加工承攬協(xié)議（精選32篇）
加工承攬協(xié)議 篇1
加工承攬合同
甲方：__________
乙方：__________
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔(dān)
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的`損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_______元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的________%(10%～30%)或酬金總額的________%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的________%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的________%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按____項處理：
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自______年______月______日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__________份，交________________________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
______年______月______日定作方：________________________代表人：________________________
______年______月______日承攬方：________________________代表人：________________________
加工承攬協(xié)議 篇2
甲方(定作方)：________________法定代表人：________________住所：________________聯(lián)系電話：________________傳真：________________統(tǒng)一社會信用代碼：________________
乙方(承攬方)：________________法定代表人：________________住所：________________聯(lián)系電話：________________傳真：________________統(tǒng)一社會信用代碼：________________
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，依據(jù)我國《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定以及其他相關(guān)法律規(guī)定，就甲方向乙方采購相關(guān)等小商品事宜約定如下：
一、采購產(chǎn)品情況
1、品名________________規(guī)格________________數(shù)量________________單價________________;
2、品名________________規(guī)格________________數(shù)量________________單價________________;
3、品名________________規(guī)格________________數(shù)量________________單價________________;
總金額(含稅價)：人民幣________________元整(小寫￥)。
二、樣品約定時間
自本合同生效之日起個工作日內(nèi)，乙方負責(zé)按甲方要求制作
樣品，經(jīng)甲方確認(rèn)后的樣品將作為乙方最終交貨的標(biāo)準(zhǔn)。
三、交貨時間、地點及運費
合同生效時甲方應(yīng)當(dāng)支付%預(yù)付款到乙方賬戶，確認(rèn)本協(xié)議第一條中各品名的尺碼數(shù)量后天內(nèi)交貨(具體數(shù)量由雙方以書面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認(rèn))，運費由承擔(dān)。
四、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
按照甲乙雙方事先確認(rèn)的樣品為標(biāo)準(zhǔn)，貨物主要技術(shù)指標(biāo)按國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
五、驗收方法、標(biāo)準(zhǔn)和期限
以甲乙雙方確認(rèn)的樣品為準(zhǔn)，如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種、面料、數(shù)量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符，應(yīng)在收到貨物后個工作日內(nèi)以書面形式通知乙方;經(jīng)乙方核實后，盡快做出相應(yīng)的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)當(dāng)負責(zé)更換或者退貨，因此產(chǎn)生的所有費用應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)。
六、包裝要求及費用負擔(dān)
乙方按其企業(yè)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供包裝，費用由乙方承擔(dān)。
七、結(jié)算方式和期限
合同生效且收到乙方發(fā)票后日內(nèi)甲方支付總價款%作為預(yù)付款，計人民幣_________元整(小寫￥)，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶為：
收款人：________________
開戶行：________________
賬號：________________
最終結(jié)算金額以實際定作、雙方簽字確認(rèn)的'數(shù)量和金額為準(zhǔn)，自甲方驗收合格之日起日內(nèi)，甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責(zé)任
1、合同生效后合同一方單方解除合同的，合同另一方有權(quán)要求違約一方支付合同總金額的%作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的，不能按時交貨的，由甲方承擔(dān)責(zé)任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的小商品存在較大差異，甲方有權(quán)拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式
本合同在履行期間發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)調(diào)或者調(diào)解不成的，雙方當(dāng)事人同意向人民法院起訴。
十、本合同一式二份，甲方乙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。
甲方(簽章)：________________委托代理人：________________法定代表人：________________
乙方(簽章)：________________委托代理人：________________法定代表人：________________
日期：________________
加工承攬協(xié)議 篇3
承攬方：_________________
委托方：
合同雙方為明確各自權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，按照《中華人民共和國民法典》及其有關(guān)規(guī)定，特訂立本合同。
一、承攬標(biāo)準(zhǔn)：
二、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：
以客戶提供稿件的確認(rèn)件為準(zhǔn)!按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
三、版費承擔(dān)責(zé)任及起訂量：
所有包裝由運城制版公司大版制作，版費由委托方預(yù)付萬元，每單款包裝累計達到貨值萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔(dān)。起訂量見附件。
四、貨款結(jié)算方式及時間：
每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發(fā)票，委托方在次月__年_月_日至__年_月_日止
承攬方：_________________法定代表：_________________委托辦理人：_________________單位名稱：_________________
委托方：_________________法定代表：_________________委托辦理人：_________________單位名稱：_________________
簽訂地點：_________________
簽訂時間：_________________
加工承攬協(xié)議 篇4
甲方：________________
乙方：________________
一、標(biāo)的、數(shù)量、價款
二、乙方負責(zé)設(shè)計、加工、代運輸、安裝、鐵塔防腐、熱鍍鋅、17%增值稅等
三、甲方須積極協(xié)助乙方施工：因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期，甲方承擔(dān)由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后，甲方免費提供一切食宿事宜。
四、交(提)貨方式、地點：交貨地點為。
五、運輸方式及到達站(港)和費用承擔(dān)：運輸費用由乙方負責(zé)。
六、付款方式：合同簽訂后，預(yù)付合同總額的30%，貨到5天內(nèi)付合同總額的'60%，余款完工10日內(nèi)付清，付款按合同賬號，傳真合同有效，如延誤付款時間，甲方承擔(dān)3‰滯納金。
七、電力塔制作安裝工期為20天。
八、本塔可抗臺風(fēng)、防潮、三年內(nèi)不出現(xiàn)質(zhì)量問題，如出質(zhì)量問題乙方承擔(dān)甲方因此造成的經(jīng)濟損失，不可抗力的自然災(zāi)害除外。
九、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時，須事前通知對方，協(xié)商解決，協(xié)商達不成協(xié)議時，原合同不得變更。
十、如甲方不經(jīng)乙方同意，中途修改或終止合同規(guī)定的由甲方承擔(dān)的內(nèi)容，乙方產(chǎn)成品或半成品歸甲方所有，甲方承擔(dān)產(chǎn)成品或半成品的生產(chǎn)費用。
十一、雙方嚴(yán)守合同，如有違約時，違約方承擔(dān)10%-30%違約金，雙方發(fā)生合同爭議，由產(chǎn)品加工所在地法院裁判。
十二、乙方施工，安裝人員需在甲方支取費用時，心須持廠內(nèi)財務(wù)科證明信，否則甲方承擔(dān)責(zé)任。
十三、其它未盡事宜。
本合同一式2份，甲方一份，乙方一份，雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方：________________乙方：________________日期：________________
加工承攬協(xié)議 篇5
承攬方：以下簡稱甲方
定作方：以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求：
1.材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
2.用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。
3.嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。
4.甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月
日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。
因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條工程價款：按核定價格單計算款元。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點：年月日至月
日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔(dān)：由甲方負責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按4元計算，共計元，全部費用由乙方負擔(dān)。
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)：由甲方負責(zé)運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔(dān)。運輸造成的損失，由甲方負責(zé)。
第十條本合同簽之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元(元).甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
4.甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.3.由甲方負責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的'損失.
2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
6.乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方：________________代表人：________________地址：________________電話：________________________________年________________月________________日
乙方：________________代表人：________________地址：________________電話：________________________________年________________月________________日
加工承攬協(xié)議 篇6
加承合字第號
定作方：_______________（簡稱甲方）
營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
承攬方：_______________（簡稱乙方）
營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
根據(jù)《加工承攬協(xié)議條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金元
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________________________
五、結(jié)算方式：_________________________
六、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行協(xié)議，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1.承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬協(xié)議條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的`數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止協(xié)議，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬協(xié)議條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
九、本協(xié)議執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向協(xié)議管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本協(xié)議一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協(xié)議有效期限：從雙方簽章之 日起到________年________月________日止。
十二、本協(xié)議簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
加工承攬協(xié)議 篇7
甲方：________________
乙方：________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》規(guī)定，結(jié)合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容：
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、制作內(nèi)容：_______________________________________________________。
1）主鋼構(gòu)：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________；系列___________；噸位：___________；單價約___________；
2）次鋼構(gòu)材質(zhì)：___________；噸位：___________；單價約___________；
3）其他：以上單價主構(gòu)件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。
二、合同價款及結(jié)算方式：
1、合同總價暫定為￥___________，（大寫）______________________（以實際決算為準(zhǔn)）。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付￥___________，（大寫）______________________給乙方作為合同定金（最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效）。
3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算（以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬）。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求：
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范（鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB5025—20__）認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
1）檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗□
2）其他檢測項目：
3）試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間：
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸：
1、乙方負責(zé)裝車，裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內(nèi)。
2、甲方負責(zé)運輸，運輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實施（具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底）。
3、運輸費用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)：
1、甲方向乙方提供完整的`構(gòu)件圖紙兩套，并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費及直接費用。
七、違約責(zé)任：按《民法典》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則：
1、本合同_____式_____份，雙方各執(zhí)_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
4、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補充合同。
甲方：________________乙方：________________
日期：________________日期：________________
加工承攬協(xié)議 篇8
甲方(定作方)：___________地址：___________ 代理人：___________ 聯(lián)系電話：___________
乙方(承攬方)：___________ 地址：___________ 代理人：___________ 聯(lián)系電話：___________
甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則，依據(jù)《中華人民共和國民法典》和其他相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，就___________(地點)玻璃供需問題，經(jīng)雙方友好協(xié)商，一致同意簽訂以下加工合同，具體條款如下：
一、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價：___________
玻璃品種：___________，規(guī)格：___________，數(shù)量：___________，單價：___________。
交貨地點：
運輸方式、費用：
1)由乙方負責(zé)送貨，運輸費用由乙方承擔(dān).玻璃卸車前破片由乙方負責(zé)，落地驗收后出現(xiàn)破損由甲方負責(zé).
2)產(chǎn)品必須按甲方訂單要求每片附加標(biāo)簽、規(guī)格、品種、樓號樓層等識別編碼，標(biāo)簽編統(tǒng)一貼在白玻面，以便區(qū)分。
二、交貨期：___________
合同簽定后，乙方收到甲方訂單后十日內(nèi)供貨，補片玻璃應(yīng)在七日內(nèi)完成。
三、驗收方式：
1)玻璃送達甲方工地后應(yīng)當(dāng)場驗收當(dāng)批玻璃，發(fā)現(xiàn)有不符合下單尺寸的產(chǎn)品應(yīng)以及時予以檢驗，若有異議應(yīng)在三日內(nèi)以書面形式通知乙方，否則視為驗收產(chǎn)品合格。
2)_________玻璃制作按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn).
六、結(jié)算及付款方式：
甲方根據(jù)玻璃保修期給乙方一張遠期支票，乙方發(fā)車后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供發(fā)票給甲方。
七、違約責(zé)任：
1)雙方應(yīng)按合同約定履行，乙方若延期供貨，每日應(yīng)向甲方支付3%作為違約金.
2)如產(chǎn)品質(zhì)量達不到設(shè)計要求，乙方應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任和經(jīng)濟損失。
八、其他：
本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，合同爭議雙方均有權(quán)提起訴訟。
九、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結(jié)束本合同自行解除。
十、保質(zhì)期及保修
1、保質(zhì)期為二年(驗收之日起)
2、執(zhí)行本項目保修期，在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)玻璃質(zhì)量問題，乙方無償更換，執(zhí)行保修內(nèi)產(chǎn)品所附有的.責(zé)任。
甲方：___________ 代表：___________ 賬號：___________ 戶行：___________
___________年___月___日
乙方：___________ 代表：___________ 賬號：___________ 戶行：___________
___________年___月___日
加工承攬協(xié)議 篇9
定制人：_________________
承攬方：_________________
一、定制(加工)產(chǎn)品名稱、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量：
產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額
二、材料的提供：由承攬方包工包料，產(chǎn)品價格包括原材料的`價格及加工費。
三、交貨地點：方式：付款條件：款到發(fā)貨
四、其他要求：合同以傳真件確認(rèn)為準(zhǔn)。
五、本合同經(jīng)雙方或代理人簽章后生效，雙方也可通過信件和數(shù)據(jù)電文等方式簽訂合同。
六、違約責(zé)任：承攬方、定制方違反合同約定的，應(yīng)依本合同的約定承擔(dān)責(zé)任。合同沒有約定的，應(yīng)依《民法典》的規(guī)定承擔(dān)責(zé)任。
定制方：_________________地址：_________________聯(lián)系人：_________________電話：_________________
承攬方:_________________地址：_________________聯(lián)系人：_________________電話：_________________
日期：_________________
加工承攬協(xié)議 篇10
甲方：_________________
乙方：_________________
經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商，就乙方加工承擔(dān)甲方衛(wèi)生保潔事宜達成一致意見，簽訂本加工承攬協(xié)議，供雙方共同遵守：
一、乙方負責(zé)甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜，具體清潔事項包括：
1、日常清潔區(qū)域：
2、定期保潔區(qū)域：
3、垃圾區(qū)域：
二、乙方的保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)達到甲方的要求，甲方提出相關(guān)意見時，乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方意見及時改正，直到達到甲方的要求。
三、乙方應(yīng)當(dāng)在每天早晨九點前，完成甲方安排全部的.保潔工作，且保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合甲方的全部要求，不符合甲方有權(quán)要求乙方修正。
四、乙方應(yīng)身體健康、誠實勤勞，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)范、清潔標(biāo)準(zhǔn)進行工作，確保衛(wèi)生質(zhì)量。
五、乙方在提供保潔服務(wù)過程中，必須遵守甲方的規(guī)章制度，服從甲方的安排，不得影響甲方正常經(jīng)營活動。
六、保潔加工承攬費用為元/月，由甲方于每月15日向乙方支付，支付方式為轉(zhuǎn)賬，乙方的賬戶為：
七、本合同為加工承攬合同，乙方就保潔成果對甲方負責(zé)，提供保潔期間，因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的，由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。
八、乙方提供保潔服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)注意自身安全，如果因為乙方原因?qū)е伦约簱p害的，由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。
九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)甲方兩次通知整改，仍未達到標(biāo)準(zhǔn)的，乙方有權(quán)扣除月加工承攬費的10%作為違約金。甲方拒不整改的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并不支付甲方任何費用。
十、本協(xié)議未盡事宜，雙方協(xié)商簽訂書面補充協(xié)議解決，書面補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛，應(yīng)本著互利互讓的原則協(xié)商解決；協(xié)商未果，應(yīng)依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、本協(xié)議一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
_________________年_________________月_________________日乙方：_________________
_________________年_________________月_________________日甲方：_________________
加工承攬協(xié)議 篇11
加工承攬協(xié)議
加承合字第號
定作方：_______________（簡稱甲方）
營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
承攬方：_______________（簡稱乙方）
營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
根據(jù)《加工承攬協(xié)議條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金元
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________________________
五、結(jié)算方式：_________________________
六、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行協(xié)議，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1.承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬協(xié)議條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止協(xié)議，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬協(xié)議條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
九、本協(xié)議執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向協(xié)議管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本協(xié)議一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協(xié)議有效期限：從雙方簽章之 日起到________年________月________日止。
十二、本協(xié)議簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
加工承攬協(xié)議 篇12
訂立合同雙方：
承攬方：
定作方：
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的依據(jù).
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款元.
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù).
第八條 包裝要求及費用負擔(dān)：由甲方負責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按4元計算，共計元，全部費用由乙方負擔(dān).
第九條 運輸辦法及費用負擔(dān)：由甲方負責(zé)運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計元，全部費用由乙方負擔(dān).運輸造成的損失，由甲方負責(zé).
第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元(元).甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.
第十一條 結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責(zé)任
一，甲方如未按合同規(guī)定的`質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六，由甲方負責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的
不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同于_____年_____月_____日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效.
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方：縣木具廠(蓋章)代表人：(簽名)地址： 電話： 開戶銀行: 帳號：
乙方: 代表人： 地址： 電話： 開戶銀行： 帳號：
_____年_____月_____日
加工承攬協(xié)議 篇13
定作方：(以下簡稱甲方)_____________
承攬方：(以下簡稱乙方)_____________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品品名
_____________貨號：_____________面料：_____________顏色：_____________尺碼：_____________
第二條服裝數(shù)量
1、計量單位：_____________
2、數(shù)量：_____________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料，具體見下：材料名稱數(shù)量質(zhì)量：提供日期：_____________單價：_____________總金額：_____________
第四條服裝質(zhì)量加工
成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/strong>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方，甲方應(yīng)當(dāng)在__________天時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復(fù)，乙方有權(quán)停止工作，并在__2__內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的39;資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條報酬
1、加工單價：______________
2、總金額(元)：______________
第七條包裝方式
內(nèi)用______________，外用______________包裝，包裝費由_______________方承擔(dān)。
第八條服裝交付
1、交貨地：_____________
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限：______________。
第九條服裝驗收
1、驗收期間：______________。
2、認(rèn)真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭，準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標(biāo)準(zhǔn)為：隨機。
4、驗收標(biāo)準(zhǔn)：與樣衣款式、做工一致驗收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識等項目進行檢驗和檢測。
5、根據(jù)貨物實際情況，以驗收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第十條定金預(yù)付貨款
(1)甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金________元;甲方不履行合同的.，無權(quán)請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須雙倍返還定金。
(2)甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款________元;甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。
第十一條報酬結(jié)算
付款期限：甲方應(yīng)于驗收無誤收貨之日起____日內(nèi)，一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權(quán)
如甲方未支付價款，在雙方?jīng)]有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。
第十三條違約責(zé)任
1、甲方的違約責(zé)任
(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領(lǐng)取期限____日不領(lǐng)取定作物的，乙方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時時，乙甲方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%天。未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權(quán)拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補齊的，由乙方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
(8)擅自調(diào)換甲方提供的原材料，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十四條爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按依法向人民法院起訴。
第十五條其他約定
1、本合同經(jīng)雙方簽字后于________年____月____日起生效。
2、合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等效力。
甲方：______________
乙方：______________
_______年_______月_______日
_______年_______月_______日
加工承攬協(xié)議 篇14
甲方（定作方）：_____________代理人：___________地址：_________聯(lián)系電話：__________
乙方（承攬方）：_____________代理人：___________地址：_________聯(lián)系電話：__________
甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則，依據(jù)《民法典》和其他相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，就___________玻璃供需問題，經(jīng)雙方友好協(xié)商，一致同意簽訂以下加工合同，具體條款如下：
一、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價：
玻璃品種：___________，規(guī)格：___________，數(shù)量：___________，單價：___________。
交貨地點：______________________
運輸方式、費用：
1）由乙方負責(zé)送貨，運輸費用由乙方承擔(dān)。玻璃卸車前破片由乙方負責(zé)，落地驗收后出現(xiàn)破損由甲方負責(zé)。
2）產(chǎn)品必須按甲方訂單要求每片附加標(biāo)簽、規(guī)格、品種、樓號樓層等識別編碼，標(biāo)簽編統(tǒng)一貼在白玻面，以便區(qū)分。
二、交貨期：
合同簽定后，乙方收到甲方訂單后十日內(nèi)供貨，補片玻璃應(yīng)在七日內(nèi)完成。
三、驗收方式：
1）玻璃送達甲方工地后應(yīng)當(dāng)場驗收當(dāng)批玻璃，發(fā)現(xiàn)有不符合下單尺寸的.產(chǎn)品應(yīng)以及時予以檢驗，若有異議應(yīng)在三日內(nèi)以書面形式通知乙方，否則視為驗收產(chǎn)品合格。
2）_________玻璃制作按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
四、結(jié)算及付款方式：
甲方根據(jù)玻璃保修期給乙方一張遠期支票，乙方發(fā)車后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供發(fā)票給甲方。
五、違約責(zé)任：
1）雙方應(yīng)按合同約定履行，乙方若延期供貨，每日應(yīng)向甲方支付3%作為違約金。
2）如產(chǎn)品質(zhì)量達不到設(shè)計要求，乙方應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任和經(jīng)濟損失。
六、其他：
本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，合同爭議雙方均有權(quán)提起訴訟。
七、本合同一式兩份
雙方各執(zhí)一份，由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結(jié)束本合同自行解除。
八、保質(zhì)期及保修
1、保質(zhì)期為二年（驗收之日起）
2、執(zhí)行本項目保修期，在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)玻璃質(zhì)量問題，乙方無償更換，執(zhí)行保修內(nèi)產(chǎn)品所附有的責(zé)任。
甲方：__________乙方：___________
代表：__________代表：___________
賬號：__________賬號：___________
戶行：__________戶行：___________
___________年___月___日___________年___月___日
加工承攬協(xié)議 篇15
承攬方：________________地址：________________電話：________________開戶銀行：________________帳號：________________法定代表人：________________
定作方：________________地址：________________電話：________________ 開戶銀行：________________ 帳號：________________ 法定代表人：________________
定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：________________
品名：________________
規(guī)格：________________
單位：________________
數(shù)量：________________
備注：________________
第二條加工成品質(zhì)量要求：________________
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________
1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。
2、用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。
定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。
承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：________________
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;
定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。
承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。
第五條價款或酬金：________________
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：________________
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：________________
1、交定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。
任何一方要求提前或延期交定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);
委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);
自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;
雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔(dān)：________________
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)：________________
第十條結(jié)算方式及期限：
第十一條其他
1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。
定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。
定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。
承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。
承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。
定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;
有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責(zé)任：
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;
不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;
經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;
少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元;
以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位，除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任：
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;
不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的'_________%違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;
承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;
變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;
如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;
以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位，承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;
在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;
協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。
本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;
合同副本一式__________份，交_________各留存一份。
_________年____月____日定作方：________________代表人：________________
_________年____月____日承攬方：________________代表人：________________
加工承攬協(xié)議 篇16
甲方：_______ 代表人：_______ 電話：_______ 職務(wù)：_______
乙方：_______ 代表人：_______ 電話：_______ 職務(wù)：_______
經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，共同遵守執(zhí)行。
一、甲方供應(yīng)原材料：
原材料：_______
規(guī)格：_______
單位：_______
數(shù)量：_______
日期：_______
成品單位耗用量：_______
二、乙方完成產(chǎn)品情況：
品種：_______
規(guī)格：_______
單位：_______
數(shù)量：_______
加工費：_______單價金額
三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密：
四、甲方提供原材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法：
五、甲方對加工完成品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法：
六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔(dān)：
七、貨款及費用結(jié)算辦法及期限：
八、本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章)：_______
乙方(蓋章)：_______
簽訂時間：________年___月___日
加工承攬協(xié)議 篇17
定作方(甲方)：_____________________
承攬方(乙方)：_____________________
一、委托加工項目
委托加工產(chǎn)品：_____________________
數(shù)量：以甲方下單為準(zhǔn).
單價：_______________
交貨期限：按乙方接單日起5-7天
內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準(zhǔn)。
二、委托加工方式
乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，乙方應(yīng)在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為_________。
甲方提供外包裝、商標(biāo)、吊牌、防偽標(biāo)識。
三、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
乙方嚴(yán)格按照甲方提出的質(zhì)量要求進行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經(jīng)甲方確認(rèn)后封樣，該樣品由甲方保存。
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按照《企業(yè)質(zhì)量問題細則》(見附件)及國家標(biāo)準(zhǔn)。(如企業(yè)質(zhì)量細則標(biāo)準(zhǔn)中有低于國家標(biāo)準(zhǔn)或者與國家標(biāo)準(zhǔn)不符的，按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行)。
四、乙方對質(zhì)量負責(zé)的范圍及期限
面料、輔料質(zhì)量的確認(rèn);
顏色、尺碼規(guī)格的確認(rèn);
繡制杉杉標(biāo)徽工藝的確認(rèn);
縫紉手工藝的確認(rèn);
其他質(zhì)量問題的確認(rèn);
乙方負責(zé)該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的.質(zhì)量問題;
乙方在合同期內(nèi)對質(zhì)量責(zé)任需支付保證金
甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
甲方提供服裝款式、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料;
乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;
未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
六、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
甲方以合同約定的交貨日期嚴(yán)格按照樣品驗收(按合同約定之質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))，并派業(yè)務(wù)員跟單，其食宿由乙方負責(zé)。
七、包裝要求及交貨地點、運
輸方式
乙方嚴(yán)格按照甲方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝;
于甲方指定的地點_________交貨。
運輸方式為_________;運費由_________負擔(dān)。
八、交付金額及銷售期限
第一次交貨根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)倉庫及跟單員驗收確認(rèn)后，交付總貨款的_________%;
在銷售期內(nèi)無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;
銷售期限：_______________________。
九、結(jié)算方式
在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。
甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。乙方銀行帳戶為：
銀行戶名：_______________________
開戶銀行：_______________________
銀行賬號：_______________________
十、違約責(zé)任
乙方必須嚴(yán)格按照雙方規(guī)定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應(yīng)向甲方支付價款總值20%的違約金;
乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)重作、減少價款或賠償損失等違約責(zé)任。
乙方若制造假冒產(chǎn)品，給甲方造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權(quán)通知相關(guān)監(jiān)督檢查部門對其進行處罰;
乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料，并視實際情況要求乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;
乙方必須嚴(yán)格遵照合同規(guī)定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標(biāo)，如果未達到要求而導(dǎo)致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金;
乙方無權(quán)銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當(dāng)按該批產(chǎn)品總金額的_________%支付違約金;
每件產(chǎn)品必須加貼防偽標(biāo)識，每少貼一件賠償甲方_________元;
乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系，乙方若有此行為，甲方有權(quán)終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權(quán)追究其違約法律責(zé)任。
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當(dāng)事人
雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，當(dāng)事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、其它事項
企業(yè)質(zhì)量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。
甲方(章)：________________
單位地址：__________________
法定代表人：________________
委托代理人：________________
電話：______________________
_________年_______月______日
簽訂地點：__________________
乙方(章)：________________
單位地址：__________________
法定代表人：________________
委托代理人：________________
電話：______________________
_________年_______月______日
簽訂地點：__________________
加工承攬協(xié)議 篇18
甲方(定作方)：
法定代表人：
乙方(承攬方)：
法定代表人：
鑒于甲方擁有資源，乙方擁有資源，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方加工事宜達成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。
第1條定義
除了本合同另有約定，本合同的相關(guān)用語以如下定義為準(zhǔn)：
1.1“合同產(chǎn)品”是指由承攬方根據(jù)本合同以及本合同的附件的規(guī)定(如有)為定作方所生產(chǎn)的產(chǎn)成品及其配件和包裝等，在本合同中也稱定作物。
1.2“規(guī)格”是指由本合同雙方以書面形式確認(rèn)每一 個產(chǎn)品的各自規(guī)格。產(chǎn)品規(guī)格可以由雙方通過一致同意進行更改。
1.3“機密信息”是本合同一方向另一方披露的，以任何形式表明其具有機密性以及雖未表明但實際具有機密性的書面或口頭信息。機密信息包括但不限于有關(guān)披露方的技術(shù)、研究、發(fā)展、產(chǎn)品、價格、服務(wù)、員工、合約商、市場計劃、財務(wù)、合同、法務(wù)或商務(wù)信息。
1.4“知識產(chǎn)權(quán)”是指所有知識產(chǎn)權(quán)，包括但不限于著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)，以及所有上述權(quán)利的注冊申請權(quán)，還包括根據(jù)任何可適用的法律與上述權(quán)利擁有同等效果的其他權(quán)利。
1.5“生產(chǎn)檔案”是指包含所有根據(jù)本合同制造、裝配和測試產(chǎn)品所必需的資料、說明、數(shù)據(jù)和指引的全面性生產(chǎn)指南，以及其他涉及生產(chǎn)、加工或裝配產(chǎn)品的任何文件、指引及資料，不論該指引或資料等是來源于合同雙方或任何其他第三方。
第2條定作物規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量要求
定作物規(guī)格計量單位數(shù)量單價總價質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)其他
合計人民幣金額：人民幣(大寫)(￥ 元)
第3條原材料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量及提供辦法
3.1原材料規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn)：
材料名稱規(guī)格、型號單位數(shù)量單價總價質(zhì)量要求消耗定額其他
合計人民幣金額：人民幣(大寫)(￥ 元)
3.2原材料提供方及辦法：(以下材料提供方式二選一)
□定作方
定作方應(yīng)于__年__月__日之前提供原材料。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢，不符合要求的，應(yīng)在收到原材料后日內(nèi)通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件，否則定作方有權(quán)解除本合同，承攬方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
□承攬方
承攬方應(yīng)于__年__月__日之前通知定作方對原材料進行檢驗。定作方如對原材料有異議，應(yīng)于檢驗完畢后日內(nèi)通知承攬方調(diào)換。承攬方應(yīng)當(dāng)對有異議的原材料調(diào)換，否則定作方有權(quán)解除本合同，承攬方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
3.3未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換、補齊的，由乙方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
第4條技術(shù)資料和圖紙?zhí)峁?/p>
4.1加工定作物的技術(shù)資料和圖紙由于__年__月__日前提供。
4.2承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
4.3承攬方對于承攬的工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
第5條轉(zhuǎn)包
5.1定作方同意承攬方可將本合同的主要工作交由第三人完成：
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括：。
(2)承攬方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負責(zé)。
5.2承攬方未經(jīng)定作方同意將其他工作交由第三人的，定作方有權(quán)解除合同，要求承攬方承擔(dān)賠償責(zé)任。
第6條定作方協(xié)助承攬方的事項和要求
1.圖紙和技術(shù)問題的說明：。
2.現(xiàn)場的檢驗：。
3.其他：。
第7條交(提)樣品的方法和驗收
7.1樣品提交
合同產(chǎn)品規(guī)格單位數(shù)量質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
7.2雙方約定由□定作方自提樣品□承攬方送交樣品(方式二選一)
□定作方自提樣品
自提樣品的時間：__年__月__日。
自提樣品的地點：。
□承攬方送交樣品
送交樣品的時間：__年__月__日。
送交樣品的地點：。
送交樣品的方式：(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
費用承擔(dān)方：。
7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品，應(yīng)當(dāng)事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
7.5交(提)樣品日期的計算：承攬方自備運輸工具送交樣品的，以定作方接收的簽字日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運樣品時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提樣品的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取樣品的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間。
7.6定作方在收到樣品后的天內(nèi)對樣品進行檢測，并于收到樣品后的天內(nèi)提供反饋并通知承攬方。如定作方對樣品無異議，則承攬方繼續(xù)履行本合同。
如定作方對樣品提出異議，承攬方應(yīng)按定作方的要求重新加工。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工，定作方有權(quán)解除合同，并要求承攬方承擔(dān)賠償責(zé)任。
第8條交(提)定作物的方法
8.1雙方約定由□定作方自提定作物□承攬方送交定作物(方式二選一)
□定作方自提定作物
自提定作物的時間：__年__月__日。
自提定作物的地點：。
□承攬方送交定作物
送交定作物的時間：__年__月__日。
送交定作物的地點：。
送交定作物的方式：(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
費用承擔(dān)方：。
8.2定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)時，定作方承擔(dān)因此多支出的費用。
8.3驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明，包括。
8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
8.5交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的簽字日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間。
8.6如定作方提供材料進行加工，如承攬方在完成加工后，材料仍有剩余，應(yīng)及時返還。
8.6.1返還時間：。
8.6.2返還方式：。
8.6.3費用承擔(dān)方：。
第9條交(提)定作物的驗收標(biāo)準(zhǔn)
9.1雙方按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
9.2定作方應(yīng)當(dāng)在收貨后日內(nèi)驗收承攬方交付的定作物，并提出異議。如在日內(nèi)未提出異議，則視為驗收合格。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，雙方可約定質(zhì)量保證期，參見12.2條款。
9.3如當(dāng)事人雙方對定作物質(zhì)量存在爭議：
雙方如果對產(chǎn)品的質(zhì)量是否合格或者原材料的成分等有分歧的，雙方應(yīng)當(dāng)委托具有鑒定資質(zhì)的第三方對爭議事項進行鑒定。如果一方拒絕委托鑒定的，另一方可以自行委托鑒定。鑒定費用由鑒定結(jié)果對其不利的一方承擔(dān)。
第10條包裝要求及費用負擔(dān)
10.1定作方對承攬方的包裝要求：(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)。
10.2費用負擔(dān)方：。
第11條風(fēng)險負擔(dān)
11.1定作物風(fēng)險負擔(dān)
雙方約定定作物所有權(quán)自交付定作方之日起轉(zhuǎn)移，并由定作方承擔(dān)定作物毀損、滅失的責(zé)任。交(提)定作物日期的規(guī)定，參見合同8.4條款。
11.2原材料風(fēng)險負擔(dān)
定作方提供原材料的，交付承攬方后所有權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移。在合同履行期內(nèi)，如因不可抗力致使原材料破損或滅失，不利后果由定作方承擔(dān)。
11.3如定作方延遲接收或無故拒收定作物期間發(fā)生不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此遭受的損失。
第12條承攬方的保證及瑕疵擔(dān)保責(zé)任
12.1承攬方保證：
12.1.1交付給定作方的所有產(chǎn)品符合本合同約定的'質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
12.1.2交付給定作方的所有產(chǎn)品未設(shè)置任何的留置權(quán)、抵押權(quán)、擔(dān)保權(quán)和其他債權(quán);
12.1.3交付給定作方的所有產(chǎn)品未侵犯第三人知識產(chǎn)權(quán)或商業(yè)秘密。
12.2雙方確定質(zhì)量保證期，自定作物交付之日起算，期限為 個月。
12.2.1保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，承攬方負責(zé)修復(fù)或退換，承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費用，(包括定作方已墊付的運輸費用和因其他原因退回維修品或者更換品而產(chǎn)生的費用。)并承擔(dān)定作方的實際損失。
12.2.2承攬方應(yīng)當(dāng)在收到該通知之日起 個工作日內(nèi)對瑕疵產(chǎn)品及不符合要求的產(chǎn)品進行更換、維修或退款。
12.3產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，定作方?jīng)Q定對產(chǎn)品進行召回的，如果該質(zhì)量問題是由于承攬方原因?qū)е�，則承攬方應(yīng)當(dāng)按照定作方要求就所有召回產(chǎn)品進行退換或者維修，并承擔(dān)因此給定作方造成的全部損失。
如果非因承攬方原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量問題的，承攬方仍應(yīng)當(dāng)為召回作提供全方位的支持，并收取成本費用和適當(dāng)?shù)姆⻊?wù)費用。
第13條報酬的結(jié)算
13.1合同價款總額：人民幣(大寫)(￥ 元)。
(本合同價款已包括稅款、人工、材料、機械、運雜費、包裝、安裝、調(diào)試、檢測、探傷、現(xiàn)場的試拼、試壓等所有費用，定作方不再另行支付其它費用。)
13.2支付方式：
(1)首筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，作為預(yù)付款，于本合同簽訂后的 個工作日內(nèi)支付;
(2)第二筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，于__年__月__日前支付;
(3)第三筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，于后的五 個工作日內(nèi)支付;
(4)第四筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，于甲方驗收通過后的五 個工作日內(nèi)支付。
(5)尾款：￥ 元(合同總金額的 %)，于質(zhì)保期滿后的五 個工作日內(nèi)支付。
13.3指定收款賬號：
甲方：
__年__月__日
乙方：
__年__月__日
加工承攬協(xié)議 篇19
承攬方：____縣木具廠以下簡稱甲方
定作方：____縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便.四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點：____年____月____日至____年____月____日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔(dān)：由甲方負責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔(dān).
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)：由甲方負責(zé)運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔(dān).運輸造成的損失，由甲方負責(zé).
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款_____元(貳萬元).甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.第十二條甲方的違約責(zé)任
一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的.，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六，由甲方負責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.六，乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效.本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方：____
乙方：____
____年____月____日
加工承攬協(xié)議 篇20
保潔加工承攬協(xié)議
甲方：
乙方： ，身份證號：
經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商，就乙方加工承擔(dān)甲方衛(wèi)生保潔事宜達成一致意見，簽訂本加工承攬協(xié)議，供雙方共同遵守：
一、乙方負責(zé)甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜，具體清潔事項包括：
1、日常清潔區(qū)域：
2、定期保潔區(qū)域：
3、垃圾區(qū)域：
二、乙方的保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)達到甲方的要求，甲方提出相關(guān)意見時，乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方意見及時改正，直到達到甲方的要求。
三、乙方應(yīng)當(dāng)在每天早晨九點前，完成甲方安排全部的保潔工作，且保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合甲方的全部要求，不符合甲方有權(quán)要求乙方修正。
四、 乙方應(yīng)身體健康、誠實勤勞，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)范、清潔標(biāo)準(zhǔn)進行工作，確保衛(wèi)生質(zhì)量。
五、乙方在提供保潔服務(wù)過程中，必須遵守甲方的規(guī)章制度，服從甲方的安排，不得影響甲方正常經(jīng)營活動。
六、保潔加工承攬費用為 元/月，由甲方于每月15日向乙方支付，支付方式為轉(zhuǎn)賬，乙方的賬戶為：
七、本合同為加工承攬合同，乙方就保潔成果對甲方負責(zé)，提供保潔期間，因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的，由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。
八、乙方提供保潔服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)注意自身安全，如果因為乙方原因?qū)е伦约簱p害的，由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。
九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)甲方兩次通知整改，仍未達到標(biāo)準(zhǔn)的，乙方有權(quán)扣除月加工承攬費的 10 %作為違約金。甲方拒不整改的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并不支付甲方任何費用。
十、本協(xié)議未盡事宜，雙方協(xié)商簽訂書面補充協(xié)議解決，書面補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛，應(yīng)本著互利互讓的原則協(xié)商解決；協(xié)商未果，應(yīng)依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、 本協(xié)議一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
加工承攬協(xié)議 篇21
甲方(定作方)：
代理人：
地址：
聯(lián)系電話：
乙方(承攬方)：
代理人：
地址：
聯(lián)系電話：
甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則，依據(jù)《中華人民共和國民法典》和其他相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，就___________(地點)玻璃供需問題，經(jīng)雙方友好協(xié)商，一致同意簽訂以下加工合同，具體條款如下：
一、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價：
玻璃品種： ___________，規(guī)格： ___________，數(shù)量：___________，單價：___________。
交貨地點：
運輸方式、費用：
1)由乙方負責(zé)送貨，運輸費用由乙方承擔(dān).玻璃卸車前破片由乙方負責(zé)，落地驗收后出現(xiàn)破損由甲方負責(zé).
2)產(chǎn)品必須按甲方訂單要求每片附加標(biāo)簽、規(guī)格、品種、樓號樓層等識別編碼，標(biāo)簽編統(tǒng)一貼在白玻面，以便區(qū)分。
二、交貨期：
合同簽定后，乙方收到甲方訂單后十日內(nèi)供貨，補片玻璃應(yīng)在七日內(nèi)完成。
三、驗收方式：
1)玻璃送達甲方工地后應(yīng)當(dāng)場驗收當(dāng)批玻璃，發(fā)現(xiàn)有不符合下單尺寸的產(chǎn)品應(yīng)以及時予以檢驗，若有異議應(yīng)在三日內(nèi)以書面形式通知乙方，否則視為驗收產(chǎn)品合格。
2)_________玻璃制作按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn).
六、結(jié)算及付款方式：
甲方根據(jù)玻璃保修期給乙方一張遠期支票，乙方發(fā)車后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供發(fā)票給甲方。
七、違約責(zé)任：
1)雙方應(yīng)按合同約定履行，乙方若延期供貨，每日應(yīng)向甲方支付3%作為違約金.
2)如產(chǎn)品質(zhì)量達不到設(shè)計要求，乙方應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任和經(jīng)濟損失。
八、其他：
本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，合同爭議雙方均有權(quán)提起訴訟。
九、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結(jié)束本合同自行解除。
十、保質(zhì)期及保修
1、保質(zhì)期為二年(驗收之日起)
2、執(zhí)行本項目保修期，在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)玻璃質(zhì)量問題，乙方無償更換，執(zhí)行保修內(nèi)產(chǎn)品所附有的責(zé)任。
甲方：
代表：
賬號：
戶行：
___________年___月___日
乙方：
代表：
賬號：
戶行：
加工承攬協(xié)議 篇22
承攬方：以下簡稱甲方
定作方：以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求：
1.材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
2.用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。
3.嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。
4.甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方于年月
日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。
因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款元。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點：年月日至月
日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù).
第八條 包裝要求及費用負擔(dān)：由甲方負責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按4元計算，共計元，全部費用由乙方負擔(dān)。
第九條 運輸辦法及費用負擔(dān)：由甲方負責(zé)運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔(dān)。運輸造成的損失，由甲方負責(zé)。
第十條 本合同簽之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元(元).甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.
第十一條 結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
4.甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.3.由甲方負責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條 乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
6.乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方： 代表人： 地址： 電話：
乙方： 代表人： 地址： 電話：
年月日
加工承攬協(xié)議 篇23
定作方（甲方）：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
傳真：
統(tǒng)一社會信用代碼：
承攬方（乙方）：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
傳真：
統(tǒng)一社會信用代碼：
定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
品名規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求
加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量和規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交貨日期的計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料和圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交（提）貨的時間和地點
1、交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔(dān)
___________________________________________________________。
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)
___________________________________________________________。
第十條結(jié)算方式及期限
___________________________________________________________。
第十一條其他
1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，承攬方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、承攬方未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金______元（大寫：______）；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期天，按逾期交付部分的酬金總額的%償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的______%（______%—— ______%幅度）或酬金總額的______%（______%—— ______%幅度）違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量和數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途無正當(dāng)理由解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的%（%—— %幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的%（%—— %幅度）的違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第5款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期天，按酬金總額的%償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），應(yīng)當(dāng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
本合同自______年______月______日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式份，各交留存一份。
定作方（簽章）：______承攬方（簽章）：______
法定代表人：______法定代表人：______
委托代理人：______委托代理人：______
開戶銀行：______開戶銀行：______
賬號：______賬號：______
______年______月______日______年______月______日
簽于：______簽于：______
加工承攬協(xié)議 篇24
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，達成一致，特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱：輕型鋼架棚
2、工程地點：鎮(zhèn)平工業(yè)園區(qū)，__塑料制品有限公司
二、工程承包范圍
1、面積：61.3_44.3=2715.59平方，附工程詳單，見-3
2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料含土建。
3、工程造價165元/㎡，總造價448072.35元。
4、付款方式：合同簽訂后甲方預(yù)付總造價30%，柱子立起再付40%，驗收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內(nèi)全部付清。
5、土建工程結(jié)束后開始施工， 天交工。
年內(nèi)保證維護正常使用。
6、在施工期間，乙方施工人員應(yīng)由乙方全部投入保險，如發(fā)生工傷事故等事宜，由乙方從保險金中解決，不足部分由乙方承擔(dān)，甲方概不負責(zé)。
7、甲方負責(zé)水、路兩通及其費用，負責(zé)外圍治安秩序，乙方負責(zé)按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔(dān)，甲方負責(zé)協(xié)調(diào)。
甲乙雙方應(yīng)履行合同義務(wù)，如一方違約，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度f元的違約金。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
加工承攬協(xié)議 篇25
承攬方：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
法定代表人：
定作方：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
法定代表人：
定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
品名：
規(guī)格：
單位：
數(shù)量：
備注：
第二條 加工成品質(zhì)量要求：
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。
2、用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。
定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。
承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;
定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。
承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。
第五條 價款或酬金：
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點：
1、交定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。
任何一方要求提前或延期交定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);
委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);
自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;
雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔(dān)：
第九條 運輸辦法及費用負擔(dān)：
第十條 結(jié)算方式及期限：
第十一條 其他：
1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。
定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。
定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。
承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。
承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。
定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;
有余款的可以請求返還。
第十二條 承攬方的違約責(zé)任：
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;
不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;
經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;
少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元;
以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位，除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任：
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;
不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;
承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;
變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;
如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;
以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位，承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;
在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;
協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。
本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;
合同副本一式__________份，交_________各留存一份。
定作方：
代表人：
_________年____月____日
承攬方：
代表人：
_________年____月____日
加工承攬協(xié)議 篇26
依照《民法典》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條 廣告承攬要求
1、項目(媒介)：
2 、廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號：承攬方應(yīng)按《廣告法》規(guī)定，認(rèn)真審查上述證件。委托方提供虛假的證件，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法，承攬方有權(quán)拒絕。
3、發(fā)布地點或形式：
4、顏色：
5、規(guī)格或材料：
6、刊播次數(shù)、起訖時間、日期：
7、其他要求：
第二條 費用及支付辦法
1、費用：
類別
單價
數(shù)量
金額
備注
設(shè)計、制作費
發(fā) 布 費
代 理 費
合計金額(大寫)
2、結(jié)算方式和期限：
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條 驗收方式及時間
第四條 違約責(zé)任
1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的 %，向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的 償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費的 %，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的 支付違約金。
3、其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條 合同爭議解決方式：
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第 種方式處理：
1、提交 仲裁委員會仲裁
2、依法向人民法院起訴。
第六條 雙方商定的其他事項：
第七條 附則
1、本合同附件 ，名稱 。
2、本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本 份。
委托方：
承擔(dān)方：
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
加工承攬協(xié)議 篇27
合同編號：_________
定作人：______
承攬人：______
第一條 加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
加工物|規(guī)格|計量||報酬|交貨期限及數(shù)量___________________________
數(shù)量___________________________
名稱|型號|單位||單價|金額|合計____________________________________
合計人民幣金額(大寫)：_________
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料|規(guī)格|計量__________________
數(shù)量|質(zhì)量|提供日期|消耗定額__________________
名稱|型號|單位__________________
(注：空格如不夠用，可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的期限：
第四條 加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：
第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負責(zé)的期限及條件：
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔(dān)：
第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點：
第十一條 加工物的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限：
第十二條 報酬的結(jié)算方式及期限：
第十三條 定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
第十四條 本合同解除的條件：
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責(zé)任：___________________________
第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項：____________________________________
定作人(章)：_________
承攬人(章)：_________
簽于：_________
加工承攬協(xié)議 篇28
甲方：
代表人：
職務(wù)：
電話：
乙方：
代表人：
職務(wù)：
電話：
經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，共同遵守執(zhí)行。
一、甲方供應(yīng)原材料：
原材料：
規(guī)格：
單位：
數(shù)量：
日期：
成品單位耗用量：
二、乙方完成產(chǎn)品情況：
品種：
規(guī)格：
單位：
數(shù)量：
加工費：單價 金額
三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密：
四、甲方提供原材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法：
五、甲方對加工完成品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法：
六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔(dān)：
七、貨款及費用結(jié)算辦法及期限：
八、本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
簽訂時間：
加工承攬協(xié)議 篇29
加工承攬合同
甲方：__________
乙方：__________
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔(dān)
第九條 運輸辦法及費用負擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_______ 元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的________%(10%～30%)或酬金總額的________%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的________%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的________%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按 ____ 項處理：
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自 ______ 年 ______ 月 ______ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__________份，交________________________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________________________
______ 年 ______ 月 ______ 日
承攬方：________________________
代表人：________________________
______ 年 ______ 月 ______ 日
加工承攬協(xié)議 篇30
簽定日期：__________年__________月__________日
定作方(甲方)：___
電話：______
承攬方(乙方)：___
電話：______
經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴(yán)肅履行。
品名
規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額
定作方供應(yīng)原材料：原材料
規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量
1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：_________。
2.產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法：____________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔(dān)：______。
4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限：____________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章)：___
乙方(蓋章)：___
時間：__________
加工承攬協(xié)議 篇31
甲方：_______________有限公司
法定代理人：_____________
乙方：___________有限公司
法定代理人：_________________
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民 終字第____號)達成如下和解協(xié)議：
1、甲方確認(rèn)甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業(yè)務(wù)，__________、__________不是乙方的員工，業(yè)務(wù)過程中未得到乙方的委托授權(quán)，事后乙方已出具聲明對無權(quán)代理行為拒絕追認(rèn)。
2、甲方?jīng)Q定對該案撤回上訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣 元，甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。
3、雙方無其它經(jīng)濟糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方：__________________有限公司
法定代表人：____________________
乙方：__________________有限公司
代理人：________________________
__________年_______月_______日
加工承攬協(xié)議 篇32
承攬方：
委托方：
合同雙方為明確各自權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，按照《中華人民共和國民法典》及其有關(guān)規(guī)定，特訂立本合同。
一、承攬標(biāo)準(zhǔn)：
二、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：
以客戶提供稿件的確認(rèn)件為準(zhǔn)!按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
三、版費承擔(dān)責(zé)任及起訂量：
所有包裝由運城制版公司大版制作，版費由委托方預(yù)付 萬元，每單款包裝累計達到貨值 萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔(dān)。起訂量見附件。
四、貨款結(jié)算方式及時間：
每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發(fā)票，委托方在次月 年 月 日至 年 月 日止
承攬方 ：_________________
委托方：_________________
單位名稱：_________________
法定代表：_________________
委托辦理人：_________________
簽訂地點：_________________
簽訂時間：_________________