電力施工合同十篇
電力施工合同 篇1
合同編號：118587 電力工程施工合同示范文本 發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，結合本工程的具體情況，經甲、乙雙方協商一致簽訂本合同，以共同遵守。
第一條：工程概況
1.1工程名稱：銅仁僑泰嘉逸花苑室外電安裝工程
1.2工程總投資：.00元(壹佰柒拾叁萬元整)
1.3工程地點：銅仁僑泰嘉逸花苑
1.4工程內容：搭火端至各單元集中表箱(電纜、電纜管、設備、安裝及驗收)
1.5工程內容不包括：土建部分
第二條：工程工期
1工程合同工期:45個工作日。
2工程開工日期:甲方預付款到乙方賬內日期起。
3如遇下列情況之一,經甲、乙雙方協商后書面重新確定本工程的工期:
1因甲方提出變更設計而影響工程進度。
2甲方負責的土建工程未按乙方要求進度完成。
3甲方隨工代表延誤辦理檢驗手續而影響下一工序施工。
4未按合同規定支付工程預付款、工程進度款而影響工程進度。
5其它因甲方原因造成的延誤。
6因遇人力不可抗拒的原因而影響工程進度。
第三條：承包方式及合同總價
1根據設計的建設工程費用,乙方采取包工、包料的方式進行承包、取費項目見本工程《預(決)算書》。
2根據雙方認可的設計圖紙進行施工。 工程總造價為大寫人民幣：壹佰柒拾叁萬元整。
3如遇下列情況之一,經甲、乙雙方協商一致，合同總價可作相應調整，核實辦理追加或追減。
1設計變更，以甲方部門出具的通知單為準，按實際進行調整。
2國家強制性政策調整。
第四條：設備、材料供應
4.1本工程所需主材和設備由乙方按施工圖設計采購，具體清單見附件預(決)算書，并由乙方自行運輸至甲方指定的施工點。
4.2輔材由乙方組織供應，具體清單見附件預(決)算書。
4.3所有產品的質量或等級標準應有產品合格證,并達到國家標準。
4.4本工程所需主材如因供應部門提供的材料規格品種不全，需進行加工處理時，應事先取得甲、乙雙方的同意，并辦理完有關手續后使用，產生的加工費用由負責供應方負擔。
第五條：工程質量及檢查驗收
5.1乙方必須嚴格按施工圖紙設計、技術說明文件和國家頒發的有關施工規范和標準組織施工。確保工程質量和工期，做到安全生產、文明施工。工程質量必須達到國家施工驗收規范標準。工程質量由供電主管部門驗收合格。
5.2甲方組織的隨工檢驗均以竣工驗收、工程質量檢驗均以部頒現行施工及驗收技術規范和設計要求為依據。
5.3乙方在工程過程，甲方配合并派出隨工代表(或供電主管部門)對隱蔽工程和施工工藝進行隨工檢驗，合格簽證后乙方可進行下道工序施工，發現問題應及時解決，竣工驗收時一般不再對隱蔽工程進行復查，隨工驗收應做好詳細記錄，必要時可檢查隨工簽證。
5.4工程完工后，乙方應以書面形式通知甲方，并附竣工技術文件一式三份;甲方即組織相關人員驗收，對發現的問題提出解決措施和返工時限，并將驗收結果報主管部門，如因甲方原因不能按期驗收，應提前通知乙方并與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的完工時間。
5.5自工程竣工驗收合格之日起，工程線路保修為 壹拾貳個月，變壓器，配電柜保修期為 壹拾貳 個月，乙方在此期間內對因施工或乙方提供的材料等原因造成的質量問題負責修理。
5.6保修期內，對于工程質量問題，乙方在接到甲方的工程質量通知書后，3小時內應作出答復，并根據修復工程量的大小，確定修復工期，報甲方出現大面積工程質量問題(由甲方認定)，保修期從修復驗收合格之日重新計算。
5.7保修期內，乙方超過壹拾貳小時不作出答復或超過 貳拾肆小時不能完成修復的，甲方有權自行或委托
第三方進行維修，因此發生的.費用由乙方承擔。
第六條：雙方職責
1甲方職責。
1.1合同簽訂后____日內向乙方提開工的要求和注意事項。
1.2組織甲、乙雙方和相關單位參加設計交底，并做好有關紀錄送相關單位。
1.3派駐隨工人員對工程進度、工程質量、隱蔽工程和合同執行情況進行監督檢查，并負責設計變更引導起的有關簽證、工程中間驗收、工程進度簽證和其他必須的簽證以及進行施工的有關協商工作。
1.4組織對工程的竣工驗收，并按合同規定及時向乙方支付預付款、工程進度款和工程結算款。
2乙方職責
1開工前,向甲方提供項目負責人及聯系方式經甲方認可后開工，若甲方要求，乙方應協助甲方辦理各種規劃、報建、賠償等手續及技術外關系協調。
2合同協議書簽署后____日內乙方組織進場施工，提交施工組織設計、施工方案、技術保證等措施。
3乙方應嚴格按照國家和部頒有關施工驗收技術規范、操作規程和設計要求施工，自覺接受相關部門的監督檢查，如實填報工程進度。
4工程方案發生變更時，乙方應及時向隨工人員反映，并以書面形式報告甲方，經甲方批準后，方可實施。乙方未經甲方同意(書面形式)，不得隨意更換本項目班子主要管理人員。
5因非乙方原因無法進行施工時，乙方應及時向甲方填報停工報告，經甲方單位批準后實施，重新開工前應上報復公審。
6嚴格執行操作規程，做到安全生產、文明施工和防火、防盜工作，堅決杜絕安全事故的發生;在施工中發生的人身及財產安全事故由乙方承擔全部責任。
7乙方向甲方領用的材料和設備，乙方應負責妥善保管，在施工中應厲行節約，完工后向甲方辦理工程余料移交和所借物的歸手續。
8保質按期完成合同工程量。
9乙方保護甲方在用設備的安全，若出現損壞，應立即通知甲方進行處理，并對乙方原因造成的損壞進行賠償。
10按規定向甲方提供竣工驗收資料一式 叁 份。
第七條：工程款的撥付與結算
7.1工程款支付
7.2工程款支付方式：按施工進度支付。
7.3工程總價.00元。本合同簽訂____日內，甲方預付工程量總價的30 %，即519000.00元，作為采購設備甲方定金，工程預付款進乙方賬戶____日內開工。
7.4工程完工后，甲方應付至合同款的 90% 給乙方，款到乙方賬戶再提交竣工資料和搭火送電，竣工驗收合格后____日內辦理結算，余額一次性付清。
7.5乙方于本合同簽訂____日內交付100000.00萬元作為施工保證金給甲方.工程完工____日內甲方無息退還給乙方.
7.6甲方在付清乙方工程款之前,設備所有權歸乙方所有。
第八條：風險責任
8.1因遇不可抗力(包括自然災害等)而造成的損失(包括材料、設備和勞務的損失)，乙方在出具有關部門的證明文件后可以免于承擔賠償責任。但因乙方保管不善造成向甲方領用的材料及設備的損失除外，乙方仍應承擔賠償責任。乙方對該材料、設備已盡到了妥善保管義務的除外，因為不可抗力事件造成工期延誤的，工期可以順延，不可抗力事件結束后____日內，雙方應繼續按合同約定履行的義務。
第九條：違約責任
9.1甲方責任:甲方不按合同規定撥付工程款,超過一天則按工程費的3向乙方交付逾期違約金.
9.2乙方責任:乙方施工的工程質量不符合現行電力工程驗收規范要求時,應負責返工整改,返工整改的費用由乙方承擔。
9.3若因乙方原因造成的建設成本增加和因工期延誤導致甲方與他方合約違約造成的損失由乙方負責。
9.4若工程質量達不到要求，施工單位應無條件返工，造成逾期完工的，還應承擔逾期違約責任。
第十條：其他
10.1甲方委派 為隨工代表，對本工程實施監理。代表甲方隨工檢查驗收工程質量，發現問題及時解決，合格后及時辦理隨工檢查簽證及進行施工的有關協商工作。
10.2乙方派 ，為現場組織施工，與甲方協商解決施工中出現的問題，辦理竣工驗收，處理遺留問題。
10.3本合同未盡事宜，雙方根據具體情況增加條款作為合同附件，與本合同具有同等效力。
10.4本合同工程價款結算中的經濟糾紛，雙方協商解決;如協商不能解決的，依法向發包方所在地人民提起訴訟。
10.5本合同一式二份，雙方蓋章簽字之日起生效，甲、乙雙方各執一份，。
10.6雙方約定的其它條款。
甲方：乙方：________年____月____日
電力施工合同 篇2
合同編碼：
簽訂日期：
甲方：
乙方：
單位：元 工程
名稱
合計
1、施工地點：
2、質量標準：按照國家標準和圖紙設計要求
3、驗收標準：按照國家標準和圖紙設計要求
4、承包方式：固定總價方式，包含施工圖范圍內全部設備、輔材、施工費、檢測費等直至送電并達到正常用電狀態一切費用(甲方僅負責向供電公司交納新建住宅小區電力設施建設費，其余費用和工作由乙方負責)。
5、結算方式：進場付工程款的30%，施工完送電后付65%，余款5%質保期滿后10日內付清。
6、合同履行地為甲方施工現場。
7、工期不得延誤，如遇特殊情況需要順延，須征得甲方同意，并不得影響甲方施工進度，否則構成違約。
8、質量保證承諾：施工之日起二年內若有質量及影響甲方用電問題，乙方免費維修，承擔更換配件等直至達到甲方正常用電的所需規格型號 量 金額 工期
9、乙方承諾確保具有安裝施工資質，確保安裝設備、設施質量，如發生施工、設備、設施等導致損害，乙方承擔全部賠償責任。
10、乙方獨立承擔與施工有關的一切責任，如果甲方被第三方追究責任，乙方構成違約，乙方負責賠償甲方全部損失，并支付違約金。
11、甲方通訊地址為： 乙方通訊地址為： 乙方維修電話：向以上地址所發專遞、信件視為已經通知對方。甲方撥打乙方維修電話視為通知對方需要維修，無論乙方是否接聽電話。因乙方關機、無法接通、不接聽電話或不及時回復電話等原因導致不能接通的，乙方構成違約。
12、違約責任及解決合同糾紛的方式，按《合同法》解決。違約金性質為懲罰性違約金，數額為總價款的 %，違約方處支付違約金外，還應賠償對方損失。
13、本合同經甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同一式三份，甲方2份乙方一份。
甲方： 乙方：
委托代理人： 委托代理人：
年 月 日 年 月 日
電力施工合同 篇3
甲方: _______________乙方：_______________
依照《民法典》、《建筑法》及其他相關法律法規的規定，結合本工程實際，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上，經友好協商，就本工程施工事宜協商一致，達成如下協議。
第一條 工程概況及承包范圍
1、工程名稱：_________行政中心幼兒園10KV配電工程電力線管非開挖110PE線管頂管工程
2、工程地點：_________行政三路
3、承包范圍：本次110PE電力穿線管頂管工程所需的所有工作內容
4、承包方式：包工包料交鑰匙工程。
第二條 工期
1、本工程工期總天數為：5天。即從20xx年9月13日20xx年9月17日
第三條 甲方應承擔的工作與責任
1、甲方負責向乙方免費提供施工現場材料、機具堆放場地、施工用水用電接駁點。
2、甲方負責按本合同約定及時支付工程款。
第四條 乙方應承擔的工作與責任
1、乙方在本合同生效后，應派技術人員到現場做好開工前的準備工作，施工現場調查方面要查清地下各種管通訊、供水、輸氣、輸油、電力、照明、交通信號、化工、供熱、排水管線。查找，收集管線資料，借助管線儀查找。將管線的位置、深度、走向用油漆標記在地面上。用坐標紙繪制管線分布平面圖、剖面圖備用;在施工過程中由于乙方原因造成的一切事故與損失由乙方負責。
2、乙方應在施工場地做初步地質調查，查清地層結構，地質成份，地下水埋深。目前，鉆孔鋪管僅限于土層、沙層、污泥地層施工，要在砂卵石地層、基巖地層、塊石回填土地層施工，必須借助其他的鉆探工具和具備一定的條件才能施工。
3、水源是鉆孔鋪管施工必備條件。要求查清施工現場的水源，現場缺水，施工前備好水。
4、負責辦理本頂管工程相關的一切政府批文、批件及相關法律、法規手續，若因此造成的責任由乙方全部負責承擔。
甲方______________乙方______________
日期______________
電力施工合同 篇4
甲方：_________
乙方：_________
一、工程名稱：_________
二、工程地點：_________
三、承包形式：包工包料
四、工程內容
五、工程造價
本工程合同預算價為_________元。雙方自正式簽訂協議日期起，甲方應按工程總造價一次性付給乙方工程預付款_________元，在進行開工時再付工程預付款_________元。待工程竣工驗收后按工程決算書結清，金額多退少補。
六、雙方責任
1、在施工前，由甲方負責會同乙方、設計單位對工程施工圖紙及工程概算書進行會審，經會審后工程施工圖及工程設計概算書，作為今后施工和編制施工圖預算書的唯一依據。
2、在工程開工前，甲方應組織有關人員，對乙方編制的工程施工圖預算進行會審，會審后的工程施工圖預算書作為工程竣工結算唯一的依據。
3、乙方必須嚴格按圖施工，保證施工質量，甲方對施工工地必須提供方便，并有專人負責，做好施工質量監督及隱蔽工程驗收。
4、乙方對設計單位的``設計圖紙應會審，在施工過程中發生設計問題應由乙方負責。
5、施工設備及材料由乙方材料倉庫運到工地的運輸費已包括在決算書內。
七、雙方致同意于工程托合同簽訂甲方土建設驗收合格后_________月內完工，工程如緩期，所造成停工窩工以及返工等損失，由乙方負責。
八、安全質量措施費，250kya及以下為伍百元，315kva及以上為壹仟元，1000kva及以上為_________（寫）元。變壓器油化試驗費每臺_________（寫）元。設備運輸采保費按行業規定以設備費的1。5%計取，設計費按勘察設計費用規定收取，變壓器驗收費按2元/kva計取（編入決算書）。
九、設備材料供應辦法，為了工程進度，工程所需設備材料由甲方托乙方供應，工程設備材料需具備合格證（編入決算書）。
十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方驗收，甲方接到通知后及時組織有關人員參加驗收，不得無故拖延。
十一、爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
（1）提交_________仲裁員會仲裁；
（2）依法向人民起訴。
十二、本協議一式四份，甲方執壹份，乙方執叁份，每份具有同等效用。
十三、 本協議自雙方簽章日起生效，竣工結算后，同時失效。
甲方（簽章）：_________
乙方（簽章）：_________
電力施工合同 篇5
施工合同即建筑安裝工程承包合同，是發包人和承包人為完成商定的建筑安裝工程，明確相互權利、義務關系的合同。下面是小編搜集的電力施工合同范本五篇，希望對你有所幫助。
電力施工合同范本
(一)
發 包 方： (以下簡稱甲方)
承 包 方： (以下簡稱乙方)
甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗收完成，經雙方同意簽訂合同如下：
第一條 工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容： 承包形式：
(不含配電所土建照明工程費用、配電所內接地網、設備基礎槽鋼安裝、低壓出線工程、高壓進出線電纜、外線工程費用等)
第二條 工程總價
合同總價為(B)： 元整 含稅(大寫 壹佰萬 元整)。
第三條 付款方式
1、 雙方自正式簽訂合同之日起至供電局業擴會答復意見書出來后，甲方應一次性付給 乙方工程預付款(人民幣)40% 40,0000 元整,(大寫 肆拾萬 元整);
2、 設備進廠甲方應支付工程款50%(人民幣) 50,0000 元整(大寫 伍拾萬 元整)
3、 工程驗收通電合格后7天內付款10%(人民幣) 10,0000 元整(大寫 拾 整)
4、 雙方蓋章后合同開始生效。
第四條 合同范圍
1、 合同范圍為配電房內的設備。(詳細內容見合同附件)
2、 合同范圍內的主器材設備及管路.電線.相關配件.工資等依報價單及圖說數量(以供電局審批為依據)，雙方采包干方式承包完工結算時不因物價調整或管.線的增減雙方均不辦理加減賬，惟甲方要求追加或變更項目得依原價或市場價辦理加減賬;
3、 本合同含代業主辦理申請用電手續至業主送電完成及向供電局申請紅線外的外部工程手續。
第五條 甲方職責
1、 在乙方提供的圖紙上審核確定并簽字。
2、 保證配合乙方及供電局施工所需的款項的如期支付;
3、 供應乙方及供電局在工地施工時所需的臨時場地及用水用電;
4、 向乙方提供用電申請手續必要的相關文件及協助;
5、 向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網、設備基礎槽鋼安裝、外線工程等)。
第六條 乙方職責
1、 向供電局申請用電手續至業主送電完成;
2、 變電站高低壓系統依設計圖紙施工及送電;
3、 協助甲方向供電局申請10外線施工的手續;
4、 自柜體到廠日起履行保固條款;
5、 開具本合同價上的工程發票。
第七條 技術規范
按甲方提供經供電部門審核的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據。
第八條 工程日期
1、 本合同項內于雙方簽訂合同且供電局業擴會答復意見書出來后75天經供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個月內竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤后果由甲方承擔。
2、 甲方若不能如期付款，則乙方按照每逾期____日收取合同總額的千分之一作為甲方的違約金;若甲方不能如期支付定金的，則通電時間順延，且由此所造成的一切損失均與乙方無關;
第九條 解 約
1、 甲方認為合同有中止必要時，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，經甲方認可后依報價單所訂定之金額全數付給乙方;
2、 乙方未能履行本合同各項規定，經甲方訂為無法完成任務，經函告____日內仍無法履約，甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失。
第十條保固條款
自柜體到廠日起________年內如發生設備安裝、產品質量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復; 乙方必須保證產品的安全性能，若由于產品安全性能不符合國家有關規定而造成事故發生，所造成的經濟法律責任由乙方負責;若因甲方使用不當或遇自然災害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應維修費用;乙方提供終身有償維修。
第十一條 任何一方中途違約應負全部經濟損失之責任不得異議，并放棄一切先訴抗辯權。未盡事宜雙方先行協商解決，如無法解決由簽約所在地法院管轄。
第十二條 本合同正本壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
電力施工合同范本
(二)
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
根據 電網公司批復的 供電局
第一批農網完善化工程與農網完善工程預備項目實施計劃，甲方確定將下列工程發包給乙方施工，現經雙方協商，達成如下協議：
一、 工程內容及承包方式
1、工程內容：
2、工程安裝費 萬元(具體明細見附表)：
具體金額為：子項中標價設計方案的工程量
3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式進行承包。
4、工程工期：從________年____月____日至________年____月____日。
二、工程價款的支付方式
5、工程價款的支付方式：
5.
1、預付款：甲、乙雙方簽訂合同后____日內，甲方預付合同工程安裝費的20%
5.
2、工程竣工，經甲、乙雙方及現場監理共同驗收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工資料，扣出甲方墊付的主材費用和5%的質保金后(質保期________年)，甲方支付乙方工程安裝費的75%。
5.
3、保修條款：本工程保修期為________年(保修期從工程驗收合格，投入運行之日起計算)，保修期滿未發生施工質量問題，甲方即向乙方付清質量保證金。
5.
4、費用支付以轉賬支票或電匯方式進行。
三、工程管理
6、工程施工及質量驗收按國家有關工程驗收標準和 電網公司、 電網公司下發的 號文《關于農村電網建設與改造技術原則》、《 省電力公司縣城中、低壓配電網改造技術導則》、《 省農村電網建設與改造的基本技術要求》，及 供電局下發的《10配電線路實施技術規范》、《低壓配電技術規范》施工驗收。
7、乙方負責該工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢復賠償相關事宜。甲方配合乙方進行協調。
8、工程開工前，甲、乙雙方必須簽訂安全協議，并按協議內容履行各自的安全責任。
9、乙方按甲方設計的工程方案制定施工方案，擬定施工三措，經甲方許可，監理員開出許可開工單后，方可施工。
10、工程質量達不到要求，造成返工的一切損失由乙方負責，返工造成逾期交付的，每延誤一天，乙方按合同總價的0.5%償還違約金，并累計計算。工程工期、質量、安全等達不到甲方要求的，乙方將不能進入誠信備案企業名單。
1
1、乙方在施工中必須服從甲方現場監理人員的管理。
1
2、乙方不得將工程轉包，一經發現，立即停止施工，并承擔一切經濟損失和法律責任。
四、設備、材料供應與清理
1
3、工程所需主材需經甲方審定。乙方必須指定專人憑各分(縣)局簽單到指定的地點領取主材。
1
4、乙方在施工完成后應將甲方委托進行的改造工程中不再使用的舊材料、設備及設施全部拆除并將現場清理干凈。
1
5、乙方應將拆除的舊設備和材料及時歸還至甲方庫房，辦理退還手續需登記設備的規格、型號、出廠日期、出廠序號，甲方確認后簽字。甲方確認后的退還手續將作為工程結算資料必備依據。
五、違約責任
1
6、乙方不得擅自購買主材，經發現，甲方有權：
①責令乙方立即停止施工，
②不付乙方工程款，
③要求乙方承擔一切經濟損失和法律責任。
1
7、若拆除設備和材料未歸還甲方，甲方將從保證金中扣減，若保證金不足以抵扣廢舊設備和材料費用，差額部分從施工費中扣減。
1
8、發生施工質量問題，乙方除負責保修外，還要賠償甲方的經濟損失。
1
9、甲方不按合同約定支付工程款，賠償因其違約給乙方造成的經濟損失。
六、爭議及其它
20、爭議解決的方式：合同執行過程中如發生爭議，雙方應及時協商解決，協商不成的，任何一方均可向人民法院起訴。
2
1、本合同一式六份，甲方執四份，乙方執二份，本合同自雙方簽章之日起生效。
2
2、未盡事宜，雙方另行協商。
2
3、附則：
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人(簽名)： 委托代理人(簽名)：
________年____月____日________年____月____日
電力施工合同范本
(三)
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》，____區____鎮人民政府將銅川汽車博覽園基礎設施建設工程中，從XX集團辦公大樓前至天駿重卡工程機械配件城4號樓高壓分支箱之間的高壓電力線路工程項目委托給____市XX公司將該項目工程負責墊資并承包給____市和效電力建設工程有限責任公司X公司施工完成，為保證該工程按期、保質完成，明確雙方職責，經協商，雙方達成如下協議。
第一條 工程概況
一、工程名稱：銅川基礎設施高壓電力線路工程
二、工程內容：從XX集團辦公大樓前至天駿重卡工程機械配件城4號樓高 壓分支箱之間的高壓電力線路的全部工程內容
三、工程地點：銅川汽車博覽園
四、工 期：共計90天：________年____月____日至________年____月____日(施工期間遇到停電、下雨等不可抗力因素工期順延)
五、質量標準：達到建筑工程質量評定驗收標準及國家電力工程質量驗評標
六、工程施工費用總造價為：玖拾萬元整人民幣(900000.00 元 )。
第二條 甲乙方與施工方駐工地代表
一、工程甲方代表 ： 負責施工全過程工程質量檢查。
二、乙方項目負責人： 姜
三、施工方項目負責人：李
第三條 各方工作
一、甲方工作：負責施工全過程工程質量檢查。
二、乙方工作：
1、與乙方簽定工程施工合同和安全合同，并接受甲乙方管理人員對所有施工工程的質量檢查監督。
2、施工場地具備開工條件和完成時間要求：負責在開工前辦理好安全監護、安全交底等相關手續。
3、負責組織____市和效電力建設工程有限責任公司X公司生技部、審計部、財務部、監理部、預決算中心、運行維護單位對工程進行竣工驗收，對質量不合格工程，有權責令乙方返工，直至合格為止。
4、負責向施工方提供工程施工圖及施工變更單，組織設計部門及乙方對工程施工圖進行施工前會審，設計交底。
三、施工方工作：
1、按照國家電力工程質量驗評標準，擔負該項目工程施工任務。
2、對甲方檢查中發現的不合格工程，乙方要求施工方必須無條件返工，確保工程質量達到合同約定的驗收標準。
3、已經竣工的工程未交付甲方之前，由乙方負責已完工程的成品保護工作，保護期間發生損失的，乙方應自費修復。
4、做好施工現場地下管線及鄰近建筑物的保護工作。
5、保證施工現場清潔符合有關規定，交工前清理現場符合要求，承擔違反有關規定的損失和罰款。
第四條 工程質量等級
一、工程質量等級：按電力行業優質工程執行。乙方如達不到約定條件的部分，甲方代表一經發現，可要求乙方的施工方返工，施工方應按甲方代表要求的時間返工，直至符合約定條件，因乙方原因達不到約定條件的，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件的，乙方承擔違約責任。
二、質量評定部門：____市和效電力建設工程有限責任公司X公司生技部、審計部、財務部、監理部、預決算中心、運行維護單位等相關部門。
第五條 驗收
甲方根據乙方的施工方申請，組織____市和效電力建設工程有限責任公司X公司生技部、財務部、審計部、監理部、預決算中心、運行維護單位對施工項目進行驗收。對不合格的工程甲方通知乙方處理，乙方承擔因自身原因導致返工、修改等費用，處理合格后甲方重新組織人員驗收，直至符合質量要求。
第六條 工程預付款：本工程開工前不預付工程款。
第七條 工程款支付
一、工程款支付方式：支票
二、工程款支付和時間：工程為一次性包死價，無保修金，竣工后甲方一次性付給乙方。
第八條 因執行本合同發生爭議，由爭議雙方協商解決，協商不成，由____市仲裁委員會仲裁。
第九條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙雙方各執兩份，由雙方各自分送相關部門。
甲方：
代表人：
簽訂日期：
乙方：
代表人：
簽訂日期：
電力施工合同范本
(四)
發包人：
承包人：
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱： ;
2、工程地點： ;
3、工程范圍： ;(詳見施工圖紙內容);
4、承包方式：_ 。
5、材料及工藝補充說明(詳見施工圖紙內容)。
二、合同工期及工期延誤
1、開工日期：________年____月____日 ，竣工日期________年____月____日 ，合同工期總天數 天(以實際進場施工之日算起);
2、由于承包人的責任未按本合同規定的日期竣工，每逾期____日，承包人向發包人支付合同價款萬分之_ _的違約金，算至驗收合格之日;
3、因以下原因造成工期延誤，工期相應順延：
a發包人未能按約定提供(或確認)施工圖紙及開工條件;
b發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款;
c發包人代表(或監理工程師)未按約定提供指令、批準等，致使施工不能正常進行;
d設計變更或工程量增加;
e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過 小時;
f不可抗力;
g其他非因承包人原因造成停工累計超過 小時。
4、承包人在以上情況發生后 ____日內，就延誤的工期以書面形式向發包人代表(或監理工程師)提出報告;發包人代表(或監理工程師)在收到報告后____日內予以確認，逾期不予確認提出修改意見，視為同意順延工期。
三、質量標準
工程質量標準：合格、按照《鋼結構施工質量驗收規范》驗收。
四、合同價款
總計合同金額(大寫)(人民幣) ，小寫 。
五、工程款結算及支付
1、主鋼構進場之日起 ____日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款;
2、綱結構主體完工之日起____日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款;
3、工程全部完工之日起____日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款;承包人向發包人開具工程合同總價款 的銀行保函作為保修金，發包人于________年內返還承包人;
六、施工準備
1、承包人在合同簽定后____日內完成圖紙的設計和細化，完成后由發包人提交給設計院，承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。
2、發包人在施工前應負責做好三通一平工作，提供基準測量點，提供施工用水、電;
3、發包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續，協調好周邊及有關部門關系;
4、承包人于接到審查合格圖紙____日內完成主構件的加工并運抵工地現場
5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行采購和加工，并提供主要鋼材，彩板的質量保證書;
七、安全施工與檢查
1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患;
2、發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，;發包人不得要求承包人違反安全管理規定進行施工，因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用;
3、如發生安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門并通知發包人，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用;
4、當發包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前____日內，應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收，如發包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發包人必須承認承包人的竣工時間;發包人推遲驗收，其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔;
2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的，視為驗收合格;
3、竣工工程經驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起____日內移交完畢，如發包人不按期接管，致使工程發生損失，應由發包人承擔;
4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續;
5、自工程竣工驗收合格之日起________年內承包人對工程負責保修，保修期限屆滿后，承包人提供終身優惠服務。
九、現場代表
發包人現場代表_____，承包人現場代表_ _，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。
十、違約責任
一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金 萬元。
十
一、爭議解決
雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時，雙方應及時協商，協商不成，任何一方應向 人民法院起訴。
十
二、附則
本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式四份，發包人與承包人各執二份，具有同等法律效力。
組成本合同的文件包括：
1、本合同
2、標準、規范及有關技術文件
3、圖紙
4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件
合同訂立時間：________年____月____日
合同訂立地點：____________________
本合同共_ 頁
發包人：_________ 承包人：
住所：__________ 住所：
法定代表人：_______ 法定代表人：
電話：__________ 電話：
傳真：__________ 傳真：
開戶銀行：________ 開戶銀行：
賬 號：_________ 賬 號：
編碼：________ 編碼：
電力施工合同范本
(五)
建設單位:(以下簡稱甲方)
承包單位：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規，結合本工程具體情況，甲乙雙方在平等互利的基礎上，遵循平等、自愿、公平及誠信的原則，經友好協商，達成如下協議:
一、工程概況
1、工程名稱：臨清豪翰商貿城一期10配電工程施工
2、工程地點：新華與緯八路交匯處西北角
二、承包方式及范圍
承包方式：包設計、包人工、包該工程所有設備安裝材料、包機械、包工期、包質量、包安全、包檢驗、包調試、包驗收合格備案和送電、包售后維修。 承包范圍：
1、供電系統設計。
2、所有安裝設備材料的采購、運輸及保管;高壓分接箱、組合式箱變的制作、組裝及出廠檢驗;
3、供電系統施工:龍山過路150頂管100米;從101013南華線9號桿接線夾經甲方高壓電纜分接箱至末端3臺630A箱變的所有設備材料的運輸、安裝、檢驗及調試;掛表送電等。其中臨清豪翰商貿城一期23樓北側1臺630A的箱變及電纜施工屬于改線工程，乙方只負責電纜施工、接線、調試送電。
4、整理工程施工驗收資料
5、協調與供電部門的關系，辦理施工驗收手續。
三、工期
________年____月____日至20________年____月____日。
四、工程造價及付款方式
該工程實行包干價：總造價人民幣68萬元整(含稅)，大寫人民幣陸拾捌萬元整。具體見乙方投標預算書。
總造價為含設計、人工、工程所有設備安裝材料、機械、工期、質量、安全、檢驗、調試、驗收合格備案和送電、售后維修、稅費(建安稅)等的綜合造價。
付款方式:
1、合同簽訂后____日內，甲方支付給乙方合同總造價的30%作為預付款;
2、乙方在該工程全部施工完畢經驗收合格且具備送電條件后，甲方支付給乙方工程總造價的65%(支付該款時乙方必須出具工程全額建安發票);乙方收到該工程款后2小時內必須給甲方成功送電。
3、剩余5%作為質保金，從送電之日起兩年內如果該工程無質量問題或出現質量問題乙方能及時進行維修，甲方將在送電之日起兩年后的____日內將質保金無息支付給乙方。
五、箱變技術要求
1、歐式景觀樣式。設備配置根據圖紙配置，高壓部分具備高壓測量、計量、避雷功能(包括模擬屏在內)等設備，以達到驗收通過為準;
2、各高低壓柜體均含銅排及其輔助配件等，所有柜體內外必須要有標示牌;
3、每組箱變內部低壓出線為6路400A2路250A,低壓柜體之間用母排連接;
4、變壓器采用2臺11-630A-10.5(22.5%)0.4變壓器(產品是銅芯，達馳牌);
5、高壓柜體殼體采用覆鋁鋅板，低壓柜體采用低壓GGD;(厚度要達到國家行業標準);
6、母排要求銅母排，國家表準版銅排，質量標準參照國家標準規范要求;
7、電氣開關等元器件品牌為正泰或質量不低于該品牌
電力施工合同 篇6
發包人：
承包人：
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱：；
2、工程地點：；
3、工程范圍：；（詳見施工圖紙內容）；
4、承包方式：＿.
5、材料及工藝補充說明（詳見施工圖紙內容）
二、合同工期及工期延誤
1、開工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期總天數天（以實際進場施工之日算起）；
2、由于承包人的責任未按本合同規定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發包人支付合同價款萬分之＿＿的違約金，算至驗收合格之日；
3、因以下原因造成工期延誤，工期相應順延：
a發包人未能按約定提供（或確認）施工圖紙及開工條件；
b發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款；
c發包人代表（或監理工程師）未按約定提供指令、批準等，致使施工不能正常進行；
d設計變更或工程量增加；
e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時；
f不可抗力；
g其他非因承包人原因造成停工累計超過小時。
4、承包人在以上情況發生后日內，就延誤的工期以書面形式向發包人代表（或監理工程師）提出報告；發包人代表（或監理工程師）在收到報告后日內予以確認，逾期不予確認提出修改意見，視為同意順延工期。
三、質量標準
工程質量標準：合格、按照《鋼結構施工質量驗收規范》驗收。
四、合同價款
總計合同金額（大寫）（人民幣），小寫￥.
五、工程款結算及支付
1、主鋼構進場之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款；
2、綱結構主體完工之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款；
3、工程全部完工之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款；承包人向發包人開具工程合同總價款的銀行保函作為保修金，發包人于壹年內返還承包人；
六、施工準備
1、承包人在合同簽定后日內免費完成圖紙的設計和細化，完成后由發包人提交給設計院，承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。
2、發包人在施工前應負責做好三通一平工作，提供基準測量點，免費提供施工用水、電；
3、發包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續，協調好周邊及有關部門關系；
4、承包人于接到審查合格圖紙日內完成主構件的加工并運抵工地現場
5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行采購和加工，并提供主要鋼材，彩板的質量保證書；
七、安全施工與檢查
1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患；
2、發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，；發包人不得要求承包人違反安全管理規定進行施工，因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用；
3、如發生安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門并通知發包人，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用；
4、當發包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前三日內，應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收，如發包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發包人必須承認承包人的竣工時間；發包人推遲驗收，其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔；
2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的，視為驗收合格；
3、竣工工程經驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內移交完畢，如發包人不按期接管，致使工程發生損失，應由發包人承擔；
4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續；
5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修，保修期限屆滿后，承包人提供終身優惠服務。
九、現場代表
發包人現場代表＿＿＿＿＿，承包人現場代表＿＿，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理；如一方換人時應提前三天書面通知對方。
十、違約責任
一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金萬元。
十一、爭議解決
雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時，雙方應及時協商，協商不成，任何一方應向人民法院起訴。
十二、附則
本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力；本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式四份，發包人與承包人各執二份，具有同等法律效力。
組成本合同的文件包括：
1、本合同
2、標準、規范及有關技術文件
3、圖紙
4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件
合同訂立時間：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
合同訂立地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本合同共＿頁
發包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人：
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿住所：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿電話：
傳真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿傳真：
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿＿＿開戶銀行：
賬號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿賬號：
郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿郵政編碼：
電力施工合同 篇7
發包人：_________________
承包人：_________________
依照有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱：_________________;
2、工程地點：_________________;
3、工程范圍：_________________;(詳見施工圖紙內容);
4、承包方式：_____________.
5、材料及工藝補充說明(詳見施工圖紙內容)
二、合同工期及工期延誤
1、開工日期：_________________年月日，竣工日期年月日，合同工期總天數天(以實際進場施工之日算起);
2、由于承包人的責任未按本合同規定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發包人支付合同價款萬分之_____的違約金，算至驗收合格之日;
3、因以下原因造成工期延誤，工期相應順延：_________________
a發包人未能按約定提供(或確認)施工圖紙及開工條件;
b發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款;
c發包人代表(或監理工程師)未按約定提供指令、批準等，致使施工不能正常進行;
d設計變更或工程量增加;
e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時;
f不可抗力;
g其他非因承包人原因造成停工累計超過小時。
4、承包人在以上情況發生后日內，就延誤的工期以書面形式向發包人代表(或監理工程師)提出報告;發包人代表(或監理工程師)在收到報告后日內予以確認，逾期不予確認提出修改意見，視為同意順延工期。
三、質量標準
工程質量標準：_________________合格、按照《鋼結構施工質量驗收規范》驗收。
四、合同價款
總計合同金額(大寫)(人民幣)，小寫￥.
五、工程款結算及支付
1、主鋼構進場之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;
2、綱結構主體完工之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;
3、工程全部完工之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;承包人向發包人開具工程合同總價款的銀行保函作為保修金，發包人于壹年內返還承包人;
六、施工準備
1、承包人在合同簽定后日內免費完成圖紙的設計和細化，完成后由發包人提交給設計院，承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。
2、發包人在施工前應負責做好三通一平工作，提供基準測量點，免費提供施工用水、電;
3、發包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續，協調好周邊及有關部門關系;
4、承包人于接到審查合格圖紙日內完成主構件的加工并運抵工地現場
5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行采購和加工，并提供主要鋼材，彩板的質量保證書;
七、安全施工與檢查
1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患;
2、發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，;發包人不得要求承包人違反安全管理規定進行施工，因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用;
3、如發生安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門并通知發包人，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用;
4、當發包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前三日內，應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收，如發包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發包人必須承認承包人的竣工時間;發包人推遲驗收，其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔;
2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的，視為驗收合格;
3、竣工工程經驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內移交完畢，如發包人不按期接管，致使工程發生損失，應由發包人承擔;
4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續;
5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修，保修期限屆滿后，承包人提供終身優惠服務。
九、現場代表
發包人現場代表___________，承包人現場代表_____，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。
十、違約責任
一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金萬元。
十一、爭議解決
雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時，雙方應及時協商，協商不成，任何一方應向人民法院起訴。
十二、附則
本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式四份，發包人與承包人各執二份，具有同等法律效力。
組成本合同的文件包括：_________________
1、本合同
2、標準、規范及有關技術文件
3、圖紙
4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件
合同訂立時間：_____________年______月______日
合同訂立地點：________________
本合同共_頁
發包人：_________________承包人：_________________
住所：__________________住所：_________________
法定代表人：_____________法定代表人：_________________
電話：__________________電話：_________________
傳真：__________________傳真：_________________
開戶銀行：______________開戶銀行：_________________
賬號：_________________賬號：_________________
郵政編碼：______________郵政編碼：_________________
電力施工合同 篇8
甲方：
乙方：
受甲方委托，確定該工程由乙方施工，按照《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確雙方的權利、義務和經濟責任，經雙方友好協商，特簽訂如下合同條款，以資雙方共同遵守：
一、工程概況：
1、工程名稱：文化街蘿卜會
2、工程地點：昌樂路文化街
二、施工范圍及工程量
1、安裝VV22435mm電纜線160米，砌電纜井6座，電纜溝開挖回填。
2、安裝一塊(10-40A)三相四線電能表及其相關調試。
3、電力部門所有報裝手續的辦理。
三、工程價款及付款方式：
1、本工程價款附清單壹份，總價款為壹萬貳仟元整。
2、付款方式：合同簽訂后，甲方一次性將全額工程款付給乙方。
四、甲方職責
1、負責現場技術交底，辦理好本工程紅線走廊手續。
2、委派施工管理人員負責與城市有關管理部門聯系協同解2
決施工中的有關問題，進行施工質量監督檢查。
3、根據國家現行規范組織工程驗收。
4、協助施工單位抓好安全文明生產。
五、乙方職責
1、按批準的施工設計圖紙施工。
2、由于乙方責任，施工時設置必要的安全措施，施工期間所發生的一切生產，交通(車輛、人身)事故由乙方負責。
3、由于乙方責任在施工過程中造成其它設施損壞，由乙方負全責。
六、其它
1、未盡事宜，由甲、乙雙方協商解決。
2、本合同一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效，至本工程通電正式使用后失效。
甲方： 乙方：
代表簽字 ： 代表簽字 ：
簽訂日期： 年 月 日
電力施工合同 篇9
發包人：_________________
承包人：_________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱：_________________;
2、工程地點：_________________;
3、工程范圍：_________________;(詳見施工圖紙內容);
4、承包方式：_____________.
5、材料及工藝補充說明(詳見施工圖紙內容)
二、合同工期及工期延誤
1、開工日期：_________________年月日，竣工日期年月日，合同工期總天數天(以實際進場施工之日算起);
2、由于承包人的責任未按本合同規定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發包人支付合同價款萬分之_____的違約金，算至驗收合格之日;
3、因以下原因造成工期延誤，工期相應順延：_________________
a發包人未能按約定提供(或確認)施工圖紙及開工條件;
b發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款;
c發包人代表(或監理工程師)未按約定提供指令、批準等，致使施工不能正常進行;
d設計變更或工程量增加;
e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時;
f不可抗力;
g其他非因承包人原因造成停工累計超過小時。
4、承包人在以上情況發生后日內，就延誤的工期以書面形式向發包人代表(或監理工程師)提出報告;發包人代表(或監理工程師)在收到報告后日內予以確認，逾期不予確認提出修改意見，視為同意順延工期。
三、質量標準
工程質量標準：_________________合格、按照《鋼結構施工質量驗收規范》驗收。
四、合同價款
總計合同金額(大寫)(人民幣)，小寫￥.
五、工程款結算及支付
1、主鋼構進場之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;
2、綱結構主體完工之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;
3、工程全部完工之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;承包人向發包人開具工程合同總價款的銀行保函作為保修金，發包人于壹年內返還承包人;
六、施工準備
1、承包人在合同簽定后日內免費完成圖紙的設計和細化，完成后由發包人提交給設計院，承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。
2、發包人在施工前應負責做好三通一平工作，提供基準測量點，免費提供施工用水、電;
3、發包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續，協調好周邊及有關部門關系;
4、承包人于接到審查合格圖紙日內完成主構件的加工并運抵工地現場
5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行采購和加工，并提供主要鋼材，彩板的質量保證書;
七、安全施工與檢查
1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患;
2、發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，;發包人不得要求承包人違反安全管理規定進行施工，因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用;
3、如發生安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門并通知發包人，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用;
4、當發包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前三日內，應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收，如發包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發包人必須承認承包人的竣工時間;發包人推遲驗收，其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔;
2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的，視為驗收合格;
3、竣工工程經驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內移交完畢，如發包人不按期接管，致使工程發生損失，應由發包人承擔;
4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續;
5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修，保修期限屆滿后，承包人提供終身優惠服務。
九、現場代表
發包人現場代表___________，承包人現場代表_____，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。
十、違約責任
一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金萬元。
十一、爭議解決
雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時，雙方應及時協商，協商不成，任何一方應向人民法院起訴。
十二、附則
本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式四份，發包人與承包人各執二份，具有同等法律效力。
組成本合同的文件包括：_________________
1、本合同
2、標準、規范及有關技術文件
3、圖紙
4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件
合同訂立時間：_____________年______月______日
合同訂立地點：________________
本合同共_頁
發包人：_________________承包人：_________________
住所：__________________住所：_________________
法定代表人：_____________法定代表人：_________________
電話：__________________電話：_________________
傳真：__________________傳真：_________________
開戶銀行：______________開戶銀行：_________________
賬號：_________________賬號：_________________
郵政編碼：______________郵政編碼：_________________
電力施工合同 篇10
甲方：
乙方：
為了使我公司建設(改造)工程順利進行，明確甲、乙雙方的權
一、 合同文件
1.1、 合同文件的組成
1.1.1、 本合同條款。
1.1.2、 洽商、變更等明確雙方權利義務的有關紀要、協議等文書。
1.2合同文件使用的標準
1.2.1、施工使用國家標準、規范和電力行業標準、規范。
1.2.2、適用合同文件的法律是中華人民共和國的法律、法規以及電力
二、工程項目概況
2.1、工程名稱：
2.2、工程地點：
2.3、工程性質：
2.4、工程施工承包內容：
本合同委托建設(改造)工 期
根據國家有關規定及省電力公司安排，本工程建設工期計劃為
三、 委托建設(改造)管理合同價款
根據本批工程項目設計規定的全部建設(改造)內容，甲方委托
四、 本合同雙方職責及權益
5.1、甲方
5.1.1、負責審查乙方提出的工程建設實施進度計劃。
5.1.2、負責為乙方提供工程的所有材料。
5.1.3、甲方將按照本工程的進度向乙方核定用款額度。開工時拔付人
5.1.4、負責組織對工程的進度和質量進行監督檢查，驗收及后評估。
5.1.5、負責組織施工圖紙會審，編制工程進度計劃和實施方案。
5.1.6、按省電力工業局農網建設(改造)設備招(議)標管理辦法，
5.2、乙方
5.2.1、為項目的受托方，對整個工程項目從開工至竣工投運的整個過程負有建設單位責任，包括本合同價款的風險承擔。
5.2.2、按批準的初步設計組織實施本工程，工程質量應符合《河南省農網(改造)工程驗收辦法》及設計要求，并確保本合同所述工期。
5.2.3、配合甲方組織的監督檢查，驗收和后評估。
5.2.4、項目竣工后，提供開工，竣工報告，及實用材料表。
六、工程分包
6.1、分包工程應由具有相應資質等級的單位承擔，不得實行二次分包。分包合同不能解除乙方在本合同中任何義務與責任，由分包工程引起的任何違約或疏忽，均視為乙方的違約。
七、 量保證和驗收
7.1、按《河南省農網建設(改造)驗收辦法》驗收。
7.2、工程項目從竣工投運之日起計算質量保期為一年。
7.3、在質保期內，乙方負責處理工程遺留的質量缺陷，并承擔相應的費用。
7.4、質保期滿，甲方返還乙方質量保證金。
7.5、為確保工程質量，甲方隨時對施工質量進行監督、檢查，凡不合格工程必須限期返工。
7.6、乙方應嚴格按照國家規定的操作規程和圖紙施工，保證工程質量實行終身負責，工程竣工后，由乙方提前十天報出竣工報告(包括圖紙資料齊全)，在十日內甲乙雙方共同組織按有關技術規范進行檢查驗收。
八、違約和處罰
8.1、任何一方未履行合同義務，未完全履行合同義務或者履行合同義務不符合約定要求，即應承擔違約責任。
8.2、違約給對方造成損失的，視具體情況及損失大小追究違約方責任。
8.3、本工程的施工安全，由乙方全面負責。發生不安全現象及事故必須及時上報和處理。
8.4、本合同下述事宜不構成違約：國家計劃的重大調整、重大設計變更、人力不可抗拒的自然災害和地震、戰爭等。
九、合同的生效與終止：
9.1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
9.2、在甲方組織竣工驗收合格，移交生產后一年，質保期滿，返還乙方保證金，本合同即告終止。
9.3、合同正本兩份，由甲乙雙方各執一份;雙方各執一份。
十、附件：
10.1、本合同附件為合同內容的一部分。
10.2、本合同共有3附件。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)
代理人： 代理人：
簽約時間： 年 月 日
簽約時間： 年 月日