住宅商業房屋買賣合同書(通用21篇)
住宅商業房屋買賣合同書 篇1
立合同人 以下簡稱
賣 方:_______________(甲 方)
買 方: _______________( 乙 方)
經充分協商,甲乙雙方現就房屋買賣事宜訂條約如下:
一、 甲方自愿將下列房屋賣給乙方所有,并已收取乙方購房定金人民幣(大寫)_________.
1、房屋狀況(請按《房屋所有權證》填寫)
2、該房屋的所有權證號為:__________;國有土地使用權證號為:__________.
3、該房屋的土地使用權取得方式“√”:出讓( )、劃撥( )本合同一經簽訂,該房屋占用范圍內的土地使用權同時轉讓。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣(¥______)______元, 大寫:___佰____拾___萬___仟 ___佰____拾____元整,乙方在_____年____月____日前分____次付清,付款方式:__________.
乙方支付房款具體約定為:
1、于_____前,支付甲方房款;
2、于_____前,支付甲方房款;
3、____________________.
三、甲方于____年____月___日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時,應將該房屋騰空,清結該房屋已發生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業管理等各項費用,并將付訖憑證及該房屋的鑰匙交于乙方驗收。
四、甲方應就該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況如實告知乙方,并無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況均已知悉,并無任何異議。
五、甲方將戶口于_____年____月_____日前從該房屋遷出。
六、甲方保證上述房地產權屬清楚,若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,并承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。
七、乙方中途違約,乙方無權要求甲方返還定金。甲方中途違約,甲方應在違約之日起____日內雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款,或甲方不能按期向乙方交付房產,每逾期一日,由違約一方向對方給付房地產價款千分之 的違約金。
八、上述房地產辦理過戶手續所需繳納的契稅由____方承擔,營業稅由____方承擔,印花稅由____方承擔,個人所得稅由____方承擔,向房產交易部門交納的手續費由____方承擔。其它稅費約定情況:
九、本合同在履行中若發生爭議,雙方應采取協商辦法解決。協商不成,任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。
十、本合同經雙方簽章即生效,須共同遵守。本合同未盡事項,可另行議定,其補充協議經雙方簽章后與本契約具有同等效力。
十一、本合同一式叁份,甲、乙雙方各執一份,市房地產交易管理部門一份。
十二、甲乙雙方約定隨之轉讓的附屬裝修設施為
十三、其它約定事項:
甲方(簽章): _____乙方(簽章):_____
共有權人:_____
地址:____地址:_______
聯系電話:___聯系電話:_____
____年____月___日
住宅商業房屋買賣合同書 篇2
賣方(以下簡稱甲方):__________________________________
買方(以下簡稱乙方):__________________________________
經紀代理方(以下簡稱丙方):_______________________________
合同簽署地:____________________________________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》等相關法律、法規規定,甲、乙、丙三方本著平等、自愿、協商一致的原則,就房屋買賣、經紀人代理事宜,訂立本合同,共同信守:
第一條甲方所有的房屋坐落于武漢市-
________________________,為______結構,建筑面積_______平方米,“房屋所有權證”號為“_________字第______號”,“土地所有權證”號為“______________字第_______號”,“土地使用權證”號為“____________字第________號”。
第二條經甲、乙雙方協商一致,上述房屋交易成交價人民
幣(大寫)______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元。
第三條付款方式約定:
一、一次性付款:
1、由甲方委托丙方代收的
(1)乙方于______年______月______日付清全部房款人民幣(大寫)______佰______拾_______萬_______仟______佰______拾______元。
(2)丙方待房屋全部手續辦理完畢,且甲、乙雙方確認該房屋費用交接清楚并在結款通知單簽字后______日內(遇節假日付款時間順延),結清全款。
2、乙方直接付款給甲方的
乙方于______年______月______日付清全部房款人民幣(大寫)______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元。
二、分期付款:
1.由甲方委托丙方代收的
2.乙方直接付款給甲方的
第四條房屋交易稅費用承擔方式:甲方承擔_________________乙方承擔_________________。
第五條在房屋交易過程中,丙方協助甲、乙雙方辦理登記、房款交割、房屋所有權交付等居間工作,保障交易的安全性。本合同簽訂之日,甲方按宗須向丙方支付經紀代理費(大寫)_______________________________元。乙方按宗須向丙方支付經紀代理費人民幣(大寫)_______________________________元,如因單方違約導致本合同無法履行,由違約方支付經紀代理費的_______%,計人民幣(大寫)_______________________________元。甲、乙雙方協商解除合同的,由雙方平均分擔經紀代理費的_______%,計人民幣(大寫)_______________________________元。
第六條本合同簽訂之日,甲、乙雙方須提供相關證件(房屋所有權證、土地使用權證,戶口本、身份證、婚姻狀況證明等)交由丙方,丙方在甲、乙方提供相關證件齊全后_______日內協助辦理過戶手續。交易不成,由丙方將上述證件全部退還給甲、乙方。
第七條甲方保證上述房屋權屬資料真實、合法、有效。如甲方房屋有共有、設定抵押、租賃等行為應告知乙方,并自行約定解決。如因上述原因導致本合同項下房屋交易發生產權糾紛、債權糾紛或租賃糾紛時,由甲方承擔全部責任。
第八條甲方應在收到:(1)乙方全部房款_______日內,(2)房屋過戶完成后______日內,騰空該房屋,并將該房屋鑰匙交于乙方。房屋交付乙方前甲方應結清水、電、物業費等相關費用。水、電存折等由甲方過戶給乙方。甲方應保持房屋現狀和結構及水表、電表及配套設施的完整性。(移交清單附后)
第九條甲方逾期不交付房屋給乙方,乙方不解除合同的,甲方每逾期一日,按已付房款的______%向乙方支付違約金;乙方解除合同的,甲方應退還乙方所付房款,且應支付逾期期間的違約金,并按全部房款的_______%向乙方支付違約金。
第十條乙方逾期不交付房款給甲方,甲方不解除合同的,每逾期一日按未付房款的_______%向甲方支付違約金;
甲方解除合同的,按全部房款的_______%向甲方支付違約金。
第十一條丙方在甲、乙雙方提供資料齊全情況下,在__________時間內協助雙方辦理房產過戶手續,如果未履行義務,應承擔______________________違約責任,丙方在乙方按約定交付房款后,未按約定及時進行房款交割,應承擔______________________違約責任。
第十二條甲方、乙方及丙方不得故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實或者提供虛假情況,因此給無過錯方造成損失的,應當承擔賠償責任。
第十三條本合同未盡事宜,由甲、乙、丙三方另行商定,并簽訂補充協議。補充協議(含附加條款)與本合同具有同等法律效力。
第十四條本合同發生爭議,由甲、乙、丙三方協商解決。協商不成的,按下列第_____種方式解決:
(1)提交武漢仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條本合同自甲、乙方簽字,丙方蓋章之日起生效。本合同一式三份,甲、乙、丙三方各執一份。
第十六條如因不可抗力或其他不可歸責于當事人的原因致使合同不能履行的,甲、乙、丙三方可解除合同,并不承擔違約責任。
甲方(賣方及配偶):乙方(買房):房產所有權人:代理人:
房產共有權人:身份證號:
代理人:聯系電話:
身份證號:
聯系電話:
通訊地址:
丙方(經紀人代理方):
經紀人:身份證號:
通訊地址:蓋章:聯系電話:
合同簽訂時間:______年______月______日
住宅商業房屋買賣合同書 篇3
合同號:_________
住房號碼:_________________________________
于__________________年__________________月____________日,第二天宣布。
賣方:_________________________(以下簡稱甲方)
買方:_________________________(以下簡稱乙方)
見證人:________房地產經紀有限公司(以下簡稱丙方)
經友好協商,甲乙雙方就房地產買賣達成如下條款:
第一條甲方產權聲明
甲方已依法取得合法的房屋出售證明(蕪湖市房屋所有權證和土地使用權證)。出售的房屋(是/否)已抵押,甲方對該房屋的產權負全部責任。該房屋地址為__________________________,結構為______________,建筑面積為______________平方米,車庫為______________,建筑面積為______________平方米。
第二條甲方關于銷售權的聲明
甲方保證所售房屋的合法性,并有權掛牌交易。如果情況不真實,甲方應承擔由此產生的一切經濟和法律后果。
第三條乙方購買權聲明
乙方在本合同第一條和第二條成立的前提下,自愿購買甲方所售房屋的全部產權,并承認僅在此情況下簽訂的合同具有法律效力。
第四條待售房屋價格
甲乙雙方同意以______________價格出售該房屋。(大寫:_______________)。
第五條支付方式
1.本合同簽字蓋章后,甲乙雙方應向丙方提供辦理本合同轉讓手續所需的資料,并立即向丙方支付甲方_________元、乙方_________元的傭金;甲方代理產權費為____________元,乙方代理產權費為___________元,貸款手續費為___________。丙方實收傭金為人民幣________(大寫:__________________________________________)。此外,乙方應立即向甲方支付_______元的首付款。如發生違約,違約方應承擔責任。2.不需要銀行貸款
丙方以乙方名義辦理產權后,乙方應立即向甲方付清剩余房價款
3.銀行貸款
(1)甲乙雙方應向丙方提供辦理銀行貸款手續的必要材料。
(2)乙方應在_____之前將房價首付款的30%存入_____銀行。
(3)銀行貸款的部分房價由銀行按照銀行規定直接支付。
第六條違約責任
1.如乙方未能在本合同第五條規定的時間內付款,甲方有權對乙方逾期未付款項追究違約方的違約責任
2.甲方應于年月日騰空房屋并移交給乙方。每逾期一天,甲方應向乙方支付乙方已付房價款0.4‰的滯納金,逾期超過15天,視為甲方違約。如果甲方拒絕履行本合同,乙方可請求法院強制執行。
3.本合同簽訂后,如乙方違約,購房首付款歸甲方所有,所有中介費用由乙方承擔。如甲方違反本合同,必須承擔向乙方返還雙倍定金的責任,并承擔一切中介費用。合同終止后,違約方應結清違約金。
第七條房屋交付
甲、乙雙方就該房屋交付事宜達成如下協議:
1.甲方應出售產權清晰、無爭議、債權債務的房屋。出售后,甲方應對與甲方有關的一切財產糾紛和債務負責
2.甲方保證所售房屋的現狀與房產證相符。
3.房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的損壞;固定和不可移動的裝飾物品沒有損壞。
4.該物業送檢后,乙方應承擔該物業發生的一切費用,如電費、水費、煤氣費、物業費等。
5.其他:_____________________________________________
第八條產權處理協議
甲乙雙方應于年月日前向市房管局申請辦理房屋買賣契約權屬轉移手續,并按有關規定申請房屋權屬證書。甲乙雙方可委托丙方辦理房產證。否則,由此產生的一切財產糾紛和債務均與丙方無關
辦理上述手續發生的稅費及相關費用由甲乙雙方按照國家規定支付。
第9條附件
附件:_______________________________________
相關附件是本合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。
第十條爭議的解決
本合同未盡事宜,雙方協商一致后,可簽訂補充合同。協商不成的,雙方有權向房屋所在地人民法院提起訴訟。本合同在加蓋白家興公章后生效。本合同一式三份,甲、乙、丙三方各執一份,自簽字之日起生效。
注:本合同以人民幣結算
甲方(蓋章):_________________
_______年_______月_____日
乙方(簽名):_________________
_______年_______月_____日
住宅商業房屋買賣合同書 篇4
出賣人:
注冊地址:
營業執照注冊號:
企業資質證書號:
法定代表人:
聯系電話:
郵政編碼:
委托代理人:
地址:
郵政編碼:
聯系電話:
委托代理機構:
注冊地址:
營業執照注冊號:
法定代表人:
聯系電話:
郵政編碼:
買受人:
地址:
郵政編碼:
聯系電話:
委托代理人:
姓名:
國籍:
地址:
郵政編碼: 電話:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協議:
第一條 項目建設依據。
出賣人以 出讓 方式取得于 龍勝鎮興龍西路原鑄鋼廠地塊 、編號為 的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓合同號】為 。
該地塊土地面積為 7943.4 ㎡,規劃用途為住宅用地、商服用地 ,土地使用年限自年月日。
出賣人經批準,在上述地塊上建設商品房,【現定名】隆盛·龍澤苑小區 。建設工程規劃許可證號為 建字第 號,施工許可證號為 編號 。
第二條 商品房銷售依據。
買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批準機關為 龍勝各族自治縣房地產管理所 ,商品房預售許可證號為龍房預售字號為 。
第三條 買受人所購商品房的基本情況。
該商品房屋的用途為【住宅】,屬磚混結構,住宅層高為 2.9 米,建筑層數地上 層,地下 一 層為車庫。
該商品房陽臺是【非封閉式】。
該商品房【住宅】【商鋪】【合同約定】建筑面積共 平方米,其中,套內建筑面積 平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積
平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說明見附件二)。
出賣人提示買受人注意,在簽訂本合同前,應對擬購買的商品房的詳細情況如房屋的坐落、朝向、所在樓層、面積及面積差異的處理方法等進行全面充分了解。
買受人確認,對出賣人提示的上述問題已全面充分了解注:本條所指的建筑面積、套內面積、公攤面積,在房屋竣工驗收后,以龍勝各族自治縣房地產管理所核定的實測面積為準。
第四條 計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第 種方式計算該商品房價款:
1、按建筑面積計算,該商品房單價為(人民幣)每平方米 元,總金額(人民幣) 億仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整。
第五條 面積確認及面積差異處理。
1、雙方自行約定:
(1)該商品房單價不變,出賣人和買受人按照產權登記面積計算該商品房總價款,多退少補,互不計息;
2、雙方同意按以下原則處理:
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。
第六條 付款方式及期限。
買受人按下列的第 種方式按期付款:
1、一次性付款在簽訂本合同時一次性支付全部房價款人民幣:仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角帶來(¥: 元)。
2、分期付款
3、其他方式按揭貸款,按銀行規定支付的首付款 拾 萬 仟
佰 拾 元,剩余部分,該筆貸款待銀行批準后,直接支付到出賣人賬戶上。
第七條 買受人逾期付款的違約責任。
買受人如未按合同規定的時間付款,按下列第 種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期在 日之內,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 的違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過 日后,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應付款的 %向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續履行合同的,經出賣人同意,合同繼續履行,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際金額支付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 (該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2、(1)逾期超過 日后,出賣人解除合同,買受人已付款項待該房屋另行售予他人并扣除上述本條規定的違約金后,由出賣人退還給買受人;
(2)由于買受人自身原因退房的應向出賣人提交《退房申請報告》,經公司領導同意后,出賣人按該房價總價的10%向買受人收取違約金。
第八條 交付期限。
出賣人應當在 年 月 日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第 種條件,并符合本合同約定的商品房交付買受人使用;
1、該商品房經驗收合格。
2、該商品房經綜合驗收合格。
3、該商品房經分期綜合驗收合格。
4、該商品房取得商品住宅交付使用批準文件。
5、 該商品房工程質量,經五方驗收合格(五方:施工單位、勘察單位、設計單位、監理單位、建設單位)。
但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據實予以延期:
1、遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起 日內告知買受人的;
2、因政府行為及相關法律、法規、政策發生變動或停水、停電及電力資源短缺;
3、第三方原因造成延期的,買受人至交房期限未付清應付款或未辦妥公積金貸款或銀行按揭貸款的,交房期順延至買受人辦妥以上手續且款項到位之日;
第九條 出賣人逾期交房的違約責任。
除本合同第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第 種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期不超過 日,自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之 的違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過 日后,買受人有權解除合同。買受人解除合同的,出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起 天內退還全部已付款,并按買受人累計已付款的 %向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行合同的,合同繼續履行,自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款的萬分之 (該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
第十條 規劃、設計變更的約定。
經規劃部門批準的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批準同意之日起10日內,書面通知買受人:
(1)該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向;
(2)買受人聯系地址及電話變動應書面通知出賣人,否則通知不到產生的法律后果由買受人承擔,并視為買受人認可為出賣人所作的規則設計變更 ;
買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答復。買受人在通知到達之日起15日內未作出書面答復的,視同接受變更。出賣人未在規定時限內通知買受人的,買受人有權退房。
買受人退房時,出賣人須在買受人提出退房要求之日起 30 天內將買受人已付款退還給買受人,并按 銀行公布的同期活期存款 利率付給利息。買受人不退房時,應當與出賣人另行簽訂補充協議。
因以上變更導致雙方另行簽訂補充協議的,該商品房單價不變,并按變更后的實際面積計算房款及其他稅費,合同其他條款不變。
第十一條 交接。
商品房達到交付使用條件后,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本合同第八條規定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅時,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生延期交房的責任由出賣人承擔。
由于買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:
出賣人發出通知后的30天內買受人不來辦理交付手續的,每逾期一天出賣人有權按天收取買受人該套房價的萬分之一的違約金,逾期期間該房屋毀損、滅失的風險由買受人承擔。
第十二條 出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
由于政府原因,買受人原因或其他非出賣人原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,出賣人不承擔任何責任。
第十三條 出賣人關于裝飾、設備標準承諾的違約責任。
出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附件三)的標準。達不到約定的標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第 種方式處理:
1、出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2、未到達約定標準部份,由出賣人繼續施工(施工整改期間不視為出賣人逾期交房)至達到約定條件。
第十四條 出賣人關于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾。
出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件:
1、交房之日供水、供電系統交付使用;
如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1、出賣人采取積極的補救措施滿足買受人正常使用要求,但買受人不能因此要求出賣人承擔違約責任或賠償責任;
第十五條 關于產權登記的約定。
出賣人應當在商品房交付使用后 360 日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任,買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第 2、3 項處理;
1、買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日 __ 日內將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的__%賠償買受人損失。
2、買受人不退房,出賣人按已付房價款的 %向買受人支付違約金。
3、因買受人未及時提供辦證所需材料的,逾期支付購房款及入伙費用的或逾期辦理交房手續的,出賣人辦證時間需延期并不承擔違約金責任。
4、雙方按照補充協議的相關約定執行。
第十六條 保修責任
買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。
買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修范圍和保修期限內發生的質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可以協助維修,維修費用由購買人承擔。
第十七條 雙方可以就下列事項約定:
1、該商品房所在樓宇的屋面使用權 歸全體業主所有,由出賣人或物業公司統一安排使用和獲取收益;
2、該商品房所在樓宇的外墻面使用權 由所在樓宇用戶所有并由出賣人或物業公司統一安排使用和獲取利益;
3、該商品房所在樓宇的命名權 歸出賣人所有
4、該商品房所在小區的命名權 歸出賣人所有
第十八條 買受人的房屋僅作 【住宅】、【商鋪】使用,
買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
出賣人不得擅自改變與該商品房關聯的公共部位和設施的使用性質。
買受人不得擅自改變樓房外觀(包括未經物業公司同意,擅自加建房屋、加裝外防盜網、招牌、遮陽棚、空調架等)如因此給出賣人及業主帶來的損失由買受人承擔。買受人在進行室內裝修前,必須向物業公司遞交文件裝修申請,經批準后方可按照批準的方案進行裝修。
第十九條 本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下述第 2 種方式解決:
1、提交 __ 仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第二十條 本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協議(附件四)。
第二十一條 合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條 本合同連同附件共 頁,一式 份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:
出賣人 1 份,買受人 1 份, 龍勝各族自治縣房地產管理所1份,龍勝各族自治縣國土資源局不動產登記中心1份,銀行按揭1份。
第二十三條 本合同自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條 商品房預售的,自本合同生效之日起30天內,由出賣人向龍勝各族自治縣房地產管理所 申請登記備案。
出賣人(簽章):
買受人(簽章):
【法定代表人】:
【法定代表人】:
【委托代理人】:
【委托代理人】:
(簽章):
年 月 日
年 月 日
簽于
簽于
住宅商業房屋買賣合同書 篇5
宅 基 地 買 賣 合 同 年 月 日 宅基地買賣合同 甲方:
乙方:
經甲、乙雙方友好協商,本著互讓、互諒、公平、自愿 的原則,達成宅基地買賣合同,具體條款如下:
一、甲方愿將座落張樓鄉茶庵村豐李組北邊建設用地, 路西側,門面兩間宅基地面積寬 _______,南鄰 以人民幣 給乙方。
二、 乙方先支付 作為預付款,在甲方付款________ 元(大寫 元 (大寫 ) 個月做好建房準備后,開始在該 ) 。
西鄰, 元(大寫 米,長 東鄰 米,北鄰 , )的價格出售 處建房時,無四鄰權屬糾紛,順利做完地梁后一次性付清余 三、甲方保證宅基無任何四鄰糾紛,無與宅基相關的債 權糾紛,若有糾紛,甲方有權全力協助乙方調解。
四、本合同甲乙雙方簽訂后不得違約,一方若違約,將 支付對方該宅基款 50%作為違約金。
五、本合同受《合同法》保護。本合同未盡事宜另行協 商。
六、本合同簽字之日起生效。
七、本合同一式叁份,甲乙雙方及公證人各持一份。
甲方:
公證人:
乙方:
年 月 日
住宅商業房屋買賣合同書 篇6
出賣人(甲方):
身份證號碼:
通訊地址:
聯系電話:
法定代表人:
業務代理人:
代辦人身份證號/執業證號:
聯系電話:
通訊地址:
統一社會信用代碼:
經紀機構備案證明號:
買受人(乙方):
身份證號碼:
通訊地址:
聯系電話:
委托代理人:
法定代表人:
證件類型:【居民身份證】【護照】【營業執照】
證件號:
通訊地址:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《經濟適用住房管理辦法》(國發[20__]24號)及其它法律、法規之規定,依據 地區關于保障性住房上市交易轉讓的相關規定: 甲方所購保障性住房業已具備上市出售條件。買受人和出賣人在平等、自愿的原則下,達成如下條款,望共同遵守。
第一條 標的房屋
1、權屬與坐落
甲方同意將坐落在 省 市 區(市) 路 幢 單元 戶的經濟適用住房/安置房住房(房屋所有權證號 :土地使用權證號 ;或不動產統一登記號: ;土地性質為:劃撥;規劃用途為: );房屋結構為 ,于 竣工,建筑面積共 平方米,(含地下室 平方米、閣樓 平方米)出售給乙方。該房產建筑面積的計算以土地房屋權屬證書記載為準。
2、房屋權利狀況承諾
(1)出賣人對該出賣房屋享有合法權利;
(2)該房屋沒有出售給除本合同買受人以外的其他人;
(3)出賣人對標的房屋未抵押、未出租。
(4)該房屋沒有司法查封或其他限制轉讓的情況;
(5)甲方承諾所出售的保障性住房,其購買期限已滿 年,符合 地區關于保障性住房上市交易的資格條件,房屋出售后所需另行向政府部門補交的土地收益金等費用,由甲方承擔。
(6)房產經紀人特別承諾,就本合同交易標的房屋,已征求 地區房屋管理部門意見,已取得經紀該房屋的同意。
(7)乙方對甲方所出售的房屋已充分了解,愿意購買上述房屋。
3、如該房產權利狀況與上述情況不符,特別是不符合甲方承諾之保障性住房上市交易條件,導致不能完成房屋所有權轉移登記的,買受人有權解除合同。買受人解除合同的,應當書面通知出賣人。出賣人應當自解除合同通知送達之日起15日內退還買受人已付全部房款(含已付貸款部分),并自買受人付款之日起,按照__________%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率)計算給付利息。給買受人造成損失的,由出賣人支付以下第 種方式的賠償金:
(1)已付房價款一倍;
(2)買受人全部損失。
第二條 計價方式、價款
出賣人與買受人按照下列第 種方式計算該房地產價款:
(1)按照套內建筑面積計算,該房地產單價為每平方米人民幣 元,總價款為人民幣(大寫: ) (¥ 元)。
(2)按照建筑面積計算,該房地產房單價為每平方米人民幣 元,總價款為人民幣(大寫: ) (¥ 元)。
(3)按照套計算,該房地產總價款為:人民幣(大寫: ) (¥ 元)。
(4)按照 計算,該房地產總價款為 。
第三條 付款方式及期限
1、簽訂本合同前,買受人已向出賣人支付定金人民幣(大寫: )(¥ 元),該定金于【本合同簽訂】【交付首付款】【_______】時【抵作】【_______】房屋價款。
2、買受人采取下列第 種方式付款:
(1)一次性付款。買受人應當在 年 月 日前支付該房屋全部價款。
(2)分期付款。買受人應當在 年 月 日前分 期支付該房屋全部價款;首期房價款人民幣(大寫: ) (¥ 元),應當于 年 月 日前支付;以后各期分別于每月 日支付該期款項(大寫: ) 元(¥ 元)。
(3)貸款方式付款:【公積金貸款】【商業貸款】【____】。買受人應當于 年 月 日前支付首期房價款人民幣(大寫: ) (¥ 元),占全部房價款的 %。余款人民幣(大寫: ) (¥ 元)向 (貸款機構)申請貸款支付。
(4)其他方式:_____________。
3、雙方約定全部房價款存入以下賬戶:
賬戶名稱為: 。
開戶銀行為: 。
賬號為: 。
第四條 房屋交付期限
1、甲方應于接收到第 期購房款后 日內,將房屋交付給乙方。
2、甲方在交付乙方房屋時,如建筑面積發生變化,按國家的有關規定執行,實行長退短補。
第五條 費用結算與維修基金
1、甲、乙雙方同意,在房屋實際交付之日前,根據有關規定應交付的與房屋有關的費用(包括水、電、煤氣、供暖等)由甲方負責繳付;若甲方未按約定繳付所產生的后果由甲方負責,與乙方無關。
2、雙方一致同意,房屋所占用范圍內的土地使用權及共用部位維修基金本息隨本買賣合同之主物一并轉移給乙方。買方與毗鄰房產共同享有使用住房共用部位共用設施設備(如走廊、梯級、通道、供電、供水、排水、共用天線等系統)。住房共用部位共用設施設備的維修按《住宅專項維修資金管理辦法》執行。
第六條 產權登記及稅費承擔
1、甲方承諾交易標的房地產符合上市交易條件,并于房屋交付后的 日內,協助乙方辦理不動產產權轉移登記。產權轉移登記費用由乙方負擔。但依照本協議第一條房屋出售后所需另行向政府部門補交的土地收益金等費用,由甲方承擔。因出賣人原因,致使買受人不能取得房屋轉移登記的,買受人有權通知出賣人解除合同。出賣人應當自解除合同通知送達之日起15日內退還買受人已付全部房款(含已付貸款部分),并自買受人付款之日起,按照 %(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率)計算給付利息。買受人不解除合同的,自買受人應當完成房屋所有權登記的期限屆滿之次日起至實際完成房屋所有權登記之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部房價款萬分之 的違約金。
2、甲、乙雙方在辦理上述房屋買賣交易過戶手續時所需交納的稅費,由甲乙雙方按本地房產管理部門的規定承擔。
第七條 違約責任
本合同簽訂后,甲乙雙方應忠實履行合同義務,遵守相關國家法律和法規規定。違反合同約定的一方,應當依據本合同及《民法典》相關規定,承擔包括但不限于繼續履行或解除合同、定金罰則、違約金責任、賠償損失等相關違約責任。
乙方不能按期向甲方付清購房價款或甲方不能按期向乙方交付房屋,每逾期一日,由違約一方向對方支付購房價款萬分之 的違約金 。任何一方逾期 日以上未履約的,視為悔約,守約方有權通知對方解除合同,并按照合同交易價款的30%向違約方主張違約金,并依法主張相應的損失賠償責任。出賣人不解除合同的,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之 的違約金。
第八條 風險負擔
本合同生效之日起,若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務等,由甲方負責清理,并承擔民事責任,由此給乙方造成的經濟損失,由甲方負責賠償。乙方取得合同標的房屋登記過戶前,甲方不得以該房屋另行轉讓或設定財產抵押,甲方因涉及司法強制執行,標的房產被查封、凍結、拍賣的,乙方依據本合同和相應付款憑證,自取得交付之日起,依據國家相關法律規定,取得物權期待權,甲方應予積極配合。
第九條 買賣雙方應共同遵守
市保障性住房上市交易的有關政策及規定,雙方如在合同履行中發生爭議,應本著友好精神,協商不成,選定下列 種方式解決(不選的劃除)
(1)向仲裁委員會申請仲裁。
(2)向該房屋所在地人民法院起訴。
第十條 其他事項
本合同未盡事宜由甲、乙雙方另行在本合同的補充條款中加以明確。就本合同未盡事宜訂立的補充條款,為本合同不可分割之一部分,與本合同具有同等效力。
第十一條 本合同及補充條款經甲、乙雙方簽章后生效。本合同連同附件一式三份,甲、乙雙方各執一份,房產交易管理部門一份,均具有同等效力。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
年 月 日 年 月 日
甲方代理人(簽章): 乙方代理人(簽章):
住宅商業房屋買賣合同書 篇7
甲方: (賣方)
乙方: (買方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其有關法律、法規規定,甲乙雙方經友好協商,甲方同意將自有房屋一處出售給乙方,乙方已對甲方所要出售的房屋做了充分的了解,愿意購買該房,特制訂本合同如下:
一、此房坐落于_______________________________________,產權所有人____________,產權證號_____________,房屋建筑面積____________㎡,使用性質:_______________。
二、該房價為______________萬元,人民幣大寫:__________________先交付______________元定金,其余房款在房屋交易公證時結清,公證時應再付剩余房款________________萬元,同時甲方交鑰匙交房,現場交接,房款兩清。
三、甲方保證在交接前對該房沒有產權糾紛和債權債務,如簽約或交接后,發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理并承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經濟損失,均由甲方負責賠償。
四、室內外設施以看房時為準,不得轉移,更換或更改,交接驗收時也應該按合同驗收,簽署房屋交接單,并需驗看水表、電表、煤氣表是否有損壞,如有損壞甲方負責維修。
五、甲方需結清交易之日前所欠的一切費用,如:房費、暖氣費、煤氣費、水費、電費、物業管理費、有線電視費等。
六、甲方有義務協助乙方辦理房產過戶事宜的相關手續,辦理過戶手續所需費用由______方承擔,未盡事宜甲乙雙方協商解決。
七、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽字生效,不得違約,如違約造成的經濟損失,由違約方負責,乙方違約定金不退,甲方違約雙倍賠款
甲 方: 乙 方:
聯系電話: 聯系電話:
身份證號: 身份證號:
年 月 日
住宅商業房屋買賣合同書 篇8
甲方:______
乙方:______
丙方:______
甲、乙、丙三方經協商一致,就乙方向甲方購買房屋一事,達成如下協議:
一、房屋概況
出賣房屋坐落于,建筑面積約平方米,該房屋未辦理房產證、契證、土地證。
甲方以該房屋為抵押,在支行辦理了按揭貸款(詳見房屋購買合同及貸款合同)
二、甲方現同意將該房屋賣給乙方,轉讓價格暫定為萬元,在甲方做出房產證和契證后,在乙方總出價萬元(包括轉讓價和所有其他費用)的范圍內對轉讓價作適當調整。
三、甲、乙雙方委托丙方代為辦理房屋買賣。雙方各向丙方支付買賣定金萬元。
四、在甲方辦好產權證和契證后,三方與工行之江支行簽定監督支付協議書,乙方按該協議書的約定,將相應款項支付給銀行。
五、甲方保證在年月日之前辦好土地證。
六、在甲方辦好土地證后,丙方代為辦理房屋過戶手續,乙方到工行之江之行辦理房屋轉按揭貸款手續。
七、在甲方辦好契證和產權證后,
(1)甲、乙雙方辦理房屋交接手續,自乙方與承租人簽定新的租賃合同之日起,租金由乙方收取,甲方向乙方移交原租賃合同押金元,并向乙方支付已收取的租金
(2)甲方將押金元及已收取的租金7萬元于新租賃合同簽定之日交付給丙方,在雙方結算后由丙方支付給乙方。
八、甲方保證新的房屋租賃合同的租金為萬元,否則,甲方將返還乙方轉讓款萬元。
九、稅費
1.該房屋交易的稅費由甲乙雙方各自承擔。本協議簽訂后,甲方預付代理方稅費元,乙方預付代理方稅費元,交易完成后按實際結算。
2.交易完成后,甲方交付代理方元服務費。乙方交付代理方元服務費。
十、甲乙雙方及代理方責任:
1.甲方確保房源可靠、手續合法;并提供交易所需的相關證明資料和原房屋承租人放棄該房屋的優先購買權的書面聲明。
2.乙方應按協議履行責任,并提供交易所需的相關證明資料。
3.代理方確保在年月日前交付乙方《房屋所有權證》,。
土地證在領取房屋所有權證、契證個工作日后交付乙方。
十一、違約責任:
1.乙方違約,已交付的定金不予退還。該定金在扣除代理費元后歸甲方所有。如甲方違約,甲方應賠償乙方元,賠償代理方代理費元。乙方已交付的定金元由代理方負責退還乙方。
2.在簽訂房屋轉讓合同后出現的違約責任由違約方承擔。
十二、本協議一式三份,甲乙雙方和代理方各執一份。
甲方簽字:_________電話:__________ 日期:________年____月____日
乙方簽字:_________電話:__________ 日期:________年____月____日
丙方簽字:_________電話:__________ 日期:________年____月____日
住宅商業房屋買賣合同書 篇9
出賣方:_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____
國籍:_____
(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____
聯系電話:_____
委托代理人:_____
國籍:_____
電話:_____
地址:_____
郵政編碼:_____
買受方:_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____
國籍:_____
(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____
聯系電話:_____
委托代理人:_____
國籍:_____
電話:_____
地址:_____
郵政編碼:_____
第一條房屋的基本情況
出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于_____;位于第_____層,共_____(套)(間),房屋結構為_____,建筑面積_____平方米(其中實際建筑面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積_____平方米),房屋用途為_____;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內部附著設施見附件二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為_____。
第二條房屋面積的特殊約定
本合同第一條所約定的面積為(出賣方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。
如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_____%(不包括±_____%)時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____%)時,甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:
1.買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起_____天內將買受方已付款退還給買受方,并按_____利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
第三條土地使用權性質
該房屋相應的土地使用權取得方式為_____;土地使用權年限自___年__月__日至___年__月__日止。
以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批準文件號為_____;該房屋買賣后,按照有關規定,買受方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。
第四條價格
按(總建筑面積)(實際建筑面積)計算,該房屋售價為(幣)每平方米_____元,總金額為(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
第五條付款方式
買受方應于本合同生效之日向出賣方支付定金(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,并應于本合同生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給出賣方。
具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限
出賣方應于本合同生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給買受方,并應收到該房屋全部價款之日起_____日內,將該房屋付給買受方。
第七條買受方逾期付款的違約責任
買受方如未按本合同第四條規定的時間付款,出賣方對買受方的逾期應付款有權追究違約利息。
自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。
逾期超過____天后,即視為買受方不履行本合同。
屆時,出賣方有權按下述第____種約定,追究買受方的違約責任。
1.終止合同,買受方按累計應付款的_____%向出賣方支付違約金。
出賣方實際經濟損失超過買受方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由買受方據實賠償。
2.買受方按累計應付款的_____%向出賣方支付違約金,合同繼續履行。
第八條出賣方逾期交付房屋的違約責任
1.終止合同,出賣方按買受方累計已付款的_____%向買受方支付違約金。
乙方實際經濟損失超過出賣方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
2.出賣方按買受方累計已付款的_____%向買受方支付違約金,合同繼續履行。
第九條關于產權登記的約定
第十條出賣方保證
在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,出賣方均在交易前辦妥。
交易后如有上述未清事項,由出賣方承擔全部責任。
第十一條因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由出賣方向國家交納,契稅由買受方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。
第十二條本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議。
第十三條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。
本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和補充協議中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第十四條本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。
協商不成時,甲、乙雙方同意由蘇州仲裁委員會仲裁。
第十五條本合同(經甲、乙雙方簽字)之日起生效。
第十六條本合同連同附表共_____頁,一式_____份,甲、乙雙方各執一份,_____各執一份,均具有同等效力。
出賣方(簽章):_____________________
出賣方代理人(簽章):______________
__________年___月___日
買受方(簽章):_____________________
買受方代理人(簽章):______________
__________年___月___日
住宅商業房屋買賣合同書 篇10
賣受方(以下簡稱甲方):______________
買受方(以下簡稱乙方):______________
丙方(駱駝街道辦事處):______________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國房地產管理法》等法律、法規和政府有關規定,甲、乙雙方經過平等協商,自愿就房屋、土地買賣事項一致同意,訂立合同條款如下,以資共同遵守。
第一條:
1、甲方自愿將坐落在東靠______________,南靠______________,西靠______________,北靠______________,自愿就無證房屋、土地有償轉讓給乙方。
2、出具界址圖(紅線圖)及區府街道集體資產,同意買賣復印文件。
3、允許因地制宜建設改造,因歷史遺留問題,如果有土地出讓政策可以辦理,望街道給予支持幫助解決土地出讓。
第二條:
雙方協議商定房屋及土地使用權轉讓價款共計______________萬元整,乙方已與_______年_______月_______日支付______________元定金,雙方同意與本協議簽訂之日乙方再支付給甲方購房款______________萬元,剩余所欠協議簽訂后乙方同意于_______年_______月_______日前支付給甲方______________萬元,甲方收到款項后應當出具收據。
第三條:乙方如未按照約定時間支付所欠的相應款項,甲方有權解除合同,對乙方已交款項可不予退還,如一方違約,賠償給另一方總金額的兩倍。
第四條:甲方應自本契約簽訂之日起天內將上述房屋、土地交付給乙方,房屋交付后,原村里出租的房屋按合同期滿結束,該房屋的管理權和使用權由乙方負責。
第五條:協議簽訂后,在乙方沒有交納完全部購房款期間,甲方不得將合同交給乙方,再次期間,乙方在交付完全部購房款后,在得到甲方確認后,由該合同交付給乙方。
第六條:甲、乙雙方買賣中所交的稅款,按國家政策規定,各方自負。
第七條:此合同未達事宜,雙方友好協商解決,如解決不成可想當地人民法院起訴。
第八條:經雙方當事人簽字或捺印后即具有法律效力。
第九條:本合同一式三份,甲乙丙各執一份,雙方簽字后生效。
甲方:______________
乙方:______________
丙方:______________
___________年___________月_________日
住宅商業房屋買賣合同書 篇11
出賣人(以下簡稱甲方)
買受人(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方出售的商品房事宜,訂立本合同。
第一條甲方通過土地使用權【出讓】【轉讓】【劃撥】方式取得區/市(縣)_
地塊土地使用權,并依法進行了土地使用權登記取得房地產權證,證書號為:,土地面積為:,土地用途為:.
甲方經批準,在該地塊上投資建造【暫定名】【現定名】商品房,主體建筑物的建筑結構為結構;
建筑物地上層數為層,地下層數為層。
乙方購買的商品房為【現房】【預售商品房】。
預售商品房批準機關為,商品房預售許可證號為.現房產權登記備案號為.
第二條乙方向甲方購買路幢(號)_
層室(以下簡稱該房屋),政府批準的規劃用途為
該商品房陽臺是【封閉式】,是【非封閉式】。
據甲方暫測該房屋建筑面積為平方米,其中套內建筑面積為平方米、公用分攤建筑面積為平方米。
該房屋建筑層高為米。
該房屋建筑設計及平面圖見本合同附件2;
該房屋建筑結構、裝修及設備標準見本合同附件3;
該房屋相關情況說明(抵押關系、資料關系、相鄰關系及小區平面布局)見本合同附件4;
該房屋《前期物業管理服務合同》、《使用公約》或有關承諾書見本合同附件5.
第三條乙方購買該房屋,每平方米房屋建筑面積單價為人民幣元。
(大寫)_
.
根據甲方暫測的房屋建筑面積,乙方購買該房屋的總房價款暫定為人民幣元。
(大寫)_
.
第四條乙方購買該房屋的總房價款(含附件3中裝修、設備價格)是指該房屋和相應比例的土地使用權的總價格。
本合同約定的總房價款除該房屋建筑面積的暫測與實測不一致的原由外,不再作變動。
第五條在該房屋交付時,房屋建筑面積以青島市國土資源與房屋管理局認定的測繪機構實測面積為準,如甲方暫測面積與實測面積不一致時,除法律、法規、規章另有規定外按下列約定處理:
1.按該房屋每平方米建筑面積單價計算多退少補;
2.甲方同意當暫測面積與實測面積的誤差超過+%(包括%),不向乙方收取超過部分的房價款;
甲方同意當暫測面積與實測面積的誤差超過+-%(包括+-%),乙方有權單方面解除本合同。
乙方行使上述解除權時,必須在雙方簽署《房屋交接書》之時或之前提出,否則視為放棄該項權利。
第六條簽訂本合同時,該房屋建設工程(形象進度)已建設到.乙方應當按本合同約定時間如期、足額將房款交付于甲方的預售款監管帳戶(預收款監管機構:、帳戶名稱、帳號:)預收款按政府規定監管使用。
乙方的付款方式和付款期限由甲乙雙方在附件1中約定明確。
第七條乙方若未按本合同約定的時間足額付款,應當向甲方支付違約金,違約金按逾期未付款額的萬分之計算,違約金自本合同的應付款期限之第二天起算至實際付款之日止。
逾期超過天后,甲方有權選擇下列第種方案追究乙方責任。
1.甲方有權單方面解除本合同,乙方應當承擔賠償責任。
賠償金額為總房價款的%,甲方有權在乙方已支付的房價款中扣除乙方應支付的賠償金額,剩余房款退還給乙方。
如乙方已支付的房價款不足賠償的,甲方有權追索。
甲方如行使上述解除合同權的,應當自合同約定之乙方應交付房款期限屆滿止的30日內書面通知乙方,沒有通知或逾期通知的,視為放棄權利。
第八條簽訂本合同后,甲方不得擅自變更該房屋的建筑設計(見附件2),確需變更的應當征得乙方書面同意并報規劃管理部門審核批準,在獲得批準之日起天內與乙方簽訂本合同變更協議。
甲方未征得乙方同意擅自變更該房屋的建筑設計,乙方有權單方面解除本合同。
乙方解除合同的,甲方應當向乙方支付總房價款的%違約金。
第九條甲方不得擅自變更已經與乙方約定的小區平面布局(見附件4),確需變更的應當征得乙方書面同意。
甲方未征得乙方同意變更小區的平面布局,乙方有權要求甲方恢復,如不能恢復的,甲方應當向乙方支付總房價款的%違約金
第十條甲方應當在年月日前,依照國家法律、法規、規章等規定將取得的商品房綜合驗收備案證明以及符合本合同約定的商品房交付乙方使用。
如遇下列特殊原由,除雙方協商同意解除合同或變更合同外,甲方可據實予以延期:
1.遭遇不可抗力,且甲方在不可抗力發生時采取了適當救護措施,并在日內書面告知乙方的;
第十一條甲方如未在本合同第十條約定期限內將該房屋交付乙方,應當向乙方支付違約金,違約金按乙方已支付的房價款日萬分之計算,違約金自本合同第十條約定的最后交付期限之第二天起算至實際交付之日止。
逾期超過天,乙方有權選擇下列第種方案追究甲方責任:
1.乙方有權單方面解除本合同。
第十二條該房屋符合本合同第十條約定的交付條件后,甲方應在交付之日前天通知乙方辦理交付該房屋的手續。
乙方應在收到該通知之日起天內,會同甲方對該房屋進行驗收交接。
房屋交付的標志為.
在驗收交接時,甲方應出示符合本合同第十條約定的房屋交付條件的證明文件,甲方應向乙方提供《商品房質量保證書》和《商品房使用說明書》。
同時,甲方應當根據乙方要求提供實測面積的有關資料。
甲方如不出示和不提供前款規定的材料,乙方有權拒絕接收該房屋,由此所產生的延期交房的責任由甲方承擔。
由于乙方原由,未能按期交付的,雙方同意按第種方式處理:
1.乙方未按期接收房屋,從甲方通知的乙方應當接收房屋之日起承擔該房屋的物業管理費,并承擔該房屋毀損滅失的所有風險;
如果由此導致甲方承擔其他連帶責任,甲方除按照承擔連帶責任的實際損失進行追討外,另可以按日追究乙方合同總價款%的違約金。
第十三條甲方應當在商品房交付使用后日內,將辦理權屬登記需由甲方提供的資料報產權登記機關備案。
如因甲方的責任,乙方不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第項處理:
1.乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起日內將乙方已付房價款退還給乙方,并按已付房價款的%賠償乙方損失
2.乙方不退房,甲方按已付房價款的%向乙方支付違約金。
甲方在產權登記中應當履行的義務成就的,應當向乙方發出辦理產權登記的書面通知,自乙方接受通知之日起日內,若乙方不履行其在辦理產權登記中所應履行的義務,導致產權登記遲延辦理或無法辦理,則甲方不承擔任何責任。
第十四條該房屋的風險責任自該房屋交付之日起由甲方轉移至乙方。
如乙方未按約定日期辦理該房屋的驗收交接手續的,甲方應當發出書面催告書一次。
乙方接收催告書后,未按催告書規定的日期辦理該房屋的驗收交接手續的,則自催告書約定的驗收交接日第二日起該房屋的風險責任轉移至乙方承擔。
第十五條甲方保證在向乙方交付該房屋時該房屋沒有甲方設定的抵押權,也不存在其它產權糾紛和財務糾紛。
如房屋交付后出現與甲方保證不相一致的情況,由甲方承擔所有責任,并按照《中華人民共和國消費者權益保護法》第四十九條的規定賠償乙方。
第十六條甲方交付的該房屋系驗收合格的房屋。
如該房屋的裝修、設備標準達不到本合同附件3約定的標準,乙方有權要求甲方按實際的裝修、設備與約定的裝修、設備差價倍給予補償。
如主體結構不符合本合同附件3約定的標準,乙方有權單方面解除本合同,同時甲方應當按照《中華人民共和國消費者權益保護法》第四十九條的規定賠償乙方。
雙方商定對標準的認定產生爭議時,應當共同委托本市(或者國內)有資質的建設工程質量檢測機構檢測并以該機構出具的書面鑒定意見為處理爭議的依據。
一方向另一方發出共同檢測的書面意見后日內,另一方不作答復的,視為同意對方可以單獨委托建設工程質量檢測機構檢測,并同意該機構做出的書面鑒定意見。
第十七條該房屋交付后,房屋權屬證明辦妥前,乙方認為主體結構質量不合格的,可以依照第十六條第二款的方式委托本市有資質的建筑工程質量檢測機構檢測。
經核驗,確屬主體結構質量不合格的,乙方有權單方面解除本合同,同時甲方應當按照《中華人民共和國消費者權益保護法》第四十九條的規定賠償乙方。
第十八條乙方行使本合同條款中約定的單方面解除本合同權利時,應書面通知甲方,甲方應當在收到乙方的書面通知起天內將乙方已支付的房價款(包括利息,利息按中國人民銀行公布的同期存款利率計算)所有退還乙方,并承擔賠償責任,賠償金額為總房價款的%,在退還房價款時一并支付給乙方。
前款及本合同其他條款所稱已支付的房價款是包括乙方直接支付的和通過貸款方式支付的房價款。
第十九條自該房屋驗收交接之日起,甲方對該房屋負責保修。
保修范圍和保修期由甲乙雙方參照國務院頒布的《建筑工程質量管理條例》之規定,在本合同附件5中約定。
第二十條甲方已選聘物業公司對該房屋進行前期物業管理,并與其簽訂了《前期物業管理服務合同》(見附件五)因該房屋規劃用途為用房,甲乙雙方已簽訂了《使用公約》(見附件5)
第二十一條乙方購買的房屋及其相應占有的土地使用權不可分離。
自該房屋的房地產權利轉移之日起,甲方與訂的編號為的地塊的土地使用權出讓/轉讓合同中約定的(本合同甲方的)與該房屋相關的權利、義務和責任轉移給乙方。
第二十二條本合同項下乙方享有的權益(房屋期權),乙方可以依法轉讓、抵押。
乙方依法行使上述權利時,甲方應予協助。
第二十三條本合同一方按照本合同約定向另一方送達的任何文件、回復及其他任何聯系,必須采用用書面形式,且首先采用直接送達方式送達,直接送達不能、或者另一方在省外、國外的可采用掛號郵寄的方式,送達本合同所列另一方的地址或另一方以本條所述方式通知更改后的地址。
如以直接送達的方式送達,則于另一方簽收時視為已送達;
如以掛號郵寄的方式,在投郵后(以寄出的郵戳為準)第日將被視為已送達另一方;
若郵件被退回的,可以使用我國法律所允許的其他方式送達。
第二十四條該房屋買賣過程中所發生的稅費按照法律、法規、規章的相關規定由甲、乙雙方各自承擔。
第二十五條本合同的補充條款、附件及補充協議均為本合同不可分割的部分。
本合同補充條款、補充協議與正文條款不相一致的,以補充條款、補充協議為準。
本合同的正文、補充條款、附件以及補充協議中的填空部分,手寫體與鉛印或者固定格式(如圖章條款)不相一致的,以手寫體為準。
本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜,雙方應通過訂立變更協議進行約定。
第二十六條甲、乙雙方在簽署本合同時,對各自的權利和義務清楚明白,并愿按本合同約定嚴格履行,如一方違反本合同,另一方有權按本合同約定要求索賠。
第二十七條本合同自雙方簽字之日起生效。
雙方商定本合同生效之日起30日內由甲方負責向房地產登記機構辦理本合同登記備案手續。
若甲方逾期不辦理登記備案手續并造成乙方損失的,應當承擔賠償責任。
第二十八條本合同登記備案后,如發生協議解除本合同的事實時,在事實發生之日起30天內雙方持解除合同的書面文件到房地產登記機構辦理注銷本合同登記備案的手續。
第二十九條甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議,應協商解決。
協商不能解決的,選定下列第種方式解決:(不選定的劃除)
1.向裁委員會申請仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
第三十條本合同壹式份,均具有同等效力。
其中甲、乙雙方各執份,各執壹份。
甲方(簽字)_
乙方(簽字)_
范文二
賣房方(甲方):
身份證號碼:
購房方(乙方):
身份證號碼:
關于乙方向甲方購房事宜,雙方經協商,達成協議如下:
一、甲方將其擁有獨立產權的位于北京市區的房屋(房屋全部權證編號:,建筑面積平方米)以人民幣仟佰拾萬仟佰拾元整($)出售給乙方。
乙方愿意以上述價格向甲方認購該房,并以購得的上述房屋向銀行申請購房抵押貸款,以支付甲方應收的房款。
二、甲方承諾:
1、向乙房申請購房貸款銀行或貸款銀行認可的機構提供符合要求的房屋資料以備查核。
2、保證對出售的房屋擁有獨立產權。
如果該房屋為共有房屋,則必須取得其他全部共有人的同意出售書面文件。
3、保證該出售房屋未予出租。
因出租所產生的任何問題由甲方承擔并負責解決。
4、自簽訂本協議起,保證將該房屋按約定價格售給乙方,期間不得反悔或將房屋出售給第三人。
5、按照前述業務的需要,及時簽訂各項合同文件和辦理各種手續。
6、在辦理產權過戶時,應依要求將房屋產權資料交付貸款銀行或貸款銀行認可的機構持有。
三、乙方承諾:
1、向貸款銀行或貸款銀行認可的機構提供符合要求的資料以備查核,并依規定支付費用。
2、保證按原約定價格向甲方購買前述房屋,并及時將貸款所得支付甲方之售房款。
3、將所購房屋向貸款銀行申請抵押貸款。
4、按照前述業務需要,及時簽訂各項合同文件和辦理各種手續,并承擔各項費用。
5、在辦理房屋過戶時,應依要求將房屋產權資料交付貸款銀行或其認可的機構持有。
四、本協議以乙方向貸款銀行申請購房抵押貸款獲得批準為正式生效條件。
如果貸款銀行認為乙方的借款申請不符合條件而不予批準,則甲,乙雙方可以解除本協議。
甲方若向乙方收取定金,應如數退還給乙方。
五、如果貸款銀行批準的貸款金額不足申請貸款額的70%,則乙方有權解除本協議。
否則,乙方應履行本協議的有關規定。
六、違約責任
1、如果甲方違約,拒絕將房屋出售給乙方,應向乙方賠償因此受到的損失。
2、如果乙方違約,貸款申請獲準后沒有向甲方購買房屋,應向甲方賠償因此受到的損失。
七、本協議的定立,履行,接觸,變更和爭議的解決適用中華人民共和國法律。
八、本協議自雙方簽字或蓋章之日起生效。
九、本協議壹式肆份,雙方各執壹份。
由乙方交貸款銀行或其認可的機構壹份。
十、特別約定:
甲方:(簽字蓋章)乙方:(簽字蓋章)
年月日年月日
住宅商業房屋買賣合同書 篇12
房屋買賣合同出 賣 人:
身份證號:
聯系電話:
買 受 人:
身份證號:
聯系電話:
根據(中華人民共和國合同法)及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協議:
第一條買受人所購房屋的基本情況
買受人購買的房屋(以下簡稱該房屋,其房屋平面圖見本合同附件一,房號以附件一上表示為準) (幢)(座) (單元)(層) 號房。
該房屋的用途為 ,屬 結構,層高為 ,建筑層數地上 層。
該房屋陽臺是(封閉式)(非封閉式)。
該房屋建筑面積共 平方米,其中,套內建筑面積 平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積 平方米。
第二條計價方式與價款
出賣人與買受人約定按下述第 種方式計算該房屋價款:
1.按建筑面積計算,該房屋單價為( &n
bsp; 幣)每平方米 元,總金額( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。
2.按套內建筑面積計算,該房屋單價為( 幣)每平方米 元,總金額( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。
3.按套(單元)計算,該房屋總價款為( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。
第三條 付款方式及期限
買受人按下列第 種方式按期付款。
1.一次性付款 。
2.分期付款 。
3.其他方式 。
買受人逾期付款的違約責任
買受人如未按本合同規定的時間付款,按下列第 種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期在 日之內,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 的違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過 日后,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應付款的 %向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續履行合同的,經出賣人同意,合同繼續履行,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 的違約金。
第四條 交付期限
出賣人應當在 年 月 日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第 種條件,并符合本合同約定的房屋交付買受人使用:
1.該房屋經驗收合格。
2.該房屋經綜合驗收合格。
3.該房屋經分期綜合驗收合格。
4.該房屋取得商品住宅交付使用批準文件。
但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據實予以延期:
1.遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起 日內告知買受人的;
出賣人逾期交房的違約責任
除本合同第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規定的期限將該房屋交付買受人使用,按下列第 種方式處理;
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期不超過 日,自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之 的違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過 日后,買受人有權解除合同。買受人解除合同的,出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起 天內退還全部已付款,并按買受人累計已付款的 %向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行行合同的,合同繼續履行,自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之 的違約金。
第五條 交接
房屋達到交付使用條件后,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本合同第八條規定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購房屋為住宅的,出賣人還需提供(住宅質量保證書)和(住宅使用說明書)。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
第六條 出賣人保證銷售的房屋沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
第六條 產權登記
出賣人應當在房屋交付使用后 日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣的責任,買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第 項處理;
1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起 日內將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的 %賠償買受人損失。
2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的 %向買受人支付違約金。
第七條 買受人的房屋僅作 使用,買受人使用期間不得擅自改變該房屋的建筑主體結構、承重結構和用途。
除本合同及其附件另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該房屋有關聯的公共部位和設施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
出賣人不得擅自改變與該房屋有關聯的公共部位和設施的使用性質。
第八條 本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下述第 種方式解決:
1.提交 仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第九條 本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協議(附件四)。
第十條 合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十一條 本合同連同附件共 頁,一式 份,具有同等法律效力,合同持有的情況如下:
出賣人 份,買受人 份, 份。
第十二條 本合同自雙方簽訂之日起生效。自本合同生效之日起30天內,由出賣人向 申請登記備案。
出賣人(簽章): 買受人(簽章):
(法定代表人): (法定代表人):
(委托代理人): (委托代理人):
(簽章)
(簽章)
年 月 日 年 月 日
簽于 簽于
附件一:
附件二:
住宅商業房屋買賣合同書 篇13
甲方: 市 房地產開發公司
乙方:
甲乙雙方通過友好協商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協議:
一、乙方將 年 月 日購買的 公寓 號和 號房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、 銀行 分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續。
三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。
四、在乙方辦理好退房手續后五個工作日內甲方將乙方的首付款 萬元退還給乙方,將購房貸款 萬元退還給 銀行 分行,歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。
五、違約金:違約方需支付違約金 萬元。
六、本合同正本兩份,雙方各執一份,具有法律約束力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
______年____月____日 _____年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
住宅商業房屋買賣合同書 篇14
甲方:乙方:
身份證號碼:身份證號碼:
住址:住址:
聯系電話:聯系電話:
共有權人:
甲方與共有權人之間的關系:
《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規的規定,甲方和乙方在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上就房屋買賣事宜達成如下協議:
第一條房屋狀況
甲方所售房屋為樓房/平房,具體地址為,該房屋所在樓總層數為_______層,該房屋所在樓層為_________層,建筑面積共___________平方米,以房屋所有權證登記為準。
該房屋規劃設計用途為___________。該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附件一。
第二條房屋權屬情況
該房屋性質為下列選項中第_______種情形:
1.商品房;
2.已購公有住房;
3.向社會公開銷售的經濟適用住房;
4.按經濟適用住房管理的房屋;
5.其他房屋。
該房屋產權證號為:。
該房屋的抵押情況為第____種:
1.該房屋未設定抵押;
2.該房屋已經設定抵押,抵押權人為:_______________,抵押登記日期為:年月日,他項權利證證號為:___________________。賣方應于________年______月______日前辦理抵押注銷手續。
該房屋的出租情況為第_____種:
1.甲方未將該房屋出租。
2.甲方已將該房屋出租,承租人為:,出租時間及租期,甲方應在日內要求承租人騰出該房屋。
第三條成交價格、付款方式
該房屋成交價格為:人民幣元。
該房屋附屬設施設備、裝飾裝修等甲乙雙方選擇
1.甲方贈與乙方
乙方付款方式:
全款支付,于合同簽訂之日起日內以向甲方支付。甲方在收到房款后向乙方出具收據。
第四條房屋產權及具體狀況的承諾
甲方應當保證該房屋沒有產權糾紛,因甲方原因造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由甲方承擔相應責任。
甲方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關系,乙方對甲方出售的該房屋具體狀況充分了解,自愿買受該房屋。
甲方保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對房屋附屬設施設備及其裝飾裝修保持良好的狀況。
在乙方入住以前房屋使用發生的所有費用,包括但不限于物業管理費、供暖、水、電、燃氣、有線電視、電信費用,由甲方承擔并在交房時結清;乙方入住以后發生的費用由乙方承擔。
甲方同意其繳納的該房屋專項維修資金的賬面余額轉移至乙方名下。
乙方和甲方對房屋目前的質量狀況表示認可,甲方保證沒有隱瞞房屋潛在的質量問題。如因房屋質量影響居住的,乙方有權解除合同。
第五條房屋的交付
甲方應當在年月日前將該房屋交付給乙方。該房屋交付時,應當履行下列手續:
1.甲方與乙方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,并交接該附件一中所列物品;
2.甲乙雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上簽字;
3.移交該房屋房門鑰匙。;
4.按本合同規定辦理戶口遷出手續;
5.移交購房合同、繳費單據、物業相關材料等。
第六條房屋的過戶
鑒于甲乙雙方所簽房屋甲方暫未取得產權證,甲方應當在本合同簽訂后按照合同的約定先交付房屋由乙方居住,待甲方取得產權證后積極協助乙方辦理過戶手續。具體過戶時間待甲方取得產權證后雙方通過簽訂補充協議確定。
第七條違約責任
1.除不可抗力外,甲方未按照本合同約定的期限和條件將該房屋交付買方的,逾期三個月的,乙方有權單方面解除本合同,并要求退款,甲方承擔本合同總價款5%的違約金。
2.甲方未取得產權證,視為本合同目的不能實現,乙方有權單方面解除合同并要求甲方全額退付房款,按照中國人民銀行貸款利率承擔利息。
3.甲方未在甲乙雙方補充協議約定的過戶時間內辦理過戶或無法過戶的,乙方有權單方面解除合同并要求退款,甲方應承擔本合同價款5%的違約金。
4.乙方應當在本合同簽訂后按照合同的約定支付房款,若乙方逾期三個月的,應承擔本合同總價款5%的違約金。
第八條稅、費相關規定
本合同履行過程中產生的相關稅費,由乙方承擔。本合同履行過程中因政策原因須繳納新的稅費的,由政策規定的繳納方繳納。
第九條不可抗力
1.因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,并自不可抗力事件結束之日起5日內向另一方當事人提供證明。
2.雙方確認,國家法律、法規、政策的變化及市場行情的變化均不構成不可抗力。
3.上述房屋風險責任自該房屋所有權轉移之日起轉移給買方。
第十條爭議解決方式
本合同項下發生的爭議,由雙方協商解決;協商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴;
因甲方違約,乙方為維護自身合法權益而支出的一切合理費用,包括但不限于律師費、訴訟費用、差旅費由甲方承擔。
第十一條合同的生效
本合同自雙方簽字之日起生效。雙方可以根據具體情況對本合同內容進行變更或補充,對本合同的解除,應當采用書面形式。本合同附件及補充協議與本合同具有同等法律效力。
第十二條其他
各方確認,本合同中書寫的聯系方式作為各方日后聯系的依據,任何一方變更聯系方式應當書面通知其他方,否則,他方在按照合同中約定的聯系方式送達相關文書時,視為送達。
本合同一式_______份,具有同等法律效力,其中甲方_______份,乙方_______份,房屋權屬登記部門_______份。
甲方:共有權人:乙方:
年月日年月日年月日
房買賣合同
甲方:乙方:
身份證號碼:身份證號碼:
住址:住址:
聯系電話:聯系電話:
共有權人:
甲方與共有權人之間的關系:
《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規的規定,甲方和乙方在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上就房屋買賣事宜達成如下協議:
第一條房屋狀況
甲方所售房屋為樓房/平房,具體地址為,該房屋所在樓總層數為_______層,該房屋所在樓層為_________層,建筑面積共___________平方米,以房屋所有權證登記為準。
該房屋規劃設計用途為___________。該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附件一。
第二條房屋權屬情況
該房屋性質為下列選項中第_______種情形:
1.商品房;
2.已購公有住房;
3.向社會公開銷售的經濟適用住房;
4.按經濟適用住房管理的房屋;
5.其他房屋。
該房屋產權證號為:。
該房屋的抵押情況為第____種:
1.該房屋未設定抵押;
2.該房屋已經設定抵押,抵押權人為:_______________,抵押登記日期為:年月日,他項權利證證號為:___________________。賣方應于________年______月______日前辦理抵押注銷手續。
該房屋的出租情況為第_____種:
1.甲方未將該房屋出租。
2.甲方已將該房屋出租,承租人為:,出租時間及租期,甲方應在日內要求承租人騰出該房屋。
第三條成交價格、付款方式
該房屋成交價格為:人民幣元。
該房屋附屬設施設備、裝飾裝修等甲乙雙方選擇
1.甲方贈與乙方
乙方付款方式:
全款支付,于合同簽訂之日起日內以向甲方支付。甲方在收到房款后向乙方出具收據。
第四條房屋產權及具體狀況的承諾
甲方應當保證該房屋沒有產權糾紛,因甲方原因造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由甲方承擔相應責任。
甲方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關系,乙方對甲方出售的該房屋具體狀況充分了解,自愿買受該房屋。
甲方保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對房屋附屬設施設備及其裝飾裝修保持良好的狀況。
在乙方入住以前房屋使用發生的所有費用,包括但不限于物業管理費、供暖、水、電、燃氣、有線電視、電信費用,由甲方承擔并在交房時結清;乙方入住以后發生的費用由乙方承擔。
甲方同意其繳納的該房屋專項維修資金的賬面余額轉移至乙方名下。
乙方和甲方對房屋目前的質量狀況表示認可,甲方保證沒有隱瞞房屋潛在的質量問題。如因房屋質量影響居住的,乙方有權解除合同。
第五條房屋的交付
甲方應當在年月日前將該房屋交付給乙方。該房屋交付時,應當履行下列手續:
1.甲方與乙方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,并交接該附件一中所列物品;
2.甲乙雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上簽字;
3.移交該房屋房門鑰匙。;
4.按本合同規定辦理戶口遷出手續;
5.移交購房合同、繳費單據、物業相關材料等。
第六條房屋的過戶
鑒于甲乙雙方所簽房屋甲方暫未取得產權證,甲方應當在本合同簽訂后按照合同的約定先交付房屋由乙方居住,待甲方取得產權證后積極協助乙方辦理過戶手續。具體過戶時間待甲方取得產權證后雙方通過簽訂補充協議確定。
第七條違約責任
1.除不可抗力外,甲方未按照本合同約定的期限和條件將該房屋交付買方的,逾期三個月的,乙方有權單方面解除本合同,并要求退款,甲方承擔本合同總價款5%的違約金。
2.甲方未取得產權證,視為本合同目的不能實現,乙方有權單方面解除合同并要求甲方全額退付房款,按照中國人民銀行貸款利率承擔利息。
3.甲方未在甲乙雙方補充協議約定的過戶時間內辦理過戶或無法過戶的,乙方有權單方面解除合同并要求退款,甲方應承擔本合同價款5%的違約金。
4.乙方應當在本合同簽訂后按照合同的約定支付房款,若乙方逾期三個月的,應承擔本合同總價款5%的違約金。
第八條稅、費相關規定
本合同履行過程中產生的相關稅費,由乙方承擔。本合同履行過程中因政策原因須繳納新的稅費的,由政策規定的繳納方繳納。
第九條不可抗力
1.因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,并自不可抗力事件結束之日起5日內向另一方當事人提供證明。
2.雙方確認,國家法律、法規、政策的變化及市場行情的變化均不構成不可抗力。
3.上述房屋風險責任自該房屋所有權轉移之日起轉移給買方。
第十條爭議解決方式
本合同項下發生的爭議,由雙方協商解決;協商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴;
因甲方違約,乙方為維護自身合法權益而支出的一切合理費用,包括但不限于律師費、訴訟費用、差旅費由甲方承擔。
第十一條合同的生效
本合同自雙方簽字之日起生效。雙方可以根據具體情況對本合同內容進行變更或補充,對本合同的解除,應當采用書面形式。本合同附件及補充協議與本合同具有同等法律效力。
第十二條其他
各方確認,本合同中書寫的聯系方式作為各方日后聯系的依據,任何一方變更聯系方式應當書面通知其他方,否則,他方在按照合同中約定的聯系方式送達相關文書時,視為送達。
本合同一式_______份,具有同等法律效力,其中甲方_______份,乙方_______份,房屋權屬登記部門_______份。
甲方:共有權人:乙方:
年月日年月日年月日
住宅商業房屋買賣合同書 篇15
甲方(賣方): 身份證號碼:
房屋共有產權人: 身份證號碼:
房屋共有產權人: 身份證號碼:
房屋共有產權人: 身份證號碼:
房屋共有產權人: 身份證號碼:
房屋共有產權人: 身份證號碼:
乙方(買方): 身份證號碼:
甲乙雙方遵循自愿、公平、誠實信用原則,經協商一致,就乙方向甲方預定房屋事宜,訂立本合同。
第一條 乙方預訂購買的房屋位于 ,該房屋建筑面積為 平方米。甲方應當向乙方提供房屋所有權證明及建筑面積測繪證明等相關文書。
第二條 乙方預定的該房屋單價為每平方米 元(大寫: ),總價 元(大寫: )。
第三條 乙方同意簽訂本協議時,支付甲方定金人民幣 萬元整。甲乙雙方簽訂《房屋買賣合同》后,乙方支付的定金自動轉為購房款。甲方在收取定金之后,應當向乙方出具有效的收款憑證。
第四條 甲乙雙方商定,預定期為 天,乙方應在 年 月 日前同甲方簽訂《房屋買賣合同》,《房屋買賣合同》須經律師事務所律師見證及公證處公證人員公證。
第五條 本協議在第四條約定的預定期內,且無本協議、約定的情形,甲方拒絕簽訂《房屋買賣合同》的,雙倍返還乙方定金。乙方拒絕簽訂《房屋買賣合同》的,無權要求甲方返還已經收取的定金。
第六條 有下列情形之一,乙方拒絕簽訂房屋買賣合同的,甲方應當全額返還乙方已經支付的定金:
1 、甲乙雙方在簽訂房屋買賣合同時,因面積誤差處理、房屋交付、房屋質量、爭議解決等合同條款存在分歧,不能協商一致的;
2、甲乙雙方簽訂本協議后、簽訂房屋買賣合同前,司法機關、行政機關依法限制該房地產權利的。
第七條 有下列情形之一,乙方拒絕簽訂房屋買賣合同的,甲方應當雙倍返還乙方已經支付的定金:
1 、甲方未告知乙方在簽訂本協議前該房屋已存在出租、查封、抵押及共有人不同意出售等事實的;
2、甲方在乙方支付定金后將該房屋出售給第三人的。
第八條 本協議自雙方簽字蓋章(捺印)之日起生效。
第九條 本協議壹式柒份,甲方共有人及乙方各執壹份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
住宅商業房屋買賣合同書 篇16
原告:______________________,女,漢族,__________年__________月__________日出生,住址遼寧省撫順市_____________。電話:________________
被告:_________________沈陽_____________房地產開發有限公司,地址:_________________沈陽市________________法定代表人:______________,電話:_____________
訴訟請求
一、依法確認原、被告簽訂的關于_______________小區_____號_____單元_____樓_____號的房屋買賣合同無效;
二、判令被告返還原告購房款176576元;
三、判令被告返還原告交納的入住等費用14170元;
四、本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由
被告在沈陽市_______________區__________鎮開發了“_____________”樓盤公開銷售,200_____年3月27日,原被告簽訂房屋買賣合同,原告購買了_____號_____單元_____樓_____號門市房,并于當日一次性向被告交付了全部購房款176576元,該門市房交付原告后,原告向被告支付了維修基金4414元、契稅7063元、物業費227元、水電費300元、采暖費1386元、有線電視初裝費430元、垃圾清運費150元、辦證工本費200元,共計14170元,現被告又將_________________的小區名稱更改為SSSSSS繼續銷售,在原告與被告交涉房產如何辦證的過程中,才意外得知,被告不具備商品房預售資格,至使原告無法辦理權屬證書,原告簽訂合同的目的無法實現。依據法律規定,此房屋買賣合同無效,特起訴來院,希望法院支持原告訴訟請求,以維護原告的合法權益。
此致
沈陽市_____________區人民法院
原告:_________________
________年____月____日
住宅商業房屋買賣合同書 篇17
賣方:
買方:
見證方:
甲乙雙方經友好協商,就甲方向乙方轉讓甲方私人房產一事達成以下條款:
第一條甲方對產權的聲明甲方根據國家規定,已依法取得蘇州市_________區的房屋所有權證書,所有權證書_____字第____________號。甲方為該房屋的現狀負全責。該房屋的結構為_____________________,建筑面積為_________平方米。
第二條甲方對買賣權的聲明甲方保證該房屋是符合國家及蘇州市房屋上市的有關規定及政策法規,甲方有權將該房屋上市交易。由于違反國家及蘇州市相關政策法規而引起的法律及經濟責任由甲方來承擔。
第三條乙方對購買權的聲明乙方愿意在本合同第一條款及第二條款成立的前提下,就向甲方購買上述房屋的完全產權之事簽訂本協議,并認可僅在此種情況下簽訂才具有法律效力。
第四條房屋售價雙方同意上述房屋售價為每建筑平方米人民幣元,價款合計為人民幣元。第五條付款方式無須銀行貸款1、乙方應在簽訂《蘇州市房屋買賣合同》時,支付相當于總房款的10%的定金。2、乙方應在辦理立契過戶手續前3個工作日內,支付剩余90%房款。銀行貸款1、乙方應在簽訂《蘇州市房屋買賣合同》時,支付相當于總房款的10%的定金。2、乙方應在辦理立契過戶手續前3個工作日內,支付首期房款。3、銀行貸款部分房款按銀行規定由銀行直接支付。
第六條違約責任1.甲、乙雙方合同簽訂后,乙方中途悔約,應書面通知甲方,甲方應在3個工作日內,將乙方的已付款返還乙方,但購房定金歸甲方所有。甲方中途悔約,應書面通知乙方,并自悔約之日起3個工作日內應將乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。2.乙方如未按本協議第五條款規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。每逾期一天,乙方應支付甲方所應付房款的0.4‰作為滯納金,逾期超過15天,即視乙方違約,定金不予返還。3.甲方應在獲得全部房款后3個工作日內將房屋搬空,每逾期一天,甲方應按乙方已付房款的0.4‰向乙方付滯納金,逾期超過15天,即視甲方違約,乙方可要求法院強制執行。
第七條房屋交付甲乙雙方就房屋交付達成以下細目:1)沒有房屋欠帳,如電話費、電費、物業管理費、取暖費等;2)沒有固定不可移動裝修物品的破壞;3)房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的破壞;4)其它:。
第八條關于產權辦理的約定本協議簽訂后,甲乙雙方應向房屋所在區房地產交易所申請辦理房屋買賣立契過戶手續,并按有關規定申領房屋所有權證。辦理上述手續時產生的稅費及相關費用,由甲乙雙方依照有關規定繳納。辦理過程中由丙方先行墊付,在物業交驗時提供相應票據。第九條有關爭議本協議未盡事宜,雙方可簽訂補充協議。本協議的附件和雙方簽訂的補充協議為本協議不可分割的組成部分,具有同行法律效力。當本合同在履行中發生爭議時,雙方協商解決。協商不能解決的,雙方均有權向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。
第十條生效說明本協議一式四份,甲乙雙方各執一份,房屋所在區交易所留存一份,見證方一份。均具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:經辦人:電話:
乙方:經辦人:電話:
丙方: :
電話:____年__月__日
住宅商業房屋買賣合同書 篇18
一、甲方自愿將其村證房位于淄博市區室的房屋以人民幣整的價款出售給乙方,乙方一次性將房款交付甲方。
二、甲方將乙方給付的房款中的元作為押金交付乙方保管,待該房屋具備過戶條件,甲方配合完成過戶手續后,乙方將押金如數奉還。
三、因本合同簽定時該房屋不具備過戶條件,甲方應保證在具備過戶條件時協助乙方辦理房屋過戶產權手續,如甲方怠于履行協助義務,押金不予返還,并應當承擔因過戶不能所產生的一切損失。
四、本合同簽訂后,甲方對該房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方,并交付該房屋所有證件。甲方不得就該房屋與他人再行訂立《買賣合同》。
五、違約責任
1、甲方應當于年月日交付乙方房屋,甲方如不按購房合同規定的.日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過_______個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償乙方經濟損失人民幣___萬元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過______個月時,甲方有權解除合同。解約時,乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一方可解除合同,甲方應當返還全部房款并賠償乙方的因此造成的損失。
4、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除,甲方應按照解除合同時的市場評估價返還乙方購房款,并賠償乙方因房屋裝修所產生的所有費用。
5、如因該房屋被征收或拆遷所產生的補償款或新置房屋等的受益權由乙方享有,甲方不得干涉。
六、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成由該房屋所在地法院管轄。
七、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式三份,甲乙方各執一份,該房屋所在賈莊村委存放一份。
甲方:乙方:
年月日年月日
住宅商業房屋買賣合同書 篇19
甲方:______________________
乙方:______________________
第一條項目建設依據。
出賣人以___________方式取得位于___________、編號為___________的地塊的土地使用權!就恋厥褂脵喑鲎尯贤枴俊就恋厥褂脵鄤潛芘鷾饰募枴俊緞潛芡恋厥褂脵噢D讓批準文件號】為______________________。該地塊土地面積為___________,規劃用途為___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。出賣人經批準,在上述地塊上建設商品房,【現定名】【暫定名】___________。建設工程規劃許可證號為___________,施工許可證號為___________。
第二條商品房銷售依據。
買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批準機關為___________,商品房預售許可證號___________。
第三條買受人所購商品房的基本情況。
買受人購買的商品房為本合同第一條規定的項目中的:
第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房。該商品房的用途為___________,屬___________結構,
層高為___________,建筑層數地上___________層,地下___________層。該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。該商品房【合同約定】【產權登記】建筑面積共___________平方米,其中,套內建筑面積___________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積___________平方米。
第四條計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商品房價款:
1.按建筑面積計算,該商品房單價為每平方米______元,總金額_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
2.按套內建筑面積計算,該商品房單價為每平方米__________元,總金額_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
3.按套計算,該商品房總價款為_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。
4._____________________________________________________________。
第五條面積確認及面積差異處理。
根據當事人選擇的計價方式,本條規定以【建筑面積】【套內建筑面積】為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
合同約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
甲方:______________________
乙方:______________________
時間:______________________
住宅商業房屋買賣合同書 篇20
委托人:________________受托人:________________
雙方經協商一致,就委托事宜達成如下協議:
一、委托事項二、委托人授權________辦理有關購買商品房________套的各項事宜。
1.買的商品房共________套,總面積在________平方米之內;
2.商品房的購入價應掌握在________元每平方米至________元每平方米之間;
3.商品房所在位置,可在________市________區________路以東,________路以西,________路以南,________路以北范圍之內選購;
4.其他_____________________________________。
三、委托報酬受托人如完成委托事宜,委托人給付報酬________元;如果在委托期限內未能完成委托事宜,給付勞務費________元。
四、完成委托事項所需費用根據實際需要,按支出憑據向委托人報銷。
五、各項費用的支付方式和期限委托酬金在合同簽訂后________日之內,先付________%;其余在受托人完成委托事宜后一次支付。
其他費用先由受托人墊付,每季度未結算一次。
所有經費往來均通過銀行結算。
六、委托授權期限自________年______月______日起,至________年______月______日止。
七、雙方當事人的權利與義務
1.托人在合同生效之后,對授予托人在授權范圍內的活動,不能任意干涉,雙方遇有問題可隨時研究協商;
2.受托人應認真負責行使委托人授予的權利,不得弄虛作假,更不得與第三人惡意通謀,欺騙委托人;
3.________________________________。
八、爭議的解決方式本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第________種方式解決:
1.交________________仲裁委員會仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
九、雙方議定的其他事宜_______________________________________
委托人:(簽章)_______________地址:_________________________郵政編碼:_____________________法定代表人:(簽字)___________委托代理人:(簽字)___________開戶銀行:_____________________銀行帳號:_____________________
受托人:(簽章)_______________地址:_________________________郵政編碼:_____________________法定代表人:(簽字)___________委托代理人:(簽字)___________開戶銀行:_____________________銀行帳號:_____________________
合同簽訂地點:_________________
合同簽訂時間:_________________
住宅商業房屋買賣合同書 篇21
出賣人(甲方):身份證號碼: 買受人(乙方):身份證號碼: 甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿,協商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自愿將其村證房位于____市___________ 區_______________________________________ 的房屋(建筑面積_________ 平方米)以人民幣_______ 仟_______ 佰_______ 拾_______ 萬_______ 仟_______ 佰_______ 拾_______ 元整(________元)的價款出售給乙方。(含地下室——號——平方米)
二、乙方支付甲方合同保證定金壹萬元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退!
三、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本合同發生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂后,甲方對——的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方!
五、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納各項物業費用。本合同簽訂后,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;
六、違約責任 1 、甲方應當于________年____月____日交付乙方房屋,甲方如不按合同規定的日期交付房屋,每逾期1 天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過____五___ 個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償乙方經濟損失人民幣___ 四萬______元。 2 、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過___ 五____個月時,甲方有權解除合同。解約時,乙方已付房價款的`_________ 作為甲方的損失賠償金! 3 、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,并應賠償乙方的損失! 4 、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,并賠償乙方的房屋裝修費用! 5 、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。
七、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第_________ 種方式解決! 1 、提交______________________________________仲裁委員會仲裁! 2 、依法向——區人民法院起訴。
八、其他約定
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式5 份,甲乙方各執一份,見證人各一份! 〖追剑阂曳剑篲_______年月____日________年____月____日 見證人:________年____月____日________年____月____日________年____月____日