催告函(通用30篇)
催告函 篇1
致 :
我方現(xiàn)就貴方占用我方名下的坐落于 的物業(yè)(以下稱(chēng)“目標(biāo)物業(yè)”)相關(guān)事宜專(zhuān)致此函,請(qǐng)貴方務(wù)必重視,并急速處理。 x年4月,貴方既未經(jīng)我方書(shū)面或口頭的同意,也未曾辦理過(guò)相關(guān)手續(xù),就占用我方的目標(biāo)物業(yè)。截止x年10月29日,貴方從未與我方負(fù)責(zé)人員洽談目標(biāo)物業(yè)的租賃使用事宜,也未曾向我方交納租金、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)等費(fèi)用。
貴方的非法占用行為,給我方帶來(lái)極大的損失。自x年4月至x年10月29日,若貴方租賃目標(biāo)物業(yè),應(yīng)實(shí)際支付我方租金(租金標(biāo)準(zhǔn)按目標(biāo)物業(yè)的市場(chǎng)價(jià))人民幣 元整(¥ ),支付物業(yè)管理費(fèi)人民幣 元整(¥ )。在此期間,貴方實(shí)際使用產(chǎn)生的水電費(fèi)合計(jì)為人民幣壹萬(wàn)叁仟零壹拾壹元整(¥ 13011 )。 貴方未經(jīng)我方同意占用目標(biāo)物業(yè),該行為已構(gòu)成對(duì)我方所有權(quán)的侵害。在此我方作出最后鄭重催告:貴方務(wù)必于 年 月 日前搬離目標(biāo)物業(yè),并支付占用期間的占用費(fèi)用(包括不限于目標(biāo)物業(yè)應(yīng)繳納的租金、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi))。我方給予貴方上述寬限,并不代表我方放棄追究貴方侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利,而僅僅是我方本著友好的態(tài)度與貴方和平解決此事。
我方誠(chéng)望貴方能夠重視此事并采取積極及時(shí)處理的態(tài)度,停止侵權(quán)行為,支付占用費(fèi)用。否則我方將正式向人民法院起訴,追究貴方的侵權(quán)責(zé)任,屆時(shí)貴方將承擔(dān)一場(chǎng)不在理的侵權(quán)之訴的訴累甚至承擔(dān)由此引起其他刑事法律責(zé)任。 特此函告!
本催告函一式兩份,我方留存乙方,寄送貴方一份。
催告人:
年 月 日
催告函 篇2
______房地產(chǎn)有限公司: ______市______律師事務(wù)所受______市______公司委托,就貴公司與公司簽訂商品房預(yù)售契約后未按合同如期交付商品房一事,鄭重致函貴公司:
一、關(guān)于貴公司在合同中的義務(wù)______市______公司為解決本公司住房問(wèn)題,于______年與貴公司簽訂了房屋認(rèn)購(gòu)合同,合同中約定,由______市______公司向貴公司購(gòu)買(mǎi)住宅用商品房______套共______平方米,此______套房屋為期房,是貴公司于______年底立項(xiàng)開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目,______公司于簽訂合同后向貴公司支付了訂房款______萬(wàn)元整。______年______月,貴公司所開(kāi)發(fā)商品房項(xiàng)目取得了______市房地產(chǎn)管理機(jī)關(guān)頒發(fā)的商品房預(yù)售許可證,隨后______公司與貴公司簽訂了______市內(nèi)銷(xiāo)商品房預(yù)售契約,并向貴公司預(yù)交了全部房款的______%共計(jì)人民幣_(tái)_____萬(wàn)元,先期______萬(wàn)元訂房款充抵頭期購(gòu)房款。合同中約定由貴公司在______年______月______日前將全部______套房屋交付______市______公司,并由購(gòu)房方支付剩余房款。以上兩份合同雙方均簽字蓋章,并符合______市商品房預(yù)售的相關(guān)規(guī)定,合法有效。然而,合同簽訂后至今,貴公司遲遲未將商用住宅交付給______市______公司,已經(jīng)構(gòu)成違約,侵犯了購(gòu)房方的合法權(quán)益。
二、本律師事務(wù)所律師意見(jiàn)
(1)根據(jù)雙方所簽訂的商品房預(yù)售契約,貴公司有義務(wù)繼續(xù)履行合同,本律師事務(wù)所律師誠(chéng)望貴公司能夠重視此事,并采取積極合作態(tài)度,立即認(rèn)真履行房屋支付義務(wù),并依法賠償______市______公司的直接經(jīng)濟(jì)損失。
(2)我們也希望貴公司能通過(guò)協(xié)商方式與我們的委托人解決此事。如果貴公司不主動(dòng)采取協(xié)商的態(tài)度或仍借故拖延,拒絕履行合同義務(wù),不交付______市______公司所預(yù)定的商用住宅房,我們的委托人將授權(quán)本律師事務(wù)所代其通過(guò)訴訟方式解決此事。屆時(shí),只有通過(guò)法律途徑向貴公司主張合同中規(guī)定的權(quán)利。希望貴公司在收到本函后的五個(gè)工作日內(nèi)給予答復(fù),并就有關(guān)事項(xiàng)作出明確答復(fù)。
本律師事務(wù)所地址:______市______區(qū)______大街______號(hào)
聯(lián)系電話:______傳真:______郵政編碼
___________律師
______年______月______日
催告函 篇3
工程公司:
律師事務(wù)所受xx公司委托,就貴公司拖欠我委托人工程款一事,特致函貴公司如下:
我委托人與貴公司于x年x月x日簽訂《工程施工合同》,約定由貴公司負(fù)責(zé)工程所需石料的采購(gòu),我委托人提供機(jī)器設(shè)備,負(fù)責(zé)石料的拋載等工作。自x年x月x日我委托人進(jìn)行石料拋載工作以來(lái),共組織型號(hào)的機(jī)器設(shè)備 5臺(tái)進(jìn)行施工,在貴公司未支付任何工程款的情況下完成了大部分的工程。在此期間,由于貴公司石料供應(yīng)中斷導(dǎo)致兩次停工,第一次停工期間為:第二次停工期間為:這兩次停工導(dǎo)致我委托人無(wú)法繼續(xù)履行施工義務(wù)。直接導(dǎo)致機(jī)器設(shè)備停運(yùn),給我委托人造成50萬(wàn)元滯期窩工損失。
關(guān)于以上事實(shí),貴公司在對(duì)我委托人的《關(guān)于的索賠款的函》的答復(fù)中均予以認(rèn)可,但此后雖經(jīng)多次催要,貴公司卻遲遲不履行賠償之義務(wù),時(shí)至今日仍拖欠我委托人上述工程款。
根據(jù)貴公司與我委托人簽訂的《工程施工合同》,貴公司作為合同甲方,負(fù)有保證石料供應(yīng)之義務(wù),而貴公司因自身原因中斷、停止石料供應(yīng)的行為違反了合同約定,構(gòu)成嚴(yán)重違約,直接導(dǎo)致我委托人機(jī)器設(shè)備停運(yùn),造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。根據(jù)我國(guó)《合同法》第一百零七條“當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任”之規(guī)定和第一百二十條“當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的,在履行義務(wù)或者采取補(bǔ)救措施后,對(duì)方還有其他損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失”之規(guī)定,貴公司對(duì)我委托人的工程款支付及遲延履行賠償義務(wù)之相應(yīng)利息損失應(yīng)予全額賠償。
本所律師在此催告貴公司在接到本函后7日內(nèi)立即與我委托人聯(lián)系,并履行以下義務(wù):
支付我委托人工程款50萬(wàn)元及相應(yīng)利息損失(自x年x月x日起至實(shí)際履行之日按銀行同期貸款利率計(jì)算)。
如果貴公司未依照本催告函履行上述義務(wù),我委托人將依法向法院提起訴訟以維護(hù)其合法權(quán)益。我方不因在起訴前向貴公司發(fā)送本催告函而放棄所享有的任何權(quán)利。
此致
律師事務(wù)所
x年x月x日
催告函 篇4
某某某某數(shù)據(jù)()有限公司:
本律師受某某裝飾設(shè)計(jì)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“某某公司”)的委托,就貴公司與某某公司關(guān)于《某某某某科技大廈租賃合同》履行及貴公司擅自終止履行該合同后的損失承擔(dān)事宜,鄭重致函貴公司:
貴公司與某某公司就租賃某某公司信息產(chǎn)業(yè)大廈19層物業(yè),于x年4月25日簽訂了《某某某某科技大廈租賃合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該合同”)。但在該合同并未到期且貴公司并不存在任何單方面提前終止履行該合同理由的情況下,貴公司卻擅自提前退租。對(duì)貴公司單方面擅自提前退租的行為,某某公司已于x年8月5日致函貴公司表示異議,同時(shí)要求貴公司承擔(dān)相關(guān)的違約責(zé)任和賠償責(zé)任,但貴公司一直未予以明確答復(fù)。
本律師認(rèn)為,某某公司致函貴公司,對(duì)貴公司單方面無(wú)故解除合同的行為表示異議,同時(shí)要求貴公司就貴公司單方面解除該合同承擔(dān)相關(guān)的違約責(zé)任和賠償責(zé)任是合法合理的。本律師希望貴公司能采取積極的態(tài)度,通過(guò)協(xié)商的方式解決此事,立即對(duì)某某公司的合理要求給予明確答復(fù)。若貴公司不予合作,某某公司將授權(quán)本律師通過(guò)法律途徑維護(hù)某某公司的合法權(quán)益,本律師將運(yùn)用有效的法律手段實(shí)現(xiàn)某某公司的合法請(qǐng)求。望貴公司在收到本函后5個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù),就某某公司的要求作出明確答復(fù)。
謝謝合作!
回函請(qǐng)寄本律師律師樓:
地址:中國(guó)x市漢口三陽(yáng)路 號(hào) 樓
電話:
傳真:
或直接與某某公司聯(lián)系:
某某裝飾設(shè)計(jì)有限公司
地址:
電話:
傳真:
附: 某某裝飾設(shè)計(jì)有限公司《授權(quán)委托書(shū)》。
佳元律師事務(wù)所
律師:
xx年 月 日
催告函 篇5
某某某某數(shù)據(jù)()有限公司:
本律師受某某裝飾設(shè)計(jì)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“某某公司”)的委托,就貴公司與某某公司關(guān)于《某某某某科技大廈租賃合同》履行及貴公司擅自終止履行該合同后的損失承擔(dān)事宜,鄭重致函貴公司:
貴公司與某某公司就租賃某某公司信息產(chǎn)業(yè)大廈19層物業(yè),于x年4月25日簽訂了《某某某某科技大廈租賃合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該合同”)。但在該合同并未到期且貴公司并不存在任何單方面提前終止履行該合同理由的情況下,貴公司卻擅自提前退租。對(duì)貴公司單方面擅自提前退租的行為,某某公司已于x年8月5日致函貴公司表示異議,同時(shí)要求貴公司承擔(dān)相關(guān)的違約責(zé)任和賠償責(zé)任,但貴公司一直未予以明確答復(fù)。
本律師認(rèn)為,某某公司致函貴公司,對(duì)貴公司單方面無(wú)故解除合同的行為表示異議,同時(shí)要求貴公司就貴公司單方面解除該合同承擔(dān)相關(guān)的違約責(zé)任和賠償責(zé)任是合法合理的。本律師希望貴公司能采取積極的態(tài)度,通過(guò)協(xié)商的方式解決此事,立即對(duì)某某公司的合理要求給予明確答復(fù)。若貴公司不予合作,某某公司將授權(quán)本律師通過(guò)法律途徑維護(hù)某某公司的合法權(quán)益,本律師將運(yùn)用有效的法律手段實(shí)現(xiàn)某某公司的合法請(qǐng)求。望貴公司在收到本函后5個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù),就某某公司的要求作出明確答復(fù)。
謝謝合作!
回函請(qǐng)寄本律師律師樓:
地址:中國(guó)x市漢口三陽(yáng)路 號(hào) 樓
電話:027- 或027-
傳真:027-
或直接與某某公司聯(lián)系:
某某裝飾設(shè)計(jì)有限公司
地址:
電話:
傳真:
附: 某某裝飾設(shè)計(jì)有限公司《授權(quán)委托書(shū)》。
律師事務(wù)所
律師: 童
x年 月 日
催告函 篇6
致劉、彭:
我公司承租二位所有的位于青島市市南區(qū)深業(yè)中心大廈A棟房屋,近期因二位不能妥善處理個(gè)人經(jīng)濟(jì)問(wèn)題,已致使我公司租賃上述房屋以供教學(xué)之用的合同根本目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)。我公司作為承租方現(xiàn)依法告知二位:
一、我公司決定于x年2月5日解除與二位簽訂的《房屋租賃合同》。
二、自收到本通知之日起至x年2月5日期間,二位作為出租方可自行對(duì)外發(fā)布招租信息;我公司對(duì)潛在承租方的看房行為將給予全力配合。
三、本合同的解除系因二位個(gè)人原因?qū)е拢识粯?gòu)成根本違約;請(qǐng)務(wù)必于x年2月5日前將收取我公司的押金人民幣10000元予以全額返還。
四、請(qǐng)二位于x年2月5日,到租賃房屋內(nèi)辦理交接事宜,若二位逾期不至或拒絕辦理交接手續(xù),則視為我公司已經(jīng)向二位按《房屋租賃合同》之約定履行了房屋交接義務(wù),我公司將不再對(duì)二位承擔(dān)《房屋租賃合同》項(xiàng)下的任何合同義務(wù)及法律責(zé)任。
因二位未事先告知聯(lián)系地址及方法,我公司無(wú)法直接聯(lián)系到二位,故決定將本函予以公告敬請(qǐng)知悉。
通知人:青島教育咨詢(xún)有限公司
x年12月22日
催告函 篇7
實(shí)業(yè)發(fā)展(深圳)有限公司:
廣東發(fā)展銀行股份有限公司深圳南園支行訴實(shí)業(yè)發(fā)展(深圳)有限公司、寧夏銀星能源股份有限公司(原儀表股份有限公司,以下稱(chēng)我公司)、廣東匯源擔(dān)保投資有限公司借款合同糾紛一案,深圳市中級(jí)人民法院以()深中法民二初字第350號(hào)《民事判決書(shū)》判決實(shí)業(yè)發(fā)展(深圳)有限公司償還廣東發(fā)展銀行股份有限公司深圳南園支行借款本金3000萬(wàn)元,并承擔(dān)銀行利息。同時(shí)判決寧夏銀星能源股份有限公司和廣東匯源擔(dān)保投資有限公司對(duì)實(shí)業(yè)發(fā)展(深圳)有限公司的上述還款義務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。廣東省高級(jí)人民法院以()粵高法指字1528號(hào)指定執(zhí)行決定書(shū),指定廣東省揭陽(yáng)市中級(jí)人民法院執(zhí)行。
在審理本案過(guò)程中,深圳市中級(jí)人民法院以()深中法執(zhí)字第742-2號(hào)《民事裁定書(shū)》查封了我公司4000余萬(wàn)元的房產(chǎn)和股權(quán)等資產(chǎn),為減少損失,我公司于x年12月29日與廣東發(fā)展銀行股份有限公司深圳南園支行的執(zhí)行特別授權(quán)人廣東粵財(cái)投資控股有限公司達(dá)成《債務(wù)重組合同》,約定由我公司在合同生效后三日內(nèi),一次性向廣東粵財(cái)投資控股有限公司支付3000萬(wàn)元,廣東粵財(cái)投資控股有限公司免除應(yīng)由實(shí)業(yè)發(fā)展(深圳)有限公司、廣東匯源擔(dān)保投資有限公司和我公司承擔(dān)的其他債務(wù),包括利息、訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)等。我公司于x年1月2日一次性向廣東粵財(cái)投資控股有限公司支付了3000萬(wàn)元。x年3月13日廣東省揭陽(yáng)市中級(jí)人民法院以()揭中法執(zhí)委字第103-1號(hào)《民事裁定書(shū)》裁定終結(jié)執(zhí)行,確認(rèn)了我公司已履行《債務(wù)重組合同》和廣東粵財(cái)投資控股有限公司同意免除我公司其他責(zé)任的事實(shí),并依法解封了查封的我公司的財(cái)產(chǎn)。
另,我公司為實(shí)業(yè)發(fā)展(深圳)有限公司向廣東發(fā)展銀行股份有限公司深圳南園支行3000萬(wàn)元債務(wù)提供連帶保證責(zé)任的前提是青海證券有限責(zé)任公司、四川峨眉柴油機(jī)股份有限公司(現(xiàn)四川方向光電股份有限公司)及深圳市匯銀峰投資有限公司均為該筆借款提供反擔(dān)保,承諾愿為該筆借款承擔(dān)一切責(zé)任。
根據(jù)深圳市中級(jí)人民法院以()深中法民二初字第350號(hào)《民事判決書(shū)》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,我公司在承擔(dān)了清償責(zé)任后有權(quán)向你公司追償。為此,鄭重致函貴公司:
請(qǐng)貴公司于20xx年1月31日向我公司支付3000萬(wàn)元,否則,我公司將委托律師通過(guò)訴訟途徑解決,到時(shí)除你公司應(yīng)支付的3000萬(wàn)元外所產(chǎn)生的其他費(fèi)用,包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等,均由貴公司承擔(dān)。
此致
(原儀表股份有限公司)
x年十二月十日
催告函 篇8
xx縣某某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司花園項(xiàng)目部及陳某某:
你方于x年4月18日收取我本人交納的購(gòu)買(mǎi)貴公司開(kāi)發(fā)的“花園項(xiàng)目”5號(hào)樓1-12-2號(hào)商品房的購(gòu)房定金10000元,并口頭約定房?jī)r(jià)按照2680元每平方米計(jì)算,其具體簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》及辦理網(wǎng)簽備案的時(shí)間由貴公司書(shū)面通知,但是,一年多時(shí)間過(guò)去了,貴公司及陳某某均沒(méi)有通知本人簽訂商品房買(mǎi)賣(mài)合同,且本人通過(guò)多方調(diào)查獲知,你方已經(jīng)將該房屋另行出售。為此,本人認(rèn)為,你方已經(jīng)構(gòu)成違約,依據(jù)《合同法》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)催告如下:
一、請(qǐng)你方務(wù)必于x年6月20日前與我簽訂5號(hào)樓1-12-2號(hào)房屋的《商鋪房買(mǎi)賣(mài)合同》,并辦理網(wǎng)簽和預(yù)售登記備案等事宜。
二、若你方在上述期限內(nèi)均未與本人聯(lián)系和辦理上述事宜,即視為你方拒不履行合同,本人將按照定金法則依法追究你方的違約責(zé)任。屆時(shí),一切法律后果自負(fù)。
上述催告,希望你方認(rèn)真對(duì)待,并按照約定單價(jià)履行!
特此催告!
催告人:吳某某
x年六月十五日
催告函 篇9
萬(wàn)通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司:
本人于x年06月30日與貴公司簽訂《xx市商品房預(yù)售合同》一份,合同中約定本人向貴公司購(gòu)買(mǎi)xx市九龍鎮(zhèn)建設(shè)路7號(hào)萬(wàn)通花苑小區(qū)27號(hào)樓2單元x戶(hù)房屋,房屋暫測(cè)建筑面積為94.29平方米,其中套內(nèi)面積為83.91平方米,公用分?jǐn)偯娣e為10.38平方米。價(jià)格為3298元每平方米,房款合計(jì)為310968元。合同第十條約定,貴公司于x年12月28日前交付房屋。合同簽訂后,本人按約支付了首期房款并辦理完畢按揭貸款手續(xù),履行了相應(yīng)的義務(wù),但至今為止貴公司一直未能交付房屋。
本人認(rèn)為貴公司行為已經(jīng)構(gòu)成違約,依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。因此本人特通知貴公司,請(qǐng)于接函后三個(gè)月內(nèi)交付xx市九龍鎮(zhèn)建設(shè)路7號(hào)萬(wàn)通花苑27號(hào)2單元x戶(hù)房屋。否則,本人依法通過(guò)法律程序追究貴公司違約責(zé)任或解除《xx市商品房預(yù)售合同》,屆時(shí),有可能給貴公司造成的一切不利后果,貴公司將負(fù)完全法律責(zé)任。
特此函告,希望貴公司妥善處理。
以上內(nèi)容一式兩份,貴公司一份,本人保留一份
業(yè)主:
年 月 日
催告函 篇10
先生/女士:
鑒于貴方于 入住 大廈 座 層 號(hào)房屋。貴方于 年 月 日辦理了入住手續(xù)。
根據(jù)雙方簽署的物業(yè)管理協(xié)議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"該協(xié)議")規(guī)定,我方于每月5日向貴方發(fā)送付款通知單,向貴方明確告知當(dāng)月貴方應(yīng)付的各項(xiàng)費(fèi)用及物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)。然而自 年 月 日至今日,貴方并未依據(jù)"該協(xié)議"之約定履行付款義務(wù),逾期已達(dá) 個(gè)月,違反了 "該協(xié)議"之約定。故我方特再此告知貴方,請(qǐng)于收到本函之日起 日內(nèi)將 元款項(xiàng)(押金未接轉(zhuǎn)余額 元)支付于我方或與我方接洽付款事宜,逾期我方將依據(jù)《合同法》之相關(guān)規(guī)定,通過(guò)法律途徑向貴方主張權(quán)利,追究貴方的違約責(zé)任。
公司
年 月 日
催告函 篇11
建工股份有限公司寧鄉(xiāng)分公司財(cái)務(wù)部:
感謝貴司對(duì)我司的支持,選擇我司產(chǎn)品,與我司建立友好合作關(guān)系。
根據(jù)貴司與我司簽訂寧鄉(xiāng)藍(lán)色港灣13#棟《配電箱成套制作承包合同》,雙方約定,在每月10-20日核對(duì)交付產(chǎn)品數(shù)量,金額,無(wú)誤后開(kāi)具建安發(fā)票結(jié)付貨款。貴司應(yīng)付貨款 元款,請(qǐng)貴司本著友好、誠(chéng)信、互惠互利之原則盡快安排付款。我司帳戶(hù)是(戶(hù)名:劉澤文;開(kāi)戶(hù)行:工商銀行寧鄉(xiāng)支行城西分理處;帳號(hào):)。 順祝商琪!
自動(dòng)化控制設(shè)備有限公司
x年11月4日
催告函 篇12
實(shí)業(yè)發(fā)展()有限公司:
x銀行股份有限公司南園支行訴實(shí)業(yè)發(fā)展()有限公司、能源股份有限公司(原儀表股份有限公司,以下稱(chēng)我公司)、廣東匯源擔(dān)保投資有限公司借款合同糾紛一案,xx市中級(jí)人民法院以()深中法民二初字第350號(hào)《民事判決書(shū)》判決實(shí)業(yè)發(fā)展()有限公司償還x銀行股份有限公司南園支行借款本金3000萬(wàn)元,并承擔(dān)銀行利息。同時(shí)判決能源股份有限公司和廣東匯源擔(dān)保投資有限公司對(duì)實(shí)業(yè)發(fā)展()有限公司的上述還款義務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。廣東省高級(jí)人民法院以()粵高法指字1528號(hào)指定執(zhí)行決定書(shū),指定廣東省揭陽(yáng)市中級(jí)人民法院執(zhí)行。
在審理本案過(guò)程中,xx市中級(jí)人民法院以()深中法執(zhí)字第742-2號(hào)《民事裁定書(shū)》查封了我公司4000余萬(wàn)元的房產(chǎn)和股權(quán)等資產(chǎn),為減少損失,我公司于x年12月29日與x銀行股份有限公司南園支行的執(zhí)行特別授權(quán)人廣東粵財(cái)投資控股有限公司達(dá)成《債務(wù)重組合同》,約定由我公司在合同生效后三日內(nèi),一次性向廣東粵財(cái)投資控股有限公司支付3000萬(wàn)元,廣東粵財(cái)投資控股有限公司免除應(yīng)由實(shí)業(yè)發(fā)展()有限公司、廣東匯源擔(dān)保投資有限公司和我公司承擔(dān)的其他債務(wù),包括利息、訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)等。我公司于x年1月2日一次性向廣東粵財(cái)投資控股有限公司支付了3000萬(wàn)元。x年3月13日廣東省揭陽(yáng)市中級(jí)人民法院以()揭中法執(zhí)委字第103-1號(hào)《民事裁定書(shū)》裁定終結(jié)執(zhí)行,確認(rèn)了我公司已履行《債務(wù)重組合同》和廣東粵財(cái)投資控股有限公司同意免除我公司其他責(zé)任的事實(shí),并依法解封了查封的我公司的財(cái)產(chǎn)。
另,我公司為實(shí)業(yè)發(fā)展()有限公司向x銀行股份有限公司南園支行3000萬(wàn)元債務(wù)提供連帶保證責(zé)任的前提是青海證券有限責(zé)任公司、四川峨眉柴油機(jī)股份有限公司(現(xiàn)四川方向光電股份有限公司)及xx市匯銀峰投資有限公司均為該筆借款提供反擔(dān)保,承諾愿為該筆借款承擔(dān)一切責(zé)任。
根據(jù)xx市中級(jí)人民法院以()深中法民二初字第350號(hào)《民事判決書(shū)》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,我公司在承擔(dān)了清償責(zé)任后有權(quán)向你公司追償。為此,鄭重致函貴公司:
請(qǐng)貴公司于x年1月31日向我公司支付3000萬(wàn)元,否則,我公司將委托律師通過(guò)訴訟途徑解決,到時(shí)除你公司應(yīng)支付的3000萬(wàn)元外所產(chǎn)生的其他費(fèi)用,包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等,均由貴公司承擔(dān)。
此致
(原儀表股份有限公司)
x年十二月十日
催告函 篇13
致:
年 月 日,貴公司與我公司就 事宜簽訂《 》(簡(jiǎn)稱(chēng)“施工合同”),根據(jù)施工合同約定,貴公司應(yīng)在 完成 工作。但截至目前,貴公司的遲延履約/履約不符行為已導(dǎo)致我公司合同目的不能實(shí)現(xiàn),F(xiàn)通知如下:
1、解除施工合同;
2、請(qǐng)貴公司于 年 月 日前到我公司 處辦理解除合同后的后續(xù)事宜。
特此通知!
通知單位:
年 月 日
催告函 篇14
X公司:
為實(shí)施X市場(chǎng)的搬遷重建項(xiàng)目,經(jīng)你公司與我方多次協(xié)商,我公司于 年 月 日與你方就該項(xiàng)目合作簽訂了《合作經(jīng)營(yíng)框架協(xié)議書(shū)》。本合同簽訂生效執(zhí)行期間,你公司擅自終止履行合同約定義務(wù),致使我公司為本項(xiàng)目提供的場(chǎng)地閑置近一年,并因你方在雙方合作的場(chǎng)地上修建建筑物,導(dǎo)致場(chǎng)地破壞,對(duì)我公司造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。我公司就你公司的違約行為特致此函,請(qǐng)你公司在本函發(fā)出之日起 7日內(nèi)派相關(guān)工作人員到我公司處理違約事宜。若本函發(fā)出7日之后,你公司仍未派人到我公司解決此事,我公司將依據(jù)合同約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,追究你公司的違約責(zé)任。 特此函告。望你公司慎思并妥善對(duì)待。
X公司
年 月 日
催告函 篇15
聯(lián)資產(chǎn)管理有限公司:
貴方與我方于x年8月28日簽訂了《國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》及《國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同之補(bǔ)充合同》,我方將金蘇證投資發(fā)展有限公司1,157.083萬(wàn)元出資額(占注冊(cè)資本9.6504%)轉(zhuǎn)讓給貴方。根據(jù)該《國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》第三條第2項(xiàng)的約定,貴方應(yīng)于該合同生效(即x年8月28日)后5個(gè)工作日內(nèi)將剩余交易價(jià)款15026726元一次性劃入xx省產(chǎn)權(quán)交易所指定的交易專(zhuān)用賬戶(hù)。而貴方未按約支付該筆款項(xiàng),已構(gòu)成違約。
根據(jù)該《國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》第七條第1項(xiàng)的約定:“逾期支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款超出20日,經(jīng)催告后,乙方在催告限定期內(nèi)仍未履行的,甲方有權(quán)解除合同,并有權(quán)要求乙方支付違約金1670000元。”
因貴方下落不明,無(wú)法聯(lián)系,我方以EMS郵件催告貴方履約的函件亦被退回,現(xiàn)我方向貴方公告送達(dá)本催告函。本公告自發(fā)布之日起經(jīng)過(guò)60日即視為送達(dá)。請(qǐng)貴方于本催告函送達(dá)之日起10日內(nèi)支付剩余交易價(jià)款,否則我方有權(quán)根據(jù)《國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》第七條第1項(xiàng)的約定解除合同并要求貴方承擔(dān)違約責(zé)任。
特此函告。
高科技投資集團(tuán)有限公司
x年九月二十八日
催告函 篇16
致:孫先生
我司就與您的居間合同(亦稱(chēng)“中介合同”)糾紛事宜,現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《民法通則》及相關(guān)法律法規(guī)鄭重致函:
因您與徐小姐已達(dá)成房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合意,徐小姐作為買(mǎi)方,您作為賣(mài)方,我司作為中介方,于x年6月13日共同簽訂三方協(xié)議:《二手樓買(mǎi)賣(mài)合同 前程遠(yuǎn)揚(yáng)地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司二手物業(yè)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議書(shū)》,合同約定:您向徐小姐出售位于河源市源城區(qū)沿江東路18號(hào)恒基大廈雅江軒1704單元,約定成交價(jià)為25萬(wàn)元,過(guò)戶(hù)費(fèi)及中介費(fèi)15500元由您與徐小姐共同承擔(dān)。因一方原因(包括拒絕履行、遲延履行等)導(dǎo)致合同不能繼續(xù)履行的,違約方除需向買(mǎi)賣(mài)的另一方支付20xx0元違約金外,還需承擔(dān)5000元中介代理費(fèi)。
合同簽訂后,您與徐小姐均依約向我司提交了房產(chǎn)過(guò)戶(hù)的相關(guān)材料,但在辦理房產(chǎn)過(guò)戶(hù)登記過(guò)程中,因您存在雙重戶(hù)口問(wèn)題導(dǎo)致無(wú)法過(guò)戶(hù),故徐小姐要求退還定金,待您注銷(xiāo)了其中一個(gè)戶(hù)口(身份證)后,徐小姐與我司多次催促要求重新履行合同、辦理房產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續(xù),您以各種原因拒絕履行合同義務(wù),拒絕重新向我司提交房產(chǎn)過(guò)戶(hù)的相關(guān)材料,導(dǎo)致合同不能繼續(xù)履行。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》 第七十六條 :“合同生效后,當(dāng)事人不得因姓名、名稱(chēng)的變更或者法定代表人、負(fù)責(zé)人、承辦人的變動(dòng)而不履行合同義務(wù)。” 以及第一百零七條 :“當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。”故該合同并不因您戶(hù)口的注銷(xiāo)而失去效力,并且您應(yīng)該繼續(xù)履行合同義務(wù),協(xié)助辦理過(guò)戶(hù)手續(xù),否則依據(jù)三方合同約定,您應(yīng)該承擔(dān)包括但不限于違約金、中介費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、交通費(fèi)等違約責(zé)任。
請(qǐng)您盡快全面履行合同義務(wù),誠(chéng)望你在收到本函三日內(nèi)給予書(shū)面答復(fù),并就有關(guān)事項(xiàng)作出明確說(shuō)明。否則,我司將采取法律手段就您的違約行為追究您相應(yīng)法律責(zé)任,并就我司可能因此遭受的經(jīng)濟(jì)損失向你追償。
特此函告,望你慎思并妥善對(duì)待。
X公司
x年8月19日
催告函 篇17
**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司:
本律師受xx市**區(qū)**街道辦事處的委托和聯(lián)合創(chuàng)業(yè)律師事務(wù)所的指派,依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律法規(guī),就貴公司拖欠借款不還事宜,鄭重致函如下:
一、經(jīng)本律師查證,貴公司因項(xiàng)目啟動(dòng)資金嚴(yán)重不足,曾向xx市**區(qū)*8街道辦事處借款688萬(wàn)元。此事有雙方于x年6月28日簽訂的借款合同及相關(guān)憑據(jù)為證。
按照借款合同的約定,貴公司須于x年5月10日前歸還688萬(wàn)元借款本金給xx市**區(qū)咸**街道辦事處。然而合同約定的還款期過(guò)后,遲遲不見(jiàn)貴公司履行還款義務(wù)。此后,xx市**區(qū)**街道辦事處多次主張權(quán)利,要求貴公司履行合同,歸還款項(xiàng),現(xiàn)合同約定的還款期限已過(guò)去兩年多,仍然未見(jiàn)貴公司有任何的還款行動(dòng)。
二、根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》、《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律規(guī)定,貴公司逾期不履行合同義務(wù)的行為已構(gòu)成了嚴(yán)重違約,給xx市**區(qū)**街道辦事處造成了較大的經(jīng)濟(jì)損失。
有鑒于此,請(qǐng)貴公司收到本律師函后,采取措施籌措資金,于 x年1月28日之前履行還款義務(wù),并按照合同約定,支付相應(yīng)的利息。
三、如貴公司逾期仍不履行還款義務(wù),本律師將依授權(quán)依法采取法律行動(dòng),通過(guò)司法程序追究貴公司的法律責(zé)任,由人民法院依法采取查封、扣押、凍結(jié)資產(chǎn)的強(qiáng)制措施來(lái)追繳貴公司拖欠的借款本息及逾期利息,維護(hù)xx市**區(qū)**街道辦事處的合法權(quán)益。屆時(shí)給貴公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成的影響、由此產(chǎn)生的訴訟費(fèi)用和其他費(fèi)用、時(shí)間和精力上的損耗及其他法律后果將由貴公司自行承擔(dān)。
為避免矛盾激化,甚至徒增訴累,望貴公司慎重考慮!
特此函告!
聯(lián)合創(chuàng)業(yè)律師事務(wù)所
律師:胡
x年1月11日
催告函 篇18
致先建房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司:
買(mǎi)受人于 x年x月x日與你公司簽訂了《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》,合同編號(hào):[],合同第八條約定了交房日期為x年10月31日前,但至今尚未交房,僅于x年10月30日接收到了出賣(mài)人的電話,告知本人延期交房至11月15日,并于11月8日到售樓處領(lǐng)取辦理交付手續(xù)的通知。
關(guān)于出賣(mài)人延期交房的事實(shí),買(mǎi)受人提出催告意見(jiàn)如下:
一、《合同法》第一百一十七條【不可抗力】解釋?zhuān)阂虿豢煽沽Σ荒苈男泻贤,根?jù)不可抗力的影響,部分或者全部免除責(zé)任,但法律另有規(guī)定的除外。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。本法所稱(chēng)不可抗力,是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況。
本小區(qū)發(fā)生的延期交房不屬于不可抗力,因此,出賣(mài)人出賣(mài)人逾期交房已構(gòu)成違約,必須按照第九條約定履行按日補(bǔ)償違約金,違約金的補(bǔ)償形式為現(xiàn)金,并且從11月1日起計(jì)算。
二、鑒于本《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》中第七條買(mǎi)受人逾期付款的違約責(zé)任與
第九條出賣(mài)人逾期交房的違約責(zé)任的約定中,買(mǎi)受人逾期付款和出賣(mài)人逾期交房的違約金相差四倍,買(mǎi)受人逾期付款超過(guò)三十日和出賣(mài)人逾期交房超九十日的相關(guān)違約金分別相差一百倍和三倍,明顯不符合權(quán)利義務(wù)對(duì)等的原則,依據(jù)《合同法》及高院相關(guān)司法解釋?zhuān)瑢亠@失公平的可變更可撤銷(xiāo)條款。且出賣(mài)人在簽訂合同時(shí)使用格式合同,對(duì)違約責(zé)任的約定并非與買(mǎi)受人商定的結(jié)果,屬于霸王條款。所以買(mǎi)受人不認(rèn)可合同第九條中約定的違約金,要求出賣(mài)人依據(jù)對(duì)等原則按照第七條約定的相應(yīng)比例支付逾期交房及解除合同的違約金,如協(xié)商不成,買(mǎi)受人將采取法律手段保護(hù)自己的合法權(quán)益。
三、根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定,開(kāi)發(fā)商延遲交房,經(jīng)購(gòu)房者催促后3個(gè)月內(nèi)仍不交房的,購(gòu)房者可以要求解除合同。因此,出賣(mài)人從催告之日起3個(gè)月內(nèi)應(yīng)不能履行交房,買(mǎi)受人將提出解除合同,同時(shí)要求出賣(mài)人返還購(gòu)房款及依據(jù)銀行同期貸款利支付利息,并支付違約金。
四、對(duì)于延期交房期間買(mǎi)受人外租房屋的租金賠付問(wèn)題,最高法院司法解釋明確規(guī)定,在延期交房期間,房租應(yīng)由開(kāi)發(fā)商承擔(dān),根據(jù)買(mǎi)受人的《租房合同》及繳納房租的收據(jù)證明,請(qǐng)出賣(mài)人賠付買(mǎi)受人從x年11月1日至交房日的全部房租。
五、出賣(mài)人應(yīng)按正規(guī)程序履行商品房交接義務(wù),應(yīng)取得國(guó)家規(guī)定的全部證明文件,達(dá)到交房標(biāo)準(zhǔn),方可通知買(mǎi)受人辦理交接手續(xù)。出賣(mài)人不出示證明文件或證明文件不齊全,買(mǎi)受人將拒絕接收房屋并向有關(guān)部門(mén)舉報(bào)出賣(mài)人的違規(guī)行為,且由此產(chǎn)生的延期交房責(zé)任由出賣(mài)人承擔(dān)。
六、買(mǎi)受人要求:
本著友好協(xié)商、及早入住、避免產(chǎn)生延期交房的相關(guān)責(zé)任、避免事態(tài)擴(kuò)大的原則,向貴方致函,請(qǐng)貴方及時(shí)就《關(guān)于要求立即交付富海瀾灣半島房屋的催告函》及上述問(wèn)題進(jìn)行作出書(shū)面承諾,其結(jié)果或承諾的書(shū)面文件發(fā)送給本人,或者以電子郵件的方式發(fā)給本人,聯(lián)系郵箱。本人保留繼續(xù)追究貴方違約責(zé)任的全部合同權(quán)利。
特此函告。
富海瀾灣半島#x--x
購(gòu)房人:
x年 x月 x日
催告函 篇19
黎(xx市書(shū)屋):
本機(jī)關(guān)于 年 3 月25 日向你公告送達(dá)《行政處罰決定書(shū)》(珠文體旅游罰字〔 〕第022 號(hào)), 年 5 月 23 日向你公告送達(dá)《繳納罰款通知書(shū)》。要求你于 年 6 月 8 日前將罰款繳至xx市各銀行網(wǎng)點(diǎn)。但你未在法定期限內(nèi)申請(qǐng)行政復(fù)議或者提起行政訴訟,又未履行該處罰決定。依據(jù)《行政強(qiáng)制法》第五十四條的規(guī)定,現(xiàn)要求你收到本催告書(shū)后十日內(nèi)依法履行罰款人民幣20xx元的行政處罰。如逾期不繳納罰款的,依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第五十一條第(一)項(xiàng)的規(guī)定,加處罰款(罰款金額3﹪逾期日數(shù))。
你有權(quán)進(jìn)行陳述、申辯,逾期仍不履行行政處罰決定的,本機(jī)關(guān)將依法申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。
xx市文化體育旅游局
x年 6 月10 日
催告函 篇20
光電股份有限公司(原柴油機(jī)股份有限公司):
廣東xx銀行股份有限公司深圳南園支行訴實(shí)業(yè)(深圳)有限公司、能源股份有限公司(原儀表股份有限公司,以下稱(chēng)我公司)、廣東匯源擔(dān)保投資有限公司借款合同糾紛一案,深圳市中級(jí)人民法院以()深中法民二初字第350號(hào)《民事判決書(shū)》判決實(shí)業(yè)(深圳)有限公司償還廣東xx銀行股份有限公司深圳南園支行借款本金3000萬(wàn)元,并承擔(dān)銀行利息。同時(shí)判決能源股份有限公司和廣東匯源擔(dān)保投資有限公司對(duì)實(shí)業(yè)(深圳)有限公司的上述還款義務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。廣東省高級(jí)人民法院以()粵高法指字1528號(hào)指定執(zhí)行決定書(shū),指定廣東省揭陽(yáng)市中級(jí)人民法院執(zhí)行。
在審理本案過(guò)程中,深圳市中級(jí)人民法院以()深中法執(zhí)字第742-2號(hào)《民事裁定書(shū)》查封了我公司4000余萬(wàn)元的房產(chǎn)和股權(quán)等資產(chǎn),為減少損失,我公司于x年12月29日與廣東xx銀行股份有限公司深圳南園支行的執(zhí)行特別授權(quán)人廣東粵財(cái)投資控股有限公司達(dá)成《債務(wù)重組合同》,約定由我公司在合同生效后三日內(nèi),一次性向廣東粵財(cái)投資控股有限公司支付3000萬(wàn)元,廣東粵財(cái)投資控股有限公司免除應(yīng)由實(shí)業(yè)(深圳)有限公司、廣東匯源擔(dān)保投資有限公司和我公司承擔(dān)的其他債務(wù),包括利息、訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)等。我公司于x年1月2日一次性向廣東粵財(cái)投資控股有限公司支付了3000萬(wàn)元。x年3月13日廣東省揭陽(yáng)市中級(jí)人民法院以()揭中法執(zhí)委字第103-1號(hào)《民事裁定書(shū)》裁定終結(jié)執(zhí)行,確認(rèn)了我公司已履行《債務(wù)重組合同》和廣東粵財(cái)投資控股有限公司同意免除我公司其他責(zé)任的事實(shí),并依法解封了查封的我公司的財(cái)產(chǎn)。
另,我公司為實(shí)業(yè)(深圳)有限公司向廣東xx銀行股份有限公司深圳南園支行3000萬(wàn)元債務(wù)提供連帶保證責(zé)任的前提是青海證券有限責(zé)任公司、柴油機(jī)股份有限公司(現(xiàn)光電股份有限公司)及深圳市匯銀峰投資有限公司均為該筆借款提供反擔(dān)保,承諾愿為該筆借款承擔(dān)一切責(zé)任。
根據(jù)深圳市中級(jí)人民法院以()深中法民二初字第350號(hào)《民事判決書(shū)》及你公司向我公司出具的《反擔(dān)保證明書(shū)》之承諾,我公司在承擔(dān)了清償責(zé)任后有權(quán)向你公司追償。為此,鄭重致函貴公司:
請(qǐng)貴公司于x年1月31日向我公司支付3000萬(wàn)元,否則,我公司將委托律師通過(guò)訴訟途徑解決,到時(shí)除你公司應(yīng)支付的3000萬(wàn)元外所產(chǎn)生的其他費(fèi)用,包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等,均由貴公司承擔(dān)。
此致
能源股份有限公司
(原儀表股份有限公司)
x年十二月十日
催告函 篇21
致劉某某先生:
本人于x年X月X日與你方簽訂一份《房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同》(合同編號(hào)為:),合同約定由本人向你方購(gòu)買(mǎi)一套商品房住宅。房屋地址為,房屋建筑面積為XX平方米,單價(jià)按房屋建筑面積每平方米人民幣XX元計(jì),房屋總價(jià)款為人民幣XX元。
本人已按合同約定,于X年X月X日向你方交納購(gòu)房定金人民幣4萬(wàn)元,于X年X月X日向中國(guó)建設(shè)銀行寶安分行提交房貸申請(qǐng)材料,并于X年X月X日在XX銀行做了人民幣XX萬(wàn)元的資金監(jiān)管。至此,本人已全面履行自己的合同義務(wù)。
鑒于該房屋剩余款項(xiàng)人民幣XX元系由你方公證全權(quán)委托的X通擔(dān)保有限公司員工李幫助本人向銀行提交貸款申請(qǐng),并配合銀行辦理相關(guān)放款手續(xù),而李于X年X月X日受你方指示暫停幫助本人向銀行提交貸款申請(qǐng),導(dǎo)致房屋剩余款項(xiàng)的貸款手續(xù)遲遲未予完成。
此外,按照雙方所簽訂的《房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同》第X條第X款規(guī)定,你方應(yīng)于該合同簽訂之日起四十日內(nèi)即x年8月X日之前贖樓,注銷(xiāo)抵押登記,并將房地產(chǎn)證原件交予替買(mǎi)賣(mài)雙方指定的第三人處,而你方至今仍未將樓贖出。按照合同約定,你方已構(gòu)成違約,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
本人曾多次催促你方履行合同義務(wù),但你方均未有任何回應(yīng),現(xiàn)本人再次通知你方,請(qǐng)于接函后立即敦促你方受托人李幫助本人向銀行提交貸款申請(qǐng)、配合銀行辦理相關(guān)放款手續(xù),并立即將樓贖出。若你方在接函后十日內(nèi)仍未履行自己的合同義務(wù),本人將視為你方不再履行雙方所簽訂的《房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同》,本人將根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的相關(guān)規(guī)定解除該《房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同》,并依法追究你方的違約責(zé)任,包括但不限于要求你方雙倍返還我所交納的定金。
特此函告!
催告函 篇22
實(shí)業(yè)()有限公司:
廣東xx銀行股份有限公司南園支行訴實(shí)業(yè)()有限公司、寧夏銀星能源股份有限公司(原表股份有限公司,以下稱(chēng)我公司)、廣東匯源擔(dān)保投資有限公司借款合同糾紛一案,xx市中級(jí)人民法院以()深中法民二初字第350號(hào)《民事判決書(shū)》判決實(shí)業(yè)()有限公司償還廣東xx銀行股份有限公司南園支行借款本金3000萬(wàn)元,并承擔(dān)銀行利息。同時(shí)判決寧夏銀星能源股份有限公司和廣東匯源擔(dān)保投資有限公司對(duì)實(shí)業(yè)()有限公司的上述還款義務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。廣東省高級(jí)人民法院以()粵高法指字1528號(hào)指定執(zhí)行決定書(shū),指定廣東省揭陽(yáng)市中級(jí)人民法院執(zhí)行。
在審理本案過(guò)程中,xx市中級(jí)人民法院以()深中法執(zhí)字第742-2號(hào)《民事裁定書(shū)》查封了我公司4000余萬(wàn)元的房產(chǎn)和股權(quán)等資產(chǎn),為減少損失,我公司于x年12月29日與廣東xx銀行股份有限公司南園支行的執(zhí)行特別授權(quán)人廣東粵財(cái)投資控股有限公司達(dá)成《債務(wù)重組合同》,約定由我公司在合同生效后三日內(nèi),一次性向廣東粵財(cái)投資控股有限公司支付3000萬(wàn)元,廣東粵財(cái)投資控股有限公司免除應(yīng)由實(shí)業(yè)()有限公司、廣東匯源擔(dān)保投資有限公司和我公司承擔(dān)的其他債務(wù),包括利息、訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)等。我公司于x年1月2日一次性向廣東粵財(cái)投資控股有限公司支付了3000萬(wàn)元。x年3月13日廣東省揭陽(yáng)市中級(jí)人民法院以()揭中法執(zhí)委字第103-1號(hào)《民事裁定書(shū)》裁定終結(jié)執(zhí)行,確認(rèn)了我公司已履行《債務(wù)重組合同》和廣東粵財(cái)投資控股有限公司同意免除我公司其他責(zé)任的事實(shí),并依法解封了查封的我公司的財(cái)產(chǎn)。
另,我公司為實(shí)業(yè)()有限公司向廣東xx銀行股份有限公司南園支行3000萬(wàn)元債務(wù)提供連帶保證責(zé)任的前提是青海證券有限責(zé)任公司、四川峨眉柴油機(jī)股份有限公司(現(xiàn)四川方向光電股份有限公司)及xx市匯銀峰投資有限公司均為該筆借款提供反擔(dān)保,承諾愿為該筆借款承擔(dān)一切責(zé)任。
根據(jù)xx市中級(jí)人民法院以()深中法民二初字第350號(hào)《民事判決書(shū)》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,我公司在承擔(dān)了清償責(zé)任后有權(quán)向你公司追償。為此,鄭重致函貴公司:
請(qǐng)貴公司于x年1月31日向我公司支付3000萬(wàn)元,否則,我公司將委托律師通過(guò)訴訟途徑解決,到時(shí)除你公司應(yīng)支付的3000萬(wàn)元外所產(chǎn)生的其他費(fèi)用,包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等,均由貴公司承擔(dān)。
此致
(原表股份有限公司)
x年十二月十日
催告函 篇23
*公司:
律師事務(wù)所接受設(shè)計(jì)工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)*公司)的委托,就貴公司與*公司簽訂的室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)合同履行一事,鄭重致函貴公司:
x年**月**日*公司與貴公司簽訂了室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)合同,*公司為貴公司進(jìn)行“*小區(qū)”樣板房及銷(xiāo)售大廳室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì),合同簽訂后*公司按約定履行了裝飾設(shè)計(jì)義務(wù),并將設(shè)計(jì)成果交付貴公司,但貴公司僅支付預(yù)付款外并未按合同履行支付合同價(jià)款的義務(wù)。為使合同得以履行,*公司工作人員在多次與貴公司相關(guān)負(fù)責(zé)人電話交涉未果,又趕到進(jìn)行交涉,但貴公司相關(guān)負(fù)責(zé)人一再拖延并且無(wú)處理問(wèn)題的正確態(tài)度(對(duì)此*公司已經(jīng)取得充分的證據(jù))。貴公司未按約定支付合同價(jià)款,造成*公司形成了不必要的損失,嚴(yán)重?fù)p害了*公司的利益。
依據(jù)《合同法》規(guī)定及合同約定貴公司已經(jīng)構(gòu)成違約,應(yīng)承擔(dān)支付合同價(jià)款并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,如*公司通過(guò)法律途徑解決,貴公司必然遭受經(jīng)濟(jì)損失及信譽(yù)損失。
本律師事務(wù)所律師誠(chéng)望貴公司從長(zhǎng)久合作、珍惜良好業(yè)務(wù)關(guān)系的角度出發(fā),采取積極態(tài)度及時(shí)支付合同價(jià)款,如不積極解決此事,*公司只得尋求法律途徑。希望貴公司收到本函后三日內(nèi)回復(fù)明確的意見(jiàn)。
請(qǐng)貴司慎思。
特此致函!
律師事務(wù)所
律師:
x年3月2日
催告函 篇24
致:孫先生
我司就與您的居間合同(亦稱(chēng)“中介合同”)糾紛事宜,現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《民法通則》及相關(guān)法律法規(guī)鄭重致函:
因您與徐小姐已達(dá)成房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合意,徐小姐作為買(mǎi)方,您作為賣(mài)方,我司作為中介方,于x年6月13日共同簽訂三方協(xié)議:《二手樓買(mǎi)賣(mài)合同 前程遠(yuǎn)揚(yáng)地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司二手物業(yè)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議書(shū)》,合同約定:您向徐小姐出售位于河源市源城區(qū)沿江東路18號(hào)恒基大廈雅江軒1704單元,約定成交價(jià)為25萬(wàn)元,過(guò)戶(hù)費(fèi)及中介費(fèi)15500元由您與徐小姐共同承擔(dān)。因一方原因(包括拒絕履行、遲延履行等)導(dǎo)致合同不能繼續(xù)履行的,違約方除需向買(mǎi)賣(mài)的另一方支付20xx0元違約金外,還需承擔(dān)5000元中介代理費(fèi)。
合同簽訂后,您與徐小姐均依約向我司提交了房產(chǎn)過(guò)戶(hù)的相關(guān)材料,但在辦理房產(chǎn)過(guò)戶(hù)登記過(guò)程中,因您存在雙重戶(hù)口問(wèn)題導(dǎo)致無(wú)法過(guò)戶(hù),故徐小姐要求退還定金,待您注銷(xiāo)了其中一個(gè)戶(hù)口(身份證)后,徐小姐與我司多次催促要求重新履行合同、辦理房產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續(xù),您以各種原因拒絕履行合同義務(wù),拒絕重新向我司提交房產(chǎn)過(guò)戶(hù)的相關(guān)材料,導(dǎo)致合同不能繼續(xù)履行。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》 第七十六條 :“合同生效后,當(dāng)事人不得因姓名、名稱(chēng)的變更或者法定代表人、負(fù)責(zé)人、承辦人的變動(dòng)而不履行合同義務(wù)。” 以及第一百零七條。“當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。”故該合同并不因您戶(hù)口的注銷(xiāo)而失去效力,并且您應(yīng)該繼續(xù)履行合同義務(wù),協(xié)助辦理過(guò)戶(hù)手續(xù),否則依據(jù)三方合同約定,您應(yīng)該承擔(dān)包括但不限于違約金、中介費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、交通費(fèi)等違約責(zé)任。
請(qǐng)您盡快全面履行合同義務(wù),誠(chéng)望你在收到本函三日內(nèi)給予書(shū)面答復(fù),并就有關(guān)事項(xiàng)作出明確說(shuō)明。否則,我司將采取法律手段就您的違約行為追究您相應(yīng)法律責(zé)任,并就我司可能因此遭受的經(jīng)濟(jì)損失向你追償。
特此函告,望你慎思并妥善對(duì)待。
X公司
x年8月19日
xx省律師事務(wù)所 葉律師
Tel:
催告函 篇25
致 公司
我公司與你公司于##年##月##日簽訂《 合同》,合同編號(hào)為“ ”。根據(jù)合同約定,你公司應(yīng)于合同簽訂后##個(gè)工作日內(nèi),即 年 月 日之前向我公司支付 貨物之貨款,但你公司至今仍未依約定進(jìn)行支付。
我公司特致函你公司在本函發(fā)出之日起 日內(nèi)向我公司支付貨款。如在發(fā)函之日起 日內(nèi),你公司仍未依合同向我公司進(jìn)行支付,我公司將自行銷(xiāo)售合同貨物,但由此給我公司造成的損失將由你方承擔(dān),該損失包括但不限于合同貨物的差價(jià)損失。并且,我公司將依合同約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,追究你公司的法律責(zé)任。
特此函告。望你公司慎思并妥善對(duì)待。
公司
年 月 日
催告函 篇26
某某某某數(shù)據(jù)(武漢)有限公司:
本律師受武漢某某裝飾設(shè)計(jì)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“某某公司”)的委托,就貴公司與某某公司關(guān)于《湖北某某某某科技大廈租賃合同》履行及貴公司擅自終止履行該合同后的損失承擔(dān)事宜,鄭重致函貴公司:
貴公司與某某公司就租賃某某公司信息產(chǎn)業(yè)大廈19層物業(yè),于x年4月25日簽訂了《湖北某某某某科技大廈租賃合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該合同”)。但在該合同并未到期且貴公司并不存在任何單方面提前終止履行該合同理由的情況下,貴公司卻擅自提前退租。對(duì)貴公司單方面擅自提前退租的行為,某某公司已于x年8月5日致函貴公司表示異議,同時(shí)要求貴公司承擔(dān)相關(guān)的違約責(zé)任和賠償責(zé)任,但貴公司一直未予以明確答復(fù)。
本律師認(rèn)為,某某公司致函貴公司,對(duì)貴公司單方面無(wú)故解除合同的行為表示異議,同時(shí)要求貴公司就貴公司單方面解除該合同承擔(dān)相關(guān)的違約責(zé)任和賠償責(zé)任是合法合理的。本律師希望貴公司能采取積極的態(tài)度,通過(guò)協(xié)商的方式解決此事,立即對(duì)某某公司的合理要求給予明確答復(fù)。若貴公司不予合作,某某公司將授權(quán)本律師通過(guò)法律途徑維護(hù)某某公司的合法權(quán)益,本律師將運(yùn)用有效的法律手段實(shí)現(xiàn)某某公司的合法請(qǐng)求。望貴公司在收到本函后5個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù),就某某公司的要求作出明確答復(fù)。
謝謝合作!
回函請(qǐng)寄本律師律師樓:
地址:中國(guó)湖北武漢市漢口三陽(yáng)路 號(hào) 樓
電話:027- 或027-
傳真:027-
或直接與某某公司聯(lián)系:
武漢某某裝飾設(shè)計(jì)有限公司
地址:
電話:
傳真:
附: 武漢某某裝飾設(shè)計(jì)有限公司《授權(quán)委托書(shū)》。
湖北佳元律師事務(wù)所
律師: 童 向 東
x年 月 日
催告函 篇27
致x房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司:
買(mǎi)受人()于 X年X月X日與該公司簽訂了《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》,合同編號(hào):,合同約定本人向貴公司購(gòu)買(mǎi)羅馬景苑(羅馬景福城)X幢號(hào)房屋,房屋建筑面積為X平方米,合同第八條約定了交房日期為x年12月30日前,但至今尚未交房,只是于x年12月21日接收到了出賣(mài)人的延期交房公告,通知延期至x年5月交房。
關(guān)于出賣(mài)人延期交房的事實(shí),買(mǎi)受人提出催告意見(jiàn)如下:
一、xx市早在x年已經(jīng)出臺(tái)關(guān)于治理霧霾的若干規(guī)定,開(kāi)發(fā)商必然在x年已知曉并參與了配合,則開(kāi)發(fā)商約定14年12月30日交房日期的時(shí)候已經(jīng)考慮到治理霧霾的因素,故由于治理霧霾造成交房延期的理由不成立。
開(kāi)發(fā)商不能以此為理由推延交房,從催告之日起3個(gè)月內(nèi)必須交房。 此外,出賣(mài)人必須按照第九條約定履行按日補(bǔ)償違約金,違約金的補(bǔ)償形式為現(xiàn)金,并且從x年1月1日起按月兌現(xiàn)直至完成交房,且需將現(xiàn)金打到指
二、根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定,開(kāi)發(fā)商延遲交房,經(jīng)購(gòu)房者催促后3個(gè)月內(nèi)仍不交房的,購(gòu)房者可以要求解除合同。因此,出賣(mài)人從催告之日起3個(gè)月內(nèi)若不能履行交房,買(mǎi)受人將提出解除合同,同時(shí)要求出賣(mài)人返還購(gòu)房款及依據(jù)銀行同期貸款利支付利息,支付銀行還款及還款利息,同時(shí)支付違約金,并承擔(dān)業(yè)主與銀行解約的相關(guān)事宜及賠償。
三、對(duì)于延期交房期間買(mǎi)受人外租房屋的租金賠付問(wèn)題,最高法院司法解釋明確規(guī)定,在延期交房期間,房租應(yīng)由開(kāi)發(fā)商承擔(dān),根據(jù)買(mǎi)受人的《租房合同》及繳納房租的收據(jù)證明,請(qǐng)出賣(mài)人賠付買(mǎi)受人從x年12月30日至交房日的全部房租。
買(mǎi)受人要求:
本著友好協(xié)商、及早入住、避免產(chǎn)生延期交房的相關(guān)責(zé)任、避免事態(tài)擴(kuò)大的原則,向貴方致函,請(qǐng)貴方及時(shí)就《關(guān)于督促及交付羅馬景苑(羅馬景福城)所購(gòu)房屋使用的函》及上述問(wèn)題進(jìn)行作出書(shū)面承諾,其結(jié)果或承諾的書(shū)面文件發(fā)送給本人,或者以電子郵件的方式發(fā)給本人,聯(lián)系郵箱。否則如貴方嚴(yán)重延誤交房,因此產(chǎn)生的延期交房違約責(zé)任均由貴方承擔(dān)。本人保留繼續(xù)追究貴方違約責(zé)任的全部合同權(quán)利,并視貴方整改或協(xié)商情況決定是否進(jìn)行房屋交接。
特此函告。
小區(qū) 號(hào)樓 單元 購(gòu)房人:
年 月 日
催告函 篇28
房地產(chǎn)有限公司:
市律師事務(wù)所受市公司委托,就貴公司與公司簽訂商品房預(yù)售契約后未按合同如期交付商品房一事,鄭重致函貴公司:
一、關(guān)于貴公司在合同中的義務(wù)
市公司為解決本公司住房問(wèn)題,于19年與貴公司簽訂了房屋認(rèn)購(gòu)合同,合同中約定,由市公司向貴公司購(gòu)買(mǎi)住宅用商品房套共平方米,此套房屋為期房,是貴公司于19年底立項(xiàng)開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目,公司于簽訂合同后向貴公司支付了訂房款萬(wàn)元整。19年月,貴公司所開(kāi)發(fā)商品房項(xiàng)目取得了市房地產(chǎn)管理機(jī)關(guān)頒發(fā)的商品房預(yù)售許可證,隨后公司與貴公司簽訂了市內(nèi)銷(xiāo)商品房預(yù)售契約,并向貴公司預(yù)交了全部房款的%共計(jì)人民幣萬(wàn)元,先期萬(wàn)元訂房款充抵頭期購(gòu)房款。合同中約定由貴公司在19年月日前將全部套房屋交付市公司,并由購(gòu)房方支付剩余房款。以上兩份合同雙方均簽字蓋章,并符合市商品房預(yù)售的相關(guān)規(guī)定,合法有效。然而,合同簽訂后至今,貴公司遲遲未將商用住宅交付給市公司,已經(jīng)構(gòu)成違約,侵犯了購(gòu)房方的合法權(quán)益。
二、本律師事務(wù)所律師意見(jiàn)
(1)根據(jù)雙方所簽訂的商品房預(yù)售契約,貴公司有義務(wù)繼續(xù)履行合同,本律師事務(wù)所律師誠(chéng)望貴公司能夠重視此事,并采取積極合作態(tài)度,立即認(rèn)真履行房屋支付義務(wù),并依法賠償市公司的直接經(jīng)濟(jì)損失。
(2)我們也希望貴公司能通過(guò)協(xié)商方式與我們的委托人解決此事。如果貴公司不主動(dòng)采取協(xié)商的態(tài)度或仍借故拖延,拒絕履行合同義務(wù),不交付市公司所預(yù)定的商用住宅房,我們的委托人將授權(quán)本律師事務(wù)所代其通過(guò)訴訟方式解決此事。屆時(shí),只有通過(guò)法律途徑向貴公司主張合同中規(guī)定的權(quán)利。
希望貴公司在收到本函后的五個(gè)工作日內(nèi)給予答復(fù),并就有關(guān)事項(xiàng)作出明確答復(fù)。
本律師事務(wù)所地址:市區(qū)大街號(hào)
聯(lián)系電話:
傳真:
郵政編碼:
律師
年 月 日
催告函 篇29
致:梁勞務(wù)班組
你勞務(wù)班組承建的我司3# 、4#樓主體及4#~5#商業(yè)的第二次結(jié)構(gòu)勞務(wù)工程。在x年8月17日的例會(huì)月進(jìn)度計(jì)劃到目前的施工情況,你勞務(wù)班組的施工3# 、4#樓主體及商業(yè)砌體、4#~5#商業(yè)砌體、抹灰項(xiàng)目等進(jìn)度緩慢。由于施工人員太少,沒(méi)能積極的安排及抓緊落實(shí)進(jìn)度。為了按時(shí)按期完成月工程進(jìn)度計(jì)劃工程,你勞務(wù)班組應(yīng)加強(qiáng)投入人力、機(jī)力等;在保證工程質(zhì)量、安全的前提下,確保月計(jì)劃中的工程項(xiàng)目完成。特發(fā)文提醒,希望你勞務(wù)班組能夠重視對(duì)待。
特發(fā)此函
重慶花建筑貴州銀河世紀(jì)一期一標(biāo)工程項(xiàng)目部
x年8月27日
催告函 篇30
某某公司:
某某公司就題述事宜致函貴公司如下:
一、關(guān)于貴公司的義務(wù) 根據(jù)貴公司與我公司簽訂合同約定,貴公司目前累計(jì)拖欠我公司費(fèi)用 元,貴公司拖欠費(fèi)用的行為,嚴(yán)重?fù)p害了我公司的合法權(quán)益。
二、法律意見(jiàn)
1、根據(jù)《合同法》第八條“依法成立的合同,對(duì)當(dāng)事人具有法律約束力。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定履行自己的義務(wù),不得擅自變更或者解除合同。依法成立的合同,受法律保護(hù)”以及第一百零七條“當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任”的規(guī)定。誠(chéng)望貴公司能夠重視此事,并采取積極合作的態(tài)度,立即認(rèn)真履行支付欠款的義務(wù)。
2、希望貴公司在收到本函后的當(dāng)日內(nèi)給予明確答復(fù)。逾期,我部將尋求司法救濟(jì)。屆時(shí),貴公司不但要支付上述拖欠的費(fèi)用,還要承擔(dān)違約金以及我公司為此而支出的一切合理費(fèi)用。
特此函告。
聯(lián)系人: 聯(lián)系方式:
某某公司
年 月 日