工程施工標準合同(通用20篇)
工程施工標準合同 篇1
建房房東發包方:以下簡稱甲方
承接方或承包方:以下簡稱乙方
現甲方區村大街巷號原有_層樓房,委托乙方施工承建。甲方以大包干的形式,即包工包建筑材料。為了保證質量,能按時完成任務,甲方與乙方就有關具體事項達成以下協議:
本合同條款本著公平,公正的原則,雙方充分協商達成一致意見并簽訂本合同,雙方必須嚴格遵守執行。
一、工程名稱:甲方私人住宅加建
二、工程地點:
三、工程限期:從__年月日至__年月日止,共月。
四、工程議價:人民幣_萬元整。
五、承包方式:乙方以包工包料的形式承建甲方的樓面加建工程,乙方全包工包料,包括模板、頂架、外墻排柵及施工機械、鐵釘、鐵線、扎帶、四周彩條布、其它細節工具及一切建筑材料。
六、工程內容:按照甲方要求和現有模型修建,在_樓加建_層樓房。
建房水泥采用,樓面用鋼筋混凝土,室內倒_條橫梁,位置由房東安排。樓層高3米。采用_磚,墻面扇灰二遍,貼___磚。東面留_×_窗_個,具體位置由房東安排。廁所、廚房、陽臺墻面貼200×300瓷片到墻頂,地面貼300×300防滑磚。廁所、廚房安裝不銹鋼門,各留一窗,建廁所位和不銹鋼洗手盆,做好排水排污管道,水管材料用聯塑。窗材料為東江鋁,防盜網為遠航不銹鋼,飄_cm。
上述材料需為優等品,建好后乙方搞好屋內、四周衛生,做好防火防盜。做到人走場地清。
七、乙方在建房施工時,一定要保證質量。如有不符合質量問題,要求翻工,造成的浪費由乙方自己負責,并負責翻工費用。
八、乙方在施工期間一定要做好安全措施。由于自身安全措施不力,造成事故的責任和因此發生的費用,非乙方責任造成傷亡事故,由責任方承擔有關費用;若造成鄰居房屋損壞,由乙方負責。
九、若遭受城管干擾,影響乙方施工,當中損壞的建筑材料,按當時造價由甲方負責。另外,如需修改施工內容,增加工程項目必須與甲方商量,雙方達成一致,做到互相尊重、順利完成本次施工任務。
十、乙方進場后,施工用水用電由甲方負責,保證施工場地通水通電。房子建好后水電安裝包括水電材料全部由甲方負責。
十一、付款方式:完工后一周內全部付清。
十二、本合同書經雙方確認后,即生效,雙方必須嚴格遵守執行。
十三、本合同共一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力,未盡事宜需經雙方協商,意見一致后可作補充條文。結算付清工程款項后,本合同書自然終止無效。
甲方房東簽字:乙方承接方簽字:
工程施工標準合同 篇2
合同編號:發包方(甲方):簽訂地點:承包方(乙方):甲乙雙方根據我國《民法典》及相關法律規定,在審核乙方的裝修資質后,簽訂本裝飾(修)合同,具體條款如下:
1、工程概況:
2、工程名稱:工程地點:承包范圍:承包方式:承包內容:
3、開工日期:工期:
4、工程質量標準:
5、工程造價:(人民幣大寫)(人民幣小寫)
6、施工單位須在水電管理部門指導下安裝水電表,按實用數繳納水電費,如無法安裝水電表,則按規定將從工程款中扣除水電費。
7、工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。
8、付款方式:合同經雙方簽字蓋章后生效。工程全部完工、驗收合格,經工程審計,并經業主負責人簽字,支付至審計后決算價的%。尾款%做質保金。質保金支付程序,在質保期內,由用戶通知施工單位所需維修事項,若施工單位盡心盡責的服務,用戶滿意,則________年后,無任何質量問題,經用戶單位及有關職能部門簽字,支付施工單位尾款。若施工單位不能及時響應及處理維修事項,用戶有權另找工程隊維修,經費從尾款中支付。
9、工程款全部結清后,乙方應向甲方開具正式統一發票。
10、結算按執行。1
1、違約責任
1)、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失,未造成損失的,應支付合同總價的%為違約金。;
2)、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失;
3)、由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責整改,工期不予順延;
4)、由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付合同總價的%為違約金;1
2、合同爭議的解決方式雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第___種方式解決:
1)、向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁;
2)、向合同簽訂地人民法院起訴。1
3、其他具體規定1
4、附則
1)、本合同由甲、乙雙方共同簽訂,合同一式六份,甲方五份、乙方一份。本合同經甲、乙雙方簽字、蓋章后生效。
2)、本合同簽訂后工程不得轉包。
3)、本合同若有附件,則附件為本合同不可分割的一部分,與本合同具有同等法律效力。甲方乙方單位名稱:單位名稱:(加蓋合同專用章)單位地址:單位地址:法定代表人:法定代表人:委托代理人(簽字):委托代理人(簽字):聯系電話:聯系電話: 帳號: 稅號:郵編: 郵編:傳真號碼:傳真號碼:開戶銀行:開戶銀行:戶名:戶名:賬號:賬號:簽約日期(即合同生效日期):________年____月____日
返
工程施工標準合同 篇3
甲方:
乙方: (打樁方)
依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經友好協商一致同意,達成如下合同條款,以資雙方共同遵守執行。
第一條:工程概況
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 工程內容: 樁基工程
4、 工程承包范圍:打樁
第二條:工期
本工程開工時間________年____月____日,具體以甲方書面通知為準,施工日歷時 天。因甲方原因造成的延期開工、中途停工及設計變更等,則工期相應順延,并按實際開工日期計算工期。
第三條:合同價款及支付方法
1、 預制樁型號、規格、數量、單價
2、上述單價均為閉口包干價,以后不做調整。
3、 合同總價:本合同打樁總價為 ,如需增減3.1款中所列型號的預制樁的數量,就增減部分按本合同第3.1款所列單價以實際發生的數量計算總價。
4、工程款的支付方法
a. 本合同簽訂后樁機進場、同時50%樁全部到現場并經乙方驗收合格后,甲方支付給乙方打樁款的30%,計 元。
b.樁基工程驗收合格后一個月內甲方支付給乙方打樁款的65%,計 元,累計支付至打樁款的95%。
c. 打樁的剩余的5%待樁基驗收合格取得驗收合格證明后滿________年后付清。
d.每次甲方付款前 7 天,乙方應開具相應金額合法有效的發票給甲方,否則甲方有權相應遲延付款而不承擔任何違約責任。
第四條:各方的責任
1、 丙方應在開工前辦理施工許可,并提供在打樁區域內的電纜,煤氣、上下水管道等分布情況,并提供相關資料進行交底,以免造成經濟損失。甲方應做好三通一平,提供運輸車輛進出道路交乙方使用。
2、 丙方必須在開工前提供勘探資料、樁基礎圖紙等。
3、 由甲方負責放線定位,甲方負責復核驗收,保證樁位準確無誤。水準點與坐標控制點位置由甲方提供,并在開工前由甲方以書面形式在施工現場交給乙方。乙方在打樁過程如遇到地下障礙物無法施工時,由乙方向甲方及時提出,甲方須在三天內提供處理方案,超過三天由甲方補償給乙方機械臺班費(臺班費用另行協商)。
4、 甲方于開工前將施工所需的水、電線路在施工現場內提供接口,乙方在開工前到甲方處辦理安裝計量表具手續后,安裝計量表具。場內接管、接線由乙方自行解決。費用由乙方承擔。
5、 乙方進場施工前,應對于現場是否符合施工條件進行書面確認,乙方未確認而直接開始施工的,視為乙方認可現場已符合施工條件。
6、 為保證本工程的實施與完成,乙方應提供所有為保證質量和工期所必須的工具、機械設備以及材料、人工等。乙方收到甲方施工圖后,在3天內提供施工組織設計方案,經甲方、監理確認后實施;乙方需保證有 2 臺打樁機同時正常工作。
7、 乙方保證在施工期間對周邊環境(建筑物,道路,管線)的安全進行保護,同時對已完工的成品、半成品進行保護,若造成損壞則由乙方賠償。
8、 在工程進行的全過程中,乙方應時刻保證現場有足夠的和合格的操作工人和管理人員在現場進行操作,保證工期按時完成和按計劃執行。如甲方認為乙方現場管理人員不能勝任或者數量不夠,甲方有權要求乙方立即進行調整,乙方不得以任何借口拒絕執行。特殊工種和專業性較強的管理工作崗位的管理人員必須持證上崗。如因乙方不能遵照本規定而引起的整體工期拖延或階段工期延誤,乙方應承擔由此給甲方造成的所有損失,甲方有權責令乙方停工整頓,若整頓后無明顯效果,甲方有權終止合同,乙方應同時承擔本合同總價 5 %的違約金,違約金不足賠償甲方因此所受損失的,還應賠償甲方損失。
9、 乙方必須為自己的所有人員辦理人身保險。乙方承擔施工現場的安全責任和費用,施工期間持續性保持完整有力的安全防護措施,確保施工過程中不發生重大安全事故、無重大設備事故,達到____市文明工地要求,如乙方原因達不到,乙方應按合同總價的5 %向甲方支付違約金。
10、 如因乙方工作不利給工程帶來工期和費用上的損失,甲方有權另行指定其他隊伍完成該部分的工程,相應發生的所有費用,包括但不僅限于其他單位選定、進場、退場、合同款、甲方管理費等都將從乙方的工程款中扣除。
1
1、 如乙方所施工的項目未按施工圖紙要求和各種規范要求施工,甲方要求整改,如乙方未能在甲方規定時間內無條件地整改完畢,甲方有權委托其它施工單位進行整改,所發生的一切費用由乙方承擔。
1
2、 對于甲方提供給乙方的資料、圖紙、文件等乙方應妥善保管,乙方擅自將上述資料等復制、泄露給
第三方的,甲方有權解除與乙方間合同部分,乙方應承擔本合同總價 5 %的違約金。若由此給甲方造成損失的,乙方還應承擔由此造成的甲方的一切損失。
1
3、 管樁由乙方進行驗收,乙方發現質量不符合約定的,應拒收該部分不合格的貨物,同時應立即通知甲方。乙方對經驗收的貨物向甲方承擔連帶責任。
1
4、 乙方負責施工場地內屬乙方操作的機械、用具的調試、保養、維修及妥善保管等。
1
5、 如果圖紙和甲方要求與中華人民共和國及____市施工驗收規范標準之間有任何不一致或差異的地方,乙方應以質量較高者施工,由此引起的費用均由乙方承擔。
1
6、 涉及變更、工作指示單、工程會議紀要、施工組織措施、甲方交辦的臨時工程等,乙方不得以任何理由拒絕執行,若拒不執行或拖延時間完成,每發生一次,乙方應根據甲方要求支付 500 元的違約金。
1
7、如乙方所施工的項目未按施工圖紙要求和各種規范要求施工,甲方要求整改,如乙方未能在甲方規定時間內無條件地整改完畢,甲方有權委托其它施工單位進行整改,所發生的一切費用由乙方承擔。
1
8、 乙方在施工期間應認真按照施工圖紙、施工規范、驗收標準、設計要求以及甲方依據合同發出的指令施工,隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查,并為檢查提供便利條件;并按照甲方代表及委派人員在檢查過程中的要求進行返工修改,對于返工修改的項目,乙方無條件的進行,由此所發生的費用屬乙方責任的由乙方承擔。
1
9、 乙方施工過程中,乙方必須在每天內將施工段建筑材料或建筑垃圾清理歸堆完畢,并將建筑垃圾運至甲方指定點,每拖一天乙方應按照200元次的標準承擔違約金,該違約金累計計算,無上限。
20、 對違反甲方所制定的各項規章,乙方應按照甲方所指派現場質量和安全監督人員的要求承擔違約金(工人每次30元以內,管理人員每次100至500元)。
2
1、 乙方不得擅自將本合同項下的權利和義務轉讓,一經發現,按乙方違約處理;甲方有權解除本合同,乙方應承擔本合同總價 5 %的違約金。造成甲方損失的,還應承擔由此造成的甲方的一切損失。
第五條:施工質量與驗收
1、 乙方在驗收管樁后對已驗收部分的樁制作質量承擔連帶責任,乙方必須嚴格按照施工圖說明和有關樁基礎施工要求,確保工程質量達到國家頒布的施工驗收規范和質量驗收標準。乙方保證工程達到一次驗收合格標準,否則乙方自費修復至合格,同時應按合同總價的 5 %向甲方支付違約金,修復整改時間計入工期。
2、 隱蔽工程和中間驗收工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到合同條款約定的中間驗收部分,乙方自己檢驗合格后,在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方參加。通知包括乙方自檢記錄,隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間、地點及部位,乙方準備驗收記錄。驗收合格,甲方在驗收記錄上簽字后方可進行隱蔽和繼續施工;驗收不合格,乙方在限定的時間內修改和返修,再次驗收直到合格為止。
3、 工程竣工后,乙方應及時填寫報驗申請單給甲方,甲方收到報驗申請單后10天內組織有關部門驗收,樁基礎未經驗收甲方進行后續工程的施工,責任由甲方負責,并承擔相應費用。
4、 乙方在樁基工程完成后應及時提供完整的竣工資料。
第六條:保修條款
1、 質量保修期
質量保修期從本工程竣工驗收合格之日起算,約定質量保修期為工程樁設計文件規定的使用年限。
2、 保修內容:
乙方對于施工范圍內的所有工作承擔保修責任。
3、 質量保修責任
(1)屬于保修范圍和內容的項目,乙方應在接到修理通知后的7天內派人修理。乙方不在約定期限內派人修理,甲方可委托其他人員修理,修理費用從乙方的質量保修金內扣除。
(2)發生須緊急搶救事故,乙方接到事故通知后,應立即到達事故現場搶修。非乙方施工質量引起的事故,搶修費用由甲方承擔。
(3)因乙方或丙方原因致使工程在合理使用期限內造成人身和財產損害的,乙方應承擔損害賠償責任。
(4)對于涉及結構安全的質量問題,應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定,立即向當地建設行政主管部門報告,采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案,乙方實施保修。
(5)質量保修完成后,由甲方組織驗收。
4、 其他
施工期間,圍護樁若發生位移、變形、滲漏等工程質量問題的,乙方應修復。
第七條:違約、索賠和爭議
1、 因甲方原因造成合同無法履行,甲方應承擔違約責任。
2、 甲方應按本合同約定的時間向乙方支付相應的款項,若逾期支付,每逾期一天,應支付應付款項的 0.3 %的違約金。
3、 因乙方原因造成合同無法履行,乙方應承擔違約責任。
4、 乙方應按本合同約定的期限完成工作內容并通過甲方有關部門的驗收,若造成逾期竣工并通過甲方有關部門驗收的,每逾期一天,乙方應承擔打樁費總額的0.3 %的違約金。若超過 10天仍未完成的,甲方有權解除本合同,乙方應承擔打樁費總額 5 %的違約金,同時造成甲方損失的,還應承擔由此造成的甲方的損失。
5、 乙方有正當索賠理由成立后14天內依據相關證據向甲方提出索賠通知,超過14天視為放棄。
6、 若因乙方原因合同解除后,乙方應于接到甲方通知后____日內無條件退出工程現場;合同解除后并不解除乙方對已施工部分的工程質量責任和保修責任及合同履行過程中的違約責任。合同解除后,已完成的工程量由雙方進行結算;辦理結算后,甲方按合同約定支付已完成工程量的工程款。
7、 乙方必須于每月____日報送給甲方一份詳細帳目(副本抄送施工監理單位),詳盡列出當月乙方根據合同條件有權獲得的所有索賠項目(應當包括索賠事項發生的時間、原因、具體工程部位、工程數量、索賠估算總金額,如人工費、機械費、材料費、管理費、利潤等所有費用)。不列在此帳目中的額外索賠視為乙方放棄此等索賠,甲方將不予考慮。
8、 三方因發生爭議協商不成時,任何一方均可向工程所在地的人民法院起訴。
第八條:本合同經雙方代表簽字、單位蓋章后生效。本合同自雙方履行完畢全部各自的義務后終止。
第九條:本合同一式六份,甲、乙雙方各執貳份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
工程施工標準合同 篇4
工程編號:___________
發包方:___________
承包方:___________
簽訂時間:___________
簽訂地點:___________
根據《中華人民共和國》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任,經雙方協商同意簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱:___________
二、工程地點:___________
三、工程項目批準單位:
批準文號:(指此工程立項有權批準機關的文號)
項目主管單位:
四、承包范圍和內容:(詳見工程項目一覽表);
工程建筑面積:___________(平方米);
其他:___________。
五、工程造價:___________萬元,其中土建:___________萬元,安裝:___________萬元。
第二條施工準備
一、發包方:
1.月日前做好建筑紅線以外的“三通”,負責紅線外進場道路的維修。
2.月日前,負責接通施工現場總的施工用水源、電源、變壓器(包括水表、配電板),滿足施工用水、用電量的需要。
做好紅線以內場地平整,清除全部障礙物(包括架空的、隱蔽的),并提供有關隱蔽障礙物的資料。
3.本合同簽訂后天內提交建筑許可證。
4.合同簽訂后天內(以收簽最后一張圖紙為準)提供完整的建筑安裝施工圖份,施工技術資料(包括地質水準點坐標控制點)份。
5.組織承、發包雙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底會審,并做好三方簽署的交底會審紀要,在天內分送有關單位,天內提供會審紀要和修改施工圖份。
二、承包方:
l.負責施工區域的臨時道路、臨時設施及水電管線的鋪設、管理、使用和維修工作;
2.組織施工管理人員和材料、施工機械進場;
3.編制施工組織設計或施工方案,施工預算,施工總進度計劃,材料設備、成品、半成品等進場計劃(包括月計劃),用水、用電計劃,送發包方。
第三條工程期限
一、根據國家工期定額和使用需要,商定工程總工期為天(日歷天),自__年__月__日開工至__年__月__日竣工驗收(附各單位工程開竣工日期,見附表一)。
二、開工前天,承包方向發包方發出開工通知書。
三、如遇下列情況,經發包方現場代表后,工期相應順延:
1.按施工準備規定,不能提供施工場地及水、電源,道路未能接通,障礙物未能清除,影響進場施工;
2.凡發包方負責供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修配、代、換而影響進度;
3.不屬包干系數范圍內的重大設計變更,提供的工程地質資料不準,致使設計方案改變或由于施工無法進行的原因而影響進度;
4.在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上(每次連續4小時以上),影響正常施工;
5.非承包方原因而監理簽證不及時而影響下一道工序施工;
6.未按合同規定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工;
7.人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第四條工程質量
一、本工程質量經雙方研究要求達到:。
二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工,并接受發包方派駐代表的監督。
三、承包方在施工過程中必須遵守下列規定:
1.由承包方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品必須按有關規定提供質量合格證,或進行檢驗合格后方可用于工程;
2.由發包方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品也必須有質量合格證,方可用于工程。
對材料改變或代用必須經原設計單位同意并發正式書面通知和發包方派駐代表簽證后,方可用于工程;
3.隱蔽工程必須經發包方派駐代表檢查、驗收簽章后,方可進行下一道工序;
4.承包方應按質量驗評標準對工程進行分項、分部和單位工程質量進行評定,并及時將單位工程質量評定結果送發包方和質量監督站。
單位工程結構完工時,應會同發包方、質量監督站進行結構中間驗收;
5.承包方在施工中發生質量事故,應及時報告發包方派駐代表和當地建筑工程質量監督站。
一般質量事故的處理結果應送發包方和質量監督站備案;
重大質量事故的處理方案,應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同研究,并經設計建設單位簽證后實施;
6.工程竣工后,承包方按規定對工程實行保修,保修時間自通過竣工驗收之日算起。
第五條建筑材料、設備的供應、驗收和差價處理
一、由發包方供應以下材料、設備的實物或指標(詳見附表二);
二、除發包方供應以外的其他材料、設備由承包方采購;
三、發包方供應、承包方采購的材料、設備,必須附有產品合格證才能用于工程,任何一方認為對方提供的材料需要復驗的,應允許復驗。
經復驗符合質量要求的,方可用于工程,其復驗費由要求復驗方承擔;
不符合質量要求的,應按有關規定處理,其復驗費由提供材料、設備方承擔。
四、本工程材料和設備差價的處理辦法:。
第六條工程價款的支付與結算
工程價款的支付和結算,應根據中國人民建設銀行制定的“基本價款結算辦法”執行。
一、本合同簽訂后日內,發包方支付不少于合同總價(或當年投資額)的%備料款,計人民幣___________萬元;
臨時設施費,按土建工程合同總造價的___%,計人民幣___________萬元;
安裝工程按人工費的___%,計人民幣___________萬元;
材料設備差價萬元,分次支付,每次支付時間、金額。
二、發包方收到承包方的工程進度月報后必須在日內按核實的工程進度支付進度款,工程進度款支付達到合同總價的%時,按規定比例逐步開始扣回備料款。
三、工程價款支付達到合同總價款的95%時,不再按進度付款,辦完交工驗收后,待保修期滿連本息(財政撥款不計息)一次支付給承包方。
四、如發包方拖欠工程進度款或尾款,應向承包方支付拖欠金額每日萬分之三的。
五、確因發包方拖欠工程款、代購材料價差款而影響工程進度,造成承包方停、窩工損失的,應由發包方承擔。
六、本合同造價結算方式:______________________。
七、承包方在單項工程竣工驗收后天內,將竣工結算文件送交發包方和經辦銀行審查;
發包方在接到結算文件天內審查完畢,如到期未提出書面異議,承包方可請求經辦銀行審定后撥款。
第七條施工與設計變更
一、發包方交付的設計圖紙、說明和有關技術資料,作為施工的有效依據,開工前由發包方組織設計交底和三方會審作出會審紀要,作為施工的補充依據,承、發包方均不得擅自修改。
二、施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方,承包方及時以書面形式通知發包方,由發包方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計文件,承包方按修改或變更的設計文件進行施工。
若發生增加費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷、材料構配件積壓的實際損失)由發包方負責,并調整合同造價。
三、承包方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下,提出修改設計、修改工藝的合理化建議,經發包方、設計單位或有關技術部門同意后采用實施,節約的價值按國家規定分配。
四、發包方如需設計變更,必須由原設計單位作出正式修改通知書和修改圖紙,承包方才予實施。
重大修改或增加造價時,必須另行協商,在取得投資落實證明,技術資料設計圖紙齊全時,承包方才予實施。
第八條工程驗收
一、竣工工程驗收,以國家頒發的《關于基本建設項目竣工驗收暫行規定》、《工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》和國務院有關部門制訂的竣工驗收規定、施工圖紙及說明書、施工技術文件為依據。
二、工程施工中,地下工程、結構工程必須具有隱蔽驗收簽證、試壓、試水、抗滲等記錄。
工程竣工質量經當地質量監督部門檢驗合格后,發包方須及時辦理驗收簽證手續。
三、工程竣工驗收后,發包方方可使用。
在規定的保修期內,凡因施工造成的質量事故和質量缺陷應由承包方無償保修。
其保修條件、范圍和期限按城鄉建設環境保護部(84)城建字第79號通知印發的《建筑工程保修辦法(試行)》執行。
第九條違約責任
承包方的責任:
一、工程質量不符合合同規定的,負責無償修理或返工。
由于修理或返工造成逾期交付的,償付逾期違約金。
二、工程不能按合同規定的工期交付使用的,按關于建設工期提前或拖后的獎罰規定償付逾期罰款。
發包方的責任:
一、未能按照合同的規定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實際損失。
二、工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工,應采取措施彌補或減少損失。
同時,賠償承包方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
三、工程未經驗收,發包方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量或其他問題,由發包方承擔責任。
四、承包方驗收通知書送達日后不進行驗收時按規定償付逾期違約金。
五、不按合同規定撥付工程款,按銀行有關逾期付款辦法的規定延付金額每日萬分之三償付承包方。
第十條糾紛解決辦法
任何一方違反合同規定,雙方協商不成,按以下第項方式解決:
一、向經濟合同機關申請仲裁;
二、向人民法院起訴。
第十一條附則
一、本合同一式份,合同附件份。
甲乙雙方各執正本一份,其余副本由發包方報送經辦銀行、當地工商行政管理機關、建設主管部門備案。
按規定必須辦理鑒(公)證的合同,送建筑物所在地工商公證部門辦理鑒(公)證。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效,需辦理鑒(公)證的,自辦畢鑒(公)證之日起生效;
工程竣工驗收符合要求,結清工程款后終止。
三、本合同簽訂后,承、發包雙方如需要提出修改時,經雙方協商一致后,可以簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。
發包方:___________(蓋章) 承包方:___________(蓋章)
法定代表人:___________(簽章) 法定代表人:___________(簽章)
委托人:___________(簽章) 委托代理人:___________(簽章)
單位地址:___________ 單位地址:___________
開戶銀行:___________ 開戶銀行:___________
賬號:___________ 賬號:___________
電話:___________ 電話:___________
郵政編碼:___________ 郵政編碼:___________
___年___月___日 ___年___月___日
經辦建設銀行:___________ 建筑管理部門:___________ 鑒(公)證機關:___________(蓋章)
(蓋章) (蓋章)
鑒(公)證意見:___________
經辦人:___________(蓋章)
___年___月___日 ___年___月___日 ___年___月___日
工程施工標準合同 篇5
發包人(全稱) (簡稱甲方)
承包人(全稱) (簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:
資金來源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
開工日期:年 月 日
竣工日期:年 月 日
合同工期總日歷天數 天。
四、質量標準
工程質量標準:
五、合同價款
金額(大寫):(人民幣):萬元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、本合同專用條款
3、明確雙方權利、義務的紀要、協議
4、本合同通用條款
5、投標書、招標文件和中標通知書
6、施工圖紙
7、標準、規范及有關技術文件、技術要求。
8、工程預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:年 月 日
合同訂立地點:
本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。
發包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳 號:
工程施工標準合同 篇6
按照《中華人民共和國合同法》的規定結合本合同項下工程的具體情況,雙方經協商達成一致協議并書立本合同以資共同遵照履行:
第1條 工程概況
1.1工程名稱:甲方名下私房拆除及修建
1.2工程地點:本市橋口區太平洋
1.3承包范圍:舊房拆除,新房重建
1.4承包方式:包工包料
1.5建設工期:本工程自_年3月28日開工,于_年5月28日竣工
1.6工程質量:參照國家房屋質量有關要求
1.7合同價款(人民幣大寫):_叁_佰_叁_拾元每平方米(根據建筑施工完成后實際面積結算)
第2條 甲方工作
2.1開工前10天,向乙方進行現場交底,全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物;向乙方提供施工所需的水,電,氣及電訊等設備,并說明使用注意事項;辦理施工所涉及的各種申請,批件等手續。
2.2指派[ ]為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量,進度進行檢查。
2.3協調有關部門做好現場保衛,消防,垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
第3條 乙方工作
3.1參加甲方組織的現場交底,擬定施工方案和進度計劃[附件一],交甲方審定。
3.2指派[ ]為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質,保量,按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范,安全操作規程,防火安全規定,環境保護規定;嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄;參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物,設備管線,古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條 關于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電,停水,停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
第5條 關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙,作法說明和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》,《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲,乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.5工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知10日內組織驗收,并辦理驗收,移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第6條 關于工程價款及結算的約定
6.1本合同生效后,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工結算后二個月內根據實際情形結算。
本合同簽署生效乙方派員進駐工程建設場所后3日內,甲方支付總計工程款的30%,計人民幣_元;
第一層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣_元;
第二層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣_元;
第三層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣_元;
全部內外墻裝飾完畢后支付總計工程款的15%,計人民幣_元;
全部工程完成甲方試用二個月內如無質量異議支付總計工程款的10%,實際面積的差價與此同時結算。
6.2工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內審查完畢。
第7條 關于材料供應的約定
7.1本工程乙方負責采購供應的材料[附件二],應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。
7.2凡由乙方采購的材料,設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第8條 有關安全生產和防火的約定
8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》,《建筑安裝工人安全操作規程》,《中華人民共和國消防條例》和其它相關的`法規,規范。
8.3由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程,消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第9條 獎勵和違約責任
9.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工,窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方100元。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元違約金。
9.3乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具,陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
第10條 爭議或糾紛處理
10.1本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
10.2當事人不愿通過協商,調解解決或者協商,調解不成時,雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
第11條 附則
11.1本合同正本兩份,雙方各執一份。
11.2本合同履行完成后自動終止。
甲方: 乙方:
日期: 日期:
工程施工標準合同 篇7
甲方:_________
乙方:_________
經甲乙雙方共同協商決定,由乙方負責甲方指定位置房產的屋面防水作業施工。具體約定如下:
一、施工期限:
自________年____月____日起至________年____月____日止。逾期、日罰金_________元。如遇降雨或因甲方的原因而停工的,需經甲乙雙方共同認定并簽字后,工期予以順延。
二、施工方式:乙方包工、包料。
三、結算方式:
乙方進場后,甲方按乙方的施工進度,分批次預付工程款。完工后,甲方按乙方實際施工的平方數,經驗收合格,給予支付全部工程款。
四、質量責任:
因乙方在材料質量、施工質量等方面的原因,造成屋面防水工程完成后出現漏水,乙方負責無償給予甲方進行補修。因漏水而損壞室內墻面,乙方負責無償進行修復粉刷。
五、甲方責任:
非乙方施工的原因,甲方應配合乙方做好施工協調工作。
六、乙方責任:
1、乙方施工人員必須持證上崗。
2、因乙方施工不當,造成返工而出現的材料浪費或誤工損失,由乙方承擔。非乙方的.原因造成的返工或材料損失,由乙方與甲方主動協商解決。
3、乙方在施工現場出現的安全事故或由于乙方在施工現場違規操作,造成的一切后果、損失均由乙方自己承擔。甲方不承擔連帶責任。
七、質保要求:
乙方應保證使用材料的質量(附產品材質書)屬實。乙方應保證施工質量達到優良。
八、未盡事宜,雙方協商解決。
九、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
十、本合同自簽訂之日起生效。
甲方:_________乙方:_________
負責人:_________負責人:_________
經辦人:_________經辦人:_________
________年____月____日________年____月____
工程施工標準合同 篇8
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
為了充分發揮甲乙雙方各自優勢,開拓市場,共同發展,為明確雙方的職責、權力和義務,根據《中華人民共和國民法典》的相關精神,結合本工程實際,雙方本著平等、自愿、互利的原則,達成以下協議,共同遵守執行。
一、工程概況
(一)工程名稱:
(二)工程地點:
(三)施工內容及范圍:
(四)工程質量:
(五)工期:
(六)合作方式:
由乙方負責提供社會信息資源和資金,并配合甲方投標,中標的建筑工程項目,在甲方同業主簽訂《建設工程施工合同》后,雙方共同組建該工程項目部,由乙方負責組織資金、材料以及勞動力等,按甲方項目管理要求組織施工,經濟獨立核算、自負盈虧。
二、項目管理模式
(一) 項目合同管理
1、乙方必須服從甲方的統一管理,協調和指揮、接受甲方委派項目人員對工程質量、工期、安全、文明施工等工作的指導、監督、協調、檢查。
2、乙方應全面負責履行甲方與業主簽訂的《建設工程施工合同》及補充條款協議,承擔全部責任及義務。若因乙方原因造成違約,乙方應承擔全部違約責任。
3、工程項目主要施工隊伍由乙方選擇推薦,要求使用有用工主體資質的獨立法人企業(勞務公司),報甲方審批。未經甲方許可,乙方不能將工程分包,更不允許進行轉包和違法分包活動。
(二) 項目班子管理
1、甲、乙雙方按業主要求共同組建滿足施工要求的項目班子。
2、乙方進入項目部人員必須具備相應從業資格的資格證書和上崗證,并將相關資料交甲方審核備案。
三、項目管理費用及保證金
1、乙方按工程結算總造價的 向甲方交納管理費(不含稅金及有關部門規費),由甲方統收統支。對嚴格按照公司質量、環境、職業健康安全三項整合認證工作要求管理和創優奪杯的工程項目可返還 管理費做為獎勵。
2、管理費支付時間:甲方負責對乙方實際完成的工程量進行審核確認,工程款到賬后甲方據此扣除管理費、稅金、派駐項目人員工資、規費、保修金和其它約定的費用。
3、乙方負責承擔本工程招投標及合同履行過程中發生的一切費用。
4、按合同約定的墊資、保證金、履約保函、擔保等費用均由乙方自行承擔和解決。
5、甲乙雙方約定:乙方按合同總價2%(特殊情況可根據工程規模請示后調整)向甲方繳納保證金(含0.7‰建賬保證金,質量、環境、職業健康安全、進度保證金),可按工程進度分階段繳納。
四、項目管理人員構成及工資標準
1、甲方委派為甲方項目管理代表,其余項目管理人員為、 。
2、甲方派駐項目人員工資標準分別為:(含五類保險) ,乙方提供食宿,乙方每月按時將甲方派駐項目人員的工資上繳給甲方,由甲方負責發放。
3、甲方派駐項目人員在工程實施期間如遇公司學習和培訓,乙方應該無條件支持,工資照常發放。
4、乙方委派為乙方項目管理代表,其余項目管理人員為、 。
五、財務管理
(一)資金管理
1、工程資金必須統一劃撥到甲方指定帳戶或共管帳戶。項目每筆資金到帳后,由乙方擬定資金支付計劃,經甲方派駐項目主管人員簽字后,上報甲方審批,并由甲方財務人員監督支付。
2、甲方收到工程資金在扣除管理費、稅金等相關費用后將工程資金按工程形象進度完成比例支付給乙方,乙方須專款專用,不得挪用、拆借、串用。未經甲方許可,乙方不得擅自向業主收取與工程有關的任何工程費用,否則甲方有權立即終止合同。
3、資金支付計劃必須首先保證項目民工工資及時、足額發放。若因拖欠而受到建設行政主管部門處罰或通報,由此造成的一切后果均由乙方負責,而且甲方有權追究經濟賠償。若有上訪,一次處罰壹至伍萬元。
(二)賬務管理
1、工程開工前,乙方必須按工程承包合同價的萬分之七交納建賬保證金。
2、項目開工后,乙方應按國家的有關規章制度和甲方要求,建立健全符合甲方規定的財務核算體系,負責核算工作,按時報送會計報表,工程竣工后,項目會計核算資料經甲方驗收合格后,返還建賬保證金。
3、乙方須在工程竣工后6個月內與業主完成財務決算,否則,乙方應主動提出工程價款的優先受償請求,直至申請人民法院支持。在工程尾款支付前,乙方應向甲方作出債務清償完畢的法律承諾,并將工程相關財務資料(原件)送交甲方財務部門存檔后,方可根據具體情況支付。
4、工程在辦理完結算后,甲、乙雙方應履行財務決算手續,以保障雙方的經濟利益。
(三)稅收管理
1、依法納稅是每一個公民的義務。乙方在本工程施工過程中必須依法繳納營業稅、城建稅、教育費,以及其他應繳納的稅金(所得稅由乙方按國家有關規定自行繳納)。 工程資金到帳后,甲方按比例扣繳營業稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加等稅金,如由業主代扣代繳的,需提供稅務機關出具的委托代扣代繳相關手續,并提供有效的完稅憑證。
2、工會經費按四川省人民政府川辦(20__)187號《關于經費和工會籌備金由地稅部門統一代征的實施意見》工會籌備金0.3%等有關規定交甲方,由甲方統一繳納。
3、合同印花稅按0.03%的合同印花稅在第一筆進度款中一次性扣收。
六、質量、安全、標化、進度及工程技術管理
(一) 工程質量管理
1、甲乙雙方約定:乙方工程質量達到國家有關技術規范和業主的要求后,甲方將質量保證金返還乙方,否則予以扣罰。
2、乙方須嚴格按甲方要求,精心組織、精心施工,自覺接受委派人員的質量監督、質量檢查。積極開展質量、環境、職業健康安全三項整合認證工作,認真配合公司三項整合認證工作的安排和檢查,創優奪杯。
3、工程未達到質量要求,乙方應及時整改,并承擔由此造成的一切費用和責任。甲方視其質量事故情況,并作出相應處罰。
(二)工程職業健康安全管理
1、甲乙雙方約定:乙方達到職業健康安全目標要求(無重大傷亡事故,輕傷頻率低于1.5‰)后,甲方將職業健康安全保證金返還乙方,否則予以扣罰。
2、乙方在施工現場須設置專職安檢人員,落實安全生產責任制,施工前做好安全技術交底工作,杜絕重大傷亡事故發生。甲方或甲方派駐人員檢查發現施工中存在不安全行為和隱患,有權糾正、罰款或立即停止其工作。
3、凡是在四川省建筑施工企業安全生產許可證動態管理暫行辦法實施過程中,因違反安全管理的有關規定或安全評價、安全檢查不符合要求等原因被政府有關部門處罰、通報批評或對企業安全許可證扣分的,甲方視其情節輕重進行處罰。
4、乙方在施工中如發生安全事故,應自行承擔指標責任和由此帶來的賠償責任及一切經濟損失。
5、按規定應辦理保險的,由乙方負責辦理,費用由乙方承擔,保險單據原件交甲方。
(三) 環境、標化管理
1、甲乙雙方約定:乙方達到甲方要求的標化工地標準,則甲方將該保證金返還乙方,否則,予以扣罰。
2、乙方應按甲方要求,統一制作施工現場的標識、圖牌、徽記。
3、乙方負責該工程安全施工、文明施工所必須的施工場地硬化、工地內防塵整治等工作,若施工過程中出現安全責任事故,不文明施工行為,造成一切損失和后果概由乙方自行承擔指標責任及由此帶來的賠償責任等一切經濟損失。
(四) 進度管理
1、甲乙雙方約定:乙方達到甲方與業主簽訂的施工合同中總進度的要求,則甲方將該保證金返還乙方。否則,予以扣罰。
2、乙方應達到甲方與業主簽訂的施工合同中總進度的要求。乙方未達到甲方與業主簽訂的施工合同中總進度的要求而被罰,其所有的經濟損失由乙方承擔。
3、經業主同意的工期順延,甲方對乙方也相應順延。
(五)工程資料管理
乙方應按甲方要求,做好施工過程中資料收集、整理工作,根據公司川四建發[20__]21號要求實行押金制度,本工程竣工資料押金數額為 ( 2-5 ) 萬元整,押金在撥付工程款中預扣。工程竣工后,將全部完整檔案資料移交一份到甲方檔案室后,方可將押金返還給乙方,如不能按規定上交竣工資料,沒收其押金。
六、生產要素管理
乙方的材料采購、勞務用工以及周轉材料、機具設備租賃等,不得以甲方公司名義或項目部名義對外簽訂合同,若確需簽訂,必須事先征得甲方同意,并按合同優先支付,不得拖欠。凡乙方涉及合作項目簽訂的所有合同,須交甲方備案。
七、違約責任
1、乙方如不能履行或不按約履行甲方與業主簽訂的《建設工程施工合同》及補充協議,甲方有權單方解除本承包合同及單方處置本工程,不予返還履約保證金,并依法追究乙方的違約責任和經濟信譽賠償。
2、乙方若因工程質量、安全、農民工工資、環境保護等原因,受到建設行政管理部門的處理和通報給予嚴重處罰,且承擔行政處罰,若因曝光造成甲方停止招投標一次則按結算總價的1%進行處罰。 同時,若乙方無故拒付農民工工資,甲方有權按乙方結帳的余額直接代扣代付。
3、工程在施工期間受施工管轄城區各季度建筑施工現場安全生產、標化檢查,其檢查評定結論必須在合格以上,若不合格視其情節輕重予以處罰。
4、如工程在竣工驗收備案書上的安全評價不合格,按結算總價的1%進行處罰。
5、乙方因勞動合同簽訂、員工工資、社會保險費繳納等原因引起的勞動糾紛,以及經濟費用均由乙方承擔。
6、若因乙方原因,引起法律糾紛等,造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
八、爭議解決方式
在履行合同過程中,甲乙雙方若產生爭議,雙方應協商解決,協商不成,向甲方所在地人民法院起訴。
九、甲方與業主簽訂的《建設工程施工合同》及補充協議為本承包協議的有效附件,與本協議具有由同等法律效力。
十、本協議自雙方簽字、蓋章之日起生效;工程竣工后,待甲方與業主簽定的《建設工程施工合同》履行完畢,業主支付完工程款,甲乙雙方結清經濟、技術等事宜后自動失效。
十一、本協議中未盡事宜,甲、乙雙方另行協商。
甲方: 乙方:
法定表人 法定代表人 或委托代理人:
電話/傳真: 或委托代理人: 電話/傳真:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
工程施工標準合同 篇9
發包方(甲方): 承包方(乙方):
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。 第一條
工程概況
1.1工程名稱: 1.2工程地點: 1.3承包范圍: 1.4承包方式:
1.5工期:本工程自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工。 1.6工程質量:合格
1.7合同價款(人民幣大寫): 第二條 甲方工作
2.1開工前天,向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項,辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其它事宜。
2.3委托監理公司進行工程監理,監理公司任命我為總監理工程師,其職責在監理合同中應明確,并將合同副本交乙方 壹 份。 2.4如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,可協助乙方到有關部門辦理相應審批手續。
2.5協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并由乙方承擔相應費用。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算,完善竣工圖紙等。
3.4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線。做好施工現場保衛和垃圾消防等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。 第四條 關于工期的約定
甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不得順延。 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。 第五條 關于工程質量及驗收的約定
5.1 本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾裝修工程質量及驗收規范》(GB50210-20xx)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)-88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。 5.2 本工程質量應達到國家質量評定合格標準。
5.3 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。 5.4由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。 5.6工程竣工后,乙方應通知驗收,甲方自接到驗收通知3日內組織驗收,并辦理驗收移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條 關于工程價款及結算的約定 6.1雙方商定本合同價采用第 (1)固定價格。
(2)固定價格加 %包干風險系數計算。包干風險包括 內容。 (3)可調價格:按照國家有關工程計價規定計算造價,并按有關規定進行調整和竣工結算。
6.2 本合同生效后,甲方分 次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料 15 天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在 60 天內,結清尾款。
第七條 關于材料供應的約定
7.1本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值 %的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2凡由乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用,若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。 第八條 由關安全生產和防火的約定
8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。 8.3由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火
設計規范,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此發生的一切經濟損失。 8.4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。 第九條 獎勵和違約責任
9.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方 元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的 %支付滯納金。
9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方 元,作為獎勵。
9.3 乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優良標準時,除按本合同5.2款增加優質價款外,甲方支付乙方 元,作為獎勵。
9.4乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
9.5甲方未辦理任何手續,擅自拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
9.6未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9.7未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。 9.8因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。 第十條 爭議或糾紛處理
10.1 本合同在履行過程中發生的爭議,在不影響工程進度的前提下,由雙方當事人協商解決,協調不成的按下列第 (1) 種方式解決。
(1)提交 仲裁委員會仲裁;(當事人不在本合同約定仲裁機構,事后未達成書面協議的,可向人民法院起訴)
(2)依法向人民法院起訴。
第十一條 其它約定
第十二條 附則
12.1本工程需要進行保修或保險時,應另訂協議。
12.2本合同正本兩份,雙方各執一份。副本五份,甲方執四份,乙方執一份。
12.3本合同履行完成后自動終止。 合同訂立地點: 合同訂立時間:
甲方:蓋章 法定代表人:
乙方:蓋章 法定代表人:
年月日:
工程施工標準合同 篇10
發包人:(以下簡稱甲方)
承包人:(以下簡稱乙方)
經過甲乙雙方協商,就本工程施工事項協商一致,訂立本合同,共同遵照執行。
一、工程項目
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包范圍:
4、承包方式:
5、合同價款:合同總價每公里萬。單位造價每平方米元(竣工后以實際丈量面積為準進行結算)。
二、技術要求
1、路面為cm厚水泥混凝土路面,寬米。
2、天然級配砂礫石墊層,厚度cm天然級配砂礫石,寬度6M。
3、cm厚灰土墊層。
三、施工及質量要求
1、路基處理
在原有路基的基礎上,對高低不平路段,采用推土機或裝載機整平,并清除地表雜草,然后用壓路機壓實。
2、嚴格控制路面材料質量,墊層必須夯實,否則返工。
四、雙方權利和義務
1、發包人的權利和義務
發包人委派的業主代表:
姓名:職務;
職權:對施工階段質量、進度以及現場工程質量進行監理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的相關工作。
2、發包人主要工作:
負責場地三通一平;
3、承包人的權利和義務
項目負責人姓名:
項目負責人代表承包人就此工程項目全權對發包人負責。
4、承包人主要工作:
負責本工程施工范圍內的施工安全工作。承包人應按有關規定嚴格實施安全防護措施,承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發生的費用;做好現場設備、材料的照管工作。做好現場施工記錄,配合發包人和監理單位進行質量檢查:
五、工程價款的支付
本合同簽訂之日付%,工程竣工驗收完后分階段視情況支付下剩款項。工程質量保證金為總造價的%,質保期一年,質保期自竣工驗收之日計算,期滿后一次性支付質保金。
六、安全文明施工
承包人應按建設總承包單位工程施工現場管理規定及發包人統一管理制度的規定,精心組織、文明安全施工;發包人、總承包單位對承包人任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止,直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發生的一切安全事故、質量事故均有承包人自行負責并承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。
七、竣工驗收
承包人在工程具備竣工驗收條件錢24小時通知發包單位組織竣驗收。發包人在收到通知后及時組織有關單位進行驗收,并在驗收后2天內給予認可或提出整改意見。承包人按要求整改,并承擔自身原因造成的整改費用。
八、本合同一式兩份
甲乙雙方各執一份,經雙方簽字蓋章后生效。項目工程有關款項全部計算完畢后自行失效。
發包人:(簽章)
承包人:(簽章)
年 月 日
工程施工標準合同 篇11
發包方(以下稱甲方):__________________
承包方(以下稱乙方):__________________
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目
1、工程名稱:__________________.
2、工程地點:__________________.
3、承包方式:__________________.
第二條 工程期限
合同工期總日歷天數______天。
第三條 工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算,經雙方約定,光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后,甲方確認工程量后,對其進行費用的核定。
3、工程量的確認,所有工程量需雙方到現場進行核對,達到標準的按單價_安裝組數進行費用結算。
4、費用支付,施工結束后,甲方10日內支付相關工程費用。
第四條 甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,保證施工現場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護,如現場發生破損,乙方需無條件進行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項,保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
第六條 獎懲責任
1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝,則按1MW=______元標準進行結算。
2、協議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產生糾紛,如協商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,自雙方代表簽字。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
工程施工標準合同 篇12
甲方(全稱):
乙方(全稱):
依照《中華人民共和國民法典》、《電力建設工程施工合同》文本及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本電力工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:
4、承包方式:
二、合同工期
1、工期:自簽訂合同之日起60天
三、質量標準:以國家頒布的施工及驗收規程、規范和設計要求的工程質量標準為依據,要求竣工驗收單位工程質量合格率為100%,優良率:安裝工程為:85%,土建工程為75%。
四、合同價款和支付方式:
1、合同價款:。
2、付款方式:合同簽訂后,甲方向乙方支付20%合同款,款項合計 元,其余款項根據工程進度進行支付,留合同價款的5%為質保金,質保期滿后付清。
五、其他約定:
1、合同價格調整:合同簽訂后超過3個月由于甲方原因不能實施的,若主要設備材料價格上漲超過10%的則按照新價格執行。
2、乙方不能按合同工期完成交付使用,乙方應承擔違約責任,乙方延誤一天工期須按合同價款0.2%向甲方支付違約金。
第二部分 XX條款
第一章 雙方一般權利與義務
第一條 甲方代表
甲方派出代表或委托代理人在施工現場代行甲方在合同中約定的部分職責,如隱蔽工程和中間檢查驗收,有關施工需要配合停電等。
第二條 乙方代表
乙方委派駐施工現場代表,按照要求行使合同約定的權利和履行合同約定的職責。
第三條 甲方工作
1、辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地等工作,使施工場地具備施工條件。開通施工場地內的主要道路,滿足施工運輸的需要,并保證施工期間的暢通。
2、向乙方提供施工場地的工程地質和地下管線資料,并對資料的真實準確負責。
3、辦理施工許可證、10線路紅線圖及其他施工所需證件、批件和臨時施工用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業等的申請批準手續。
4、組織乙方和設計單位進行施工圖紙會審和設計交底,施工圖設計或與工程配套的設計費用由甲方承擔。
5、協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、古樹名木等保護工作并承擔有關費用。
6、竣工工程交付給甲方后,由甲方負責保護工作,由于甲方保護不善發生損壞或被盜的由甲方負責。
第四條 乙方工作
1、按照合同所要求的工程規模、質量標準及設計圖紙來組織材料供應和施工。
2、按工程需要設置施工安全防護設施,并做好安全防護設施的維修。
3、乙方必須嚴格遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音及環境保護等方面的管理規定,按規定辦理有關手續,并以書面形式通知乙方,甲方承擔由此發生的費用,因乙方責任造成的罰款除外。
4、向甲方提供年、季、月度工程進度計劃和相應施工進度報表。
5、做好施工場地地下管線和鄰近建筑物、構筑物、古樹名木的保護工作。
6、工程在未交付給甲方之前由乙方負責保護工作,保護不善發生損失的由乙方負責。若施工場地在甲方地址內,乙方可以委托甲方進行保護,有關費用由乙方承擔,發生被盜或損壞的由甲方負責。
7、保證施工場地清潔符合環境衛生管理的有關規定,施工場地內工料盡場地清,乙方承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款。
第二章 工程驗收
第五條 隱蔽工程和中間驗收
工程具備隱蔽條件或達到約定的中間驗收部位,乙方進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收,乙方準備驗收記錄,驗收合格,由甲方代表在驗收記錄上簽字后,乙方可進行隱蔽和繼續施工。
第六條 竣工驗收
工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關規定,向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告,甲方負責組織供電等部門驗收,乙方協助。甲方收到乙方竣工驗收報告后28天內不組織驗收,視為竣工驗收報告已被認可,甲方從第29天起承擔工程保管及一切意外責任。
第三章 設計變更
第七條 設計變更
甲方對原工程設計進行變更或同意乙方的變更設計申請,應按約定的期限送交原設計單位審查、修改、補充,取得相應的圖紙和說明,對于較大設計變更和重大設計變更還應取得有關部門的批準,預算資金不足的追加投資后發給乙方設計變更通知,否則乙方有權拒絕變更,因變更導致合同價款的增減及造成的一方損失由甲方承擔,延誤的工期相應順延。
第四章 質量保修
第八條 質量保修
保修期為兩年,從工程實際竣工驗收合格之日起計算,保修期內屬乙方提供的設備材料及安裝質量問題,乙方應及時處理好,并承擔費用,屬甲方自己購買的設備材料的質量問題,甲方不按操作規程使用、人為損壞以及不可抗拒的自然 災害等原因造成的損失,由甲方負責并承擔費用。
第五章 爭議、違約
第九條 爭議
一、甲乙雙方對于合同權益有不同的主張和要求,可通過協商或約定的單位、人員調解。
二、協商、調解不成的,可向工程所在地的仲裁機構申請仲裁;雙方未達成仲裁協議的,可向工程所在地的人民法院起訴。
第十條 違約
任何一方未履行合同義務、未完全履行合同義務或者履行合同義務不符合約定要求的,應承擔違約責任,向對方支付違約金。違約金數額為合同價款的20%。
第六章 其他
第十一條 安全施工
一、乙方執行電力建設安全施工管理有關規定,認真采取安全防護措施,嚴防事故。
二、乙方承擔自身安全措施不力而出現事故的責任和因此發生的費用,施工過程中發生的一切安全責任事故由乙方承擔一切責任,非乙方責任造成的事故由責任方承擔責任及費用,發生重大傷亡事故,乙方應立即上報有關部門,并通知甲方代表,按有關規定和政府有關部門的要求處理。
第十二條 工程停建和緩建
一、由于政策變化、甲乙雙方之外原因導致導致工程停建或緩建,使合同不能繼續履行的,雙方可簽訂協議變更、中止或解除合同,雙方互不負違約的責任。
1、甲方應按合同約定支付乙方在合同變更、中止或解除之前已完工程的價款,以及已進行或已履行的部分工作、服務費用等為完成整個工程所發生的開支,并賠償乙方有關損失。
二、由于任何一方原因導致工程停建或緩建,使合同不能繼續履行的,責任方應承擔違約責任,責任方除應賠償對方為該工程所投入的設備材料費損失及人工費。
第十三條 合同的生效與終止
一、合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
二、在工程移交生產、甲方支付完工程款后除有關保修條款仍然生效外,其他條款即告終止;保修期滿,有關保修條款終止。
第十四條 合同份數
合同一式陸份,具有同等效力,由甲、乙雙方各執叁份。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
開戶銀行:賬號:法人代表:委托代理:電話:簽訂日期:
開戶銀行: 賬號: 法人代表: 委托代理人: 電話: 簽訂日期
工程施工標準合同 篇13
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國民法典》的有關規定,雙方本著優勢互補、平等互利的原則,經甲乙雙方協商一致,特簽訂本合同,共同遵守執行。
第一條 工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
第二條 承包內容
甲方根據施工需要,依照業主招標文件中的工程量清單編號,將本工程施工范圍內的橋梁通道、防護工程的全部工程施工內容承給乙方施工。乙方按照施工圖所規定的內容,保質、保量、按期完成上述全部工程施工任務。
第三條 合同價款
本合同總價款為:340000元(大寫:叁拾肆萬元),甲方包括:稅金、原材料試驗費、測樁費、交工驗收、竣工資料整理。乙方包括:人工、材料、機械、測量。
第四條 承包方式
包總價款、包質量、包安全生產。
第五條 工程款支付
機械和施工人員進場后一次性把工程的總價款支付給____縣交通局,進場后首付 元(包括材料費、鉆樁費),由____縣交通局按照工程進度分批支付給乙方,完工后全部結清,無質保金。
第六條 安全生產
乙方必須認真制定和貫徹有關安全施工的規章制度,嚴格遵守安全操作規程。
第七條 雙方的權利和義務
1、甲方指派為現場代表,負責履行本合同的責任和義務,并接受監理的監督。
2、協議簽訂后日內組織人員和設備進場。
3、全面負責組織本協議規程內容的實施,不得無故拒絕甲方派人的監督管理和技術指導。
第八條 違約責任
合同簽訂后,不經雙方協商同意,任何一方不得隨意變更或解除本合同,任 何一方不經對方同意解除本合同,違約方應賠償另一方因此造成的經濟損失。
第九條 附則
1、本合同一式叁份,甲、乙各執一份,呈報交通局一份。
2、本合同自甲乙雙方簽字之日起生效,本單項工程完工、工程價款結清后, 自動失效。
甲方代表(簽字): 乙方代表(簽字): 擔保單位: ____縣交通局
擔保方代表(簽字):
簽訂地點: 簽訂日期:________年____月____日
工程施工標準合同 篇14
甲方:______________
乙方:______________
依據民法典、中華人民共和國建筑法及其它有關法律、法規,遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就本建設工程地下室防水施工事項協商一致,訂立本合同,供雙方共同遵守。
一、工程概況
1)、工程地點:_______
2)、工程名稱:_______
3)、工程內容:在原有基礎上新做一層B改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3厚,-15a;de),包含細部處理,底部基層處理劑的施工,附加層的施工,施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。
二、承包范圍及方式:包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。
三、主材選用及工程價款等:
1、選用材質:聚酯胎3厚,-15a;de防水卷材,乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格后方可進場開工
2、本合同價格包括材料現場轉運、垃圾的清運、清除(運離施工現場)
3、施工厚度要求:采用外厚防水卷材
4、全部包工包料,單價為_______元平方。
6、面積:按甲方確認的實做面積結算,此價格為含稅人民幣價格。
四、工期:按甲方項目部所安排的進度施工。
五、工程質量:
1)、工程質量標準:合格工程質量標準。
2)、承包人施工質量必須達到國家現行規范、標準、圖集和設計圖紙的規定。并符合發包人的要求。工程施工質量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(GB18242-)及《地下防水工程施工質量驗收規范》(GB50208-),防水施工所用的材料必須有產品合格證書和性能檢測報告。并經發包人、監理、承包人共同見證取樣,送法定檢測部門檢測合格,材料的品種、規格、性能符合現行國家標準和設計要求。不合格的嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計為________年。
六、合同價款與支付方式
按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量,每平方米鋪貼面積元,該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積,其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和后澆帶的處理等均不再計算工程量,不再另計任何費用。
在承包人承包的防水工程范圍內的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔,不再另計任何費用。
達不到質量標準時,由承包人返工,因返工給發包人造成損失的,應賠償發包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯后時,由發包人另外組織施工單位進行施工,承包人已經施工的工程量,發包人可拒付任何費用,承包人對此無任何異議。
七、工程款支付辦法:
1、當地下室底板及外墻板外側防水層全部施工完畢,經質監站、監理單位、發包人、承包人共同驗收達到合同約定的質量標準,并在主體施工單位施工完回填土方后,____日內發包人支付給承包人外墻防水已完工程量的60%;土方回填施工時,承包人應派專人在現場跟班作業,以防泥工施工時破壞防水層;
2、在土方回填后____日內的適當時間,發包人組織承包人、監理單位不少于兩次的地下室防水效果初驗;在此期間,承包人整理施工資料提交給發包人;初驗中沒有發現問題,資料提交齊全有效,發包人支付承包人所施工的底板防水和外墻防水已完工程量的25%;若在初驗中發現滲漏或超過規范規定的濕漬等質量問題、或資料有缺陷時,順延本次工程款的支付時間,直至承包人解決好所發現的問題;
3、在地下室底板和外墻后澆帶等主體結構施工前后,承包人應及時配合,完成后澆帶部位的防水層施工;在后澆帶等部位的防水層施工完畢后的____日內,經發包人、監理單位、承包人共同初驗合格后,發包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;
4、承包人剩余5%的工程款轉作保修金,在保修期滿后的____日內,由發包人無息退還給承包人。保修期間出現保修事件時,保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。自行解決民工食宿。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
十、隱蔽工程和中間驗收
所有分部分項工程、工序的施工,必須經發包人代表、監理工程師檢查驗收并簽字認可后,方可進入下道工序的施工。
十一、安全施工文明施工
安全生產,文明施工由承包人負責并承擔其費用;施工開始前,發包人為施工場地內的自有人員及第三人人員辦理人身意外傷害保險,承包人施工人員發生工傷事故者,醫療費用由保險公司理賠,由發包人和承包人共同負責聯系保險公司,由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔。一旦發生重傷事故或傷亡事故者,發包人最終一次性賠付當事人的最高賠償金以保險公司理賠的數額為最高封頂數額,其余由承包人承擔。
十二、工程變更
施工過程中,承包人無權擅自變更;承包人應嚴格執行設計單位或發包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的,雙方另行協商,簽訂補充協議。
十三、工程轉包和分包
本工程嚴禁分包和轉包;一經發現,發包人可立即與承包人解除合同,工程款不予支付。
十四、不可抗力
雙方關于不可抗力的約定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災害;發生不可抗力,雙方的損失分別由各自承擔自身的損失。
十五、保險
承包人應為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。
十六、關于意外停工的約定
因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環境因素的影響致使工程停工的,承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料占用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出,發包人一概不予補償;卻因特殊原因,停工時間可能相對較長時,經承發包雙方協商同意并在確定再次復工的時間后,承包人可采取人員、機械退場的措施、并保護好已完工程,此費用均由承包人承擔。
十七、工程質量保修
本防水工程的保修期為________年;
承包人在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定,承擔本工程質量保修責任;屬于保修范圍、內容的項目,承包人應當在接到保修通知之日起3天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的,發包人可以委托他人修理;發生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應當立即到達事故現場搶修;質量保修完成后,由發包人組織驗收。
十八、違約責任:
1、在施工過程中,乙方必須做好做足一切安全措失,如發生任何安全事故均由乙方承擔一切責任。
2、乙方所提供的產品必須符合合同所規定且必須達到國家規范要求,否則一經發現所造成的損失由乙方承擔,甲方可單方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必須向甲方支付合同總款20%的違約金。
3、乙方必須按照合同的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴格施工,不得偷工減料。否則,一經發現,甲方可拒付乙方工程款并可單方面解除合同,且乙方必須向甲方支付合同總價款2倍的違約金。
4、合同一經簽訂,乙方不得單方面解除合同或中途停工,否則必須向甲方支付合同總款20%的違約金。
5、在乙方施工期間,乙方工人必須服從甲方項目部的管理,不得有任何偷盜行為或損壞現場成品行為,否則一經發現,所造成的損失由乙方承擔,所損失的金額以甲方確認的為準,且此款甲方有權直接在乙方工程款中扣除。
6、乙方必須按照合同所規定的時間完工,否則每延誤一天,乙方必須向甲方支付合同總款1%的違約金,如超過三天仍未滿足施工要求的,甲方可單方面中止合同,乙方所有工程款不予支付,所造成的損失由乙方自行承擔。
7、在保修期間(保修期為________年),如發生任何質量問題,乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修。否則甲方有權自行修復,所發生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認的為準)甲方有權直接在乙方工程質保金中扣除,不足部份可向乙方追索。
8、在全部完工后,乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料,否則甲方有權不予驗收,所造成的損失由乙方自行負責。
9、工程全部完工后,乙方必須做到場地干凈整潔、無任何垃圾,否則甲方有權不予驗收并有權自行處理,所造成的損失由乙方自行承擔,所發生的費用甲方有權直接在乙方工程款中扣除,所損失的金額以甲方確認的為準。
十九、廉潔條款
1、嚴禁甲方人員以任何方、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。
2、嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請,如果出現乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經濟活動,一經查實,甲方有權單方面終止合同,且乙方必須承擔由此造成的工期延誤、退場等一切經濟損失,所損失的金額以甲方確認的為準,并且甲方有權從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為,則乙方可保留合同的權利和義務。
二十、其他事項:
1、在執行合同中發生爭議,雙方應通過友好協商解決。如協商無效,向甲方所在地人民法院申請仲裁。
2、本合同一式貳份,經雙方簽字蓋章后即生效。
甲方(蓋章):_______乙方(蓋章):_______
甲方負責人簽字:_______乙方負責人簽字:_______
簽約日期:________年____月____日
工程施工標準合同 篇15
委托方(甲方):_____________身份證號:_________________________________
承接方(乙方):_____________身份證號:_________________________________
工程項目:_____________________________________________________________。
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:__________________________________________。
2、施工內容:___________________________________________。
3、委托方式:___________________________________________。
5、工程開工日期:______年_____月______日
6、工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數:________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)________________元
第三條:保修期
保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為____個月。
第四條:違約責任
1、合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
2、在保修期內乙方應保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內上門服務,如有違約應按合同總金額_____%支付違約金。
第五條:爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。
2、當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向武昌區人民法院提起訴訟。
第六條:合同生效
1、本合同雙方蓋章,簽字后生效。
2、本合同甲乙雙方各執_____份。
甲方(簽字/蓋章):____________________乙方(簽字/蓋章):____________________
_____________年__________月_________日
工程施工標準合同 篇16
發包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:礦井建設項目地面建筑工程施工第一標段 工程地點: 工程內容:辦公生活設施,建筑面積: m2, (具體數值以批準的初步設計為準),建筑高度 m或跨度 m,結構類型:框剪,鋼筋混凝土,層數 ,其他 室外配套。群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號:資金來源:
二、工程承包范圍
承保范圍:第一標段施工圖紙范圍內的土建及該基礎設施的安裝工程
三、合同工期
開工日期:20xx年10月
竣工日期:20xx年10月
合同工期總日歷天數 730 天。
四、質量標準
工程質量標準:合格
五、合同價款
金額(大寫): 元(人民幣)¥:X萬元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等方面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同的約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間: 20xx 年 8 月 17 日
合同訂立地點:本合同雙方協定 雙方簽字、蓋章 之日起生效。
甲方: 乙方:
(蓋章) (蓋章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人:(簽字) 委托代理人:(簽字)
單位地址: 單位地址:
電話: 電話:
開戶銀行 : 開戶銀行:
銀行賬號 : 銀行賬號 :
合同簽定時間:
工程施工標準合同 篇17
甲方:________________________
乙方:________________________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定,為確保工程優質、按期完工,甲乙雙方本著誠實信用原則,經自愿、平等協商就工程施工事項達成一致,且乙方已充分注意、理解本合同各項格式條款的約定,并自愿履行由此產生的全部義務,特訂立本合同。
1、項目概況
項目名稱:____________________________
項目地點:____________________________
2、合同范圍
主要合同內容
具體以施工圖(含業主同意變更的部分)為準。
主要施工工序以及為完成本合同工程所做的其它一切準備工作。
主要工程量:____________
合同工期
開工日期____年____月____日,完工日期____年____月____日。節點控制工期見下表:____
工期延誤
如果關鍵線路的節點工期在發生以下情形之一而造成工期延誤,經甲方確認后,工期順延:____
a、重大設計變更;
b、不可抗力;
c、由于業主原因要求停工;
d、甲方書面同意工期順延的其它情況。
乙方應在發生工期延誤造成窩工事實后7日內就延誤內容和因此發生的費用向甲方書面報告,甲方就相關事項及時向業主提交報告。如乙方未提交或逾期提交的,則視為乙方放棄順延工期及賠償的權利。如乙方雖按約定提交上述書面報告,但遇業主不同意或不完全同意時,則乙方認可甲方因此采用的不同意或不完全同意的處理意見。
因乙方原因導致工期延誤,工期不予順延,且由乙方承擔由此造成的一切經濟損失和趕工費用。
業主及甲方需提前完成工期時,有關事宜由雙方協商解決另行約定。
3、承包方式
根據本合同的施工內容及主要施工工序,乙方同意按(單價或總價)方式進行承包。本合同(單價或總價)在合同執行期間,無論工程量是否變化合同價格均不做調整。
若在合同簽訂個日歷天之后,因國家頒布新的法律、法規等導致燃油費(柴油)等其它原材料價格的上漲,并且主合同有相關補償條款時,雙方才可以協商調整合同執行期間受影響項目的單價或總價;否則合同價格不做調整。由于非上述原因影響的燃油費(柴油)等其它原材料價格的上漲,合同單價或總價均不得調整。
4、合同價格
合同總價
合同總價:____________(人民幣)大寫元,小寫:____________(含____%稅金),固定總價/暫定總價。
合同單價
合同單價見附件b《工程量計價清單》。合同單價包括完成施工項目所需人工費、材料費、機械費,包括施工所需各種材料運輸及配合人工費用;包括人員和機械的進出場費、安全文明施工費、綜合管理費、合理利潤、%稅金等所有可能發生一切費用;包括因氣候季節以及工序協調等因素導致的施工停滯窩工費等;乙方應充分考慮本工程施工的風險,風險費用已含在合同單價中,甲方不再承擔由于任何風險引起的費用。
稅費的承擔
營業稅、城市維護建設稅及教育附加費等均由乙方承擔,稅金%;甲方負有代扣代繳的義務,并在乙方每月進度款結算中扣除。其他稅費已包含在合同價格中,由乙方自行繳納。
5、雙方權利與義務
甲方權利與義務
甲方負責工程施工期間工程總進度計劃安排、組織、協調工作及工程質量、進度、安全、環保、文明施工的管理、監督、檢查。
甲方負責提供施工圖紙、有關施工文件,并提供施工場所。
甲方負責組織相關施工圖紙的技術、質量、安全、環保等交底工作。
甲方負責組織現場調度會,協調現場施工。
雙方約定甲方的其他權力與義務:____
乙方權利與義務
在本合同簽訂后日內,乙方應組織人員接受甲方的技術、質量、安全、環保等交底。
乙方負責組織人員研究和熟悉施工圖紙、按照施工總布置要求、做好各項施工準備工作。
乙方負責按規定每月日向甲方提交已完成月工程量統計報表。
乙方必須按甲方要求的進度計劃組織施工,接受甲方對工程進度的檢查、監督和管理。工程實際進度不滿足計劃進度要求時,乙方應向甲方提交整改措施和方案,經甲方批準后執行;但并不免除因乙方原因造成的工期延誤和應由乙方承擔的一切損失責任。
雙方約定乙方應做的其他工作:____
6、施工輔助設施
施工供水
施工供電
施工用風
現場施工道路
施工住房
其它:____
7、材料供應
本合同工程施工所需的統供材料(,由甲方按約定消耗量向乙方有償提供,按月進行核銷,且超耗部分的材料按核銷日市場價(含采保費、運雜費;若采購時價格高于核銷日市場價,則按照采購時價格計算)加計%費用收取材料款。
其他:____
8、施工設備
本合同工程施工時由乙方自備的設備,并按甲乙雙方約定按時進場。乙方施工設備進場后,應通知甲方現場書面認定并備案。乙方施工設備未經甲方批準不得擅自離開現場,否則應承擔相關違約責任。
乙方設備停放與管理要服從甲方現場總體要求,不得隨意進出特定區域和亂停亂放。
其它:________________________。
9、質量要求
質量目標與要求
本工程質量標準按執行,工程質量全面達到設計要求和標準。其中:____單元驗收合格率____%(優良率達%)以上,工程綜合驗收質量評定達標準。(依據主合同條款補充具體工序的標準、要求)
質量檢查與驗收
乙方應確保承包工程的質量達到約定標準,并就承包工程向甲方承擔主合同相應項目約定的甲方應承擔的義務。
本合同工程所約定的工程范圍內施工測量由方負責(包括按規定填報資料),費用由方承擔(視工程項目具體情況約定)。
本合同工程所約定的工程范圍內施工檢驗、試驗由方負責,費用由方承擔。
本合同提前解除的,不免除乙方應承擔的工程質量責任。
10、安全生產與文明施工
乙方應嚴格遵守國家安全生產的法律法規、規程規范、標準,遵守甲方的安全規章制度和現場防護要求,確保施工安全。并簽訂《安全生產責任書》,見附件c,并應向甲方繳納安全保證金。乙方發生安全事故及重大環境事故,該保證金不退還。
其它要求:________________________。
11、職業健康與環境保護
職業健康
乙方在簽訂本合同時須與甲方簽訂《職業健康安全責任書》,見附件d,作為本合同的組成部分。
其他要求:____
環境保護
在施工場地涉及危險區域或有害因素等環境問題需要安全防護、環境保護措施實施時,乙方應提出安全、環境防護措施方案,經甲方批準后實施,發生的相應費用由乙方承擔。
其他要求:____
責任劃分
乙方如發生職業健康安全、環境污染等事故時,應立即通知甲方,同時接受甲方、當地政府有關部門的調查處理。乙方承擔由此發生的一切費用,包括承擔當地政府有關部門對此作出的責任追究及處罰。
12、技術條款
對于非臨時工程以甲方與業主主合同有關本合同項目的技術要求為準,對本合同同樣有效;對于臨時工程以甲方對本合同項目的技術要求為準。詳見附件e。
13、乙方人員工資保障措施
乙方施工人員工資發放形式
工資保證金
乙方同意:____由甲方在每月結算中按當月工程款的%扣留其員工工資保證金,如合同執行中發生拖欠員工工資需由甲方代為支付時,甲方有權從工資保證金中代付;如乙方未拖欠員工工資,提取的保證金分別于每年7月和次年1月返還累計扣留額的____%,剩余部分待工程完工驗收且無拖欠員工工資情況時全部返還(不計利息)。
14、資源配置
乙方投入的人員及機械設備必須滿足工程項目實施的要求,并為其承諾投入的人員、設備負責。當乙方資源配置影響承包項目實施時,甲方有權要求增加人員及設備等資源的`配置,相關費用由乙方承擔。
人力資源投入
機械設備資源投入
15、施工協作
乙方應配合甲方對其工作進行初步驗收,以及甲方按業主、監理要求的涉及乙方工作內容、施工場地的檢查、隱蔽工程驗收及工程竣工驗收;甲方或施工場地內第三方的工作必須乙方配合時,乙方應按甲方的指令予以配合。
其他要求:____
16、工程量確認
甲方在計量或由監理工程師計量前應書面通知乙方,乙方為計量提供便利條件并派人參加。若乙方收到通知后不參加計量,則計量結果有效。
乙方的結算工程量以甲方確定為準。乙方按照條上報已完工程量報表,經甲方部門校核,經部門審核,經批準方作為結算依據。
17、違約責任
甲方違約責任
若由于甲方原因,未按照本合同約定的條件和期限付款,承擔延期付款部分的同期銀行存款利息。若由于業主原因造成甲方不能按期支付,甲方不承擔任何責任,乙方應予充分理解。
由于甲方原因造成乙方損失的,甲方應承擔乙方直接經濟損失的賠償責任。
雙方約定的甲方的其他違約責任。
乙方違約責任
乙方不能按合同工期竣工或工程質量達不到合同約定的質量標準或發生合同列舉的健康、環境、安全等事故或不按合同約定履行其他義務、責任的,每發生一起承擔違約金____元至____元。
乙方不得轉包本合同范圍內工程或施工工序。否則,甲方有權解除合同,沒收乙方履約保證金,同時乙方還應承擔違約金____元及由此造成甲方的全部損失。
雙方約定的乙方的其他違約責任:________________。
18、其他
本合同一式份,其中正本2份、副本份,正本甲乙雙方各1份,副本甲方份、乙方份。
本合同簽訂地為甲方法人住所地:________省____市____區(縣)
甲方:____乙方:____
(公章) (公章)
法人代表(委托代理人):____ 法人代表(委托代理人):____
開戶銀行:____ 開戶銀行:____
帳號:____ 帳號:____
日期:____日期:____
工程施工標準合同 篇18
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第一條、工程概況
1.1 工程名稱:
1.2 工程地點:
1.3 承包范圍:預算報價書【詳見附件(2)】所列項目
1.4 承包方式:
1.5 工期:本工程自年月 日開工,于 年 月
日竣工,共計(以物管書面同意開工日期為準)
1.6 工程質量: 達到國家質量評定合格標準
1.7 合同價款:人民幣:(大寫:。價款及結算方式詳見本合同第六條約定。
第二條、甲方工作
2.1開工前天,協調設計單位向乙方提供經確認的施工圖紙或做法說明份,并向乙方進行現場交底。全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2指派(身份證號: )為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
2.4協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
2.5負責配合乙方協調大廈管理方、消防、空調施工方的關系,保證工程順利進行,如因除乙方以外的責任導致工程進度過程延誤,工期順延。
第三條、乙方工作
3.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2 指派 (身份證號: )為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查紀錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5 施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6 工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施、設備、材料和工程成品進行保護。 但有證據證明甲方故意拖延移交工作的,乙方得以免責。
第四條、關于工期的約定
4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2 因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期作相應的順延。
4.3 因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,可能影響工期的,乙方仍應保證在約定工期內完工,工期不順延。
4.4 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
第五條、關于工程質量及驗收的約定
5.1 本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和國家制定有關建筑裝飾裝修工程的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2 本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良
5.3 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。乙方應提前3個工作日書面通知甲方參加隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收;如甲方接到通知后不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延,乙方沒有責任;若復驗不合格,乙方只對其復驗及不合格工作內容的返工承擔費用,其它因驗收延誤而導致的關聯項目返工費用由甲方承擔,且工期也予順延。
5.4 由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延,因此造成乙方損失的,甲方應當予以賠償。
5.5 由于乙方原因影響工程質量,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6 工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知個工作日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關合理費用,如有證據證明甲方故意拖延驗收的,自竣工之日起乙方不再對工程現場的一切設施、設備、材料和工程成品的損失承擔責任。
5.7因物業大廈空調或消防等設備問題不能完成大廈驗收的,甲方應單獨組織乙方的驗收,承認乙方的驗收時間,并按合同約定辦理乙方的相關結算及支付款。
第六條、關于工程價款及結算的約定
6.1雙方商定本合同價款采用:
6.1.1按合同預算書總價包干(或固定單價)。
6.1.2總價包干在合同實施期間保持不變,但甲方單方提出更換材料或設計變更的除外(或竣工后按實際完成施工內容按實收方結算)。
6.1.3結算方式:結算時以本合同價(或竣工收方總價)加減施工過程中甲方簽認變更為竣工結算價:施工過程中因甲方提出的更換材料或設計變更所簽項目變更單,依據本合同裝飾工程預算書【詳見附件(2)】中所列雙方認可的項目單價進行增減結算,若原預算沒有參考單價的按雙方協商簽認的單價進行結算。
6.2本合同生效后,甲方分結清。
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料個工作日內審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并在內,結清第次應付款項。
6.4工程質保金5%,在質保期滿1年后除的,僅支付剩余費用。
第七條、關于材料供應的約定
7.1 本工程材料由乙方嚴格按工程預算所列項目、材質、品牌提供。材料進入施工現場,需由甲方簽字驗收后方可進行施工。因乙方材料供應不合格或所供應材料與工程預算所列材質、品牌不相符合所造成的工程質量不達標、窩工、工程延期等情況,由乙方負責將工程整改至達標并向甲方支付賠償費,每停工一天或窩工一天或乙方整改導致工期每延期一天,乙方向甲方支付賠償金為 。
7.2 凡由乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,乙方負責賠償甲方相關損失。
第八條、有關安全生產和防火的約定
8.1 甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》《建筑安裝工人安全操
8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條、獎勵和違約責任
9.1甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方元,作為獎勵。
9.2 乙方按照甲方要求,全部或部份工程項目達到優良標準時,除按本合同5.2款增加優質價款外,甲方支付乙方 元,作為獎勵。
9.3由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方 的補償金。甲方不按合同約定付款的,每逾期一天,按應付款項的 向乙方支付滯納金。
9.4 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方按向甲方支付違約金。
9.5 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
9.6 甲方未辦理任何手續,擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失
9.7 未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由乙方負責并承擔損失。
9.8 乙方施工中如發生安全、消防、人身傷害、財產損失等事故,由乙方負責處理并承擔一切責任;如因此造成甲方損失的,乙方應當予以賠償。
9.9 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9.10 因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十條、爭議或糾紛處理
本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。無法解決的,任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十一條、附則
11.1 本工程質保期一年。自竣工驗收合格之日起計算;
11.2 本合同一式肆份,甲、乙雙方各執貳份;
11.3 本合同履行完成后自動終止;
11.4 整個工程由乙方進行設計和施工優化,甲方按照報批要求提供相關資料,提供現有辦公室裝飾部分的所有圖紙和報批資料,甲方負責對乙方所出圖紙和竣工資料的設計簽章和竣工簽章。乙方為配合甲方進行本次改造裝修,經甲乙雙方協商由 設計單位、
11.5乙方消防、空調報價為估算價格,后期提供大廈指定消防、空調單位的圖紙及報價明細,甲方在消防、空調單位報價的基礎上收取25%的管理費用。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人:(簽字) 法定代表人:(簽字)
委托代理人:(簽字) 委托代理人:(簽字)
年月日:
工程施工標準合同 篇19
現今,房產領域發展迅速,建筑市場日漸繁榮,因建設工程施工合同無效而引起的糾紛呈現不斷上升態勢。建設工程施工合同怎么寫呢以下是小編為大家整理的建設工程施工合同范文,歡迎參考閱讀。
建設工程施工合同范文1
甲方:
乙方:
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公正和誠實信用的原則,經過友好協商,雙方就____縣叩鎮華豐村龍泉茶廠,新廠建設一事達成一致,簽訂本合同。
一工程概況
1.1工程名稱:____縣叩鎮華豐村龍泉茶廠新廠建設及場平工作
1.2工程地點:____縣叩鎮華豐村
1.3工程內容:
①、新廠建設需用地的平整、土石方開挖清理 (92米70米8米)計51520立方米(含運輸,運距不超過5)。
②、廠區場平后保坎建設(92米8米高
2.5米寬均距)計:。
③、廠區道路硬化建設(130米10米)計:1300平方米。
④、新廠生產、生活、消防用水、井及供水塔一座。
⑤、待建部分場地綠化處理工程。
⑥、廠房建設圖紙范圍內容。
⑦、廠區地面場采用5公分磨石地面處理(承裁30噸)。
⑧、辦公區域的裝飾部分。
1.4工程承包范圍:上述工作范圍。
1.5工程承建方式:上述工作內容包工、包料修建。
二、工程質量要求:合格。
三、工程工期約定:________年____月____日進場,竣工日期________年____月____日。
四、此工程的報建和政府的所有法律、法規要求的修建手續由甲方提供。
五、乙方必須按照國家建設標準保質保量,按期完成施工。
六、工程造價及支付:
此工程為合同包干價,總計工程造價為51
6.3萬元(大寫:伍X壹拾陸萬叁仟元整)。
支付情況:
1、甲方必須按乙方月進度已完工程量的85%支付(每月____日結算當月工程量);
2、工程完工后,甲方將工程款在____月內(25工作日內)付至97%;
3、剩余工程款3%為保修金,保修期為________年,到期后無質量問題甲方全額支付給乙方。
七、組成合同的文件:
組成合同的文件包括:
1、本合同協議書;
2、中華人民共和國建設部、國家工商局聯合制定的GF-1999-0201合同范疇的通用條款和專用條款;
3、標準、規范和有關技術文件;
4、圖紙;雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
八、合同一經簽訂,單份也具有同等法律效力。雙方應共同遵守,如單方違約,賠償守約方工程總價5%的損失。
九、糾紛解決方式
雙方約定在原告所在地域居住地縣級或市級人民法院通過法律途徑解決。
十、此合同一式肆份,雙方各執兩份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
建設工程施工合同范文2
建設方:以下簡稱甲方
施工方:以下簡稱乙方
甲方原有一層因現須要加建二層,以包工給乙方施工,為了保質保量的完成本工程,經雙方協商成達協議如下:
一、甲方供應原材料,乙方負責從主體到裝修的全部工程施工,設計方面乙方應聽從甲方的意見執行。
二、單價,按建筑面積計算,每平方米為壹佰叁拾伍元付給乙方(包水電安裝在內)。
三、質量要求:主體二層上下垂直誤差應在2公分之內,不能超過2公分,砂漿應飽滿,裝修抹灰要求中級,偏差度應按施工規范實行必須粘結牢固,無脫層空鼓,面層無爆灰和裂縫,地板磚、無空鼓、歪斜、缺欏、掉角,其它裝修應符合施工規范。
四、主體結構要求,板面筋布150150,扎筋應按建筑施工強制性要求滿扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁應按物理學性能的制作,混凝土澆灌要求,立柱樓板、梁所有澆筑混凝土標號C20,立柱,梁無空洞和露筋,樓面平整無裂縫。
五、乙方在施工期間應做好安全防護設施,保證安全第一,質量第一,如在施工過程中,發生自身傷亡和第三者傷亡事故,一切后果應由乙方負責,甲方不負任何責任。
六、付款辦法:乙方在施工中途要求付款,甲乙雙方協商支付,待工程全部完成驗收合格后一次性付清。
七、本協議一式二份,甲乙雙方各保存一份。望雙方共同執行。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
建設工程施工合同范文3
甲方:
乙方:
根據某某有限公司工程建設的需要,時間緊,任務重,經領導同意,現將某某建設工程承包給某某。為了保質保量,保證工期,施工驗收有據可依,本著公平自愿平等互利的原則,經雙方同意達成協議簽定如下合同:
一、工程名稱:。
二、工程結構:磚混結構。
三、工程范圍:土建、水電暖安裝。
四、承包性質:包工包料。
五、建筑面積:本工程建筑總面積為6100.472。
六、工程造價:6100.47289
2.00元
9.20元(伍X肆拾肆萬壹仟陸佰壹拾玖元貳角整)(含稅);(平方造價依據:
1、以2公寓樓平方預算造價土建92
2.92元水電暖59元網線、電話線
9.20元99
1.12元。
2、依據新辦公樓承包方式,預算價下降10%99
1.12元-9
9.10元89
2.02元)。
七、工期:.0
8.1
5.0
1.15
八、質量要求:執行國家建筑工程施工驗收規范的標準。
九、工程內容與做法:內容:施工圖紙的全部內容,圖紙變更內容。做法:
1、地面:住宅地面為原土夯實,C15砼厚度為80,15厚1:2水泥砂漿隨打隨抹面層壓光,油漆踢腳線150高;衛生間地面:原土夯實,C15砼厚度為80找坡、50厚1:2水泥砂漿找平,聚氨脂防水層厚度為3,細砂軟墊層10;地板磚面層:走廊、門廳、樓梯間為80厚C15墊層,石材地面,顏色另定,瓷磚踢腳線150高,顏色另定。
2、樓地面、住宅及水箱間為20厚1:2水泥砂漿地面表面壓光,(水箱間地面做聚氨脂防水層3厚)紅色油漆踢腳線150高,衛生間為20厚1:2水泥砂漿找坡,聚氨脂防水層3,細砂軟墊層10,瓷磚面層;走道、門廳為石材面層,瓷磚踢腳線150高。
3、樓梯踏步及欄桿:踏步為石材面層同1公寓樓石材及顏色,欄桿同2公寓樓,鐵紅色油漆。
4、門窗:進樓門尺寸為2
2.5,進戶門尺寸為1
2.1,窗尺寸為3進樓門為防盜門,其他門窗為塑鋼門窗、中空玻璃(464)。
5、外墻面裝飾同1公寓樓藍狐色乳膠漆、白色窗套;內墻面白色外墻防水涂料,衛生間為瓷磚墻面,頂面均為白色外墻防水涂料。
6、所有涂料墻面基層均為白色水泥打底兩遍、涂料面層兩遍。
7、所有使用房間均設插座、照明(電視、電話、網線);水暖、消防以設計為準,材料按國家標準進貨。
十、甲方工作:
1、負責材料供應,提供施工場地、施工圖紙。
2、負責管理施工隊,對不服從管理的施工隊,責令停工和撒換。
3、監督驗收工程質量,對不符合質量要求的工程部位,責令乙方返工處理和實施處罰。
4、負責現場的安全文明施工:對安全防護不符合要求的部位責令整改和處罰。
十
一、乙方的工作:
1、乙方負責對施工隊的管理和教育,乙方進駐工地后,必須遵守煤礦的一切規章制度和強制性條件(質量管理處罰條例、安全文明施工處罰條例、工具設備管理處罰條例)。
2、乙方負責對借用甲方的工具、設備進行管理、維修、保養,損壞賠賞)。
3、乙方必須配備技術、施工、管理的專業人材,應具有獨立作業能力,否則因技術問題造成的損失由乙方負責。
4、乙方負責工程質量管理,在施工過程中,乙方應嚴格按照施工圖紙、設計變更內容施工。
5、乙方負責工程質量自我檢查、驗收,負責交工資料整理,(驗收標準應不低于國家建筑工程施工驗收規范的標準)。
6、乙方負責施工現場的安全文明施工、驗收。
十
二、酒后進入施工工地,酒后鬧事,每人次罰款200元,損壞煤礦設施和他人財產的按原值十倍罰款,構成犯罪的交公安部門處理。
十
三、工隊職工打架,不分情節輕重和原因罰款1000元,通過110和其他職能部門處理,給礦方造成極壞影響的罰款5000元。
十
四、付款與結算:開工予付總工程款的10%,基礎工程完工后付總工程款的10%,一層主體工程完工后付總工程款的7%,二層主體工程完工后付總工程款的7%,三層主體工程完工后付總工程款的7%,四層主體工程完工后付總工程款的7%,五層主體工程完工后付總工程款的7%,六層主體工程完工后付總工程款的7%,門窗工程完工后付總工程款的5%,抹灰工程完工后付總工程款的5%,地面工程完工后付總工程款的3%,屋面防水工程完工后付總工程款的2%,涂料工程完工后付總工程款的3%,水電暖工程完工后付總工程款的5%,驗收合格后付總工程款的5%,采暖期滿付總工程款的5%,剩余5%保修期滿付清;保修期間乙方接甲方通知后不及時維修或不維修者,甲方拒絕支付保修金。
附則:
1、樓梯石材價格不再變動,走廊、門廳石材價格超過65元2以實調整(甲方參與訂貨);基礎深度以正負0.00以下
2.5為準,挖填土超出部分以18元3調整,超過
2.5深的工程量以實調整;在2公寓樓原平方預算造價99
1.12元的基礎上結構及門窗設計變更平方造價不超過20元,不再調整;附屬工程、泉眼保護、化糞池、橋梁工程另算。建筑面積以實際竣工為準。
2、工地設備材料的看管費,設備工具的定期保養與維修人員的人工費,臨時設施搭建與拆除人工費,材料裝卸費(不含灰、砂、磚、石)。施工機械與施工電器照明的安(含龍門架、攪拌機、塔吊等)人工費,已包括在承包總價內,不另計算。
3、農忙季節,應保持50%以上的留守人員繼續施工,保證工期,否者,扣除總造價的5%做賠賞金。
4、一切傷亡事故由乙方承擔。因傷亡急需的資金甲方不負責墊付。
5、合同未盡事宜,協商解決。
6、合同從簽定之日起生效,保修期滿工程款付清終止。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
返
工程施工標準合同 篇20
甲方(發包方):
乙方(承包方):
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及國務院建設部有關建設工程管理的相關規定,結合山西省有關規定和本工程的具體情況,經雙方協商一致簽訂本合同。
第一條工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
1.3工程內容:
計劃開工時間: 年 月 日;計劃完工時間: 年 月 日第三條工程質量要求期。
本工程按圖紙設計及國家現行相關規范施工,工程質量標準:合格。
第四條承包方式及合同價款
4.1承包方式:包工包料。
4.2合同價款(大寫):肆萬陸仟元整¥: 元
第五條甲方項目負責人及甲方義務
1、甲方義務:甲方向乙方提供水、電接入
第六條乙方義務 在保證質量的前提下保證工期、保證安全生產,乙方在施工中應采取妥善安全措施,乙方承擔由于自身安全措施不力,違反操作規程等造成的安全事故的責任。
第柒條材料和設備工程所需材料和設備,均由乙方采購,產品質量必須合格。
第八條安全施工乙方按有關規定采取嚴格的安全保護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。
第九條工程分包本項工程合同涉及內容均應由乙方完成,不得分包。
第十條合同的生效與終止本合同自簽訂之日起生效,在竣工結算甲方付款完畢,乙方將工程交付甲方后,除有關保修條款仍然生效外,其它條款即告終止。
第十一條合同份數本合同一式貳份,甲方持壹份,乙方持貳份。
甲方蓋章:
法定代表人:
委托代理人:
年 月 日
乙方蓋章:
法定代表人:
委托代理人:
年 月 日