工程質量責任合同(建設單位與施工單位)(精選3篇)
工程質量責任合同(建設單位與施工單位) 篇1
根據國務院《建設工程質量管理條例》,為保證在設計使用年限內建設工程質量,工程的建設單位(以下稱甲方)與施工單位(以下稱乙方),特訂立如下質量責任合同。
第一條 本建設工程項目的質量目標為工程,施工單位對本建設工程的施工質量在設計使用年限內依法終身負責。施工質量責任人_______________。
第二條 甲乙雙方的權利與義務
1.嚴格遵守國家有關法律法規及交通部的有關規定。
2.嚴格執行工程施工合同文件,自覺按合同辦事。
3.雙方的施工業務活動必須堅持科學、公正、誠信、平等的原則、不得損害國家、集體的利益,不得違反工程建設管理規章制度。
4.發現對方在施工業務活動中,有違反有關規定的行為,有及時提醒對方糾正的權利和義務。
5.發現對方嚴重違反施工合同文件的行為,有向其上級有關部門舉報,建議給予處理并要求告知處理結果的權利。
第三條 甲方的義務
1.甲方向乙方及時提供有關資料(包括技術規范、工程量清單、施工圖等)。
2.甲方向乙方及時提供建設用地,及時解決對工程占地范圍以內尚未拆遷的建筑物及其他障礙物。
3.甲方不得指使乙方不按法律、法規、工程建設強制性標準和施工規范進行工程的施工活動。
4.甲方須按施工合同的約定支付工程款,除施工合同的約定外,甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。
5.甲方不得明示向乙方推薦單位或個人承包或分包本工程項目的施工任務。
6.甲方不得以任何理由索取回扣或其他好處。
第四條 乙方的義務
1.乙方應具備與本工程項目相應等級的施工資質證書。
2.乙方不得允許其他單位或個人以乙方的名義承攬本工程項目的施工任務,不得轉包或違法分包所承攬的本工程的項目施工任務。
3.乙方必須嚴格發行施工合同,按投標承諾的施工技術人員及時到位。施工技術人員原則上不得擅自調換,如有特殊原因特需調換的,須經業主書面同意方能換人。
4.乙方必須建立工地臨時試驗室,按要求配合相應的試驗檢測人員和設備,并取得工地臨時試驗室資質證書。按有關規定做好各類試驗,試驗資料應真實、完整、統一歸檔。
5.乙方必須按照工程設計圖紙和施工技術規范施工,不得擅自修改工程設計,不得偷工減料。
6.乙方在施工過程中發現設計文件和圖紙有差錯的,應當及時提出意見和建議。
7.乙方與甲方、承包人或指定分包人之間有關工程質量、進度和費用的一切往來函件、報表均應分類編號歸檔保存;施工技術資料應真實、完整。
8.乙方應加強對甲方按合同規定指定采購的材料和設備的檢驗,對檢驗不合格的產品,乙方應拒絕使用。
9.乙方不得暗示材料、設備供應單位提供使用不合格或質量低劣的材料、設備。
第五條 違約責任
1.甲方及其工作人員違反本合同第二、第三條,按管理權限,依據國務院《建設工程質量管理條例》有關規定給予相應的處罰;涉嫌犯罪的,依法追究刑事責任;給乙方單位造成經濟損失的,應予以賠償。
2.乙方及其工作人員違反本合同第二、第三條,按管理權限,依據國務院《建設工程質量管理條例》有關規定給予相應的處罰;涉嫌犯罪的,依法追究刑事責任;給甲方單位造成經濟損失的,應予以賠償。
第六條 本合同有效期為甲乙雙方自簽署之日起至該工程項目設計使用年限之日止。
第七條 本合同作為工程施工合同附件,與工程施工合同具有同等法律效力,經合同雙方簽署后立即生效。
第八條 本合同甲、乙雙方各執一份,送交雙方監督單位一份。
甲方單位:(蓋章)________________ 乙方單位:(蓋章)___________________
法定代表人:______________________ 法定代表人:_________________________
地址:____________________________ 地址:_______________________________
電話:____________________________ 電話:_______________________________
____________年________月________日 ____________年__________月_________日
工程質量責任合同(建設單位與施工單位) 篇2
反訴人(本訴被告):_________________有限公司
法定代表人:_________________。
聯系電話:_________________被反訴人(本訴原告):_________________有限公司。
法定代表人:_________________。
住所:_________________。
聯系電話:_________________
反訴人就被反訴人___________________糾紛一案,對被反訴人提起反訴。
反訴請求
事實和理由
此致
________人民法院
反訴人:_________________
日期:_________________
工程質量責任合同(建設單位與施工單位) 篇3
委托方(甲方):
受托方(乙方):
本合同為甲方委托乙方對 進行 ,并支付相應的檢測費用。雙方經過平等協商,在真實、充分地表達各自意愿的基礎上,根據《中華人民共和國民法典》的規定,達成如下協議,并由雙方共同遵守。
第一條 甲方委托乙方進行檢測工作內容如下:
檢測工作內容:
1、常規建材檢測(主要檢測項目為:土工、磚、砼、砂漿抗壓、砂、石、水泥、砼抗滲、防水材料、砼放射性、鋼材等)
2、主體結構檢測(主要檢測項目為:鋼筋保護層、植筋拉拔、主體變形觀測、砼構件回彈、砼鉆芯、砂漿強度、飾面磚拉拔)
第二條 檢測方法及標準
經雙方共同商定,乙方根據國家或行業現行《施工質量驗收標準》,對甲方委托的檢測內容進行檢測,詳細檢測標準和方法根據具體檢測內容確定。
第三條 甲乙雙方的職責:
1、甲方職責:
(1)甲方根據臨桂區在建項目實際情況委托乙方進行相應的監督抽檢,檢測項目以甲方委托任務單為抽檢依據;
(2)在實施監督抽檢工作中甲方享有檢測結果的知情權;
(3)負責協調受抽檢項目方的現場準備工作。
2、乙方職責:
(1)嚴格按照國家現行標準規范及本合同要求進行檢測,為工程提供準確、科學和公正的檢測結果,對檢測結果的真實性負責;
(2)服從甲方工作時間安排;
(3)檢測工作完成后3個工作日內乙方向甲方提交檢測報告一式肆份;
(4)負責提供等金額的稅務發票。
第四條 檢測數量及費用:
1、檢測數量:
的檢測項目及數量按甲方要求進行檢測。
2、收費標準:
按桂建檢協[20__] 65號《關于印發〈廣西建設工程質量檢測和建筑材料試驗收費項目及標準指導性意見〉》收取檢測費。
3、檢測費用由甲方一次或分次支付給乙方。具體支付方式和時間如下:
a、 ;
b、檢測費由乙方打出對賬單經雙方確認,常規建材檢測、主體結構檢測項目以實際委托數量按季度結算;
第五條 履行期限
本技術服務合同所約定的檢測項目全部完成,檢測費用全部結清,本合同自動終止。
第六條 違約責任
1、乙方未按規定時間提交檢測報告視為乙方違約,每延誤1天,乙方向甲方交納檢測費用1‰的違約金。
2、甲方未按規定支付檢測費的視為甲方違約,每延誤1天,甲方向乙方交納檢測費用1‰的違約金。
3、若甲方單方解除本協議,甲方應按乙方已完成工作量支付乙方費用,同時,甲方應向乙方一次性支付檢測費用總額30%的違約金。
4、若一方違約,應賠償另一方所有損失包括但不限于經營損失、律師費、鑒定費、誤工費、交通費等等,且另一方有權解除合同。
第七條 雙方確定,在本合同有效期內
甲方指定 為甲方聯系人;電話號碼:
乙方指定 為乙方聯系人;電話號碼:
第八條 因下列原因之一,檢測時間應順延:
1、甲方允許的檢測時間延長;
2、甲方未按合同履行相關義務;
3、乙方進場后由于必要的檢測條件不具備;
4、非乙方原因的檢測范圍內檢測數量的增加;
5、不可抗力的原因;
6、若遇惡劣的天氣(如刮風下雨)或不可預見的困難,則試驗工期可以相應順延。
第九條 爭議解決
本合同履行過程中,如有爭議,雙方應當協商解決。協商不成時,可向桂林市七星區人民法院提起訴訟。
第十條 本合同一式四份,甲方、乙方各執二份,具有同等效力。
第十一條 本合同經雙方簽字蓋章后方可生效。
甲方:桂林市臨桂區建筑工程質量監督站
法人代表:
(或授權代理人):
聯系人:
聯系人電話:乙方:
有限公司
法人代表:
(或授權代理人):
聯系人:
聯系人電話:
開戶名:
開戶行:
帳號:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日