村道路施工合同范本（通用19篇）

村道路施工合同范本 篇1

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　xx村公路砼路面改造工程經過公開招標評標，由乙方中標承建。為明確甲、乙雙方的權利和義務，經雙方協商一致，特簽訂如下合同，共同遵照執行。

　　一、工程總價及結算依據

　　該工程承包價為：2362173.00元（人民幣貳佰叁拾陸萬貳仟壹佰柒拾叁元整含稅費），本工程采用總價承包合同形式計算工程承包合同總價（合同價不包括漿砌片石水溝，片石水溝按縣有關補助政策以實際施工量結算）。施工單位按圖施工，以合同中的總價進行決算，建設方提供的工程量清單中的工程量及工程造價僅作為編制標底和投標書參考。

　　二、工程內容

　　xx村公路砼路面改造工程長4.37216公里，對路基進行整治，鋪筑水泥穩定層（底基層水穩層可用片石補強），新鋪水泥砼路面。改造為四級水泥砼路面，路基寬5.0米，c30水泥砼路面寬3.5米，c20水泥砼路肩0.75米×2，增設部分涵洞、防護設施、排水溝等附屬設施，詳見設計文件。

　　三、材料供應及要求

　　1、本工程所需水泥按縣公路指揮部單價290元/噸由甲方采購，乙方自行運輸，在運輸施工中乙方只能用于該路段修建，否則，發現一次，扣乙方工程款壹萬元；其他材料由乙方自購。

　　2、材料質量要求

　　（1）河沙：河沙或機械吸沙；

　　（2）片石：300號強度以上；

　　（3）碎石：正規產地碎石；

　　（4）條石：300號強度以上；

　　（5）水泥：32.5級普通水泥，須有廠家質檢部門的合格證書或質檢書。

　　3、凡經質量監督小組的監督員或縣質檢站或農村公路建設指揮部建管處現場人員抽驗發現不合格材料,一律不得使用，并限期運出現場，否則由監理工程師或建設單位組織運出，產生的費用由施工單位承擔，并在工程進度款中扣除。

　　四、工期

　　1、本標段工期6個月（日歷工期），自20xx年9月3日至20xx年3月2日（具體工期開始時間以指揮部開工令為準）。

　　2、工期允許延長的條件：

　　（1）建設單位變更設計，妨礙了施工進度；

　　（2）異常惡劣的氣候條件，影響施工安全或工程質量；

　　（3）建設單位通知暫時停工。

　　3、工期延長的決定，若發生第2條規定的情況之一，施工單位應書面報請甲方同意后，方可順延工期。

　　4、除第2條規定的允許延長工期的條件外，施工單位簽訂施工合同后連續15天不進場動工，視為違約，甲方有權收取施工單位繳納的履約保證金作為違約金。若施工單位連續20天停工，甲方除收繳履約保證金外，有權清場，直接解除與施工單位簽訂的施工合同，并追究施工單位的違約責任，同時按施工單位所完工程量結算，工程款在二年內支付，不計息。

　　5、施工單位每延誤一天懲500元，提前完工一天獎500元。

　　6、該工程以竣工驗收合格之日為竣工日期。

　　五、甲方的一般義務

　　1、開工前為乙方辦理屬甲方完善的施工所需的各種手續。

　　2、協助乙方落實施工所需砼拌合場水、電管網，以保證施工需要，費用由乙方承擔。

　　3、派駐現場質量監督人員，監督乙方施工質量。

　　4、協助解決施工管理以外的可能影響施工的有關事宜。

　　5、根據乙方的竣工報告，組織有關部門檢查驗收。

　　六、乙方的一般義務

　　1、嚴格按照合同規定的承包范圍及內容組織施工，保證質量，按期完成工程任務。

　　2、做到施工現場符合安全文明施工有關規定。

　　3、接受甲方、銅梁縣公路質量監督檢測站、縣農村公路建設指揮部建管處對施工現場的質量監督。

　　4、工程完工后，按交通部公路工程交（竣）工辦法編制工程竣工資料及決算報告，一式六份并送交甲方歸檔。

　　七、工程質量檢查驗收及標準

　　1、乙方必須按圖施工，幾何尺寸不得擅自改動。

　　2、本合同工程質量，按交通部JTGF80-20xx《公路工程質量檢驗評定標準》執行，必須達到合格工程或優良工程。

　　3、工程所需各種建材乙方須自行抽查、驗收。經自檢或甲方、質檢站檢驗不合格材料，一律不準使用，并限三天內自行運出施工現場。

　　4、施工中，乙方必須按照施工設計圖和交通部現行公路工程技術規范進行施工，各個工序的試驗、檢驗乙方應做到原始記錄齊全，數據真實可靠，各個工序完結后，經監理、甲方、質檢站檢驗驗收合格后，方可進行下一個工序施工。否則，將不予計量。

　　5、砌筑的砂漿、路面砼配合比應符合設計要求，必須試壓件，拌和均勻，隨拌隨用。

　　6、凡經甲方、質檢站檢查指出質量不符合要求的，乙方必須無條件返工，直到達到設計要求，所發生的返工費用由乙方承擔。

　　7、乙方在施工中不采納甲方、質檢站整改意見的，甲方有權終止乙方承包合同，所造成的損失由乙方承擔。

　　8、工程完工后，乙方應采用書面通知甲方驗收。甲方在接到通知后10—15日內組織有關部門檢查驗收。

　　9、經驗收若是乙方原因造成工程質量達不到設計要求，乙方必須無條件在限期內返工直至達到合格工程。由此造成逾期交付的，應承擔工期延誤責任。若在限期內不返工，建設單位有權另行組織其他施工單位施工，所產生的費用在承包方工程款中扣除。

　　10、本工程質保期從竣工驗收合格之日起計算，質保為兩年。保修期內若發生質量缺陷，乙方應無償返工達到合格工程，若乙方不履行返工義務，則由甲方組織他人修復，所產生的修復費用在乙方工程余款和質保金中扣除。

　　八、施工安全

　　1、乙方在施工過程中，應切實加強安全管理，做到安全施工、文明施工。施工時需設立安全警示標志，必須確保車輛和行人安全。若發生安全責任事故概由乙方全部承擔法律及經濟責任，甲方不負任何責任和費用。2、在施工作業中，因施工行為造成施工現場以外的房屋、青苗、地上地下管網損害及人身損害賠償由乙方負責。

　　九、工程款結付與履約保證金的返還

　　1、本工程分四次支付鎮自籌部分工程款（縣補助資金按縣相關政策支付），路基完工付20萬元、水穩層完工付40萬元、C20混凝土路肩完工付10萬元、全部工程完工付10萬元，余款除質保金外從工程完工驗收之日起二年內付清，不計息，如未付清余下工程款按信用社同期貸款利率計算。完工完成50%時，退還50%履約保證金；全部工程交工驗收合格后，退還余下履約保證金。

　　2、該工程質保期二年，質保金為合同總價的5%，質保期滿無工程質量缺陷，甲方如數返還。

　　十、本工程獎懲

　　本工程驗收達到優良工程建設方獎承包方工程總價的1%，合格工程不獎不懲。

　　十一、違約與爭議的解決

　　1、違約金按承包總價的5%計算。

　　2、違約金支付不足損失部分，守約方有權追償不足部分損失。

　　3、發生爭議雙方應在監理組主持下協調解決，協商不一致時，任何一方可向工程所在地人民法院起訴。

　　4、協商或起訴期間不得影響或停止施工，除訴訟保全以外。

　　十二、合同的變更與解除

　　1、合同履行中，因未盡事宜或變更設計增加工程量，雙方可簽訂補充合同，補充合同與主合同具有同等效力。

　　2、合同履行中，因乙方無力繼續履行施工合同所規定的義務，申請解除合同的，主動承擔違約責任，雙方可協商終止合同，協商不一致時，可訴請法院解決。

　　十三、其他

　　1、本工程招標文書、施工設計圖、變更通知書等是合同的組成部分。

　　2、本合同經雙方簽字后生效，工程竣工決算審計付清工程款后自然失效。

　　3、本合同正本二份，甲、乙雙方各持一份，副本四份，由甲、乙雙方分別送有關部門，正、副本具有同等法律效力。

　　甲方

　　乙方

　　20xx年1月1日

村道路施工合同范本 篇2

　　甲方 （全稱）： （以下簡稱甲方）

　　乙方 （全稱）： （以下簡稱乙方）

　　為加快我鎮新農村建設步伐，圓滿完成各村道路硬化任務，保證施工質量，根據有關法律、行政法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況：

　　村內道路硬化工程硬化總面積約 平方米，其中主街面積約 平米，次街面積約 平米，門臺散水面積約 平米，路沿邊溝面積約 平米。工程內容包括路基平整、夯實、水泥路面澆筑等，按主街每平米 元，次街每平米 元，門臺散水、路沿邊溝每平米 元，工程概算約為 萬元。

　　二、合同工期：

　　工程在 年 月 日前完工。

　　三、工程施工要求：

　　1、乙方工程施工隊，必須按照道路硬化標準進行施工作業：（未盡事宜以監理和新農村辦的施工要求為準）

　　（1）硬化前要對街道兩側房屋墻面進行拍照存檔，防止發生糾紛。

　　（2）道路硬化前要對路基進行清理、平整，切實做到夯實路基。升降放要必須考慮“三線合一”管溝深度。

　　（3）使用商混，混凝土強度C20。

　　（4）升降方后必須使用機械碾壓夯實，巷道可用人工夯實。

　　（5）道路硬化施工中要按設計厚度安裝模板，使用鋼模，鐵釬固定，防止跑模及漏漿。

　　（6）商混鋪平后要使用平板振動器振實，模板邊用振動棒充分振蕩、壓實，防止漏振出現蜂窩現象。使用電抹子抹平碾壓不少于3次，或人工碾壓不少于4次。

　　（7）散水必須在街道之后硬化，且預留伸縮縫。

　　（8）養護時要使用塑料薄膜鋪蓋，并有專人看護。

　　2、施工完成后要達到以下標準：主街道厚度20cm，次街厚度15cm，門臺散水、路沿邊溝厚度10cm，寬0。5米。

　　（1）路邊整齊，無里出外進，直線段直順，曲線段圓順。路面平整，坡度統一，不得有石子外露和浮漿、脫皮、印痕、積水、裂縫等現象，灌縫飽滿、密實，路的連接處縫面整齊。

　　（2）伸縮縫縫面垂直并全部貫通，縫內不得有雜物，切縫寬、深、長應符合設計要求。

　　（3）特色路面與水泥路面銜接平整，處理得體，實用美觀。

　　（4）預留合理美觀的綠化用地。

　　3、乙方要確保施工質量合格，由縣新農村辦、監理、鎮新農村辦和村內監理小組人員驗收，必須做到安全生產，文明施工。

　　4、乙方對村內具體道路硬化工程施工隊負有監督檢查的責任；負責對縣、鎮檢查驗收人員的迎檢工作；負責協調監理人員、施工人員、村監理小組等多方的溝通聯系工作。

　　5、甲方負責聯系攪拌站送灰，檢查督導乙方及施人員完成道路硬化任務，協調各方關系等。

　　四、付款方式：

　　乙方必須向繳納 萬元的工程保證金。其保證金在工程驗收合格后且縣級資金到位的情況下予以退還，如乙方因自身原因中途退出或工程驗收不合格不予退還。甲方在經鎮相關部門批準后，有支配使用保證金用于工程開展的權利。

　　工程全面完成，經相關部門和人員驗收合格且上級撥款到位后付至總工程款 %；暫扣 %作為工程質保證金，保證金在質保期滿后1月內付清。

　　五、獎罰措施：

　　1、工程在 年 月 日前竣工。除不可抗拒因素外，拖延工期一天罰 元。

　　2、乙方必須接受甲方的監督檢查，接受整改意見。

　　六、安全責任：

　　1、施工前由乙方負責協調清理好在施工范圍內的農作物、私塔亂建、亂堆亂放等；施工期間有關政策處理糾紛由乙方負責。

　　2、在施工期間引起發生的人身安全和行車安全、群眾糾紛等大小事故，一切責任和經濟補償均由乙方或村內具體施工人員負責。甲方概不負責。

　　七、未盡事宜：

　　本合同未盡事宜可，雙方可另行協商補充，補充規定與本合同有同等效力。

　　八、本合同一式三份，甲方、乙方各執一份，鎮新農村建設服務中心存檔一份。

　　九、合同生效：

　　合同訂立時間：

　　合同訂立地點：

　　本合同雙方約定簽字蓋章后生效。

　　甲方：（公章）

　　乙方：（公章）

村道路施工合同范本 篇3

　　甲方（委托方）：

　　乙方（承攬方）：

　　經甲、乙方協商一致，乙方承攬位于泰安東岳大街西段道路開口工程項目中的施工：

　　為確保工期、質量，雙方協議如下：

　　一、乙方負責泰安東岳大街西段道路開口工程。

　　二、乙方以自己的設備完成施工。自行解決臨時住房、水電等臨建設施。設備、材料堆放應服從甲方安排意見。

　　三、乙方聘用、雇用施工人員應當符合國家法律規定。乙方以自己所有的施工隊伍完成施工，不得將工程分包。乙方對自己的施工人員負有管理、指揮、處分的權利；對自己的施工人員的人身、財產安全負全部責任，甲方無權干涉。

　　四、承攬期限：自20xx年4月25日始至20xx年4月30日止。

　　五、承攬費用總計：人民幣叁萬元整（小寫：30000、00元）；

　　六、承攬費用支付方式：合同生效后，施工前一次性支付乙方全額工程款。此費用包含材料、人工、拆遷、施工等相關費用，不再產生任何費用。

　　七、質保期：自竣工驗收后保修一年。

　　八、質量要求：必須全部達到甲方提供的圖紙和設計文件標準。并保證一次驗收合格率達到100%，優良率達到95%。

　　九、承攬期限內，乙方負責協調相關管線、光纜等相關單位，并確保不影響相關單位的正常運營，甲方有權監督檢查乙方的施工質量。因乙方原因造成的質量不合格，甲方有權要求乙方在規定的時間內無償返工，達到質量驗收標準。

　　十、工程涉及相關光纜線路以及熱力、通信、自來水、高壓線等各種管線、光纜等工程施工，應嚴格執行泰安市的相關文件規定，因乙方施工造成管線光纜無法正常使用的，由乙方負責協調有關單位并負責賠償相關損失。

　　十一、乙方必須堅持文明施工，乙方做好施工現場環境保、勞動保護和安全生產。

　　十二、乙方對已完工的項目和安裝的設備，在驗收交接前應負責保管，保證其完好狀態。

　　十三、合同價款調整：本合同簽訂后任何一方不得擅自改變合同價款，但有下列情況之一的可作調整：

　　1、自然災害造成的不可抗力損失。

　　2、經雙方認可的承攬項目數量增減的。

　　十四、違約責任

　　1、乙方違反承攬期限，每拖延一日，按合同總價款的承擔甲方的經濟損失。

　　2、項目質量達不到驗收標準，經返工后仍達不到的，乙方應承擔因此給甲方造成的經濟損失，并無權要求甲方支付工程款。

　　3、甲方未按合同約定履行義務，給乙方造成經濟損失的，應予賠償。

　　十五、驗收：乙方完成承攬工作后，由乙方負責相關政府單位進行驗收，并確保工程驗收合格。因施工不合格造成的損失由乙方自行承擔。

　　十六、安全：乙方在完成承攬項目過程中，對于因自己的行為造成的己方或他方人員的人身及、財產損害，乙方承擔全部善后責任和經濟損失。

　　十七、對于不可抗力給對方造成的危害后果，雙方互不承擔責任。損害由各方自行承擔。

　　十八、爭議解決辦法：協商。協商不成，由甲方所在地法院裁決。十九、合同生效與終止：本合同自甲、乙雙方蓋章之日起生效，施工完畢后，經相關單位驗收合格即告終止。

　　二十、補充協議：本合同未盡事宜，雙方簽定書面補充協議，補充協議與本合同具有同等的法律效力。

　　二十一、本合同正本、副本各兩份，甲乙雙方各執正本一份，副本六份。

　　甲方：（蓋章）

　　乙方：（蓋章）

　　____年____月____日

村道路施工合同范本 篇4

　　發包方（簡稱甲方）：

　　承包方（簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，合同雙方當事人就合同工程施工有關事項達成一致意見，訂立本協議書。

　　第一條工程概況

　　1、甲方工程項目為公益項目，資金通過募捐籌集。

　　2、工程施工地點：鄒頭坳至下營小學約270米。

　　3、工程施工內容：□清路基、□砌石、□填土及夯實、□涵洞接長、□水泥路面。

　　4、工程承包方式：包工、包料、包質量、包工期和包安全等。

　　5、總價款：￥元，大寫（人民幣）：經雙方認可，變更施工內容，變更部分工程款按成本價向甲方計收。

　　6、工期：天。

　　即自年月日開工至年月日竣工；

　　第二條工期

　　一、甲方要求比合同工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工期的相應費用。

　　二、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　三、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　四、因設計變更或非乙方原因造成的停水、停電及不可抗拒因素影響，導致停工8小時以上，工期相應順延。

　　五、發生《廣東省建設工程標準施工合同》規定的不可抗力事件影響時，工期相應順延。

　　六、因乙方原因，工期每延誤一天，乙方應按每延誤一天向甲方支付違約金300元人民幣，甲方有權直接在工程款中扣除。

　　第三條工程質量和竣工驗收

　　一、分項工程的工程質量要求

　　（一）清理路基

　　1、需要對路基范圍內的雜草、樹木清理干凈。

　　2、需要對路基范圍內的軟泥清理干凈。

　　3、需要排干路基范圍內的積水。

　　（二）砌石

　　1、落腳石塊應采用大塊石，單塊重量不小于50公斤。

　　2、采用的塊石應為堅硬石，不準采用風化石。

　　3、砌石堪落腳底寬為70公分，收面頂寬為40公分，臨空面直立，坡面向路中心傾斜。

　　4、砌石堪每間隔25米設置一道沉降縫，墻身設置排水孔。

　　5、砌石外露面需要采取砂漿溝縫。

　　（三）填土及夯實

　　1、采用好土回填路基，禁止采用軟泥回填。

　　2、屬于水泥路面下填土應分層夯實，分層厚度不大于50公分。

　　（四）涵洞接長

　　1、清理基底軟泥；

　　2、側墻砌石，墻厚70公分。

　　3、蓋板采用鋼筋網+c20混凝土澆筑，厚度15公分。

　　（五）水泥路面

　　1、路面厚度為15公分，路面寬度為3米。

　　2、采取c20標號混凝土配合比，每立方米混凝土用料：水：175kg，水泥：343kg，砂：621kg，石子：1261kg。配合比為：0.51:1:1.81:3.68。

　　3、水泥采用東風水泥，砂子采取河砂，禁止采用麻枯砂。

　　4、水泥進場數量應經甲方代表登記驗收，砂子進場應通知甲方代表驗收。甲方代表同意驗收后方可使用。

　　5、水泥路面的施工應符合國家規范的要求，做好混凝土的配料、攪拌、振搗和收面等工序施工，應對路面進行拉毛處理，防止路面過滑。

　　二、隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收

　　1、隱蔽工程：清基、落石腳等

　　2、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方在約定時間不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予以承認。如甲方提出復驗時，乙方按要求辦理復驗，如復驗合格，甲方應承擔費用及由此造成的停工損失且工期順延。隱蔽及中間，乙方應提前24小時通知甲方。

　　三、當甲方代表發現有質量問題時，乙方應及時進行整改，若乙方不整改，甲方代表可責令乙方停工直至解除合同。

　　四、在竣工交付前一星期交付工程質量驗收整改通知單給甲方，以便對不合格項目提前維修完善。

　　五、由于乙方原因造成質量事故或返工，其返工費由乙方承擔，工期不順延。

　　六、工程竣工后，乙方應及時通知甲方驗收，甲方自接到通知7天內組織驗收并辦理驗收、工程量核實、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的人工費，看管費每天100元人民幣。

　　七、材料在使用前，乙方應提供給甲方樣品，并經甲方確認后，方可使用。乙方在施工過程中，應自覺接受甲方的監督，嚴格按照設計方案施工。如發現施工期間與合同規定的材料和工藝不相符，甲方有權要求拆除重做所浪費的材料及人工均由乙方負責。

　　八、根據合同要求，乙方應按時、按質、按量完成施工任務，如甲方在施工期間對原方案提出修改意見，須及時向乙方提出修改方案，甲乙雙方認可后按修改方案施工、驗收、結算。

　　九、乙方應做好質量和安全保證措施，若在施工過程中發生的質量事故和安全事故均由乙方負全部責任。由此，若造成甲方損失，甲方有權追究乙方的責任。

　　十、乙方施工完畢后，做到人走場清，讓甲方滿意。

　　第四條工程計量和工程結算

　　一、乙方不得隨意增加甲方確定的工程量。乙方應按現場的情況復核甲方提出的預算工程量，若乙方認為施工會超出預算工程量時應在施工前提出，雙方再核實，最后以雙方核實的為準。

　　二、所有的分項工程計量必須由雙方在現場實測實量，雙方簽字認可。

　　三、若實測工程量大于預算工程量，則按預算工程量計價。若實測工程量小于預算工程量則按實測工程量計價。

　　四、乙方未通知甲方現場實測實量的工程量，甲方可以根據現場情況進行實測實量，若已經無法實測實量，則按預算工程量的85%計價結算。五、甲方僅對驗收合格的工程進行計價結算。

　　第五條工程款支付

　　1、簽訂合同七天內，預付工程總價20%，計為元整，作為備料款。

　　2、單個分項工程完成后，支付該項工程總價60%。

　　3、工程驗收合格后一周內支付至工程總價的95%。

　　4、按工程總價的5%為質保金，計為元整；

　　第六條保修約定

　　一、保修期限為365天，自通過甲方的竣工驗收之日起計算。

　　二、乙方保修范圍是指因乙方施工質量或加工工藝不當等因素所造成的質量問題（非竣工驗收后人為造成的損壞視為質量問題）的維修，如不屬于以上問題造成的維修，除材料由甲方本身購買外，乙方將收取相應的人工費。

　　三、如乙方怠于履行保修義務，甲方有權另行委托第三方進行維修，費用由乙方承擔。

　　第七條合同爭議與終止

　　一、因本合同或與本合同有關的爭議，雙方應通過協商解決；協商解決不成，采取向當地的人民法院起訴。

　　二、本合同一式陸份，甲方執肆份，乙執貳份，具有同等法律效力。

　　三、合同雙方當事人履行完本合同全部義務，發包人向承包人支付完竣工結算款，承包人向發包人交付竣工工程后，本合同即告終止。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

村道路施工合同范本 篇5

　　甲方（委托方）：

　　乙方（承攬方）：

　　經甲、乙方協商一致，乙方承攬位于泰安東岳大街西段道路開口工程項目中的施工：

　　為確保工期、質量，雙方協議如下：

　　一、乙方負責泰安東岳大街西段道路開口工程。

　　二、乙方以自己的設備完成施工。自行解決臨時住房、水電等臨建設施。設備、材料堆放應服從甲方安排意見。

　　三、乙方聘用、雇用施工人員應當符合國家法律規定。乙方以自己所有的施工隊伍完成施工，不得將工程分包。乙方對自己的施工人員負有管理、指揮、處分的權利；對自己的施工人員的人身、財產安全負全部責任，甲方無權干涉。

　　四、承攬期限：自20__年4月25日始至20__年4月30日止。

　　五、承攬費用總計：人民幣叁萬元整（小寫：30000、00元）；

　　六、承攬費用支付方式：合同生效后，施工前一次性支付乙方全額工程款。此費用包含材料、人工、拆遷、施工等相關費用，不再產生任何費用。

　　七、質保期：自竣工驗收后保修一年。

　　八、質量要求：必須全部達到甲方提供的圖紙和設計文件標準。并保證一次驗收合格率達到100%，優良率達到95%。

　　九、承攬期限內，乙方負責協調相關管線、光纜等相關單位，并確保不影響相關單位的正常運營，甲方有權監督檢查乙方的施工質量。因乙方原因造成的質量不合格，甲方有權要求乙方在規定的時間內無償返工，達到質量驗收標準。

　　十、工程涉及相關光纜線路以及熱力、通信、自來水、高壓線等各種管線、光纜等工程施工，應嚴格執行泰安市的相關文件規定，因乙方施工造成管線光纜無法正常使用的，由乙方負責協調有關單位并負責賠償相關損失。

　　十一、乙方必須堅持文明施工，乙方做好施工現場環境保、勞動保護和安全生產。

　　十二、乙方對已完工的項目和安裝的設備，在驗收交接前應負責保管，保證其完好狀態。

　　十三、合同價款調整：本合同簽訂后任何一方不得擅自改變合同價款，但有下列情況之一的可作調整：

　　1、自然災害造成的不可抗力損失。

　　2、經雙方認可的承攬項目數量增減的。

　　十四、違約責任

　　1、乙方違反承攬期限，每拖延一日，按合同總價款的承擔甲方的經濟損失。

　　2、項目質量達不到驗收標準，經返工后仍達不到的，乙方應承擔因此給甲方造成的經濟損失，并無權要求甲方支付工程款。

　　3、甲方未按合同約定履行義務，給乙方造成經濟損失的'，應予賠償。

　　十五、驗收：乙方完成承攬工作后，由乙方負責相關政府單位進行驗收，并確保工程驗收合格。因施工不合格造成的損失由乙方自行承擔。

　　十六、安全：乙方在完成承攬項目過程中，對于因自己的行為造成的己方或他方人員的人身及、財產損害，乙方承擔全部善后責任和經濟損失。

　　十七、對于不可抗力給對方造成的危害后果，雙方互不承擔責任。損害由各方自行承擔。

　　十八、爭議解決辦法：協商。協商不成，由甲方所在地法院裁決。十九、合同生效與終止：本合同自甲、乙雙方蓋章之日起生效，施工完畢后，經相關單位驗收合格即告終止。

　　二十、補充協議：本合同未盡事宜，雙方簽定書面補充協議，補充協議與本合同具有同等的法律效力。

　　二十一、本合同正本、副本各兩份，甲乙雙方各執正本一份，副本六份。

　　甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）

　　經辦人：_________（簽字）經辦人：_________（簽字）

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

　農村道路施工合同范本【三】

　　發包人：______（以下簡稱甲方）

　　承包人：________建筑安裝工程公司（以下簡稱乙方）

　　經過甲乙雙方協商，就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執行。

　　一、工程項目

　　1、工程名稱：______混凝土道路

　　2、工程地點：______村

　　3、承包范圍：350米混凝土道路

　　4、承包方式：包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。

　　5、合同價款：合同總價款15萬元。

　　二、技術要求

　　1、路面為18cm厚C25水泥混凝土路面，寬3、5米。

　　2、18cm厚3：7灰土墊層。

　　三、施工及質量要求

　　1、路基處理

　　在原有路基的基礎上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實。

　　2、嚴格控制路面材料質量，墊層必須夯實，否則返工。

　　四、雙方權利和義務

　　1、發包人主要工作：

　　負責場地三通一平；

　　2、承包人主要工作：

　　負責本工程施工范圍內的施工安全工作。承包人應按有關規定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發生的費用；做好現場設備、材料的照管工作。

　　五、工程價款的支付

　　工程竣工拔工程總造價的98%。工程質量保證金為總造價的2%，質保期一年，質保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質保金。

　　六、安全文明施工

　　承包人應按建設總承包單位工程施工現場管理規定及發包人統一管理制度的規定，精心組織、文明安全施工；發包人、總承包單位對承包人任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。

　　承包人在施工過程中發生的一切安全事故、質量事故均有承包人自行負責并承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。

　　甲方：________乙方：________

　　________年____月____日

村道路施工合同范本 篇6

　　發包人： (以下簡稱甲方)

　　承包人： (以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就乙方承建甲方大渡口區“ 廣場土石方工程”二次平基事項協商一致，訂立本合同，共同遵守。

　　一、 工程名稱： 廣場土石方工程

　　二、 施工地點：重慶市大渡口區 地塊

　　三、 承包范圍：

　　圖紙范圍(詳見附圖——20xx年中煤國際工程集團重慶設計研究院設計的 廣場平基土石方圖)內土石方平基至設計規定之標高，土石方挖方、爆破、渣場尋找、外運棄渣、臨時道路的修建、沖洗管道的接入(甲方提供接口)、排水溝及水池的修建、土石方施工所需辦理相關手續的辦理等一切完成該項工程所需要的工作。

　　四、 質量要求

　　4.1按設計給定的平基高程，完成面各標高極差必須控制在-100mm——+100mm以內;

　　4.2嚴格按照土石方施工規范、爆破施工規范施工;

　　4.3嚴格控制施工范圍，在距完成面標高1米范圍內的石方應采用非爆破方式進行施工，確保該工程的基礎完整性;

　　4.4渣土外運必須嚴格按照衛生城市要求采用相應處理措施，保證環

　　4.5控制施工噪音，嚴禁擾民，控制爆破，保證周邊建筑及他人人身財產的安全;

　　4.6施工質量要求按相關的施工及驗收規范。

　　五、合同工期

　　工程工期從監理單位(或業主單位)的開工令所確定的時間算起，合同總工期為60日歷日。

　　六、合同價款

　　6.1工程暫定總造價：人民幣約貳佰萬元整，最終以實際結算為準;

　　6.2綜合單價按人民幣32.8/M3)綜合包干使用，甲方不再增加任何費用;

　　6.3上述綜合單價是固定單價，該單價不分土石方及巖石堅硬程度、不分運距遠近、也不論是否存在棄渣和市政交通管制，即包含但不限于以下工作;含挖、場內轉運、外運棄渣運輸費(不論距離遠近)、爆破、棄渣費、回填、碾壓費、淤泥、雜草清除、廢氣構筑物拆除、施工用臨時便道興建、施工機械費、大型機械進出場費、設備進出場費、勞務費、質檢費、材料費、采管費、運輸費、安裝及拆卸費、保險費、管理費、稅費、利潤和施工措施費、安全文明施工費土石方施工所辦理相關手續費用以及合同中明示或暗示的所有一切風險、責任和義務等全部完成該項工作所需要的 工作內容，只對可計量范圍的挖方量計量計價，其他任何工作均包含在挖訪之綜合單價內，不計量計價。由于該工作面范圍內有大量積水，甲方一次性補貼6000元人

　　6.4土石方工程量計算規則：土石方的工程量按實測算計量，施工前雙方確定實際狀況抄平計量并繪制現狀圖雙方予以確認，工程完工后乙方按可計量范圍實際挖方情況繪制竣工圖雙方予以確認，按雙方確認的現狀圖和竣工圖進行開挖工程量計算。

　　6.5竣工后的實際高程與設計高程的誤差必須控制在±100mm以內，否則視為不合格。

　　七、竣工驗收

　　工程全部完工后，由乙方書面申請竣工驗收，在乙方配合的前期下，甲方在七個工作日內完成竣工驗收。

　　八、付款方式

　　當工程全部完工并經驗收合格后15個工作日內，甲方支付給乙方合同暫定總價的50%;當工程全部結算完畢后15個工作日內，甲方支付給乙方至結算總價的80%，余款20%驗收合格之日起半年期滿后15個工作日內甲方一次性支付給乙方。

　　九、雙方責任

　　9.1甲方責任

　　9.1.1甲方代表為：，負責施工階段的質量監督檢查及進度控制。

　　9.1.2向乙方提供必要的地下管線資料。

　　9.1.3組織對工程的竣工驗收。

　　9.1.4按合同約定及時辦清工程結算。

　　9.1.5按合同約定及時支付工程款。

　　9.1.6施工期間，工作時間內(北京時間7：00—20：00)內，如連續下雨超過8小時，工期順延(須乙方書面申請并經甲方書面確認)但甲方不承擔因下雨及其他原因造成停工、窩工等產生的一切費用。

　　9.2乙方責任

　　9.2.1乙方委派楊才輝作為本工程項目經理，負責工程項目管理。

　　9.2.2按施工圖及甲方有關要求組織施工，達到合同約定質量標準。凡質量不合格造成的返工費用均由乙方自行負責。

　　9.2.3遵守政府有關主管部門對施工場地的管理規定，并按規定辦理相關手續。

　　9.2.4乙方必須按甲乙雙方確認的總工期組織施工，并接受甲方的檢查、督促。

　　9.2.5保證文明施工、安全生產。在施工過程中，乙方應做好對現場管理人員及施工人員的安全教育，消除事故隱患，杜絕一切安全事故的發生。施工過程中所發生的一切安全事故，責任及經濟損失全部由乙方承擔，并且工期不予順延。甲方及監理有全對施工現場進行文明施工、安全檢查，如發現有不合格的必須立即整改，乙方接到通知后不執行或執行不徹底的，視同乙方為約，甲方有權處乙方每次20xx元的違約金。

　　9.2.6乙方嚴格按照國家現行標準、規范和甲方批準的施工組織設計以及本合同要求組織施工，隨時接受甲方的檢查，確保工程質量。

　　9.2.7完工后，乙方必須書面報請甲方竣工驗收。

　　9.2.8工程施工中及時形成完整、準確、真實的工程技術資料，一式叁份，竣工驗收后提交給甲方。

　　9.2.9因非甲方造成的停工，由乙方承擔發生的費用，工期不予順延。

　　9.2.10乙方有義務承擔甲方委托的與該工程有關的任務，并且合同工期不予追加，合同單價也不變。

　　9.2.11乙方在施工過程中，如發現不明管線等，應及時通知甲方，否則后果自負。

　　9.2.12施工現場涉及的施工用水、用電、臨時設施全部由乙方自行負責。

　　十、違約責任

　　10.1乙方必須嚴格按照本合同約定內容如期完成本工程，如乙方無正當理由單方終止或解除合同，則應向甲方支付違約金30萬元(在已經完成的工程結算款和履約保證金中扣除，不足部分由乙方補交)。

　　10.2乙方必須嚴格按照甲方的要求在紅線范圍內平基至規定標高，如標高達不到要求，乙方應在10天內返工直至達到合格，否則甲方將代為處理，其費用從乙方工程結算款中扣除，并處代為處理費用同等金額的違約金。

　　10.3乙方違背9.2.3、9.2.5條規定，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款。

　　10.4乙方必須在第五條規定工期內完成本工程，否則每延期一天，乙方將承擔工程總價5‰的違約金。

　　10.5乙方違背9.2.8條，在工程驗收后15天內未向甲方移交所有工程技術檔案資料，每日承擔工程暫定總造價3‰的違約金。

　　10.6乙方擅自停工10天以上，甲方有權終止合同并另行委托施工單位，并由乙方向甲方支付合同總金額15%的違約金和由此造成的損失。

　　10.7若乙方不按9.2.6條款執行(或前一道工序未經驗收合格就進入下道工序施工)，視同乙方違約，甲方有權處乙方違約金：第一次處違約金5000元;第二次處違約金10000元;第三次處違約金20xx0元;三次以上甲方有權終至合同，由此引起的一切經濟損失均由乙方承擔。

　　10.8甲方違背9.1.6條未按時支付工程費用，則按中國人民銀行同期利率向乙方支付利息。

　　10.9如乙方違約，經甲方通知后仍不糾正或遲延履行達10日以上，甲方有權解除合同并處乙方違約金伍萬元。

　　十一、糾紛處理

　　本建設工程發生爭議，甲方與乙方應及時協商解決。也可由大渡口建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由重慶市江北區人民法院訴訟判決。

　　十二、合同生效及其他

　　12.1因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期按國家有關規定執行。 12.2本合同一式捌份，甲乙雙方蓋章簽字后即生效，甲方執陸份，乙方執貳份具有同等法律效力。待工程竣工驗收合格、尾款付清后自動失效。

　　12.3未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　立合同人：

　　發包人：法定代表人：聯系人：開戶行：帳號：聯系電話：

　　承包人： 法定代表人： 聯系人： 開戶行： 帳號： 聯系電話：

村道路施工合同范本 篇7

　　XX鄉xx村委會： (以下簡稱甲方)

　　施工單位： (以下簡稱乙方)

　　為了保質保量按時完成余盧村道路水泥混凝土路面施工任務，經甲、乙雙方協商，訂立如下合同，以便雙方共同遵守。

　　一、工程地點及規模

　　馬源村0.5公里，寬3-3.5米，厚18公分。

　　二、工程質量

　　1、墊層：墊層補強所用材料為碎礫石，規格為碎礫石在4厘米以下，按10㎝標準厚度補強進行壓實整平。

　　2、水泥混凝土路面：混凝土厚度18厘米，江西萬年青牌水泥標號為325#，用強制性方式攪拌機，路面表面采用抗滑粗糙面，其抗滑構造深度為0.6毫米，脹縫每4米設一道，用切割機切割。保養期為28天，第1—7天內晝夜每2小時灑水1次，第8—14天內白天灑水6次，第15—28天白天灑水4次，每天灑水必須飽滿，混凝土板斷裂塊數應不超過受檢塊數的1%，斷裂塊采取相應的有效措施彌補，板塊裂縫應不超過受檢塊數的8‰，并應采取相應的有效措施彌補，板塊裂紋塊數應不超過受檢塊數的12‰，石子外露、脫皮、缺邊、掉角等損害現象，不超過受檢面積的3‰。

　　3、路肩：水泥兩邊路肩標準為0.50米。

　　上述未涉及的部分必須按交通頒布《規范》要求進行施工。

　　三、工程監理

　　1、工程中有不符合或嚴重違反操作規程及未按前述的《工程規模》、《質量要求》進行施工的，監理人員有權責令停工、返工。

　　2、前一道工序完工后，必須經監理人員驗收后，方可進行下一道工序，絕不允許先進行下一道工序施工，然后補辦驗收手續。

　　3、付款必須有監理負責簽字。

　　四、有關事項

　　1、乙方必須有1至2名公路技術人員負責施工技術，把握施工質量，1名有施工經驗的施工人員自始至終直接參與指導施工。

　　2、項目資金，待甲方驗收合格后結算并支付。

　　3、停電、誤工、工傷事故引起的費用由乙方負責。

　　4、無任何條件(除不可抗拒的自然災害)延期竣工，每延期一天扣款xx元。

　　5、施工中，因質量問題監理人員責令的停工、返工引起的費用由乙方自負。

　　6、稅收和管理費等按照國家有關政策由乙方承擔。

　　7、在路面完工后，甲方要配合乙方管理好路面，如果乙方管理不到位造成的工程質量由乙方負擔。如果當地百姓強行提前通車造成的工程質量問題由甲方負擔。

　　五、工程造價。

　　按實際現澆水泥面面積計算造價，每平方米40元，按包干經費進行結帳，單價不隨物價上漲及政策調價而改變，該工程總造價2萬元。

　　六、付款方式

　　由施工單位帶資修建，工程驗收合格后，余盧村委會付工程資金的90%，余額待一年后工程無問題付清。

　　七、開工、竣工、驗收日期

　　1、開工日期20xx年7月10日之前

　　2、竣工日期：20xx年8月20日

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，本協議自簽字之日起生效。

　　甲方：

　　乙方(施工單位)：

　　20xx年xx月xx日：

村道路施工合同范本 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　為了搞好農村公路基礎建設，改善農村農民生活條件，經上級批準，決定為透山村水泥路面實施硬化工程，資金缺口部分由透山村補貼自籌，為確保道路硬化工程質量，并按期完成硬化任務，經甲、乙雙方協商，簽訂本施工合同，條款如下：

　　一、工程名稱：透山村道路硬化工程

　　二、工程地點：朱陽鎮透山村

　　三、工程數量：1.3km

　　四、工程質量要求:嚴格按照《公路水泥砼路面施工技術》規范及設計要求施工。

　　五、施工期限：本工程從簽訂合同之日起，工程為30天竣工。

　　六、工程款的計算________元/m計價,以實際修筑路面為準,硬化多少面積按多少面積計算。

　　七、工程款的結算：交通計劃資金由交通部門實施，交通資金每公里15萬元，其余缺口資金由透山村自籌解決。

　　八、付款方式：工程計劃資金按上級部門撥付給甲方的實際情況及時撥付給乙方，自籌資金在工程開工時，付5萬元生活、機械設備費用，工程完成1000米時，付10萬元，等全部硬化完工后，甲乙雙方自驗合格，余款部分一次性付清。

　　九、甲、乙雙方的責任

　　(一)甲方責任

　　1、乙方在施工期間如有群眾干擾或發生糾紛，甲方必須及時處理，所需用經費由甲方負責。

　　2、乙方在施工期間如有違章作業，甲方有權讓其整改。

　　3、甲方對工程主要材料、規格及配比要求，進行質量把關。

　　4、配合乙方做好施工安全工作。

　　5、甲方負責乙方施工場地及用水、用電的聯系，不能影響乙方機械設備的正常用電。

　　6、工程完工后，合同乙方對全部工程進行自檢，并積極配合上級部門做好峻工驗收工作。

　　(二)乙方責任

　　1、乙方在施工中所需要的設備由乙方自己籌備。

　　2、乙方在施工中一定要服從管理，嚴格施工，聽從交通主管部門安排。

　　3、乙方按合同施工，確保質量，主動接受甲方監督，必須安全操作。

　　4、在施工期間，一切安全由乙方負責，與甲方無關。

　　5、積極配合甲方和上級部門做好工程的自驗和竣工驗收工作。

　　以上是道路硬化施工合同，望甲乙雙方互守信用，本合同一式三份，甲乙雙方各持一份，存檔一份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　_________年____月____日

村道路施工合同范本 篇9

　　甲方:

　　乙方:

　　一、工程名稱:廣州市亞運城D地塊土方工程

　　二、工程地點:廣州番禺區亞運城

　　三、工作內容:平基放線,勞動力及技術裝備的組織,土石方的爆破及開挖,地表清障,土石方的場內調配及外運、棄渣,以及周邊建筑物、居民的安全防護設施,現場的安全文明施工措施,同周邊政府單位包括環衛、城建、公安、交通、建委、街道辦事處、居委會及周邊企(事)業單位為保證工程質量、進度而作的協調等工作。

　　四、工程范圍:

　　按甲方提供的施工圖紙和甲方批準的施工組織設計在現場指定區域內進行施工,余土外運至渣場。

　　五、合同工期:

　　開工日期:20xx年3月1日;竣工日期:20xx年1月10日。合同工期總日歷天數310天。

　　六、合同價款:

　　本合同采用單價包干合同,即乙方完成合同約定承包范圍內全部工程內容和工作內容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械設備等的進、出場費)、管理費、保險費、利潤、稅金以及環衛出渣費、工程周邊社會關系協調等全部費用組成,其單價為:

　　1、場內回填部分，按20元/m3(運距2公里內);

　　2、余土外運部分，按48元/m3

　　3、場內回填工程量約為11萬立方，土石方外運工程量約為33萬立方米,合同金額暫定 1804萬元。

　　七、工程結算:

　　工程完成5000m3時，甲方向乙方支付完成工程量80%，工程完工驗收合格廣州亞運城D地塊土方工程 1

　　八、工程質量及技術要求:

　　本工程嚴格按照國家現行《土石方爆破工程施工質量驗收規范》、《建筑工程質量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎工程施工質量驗收規范》等進行施工和驗收。同時,本合同約定:

　　1、土石方工程施工完成后的驗收標高與設計標高的誤差不大于±10cm,垂直面無偏坡。

　　2、進場施工前,必須提前7天向甲方分別提交:土石方調配及外運施工方案、安全文明施工方案及質量進度保證措施。

　　3、場內填筑部分必須分層碾壓密實,并優先選擇頁巖以內土石方回填,且在頁巖以內土石方有剩的情況下,不得選用砂巖回填。

　　4、建筑物及其基礎外邊線 6m以外范圍內,回填土石方必須分層碾壓,密實度不得小于90%。

　　5、竣工資料為壹式伍套。

　　九、安全施工:

　　乙方應嚴格按照國家有關安全施工規范進行施工,采取嚴格有效的安全防護措施,在施工作業中,所遇任何與工程相關事故,均由乙方自行負責(不含地下市政設施)。

　　十、違約責任:

　　1、本合同工程不允許分包,若甲方核實乙方有分包行為,甲方有權單方面終止合同,乙方在接到甲方書面通知后3日內必須無條件退場,并承擔該工程總工作量20%的違約金。

　　2、若乙方延誤工期,甲方按1000元 /天扣罰乙方工程款。

　　十一、本合同一式陸份,甲方肆份,乙方貳份,經雙方簽字蓋章后生效,工程合格交驗結清尾款后自然失效。其它未盡事宜,雙方協商解決。

　　發包單位:

　　承包單位:

　　簽訂日期：

村道路施工合同范本 篇10

　　甲方：X

　　乙方：

　　根據石家莊中宇工程造價師事務所有限責任公司招標文件，招標編號為承德縣水利基礎設施建設項目的招標文件，遵照《中華人民共和國招標投標法》等有關規定，就該項目進行公開招投標后，確定 (乙方)為成交單位，為保證承德縣水利基礎設施建設項目按設計要求高質量、高標準如期完成，使資金發揮更大效益，維護甲乙雙方利益，保持良好合作關系，按照《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲乙雙方簽定如下工程施工合同：

　　一、工程建設地點、內容及工程量：

　　1、設計在 鄉工程量以驗收實際核算為準。

　　2、工程量：工程建設鄉村道路11.9公里，擋土墻1400米。

　　3、工程價款：總價款￥2881298.00元(含工程相關費用)，最后以實際驗收合格的工程量計算價款。

　　二、工程技術要求：

　　工程建設鄉村道路11.9公里，擋土墻1400米。其中孟家院鄉毛杖子村鄉村道路2公里，寬3米，厚15厘米;八家鄉桲欏臺村鄉村道路3公里，寬3米，厚15厘米，擋土墻400米;八家鄉桑園村鄉村道路3.5公里，寬3.5米，厚18厘米，擋土墻600米;大營子鄉八卦嶺村鄉村道路2.3公里，寬3.5米，厚18厘米，擋土墻400米;安匠鄉大窩鋪村鄉村道路1.1公里，寬3.5米，厚18厘米。(具體詳見承德縣八家鄉桲欏臺村、桑園村等20xx年以工代賑鄉村道路工程可行性研究報告)

　　三、甲乙雙方責任

　　(一)、甲方責任

　　1、負責工程的勘測設計，施工指導和質量監督。

　　2、負責向乙方提供施工技術要求、圖紙等技術資料。

　　3、有權對乙方違反施工技術要求的工程項目提出處理意見，確定返工、停工等事宜。

　　4、項目所在地鄉鎮、村負責協調好各種關系，處理好相關事宜，保證該項目順利施工。

　　(二)、乙方責任

　　1、嚴格按甲方設計圖紙及技術要求進行施工，并接受甲方檢查監督。施工中及時與水務部門溝通，保證行洪安全。

　　2、承擔因招投標發生的招標代理服務費等費用。

　　3、保證工程質量，按期交工驗收。

　　4、承擔因施工原因造成的返工、停工、人身傷亡等一切經濟損失。

　　四、工程款結付形式

　　工程全部完成，經甲方及相關部門驗收合格后，乙方憑票據及相關材料結算工程款。

　　五、違約責任

　　1、因甲方技術指導有誤，乙方不承擔施工責任。

　　2、乙方施工質量不合格，甲方有權限期改正，否則終止合同，不支付乙方任何費用。

　　六、本合同一式三份，甲乙雙方各執一份。本合同自甲乙雙方簽字之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

村道路施工合同范本 篇11

　　發包方（簡稱甲方）：下營村凹背村民小組

　　承包方（簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，合同雙方當事人就合同工程施工有關事項達成一致意見，訂立本協議書。

　　第一條工程概況

　　1、甲方工程項目為公益項目，資金通過募捐籌集。

　　2、工程施工地點：鄒頭坳至下營小學約270米。

　　3、工程施工內容：□清路基、□砌石、□填土及夯實、□涵洞接長、□水泥路面。

　　4、工程承包方式：包工、包料、包質量、包工期和包安全等。

　　5、總價款：￥元，大寫（人民幣）：經雙方認可，變更施工內容，變更部分工程款按成本價向甲方計收。

　　6、工期：天。

　　即自年月日開工至年月日竣工；

　　第二條工期

　　一、甲方要求比合同工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工期的相應費用。

　　二、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　三、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　四、因設計變更或非乙方原因造成的停水、停電及不可抗拒因素影響，導致停工8小時以上，工期相應順延。

　　五、發生《廣東省建設工程標準施工合同》規定的不可抗力事件影響時，工期相應順延。

　　六、因乙方原因，工期每延誤一天，乙方應按每延誤一天向甲方支付違約金300元人民幣，甲方有權直接在工程款中扣除。

　　第三條工程質量和竣工驗收

　　一、分項工程的工程質量要求

　　（一）清理路基

　　1、需要對路基范圍內的雜草、樹木清理干凈。

　　2、需要對路基范圍內的軟泥清理干凈。3、需要排干路基范圍內的積水。

　　（二）砌石

　　1、落腳石塊應采用大塊石，單塊重量不小于50公斤。

　　2、采用的.塊石應為堅硬石，不準采用風化石。

　　3、砌石堪落腳底寬為70公分，收面頂寬為40公分，臨空面直立，坡面向路中心傾斜。

　　4、砌石堪每間隔25米設置一道沉降縫，墻身設置排水孔。

　　5、砌石外露面需要采取砂漿溝縫。

　　（三）填土及夯實

　　1、采用好土回填路基，禁止采用軟泥回填。

　　2、屬于水泥路面下填土應分層夯實，分層厚度不大于50公分。

　　（四）涵洞接長

　　1、清理基底軟泥；

　　2、側墻砌石，墻厚70公分。

　　3、蓋板采用鋼筋網+c20混凝土澆筑，厚度15公分。

　　（五）水泥路面

　　1、路面厚度為15公分，路面寬度為3米。

　　2、采取c20標號混凝土配合比，每立方米混凝土用料：水：175kg，水泥：343kg，砂：621kg，石子：1261kg。配合比為：0.51:1:1.81:3.68。

　　3、水泥采用東風水泥，砂子采取河砂，禁止采用麻枯砂。

　　4、水泥進場數量應經甲方代表登記驗收，砂子進場應通知甲方代表驗收。甲方代表同意驗收后方可使用。

　　5、水泥路面的施工應符合國家規范的要求，做好混凝土的配料、攪拌、振搗和收面等工序施工，應對路面進行拉毛處理，防止路面過滑。

　　二、隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收

　　1、隱蔽工程：清基、落石腳等

　　2、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方在約定時間不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予以承認。如甲方提出復驗時，乙方按要求辦理復驗，如復驗合格，甲方應承擔費用及由此造成的停工損失且工期順延。隱蔽及中間，乙方應提前24小時通知甲方。

　　三、當甲方代表發現有質量問題時，乙方應及時進行整改，若乙方不整改，甲方代表可責令乙方停工直至解除合同。

　　四、在竣工交付前一星期交付工程質量驗收整改通知單給甲方，以便對不合格項目提前維修完善。

　　五、由于乙方原因造成質量事故或返工，其返工費由乙方承擔，工期不順延。

　　六、工程竣工后，乙方應及時通知甲方驗收，甲方自接到通知7天內組織驗收并辦理驗收、工程量核實、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的人工費，看管費每天100元人民幣。

　　七、材料在使用前，乙方應提供給甲方樣品，并經甲方確認后，方可使用。乙方在施工過程中，應自覺接受甲方的監督，嚴格按照設計方案施工。如發現施工期間與合同規定的材料和工藝不相符，甲方有權要求拆除重做所浪費的材料及人工均由乙方負責。

　　八、根據合同要求，乙方應按時、按質、按量完成施工任務，如甲方在施工期間對原方案提出修改意見，須及時向乙方提出修改方案，甲乙雙方認可后按修改方案施工、驗收、結算。

　　九、乙方應做好質量和安全保證措施，若在施工過程中發生的質量事故和安全事故均由乙方負全部責任。由此，若造成甲方損失，甲方有權追究乙方的責任。

　　十、乙方施工完畢后，做到人走場清，讓甲方滿意。

　　第四條工程計量和工程結算

　　一、乙方不得隨意增加甲方確定的工程量。乙方應按現場的情況復核甲方提出的預算工程量，若乙方認為施工會超出預算工程量時應在施工前提出，雙方再核實，最后以雙方核實的為準。

　　二、所有的分項工程計量必須由雙方在現場實測實量，雙方簽字認可。

　　三、若實測工程量大于預算工程量，則按預算工程量計價。若實測工程量小于預算工程量則按實測工程量計價。

　　四、乙方未通知甲方現場實測實量的工程量，甲方可以根據現場情況進行實測實量，若已經無法實測實量，則按預算工程量的85%計價結算。五、甲方僅對驗收合格的工程進行計價結算。

　　第五條工程款支付

　　1、簽訂合同七天內，預付工程總價20%，計為元整，作為備料款。

　　2、單個分項工程完成后，支付該項工程總價60%。

　　3、工程驗收合格后一周內支付至工程總價的95%。

　　4、按工程總價的5%為質保金，計為元整；

　　第六條保修約定

　　一、保修期限為365天，自通過甲方的竣工驗收之日起計算。

　　二、乙方保修范圍是指因乙方施工質量或加工工藝不當等因素所造成的質量問題（非竣工驗收后人為造成的損壞視為質量問題）的維修，如不屬于以上問題造成的維修，除材料由甲方本身購買外，乙方將收取相應的人工費。

　　三、如乙方怠于履行保修義務，甲方有權另行委托第三方進行維修，費用由乙方承擔。

　　第七條合同爭議與終止

　　一、因本合同或與本合同有關的爭議，雙方應通過協商解決；協商解決不成，采取向當地的人民法院起訴。

　　二、本合同一式陸份，甲方執肆份，乙執貳份，具有同等法律效力。

　　三、合同雙方當事人履行完本合同全部義務，發包人向承包人支付完竣工結算款，承包人向發包人交付竣工工程后，本合同即告終止。

　　甲方代表：

　　乙方：

　　身份證號碼：

　　身份證號碼：

　　地址：

　　地址：

　　開戶行：

　　帳號：

　　開戶行：

　　帳號：

　　電話：

　　電話：

　　日期：

　　日期：

村道路施工合同范本 篇12

　　發包人：西村村委會(以下簡稱甲方)

　　承包人：建筑安裝工程公司(以下簡稱乙方)

　　經過甲乙雙方協商，就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執行。

　　一、工程項目

　　1、工程名稱：歸西村混凝土道路

　　2、工程地點：歸村西村

　　3、承包范圍：350米混凝土道路

　　4、承包方式：包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。

　　5、合同價款：合同總價款15萬元。

　　二、技術要求

　　1、路面為18cm厚C25水泥混凝土路面，寬3。5米。

　　2、18cm厚3：7灰土墊層。

　　三、施工及質量要求（房屋維修合同）

　　1、路基處理

　　在原有路基的基礎上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實。

　　2、嚴格控制路面材料質量，墊層必須夯實，否則返工。

　　四、雙方權利和義務

　　1、發包人主要工作：

　　負責場地三通一平；

　　2、承包人主要工作：

　　負責本工程施工范圍內的施工安全工作。承包人應按有關規定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發生的費用；做好現場設備、材料的照管工作。

　　五、工程價款的支付

　　工程竣工拔工程總造價的98%。工程質量保證金為總造價的2%，質保期一年，質保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質保金。

　　六、安全文明施工

　　承包人應按建設總承包單位工程施工現場管理規定及發包人統一管理制度的規定，精心組織、文明安全施工；發包人、總承包單位對承包人任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。

　　承包人在施工過程中發生的一切安全事故、質量事故均有承包人自行負責并承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。

　　甲方：

　　乙方：

　　20xx年x月x日

村道路施工合同范本 篇13

　　甲方：x

　　乙方：x

　　依據《合同法》、《建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方協商意見一致，達成共識，訂立本協議，供雙方共同遵守執行。

　　一、工程概況：

　　1.工程名稱：x

　　2.工程地點：x

　　3.工程范圍、規模：x

　　二、工作內容：

　　1.乙方按甲乙雙方共同簽字認可的`灰線范圍及指定深度進行開挖，并負責修邊檢底和將所挖土石方運出場外(棄土由乙方自行解決)。

　　2.此工程為包工包料。工程所需機械設備、油料均由乙方自備、承擔。

　　3.乙方負責修邊檢底應達到甲方或設計要求的深度和寬度。甲方不另支付費用。

　　4.施工過程要減少對周圍環境道路的影響，從車上掉下來的土石方造成的路面污染由乙方負責處理。如有出現因污染道路造成的罰款全部由乙方負責。

　　三、合同工期：

　　1.經雙方協商確定，工期為 日歷天，自 年 月 日起至 年 月 日。

　　2.若施工過程中發生不可抗力情形或者甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。停工期間乙方應合理安排現場的人員、機械、設備，甲方不承擔因停工對乙方產生的一切損失。

　　四、工程價格及支付方式：

　　1.土方挖運綜合單價(開挖、外運等)為 元/立方米(天然實方計算,暫定 立方米);石方挖運綜合單價(開鑿、破碎、切割、外運等)為 元

　　2.場內若需要回填，應按甲方指定回填，不計回填費用。

　　3.上述綜合單價為包干價，本價格包含本合同所有工作內容：

　　(1)土石方開挖所使用的全部人工、材料、機械、油料;

　　(2)土石方運輸過程中所采取的密閉措施，因現場條件限制須要修建的臨時道路及必要的措施(沉沙井及沖洗設施)等;

　　(3)傾倒時渣場的費用;

　　(4)運渣車上路時與環衛、交通、城管等相關部分協調的費用;

　　(5)管理費;

　　(6)利潤;

　　(7)安全文明施工費;

　　(8)稅金;

　　(9)各種保險費用;

　　(10)主管部門收取的費用或因市場因素發生的各種漲價及一切場內場外安全文明施工等費用。

　　4.上述綜合單價為固定價格，不隨施工時間、次數、施工分層分段、所遇到土石方的類別、施工深度、施工天氣、道路狀況等任何因素而改變。

　　5.土石方工程量的確認：現場正式開挖前，甲方、乙方共同對現場地形標高進行測量、簽證，雙方簽字后保存基礎數據;工程開挖結束，經甲方、乙方驗收合格后，共同對現場地形標高進行測量、簽證，計算出總挖運土方和石方工程量，進行簽證確認，最終確認的數據為該工程總價結算的依據。

　　6.支付方式：乙方完成工程驗收合格并辦清結算雙方簽字生效后20日內，甲方支付乙方工程款的50%，20xx年春節前支付結算總價的5%～20%,待甲方主體工程完工后60內，甲方以支票方式結清工程款。

　　7.工程款支付前，須提供正規建安發票，否則，甲方可暫時拒絕支付，由此引起的責任由乙方承擔。

　　五、質量要求：

　　乙方保證工程質量達到驗收標準要求,乙方不聽從甲方現場代表指揮,工程質量達不到驗收標準,由乙方負責并承擔未按要求到位的邊角處等的返工費用或超挖回填的返工費用，按未到位或超挖工程量1立方米扣已完工程量100立方米的比例在結算時扣減。

　　六、雙方責任和義務：

　　1.甲方責任和義務

　　(1)負責辦理好本項目開工所需的部分手續，施工期間所用水電費由甲方負責，水電表接至施工圍墻，表后的管線全部由乙方自行安裝布置，排污管由甲方提供管子 ，乙方組織安裝并負責維護(其于由乙方自行協調多方關

　　(2)甲方派代表在工地進行技術、質量監督、檢查、辦理有關施工簽證，驗收手續等。

　　(3)工程變更：甲方以書面形式通知乙方，乙方應無條件執行，如須要可簽訂補充合同或另外辦理施工簽證。

　　(4)工程竣工后，甲方應組織相關人員在乙方完工并申報后7日內進行驗收。

　　2.乙方責任和義務

　　(1)乙方應制定相應安全措施，加強對現場施工人員的安全教育，如在施工中發生安全事故，造成人員傷亡和財產、經濟損失，一切責任由乙方自負，甲方不承擔任何責任。

　　(2)除非發生不可抗拒的自然災害和甲方造成的原因之外，乙方不能隨意推遲工期，更不能隨意解除合同，否則后果自負。

　　(3)乙方應負責土石方挖運和石方開鑿外運的全部機械設備并合理組織施工和機械車輛調配，保證工程按期完成。

　　(4)乙方應服從甲方代表統一指揮，按照甲方要求進行施工工作，并嚴格控制場地內的開挖設計深度和寬度，砂巖部份必須保證基底不得小于軸線外800mm。

　　(5)負責協調周邊關系，外部因素造成的一切問題產生的費用，由乙方承擔。

　　(6)施工單位在施工作業時應嚴格管理,杜絕安全事故的發生,如在施工過程中(不論是在施工場地內還是運輸途中)發生任何安全事故均由施工單位負全部責任。

　　(7)棄土場由乙方負責協調處理，所產生的費用由乙方承擔。

　　七、違約責任：

　　1.乙方如不能按合同規定的時間和工程內容完成，扣減工程價款的5%。如乙方單方不能履行，中途退場按實際完成部分的60%結算。

　　2.由于乙方原因造成工程質量不合格，應及時補救，直到合格為止，其費用由乙方自行承擔。造成工期延誤及損失由乙方全部負責。若乙方不聽從甲方現場代表指揮,工程質量達不到驗收標準，按本合同第五條執行。

　　3.乙方未按期完成工程內容，每逾期1日，乙方應向甲方支付本工程合

　　4.甲方有權在工程結算時，扣除因乙方原因所應由乙方承擔的費用、違約金。

　　5.乙方在合同簽訂后5天內進場并開工，如延時進場開工，每延遲1天扣罰金為本工程合同總價的千分之一。

　　八、獎勵：

　　1.乙方在合同約定完工時間內，安全且保質保量完成本工程，甲方獎勵乙方15萬元。

　　2.乙方在本條第一款的基礎上，每提前一天甲方獎勵乙方2萬元人民幣，本項最高獎勵15萬元。

　　九、爭議解決方式：

　　1.本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協商解決。

　　2.本合同引起的糾紛自行協商解決未果，訴訟當地人民法院解決。

　　十、其他：

　　1.此合同一經簽訂，即具有法律效力，立即生效，雙方不得違反。

　　2.此合同一試 伍 份，甲方執 肆 份，乙方執 壹 份，結清款項后本協議自動失效。

　　甲方(簽章)：

　　乙方(簽章)：

　　簽訂日期： 年 月 日

村道路施工合同范本 篇14

　　發包人： (以下簡稱甲方)

　　承包人： (以下簡稱乙方)

　　經過甲乙雙方協商，就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執行。

　　一、工程項目

　　1、 工程名稱： 公路橋涵工程

　　2、 工程地點： 花久公路DJ5標K56--K59

　　3、 承包范圍： 94.68米橋涵施工

　　4、 承包方式：包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過

　　5、 合同價款：以甲方業主最終確定結算單價在扣除 的費 用后，作為雙方之依據。

　　二、 施工及質量要求

　　1、乙方須按設計規范及質量要求進行施工嚴格執行進度質量、安全、生產。

　　2、因乙方原因造成工程質量缺陷或延誤工期，乙方所交付的履約保證金將作為甲方對乙方的經濟處罰。

　　三、履約保證金

　　甲、乙雙方約定，為切實保證工程質量和工期，乙方在本合同簽約后 日內須向甲方支付合同履約保證金 元，待雙方所簽訂合同自然終止，在乙方沒有違約和履行完施工質量缺陷責任的前提下由甲方無息退付乙方。

　　四、 施工日期自 年 月 日始至 年 月 日終止。

　　五、本合同經甲、乙雙方簽字蓋章成立，由乙方交付甲方履約保證金后合同生效。

　　六、本合同一式兩份，甲、乙雙方各備存一份。

　　甲 方：

　　乙 方：

　　年 月 日

村道路施工合同范本 篇15

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　為了確保x鄉x村通村道路建設工程順利實施，按期保質保量完成工程項目，根據經濟合同法有關規定，結合本工程的特點，經甲乙雙方充分協商，特定立本合同：

　　一、工程施工項目、內容

　　按照本工程建設內容以及工程建設方案，工程路段總長度為公里，路寬度4米，厚20厘米砂石路面。

　　二、工程造價及承包方式

　　工程造價按照設計公里，工程造價元，承包給乙方實施。結算時按實際完成的工程量進行。

　　三、工程質量要求及鋪筑工藝

　　1、乙方要嚴格按砂石路工程技術標準和工程施工技術規范組織施工，對承建的工程質量負全部責任，必須達到合格工程。按《砂石路質量檢驗評定標準》驗收。

　　2、乙方必須接收甲方和交通部門的監督管理，若有違反者，視為違約，由此引起的不良后果和責任，由乙方全部承擔。

　　3、乙方必須嚴格按照施工的工程程序進行規范施工，最終工程完工后由建設單位和區減負辦;區稅改辦及相關部門聯合驗收。

　　四、施工期限

　　本工程工期從20xx年6月18日至20xx年07月18日完工，工程竣工后由區減負辦;區稅改辦及建設單位組織驗收合格為準。

　　五、雙方的權利和義務

　　1、甲乙雙方有權相互監督本合同第一條款的履行情況。

　　2、甲方有權對乙方的施工進行全過程的質量監督，乙方須聽從指揮，接受監督和檢查。

　　3、質檢人員對工程要認真負責，堅守崗位，堅持原則，隨時協商解決施工過程中存在的問題。

　　4、甲方根據工程需要為施工提供必要的便利條件。

　　5、甲方的義務

　　①甲方有義務負責協調現場有關問題。

　　②按合同履行支付工程價款(工程款在減負辦撥付后撥付乙方)。

　　6、乙方的義務

　　①全面負責工程的質量、工期、施工等工作，做好施工前的各項準備工作，保質保量按期完成施工任務。竣工后，乙方提供竣工資料并提出竣工驗收申請。

　　②必須嚴格按照工程規范的程序進行施工，不得偷工減料、降低工程標準，否則甲方有權要求乙方返工、停工。

　　③乙方全權負責施工安全，做到安全文明施工，采取各種安全措施，教育施工人員杜絕各種安全事故發生;若發生事故，一切責任由乙方承擔。

　　六、合同的變更與解除

　　1、合同的變更

　　因工程的需要，確需增加或減少工程量，經甲乙雙方協商需要變更合同的方可變更，單方不得變更合同。

　　2、合同的解除

　　①開工通知書發出三日內乙方遲遲不動工的;

　　②乙方在修建過程中不按合同和質量要求施工的;

　　③乙方在施工過程中，因質量問題甲方責令限期整改，而沒有整改的;

　　④工程完工后，超過保修期和付清工程款后合同自行解除。有上述情形之一的甲方有權要求解除合同。

　　七、本合同未盡事宜，雙方協商解決，可簽訂附加合同，簽訂的附加合同與本合同有同等的法律效力。

　　八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，從甲、乙雙方蓋章、簽字之日起生效。

　　建設單位：(蓋章)

　　施工單位：(蓋章)

　　合同簽定日期：20xx年xx月xx日

村道路施工合同范本 篇16

　　發包人(全稱)： (以下簡稱甲方)

　　承包人(全稱)： (以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方不本施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況： 村內道路硬化工程 米，寬 米，硬化面積 平方米。工程內容包括路基平整、灰土墊層、水泥路澆筑等，工程總預算 萬元。

　　二、合同期： 年 月 日開工至 年 月 日完工，總工期為 天。

　　三、質量要求及獎懲措施：

　　1、嚴格按照《乾縣村內道路硬化項目質量管理手冊》的要求，確保合格(由村兩委會邀請專業人員驗收)，必須做到安全生產，文明施工。

　　2、村內主干線路面按四級公司水泥混凝土路面標準建設，質量目標合格。

　　①2:8灰土，厚15cm墊層;水泥強度必須是以上，水泥混凝土標號為C25標號。板厚18cm，彎拉強度以上。

　　②施工中的主要材料應進行各項物理性能指標試驗，其中粗骨料必須采用碎石，符合國家有關標準規定，根據材料各項指標和水泥的實際標號，選擇最佳配合比(水泥要有出廠證明、質保單);施工中試驗規程應嚴格按《公路工程水泥混凝土試驗規程》，不合格材料不得進場施工

　　③路面采用橫向拉毛或機具壓槽等抗滑措施，其磨擦力應符合施工規范要求，路面與其他構造相接應平順，做到路面邊緣不積水。

　　④混凝土鋪筑后按施工規范要求養護;混凝土路面外觀無脫皮、印痕、裂紋、石子外露和缺邊掉角等病害，且符合規范和工藝要求。

　　⑤工程檔案資料及試驗資料送 村委會一份備查。

　　3、獎懲措施：承包人必須嚴格按有關規范、標準施工，確保工程質量。工程質量未達到合格必須無條件返工，承擔返工損失，保質期為一年。

　　四、工程承包方式及合同價款：包工包料，竣工工程結算以承包價為基礎，其承包單價為水泥路面板厚18cm單價為 元/平方米;工程量按實結算。

　　五、付款方式：根據工程進度的需要，籌資部分由村級申請撥付。項目完工后，經驗收合格待上級撥款到位后由村級申請撥付。

　　六、承包人向發包人提供履約擔保，擔保方式為：履約保證金每公司貳萬元，交鎮財政所一事一議專戶。履約保證金在工程驗收合格后撥付。

　　七、獎罰措施：

　　1、工程在 年 月 日前竣工。除不可抗拒因素外(天雨除外)，拖延期一天罰100元。

　　2、承包人在決標后須向乙方遞交本工程投標時的項目管理班子詳細名冊，要求項目經理到崗率每月不得少于某日。未事先征得發包方同意，抽查時發現擅自缺崗責令到崗外，處以每人每天罰款100元。另外，在工程合同簽訂后不得轉包，否則視為棄標，履約保證金將不退還，該工程予以重新招投標。

　　3、承包人必須接受發包人的監督員監督，接受整改意見。

　　八、安全責任：

　　1、施工前由發包人負責清理好在施工范圍內的農作物;施工期間有關政策處理糾紛由發包人負責。

　　2、承包人施工期間爆破作業人員必須持證上崗(三員三證齊全)，并做好安全保險等相關手續，若由承包人引起的發生人身安全和行車安全、群眾糾紛等大小事故，一切責任和經濟補償均由承包人負責。

　　九、該工程的招標文件作為簽訂施工合同的附件，承包人應遵守建筑業法律、法規和各項有關政策。

　　十、該工程質量保修責任與義務按國家20年某月某日頒發的《建筑勤務員質量管理條例》等有關規定執行。

　　十一、本合同一式五份，承包人、發包人、采購中心、鎮政府各執一份，項目資料內附一份。

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　20xx年xx月xx日

村道路施工合同范本 篇17

　　發包人：召陵區歸村西村村委會(以下簡稱甲方)

　　承包人：漯河市富地誠達建筑安裝工程公司(以下簡稱乙方)

　　經過甲乙雙方協商，就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執行。

　　一、工程項目

　　1、工程名稱：歸西村混凝土道路

　　2、工程地點：歸村西村

　　3、承包范圍：350米混凝土道路

　　4、承包方式：包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。

　　5、合同價款：合同總價款15萬元。

　　二、技術要求

　　1、路面為18cm厚c25水泥混凝土路面，寬3。5米。

　　2、18cm厚3：7灰土墊層。

　　三、施工及質量要求

　　1、路基處理

　　在原有路基的基礎上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實。

　　2、嚴格控制路面材料質量，墊層必須夯實，否則返工。

　　四、雙方權利和義務

　　1、發包人主要工作：

　　負責場地三通一平；

　　2、承包人主要工作：

　　負責本工程施工范圍內的施工安全工作。承包人應按有關規定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發生的費用；做好現場設備、材料的照管工作。

　　五、工程價款的支付

　　工程竣工拔工程總造價的98%。工程質量保證金為總造價的2%，質保期一年，質保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質保金。

　　六、安全文明施工

　　承包人應按建設總承包單位工程施工現場管理規定及發包人統一管理制度的規定，精心組織、文明安全施工；發包人、總承包單位對承包人任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。

　　承包人在施工過程中發生的一切安全事故、質量事故均有承包人自行負責并承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。

　　甲方：乙方：

　　20xx年4月16日

　　鄉村公路施工合同

　　甲方：xx人民政府（以下簡稱甲方）乙方：建筑安裝工程有限公司（以下簡稱乙方）xx村公路砼路面改造工程經過公開招標評標，由乙方中標承建。為明確甲、乙雙方的權利和義務，經雙方協商一致，特簽訂如下合同，共同遵照執行。

　　一、工程總價及結算依據

　　該工程承包價為：2362173.00元（人民幣貳佰叁拾陸萬貳仟壹佰柒拾叁元整含稅費），本工程采用總價承包合同形式計算工程承包合同總價（合同價不包括漿砌片石水溝，片石水溝按縣有關補助政策以實際施工量結算）。施工單位按圖施工，以合同中的總價進行決算，建設方提供的工程量清單中的工程量及工程造價僅作為編制標底和投標書參考。

　　二、工程內容

　　xx村公路砼路面改造工程長4.37216公里，對路基進行整治，鋪筑水泥穩定層（底基層水穩層可用片石補強），新鋪水泥砼路面。改造為四級水泥砼路面，路基寬5.0米，c30水泥砼路面寬3.5米，c20水泥砼路肩0.75米×2，增設部分涵洞、防護設施、排水溝等附屬設施，詳見設計文件。

　　三、材料供應及要求

　　1、本工程所需水泥按縣公路指揮部單價290元/噸由甲方采購，乙方自行運輸，在運輸施工中乙方只能用于該路段修建，否則，發現一次，扣乙方工程款壹萬元；其他材料由乙方自購。

　　2、材料質量要求

　　（1）河沙：河沙或機械吸沙；

　　（2）片石：300號強度以上；

　　（3）碎石：正規產地碎石；

　　（4）條石：300號強度以上；

　　（5）水泥：32.5級普通水泥，須有廠家質檢部門的合格證書或質檢書。

　　3、凡經質量監督小組的監督員或縣質檢站或農村公路建設指揮部建管處現場人員抽驗發現不合格材料,一律不得使用，并限期運出現場，否則由監理工程師或建設單位組織運出，產生的費用由施工單位承擔，并在工程進度款中扣除。四、工期

　　1、本標段工期6個月（日歷工期），自20xx年9月3日至20xx年3月2日（具體工期開始時間以指揮部開工令為準）。

　　2、工期允許延長的條件：

　　（1）建設單位變更設計，妨礙了施工進度；

　　（2）異常惡劣的氣候條件，影響施工安全或工程質量；

　　（3）建設單位通知暫時停工。

　　3、工期延長的決定，若發生第2條規定的情況之一，施工單位應書面報請甲方同意后，方可順延工期。

　　4、除第2條規定的允許延長工期的條件外，施工單位簽訂施工合同后連續15天不進場動工，視為違約，甲方有權收取施工單位繳納的履約保證金作為違約金。若施工單位連續20天停工，甲方除收繳履約保證金外，有權清場，直接解除與施工單位簽訂的施工合同，并追究施工單位的違約責任，同時按施工單位所完工程量結算，工程款在二年內支付，不計息。

　　5、施工單位每延誤一天懲500元，提前完工一天獎500元。

　　6、該工程以竣工驗收合格之日為竣工日期。

　　五、甲方的`一般義務

　　1、開工前為乙方辦理屬甲方完善的施工所需的各種手續。

　　2、協助乙方落實施工所需砼拌合場水、電管網，以保證施工需要，費用由乙方承擔。

　　3、派駐現場質量監督人員，監督乙方施工質量。

　　4、協助解決施工管理以外的可能影響施工的有關事宜。

　　5、根據乙方的竣工報告，組織有關部門檢查驗收。

　　六、乙方的一般義務

　　1、嚴格按照合同規定的承包范圍及內容組織施工，保證質量，按期完成工程任務。

　　2、做到施工現場符合安全文明施工有關規定。

　　3、接受甲方、銅梁縣公路質量監督檢測站、縣農村公路建設指揮部建管處對施工現場的質量監督。

　　4、工程完工后，按交通部公路工程交（竣）工辦法編制工程竣工資料及決算報告，一式六份并送交甲方歸檔。

　　七、工程質量檢查驗收及標準

　　1、乙方必須按圖施工，幾何尺寸不得擅自改動。

　　2、本合同工程質量，按交通部JTGF80-20xx《公路工程質量檢驗評定標準》執行，必須達到合格工程或優良工程。

　　3、工程所需各種建材乙方須自行抽查、驗收。經自檢或甲方、質檢站檢驗不合格材料，一律不準使用，并限三天內自行運出施工現場。

　　4、施工中，乙方必須按照施工設計圖和交通部現行公路工程技術規范進行施工，各個工序的試驗、檢驗乙方應做到原始記錄齊全，數據真實可靠，各個工序完結后，經監理、甲方、質檢站檢驗驗收合格后，方可進行下一個工序施工。否則，將不予計量。

　　5、砌筑的砂漿、路面砼配合比應符合設計要求，必須試壓件，拌和均勻，隨拌隨用。

　　6、凡經甲方、質檢站檢查指出質量不符合要求的，乙方必須無條件返工，直到達到設計要求，所發生的返工費用由乙方承擔。

　　7、乙方在施工中不采納甲方、質檢站整改意見的，甲方有權終止乙方承包合同，所造成的損失由乙方承擔。

　　8、工程完工后，乙方應采用書面通知甲方驗收。甲方在接到通知后10—15日內組織有關部門檢查驗收。

　　9、經驗收若是乙方原因造成工程質量達不到設計要求，乙方必須無條件在限期內返工直至達到合格工程。由此造成逾期交付的，應承擔工期延誤責任。若在限期內不返工，建設單位有權另行組織其他施工單位施工，所產生的費用在承包方工程款中扣除。

　　10、本工程質保期從竣工驗收合格之日起計算，質保為兩年。保修期內若發生質量缺陷，乙方應無償返工達到合格工程，若乙方不履行返工義務，則由甲方組織他人修復，所產生的修復費用在乙方工程余款和質保金中扣除。

　　八、施工安全

　　1、乙方在施工過程中，應切實加強安全管理，做到安全施工、文明施工。施工時需設立安全警示標志，必須確保車輛和行人安全。若發生安全責任事故概由乙方全部承擔法律及經濟責任，甲方不負任何責任和費用。2、在施工作業中，因施工行為造成施工現場以外的房屋、青苗、地上地下管網損害及人身損害賠償由乙方負責。

　　九、工程款結付與履約保證金的返還

　　1、本工程分四次支付鎮自籌部分工程款（縣補助資金按縣相關政策支付），路基完工付20萬元、水穩層完工付40萬元、C20混凝土路肩完工付10萬元、全部工程完工付10萬元，余款除質保金外從工程完工驗收之日起二年內付清，不計息，如未付清余下工程款按信用社同期貸款利率計算。完工完成50%時，退還50%履約保證金；全部工程交工驗收合格后，退還余下履約保證金。

　　2、該工程質保期二年，質保金為合同總價的5%，質保期滿無工程質量缺陷，甲方如數返還。

　　十、本工程獎懲

　　本工程驗收達到優良工程建設方獎承包方工程總價的1%，合格工程不獎不懲。

　　十一、違約與爭議的解決

　　1、違約金按承包總價的5%計算。

　　2、違約金支付不足損失部分，守約方有權追償不足部分損失。

　　3、發生爭議雙方應在監理組主持下協調解決，協商不一致時，任何一方可向工程所在地人民法院起訴。

　　4、協商或起訴期間不得影響或停止施工，除訴訟保全以外。

　　十二、合同的變更與解除

　　1、合同履行中，因未盡事宜或變更設計增加工程量，雙方可簽訂補充合同，補充合同與主合同具有同等效力。

　　2、合同履行中，因乙方無力繼續履行施工合同所規定的義務，申請解除合同的，主動承擔違約責任，雙方可協商終止合同，協商不一致時，可訴請法院解決。

　　十三、其他

　　1、本工程招標文書、施工設計圖、變更通知書等是合同的組成部分。

　　2、本合同經雙方簽字后生效，工程竣工決算審計付清工程款后自然失效。

　　3、本合同正本二份，甲、乙雙方各持一份，副本四份，由甲、乙雙方分別送有關部門，正、副本具有同等法律效力。

　　甲方乙方

　　20xx年1月1日

村道路施工合同范本 篇18

　　發包方（甲方）： 房地產開發有限公司

　　承包方（乙方）： 園林綠化有限公司

　　一、 工程概況：

　　1、 工程名稱： 小區道路硬化工程

　　2、 工程地點： 小區

　　3、 承包范圍：包工包料

　　4、 合同工期：45天

　　5、 開工日期：20x年4月25日

　　6、 竣工日期：20x年6月10日

　　7、 合同價款：總價款約為：328萬元，工程量按照實際發生量進行結算（后附工程預算單），乙方報工程預算，甲方審定。

　　二、 甲方職責：

　　1、 依據建設工程管理的法律法規以及城鎮道路建設工程技術規范對乙方施工進行全過程的技術、質量、安全、進度管理。

　　2、 協助乙方解決施工過程中遇到的問題。

　　3、 按照施工方案要求對乙方施工技術規范、質量指標進行檢查監督，負責建筑材料、隱蔽工程的檢查、驗收工作。

　　4、 根據實際需要，審核批準工程變更方案，審定工程簽證。

　　5、 負責抓好對工程隊的安全教育，定期進行安全檢查。

　　三、 乙方職責：

　　1、 認真貫徹執行工程建設的法規及各項地方性法規，依據施工方案要求組織施工。

　　2、 每道工序完工后需經甲方驗收合格后方可進行下一道工序的施工。

　　3、 所購進的建材必須符合國家材質技術指標，具備產品合格證書及相關質

　　檢手續，并經甲方驗收合格，方可使用。

　　4、 抓好本施工隊全體人員的安全教育，搞好施工現場安全設施、警示標志配置及各項安全防護工作，嚴格施工機械、電器設備的安全操作規范，積極配合甲方的各項安全檢查。

　　5、 未按照施工技術規范及工程質量要求組織施工而造成的廢品工程，應予以返工并承擔相關費用。

　　6、 乙方工程管理及施工人員違章操作造成的損失由乙方承擔，不可抗力因素造成的損失由甲乙雙方協商解決。

　　四、 工程決算：

　　工程竣工后，依據工程各項目實際發生量及工程量清單所確定的價格標準據實結算。

　　五、 付款方式：

　　依據工程進度雙方商定。工程竣工驗收合格后，支付工程總價款的百分之九十五，預留百分之五保修金，保修期為一年，期滿未出現質量問題，支付余款。

　　本合同自簽訂之日生效，甲乙雙方共同遵守，如有爭議，雙方協商解決。 本合同一式四份，甲乙雙方各一份，甲方存檔二份。

　　發包方：（公章）承包方：（公章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　年月日

村道路施工合同范本 篇19

　　發包方：_________________________(以下簡稱甲方)

　　承包方：_________________________(以下簡稱乙方)

　　承包方建設的西嶺角村雙腰溝道路工程，有西營鎮西嶺角村委會承包。承包方必須找施工質量可靠、安全意識強并且有道路施工資質的隊伍負責本工程的施工。本工程因地形復雜、無專用施工道路，在施工時要特別注意材料運輸時的交通安全。施工所用的施工機械、機具、電源、水源均有乙方自備，并協調好上級主管部門及周邊的關系。為了明確甲乙雙方的權利和義務，特簽訂本合同。

　　一、工程名稱：_________________________

　　二、工程地點：_________________________

　　三、工程內容：在原土路基上做砼路面，寬約______米，厚度______厘米，砼強度等級______以上，含砼攪拌、運輸、振搗、養護全部內容。(包括割縫)

　　四、承包方式：包工包料。

　　五、工程造價：按每平方______元，按實計算。

　　六、質量要求：按現行的“____________”驗收，合格工程。

　　七、材料要求：黃沙采用含土量少的天然黃沙，堅決不能用人工沙、石硝等不合格品。水泥采用大生產廠家的產品，重量公差不大于2%。石子規格1—3厘米，不準含泥土。在澆筑砼路面時不準加入石塊。若因砼配比不合理、攪拌時間過短，路面施工達不到規范要求，甲方在告知整改無效的情況下，有權要求停止施工，不付工程款。

　　八、安全施工：在整個施工過程中(包括材料運輸、保管)所發生的工傷事故均由乙方負責，與甲方無關。

　　九、付款方式：工程竣工驗收合格后，______天付工程總額______%，滿______天無質量問題付______%，余款滿______年付清(工程保質期為______年)。

　　十、工期：開工日期___________年____月____日，竣工日期___________年____月____日。天氣情況工期不順延，若工期拖延一天罰乙方____元，累計計算。

　　十一、質量保證金____萬元____天之內退還。

　　十二、未盡事宜甲乙雙方協商解決。

　　十三、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，自合同簽訂之日起生效。

　　甲方：_________________________

　　乙方：_________________________

　　_____________年______月______日