文化版費買賣合同書（通用3篇）
文化版費買賣合同書 篇1
承攬方：委托方：
合同雙方為明確各自權(quán)利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，按照《民法典》及其有關(guān)規(guī)定，特訂立本合同。
一、承攬標準
二、質(zhì)量要求及技術(shù)標準：以客戶提供稿件的確認件為準!按國家標準執(zhí)行。
三、版費承擔責任及起訂量：所有包裝由運城__公司大版制作，版費由委托方預付 萬元，每單款包裝累計達到貨值 萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔。起訂量見附件。
四、貨款結(jié)算方式及時間：每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發(fā)票，委托方在次月____日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準。
五、驗收標準和方法：按相關(guān)的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。
六、運輸方式及交貨時間：承攬方負責送貨到委托方，運費承攬方負責。新版的交貨時間：稿件客戶確認后20天交貨，返單交貨時間為合同簽定后15天交貨。
七、加工承攬地：承攬方所在地。
八、合同生效后，承攬方需向委托方交納質(zhì)保金2萬元，質(zhì)保金在結(jié)款時扣除。
九、合同生效后，委托方中途提出變更承攬標的，如未給承攬方造成損失之前，委托方可以要求更改訂單，承攬方以更改后的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費，版費，材料費及工時費均由委托方承擔，委托方不得拒付相關(guān)費用。
十、交貨期的約定：交貨期在產(chǎn)品的工藝技術(shù)要求基礎(chǔ)上雙方協(xié)商確定，時間從委托方定稿并下訂單開始計算，由于定稿或訂單延誤，則交貨期順延。
十一、驗收時間：自承攬方交付產(chǎn)品之日起，委托方應按合同約定對產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量進行檢驗，若產(chǎn)品的數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定，委托方應在收到產(chǎn)品之日起____日內(nèi)向承攬方提出書面異議，并不得動用產(chǎn)品，否則視為產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量符合約定。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，使用期內(nèi)發(fā)生問題，除委托方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責退換，如有其它問題雙方協(xié)商解決。
十二、知識產(chǎn)權(quán)：委托方定作的產(chǎn)品如涉及到注冊商標或外觀設(shè)計專利，著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)，委托方應向承攬方提供所有權(quán)或使用許可證。委托方還應向承攬方提供委托書，營業(yè)執(zhí)照復印件，條碼證，證等。委托方對提供的所有材料的真實性，合法性負責，如委托方未提供或提供的資料不實而引起侵權(quán)等糾紛，由委托方承擔一切經(jīng)濟和法律責任
十三、承攬方需提供給委托方營業(yè)執(zhí)照復印件，證，印刷執(zhí)照復印件，第三方檢測報告。
十四、除外責任：因不可抗力，停電，主設(shè)備故障等意外造成產(chǎn)品交付延遲或不能交付，不應視為承攬方違約，但承攬方應在上述事故發(fā)生后的12小時內(nèi)書面通知委托方，并且承攬方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)一周以上，委托方方有權(quán)取消本合同。
十五、違約責任：1.承攬方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，委托方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，應當負責調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，委托方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，委托方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理;少交部分委托方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的`，由承攬方賠償損失。4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2%的違約金;未經(jīng)委托方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。5.不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付本合同總金額20%的違約金。如因承攬方工作進度達或產(chǎn)品品質(zhì)不到合同約定，使委托方錯過了產(chǎn)品上市的最佳時機，從而使委托方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況另外承擔委托方直接及間接的經(jīng)濟損失。
十六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認的定作業(yè)務，雙方均收受本合同的約束。
十七、未盡事宜，均按《民法典》有關(guān)條例的規(guī)定執(zhí)行。
十八、合同履行過程中發(fā)生任何糾紛雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成交由委托方所在地有管轄權(quán)的法院訴訟解決。
十九、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同雙方蓋章之日起生效，但合同約定有預付款的，自預付款交付之日起生效。
本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止
簽訂地點：
簽訂時間：
文化版費買賣合同書 篇2
甲方：______________
甲乙雙方本著互惠互利的原則經(jīng)友好協(xié)商達成協(xié)議如下：
一、甲方從乙方購買如下設(shè)備品名規(guī)格質(zhì)保數(shù)量單價總價
二、甲方付乙方貨款計小寫：______________￥大寫：_______________元整。
三、付款方式：經(jīng)甲方驗收合格后甲方即付乙方合同全款金額。
四、交貨時間：合同簽定之日起_______天內(nèi)交貨交貨地點：______________
五、售后服務條款
1.乙方提供的貨物須為正規(guī)渠道銷售的貨物。
2.乙方負責所提供的產(chǎn)品在保修期內(nèi)維修及維護在超出保修范圍時提供維修方案。
六、違約條款貨物如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障應按保修條例執(zhí)行(包換、包修)如乙方不履行合同給甲方照成損失乙方應按照合同金額的_______%以天計算支付違約金。
七、本合同未盡事宜甲乙雙方協(xié)商解決。
八、本合同一式貳份甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：_______簽字或蓋章
乙方：_______簽字或蓋章
時間：_______年_______月_______日
地點：_______
文化版費買賣合同書 篇3
賣方：___________買方：___________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，乙方購買甲方的___游戲賬號，特訂立此買賣合同。
一、合同內(nèi)容游戲賬號：___之電磁記錄的所有權(quán)和使用權(quán)，于公元________年____月____日乙方支付約定的購買費用給甲方之后，由乙方全權(quán)負責此賬號的費用、民事及刑事責任，甲方對此賬號不再負責費用、民事及刑事責任，不在擁有所有權(quán)和使用權(quán)。
二、甲方向乙方收取賬號購買費用為人民幣：___元整，當面付清并另立收據(jù)。
三、此賬號購買之時，甲方必須告知乙方此賬號的所有相關(guān)資料，包括：注冊賬號之時填寫的身份證號、注冊電子郵箱、密碼保護提示問題及答案、游戲賬號以及當前密碼，便于乙方查詢以及修改這些資料。
四、甲方簽訂此合同之后，即簽署日后不得以傳真、電話、電子郵件等任何方式向___公司索回此游戲賬號密碼等相關(guān)電磁記錄。甲方如有違約，故意將此賬號收回，乙方將保留法律手段追溯權(quán)力，向___法院提起訴訟;或者庭外解決，由甲方賠償乙方人民幣：___元整，作為庭外調(diào)解之費用。
五、本合同自甲乙雙方簽字之后立即生效，甲方收取轉(zhuǎn)讓費后需另立收據(jù)給乙方。
六、本合同一式___份，甲、乙雙方各保留___份。本合同如需修改，需雙方協(xié)商補充修改在本合同背面另立條目。
七、甲方必須向乙方提供以下賬號相關(guān)資料，并向乙方提供游戲賬號注冊身份證的復印件一張：
游戲賬號：___。賬號密碼：___。注冊姓名：___。注冊身份證號碼：___。注冊郵箱：___。
甲方：______________________
乙方：______________________
簽署時間：________年____月____日