簽訂之日起生效。每年審訂一次，如雙方無異議，原合同內(nèi)容繼續(xù)有效。但要履行續(xù)簽手續(xù)（可在原合同上續(xù)簽，也可填寫新合同文本）。一方不執(zhí)行合同規(guī)定，另一方可在合同到期三個月前提出廢止合同，所造成經(jīng)濟(jì)損失，由違約方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
第十五條 本合同共簽 份。除訂立合同雙方各存一份外，分別送各自上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)備案。
雜志社（蓋章）
負(fù)責(zé)人 （蓋章）
年 月 日
郵電（政）局（蓋章）
負(fù)責(zé)人 （蓋章）
年 月 日
2024委托合同范本 篇7
授權(quán)方：（以下簡稱甲方）
地址：
法定代表人：
被授權(quán)方：（以下簡稱乙方）
地址：
法定代表人：
營業(yè)執(zhí)照號：
一、授權(quán)依據(jù)
本授權(quán)委托書依據(jù)上述雙方于200 年 月 日共同簽署并已生效的《 》（填寫合同編號、名稱）出具。
二、授權(quán)范圍
（一）授權(quán)的地域范圍
本《授權(quán)委托書》只適用于 省 市范圍內(nèi)辦理授權(quán)事項之用，超越授權(quán)地域范圍使用本《授權(quán)委托書》均屬無效使用，不對授權(quán)方產(chǎn)生任何法律效力，一切后果由被授權(quán)方自行承擔(dān)。
（二）授權(quán)的事項范圍
授權(quán)方茲授權(quán)被授權(quán)方在授權(quán)地域范圍內(nèi)從事如下事項：（詳細(xì)按照授權(quán)依據(jù)上的授權(quán)事項進(jìn)行填寫）
在上述授權(quán)事項范圍內(nèi)，被授權(quán)方通過合法方式代表授權(quán)方從事活動的，其法律后果方由授權(quán)方承擔(dān)，否則被授權(quán)方任何超越授權(quán)事項行事或以不合法的方式行事的，產(chǎn)生的一切后果概由被授權(quán)方自行承擔(dān)。
三、授權(quán)期限
1、本授權(quán)委托書的有效期為 年，自 至 止。
2、授權(quán)方在授權(quán)期限內(nèi)合法提前撤銷授權(quán)的，授權(quán)亦自行終止，本《授權(quán)委托書》失效。
3、授權(quán)期限到期，本《授權(quán)委托書》失效。授權(quán)期限到期或授權(quán)被授權(quán)方提前撤銷后，被授權(quán)方仍以授權(quán)方名義行事的，對授權(quán)方不產(chǎn)生任何法律效力，一切后果由被授權(quán)單位自行承擔(dān)。
四、其他
1、本《授權(quán)委托書》自授權(quán)期限開始之日起生效。
2、本《授權(quán)委托書》一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。
3、本《授權(quán)委托書》未盡事宜，按雙方簽署的《 》（就是填寫授權(quán)依據(jù)）執(zhí)行。
4、本《授權(quán)委托書》不得擅自轉(zhuǎn)借、涂改或復(fù)印，否則無效。
5、本《授權(quán)委托書》失效后，被授權(quán)方需將《授權(quán)委托書》退回授權(quán)方。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
授權(quán)委托合同范文3 甲方（受托方）：____________________
乙方（委托方）：____________________
甲、乙雙方本著互惠互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲方接受乙方的委托，代理《今好DM報紙及雜志》在_____________廣告業(yè)務(wù)登記點和免費索取點的發(fā)行業(yè)務(wù)。
二、《今好DM報紙及雜志》是______________________公司免費向讀者發(fā)行的周報。甲方按乙方要求完成發(fā)行任務(wù)。發(fā)行方式為在甲方所管理的區(qū)域設(shè)立免費索取點。并隨甲方送茗洋桶裝水投遞到顧客處。每個顧客限投1份。
三、甲方可在乙方授權(quán)后開展廣告信息登記業(yè)務(wù)，乙方應(yīng)嚴(yán)格按甲方價格收取廣告費。并做好廣告內(nèi)容登記，及時通知乙方上門取稿收款。甲方可獲得所收款項的25%提成。提成結(jié)算方式為______________。
四、甲方須交納200元為廣告登記點的保證金。合同期滿后乙方無條件退返甲方。
五、雙方責(zé)任
（一）甲方責(zé)任
1、甲方指派專人負(fù)責(zé)發(fā)行事宜。
2、收貨后___________日內(nèi)將刊物分發(fā)到指定免費索取點，保證每份報紙直接到達(dá)每個購茗洋桶裝水顧客手中。
3、發(fā)行《今好DM報紙及雜志》任務(wù)數(shù)量為___________份/每期。
（二）乙方責(zé)任
1、乙方將《今好DM報紙及雜志》送到甲方；
2、保證提成準(zhǔn)時發(fā)放。
3、 乙方無償不定期在《今好DM報紙及雜志》為甲方宣傳（乙方店名，地址，和聯(lián)系方式）
五、本協(xié)議有效期為___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。其余未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
2024委托合同范本 篇8
委托人：___________
受托人：___________
雙方經(jīng)協(xié)商一致，就學(xué)校________班未成年學(xué)生________的監(jiān)護(hù)事宜達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 委托人委托受托人對________代為履行監(jiān)護(hù)職責(zé)。
第二條 受托人履行監(jiān)護(hù)職責(zé)的權(quán)限與具體要求：__________________。
第三條 委托期限自____年____月____日至____年____月____日止。
第四條 委托人允許（不允許）受托人將監(jiān)護(hù)職責(zé)轉(zhuǎn)委托給第三人。
第五條 受托人有將履行職責(zé)情況向委托人報告的義務(wù)。
第六條 委托人應(yīng)當(dāng)支付的報酬、支付時間及方式：_________________。
第七條 本協(xié)議解除的條件：_____________________________________。
第八條 違約責(zé)任：_____________________________________________。
第九條 協(xié)議爭議的解決方式：本協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按下列第____種方式解決：
（一）提交________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第十條 其他約定事項：_________________________________________。
第十一條 本合同未作規(guī)定的，按相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
委托人：___（簽字）
受托人：______（蓋章）
住址：____________
地址或住所：__________
聯(lián)系電話：________
法定代表人：__（簽字）
郵政編碼：________
聯(lián)系電話：____________
郵政編碼：____________
協(xié)議簽訂時間：________年________月________日
2024委托合同范本 篇9
甲方:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
乙方:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
根據(jù)《XX市行政區(qū)域界線管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，為加強行政區(qū)域界線界樁的維護(hù)和管理，切實維護(hù)界樁，防止丟失和損壞，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
1、本協(xié)議的界碑指界碑諾。_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2、甲方委托乙方對界樁 _ _ _ _進(jìn)行日常檢查和維護(hù)，在乙方正式履行約定義務(wù)之前，甲方將向乙方詳細(xì)介紹界樁的現(xiàn)場位置和埋設(shè)情況，并在邊界線協(xié)議、界樁登記表、界樁直接維護(hù)責(zé)任單位(人)日常維護(hù)記錄、界樁日常維護(hù)實拍記錄等中提供界樁位置的書面說明。
3、乙方應(yīng)隨時檢查維護(hù)的界樁，制止正在進(jìn)行的破壞界樁的行為，防止界樁丟失；防止當(dāng)?shù)貑挝缓腿罕娫诮鐦渡贤诰颉⒍逊烹s物，在界樁上蹲點，拴牲畜、做標(biāo)記，在界樁附近埋設(shè)其他標(biāo)志等危害界樁、阻礙界樁觀測的行為；及時清除界樁5m范圍內(nèi)的雜草和雜物；定期在界碑上刻字和符號。定期填寫《界樁直接維護(hù)責(zé)任單位(人)日常維護(hù)記錄表》和《界樁日常維護(hù)實拍記錄表》，每季度最后一個月的第一個周末報送甲方，并將界樁維護(hù)情況告知當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)。
4、乙方發(fā)現(xiàn)其維護(hù)的界樁丟失或損壞，或因自然原因、生產(chǎn)、施工或其他人為原因涉及界樁位置的，應(yīng)在12小時內(nèi)向甲方報告。如因上述原因需要移動界樁，甲方應(yīng)提前告知乙方情況。
5、界樁維護(hù)費標(biāo)準(zhǔn)，每個界樁每月_ _ _ _ _元。經(jīng)甲方檢查，乙方忠實履行約定義務(wù)的，甲方每六個月向乙方一次性支付一次。
6、乙方未及時制止界樁的破壞，或其他不正當(dāng)履行約定義務(wù)導(dǎo)致界樁滅失、損壞的，乙方應(yīng)按界樁費用的30%向甲方賠償(_ _ _ _ _ _ _)。如果乙方維護(hù)的界樁丟失或損壞，甲方應(yīng)停止支付從丟失或損壞到重新架設(shè)和修復(fù)界樁的維護(hù)費。
7、甲方給予一次性獎勵_ _ _ _ _ _ _ _
8、因不可抗力致使界樁無法恢復(fù)原位或界樁被依法程序移動的，本協(xié)議自行解除。
9、本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
10、本協(xié)議一式三份，經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。生效后，甲乙雙方各執(zhí)一份，并報市民政局備案。
甲方代表:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
乙方代表:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
日期:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
日期:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
2024委托合同范本 篇10
合同號：________________
發(fā)貨人(簡稱甲方):__________________
聯(lián)系人:__________________電話號碼:__________________
聯(lián)系地址:__________________
承運人(簡稱乙方):__________________
身份證號碼:__________________電話號碼:__________________
聯(lián)系地址:__________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，為保證雙方的合法權(quán)益，甲乙雙方在自愿、平等、誠信的基礎(chǔ)上簽訂本合同。
一、委托事項
甲方委托乙方運輸合同期限為_________年，從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
二、運輸方式和車輛要求
本合同委托運輸方式為汽車運輸，車輛為。上述車輛同時需要以下條件:
1.有車輛行駛證、道路運輸證等有效證件；
2.已繳納當(dāng)年機(jī)動車交通事故責(zé)任強制保險、第三者責(zé)任保險、車載人員責(zé)任保險、貨物責(zé)任保險等保險。
3.乙方在接收單位的協(xié)助下，主要負(fù)責(zé)本合同項下貨物的裝卸和貨物裝卸的簽字。乙方應(yīng)按照甲方的委托將貨物交付至指定地點，收貨單位收貨，收貨單位應(yīng)在收貨或結(jié)算單據(jù)上簽字確認(rèn)，乙方有責(zé)任及時將收貨或結(jié)算單據(jù)移交給甲方。
四.貨物保修
1.乙方保證在運輸過程中沒有少量或損失。
2、應(yīng)采取防潮、防雨、防盜措施。
3.驗收:乙方對收貨單位和發(fā)貨單位收到的貨物數(shù)量減少或其他損失承擔(dān)責(zé)任，賠償標(biāo)準(zhǔn)以貨物買賣雙方的成交價格及造成的損失為準(zhǔn)。
五、運費結(jié)算
1.付款方式:每月結(jié)算:下月前。
2.結(jié)算方式:固定報酬:甲方每月給乙方人民幣元作為委托運輸費用。
六、風(fēng)險
1.本合同項下的貨物交付給乙方后，乙方應(yīng)對貨物自裝船之時起的損壞或滅失承擔(dān)賠償責(zé)任，但乙方難以說明貨物的損壞或滅失是由不可抗力、貨物的自然性質(zhì)或合理損耗造成的，且甲方或收貨單位；
2.乙方對貨物損壞或損失的賠償是貨物買賣雙方的實際成交價格以及給甲方造成的其他損失..
七、安全責(zé)任和要求
1.乙方在提貨和發(fā)貨過程中，應(yīng)遵守甲方和收貨單位的要求及相關(guān)規(guī)章制度，增強裝運過程中的安全和環(huán)保意識，并確認(rèn)人員的健康和安全。
2.如在運輸過程中發(fā)生交通事故或違章、超限，乙方應(yīng)承擔(dān)由此造成的一切責(zé)任和損失。
八.解決爭議的方法
在本合同履行過程中，雙方如有爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，雙方向江門市蓬江區(qū)人民法院提起訴訟。
九.本合同如有未盡事宜，雙方應(yīng)協(xié)商并簽訂書面補充協(xié)議。補充協(xié)議作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
十、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。一式兩份，雙方各執(zhí)一份，每份具有同等法律效力。
甲方:__________________乙方:__________________
時間:__________________時間:__________________
2024委托合同范本 篇11
甲方(委托評估師):___________________________________________________________________________________
地址:_____________________________________。
乙方(被評估方):____________________________________。
地址:_____________________________________。
一.評估范圍
根據(jù)甲方的委托，本項目的評估對象和范圍為____________________。
二、評估的目的
甲方將評估目的定為____________________________________________。
三.評估內(nèi)容(值類型)
委托評估內(nèi)容為:___________________________________________。
四.評估的基準(zhǔn)日期
甲方本次評估的基準(zhǔn)日為______________________________________。
五、雙方的責(zé)任
(一)甲方的責(zé)任
1.甲方保證評估對象的安全和完整，并對所提供材料的真實性、合法性和完整性負(fù)責(zé)。
2.甲方應(yīng)及時向乙方提供所需的評估時間表、數(shù)據(jù)及其他相關(guān)資料，并加蓋公章，以確保向乙方提供的相關(guān)資料復(fù)印件與原件一致，并確保現(xiàn)場檢查時標(biāo)明的評估對象與甲方相關(guān)資料所指的對象一致。
3.甲方應(yīng)積極配合評估工作，并為乙方派遣的相關(guān)人員提供必要的工作條件..
4.甲方應(yīng)按本合同的規(guī)定按時足額支付評估費用。
5.未經(jīng)乙方同意，評估報告的內(nèi)容不得在公共媒體上摘錄、引用或披露，法律法規(guī)規(guī)定及相關(guān)方另有約定的除外。
(2)乙方的責(zé)任
1.乙方應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)及計價技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行評估，并出具評估報告，以確保評估報告的客觀、公正和公平。
2.在評估過程中，乙方應(yīng)自覺維護(hù)甲方及相關(guān)方的合法權(quán)益。
3.在評估過程中，乙方應(yīng)與甲方充分交換意見，并充分考慮甲方提出的真實、客觀、合理的意見..
4.乙方應(yīng)對甲方的商業(yè)秘密嚴(yán)格保密。除非國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)另有規(guī)定或經(jīng)甲方同意，乙方不得泄露其知悉的“商業(yè)秘密”和甲方提供的信息..
5.未經(jīng)甲方書面同意，乙方及參與項目的注冊房地產(chǎn)估價師不得向甲方以外的單位或個人提供或披露估價報告的內(nèi)容，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。
六、評估報告的用戶
評估報告的使用者是___________________________________________________________________________________________
本評估報告僅適用于______________________________________________________________________________乙方及參與本項目的評估人員對因甲方及其他國家法律法規(guī)規(guī)定的評估報告使用不當(dāng)而造成的后果不承擔(dān)責(zé)任。
七、評估報告提交的時限和方法
評估報告的提交期限為:甲方提交評估資料后個工作日內(nèi)出具評估報告初稿；甲乙雙方溝通確認(rèn)后，乙方應(yīng)在______個工作日內(nèi)出具正式評估報告。
乙方向甲方出具的評估報告原件一式兩份。
八、評定服務(wù)總費用、支付時間和方式
經(jīng)友好協(xié)商，本次評估服務(wù)費用總額為人民幣______元。甲方支付人民幣______元，剩余費用為人民幣________元。
九.合同有效期
本委托合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。本合同自簽署之日起生效，在所有合同項目完成之日前有效。
十.協(xié)議事項的變更
如遇不可抗力，影響評價工作未按期完成，或需提前出具評價報告，當(dāng)事人可要求變更約定事項，但應(yīng)及時通知當(dāng)事人，協(xié)商解決問題。
十一、違約責(zé)任和爭議解決
1.委托方在本委托合同執(zhí)行過程中發(fā)生變更或延誤，本委托合同將延期履行；如果甲方單方面終止本委托合同，甲方應(yīng)支付受托人支付的相應(yīng)費用，但不得超過本項目的費用總額。
2.如無特殊原因或正當(dāng)理由，乙方未能在本合同規(guī)定的時間內(nèi)交付評估報告，乙方應(yīng)賠償甲方評估服務(wù)費。如甲方未能按合同規(guī)定的時間向乙方提交上述相關(guān)文件、圖紙、憑證及其他資料，乙方可按延誤時間順延評估報告的交付時間。
3.甲方在收到乙方提交的評估報告后______天內(nèi)，如對評估結(jié)果有異議且有正當(dāng)理由，可向乙方提出重新評估或重估，乙方應(yīng)在收到甲方重新評估或重估申請后______天內(nèi)完成委托房地產(chǎn)的重新評估或重估報告并交付甲方。如甲方逾期未提交，評估報告生效。
4.合同履行過程中發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商；協(xié)商不成的，任何一方均可將爭議提交仲裁委員會仲裁。
十二.其他事項
1.當(dāng)評估程序的限制對評估目的對應(yīng)的評估結(jié)論產(chǎn)生重大影響時，乙方可以中止履行合同；如果相關(guān)限制無法解除，乙方可以解除合同。
2.甲方和相關(guān)方有責(zé)任提供必要的信息，并確保評估報告的真實性、合法性、完整性和正確使用。
3.其他相關(guān)事項:
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
2024委托合同范本 篇12
托運人(以下簡稱甲方)
承運人(以下簡稱乙方)
甲方家具裝飾材料以零擔(dān)或整車形式發(fā)往全國各地，乙方從事汽車貨運公司。結(jié)合實際情況，雙方本著誠實、信用、互利的原則，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
一、貨物的類型、名稱和性質(zhì)
甲方主要生產(chǎn)家具裝飾材料，運輸?shù)牟牧现饕前宀暮土慵Ｘ浳餅槠胀ú牧希恍枰厥獍b，不屬于“三危險品”。本協(xié)議簽訂前，乙方已派人員到甲方檢查貨物及包裝，認(rèn)為可以裝運。在以后每批貨物裝運前，乙方不僅要檢查甲方發(fā)票上的數(shù)量，還要檢查包裝是否符合運輸條件。如發(fā)現(xiàn)不符合運輸要求，應(yīng)及時提出，甲方應(yīng)及時糾正。
二、合同期限
本合同為長期不確定運輸合同。期限暫定為一年，從20xx年2月至20xx年2月。合同期內(nèi)，雙方合作良好，可以在到期前再簽訂一份合同繼續(xù)合作。
甲方應(yīng)在每次裝運前至少4小時通知乙方。如果貨物重量達(dá)到2噸，甲方應(yīng)派車到甲方工廠裝貨；否則，甲方應(yīng)派車到乙方指定的地點裝貨。在貨物交付給乙方之前，甲方應(yīng)承擔(dān)運輸費用..
在合同期內(nèi)，甲方必須將其所有貨物移交給乙方運輸，乙方必須保證提供優(yōu)質(zhì)、高效、中等單價的服務(wù)。
乙方除自行直達(dá)運輸外，可轉(zhuǎn)由其他運輸單位運輸，或采用鐵路或水路運輸，但乙方應(yīng)對甲方和收貨人負(fù)責(zé)，不得因其他運輸單位的責(zé)任而減輕或免除其責(zé)任。
三、貨物的發(fā)送地、運費率和到達(dá)時間
單價(元/公斤)和到達(dá)時間(天)的序列號發(fā)送到裝運地點。清注意
1福州、晉江、廈門、漳州
2廣州深圳佛山東莞6
3臺州溫嶺杭州溫州6
4常州上海無錫0.75
5沈陽和大連0.8
6蘭州銀川西寧包頭6
7武漢和荊州0.60
8邯鄲，太原，青島，0.65
9南昌鄭州株洲0.65
10長沙常德合肥0.6
11云南xi安0.60
12南寧，桂林0.70
13北京石家莊0.65
14烏魯木齊1.10 9
1.以上單價為乙方提供的運輸費用單價..乙方必須保證本表單價為xx市五區(qū)中等單價。日后如遇單價調(diào)整，乙方應(yīng)提前通知甲方。如甲方收集到本市同一距離兩個以上零擔(dān)運價高于上表單價10%的，可提出調(diào)整要求。在這種情況下，乙方提出兩個或兩個以上相同距離的零擔(dān)運費率，以證明上述運費率是正確的。雙方可以根據(jù)雙方提供的平均運費率協(xié)商運輸單價。如協(xié)商不成，甲方有權(quán)終止本合同。
2.上表中“發(fā)送至”所指的行政區(qū)劃。甲方指定收貨地點在表中所示地點行政區(qū)劃內(nèi)，城鄉(xiāng)均不增加運費；如果收貨地點不是表中注明的地點，可以參照表中最近的地點協(xié)商運費單價，也可以用最近地點公里單價乘以實際運輸公里數(shù)計算運費。
3.上表運輸費用單價包括運輸過程中的過橋費、停車費等所有費用。到達(dá)目的地的費用應(yīng)由收貨人承擔(dān)。
4.到達(dá)時間天數(shù)是指從甲方將貨物交付給乙方的次日起至乙方將貨物交付給收貨人的期間。這一時期已經(jīng)充分估計了乙方的各種交通條件。
5.運費在乙方發(fā)貨時直接向收貨人收取。
四.收貨人和目的地
乙方每次運送甲方貨物時，應(yīng)根據(jù)甲方的“發(fā)票”或“提單”填寫“運單”，并注明貨物的價值。乙方運單中的條款如與本協(xié)議有沖突，以本協(xié)議為準(zhǔn)。
甲方在將貨物移交給乙方時，還應(yīng)將裝運單或提單的會計副本、檢驗副本及隨附副本移交給乙方。乙方將貨物交付給收貨人時，發(fā)票或提單的記賬和結(jié)賬復(fù)印件應(yīng)由收貨人簽字蓋章后返還給甲方，收貨人為個人的，應(yīng)附收貨人身份證復(fù)印件；收貨人為單位的，應(yīng)當(dāng)附單位介紹信。實際收貨人不是發(fā)票或者提單的，實際收貨人應(yīng)當(dāng)持有收貨人委托書，并附收貨人和實際收貨人的身份證復(fù)印件。
收貨人不符合前款條件時，乙方工作人員應(yīng)聯(lián)系甲方處理。甲方應(yīng)及時聯(lián)系收貨人。如超過8小時，除乙方逾期交貨外，收貨人或甲方應(yīng)按本合同第七條承擔(dān)違約責(zé)任..甲方和收貨人未能在三天內(nèi)協(xié)商收貨，或者根據(jù)甲方的指示將貨物運回。甲方按單程運費的1.5倍支付運費。如乙方未能按本條規(guī)定交付貨物，給甲方造成損失，乙方應(yīng)按裝運單或提單注明的價值及其他相關(guān)費用全額賠償。
五、貨物的保險價格和保險
本合同項下的運輸為保價運輸，保價貨物的價值為甲方裝運單或提單中載明的價值。運輸途中的保險費由乙方支付..
六、貨物安全和賠償
運輸甲方貨物時，乙方應(yīng)保證貨物的安全。所有在運輸過程中丟失或損壞的貨物應(yīng)按以下方式處理:
1.收貨人收貨時，應(yīng)根據(jù)甲方裝運單或提單中的數(shù)量和規(guī)格驗收貨物數(shù)量。如發(fā)現(xiàn)貨物丟失、短少或損壞，乙方應(yīng)根據(jù)《貨運規(guī)則》填寫《貨運事故記錄》(一式三份)，由收貨人簽字后交給收貨人。
2.貨物滅失或者短少的，按照甲方在裝運單或者提單中載明的價值賠償，減少滅失或者短少部分的運輸；如果貨物受損，雙方應(yīng)根據(jù)損失程度和可用性協(xié)商賠償。協(xié)商不成的，通過訴訟解決。
3.貨物滅失或損壞的索賠權(quán)一般由收貨人行使。收貨人不行使的，由甲方行使..乙方應(yīng)在收到索賠人的索賠要求后十天內(nèi)提出賠償方案。乙方未提出賠償方案的，視為同意賠償請求人提出的賠償請求，并在20日內(nèi)予以賠償。
七.違約責(zé)任
1.收貨人逾期支付運費或提貨的，按日承擔(dān)100元違約金，甲方承擔(dān)連帶責(zé)任。
2.逾期交貨并賠償?shù)模曳桨慈粘袚?dān)100元的違約金。
上述違約僅限于委托人的違約責(zé)任。因不可抗力或者戰(zhàn)爭造成遲延裝運的，承運人免除違約責(zé)任。
八、爭議解決的方法
雙方在履行本合同過程中發(fā)生的任何爭議應(yīng)通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的，通過訴訟解決。根據(jù)方便訴訟、懲罰違約的原則，任何一方都可以選擇原告經(jīng)營或被告經(jīng)營的法院起訴。
九.其他商定事項:
1.本合同未盡事宜，雙方應(yīng)根據(jù)《合同法》和《道路貨物運輸規(guī)則》協(xié)商簽訂補充協(xié)議或確定雙方的權(quán)利和義務(wù)。
2.雙方履行本合同的通知行為應(yīng)通過以下方式處理:為了及時履行，根據(jù)本合同記錄的電話通知對方；如果不能及時履行，應(yīng)按照本合同規(guī)定的地址通過快遞郵件或本合同規(guī)定的電子郵件通知對方。
3.雙方的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法定代表人及委托代理人的身份證是本合同的附件。
4.本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。兩份，各一份，同等效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
2024委托合同范本 篇13
訂立合同各方：
培訓(xùn)單位：____學(xué)院(或?qū)W校)，以下得稱甲方：
委托培訓(xùn)單位：____，以下簡稱丙方。
為了開辟人才培訓(xùn)的渠道，加速智力開發(fā)，保證受培人員的質(zhì)量，明確培訓(xùn)各方的責(zé)任，為社會廣義現(xiàn)代化建設(shè)提供更多更好的人才，經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商一致辭，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 甲方對丙方的授課內(nèi)容，應(yīng)按照教育部對同類本科生(或大專、中專生)所規(guī)定(部屬學(xué)校按其系統(tǒng)的有關(guān)規(guī)定)的科目、學(xué)時安排，不得降低對丙方的要求。甲方對丙方在樣期間的德、智、體發(fā)展情況，應(yīng)于每學(xué)期末向乙方作一次詳細(xì)介紹。
第二條 甲方如發(fā)現(xiàn)丙方有違反校紀(jì)校規(guī)的行為，應(yīng)及時與乙方取得聯(lián)系，共同研究處理方法。丙方在期末思想品德評為“差”等、學(xué)期內(nèi)有三門功課不及格，一年之內(nèi)有兩門功課補考不及格者，甲方有權(quán)勸其退學(xué)或取消其學(xué)籍。
第三條 甲方負(fù)責(zé)丙方獎學(xué)金的評定和發(fā)放。獎學(xué)金第學(xué)期評定一份，分一、二、三等，具體評定和發(fā)放方法、標(biāo)準(zhǔn)，按甲方的統(tǒng)一規(guī)定輸。
第四條 乙方承擔(dān)丙方在校學(xué)習(xí)期間的全部學(xué)費和獎學(xué)金費。學(xué)費每人第學(xué)期____元，其它費用每人每學(xué)期____元。丙方的以上費用，乙方應(yīng)于每學(xué)期學(xué)生報到時直接匯到甲方，或由丙方帶交給甲方。
第五條 乙方應(yīng)按規(guī)定發(fā)給丙方工資(標(biāo)準(zhǔn)工資加地區(qū)生活費補貼，不發(fā)獎金)和其它福利待遇。丙方如在甲方食宿，乙方按規(guī)定每天補助丙方的生活費____元(如國家有新規(guī)定，按新規(guī)定執(zhí)行)，向甲方支付丙方的寄宿費和代伙費。丙方節(jié)假日回家的來回路費，乙方按規(guī)定給予報銷。丙方如不在甲方食宿，其家離甲方兩公里以上，乙方應(yīng)按國家規(guī)定按月發(fā)給交通費補貼。
第六條 乙方要加強對丙方的管理和教育，要經(jīng)常了解丙方的學(xué)習(xí)和思想品德狀況，如發(fā)現(xiàn)丙方有問題，應(yīng)及時配合甲方教育和處理。
第七條 丙方學(xué)習(xí)結(jié)束，經(jīng)甲方考核、考試合格準(zhǔn)予畢業(yè)后，乙方應(yīng)根據(jù)丙方所學(xué)專業(yè)和甲方提供的丙方德、智、體發(fā)展情況，合理安排其工作。
第八條 丙方必須自學(xué)接受甲方和乙方的教育與管理，努力學(xué)習(xí)，遵紀(jì)守法，從德、智、體三方面全面發(fā)展，爭當(dāng)“三好學(xué)生。”丙方如違反校規(guī)校紀(jì)，要自覺接受甲方和乙方的處理。丙方如中途退學(xué)，或被甲方勸其退學(xué)或取消學(xué)籍的，應(yīng)承擔(dān)向甲方交付的各項費用，丙方如不交付，乙方有責(zé)任代丙方交付。
第九條 丙方學(xué)習(xí)結(jié)束經(jīng)考核、考試合格準(zhǔn)予畢業(yè)后，必須到乙方單位工作，一般在____年內(nèi)不得提出調(diào)離乙方單位。丙方如因特殊情況必須調(diào)出，必須符合上級的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)乙方同意后，方可辦理調(diào)離手續(xù)。丙方如畢業(yè)后不回乙方單位工作，或回乙方單位工作不到____年要求調(diào)離工作的，應(yīng)向乙方償付丙方在校期間乙方支付的各類費用和工資。
本合同自甲、乙、丙三方簽字之日起生效，于丙方學(xué)習(xí)期滿畢業(yè)后自選失效。甲、乙、丙三方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經(jīng)三方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與合同具有同等效力，但不得與本合同內(nèi)容抵觸。
本合同正本一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____市教育局……等單位各留存一份。
學(xué)院或?qū)W校(甲方)：____(公章) 乙方：____(公章)
代表人：____(蓋章) 代表人：____(蓋章)
電話：____ 職務(wù)：____
銀行帳戶：____ 電話：____
銀行帳戶：____
丙方：____(蓋章)
____單位職工或干部
____年 月 日訂
2024委托合同范本 篇14
簽訂地點：______
簽訂日期：______
委托人(簡稱甲方)：______
住所：____________
法定代表人_____電話：______傳真：______
拍賣人(簡稱乙方)，拍賣行
住所____________
法定代表人______電話______傳真______
委托代理人______電掛______郵政編碼______
根據(jù)《中華人民共和國拍賣法》和其他有關(guān)法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 甲方愿意就下述拍賣物委托乙方依法公開拍賣：
1、拍賣物名稱__________________
2、品種規(guī)格___________________
3、數(shù)量_____________________
4、質(zhì)量_____________________
5、包裝_____________________
6、存放地____________________
第二條 拍賣物的交付方式：
第三條 拍賣物的交付方式：
第四條 拍賣方式：
第五條 拍賣期限：
第六條 雙方的權(quán)利和義務(wù)
一、甲方應(yīng)保證對拍賣物擁有無爭議的處分權(quán)，并向乙方提供有關(guān)的證明文件和拍賣物的詳盡資料。必要時，乙方可隨時向甲方要求提供咨詢，甲方不得拒絕。
二、甲方可在法律允許的情況下確定拍賣物的底價;乙方不得以低于該底價的價格進(jìn)行拍賣，但因此而造成不能成交的，由甲方承擔(dān)責(zé)任。
三、甲方在交付拍賣物時，應(yīng)向乙方提出其知道或應(yīng)當(dāng)知道睥拍賣物瑕疵。否則，由此造成的后果由甲方負(fù)責(zé)。
四、甲方應(yīng)向乙預(yù)付受理費___元，用于拍賣物進(jìn)行估價、倉儲保管、運輸、保險和公告、廣告等項費用開支，由乙方按實際開支多退少補。屬于規(guī)定情況的，由乙方先行墊付;其金額在拍賣成交后，從所得價款中扣除。
五、甲方應(yīng)按成交總金額的%向乙方支付傭金;該款項也可由乙方負(fù)賠償責(zé)任。
六、乙方應(yīng)對拍賣物的底價保密，不得委托或代理他人參加競價;亦不得委托他人進(jìn)行拍賣。
七、乙方對其占管的拍賣物負(fù)適當(dāng)保管責(zé)任，并應(yīng)將拍賣物的變動情況及時通知甲方;確因乙方的過錯而造成拍賣物損失的，由乙方負(fù)賠償責(zé)任。
八、拍賣過程結(jié)束，乙方在收齊全部應(yīng)收款項后，應(yīng)通過其銀行帳戶，將拍賣所得價金一次全部付給甲方，不得延誤。
九、對需要征稅的拍賣物，由甲方交付稅金;經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)同意，稅金可從拍賣所得價款中取得。
十、拍賣成交后，由乙方按成交價金開給競買人發(fā)票或符合稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的收據(jù)。
第七條 有關(guān)拍賣程序的中止和終止問題，根據(jù)之規(guī)定予以處理。
第八條 合同經(jīng)雙方簽字后生效，不得違約。否則，由違約方向他方拍賣的底價的%支付違約金。因合同履行產(chǎn)生糾紛時，任何一方均可向仲裁委員會申請仲裁，或向人民法院起訴。
第九條 其他需要約定的事項____________
第十條 本合同有效期自年月日止。
委托人(公章)______ 拍賣人(公章)______
法定代表人______ 法定代表人______
2024委托合同范本 篇15
甲方：________
乙方：________
為了擴(kuò)大市場經(jīng)營，發(fā)展經(jīng)濟(jì)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，盡快經(jīng)營，甲乙雙方明確了各自的責(zé)任、權(quán)利和利益，特訂立委托采購條款，以資共同遵守。
第一條：甲方必須向乙方提供上述營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法人身份證、客戶身份證復(fù)印件，并加蓋公章作為合同附件。（包括甲方電廠的相關(guān)證明）。
第二條：乙方必須按照甲方要求的熱卡價格標(biāo)準(zhǔn)供貨：3500元/噸；3500大卡以下~ 3000大卡/噸以上；3000大卡以下~20xx大卡以上，人民幣/噸；如果它是低的，熱卡將不被結(jié)算。揮發(fā)量≥16%，每月供應(yīng)量以甲方測試單為準(zhǔn)。
第三條：交貨地點，按甲方指定的地點和要求堆放：乙方負(fù)責(zé)煤炭運輸過程中的安全和防塵。甲方和乙方在運煤時必須保持聯(lián)系。如果乙方未能按時交付煤炭，甲方可自行向第三方購買煤炭。
第四條：根據(jù)市場波動，如果乙方因運輸價格或煤炭價格上漲而無法供應(yīng)煤炭，甲乙雙方可另行協(xié)商煤炭供應(yīng)價格。
第五條：結(jié)算方式：
1、按測試標(biāo)準(zhǔn)按約定的熱卡每月結(jié)算。
2、每少一個百分點，扣5元。
3、按照煤炭價格標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)票是兩票開具的，其中運輸費40元每噸（稅率7%），其余為煤炭價格（稅率17%）。甲方有權(quán)在付款前預(yù)扣稅率，甲方材料設(shè)備部必須報財務(wù)帳，按月付款。促進(jìn)雙方的和解進(jìn)程。
4甲方必須支付第一個月煤炭支付總額的50%，第二個月累計煤炭支付總額的70%，第三個月累計煤炭支付總額的80%。后續(xù)付款按每月累計煤炭付款總額的90%結(jié)算，每月25日后一周內(nèi)結(jié)算。甲方支付承兌匯票的，按日貼現(xiàn)利息。上述甲、乙雙方的協(xié)議必須按照合同執(zhí)行，否則甲方每月向乙方支付欠乙方總額5%的滯納金，甲方在生產(chǎn)紙制品時可按出廠價的70%償還煤炭。
第六條：未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決，并簽訂書面補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
第七條：本合同履行過程中如發(fā)生爭議，協(xié)商不成，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條：在本合同有效期內(nèi)，結(jié)算賬戶自動失效。本合同一式四份，集團(tuán)一份，財務(wù)部一份，物資裝備部一份，乙方一份，雙方簽字后生效。
第九條：雙方法人和經(jīng)理的變更不影響本合同。
甲方：________
甲方法人：________
甲方法人委托人：________
乙方：________
乙方法人：________
乙方法人客戶：________
________年________月________日
2024委托合同范本 篇16
供應(yīng)商(甲方):
代理人(乙方):
為保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，本著平等互利、共同發(fā)展、共擔(dān)風(fēng)險的原則，特制定本合同。
一、甲乙雙方同意遵守本合同的規(guī)定。
二、委托代理
1、甲方同意乙方在合同約定的區(qū)域內(nèi)代理推廣甲方生產(chǎn)的產(chǎn)品。
2、合同約定的推廣區(qū)域為_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
合同期限從_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3、雙方可以根據(jù)自己的意愿，單獨討論續(xù)簽合同，并簽訂新的代理合同。本合同提及的代理期限如在期限屆滿前未續(xù)簽，則視為雙方自愿放棄繼續(xù)合作，本合同終止。
三、代理品種和價格品種規(guī)格單位零售價格結(jié)算基價/裝箱數(shù)量
四、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、協(xié)助乙方制定和安排乙方代理區(qū)域的營銷策略、銷售形式、管理運作等銷售事宜；
2、負(fù)責(zé)向乙方提供必要的產(chǎn)品知識培訓(xùn)和經(jīng)銷商業(yè)務(wù)信息；
3、負(fù)責(zé)向乙方提供產(chǎn)品銷售、推廣、促銷和廣告所需的文件及相關(guān)證明程序；
4、根據(jù)乙方要求，為乙方開具普通發(fā)票，甲方承擔(dān)基價稅，乙方承擔(dān)超額稅；
5、乙方在合同約定的區(qū)域享有獨家代理權(quán)。甲方不再以任何方式在乙方代表的區(qū)域內(nèi)直接銷售或授權(quán)他人銷售乙方代表的產(chǎn)品。
五、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方在該地區(qū)推廣產(chǎn)品時，必須嚴(yán)格遵守國家和地方的相關(guān)法律法規(guī)，否則一切后果由乙方承擔(dān)
2、乙方負(fù)責(zé)代理區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的招商、銷售及所有相關(guān)事宜；
3、乙方在經(jīng)營活動中推廣產(chǎn)品時，必須嚴(yán)格遵守經(jīng)產(chǎn)品廣告批準(zhǔn)文件驗證的療效范圍；
4、乙方不得在甲方授權(quán)區(qū)域外以任何名義開展相關(guān)銷售活動，如需擴(kuò)大推廣區(qū)域，可根據(jù)實際銷售情況提前向甲方提出書面申請，經(jīng)甲方批準(zhǔn)后方可開展推廣工作；
5、應(yīng)甲方要求，乙方必須隨時向甲方報告業(yè)務(wù)進(jìn)展和產(chǎn)品流動的實際情況。
六、倉儲和運輸
1、甲方負(fù)責(zé)將乙方訂購的產(chǎn)品送到乙方指定的地點，由此產(chǎn)生的所有運輸費用和保險費由甲方承擔(dān)、
2、如因運輸不當(dāng)造成質(zhì)量問題或包裝損壞和損失，乙方應(yīng)在到貨之日起三天內(nèi)提出異議，并提供運輸部門出具的貨物損壞或損失證明，甲方負(fù)責(zé)更換和賠償同等數(shù)量的貨物。
3、乙方保證收到的產(chǎn)品將在標(biāo)準(zhǔn)的儲存條件下儲存，否則，由此造成的質(zhì)量問題將由乙方承擔(dān)、
七、結(jié)算方式
1、支付和交付；
2、乙方要求與客戶結(jié)算的發(fā)票必須由乙方填寫并傳真給甲方，甲方收到傳真后，可以開具發(fā)票并發(fā)送給乙方指定的收貨人，高于結(jié)算底價的差額稅由乙方承擔(dān)、
3、如乙方在送貨業(yè)務(wù)發(fā)生后三個月內(nèi)未開具發(fā)票，甲方不予開具發(fā)票；
八、退貨政策
1、為降低乙方的經(jīng)營風(fēng)險，甲方實行退貨制度，但未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將貨物退還給甲方；
2、甲方收到退貨并確認(rèn)無誤后，應(yīng)于當(dāng)日將退貨款項匯入乙方指定的銀行賬戶，并扣除甲方相應(yīng)的損失；
3、如果退貨產(chǎn)品受潮或包裝損壞，甲方有權(quán)拒絕這部分產(chǎn)品的退貨請求。
九、市場保護(hù)
1、甲方保證乙方代理區(qū)域不被惡意沖刷。
2、乙方承諾不策劃和經(jīng)營任何超出乙方經(jīng)銷范圍的產(chǎn)品跨區(qū)域銷售、
十、違約責(zé)任和爭議解決
1、雙方同意本合同的所有條款，任何違約行為(不可抗力除外)應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)解決。
2、雙方協(xié)商解決爭議的，協(xié)商不成的，任何一方均可向人民法院提起訴訟。
十一、其他人
1、本合同有效期為一年，自雙方簽字之日起生效(加蓋公章后)。如有異議，經(jīng)雙方協(xié)商后，可另行簽訂補充合同或條款，補充合同或條款加蓋公章后生效，與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份、
甲方: (身份證號碼或單位蓋章)
乙方:(身份證號碼或單位蓋章)
簽名:(蓋章)
簽名:(食指指紋)
簽署時間: 年 月 日
簽署時間: 年 月 日
2024委托合同范本 篇17
甲方：
乙方：
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就江西500KV南昌變電站、500KV夢山變、500KV羅坊變電站的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施委托檢修維護(hù)的有關(guān)事項達(dá)成如下協(xié)議：
一、委托內(nèi)容
1、生活用水系統(tǒng);
2、消防噴淋系統(tǒng);
3、消防報警系統(tǒng);
4、生活污水處理系統(tǒng);
5、暖通設(shè)備(如空調(diào)、軸流風(fēng)機(jī)等)及站內(nèi)照明系統(tǒng)。
上述事項的日常維護(hù)，事故應(yīng)急處理。上述事項的大修項目，在同等條件下，甲方優(yōu)先考慮委托給乙方。
二、委托要求：
1、乙方應(yīng)建立所需維護(hù)工作范圍設(shè)備檔案;
2、乙方應(yīng)確保所委托設(shè)備正常工作運行;
3、乙方在接到一般設(shè)施故障通知后，應(yīng)在2個工作日內(nèi)恢復(fù)設(shè)備的正常運行。
三、委托期限為：年月日到年月日
四、委托費用：
委托采用包工、包料(含耗材、小修配件)的方式。每月日常檢修、維護(hù)的費用暫定為叁萬元整，合同價款以結(jié)算費用為準(zhǔn)。
五、付款方法：
合同簽訂后，甲方支付合同總價款的30%作為備料款，以后按季度支付。
六、甲方的權(quán)利義務(wù)：
1、制定本項目工程運行、維修、養(yǎng)護(hù)工作的各項管理規(guī)章制度及考核標(biāo)準(zhǔn)，并要求乙方遵守。
2、做好工程設(shè)備、設(shè)施及維修材料、維修工具交接的前身準(zhǔn)備工作，全面配合乙方順利開展維護(hù)、保養(yǎng)等工程服務(wù)工作。
3、檢查監(jiān)督乙方工作的實施及制度的執(zhí)行情況，并將日檢中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷及異常情況作詳盡紀(jì)錄，及時告知乙方。
4、檢查跟蹤乙方服務(wù)質(zhì)量，遇有不合格服務(wù)、違紀(jì)人員對其進(jìn)行糾正和處罰，給甲方造成的不良影響及后果，使甲方工作陷入被動的，甲方有權(quán)視情節(jié)扣除當(dāng)月部分費用并要求乙方在兩日內(nèi)調(diào)換甲方認(rèn)為達(dá)不到工作要求的工程人員。(處罰標(biāo)準(zhǔn)由甲乙雙方服務(wù)人員補充協(xié)商制定)
5、按本合約中規(guī)定的付款方式、金額、時間按時支付委托費用。
6、甲方有權(quán)調(diào)動乙方服務(wù)人員義務(wù)參加應(yīng)急突發(fā)事件。
七、乙方權(quán)利義務(wù)
1、本合同一經(jīng)簽訂，乙方應(yīng)提交針對用水系統(tǒng)、噴淋系統(tǒng)、報警系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)、空調(diào)及站內(nèi)照明系統(tǒng)管理方案，配備專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)設(shè)備的日常運行、維護(hù)和管理工作，并做好設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)工作。
2、乙方應(yīng)全面遵守甲方制定的各項規(guī)章制度及日常行為規(guī)范，熱心周到為甲方服務(wù)。
3、有完整詳細(xì)的管理記錄、運行記錄、檢查記錄、維修紀(jì)錄、保養(yǎng)紀(jì)錄。
4、乙方在管理范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不安全隱患提出書面整改意見，甲方應(yīng)認(rèn)真研究并書面形式回復(fù)，甲方未采取有效措施造成的事故以及經(jīng)濟(jì)損失，乙方承擔(dān)責(zé)任。
5、報修工作因乙方長時間不能解決造成的后果，由乙方負(fù)責(zé)。
6、因乙方人員工作失職、失誤造成甲方及設(shè)備、財產(chǎn)損失，由乙方全額賠償。
7、本合同終止時，乙方必須向甲方移交全部管理的檔案資料。
8、因乙方責(zé)任造成的人員安全、設(shè)備損壞等損失，均由乙方負(fù)責(zé)。
9、如不可抗力協(xié)商同意終止。
八、本協(xié)議一式肆份，具有同等效力，甲、乙雙方各持貳份，本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
甲方：乙方：
(代表簽字及蓋章)(代表簽字及蓋章)
年月日年月日
2024委托合同范本 篇18
甲方:________________。
乙方:__________有限公司
簽署于______________________。
簽字地點:___________________。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《XX市企業(yè)合同信用評價管理辦法》(滬工商合[20xx]422號)等有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，就20xx年企業(yè)合同信用評價事宜，特簽訂本合同。
一、評估內(nèi)容
受甲方委托，乙方采用市工商行政管理局規(guī)定的合同信用評價標(biāo)準(zhǔn)(包括數(shù)學(xué)模型和計算機(jī)軟件)，對甲方提供的信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行核實、抽查、分析和科學(xué)評價，并出具公正、客觀、全面、完整地反映企業(yè)合同信用狀況的評價報告。
二.甲方應(yīng)向乙方提供的資料和信息以及其他需要協(xié)調(diào)的事項
1.甲方在簽訂本合同后，應(yīng)按規(guī)定向乙方提供所有需要的資料，并對所提供資料的真實性和合法性負(fù)責(zé)。如甲方未能按時提供所需信息，導(dǎo)致評估異常，或提供虛假信息，導(dǎo)致評估結(jié)果失真，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
2.甲方應(yīng)安排合同管理人員及相關(guān)人員配合乙方進(jìn)行企業(yè)合同信用評估的現(xiàn)場評估和抽查。
三.乙方應(yīng)向甲方提供的服務(wù)及其他需要協(xié)調(diào)的事項
1.乙方有責(zé)任對甲方提供的評估結(jié)果和評估數(shù)據(jù)保密，并嚴(yán)格保守甲方的商業(yè)秘密，未經(jīng)甲方同意，乙方不得向甲方以外的第三方提供評估結(jié)果和評估數(shù)據(jù)..
2.乙方在收到甲方提交的評估數(shù)據(jù)后，應(yīng)客觀、公正地評估甲方合同的信用等級。
3.如果甲方不同意評估結(jié)果，乙方應(yīng)在收到評估報告后10個工作日內(nèi)要求重新評估，并提供必要的補充材料，乙方應(yīng)給予重新評估。
四.價格支付方式
1.本合同的資信評估費為(大寫)________________________________________________________________
2.甲方以銀行轉(zhuǎn)賬或支票結(jié)算。
五.違約責(zé)任
本合同經(jīng)雙方簽字后立即生效，任何一方不得違約，否則由違約方承擔(dān)一切法律責(zé)任。
六.解決爭議的方法
因履行本合同發(fā)生的任何爭議，雙方應(yīng)通過協(xié)商或當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解解決。協(xié)商或者調(diào)解不成的，應(yīng)當(dāng)提交仲裁委員會仲裁。
七.其他約定事項:
_________________________。
八、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方:(蓋章)__________
地址郵政編碼:__________。
電話:___________________。
法定代表人:__________。
授權(quán)代理人:__________。
開戶行:________________。
銀行賬號:________________。
乙方:(蓋章)__________
地址郵政編碼:__________。
電話:___________________。
法定代表人:__________。
授權(quán)代理人:__________。
開戶行:________________。
銀行賬號:________________。
_____年_____月_____日
_____年_____月_____日
2024委托合同范本 篇19
甲方(收款人):________
乙方(付款人):________
為做好住房公積金匯算清繳工作，保證住房公積金的及時歸集，方便單位繳納住房公積金，明確各方責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商，特簽訂本合同如下:
一、甲乙雙方承諾遵守《中華人民共和國合同法》、《支付結(jié)算辦法》、《同城特別委托收款業(yè)務(wù)管理辦法》。
二.乙方同意甲方在其存款賬戶(賬號:________________________ )甲方符合要求的專用委托收款憑證應(yīng)于每月5日委托給上述乙方銀行，然后由甲方銀行按規(guī)定轉(zhuǎn)賬。
三.乙方應(yīng)在賬戶中保留足夠的款項，以支付甲方委托的住房公積金，該筆款項在轉(zhuǎn)賬當(dāng)日尚未注銷。
四.乙方賬戶因各種原因停用期間，應(yīng)主動通過其他結(jié)算方式向甲方支付款項。
五.如乙方在非正常情況下支付較多，且符合《同城委托收款管理辦法》中所列的“反向委托收款”
不及物動詞乙方應(yīng)根據(jù)自己的需要決定是否獲得收據(jù)(是、否)。
七.乙方如變更指定支付賬戶，應(yīng)在一周內(nèi)通知甲方。
八.甲乙雙方簽訂合同后，乙方應(yīng)在七天內(nèi)授權(quán)本合同指定的銀行，并將本合同一份發(fā)送至指定銀行。
九.雙方約定的其他事項:
1、_________
2、_________
十.乙方解除合同的，應(yīng)持單位介紹信或本人有效身份證及本合同提前一個月與甲方辦理合同解除手續(xù)。
十一.甲乙雙方應(yīng)全面、切實履行本合同。不履行或不完全履行合同的，按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。
十二.如果乙方因甲方提供的紙質(zhì)憑證(或電子支付信息)的錯誤而受到損害，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
十三.甲乙雙方發(fā)生爭議后，應(yīng)通過協(xié)商或調(diào)解解決。協(xié)商或者調(diào)解不成的，可以向人民法院提起訴訟。
十四.本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力，另一份送付款人銀行。本合同自雙方簽字之日起生效。
甲方(蓋章):___________乙方(蓋章):________
法定代表人(簽名):______________ 授權(quán)代理人(簽名):_____________
地址:________ 地址:________
簽署地點:________
簽署日期:_______年_________月_________ 日
2024委托合同范本 篇20
委托方(甲方):____
地址:____聯(lián)系人:____
電話:____電子郵件:____
傳真:____
受托人(乙方):____
地址:____聯(lián)系人:____
電話:____電子郵件:____
傳真:____旅行社業(yè)務(wù)許可證號：
第一條委托事項。
甲方委托乙方辦理以下事項:____
1.預(yù)訂機(jī)票
出發(fā)地:____，目的地:____
出發(fā)日期:__________年______月______日
乘客姓名:________身份證號碼:________
乘客姓名:________身份證號碼:________
乘客姓名:________身份證號碼:________
乘客姓名:________身份證號碼:________
票價:________元/張，合計____張；總金額:________人民幣。
2.預(yù)訂住宿
酒店位置和名稱:________標(biāo)準(zhǔn):________
數(shù)量:____房間；入住時間:__________年______月______日，退房時間:__________年______月______日。
單價:____元/間，總金額:____元。
3.發(fā)簽證(簽注)
目的地國家(地區(qū)):____；
送貨服務(wù)費:____人民幣/人，合計人；
總金額:____人民幣。
4.其他委托事項
單價:____人民幣，總金額:____人民幣。
第二條付款時間和方式
1.甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起天內(nèi)向乙方支付上述所有費用。
2.甲方應(yīng)以下列方式支付費用:____
(1)現(xiàn)金支付方式；
(2)轉(zhuǎn)入乙方指定的賬號，賬號為:____
(3)其他方法:____
第三條違約責(zé)任
1.甲方未及時支付的，承擔(dān)應(yīng)支付金額5%的違約金。乙方實際損失超過違約金的，甲方應(yīng)賠償乙方實際損失。
2.如因乙方原因?qū)е麓硎马椢窗磿r完成，或代理事項的完成與協(xié)議不符，乙方應(yīng)承擔(dān)甲方支付總額5%的違約金..甲方實際損失超過違約金的，乙方應(yīng)賠償甲方實際損失。
3.如果甲方提供的飛、住酒店、簽簽證人員的姓名、聯(lián)系電話等相關(guān)信息不真實、不準(zhǔn)確，乙方不承擔(dān)違約責(zé)任，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方為此發(fā)生的合理費用。
第四條合同的性質(zhì)
1.本合同是委托合同，不是旅行團(tuán)合同。不適用《旅行社條例》中旅游合同的規(guī)定，適用《民法通則》和《合同法》的相關(guān)規(guī)定。
2.相應(yīng)的服務(wù)商由甲方選擇確定，乙方?jīng)]有選擇或推薦的義務(wù)。如委托事項下承運人、酒店、簽證(簽注)部門提供的服務(wù)質(zhì)量不符合約定，或給委托人造成人身、財產(chǎn)損失的，乙方不承擔(dān)責(zé)任。甲方應(yīng)直接與上述單位協(xié)商，乙方應(yīng)提供必要的協(xié)助。
第六條爭端解決
雙方因本合同產(chǎn)生的任何爭議應(yīng)通過協(xié)商解決。如果協(xié)商失敗，可以選擇以下選項進(jìn)行結(jié)算。
1.向仲裁委員會申請仲裁；
2.向人民法院提起訴訟。
第六條其他
本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽字或蓋章):____乙方(簽字或蓋章):____
______年______月______日______年______月______日
2024委托合同范本 篇21
甲方(委托旅行社):_____________________。
乙方(委托旅行社):___________
為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《旅行社國內(nèi)旅游服務(wù)質(zhì)量要求》的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，就組織和接待旅游團(tuán)的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
第一條甲方應(yīng)書面通知乙方擬組織接待旅游團(tuán)的具體情況，乙方應(yīng)在____________前給予書面答復(fù)。
第二條接待項目和標(biāo)準(zhǔn)
組號和組號:___________________。
觀光景點:見旅游路線
運輸工具及標(biāo)準(zhǔn):______________。
餐飲標(biāo)準(zhǔn):__________________________________________________________________________________
住宿標(biāo)準(zhǔn):_____________________。
購物和娛樂(時間/天)安排:_______________。
導(dǎo)游及服務(wù):______________。
特別說明:__________________________。
雙方確定的委托接待項目和標(biāo)準(zhǔn)必須與甲方與游客簽訂的《山東旅游合同(國內(nèi))》一致。
第三條委托報酬及支付方式
委托報酬:_______元。
付款方式及時間:_________。
第四條違約責(zé)任及賠償
一、甲方違約及賠償
1.如甲方因本合同第五條規(guī)定以外的原因變更、延誤或取消行程，給乙方造成經(jīng)濟(jì)損失的，甲方應(yīng)向乙方支付委托報酬的____%的違約金。
2.游客自行離團(tuán)或不參加活動不存在本合同第五條規(guī)定情形的，甲方不得要求乙方退還自行離團(tuán)或不參加活動期間的差旅費用；給乙方造成經(jīng)濟(jì)損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
游客因病無法繼續(xù)旅游的，乙方應(yīng)在扣除游客已支出的差旅費后，將剩余差旅費退還給甲方；如果是乙方原因?qū)е碌募膊。凑铡堵眯猩缲?zé)任保險規(guī)定》辦理。
二.乙方違約及賠償
1.非因本合同第五條規(guī)定的情形，乙方因旅行延誤給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)向甲方支付委托報酬的____%的違約金；經(jīng)甲方和游客書面同意后，乙方可繼續(xù)履行本合同，由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)；如甲方要求終止旅游并解除合同，乙方應(yīng)安排游客返回，退還未履行合同的旅游費用，承擔(dān)相關(guān)費用，并向甲方支付委托報酬的____%的違約金。
2.乙方無故遺棄游客的，應(yīng)當(dāng)退還未履行合同部分的差旅費，并支付兩倍費用的違約金，承擔(dān)游客在遺棄期間發(fā)生的必要費用。
3.乙方在旅游行政管理部門指定的商店購買的商品，經(jīng)核實，被認(rèn)定為假冒偽劣商品或者價格明顯超過正常價格的，乙方應(yīng)當(dāng)協(xié)助旅游者免費退貨，并要求賠償超過的貨款；乙方擅自安排旅游者在旅游行政管理部門指定的商店以外的商店購買商品的，應(yīng)當(dāng)退還旅游者的購物費用，并向旅游者支付兩倍的購物費用補償；如果所購貨物經(jīng)核實明顯高于正常價格，乙方應(yīng)向游客退還較高部分的貨款，并向游客支付較高部分兩倍的賠償金。
如乙方強迫或引誘游客購物，乙方應(yīng)退還游客購物費用，并向游客支付兩倍的購物費用補償，并向甲方承擔(dān)百分之______的購物費用補償..
第五條不可抗力
甲乙雙方因不可抗力不能履行合同的，部分或全部免除責(zé)任，但應(yīng)及時通知對方并提供有效證明材料，法律另有規(guī)定的除外。
遲延履行合同后發(fā)生不可抗力的，不能免除遲延履行合同的責(zé)任。
第六條免責(zé)條款
1.____________________________________________________________。
2.____________________________________________________________。
3.____________________________________________________________。
4.____________________________________________________________。
雙方約定的免責(zé)條款不得損害旅游者的利益。
第七條因履行本合同發(fā)生的任何爭議，雙方可以協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以向旅游投訴中心(旅游質(zhì)量監(jiān)督管理辦公室J；也可以申請仲裁或向人民法院提起訴訟。
第8條未完成的事項和解決方案
未完成事項:___________________________________________。
解決方案:______________________________________。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
2024委托合同范本 篇22
編號：
日期：
甲方：
地址：
電話：
乙方：
地址：
電話：
根據(jù)租賃項目的批準(zhǔn)文件 和乙方的《租賃項目申請書》（編號： ），并依據(jù)下述各款規(guī)定，甲方接受乙方的租賃委托，代理乙方承租下列物品：
一、租賃物件品名、規(guī)格、數(shù)量
設(shè)備成交單價、總值和其他交易條款，均按第 號《訂貨協(xié)議書》規(guī)定辦理。
二、租賃費及有關(guān)條件
1、租賃費總額： （大寫： ）。租賃期自提單交付之日起算，自租賃期起算日起滿 個月的當(dāng)天為第一次支付日，以后每滿 個月支付1次，共支付 次，至租賃期結(jié)束。
2、其他有關(guān)費用，如本合同附表《 估價單》所列。
3、在本合同生效日后30天內(nèi)，甲方將按照租賃業(yè)務(wù)和國際貿(mào)易習(xí)慣做法，代表乙方簽訂租賃合同。該租賃合同生效后，甲乙雙方均有履行該合同的責(zé)任和義務(wù)。？
三、租賃物件交接
1、租賃物件裝船后，甲方應(yīng)適時向乙方發(fā)出“到貨通知”，并負(fù)責(zé)在到貨后代辦進(jìn)口許可、報關(guān)、保險、提貨、托運等有關(guān)手續(xù)，所需費用由乙方承擔(dān)。
2、乙方接貨后，應(yīng)立即在商檢部門的督導(dǎo)下開箱檢驗。檢驗無誤后，即可安裝使用。如檢驗結(jié)果與合同及其附件規(guī)定不符，應(yīng)立即申請商檢部門檢驗并出具商檢證書，最遲應(yīng)在合同規(guī)定的索賠期到期日10天前，通知甲方對外提出索賠。
四、費用結(jié)算辦法
1、本合同附表所列國內(nèi)外費用系估算額，實際支付時，按附表說明事項辦理。
2、有關(guān)各期租賃費的結(jié)算辦法，乙方應(yīng)在甲方發(fā)出的付款通知規(guī)定的期限內(nèi)，將本期應(yīng)支付的租賃費劃撥至甲方賬戶。甲方在對外結(jié)算后，以原始發(fā)票金額為準(zhǔn)開據(jù)結(jié)算清單，多退少補。倘乙方未能按期劃撥，甲方將依據(jù)本合同通過銀行向乙方開戶行（ 賬號： ）托收。在此情況下，甲方按本期遲付額每月向乙方加收 %的違約金，不足一個月按一個月計算。
3、本合同附表所列明的國內(nèi)有關(guān)費用，系指乙方應(yīng)向國內(nèi)有關(guān)單位交納的進(jìn)口關(guān)稅、進(jìn)口工商稅、港口、陸運雜費和銀行費用等概算額。結(jié)算辦法同本款第1、2條。
4、甲方代理費按租賃費總額的 %，于到貨時一次性計收。不足5萬美元的租賃項目，按 %計收，結(jié)算辦法同本款第2條。
五、擔(dān)保單位及責(zé)任
為確保租賃合同的履行，甲、乙雙方同意 為乙方的擔(dān)保單位。擔(dān)保單位有責(zé)任監(jiān)督乙方按期執(zhí)行合同并在乙方不能或無力支付租賃費及其他費用時，代乙方履行付款責(zé)任。
六、爭議解決方式
七、其他未盡事宜，由甲、乙雙方協(xié)商解決。
八、生效
本合同正本一式二份，經(jīng)甲乙雙方簽章，并由乙方擔(dān)保單位蓋章?lián)：笊А８北痉炙陀嘘P(guān)部門備查。第 號《租賃合同》和本合同所附第 號估價單為本合同不可分割的組成部分。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
日期：
2024委托合同范本 篇23
委托方 (甲方)：
地址：
郵編：
電話：
傳真：
受托方 (乙方)：
地址：
郵編：
電話：(見采購單)
傳真：
一、甲乙方依據(jù)國家有關(guān)法律的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，由甲方委托乙方代理采購所需產(chǎn)品(詳見附件)
二、乙方通過其所屬公司—中國商品電子商務(wù)配送中心代理采購甲方所需產(chǎn)品;
三、乙方代理采購的產(chǎn)品應(yīng)符合甲方合同提出的各種要求，如采購的產(chǎn)品不符合本合同所定的要求，由乙方全權(quán)負(fù)責(zé);
四、代理采購貨款應(yīng)在貨到驗收一切合格以后當(dāng)場付款，乙方應(yīng)在一天將所購產(chǎn)品發(fā)貨到甲方指定收貨地點。
五、解決合同糾紛方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方同意由 仲裁委員會仲裁(或向人民法院起訴)
六、本合同一式二份，雙方簽定后生效，甲乙雙方各執(zhí)一份
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
2024委托合同范本 篇24
委托方（甲方）：________
法定代表人：________
郵寄地址：________________
聯(lián)系信息：________
受托人（乙方）：________
法定代表人：________
郵寄地址：________
聯(lián)系信息：________
為促進(jìn)業(yè)務(wù)有效發(fā)展，保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，特簽訂如下協(xié)議：
一、委托事項
雙方同意乙方委托甲方的業(yè)務(wù)為________。
二、委托費用及支付方式
1、根據(jù)有償服務(wù)原則及相關(guān)收費標(biāo)準(zhǔn)_________________元整。
2、上述費用由甲方在簽訂委托協(xié)議后_____日內(nèi)一次性支付。
3、協(xié)議期內(nèi)，甲方向乙方提出協(xié)議以外的相關(guān)事宜及其他單項代理事宜，其他協(xié)議另行簽訂，乙方給予優(yōu)惠。
三、甲方的義務(wù)和責(zé)任
1、甲方應(yīng)積極配合乙方代理，并提供必要的工作條件。
2、甲方必須及時向乙方提供與委托事項相關(guān)的會計憑證、賬簿、報表等涉稅資料，并對其真實性、合法性和完整性負(fù)責(zé)。因甲方提供的涉稅資料不準(zhǔn)確導(dǎo)致代理結(jié)果錯誤的，乙方不承擔(dān)賠償責(zé)任。
3、甲方不得指使乙方代理人實施違反稅收法律法規(guī)的行為。在這種情況下，乙方有權(quán)在得到通知后終止代理。
4、甲方應(yīng)按約定的條件按時足額支付代理費。
四、乙方的義務(wù)和責(zé)任
1、乙方接受委托后，應(yīng)及時委托代理人為甲方提供約定的服務(wù)。
2、乙方委托的代理人必須保守在執(zhí)業(yè)過程中知悉的甲方商業(yè)秘密，維護(hù)甲方的合法權(quán)益。
五、違約責(zé)任
簽訂后，雙方應(yīng)積極履行合同，不得無故終止合同。任何一方違約，違約方應(yīng)支付上述總費用的_____倍作為違約金。因法律情況或特殊原因終止的，提出終止的一方應(yīng)及時通知另一方，并給予另一方必要的準(zhǔn)備時間。
六、其他
1、本協(xié)議履行過程中，如遇情況變化，如需對相關(guān)條款進(jìn)行變更或補充，雙方應(yīng)協(xié)商同意。
2、爭議解決：本協(xié)議履行過程中如有爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方均可向人民法院提起訴訟。
3、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人（或其代理人）簽字并加蓋單位公章后生效。
4、本協(xié)議有效期為___________至___________。
5、本協(xié)議以__________________________________________________________________________
6、本協(xié)議未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可另行簽訂補充協(xié)議。
甲方：________
法定代表人：________
簽字日期為________________________________________________________。
乙方：________
法定代表人：________
開戶銀行：________
賬戶：________
簽字日期為________________________________________________________。
2024委托合同范本 篇25
承包方（乙方）：
工程項目：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地址：
2、小區(qū)名稱：幢_單元樓號。
3、施工內(nèi)容：詳見本合同附件（一）《家庭裝修預(yù)算報價表》和施工圖。
4、承包方式：
5、工程開工日期：__年____月日
6、工程竣工日期：__年月日
工程總天數(shù)：________天
第二條：工程價款和結(jié)算方式
1、工程暫定總價款：￥__元，大寫：，詳見本合同附件《家裝裝修預(yù)算報價表》
2、結(jié)算方式：結(jié)算總價=按實際收方數(shù)量×合同單價+施工過程中變更、修改增加部分費用。
第三條：質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。
2、工程驗收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、施工中，超出合同部分的項目以及甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費用，另外報價確認(rèn)，進(jìn)入結(jié)算。
4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù)；施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應(yīng)
1、乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、 乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條：付款方式
1、甲方預(yù)付合同款項：甲方在合同簽訂后 3個工作日內(nèi)向乙方支付工程暫定總價款的50 %，即￥元，大寫： __；
2、工程完成到85%后（即水電隱蔽、天花吊頂、大面積的墻地磚完成），甲方向乙方支付至工程暫定總價的95%，即￥元，大寫： _ __；
3、工程完工、乙方提交結(jié)算總金額后，甲方 15個工作日內(nèi)，甲方內(nèi)一次性付清尾款。
第六條：工程工期
1、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔(dān)，工期相應(yīng)順延，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。
2、 在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
3、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。
4、施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負(fù)責(zé)任。
第七條：工程驗收
1、乙方通知甲方進(jìn)行工序驗收及竣工驗收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住，視為驗收合格。
2、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應(yīng)及時通知乙方，另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用。
第八條：其他事項
1、 甲方責(zé)任
（1）必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。
（2）二次裝飾工程，應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的'房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等，須采取必要的保護(hù)措施。
（3）如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線，應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位，應(yīng)向鄰里打好招呼。
（4）甲方承擔(dān)在物業(yè)公司辦理裝修手續(xù)的相關(guān)費用，裝修質(zhì)保金、電梯使用費用、垃圾清理費等。
2、乙方責(zé)任
（1）乙方相關(guān)施工人員需要在物管公司辦理出入證，費用由乙方承擔(dān)。
（2）指派一名工作人員為乙方工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
（3）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、打破水管、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
（4）裝修質(zhì)保期，自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月，因乙方的原因免費維修，其他原因引起的維修乙方積極維修，收取工本費。
第九條：違約責(zé)任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補償。
第十條：爭議解決
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時，可以按照本合同約定向工程所在地人民法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、補充合同）一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方（業(yè)主）：乙方： （簽字或蓋章）
委托代理人：委托代理人：
電 話：電 話：
簽約地址：簽約地址：
________年 ________月 ________日________年 ________月 ________日