新版建設施工合同（精選30篇）

新版建設施工合同 篇1

　　甲方：　　乙方：　　根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，乙方承接甲方外墻涂料工程施工事宜，經雙方友好協商，簽訂本合同。　　

　　第一條：工程概況　　

　　1、工程名稱：　　工程地點：　　

　　2、工程范圍：根據施工圖紙和甲方要求負責外墻涂料工程的樣板制作、材料供應和施工、檢測驗收及維護等；　　

　　3、承包方式：包工包料包檢測驗收合格；　　

　　4、質量等級：按照國家有關規范進行檢測驗收，乙方承諾工程項目均達到國家驗收標準的優良等級。　　

　　第二條：工程期限　　

　　一、本合同工程分四個施工段，詳見下表：　　工程名稱 施工段 工期（日歷天）　　外墻涂料 A棟 25　　B、C棟 25　　D、E、F棟 25　　G-棟 25　　備注:

　　①本合同工期均含節假日及驗收時間。

　　②具體開工時間以甲方開工通知為準，工期自甲方開工通知確定的日期起計算。但乙方的施工工期應不影響土建施工總進度工期，乙方應根據雙方共同確認的工程進度計劃進行施工。　　

　　二、如遇下列情況，經甲方及監理蓋章確認后，工期相應順延：　　

　　1、工程量變化較大和設計變更較大而影響施工進度；　　

　　2、非因乙方原因，施工中停電造成一天內連續停工累計超過8小時以上，影響正常施工的；　　

　　3、不可抗力因素；　　

　　4、乙方在以上情況發生后5天內，就延誤的內容向甲方代表提出報告，逾期不辦理視為放棄。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承擔違約責任。　　

　　第三條：合同價款　　

　　一、本合同總暫定總價為人民幣 元( )。其中：　　

　　1、棟施工段暫定總價為人民幣 元整（ ）；　　

　　2、A棟施工段暫定總價為人民幣 元整（ ）。　　金額組成詳見下表（人民幣：元）：　　工程名稱 施工段 暫定面積（㎡） 包干單價（元㎡） 暫定總價（元）　　外墻涂料

　　棟　　A棟　　合計　　備注：

　　①綜合包干單價包含本工程的材料費、人工費、機械費、與土建配合協調中乙方自身所發生的費用、稅金、驗收費等所有費用。但不含外架使用費，超出工期范圍的外架使用費由乙方承擔，根據實際使用天數按天計算。　　

　　②乙方按施工圖進行施工并按實際施工面積計算工程量，以合同約定綜合包干單價進行合同結算。　　

　　二、支付方式　　合同按棟、A棟兩個施工段分段進行施工及支付工程款，在符合合同約定的付款條件，且乙方向甲方提供等額合法稅務發票后五個工作日內，由甲方或甲方委托的單位按乙方在本合同中提供的銀行賬號以轉賬的方式向乙方支付。各施工段的付款條件如下：　　

　　1、甲方發出開工通知，乙方材料、人工進場，且完成相應施工段膩子層施工并經甲方及監理方驗收合格后，支付該施工段合同暫定總價30%，分別為：　　棟為人民幣 元整（ ）　　A棟為人民幣 元整（ ）　　

　　2、相應施工段所有工程竣工，經甲方、監理方驗收合格交付甲方后，支付該施工段暫定總價的50%，同時甲方暫扣除該施工段暫定總價3.5%的配合費，實際支付分別如下：　　

　　1）甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費后，實際支付給乙方該施工段的工程款分別為：　　棟為人民幣 元整（ ）　　A棟為人民幣 元整（ ）　　

　　2）甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費，分別為：　　棟為人民幣 元整（ ）　　A棟為人民幣 元整（ ）　　

　　4、工程結算：按本合同確定的綜合包干單價和實際施工面積進行合同結算。　　

　　5、本合同所有工程經質檢部門整體驗收合格，乙方按約定提交竣工資料，雙方進行結算，甲方扣除質保金和配合費后，付清工程余款。　　

　　6、工程質保金為合同結算總價的3%。質保期內，乙方按約定履行保修義務、工程無任何質量問題，質保兩年后，甲方將質保金按實結算后退還給乙方（不計利息）。　　

　　7、工程配合費為合同結算總價的3.5%，經雙方按實結算后，根據暫扣除的配合費進行多退少補。　　

　　第四條：工程變更　　因土建設計變更引起本合同項下工程量增加或減少的，乙方應于變更發生后____日內將相關資料上報甲方及監理方審核確認。否則，對乙方因變更而增加的費用，甲方不予認可。　　

　　第五條：工程質量　　

　　一、工程樣板制作：外墻涂料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三種樣板：基層膩子（兩道：粗型、細型各一道）、底漆層（一道）、外墻漆面層（兩道），各種樣板需分層留樣并經甲方、監理方驗收合格后，乙方方可正式施工。　　

　　二、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件、設計變更、樣板要求和國家、地方頒發的建筑工程規范標準等進行施工，并接受甲方現場派駐代表的監督。　　相關的合同通用版83;弱電施工標準版標準合同書;消防工程施工標準版標準合同書;防水工程施工標準版標準合同書;爆破施工標準版標準合同書;電力建設工程施工標準版標準合同書;水利水電工程施工協議書183;綠化施工標準版標準合同書;水利水電工程施工協議書183;裝修施工協議書

　　三、乙方需按約定采購材料，符合圖紙要求和國家規定標準，并提供產品合格證、使用說明書、性能檢測報告等，所購材料經甲方、監理方檢查確認后，乙方才能施工使用，不符合要求的，乙方負責運出施工場地并重新采購.

　　四、外墻涂料工程符合以下規定，以乙方提供的涂料樣品進行驗收：　　涂料名稱 顏色色號 生產廠家　　外墻專用膩子（兩道） 有限公司　　水性底漆（一道）　　彈性抗污涂料（兩道）　　備注:

　　①基層膩子為兩道：粗型、細型各一道

　　②外墻涂料涂刷紋理為細紋（以樣品驗收），必須具有遮蓋力，耐紫外線，抗酸堿，不變色，不起泡，無粉化，無龜裂，不脫落，可清洗等。　　

　　第六條： 工程驗收　　

　　一、外墻涂料工程報驗。材料進場及施工過程中，乙方需向甲方報驗的內容為：　　

　　1、進場材料報驗；　　

　　2、抹灰基層質量和含水率測定報驗（正式施工前報驗）；　　

　　3、打底膩子基層質量報驗（膩子施工完成后，封閉底漆施工前報驗）；　　

　　4、抗堿封閉底漆層質量報驗（封閉底漆完成后，罩面漆施工前報驗）；　　

　　5、成品質量報驗（兩道罩面漆完成后報驗）。　　甲方及監理方進行上列各項驗收，如驗收不合格或驗收手續不全，甲方可以要求乙方返工直至驗收合格，工期不順延；因此造成工期延誤的，按合同暫定總價3‰天計收違約金，并賠償因此給甲方造成的損失。　　

　　二、工程綜合驗收　　

　　1、以國家頒發的工程施工及驗收規范、工程質量檢驗評定標準及施工圖紙、施工技術文件、樣板要求等為依據，由甲方、監理方、____市建設工程質量監督站等部門進行驗收。　　

　　2、甲方在接到乙方驗收通知之日起7天內組織竣工驗收。工程驗收合格后貳天內，乙方將該工程移交給甲方。甲方未在約定時間內組織驗收的，工期順延。　　

　　3、工程未能通過驗收的，乙方在甲方要求的時間內整改至驗收合格，工期不順延；因此造成工期延誤的，按合同暫定總價3‰天計收違約金，并賠償因此給甲方造成的損失；工程經過貳次以上（含貳次）未能通過驗收的，另行向甲方支付違約金人民幣壹萬元（10000.00）次的處罰。　　

　　第七條：工程質保　　

　　1、本合同工程質保期為________年，自工程驗收合格交付甲方之日起計。質保期內，凡因產品和施工造成的質量事故和質量缺陷由乙方負責無償保修和承擔甲方及客戶的一切損失損害賠償責任，工程保修條件、范圍等按甲方確認的質保書和國家有關規定執行。　　

　　2、質保期內，如膩子層或油漆層出現開裂、起皮、脫皮、變色、泛堿，流墜等質量問題，乙方應按甲方要求負責返修直至再次驗收合格，如屬于大面積返修（累計2㎡以上），再次驗收合格后工程質保期重新計算（即返修合格后再保修________年）。　　

　　3、質保期內，工程發生質量問題，乙方應在接到甲方或用戶通知后24小時之內到現場進行維修，否則甲方有權扣收質保金，并自行維修處理，相關費用由乙方承擔。　　

　　第八條：甲方工作　　

　　1、甲方提供本工程相關的施工圖紙、設計效果圖，確定顏色色號。　　

　　2、提供乙方施工所需用水、電源，水電費由乙方承擔；可提供設備材料放置場地。　　

　　3、協助協調主體施工各方的關系及對工程工序的整體調度。　　

　　4、對乙方施工的工程，甲方工地代表負責進行監督，對不合格的工程（工序）甲方有權責令其返工或停工，因此造成的經濟損失由乙方承擔。　　

　　第九條：乙方工作　　

　　1、本合同簽訂生效后三天內，將本工程的施工組織設計、詳細的施工工藝流程等交給甲方、監理方審定。　　

　　2、熟悉施工圖紙，按圖施工；自行負責場內的各種水平和垂直運輸。　　甲方（簽章）：_________ 乙方（簽章）：_________　　法定代表或其委托人：_________ 法定代表或其委托人：_________　　地 址：_________ 地 址：_________　　開戶行：_________ 開戶行：_________　　帳 號：_________ 帳 號：_________　　簽約時間：________年____月____日 簽約地點：_________

新版建設施工合同 篇2

　　甲方：　　乙方：　　根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，乙方承接甲方外墻涂料工程施工事宜，經雙方友好協商，簽訂本合同。　　

　　第一條：工程概況　　

　　1、工程名稱：　　工程地點：　　

　　2、工程范圍：根據施工圖紙和甲方要求負責外墻涂料工程的樣板制作、材料供應和施工、檢測驗收及維護等;　　

　　3、承包方式：包工包料包檢測驗收合格;　　

　　4、質量等級：按照國家有關規范進行檢測驗收，乙方承諾工程項目均達到國家驗收標準的優良等級。　　

　　第二條：工程期限　　

　　一、本合同工程分四個施工段，詳見下表：　　工程名稱施工段工期(日歷天)　　外墻涂料a棟25　　b、c棟25　　d、e、f棟25　　g-棟25　　備注:

　　①本合同工期均含節假日及驗收時間。

　　②具體開工時間以甲方開工通知為準，工期自甲方開工通知確定的日期起計算。但乙方的施工工期應不影響土建施工總進度工期，乙方應根據雙方共同確認的工程進度計劃進行施工。　　

　　二、如遇下列情況，經甲方及監理蓋章確認后，工期相應順延：　　

　　1、工程量變化較大和設計變更較大而影響施工進度;　　

　　2、非因乙方原因，施工中停電造成一天內連續停工累計超過8小時以上，影響正常施工的;　　

　　3、不可抗力因素;　　

　　4、乙方在以上情況發生后5天內，就延誤的內容向甲方代表提出報告，逾期不辦理視為放棄。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承擔違約責任。　　

　　第三條：合同價款　　

　　一、本合同總暫定總價為人民幣元。其中：　　

　　1、b施工段暫定總價為人民幣元整;　　

　　2、a棟施工段暫定總價為人民幣元整。　　金額組成詳見下表(人民幣：元)：　　工程名稱施工段暫定面積(㎡)包干單價(元㎡)暫定總價(元)　　外墻涂料b　　a棟　　合計　　備注：

　　①綜合包干單價包含本工程的材料費、人工費、機械費、與土建配合協調中乙方自身所發生的費用、稅金、驗收費等所有費用。但不含外架使用費，超出工期范圍的外架使用費由乙方承擔，根據實際使用天數按天計算。　　

　　②乙方按施工圖進行施工并按實際施工面積計算工程量，以合同約定綜合包干單價進行合同結算。　　

　　二、支付方式　　合同按b、a棟兩個施工段分段進行施工及支付工程款，在符合合同約定的付款條件，且乙方向甲方提供等額合法稅務發票后五個工作日內，由甲方或甲方委托的單位按乙方在本合同中提供的銀行賬號以轉賬的方式向乙方支付。各施工段的付款條件如下：　　

　　1、甲方發出開工通知，乙方材料、人工進場，且完成相應施工段膩子層施工并經甲方及監理方驗收合格后，支付該施工段合同暫定總價30%，分別為：　　b為人民幣元整　　a棟為人民幣元整　　

　　2、相應施工段所有工程竣工，經甲方、監理方驗收合格交付甲方后，支付該施工段暫定總價的50%，同時甲方暫扣除該施工段暫定總價3.5%的配合費，實際支付分別如下：　　

　　1)甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費后，實際支付給乙方該施工段的工程款分別為：　　b為人民幣元整　　a棟為人民幣元整　　

　　2)甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費，分別為：　　b為人民幣元整　　a棟為人民幣元整　　

　　4、工程結算：按本合同確定的綜合包干單價和實際施工面積進行合同結算。　　

　　5、本合同所有工程經質檢部門整體驗收合格，乙方按約定提交竣工資料，雙方進行結算，甲方扣除質保金和配合費后，付清工程余款。　　

　　6、工程質保金為合同結算總價的3%。質保期內，乙方按約定履行保修義務、工程無任何質量問題，質保兩年后，甲方將質保金按實結算后退還給乙方(不計利息)。　　

　　7、工程配合費為合同結算總價的3.5%，經雙方按實結算后，根據暫扣除的配合費進行多退少補。　　

　　第四條：工程變更　　因土建設計變更引起本合同項下工程量增加或減少的，乙方應于變更發生后____日內將相關資料上報甲方及監理方審核確認。否則，對乙方因變更而增加的費用，甲方不予認可。　　

　　第五條：工程質量　　

　　一、工程樣板制作：外墻涂料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三種樣板：基層膩子(兩道：粗型、細型各一道)、底漆層(一道)、外墻漆面層(兩道)，各種樣板需分層留樣并經甲方、監理方驗收合格后，乙方方可正式施工。　　

　　二、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件、設計變更、樣板要求和國家、地方頒發的建筑工程規范標準等進行施工，并接受甲方現場派駐代表的監督。　　

　　三、乙方需按約定采購材料，符合圖紙要求和國家規定標準，并提供產品合格證、使用說明書、性能檢測報告等，所購材料經甲方、監理方檢查確認后，乙方才能施工使用，不符合要求的，乙方負責運出施工場地并重新采購.

　　四、外墻涂料工程符合以下規定，以乙方提供的涂料樣品進行驗收：　　涂　　料名稱顏色色號生產廠家　　外墻專用膩子(兩道)有限公司　　水性底漆(一道)　　彈性抗污涂料(兩道)　　備注:

　　①基層膩子為兩道：粗型、細型各一道

　　②外墻涂料涂刷紋理為細紋(以樣品驗收)，必須具有遮蓋力，耐紫外線，抗酸堿，不變色，不起泡，無粉化，無龜裂，不脫落，可清洗等。　　

　　第六條：工程驗收　　

　　一、外墻涂料工程報驗。材料進場及施工過程中，乙方需向甲方報驗的內容為：　　

　　1、進場材料報驗;　　

　　2、抹灰基層質量和含水率測定報驗(正式施工前報驗);　　

　　3、打底膩子基層質量報驗(膩子施工完成后，封閉底漆施工前報驗);　　

　　4、抗堿封閉底漆層質量報驗(封閉底漆完成后，罩面漆施工前報驗);　　

　　5、成品質量報驗(兩道罩面漆完成后報驗)。　　甲方及監理方進行上列各項驗收，如驗收不合格或驗收手續不全，甲方可以要求乙方返工直至驗收合格，工期不順延;因此造成工期延誤的，按合同暫定總價3‰天計收違約金，并賠償因此給甲方造成的損失。　　

　　二、工程綜合驗收　　

　　1、以國家頒發的工程施工及驗收規范、工程質量檢驗評定標準及施工圖紙、施工技術文件、樣板要求等為依據，由甲方、監理方、市建設工程質量監督站等部門進行驗收。　　

　　2、甲方在接到乙方驗收通知之日起7天內組織竣工驗收。工程驗收合格后貳天內，乙方將該工程移交給甲方。甲方未在約定時間內組織驗收的，工期順延。　　

　　3、工程未能通過驗收的，乙方在甲方要求的時間內整改至驗收合格，工期不順延;因此造成工期延誤的，按合同暫定總價3‰天計收違約金，并賠償因此給甲方造成的損失;工程經過貳次以上(含貳次)未能通過驗收的，另行向甲方支付違約金人民幣壹萬元(10000.00)次的處罰。　　

　　第七條：工程質保　　

　　1、本合同工程質保期為________年，自工程驗收合格交付甲方之日起計。質保期內，凡因產品和施工造成的質量事故和質量缺陷由乙方負責無償保修和承擔甲方及客戶的一切損失損害賠償責任，工程保修條件、范圍等按甲方確認的質保書和國家有關規定執行。　　

　　2、質保期內，如膩子層或油漆層出現開裂、起皮、脫皮、變色、泛堿，流墜等質量問題，乙方應按甲方要求負責返修直至再次驗收合格，如屬于大面積返修(累計2㎡以上)，再次驗收合格后工程質保期重新計算(即返修合格后再保修________年)。　　

　　3、質保期內，工程發生質量問題，乙方應在接到甲方或用戶通知后24小時之內到現場進行維修，否則甲方有權扣收質保金，并自行維修處理，相關費用由乙方承擔。　　

　　第八條：甲方工作　　

　　1、甲方提供本工程相關的施工圖紙、設計效果圖，確定顏色色號。　　

　　2、提供乙方施工所需用水、電源，水電費由乙方承擔;可提供設備材料放置場地。　　

　　3、協助協調主體施工各方的關系及對工程工序的整體調度。　　

　　4、對乙方施工的工程，甲方工地代表負責進行監督，對不合格的工程(工序)甲方有權責令其返工或停工，因此造成的經濟損失由乙方承擔。　　

　　第九條：乙方工作　　

　　1、本合同簽訂生效后三天內，將本工程的施工組織設計、詳細的施工工藝流程等交給甲方、監理方審定。　　

　　2、熟悉施工圖紙，按圖施工;自行負責場內的各種水平和垂直運輸。　　

　　3、嚴格遵守安全施工、防火等規范和制度，承擔施工中造成的事故責任和費用;做好現場自身范圍內的保衛和垃圾清理等工作。　　

　　4、工程竣工驗收交付甲方前，乙方承擔材料設備和工程成品的保管責任，保管期間發生丟失或損壞，乙方承擔重置和修復責任。甲方提前使用發生的損壞，由乙方進行維修，材料費用由甲方承擔。　　

　　5、因施工需要，乙方須對建筑物某些局部結構、園藝設施或設備管線等進行破壞性施工的，應與甲方協商，經甲方同意后方可施工，并在甲方要求的時間內恢復原狀。　　

　　6、乙方的施工隊伍必須遵守國家相關規定，服從甲方的現場管理安排，使施工能正常進行;否則乙方承擔因此給甲方和土建承包方造成的損失，甲方有權對乙方處以人民幣1000元次的罰款。　　

　　7、工程竣工驗收合格后十天內，乙方提交完整合格的竣工資料一式三套給甲方。　　

　　第十條：違約責任　　

　　1、合同簽訂生效后，合同的任何變動均需雙方協商后以書面形式確定，一方擅自變更或終止合同,則需向守約方支付合同暫定總價的20%作為違約金，即人民幣元整，并賠償由此給守約方造成的損失。　　

　　2、甲方應按約定支付工程進度款，因甲方原因未按約定付款的，超過約定期限7天后，每逾期一天，按逾期應付款的向乙方支付違約金。　　

　　3、非因甲方原因，乙方不能按約定工期完工的，每延誤一天，按合同暫定總價的千分之三向甲方支付違約金;延誤時間累計超過10天的，甲方有權解除合同，乙方需向甲方支付合同暫定總價20%的違約金，因此給甲方和土建承包方造成的全部損失均由乙方承擔。非因甲方原因造成工期延誤的，甲方支付工程款的時間相應順延。　　

　　4、未經甲方同意，乙方擅自　　拆改原建筑物結構或設備管線等的，承擔由此造成的經濟損失和事故責任(包括罰款)，賠償由此給甲方和土建承包方造成的損失，并在甲方要求的時間內修復完整。　　

　　5、乙方未按約定交付各類資料，經甲方一次催告后____日內仍不移交齊全的，視乙方延誤工期，按本合同有關工期延誤違約條款處理，并仍有交付資料的義務。　　

　　6、本合同簽訂后，未經甲方同意，乙方不得轉包工程。否則，乙方向甲方支付轉包違約金人民幣拾萬元整(100,000.00)，并賠償由此給甲方造成的損失。　　

　　7、乙方違反本合同約定而需要承擔的違約金和賠償金等款項，甲方均有權直接從工程款中扣收，不足部分由乙方另行支付。　　

　　8、雙方均不需對不可抗力因素造成的損害承擔責任。不可抗力發生之后，乙方應迅速采取措施，盡量減少損失，并在24小時內向甲方通報災害情況。災害繼續發生的，乙方應每隔5天向甲方報告一次災害情況，直到災害結束。　　

　　第十一條：其它　　

　　1、合同履行期間，雙方發生爭議時應先協商解決。若協商不成，可向項目所在地的人民法院起訴。　　

　　2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同壹式伍份，甲方執叁份，乙方執貳份。　　

　　3、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，合同附件表如下：　　序號附件名稱頁數備注　　1售后服務承諾書1附件一　　2乙方相關材料附件二　　甲方：乙方：　　法定代表人：　　委托代理人：委托代理人：　　審核人：開戶銀行：　　經辦人：銀行帳號：　　聯系電話：聯系電話：　　傳真：傳真：____日期：日期

新版建設施工合同 篇3

　　甲方：　　乙方：　　根據《民法典》和《公路建設施工承包合同條例》及公路工程建設的有關規定，結合村道公路建設工程的具體情況，甲、乙雙方就該合同段公路工程，在平等互利協商一致的基礎上達成如下合同條款，共同遵守執行。　　

　　一、工程名稱和地點　　

　　1、工程名稱：鎮村村級道路　　

　　2、工程地點：____縣鎮村水泥路面途經該村

　　五、　　

　　六、

　　七、九社，終點為鄰遂路路口到加工房止。　　

　　二、工程承包范圍及內容　　該段工程為水泥路面，要求路面平整。水泥路面以寬度3.5米、厚度20公分為準，混泥土標號為C30，水泥路面選用325型號的和平水泥或者金九水泥;鋪墊連沙石厚度10公分、寬度　　4.5米，需要連沙石400方;路基以有效路面4.5米為準;涵洞共有兩處，要求管洞長7米，口徑32公分;鄰遂路至村道路路口處降至鄰遂路到村道路斜面平行，要有直線距離;劉代銀屋后需降坡度一米，寬度6米，長30米，土方用來填梁瓊容屋后和張田坎處;張傲田和唐兩邊做堡坎，路基寬以現有的實際路面為準，做堡坎的材料用塊石。　　

　　三、承包方式　　本工程采取包工、包料、包質量、包工期、包安全的承包方式。　　

　　四、工程造價　　根據工程量、測算本合同段工程承包總造價為人民幣萬元整(小寫： 元)　　

　　五、工程施工工期　　本合同施工工期為 天，(雨天除外)，________年____月____日開工，于________年____月____日竣工。　　

　　六、甲、乙雙方的權利，義務　　

　　1、甲方的主要權力、義務。　　

　　(1)甲方的主要權利　　乙方派出代表在施工時對材料和路面質量進行監督。　　

　　(2)甲方的主要義務　　嚴格按照施工規范進行施工，保證工程質量。在施工過程中，如發現材料不足或者路面沒有達到標準，應及時提出。　　

　　2、乙方的主要權力、義務　　

　　(1)乙方的主要權利。　　有權自行采購所需材料及施工人員的調度。　　

　　(2)乙方的主要義務　　甲方接到乙方驗收申請后，在短時間內組織有關人員進行驗收。　　按照雙方協商的要求負責組織施工人員對該村路面的施工。　　

　　(3)制定安全技術措施，在施工時出現的任何安全事故甲方概不負責。　　

　　七、違約責任　　本合同簽字蓋章后生效，雙方都要認真履行合同條款，如一方有違約行為，則按合同約定的條款執行(違約方賠償對方總造價 %的違約金)，并按照《民法典》的有關條款追究違約方的責任。　　

　　八、附則　　

　　1、本合同一式三份，合同雙方各執一份，鄉鎮存檔一份。　　

　　2、合同雙方及社員代表簽字蓋章后生效，結清工程款后，合同自行終止，本合同未盡事宜，經雙方協商簽訂補充協議。　　甲 方：　　乙 方：　　社員代表簽字：________年____月____日

新版建設施工合同 篇4

　　甲方：　　乙方：　　根據《民法典》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規、條例、規章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經甲乙雙方協商一致，訂立本協議并共同遵照執行。　　

　　一、由于乙方在工程施工中，發生合同外項目。　　

　　二、承包內容：　　

　　1、改移水管　　

　　2、水溝　　

　　3、硬路肩　　

　　4、臨時網片的拆除　　

　　三、承包數量：見附件1。　　

　　四、承包總價：231235元。(大寫：貳拾叁萬壹仟貳佰叁拾伍元整)　　

　　五、支付方式：執行原合同條款。　　本協議一式四份，甲方三份乙方一份，雙方簽字蓋章后協議生效，工程竣工驗收合格后協議自行失效。　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________　　________年____月____日 ________年____月____日

新版建設施工合同 篇5

　　甲方：　　乙方：　　根據《民法典》和建設承包合同條例及有關法律、法規、規章、遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本建筑分包工程外墻瓦施工事項協商一致訂立本合同。(注：進場時間聽甲方通知)。　　

　　一、 工程名稱：　　

　　二、 工程地點：　　

　　三、 技術要求：依據甲方對乙方技術交底進行施工，外墻采用

　　西瓦，甲方應安排質檢人員進行質量抽查，達到驗收合格，乙方可繼續施工，對出現問題，乙方應及時進行整改。施工驗收合格為：《建設工程質量檢驗規定》及《建筑裝飾工程驗收規范》。　　

　　四、 承包方式合同價格：　　本工程由甲方提供材料及外墻瓦，乙方專業人員負責鋪貼工作。本工程外墻瓦人工費按實際鋪貼面積計算，計 元平方米。　　

　　四、承包范圍：　　

　　1、甲方提供主材料，攪拌機、提升機、主電箱。其它的`小型機具由乙方負責：(如：切割機、切割片、插板線、電燈、電線、灰桶、鐵鏟、施工所用的膠線、墨斗、墨汁等等小型材料和工具)。　　

　　2、如乙方在途中找借口退場，工程款按已完成工程量的50%計算。　　

　　3、在乙方施工過程中要保質，保量、保安全，要服從甲方管理人員的安排。　　

　　4、材料搬運由乙方負責。　　

　　五、付款方式：　　乙方施工完成一棟外墻瓦后，鋪

　　第二棟時，待甲方、施工員，驗收

　　第一棟瓦面合格后，付

　　第一棟瓦面的總面積造價80%，待公司全部工程完工后，全部工程驗收合格后____日之內，將剩余的工程款全部付清給乙方。　　

　　六、工期要求：每棟鋪貼時間 天。如果完不成超期按每天1000元罰款處理。　　

　　七、雙方遵守責任：　　

　　(一)甲方責任：　　

　　1、甲方提供主材料，攪拌機、提升機、手推車。　　

　　2、按合同約定支付分包工程款。　　

　　3、甲方給乙方提供住宿及水電。　　

　　(二)乙方責任：　　

　　1、乙方提供工人的安全用具，如安全帶、安全帽等。乙方施工需按甲方的技術交底進行施工。乙方施工的工藝必須達到甲方的驗收標準，確保驗收達到合格工程。　　

　　2、乙方在施工工期必須按甲方的施工進度進行。如因乙方自身原因耽誤工期，產生的后果由乙方負責。　　

　　3、乙方現場工作人員禁止穿拖鞋、喝酒進入工作現場，若喝酒后上班，被公司項目部發現，發款從工程款里直接開單扣除。　　

　　4、乙方必須安全生產，服從項目部的指揮及安排去施工，乙方在施工工程中，出現返工事件由乙方自付。　　

　　八、違約責任：　　甲、乙雙方必須覆約雙方的責任，并按合同約定的相關條款進行施工。　　

　　九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，簽字或蓋章生效。　　

　　十、如乙方質量不達標，人力跟不上，管理跟不上，甲方有權單方解除合同，結算方式按合同《

　　四、2》條執行。　　甲方簽字：　　乙方簽字：　　簽訂日期：________年____月____日

新版建設施工合同 篇6

　　合同編號：_______

　　發包方：________________

　　承包方：________________

　　簽約時間：_______

　　簽約地點：_______

　　為了保證________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。

　　1、工程名稱：____________

　　2、建筑面積(工程形式)：____________

　　3、施工地點：________________

　　4、工期：

　　(1)開工：____年__月__日;

　　(2)竣工：____年__月__日;

　　(3)合同工期總共歷時____天。

　　5、承包形式：________

　　6、工程質量標準：________

　　7、工程價款：共計人民幣____元。

　　8、付款方式：本合同生效后支付合同款項的__%，計____元;工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的__%，計____元;質保金___元，質保期滿后支付。

　　9、質保期：____年。

　　10、雙方的責任義務

　　(1)發包方的責任義務

　　①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛;

　　②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;

　　③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;

　　④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;

　　2、承包方的責任義務

　　①按發包方要求及圖紙要求進行施工;

　　②如期完成施工任務;

　　③接受發包方的技術指導和質量標準要求;

　　④負責發包方提供料物及設備的保護;

　　⑤教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞;

　　⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;

　　11、其他

　　(1)本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。

　　(2)本合同未盡事宜，可由雙方協商解決并簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。

　　(3)合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。

　　二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定

　　建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄，但合同沒有約定時，由發包人接受圖紙所在地人民法院管轄。

　　依據規定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。

　　第三十五條的規定：兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。

　　三、建筑合同合同履行地的理解

　　所謂“合同履行地“，通常是指合同規定的履行義務和接受履行義務的地點，即義務清償地點。

　　建設工程設計合同是雙務合同，即由發包人提供設計工作所依據的基礎文件和情況，設計人交付設計文件，并由發包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中，與建設工程施工合同有所區別，有的明確了交付設計圖紙的地點，有的對交付圖紙的地點沒有約定。

　　根據規定“合同生效后，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的，可以協議補充;不能達成協議的，按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣，建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發包人接受圖紙所在地。

　　發包方：_________承包方：_________

　　委托代理人：_________委托代理人：_________

　　___年__月__日___年__月__日

新版建設施工合同 篇7

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　地點：

　　1、 甲方工地材料到位，提供工具，斗車等工具由甲方負責。

　　2 、一切小工具(燈泡、 電線、 安全帽等)由乙方負責。

　　3 、乙方要保質保量，在工地不準打架、 賭博，如有違反，罰款________元。

　　4、 施工安全：發生工傷事故由施工隊自己負責。

　　5 、本工程工期為天，乙方按施工實際量計算總平方數，衛生間墻面________/平方米，地面：________/平方米，此價不含稅金。

　　6 、人員進場按每人發飯票，不包吃，包住宿、 包水電，飯票費按每月計算扣除。 7 、十天以內可以借資，借資款不超過進度款。

　　8、 結算方式：按每月工程進度的80%結算工程款，余款的20%在驗收合格10天之內，全部付清。

　　9、乙方在本合同期間不得中途撒離工人，如因此造成的一切經濟損失由乙方負責。

　　10、乙方施工人員進場后先試用兩天時間，確實質量無問題后再繼續施工(質量要求是水平、四角直、盡量無空心)，如在兩天施工過程過存在嚴重質量問題，本合同則自動失效，雙方不追究責任。

　　11、 本協議書一式兩份，甲、 乙雙方各執一份，經雙方簽字后生效，至工程驗收結清余款后失效。

　　注：完成總工程后，補鋸片款________元整(￥________)。

　　本合同如有未盡事宜，雙方可協商后簽訂補充協議，此補充協議也視同合不可分割部分，與合同具有同等法律效力。

　　甲方簽名：________________ 乙方簽名：________________

　　日期：________________日期：________________

新版建設施工合同 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　受 (以下簡稱甲方)的委派， (以下簡稱乙方)全面負責該項目的施工組織和經營管理工作，為明確甲、乙雙方的責、權、利關系，經甲、乙雙方充協商，特制訂以下條款，供雙方共同遵守履行。

　　一、項目經理部主要負責人：

　　二、經營承包主要內容

　　1、乙方上繳公司綜合管理費為項目總造價的%(不含稅)。

　　2、各項流轉稅及附加包括：印花稅、營業稅等稅金乙方有義務按稅務部門和有關部門的規定依法(規)繳納。

　　3、管理費繳納方法：綜合管理費在項目批復的首期工程款中(款到賬后一周內)按項目中標價的 %由甲方扣繳，待業主最后一筆結算款到賬后再作內部結算。

　　4、本項目履約擔保中的現金部分由乙方支付。履約保函(中標合同價的5%)由甲方辦理，乙方須向甲方支付保函總額20%的銀行現金質押金和承擔1%的銀行手續費，保函返還后無息退還保函質押金。 如需甲方辦理預付款保函，乙方需支付保函總額的20%的銀行質押金(現金)和1%的銀行手續費，預付款到項目賬戶后由甲方根據乙方完成項目施工實物工作量(現場評估)控制支付。保函返還后無息退還預付款保函質押金。

　　5、項目部應嚴肅印章、賬號的管理(甲方派駐人員管理)，在使用項目章時應嚴格遵守甲方印章管理的規定，簽訂本項目有關的材料采購或專業分包合同時須甲方經營部備案。項目部公章不允許辦理本項目部以外的經營性合同，否則視為違約并追究相關責任。

　　三、甲、乙雙方責任

　　(一)甲方責任

　　1、甲方應不定期對乙方項目施工管理和經營性活動進行檢查、監督、指導，協助乙方解決管理中人、財、物的需求和其他實際問題。

　　2、甲方應對乙方的人事管理、資金使用、財務賬目、工程質量、安全生產、施工進度等方面進行全面監督管理，定期或不定期對項目各方面管理進行全面檢查，以使工程順利完成。

　　3、甲方應盡可能對乙方提供人、財、物等方面的便利。乙方所需材料、設備應按公司《設備、材料管理辦法》和公司裝備部簽訂租賃合同。

　　(二)乙方責任

　　1、乙方應全面履行甲方與建設單位簽訂的工程施工合同書、承諾書及其他合同相關文件的全部條款，并對其安全、質量、工期、環保及其風險全面承擔責任，按業主最終確定的完工期限完成全部工程內容(項目部承包責_____為全部工程款及工程質保金到賬、項目內外部往來賬清算完成后止)。

　　2、乙方必須服從甲方的管理，積極配合甲方各職能部門認真做好工程施工管理工作;乙方在施工中應遵守甲方制定的各項管理規章制度，嚴格執行甲方制訂的《安全管理責任制和安全管理細則》，確保工程質量和安全生產，做到文明施工。

　　在本項目施工期間有義務配合甲方對執行制度情況所進行的不定期的常規檢查和不少于兩次的安全生產大檢查。為強化施工資料管理，甲方在工程款支付過程中將逐步預留資料歸檔保證金累計至伍萬元，待工程竣工驗收資料遞交合格后歸還乙方。

　　3、乙方有義務維護甲方的社會信譽，如因工程進度、質量或其它問題在用戶造成惡劣影響，或發生召甲方法人代表訓話受罰等情況，除賠償用戶的損失外，甲方可視影響程度對乙方處以每次伍萬元以內的罰款并在當期工程款中扣除。

　　4、乙方在施工中應全面執行國家的《環境保護法》、《水污染防治法》、《水利保護條例》、《礦產資源法》等法律和法規，做好環境保護工作，避免由于施工引起的水利、農田、通訊等管線的破壞，避免由于施工引起不良后果。

　　5、凡工程驗收核實為不合格的工程或分項工程，上級管理部門罰款由乙方承擔，甲方將再增加10000元/次的罰款。乙方應無條件返工、重建、維修直至工程合格并交付建設單位使用為止。

　　四、工程款項的使用和管理

　　項目結束后應將項目財務賬簿交公司歸檔，經公司財務對項目財務檢查驗收后方能簽訂支付本項目的質量保證金。

　　3、項目部應按國家對農民工工資管理的有關規定按月造表并由農民工本人簽領(附領取本人身份證)發放民工工資，如甲方檢查無發放資料，則項目戶頭的資金應優先發放民工工資并處壹萬元以內數額的罰金。

　　4、乙方必須嚴格遵守甲方資金的管理和使用規定，對擅自挪用工程款應視為_____行為，甲方有權追究其_____責任。

　　五、項目經理部甲方委派人員基本工資標準

　　1、甲方委派技術、管理人員人，基本工資按人均/月(含有關規費如社保金、住房公積金、醫療_____費、職工待崗生活保證金等)有項目部承擔(乙方支付委派人員工資采取季度預交公司財務方式)，工資由公司人事部門造表發放;委派人員的差旅、通訊等辦公費用根據工作崗位需要由乙方按實報銷。以上費用從宣布開工人員進場起計算，至工程結束甲方人員離開工地不再返回為止。

　　2、項目部如需公司其他人員到工地處理有關事務，所發生的費用由項目部承擔。

　　六、對項目經理部及項目責任人的獎罰和違約處理。

　　1、實現上繳部分達到承包指標并且上繳款交清后，項目結余部分(稅后)由項目承包責任人處置，但項目財務應明晰。

　　2、項目部第一責任人實行風險承包，第一責任人應提供風險承包的擔保承諾書，如第一責任人不能履約所造成的經濟損失，其擔保人負連帶賠償責任，擔保有效期為項目保修期結束為止。

　　七、其他事項

　　1、如有未盡事宜，雙方可協商簽訂補充條款。

　　2、如發生爭議，雙方不能協調解決，可向甲方工商注冊地有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　3、本合同一式兩份，雙方各執壹份，具有同等法律效力，經雙方簽字后生效，至項目承包期結束、項目缺陷期后自行終止。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　(附身份證及項目經理證等復印件)

　　年 月 日 年 月 日

新版建設施工合同 篇9

　　甲方（委托方）：______________　　乙方（施工方）：______________　　簽約時間：____________________　　簽約地點：____________________　　為規范住宅裝飾裝修施工，保護雙方的合法權益，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部令第110號《住宅室內裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號《____市____鎮住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規規定的 原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。　　

　　一、工程概況　　

　　1.甲乙雙方的條件：甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記，并取得房產管理部門頒發的住宅裝飾裝修資質證書的單位。　　

　　2.裝飾施工地點：_____區_____路（小區）_____幢_____號（單元）_____室。　　

　　3.住房結構：_____室_____廳_____結構，建筑面積_____平方米。　　

　　4.裝飾施工內容：詳見附件一《施工內容表》。　　

　　5.承包方式：（包工包料，包清工，部分承包）。　　

　　6.本工程由_____設計。　　

　　7.工期：工程期限_____天，從________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。　　

　　二、工程價款及結算方式　　

　　1.總價款：_____（大寫）元（其中：設計費__元，管理費（_____%）元，稅金（_____%）元。經雙方認可變更施工內容的，變更部分的工程款按實另計。　　

　　2.合同簽訂后，甲方支付總價款的_____%，計_____元。________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元；________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元；________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元；尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后____日內一次付清。　　

　　三、施工準備及雙方的義務　　甲方工作　　

　　1.甲方開工前，應向物業管理單位或產權單位登記備案；確需改變房屋結構和使用性質的，應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案，經房產管理部門核準后，領取住宅裝修許可單。　　

　　2.甲方應在開工前_____天，向乙方進行現場交底。空房屋，清除影響施工的障礙物，對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電，并說明使用注意事項。　　

　　3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等行為的協調工作。　　

　　4.指派為甲方代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記 手續和其他事項。　　乙方工作　　

　　1.甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底，擬定方案和進度計劃，交甲方審定。　　

　　2.指派為乙方代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。　　

　　3.未經甲方同意和所在地房產管理部門批準，不得隨意改變房屋結構和使用性質。　　

　　4.與所在地物業管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。　　

　　5.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。　　

　　四、材料的供應甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，必須符合國家標準，有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。　　如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，經書面認可，可繼續使用，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。乙方提供的材料：詳見附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料，必須符合國家標準，有質量環保合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備，并應得到甲方認可，用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、設備，如不符合質量環保要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的`損失由乙方負責

新版建設施工合同 篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　為確保宰能村扣香公路按時、按質、按量完成，經甲乙雙方共同協商，達成如下協議：

　　一、公路建設路線及工期要求:

　　1、公路建設路線為宰勇大寨至扣香自然寨。

　　2、工期要求是XX年3月10日至XX年12月30日。

　　二、公路建設的內容：

　　公路路基開挖工程。

　　三、公路建設技術要求：

　　1、土石方開挖有效路基直線段為4.5米，彎道地段為6.1米;每公里設置4個錯車道，錯車道有效寬度為6.1米。

　　2、線型要求滿足行車順適，特殊地段最大縱坡不得大于10%，縱坡長度不得大于80米，彎道最小半徑不得小于15米。

　　3、土質邊坡按1：0.5-1：0.75，堅石邊坡按1：0.2，軟石邊坡按1：0.3的標準進行開挖。

　　四、工程驗收及付款方式：

　　1、乙方全部完成公路路基開挖工程后，由鄉政府組織相關部門進行驗收。

　　2、工程承包經費為每公里2.75萬元，乙方進場并完成500米的路基開挖后，甲方再按工程進度工程款的30%預付給乙方作工程建設費用;整個工程按時按按量完工，經鄉人民政府組織相關部門驗收合格后，一次性付清工程款。

　　五、施工安全責任：

　　乙方在施工期間必須妥善處理好施工安全措施，按照安全操作規程施工，達到安全生產的目的。乙方無論任何時候發生安全事故，造成的一切后果由乙方自負，甲方概不負責。

　　六、雙方的權利、責任和義務：

　　1、公路建設必須按照本合同規定的技術要求一次開挖到位，未完成整條線路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒絕支付費用，所發生的一切費用由乙方自行承擔。

　　2、甲方必須搞好公路經過的山林田土、房屋、墳墓等的協調和搬遷工作，如因未搞好協調和搬遷造成乙方工程誤工的，從第3天算起，每天按1000元計支付乙方的誤工費。

　　3、在施工過程中，乙方的機械燃油由乙方自行負責運輸。

　　4、甲方必須派員協助乙方進行施工。

　　5、本合同一式三份，甲乙雙方各執一份、鄉人民政府一份，自雙方簽字之日生效。

　　甲方： 代表：

　　乙方： 代表：

新版建設施工合同 篇11

　　發包人：___________

　　承包人：___________

　　按照《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》及相關法律、法規的規定，發包人與承包人本著公平和誠實信用的基本原則，就___圍墻工程施工承包事宜，簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　二、承包范圍

　　按本合同約定的圍墻路線進行砌筑(詳附圖

　　一)實際工程量以現場施工的實際發生量計算。

　　二)本工程范圍包含圍墻施工中的基礎開挖、基礎施工、材料、人工、包安全文明施工、包質量、包驗收、包利稅、包至小區交付的成品保護等。

　　三、承包方式及工程款支付

　　1、工程單價本工程采用單價計價包干方式承包，以現場實際發生量來計算總造價。永久性圍墻塊石基礎220元。體積約1383,總價永久性圍墻上部墻體210元。體積約410,總價86100元臨時性圍墻(含基礎)190元。體積約220,總價41800元現場工程因地質條件及其他原因造成工程量發生變化的，由乙方提出簽證，增加工程量按上述單價進行結算。

　　2、工程單價說明：

　　⑴塊石基礎單價包含的施工內容：塊石、水泥、砂、材料二次運輸、基礎開挖、基礎夯實、砂漿制作、塊石濕水、塊石砌筑、養護、土方回填及夯實等。備注：塊石基礎因現場地質條件影響，深度超過800的，塊石基礎的寬度改為800。

　　⑵圍墻墻體單價包含的施工內容：標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、砂漿制作、標磚濕水、墻體砌筑、墻跺砌筑、勾縫、壓頂以及養護等。

　　⑶臨時性圍墻(含墻體)單價包含的施工內容：標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、基礎開挖、砂漿制作、磚基礎砌筑、標磚濕水、墻體砌筑、墻垛砌筑、土方回填、土方壓實、壓頂及養護等。

　　⑷以上二條的單價中均包含文明施工、質量、驗收、利稅及成品保護費用。

　　3、付款方式

　　⑴本工程永久性塊石基礎完成后，經檢驗合格，計算出塊石基礎總量并按合同單價計算出基礎總造價。由乙方提出申請，甲方支付給乙方塊石基礎總造價的80%。

　　⑵本工程的永久性主體圍墻完成后，經檢驗合格，計算出永久主體圍墻總量并按合同單價計算出永久性主體圍墻總造價。由乙方提出申請，甲方支付給乙方永久性主體圍墻總造價的80%。

　　⑶本工程的臨時性圍墻(含基礎)完成后，經檢驗合格，計算出臨時性圍墻總量并按合同單價計算出臨時性圍墻總造價。由乙方提出申請，甲方支付給乙方臨時性圍墻總造價的80%。

　　⑷本工程所有承包范圍內的任務完成后，經檢驗合格，并通過驗收，計算出本工程總造價，由甲方支付乙方至本工程臨時性圍墻總造價的100%，由甲方支付乙方至本工程永久性圍墻總造價的95%，預留永久性圍墻總造價的5%作為質量保修金，永久性圍墻________年質量保修期滿，扣除圍墻維修費用，由甲方支付給乙方剩余工程款。以上每次支付工程款時必須提供正式發票。

　　四、質量要求

　　1、乙方按圖施工，要求外形美觀，工程質量達到國家質量驗收標準。

　　2、本工程為清水墻體，圍墻上所有勾縫必須美觀，線條橫平豎直完全達到質量驗收規范要求。

　　3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌，墻身不裂縫。

　　五、工期(60個日歷天)

　　開工日期：________年____月____日

　　竣工日期：________年____月____日

　　由于甲方原因推遲交付的，由甲方提供相應文件，工期順延。由于工程質量及乙方其他原因造成的，工期不予順延。

　　六、甲乙雙方責任

　　1、甲方責任

　　⑴按圖紙要求進行放線和交底，并處理協調和對應位置施工單位的關系。

　　⑵按合同要求支付工程款，逾期不支付，按日利息萬分之五給予乙方利息。

　　2、乙方責任

　　⑴處理施工時和周邊居民及雙泉村的關系，協調好紅線分界問題。

　　⑵按工期要求進行施工，逾期不交付使用的，每推遲一天，乙方支付甲方1000元作為違約金。

　　⑶加強施工現場的安全文明教育，并做好交底，做好相應的39;安全文明措施，并為現場作業人員購買相應的保險，否則，現場一切安全事故均由乙方負責。

　　⑷施工現場所有材料乙方應派專人進行管理，由于管理不善，發生的遺失和偷盜由乙方負責。

　　⑸乙方有成品保護義務，在本小區交付使用前，所有圍墻均為成品保護期，人為及機械損壞，或者因質量問題發裂的，均由乙方無條件進行修補或修復。

　　七、其他

　　1、合同執行過程中的爭議或糾紛，應首先由甲方、乙方雙方協商解決。協商不成時，任何一方均可向甲方注冊地人民法院提起訴訟，請求人民法院解決。

　　2、本合同一式貳份，甲方、乙方各執壹份，經雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋雙方公章后發生法律效力。

　　本合同未盡事宜，雙方可通過協商，訂立補充協議，補充協議與本協議具有同等效力。

　　甲方(公章)：___________乙方(公章)：___________

　　法定代表人：___________法定代表人：___________

　　經辦人：___________經辦人：___________

　　聯系電話：___________聯系電話：___________

新版建設施工合同 篇12

　　建設方：(以下簡稱甲方)

　　投資運營方：(以下簡稱乙方)

　　為了響應泗縣縣委、縣政府加快新農村建設號召，促進農民致富，發展泗縣農村經濟，，進一步落實招商引資工作，加快城鎮化項目進程，甲乙雙方愿意為劉圩鎮鎮政府啟動新農村建設項目精誠合作。甲乙雙方本著優勢互補，平等互利、誠實信用的原則，經反復協商，就劉圩鎮新農村建設合作建設事宜，達成如下合作協議，以資共同遵守。

　　一、總則

　　甲方同意以甲方自有新農村建設項目用地：規劃之四山村 約100 畝(附圖)，以實際丈量為準。新農村建設用地價格及使用年限，甲方根據有關新農村建設政策規定的價格執行規劃用地性質為新農村建設用地，土地使用年限50年格執行。甲方負責以甲方的名義申報各項建設手續，并在所有手續完善后，交乙方建設開發，費用由乙方承擔。其他任何規費及稅金乙方概不負責。雙方協商，為便于今后工作，成立新農村建設領導班子，甲方履行法律手續，乙方全權負責投資建設及銷售。

　　二、合作范圍

　　甲乙雙方合作的范圍：

　　四山村新農村建設項目用地范圍內房屋及配套設施的施工建設，以及通過有關部門批準規劃范圍內。為本項目服務的配套設施的項目建設，和建設用地范圍內的拆遷及青苗補償。 四山村新農村建設用地范圍內土地的平整。四山村新農村建設用地范圍內修建道路，及其他公共設施包括水、電、有線及無線通訊、地下給排水網、廣播電視線路接入、郵電等服務設施的建設。雙方依據政府最終批準的規劃，按地方政府要求進行實施。雙方依據政府最終批準的規劃確定的綠化及其他公共服務設施的建設標準。拆遷村莊的土地復墾平整。新農村建設單體的定向銷售。新農村建設過程中的政策宣傳及執行，及在實施過程中的執行問題。

　　三：責任范圍

　　甲乙雙方的合作方式及責任范圍甲方負責協調建設用地，落實政策實施要求。甲方負責協調政策落實，甲方負責協調新農村建設地塊的地質勘探工作費用有乙方承擔。 甲方負責協調四山村新農村所涉及到的所有村民房屋拆遷丈量和異地安置房屋購買合同簽訂事宜。

　　四：乙方責任：

　　乙方負責四山村新農村建設資金投入。乙方負責四山村新農村該項目的土地測量圖紙設計，銷售宣傳施工實施，及工程驗收。乙方嚴格按劉圩鎮政府上報批準后的四山村新農村建設方案要求實施，如有變動必須經劉圩鎮政府批準后方案實施。乙方在實施過程中，若甲方需要乙方配合的 ，乙方應積極態度對政策的落實宣傳，國家各項扶持資金的到位都應努力去做。乙方在實施過程中。應遵守當地民風 民俗，不做違規違法之事，交付一個合格工程。

　　五;甲方的權利及義務

　　依據本協議精神，按國家政策享受泗縣新農村建設的及獎勵政策。同時將本協議交由四山村村民委員會討論通過。通過后本協議正是生效。本協議生效后，將本協議上報縣新農村建設辦公室規劃局國土、建設部門通過并獲得建設所需的各項批文及政策 支持。責成村民委員會和被拆遷人達成拆遷協議，落實國家對拆遷戶的政策補貼及時到位，落實過度費按時分發確保拆遷戶平穩過度。辦理建設房屋產權證明，確保搬遷村民獲得合法產權。本協議簽訂后應嚴格保守商業秘密，不得向第三方泄露商業機密，更不得將約定給乙方項目擅自交由第三方合作開發。如因少數村民因客觀原因不能購買開發房屋的，甲方負責將銷售尾盤的不動產無償過戶至乙方名下。確保乙方合法利益。

　　六、乙方的權利及義務

　　乙方的權利和義務

　　乙方的權利：按本協議精神，分享甲方利益以外的開發收益。未經甲方同意，不得將本協議約定的出資義務或合同權利轉讓第三方。協同甲方完成開發建設前的各項文件報批及拆遷過程的輔助工作。按計劃開工建設，并保證新建房屋及配套設施驗收合格。在開發建設過程中遵守國家的相關法規。

　　七、實施步驟

　　本協議簽訂后，甲乙雙方須將本協議約定事項交由四山村民委員會討論通過，獲得通過后本協議正式生效。本協議生效后，乙方組織規劃方案設計等工作，需要上報縣國土、規劃及縣新農村建設主管部門備案，同意后方可實施。獲得前述各項批準后，應及時成立共建辦公室，及開工前各項準備，以便于工作順利開展，共建辦公室成立后，乙方負責拆遷政府補貼外的資金及前期建設準備工作、甲方負責協調落實政府各項扶持資金到位的前期工作。共建設辦原則上以村民委員會為主，遇到原則情況，甲方應積極主動協調解決和強力解決建設過程中實際問題。

　　八、違約責任

　　本協議簽訂后，雙方應嚴格遵守，全面履行合同約定，因乙方資金不及時到位影響雙方約定的開發時間和進度的，每延期一天按履約保證金的 0.5 %支付甲方違約金，延期達三個月以上的加倍支付違約金，延期達六個月以上的，甲方可終止合同，乙方不得異議。 因乙方建設工程驗收不合格，致使無法整改補救，乙方承擔全部違約責任。

　　九、其他

　　第九條 在本協議簽訂生效后，項目啟動后將前期工作經費貳拾萬元，匯至甲方指定的雙控賬戶或則合同終止。甲方在協議簽約生效7日，向乙方全面提供前期所需各項資料及場地，以便于乙方按時施工。甲方向乙方提供四山村新農村建設用地必須在合同生效10日內手續辦理完畢，同時提供相應合法文件。本協議生效后，不得擅自變更，如需變動有其他未進事宜，經甲乙雙方協商解決，另簽定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效應。本協議一式八份，雙方各執四份。政府其他部門需要備案之合同，由雙方共同提供。 未盡事宜雙方另行協商。

　　甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)

　　代表：(簽字) 代表：(簽字)

　　日期： 日期：

新版建設施工合同 篇13

　　合同編號：________

　　出租人：________________________

　　承租人：________________________

　　簽訂地點：______________________

　　簽訂時間：________年____月____日

　　根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，按照平等互利的原則，為明確出租人與承租人的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條 租賃物資的品名、規格、數量、質量（詳見合同附件）：________。

　　第二條 租賃物資的用途及使用方法：________________。

　　第三條 租賃期限：自________年____月____日至________年____月____日，共計________天。承租人因工程需要延長租期，應在合同屆滿前________日內，重新簽訂合同。

　　第四條 租金、租金支付方式和期限：

　　收取租金的標準：________。

　　租金的支付方式和期限：________。

　　第五條 押金（保證金）：經雙方協商，出租人收取承租人押金________元。承租人交納押金后辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金；租賃期滿，承租人返還租賃物資后，押金退還承租人。

　　第六條 租賃物資交付的時間、地點及驗收方法：________。

　　第七條 租賃物資的保管與維修：

　　一、承租人對租賃物資要妥善保管。租賃物資返還時，雙方檢查驗收，如因保管不善造成租賃物資損壞、丟失的，要按照雙方議定的《租賃物資缺損賠償辦法》，由承租人向出租人償付賠償金。

　　二、租賃期間，租賃物資的維修及費用由________人承擔。

　　第八條 出租人變更：

　　一、在租賃期間，出租人如將租賃物資所有權轉移給第三人，應正式通知承租人，租賃物資新的所有權人即成為本合同的當然出租人。

　　二、在租賃期間，承租人未經出租人同意，不得將租賃物資轉讓、轉租給第三人使用，也不得變賣或作抵押品。

　　第九條 租賃期滿租賃物資的返還時間為：________。

　　第十條 本合同解除的條件：________。

　　第十一條 違約責任：

　　一、出租人違約責任：

　　1.未按時間提供租賃物資，應向承租人償付違約期租金________%的違約金。

　　2.未按質量提供租賃物資，應向承租人償付違約期租金________%的違約金。

　　3.未按數量提供租賃物資，致使承租人不能如期正常使用的，除按規定如數補齊外，還應償付違約期租金________%的違約金。

　　4.其他違約行為：________。

　　二、承租人違約責任：

　　1.不按時交納租金，應向出租人償付違約期租金________%的違約金。

　　2.逾期不返還租賃物資，應向出租人償付違約期租金________%的違約金。

　　3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為，除出租人有權解除合同，限期如數收回租賃物資外，承租人還應向出租人償付違約期租金________%的違約金。

　　4.其他違約行為：________。

　　第十二條 本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。

　　第十三條 其他約定事項：________________。

　　第十四條 本合同未作規定的，按照《中華人民共和國民法典》的規定執行。

　　第十五條 本合同一式________份，合同雙方各執________份。本合同附件________份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。

　　出租人：________（簽章）

　　承租人：________（簽章）

新版建設施工合同 篇14

　　發包人(全稱)：

　　承包人(全稱)：

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就 及有關事項協商一致，共同達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1. 工程名稱： 。

　　2. 工程地點： 。

　　3. 資金來源： 。

　　4. 工程承包范圍： 。

　　二、合同工期

　　計劃開工日期： 年 月 日。

　　計劃截污日期： 年 月 日。

　　計劃竣工日期： 年 月 日

　　工期總日歷天數： 天。開工日期以簽訂合同后，監理簽署的開工令為準。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。

　　三、質量標準

　　工程質量符合 標準。

　　四、簽約合同價與合同價格形式

　　1. 簽約合同價為 萬元。合同價暫定為人民幣(大寫) 。

　　2. 合同價格形式： 。

　　五、項目經理

　　承包人項目經理： 。

　　六、合同文件構成

　　本協議書與下列文件一起構成合同文件：

　　(1)專用合同條款及其附件;

　　(2)通用合同條款;

　　(3)技術標準和要求;

　　(4)已標價的預算控制價;

　　(5)圖紙;

　　(7)其他合同文件。

　　在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。

　　上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。

　　七、承諾

　　1. 發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

　　2. 承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。

　　八、詞語含義

　　本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。

　　九、簽訂時間

　　本合同于 年 月 日簽訂。

　　十、簽訂地點

　　本合同在 簽訂。

　　十一、補充協議

　　合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同自 生效。

　　十三、合同份數

　　本合同一式 份，均具有同等法律效力，發包人執 份，承包人執 份。

　　發包人： (公章) 承包人： (公章)

　　法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

　　(簽字) (簽字)

　　組織機構代碼： 組織機構代碼：

　　地 址： 地 址：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電 話： 電 話：

　　開戶名： 開戶名：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬 號： 賬 號：

新版建設施工合同 篇15

　　發包人(全稱)： (以下簡稱甲方)

　　承包人(全稱)： (以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》、及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同工期

　　開工日期： xx年xx月 xx日竣工日期： xx年xx月 xx日

　　四、質量標準

　　工程質量標準： 合格

　　五、合同價款

　　金額暫估價(大寫)： (人民幣)

　　(小寫)： (人民幣)

　　以實際工程量為準進行結算

　　六、工程款支付

　　1、工程開工付至合同價的40%;

　　2、工程完成50%時付至合同價的70%

　　3、工程驗收合格后付至合同價的100%;

　　七、質量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

　　3.嚴格執行施工規范、安全操作規程。防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙進行施工，做好各項質量檢查紀錄。

　　4.遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞，做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，并辦理相關施工手續。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位的關系。

　　八、工程工期

　　1.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　2.因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　3.因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工，工期相應順延。

　　九、工程驗收

　　1.本工程以施工圖紙、作法說明施工，驗收規范按照國家質量評定驗收標準。

　　2.工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方應提前二天通知甲方，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理移交手續和工程結算。

　　3.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。

　　4.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期。

　　十、材料供應

　　1.乙方負責采購的材料、設備須嚴格按照國家有關價格條例規定，且均應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　2.乙方負責采購的材料設備，必須按甲方具體的要求采購，并做好材料設備進場的報驗工作。甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管。

　　十一、違約責任

　　1.在履行合同過程中發生的爭議，雙方協商解決;協商不成，可以人民法院起訴。

　　2.如一方違約或擅自中止合同的履行，必須向對方支付違約金，額度為本合同工程總價的10%。

　　3.承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔質量保修責任。 乙方在施工期間嚴格應按規范進行組織施工，確保文明施工。服從甲方正確指導，配合甲方圓滿竣工。

　　4.發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。本合同價款采用可調價款方式確定，最終以實際工程量計算。

　　十二、爭議或糾紛處理

　　1.本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　2.當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成的，本合同在執行中發生的爭議由工程所在地人民法院解決。

　　十三、合同生效

　　本合同一式貳份，雙方各執壹份

　　本合同自雙方簽字蓋章后生效，至工程竣工及價款結清后失效。本合同未盡事宜，雙方可協商另簽補充協議。

　　合同定訂立時間： 年 月 日

　　合同定立地點：

　　本合同雙方約定 簽字、蓋章 后生效。

　　甲方單位(蓋章)： 乙方單位(蓋章)：

　　代 表(簽字)： 代 表(簽字)：

　　年 月

　　年 日 日月

新版建設施工合同 篇16

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　在平等、自愿，并協議商一致的基礎上，甲、乙雙方協議合資建房，達成如下協議條款：

　　一、甲方準備修建一幢六層半的樓房，因資金不足，現與乙方合資修建，修建期限從合同生效之日起一年內交房(除不可抗力原因才延期：如下雨、洪災、地震、停電等)。

　　二、分房情況：第四層鄰街一套的房屋產權歸乙方中的何明杰所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的陳德洪所有;第五層鄰街一套的房屋產權歸乙方中陸輝所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的何定宇所有;第六層鄰街一套的房屋產權歸乙方中的劉勁所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的岑秋蓮所有;第七樓半層及屋頂房屋產權歸乙方中的鄧芳所有。

　　三、付款方式：分三次付清房款，首付人民幣肆萬元整;修到所需樓層付人民幣肆萬元整;交房門鑰匙時付清尾款。(每次在甲方通知乙方付款兩天內，乙方必須付款，否則房屋由甲方自行處理。)

　　四、單價：按元/每平方米集資。

　　五、房屋竣工后辦理房屋土地使用證和房屋產權手續等費用，由甲、乙雙方各自負責。

　　七、房屋竣工后房屋的水、電和數字電視：甲、乙雙方各自立戶，費用由甲、乙雙方各自負責。

　　八、本協議生效后，雙方無條件遵守和履行，不得違反。

　　九、雙方在規定期限內不按合同履行，違約方向對方賠付違約金人民幣叁萬元整。

　　十、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，本協議經雙方簽字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　時間：

新版建設施工合同 篇17

　　原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

　　系個體戶佛山市__________區__________金屬制品廠的經營者，佛山市__________區__________金屬制品廠經營場所：_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房，注冊號：_________________。

　　被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

　　被告二：_________________佛山市__________區_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。

　　法定代表人：______________。

　　案由：_________________建設工程合同糾紛

　　訴訟請求：_________________

　　1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應計至還清全部款項之日止);

　　2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;

　　3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。

　　事實與理由：_________________

　　_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。

　　《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。

　　原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系，這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。

　　為維護自身合法權益，原告現依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。

　　此致

　　____________區人民法院

　　具狀人：_________________

　　_____________年__________月__________日

新版建設施工合同 篇18

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根據《中華人民共和國民法典》，《中華人民共和國建筑法》及其相關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平、誠信的原則，結合本工程的具體情況，就東城御景一期的井樁開挖工程雙方協商達成如下協議。

　　一、 工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　二、 工程承包范圍：______________井樁開挖工程，要求開挖至持力層，樁底清掃干凈，經現場監理及甲方驗收合格后才給予結算。

　　三、 勞務承包價格，不管井樁直徑大小，均按實際開挖深度計算(小紅磚砌筑部分不予結算)，定價為_______元/米。此價格已包含以下因素費用;若在井樁開挖過程中有水，甲方提供水泵及水管，乙方自行降水施工費用，并自行確保安全，在開挖過程中，若出現自然障礙物，比如石塊等，乙方自行解決費用，若中途開挖井樁不合格或沒有完成樓所有井樁開挖工程，甲方將不予結算人工費，乙方無條件退場，乙方開挖完所有井樁并經現場監理及甲方驗收合格后才給予結算人工費。

　　四、 合同日期：截至_______年_______月_______日，根據甲方要求隨時增加勞動力，加快進度。

　　五、 安全管理：堅持“安全第一，預防為主”的方針，乙方使用的人員必須是年滿18周歲至50周歲以下的智力正常無殘疾的中青年人員。遵守《中華人民共和國安全生產法》及其有關安全生產的法律法規。乙方進場首先接受項目部的安全技術交底，安全自負，有安全隱患后停止施工，排除安全隱患后才允許施工，因乙方操作不當或擅自行動等造成的安全事故由乙方負全部責任。

　　六、 工程結算及付款方式：乙方開挖完所有井樁并經現場監理及甲方驗收合格后才給予結算人工費，完成所有井樁驗收合格后支付總款項的70%，其余款項一月后付清。

　　七、 組織紀律：乙方必須遵守項目部管理制度，不準惡語傷人、不準打架斗毆、不酗酒鬧事，與其他班組的協調配合出現矛盾者通過管理人員協調處理，不得自行其事，不得盜竊公共財產及私人財產，講究衛生，否則接受每次_______至_______元的罰款，施工現場不戴安全帽者發現一次每人罰款_______元，承包人24小時堅守崗位，有事一天之內必須向工長請假，一天以上向項目經理請假，代班班長不得離開現場。

　　八、 勞動保護及用品：該承包價格包含了必要的勞動保護及安全用具等，乙方必須給每個人配置勞保用品及安全防護用具，如安全帽及行業用具等。

　　九、 違約責任：甲、乙雙方中任何一方因未能按本合同約定條款履行各自職責，或造成另一方履行合同，由違約方承擔責任，并承擔一切損失。

　　十、 未盡事宜，雙方協商解決。

　　十一、 本合同一式肆份，甲方執叁份，乙方執壹份。

　　十二、 本合同經雙方簽字后生效，工程款結清后自行終止。

　　十三、 補充條款

　　1、 乙方使用項目部的各種設備必須到保管處出據領用條據，使用后的工具器械必須及時交還入庫、丟失損壞超出公司規定者按原價給予賠償和處罰。

　　2、 乙方根據甲方的要求即使安排工種，如因乙方人力不夠造成甲方工期拖延者;甲方按具體情況隨時給予_______至_______元的罰款。

　　3、 乙方對該工程必須善始善終完成，不得留有未完工程，未完工程量按合同價四倍扣除或不予結算已完工程量，甲方現場指定井樁開挖順序，不得隨意亂挖，否則接受經濟處罰。

　　發包方(甲方)：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　承包方(乙方)

　　代表： 住址

　　身份證號：

　　_______年_______月_____日

新版建設施工合同 篇19

　　發包方： (以下簡稱甲方)　　承包方：(以下簡稱乙方)　　經甲、乙雙方共同友好協商，甲方委托乙方進行福星家園臨時圍墻工程的施工，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商一致，簽訂本合同：　　

　　一、 工程范圍及內容：　　

　　1、 乙方承建甲方位于____縣民和路以北、嘉禾西地塊的施工圍墻工程;　　

　　2、 該圍墻的具體做法見乙方提供的`施工圖;　　

　　3、 由于本地塊地質原因，乙方必須對圍墻基礎進行處理，以保證圍墻的安全建設和使用;　　

　　4、 該磚砌圍墻的施工要求：以甲方指定的基準點做為基準點，C15砼墊層，300寬300高C20鋼筋砼地梁，墻體為240墻。墻身高度為500，墻柱高度為2200，每約4100為一跨墻，圍墻及柱全采用水泥砂漿面層。　　

　　二、 工程質量：　　

　　1、 乙方按圖施工，要求外形美觀，工程質量達到驗收標準;　　

　　2、 乙方對工程所需主要材料經甲方確認后方可進場施工;　　

　　3、 乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌，墻身不裂縫。　　

　　三、 工期：　　嚴格按照現場管理人員的安排，隨工期需要搞好料具計劃，備足料具，組織好技術力量確保業主、監理以及總承包合同條款內容所要求的工期按時、質保、安全完工，該工程從________年____月____日開始進場，________年____月____日前完工。　　

　　四、 工程價款及支付：　　

　　1、工程價款：　　A： 本合同所承包的磚砌圍墻，單價為300元

　　(此價格不含木樁價格，另計)，暫定總長為120 ,具體以實際發生量為準;工程價款為

　　3.6萬元左右;　　B: 本合同所承包的磚砌圍墻上鐵藝欄桿(高度

　　1.7)，單價為200元,暫定總長為120 , 工程價款為

　　2.4萬元左右;　　C：本合同所承包的彩鋼板擋板臨時圍墻(高度2)，單價為120元 ，暫定總長100 ，工程造價為

　　1.2萬元左右。以上價格包括人工費、材料費、機械費等所有與工程相關的費用,不含稅金。　　

　　2、工程款的支付:施工完畢經甲方驗收合格后____日內付清全款的95%(按照實際施工量結算),剩余5%在保修期________年滿后1____日內無息付清。　　

　　四、成品及半成品保護：　　

　　1、乙方對完成的分項工程負有監護人的責任;　　

　　2、乙方對損壞的成品及半成品負有維護、恢復的責任，其經濟損失概由自己承擔。乙方在施工中若損壞其它分項工程產品應照價賠償;　　

　　3、若因甲方或其他(非乙方)原因給乙方已完工程成品及半成品造成損壞，應由甲方自行負責處理;若甲方需要乙方處理，則甲方應根據所損壞程度給乙方簽字認可所需費用(材料、工時費和其他應采取相應的措施費)，乙方方可進行維修處理。　　

　　五、甲方責任、權利、義務　　

　　1、甲方按照合同的約定提供施工條件并及時支付工程款項;　　

　　2、甲方負責監督乙方的工程質量、進度、安全、工期等，并提出整改的權利;　　

　　3、做好各工序的統籌安排，解決征地問題;　　

　　4、甲方為乙方解決圖紙錯誤與變更等技術問題，并辦好簽證。　　

　　六、乙方責任、權利、義務　　

　　1、為加強現場管理，其施工負責人應隨時在現場與甲方保持聯系;　　

　　2、乙方應加強其施工人員的安全、文明施工教育，自覺遵守地方政府的有關規定，自覺服從甲方有關現場安全文明施工的各項規定，杜絕安全事故、治安、刑事案件的發生，維護好現場文明施工形象;　　

　　3、在甲方未按本合同約定時間付款時，乙方有權拒絕施工;　　

　　4、乙方應嚴格按照安全生產管理條例組織施工，如違法施工發生安全施工，由乙方付全責。　　

　　七、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效，雙方不得違約，如有違約由違約方支付另一方合同總額30%的違約金。　　

　　八、本合同未盡事宜，雙方另行協商解決。本合同在執行中發生的爭議應及時協商解決，協調不成或調解未達成協議，可____縣人民法院起訴。　　

　　九、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執兩份，雙方簽字蓋章后生效，同時具有法律效力。　　

　　十、本合同自簽字之日起生效，工程保修期結束后自行廢除。　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________　　________年____月____日 ________年____月____日

新版建設施工合同 篇20

　　發 包 方： 某房地產開發有限公司

　　承 包 方： 某有限責任公司

　　工程地點：

　　工程內容：某住宅小區15#樓外墻外保溫分項工程

　　承包方式： 包工包料

　　質量等級(合格)： 合格

　　工程承包造價(金額大寫)： 暫定468000元整

　　外墻保溫工程施工合同協議條款

　　發包人(全稱)：某房地產開發有限公司(甲方)

　　承包人(全稱)：某有限責任公司(乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本專業分包工程施工事項協商一致，訂立本施工合同。

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程名稱： 某住宅小區

　　1.2 工程地址： 民族東路北段

　　1.3 工程內容： 某住宅小區 15#樓外墻外保溫

　　二、工程承包范圍及方式

　　2、1工程做法：瓷磚面層采用jy附有錨栓系統(詳圖集第四頁)，20米以上部位采用錨粘滿粘法。其它部位按照nmt__-01圖集進行施工，

　　2.2 承包范圍： 施工圖范圍內外墻的全部保溫部位和抹灰部位(包括屋頂造型部分)。外墻大墻面部分：①首層及局部二、三層面磚飾面部分：專用粘結砂漿粘結18公斤以上阻燃自熄eps聚苯板按照jy附有錨栓系統(詳圖集第四頁)施工。

　　②二層以上涂料飾面部分：采用錨栓法。 即在jy 無錨栓系統的基礎上增加錨栓，同時錨粘。每平米錨栓不得少于四個。

　　③ 凸窗上及空調板下面、與室內相連的凸出外挑及裝飾線、門窗側口部分：局部抹抗裂砂漿找平，同時鋪貼網格布。(與室內直接接觸部分采用聚苯板保溫)。

　　④陽臺欄板、南立面出挑裝飾立面及未與室內相連的外墻部位原全為水泥砂漿抹灰均改為抗裂砂漿找平，同時鋪貼網格布。(與室內直接接觸部分采用聚苯板保溫)

　　⑤ 二層和復式層圓弧窗套線條、北立面窗套、樓梯間裝飾線采用聚苯板線條。

　　⑥ 原圖紙中的窗間墻部位鋸齒聚苯板線條取消。

　　⑦ 以上根據圖紙設計確定的施工內容，若有另外增加線條部分，決算時按照展開面積每平米72 元計算。

　　⑧ 原圖紙中分格縫取消。

　　2.3承包方式： 乙方包工包料。

　　2.4進場材料：乙方應及時遞交有關材料樣品及檢驗報告。乙方進場材料必須與投標樣品及資料說明一致，雙方約定乙方進場材料為大連鼎坤保溫建筑材料如乙方中途更換材料，發包人有權要求承包人二天內無條件退出施工現場，同時扣除剩余尾款。

　　第三條 合同工期

　　3.1 甲方于 單棟樓人員及材料進場之前3日，提供外墻施工作業面。

　　3.2 開工日期：開工日期為10月2日，工期為25天。

　　3.2 竣工日期： 10月26日之前。

　　第四條 工程質量

　　4.1 工程質量標準： 合格

　　第五條 合同價款

　　5.1 合同單價：所有施工部位均按綜合每平米72元計取，承包內容見2.2。

　　5.2 合同總價款：保溫工程量暫估為 6500平米，工程總造價暫定為468000元。外墻大墻面 部位保溫層厚度為 60mm，超厚或超薄部位均不增減費用

　　5.3 價款調整：按實際施工展開面積計取工程量，單價每平米 72.00元包死，不再調整工程價款。

　　第六條 付款方式及結算

　　6.1付款方式及期限：開工后三天內乙方將施工所用材料的50%以上進入施工現場，甲方撥付進場材料款的50%。每棟樓聚苯板粘貼完成后付至該棟樓承包造價的40%的進度款;面層完成后付至棟樓承包造價的70%的進度款，工程竣工

　　驗收合格一個月內，付至單棟樓結算款的95%;余5%質保金，單棟樓驗收合格之日起滿兩年工程無質量問題，一次性付清。

　　6.2 計算原則： 對于所有施工內容均按展開面積進行結算。

　　第七條 發包人責任

　　7.1 發包人根據合同要求及時撥款，因款項不到位而造成的工期延誤由發包人承擔。

　　7.2 發包人以單棟樓施工前2日，負責接通承包人施工用水源、電源、變壓器的接點。滿足施工和生活用水用電量的需要。

　　7.3 發包人向承包人無償提供必要的施工條件，包括工人住宿、生活及施工用水電、工人食堂指定地點、材料庫房、外墻保溫施工用腳手架、腳手架至少提供滿鋪二步腳手板、提供垂直運輸。與門窗框穿插進行。

　　7.4發包人負責審核并批準乙方的施工圖設計、施工組織方案、隨時監督檢查乙方施工進度的質量，組織對工程的竣工驗收，并按合同規定辦理有關結算。

　　7.5發包人負責協調承包人與其它分包商的配合等工作。

　　第八條 承包人責任

　　8.1承包人應根據發包人提出要求和有關技術說明,進行外墻保溫工程施工,承包人應及時提供和保證相關材料、人員、機具的供應和到位,并在進場后三日內向甲方提交施工進度計劃,以確保整個施工的順利進行。

　　8.2 承包人應按照國家和北京市現行及企業技術規范、標準、規程進行外墻保溫施工。承包人派駐工地項目經理.承包人必須建立完善的質量及安全管理體系.配備相關人員進行質量安全管理.

　　8.3 承包人應在開工前遞交有關材料樣品及檢驗報告及關鍵材料的二檢報告。

　　8.4承包人應服從甲方、總包、監理單位的指令、安排、檢驗及各規章制度。違反國家及地方或工地有關質量、安全、文明施工的有關規定。甲方和監理可做出每次500-__元的罰款。

　　8.5承包人嚴格遵守施工現場管理規定，保證安全文明施工，對施工中揚塵、噪

　　音、環境污染、垃圾處理等要求及時有效，做到工完、料凈、場清，保證施工現場整潔有序，創包頭市安全文明工地。

　　8.6承包人負責施工全過程的質量控制及安全文明施工管理，服從安全防護、臨時用電安全、機械安全、保衛消防管理、現場管理、料具管理、環境保護管理、環衛衛生管理等方面達到承包人要求。

　　8.7承包人制定有效的成品、半成品保護措施，書面對施工人員交底，提高施工人員成品、半成品保護意識，以免造成成品、半成品損壞，并在交用前，承擔成品保護作用。

　　8.8 承包人及時將保溫施工的垃圾清運至發包人指定地點，由發包人統一運至場外。

　　8.9 承包人向發包人提供廠家營業法人執照(復印件)、產品簡介(國家認證實驗室的試驗報告)、施工組織設計(內容包括技術、質量、工序安排、工期安排、成品保護、安全施工)。

　　8.10承包人負責二次材料進場的檢測費用(包括聚苯板、抗裂砂漿、耐堿網格布)。

　　8.11承包人自行檢查外腳手是否符合安全施工需要，如不符合則不得擅自施工，承包人對現場的施工人員的安全生產和各種人身安全事故承擔全部責任。

　　8、12承包方負責將凸窗板及裝飾線上堆積的廢棄混凝土剔鑿清理完畢后進行施工。

　　8.13承包人所施工的外墻保溫工程在正常使用和維護條件下，使用年限不應少于25年。并承擔在此期間因承包人施工質量問題所應起人身傷亡事故所造成的一切經濟損失

　　第九條 工期順延

　　9.1 發包方在合同規定開工日期前2天，不能交承包方外墻保溫施工作業條件，施工用水或電源未按規定接通，影響承包方進場施工時;

　　9.2 在施工中因停水、停電連續影響8小時以上時。

　　9.3 未按合同規定撥付工程進度款而影響施工進度時。

　　9.4 因遇不可抗拒的自然災害(如臺風、水災、自然原因發生的火災、地震等)而影響工程進度時。

　　9.5各工種交差作業時對外墻保溫破壞而進行有償修復時。與保溫作業面交接的其他工種操作影響保溫收口時，工期相應延長。

　　第十條 工程驗收

　　10.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收;

　　(1)材料驗收;

　　(2)隱蔽工程驗收;

　　(3)竣工驗收;

　　(4)乙方在施工過程中違反甲方或監理的有關規定、質量、文明施工及安全，違反操作規程，甲方可視具體情況給予處罰。

　　10.2工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后七日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續，簽署保修單，乙方應向甲方提交完整的竣工資料;

　　10.3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全，嚴把火災關，如引起火災全部損失由乙方承擔并罰款2～5萬元;

　　10.4本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下保修期限為二年。

　　第十一條 違約責任

　　11.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。

　　11.2一方當事人無法繼續履行合同的，應當及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

　　11.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付工程款，每延誤一日，應當向乙方支付遲延部分工程款1%元的違約金。

　　11.4由于乙方責任延誤工期的，每延誤一日，乙方每日支付給甲方工程總造價百分之一的違約金，延誤工期10天以上除向甲方支付違約金外，甲方有權隨時安排其他專業公司進駐現場進行施工，所發生的進出場費用由乙方承擔，施工費用從乙方工程款中扣除。(乙方必須無條件在三日內全部清理退場)。

　　對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按11.4的標準支付違約金。

　　11.5甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批準,不按合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它使合同無法履行的行為,應承擔違約責任,相應順延工期。

　　11.6乙方不能按合同工期竣工,施工質量達不到設計和規范的要求,或發生其它使合同無法履行的行為,乙方按協議條款約定支付違約金,賠償因其違約給甲方造成的其他損失。

　　第十二條 合同糾紛的解決方式： 1、甲乙雙方進行調解

　　2、調解不成，依法向包頭市人民法院起訴。

　　第十三條 本合同簽訂后，承、發包雙方如需要提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　本合同一式四份,發包人、承包人各執二份,合同自雙方簽字之日起生效,結清工程款后終止。

　　第十四條 補充條款：

　　本合同訂立時間 年 月 日(即日起生效)

　　發包方 (章) 承包方 (章

　　地址： 地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電 話： 電 話：

新版建設施工合同 篇21

　　甲方：____________________

　　乙方：項目承包責任人 (身份證 ____________________，手機____________________ ，項目經理部名稱： 

　　丙方： ____________________(身份證 ____________________，手機____________________ )

　　為建設 工程，甲方委派丙方到乙方任職(擔任 崗位工作)。根據《中華人民共和國勞動合同法》等法律法規和《關于印發〈湖南省建筑工程集團總公司項目承包合同管理辦法 〉的通知》(湘建總審字【_______________】_______________號)等集團總公司有關規章制度，結合本工程具體情況，經甲、乙、丙三方協商一致，簽訂本用工協議。

　　一、用工期限：從_______________ 年_______________ 月_______________ 日起至本項目建設工程施工合同實施完畢。

　　二、費 用：

　　1、 _______________年_______________ 月 _______________日起至_______________ 年 _______________月_______________ 日，乙方按月承擔丙方的工資和單位部分的社保、住房公積金、企業年金繳費等費用，共計人民幣_______________元/月; 

　　2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方按月承擔丙方的工資和單位部分的社保、住房公積金、企業年金繳費等費用，共計人民幣_______________元/月。

　　(一)、工資標準

　　1、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方每月承擔丙方稅后工資_______________元。

　　2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方每月承擔丙方稅后工資_______________元。_______________年_______________月_______________日起以后

　　乙方仍需要聘用丙方，每年工資調整額在前一年度“議定工資標準”的基礎上增長不少于_______________元/月。

　　(二)、工資支付方式

　　1、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方每月直接支付丙方崗位工資_______________元，另_______________元由乙方按月撥付到甲方(或由甲方從工程款中抵扣)，用于甲方代付丙方的檔案工資;

　　2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日，乙方每月直接支付丙方崗位工資_______________元，另_______________元由乙方按月撥付到甲方(或由甲方從工程款中抵扣)，用于甲方代付丙方的檔案工資。

　　(三)、單位部分的社保、住房公積金和企業年金繳費

　　1、繳費標準：乙方從_______________年_______________月_______________日起每月承擔丙方社保單位繳費_______________元、住房公積金單位繳費_______________元，企業年金單位部分_______________元，三項費用合計_______________元/月(該三項繳費隨總公司人力資源部每周期核定的標準而調整)。

　　2、繳費方式：乙方按月撥付到甲方(或由甲方從工程款中抵扣)_______________元，用于甲方向主管部門代交丙方的社保、住房公積金和企業年金繳費。

　　三、甲方職責：

　　1、應向乙方真實反映丙方的個人資信、履職能力等情況;

　　2、監督乙方按時足額支付丙方費用;

　　3、負責協調乙、丙雙方關系;

　　4、聽取乙方關于丙方履職情況的意見，對丙方履職情況進行定期考核。

　　四、乙方職責：

　　1、負責提供丙方辦公場所和食宿(丙方伙食費按乙方管理規定交納費用);

　　2、按月足額支付丙方的費用，履行國家現行法律法規規定的責任和義務,承擔丙方在用工期間工傷事故的全部經濟責任;

　　3、負責丙方為本工程服務所必需的辦公用品、交通費、差旅費、通訊費(通訊費按_______________元/月包干，未包括在工資費用中，由乙方向丙方按月直接支付)等;

　　4、負責按_______________元/月標準承擔丙方教育培訓費(該費用未包括在工資費用中)，從_______________年_______________月_______________日至施工合同實施完畢按月撥付到甲方(或由甲方從工程款中抵扣);

　　5、負責對丙方進行工作考勤，《考勤表》(可以是傳真件或掃描電子文檔)于每月30日之前報甲方綜合辦公室(聯系人蔣新宇，電話_______________，傳真_______________)。如乙方未按時報送《考勤表》，視同丙方本月正常出勤，應當足額支付本月費用。

　　五、丙方職責：

　　1、認真履行崗位職責;

　　2、自覺遵守甲方、乙方制定的各項規章制度;

　　3、及時向甲方繳納個人或單位部分的社保、住房公積金和企業年金繳費(在總公司辦理了社保、住房公積金和企業年金的);

　　4、協助乙方按期向甲方報送月度《考勤表》。

　　六、其他：

　　1、本用工協議實施過程中甲方或乙方要求調動丙方，應提前30天書面通知對方，乙、丙方接到甲方發出的《調令》且辦理完相關手續后丙方方可離開項目部。

　　2、本用工協議書未盡事宜，按甲、乙雙方簽訂的《項目承包合同》相關約定執行。

　　3、本用工協議書一式壹份，經甲、乙、丙三方簽字后生效。

　　甲方(蓋章)：____________________ 乙方(簽字)： ____________________丙方(簽字)：____________________

　　代表(簽字)： ____________________委托代理人(簽字)：____________________

　　簽訂日期

新版建設施工合同 篇22

　　發包方：__________　　承建方：____省　　簽定地點：四川成都　　簽定日期：__________　　建筑工程施工合同　　補充協議　　發包人：成都（以下簡稱甲方）　　承包人：四川（以下簡稱乙方）　　為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務，在《“__________”建筑施工工程合同》基礎上，按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建筑法》等有關規定，并結合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自愿和理解本補充協議條款的情況下，簽訂本工程施工合同補充協議。　　

　　一、工程概況　　

　　1、工程名稱：“住宅工程　　

　　2、工程地址：__________　　

　　3、建筑面積：5111

　　8、132　　

　　4、結構類型：框架結構、地上111層、獨立地下室1層　　

　　5、設計單位：四川　　

　　6、監理單位：四川　　

　　二、工程內容及承包范圍　　

　　1、乙方負責對本工程土建部分進行施工總承包，承包范圍為：基礎、主體、裝飾裝修工程（見本協議附件一：工程量清單報價書）。　　

　　2、包括乙方承包范圍內的因設計變更而引起的增減工程。　　

　　3、甲方指定分包工程內容見本協議附件二。　　

　　三、合同工期（本協議中所列日期均為日歷天數計）　　

　　1、開、竣工日期　　

　　1、1開工日期：________年____月____日；竣工日期：________年____月____日；總工期：420天（含法定節假日）以;所載日期為準。　　

　　2、施工進度　　

　　2、1本工程分兩期實施。一期工程為

　　一、二號樓。二期工程為

　　三、四號樓和獨立地下室（見本協議附件三：即總平面圖）。　　

　　2、2乙方應于合同簽訂并收到施工圖后10天內向監理和甲方提交詳細的施工組織設計，甲方和監理在乙方施工組織設計提交后的10天內若未予以書面形式確認或提出修改意見，則視為同意。　　

　　2、3二層頂板完成時間：一號樓：________年1____月____日；二號樓：________年1____月1____日；四號樓：________年____月____日。　　

　　2、4三號樓一層頂板完成時間：________年____月3____日；地下室完成時間：在________年____月3____日。　　

　　3、工期違約責任　　

　　3、1如因乙方原因延誤二層頂板工期（房屋銷售起始工期），甲方按20元天對乙方進行罰款；若乙方提前工期，甲方按20元天給予乙方獎勵，累計獎罰金額不超過4萬元。　　

　　3、2若總工期延誤，甲方按3000元天對乙方進行罰款；若乙方提前工期，甲方按3000元天給予乙方獎勵，但獎罰累計不超過10萬元。　　

　　4、如有獎勵或罰款金額在工程決算時辦理。　　

　　5、工期不順延情況：　　

　　5、1各種自然因素（如下雨、大風、高低溫天氣等）；　　

　　5、2停水、停電、節假日及地方性政策調整等因素對工期的影響（若一周內停電、停水累計超過8小時，工期予以順延）；　　

　　5、3因乙方施工質量問題或施工安排不當導致設計變更以及擅自變更設計而發生的費用和由此導致甲方的損失，均由乙方承擔，工期不予順延。　　

　　6、工期延誤：由以下原因造成工期延誤，工期應相應順延：　　

　　6、1按《XX條款》第十三條執行。　　

　　6、2甲方直接分包的施工項目影響乙方施工進度造成的工期延誤。　　

　　四、質量與檢驗標準　　

　　1、1工程質量：合格。基礎、主體驗收及竣工驗收均應一次性通過____區質監部門驗收合格；　　

　　1、2因乙方原因造成工程質量問題及使用不符合設計要求的材料，必須無條件及時修復或返工重建。否則甲方有權要求乙方支付工程合同造價總額的5%的違約金和相應返工價款。　　

　　1、3乙方應及時向下一道工序的施工單位（分包單位）辦理移交手續。　　

　　1、4設計圖中室內天棚不抹灰，乙方按常規普通法施工，若甲方有其他要求，另行辦理相關手續。　　

　　五、合同價款與支付　　

　　1、合同價款：暫定為人民幣3260、525215萬元（叁千貳百陸拾萬零伍仟貳佰伍拾貳元壹角伍分）。結算工程量以實際完成的工程量為準。　　

　　1、1合同價款中的規費、措施費

　　（一）、措施費

　　（二）由乙方在工程全過程中包干使用，不作任何調整。具體包干費用內容包括但不限于以下項目：　　

　　1、

　　1、1規費：即養老保險費、失業保險費、醫療保險費、住房公積金、危險作業意外傷害保險；　　

　　1、

　　1、2措施費

　　（一）：即安全施工、文明施工、臨時設施、　　

　　1、

　　1、3措施費

　　（二）：即大型機械設備進出場及安拆、垂直運輸機械、腳手架、混凝土和鋼筋混凝土模板及支架、已完工程及設備保護。　　

　　1、

　　1、4其他不可預見費及風險包干費　　

　　1、2本工程稅金按國家稅法及相關政策法規執行。　　

　　2、合同價款的調整：由于工程量清單漏項、新增項目、設計變更引起的新增工程量清單項目，其結算價格按以下方式計算：　　

　　2、1乙方工程量清單報價書中已有適用于此工程項目的綜合單價，按已有的綜合單價計算；　　

　　2、2乙方工程量清單報價書中只有類似項目的綜合單價，可參照類似項目的綜合單價確定新增工程量清單項目的綜合單價。　　

　　2、3乙方工程量清單報價書中沒有適用或類似工程項目的，依據________年《____省建設工程工程量清單計價定額》及相關配套文件的規定，套用相應定額子項后確定該項目的綜合單價。該項目的材料由甲方認質認價，人工費按施工期間政策規定調增，綜合費按27%計取，機械費按定額子項計取，（措施

　　一、規費、措施二不計取）。　　

　　2、4施工期間人工費按政府規定系數并結合乙方工程量清單報價書隨施工進度進行調整。　　

　　2、5獎勵　　

　　2、

　　5、1若乙方的工程質量、進度、安全、協調配合、節約成本、現場管理等符合合同要求，甲方獎勵乙方項目部10-30萬元。　　

　　2、

　　5、2乙方提出合理化建議，若經甲方采納而節約的工程直接費，甲、乙雙方按6：4的比例分享。　　

　　3、工程進度款的支付　　

　　3、1工程形象進度必須滿足合同及本協議的約定，工程量進度報表經甲方及監理審核后支付乙方工程進度款。　　

　　3、2支付時間：

　　一、二號樓主體三層頂板完成后，甲方支付已完工程量90%的進度款（含30%以房抵工程款、下同），三層以上工程款按月形象進度支付；

　　三、四號樓主體一層頂板完成后，甲方支付已完工程量90%的進度款，一層以上工程款按月形象進度支付。甲方及監理單位確認計量結果后10天內，按審定產值的90%支付上月進度款；支付總額至合同總價款的90%時，暫停支付；　　

　　3、3若乙方發生嚴重質量事故或嚴重安全事故（按國家有關安全質量事故規定進行界定），甲方有權暫停支付工程進度款。　　

　　3、4因乙方原因造成工期延誤，甲方將暫停支付當期工程進度款。下一期工程進度款的支付、應在乙方將工程進度調整到甲乙雙方約定的工程進度計劃范圍內后，甲方才恢復支付工程進度款。　　

　　3、5以房抵工程款的說明：甲、乙雙方同意以本項目商品住宅作價支付乙方應收本項目工程結算總價款的30%，并從每筆應付工程進度款中按30%比例沖抵。甲方根椐需要，若全部或部份以原作價收回該部份商品住宅，應同乙方協商。甲方收回時，應將相應的應付工程款支付給乙方。本工程商品住宅作價的原則、方式及相關辦法由雙方另行簽定補充協議。　　

　　3、6如發包人出現延期支付工程進度款的情況，按XX條款第2

　　6、3及2

　　6、4條執行。　　

　　3、7工程結算　　

　　3、

　　7、1乙方竣工結算經審計后____日內支付至工程結算總價款的95%（不得與

　　3、5條相沖突）；工程結算總價款的5%作為保修金，保修期屆滿之日起1____日內結清。　　

　　3、

　　7、2質量保修金的支付：各分部分項工程保修期屆滿、經甲方對工程質量確認無異議后14天內，按各分部分項工程的保修金額，甲方與乙方辦理保修款結算，將剩余保修款一次性支付乙方；基礎工程、房屋建筑工程在交工滿________年后____日內，按其保修金額支付給乙方。　　

　　3、8結算審計：　　

　　3、

　　8、1結算審計時甲乙雙方應積極配合審計工作，應在雙方確認竣工結算資料真實、完備之日起原則上在3個月內完成本工程的結算審計。　　

　　3、

　　8、2結算審計費的支付辦法：按國家相關規定執行。　　

　　4、履約保證金：乙方在簽訂本協議之日起____日內，在甲方專用帳戶存入人民幣伍拾萬元，作為本協議的履約保證金。該保證金在三號樓、四號樓的二層封頂后____日內由甲方無息退還乙方50%；合同內工作內容竣工后____日內無息退還剩余50%。　　

　　六、材料價格及材料的采購　　

　　1、材料價格調整　　

　　1、1若甲方對某項主要材料進行調整（套用定額不發生變化），僅對材料差價進行調整。　　

　　1、2非暫定價材料不作調整，但砂、石、石灰材料價格風險系數177;5%，超過177;5%部分按實調整，稅金按規定計取。乙方無權更換工程量清單中的任何材料。　　

　　2、材料采購　　

　　2、1乙方必須按甲方規定品牌采購，并且在采購前15天將樣品及價格送監理工程師及甲方代表認可后方可采購。對于非暫定價材料部份，如甲方采納乙方建議的性能相同且價格較優的其它品牌，即按第五條的

　　2、5款進行獎勵。　　

　　2、2甲方對于暫定價格材料及主要材料價格表中的材料認為有必要自行采購時，乙方應予以支持。　　

　　七、工程變更及簽證　　

　　1、工程變更及簽證必須注明：事由、工作范圍及部位、具體作法、尺寸、工程數量和費用組成。簽證文字的表述應做到鮮明、準確，必要時應附圖，且在簽證單結尾處注明“此項后無內容”。　　

　　2、本工程的所有變更及簽證，均應經甲方代表或甲方現場代表及監理工程師簽字后方可生效，甲方、監理、施工單位均應保留原件。　　

　　3、甲方有權對設計圖紙進行變更。　　

　　4、乙方發現設計錯誤或不合理之處，應及時通知甲方工程部、監理部和設計單位，由設計單位（或甲方）提供設計變更文件，經監理工程師、甲方代表簽字批準后實施。　　

　　5、甲方對已完成的分項工程進行變更，乙方應在施工前將施工方案報甲方及監理單位確認。乙方應謹慎保護可能重復利用的材料、設備。若乙方拆除措施不當或保護不當造成材料、設備損壞的，由乙方承擔相應損失。　　

　　6、需辦理簽證的隱蔽工程，乙方應在隱蔽前三天填寫簽證單，并由監理工程師及甲方代表確認。如因乙方原因導致工程量無法核實，則不予辦理簽證。　　

　　7、乙方應在設計變更實施前48小時向甲方提交書面報價，由甲方及監理審核，按審核后的造價決算。　　

　　8、設計變更、現場簽證的計價原則：按5章第2條執行。　　

　　9、臨時用工簽證應明確：工作內容及工作量、工作時間、工作人數及用工價格。　　

　　10、辦理簽證時，乙方應提供經甲方確認的有關方案或數據原件，簽證單原件一式四份。　　

　　八、竣工驗收：按《XX條款》執行。　　

　　九、工程質量保修　　

　　1、工程質量保修范圍和內容：　　

　　1、1乙方在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的規定和雙方約定，承擔承包范圍內工程質量保修責任。　　

　　1、2凡屬于乙方原因造成的質量問題或其他缺陷，均屬于乙方保修責任范圍，其維修費用和因乙方維修造成業主的相關損失，應由乙方承擔；不屬于乙方責任，但是經由雙方協商由乙方施工的，乙方應配合檢修，費用由責任方承擔。　　

　　2、質量保修期限如下（以雙方在工程移交書上簽字之日起計算）：　　

　　2、1地基基礎和主體結構工程，為設計文件規定的合理使用年限；　　

　　2、2屋面防水工程、衛生間、廚房、陽臺和外墻面的滲漏（包括臺風、暴雨等自然條件下的影響）為________年；　　

　　2、3電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程為________年；　　

　　2、4給排水設施、道路等配套工程為________年；　　

　　2、5供熱及制冷系統為________年；　　

　　2、6其他項目的保修期為________年　　

　　3、質量保修責任　　

　　3、1因乙方施工質量原因導致業主退房、要求甲方給予賠償等，其經濟責任和法律責任均由乙方承擔。　　

　　3、2保修期內的維修：一般性維修乙方應在接到通知后24小時內到達；緊急事故乙方應在接到通知后8小時內到達現場搶修；業主收房后出現滲漏水、有水區域返水，乙方應在16小時內修復。　　

　　3、3乙方未及時維修或未在合理期限內維修完好、或經過兩次維修都未能修好的，甲方有權自行請人代為維修并確定價格，所有修復費用及賠償費用在支付乙方質保金時扣除，但不等于解除乙方應負的責任。　　

　　3、4乙方每次維修完畢，應負責將施工現場清理干凈、并取得業主和甲方（或物管公司）的驗收簽字。　　

　　3、5涉及結構安全的質量問題，乙方應立即向當地建設行政主管部門報告，并采取安全防范措施。由原設計單位或者具有相應等級的設計單位提出保修方案后，由乙方實施保修。　　

　　十、雙方的權利和義務　　

　　1、甲方代表及職責　　

　　1、1本工程甲方代表為__________。甲方代表代表甲方行使合同約定的權力，履行合同約定的職責。甲方如另行委托其他人員代行上述全部或部分職責的，以甲方向乙方出具的授權委托文件或書面通知為準。　　

　　1、2本工程甲方現場代表為王。甲方現場代表的職責：負責監督檢查工程質量及工程進度，負責設計變更、技術核定及現場簽證的簽署，對工程進度款的支付和工程竣工決算進行審核，以及與設計單位等相關部門的協調。　　

　　2、乙方駐工地代表及其他人員　　

　　2、1乙方項目經理為，項目技術負責人為，其它管理人員名單按乙方的工程量清單報價文件。　　

　　2、2乙方項目部主要管理人員在本工程施工期間（包括準備和收尾階段），均須專職在崗，堅守施工現場，不得兼任其他項目任何職務；如需對人員、機械設備、施工方案等變更，必須提前一周以書面形式報經甲方同意。　　

　　2、3乙方的要求、通知均應以書面形式由乙方項目經理簽字加蓋乙方公章或項目專用章后遞交甲方。　　

　　2、4乙方項目經理或項目技術負責人必須參加每周工程例會，因故不能參加的應提前8小時向監理部請假、并在獲得監理部同意后方可缺席。　　

　　2、5乙方代表除以下原因外，在竣工驗收完成前不能替換　　

　　2、

　　5、1因病而不能堅持工作者；　　

　　2、

　　5、2無法擔任與該工程建設相關的工作。　　

　　2、

　　5、3因刑事責任或經濟糾紛無法繼續擔任此項工作。　　

　　2、

　　5、4被吊銷資格證。　　

　　2、

　　5、5甲方認為不稱職者。　　

　　2、6乙方代表換人，必須經甲方書面認可，其接任人仍必須無條件全面繼續承擔乙方應有的責任。　　

　　2、7乙方在開工前應向甲方提供有關人員資質證書及崗位證書等證件。　　

　　2、8以下甲方確認無法勝任工作的人員，經甲方要求，必須調離本工程范圍。同時，乙方應盡快用甲方批準的合格的人員代替上述調離的人員。　　

　　2、

　　8、1對施工質量、進度達不到合同要求負有責任的施工人員；　　

　　2、

　　8、2業務水平達不到崗位要求、工作責任心不強的施工人員；　　

　　2、

　　8、3不能積極配合甲方正常工作；　　

　　2、

　　8、4違反甲方或乙方工地現場管理規定者；　　

　　2、

　　8、5無證上崗者（適用于按規定必須持證上崗者）；　　

　　2、

　　8、6與工程量清單報價書及合同規定名冊不符者；　　

　　2、

　　8、7與本工程施工無關的人員等。　　

　　3、甲方的工作　　

　　3、1施工前準備　　

　　3、

　　1、1完成紅線以外的“三通”，提供水、電接口到紅線。乙方進場后，甲乙雙方及時辦理臨時水電設施的移交手續。　　

　　3、

　　1、2負責辦理施工許可證等合法手續，乙方協助辦理。　　

　　3、

　　1、3提供施工場地工程地質、地下管網線路資料，必要時乙方應進一步探明。　　

　　3、

　　1、4將水準點、坐標控制點現場交驗予乙方，由乙方自費負責保護，若保護不當造成的損失由乙方負擔。　　

　　3、

　　1、5向乙方提供8套施工圖。　　

　　3、2施工期間　　

　　3、

　　2、1監督檢查工程質量、進度，設計變更的簽證、工程進度款的支付、辦理竣工決算等。　　

　　3、

　　2、2根據銷售等實際需要，對施工現場發出調整、變更指令。　　

　　3、

　　2、3負責協調周邊關系和政府職能部門的關系。　　

　　4、乙方的工作　　

　　4、1執行本合同的約定，履行與乙方有關的權利和責任。合同簽訂后____日內提交施工現場布置方案，經甲方代表、項目總監批準后進場作施工前期準備工作，并按合同要求的質量和工期完成本工程。　　

　　4、2遵守有關法律的規定，接受甲方和監理的指令，按照施工圖紙、設計變更單、工程施工及驗收規范等進行施工。　　

　　4、3負責搭建工地現場臨時設施，臨時道路、管線的施工、保養、移位及拆除，現場管線和鄰近建筑物、構筑物及鄰街交通要道、人行道的防護。向甲方、監理提供現場辦公室三間。　　

　　4、4負責從甲方指定的施工用電、用水接駁點按甲方批準的接駁方案接駁。施工用水、電的費用及接駁等所發生的相關費用由乙方承擔。　　

　　4、5提供大型施工機械設備年檢證等資料。　　

　　4、6乙方須提交詳細的施工組織設計，施工組織設計包括施工總進度計劃（采用時標網絡圖繪制）、甲供材料計劃及乙供材料計劃，并嚴格按照經甲方及監理批準后的施工組織設計施工。　　

　　4、7如甲方提供的施工文件不完整，乙方須于合同簽訂后____日內以書面方式向甲方提出補充施工文件（須列清單），并提供時間表，列明在不影響進度的情況下，甲方應向乙方提供補充施工文件的內容及最后期限。在工程施工過程中，乙方亦有義務以書面形式及時向甲方進行提示。　　

　　4、8每月二十____日前向甲方及監理書面報送本月完成工程量報表和下月施工進度計劃，下月施工計劃必須具體、詳細。若不按時、按要求報送，甲方有權不予支付進度款或支付時間順延。　　

　　4、9工地實行旬報制度。旬報在每半月例會前一天報送甲方及監理，旬報內容包括本旬計劃和上旬完成工作、未完成情況說明（包括擬采取措施、最終完成時間）　　

　　4、10做好施工組織管理、維持現場整潔、道路暢通、不漏、不灑、不揚，對進出工地的車輛須派專人及時進行沖洗清掃，防止污染交通道路，達到文明施工。以上工作甲方有權檢查。甲方要求整改的部份，若乙方逾期未整改，則另行處理，并從工程款中扣除所發生的費用的兩倍作為罰金。甲方指定分包單位應協助乙方完成上述工作，并承擔同樣責任。　　

　　4、11本工程現場所有建筑垃圾、生活垃圾須按甲方代表指令清理并運出本工地（甲方直接分包工程的垃圾除外）。乙方須自行聯系政府規定棄置地點，不論距離遠近和運輸進程中發生的環保費、____市衛生費、堆放費、各種可能發生的罰款等費用均由乙方負責。若乙方不及時按甲方指令清運，甲方可另行委托其他單位清運，由此產生的所有費用將從乙方進度款中按所發生費用扣除，乙方應予以支持。　　

　　4、12在室外工程開工后，甲方有權要求乙方拆除影響室外工程的臨時設施，乙方須無條件配合，甲方對此不予補償。但經甲方批準的除外。　　

　　4、13按合同約定，對甲方直接分包工程進行配合管理，對分包工程進行協調及配合，參加分包工程的分項、分部工程驗收和竣工驗收，并提出整體驗收意見。　　

　　4、14工程竣工前應將現場清理干凈，做到工畢場清。　　

　　4、15負責組織圖紙會審工作以及施工期間的例會、專題會、協調會。按施工圖紙、圖紙會審紀要、設計修改（或變更）通知單和國家現行驗收規范作好自檢工作。　　

　　4、16做好施工記錄、隱蔽工程記錄、施工技術資料作為竣工驗收資料移交甲方。甲方分包工程的竣工資料由分包單位按規定整理，在竣工前1____日內提交給乙方，由乙方按規定整理匯總。　　

　　4、17工程竣工驗收完成后未移交給甲方之前，乙方負責承包范圍內的成品和半成品保護、施工圍墻的維護、提供臨時廁所，直至工程全部竣工完畢并移交甲方為止。乙方保護期間發生損壞，乙方出資修復。如因甲方提前使用，造成損壞發生的修復費用由甲方承擔。　　

　　4、18與本工程無關的設備、材料均不得進入現場，甲方有權進行檢查。　　

　　4、19乙方的現場施工人員、機械、設備、材料等必須滿足甲方的施工進度要求。若乙方進度不能滿足甲方要求，則乙方必須按甲方要求增加施工人員、機械、設備、材料等，由此引起的相關費用甲方不予補償。　　

　　4、20乙方施工前應組織專業人員仔細審閱設計文件，有責任發現并提出設計文件存在的問題。若發現工程按現有施工設計文件或指令施工將要發生質量缺陷，應立即書面報告甲方。經甲方決定按原要求施工，乙方應予執行。　　

　　4、21在施工過程中必須配合甲方銷售需要，積極配合樣板房的施工。　　

　　4、22遵守政府主管部門對施工場地交通、施工噪音、夜間施工、安全生產有關的管理規定，按規定辦理有關手續，并以書面形式通知甲方、監理；嚴格遵守有關環境保護法律，并按照環境檢查審核要求，加強施工現場的環境管理，在施工過程中嚴格落實粉塵等污染防治措施及生態保護、水土保持措施，由此發生的費用及由于乙方責任造成的罰款由乙方負責。　　

　　4、23加強施工隊伍法制教育，在工程場地內和工程場地周邊不得有擾社會治安。若有違法犯罪活動和人員，應立即交由公安機關處理，不得私自違法處理。　　

　　4、24墻改、散裝水泥、臨時路口、臨時場地及城建檔案資料等保證金或押金由甲方負責繳納，乙方按有關部門相應要求（若有）及時提供相應資料，乙方未及時提交合格的資料或未交還占用的場地造成有關保證金或押金未能全部或部分退回等、由于乙方原因扣除的保證金或押金由乙方負責，甲方有權從支付乙方的任何工程款項中扣回。　　

　　4、25乙方須與甲方簽訂《廉潔合作協議書》，并嚴格遵守。　　

　　4、26乙方施工期間，其公司內部任何勞資糾紛，均由乙方自行解決。因乙方勞資糾紛影響甲方工程進度及項目聲譽的，相關損失由乙方承擔。　　

　　5、現場管理　　

　　5、1安全施工與檢查：乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全生產管理條例要求組織施工，并受行業安全檢查人員依法進行的監督檢查。采取必須的和必要的安全防護措施，消除事故隱患。本合同施工范圍內發生的安全事故責任和因此發生的費用，全部由乙方承擔。　　

　　5、2安全防護：乙方在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防塵操作間、易燃易爆地段以及在臨時交通要道附近施工時，施工開始前應向監理提出安全防護措施，經監理認可后實施。　　

　　5、3事故處理：發生重大傷亡及其他安全事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知監理及甲方，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。甲方、乙方對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理，或參照爭議解決條款。　　

　　5、4文明施工：本工程以總平面紅線范圍作為施工場地，施工平面布置須考慮周全，并經甲方審核后方可實施。　　

　　5、5乙方應嚴格遵守國家及地方政府頒發的安全施工、文明施工等規范、條例。遵守甲方的現場管理規定。　　

　　5、6乙方現場辦公室應配置齊全、完好的辦公設備。　　

　　5、7施工期間，乙方應及時整理和安排所有機械、工具、材料、建筑垃圾等，做到場清。工程建設中每個樓層的多余材料、建筑垃圾必須通過井架或垃圾槽運輸到地面，嚴禁從高空直接向下拋物。　　

　　5、8乙方應嚴格遵守地方政府和有關部門的規定，辦理施工場地交通、噪音、環境衛生和場外污染等有關手續，發生的費用及造成的罰款全部由乙方承擔。　　

　　5、9現場用水用電管理　　

　　5、

　　9、1乙方用電用水必須安裝水表、電表（乙方水、電表安裝及移位須報甲方同意）。安裝完成后雙方共同抄底度數，并簽字認可。　　

　　5、

　　9、2施工中根椐水、電表用量按供電局、自來水公司規定的價格支付費用。價格按供電局、自來水公司出具的收費單為準。　　

　　5、

　　9、3乙方負責提供本工程范圍內分包單位施工用水用電的39;接口，其水電費用由分包單位自理。　　十

　　一、其他　　

　　1、乙方對甲方指定分包單位的配合及管理　　

　　1、1甲方指定分包的工程范圍見本協議附件四。　　

　　1、2對甲方指定分包的工程，乙方應負責管理配合。分包工程配合費按以下費率收取：　　

　　1、

　　2、1普通水電工程按中標價的2%收取；　　

　　1、

　　2、2售樓部土建工程按中標價的1%收取；　　

　　1、

　　2、3外墻保溫隔熱、外墻涂料工程按中標價的

　　1、5%收取。　　

　　1、3按甲方及指定分包單位的要求提供指定分包工程開工條件。　　

　　1、4指定分包方應在進場前對已完成的臨時工程及場地進行檢查接收。　　

　　1、5乙方對工程進度、安全及文明協助管理。　　

　　1、6乙方應對分包商的施工進度計劃進行匯總分析，對施工中有矛盾的地方進行協調并提出解決辦法。　　

　　1、7乙方在各分項工程施工前須與指定分包方聯系，并在隱蔽工程施工前一天請各分包方以書面形式確認，否則，由此而導致的額外施工費用由乙方承擔。如分包方不配合，由分包方負責并承擔乙方的損失。　　

　　1、8提供標高、定位點線等。　　

　　2、乙方分包管理　　

　　2、1乙方未經甲方書面同意，不得將本合同承包內容或任何分項工程對外進行轉包。　　

　　2、2乙方分包要求　　

　　2、

　　2、1分包須經甲方及監理書面批準，并向甲方及監理單位提供分包單位資質證書、分包合同、分包工程施工方案。　　

　　2、

　　2、2乙方應在分包施工現場派駐監督管理人員，對分包工程的質量和進度負責。乙方分包單位的違約行為，均視為乙方違約。　　

　　2、

　　2、3乙方應在開工前30天內提交乙方分包工程內容并經甲方認可。乙方分包工程的進、退場時間，經甲方、監理確認后執行。　　

　　4、銷售配合　　

　　3、1甲方將根據銷售需要，安排施工現場不定期對社會開放。乙方在開放日前應對施工現場進行清理，并作好相應的安全防護措施。　　

　　3、2為配合銷售而需要提前施工的項目，應按甲方的書面要求及時安排施工完畢，要求如下：　　

　　3、

　　2、1按甲方要求的時間完成各種施工設施、設備的遷移。　　

　　3、

　　2、2樣板間所在樓棟中的單元門至樣板間的入戶門之間的樓梯間地面材料的鋪貼、墻面抹灰、油漆及樓梯欄桿的安裝。　　

　　3、

　　2、3樣板間內的墻面的抹灰、油漆、地面的找平、廚房、洗手間的防水處理、防護門的安裝。　　

　　3、

　　2、4樣板間外施工通道的上層防護措施應按規范做好。　　

　　3、

　　2、5樣板間外施工用安全網，在樣板間開放前應換用新購置的安全網。　　

　　3、

　　2、6以上工程內容若在乙方承包范圍（清單報價書）外，費用由甲方支付。　　

　　3、

　　2、7如乙方未按甲方以上要求及指定期限完成銷售配合工作，甲方可另請其他施工單位進行施工，所發生的費用甲方有權從應付乙方的工程款中扣除；若因甲方要求增加部分工程，以現場簽證的形式支付相關費用。　　十

　　二、協議解除　　

　　1、除本協議約定的解除條件外，經甲乙雙方協商一致，也可以解除本協議。　　

　　2、當乙方擅自將其承包的全部或部分工程轉包給他人、或肢解后以分包的名義分別轉包給他人，甲方有權解除本協議。　　

　　3、因不可抗力致使合同無法履行的，甲乙雙方可以解除本協議。　　

　　4、甲、乙雙方任何一方按約定提出解除合同時，應以書面形式向對方發出解除合同通知，并在發出通知前7天告知對方，通知送達對方時合同解除。對解除合同有爭議的，可依本合同有關的約定處理。　　

　　5、合同解除后，乙方應妥善做好已完成工程和已購材料、設備的保護，并在____日內向甲方完成移交工作。甲方應為乙方的撤出提供必要條件，乙方應按甲方的要求將自有的機械設備和人員撤出施工場地。乙方未完善移交手續擅自撤場的，應該賠償由此給甲方造成的一切損失。已完工程價款在乙方根據甲方要求完全撤出施工現場并辦理完決算手續后支付。　　

　　6、甲方不支付乙方因撤出施工現場所發生的費用。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨和解除訂貨合同，并承擔相應損失。　　

　　7、乙方退場條款：無論何種原因導致合同解除的，為保證工程項目的順利完工并交付購房人使用，保證雙方糾紛的順利解決，乙方均應在合同解除達成協議或解除合同通知送達之日起1____日內清退出場，否則，乙方按每日10萬元向甲方支付違約賠償金。乙方在履行本協議過程中，無論以何種理由起訴甲方，甲方為保證工程的順利完工和交付購房人，以及為維護社會穩定，均可要求乙方立即退場，退場辦法按上述規定辦理　　

　　8、甲方依照法律規定和合同約定行使合同解除權時，乙方投入施工的工程費用，只按工程直接費進行結算。　　

　　9、因乙方違約造成合同解除（如：乙方公司內部民工鬧事造成不良社會影響、因乙方原因延誤工程關鍵工期、乙方不能按約定實現合同承諾等），應賠償甲方一切經濟損失，并按上述退場條款的約定退場。　　

　　10、因甲方無力支付工程款，并未提出有效的經認可的辦法，乙方有權為維護自身利益而停止繼續施工。其停止施工期間的費用和其后的一切損失，甲方有責任給予賠償　　1

　　1、在竣工時，須提交竣工資料4套。　　十

　　三、合同生效與終止、爭議的處理　　

　　1、本補充協議自雙方簽訂之日起____日內乙方向甲方足額支付履約保證金后生效。　　

　　2、除正常質量保修外，甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務，本合同即告終止。　　

　　3、本補充協議一式陸份（其中正本貳份），甲、乙雙方各執正本壹份、副本貳份。　　

　　4、本補充協議系《觀景上東建筑工程施工合同》的非實質性補充，若二者不一致處，以本補充協議為準。　　

　　5、本協議在履行過程中發生爭議，由雙方協商解決，協商不成提交____市仲裁委員會仲裁。　　甲方：__________蓋章乙方：__________蓋章　　法定代表人：__________法定代表人：__________　　電話：__________電話：__________　　傳真：__________傳真：__________　　開戶銀行：__________開戶銀行：__________　　銀行賬號：__________銀行賬號：__________　　簽訂合同代表：__________簽訂合同代表：____日期：____日期

新版建設施工合同 篇23

　　甲方：________代表人：________

　　乙方：________代表人：________

　　經甲乙雙方協商，甲方原村內瀝青路面由乙方進行施工硬化，乙方施工隊以每平方米60元承包，現將涉及施工承包的有關事宜簽定合同如下：

　　一、修路要求

　　1. 工期要求：從____月11號開工，____月11號完工，工期為60天。

　　2. 尺寸要求：路面寬5米，厚度18公分。

　　3. 材料要求：水泥需用國標425，石子為2——4厘米的青石，沙子堅固耐用、潔凈的天然砂。配水清潔，比例合理。

　　4. 質量要求：水泥路面外觀要求平整密實不積水，不得有蜂窩、麻面、裂縫、起殼、蛻皮、石子外露和缺邊掉角的現象。

　　5. 混凝土抹平后，用刻紋設備在初凝的路面上刻2——3毫米的橫槽。

　　6. 實時切縫：每隔4——5米切一道，深度3——4厘米，寬3——8毫米。

　　7. 工程量以路中線實測實量延長米為準。

　　二、甲方責任

　　1.監督檢查全過程、技術規格與質量。

　　2.提供一個料場。

　　3.對違規和影響質量的行為，采取果斷的處理手段。

　　4.負責協調道路兩旁農戶的工作。

　　5.提供水源及電源。

　　三、乙方責任

　　1.負責備料，并組織施工設備，自行配齊施工所需機械及其它所有用品(包括生活，保養，防雨等所需品)。

　　2.自己負責接通電源、水源并負責支付施工所用的電費。

　　3.負責操作規程，把握質量標準

　　4.負責安全施工(施工期間與施工有聯系的一切事故乙方自己負責，包括機械，車輛，人身等)。

　　5.接受甲方監督檢查和處置決定。

　　6.修路期間負責道路養護。

　　四、付款方式　　工程竣工后甲方付給乙方90%的施工費，其余10%的施工費在半年后工程不出現質量問題則一次性付清。　　以上協議雙方共同協定，簽字生效，任何一方無權隨意變更。本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。　　

　　甲方(簽章)：________乙方(簽章)：________

　　法定代表人(簽字)：________授權委托人(簽字)：________

　　________年____月____日

新版建設施工合同 篇24

　　承包人：

　　發包人 ：

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：建筑面積： m2，建筑高度 m或

　　跨度 m，結構類型： ，

　　層數 ，其它

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表 (附件1)

　　工程立項批準文號：

　　資金來源：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同工期

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期總日歷天數 天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：

　　五、合同價款金額 (大寫)： 元 (人民幣)￥： 元

　　六、組成合同的文件組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、中標通知書

　　3、投標書及其附件

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同通用條款

　　6、標準、規范及有關技術文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間： 年 月 日

　　合同訂立地點：

　　本合同雙方約定 后生效。

　　發包人：(公章) 承包人：(公章)

　　住 所： 住 所：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電 話： 電 話：

新版建設施工合同 篇25

　　甲方：_________　　乙方：_________　　甲方將_________爆破任務委托乙方作爆破設計與施工。經雙方協商達成如下協議：　　

　　一、工程地點：_________　　

　　二、工程量：_________　　

　　三、工程造價：_________　　

　　四、付款方式：乙方設備進場開始_________作業，甲方支付乙方工程款的50％，尾數待工程完工后一次性付清。　　

　　五、甲乙雙方責任：　　

　　（一）甲方責任：　　

　　1.負責_________，以方便乙方_________作業。　　

　　2.派人員協助乙方作好爆破安全警戒工作。　　

　　（二）乙方責任：　　

　　1.負責到政府各有關部門辦理爆破施工手續。　　

　　2.負責整個爆破過程的安全工作，負責確保爆破對甲方_________樓體結構不予影響及破壞。　　

　　3.作業人員持證上崗。　　

　　4.加強安全警戒工作。　　

　　六、違約責任：　　

　　1.乙方按甲方要求完成爆破施工。　　

　　2.甲方按時結算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。　　

　　七、本合同未盡事宜，雙方另行協商解決。　　

　　八、本合同一式肆份，雙方各執二份。　　甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________　　甲方代表（簽字）：_________ 乙方代表（簽字）：_________　　________年____月____日 ________年____月____日　　甲方：_________　　乙方

新版建設施工合同 篇26

　　甲方：食品有限公司

　　乙方：工程建筑有限公司

　　根據有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：鍋爐房工程

　　2、工程地點：

　　3、承包范圍：包工包料形式。

　　4、工程建筑面積及計算方式：工程約平方，每平方米按元整計算(按工程完工后實際發生量計算)，工程總造價約貳佰萬元。

　　5、付款方式：基礎完工后付款元，主體完工后付元，余款完工后經甲方驗收合格七天內結算，一個月內付清。

　　6、工程期限：年月 日至年 月 日，共計 天完工。

　　7、如遇到下雨天災，人為不可抗拒因素，工期相應順延。

　　8、工程施工中如發生變更項目，另行計算。

　　9、建筑物回填 米以外由甲方負責。

　　10、煙筒不在承包范圍內。

　　11、因甲方原因給乙方造成停工,一切損失由甲方負責。

　　二、 甲方責任和權利

　　1、施工單位有權行使合同約定的權利，履行合同約定的職責，負責對乙方承建的工程項目進行監督檢查。

　　2、施工單位所制定的施工進度計劃，乙方嚴格執行。

　　3、施工期間乙方不準隨意停工。

　　4、每個單項工程向乙方提供一套完整圖紙，并進行圖紙

　　三、乙方的責任和權利

　　1、 乙方必須遵守甲方的各項規章制度，接受施工單位有關人員對工程進度、質量安全、文明施工方面的管理和監督，但乙方不能因施工單位管理和監督而免除自己的責任。

　　2、 必須遵守安全施工標準，規章制度和操作規程，正確使用安全防護用具、機械設備、嚴格按照分部分項安全技術措施、安全施工方案、安全技術交底施工，必須遵守施工單位的各項規章制度，服從施工單位現場指揮。

　　3、 有權拒絕違章指揮和冒險作業，在施工中發生危險及人身安全的緊急情況下，作業人員有權停止作業或撤離危險區域。

　　4、 組建一支過硬的施工隊伍，配齊各項工種，配備專職人員負責現場協調，安全文明施工。會審，如有變更甲方應提前以書面形式通知乙方，避免造成不必要的損失。

　　5、負責施工現場的各項管理工作及周邊關系的處理，給乙方造成一個良好的施工環境，并對工程質量嚴格把關，對不合格工程應以書面形式勒令期限整改，否則由此造成的一切損失由乙方承擔。

　　6、給乙方配備現場施工用電、用水及必要的生活用電、用水。

　　7、保證按時給乙方撥付工程款，如有延期甲方承擔一切后果。

　　8、甲方負責乙方場地的三通一坪(通水、通電、通路)平是施工現場的土地。

　　四、施工安全措施

　　1、乙方在施工操作中，嚴格遵守工地的一切規章制度，注意安全，在施工中乙方人員的安全問題，一切事故由乙方自負，甲方不承擔一切責任。

　　2、乙方在施工現場，安全施工無事不得進入建設單位生產車間，如果出事，乙方承擔一切責任。

　　3、因乙方造成停工、打架，一切后果由乙方無條件承擔。

　　五、附則

　　1、本合同一式肆份，合同甲乙雙方各執三份。

　　2、本合同簽訂后，承、發包雙方需提出修改時經雙方協商一致后，簽字確認作為本合同補充合同。

　　3、任何一方不得違反本合同規定，未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

新版建設施工合同 篇27

　　甲方：____________________________

　　乙方：____________________________

　　甲方為改善居住條件，在自家院內新建一棟兩層住房，經雙方協商，承包給乙方施工建設。依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，結合房屋具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　第一條：承建項目

　　1. 工程名稱：________________________。

　　2. 工程結構：底框磚混結構房屋一棟，一樓一底共兩層。

　　3. 建筑面積：約310㎡(最后以實際建筑面積為準)。

　　4. 工程內容：乙方按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求承建房屋主體工程，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面施工、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及一樓地面、門前臺階施工。

　　第二條：承包方式及費用

　　1. 工程包工不包料。甲方負責采購施工所需的建筑材料，乙方負責施工，并負責所有施工用具設備。

　　2. 施工費用：按建筑面積甲方付給乙方每平方米________元(大寫____________元整)，澆灌好一層合格后預付____萬元，工程結束驗收合格后全部結算付清。

　　第三條：工程質量要求

　　1. 整個工程應按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求施工，達到國家建筑施工規范要求。墻體、梁、柱水平度、垂度相差不超過

　　1.5cm。

　　2. 房屋內部按甲方草圖布局，工程施工中科學合理放線，具體尺寸需要變更時，甲乙雙方共同協商處理，每一道施工環節需經甲方驗收合格后方能進行下一施工環節。

　　3. 若乙方施工中質量不合格，一律拆除重新施工，所造成的施工費及材料費損失由乙方負責。

　　第四條：工程工期

　　1. 經雙方協商，工程從澆灌鋼混柱之日起，兩個月完工(日期為____________年_________月_______日____________年_________月_______日)

　　2. 在保證工程質量的前提下，因為下雨和建筑材料拖延，交房日期可順延;若由于乙方人為原因工程延時或故意拖延工期，甲方扣除乙方施工費，延時一天扣除施工費____________元(大寫__________________元整)。

　　第五條：安全責任

　　甲、乙方共同提高安全意識，乙方必須嚴格按照《安全生法》，勞保措施，施工防護措施到位，安全規范施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現病、傷、亡，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不承擔任何責任和費用。

　　第六條：雙方責任

　　1.甲方負責在______月______日前完成地基開挖，石腳支砌，地基回填，準備好水路電路，確保乙方按時施工。

　　2.乙方在施工工程中，必須聽從甲方提出的意見和建議，在保證工程質量的前提下，堅持節省、不浪費的原則，不能隨意帶走甲方的任何建材。

　　3.施工前，乙方應將工程材料預算(水泥、磚、鋼筋、沙石等數量、門窗尺寸尺寸等)告知甲方，以便甲方及時采購;施工中，工程需增減用料時，甲乙雙方共同協商。

　　4.甲方應按照約定時間支付乙方施工費用，乙方不得長期停工或提出多加工錢等無理要求，否則本合同終止。

　　5.施工中本合同未盡事宜，雙方共同協商處理。

　　6.本合同自簽訂之日起生效。本合同共二頁，一式兩份，甲乙雙方各保存一份。

　　甲方(簽章)：___________________乙方(簽章)：___________________

　　____________年_________月_______日____________年_________月_______日

新版建設施工合同 篇28

　　甲方：_________________法定地址：_____________

　　乙方：_________________法定地址：_____________

　　依照國家相關規定，在平等自愿和互惠互利的基礎上，甲方和乙方共同簽訂_____________信息網施工協議(以下稱協議)。

　　1.合作內容甲方受乙方委托為第三方提供接入_____________信息網通信服務所需結構化布線工程的施工。甲方代乙方與第三方洽談并收取入網費。

　　2.雙方的權利和義務甲方負責第三方入網工程的結構化布線施工及工程所需的輔料，并保證工程的質量。乙方負責提供入網工程所需的線纜和主要設備的安裝和調試。

　　3.收益來源及向使用_____________信息網的用戶收取開戶費，開戶費定為_____________/戶。開

　　戶費收入由甲、乙方依照_____________：_________________的比例進行分配。雙方各自繳納各自應繳稅費。

　　4.合作期限甲乙雙方合作期限暫定為_____________年。

　　5.財務結算______________。

　　6.日常維護在系統正常使用前，由甲乙雙方配合對線路和設備進行綜合的調試。在系統正常使用后，由乙方對系統進行日常維護。

　　7.法律責任甲方應對所施工的工程質量負責，如果因甲方的工程質量問題而引起的一切爭議和法律糾紛，應由甲方承擔。乙方應對所提供的設備和服務承擔相應的法律責任。

　　8.協議生效本協議一式兩份，雙方簽字蓋章后生效。

　　9.其它本協議未盡事宜，雙方另行協商解決。

　　甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________

　　授權代表(簽字)：_____________授權代表(簽字)：_____________

　　__________年__________月__________日

新版建設施工合同 篇29

　　合同編號：________

　　工程名稱：__________

　　工程編號：__________

　　工程類別：__________

　　發包方(簡稱甲方)_________

　　承包方(簡稱乙方)_________

　　簽訂時間：______________

　　簽訂地點：______________

　　根據我國現行法律、《建筑安裝工程承包合同條例》和煤炭部有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商同意簽訂本合同。

　　第一條工程項目

　　一、工程名稱：____________

　　二、工程地點：____________

　　三、資金來源：____________

　　四、承包范圍、工程內容：

　　1、承包范圍：___________

　　2、工程內容(詳見附表1-1、1-2)_________

　　3、其它：______________

　　五、合同價款

　　1、合同總價款：__________萬元。

　　2、合同價款的計價依據

　　(1)____年以________文頒發的預算定額(統一基價);

　　(2)____年以________文頒發的費用標準;

　　(3)____年以________文批復的人工費單價;

　　(4)____年以________地區預算價格;

　　(5)其它：_____________

　　第二條雙方責任

　　一、甲方責任

　　1、辦理工程永久用地的征用和施工組織設計內規定的臨時用地的租用、青苗樹木的賠償、工程現場障礙物的拆除(包括架空及隱蔽的)，并提供有關隱蔽障礙物資料。

　　2、辦理建筑許可證及應由甲方辦理的其它證件。

　　3、____年__月__日前完成“四通一平”，即通往施工現場的水源、電源、通訊線路、運輸道路、平整場地;滿足施工用水、用電量的需要。負責場外運輸道路的維修，安排好現場排水溝流向。(“四通一平”工作如甲方無力承擔時，可委托乙方承擔。)

　　4、協調地方工農關系，改善施工環境，保證水、電、路、通訊工程的正常使用。

　　5、合同簽訂后__天內提供完整的建筑安裝設計說明書及施工圖一式__份;施工技術資料(包括工程水文地質資料、水準點和坐標控制點等)___份;___天內提交水準點和坐標控制點，并進行現場校驗。

　　6、組織乙方、設計單位及有關部門參加施工圖交底會審，做好交底會審紀要，在會審后__天內分送有關單位。

　　7、向經辦銀行提交撥款依據，按時辦理撥款和結算。

　　8、按時參加工程的月末驗收、中間驗收(如雙方約定也可由甲方負責組織月末和中間驗收)隱蔽工程驗收，負責組織工程的竣工驗收，按照國家和行業有關規定，及時撥付工程價款、辦理簽證和竣工結算。

　　9、指派_____同志為甲方駐工地代表，對工程進度、質量、合同履行情況進行監督檢查，負責簽證和受理各項報表及協商其它有關事宜，及時解決應由甲方解決的問題。

　　實行監理的工程，甲方委托總監理工程師代行甲方的職責。甲方代表和總監理工程師易人，甲方應提前7天通知乙方，后任繼續前任在合同中約定的權利義務。

　　二、乙方責任

　　1、負責施工區域內的臨時道路、臨時設施、鑿井設施、水電管路的敷設、管理、使用和維修工作。

　　2、編制施工組織設計(或施工方案)，做好各項施工準備工作。

　　3、嚴格按照施工圖說明進行文明施工，符合“環保”要求，確保工程質量，按合同規定的時間如期完工和交付。

　　4、及時向甲方提出隱蔽工程驗收通知、竣工驗收報告，以及向甲方提出月末驗收和中間驗收計劃;提供月份施工作業計劃，材料設備、成品半成品等進場計劃(包括月計劃、用水、用電計劃)，月份施工統計報表，工程事故報告等。

　　5、工程竣工后，及時清理現場，做到工完場清。在規定的時間內提出完整的竣工驗收資料，辦理竣工驗收手續和提出工程竣工決算。

　　6、已完工的房屋、構筑物和安裝的設備，在雙方約定的移交日期應負責保管。

　　7、利用永久建筑和設備建井時，負責建筑物和設備的維修和保養，保證礦井移交時的建筑安裝工程質量。凡利用永久建筑和設備所發生的維護和修理費用由乙方承擔。

　　8、指派________同志為乙方代表，負責施工現場的管理及與甲方的聯系工作。

　　第三條工程期限

　　一、總工期為________天(日歷天)，自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工驗收。

　　二、甲方未能按約定完成“四通一平”、圖紙供應不齊全不及時，供應的材料、設備和工程撥付不及時，以及不可抗力、外部關系等非乙方原因引起的延期開工、中途停工和窩工，經甲方簽證后，工期順延。

　　三、因乙方施工管理不善或者由乙方責任造成的工程質量返工、事故處理等導致延誤工期時，工期不予順延。

　　四、提前或延誤交工，每天按工程造價的萬分之支付提前竣工費或承擔違約金。

　　第四條工程質量與驗收

　　一、乙方必須按照施工圖紙、說明書和國家頒發的有關規范、規程和標準進行施工，并接受甲方代表和工程監理人員的監督。

　　二、甲方提出井巷、土建、安裝等單位工程要求達到的質量等級(見附表3)工程質量標準按照國家或行業的工程質量標準檢驗。

　　三、甲方要求的“創優”工程，工程竣工后，經質量驗收達到優質工程，甲方應按工程造價的__%支付優質工程增加費(最高不超過該工程原預算造價的2%)

　　四、乙方在施工中必須遵守下列規定

　　1、主要材料、設備、成品、半成品(包括由甲方供應的)必須按有關規定進行抽驗復驗，對材料改變或代用，必須經原設計單位和甲方同意。

　　2、乙方在施工中發生質量事故，應及時報告甲方及監理工程師和工程質量監督站。重大質量事故處理方案，應經上級主管部門、設計單位、質量監督站、甲方等單位共同研究，并經甲方和設計單位簽證后實施。由此而發生的費用支出，由乙方承擔，工期不予順延。

　　五、工程驗收

　　1、月末驗收和中間驗收。由甲乙方組織有關單位進行月度驗收和中間驗收，驗收合格后各方在驗收證書上簽字。

　　2、隱蔽工程驗收。乙方必須保證隱蔽工程的質量。乙方應在工程隱蔽前__天書面通知甲方或監理單位參加檢驗，雙方確認工程合格后在工程驗收證書上簽字，如甲方不能如期派人參加檢驗，乙方可自行檢查驗收，做好隱蔽工程驗收記錄，甲方應予承認。工程隱蔽后若甲方提出復驗，乙方應予同意，復驗合格，工期相應順延，其費用應由甲方負擔;復驗不合格，費用應由乙方負擔，工期不予順延。如乙方未通知甲方而對隱蔽工程自行驗收，甲方提出復驗，不論合格與否，費用由乙方負擔，工期不予順延。

　　3、竣工驗收。乙方在單位工程預計竣工前___天向甲方提出竣工報告及相關圖紙、資料，由甲方組織有關單位在__天內驗收完畢。驗收合格，在驗收證書上簽字，進行單位工程質量評級并認證。如驗收不合格，應分清責任，限期整改，直至達到合格標準，所發生費用及工期由責任方負責。

　　4、竣工驗收后，乙方應根據有關規定備齊全部竣工資料一式___份，移交甲方。

　　六、工程保險。乙方按國家及行業有關規定的保修辦法，負責保修。保修期為：土建工程__年;安裝工程__年(暖氣工程按一個取暖期);井巷工程不實行保修。

　　第五條建筑材料、設備的供應、驗收和價差處理

　　一、由甲方供應以下材料、設備的實物數量(詳見附表2)

　　二、除甲方供應以外的其他材料、設備由乙方采購。

　　三、任何一方供應的材料、設備應按合同規定按時、按質、按量供應，必須附有產品合格證或質量檢驗證書才能用于工程，任何一方認為對方提供的材料需要復驗的，應允許復驗。經復驗符合質量要求的，方可用于工程，其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質量要求的，不得應用于工程建設中，且應按指定時間遠離施工現場，其復驗費用由材料、設備供應方承擔。

　　四、因材料質量不合格所造成的損失(包括倉庫保管費)由材料供應方負責。

　　五、根據工程需要，經甲方代表簽證，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用時，由甲方承擔發生的經濟支出，因乙方原因使用時，由乙方承擔費用。

　　六、因材料設備供應不及時造成停工待料時，其停、窩工損失由供貨責任方承擔。

　　七、本工程材料價差按_________文《煤炭建設建筑安裝工程造價價差調整辦法》中有關規定計算。

　　第六條工程價款的支付與結算

　　工程價款的支付和結算，應根據國家制定的基本建設工程價款結算有關規定執行。

　　一、本合同簽訂后____日內，甲方按合同總價款(或當年計劃建安工作量)的___%支付乙方備料款計人民幣____萬元。支付臨時設施費___萬元;鑿井措施費___萬元。

　　二、甲方收到乙方的工程進度月報后必須在___日內按核實的工程進度支付進度款，工程進度款支付達到合同總價款的____%時，按規定比例逐步扣回備料款。

　　三、工程價款支付達到調整后合同總價的95%時，不再按進度付款，辦完交工驗收后，等保修期滿工程質量仍然合格，欠付的工程款連同利息一次支付給乙方。井巷工程辦完交工驗收即一次結清。

　　四、工程價款的結算依據，除工程計價依據外，還應有：

　　1、施工組織設計或方案;

　　2、設計變更文件;

　　3、隱蔽工程、工程變更、巖石硬度變化、材料代用等簽證;

　　4、井巷涌水量實測資料及地質條件變化的實測資料;

　　5、價差調整資料;

　　6、其它有關工程造價增(減)的合同文書往來函件或簽證。

　　五、凡雙方議定在本工程中采用的國家有關主管部門省(自治區、直轄市)人民政府或授權部門規定的定額(或基價)費用標準、人工、材料、設備價格等調整時，應相應對合同價款進行調整。

　　六、因甲方延期支付工程進度款或尾款，應向乙方支付延期付款金額每日萬分之__的滯納金。

　　七、確因甲方延期支付工程款、代購材料價差款而影響工程進度，造成乙方停工窩工及其它損失的應由甲方承擔。

　　八、本合同價款的結算方式為：_____________.

　　九、乙方在全部工程竣工后____日內，將竣工結算文件送交甲方和經辦銀行審查，乙方應負責對審查中的疑問進行解釋。甲方在收到文件____日內審查完畢，如到期未提出書面異議，乙方可請求經辦銀行審定后撥款。

　　第七條施工與設計變更

　　一、甲方提供的設計圖約、說明書和有關技術資料，作為施工的有效依據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審，作出會議紀要，作為施工的補充依據，甲乙雙方均不得擅自修改。

　　二、施工中如發現設計有錯誤或不合理之處，雙方應及時以書面形式通知對方，由甲方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計，乙方按修改或變更的設計進行施工。由于設計修改或變更而發生增減費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷，材料構件積壓的實際損失、工程量增減變化等)由甲方承擔，并調整合同價款，工期也做相應調整。

　　三、乙方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下，提出修改設計、修改工藝的合理化建議，經設計或有關技術部門審查，甲方同意后采用并實施，其節約的價值按國家規定分配。

　　四、甲方如需修改或變更設計，必須由原設計單位作出正式變更通知書或修改圖紙，乙方才予實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，在取得投資落實證明、技術資料設計圖紙齊全時，乙方才予實施。

　　五、施工中如發現地下埋藏的古跡、文物等障礙物，乙方應立即通知甲方，由甲方報告文物管理機關處理并立即采取補救措施。由此增減的工程量及費用由甲方負責，并相應調整工期。

　　第八條工程監理

　　在實行工程監理的建設項目中，要認真執行煤炭部以煤基字[1996]第254號文發布的《煤炭工程建設監理規定》，甲方應向乙方正式通告監理單位及總監名單、監理職責、監理范圍。監理單位要向乙方通告監理工程師名單及從事專業。乙方要配合監理單位對建設項目進行監督管理。甲方、乙方及監理單位應建立有效的溝通渠道，按照規定的方式交換信息。

　　第九條違約責任

　　乙方違約責任

　　一、工程質量不符合合同規定的，負責修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。

　　二、由于乙方責任造成工程不能按合同規定時間交付使用的，乙方償付逾期違約金。

　　三、保修期如發生質量問題，乙方接到甲方通知后____日內進行修理，否則，甲方有權另請施工單位進行修理，因此而發生的修理費用由乙方承擔。

　　甲方違約責任

　　一、未能按合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。

　　二、工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工，應采取措施彌補或減少損失，并應賠償乙方由此造成的實際損失。

　　三、工程未驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。

　　第十條糾紛解決辦法

　　本合同履行中發生爭議，雙方當事人應及時協商解決，協商不成可申請煤炭部主管部門進行調解。協調不成或調解未達成協議，雙方當事人同意由____仲裁委員會仲裁(雙方當事人未在本合同中約定仲裁機構，事后未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)

　　第十一條施工安全

　　乙方應按煤礦安全法規及有關規定做到安全施工，承擔由于自身安全措施不力造成的責任和因此發生的費用，發生重大傷亡事故應按規定立即上報有關部門并通知甲方代表。非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。

　　第十二條附則

　　一、本合同一式__份(包括附件)，甲乙方雙方各執正本一份，副本由甲方報送經辦銀行、當地工商行政管理機關、煤炭部地區工程造價管理站、質量監督站、監理單位和建設主管部門備案。按規定必須辦理監(公)證的合同，送工程所在地工商、公證部門辦理監(公)證手續。

　　二、本合同自雙方代表簽字，加蓋公章或合同專用章即生效。需要辦理鑒(公)證的，自鑒(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。

　　三、本合同簽訂后，如需修改補充的，雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的組成部分。

　　第十三條補充條款________________________________________________

　　甲方(蓋章)：________________乙方(蓋章)：________________

　　單位地址：________________單位地址：________________

　　法定代表人(簽字)：________________法定代表人(簽字)：________________

　　代理人(簽字)：________________代理人(簽字)：________________

　　開戶銀行：________________開戶銀行：________________

　　帳號：________________帳號：________________

　　電話：________________電話：________________

　　電掛：________________電掛：________________

　　郵政編碼：________________郵政編碼：________________

　　日期：________________日期：________________

新版建設施工合同 篇30

　　甲方：　　乙方：　　依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，簽訂本合同。　　

　　一、工程名稱：　　環山中和廚房后水圳混凝土圳邊及護坡工程　　

　　二、工程地點：　　環山中和廚房后　　

　　三、工程內容：　　護坡總體積為30.89；　　護坡總投資13900元。　　宿舍后圳護坡長：42.2寬0.3高0.8

　　10.13 3　　宿舍后圳邊：長42.2寬0.5高0.24

　　5.063　　廚房后圳邊：長38.4寬0.5高0.3

　　5.763　　廚房后圳護坡：長38.4寬0.3高0.8

　　9.223　　伸進土中加寬腳：長0.3寬0.15高0.820個

　　0.72　　30.89 3450元 313900元　　

　　四、合同工期　　

　　1、經雙方協商確定工作日為20天，自________年____月____日起至________年____月____日。　　

　　2、若施工過程中發生人力不可抗拒的自然情形，或者甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。　　

　　五、質量標準　　

　　1、工程的總承包價暫定為人民幣大寫壹萬叁仟玖佰元整，13900.00元。　　

　　2、總承包價為包干價，包含了人工、機械、管理、協調、稅費等一切費用，甲方無需再向乙方支付任何費用。　　

　　3、工程量的確認：施工過程中，若工程量變更，根據上述單價另行簽訂補充協議，或工程變更單。　　

　　4、支付方式：工程完工后，付給合同總價70%，余款按規定竣工驗收后____日內全部支付。　　

　　六、甲方義務　　

　　1、 按時向承包人撥付工程款。　　

　　2、 工程文明生產中涉及環保、衛生以及社會治安等問題由發包人負責解決且工期順延。　　

　　七、乙方義務　　

　　1、在本合同簽訂生效后二天內向甲方提交該項目施工方案及進度計劃。　　

　　2、自覺接受發包人及有關主管部門的管理、監督和檢查，確保施工機械安全性能良好，操作人員持上崗證上崗；接受發包人及有關主管部門日常對機械設備、材料質量，操作人員的有效證件、持上崗證情況的檢查。　　

　　3、在施工過程中按發包人統一規劃堆放材料、機具，按發包人標準化工地要求設置標牌，搞好工區的管理，做好職責區的治安保衛工作。　　

　　八、施工安全　　承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受甲方安排的檢查人員實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人按全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。　　

　　九、違約責任　　

　　1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金，違約金數額為應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息。　　

　　2、因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期____日，乙方應向甲方支付本工程總金額千分之五的違約金；逾期超過____日，甲方有權單方面解除合同。　　

　　十、其他　　本協議自雙方簽字或蓋章后生效，一式二份，雙方各持一份。未盡事宜，當發生時甲乙雙方互相協商解決。　　甲方： 乙方：________年____月____日