加工合同（精選23篇）

加工合同 篇1

　　承攬方(甲方)：_________定作方(乙方)：_________

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　加工費

　　單位

　　總價

　　第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱

　　完工時間

　　檢驗時間地點

　　檢驗標準與方法

　　包裝標準

　　包裝費承擔

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　運輸方法

　　運輸價款承擔

　　第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　單價

　　總價

　　圖紙、技術資料及交付時間

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　交付數量

　　包裝要求

　　檢驗方法

　　運輸方法和運費承擔

　　第六條加工費結算辦法與時間

　　_________。

　　第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條甲方的違約責任

　　1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

　　5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

　　6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第九條乙方的違約責任

　　1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

　　3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條聲明及保證

　　(一)甲方：

　　1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　(二)乙方：

　　1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1.根據本合同需要發出的`全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條爭議的處理

　　1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

　　承攬方(蓋章)：_____________定作方(蓋章)：_____________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　地址：_______________________地址：_______________________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點：___________________簽訂地點：___________________

加工合同 篇2

　　一、簽定時間：_____?年__?月__?日交貨地點：_____________

　　制單№款號?、貨品?、名稱?、?數量?、貨期?、單價?、每?件?、成本價?、備注

　　________、?____、?____、____、?____、?____、____、____、____

　　二、甲方以下達“生產加工制單”方式委托加工，明確委托加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝制作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。

　　三、乙方負責每款生產加工單的雙程運輸費用。縫紉線由___方提供，其費用由___方承擔。線的供應商：______線價：_______________

　　四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。

　　五、乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨，則按此款數量的零售價賠償，并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款，以此類推，如因甲方原因（物料不齊或其它）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。

　　六、乙方交貨成品數量缺失的，以每千件為單位，三件以下按貨品的成本價的兩倍予以賠償。三件以上按該貨品的成本價加市場零售價的兩倍予以賠償（在加工費中扣除）。

　　七、大貨送甲方做尾部工序的，發現成品油污、跳線、爛孔、抽紗、色差等情況，通知乙方來解決。如乙方不及時來返執或貨期緊迫的，甲方尾部幫手配片、返執，甲方則扣除乙方返工工時，按每小時3.00元計算，在加工費中扣除。

　　八、甲方提供每款布料、物料，按制單裁數規定物料損耗計算，超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料并簽收的。布料、物料如有質量問題不能生產，應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。

　　九、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發現布料有質量問題（含布料短碼）及實際用量超過制單用量，應立即通知甲方商量解決辦法，雙方確定無異后，方可開裁。

　　十、甲方如代乙方做以下工序需計還成本的：鳳眼0.1元/粒，鈕門0.025元/粒，打棗0.018元/粒，剪線0.2元/件。

　　十一、結算方式：按甲方實際出貨數量結算，5‰可接受次品視情況而定（最多按單價半計），超次品按成本價扣回。此月出的貨待下月25號至30號結算，如有特殊情況會另行通知。

　　十二、甲乙雙方應本著精誠合作的態度，如因合同或其它產生爭議，協商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。

　　十三、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。

　　甲方（供應方）：_____________?乙方（加工方）：_____________

　　地址：_____________________地址：______________________

　　授權代表：__________________?公司蓋章：___________________

　　授權代表：__________________?公司蓋章：___________________

　　日期：______________________日期：_____________________

加工合同 篇3

　　篇，歡迎閱讀參考!

　　加工合同范本

　　(一)

　　合同編號：_________

　　甲方(加工裝配方)：_________

　　乙方(來料、來件方)：_________

　　雙方在遵守中華人民共和國法律、法規的前提下，本著本等互利的原則，就來料加工_________進行了充分協商，一致達成如下合同條款：

　　一、雙方責任

　　1、甲方責任：

　　(1)提供有上蓋之廠房_________平方米，無上蓋場地_________平方米，工廠管理人員_________名，生產工人_________名、開業后____月增至_________名。在合同期內代乙方加工生產上述產品，加工成品后交回乙方復出。

　　(2)提供現有水、電設備供加工生產之用，如需新安裝水、電設施，其費用由乙方支付。

　　(3)辦理來料加工、裝配有關業務的進出口手續及對工廠實行行政、財務等管理，不得把工作以任何形式承包給任何單位和個人經營。

　　2、乙方責任：

　　(1)不作價提供加工上述產品及裝修廠房和建造_________平方米簡易廠房所需的設備材料(詳見清單)，分多批運抵甲方工廠，設備總值約_________元。

　　(2)不作價提供加工上述產品所需的原料、輔料和包裝物料，具體數量、規格在各份具體生產加工合同中訂明。

　　(3)工人如因工作不力(含工廠管理人員)，經教育無效者，乙方有權向甲方提出調換，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。

　　二、加工數量

　　第________年加工上述產品，加工費約_________元，從第________年開始的產量，應在前________年的基礎上有所增加，具體數量應在生產合同中訂明。

　　三、作價原則和工繳費

　　1、試產(培訓)期為二個月，在試產期內，工人每人每月工繳費暫定為_________元，每月工作____日，每天。

　　2、試產期滿后，采取按件計算方式，在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價，并在生產加工合同中訂明為確保工人的合理收入，工繳費平均每人每月不低于_________元。需要加班時，加班費另計，但每個工人每天加班時間最長不得超過。

　　3、甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。

　　4、每月乙方支付甲方_________元，作為工作管理費。

　　四、損耗率

　　1、試產期內的消耗率，實報實銷。

　　2、試產期后的損耗率，由雙方商定，并在生產加工合同中訂明。

　　五、來料和交貨期

　　1、乙方按生產合同的加工量，按月提供足夠數量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產，乙方必須在每批產品開始加工前_________天，將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外，乙方來料不足，造成甲方工廠每月生產不足_________天，停工天數累計不得超過四天，否則，乙方應按在廠工人以停工天數計，每人每天補助生活費_________元，支付給甲方工廠。

　　2、為使乙方能開展正常的業務活動，甲方應向乙方按商定的交貨期，按時、按質、按量交貨。如非人力不可抗拒原因，甲方不按時、按質、按量交貨，造成乙方的經濟損失，甲方應負賠償之責任，賠償數額可在具體的生產加工合同中訂明。

　　3、由乙方提供的機械、照明等設備及原輔材料、包裝物料，在甲方工廠由雙方進行交收登記，建立帳冊。甲方工廠加工后的成品，在甲方工廠經乙方驗收起運后，甲方不負產品規格、質量、短缺等任何責任。

　　六、結匯形式

　　工繳費及工人管理費每月結算一次，以d即期結匯或支票方式結匯，由甲方工廠會同(_________政府授權的處理來料加工事務并具有外貿經營權的)_________貿易公司(下稱授權貿易公司)開具發票后，通過_________銀行(_________分行)向乙方在_________開戶的銀行(_________銀行;帳號_________)辦理。乙方超過_________天仍未付款給甲方，則按逾期天數，以當時香港銀行利息一并付給甲方。乙方連續_________個月不結匯，甲方有權采取停止出貨或其它措施。

　　七、勞動保護及運輸與保險

　　1、工廠應做好勞動保護及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設施，廠房保持光亮，內外環境衛生整潔，對有污染性項目，須經市環保部門批準，方能立項經營。

　　2、乙方提供的機械、照明設備、原輔材料、包裝物件及甲方工廠加工后的成品運輸費用，均由乙方負責。

　　3、原輔材料、包裝物料的運進，成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人，均由乙方向_________保險公司投保。

　　八、技術交流

　　在設備運抵甲方工廠后，乙方應盡快派出人員進行安裝，甲方派出人員進行協助。從試產期開始，乙方應派出技術人員到甲方工廠進行技術培訓，直到工人能基本掌握生產技術，進行正常生產時為止。乙方技術人員的工資及一切費用由乙方負責，甲方提供生活上的方便。

　　九、合同期限

　　本合同經批準簽訂后，乙方須將商業登記及銀行資信證明書交甲方辦理營業執照經海關備案生效。有效期為________年，即從________年____月____日至________年____月____日。如要提前終止或延長本合同，須在三個月前通知對方，并經雙方協商處理終止或延長合同事宜。某方單獨提前終止合同，要負責補償對方的經濟損失。補償的辦法，根據終止合同前半年內的每月平均工繳費為準，補償兩個月的工繳費總額給對方。

　　合同期滿后，不動資產(如廠房、宿舍)歸甲方所有，由乙方不作價提供的可動產(如機械、車輛、設備)歸乙方所有，并按海關和有關規定及時辦理核銷手續。

　　雙方同意，在本合同經批準簽訂后_________天內，乙方向甲方預付_________元，作為履約保證金，從甲方收到履約金之日起_________個月內，乙方仍不投產開業，履約保證金即無條件歸甲方所有，同時，甲方有權廢約。如乙方能按時投產開業，該履約保證金可作工繳費抵付給甲方。

　　十、仲裁

　　凡因本合同引起的或與本合同有關(包括任一生產加工合同)的任何爭議，應通過友好協商解決，協商不能解決，均應提交_________仲裁委員會，按照申請仲裁時該會施行有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

　　十

　　一、語言

　　本合同以英文和中文書就，兩種文本具有同等效力。但在對其解釋產生異議時，以中文文本為準。

　　十

　　二、合同的份數和修訂

　　本合同正本一式五份，甲、乙雙方、海關、車管所、政府授權的處理來料加工事務并有外貿經營權的_________公司各一份，副本若干份，均具有同等效力。

　　本合同有如未盡事宜，雙方可隨時補充或修改，并報政府有關部門批準實施。

　　甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

　　授權代表(簽字)：_________授權代表(簽字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

　　加工合同范本

　　(二)

　　承攬方：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________

　　定作方：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品編號名稱規格單位數量備注

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交(提)原材料等物品日期計算，參照

　　第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙提供辦法

　　1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條

　　第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理：

　　1、向仲裁機關申請仲裁;

　　2、向人民法院起訴。

　　本合同自________年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：________________________

　　代表人：________

　　________年____月____日

　　承攬方：________________________

　　代表人：_________

　　________年____月____日

　　加工合同范本

　　(三)

　　甲方(發包人)：______________

　　乙方(承包人)：______________

　　根據《民法典》及其相關的法律、法規。為保障租賃雙方的合法權益，在平等、自愿的基礎上，經甲、乙雙方協商一致，就乙方向甲方租賃廠房訂立本合同如下;

　　一、甲方自愿將坐落在：______________，廠房使用面積______平方米出租給乙方使用，廠房包括機器設備及部分附屬房間。乙方已對甲方所要承租的廠房做了充分了解，愿意承包該廠房。

　　二、租賃用途為石材加工與銷售，不得用于其他用途。租賃期間內乙方不得以甲方的名義對外經營。

　　三、租賃期限為________年____月____日起至________年____月____日止。

　　四、前________年租金每年為人民幣______萬，此后________年每年人民幣______萬，付款方式：________年一付、為每年的正月一次性付清。(實價不含水、電、暖、煤氣、設備等費用、不含稅，其一切稅費由承租方承擔)。

　　五、乙方在租賃合同簽訂之日起應支付甲方人民幣15萬元作為租賃押金。合同期滿后，如乙方無違約行為，甲方應無息退還給乙方。如乙方有違約行為，甲方不返還乙方已經支付的租賃押金，以15萬元作為違約金賠償給甲方。

　　六、乙方應當履行下列義務：

　　1、乙方應當自行承擔租賃期間產生的水電費、稅收、員工招聘、工資、設備維修、廠房維修，變壓器維修等一切因生產經營過程中產生的所有費用。乙方自負營虧，獨立核算，因此產生的責任與甲方無關。

　　2、甲方提供變壓器給乙方使用，乙方應當按照甲方每月提供的電表度數(電費單)將產生的電費按月及時支付給甲方。稅收(含國稅、地稅)與石粉處置粉、污染治理費等一切政府收費均由甲方代繳，乙方應當將款項在產生后七天內及時支付給甲方。

　　3、乙方在生產過程中產生的勞動爭議、工傷責任事故應當由乙方自行承擔，如因乙方的工傷事故給甲方造成損失的，甲方有權向乙方全部追償。并且要求乙方承擔給甲方造成的其他損失，包括：律師費、公證費、取證費、訴訟費等等。

　　4、不得對所承包的廠房進行影響使用安全的履行，如確有需要改造，必須得甲方面同意，費用自理，權屬歸甲方所有，租賃期滿后或者解除合同時，就無償移交給甲方。

　　5、不得在租賃的廠房周圍堆入石料及雜物，以免影響車輛及人員通行。

　　6、未經甲方書面同意，不得擅自將所承租的廠房分租、轉借、轉租給他人使用或與他人互換使用，不得抵押承租廠房。也不得以合伙、合資入股的方式將廠房轉由他人承租。不得用承租的廠房用作工商登記使用。

　　7、不得擅自改變租賃用途，不得利用所承租的廠房從事黃、堵、毒以及走私、販私、制毒、售假等違法活動，不得生產加工和存放易燃爆物品，不得在所承租的廠房和場地上存放、生產、銷售對周邊環境和房地產及附屬設施設備有腐蝕、污染、和破壞的有害物品，生產經營必須符合____鎮管理和環保要求。

　　8、自覺遵守國家的有關規定，服從甲方管理，接受當地人民政府有關部門的監督檢查。

　　9、廠房內應當公告設備安全操作指示，如乙方違反操作規定，所造成的安全事故或隱患，由乙方承擔全部責任，甲方對乙方承租期間內的消防、用電、生產加工、工人及其家屬和相關人員等甲方不承擔責任及連帶責任。

　　10、租賃期間，如遇到天災、戰爭、政府征地需要及其他人力不可抗拒的因素，造成本合同不能履行的，由此造成直接經濟損失成的各項損失，甲、乙雙方各自承擔。在合同未到期間內甲方不可用任何形式收回廠房場地使用。在合同期間內購置增加的機械設備，乙在租期滿后有權拆走，甲方只是提供空廠房。甲方需為乙方提供變壓器和水電到廠內，及工廠經常所需的有關證件。

　　1

　　1、乙方租賃后，應當以自行注冊的公司或個體名義對外經營，不得以甲方的名義對外經營，商標屬于甲方所有，乙方無權使用。

　　1

　　2、租賃期滿后，乙方應當將廠房及設備完整移交給甲方，廠房內新增加或者安裝的機器設備全部歸屬甲方所有。乙方不得破壞任何廠房機器設備。

　　七、違約責任：

　　1、乙方違反本合同任一條款的，應當向甲方支付違約金，違約金為人民幣壹拾伍萬元整。甲方有權直接扣押乙方支付的租賃押金，作為部分違約金。

　　2、乙方違約的，甲方有權用乙方支付的押金作為損害賠償使用。

　　七、本合同若未盡事宜，由甲、乙雙方協商解決，另擬定補充協議。協商不成時可向人民法庭提起訴訟。

　　八、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執壹份為據，具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方(蓋章)：____________

　　乙方(蓋章)：____________

　　簽訂日期：________年____月____日

　　加工合同范本

　　(四)

　　供方(全稱)：____________________________________

　　地址：____________郵碼：____________電話：____________

　　法定代表人：____________職務：____________

　　需方(全稱)：____________________________________

　　地址：____________郵碼：____________電話：____________

　　法定代表人：____________職務：____________

　　根據《民法典》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期

　　二、質量標準、驗收方法及地點：

　　三、原材料來源及互利方法：

　　四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：

　　五、貨款結算時間及方法：

　　六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：

　　七、經濟責任：

　　八、其他：

　　九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。

　　十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，并報雙方業務主管部門備案。

　　十

　　一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《民法典》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

　　十

　　二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。

　　十

　　三、本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。

　　服裝加工合同鋼筋加工合同加工貿易合同進料加工合同

　　供方：________________________

　　代表人：_____________________

　　________年____月____日

　　需方：________________________

　　代表人：______________________

　　________年____月____日

　　加工合同范本

　　(五)

　　以下簡稱甲方)：_____________

　　加工方(以下簡稱乙方)：_____________

　　甲乙雙方通過共同協商，在乙方生產設備能力允許的情況下，經甲方要求，乙方同意，為甲方加工生產系列飲料，雙方本著平等協商、互惠互利的原則，達成以下議項：

　　一、加工產品范疇

　　1、產品品名：_____________

　　2、產品規格為：_____________

　　3、如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協議。

　　二、加工費用

　　加工費按_____元瓶，以每箱_____元(每箱_____瓶，核算加工費按箱計算)。

　　三、加工方式

　　甲方負責提供內容物及包裝原材料(包括瓶、標、箱、蓋、封箱膠帶等包裝物)，乙方負責水、電、蒸汽的供應和配料、加工、封蓋、噴碼、套標、裝箱等工序的完成。

　　四、加工數量：分批加工，以甲方通知乙方批量為加工量。

　　五、結算方式

　　每月____日，有雙方保管、會計人員根據生產及耗損情況，盤存加工數量，以實際發貨數量計算加工費。

　　計算方式：實際加工數量(箱)加工費(箱)-超耗料費應付加工費，每月____日前付清當月加工費，甲方以現金或者匯票支付。

　　六、加工產品質量及責任

　　1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的樣版和標準制作。

　　2、加工產品包裝上標注乙方廠名和廠址，同時注明乙方系受甲方委托生產，附__________商標使用授權書。

　　3、產品在保質期內出現批量性質量問題，只要產品達成甲乙雙方所確認的樣版和標準，皆由甲方負責解決，與乙方無關;

　　4、在甲方有要求時，乙方可協助甲方處理質量投訴，但不負責對最終用戶(即甲方客戶)提供售后服務;

　　5、少量的包裝破損等質量問題，由乙方負責調換;

　　6、若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導致產品變質，乙方不予承擔責任。

　　七、原輔料及包裝材料供應

　　1、產品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方，這些圖案及其組合的知識產權屬于甲方所有，乙方不得在甲方產品以外的任何場所使用或許可他人使用。

　　2、乙方全面負責采購加工產品所需的原輔材料和包裝材料，并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方產品質量標準要求。

　　3、乙方應保管好甲方材料，包裝紙箱、標簽等不能流入市場。

　　八、交貨方式

　　甲乙雙方按甲方指定之每批產品發貨日期在乙方倉庫進行交貨，由甲方派駐發貨人員與乙方倉庫人員按共同清點產品數量簽署交貨憑證。

　　九、物料耗損標準

　　按國家有關標準執行。耗損應控制在原漿2%、蓋2%、包裝箱3%，瓶2%、標簽2%以內，超耗部分從加工費中扣除。因瓶子質量所造成的耗損(需瓶廠認可)，不屬2%耗損控制范圍。

　　十、裝卸

　　甲方負責所有原輔材料的裝卸，乙方負責提供機械予以協助。

　　十

　　一、倉儲

　　乙方負責成品的倉儲工作，產品在發運前由乙方負責倉儲保管，產品所有權屬甲方，出庫必須由雙方人員共同進行。

　　十

　　二、甲方的責任與義務

　　1、向乙方提供甲方生產授權委托手續、商標注冊證、授權書以及對商業秘密的專有合法證明等相關法律文件;

　　2、負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容;

　　3、加工費后，甲方須書面通知乙方：本旬、本月所要加工的數量等方面的生產計劃，以更乙方組織生產;

　　4、如果因甲方提供的內容物及包裝物而出現的質量問題由甲方負責;

　　5、甲方必須給乙方提供產品質量標準及質量參數、罐裝溫度等，如甲方提供E瓶達不到甲方要求的瓶罐溫度，所造成的損耗由甲方負責;

　　6、甲方需留技術人員二名(聯絡員)，對生產時發生的內容物及包裝物可能出現的問題協商解決;

　　7、內容物的收、發、保管由甲方負責;

　　8、廢舊包裝物權屬甲方，由甲方收集、保管、處理;

　　9、甲方按照甲乙雙方確定的樣版和標準進行驗收貨品。

　　十

　　三、乙方的責任與義務

　　1、嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動;

　　2、接甲方生產通知后，立即組織生產;

　　3、必須按甲方提供的技術標準進行生產，否則出現的質量問題由乙方承擔;

　　4、負責包裝物的收、發、保管工作;

　　5、給甲方提供倉庫，庫房由甲方保管內容物所用;

　　6、入庫由乙方負責保管，由甲方負責發貨;

　　7、負責為甲方工作人員提供住宿。

　　十

　　四、合同有效期限：自________年____月____日至________年____月____日

　　十

　　五、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

　　十

　　六、未盡事宜，雙方共同協商解決。

　　甲方(簽字蓋章)：_____________

　　法定代表人：_____________

　　乙方(簽字蓋章)：_____________

　　法定代表人：_____________

　　合同簽字地點：_____________

　　合同簽定日期

加工合同 篇4

　　定做方：(簡稱甲方)

　　承攬方：______________鋼構有限責任公司(簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容：

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。

　　2、制作內容：_______________________________________________________。

　　1)主鋼構：由定做方提供鋼板材質：___________;系列___________;噸位：___________;單價約___________;

　　2)次鋼構材質：___________;噸位：___________;單價約___________;

　　3)其他：以上單價主構件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。

　　二、合同價款及結算方式：

　　1、合同總價暫定為___________，(大寫)______________________(以實際決算為準)。

　　2、合同簽訂當日甲方付___________，(大寫)______________________給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。

　　3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質量要求：

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范GB5025-20__)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　1)檢測內容：抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

　　2)其他檢測項目：

　　3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

　　四、交貨地點和時間：

　　1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。

　　2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。

　　五、包裝及運輸：

　　1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務：

　　1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

　　4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：按《合同法》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

　　九、附則：

　　1、本合同_____式_____份，雙方各執_____份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。

　　3、未盡事宜，雙方協商解決另補充合同。

　　甲方(蓋章)：

　　委托代理人：

　　聯系方式：

　　開戶行：

　　賬號：

　　_______年___月___日

　　乙方(蓋章)：__________鋼構有限責任公司

　　委托代理人：

　　聯系方式：

　　開戶行：

　　賬號：

加工合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方法定代表人及身份證號碼：

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關的法律法規之規定，本著友好合作、協商一致的原則，就乙方向甲方提供廣告制作事宜達成如下協議：

　　一、合同供貨期限及保證金

　　甲方委托乙方進行廣告制作，本合同期限為20xx年 月至20xx年 月。為了保證乙方全面履行合同義務(價格/質量/供貨時間等)，乙方需向甲方繳納1000元（壹仟元整）保證金，甲方在本供貨合同完成后的半月內, 在扣除相應保證金后將余額退還。

　　二、合同標的

　　1、甲方委托乙方進行廣告制作，內容清單詳見合同附件投標報價。

　　2、乙方根據甲方提供的樣稿制作。

　　3、乙方向甲方免費提供上述產品的送貨、安裝及售后質量退換等服務。

　　三、合同價款

　　1、單價：見合同附件投標報價

　　2、價格調整：

　　如遇材料價格調整時，乙方如需調整相應供貨價格，則應及時通知甲方，且調整幅度應合理。否則，一經查實，甲方可視為乙方在供貨時存在價格欺詐，直接進行相應處罰。當材料價格上漲或下調幅度在10%以內時，本合同報價價格仍然有效，乙方不得借故推遲或拒絕供貨。當材料價格上漲幅度在10%以上時，供貨價格由雙方共同協商確定。

　　3、處罰金直接從乙方的保證金與貨款中扣除。

　　4、執行更新價格

　　甲方在接到乙方的價格調整通知后10個工作日內，給予最終確認（以書面確認單為準）。更新價格確認后即日起執行新的價格。

　　四、支付方式

　　1、 本合同支付方式為月結（每月20日乙方送清單，甲方審核無誤后應于月底前付款）。若逾期七個工作日仍未付清，則乙方有權終止合同。

　　2、 貨到甲方指定地點，甲乙雙方共同對產品進行驗收，乙方需提供發票及甲方訂單，經甲方將產品訂單與產品驗收單對照核實后，確認發生費用與乙方提供的發票相符。

　　3、 在月結算時，乙方需提供普通發票或廣告行業專用發票（稅率為：10%）。

　　五、安裝及運輸

　　1、 乙方應為商品提供適宜商品運輸的包裝方式，防止因運輸不當對廣告制作造成損壞，乙方應承擔由此而產生的一切費用或損失。

　　2、 乙方在安裝過程中如發生人員傷亡等意外事故由此產生的一切費用或損失由乙方自行承擔。

　　3、 乙方負責無償將商品運送至甲方訂單所指定地點，運輸過程中，商品毀損、滅失的風險由乙方承擔。

　　4、 商品運送至甲方指定地點后，由甲乙雙方共同對商品進行檢驗并辦理相關商品移交手續，商品移交后，商品毀損、滅失的風險由甲方承擔。

　　5、 運輸費用由乙方承擔。

　　6、 每次廣告安裝完畢后，必須由甲方驗收，甲方負責人簽字。

　　六、交貨地點、交貨期限

　　1、交貨地點：甲方訂單指定地點。

　　2、交貨時間：甲方下訂單后,以訂單上甲方要求時間為準，如遇采購方有急單，則當日或以最短時間將甲方要求的廣告制作品送到指定地點（特殊商品除外）。

　　3、乙方向甲方交貨時，必須由甲方驗收，簽字。

　　七、檢驗

　　1、貨到后，甲方按訂單內容收貨，廣告品的規格型號均以訂單要求為準。在交貨時，安裝完畢后，由當事部門主管級以上簽字確認，乙方現場拍照，以郵件形式發回甲方的策劃部，作為結算時的依據。

　　2、甲方收到產品的同時填寫一般產品驗收單，確認產品符合要求后甲方在驗收單上簽字確認。月末結款時以驗收單為準。

　　3、對于更換的產品需在驗收單上注明，對于增加的產品或價格有變動的產品需另外填寫驗收單。

　　4、對于應急制作產品按甲方對產品的要求，乙方保證在協商時間內送到甲方指定地點。

　　八、質量保證

　　1、乙方保證所提供所有產品的規格質量符合甲方的標準。如果廣告制品質量與甲方要求的標準不符,乙方應負責更換;如更換后仍不能達到招標書規定標準,甲方有權要求乙方重做。

　　2、在交貨之前,乙方應就產品的品質、規格、數量作出準確和全面的檢驗,保證其廣告制品不存在任何瑕疵。

　　九、售后及其他服務

　　1、產品在使用過程中如出現質量問題或者不能達到使用要求，甲方可以要求乙方在24小時內進行重做，對于重做的情況雙方需做好驗收。重做費用由乙方自行承擔。

　　2、乙方應提供有效的聯系人和聯系電話，如有變更，乙方應及時、主動通知甲方。每批訂單將指定專人負責跟單送貨，送貨人應佩戴公司標志，遵守相關的規章制度。如有特殊情況需另行安排人員跟單送貨；將作好送貨情況交接表，以避免因更換送貨人員而耽誤貨物的及時性。

　　十、環保和安全要求

　　1、 乙方承諾所提供廣告制品符合國家環境保護的有關規定，并承擔由此造成的經濟損失。

　　2 、乙方所提供廣告制品不能對甲方的正常使用人員的人身健康造成危害，并承擔由此產生的經濟損失。

　　十一、違約責任

　　1、合同生效后具有法律責任，甲乙雙方應本著信守合同、友好協商的原則，處理本合同有關事宜。

　　2、如乙方未按合同規定時間，將廣告制品運到甲方指定地點或未按約定時間送到全部廣告制品（經甲方允許可以延期送的產品除外），每延期一日，乙方應向甲方支付一季度總貨款千分之二的違約金，但總計不超過合同總價的百分之五。如遇特殊情況，雙方協商處理。

　　4、如乙方提供的貨物質量與甲方規定不符，甲方有權退貨，并要求乙方承擔甲方由此受到的經濟損失。

　　5、因甲方所提供的資料不全或需改后制作而造成乙方中斷或工期延誤的，由甲方承擔相應責任。

　　6、 因不可抗拒外力原因造成不能正常生產時，原合同交貨日期雙方需重新協商解決。

　　十二、合同的變更和解除

　　1、除非遇到不可抗力因素，導致本合同不能履行，未經甲乙雙方一致書面同意，任何單方無權變更合同的內容。

　　2、 對本合同的任何修改或補充，只有在雙方授權的代表簽字后生效，并成為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　十三、其他

　　1、本合同未盡事宜，應由甲、乙雙方協商后以書面形式補充，加蓋甲、乙雙方公司印章并經雙方授權代表簽字后生效。

　　2、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　3、本合同自甲、乙雙方加蓋公司印章，并經雙方授權代表簽字后生效。

　　甲方： 乙方：

　　代表：（簽章） 代表：（簽章）

　　聯系人： 聯系人：

　　聯系電話： 聯系電話：

加工合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

　　第一條：甲方委托乙方生產加工制作________________模具。

　　第二條：質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點：

　　1、質量標準和要求：模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。

　　(1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。

　　(2)合格模具定義：

　　①模具必須符合經甲方確認后的模具結構圖;

　　②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;

　　③模具壽命必須符合本合同第六條之規定。

　　2、驗收方法(標準)：

　　①按甲方的圖紙和技術要求執行。

　　②模具結構必須符合模具結構圖紙。

　　3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。

　　第三條：原材料來源

　　1、原材料來源：模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料，以確保產品質量的穩定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同

　　第四條：交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：

　　1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣，并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。

　　2、交貨地點：甲方指定場所________________________。

　　3、交貨時間：乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日，罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延。

　　4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。

　　第五條：本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。

　　貨款結算時間及方法：_____________________。

　　付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個月內付_______%。

　　第六條：技術資料提供及保管：

　　1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。

　　2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協議》執行。

　　第七條：質量異議/違約責任：

　　1、對于乙方供應的產品如存在質量問題，甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方，并對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現場進行處理。

　　2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務，則視為接受甲方的處理意見。

　　3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。

　　第八條：其他：

　　1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權為甲方所有。

　　2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。

　　3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》I中第9條規定及本合同第四條第1款(3)規定執行。

　　4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執行。

　　5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規定執行。

　　6、本合同委托項目，乙方不得轉發包給第三者，否則，甲方將取消其供應商資格，如因此引發了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關責任。

　　第九條：雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商并由___________市經濟合同鑒定機關查實證明，可免予承擔民事責任。

　　第十條：合同生效、附件

　　2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。

　　3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。

　　4、本合同附件資料具有同等法律效力。

　　第十一條：本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定，由雙方進行協商調解。協商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。

　　第十二條：本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

　　乙方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

加工合同 篇7

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　甲方委托乙方加工產品，為維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關代加工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。

　　第一條代加工內容

　　甲方委托乙方為其加工系列產品，加工數量、款式、圖紙或樣品、標準、質量要求由甲方提供，價格由雙方協商確定，另在訂單上詳述。

　　第二條甲方責任

　　1、按計劃分批次委托乙方為其加工甲方產品。

　　2、向乙方提供加工產品款式、數量、技術要求、交貨時間等。

　　3、甲方提供的加工毛坯必須符合質量要求并標示清晰。

　　3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督，并提出意見和建議。

　　4、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。

　　第三條乙方責任

　　1、嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。

　　2、按甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準進行生產，不得以任何形式和理由拖欠數量和品種。

　　3、嚴格管理甲方提供的毛坯、圖紙和資料及樣品，不得將甲方的樣品、技術資料、圖紙等泄漏給第三方，更不得提供給甲方的同行業，否則，應承擔相應法律責任。

　　4、乙方必須加強質量保證能力，確保加工、運輸過程的質量控制，保證所加工的產品符合質量標準。

　　第四條付款方式及交提貨地點

　　每月八號為對帳日，乙方安排財務人員到甲方財務部進行對賬，雙方確認無誤后，甲方列入應付款科目，每季度第一個月的15日付清上季度加工款。交提貨地點為甲方庫房。

　　第五條驗收標準

　　甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收，如發現質量有異，甲方應在收到貨物之日起15日內書面通知甲方處理。驗收標準依據樣品或甲方檢驗標準。

　　第六條違約責任

　　1、如乙方未按照雙方約定的時間和數量交貨，每拖延一天，罰款500元。

　　2、質量與合同約定不符，導致產品報廢的，應賠償甲方此批貨款總價200%違約金。且因此而發生的費用如檢驗、運輸、補貨費用、保險、倉儲、裝卸等直接損失應由乙方負擔。

　　3、如合格率指標達不到約定要求，甲方有權要求乙方及時安排人員全檢，或由甲方安排專人全檢，由此產生的相關費用由乙方負責。

　　2、如甲方未按約定時間支付加工款，每推遲一天，罰款500元。

　　3、如乙方經常不能滿足甲方質量要求和交期要求，除追究違約責任外，甲方有權終止本合同。

　　4、如一方因故需要終止本合同，必須提前一個月通知甲方，否則，甲方將未結算之加工款作為一方的違約金沒收。

　　第七條合同有效期限

　　本委托加工合同期限為，自年月日至年月日止，生產期限以甲方計劃通知單確定為準。

　　第八條不可抗力

　　在本合同期內，如因不可抗力因素導致合同無法繼續履行，本合同自然終止，雙方互不承擔責任。如因國家政策和政府規定的調整變化使本合同無法繼續履行，本合同亦自然終止，雙方互不追究對方責任。

　　第九條爭議解決辦法

　　甲乙雙方如因履行本合同發生爭議，應協商解決；協商不成，依法交由瑞安市仲裁委員會裁決處理。

　　第十條其他

　　1、本合同一式二份，甲乙雙方各一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　2、如有其他未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂合同附件（或補充協議），附件（或補充協議）與本合同具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　負責人簽字：

　　負責人簽字：

　　日期：日期：

加工合同 篇8

　　承攬方(甲方)：_________

　　定作方(乙方)：_________

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

　　第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

　　第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

　　第六條加工費結算辦法與時間

　　______________________________。

　　第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條甲方的違約責任

　　1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

　　5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

　　6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第九條乙方的違約責任

　　1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

　　3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條聲明及保證

　　(一)甲方：

　　1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　(二)乙方：

　　1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_____________________________________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條爭議的處理

　　1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的.理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_____份，送_________留存一份。

　　承攬方(蓋章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_____

　　地址：__________________

　　__________年______月____日

　　簽訂地點：_______________

　　定作方(蓋章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_____

　　地址：___________________

　　_________年______月____日

　　簽訂地點：_______________

加工合同 篇9

　　合同編號：______________

　　定作人：________________________

　　承攬人：________________________

　　簽訂地點：______________________

　　簽訂時間：________年____月____日

　　第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限

　　加工物名稱_______

　　規格型號_______

　　計量單位_______

　　數量_______

　　報酬_______

　　交貨期限及數量_______

　　單價_______

　　金額_______

　　合計_______

　　合計人民幣金額(大寫)_______

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第二條 定作人提供的材料

　　材料名稱_______

　　規格型號_______

　　計量單位_______

　　數量_______

　　質量_______

　　提供日期_______

　　消耗定額_______

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：__________________________

　　第四條 加工物的技術標準、質量要求：_______________________

　　第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：_______________________________

　　第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：_________________________________

　　第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：____________________________

　　第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的'________日內答復。

　　第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第十條 加工物的交付方式及地點：_____________________________

　　第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：_______________

　　第十二條 報酬的結算方式及期限：____________________

　　第十三條 定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。

　　第十四條 本合同解除的條件：______________________________

　　第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是.否)可以留置加工物。

　　第十六條 違約責任：_____________________________

　　第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：

　　(一)提交 ________________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十八條 其他約定事項：____________________________

　　定作人

　　單位名稱(章)

　　單位地址：_______

　　法定表人：_______

　　委托理人：_______

　　電 話：_______

　　電報掛號：_______

　　開戶銀行：_______

　　帳 號：_______

　　郵政編碼：_______

　　承攬人_______

　　單位名稱(章)_______

　　單位地址：_______

　　法定表人：_______

　　日期：_______

加工合同 篇10

　　承攬方（甲方）：____________________________

　　地址：____________電話：____________

　　法定代表人：____________

　　定作方（乙方）：____________________________

　　地址：____________電話：____________

　　法定代表人：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品

　　第二條 加工成品質量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙提供辦法

　　1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點

　　1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條 運輸辦法及費用負擔

　　第十條 轉包

　　1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；

　　2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：

　　（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：

　　（2）乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

　　3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權解除合同。

　　4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

　　第十一條 其他約定

　　第十二條 承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____ 元；（合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（ ）項處理：

　　1、向仲裁機關申請仲裁；

　　2、向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份，正副本具有同等法律效力。

　　定作方：

　　代表人：

　　______年____月____日

　　承攬方：

　　代表人：

　　_______年____月____日

加工合同 篇11

　　合同編號：_____________

　　簽訂日期：_____________

　　簽訂合同單位：____________________（以下簡稱定作方承攬方）

　　經雙方協商同意，訂立合同如下：

　　承攬人按下表完成定作人要求的任務：

　　產品名稱

　　型號規格

　　單位

　　數量

　　加工費

　　單價

　　金額

　　定作人按下表供應原材料：(略)

　　定作方：

　　單位名稱（章）

　　單位地址

　　法定代表人

　　委托代理人

　　電話

　　電掛

　　開戶銀行

　　賬號

　　編碼

　　承攬方：

　　單位名稱（章）

　　單位地址

　　法定代表人

　　委托代理人

　　電話

　　電掛

　　開戶銀行

　　賬號

　　編碼

　　鑒（公）證意見：

　　經辦人

　　鑒（公）證機關（章）

　　（注：除國家另有規定外，鑒（公）證衽自愿原則）

　　年?月?日

　　有效期限____________至_______年______月______日

加工合同 篇12

　　合同編號：____________

　　定作人：____________

　　簽訂地點：____________

　　承攬人：____________

　　簽訂時間：____年____月____日

　　第一條加工物、數量、報酬、交貨期限

　　____________________________________________________________________

　　加工物名稱　 規格型號　 計量單位　數量　 報酬

　　交貨期限及數量

　　單價 金額

　　合計

　　____________________________________________________________________

　　____________________________________________________________________

　　____________________________________________________________________

　　____________________________________________________________________

　　合計人民幣金額(大寫)：

　　____________________________________________________________________

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第二條定作人提供的材料

　　____________________________________________________________________

　　材料名稱　 規格型號　 計量單位　 數量　 質量　提供日期　消耗定額

　　____________________________________________________________________

　　____________________________________________________________________

　　____________________________________________________________________

　　____________________________________________________________________

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：

　　第四條加工物的技術標準、質量要求：________________________

　　第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：________________________

　　第六條加工物的包裝要求及費用負擔：________________________

　　第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：________________________

　　第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_______日內答復。

　　第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第十條加工物的交付方式及地點：________________________

　　第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：________________________

　　第十二條報酬的結算方式及期限：________________________

　　第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)________________元。

　　第十四條本合同解除的條件：________________________

　　第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。

　　第十六條違約責任：____________________________________

　　第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決：

　　(一)提交________________仲裁委員會仲裁；

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十八條其他約定事項：____________________________________________

　　____________________________________________________

　　定作人

　　承攬人

　　鑒(公)證意見：

　　____________________________________________________

　　定作人：(章)

　　承攬人：(章)　

　　____________________________________________________

　　住所：

　　住所：

　　____________________________________________________

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　____________________________________________________

　　居民身份證號碼：

　　居民身份證號碼：

　　____________________________________________________

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　____________________________________________________

　　電話：

　　電話：

　　____________________________________________________

　　開戶銀行：

　　開戶銀行

　　鑒(公)證機關(章)

　　____________________________________________________

　　賬號：

　　賬號：

　　經辦人：

　　____________________________________________________

　　郵政編碼：

　　郵政編碼：

　　年　月　日

　　____________________________________________________

　　監制部門：

　　印制單位：

　　格式二　 定 作 合 同

　　合同編號：______________

　　定作人：______________

　　簽訂地點：______________

　　承攬人：______________

　　簽訂時間：_______年___月___日

　　第一條定作物、數量、報酬、交付期限

　　_________________________________________________________________________________

　　定作物名稱

　　規格型號

　　計量單位

　　數量

　　報酬

　　交貨期限及數量

　　____________________________________

　　單價　 金額　 合計

　　_________________________________________________________________________________

　　_________________________________________________________________________________

　　_________________________________________________________________________________

　　_________________________________________________________________________________

　　合計人民幣金額(大寫)：

加工合同 篇13

　　合同編號：_____________

　　簽訂日期：_____________                  

　　簽訂合同單位：____________________（以下簡稱定作方承攬方）

　　經雙方協商同意，訂立合同如下：

　　承攬人按下表完成定作人要求的任務：

　　產品名稱

　　型號規格

　　單位

　　數量

　　加工費

　　單價

　　金額

　　定作人按下表供應原材料：(略)

　　定作方：

　　單位名稱（章）

　　單位地址

加工合同 篇14

　　合同簽訂地：

　　甲方：?地址：?郵編：?電話：?傳真：

　　法定代表人：?乙方：?地址：?郵編：?電話：?傳真：

　　法定代表人：

　　甲方委托乙方加工本合同中成品，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　注：以上費用含17%增值稅。?第二條?加工成品質量要求?符合甲方的圖紙要求。

　　第三條?技術資料、圖紙保密原則?未經甲方書面同意，乙方不得向第三方提供和透露本項目的圖紙及技術資料，其中模具廠及機加工協作廠除外。乙方在未經甲方許可的情況下，不得使用甲方模具向第三方提供鑄件。任何情況下，甲方不得將乙方的生產工藝及技術透漏給第三方。?第四條?貨款支付

　　合同簽訂日起三天內，甲方支付乙方50%產品預付款，產品生產完畢發至甲方之前需支付40%貨款；余下10%作為質量保證金，發貨30天內，甲方支付10%貨款，乙方給甲方開具增值稅發票。因鑄造或加工產品報廢，造成成品不足時，乙方需在40天內補齊。?第五條?驗收標準和方法

　　按照附件、雙方簽署的圖紙、資料、技術規范與行業標準進行驗收。每批零件乙方需提供如下檢驗報告：

　　1.?鑄件化檢驗報告；

　　2.成品尺寸抽檢報告（每批產品每個規格抽檢3件）；

　　3.硬度檢驗報告。?第六條?交貨地點、包裝及運輸方式

　　交貨地點為乙方北京工廠。乙方只能對零件做簡單的防磕碰包裝（鐵桶+泡沫）。如因運輸和包裝造成零件損傷，乙方不負責。如需單獨包裝，甲方需另外支付包裝費用。乙方可應甲方要求協助安排運輸，但風險及費用歸甲方承擔。?第七條?不可抗力

　　合同雙方由于不可抗力的災害或確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，可免予承擔經濟責任。

　　第八條?違約責任

　　雙方應嚴格履行合同條款，如有違約，違約方應賠償雙方相應經濟損失。?第九條?糾紛的處理

　　合同雙方發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成向合同簽訂地_____機構申請_____；該_____為終局裁決，對雙方均有約束力。_____費用由敗訴一方負擔。?第十條?其它條款

　　1.本合同自乙方收到甲方預付款起生效。

　　2.合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　3.本合同正本一式二份，甲方和乙方各執一份；具有同等法律效力。

　　4.合同雙方工作往來文件，經雙方認可的傳真件有效。

　　甲方：?開戶銀行：?帳號：?代表簽字：?蓋章：?簽訂日期：

　　乙方：?開戶銀行：?帳號：?代表簽字：?蓋章：?簽訂日期：

加工合同 篇15

　　加承合字第號

　　定作方：_______________(簡稱甲方)

　　營業執照號碼：_____________________

　　承攬方：_______________(簡稱乙方)

　　營業執照號碼：_____________________

　　根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：

　　品名或項目

　　規格、型號

　　單位

　　數量

　　單價

　　價款或酬金元

　　金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

　　一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________

　　二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________

　　三、履行的期限、地點和方式：_________________________

　　四、驗收標準和方法：_________________________

　　五、結算方式：_________________________

　　六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

　　2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。

　　七、雙方約定的其它條款：________________

　　八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

　　十二、本合同簽訂日期：________年________月________日

　　定作方：________________

　　代表：__________________

　　開戶銀行：______________

　　帳號：__________________

　　承攬方：________________

　　代表：__________________

　　開戶銀行：______________

　　帳號：__________________

加工合同 篇16

　　定作方：____________

　　承攬方：____________

　　簽訂地點：

　　簽訂時間： 年 月 日

　　一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限

　　規格型號計量單位數 量

　　名或項目 單價總金額合計

　　二、定作方帶料

　　三、質量要求、技術標準

　　四、承攬方對質量負責的條件及期限

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　六、驗收標準、方法和期限

　　七、包裝要求及費用負擔

　　八、交(提)貨方式及地點

　　『該文章由法律快車合同范本頻道(第一§范┆文網)整理。』

　　九、交付定金預付款數額及時間

　　十、結算方式及期限

　　十一、違約責任

　　十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

　　十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向人民法院起訴

　　十四、雙方協商的其它條款

　　定作方 承攬方

　　單位名稱(章) 單位名稱(章)

　　單位地址： 單位地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年月日 年月日

　　有效期限： 年 月 日至 年 月 日

加工合同 篇17

　　甲方(委托方)：_____________________________________

　　乙方(加工方)：_____________________________________

　　甲、乙雙方經友好協商，本著平等、自愿、誠實、互惠互利的原則，就乙方長期承接甲方委托的加工制造業務長期合作事宜達成如下協議：

　　一、合作關系概述

　　1.1乙方長期承接甲方委托的加工制造業務，并保證產品的生產、質量及提供優質的服務。

　　1.2乙方為甲方加工制造的產品，不能以任何理由提供給任何人。乙方對甲方的產品無經營銷售權，以及產品的技術、專利負有保密責任。

　　1.3甲方與乙方根據本合同，協商確定每一筆訂單。乙方根據甲方下發、乙方確定的訂單，安排生產加工制造。

　　二、產品的訂做及定價

　　2.1為確保甲乙雙方長期的合作關系，乙方提供給甲方的加工產品應以物美價廉的優勢。

　　2.2如果其他廠家能比乙方更低的價格提供相同質量、或者更好的質量時，雙方協商在保證質量的`前提下，調整價格。

　　三、產品名稱、加工方式

　　3.1加工產品名稱、型號、數量、金額及交貨期以每批訂貨合同為準。

　　3.2甲方提供產品原材料、產品工藝文件及要求，乙方按產品工藝文件及要求加工生產。

　　四、產品的來料及成品檢驗

　　4.1在生產制造之前，由甲方提供產品的樣品，經乙方制作樣品并以書面的樣品確認書提交甲方檢驗，檢驗合格后雙方各執一份確認書和封存樣品，按照確認的樣品作為依據生產和保證產品的質量。

　　4.2產品執行的質量標準，應由甲方給予相關檢驗標準文件。訂單另有約定的，按照訂單新約定的文件執行。

　　4.3乙方保證，所制作的產品的實際技術參數符合訂單標識記載的技術參數。

　　五、包裝和運輸

　　5.1乙方向甲方提供合格產品，須按照甲方要求的包裝，貼標識。訂單另有約定的，從約定。

　　5.2交貨方式、地點：甲方所在地的倉庫，或另有約定的地點。

　　5.3輸送的費用由乙方負擔，雙方另有約定的除外。

　　5.4乙方承擔運輸中貨物損失或者損壞的風險。

　　六、結算方式及期限

　　6.1雙方簽訂合同后，將以此合同作為基礎，每次訂貨都由甲方向乙方下訂單。

　　6.2乙方對甲方確認訂單以后，按照甲方的要求安排出貨時間;另有約定的，從約定。

　　6.3付款結算方式約定：月結，當月產品月底之前出貨，檢驗合格驗收之后，次月初對賬完畢無誤之后，月底前結清所應付款項;甲乙雙方對于付款進度以及結算方式另有約定的，從約定。

　　七、違約及解決糾紛的方式

　　7.1如因乙方違約所造成的甲方的經濟損失，由乙方承擔。

　　7.2如果發生糾紛，雙方應本著互讓互諒的原則協商解決。實在協商解決不了則向本市所在地域的地方法院提出訴訟。

　　7.3本合同有效期為_____年，自____年____月___日至____年_____月______日止。如果甲乙雙方有違約，則合同作廢。期滿如雙方再商定續約。本合同經甲乙雙方簽章生效。未盡事宜可在雙方協商后增加補充協議，補充協議經雙方認可后與本合同具有同等法律效力。

　　7.4本合同一式二份，乙方一份，甲方一份。

　　甲方(章)：__________________乙方(章)：____________________

　　甲方代表：__________________乙方代表：____________________

　　地址：______________________地址：_______________________

　　電話：______________________電話：_______________________

　　日期：____________________日期：_______________________

　　當事人雙方應遵守以下基本原則:

　　1、承攬方必須具備履約能力和條件。

　　《合同法》第253條:承攬人應當以自己的設備、技術和勞力，完成主要工作，但當事

　　人另有約定的除外。

　　承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果

　　向定作人負責;未經定作人同意的，定作人也可以解除合同。

　　第254條:承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承

　　攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第255條承攬人提供材料的，承攬人應當按照約定選用材料，并接受定作人檢驗。

　　《加工承攬合同條例》已經廢止。

　　2、定作方必須明確提出定作物的品名、數量、質量及其他特殊要求，承攬方不得擅自改變定作方的要求。

　　3、當事人雙方必須遵守《經濟合同法》的規定，貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則，否則，視為無效經濟合同。

加工合同 篇18

　　甲方：AAAA家具有限公司

　　乙方：_________

　　為了共同拓展市場，充分發揮甲乙雙方的經營優勢，以在平等互利的基礎上組建穩定而有效的市場網絡，共同拓展市場份額，經雙方友好協商，特訂立以下條款，以便雙方共同遵照執行。

　　一、雙方的權利和義務 ：

　　1.乙方指定甲方為乙方家具產品獨家生產商。下稱加盟廠。產品款式由乙方提供，與甲方簽訂協議后，甲方不得在武漢、沈陽、哈爾濱、香河、天津、北京、西安、南昌、等9個地區經銷乙方提供款式的專門經營品牌產品。

　　2.甲乙雙方初次合作期約為______年___ 月___ 日至______年____月_________日止。

　　本協議約定的年限滿后，甲乙雙方愿意繼續合作，在本協議規定年限前3個月向甲方提出，經雙方同意后可續簽協議。如本協議終止，乙方在一年內負責業務開展地區的售后服務，甲方有義務按售后服務有關條款配合乙方工作。

　　3.甲乙雙方均是獨立的經營單位，實行獨立經營、自負盈虧、獨立核算，甲方在業務上接受乙方的指導。

　　4.協議雙方不存在共同投資、代理雇傭、承包關系。

　　5.甲、乙雙方若在合同期間，任何一方有特殊情況要求提前終止解決協議，應提前2個月通知對方。經雙方協商后，辦理解除合作相關手續、協議終止。

　　二、價格

　　1.甲方按雙方協議價給乙方提供貨物，如因市場與材料引起價格調整，甲方應及時通知乙方，執行日以發出通知日為準。

　　2.乙方可以按當地消費水平來適當調整價格適應當地市場。

　　三、貨款結算方式

　　1.乙方在下單時應以電匯、現金或其它雙方議定的有效結算方式支付全部金額后，甲方才予以生產。

　　2.甲乙雙方的貨款結算以訂貨單上金額和數量為依據，有出現數量或金額不符時，甲乙雙方均有義務互相配合解決。

　　3.乙方訂貨時每批次數量不少于10套（沙發或單椅）。

　　4.乙方訂貨后貨款必須一次性到位，貨可以分批從甲方提貨。

　　四、售后服務

　　A.保修

　　1.產品的保修期為一年，一年內出現的嚴重產品質量問題需要調換的由公司負責維修解決。

　　2.超過保修期的產品，公司根據國家有關維修的規定酌情處理。

　　3.屬于客戶保管不妥、人為原因或運輸損壞，工廠可為客戶進行有償維修。

　　4.工廠不接受退貨，客戶有符合退貨理由的退貨，應事先電傳退貨明細并告知原因，在得到工廠確認后方可，否則工廠不予處理。

　　五、運輸方式

　　1.甲方的交貨地點是甲方廠址：東莞市締升家具廠，乙方可委托甲方辦理運輸手續或自提。

　　2.如屬乙方委托甲方辦理運輸業務的，其運費和保險費由乙方承擔。

　　3.如屬乙方自提，由負責運輸的駕駛員代辦手續，等同乙方收貨，其代辦簽字行為具有法律效力。

　　六、違約責任

　　如乙方違反本協議第五款條時，甲方可停止供貨。如甲方違反本協議第一款第1條、及第六款第1、2、3條時，乙方可終止乙方提供給甲方的產品的供貨權。

　　七、甲乙雙方如發生爭執，可共同協商解決或遞交甲方所在地人民法院。

　　八、本協議一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

　　代表（簽字）：_________

　　_________

　　_________年____月____日

　　____月____日

　　代表（簽字）：_________年

加工合同 篇19

　　甲方：____________________（定做方）

　　乙方：____________________（承攬方）

　　雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：

　　一、甲方權利和義務

　　2.甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費（____元/㎡），拒收任何原因的半成品和不合格產品。

　　二、乙方的權利和義務

　　1.通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。

　　2.乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。

　　三、違約條款

　　1.甲方違背合同第一條（2款）時以（____元/㎡）的1倍支付乙方違約金。

　　2.乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米____元的1倍支付甲方違約金。

　　四、本合同有效期____月，____年____月____日起至____年____月____日止。

　　本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

　　五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　________年________月________日

加工合同 篇20

　　甲方(發包方)：

　　乙方(承包方)：

　　家庭住址：身份證號：甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》以及有關法律法規的規定，經平等協商，甲方將本廠的“紅磚生產”承包給乙方，達成以下協議：

　　第一條：承包方式及要求

　　1、乙方在承包期間對制坯、碼架、坯架護理、裝窯、出窯、燒窯等半成品與成品的生產人員獨立管理與核算。

　　2、乙方生產所需要的工人由乙方自主招聘與甲方沒有勞動合同關系，生產期間所發生的輕工傷，花費在壹萬元以內者，由乙方承擔，如發生人身損傷事故，花費在壹萬元以上者，由甲乙雙方共同承擔，各自承擔費用的50%。

　　第二條：承包定額及費用

　　1、承包期間所需的煤、電費由甲方承擔，在確保原材料的滿足供應下，乙方_____年必須完成生產合格標磚_____萬塊，計價每萬塊為_____元(大寫_____圓整)，如遇到不可抗拒的自然災害造成的損失由雙方協商共同承擔。

　　2、乙方要按甲方的要求按時帶隊進廠，甲方應先付給乙方訂金_____萬元(此預定金在乙方進廠正常生產期間分批累計扣除)

　　第三條：雙方的責任和義務

　　1、甲方開機之前，要將所有的機械設備進行一次徹底維護保養，移交給乙方使用和管理，確保乙方正常進行生產，如有損壞或丟失，由乙方及時購買補充，不得影響正常生產。

　　2、甲方對乙方生產的產品質量有權進行監督不合格產品不入庫，但也不能過分挑剔和故意刁難乙方。

　　3、工資結算，甲方每月分二次對賬結算付給乙方承包費用，不得拖欠。

　　第四條：違約責任及獎罰制度

　　1、乙方必須完成年產量_____塊標磚，每超過_____塊獎給乙方_____元獎金，如每少于_____塊則扣除乙方_____萬元的罰款，本合同生效后，雙方必須嚴格執行，不得違約。

　　2、乙方及其工作無論任何情況下，不得干擾甲方經營，不得阻塞圍堵甲方經營場所，否則，每阻塞一次應由乙方付給甲方_____元損失費，相反如由于甲方與當地群眾或土地糾紛所造成影響乙方正常生產，同樣付給乙方五千元的損失費。

　　3、合同期間，雙方要坦誠相待，精誠合作，團結一致，做到勤溝通，勤協調，遇到問題和困難及時處理，保證完成年生產任務，做到大家都賺錢，都高興。

　　4、本合同未盡事宜，雙方協商補充，補充協議與本合同具有同等效力，本合同在執行過程中，如發生爭議，雙方盡量協商解決，如達不成共識，可在當地法院訴訟解決。

　　5、補充說明：如遇到特殊情況，磚廠確實無法正常生產時，所定產量按當時能生產多少算多少，不計獎罰。

　　6、甲乙雙方須遵守合同條例，任何一方不得違約，若有一方違約，應一次性賠付對方違約金_____元。

　　7、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方自簽字之日起生效。

　　甲方（蓋章）：________________

　　乙方（蓋章）：____________________

　　_______年______月______日

加工合同 篇21

　　買方：_______________________________________法定代表人：____________職務：______________賣方：_______________________________________法定代表人：____________職務：______________

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，買賣雙方在平等自愿的基礎上，經充分協商，特訂立本合同，以便雙方共同信守履行。

　　一 合同組成及內容

　　1.1 本合同規范由買方委托賣方承攬加工后，賣方將全數加工制成品交付買方的一切相關法律行為。

　　1.2 原物料、包材、加工制成品的具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法等，按經賣方確認的買方采購單、發票或其它書面約定所列，并作為本合同附件；本合同未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書，亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。

　　二 委托加工產品

　　編號：_________________________________ 名稱：______________________________________ 規格：_________________________________ 單位：______________________________________ 數量：_________________________________ 單價：______________________________________ 備注：_______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

　　三 產品價格

　　3.1本合同價格包含增值稅等各種應由賣方繳納的稅金、買方要求的包裝費，運送到買方指定地點的運費、裝車費及其他可能產生的各項費用等。

　　3.2本合同價格如因市場行情變化需要調整的，雙方應以書面形式確認，在未能達成價格調整協議之前，仍按原定價格執行。

　　四 訂單確認

　　4.1買方以訂單形式將訂貨信息傳真給賣方。

　　4.2賣方收到買方訂單后，在_____個工作日內確認并回傳交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單、特殊產品及新產品，以買賣雙方另行確認的交貨期為準。

　　注：大宗訂單：指單品訂購數量_________以上的產品

　　特殊產品：指非賣方正常產品。正常產品指買方對賣方原有產品沒有改動的產品

　　新產品： 指買方提供實樣或圖紙需要賣方新設計、打樣或開發確認的產品。

　　4.3 買方指定訂貨負責人，訂單必須由該負責人簽字或蓋有買方公司公章才生效，否則賣方不得認可該訂單的有效性。

　　4.4買方傳真給賣方訂單經確認后，與本合同具有同等的法律效力。

　　五 原材料提供

　　5.1 (用買方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。買方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，賣方對買方提供的原材料需按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知買方調換或補齊。賣方對買方提供的原材料不得擅自更換。

　　5.2 (用賣方原材料完成工作的)，賣方必須依照合同規定選用原材料，并接受買方檢驗。賣方隱瞞原材料的缺陷，或者用不符合合同規定的原材料而影響定做產品質量時，買方有權要求賣方重作、返修、減少價款或退貨。

　　六 技術資料、圖紙提供

　　6.1買方應當按規定的日期提供技術資料、圖紙等。

　　6.2賣方在依照買方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知買方；賣方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。賣方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知買方，因此造成的損失，由買方承擔。

　　七 質量要求及驗收標準

　　7.1 賣方所供產品必須符合國家法律法規（現時生效的法律法規及合同履行期間出臺并生效的法律法規）和行業標準規定的要求。賣方應就所供產品提供有效的檢驗合格的證明。

　　7.2質量標準：

　　①按照雙方認定的樣品標準、質量標準或圖紙作為質量檢驗的標準，經檢驗，買方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產品。

　　②賣方所供產品必須不低于國家標準和相關的行業標準（即現行的及合同履行期間頒布實施的法律、法規、規章及其他規范性文件規定的強制性和非強制性標準），且不低于賣方的企業標準。

　　③具體到貨質量以買方驗收合格為準，若達不到以上指標，買方有權無條件退貨或換貨，所產生的一切費用由賣方無條件承擔。

　　7.3 買方在收到賣方貨物后十天內對數量、規格、質量進行初步驗收。對短期檢驗難以發現質量缺陷的 產品或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除買方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由賣方負責返修或退換。

　　7.4 產品質量保證期限為自交貨之日起兩年。

　　7.5每年賣方需提供不少于兩次針對本合同約定標的物國家權威機構第三方檢驗報告，如賣方不能及時提供，買方有權抽取賣方的產品送檢，所產生的檢驗費用、抽檢產品費用等由賣方承擔，賣方同意直接從應付給賣方的貨款中扣除。

　　7.6當事人雙方對委托的定做產品和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由第三方權威或法定監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　八 產品包裝及運輸

　　8.1 包裝要求：貨物包裝標識應符合中華人民共和國法律、法規等對有關產品的產地、原材料、用途、警語、保質期及保質條件、生產日期等標識之規定；買方可要求賣方制作特殊的雨潤包裝；賣方保證貨物的包裝與貨物本身相一致。在計量貨物重量或數量時，包裝物應予扣除。

　　8.2 運輸要求：按有利于保護產品品質的方式運輸。賣方保證進入雨潤工業園的車輛，必須嚴格遵守國家環境和安全衛生方面的法律法規；不允許鳴笛；減速慢行，時速≤5千米/小時；汽車尾氣排放必須經年檢合格，不得有跑冒滴漏現象；運輸原輔料的車輛衛生必須達標，不允許用裝化學物品、飼料的車輛運輸原輔料。

　　8.3發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發運，力求裝足容量或噸位，以節約費用。

　　8.4賣方運送貨物發生的包裝、運輸及保險費用，由賣方承擔。

　　九 交貨時間與地點

　　9.1交(提)貨期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)貨的，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　9.2交(提)貨物日期計算：賣方自備運輸工具送交定做貨物的，以買方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定做貨物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定做貨物的，以賣方通知的提取日期為準，但賣方在發出提取貨物通知中，必須留給買方必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　9.3交貨地點為：________________________________________________

　　十 貨款結算

　　10.1 付款期限：買方在收到符合本合同約定的產品并驗收合格后，賣方向買方提供增值稅（稅率為17%）發票。之后買方在________天內履行付款義務。

　　10.2 付款方式：采取銀行匯票或電匯方式付款。

　　十一 返利約定

　　11.1 無條件返利：即基本返利，賣方同意按買方年度訂單總價值的 ____%（大寫：百分之___）給付買方返利。

　　11.2 大訂單返利：即有條件返利，指除以上基本返利之外，買方年度訂單量達到一定數額時賣方給予買方的額外返利，即年度訂單總價值達到______元（大寫：______）時，賣方按照年度訂單總價值的____%（大寫：百分之___）給付買方返利。

　　以上返利買方可從應支付給賣方的貨款中直接扣除。

　　十二 履約方式

　　12.1 在合同期限內發生業務往來不再另行簽訂合同，采用訂單的方式明確訂購產品的名稱、品種規格、數量、交貨時間和地點等事項，賣方收到買方訂單后，如無異議，簽字蓋章確認后傳真或郵寄給買方，賣方收到買方訂單后，如3日內未反饋的，視同確認。訂單傳真件有效，訂單未盡事宜適用本合同的約定。

　　12.2 本合同期限內達成的訂單未得到全面實際履行的，不受本合同期限的限制。

　　十三 商業賄賂之禁止

　　買賣雙方都同意堅決杜絕商業索賄、及其他不正當的商業行為。賣方不得向買方工作人員進行商業賄賂。商業賄賂是指回扣、招待、娛樂、購房、置業、就業、國內或國外旅游、饋贈、購物折扣、借錢等給買方的個人或其家屬物質或精神上直接收益的開支。另接受買方辭、離職人員和跳槽人員也在本條禁止之列。

　　十四 違約責任

　　14.1如賣方拒絕履行交貨義務，須向買方支付該批貨物總貨值20%的違約金，同時買方有權解除合同或要求賣方繼續履行合同。

　　14.2如賣方交付產品名稱、規格或質量不符合合同約定，買方有權拒收，已經接受的，買方有權要求退貨，賣方自接到買方退貨通知后5日內自行將貨物取走，逾期未取走的，買方有權做出處理；同時賣方應向買方支付該批貨物總價值10%的違約金。

　　14.3未按合同規定的質量交付定做貨物或完成工作，買方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，賣方應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過返修或調換后，仍不符合合同規定要求的，買方有權拒收，由此造成的損失由賣方賠償。

　　14.4交付定做貨物或完成工作的數量少于合同規定，買方仍然需要的，賣方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分買方不再需要的，賣方應賠償買方因此造成的損失。

　　14.5未按合同規包裝的定做貨物，需返修或重新包裝的，賣方應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。買方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，賣方應當償付買方該不合格包裝物低于合格包

　　裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　14.6如賣方逾期履行交貨義務，買方有權根據實際交易情況追究賣方違約責任。每逾期一天，賣方應向買方支付該次訂單總金額千分之五的逾期違約金，逾期超過5天，買方有權解除合同或要求賣方繼續履行合同。

　　14.7未經買方同意，提前交付定做物，買方有權拒收。

　　14.8異地交付的定做物不符合合同規定，暫由買方代為保管時，賣方應當償付買方實際支付的保管、保養費。

　　14.9實行代運或送貨的定做物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，賣方并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。

　　14.10由于保管不善致使買方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，賣方應當償付買方因此造成的損失。

　　14.11未按合同規定的辦法和期限對買方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知買方調換、補齊的，由賣方對工作質量、數量承擔責任。

　　14.12擅自調換買方提供的原材料或零部件，買方有權拒收，賣方應賠償買方因此造成的損失。如買方要求重作或返修，賣方應當按買方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　14.13如賣方違反本合同第十三條及保密協議的約定，則賣方應向買方支付違約金30萬元。

　　14.14 對賣方違約所應承擔的違約金，買方有權從支付給賣方的貨款中直接給予扣除。

　　十五 不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使本合同不能履行時，賣方可免予承擔違約責任。

　　十六 爭議的解決

　　本合同在執行過程中如發生爭議，雙方友好協商解決，如協商不成，任何一方可向買方所在地人民法院提起訴訟。

　　十七 其他事宜

　　17.1在本合同項下，賣方與買方的關聯企業或買方指定企業發生的業務關系，賣方同意將發票開至買方指定單位。

　　17.2 本合同簽訂時，賣方需向買方提供其有效資質證件（包括但不限于：賣方授權委托書或介紹信原件、代理人身份證、營業執照副本、稅務登記證、生產許可證及其他相關行業資質證明的復印件并加蓋公章）。

　　17.3 為保證產品質量，買方有權到賣方生產車間進行考察。

　　17.4 本合同以打印版本為準，未經雙方簽字、蓋章確認的刪除、涂改、添加一律無效。

　　17.5本合同一式肆份，賣方持壹份，買方執叁份，經雙方簽字并蓋章后生效（傳真件有效）。

　　十八 合同期限

　　本合同期限為： 壹 年，自 ____ 年______月 ____日至_____ 年 ____ 月 ____ 日

　　十九 合同解除

　　19.1本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經雙方協商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發生起二十四小時內通知對方，辦理變更或解除合同的手續。

　　19.2 如賣方在規定交貨期遲延的________日內仍然無法交付貨物，買方有權解除合同。

　　二十 保密協議

　　鑒于，雙方有意發展業務關系，其中可能存在一方向另一方提供某些非公開的、專有的信息和數據等， 因此，雙方訂立本保密協議：

　　20.1保密資料

　　20.1.1 在本協議中，保密資料是指任何一方（“披露方”）向對方（“接收方”）以任何方式披露的書面或口頭資料，這些資料包括但不限于：商業計劃、業務記錄、市場或技術資料、產品項目、客戶名單、價格、成本結構、財務資料等非公開的、或專有的信息、數據等。

　　20.1.2 “保密資料”不包括下列資料：

　　20.1.2.1 簽署本協議前已為公眾所知悉的；

　　20.1.2.2 簽署本協議后由于接收方的無過錯行為導致公眾所知悉的；

　　20.1.2.3 接收方非從披露方正當地獲悉的；

　　20.1.2.4 接收方獨立地，并沒有通過直接或間接接觸保密資料而獲得的；

　　20.2保密性

　　20.2.1 除非披露方事先書面同意或者特別指出，接收方在知悉保密信息后五（5）年內，應保護披露方的保密信息，并不得披露、復制或者發布給其他任何個人、企業或實體。

　　20.2.2 除了與雙方合作項目有關外，接收方不得為了自身或其他任何人、企業或實體的利益而利用披露方的保密資料。

　　20.2.3 除了確須知道的人以外，接收方不得將披露方的保密資料全部或部分地披露給任何下屬公司、代理人、管理人員、董事、雇員或代表人（合稱“代表人”）。接收方同意通知其收到披露方保密資料的代表人，了解有關本協議條款對上述資料的保密責任。

　　20.2.4接收方應采取對自己擁有的保密資料的同等照料程度來對待對方向其披露的保密資料，但在任何情況下，對保密資料的照料都不能低于合理程度。

　　20.2.5 接收方如因政府機關或法院的要求必須披露有關的保密資料時，應當及時將相關事實通知披露方。

　　20.2.6 接收方應在其意識到披露方的保密資料被盜用或誤用時，接收方應立即采取有效保護措施，并立即告知披露方。

　　20.3非競爭性

　　賣方在此承諾，在雙方合作期內及本合同終止后三年內，賣方不會以任何方式（無論是主動方式還是被動方式）與買方的客戶接觸，未經買方書面同意，賣方不得為甲方的客戶提供任何印刷服務，包括但不限于排版、制版、印刷、裝訂、復印、影印及打印。

　　20.4違約補救

　　接收方承認披露方的保密信息對于披露方的商業經營是重要的，且是由披露方以一定的成本開發出來或由別人為之開發。任何一方違反本協議的規定，應當承擔違約責任。賣方違反非競爭條款的違約金按照其從事印刷服務所得或簽訂承印合同總金額的30％計算；違反其他條款的違約金根據買方的實際損失賠償。接收方進一步承認違約金或賠償金并不是接收方或其代表人違約的一個充分的補救方法，披露方可以主張法律規定的其他任何補救措施。

　　20.5其它事項

　　20.5.1 本協議包含買賣雙方的全部理解，取代之前所有有關的書面和口頭的解釋。本協議非經雙方書面同意不得修改。

　　20.5.2 本協議的訂立、解釋和履行，以及雙方由此產生的法律關系，受中華人民共和國法律管轄并依其解釋。雙方如有爭議，應首先協商解決，協商不成，應向買方所在地有管轄權的法院提請訴訟解決。

　　20.5.3 雙方同意，任何一方沒有或延遲行使其權利、特權，并不意味著放棄；任何個別地或部分地行使權利，并不意味著對其它權利或進一步行使權利的排除，也并不排除其它任何權利、特權的行使。對本協議任何條款的權利放棄不應被視為對違反任何條款而追究責任的放棄。任何棄權須以書面作出，并應由其簽署。

　　20.5.4 披露保密資料不應被視為限制任何一方：

　　20.5.4.1 訂立任何進一步的協議，或與對方談判，或進一步向對方披露信息；

　　20.5.4.2 與任何第三方就同樣事項或其它任何事項，達成協議或進行談判。

　　篇三：

　　甲方：

　　乙方：

　　依據《中華人民共和國合同法》和有關法規的規定，乙方接受甲方的委托，就委托設計事項，雙方經協商一致，簽訂本合同，信守執行。

　　一、委托事項：

　　包裝共款，元不含稅。若實際設計的包裝超過 款，按每款 元（ ）計算。

　　二、付款方式：

　　1、甲方需在合同簽訂之日起兩個工作日內將委托設計總費用的50％付給乙方（乙方收到甲方的款項后作為設計的開始時間）；

　　2、設計完成后，甲方需在二天內由代理人確認，乙方以此為定稿，確認后甲方應當即付清設計費用的全部余款。

　　三、設計時間：

　　設計完成的時間為甲方提出設計要求后 個工作日。(因甲方原因耽誤的時間，完稿時間應順延)。

　　四、知識產權約定：

　　1、乙方對設計完成的作品享有著作權，但按本協議約定轉讓甲方的除外；

　　2、甲方在余款未付清之前對該作品不享有任何權利；甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方設計的作品而導致的侵權，乙方有權依據《中華人民共和國著作權法》追究其法律責任；

　　3、未被甲方采用的方案，知識產權仍歸乙方所有；

　　4、在乙方為甲方提供設計方案后，若因商品名稱變化或因乙方設計未達到甲方要求而需要變更設計方案，乙方應修改設計或重新設計以滿足甲方要求；

　　五 、雙方的權利義務：

　　（一）甲方權利：

　　1、甲方有權對乙方的設計提出建議和思路，以使乙方設計的作品更符合甲方企業文化內涵；

　　2、甲方有權對乙方所設計的作品提出修改意見；

　　（二）甲方義務：

　　1、甲方按照合同約定支付相關費用；

　　2、甲方有義務提供有關企業資料或其他有關資料給乙方。

　　（三）乙方權利：

　　1、乙方有權要求甲方提供有關企業資料供乙方設計參考；

　　2、乙方有權要求甲方按照合同約定支付相應款項；

　　3、甲方在未付清款項之前乙方對設計的作品享有著作權。

　　（四）乙方義務：

　　1、乙方需按照甲方的要求進行作品設計；

　　2、乙方需按照合同約定按時交付設計作品；

　　3、乙方應保證包裝設計的原創性，設計作品不得侵犯第三方知識產權。

　　六、違約責任：

　　1、甲方在乙方作品初稿完成后終止合同的，應當支付全額的設計費用；

　　2、乙方如提前終止合同，所收取的費用應當全部退回給甲方，并向甲方支付違約金為所收取費用的兩倍；

　　3、甲方因使用乙方設計的包裝設計廣告侵犯第三方的知識產權，侵權責任由乙方承擔，乙方應賠償甲方因使用乙方包裝設計而造成的全部損失。

　　七、不可抗力因素：

　　甲乙任何一方由于不可抗力，不能履行合同時，由雙方協商解決。確實無法調節，則根據合同法辦理。

　　八、合同生效：

　　1、本合同由甲乙雙方簽字蓋章后立即生效；

　　2、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，均具有同等法律效力。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　地址： 地址：

　　電話： 電話：

　　代表簽字： 代表簽字：

加工合同 篇22

　　為發展市場經濟，提高加盟者經濟收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據《民法典》經雙方協商一致，就加工安裝打火機事宜，達成以下協議：

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　一、甲方權利、義務

　　1.向乙方提供______，回收產品，現金支付加工費。

　　2.向乙方提供合格的充氣設備，組裝工具。

　　3.有權要求乙方按市場需求加工_____數量、式樣、時間等。

　　4.向乙方及時供應全套散件。

　　二、乙方權利、義務

　　1.向甲方支付充氣設備、組裝工具等費用款____元。

　　2.按甲方要求加工合格______。

　　3.及時支付散件價款。

　　4.可以自行銷售成品______，但應及時告知甲方。

　　5.乙方自行選擇生產場所，保證安全生產。在生產中如出現一切事故由乙方自負。

　　三、生產標準（依培訓標準）

　　1.氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。

　　2.火焰均勻，火苗調火高度2-3cm無斷頭。

　　四、未盡事宜協商解決，協商不成由甲方所在地人民法院仲裁。

　　五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲方已做充分解釋，乙方理解無誤，簽字生效。

　　六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

　　七、可享受免費用設備的優惠條件，具體如下：

　　1.乙方在甲方批發____散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備壓金款的二分之一。

　　2.乙方在甲方批發____散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備款。

　　3.乙方在甲方批發____散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設備、工具歸乙方所有。

　　甲方：______________

　　地址：______________

　　電話：______________

　　乙方：______________

　　地址：______________

　　電話：______________

　　簽定日期：__________

加工合同 篇23

　　甲方：_____________（以下簡稱甲方）

　　乙方：_____________（以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律、法規精神，甲、乙雙方遵循平等、自愿、互利的原則，經友好協商一致同意簽訂本合同。

　　第一條加工不銹鋼欄桿

　　1、不銹鋼欄桿扶手材料規格Ф51×1.2。

　　2、不銹鋼立柱規格為Ф51×1.2。

　　3、不銹鋼欄桿橫管規格Ф35×1.0。

　　4、不銹鋼欄桿豎管規格Ф25×1.0。

　　第二條制作要求

　　1、要求橫平豎直，拋光打磨。

　　2、要求高度為70cm。

　　3、要求長度為4m為單位，立柱3支。

　　4、按所提供的“不銹鋼樣品”及樣圖加工。

　　第三條合同金額

　　1、單價為150元/米（含稅收）。

　　2、合同數量約100米，總金額約15000元整，以實做實收為準。

　　第四條驗收及付款：

　　1、不銹鋼欄桿全部運至甲方指定地點即為交貨，交貨后及時辦理驗收手續，經甲方驗收合格后3日內付清乙方貨款。

　　2、所加工的不銹鋼欄桿、維修保質期為一年。

　　第五條本合同未盡事宜由雙方本著友好合作精神協商簽訂補充協議，本合同所列附件（即圖紙）是本合同的.組成部分，與本合同具有同等效力。

　　第六條本合同自簽訂之日起生效，本合同在履行中如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成時，應提交重慶市九龍坡區人民法院訴訟。

　　第七條本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

　　附：加工不銹鋼欄桿《報價表》及制作樣圖一份。

　　甲方（蓋章）：_______________

　　乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________

　　乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________

　　地址：___________________________

　　電話：_______________________

　　電話：___________________________

　　傳真：_______________________

　　傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日

　　日期：_______年_______月_______日