民事上訴狀范例（通用17篇）
民事上訴狀范例 篇1
上訴人：李，男，x年7月25日生，漢族，xx縣xx鎮(zhèn)山西莊村二組村民，住本村號，聯(lián)系電話：。
被上訴人：陳，男，x年11月23日生，漢族，xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)陳x村村民，住本村號。
被上訴人：陳，男，x年11月23日生，此后同上，系陳之子。
原審原告：前進汽車運輸有限責任公司，禮泉縣阡東鎮(zhèn)阡東村，法定代表人，魏偉，該公司董事長。
我和前進公司與陳、陳返還車輛糾紛一案，因不服xx區(qū)法院以()咸渭民初字第00307號所作第6次民事判決書，故依法提出上訴。
我的上訴請求為：將原判第二條被告陳賠償我車輛停運損失107250元改判為被告、陳、東賠償我車輛停運損失每日325元(從x年6月14日起算)，案件受理費3915元，鑒定費1300元由被告承擔。理由如下：
一、原判少反映了該院的一次判決和中院的一次裁定：
該案可謂創(chuàng)造了世界吉尼期紀錄，此前該院共有5次判決，原判少反映了x年2月8日所作()咸渭民初字第00729號民事判決書;中院曾作出過五次發(fā)回重視裁定和一份判決書，而原判只反映了三次發(fā)回重審裁定，少反映了x年8月所作發(fā)回重審裁定。而中院的第4次發(fā)回重審裁定明顯違背了最高法的司法解釋。
二、原審法院采信被告6份證據(jù)違法。
被告方所提供的2.3.4.5組證據(jù)為郭、閆、黃、郭書面證言，這四位證人均未出庭作證，也未出具有正當理不能出庭的書面材料，原審予以采信明顯違反了民事訴訟法第72條、73條之規(guī)定。而閆證明內(nèi)容為：x年2月-3月東達公司扣壓陜A車在蘇家寨停車場。這與本案又有何干?
被告方提供的證據(jù)6為我向陳出具的兩張欠條及庭審筆錄三份。其一，欠條不能作為扣車合法的證據(jù);其二，根據(jù)民事訴訟法第63條之規(guī)定，證據(jù)共有8種，其中并無庭審筆錄，原審法院將庭審筆錄作為證據(jù)采信明顯違法。
三、原判認定事實不清
原判認定：……x年6月13日，陳帶人向李討要曾向其所借59000元借款，后李讓司機將陜號車從停車場開出將車鑰匙交給陳，后李與陳約定，如李在一月內(nèi)不能償還借款，車輛由陳xx處理。庭審中，陳稱車輛在停放三個月后，其以八千元價格賣給收廢品的。
上訴人需要指出的是：這兩個“后”到底后到何地，原判應當寫清而未寫清。同樣事實，同樣證據(jù)，該院在前五次判決中認定基本相同，但不知第6次認定為什么變化?將陳、陳辯稱寫在認定事實之中，這更是錯的離奇。
四、原審法院認識部分有誤，適用法律部分錯誤，判決錯誤。
原審法院認為：李與陳因債權(quán)債務關(guān)系發(fā)生糾紛，后李將車輛交給陳，約定李應在一月內(nèi)償還陳借款。如不能償還車輛由陳xx處置。該約定符合質(zhì)押的法律規(guī)定……陳在雙方約定債務履行期屆滿后應當與李協(xié)商處理或按照法律程序?qū)|(zhì)物進行主張權(quán)利，但卻擅自將質(zhì)物出賣。該行為必然對李造成損失，李作為該車實際所有人，請求被告賠償車輛停運損失，本院依法予以支持。營運車輛在營運過程中受各種客觀因素較多，其營運收入具有不可確定性。依照公平原則并結(jié)合咸價鑒字()008號《關(guān)于陜號解放貨車停運損失的價格鑒定結(jié)論書》的鑒定結(jié)論，陳按照車輛每日停運損失325萬的60%，即每日195元，一次性賠償李兩年的車輛停運損失107250元(扣除每年90日車輛檢修、保養(yǎng)等時間)為宜。故根據(jù)民法通則中的6條，物權(quán)法中的5條擔保法第63條、71條等法律規(guī)定，判決陳返還車輛，若不能返還原物，賠償我6萬元;陳賠償我車輛停運損失107250元……
上訴人需要說明以下幾點：
其一，我沒有，也不可能將車輛交給陳，并與其達成協(xié)議。所以，根本不存在質(zhì)押問題。何況物權(quán)法第21條明確規(guī)定，設立質(zhì)權(quán)，當事人應當采取書面形式訂立書面合同。擔保法第64條也明確規(guī)定，出質(zhì)人和質(zhì)權(quán)人應當以書面形式訂立質(zhì)押合同。這就足以否定被告編造的所謂“質(zhì)押”，原審法院本應認為其扣車行為屬于侵權(quán)，但卻錯認為是質(zhì)押。
其二，既認為我要求賠償停運車輛停運損失依法應支持，就應按鑒定結(jié)論所確定的每日325元算止車輛返還之日，但卻按60%計算兩年且每年扣除90日，這顯屬沒有依據(jù)，且在司法實踐中絕無僅有。
其三，引發(fā)糾紛的過錯完全在于被告，受理費、鑒定費本應全部由被告承擔，原判卻錯判前進公司承擔受理費39.5元。
根據(jù)以上幾條，請二審法院根據(jù)上訴人請求依法改判，以維護法律的尊嚴，維護人民法院的威信。
此致
xx市中級人民法院
上訴人：李
x年9月26日
附：本狀副本一份。
民事上訴狀范例 篇2
上訴人(一審被告)：住所地
法定代表人，職務：董事長
被上訴人(一審原告)：，住所地
法定代表人，職務：經(jīng)理
上訴人不服民事判決書，現(xiàn)提出上訴。
上訴請求：
一、請求二審法院撤銷一審法院民事判決書,發(fā)回重審。
二、判決被上訴人
三、本案的一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。
事實與理由：
第一、一審法院判決基本事實不清，違反法定程序，應撤銷一審判決，發(fā)回重審。根據(jù)《民事訴訟法》第一百七十條，第二審人民法院對上訴案件，經(jīng)過審理，一審中漏判訴訟請求違反法定程序的，裁定撤銷原判決，發(fā)回原審人民法院重審。
。一審法院對反訴的回應是反訴主體不符，法律關(guān)系不宜與本案合并審理為由，駁回請求。一審法院沒有對反訴的事實和理由組織調(diào)查，在判決書中又不提出與反訴有關(guān)的內(nèi)容，即漏判了上訴人的訴訟請求，違反了法定程序。故二審法院應裁定撤銷原判決，發(fā)回原審人民法院重審。
第二、一審法院沒有查清本案基本事實，作出判決，依據(jù)法律規(guī)定，應裁定撤銷原判決，發(fā)回原審人民法院重審，或者查清事實后改判。
根據(jù)《合同法》第一百二十二條規(guī)定，因當事人一方的違約行為，侵害對方人身、財產(chǎn)權(quán)益的，受損害方有權(quán)選擇依照本法要求其承擔違約責任或者依照其他法律要求其承擔侵權(quán)責任。根據(jù)《合同法》第一百零七條，當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。依據(jù)以上法律規(guī)定，被上訴人應該賠償上訴人損失
根據(jù)《民事訴訟法》第一百七十條，第二審人民法院對上訴案件，經(jīng)過審理原判決認定基本事實不清的，裁定撤銷原判決，發(fā)回原審人民法院重審，或者查清事實后改判。一審法院沒有查清基本事實，作出判決，依據(jù)法律規(guī)定，應裁定撤銷原判決，發(fā)回原審人民法院重審，或者查清事實后改判。
綜上所述，本案應依法撤銷一審無事實依據(jù)、違反法定程序的錯誤判決，發(fā)回重審。并判決被上訴人。上訴人相信法官能夠公正司法，為上訴人主持公道，依法糾正一審錯誤、不公的判決，并對本案及時作出公正的處理，以維護法律的尊嚴，保護上訴人的合法權(quán)益。
此致
高級法院
上訴人：
年 月 日
民事上訴狀范例 篇3
上訴人(一審原告)：王某，男，生于x年12月8日，漢族，x科技發(fā)展有限公司經(jīng)理，住xx市二環(huán)東路3966號D座2204室
被上訴人(一審被告)：山東某房地產(chǎn)公司。
住所地：xx市歷下區(qū)七家村33號
法定代表人：鄧某某。職務：董事長
上訴人王某不服xx市歷城區(qū)人民法院20xx年10月21日作出的(20xx)歷城民商初字第1150號民事判決書，現(xiàn)提出上訴。
上訴請求：
1、請求人民法院撤銷一審判決，依法改判。
2、本案的訴訟費用由被上訴人承擔。
事實與理由：
一、一審法院以因原、被告在合同中僅約定逾期辦證退房退款，而未約定支付違約金為由，認定上訴人要求被上訴人支付違約金、增加違約金的訴求無法無據(jù)，屬于適用法律錯誤，涉嫌枉法裁判。
本案毋庸置疑的事實是被上訴人在履行與上訴人之間的商品房買賣合同中嚴重違約，在商品房交付使用后360個工作日內(nèi)沒有將辦理權(quán)屬登記需由出賣人提供的資料報產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)備案，致使上訴人的房產(chǎn)證無法在約定期限內(nèi)正常辦理，對此被上訴人應當承擔逾期辦理房產(chǎn)證的違約責任。
上訴人和被上訴人在20xx年5月26日簽訂的商品房買賣合同第十五條約定，出賣人應當在商品房交付使用后的360個工作日內(nèi)，將辦理權(quán)屬登記需由出賣人提供的資料報產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)備案，如因出賣人的責任，買受人不能再在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的，雙方同意按以下第1項處理：
1、買受人退房，出賣人在買受人提出退房要求之日起30日內(nèi)將買受人已付房價款退還給買受人，并按已付房價款的0.5%賠償買受人損失。
2、買受人不退房，出賣人按已付房價款的0.5%向買受人支付違約金。
依據(jù)合同的此款約定，在被上訴人辦證期限違約的情況下，上訴人有選擇退房的權(quán)利，但不能認為此條款是賦予了違約方在違約后有收回房屋的權(quán)利。
也就是說，在被上訴人違約而上訴人又不想行使退房的權(quán)利時，對于違約方如何承擔違約責任的問題在合同中沒有約定。正是沒有合同雙方的約定才能按法定，《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件司法解釋》第十八條 合同沒有約定違約金或者損失數(shù)額難以確定的，可以按照已付購房款總額，參照中國人民銀行規(guī)定的金融機構(gòu)計收逾期貸款利息的標準計算。根據(jù)上述法律規(guī)定，在上訴人選擇不退房的情況下，主張參照合同15條第2款關(guān)于不退房時的違約金計算標準并要求增加違約金有明確的法律依據(jù)。一審法院以合同僅約定退房而未約定支付違約金駁回起訴顯然是判決錯誤，明顯違反了《中華人民共和國合同法》和《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件司法解釋》的相關(guān)規(guī)定。
二、一審法院對本案部分主要事實沒有查清。
1、對雙方有爭議的房屋交付時間沒有查清。
2、對雙方有爭議的住房公共維修基金繳納時間沒有查清。
3、對雙方有爭議的被上訴人開發(fā)建設的xx市東環(huán)國際廣場房產(chǎn)證大證的辦理時間沒有查清。
三、一審法院在判決書第5頁第4行關(guān)于“證實被告于20xx年7月196才將該基金予以繳納。”的表述令人費解。如果是筆誤，則應及時修正，以維護法律文書的嚴肅性。
四、上訴人訴求的是請求法院判令被上訴人在30日內(nèi)為上訴人辦理xx市二環(huán)東路3966號D座2201~2204號房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，而一審法院判決結(jié)果卻是限被上訴人于判決生效90日內(nèi)協(xié)助辦理。既然被上訴人已經(jīng)具備了辦證條件，為何不判決其在30日內(nèi)協(xié)助辦理呢?
綜上所述，被上訴人存在明顯違約的過錯行為，極大地損害了上訴人的合同權(quán)益，而在這種情況下一審法院卻判決被上訴人不承擔任何違約責任，放縱違約方，漠視弱者的合法民事權(quán)益，明顯違反了法律的公平原則以及誠實信用原則，損害了當事人的合法權(quán)益。為了正確適用法律，依法維護法律的尊嚴，維護上訴人的合法權(quán)益，請二審法院對本案依法改判。
此致
xx市中級人民法院
上訴人：王某(簽字按手印)
二〇xx年十 一月三日
民事上訴狀范例 篇4
上訴人(原審被告)：，男，x年X月X日出生，漢族，住xx市xx區(qū)號房
被上訴人(原審原告)：，女，x年2月24日出生，漢族，住xx市xx區(qū)號房
上訴人因離婚一案，不服xx市xx區(qū)人民法院x年6月X日()穗天法民一初字第號民事判決，現(xiàn)提出上訴。
上訴請求
1、依法撤銷原審判決第二項全部內(nèi)容，改判婚生女兒許由上訴人撫養(yǎng)，被上訴人每月支付撫養(yǎng)費1200元直至女兒許思穎年滿18周歲止;
2、請依法撤銷原審判決第三項全部判決內(nèi)容，并改判為“位于xx市xx區(qū)號房歸上訴人所有，上訴人支付被上訴人熊海相應房屋補償款;
3、依法改判原審判決第四項，上訴人只需向被上訴人支付37500元;
4，本案訴訟費用由被上訴人承擔。
上訴事實與理由
一、 一審判決認定事實不清，適用法律錯誤，請求改判婚生女兒由上訴人撫養(yǎng)，被上訴人每月承擔1200元撫養(yǎng)費用直至女兒18周歲;
原審判決認定婚生女兒從小孩的健康成長出發(fā)，可能跟隨母親生活更加有利進而判定小孩給予被上訴人撫養(yǎng)，這是原審法院歪曲法律條文，偏袒女方的表現(xiàn)。最高人民法院《關(guān)于人民法院審理離婚案件處理子女撫養(yǎng)問題的若干具體意見》規(guī)定，人民法院審理離婚案件，對子女撫養(yǎng)問題，應當依照《中華人民共和國婚姻法》第二十九條、第三十條及有關(guān)法律規(guī)定，從有利于子女身心健康，保障子女的合法權(quán)益出發(fā)，結(jié)合父母雙方的撫養(yǎng)能力和撫養(yǎng)條件等具體情況妥善解決。很明顯，上訴人經(jīng)濟條件比被上訴人要好，文化程度也比被上訴要高，同時也根本沒有被上訴人在原審判決中那樣訴稱有重男輕女現(xiàn)象，相反，上訴人一直以來盡心盡責照顧家庭，對兒女照顧的無微不至，懂得如何更好的去教育女兒，讓兒女在健康的環(huán)境下茁壯成長。同時女兒對祖父祖母感情很深，兩位老人也很疼愛孫女，不管今后狀況如何，也愿意幫助無微不至的照顧孫女。被上訴人尚且還年輕，完全有理由認為今后再婚生育子女的可能性;反觀上訴人，由于病魔的原因，以后再婚生育子女的可能性很小。退一步講，即便認定上訴人與被上訴人基本條件相同，依照司法解釋第4條相關(guān)規(guī)定：父方與母方撫養(yǎng)子女的條件基本相同，雙方均要求子女與其共同生活，但子女單獨隨祖父母或外祖父母共同生活多年，且祖父母或外祖父母要求并且有能力幫助子女照孫子女或外孫子女的，可作為子女隨父或母生活的優(yōu)先條件予以優(yōu)先考慮。所以，上訴人有足夠的理由認定，女兒更適宜由自己撫養(yǎng)，被上訴人每月支付撫養(yǎng)費1200元，直至年滿18周歲。
二、原審判決第三項對住房的判決內(nèi)容沒有事實和法律依據(jù)，依法應予撤銷并依法改判。
原審法院在判決書上也認定被答辯人主張的答辯人婚姻存在過錯不成立，又為何緣由判決雙方共同房產(chǎn)歸于被答辯人。而事實上答辯人由于身體疾病原因，糖尿病是慢性病，要通過注射胰島素，吃降血糖來控制病情，后續(xù)治療費很大，現(xiàn)在經(jīng)濟條件極其困難，從照顧弱方的角度考慮，房屋更適宜判決給予答辯人。反觀被答辯人現(xiàn)在國企上班，收入比以前大有增長，經(jīng)濟條件也越來越寬裕，完全可以在未來幾年買到房子。同時從照顧小孩角度出發(fā)，給小孩一個健康穩(wěn)定的學習生活環(huán)境，訴爭房屋更適宜判決給上訴人所有，由上訴人適當補償被上上訴人房產(chǎn)補償款。
三、原審法院對于雙方的共同財產(chǎn)認定事實錯誤，判決不當。
原審法院認定雙方確定的上訴人名下的股票金額20xx0元是共同財產(chǎn)沒有事實依據(jù)，缺乏靈活變動性。而事實上上述股票金額在上訴人生病治療期間就已經(jīng)全部拿來醫(yī)療支出，全部用在看病身上，被上訴人應該也明白這一事實，上訴人也可以拿出相關(guān)證據(jù)予以證明。實際上，被上訴人提出離婚析產(chǎn)的真正原因也是在上訴人在x年10月份體檢時發(fā)現(xiàn)患有糖尿病，由于是慢性疾病，后續(xù)治療費很大，被上訴人是怕上訴人的病而造成家庭拖累而訴至法院的。這點上訴人看在眼里，痛在心里，卻不知如何表達。夫妻原本恩愛，比翼雙飛，現(xiàn)在卻因為自己的病因而導致被上訴人背叛、放棄這個家庭，上訴人也知道，挽救婚姻已是不可能，但是上天不能太不公平了，不能做的太絕了，難道要讓病魔成為自己的替罪羔羊，上訴人有也明白法院法官講法，但也更應該考慮情理啊。上訴人可以說現(xiàn)在什么都沒有了，身體垮了，家沒了，難道還要奪走自己最愛的兒女，讓他們父女倆睡在大街上，還要上訴人備受病魔折磨，這在和諧社會的今天，法官也是不希望發(fā)生的。
綜上所述，本案認定事實不清，適用法律錯誤，以致判決不公，給上訴人帶來了不應有心里創(chuàng)傷和經(jīng)濟負擔。上訴人在無奈之下只能提起上訴，請二審法院依法查明事實，改判支持上訴人的請求，以維護法律的嚴肅性和公正性!
此致
xx市中級人民法院
上訴人：
x年6月 日
民事上訴狀范例 篇5
上訴人：張，男，白族x年10月2 2日生，云南省大理市人，住大理市XX鎮(zhèn)XX村委會組號。身份證號532901，聯(lián)系電話139872。
委托代理人：馬培杰律師
被上訴人：李，男，白族，1961年04月21日生，云南省大理市人，住大理市XX鎮(zhèn)XX村委會組號。身份證號532901，聯(lián)系電話138872。
上訴請求：
1、請求依法撤銷大理市人民法院(20xx)大民初字第號民事判決書，改判支持上訴人的訴訟請求。
2、本案訴訟費用由二被上訴人承擔。
事實與理由：
上訴人不服大理市人民法院(20xx)大民初字第號民事判決書，現(xiàn)依法提起上訴，具體上訴事實和理由如下：
一、原審判決認定原被告訴爭的糾紛為非法集資活動為由，駁回上訴人的訴訟請求，與在案證據(jù)證明的事實嚴重不符，屬于嚴重的認定事實錯誤。
(一)原審判決認定原被告訴爭的100000.00元經(jīng)濟往來均發(fā)生在從事非法集資打賨活動期間糾紛，沒有任何證據(jù)證明，上訴人在原審庭審中也予以堅決否認。
實際上，大理盛行的非法集資打賨活動在1995年至1998年期間，而被告向原告借款并出具給原告收條的日期分別為20xx年1月5日、20xx年5月5日、20xx年7月5日，被告辯稱的雙方不存在民間借貸關(guān)系，故意將合法的民間借貸混淆為非法集資打賨活動，意圖借助當時盛行打賨活動的社會氛圍逃避合法債務，上訴人對此當庭予以堅決的否定。但是，原審判決依然憑借被上訴人謊話連篇的一面之詞，采納被答辯人的陳述，導致認定事實錯誤。
(二)原審判決對被上訴人提交的缺乏起碼證據(jù)證明力的第1組、第2組證據(jù)予以采信，違反了基本的證據(jù)原則，導致認定事實嚴重錯誤。
在該案一審庭審過程中，被上訴人提交了第1組、第2組證據(jù)。
1、第1組證據(jù)是記賬本三本，欲證實二上訴人于1997年開始參與打賨的事實，上訴人所訴的三張借條在記賬本中有反映。上訴人當庭表示自己從未參與過打賨，記賬本中“丁穩(wěn)”的簽字不是本人所寫，記賬本是被上訴人偽造的。
2、第2組證據(jù)是結(jié)婚證一份，證明被上訴人已于20xx年明確表示不同意還款，已經(jīng)過訴訟時效。根據(jù)基本的證據(jù)原則，該組證據(jù)根本無法證實被上訴人已于20xx年明確表示不同意還款，已經(jīng)過訴訟時效這一事實。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條規(guī)定：當事人對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實或者反駁對方訴訟請求所依據(jù)的事實有責任提供證據(jù)加以證明。 沒有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明當事人的事實主張的，由負有舉證責任的當事人承擔不利后果。
本案中，被上訴人提交的上述二組證據(jù)缺乏證據(jù)的三性，缺乏起碼的證明力，但是原審判決對該第1組、第2組證據(jù)予以采信，違反了我國《民事訴訟法》的基本的證據(jù)原則，導致認定事實嚴重錯誤。
三、原審判決以被上訴人提交的打賨記錄本上的打賨記錄時間、金額與上訴人訴請的借款對應為由，武斷認定上訴人參與打賨，繼而認定該訴請的100000元來往款項不是合法的借貸關(guān)系，顯然不具備基本的邏輯。
1、被上訴人提交的打賨記錄本系被上訴人一手炮制，上訴人既沒有在上面簽字確認，也沒有當庭認可，其證據(jù)的真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性均無從談起，何以能夠證明案件事實?
2、被上訴人提交的打賨記錄本上的打賨記錄時間、金額與上訴人訴請的借款對應，完全可以由被上訴人自己編制偽造，其證據(jù)的真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性均無從談起，何以能夠證明案件事實?
3、上訴人已經(jīng)向法庭提交了被上訴人親筆書寫的“借條”三份，被答辯人也當庭予以認可，原審判決依然認定“原告亦無依據(jù)證實款項性質(zhì)為民間借貸關(guān)系。上訴人提交的已經(jīng)對此，上訴人“借條”三份已經(jīng)被答辯人當庭予以認可，還要什么證據(jù)證明，上訴人實在是百思不得其解!
綜上所述，上訴人認為，隨著現(xiàn)代經(jīng)濟的發(fā)展，公民個人中間的民間借貸實屬正常。被上訴人向上訴人借款，未約定借款期限，并分三次向上訴人出具了借條，當庭認可。但是，被上訴人為了達到逃避合法債務卑鄙目的，混淆視聽，將合法債務說成非法集資，未能提供任何有效證據(jù)加以證明。上訴人的訴訟請求完全符合我國《民事訴訟法》第108條關(guān)于起訴的要求，應該得到法律的認同和支持。
大理市人民法院(20xx)大民初字第號民事判決書駁回上訴人的訴訟請求，屬于采信證據(jù)錯誤，認定事實錯誤，導致錯誤駁回上訴人的起訴，既不符合《民事訴訟法》的規(guī)定，也不符合法律對法院職責的要求，請上級法院糾正錯誤，重新核實案情，全面審查證據(jù)，撤銷原審判決，改判支持上訴人的上訴請求!謝謝!
此 呈
中級人民法院
上訴人：張
20xx年02月10日
民事上訴狀范例 篇6
上訴人：姓名________性別________________年_____月_____日出生，_____民族，住所地________________________。
被上訴人：姓名________性別________________年_____月_____日出生，_____民族，住所地________________________。
上訴人因與____________________________________一案，不服______人民法院_____年_____月_____日(_)__民初字第__號，現(xiàn)提出上訴。
請求事項：
1，______________________________
2，______________________________
3，被上訴人承擔本案訴訟費用。
事實和理由：
此致
xx市第中級人民法院
附：本上訴狀副本__份。
上訴人：_____________
______年_____月_____日
民事上訴狀范例 篇7
上訴人(一審原告)：王某，男，生于x年12月8日，漢族，潤恒科技發(fā)展有限公司經(jīng)理，住xx市路號座xx4室
被上訴人(一審被告)：山東某房地產(chǎn)公司。
住所地：xx市xx區(qū)xx村號
法定代表人：鄧某某。職務：董事長
上訴人王某不服xx市歷城區(qū)人民法院x8年10月21日作出的(x8)歷城民商初字第1150號民事判決書，現(xiàn)提出上訴。
上訴請求：
1、請求人民法院撤銷一審判決，依法改判。
2、本案的訴訟費用由被上訴人承擔。
事實與理由：
一、一審法院以因原、被告在合同中僅約定逾期辦證退房退款，而未約定支付違約金為由，認定上訴人要求被上訴人支付違約金、增加違約金的訴求無法無據(jù)，屬于適用法律錯誤，涉嫌枉法裁判。
本案毋庸置疑的事實是被上訴人在履行與上訴人之間的商品房買賣合同中嚴重違約，在商品房交付使用后360個工作日內(nèi)沒有將辦理權(quán)屬登記需由出賣人提供的資料報產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)備案，致使上訴人的房產(chǎn)證無法在約定期限內(nèi)正常辦理，對此被上訴人應當承擔逾期辦理房產(chǎn)證的違約責任。
上訴人和被上訴人在x5年5月26日簽訂的商品房買賣合同第十五條約定，出賣人應當在商品房交付使用后的360個工作日內(nèi)，將辦理權(quán)屬登記需由出賣人提供的資料報產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)備案，如因出賣人的責任，買受人不能再在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的，雙方同意按以下第1項處理：
1、買受人退房，出賣人在買受人提出退房要求之日起30日內(nèi)將買受人已付房價款退還給買受人，并按已付房價款的0.5%賠償買受人損失。
2、買受人不退房，出賣人按已付房價款的0.5%向買受人支付違約金。
依據(jù)合同的此款約定，在被上訴人辦證期限違約的情況下，上訴人有選擇退房的權(quán)利，但不能認為此條款是賦予了違約方在違約后有收回房屋的權(quán)利。
也就是說，在被上訴人違約而上訴人又不想行使退房的權(quán)利時，對于違約方如何承擔違約責任的問題在合同中沒有約定。正是沒有合同雙方的約定才能按法定，《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件司法解釋》第十八條 合同沒有約定違約金或者損失數(shù)額難以確定的，可以按照已付購房款總額，參照中國人民銀行規(guī)定的金融機構(gòu)計收逾期貸款利息的標準計算。根據(jù)上述法律規(guī)定，在上訴人選擇不退房的情況下，主張參照合同15條第2款關(guān)于不退房時的違約金計算標準并要求增加違約金有明確的法律依據(jù)。一審法院以合同僅約定退房而未約定支付違約金駁回起訴顯然是判決錯誤，明顯違反了《中華人民共和國合同法》和《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件司法解釋》的相關(guān)規(guī)定。
二、一審法院對本案部分主要事實沒有查清。
1、對雙方有爭議的房屋交付時間沒有查清。
2、對雙方有爭議的住房公共維修基金繳納時間沒有查清。
3、對雙方有爭議的被上訴人開發(fā)建設的xx市東環(huán)國際廣場房產(chǎn)證大證的辦理時間沒有查清。
三、一審法院在判決書第5頁第4行關(guān)于“證實被告于x7年7月196才將該基金予以繳納。”的表述令人費解。如果是筆誤，則應及時修正，以維護法律文書的嚴肅性。
四、上訴人訴求的是請求法院判令被上訴人在30日內(nèi)為上訴人辦理xx市二環(huán)東路3966號D座2~2204號房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，而一審法院判決結(jié)果卻是限被上訴人于判決生效90日內(nèi)協(xié)助辦理。既然被上訴人已經(jīng)具備了辦證條件，為何不判決其在30日內(nèi)協(xié)助辦理呢?
綜上所述，被上訴人存在明顯違約的過錯行為，極大地損害了上訴人的合同權(quán)益，而在這種情況下一審法院卻判決被上訴人不承擔任何違約責任，放縱違約方，漠視弱者的合法民事權(quán)益，明顯違反了法律的公平原則以及誠實信用原則，損害了當事人的合法權(quán)益。為了正確適用法律，依法維護法律的尊嚴，維護上訴人的合法權(quán)益，請二審法院對本案依法改判。
此致
xx市中級人民法院
上訴人：王某(簽字按手印)
x年十 一月三日
民事上訴狀范例 篇8
上訴人：趙，男，1X年x月2日生，漢族，居民，住安丘市興安街道XX村號。
被上訴人：楊，男，1X年x月2x日生，漢族，安丘市興安街道居民委員會居民，住該村。
原審被告：劉，男，1X年1月15日生，漢族，個體工商戶，住安丘市健康路1x1號。
上訴人因不服山東省安丘市人民法院(x1)安民初字第號民事判決，現(xiàn)提出上訴。
上訴請求：
1、依法撤銷安丘市人民法院(x1)安民初字第號民事判決書，駁回被上訴人對上訴人的訴訟請求。
2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。民事上訴狀范本精選由第一范文網(wǎng)提供!
事實與理由：
一、原審判決認定事實錯誤。
原審判決認定：劉將涉案房屋退還給楊波，楊作為X居委會的成員即取得了該房屋的所有權(quán)，這是真正的顛倒黑白，是明顯大錯特錯的。
首先，劉與楊轉(zhuǎn)讓協(xié)議是一份無效協(xié)議!()安民一初字第315號民事判決書認定(第4頁倒數(shù)第1—2行)明確記載：原告(劉)對該房屋無所有權(quán)，其向被告(趙)主張騰房無事實和法律依據(jù)。既然劉無房屋所有權(quán)，那么他所簽訂的房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議是否合法?他有沒有權(quán)利來簽訂該房屋的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議呢?有點法律常識的百姓都會做出正確的判斷，他顯然無權(quán)簽訂該房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議。另外，被上訴人楊在()安民一初字第315號案件中，是作為劉證人參加訴訟，是劉一家人為了在購房時省點錢的頂名者。他既不是買賣關(guān)系的當事人，也不是建造人，與涉案房屋沒有任何關(guān)系，該房原始購買者名義上是劉。x0年1月1x日，楊與劉簽訂協(xié)議，約定涉案房屋的所有權(quán)自始至終屬于楊所有，與事實完全不符，該約定沒有效力。但原審法院卻置生效判決這樣的法定證據(jù)于不顧，錯誤的認定該協(xié)議有效，并認為退還給楊是有效的。顯然是大錯特錯。楊自始對該房就沒有任何權(quán)利，怎么會出現(xiàn)一個退回房屋給楊結(jié)論呢?
其次，原審法院沒有查明被上訴人是基于何種法律關(guān)系要求上訴人騰房。上訴人自x年11月將此房屋裝修后入住該房至今已近x年，在庭審中，原審法院沒有查明上訴人是如何實際占有該房屋，是基于購買還是租賃還是強占，是用合法的手段還是非法的手段。如果上訴人是購得此房，被上訴人的訴訟請求自然應予駁回。如果是租賃，是在租賃期限以內(nèi)還是已過租賃期限。如此重要的、基本的基礎法律關(guān)系原審法院卻不予審查，卻徑直作出判決，顯然是不考慮客觀事實。
二、原審判決適應法律錯誤。
房屋所有權(quán)的取得主要有兩種方式：一是原始取得，此時房屋所有權(quán)的取得無需登記。二是繼受取得，主要是通過房屋交易等法律行為取得房屋所有權(quán)，此時房屋所有權(quán)的取得必須經(jīng)過登記，否則，即使房屋實際交付占有，房屋所有權(quán)也不發(fā)生轉(zhuǎn)移。()安民一初字第315號民事判決書認定(第四頁22—23行)：爭議房產(chǎn)系X居委會開發(fā)的小產(chǎn)權(quán)商品房。也就是說，該房屋沒有進行產(chǎn)權(quán)登記，還沒有確權(quán)。轉(zhuǎn)讓房屋之人沒有所有權(quán)，受讓人卻取得了該房屋的所有權(quán)!原審法院如此確認顯然錯誤適應法律。
三、原審法院審判程序違法。
1、原審判決雖然名義上采用普通程序?qū)徖恚聦嵣显趯徖磉^程中自始至終只有一名審判員審理。
2、判決送達時間嚴重超過法定期限，判決書雖然載明判決時間為x1年4月20日，但送達給上訴人的時間為x2年5月1x日，這距離判決作出之日已經(jīng)過去了一年之久，不知原審法院是出于什么原因。
四、本案顯然為劉與楊惡意串通，為了非法利益采用的所謂合法手段制造的蹩腳的伎倆。
上訴人于x年自劉洪波之母張手中以1x萬的價格購得此房，裝修后居住至今。當時劉XX年僅1x歲，為在校學生，還不具備完全無民事行為能力，購房者是其母親，這是不言而喻的事實。上訴人在購房時雖然沒有與張簽訂書面協(xié)議，但張、張收下了上訴人的10萬元現(xiàn)金，上訴人實際占有該房，并進行徹底裝修。從常理推斷，上訴人與張玉環(huán)的關(guān)系顯然是房屋買賣關(guān)系。張、張雖稱該款是借款，但上訴人與張經(jīng)營的是一樣的業(yè)務，是競爭對手，流動資金都不夠，憑什么借給張x萬元后又借給其姐姐張X2萬元?何況條也注明是收到現(xiàn)金而非借條。劉一家就是因為x年下半年房價暴漲，在上訴人沒有與其簽訂書面購房協(xié)議的情況下，為了私利反悔，想要回房子，向X村委補交款4xx50元，并將購房人改為劉，以劉XX名義起訴上訴人。在x年安民一初字第315號案件敗訴后，為了達到其目的，又與楊建波炮制了本案。民事上訴狀范本精選由第一范文網(wǎng)提供!
綜上，原審判決顛倒黑白，違反法定程序，枉法裁判，嚴重侵犯了上訴人的合法權(quán)益。上訴人不能妄猜其中的關(guān)系，但是上訴人極其憤怒。請二審法院認真查明事實，依法主持正義，支持上訴人的上訴請求。
此致
濰坊市中級人民法院
上訴人：趙
x2年5月2x日
民事上訴狀范例 篇9
上訴人(一審被告)：，男，年月日出生，漢族，住號。
被上訴人(一審原告)：，男，年月日出生，漢族，住。
上訴人因民間借貸糾紛一案，不服人民法院年月日作出的(x3)民初字第號民事判決書，現(xiàn)提起上訴。
上訴請求
1.依法撤銷區(qū)人民法院(x3)民初字第號民事判決書，駁回被上訴人對上訴人的訴訟請求。
2.一、二審訴訟費由被上訴人承擔。
上訴理由
一、一審法院認定事實錯誤，應依法予以撤銷。
第一、一審法院沒有查清《借據(jù)》是否已實際履行，借貸關(guān)系是否生效，而認定上訴人尚欠被上訴人借款，與事實不符，顯然錯誤。
x0年12月30日，上訴人與被上訴人簽訂《借據(jù)》后，被上訴人一直沒有履行放款義務，根據(jù)《中華人民共和國合同法》第二百一十條關(guān)于“自然人之間的借款合同，自貸款人提供借款時生效”之規(guī)定，借款合同是實踐性合同，應當以被上訴人實際提供借款金額之日起，雙方的借款行為才生效。本案中，上訴人與被上訴人間雖簽有《借據(jù)》，但因被上訴人沒有實際提供借款原因，雙方借貸關(guān)系根本沒有生效。一審法院對如此重要且顯而易見的事實，不予審查，卻徑直作出判決，顯然不考慮客觀事實，是錯誤的。
第二、本案被上訴人向一審法院提交的A4、A5證據(jù)，與本案沒有關(guān)系，不能作為定案依據(jù)。
該組證據(jù)是上訴人與被上訴人另外簽訂《投資協(xié)議》所對應的股票賬戶，是另一個法律關(guān)系，與本案《借據(jù)》無關(guān)，不應將兩個沒有關(guān)系的事實牽連在一起。另被上訴人訴稱上訴人是借用其款項用于購買股票投資，可證據(jù)A5股票客戶匯總對賬單上顯示的金額(股票等值金額)與借據(jù)金額差異較大，并且其中股票客戶匯總對賬單被上訴人已另案起訴。因此，顯然該證據(jù)與本案無關(guān)，不應作為定案依據(jù)。
第三、一審法院判決書第6頁倒數(shù)第3-7行關(guān)于“委托理財關(guān)系”的表述令人費解。如果是筆誤，則應及時修正，以維護法律文書的嚴肅性。
二、一審判決適用法律錯誤。
本案因被上訴人沒有實際履行款項出借義務，上訴人與被上訴人間的借款關(guān)系不生效，一審法院根據(jù)《中華人民共和國民法通則》及最高人民法院《關(guān)于人民法院審理借貸案件的若干意見》予以確認，顯然屬于適用法律錯誤。
綜上所述，一審判決認定事實和適用法律錯誤，為了依法維護法律尊嚴，維護上訴人的合法權(quán)益，請二審法院查明事實，依法主持正義，支持上訴人的上訴請求。
此致
中級人民法院
上訴人(簽字并蓋手印)：
年 月 日
民事上訴狀范例 篇10
上訴人(一審原告) 男 1*年2月1日出生，漢族，江西*人，身份證號：3x31221 電話：13
被上訴人(一審被告) 男 1*年2月2x出生，漢族，南昌市人 身份證號：3331x21 電話：13
被上訴人(一審被告)中國股份有限公司，地址：上海市浦東號世界廣場層。
法定代表人：劉豐 公司董事長
上訴人不服南昌市*人民法院民事判決，依法提起上訴。
上訴請求：
1、依法改判一審判決，在原判決賠償金額增加柒仟貳伍拾元整(*元);
2、本案一、二審訴訟費由被上訴人承擔;
事實和理由：
一、一審法院審查案件的基本事實錯誤，適用法律不當。
上訴人在交通事故中受傷住院后確需全休，一審法院未依法支持上訴人的出院后的誤工損失，同時，因交通事故造成上訴人的人身損害，依法應支持其精神撫慰金的主張，故特提起上訴!
此致
**市中級人民法院
上訴人：
年 月 日
民事上訴狀范例 篇11
上訴人(一審原告)李，男，漢族，x年7月18日出生，現(xiàn)住xx市xx區(qū)路與路交叉口(系xx市xx區(qū)富星干貨商行業(yè)主)。
被上訴人(一審被告) 杜，男，成年，現(xiàn)住xx市xx區(qū)江山路調(diào)料食品城11區(qū)中部。手機 略。
上訴人因與被上訴人侵權(quán)糾紛一案，不服xx市xx區(qū)人民法院x年10月11日作出的()惠民一初字第730號民事判決書，現(xiàn)提出上訴。
上訴請求
1、請求撤銷xx市xx區(qū)人民法院()惠民一初字第730號民事判決，依法發(fā)回重審或改判支持上訴人的訴訟請求。
2、判令被上訴人承擔一、二審訴訟費用。
上訴理由
一、一審判決適用法律錯誤：
一審判決認為“ 原告未向法院提交證據(jù)證實被搶貨物系發(fā)票上注明的屬原告所購貨物。故原告訴稱要求被告返還侵占其貨物(價值10000元)或賠償同等價值的損失的請求，證據(jù)不足，本院不予支持”。根據(jù)《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國民事訴訟法》和《最高人民法院〈關(guān)于民事證據(jù)的若干規(guī)定〉》等，原告向法院提交的證據(jù)足以證明被搶貨物系發(fā)票上注明的屬原告所購貨物。上訴人的舉證責任已盡到應盡的義務，如被上訴人對此持否認態(tài)度，則應由被上訴人承擔相應的舉證責任，在本案中被上訴人未向法院提供任何證據(jù)，視為無證據(jù)或放棄舉證權(quán)利。換一種角度，我們可以設問一下，法院認為被上訴人所搶的貨物不是上訴人的，哪么本案中爭議的被搶貨物是誰的?因此法院加重了上訴人的舉證責任。法院將此舉證責任分配給上訴人顯屬適用法律錯誤。一審判決有失公正。
一審判決在引用法律依據(jù)時，僅依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款，而沒有引用與此相關(guān)聯(lián)的法律、法規(guī)。亦系適用法律錯誤。
二、一審判決認定事實錯誤：
一審判決認為：“上訴人與被上訴人財產(chǎn)損害賠償糾紛一案”，系對本案定性的基本事實認定不清。
一審判決認為“ 原告未向法院提交證據(jù)證實被搶貨物系發(fā)票上注明的屬原告所購貨物。故原告訴稱要求被告返還侵占其貨物(價值10000元)或賠償同等價值的損失的請求，證據(jù)不足，本院不予支持”。其原本事實是：“原告在xx市xx區(qū)江山路調(diào)料食品城進貨即將返回時，被告乘機將原告所進貨物全部搶走(包括部分發(fā)票，對此部分貨物原告在本次起訴時并未主張權(quán)利)，在起訴時僅對被搶的貨物但原告依然持有發(fā)票的部分侵權(quán)行為主張權(quán)利。根據(jù)《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國民事訴訟法》和《最高人民法院〈關(guān)于民事證據(jù)的若干規(guī)定〉》等，原告向法院提交的證據(jù)足以證明被搶貨物系發(fā)票上注明的屬原告所購貨物。如此判快顯然屬于主觀臆斷，而非客觀事實，因此一審法院顯系認定事實錯誤，并且顯然有失公正。
綜上所述，一審法院認定事實錯誤、定性不正確、適用法律錯誤。上訴人因被上訴人的侵權(quán)行為已經(jīng)遭受重大損失，而一審判決卻顛倒事實，草率下結(jié)論，使上訴人雪上加霜。 因此，上訴人特提起上訴，請貴院依法查清事實，發(fā)回重審或依法改判支持上訴人的訴訟請求。
此致
xx市中級人民法院
上訴人：李
x年十月二十六日
民事上訴狀范例 篇12
上訴人：趙，男，19xx年8月2日生，漢族，居民，住xx市興安街道XX村號。
被上訴人：楊，男，19xx年8月28日生，漢族，xx市xx街道居民委員會居民，住該村。
原審被告：劉，男，19xx年1月15日生，漢族，個體工商戶，住xx市路x號。
上訴人因不服山東省xx市人民法院()安民初字第996號民事判決，現(xiàn)提出上訴。
上訴請求：
1、依法撤銷xx市人民法院()安民初字第996號民事判決書，駁回被上訴人對上訴人的訴訟請求。
2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。
事實與理由：
一、原審判決認定事實錯誤。
原審判決認定：劉將涉案房屋退還給楊波，楊作為X居委會的成員即取得了該房屋的所有權(quán)，這是真正的顛倒黑白，是明顯大錯特錯的。
首先，劉與楊轉(zhuǎn)讓協(xié)議是一份無效協(xié)議!()安民一初字第315號民事判決書認定(第4頁倒數(shù)第1—2行)明確記載：原告(劉)對該房屋無所有權(quán)，其向被告(趙)主張騰房無事實和法律依據(jù)。既然劉無房屋所有權(quán)，那么他所簽訂的房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議是否合法?他有沒有權(quán)利來簽訂該房屋的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議呢?有點法律常識的百姓都會做出正確的判斷，他顯然無權(quán)簽訂該房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議。另外，被上訴人楊在()安民一初字第315號案件中，是作為劉證人參加訴訟，是劉一家人為了在購房時省點錢的頂名者。他既不是買賣關(guān)系的當事人，也不是建造人，與涉案房屋沒有任何關(guān)系，該房原始購買者名義上是劉。x年1月16日，楊與劉簽訂協(xié)議，約定涉案房屋的所有權(quán)自始至終屬于楊所有，與事實完全不符，該約定沒有效力。但原審法院卻置生效判決這樣的法定證據(jù)于不顧，錯誤的認定該協(xié)議有效，并認為退還給楊是有效的。顯然是大錯特錯。楊自始對該房就沒有任何權(quán)利，怎么會出現(xiàn)一個退回房屋給楊結(jié)論呢?
其次，原審法院沒有查明被上訴人是基于何種法律關(guān)系要求上訴人騰房。上訴人自x年11月將此房屋裝修后入住該房至今已近6年，在庭審中，原審法院沒有查明上訴人是如何實際占有該房屋，是基于購買還是租賃還是強占，是用合法的手段還是非法的手段。如果上訴人是購得此房，被上訴人的訴訟請求自然應予駁回。如果是租賃，是在租賃期限以內(nèi)還是已過租賃期限。如此重要的、基本的基礎法律關(guān)系原審法院卻不予審查，卻徑直作出判決，顯然是不考慮客觀事實。
二、原審判決適應法律錯誤。
房屋所有權(quán)的取得主要有兩種方式：一是原始取得，此時房屋所有權(quán)的取得無需登記。二是繼受取得，主要是通過房屋交易等法律行為取得房屋所有權(quán)，此時房屋所有權(quán)的取得必須經(jīng)過登記，否則，即使房屋實際交付占有，房屋所有權(quán)也不發(fā)生轉(zhuǎn)移。()安民一初字第315號民事判決書認定(第四頁22—23行)：爭議房產(chǎn)系X居委會開發(fā)的小產(chǎn)權(quán)商品房。也就是說，該房屋沒有進行產(chǎn)權(quán)登記，還沒有確權(quán)。轉(zhuǎn)讓房屋之人沒有所有權(quán)，受讓人卻取得了該房屋的所有權(quán)!原審法院如此確認顯然錯誤適應法律。
三、原審法院審判程序違法。
1、原審判決雖然名義上采用普通程序?qū)徖恚聦嵣显趯徖磉^程中自始至終只有一名審判員審理。
2、判決送達時間嚴重超過法定期限，判決書雖然載明判決時間為x年4月20日，但送達給上訴人的時間為x年5月16日，這距離判決作出之日已經(jīng)過去了一年之久，不知原審法院是出于什么原因。
四、本案顯然為劉與楊惡意串通，為了非法利益采用的所謂合法手段制造的蹩腳的伎倆。
上訴人于x年自劉洪波之母張手中以16萬的價格購得此房，裝修后居住至今。當時劉XX年僅16歲，為在校學生，還不具備完全無民事行為能力，購房者是其母親，這是不言而喻的事實。上訴人在購房時雖然沒有與張簽訂書面協(xié)議，但張、張收下了上訴人的10萬元現(xiàn)金，上訴人實際占有該房，并進行徹底裝修。從常理推斷，上訴人與張玉環(huán)的關(guān)系顯然是房屋買賣關(guān)系。張、張雖稱該款是借款，但上訴人與張經(jīng)營的是一樣的業(yè)務，是競爭對手，流動資金都不夠，憑什么借給張XX8萬元后又借給其姐姐張X2萬元?何況條也注明是收到現(xiàn)金而非借條。劉一家就是因為x年下半年房價暴漲，在上訴人沒有與其簽訂書面購房協(xié)議的情況下，為了私利反悔，想要回房子，向X村委補交款47850元，并將購房人改為劉，以劉XX名義起訴上訴人。在x年安民一初字第315號案件敗訴后，為了達到其目的，又與楊建波炮制了本案。民事上訴狀范本精選由第一范文網(wǎng)提供!
綜上，原審判決顛倒黑白，違反法定程序，枉法裁判，嚴重侵犯了上訴人的合法權(quán)益。上訴人不能妄猜其中的關(guān)系，但是上訴人極其憤怒。請二審法院認真查明事實，依法主持正義，支持上訴人的上訴請求。
此致
中級人民法院
上訴人：趙
20xx年5月27日
民事上訴狀范例 篇13
上訴人(原審被告)：孟某某，男，漢族，生于19某年1月 日，農(nóng)民，小學文化，現(xiàn)住安龍縣 鎮(zhèn) 村 組 號。
被上訴人(原審原告)：劉某，男，漢族，生于19 年7月 日，高中文化農(nóng)民，現(xiàn)住安龍縣 鎮(zhèn) 村 組 號。
上訴人因不服安龍縣人民法院于20xx年6月14日作出的(20xx)安民初字第182號民事判決書，現(xiàn)提出上訴。
訴訟請求：1、請依法撤銷安龍縣人民法院作出的(20xx)安民初字第182號民事判決書;
2、請求依法發(fā)回重審或者判決支持上訴人的訴訟請求，即由被上訴人向上訴人承擔各項賠償費用77207.8元(扣出被上訴人已支付部分后為53645.8元)。
3、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。
事實及理由：
一、一審認定本案中《山岔村人民調(diào)解協(xié)議書》有效，該認定顯然錯誤，本調(diào)解協(xié)議應屬于無效協(xié)議。
首先，《山岔村人民調(diào)解協(xié)議書》是在上訴人與被上訴人均不在場的情況下，由雙方家屬自行作出的調(diào)解。交通事故發(fā)生后，上訴人一直住院，因傷勢嚴重，缺乏正常人的認知，而被上訴人因造成交通事故，為逃避責任一直躲藏。被上訴人家屬為使上訴人家人不要“告上”，口頭向上訴人家屬作出愿意承擔全部責任的承諾，上訴人家屬受被上訴人家屬的蒙蔽，同意與被上訴人家屬調(diào)解。《山岔村人民調(diào)解協(xié)議書》便是在雙方當事人均不在場的情況下由山岔村人民調(diào)解委員會作出，沒有當事人雙方本人在場，所謂的調(diào)解協(xié)議是不能代表雙方當事人意志的。
其次，《山岔村人民調(diào)解協(xié)議書》缺乏協(xié)議必要要件。《山岔村人民調(diào)解協(xié)議書》不僅沒有上訴人與被上訴人的簽名或蓋章，連雙方家屬都未簽名或蓋章，僅此一點，按照《合同法》相關(guān)規(guī)定，該調(diào)解協(xié)議即因缺乏合同必要要件而屬無效。
其三，山岔村人民調(diào)解委員會調(diào)查過程不符合法律規(guī)定。山岔村人民調(diào)解委員會就本案交通肇事賠償事宜，于20xx年10月28日專門作了調(diào)查，并形成了《調(diào)查筆錄》。從《調(diào)查筆錄》可以看出，山岔村人民調(diào)解委員會調(diào)查過程顯然不符合法律規(guī)定，山岔村人民調(diào)解委員會是將文正英、孟文江等人一并進行的調(diào)查，這顯然不符合取證要求，調(diào)查取證只能單獨進行，而不能對數(shù)人一并進行。同時，上訴人孟某某當時正躺在醫(yī)院，根本就沒有接受過山岔村人民調(diào)解委員的調(diào)查，但山岔村人民調(diào)解委員卻將“孟某某”一并列為“被調(diào)查人”，并由孟文江在“孟某某”名字上按手印，山岔村人民調(diào)解委員這種調(diào)查顯然不符合法律規(guī)定。
二、山岔村人民調(diào)解委員形成的《山岔村人民調(diào)解協(xié)議書》不僅無效，而且顯失公平。
《山岔村人民調(diào)解協(xié)議書》形成后，上訴人家屬因缺乏起碼的醫(yī)學常識，在對上訴人傷情嚴重程度沒有一個正確認識和判斷的情況下，同時也是在上訴人與被上訴人均不在場的情況下，因急于為上訴人籌集醫(yī)療費，收下了被上訴人家屬支付的“一次性醫(yī)療費”。 在涉及上訴人重要權(quán)益能否被得到合法、有效保障的情況下，上訴人家屬收受“一次性醫(yī)療費”的行為顯然不能代表上訴人的真實意愿。所以，上訴人家屬與被上訴人家屬之間的交涉并不能代表當事人本人的意愿。從上訴人最后的司法鑒定結(jié)論看，因傷情已分別達八級、九級傷殘，所需各種費用遠不只16000元，各項費用至少也需77207.8元，而被上訴人實際只支付了23562元，尚差53645.8元。顯然，《山岔村人民調(diào)解協(xié)議書》即無效，且顯失公平。
三、本案案情復雜，一審法院適用簡易程序?qū)徖聿环稀睹袷略V訟法》關(guān)于簡易程序?qū)徖碛嘘P(guān)規(guī)定。
本案因交通事故發(fā)生后，沒有交警出現(xiàn)場，在證據(jù)的適用上存在一定困難。同時，被上訴人對自已所造成的交通事故公然否認，這些增加了一審法院查清本案事實真相的難度。并且，在一審過程中，被上訴人曾公然在法院攻擊上訴人，使事態(tài)一度惡化。在此種種情況下，本案都不宜適用簡易程序?qū)徖怼９室粚彿ㄔ哼m用簡易程序?qū)徖肀景福绦蛏喜缓戏ā呐袥Q所認定的情況看，將一份無效調(diào)解協(xié)議認定為有效，事實認定確實不客觀，判決結(jié)果也不公正。
綜上所述，一審法院審理此案，在程序上違反《民事訴訟法》關(guān)于簡易程序?qū)徖硪?guī)定，在案情上沒能準確認定事實，以致上訴人的合法權(quán)益未能得到保障。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定，特訴至貴院,請求依法判決。
此致
黔西南州中級人民法院
上訴人：
二Oxx年x月x日
民事上訴狀范例 篇14
上訴人：通科技發(fā)展(北京)有限公司
住所：北京市xx區(qū)豐管路1x號x號樓2033B(園區(qū))
法定代表人： 職務：總經(jīng)理
委托代理人：胡，北京市同碩律師事務所律師
委托代理人：劉，北京劉律師事務所律師
電話：13x03x321 13x11xx4203
上訴人：，男，1xx2年12月4日出生，漢族，通科技發(fā)展(北京)有限公司法定代表人，住河北省涿州市南關(guān)大街13x號104號樓3單元402號
電話：1xx100x0xx5
上訴人：劉，男，1xx2年4月30日出生，漢族，通科技發(fā)展(北京)有限公司工程師，住上海市長寧區(qū)婁山關(guān)路445弄1x號104室
電話：1x2
原審被告：王，男，1xx3年12月x日出生，漢族，通科技發(fā)展(北京)有限公司工程師，住北京市朝陽區(qū)甘露園南里3樓1門101號
被上訴人：中金鋁業(yè)有限公司
住所地：xx省xx市慈東濱海區(qū)方淞線40x號
法定代表人：丁戎江，職務：中金鋁業(yè)有限公司總經(jīng)理
上訴人不服xx省xx市人民法院x4年作出的(x2)甬慈商初字第15x4號民事判決書，現(xiàn)提起上訴。
上訴請求：
1.請求撤銷原審判決，依法改判，駁回被上訴人的訴訟請求;
2.本案訴訟費用由被上訴人承擔。
事實與理由：
一、原審決對相關(guān)證據(jù)的認定明顯偏袒被上訴人
對被上訴人提交的證據(jù)A4中的絕大部分認定錯誤。庭審中上訴人對被上訴人的x0份證據(jù)與本案無關(guān)的進行了分類質(zhì)證 ，而判決書只是排除了其中11份證據(jù)(見判決書42頁)，而對另外份證據(jù)則稱：“被告方持有異議，但均示舉證證明其異議成立，本院對其余的報表予以認定。”該認定將被上訴人的虛假證據(jù)當合法有效證據(jù)認定，并稱上訴人沒有證據(jù)證明異議成立，籍以支持其不合理的訴求，該認定不尊重事實，故意偏袒被上訴人。在庭審中我們向法庭提交的質(zhì)證意見，白紙黑字俱在，該判決卻視而不見，對上訴人的證據(jù)、質(zhì)證意見要么回避，要么否定。而對被上訴人提交的證據(jù)除第一部分被法院排除外，其余一律認定，有違司法公正。判決書對下述證據(jù)認定均不成立。
1、被上訴人偽造的22份維修記錄簽名，負責人均非本人所寫。這部分偽造他人簽名主要是許社祥、方振、周敏的簽字均非本人所簽。用被上訴人提交的相同的當事人簽字對照一目了然(詳見質(zhì)證意見)。對這些非本人簽字的維修記錄，被上訴人代理人當庭已承認代簽的事實，不可思議的是判決書42頁上數(shù)x行稱：“本院對其與日報予以認定”，如果負責人在現(xiàn)場，由他人代簽名字是不可思議的。請問，作為法院采信的證據(jù)，沒有當事人簽名，由他人偽造簽名的證據(jù)能是合法有效證據(jù)嗎?我們的異議難道不能成立嗎?第三部分屬于正常的維修保養(yǎng)內(nèi)容，共13份。如對測厚儀進行維護校正，窗口膜清洗，壓力傳感器接線松動，更換傳感器，油冷機泵的泵連接器損耗件等。這些均屬于正常的維修保養(yǎng)范圍，且有的小故障卻是經(jīng)上訴人技術(shù)人員電話指導，及時予以排除(詳見質(zhì)證意見)。對于這些正常的維修保養(yǎng)的記錄，怎么能作為質(zhì)量問題的證據(jù)予以確認呢?對稍懂機械常識的人，一看便知，請問異議又怎么不能成立呢?被上訴人出示的第四部分屬于維護保養(yǎng)不當造成的故障，不屬于產(chǎn)品質(zhì)量問題，這部分證據(jù)有22份。且這部分證據(jù)中的有些故障是上訴人已安排技術(shù)人員及時予以排除了。另外，判決書為給被上訴人維修日報表的非周敏本人簽字提供依據(jù)，確認被上訴人A5工資清單，證明周敏在x2年12月與原告存在勞動關(guān)系，但是維修日報表周敏簽字的時間是x2年2月份，用x2年12月份的勞動關(guān)系確認2月份的簽名實屬荒唐。
綜上，原審判決無視客觀事實，顛倒是非，將被上訴人出示的偽證或不構(gòu)成設備質(zhì)量問題的證據(jù)當做合法證據(jù)予以采信，對上訴人的正確的無懈可擊的質(zhì)證意見以不成立為由，一否了之。
二、原審判決對鑒定組組成人員及資格能力、鑒定報告的結(jié)論認定錯誤。
(一)對鑒定人員資質(zhì)和能力認定錯誤。
1、對出入境檢疫檢驗鑒定所從業(yè)期限認定錯誤。該所法人證書有效期自x1年x月x日至x2年3月31日，在法人證書已超期無效的情況下所從事的司法鑒定違反相關(guān)法律規(guī)定，所作結(jié)論不能作為證據(jù)采信。然而該判決卻稱“延至x3年3月31日有效、后再次延至x4年3月31日有效。”但是在庭審中上訴人并未看見相關(guān)延期的法人證書。其所為延至之說不知從何而來。
2、對邱玉森玉森的資格認定錯誤。對邱玉森的職稱資格問題，該判決稱：本案鑒定組成員邱玉森玉森具有工程師資格;并且沒有提出以和回避申請。這更讓人匪夷所思。在開始鑒定協(xié)調(diào)會上我方代理律師就對鑒定人員的資格提出過質(zhì)詢，本案庭審人員無一人在場，如何得出未提異議的認定。在鑒定結(jié)論出來之后，上訴人先后書面兩次提出質(zhì)疑。在庭審質(zhì)證過程中，我方代理人詢問邱玉森玉森為何只有一個企業(yè)內(nèi)部頒發(fā)的工程師職稱證書，而不是具有公信力的國家人事部門或者國家職稱評定部門頒發(fā)的職稱證書?邱玉森玉森承認是企業(yè)評定的職稱，沒有司法鑒定執(zhí)業(yè)證。我方要求對資格的合法性作出解釋，邱玉森只說在本單位承認，并稱在書面答復意見中一并答復，但此次書面說明無一字答復。邱玉森玉森不僅不是國家認可的工程師，也無軟件系統(tǒng)的知識和能力，更無《司法鑒定執(zhí)業(yè)證書》。邱玉森作為鑒定組成員，在出庭接受質(zhì)證時一問三不知。一個企業(yè)內(nèi)部評定的工程師如何能參司法鑒定并出具司法鑒定意見?該次鑒定報告，邱玉森不僅作為組織者而且作為專家簽署鑒定報告的，鑒定報告包含這個外行人的意見是不可思議的。而該判決卻稱沒有提出回避申請，作為法院按照訴訟程序規(guī)定，人民法院亦應當對鑒定人員是否具有專業(yè)資格進行審查，不符合法律規(guī)定的鑒定意見能有效嗎?即使當事人不提異議和回避，鑒定報告經(jīng)質(zhì)證和質(zhì)詢發(fā)現(xiàn)錯誤，還能作為證據(jù)采信嗎?邱玉森玉森作為該次鑒定組成員參與鑒定的行為違反了司法部《司法鑒定人員管理辦法》(x5第號令)第三條: “本辦法所稱的司法鑒定人是指運用科學技術(shù)或者專門知識對訴訟涉及的專門性問題進行鑒別和判斷并提出鑒定意見的人員。司法鑒定人應當具備本辦法規(guī)定的條件，經(jīng)省級司法行政機關(guān)審核登記，取得《司法鑒定人執(zhí)業(yè)證》，按照登記的司法鑒定執(zhí)業(yè)類別，從事司法鑒定業(yè)務”。同時也違反了《民事訴訟法》第七十六條關(guān)于聘請鑒定資格鑒定人之規(guī)定，邱玉森玉森根本不具有司法鑒定資格。該判決已經(jīng)不顧法律常識了。
3鑒定組成員均不具有本案軟件系統(tǒng)鑒定能力。除邱玉森外兩名成員不是合格的電子軟件系統(tǒng)方面的專家，一位是搞機械的，一位是機電工程師，既然是系統(tǒng)鑒定，那么鑒定組成人員為什么沒有系統(tǒng)鑒定專家，其鑒定結(jié)論明顯不具有證明力。 在鑒定人員接受法庭質(zhì)證時，邱玉森某代表鑒定組對被鑒定軟、硬件系統(tǒng)的一般概念、原理、都不能做出回答，連系統(tǒng)硬件哪些屬于機械方面屬于電子、軟件等都不能回答，一問三不知，另一位鑒定人員亓凌也未能就相關(guān)鑒定報告的科學性、客觀性做出合理的解釋，第三位鑒定人員朱開濟未到庭接受質(zhì)詢。然而該判決卻認為具有鑒定能力能力，真是匪夷所思。
(二)判決對鑒定結(jié)論分析與認定錯誤
1、判決對鑒定方法存在重大缺陷，缺少必要的檢材視而不見。本案爭議的不是硬件系統(tǒng)，而是軟件系統(tǒng)，但是在做鑒定時沒有對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行解剖并作未鑒定的內(nèi)容，在上訴人再三強調(diào)下，只是拷貝了該系統(tǒng)，但原告以商業(yè)秘密為由不同意納入鑒定范圍，專家組也不同意上訴人的請求。鑒定組沒有將拷貝的系統(tǒng)數(shù)據(jù)報表納入鑒定范圍，是違反電子行業(yè)鑒定規(guī)范的行為，其鑒定報告帶有明顯的傾向性。在庭審過程中，經(jīng)上訴人再三要求對軟件系統(tǒng)的恢復，該系統(tǒng)記載的生產(chǎn)數(shù)據(jù)證明上訴人提供的系統(tǒng)不存在質(zhì)量問題，系統(tǒng)數(shù)據(jù)報表是系統(tǒng)對于軋制數(shù)據(jù)的真實記錄，也是技術(shù)合同中規(guī)定的在判定系統(tǒng)性能指標的依據(jù)。原告對于軋制卷數(shù)據(jù)記錄存疑，法院以此理由否認被告提供的計算機存儲的記錄報告的數(shù)據(jù)統(tǒng)計記錄報告，這已證明軋機一直在正常生產(chǎn)的關(guān)鍵證據(jù)，并認為數(shù)據(jù)記錄和鑒定結(jié)論不一致以鑒定為準;對于存疑問題應該委托專業(yè)機構(gòu)進行鑒定，驗證證據(jù)的真實性和有效性。但是判決卻對系統(tǒng)恢復的數(shù)據(jù)不予認可，稱一切以鑒定結(jié)論為準。
2、原審判決對鑒定報告的分析結(jié)論是錯誤的。
(1)關(guān)于“鋁箔精軋機測厚儀溫度補償缺陷，漂移問題”：
這里涉及BS值，也是本問題的焦點，就該問題作如下釋義：A：線性化(厚度)初始化值的值乘以這個參數(shù)(BS)得出實際測量值。測厚儀系統(tǒng)維護說明書第x頁：規(guī)定BS值上下限為0.5—1.5，設定的BS值直接導致線性化(厚度)初始化值(標準值)與實際測量值(稱重儀)之間出現(xiàn)偏差。鑒定報告僅有稱重儀、測厚儀和標準值，未標明BS值，直接導致鑒定報告出現(xiàn)以上數(shù)據(jù)錯誤。在被上訴人提供的證據(jù)中也顯示BS值的作用(設備維修日報表00012,00012x5可佐證BS值的作用)，通過修改標準值或BS值消除偏差，達到所需產(chǎn)品厚度。在庭審現(xiàn)場上訴人請司法鑒定人對此作出解釋，而鑒定人對此BS值根本不知道，對鑒定設備的如何正常使用不了解，從而得出錯誤結(jié)論。
原審法院僅以被上訴人技術(shù)人員的操作全程在上訴人的監(jiān)督下進行，就不予采信上述意見是不符合事實的。事實是上述人提出了設定要求而未被鑒定組采納。同時按照計劃在鑒定過程中是全程攝像的，而攝像的影像數(shù)據(jù)在鑒定結(jié)束后封存交由鑒定組而后轉(zhuǎn)交給法院，在庭審過程中該份證據(jù)卻意外消失，原審法院對此證據(jù)在判決書中只字未提。通過修改標準值或BS值消除偏差，就能達到所需產(chǎn)品厚度，因鑒定時操作人員沒有修改BS值，鑒定人員也不懂這方面的操作原理，將操作人員不正確輸入?yún)?shù)問題當成質(zhì)量問題，出現(xiàn)有違常識性的嚴重錯誤，上訴人技術(shù)人員在場，但操作人員不聽修改參數(shù)建議。嚴格講，這是鑒定人員的責任，但該判決卻將未修改參數(shù)責任推給上訴人，請問鑒定人員是干什么的?更為核心的是如果通過調(diào)整參數(shù)能解決產(chǎn)品厚度問題，那就不是質(zhì)量問題，而是操作問題，此判決錯誤顯而易見。
(2)、關(guān)于“板型自動調(diào)節(jié)功能、噴淋效果及彎輥自動控制問題”
a.鑒定報告所述控制系統(tǒng)波動幅度在系統(tǒng)設定的±10I范圍以內(nèi)，符合技術(shù)規(guī)格書(Px5)表格±12I的范圍標準。完全屬于正常生產(chǎn)。鑒定機構(gòu)應依據(jù)鑒定材料(技術(shù)規(guī)格書)做出結(jié)論，而非憑空臆造。不知司法鑒定人為何作出分析“板型變化較大，板型自動調(diào)節(jié)功能以及噴淋效果相對遲緩滯后”。在庭審現(xiàn)場鑒定人接受上訴人詢問時，卻答復并未作出正確答復，與鑒定書分析自相矛盾。
原審法院僅以“這兩個現(xiàn)象可以同時存在”就認定此部分鑒定報告內(nèi)容顯然是錯誤的。因為“板型變化較大，板型自動調(diào)節(jié)功能以及噴淋效果相對遲緩滯后”明確表明是鑒定組的分析而非對現(xiàn)象的客觀描述。原審法院連現(xiàn)象與分析說明都未能明確，如何作出正確公正的認定。
b、“彎輥自動控制在普通規(guī)格生產(chǎn)中可以自動投入，但是在生產(chǎn)雙零x.5的產(chǎn)品時，彎輥不能正常投入自動，容易造成斷帶”的描述與鑒定書Px第11行至14行的現(xiàn)場操作描述不符，現(xiàn)場操作并沒有投入彎輥自動功能，鑒定人如何得出造成斷帶的結(jié)論。另升速時操作不當、來料、軋輥磨削工藝不規(guī)范、冷卻劑軋制油配方不正確、軋制工藝參數(shù)超過設備規(guī)定的正常運行范圍，均是引起斷帶原因。鑒定人現(xiàn)場描述與鑒定分析自相矛盾。
原審法院僅以“彎輥不能正常投入自動，容易造成斷帶”是鑒定機構(gòu)的一種判斷，就不予采信上訴人的上述質(zhì)證意見顯然是錯誤的。鑒定組為專業(yè)技術(shù)人員，所謂的判斷應建立在客觀、真實的現(xiàn)象基礎之上，而不是建立在沒有事實基礎的主觀臆斷之上。原審法院采信如此主觀臆斷鑒定報告，怎能作出公正、客觀的判決?
(3) 關(guān)于鑒定標的物的系統(tǒng)功能問題
a、“在鑒定標的物調(diào)試過程中，上訴人方對AGC速度輔助回路功能、壓力輔助回路功能和產(chǎn)品優(yōu)化功能均進行了調(diào)試，系統(tǒng)功能頁面顯示有該類按鍵，但是該類功能均需要在手動操作開機正常運行后進入完全軋制狀態(tài)下才能投入使用，”開機當然需要手動，其中AGC速度輔助回路功能、壓力輔助回路功能與規(guī)格書第1x、1x、1x頁描述的定義，并無歧義，從而證明司法鑒定人做出的分析是錯誤的。
原審法院僅以結(jié)合鑒定記錄就不采信上訴人上述質(zhì)證意見錯誤的，因為鑒定記錄根本就未顯示該部分內(nèi)容的記錄。
b、司法鑒定人認為該類功能“只能通過產(chǎn)品檢驗確認”，而司法鑒定人在隨后的鑒定書中內(nèi)容沒有顯示任何有關(guān)該類功能的“產(chǎn)品檢驗確認”。
原審法院未就此項質(zhì)證意見作出任何回應。
c、關(guān)于所謂張力優(yōu)化功能、速度優(yōu)化功能、目標優(yōu)化功能，上訴人在鑒定過程中就對鑒定書第x頁第x點括號內(nèi)的內(nèi)容不認同，在技術(shù)規(guī)格書中根本沒有關(guān)于上述功能的任何描述。“類似于”的表述從未提起過，而是鑒定組的主觀臆斷，因此此項鑒定分析是錯誤的。
原審法院僅以鑒定組根據(jù)鑒定實際靈活作出判斷，未損害上訴人利益為由就不予采信上訴人質(zhì)證意見是錯誤的。因鑒定報告應為嚴謹?shù)摹⒖茖W的且鑒定依據(jù)為為技術(shù)規(guī)格書，作為專業(yè)技術(shù)人員不可能出現(xiàn)如此隨意的結(jié)論，足見鑒定組組成人員的非專業(yè)性。
d、關(guān)于“鋁箔冷軋機”部分：①偏心補償功能 ;描述為有功能鍵，但是未安裝，無法測試;不應得出該系統(tǒng)沒有此功能的結(jié)論。②自動升速及停車功能，③輥縫輔助回路功能，該兩項功能均不在上訴人的技術(shù)規(guī)格書供貨范圍內(nèi)。
技術(shù)規(guī)格書為鑒定依據(jù)之一，原審法院脫離鑒定依據(jù)就不予采信上述質(zhì)證意見是錯誤的。
(4)關(guān)于“鑒定標的物運行速度、穩(wěn)定性以及自動化程度的描述。”
a、自動厚度控制功能在手動啟動加速，滿足大于穿帶速度，厚度偏差小于±10%之內(nèi)，系統(tǒng)自行投入厚度自動控制;大于穿帶速度系統(tǒng)自動投入噴淋及傾斜自動功能，彎輥自動功能由用戶手動投入，這與鑒定書第x頁最后一行所描述鑒定現(xiàn)場記錄噴淋自動、傾斜自動、AGC自動陸續(xù)投入是一致的。但與司法鑒定人的分析不符，證明鑒定分析是錯誤的。
b、鑒定報告認為標的物必須要手動狀態(tài)下運行穩(wěn)定才能投入自動的分析與第x頁最后一行的鑒定現(xiàn)場操作記錄描述不符。
原審法院以“這個結(jié)論是依據(jù)鑒定的整個過程對標的物的表現(xiàn)作整體判斷”為由，而事實上噴淋及傾斜自動功能，彎輥自動功能的描述只有在第x頁最后一行涉及，原審法院明顯是在偷換概念。
c、鑒定報告認為鑒定標的物不具備自動調(diào)速功能，根據(jù)技術(shù)規(guī)格書P1x的描述(速度厚度控制通過調(diào)節(jié)速度控制厚度，已經(jīng)具備自動調(diào)速功能;速度回路通過自動調(diào)節(jié)速度幫助AGC達到穩(wěn)定的厚度控制，同時盡量提升速度以提高產(chǎn)量)應為在投入自動的情況下有自動調(diào)速功能。因此此項鑒定分析是錯誤的。
作為鑒定依據(jù)技術(shù)規(guī)格書，鑒定組根本未予以閱讀且未將技術(shù)規(guī)格書作為鑒定依據(jù)，而是將自己的非專業(yè)理解作為鑒定依據(jù)，可見鑒定組成員的非專業(yè)性，原審法院將此部分非專業(yè)鑒定內(nèi)容予以采信，明顯有偏袒之嫌。
d.原審法院關(guān)于鑒定書的鑒定意見的認定是錯誤的。
技術(shù)規(guī)格書明確設備性能驗收合格的必要條件，應達到規(guī)格書第55、5x、5x、頁中要求的過程、厚度、版型測量、入口材料、軋輥、驅(qū)動系統(tǒng)、操作手等標準，存在多因一果的關(guān)系，鑒定前該設備達到上述要求方能進行鑒定。鑒定現(xiàn)場上訴人多次提出異議，而鑒定組置之不理，該鑒定報告沒有就上述要求做任何記錄，脫離實際，違背科學，所得結(jié)論是錯誤的。
3、一審法院脫離鑒定依據(jù)，以鑒定組的鑒定計劃取代鑒定依據(jù)的認定顯然是錯誤的。
a、在鑒定書第10頁倒數(shù)第x行的分析說明中，鑒定報告認為測厚系統(tǒng)設計存在缺陷或測厚儀存在質(zhì)量問題，而在鑒定意見中則變成測厚系統(tǒng)存在質(zhì)量問題，將兩種可能性分析變?yōu)橐环N確定性結(jié)論。分析與結(jié)論存在矛盾。
原審法院未對此項質(zhì)證意見作出任何提及。
b、測厚儀與測厚系統(tǒng)從專業(yè)角度來說是是同一概念，通常叫測厚儀。合同及技術(shù)規(guī)格書上描述的是測厚儀，從未出現(xiàn)測厚系統(tǒng)之概念，而鑒定報告卻將其區(qū)別對待，由此可證明司法鑒定人對此項事務并不專業(yè)。
原審法院卻以不會引起歧義為由不采信上述意見顯然是偷換概念，上訴人認為的是鑒定人員不具備專業(yè)知識，鑒定報告不嚴謹科學。
c、所謂“導致產(chǎn)品厚度偏差超標的依據(jù)為鑒定書第x頁，倒數(shù)第x行開始的測試結(jié)果，而事實上根據(jù)技術(shù)規(guī)格書第x4頁及維護說明書第x頁關(guān)于測厚儀的使用描述，設定標準值需按照測厚儀使用要求準確輸入標準值及BS值，該部分見前面論述。
原審法院認定與事實不符。事實上上訴人在鑒定過程中根本沒有得到允許進行調(diào)試。
d、鑒定報告認為“鑒定標的物不具備偏心補償功能”，而事實上該功能的開關(guān)沒有安裝，在三方確認該設備電器機械部分的技術(shù)要求中已明確沒有該功能(鋁箔軋機)，同時通過驗收，已在前面陳述。偏心補償功能不應為鑒定內(nèi)容。原審法院拋開三方確認的內(nèi)容而將該功能納入鑒定顯然與事實不符。
E、所謂鑒定標的物的自動化程度不高，運行速度與軋機設計速度(鋁箔中精軋機1m/min,冷軋機1000m/min)相比，產(chǎn)能受到較大限制，導致生產(chǎn)效率相對于同行系統(tǒng)偏低。這里涉及專業(yè)知識，即軋制的運行速度是由軋制工藝決定的，不是軋機的機械設計最高速度。鑒定報告中所描述的速度是軋制工藝允許的在這一厚度值所達到的最高速度，是正常的。而鑒定報告將軋機設計速度和實際軋制工藝速度混為一談是錯誤的，表明鑒定人員缺乏基本專業(yè)知識。事實上，技術(shù)規(guī)格書中(Px4)只規(guī)定了最低速度即300m/min,鑒定報告所描述的速度符合技術(shù)規(guī)格書要求。鑒定報告描述的鋁箔中精軋機1m/min,冷軋機1000m/min非依據(jù)鑒定材料得出，與委托內(nèi)容不符，只是將被上訴人所述作為鑒定依據(jù)，有失公正立場，無任何依據(jù)。
原審法院認定鑒定標的物最高運行速度與軋機運行速度差距過大，產(chǎn)能受到較大限制是對鑒定標的物缺乏了解，不具備專業(yè)知識所做的主觀認定，是違反科學原理的。
f、鑒定意見所述鑒定標的物鋁箔冷軋機系統(tǒng)改造后無法滿足最終目標100um產(chǎn)品的要求，使設備實際使用功能受限。在庭審現(xiàn)場，鑒定人接受上訴人詢問時答復鑒定人只是做一個客觀描述，并未作出是由于被上訴人系統(tǒng)導致的分析和結(jié)論。這與鑒定書的鑒定意見自相矛盾。
原審法院對此部分鑒定內(nèi)容的認定，未能充分認識到鑒定標的物產(chǎn)品的要求是多因一果，無法滿足最總目標100um產(chǎn)品的要求，并不是訴爭系統(tǒng)單方面確定的。
g、鑒定意見不具備偏心補償功能，部分輔助功能和技術(shù)規(guī)格書描述存在歧義，與規(guī)格書不符。在前述中已做相關(guān)質(zhì)證，因此鑒定意見是錯誤的。
該部分質(zhì)證意見原審法院在判決書中未有任何提及。
鑒定報告中提及的“鋁箔冷軋機”在合同書中和技術(shù)規(guī)格書中根本就不存在。
原審法院在判決書中對此質(zhì)證意見不以為然，顯然反映出原審法院對此鑒定報告沒有存在著科學、謹慎、客觀的態(tài)度。
4、原審法院關(guān)于鑒定內(nèi)容及鑒定材料的認定是錯誤的。
根據(jù)《司法鑒定程序通則》第十二條的規(guī)定，本次司法鑒定委托人為xx省xx市人民法院而非本案的原告，因此委托鑒定的內(nèi)容根據(jù)委托人的《委托鑒定內(nèi)容》而非原告的現(xiàn)場遞交的《質(zhì)量鑒定詳細說明》，此份報告書已完全脫離了委托人的鑒定內(nèi)容，且該說明僅為原告單方提供，不能作為鑒定依據(jù)。被告在鑒定現(xiàn)場就該說明多次提出異議，鑒定報告仍然出現(xiàn)該說明，有失公允。請司法鑒定人對此作出解釋。司法鑒定人當庭答復是接到申請人即原告提交的質(zhì)量鑒定詳細說明而自行將該說明作為鑒定內(nèi)容及鑒定材料，充分證明了此份鑒定書超出了委托人委托的鑒定內(nèi)容。
原審法院在判決書中聲稱是其將《質(zhì)量鑒定詳細說明》作為附件交由鑒定機構(gòu)，而事實上上訴人在收到的《鑒定委托書》中根本未看到此份說明，在鑒定過程的首日，是被上訴人將該說明才首次交由鑒定組，鑒定組臨時才將該說明復印交由上訴人。在庭審過程中，鑒定組曾明確表示在鑒定過程首日前未收到該份說明。不知原審法院此行為是何意圖?
綜上所述，即使鑒定結(jié)論成立，也不能成為解除合同依據(jù)。自動化程度不高不屬于解除合同的條件，不是解除條件。雙方簽訂的合同x.1E約定：如賣方系統(tǒng)導致其所控制的買方的某一設備無法正常生產(chǎn)，并且賣方在規(guī)定時間內(nèi)無法進行補救，買方有權(quán)提出解除合同”
而上訴人對提供的原件系統(tǒng)不但能正常生產(chǎn)，而且是可以補救的，判決解除合同的理由根本就不能成立。但是原審法院對上訴人的正確意見拒不采納，明顯的公平正義的司法審判原則。
二、原審判決解除合同存在嚴重錯誤。
該判決稱：“訟爭系統(tǒng)經(jīng)鑒定機構(gòu)鑒定存在質(zhì)量問題，導致產(chǎn)能受限，生產(chǎn)效率低下。多次維修后，系統(tǒng)依舊存在質(zhì)量問題……訟爭系統(tǒng)的故障實際已不能通過原被告雙方自行解決，故合同約定的解除條件已經(jīng)成就，原告有權(quán)解除冷軋機、中軋機的系統(tǒng)的買賣合同，被告應當返回相應的貨款(判決書x5頁)”該認定存在如下錯誤：
1、原告訴請解除合同沒有通知被告違反法律規(guī)定。《合同法》第x3條第二款規(guī)定，當事人可以約定一方解除合同的條件，解除合同的條件成熟時，解除權(quán)人可以解除合同，第xx條：“當事人依照本法第x3條第二款、第x4條規(guī)定主張解除合同的，應當通知對方，合同自通知到達時解除。對方有異議的，可以請求人民法院或仲裁結(jié)構(gòu)確認解除合同的效力。”最高人民法院關(guān)于解除合同的司法解除第24條：“當事人沒有約定異議期間，在解除合同通知到達之日起三個月之后才向人民法院起訴的，人民法院不予支持。”根據(jù)以上法律規(guī)定，解除合同的前置程序是預先通知，而原告沒有預先通知被告，就直接訴至法院請求解除合同，遺憾的是該判決書竟稱“本院認為原告起訴至法院，法院將起訴狀、證據(jù)副本等相關(guān)法律文書送達被告方，視為通知解除合同”(判決書x5—頁)，這豈止是無視上述法律規(guī)定，將訴訟行為視為通知，簡直是在造法。如果將起訴行為等同通知行為，那么最高院的 “……在解除合同通知到達之日起三個月之后才向人民法院起訴的，人民法院不予支持”的司法解釋的就無法理解了。
2、解除合同的條件不成就
判決對質(zhì)保期的認定錯誤。判決稱即便被告提交的驗收時間真實，根據(jù)該4份驗收報告推算也晚于原告向法院提交訴狀的時間(判決頁)。原被告雙方簽訂的3套軋機的測厚儀、板形議AGC/AFC軟硬件系統(tǒng)經(jīng)被告驗收合格，三套軟件系統(tǒng)按合同規(guī)定在x0年x月23日開始計到x2年2月23日質(zhì)保期結(jié)束，原告也支付了相應的貨款。在合同主要條款已履行完畢。該判決認定未超過質(zhì)保期認定顯系錯誤。從司法實踐看，對買賣設備正常使用長達一年之久再解除合同實屬罕見，是明顯的地方保護主義。
3、該判決認定合同目的不能實現(xiàn)，沒有事實和證據(jù)支持
(1)、原告使用被告的設備生產(chǎn)鋁板帶材、箔材產(chǎn)品月生產(chǎn)量達1500噸，已有照片和原告在法院鑒定時的錄音、視頻錄像和和現(xiàn)場鑒定時的兩部錄像都可證實不僅僅能生產(chǎn)1500噸，而是原告生產(chǎn)副總明確說是因訂貨關(guān)系不能滿負荷生產(chǎn)。原告在司法鑒定后向法庭提交了一組生產(chǎn)的電子數(shù)據(jù)，清楚的顯示月產(chǎn)量達到1500噸，合格率高達%。這次經(jīng)過對系統(tǒng)軟件的恢復，按法院的要求抽檢證明1x50mm鋁箔精軋機月產(chǎn)量達15噸，合格率為x5%以上。1x50鋁帶材冷軋機月產(chǎn)量高達2531噸，合格率均在x5%以上(見附件)。完全達到了設計要求，也達到了原告法人代表在法庭上所稱的月生產(chǎn)計劃。沒有出現(xiàn)軟件系統(tǒng)不能控制某以設備正常生產(chǎn)的情況。解除合同的理由沒有證據(jù)支持。
4.該判決回避原告訴請的賴以解除合同的幾個理由，判非所訴。
按照審判常識，法院審理案件，應圍繞當事人的訴由去審理案件。鑒定范圍也要圍繞訴由去鑒定，超出此范圍屬于判非所訴。如，
(1)通訊故障;(2)關(guān)于lechler(萊克勒)噴射閥故障問題;(3) 所謂“測厚儀厚功能缺陷問題實施嚴重不符。(4)關(guān)于軋機生產(chǎn)過程中突然出現(xiàn)卸荷問題。判決都采取了回避了的態(tài)度，大談特談鑒定書所謂的鑒定結(jié)論，完全游離了被上訴人的訴請理由做出了錯誤的裁判。
三、判決被上訴人在訴訟中超期變更訴訟請求違反法定程序
原審法院在庭審已經(jīng)進行到法庭辯論階段時被上訴人變更訴訟請求予以準許是錯誤的。被上訴人在第三次開庭已進入法庭辯論階段后，向法庭提交了變更訴訟請求申請書，法院也做了送達，但是該變更訴訟請求超過了舉證期間，違反了最高人民法院《證據(jù)規(guī)則》第34條第3款：當事人增加、變更訴訟請求或者提出反訴的應當在舉證期限屆滿前提出，為此，上訴人已提出了書面意見。不可思議的是，判決書卻稱“重新指定價格期限內(nèi)變更訴請，未超過法定期限”，重新指定價格舉證是單項舉證，不能取代證據(jù)規(guī)則的30天的舉證期限，該判決將價格舉證期限嫁接到變更訴求上，是張冠李戴，故意偏袒被上訴人。更為重要的是，此次開庭法院也未就變更訴訟請求部分進行審理，就經(jīng)行做出了全部解除合同的判決，實屬胡判亂斷!
四、原審判決存在判決漏判、錯判等問題
1、判決書主文第三項判令原告返還給通公司設備，那么請問設備已經(jīng)不是新設備，是否應該恢復原狀。按合同法xx條2款之規(guī)定:“合同解除后，尚未履行的，終止履行;已經(jīng)履行的，根據(jù)履行情況和合同性質(zhì)，當事人可以要求恢復原狀、采取其他補救措施，并有權(quán)要求賠償損失”。在我們的法庭辯論、代理意見中都明確指出，解除合同的法律后果是雙向的，要求恢復原狀。然而判決書，判令返還的是已使用一年的舊設備，而設備款卻是全額返還，這不顯失公平嗎?
2、原審判決稱：被告未就使用費問題提出反訴，雙方也就使用費的問題提供任何證據(jù)，本案中對使用費問題不予處理，被告可另行主張。這是不能成立的。(1)上訴人當庭提出解除合同要賠償已使用一年多的設備經(jīng)濟損失，庭審有記錄、有代理詞為證。(2)最高法關(guān)于買賣合同司法解釋三：第三十一條規(guī)定： 買賣合同當事人一方因?qū)Ψ竭`約而獲有利益，違約方主張從損失賠償額中扣除該部分利益的，人民法院應予支持。按此規(guī)定，這不屬于反訴內(nèi)容，應當一并審理作出判決。(3)按照最高法的審判精神，已使用的設備可以按同類設備租賃費計算，并沖抵設備款。然而，原審法院對上訴人的請求不予理睬，并要求另案起訴，真是豈有此理。
綜上所述，原審判決解除合同事實不清，證據(jù)不足，適用法律錯誤，明顯侵犯上訴人合法權(quán)益。希望二審法院查明事實，依法撤銷錯誤判決，駁回被上訴人的訴訟請求。
此 致
寧波市人民法院
上訴人：通科技發(fā)展(北京)有限公司
(簽字)
劉(簽字 )
x4年x月20日
民事上訴狀范例 篇15
上訴人(一審被告)：魏某某，女，1x年3月1x日出生，漢族，個體，住xx市**區(qū)**辦事處**村x3號
被上訴人(一審原告)：李某某，女，1x年x月2x日出生，漢族，住**市**區(qū)渤海五路x22號
被上訴人(一審被告)：高某某，男，1xx3年x月x日出生，漢族，個體，住**市**區(qū)新華街建行宿舍
上訴人因房屋租賃合同糾紛一案，不服**區(qū)人民法院x年x月x日做出的()*民二初字第x22號民事判決，現(xiàn)提起上訴。
上訴請求
1、一審判決認定事實不清，證據(jù)不足，適用法律錯誤，程序違法，請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或?qū)⒈景赴l(fā)回重審
2、一二審訴訟費用全部由被上訴人承擔
上訴理由
一、一審判決認定事實不清，證據(jù)不足，適用法律錯誤，故意偏袒被上訴人一方
(一)、x年x月x日，被上訴人李某某與上訴人魏某某簽訂房屋出租合同，約定由上訴人魏某某出租渤海國際廣場a1-c房屋給被上訴人李某某使用，租賃期限為x年x月10日起至x年x月x日止。自雙方簽訂合同后，該房屋一直由被上訴人李某某使用，并且一審法院也認定根據(jù)合同的相對性原則，李某某應當在房租租賃期限屆滿后將該房屋返還給上訴人魏某某，但自從雙方簽訂合同之后，被上訴人李某某一直使用該房屋，并未將該房屋返還給上訴人魏某某，截止到一審法院判決做出的x年x月x日，至雙方簽訂合同的約定期限還差x天，該合同已經(jīng)履行完畢，在被上訴人李某某使用房屋的一年時間里，該房屋的使用受益權(quán)都在李某某手里，李某某也一直在正常經(jīng)營，并且根據(jù)《合同法》第xx條的規(guī)定，合同無效或被撤消后，因該合同取得的財產(chǎn)，應當予以返還。但被上訴人李某某一直未將該房屋返還給上訴人魏某某，其一直在使用收益。并且根據(jù)法律的規(guī)定，法律最基本的原則是公平原則，而一審判決上訴人返還被上訴人李某某1xx000元顯然違背了法律的公平原則，在我國無論是侵權(quán)法里的侵權(quán)責任還是合同法里的違約責任都始終貫穿著法律的一條基本原則，那就是損害填補原則。法律的目的在于彌補因法律所保護的法益受到侵害而遭受的損失，使法益恢復到未被侵害之前的狀態(tài)。而法律嚴格禁止當事人因此而獲得法外利益，具體到本案中，被上訴人李某某一直使用收益該房屋，并且直到現(xiàn)在也未向上訴人魏某某返還該房屋，一年的房屋租賃合同已經(jīng)履行完畢，房屋租賃費已經(jīng)支付了相應的對價，而一審判決卻對此事實予以不顧，做出錯誤的判決，嚴重損害了上訴人的合法權(quán)益，上訴人不服該判決。
(二)、一審判決曲解法律，在適用法律上存在錯誤。司法的目的之一就是使不確定的法律關(guān)系明確化，法律的目的在于定紛止爭，并且根據(jù)法律的公平原則要兼顧各方當事人的合法權(quán)益，盡最大努力實現(xiàn)社會的公平、正義。在本案中，被上訴人高某某與上訴人魏某某之間的房屋租賃合同關(guān)系與魏某某與李某某之間的房屋租賃合同關(guān)系是基于同一事實而發(fā)生的連貫的、不可分割的法律關(guān)系，根源還在于被上訴人高某某的無權(quán)轉(zhuǎn)租行為，一審判決不能把基于同一事實而發(fā)生的不可分割的法律關(guān)系人為拆解，假使一審判決正確 ，它也應當在判令上訴人魏某某返還租賃費的同時判令被上訴人高某某向上訴人魏某某返還租賃費，這才是公平公正的判決。因為被上訴人高某某并非不是本案的當事人，其也是一審的被告，而一審判決卻回避了這個問題，將原本不可分割的法律關(guān)系人為拆解，明顯的是在故意偏袒被上訴人一方。結(jié)合法院()濱民二初字第3號民事判決書的內(nèi)容，其并未判決被告高某某承擔任何責任，可見一審法院偏袒高某某的行為更加明顯，不能叫人心服。
二、一審判決違反法定程序，因程序違法導致實體判決不公。
根據(jù)《民事訴訟法》第1xx條的規(guī)定，人民法院適用簡易程序?qū)徖淼陌讣瑧斣诹钢掌鹑齻�月內(nèi)審結(jié)，也就是說簡易程序的審理期限是三個月，本案一審的立案時間是在x年的年x月，而做出判決的時間是在x年x月x日，審理期限長達近一年，并且根據(jù)《民事訴訟法》第13x條的規(guī)定，當庭宣判的，應當在10日內(nèi)發(fā)送判決書，定期宣判的，宣判后立即發(fā)給判決書。而一審判決在x年x月x日做出后，直到x年2月20日才送達給上訴人，整整拖了長達x個月的時間，程序的嚴重違法，導致判決的公正性和權(quán)威性在上訴人的心目當中蕩然無存。根據(jù)《民事訴訟法》第1x3條第四款的規(guī)定，原判決違反法定程序，影響了案件的正確判決，二審法院應當裁定撤銷原判決，發(fā)回原審人民法院重審。一審判決嚴重的程序違法，導致實體判決不公，法律喪失公信力，希望二審法院對此予以高度重視
綜上，一審法院認定事實不清，證據(jù)不足，適用法律錯誤，違法法定程序，請求二審法院依法查明事實，維護上訴人的合法權(quán)益。
此致
**市中級人民法院
上訴人：魏某某
二oxx年二月二十五日
民事上訴狀范例 篇16
上訴人：()材料有限公司
法定代表人：，職務：董事長
住址：xx市XX區(qū)路375號
被上訴人：X有限公司
法定代表人：，職務：總經(jīng)理
住址：xx市路58號880室
上訴人因與被上訴人因建設工程施工合同糾紛一案不服xx市XX區(qū)人民法院(20xx)X民三(民)初字第號判決，現(xiàn)提起上訴。
上訴請求
請求二審法院撤銷原審判決第一項、第二項，依法改判上訴人向被上訴人支付工程款人民幣92619.56元
事實與理由
上訴人認為原審法院認定事實不清，主要表現(xiàn)于以下方面：
一、原審法院依據(jù)原告提供開工日期的證據(jù)，認定內(nèi)外架工期的起算日期為開工日期，且以此推定內(nèi)外架工期起止時間一致且不可分，該認定與原審法院查明事實中雙方合同的約定不符：
1、根據(jù)原審法院查明事實，雙方約定外架工期從搭架開始，內(nèi)架工期從木工通知正式進場開始，從該約定上看，內(nèi)外架工期起算時間不同具備合同依據(jù);
2、合同履行過程中，并非所有腳手架搭建在同一開始時間全部搭建完成，既然合同約定外架工期從搭架開始計算，那么地上部分腳手架外架的工期也應從地面部分腳手架外架搭架時計算，而不應為原審法院認定的開工日期;
3、關(guān)于內(nèi)架工期起始事宜，原審法院以合同未約定內(nèi)架與外架延期是否分開計算為依據(jù)，認為內(nèi)架延期時間同外架一致，缺乏依據(jù)。首先，內(nèi)架的工期起算時間同外架不一致;第二，合同履行中，內(nèi)架使用方式同外架也大不相同，內(nèi)架并非一次性全部搭建，而是根據(jù)施工需要，分樓層循環(huán)搭建，邊拆邊搭;
總之，原審法院僅憑被上訴人提供的開工日期，機械認定開工日期為所有腳手架工期的起算時間，并以此計算延期費用，違背雙方合同的約定之意。
二、原審法院查明雙方對賬的事實，卻不對雙方對賬的性質(zhì)做出認定，得出結(jié)論違背雙方的合意，事實上縱容了被上訴人的毀約行為。
原審法院查明“x年1月20日，原告出具說明一份，言明：從x年1月至x年1月20日，被告方已付原告23萬元，余款34824元未付……”，該說明雖為被上訴人單方出具，但事實上雙方皆按照該說明履行，為雙方的合意;按照雙方的合意，上訴人履行了合意所約定的付款義務，x年1月20日之前雙方約定的合同債務，上訴人已經(jīng)履行完畢;退一步說，假設上訴人真存在延期的事實，雙方為合同履行所達成的真實意思的表示，亦同合同一樣，受法律保護;然而，原審法院卻罔顧雙方合意的事實，依舊判決上訴人承擔從開工后210天至x年1月20日的延期費用，實際上縱容了被上訴撕毀雙方合意的不誠信行為。
三、總之，原審法院違背事實機械認定了工期起止期間，又罔顧雙方合意，判決上訴人承擔所有腳手架從x年7月19日至x年1月20日之間的延期費用，認定事實不清，截止至x年1月20日，雙方已對之前所產(chǎn)生的工程款項結(jié)算并履行完畢;上訴人所未付工程款為部分2#房外架從x年1月20日至實際拆除之日的部分使用費用。
懇請貴院依法改判為感!
此致
xx市第X中級人民法院
上訴人：()材料有限公司
日期：
民事上訴狀范例 篇17
原告：姓名：，性別：X，民族：X， 出生年月：X年X月X日，工作單位，住址：身份證號碼： ，聯(lián)系電話：。
被告：姓名：，性別：X，民族：X， 出生年月：X年X月X日，工作單位，住址：身份證號碼： ，聯(lián)系電話：。
被告：保險公司名稱：
負責人：
地址：
聯(lián)系電話：
訴訟請求：
1、請求法院判令被告賠償原告各項經(jīng)濟損失共計等共計人民幣 X元。(列明各項損失的具體金額)
2、依法判令被告承擔本案的訴訟費。
事實和理由：
原告于X年X月X日駕駛車輛行駛至地方，與被告駕駛的車輛相碰，發(fā)生交通事故，致使原告的車輛損壞，人員受傷。對于本次交通事故，昆明市交警大隊作出“號交通事故認定書”。確定承擔主要責任，承擔次要責任。因本次道路交通事故給原告造成較大經(jīng)濟損失，但就有關(guān)賠償問題原被告之間不能協(xié)商一致，依據(jù)(寫明具體的法律條文)的規(guī)定，原告訴至法院，請求法院支持原告的全部訴訟請求。
此致
呈 區(qū)人民法院
具狀人：(原告本人的簽名及捺印)
X年X月X日
附：證據(jù)及來源