申請?jiān)賹徤暾垥�（精選5篇）

申請?jiān)賹?a href="http://www.letgol.com/fanwen/shenqingshu/">申請書 篇1

　　申請人:__省__x文建設(shè)有限公司。

　　住所地:__縣__x鎮(zhèn)__街__x號(hào)。

　　法定代表人:王，系該公司經(jīng)理。

　　被申請人:高某，男，1970年2月16日出生，漢族，__市東興區(qū)人，經(jīng)商，戶籍所在地:__省__市中區(qū)大洲路221號(hào)附10號(hào)，現(xiàn)住__省__市東興區(qū)西林大道。

　　被申請人:__省__x文建設(shè)有限公司云南分公司。地址:昆明市官渡區(qū)__路永平苑x幢3單元__號(hào)。

　　負(fù)責(zé)人:張某

　　案由:申請人與二位被申請人因民間借款糾紛一案，申請人不服__市中級(jí)人民法院(20__)內(nèi)民終字第__x號(hào)民事判決，現(xiàn)依法提出申請?jiān)賹彙?/p>

　　請求事項(xiàng):

　　1、根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第(三)項(xiàng)規(guī)定原判決、裁定認(rèn)定事實(shí)的主要證據(jù)是偽造的;請求__省高級(jí)人民法院依法再審。

　　2、請求依法糾正“__市中級(jí)人民法院(20__)內(nèi)民終字第__x號(hào)”民事判決書中的錯(cuò)誤判決:依法對(duì)高某的借款“借條”進(jìn)行鑒定，判決高某與__省__x文建設(shè)有限公司云南分公司之間的借款事實(shí)是虛假的，依法駁回一審原告高某的全部訴訟請求。

　　3.本案一審、二審、再審的案件受理費(fèi)和其他訴訟費(fèi)用由被申請人高某和張某全部承擔(dān)。

　　事實(shí)和理由:

　　1、申請人與被申請人因民間借款糾紛一案，__市__區(qū)人民法院以(20__)內(nèi)東民初字第__號(hào)作出民事判決書(附件1)認(rèn)定:一審原告高某按__省__x文建設(shè)有限公司云南分公司負(fù)責(zé)人張某的要求將借款中的150000元通過自己的公司(__市__商貿(mào)有限公司)匯款入被告__省__x文建設(shè)有限公司的賬戶，就認(rèn)定原告已履行了借款交付義務(wù)。一審中，原告高某出示了一張“借條”，用以證明借款及約定利息的事實(shí)存在;借條一張，是20__年3月2日原告高某出借了250000元給被告__省__x文建設(shè)有限公司云南分公司，這并不是雙方真實(shí)意思表示，而是為了進(jìn)行虛假訴訟的需要而經(jīng)過一審原告高某和一審第二被告__省__x文建設(shè)有限公司云南分公司負(fù)責(zé)人張某串通以后，人為編造出的一個(gè)虛假借條;具體理由如下:理由之一是:借條約定了產(chǎn)生爭議進(jìn)行訴訟的管轄法院，不符合平常寫借條的習(xí)慣;理由之二是:借條的內(nèi)容其中關(guān)于資金的用途中“用于開展公司義務(wù)”顯然，在20__年12月13日，__省__x文建設(shè)有限公司與__省__x文建設(shè)有限公司云南分公司簽訂《企業(yè)內(nèi)部區(qū)域合同》的第二天即20__年12月14日，張某已經(jīng)向__省__x文建設(shè)有限公司繳了第一筆管理費(fèi)人民幣100000元整，這人民幣100000元整是管理費(fèi)，張某和一審原告高某二人共同出資(具體出資情況根據(jù)__省x縣介紹人羅某說明是高某出150000元，張某出100000元整)。

　　2、借用申請人的資質(zhì)成立分公司即分支結(jié)構(gòu)共同做生意，借用資質(zhì)成立分公司，在目前建筑行業(yè)是一個(gè)普遍現(xiàn)象，總公司收取一定的管理費(fèi)也是一個(gè)正常現(xiàn)象。因此，20__年12月14日，張某向__省__x文建設(shè)有限公司繳了第一筆管理費(fèi)人民幣100000元，云南分公司還沒有成立和注冊，20__年2月22日分公司注冊登記(工商行政管理局頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照)，顯然，20__年12月14日，分公司主體都不存在，談何在合法的主體名義開展義務(wù)，這在一審法院的開庭筆錄(20__)內(nèi)東民初字第314號(hào)，(第一次開庭)第9頁第8行和第9行清楚記錄，這就驗(yàn)證申請人的觀點(diǎn)。因此，張某向一審法院所做的陳述，云南分公司在創(chuàng)辦過程中需要資金的陳述，與這100000元管理費(fèi)還不能相提并論，也就是說，這是兩碼事，管理費(fèi)就是管理費(fèi)，而不是借條中的借款組成部分。這是兩筆不同性質(zhì)的款項(xiàng)，不同憑主觀推定它們之間有某種關(guān)聯(lián)，因此，一審法院認(rèn)為高某與__省__x文建設(shè)有限公司云南分公司之間借款事實(shí)存在，我們認(rèn)為缺乏因果關(guān)系，由此導(dǎo)致一審判決的結(jié)果也不能讓人心服口服。

　　3、一審法院認(rèn)定:原告高某按被告__省__x文建設(shè)有限公司云南分公司負(fù)責(zé)人張某的要求將借款中的150000元通過自己的公司即__市__商貿(mào)有限公司賬戶匯款入被告__省__x文建設(shè)有限公司的賬戶，就認(rèn)定原告已履行了將借款交付給了__省__x文建設(shè)有限公司云南分公司負(fù)責(zé)人張某的義務(wù)。這種結(jié)論也是站不住腳的，請__省高級(jí)人民法院核查這一事實(shí)，一審法院在判決書中用“借款中的150000元”進(jìn)行表述，是不能讓人接受的，這150000元在轉(zhuǎn)款單據(jù)摘要一欄中清楚記載資金用途“管理費(fèi)”三個(gè)字，而不是借條中的“借款”二字，更不是借條中的'借款組成部分。這是兩筆不同性質(zhì)的款項(xiàng)，同樣不能憑主觀推定它們之間有某種關(guān)聯(lián)，既然這100000元和150000元都是管理費(fèi)，那么，高某以100000元現(xiàn)金方式付給了張某，這100000元現(xiàn)金是從哪里來的?是哪個(gè)銀行取的現(xiàn)金?是什么具體時(shí)間交付給張某的?張某又把這100000元用在何處?有沒有相關(guān)正式發(fā)票?等等這些都沒有查清楚。因此，我們認(rèn)為一審、二審法院均沒有查清楚事實(shí)部分，借條中的借款來源和用途，也沒有查清楚借條中的借款到底是否已經(jīng)完成交付。

　　4、一審法院認(rèn)定:“法院依據(jù)本案證據(jù)“借條”和其他證據(jù)材料就認(rèn)定了當(dāng)事人雙方的借款合同成立，并判決申請人承擔(dān)償還責(zé)任，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第五條規(guī)定，在合同糾紛案件中主張合同關(guān)系成立并生效的一方當(dāng)事人對(duì)合同訂立和生效的事實(shí)承擔(dān)舉證責(zé)任，同時(shí)結(jié)合20__年最高人民法院的《全國民事審判工作會(huì)議紀(jì)要》民事審判工作會(huì)議紀(jì)要的相關(guān)精神，可以看出，出借人應(yīng)對(duì)存在借貸關(guān)系、借貸內(nèi)容以及已將款項(xiàng)交付給借款人等事實(shí)承擔(dān)舉證責(zé)任。根據(jù)上述規(guī)定，但是一審原告并沒相應(yīng)的證據(jù)加以證明，因此高某應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證不能的不利法律后果。

　　5、__市中級(jí)人民法院以(20__)內(nèi)民終字第__號(hào)”民事判決書作出了“駁回上訴，維持原判”的錯(cuò)誤判決(附件2):二審法院在法庭調(diào)查過程中沒有對(duì)借款“借條”從合理性、真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性等多方面進(jìn)行調(diào)查，沒有對(duì)高某的借款借條進(jìn)行核實(shí)，更沒有對(duì)申請人書面提出的對(duì)“借條”進(jìn)行鑒定，作出一個(gè)合理的說明，而恰恰是這份書證，決定了借款是否虛假，訴訟是否虛假，借款上寫明了在20__年10月30日歸還借款，20__年12月24日高某進(jìn)行起訴，申請人認(rèn)為在這個(gè)時(shí)間開始寫的借條，卻把借款時(shí)間寫成20__年3月2日，時(shí)間相差近一年之久，通過筆記鑒定，可以證明借條是否虛假，時(shí)間是否倒簽。可是二審法院只是簡單地走了一道二審程序而已。錯(cuò)過了一個(gè)很好的糾錯(cuò)機(jī)會(huì)，就作出了“駁回上訴，維持原判”的錯(cuò)誤判決。

　　綜上所述，依據(jù)我國民事訴訟法之規(guī)定，依法提請?jiān)賹彛�請求__省高級(jí)人民法院依法糾正錯(cuò)誤判決，維護(hù)申請人的合法權(quán)益。

　　此致 __省高級(jí)人民法院

　　申請人:

申請?jiān)賹徤暾垥?篇2

　　再審申請人(一審原告、反訴被告，二審上訴人)：__公司，住所地__省__市__區(qū)__路__號(hào)。(此處應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確列明再審申請人原審訴訟地位。)

　　法定代表人：__X 職務(wù)：__X電話： 郵編：

　　再審被申請人(一審被告、反訴原告，二審上訴人)：__公司，住所地__省__市__區(qū)__路__號(hào)。

　　法定代表人：__X 職務(wù)：__電話： 郵編：(必須寫明電話，以便法院通知對(duì)方。)

　　再審申請人因不服__省人民法院院于____年X月__日作出的(____)民一終字第__號(hào)民事判決書，特向貴院提出申訴。(此處應(yīng)注明原審判文書的案號(hào)。)

　　再審事由：

　　__省人民法院(____)民一終字第__號(hào)民事判決認(rèn)定事實(shí)的基本證據(jù)缺乏證據(jù)支持，且適用法律錯(cuò)誤，現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第179條第__款之規(guī)定，請求再審。(必須列明是依據(jù)民事訴訟法第179條每幾款的規(guī)定。)

　　再審請求：

　　1.撤銷__省人民法法院(__X)民一終字第__號(hào)民事判決第__項(xiàng);(可以要求撤銷全部判決，也可要求撤銷判決中的某一項(xiàng)或幾項(xiàng)。)

　　2.依法改判，支持再審申請人提出的下列全部(或部分)訴訟請求，即要求再審被申請人向再審申請人立即支付__款__元及__款利息____元;(必須寫清再審的具體明確的訴訟請求;許多申請人疏忽這一點(diǎn)。)

　　3.本案一、二審及再審訴訟費(fèi)用全部由再審被申請人承擔(dān)。

　　事實(shí)與理由：

　　……

　　此致最高人民法院

　　再審申請人：

　　法定代表人：

　　年 月 日

申請?jiān)賹徤暾垥?篇3

　　申請?jiān)賹徣?一、二審訴訟地位)： 職業(yè) 詳細(xì)住址 郵寄地址

　　被申請人：

　　申請?jiān)賹徣?與被申請人 因 糾紛一案，不服 法院于 年 月 日作出的號(hào)民事判決，現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法第一百七十條的規(guī)定向山東省高級(jí)人民法院申請?jiān)賹彙?/p>

　　一、再審請求：

　　二、申請事由：

　　依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十九條第 款第 項(xiàng)：(具體法律條文內(nèi)容);第 款 第 項(xiàng)：(具體法律條文內(nèi)容)。。。。。。特申請?jiān)賹彙?/p>

　　三、具體事實(shí)和理由：

　　1、 申請事由：一：符合《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十九條第 款第 項(xiàng)，具體理由依據(jù)如下：

　　2、 申請事由：二：符合《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十九條第 款第 項(xiàng)，具體理由依據(jù)如下：

　　。。。。。。

　　綜上所述。。。。。。

　　此致

　　山東省高級(jí)人民法院

　　申請人：

　　申請書當(dāng)事人數(shù)量+5，并且提交U盤，把原來的判決書做成電子版。

　　原一、二審判決書原件，或核對(duì)無誤的復(fù)印件一式五份。

申請?jiān)賹徤暾垥?篇4

　　申請人(一審原告 二審上訴人)李__，男，生于1975年8月10日，漢族，農(nóng)民，住平頂山市衛(wèi)東區(qū)東環(huán)路辦事處吳寨村一組。

　　被申請人(一審被告 二審被上訴人)劉__，男，1968年10月10日出生，漢族，無業(yè)，住平頂山市衛(wèi)東區(qū)北環(huán)路辦事處下牛村一組。

　　申請人因勞務(wù)合同糾紛一案，對(duì)平頂山市中級(jí)人民法院于20__年8月16日作出的(20__)平民三終字第506號(hào)民事判決書不服，提出再審申請。

　　請求事項(xiàng)：

　　1、請求依法再審，糾正原一、二審不當(dāng)。

　　2、請求依法撤銷(20__)平民三終字506號(hào)民事判決。

　　事實(shí)理由

　　一、申請人勞務(wù)增加工程量費(fèi)用，一、二審法院在事實(shí)上不認(rèn)定錯(cuò)誤。

　　《駐馬店市高新區(qū)電暢科技有限公司關(guān)于關(guān)王廟工業(yè)園鋼結(jié)構(gòu)廠房在拆裝過程中出現(xiàn)工程停工問題的處理意見》第8-9頁，有證據(jù)從分證明被申請人在勞務(wù)合同外所增加的工程量。申請人提供錄音記錄證據(jù)中顯示，申請人一再要求就增加工程量部分出個(gè)手續(xù)或出個(gè)認(rèn)證單，但發(fā)包方說申請人主體不對(duì)，不給出，所以沒有合同直接印證，但有處理意見和錄音記錄間接證據(jù)相互印證這一事實(shí)，但一、二審對(duì)這兩份證據(jù)置之不理，武斷的認(rèn)定申請人沒有補(bǔ)簽合同或勞務(wù)增加工程量合同，證據(jù)不足，不予支持。

　　二、由于被申請人的原因或過錯(cuò)造成申請人窩工、停工的經(jīng)濟(jì)損失，不應(yīng)由申請人承擔(dān) 。

　　在施工過程中，1、因被申請人不履行自己的職責(zé)，導(dǎo)致經(jīng)常停電的窩工的人工費(fèi)和生活費(fèi)損失;2、因被申請人不按期給付工人工資，導(dǎo)致工人停工不干人工費(fèi)和生活費(fèi)及申請人借錢給工人發(fā)工資的利息損失。這部分損失證據(jù)由1、工人領(lǐng)走工資的工資表印證;2、工人聯(lián)名狀佐證;3、職工考勤表佐證;4、施工記錄佐證。

　　三、被申請人提供錯(cuò)誤的施工圖紙，導(dǎo)致申請人二次返工的人工費(fèi)和生活費(fèi)及材料費(fèi)(有材料費(fèi)證據(jù)清單)，這部分損失一、二審均未認(rèn)定，由申請人承擔(dān)極不公平。

　　以上三項(xiàng)，共計(jì)造成申請人 萬余元實(shí)際支出損失，這是有據(jù)可查的，申請人給工人支出生活費(fèi)和工資37萬余元，材料費(fèi) 元，共計(jì)元。與一、二審認(rèn)定的36萬余元，相差元，為此特請求貴院站在“司法為民，有錯(cuò)必糾”的公正立場上，依法再審，查清事實(shí)，糾正錯(cuò)誤，撤銷二審判決，依法改判，維護(hù)再審申請人的合法權(quán)益。

　　此致

　　河南省高級(jí)人民法院

　　再審申請人：李__

　　20__年9月8日

申請?jiān)賹徤暾垥?篇5

　　申請人(原審被告)：__X建設(shè)有限公司重慶分公司，住所地:重慶市渝北區(qū)……(通信地址：江北區(qū)紅旗河溝通中信銀行大廈8樓<重慶華之岳律師事務(wù)所>、廖正遠(yuǎn)律師轉(zhuǎn));聯(lián)系電話：1366____X

　　法定代表人(負(fù)責(zé)人)：周某某。被申請人(原審原告)：唐明，男，出生于1972年8月7日，住 所地：潼南縣別口鄉(xiāng)飛鳳村9組158號(hào)。申請人因不服重慶市沙坪壩區(qū)人民法院(20__)沙法民初字第35_9號(hào)《民事調(diào)解書》，特依照《民事訴訟法》第一百八十二條之規(guī)定，現(xiàn)提出申請?jiān)賹彙?/p>

　　再審申請請求：

　　1、撤銷(20__)沙法民初字第3509號(hào)《民事調(diào)解書》;

　　2、改判駁回被申請人訴訟請求;

　　3、本案訴訟費(fèi)用由被申請人承擔(dān)。

　　事實(shí)與理由：

　　申請人現(xiàn)有證據(jù)證明重慶市沙坪壩區(qū)人民法院〈20__〉沙法民初字第35_9號(hào)《民事調(diào)解書》協(xié)議內(nèi)容：雙方從20__年10月28日起建立勞動(dòng)關(guān)系，違反法律規(guī)定，應(yīng)當(dāng)再審。

　　一、原審調(diào)解在程序上沒有遵循《民事訴訟法》第7條關(guān)于人民法院審理民事案件必須以事實(shí)為根據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩的原則，主持雙方達(dá)成的調(diào)解協(xié)議與事實(shí)完全不符。

　　1、本申請人并未將該工程發(fā)包人不具備用工主體資格的組織或自然人。申請人通過招標(biāo)方式將承建的某某住房項(xiàng)目部分勞務(wù)分包給重慶碩豐建設(shè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱碩豐公司)，碩豐公司委托代理人為王小碧。碩豐公司的所有簽章也是真實(shí)的，是該單位曾經(jīng)使用的公章。而碩豐公司系通過報(bào)紙公告聲明原公章作廢，本單位顯然沒有能力核實(shí)該公章真假。

　　2、被申請人受雇于李明全，與李明全一起從吳飛、胡小羽處承攬基礎(chǔ)孔樁水鉆勞務(wù)，不屬于《勞動(dòng)和社會(huì)保障部關(guān)于確立勞動(dòng)關(guān)系有關(guān)事項(xiàng)的通知》第四條規(guī)定之不具備用工主體的組織或自然人招用的勞動(dòng)者。代表碩豐公司與申請人簽訂《勞務(wù)分包合同》的是王小碧。而與李明全作為乙方簽訂基礎(chǔ)水鉆工作分包合同的是吳飛和胡小羽私人，并非碩豐公司，更非王小碧。雙方簽訂的《基礎(chǔ)孔樁水鉆部份勞動(dòng)分包協(xié)議》約定，甲方將挖孔樁、獨(dú)立樁柱基及條形基礎(chǔ)部分的水鉆勞務(wù)以包干價(jià)方式承包給乙方。被申請人與李明全是表親，受雇于李明全。被申請人妻子王元翠還代表李明全領(lǐng)取勞務(wù)費(fèi)用，在其領(lǐng)款時(shí)出具給胡小羽的《擔(dān)保證明》的前言部分載明："某某項(xiàng)目5-10#樓挖孔樁水鉆部份承攬人李明全班組的全權(quán)代表王元翠承諾"。顯然，《基礎(chǔ)孔樁水鉆部份勞動(dòng)分包協(xié)議》和《擔(dān)保證明》充分證明被申請人與吳飛和胡小羽等人之間系承攬關(guān)系，既非受雇于吳飛和胡小羽，更不是吳飛或胡小羽招用的勞動(dòng)者。因本申請人并非《基礎(chǔ)孔樁水鉆部份勞動(dòng)分包協(xié)議》的當(dāng)事人，也不知曉《擔(dān)保證明》證據(jù)，故在原審中未能舉示這兩份證據(jù)材料，以致原審法院未查清案情。

　　二、原審調(diào)解達(dá)成的協(xié)議內(nèi)容不符合法律規(guī)定。

　　1、被申請人與申請人之間沒有直接的法律關(guān)系，更不存在直接的勞動(dòng)關(guān)系。

　　2、新證據(jù)證明的事實(shí)是：被申請人僅僅是受雇于李明全，與李明全一起承攬了基礎(chǔ)孔樁水鉆部分工作。因此，本案不能適用《勞動(dòng)和社會(huì)保障部關(guān)于確立勞動(dòng)關(guān)系有關(guān)事項(xiàng)的通知》第四條規(guī)定，認(rèn)定申請人將工程發(fā)包給不具備用工主體資格的組織或自然人，對(duì)該組織或自然人招用的勞動(dòng)者承擔(dān)用工主體責(zé)任。

　　三、原審調(diào)解的履行，將給本申請人造成經(jīng)濟(jì)利益不當(dāng)受損的后果，悖離了民事訴訟調(diào)解應(yīng)當(dāng)貫徹程序效率與實(shí)體正義兼顧的.價(jià)值取向，也違背了民事訴訟調(diào)解制度主要在于解決糾紛、恢復(fù)秩序、實(shí)現(xiàn)和保障社會(huì)和諧的目的。但是申請人卻根據(jù)原審調(diào)解協(xié)議在認(rèn)定工傷后，以其承包的勞務(wù)費(fèi)收入9000余元作為每月工資標(biāo)準(zhǔn)要求本申請人賠償其傷殘八級(jí)的工傷待遇26萬余元--按正常的社平工資標(biāo)準(zhǔn)，八級(jí)工傷待遇僅有10萬余元。無論是承攬關(guān)系，還是雇用關(guān)系，被申請人在工作中受傷都完全可以依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》規(guī)定獲得相應(yīng)的賠償。申請人在與被申請人不存在事實(shí)上和法律上的勞動(dòng)關(guān)系之基礎(chǔ)的情況下，在原審主持下與被申請人達(dá)成調(diào)解協(xié)議，自然悖離了民事訴訟調(diào)解應(yīng)當(dāng)貫徹程序效率與實(shí)體正義兼顧的價(jià)值取向。

　　綜上，原審民事調(diào)解書未對(duì)基本事實(shí)進(jìn)行認(rèn)定，導(dǎo)致調(diào)解協(xié)議內(nèi)容意思表示不真實(shí);在實(shí)體處理上沒有遵循《合同法》第4條、第5條之公平原則和誠實(shí)信用原則，導(dǎo)致當(dāng)事人履行民事調(diào)解協(xié)議內(nèi)容后顯失公平，違反法律規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以撤銷。 此致重慶市第一中級(jí)人民法院

　　申請人：__X建設(shè)有限公司重慶分公司

　　20__年10月6日