二手按揭房屋買賣協(xié)議新版(精選13篇)
二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 篇1
賣方:_______________(簡稱甲方)身份證號:______________
買方:_______________(簡稱乙方)身份證號:______________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條、乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)______________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_____平方米。
(詳見土地房屋權證第______________號)。
第二條、上述房產(chǎn)的交易價格為:單價:人民幣________元平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
第三條、付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權交割完畢當日付給甲方。
第四條、甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應在交房當日將房屋設施使用費_________等費用結清。
第五條、稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。
經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產(chǎn)權過戶手續(xù)費由______方承擔。
第六條、違約責任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。
若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____內(nèi)應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條、本合同如需辦理公證,經(jīng)國家公證機關____公證處公證。
第八條、本合同一式六份。
甲方產(chǎn)權人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,乙方委托代理人一份,____市房地產(chǎn)交易中心一份、公證處一份。
第九條、本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十條、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十一條、雙方約定的其他事項:
甲方(蓋章):__________ 乙方(蓋章):__________
電話及傳真:__________ 電話及傳真:__________
法定代表人:__________ 法定代表人:__________
或委托代理人:__________ 或委托代理人:__________
簽訂時間:________年____月____日 簽訂時間:________年____月____日
簽訂地點:________ 簽訂地點:________
二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 篇2
商標權轉(zhuǎn)讓方:商標權受讓方:
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,對商標權的轉(zhuǎn)讓達成如下協(xié)議:
一、轉(zhuǎn)讓的商標名稱:
二、商標圖樣
三、商標注冊號:
四、該商標下次應續(xù)展的時間:
五、該商標取得注冊所包括的商品或服務的類別及商品或服務的具體名稱:
1、核定使用商品類別:第類。
2、具體商品名稱:
六、商標權轉(zhuǎn)讓方保證是上述商標的注冊所有人。
七、商標權轉(zhuǎn)讓后,受讓方的權限:1.可以使用該商標的商品種類2.可以使用該商標的地域范圍:八、商標權轉(zhuǎn)讓的性質(zhì):永久性的商標權轉(zhuǎn)讓。
九、商標權轉(zhuǎn)讓的時間:辦妥商標轉(zhuǎn)讓變更注冊手續(xù)后,該商標權正式轉(zhuǎn)歸受讓方。
十、商標轉(zhuǎn)讓合同生效后的變更手續(xù):由甲方在商標權轉(zhuǎn)讓合同生效后,辦理變更注冊人的手續(xù),變更注冊人所需費用由方承擔。
十一、商品質(zhì)量的保證:商標權轉(zhuǎn)讓方要求受讓方保證該商標所標示的產(chǎn)品配方不低于轉(zhuǎn)讓方原有水平,轉(zhuǎn)讓方在本合同簽訂時應向受讓方提供商品的樣品,提供生產(chǎn)該類商品的技術指導或技術訣竅還應提供配方說明書、配料表、投料時間表,購買原輔料的客戶名單。
十二、雙方均承擔保守對方生產(chǎn)經(jīng)營情況秘密的義務雙方在合同期內(nèi)及合同期后,不得泄露雙方提供的相關技術秘密與商業(yè)秘密。
十三、轉(zhuǎn)讓方應保證被轉(zhuǎn)讓的商標為有效商標,并保證沒有第三方擁有該商標所有權。
十四、商標權轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓費與付款方式:
1.轉(zhuǎn)讓費共萬元
2.付款方式、時間:乙方于本合同簽訂時一次性支付。
十五、轉(zhuǎn)讓方保證在合同有效期內(nèi),不在該商標的注冊有效地域內(nèi)經(jīng)營帶有相同或相似商標的商品,也不得從事其他與該商品的產(chǎn)、銷相競爭的活動。
十六、雙方的違約責任:
1.轉(zhuǎn)讓方在本合同生效后,違反合同約定,仍在生產(chǎn)的商品上繼續(xù)使用本商標,除應停止使用本商標外,還應按合同總金額的%支付違約金,承擔賠償責任
2.受讓方在合同約定的時間內(nèi),未交付商標轉(zhuǎn)讓費用,轉(zhuǎn)讓方有權拒絕交付商標的所有權,并可以通知受讓方解除合同,應按本合同總金額的%支付違約金,同時歸還商標權。
十七、合同糾紛的解決方式:本合同如發(fā)生爭議,雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,提交北京仲裁委員會裁決。
十八、本合同自簽訂之日起生效。一式三份。但如果轉(zhuǎn)讓注冊商標申請未經(jīng)商標局核準的,本合同自然失效責任由雙方自負。合同簽訂地點:
轉(zhuǎn)讓方:受讓方:身份證地址:身份證地址:身份證號碼:身份證號碼:電話:電話:簽訂日期:年月日簽訂日期:年月日
二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 篇3
房屋買賣合同(大廠房)
買賣合同
買賣合同編號:__________
合同立協(xié)雙方
出賣人:_______________
注冊地址:____________________
郵編:_________________________
營業(yè)執(zhí)照號碼:_______________
資質(zhì)證書號碼:_______________
法定代表人:____________________
聯(lián)系電話:____________________
買受人:_______________
注冊地址:____________________
郵編:_________________________
營業(yè)執(zhí)照號碼:____________________
資質(zhì)證書號碼:____________________
法定代表人:____________________
聯(lián)系電話:_________________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他相關法律、法規(guī)和本市的有關規(guī)定,甲乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致訂立本廠房出售買賣合同,以資共同遵守。
一、廠房基本情況:
1、乙方購買甲方坐落在______市______區(qū)______路______弄______支弄______號______號廠房平方米,土地面積_____平方米,按房產(chǎn)證為準。
2、土地使用權限為___________年,自__________年_________月___日到__________年_________月___日止,實際______年限按產(chǎn)權證為準。
二、廠房價格:
1、廠房價格每平方米人民幣_______元,總成交金額人民幣___________________元。
三、付款方式及期限:
乙方按以下第種方式付款:
1、一次性付款
乙方在簽訂本合同______日內(nèi)支付總成交金額的%即____________元
余款在產(chǎn)權證由甲方變?yōu)橐曳胶笕諆?nèi)結算并給付。
2、分期付款
簽約日乙方支付定金人民幣______________萬______元。
__________年_________月___日前甲方把廠房通過有關部門驗收合格后交付乙方使用,同時乙方在收到甲方廠房后支付人民幣_____________元
其余房款應在產(chǎn)權證由甲方變?yōu)橐曳街笕諆?nèi)結算并給付。
四、面積確認及面積差異處理
在房屋交付時,房屋建筑面積和套內(nèi)建筑面積以有資質(zhì)的房屋測繪機構實測面積為準,如產(chǎn)權登記面積與合同約定面積有差異的,按建筑面積結算差價。
五、交房期限及交付條件
1、屬于現(xiàn)售廠房的,甲方應在__________年_________月___日前,將廠房交付乙方使用。
2、屬于非現(xiàn)房銷售的,甲方應在__________年_________月___日前,將取得竣工驗收備案登記的廠房交付乙方使用。
3、甲方承諾與該廠房正常使用直接關聯(lián)的下列基礎設施按以下日期達到使用條件:
于__________年_________月___日前通水
于__________年_________月___日前通電
4、甲方保證銷售的廠房沒有產(chǎn)權糾紛和債權債務糾紛,保證本廠房沒有銷售給乙方以外的其他人,保證該廠房沒有司法查封或其他收到限制交易的情況。
六、其他費用
1、本廠房買賣所產(chǎn)生的規(guī)費和稅費應由甲乙雙方按規(guī)定各自承擔
2、物業(yè)服務費為______元/平方米·______月,由乙方承擔
3、電費按______元/度計收,遇電價上調(diào)除外。
七、其他規(guī)定:
1、甲方在工業(yè)廠房交付后房屋權屬登記中心。
3、乙方所購產(chǎn)權房可以自由轉(zhuǎn)讓或出租給其他方辦業(yè),但必須通知管理方,受讓或承租方企業(yè)可以以本廠房地址進行工商注冊。
4、廠房內(nèi)土地屬批租,廠區(qū)內(nèi)按現(xiàn)有的設施配套使用給乙方,未經(jīng)有關部門同意,不得擅自搭建簡易棚及房屋,甲方須協(xié)助乙方辦理搭建必備的簡易棚手續(xù)。
5、乙方所購房屋不得拆除,不得在其中舉辦高污染、高用電量的項目。
6、乙方在所購房屋內(nèi)組織生產(chǎn)、經(jīng)營或生活必須遵紀守法,恪守管理制度,照章納稅,按其交付各項規(guī)定費用。
7、乙方使用的用電和用水增容量由乙方提出申請,甲方予以協(xié)助辦理,增容費用由乙方向有關部門按規(guī)定交納。
8、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商補充確定,與本合同具有同等法律效力。
9、甲方在完成售房的全過程后,則乙方有權支配和使用該廠房,甲方無權干涉。
10、本廠房的質(zhì)量保修期為交付后_______年內(nèi)有效。
八、本合同經(jīng)雙方代表簽字或蓋章后生效,本合同一式_____份,其中甲、乙雙方和執(zhí)一份。
甲方:____________________乙方:____________________
代表:__________代表:__________
電話:____________________電話:____________________
簽約日期:____________年______月______日
簽約地址:____________________
二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 篇4
委托人:
被委托人:
委托人有位于 的房屋,委托 聯(lián)系予以出售,經(jīng)協(xié)商一致,達成如下協(xié)議,雙方遵照執(zhí)行。
一、委托人的房產(chǎn)位于 ,房屋產(chǎn)權證號為 ,土地使用權證號為 ,面積為 平方米,房屋使用性質(zhì)為委托人承諾上述的內(nèi)容真實有效。
二、被委托人為委托人尋找客戶,促成和委托人達成房屋買賣協(xié)議并協(xié)助辦理相關手續(xù)。
三、委托人的保底價格為凈得 元,委托人不承擔過戶費、契稅等費用。
四、如被委托人介紹的買房人的價格高于 元,則超過的部分歸被委托人所有。
五、在委托人的賣房款到委托人賬戶時后一天內(nèi),應立即支付被委托人的第四項款項。否則每遲延一天,按應付款項的千分之一支付違約金。
六、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
委托人 (簽名) 被委托人(簽名):
身份證號: 身份證號:
年 月 日
二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 篇5
委托人: 性別: 身份證號碼:
委托人: 性別: 身份證號碼:
受托人: 性別: 身份證號碼:
我們 與受托人 系朋友關系。因個人日常工作繁忙原因,特共同全權委托 人為合法代理人;代表委托人 辦理____區(qū)新店鎮(zhèn)山北居住主題公園323樓102復式單元房屋買賣事宜。房屋所有權人為陳;建筑面積279.61平方米,套內(nèi)建筑面積268.29平方米;房產(chǎn)證號榕房權證字第號。具體委托辦理____區(qū)新店鎮(zhèn)山北居住主題公園323樓102復式單元房產(chǎn)事項如下:
一、前往 銀行辦理上述房產(chǎn)的按揭貸款、產(chǎn)權所有人變更等等手續(xù);
二、代為領取撤銷抵押證明等等;
三、辦理并領取上述房產(chǎn)的《國有土地使用證》和《房屋所有權證》等等;
四、代為辦理上述房產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、變更、移戶或租賃等等手續(xù); 代為辦理該房產(chǎn)立契過戶,稅務登記及與之相關的一切手續(xù);
五、代收上述房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的全額價款;
六、代收上述房產(chǎn)出租的全部租金;
七、凡與上述房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、租賃有關的一切事務等等均全部委托受托人全權代辦;
八、凡與上述房產(chǎn)相關的其他一切事務等等亦全部委托受托人全權代辦
九、受托人 代表委托人 簽署的一切有關文件,委托人 均予以承認,由此在法律上產(chǎn)生的責任一概由委托人 承擔;
十、受托人有轉(zhuǎn)委托權。
本委托為不可撤消之委托。
本委托無論委托人 發(fā)生婚變或其他意外等等情況,均長期有效;
本委托經(jīng)委托人 簽字并捺手印后生效;
本委托自上述所有事項全部辦理完畢后自行失效。
委托人:
委托日期
二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 篇6
甲方(出賣方):___________身份證號碼:_____________________
乙方(購買方):___________身份證號碼:_____________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,買賣雙方在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎上就本合同所涉房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事宜,達成如下協(xié)議:
第一條轉(zhuǎn)讓標的
賣方所轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)(下稱該房產(chǎn))坐落于:____________________。土地使用權證號:____________________,房產(chǎn)權證號:____________________,登記建筑面積為:_____平方米。套內(nèi)建筑面積為:_____平方米。該房地產(chǎn)土地使用權年限自_____年___月___日至_____年___月___日止。該房地產(chǎn)約定交付的附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品等在簽訂本協(xié)議前,已經(jīng)雙方現(xiàn)場確認,均無異議。
第二條房地產(chǎn)產(chǎn)權現(xiàn)狀
該房地產(chǎn)沒有設定抵押也未被查封,賣方對該房地產(chǎn)享有完全的處分權。
第三條房地產(chǎn)租約現(xiàn)狀
該房地產(chǎn)所附租約現(xiàn)狀為第項:
1、該房地產(chǎn)沒有租約;
2、該房地產(chǎn)之上存有租約,賣方須于本合同簽訂時將承租人放棄優(yōu)先購買權的書面文件及租賃合同交予買方。
第四條附著于該房地產(chǎn)之上的戶口
如該房地產(chǎn)所附著有賣方戶口,基于保證買方辦理房產(chǎn)過戶登記后,應享有完全的處分權,賣方保證于收到房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款之日起日內(nèi)遷出,逾期則以該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款為基數(shù)按日萬分之向買方支付違約金。
第五條轉(zhuǎn)讓價款
該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款為人民幣:____________(小寫:___元)。
第七條稅費承擔
雙方約定,由買方承擔辦理相關過戶手續(xù)雙方按規(guī)定應繳納的一切可能產(chǎn)生的稅、費。買方不按約定繳納相關稅費,導致交易不能繼續(xù)進行的,買方不得因此解除合同,本合同應繼續(xù)履行,但違約方應承擔違約責任,賠償給守約方造成的損失。
第八條付款方式
買方于___月___日前一次性付清全部房款
第九條買方逾期付款的違約責任
買方逾期付款的,賣方有權要求買方要求買方以未付款項為基數(shù),按日___萬分之支付違約金,合同繼續(xù)履行。
第十條房地產(chǎn)交付
賣方應當于年月日將該房地產(chǎn)交付買方,并履行下列手續(xù):
1、買賣雙方共同對該房地產(chǎn)及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品等事項進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數(shù),并辦理交接手續(xù);
2、交付該房地產(chǎn)鑰匙;
3、__________________
第十一條延遲交房的違約責任
除本合同另有約定外,賣方未按合同約定的期限將該房地產(chǎn)交付買方,自約定的交付期限屆滿次日起至實際交付日止,賣方以該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款為基數(shù)按日___萬分之向買方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
第十二條附隨債務的處理
賣方在交付該房地產(chǎn)時,應將附隨的水費、電費、煤氣費、電話費、有線電視費、物業(yè)管理服務費、垃圾清運費等費用結清,單據(jù)交買方確認,否則買方有權從交房保證金中抵扣上述欠費。
第十三條產(chǎn)權轉(zhuǎn)移登記
買賣雙方須在簽訂本合同日內(nèi),共同向房地產(chǎn)權登記機關申請辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù),賣方應按照行政機關的登記手續(xù)要求積極協(xié)助。
在收文回執(zhí)載明的回復日期屆滿之日起日內(nèi),買方須按本約定辦理交納稅費的手續(xù)。
第十四條其他違約責任
任何一方不履行本合同約定義務,致合同目的不能實現(xiàn),守約方有權選擇定金罰則或要求對方支付該房地產(chǎn)總價款百分之的違約金。
第十五條不可抗力
因不可抗力不能履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或者全部免除責任,但法律另有規(guī)定的除外。因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,并自不可抗力結束之日起日內(nèi)向另一方提供證明。
第十六條本合同與其他文件的沖突解決
買賣雙方在本合同簽訂之前的承諾及協(xié)議,如有與本合同不相符的,以本合同為準。
第十七條法律適用與糾紛解決
因本合同發(fā)生糾紛,由買賣雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,依據(jù)中華人民共和國法律,采取下列第種方式解決:
1、向成都仲裁委員會申請仲裁;
2、向房產(chǎn)所在地人民法院起訴。
第十八條合同數(shù)量及持有
本合同一式___份,賣方___份,買方___份,其他交有關部門,均具同等法律效力。
第十九條合同生效
本合同自買賣雙方簽署后立即生效。
甲方(簽章):____________乙方(簽章):______________
聯(lián)系電話:_______________聯(lián)系電話:____________________
簽約日期:_____年___月___日簽約日期:_____年___月___日
二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 篇7
賣方:
姓名:國籍:
地址:
聯(lián)系電話:
委托代理人:國籍:電話:
地址:
買方:
姓名:國籍:
地址:
聯(lián)系電話:
委托代理人:國籍:電話:
地址:
第一條房屋的基本情況。
甲方房屋坐落于位于第層,共,房屋結構為,建筑面積平方米,房屋用途為該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內(nèi)部附著設施見附件二為。
第二條房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積為面積。如暫測面積或原產(chǎn)權證上標明的面積與房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定面積為準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±%時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±%時,甲乙雙方同意按下述第種方式處理:
1.乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調(diào)整。
第三條土地使用權性質(zhì)。
該房屋相應的土地使用權取得方式為土地使用權年限自年月日至年月日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓批準文件號為該房屋買賣后,按照有關規(guī)定,乙方補辦土地使用權出讓手續(xù)。
第四條價格。
按計算,該房屋售價為每平方米元,總金額為億千百拾萬千百拾元整。
第五條付款方式。
乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金億千百拾萬千百拾元整,并應于本合同生效之日起日內(nèi)將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限。
甲方應于本合同生效之日起三十日內(nèi),將該房屋的產(chǎn)權證書交給乙方,并應收到該房屋全部價款之日起日內(nèi),將該房屋付給乙方。
第七條乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規(guī)定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按計算。逾期超過天后,即視為乙方不履行本合同。屆時,甲方有權按下述第種約定,追究乙方的違約責任。
1.終止合同,乙方按累計應付款的%向甲方支付違約金。甲方實際經(jīng)濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實賠償。
2.乙方按累計應付款的%向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
第八條甲方逾期交付房屋的違約責任。
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第五條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同第十一條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在個月內(nèi)按利率計算自第個月起,月利息則按利率計算。逾期超過個月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權按下列第種約定,追究甲方的違約責任。
1.終止合同,甲方按乙方累計已付款的%向乙方支付違約金。乙方實際經(jīng)濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實賠償。
2.甲方按乙方累計已付款的%向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
第九條關于產(chǎn)權登記的約定。
在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關辦理權屬登記手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起天內(nèi)取得房地產(chǎn)權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的%賠償乙方損失。
第十條甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
第十一條因本房屋所有權轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納其他房屋交易所發(fā)生的稅費除另有約定的外,均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納。
第十二條本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。
第十三條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和補充協(xié)議中未規(guī)定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第十四條甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的,本合同應經(jīng)該房屋所在地公證機關公證。
第十五條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意由仲裁委員會仲裁。
第十六條本合同)之日起生效。
第十七條本合同連同附表共頁,一式份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,各執(zhí)一份,均具有同等效力。
甲方:乙方:
甲方代理人:乙方代理人:
年月日年月日
簽于簽于
附件一:房屋平面圖
附件二:室內(nèi)附著設施
二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 篇8
反訴原告:_________________深圳市__________擔保有限公司,地址:_________________,組織機構代碼__________。
法定代表人:_________________。
委托代理人:_________________顏宇丹,廣東圣方律師事務所律師。
反訴被告:_________________張_____,男,_____年_____月_____日出生,漢族,住深圳市__________,身份證號__________。
反訴請求:_________________
1、解除雙方于20__年12月3日所簽訂的陽光明居(_____棟_____單元_____)房屋買賣認購合同;
2、反訴被告立即向反訴原告返還所占用的深圳市__________區(qū)陽光明居_____棟_____單元__________房屋;
3、反訴被告支付反訴原告違約金238104元;
4、本案訴訟費由反訴被告負擔。
事實與理由:
反訴原告與反訴被告于20__年12月3日簽訂了一份反訴被告向反訴原告購買位于深圳市羅湖區(qū)居花園_____座_____房屋的買賣認購合同。合同約定總購房款為人民幣1190520元(注:_________________幣種下同),合同約定反訴被告應在簽署本認購合同后3日內(nèi)到反訴原告指定銀行__________銀行__________支行辦理按揭貸款申請審批手續(xù),銀行審批通過后1日內(nèi)交付總購房款的30%即360520元作為首期款,剩余房款830000元應由反訴被告于3日內(nèi)向該銀行申請辦理個人住房抵押貸款借款手續(xù),簽訂抵押貸款合同、借據(jù)等全部銀行手續(xù)(到開發(fā)商初始登記辦理完,反訴被告可以辦理過戶手續(xù)時,由其通過該銀行貸款支付剩余房款給反訴原告)。合同還約定,反訴被告須于20__年12月15日前到上述銀行申請辦理個人住房抵押貸款借款手續(xù),簽訂抵押貸款合同、借據(jù)等全部銀行手續(xù),同時付清首期款或全部樓款。合同第二條第5項約定,如反訴被告在上述期限內(nèi)未前往上述銀行辦理前述手續(xù),以及未辦理全權委托公證手續(xù)(內(nèi)容為反訴被告全權委托反訴原告指定人員張駿為其辦理上述房屋過戶手續(xù),領取其房地產(chǎn)證,代繳稅費,辦理其房產(chǎn)證抵押貸款手續(xù),收取抵押貸款),則視作反訴被告自動放棄其所認購該物業(yè)之權利,其同意認購訂金歸反訴原告所有,同時反訴原告收回上述房屋使用權。合同第二條第6項約定,如反訴被告未按本合同規(guī)定的付款時間繳付上述房屋訂金、首期款或全部房款,則視作反訴被告自動放棄其所認購該物業(yè)之權利,其同意認購訂金歸反訴原告所有,同時反訴原告收回上述房屋使用權。合同第二條第7項約定,有關購買該物業(yè)之項目契約之律師費、公證費、登記費及其它一切有關買方之費用及稅項,概由買方支付。第8項約定反訴被告同意按反訴原告房產(chǎn)證價格過戶,雙方按約定過戶價格繳稅,其中由反訴被告支付的稅費有:印花稅、產(chǎn)權登記費、契稅、公證費、查證費、貼花稅、交易費及其他、抵押登記費,且其須于簽署房地產(chǎn)買賣認購合同時交付,同時反訴被告還承諾:如果其辦理過戶手續(xù)時不按反訴原告房產(chǎn)證價格過戶,由此產(chǎn)生的買賣雙方稅費全部由其承擔。
雙方在所簽上述合同的第三條第2項中反訴原告承諾反訴被告:在反訴被告收到房屋使用權開始起9個月內(nèi)負責辦理其房產(chǎn)證過戶手續(xù),如果9個月到期,由于開發(fā)商或反訴原告原因,不能辦理反訴被告房產(chǎn)證過戶手續(xù),反訴被告可向反訴原告書面申請退房,反訴原告承諾在收到反訴被告書面申請退房10日內(nèi)退還其所付房款及辦證稅費,反訴被告承諾其裝修房屋費、公證費及使用后所交房屋管理費、水電費、煤氣及有線電視開通費等費用由反訴被告自行承擔。該條第三項約定,如果開發(fā)商初始登記完成,反訴原告已經(jīng)書面或電話通知反訴被告3日內(nèi)辦理房產(chǎn)證過戶及抵押手續(xù),由于反訴被告原因在規(guī)定時間3日內(nèi)(節(jié)假日除外),不去辦理反訴被告名下房產(chǎn)證及抵押貸款手續(xù),反訴原告到期有權收回上述房屋轉(zhuǎn)讓他人,反訴被告所交房款歸反訴原告所有,反訴被告無條件搬出,其入伙裝修房屋費、公證費及使用后所交房屋管理費、水電費、煤氣及有線電視開通費等費用由反訴被告自行承擔,由此造成一切損失由反訴被告承擔。在該合同的附加條款中雙方特別約定此物業(yè)如產(chǎn)生行政處罰的費用由反訴原告承擔。
上述合同簽署后,反訴被告于20__年12月7日向反訴原告只支付了購房款30萬元和公證費、副本費360元。反訴原告于20__年12月28日將合同項下房屋交付反訴被告使用(詳見反訴被告提交的深圳市__________物業(yè)管理有限公司陽光明居管理處證明)。根據(jù)當時銀行規(guī)定的二手房買賣貸款首期款只需支付30%,銀行貸款70%即可購買,反訴被告須支付首期款30%即360520元才有資格入住涉案房屋,但是反訴被告只支付了300000元首期款就要求入住,一直拖欠反訴原告首期房款未付。反訴原告根據(jù)認購合同第三條第2款的約定,于20__年9月12日下午5:30到反訴被告的住處深圳市羅湖區(qū)__________路__________大廈__________號送達了一份《通知函》,通知反訴被告反訴原告已經(jīng)無能力繼續(xù)履行認購合同第三條第2款,如果反訴被告不愿意購買上述房屋,在20__年9月30日前來反訴原告辦理解除合同和退房手續(xù),反訴原告在合同解除10日內(nèi),退還反訴被告首期款,收回上述房屋;反訴被告應付清房屋使用期間的管理費、水電費等一切費用,使用期間裝修費自理。如果反訴被告愿意承擔房產(chǎn)證無法辦理的風險,反訴原告要求反訴被告必須在20__年9月30日前至反訴原告處簽訂補充合同,并告知反訴被告:根據(jù)20__年9月銀行的新規(guī)定,二手房買賣,第一套房購買者貸款首期款只需支付30%,銀行貸款70%,已經(jīng)支付30%房款的,須支付剩余的70%購房款,待付清購房款后可以繼續(xù)使用上述房屋。如不能一次付清購房款,反訴原告會請求建設銀行審核反訴被告的貸款資格,銀行確認為第一套房合格貸款人,除已支付的30%房款外,其余房款反訴原告將按現(xiàn)在銀行一套房貸款利率年息5.945%借款給反訴被告。第二套房購買者貸款首期款需支付50%,銀行貸款50%,如反訴被告經(jīng)銀行確認為第二套房合格貸款人,則須在20__年9月30日前補齊50%首期款。鑒于反訴被告屬于第二套房以上,需要付清全款,反訴原告一直電話通知反訴被告,向其催收首期房款欠款60520元及交齊剩余購房款未果。反訴被告從20__年10月11日起已無合法根據(jù)占用反訴原告房屋至今未還。反訴原告幾經(jīng)努力,于20__年7月16日協(xié)助開發(fā)商將深圳市羅湖區(qū)陽光明居丙棟房屋初始登記辦理好。根據(jù)認購合同第三條第3款的規(guī)定,反訴原告在20__年7月20日通過特快專遞發(fā)《辦證通知函》給反訴被告(已簽收),按照深圳市政府辦理二手房買賣過戶的最新規(guī)定,要求反訴被告在收到通知3天內(nèi)提供個人及家人身份證,戶口本,結婚證(或單身證、離婚證),社保卡和社保清單,工資收入流水,納稅證明,收入證明,家庭房產(chǎn)查檔證明,定金收據(jù),首期款收據(jù),認購合同給反訴原告,并且要求反訴被告于接到本通知函后3日內(nèi)與反訴原告簽訂《陽光明居房屋買賣補充協(xié)議》。同時,反訴原告還明確告知反訴被告,根據(jù)深圳市政府有關限購的規(guī)定,若其無資格以自己的名義繼續(xù)履行《認購合同》并簽訂《陽光明居房屋買賣合同》,即無法辦理房產(chǎn)過戶手續(xù),應當于收到本通知函之日起3日內(nèi)與反訴原告辦理解除《認購合同》事宜,反訴原告將在簽訂《解除合同書》當日辦理退款手續(xù),同時反訴被告需將房屋退還反訴原告。
二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 篇9
賣方:
立合同人
買方:
根據(jù)國家法律、法規(guī)的有關規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,甲、乙雙方就下列房地產(chǎn)買賣達成如下協(xié)議:
一、甲方自愿將坐落于南通市_________________新村____幢___室____套建筑面積_______平方米的房屋出售給乙方,房屋的基本情況載于本合同附件一。乙方已對甲方出售的上述房產(chǎn)情況作了充分了解并愿意購買。
二、本合同約定的面積為房屋產(chǎn)權證上記載的建筑面積根據(jù)通房改[1998]第39號文件規(guī)定,上市交易的房改房建筑面積必須以房產(chǎn)管理局產(chǎn)權監(jiān)理處實際測定的建筑面積為準。
三、甲、乙雙方必須如實申報本合同項下房地產(chǎn)成交價格雙方議定房地產(chǎn)成交價格計人民幣_____百____拾____萬____千____百___拾元整小寫___________元,雙方約定付款方式_________、付款時間____________________。
四、雙方約定房屋交會期限和方式:__________________________________________________________。
五、甲方承諾:
、甲方承諾本合同項下的房地產(chǎn)權屬清楚、無產(chǎn)權糾紛
、甲方承諾本合同項下的房地產(chǎn)沒有受禁止或法律、法規(guī)限制交易的情況
甲方承諾本合同項下的房地產(chǎn)如已設定按揭、抵押他項權或存在依房債權債務等情形的,在簽訂本合同前已征得有關債權人的書面同意、且已告知乙方房地產(chǎn)已抵押的情況而乙方又作出愿意購買的意思表示
、甲方承諾本合同項下的房地產(chǎn)不存在優(yōu)行購買權的情形
如有上述未清事項妨礙房地產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓的,由甲方承擔全部法律責任,因此給乙方造成經(jīng)濟損失,由甲方負責賠償。
六、雙方約定,根據(jù)房地產(chǎn)權利主體一致原則,本合同項下的房屋所有權轉(zhuǎn)移,該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權同時轉(zhuǎn)移。
七、違約責任:
1、甲方違約責任:
甲方中途悔約的或除人力不可抗拒的原因外,甲方未按本合同約定的期限將該房地產(chǎn)交付給乙方的雙方約定由甲方承擔下列違約責任:____________________________________________________________________。
2、乙方違約責任:
乙方中途悔約的或除人力不可抗拒的原因外,乙方未按本合同規(guī)定的期限向甲方給付本合同項下房價款的,雙方約定由乙方承擔下列違約責任:
_____________________________________________________________________。
八、根據(jù)國家房地產(chǎn)權屬管理的有關規(guī)定,甲、乙雙方約定在簽訂本合同后三十日起至南通市房產(chǎn)管理局產(chǎn)權監(jiān)理處辦理房產(chǎn)權屬登記手續(xù),在辦理權屬登記時,雙方相互協(xié)助并保證各自的手續(xù)證照齊全。
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意終止合同的,必須簽訂書面協(xié)議并由雙方本人會同至南通市房產(chǎn)管理局產(chǎn)權監(jiān)理處申辦本合同終止與撤銷登記手續(xù)。
九、辦理本合同項下的房產(chǎn)權轉(zhuǎn)移所需繳納的規(guī)費,按照規(guī)定由甲、乙雙方各自承擔,雙方也可另行約定。
十、本合同在履行中若發(fā)生爭議,甲、乙雙方采取協(xié)商的辦法解決。協(xié)商不成的,甲、乙雙方同意由_______________仲裁委員會仲裁甲、乙雙方不在本合同中約定仲裁機構、事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,任何一方均可以直接向房屋所在地人民法院起訴。
十一、本合同未盡事項,甲、乙雙方可另行書面議定,其補充議定書經(jīng)雙方簽字蓋章后作為本合同不可分割的一部分,與本合同具有同等效力。
十二、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后成立房屋所有權證的領證手續(xù)可由甲乙雙方或乙方按照規(guī)定申領,乙方因各種原因不能親自前來申領的,可委托他人持經(jīng)公證處公證的委托書和受托人的身份證申領房屋所有權證書。
十三、本合同一式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,南通市房產(chǎn)管理局產(chǎn)權監(jiān)理處留檔一份,均具有同等效力。
十四、雙方約定的其他事項:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
甲方
法定代表人
住所:
聯(lián)系電話:
委托代理人
二年月日
--------------------------------------------------------------------------------
乙方
法定代表人
住所:
聯(lián)系電話:
委托代理人
二年月日
二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 篇10
協(xié)議雙方:
甲方(受委托方):
乙方(委托方):
甲、乙方雙方本著
一、乙方應如實填寫<<出售房屋登記表>>,并出示產(chǎn)權證及身份證,提供產(chǎn)權證復印件。
二、乙方保證該房屋權屬清楚無爭議,無糾紛,并已征得共有人(或產(chǎn)權人)同意,否則造成不良后果均由乙方負責。
三、該方最終成交價,由買賣雙方自主商定,甲方只提供參考意見。乙方與甲方所介紹的賣房達成買賣協(xié)議時,須交甲方按成交價的1%的中介費,成交價低于伍萬元按500元收費。
四、乙方也可同時委托他人或自行聯(lián)系賣房,但不得與甲方介紹的買方以各種借口私下交易,否則,應承擔雙倍的中介服務費(乙方賣房一旦可以成交,因乙方原因不能成交,乙方須按規(guī)定給付中介費)。
五、甲方應通過媒體發(fā)布賣房信息。物色,篩選,推薦適合買方。帶客戶到乙方現(xiàn)場看房。如實傳遞買賣雙方的要求,積極周旋,直至買賣成交。
六、甲方還可以為乙方提供下列服務:起草房屋買賣協(xié)議、代辦產(chǎn)權轉(zhuǎn)移過戶手續(xù);為定金、房款的收付提供信用帳戶,鈍化矛盾、調(diào)解糾紛,提供有關法律服務。
七、本協(xié)議壹式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,雙方簽字蓋章后生效,如雙方今后另行簽訂協(xié)議或委托書,本協(xié)議終止,權利義務關系以后簽協(xié)議為準。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 篇11
三方郊區(qū)房屋買賣合同
甲方:
乙方:
丙方:
鑒于:
1.甲乙雙方于年月日,簽訂;
2.甲方為項目的開發(fā)商,該項目位于。該項目現(xiàn)已取得房屋預售許可證。
3.甲方保證丙方購買的下述商品房在該項目銷售許可證范圍內(nèi)
4.乙丙雙方均已完全知悉上述房屋的位置、面積、戶型等全部信息。甲、乙、丙三方本著平等、自愿的原則經(jīng)友好協(xié)商,就丙方購買上述商品房定金以外部分款項以乙方在甲方處合同款項轉(zhuǎn)付事宜,達成如下一致協(xié)議:
第一條甲乙丙三方同意由乙方以在甲方處合同款項代丙方支付上述商品房購房款項中的部分款項,具體金額與付款方式如下:
1.1丙方支付定金元認購上述商品房并簽署認購協(xié)議;
1.2乙方以在甲方處合同款代丙方支付除本條第1.1項已付定金以外部分房款合計元;
1.3乙方代付本條第1.2項約定的款項前需提供齊全不低于代付購房款部分的合同款發(fā)票及合同款項請款資料。
1.4丙方與乙方雙方經(jīng)濟往來與甲方無關。因丙方需要,購買上述商品房需要以按揭貸款方式償還向乙方借款的,甲方提供一切手續(xù)配合。丙方向銀行申請貸款金額在實際到甲方賬戶后,乙方提供書面通知,甲方收到通知次月支付相應款項。
1.5乙方代丙方支付的購房款部分視同甲方已經(jīng)按照雙方合同履行全面付款義務,乙方確認免除甲方一切逾期付款的責任。
1.6在乙方丙方完善上述1.1~1.5款手續(xù),在首付款不低于總房款的30%的條件下,甲方通知丙方3日內(nèi)到指定簽約地點以本協(xié)議約定商品房相關信息簽署《商品房買賣合同》。此協(xié)議簽署時乙丙方已經(jīng)就《商品房買賣合同》內(nèi)容全部接受,后期不得以房屋信息或《商品房買賣合同》修改條款等任何原因為由拒簽。
1.7《商品房買賣合同》簽署后,甲、丙雙方應按該協(xié)議及商品房買賣合同履行權利義務,面積補差款、房屋登記費用、契稅、維修基金、物業(yè)管理等其他費用均由丙方自行向甲方承擔。本協(xié)議生效后,丙方即負有按照本協(xié)議及《商品房買賣合同》的約定履行支付全部購房款的義務。
1.8商品房交付時間以《商品房買賣合同》約定為準。如在《商品房買賣合同》約定的交付時間屆滿時,全部房款未按《商品房買賣合同》約定日期實際進入甲方賬戶的,甲方有權順延交房時間。具體以雙方簽署《商品房買賣合同》相關條款約定為準。
1.9本協(xié)議項下商品房已享優(yōu)惠,甲丙方簽訂《商品房買賣合同》時,不再享有甲方為普通購房者提供的任何優(yōu)惠政策。
第二條乙、丙雙方保證簽訂本協(xié)議時丙方系在現(xiàn)行法律法規(guī)、規(guī)章及政策條件下符合購房條件的主體。若丙方在簽訂《商品房買賣合同》時不符合法律法規(guī)、規(guī)章或政策規(guī)定的購買商品房的條件或乙方不符合購買商品房條件導致有關行政主管部門不予辦理合同網(wǎng)上備案的,丙方繳納的定金不予退還,且乙方應承擔由此而給甲方造成的一切損失并放棄一切主張本協(xié)議所涉及原合同款項逾期付款的任何權利。甲方在獲得乙方關于未成功代付購房款書面通知后次月開始根據(jù)實際情況安排未成功代付購房款部分的合同款或結算款的支付事宜。
第三條若因此協(xié)議產(chǎn)生任何糾紛,本協(xié)議所涉商品房未付清全部購房款時,甲方有權解除與丙方簽署的《商品房買賣合同》,并另行銷售,乙丙方給予解除協(xié)議手續(xù)配合。如因乙丙方未積極履行解除手續(xù)的,承擔未解除期間未付房款的同期貸款利率的違約責任,同時甲方不承擔丙方代付或乙方已付款項所產(chǎn)生的任何利息或其他費用。
第四條乙方與丙方就履行本協(xié)議或其他與房屋有關問題所產(chǎn)生的任何爭議與甲方無關,乙方與丙方自行協(xié)商解決。如因乙方丙方解決糾紛,需要甲方參與的,乙方、丙方應當連帶賠償甲方由此付出的全部費用,包括但不限于律師費、訴訟費、公證費、差旅費、保全費等
第五條甲乙雙方聯(lián)絡方式均以本協(xié)議/合同所記載的電話、通信地址為準,雙方保證對所提供資料的真實性負責。需要以書面形式通知的,均需以郵政方式寄送,且以郵政網(wǎng)站公示的送達日期為實際送達日。如一方聯(lián)絡方式有變更,變更聯(lián)絡方式方應在變更之日起3日內(nèi)以書面方式通知對方,否則另一方以本協(xié)議約定的聯(lián)絡方式所做出的任何通知均為有效,一方按照本協(xié)議約定的通信地址向另一方發(fā)送書面文件被退回的,以書面文件寄出之日起第五日即視同送達。本協(xié)議在履行過程中若產(chǎn)生爭議,由三方協(xié)商解決;若協(xié)商不成,任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
第六條本協(xié)議自三方簽字、蓋章之日起生效。本協(xié)議一式肆份,甲方貳份,乙方丙方各執(zhí)壹份。
第七條本協(xié)議正文為清潔打印文本,如雙方對此協(xié)議有任何修改及補充均應另行簽訂補充協(xié)議。合同正文中任何非打印的文字或者圖形,除非經(jīng)雙方分別確認同意,否則,不產(chǎn)生任何約束力,也不可推定或默視為有效。
附件:房屋位置圖
簽署時間:年月日
甲方:
法定代表人:
地址:
聯(lián)系人:
電話:
乙方:
法定代表人:
開戶銀行:
銀行賬號:
地址:
聯(lián)系人:
電話:
丙方:
身份證號:
聯(lián)絡地址:
聯(lián)系方式:
銀行賬號:
開戶銀行:
二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 篇12
賣方(以下簡稱甲方): 身份證號:
買方(以下簡稱乙方): 身份證號:
一、房屋買賣的背景:
甲、乙雙方根據(jù)各自的實際需求自愿結合,就甲方將另一套閑置住房賣給乙方事宜在平等、自愿,充分協(xié)商一致的前提下訂立本合同,以資共同遵守:
二、買賣房屋所在的位置、面積:
甲方將位于 小區(qū) 棟 單元 室,建筑面積 平方米的住房一套賣給乙方。
三、買賣房物售價金額:
雙方協(xié)商房屋總價款為 元(大寫人民幣: 圓整)。含水、電、煤氣安裝費。
四、付款方式:
甲、乙雙方在簽訂本合同后,乙方需在 日內(nèi)支付 萬元給甲方,甲方將房屋鑰匙交給乙方。余款必須在 年 月 日前付清,甲方出具收款憑證。
五、甲、乙雙方責任和義務:
1、甲方保證乙方在簽訂本合同并繳納足額房屋購買款后,完全擁有該房屋和本小區(qū)其他居民同等時效的產(chǎn)權及使用權。甲方保證乙方居住權利的行使,負責解決入住前后相關事宜。
2、甲方保證其出賣給乙方的房屋產(chǎn)權清楚,絕無他項權利設定或其他糾紛。甲方及見證人、甲方子女代表清楚并可證明甲方的所有子女家屬成員均知曉并同意、支持該合同的履行事宜。
3、因該房屋未辦理房產(chǎn)證、契證、土地證,甲方需在統(tǒng)一辦理房產(chǎn)證、契證、土地證時更換戶主名字,即由甲方名字更換為乙方名字(所產(chǎn)生的過戶或變更費用由乙方承擔)。
六、違約責任:
1、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。
2、如房屋交付后發(fā)生該房屋交付前即存在的權利和其他糾紛,影響乙方權利的行使,由甲方承擔全部責任,并賠償乙方因此受到的經(jīng)濟損失。
3、如因甲方原因?qū)е卤竞贤慕獬追綉凑帐袌鲈u估價返還乙方房屋價款,并賠償乙方的房屋裝修和其他相關費用。
4、本合同簽訂后,雙方應共同遵守。如有違約,違約方除賠償對方相應經(jīng)濟損失外,還應該賠償對方房屋總價款20%的違約金。
七、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方另行協(xié)商,簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
八、其它約定事項:
九、本合同壹式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,壹份交由 村委會存檔。
甲 方: 乙 方:
簽訂日期: 年 月 日
簽訂地點:
二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 篇13
出售(代理)方姓名:身份證號:地址:(簡稱甲方)
購買(代理)方姓名:身份證號:地址:(簡稱乙方)
甲方現(xiàn)有㎡的房屋,地址:,權證號:,土地證號:,自愿出售給乙方,以按揭方式購買。乙方經(jīng)實地看房并已充分了解此房信息,自愿購買此房。經(jīng)協(xié)商后甲、乙雙方均同意售價為人民幣(大寫元)(¥元)。此房價包括(水、電、光纖、天然氣戶頭、裝修、及:)并達成以下協(xié)議:
一、第一次乙方于年月日支付購房定金計人民幣(大寫:元)(¥)給甲方。
第二次按銀行程序辦理:待簽約貸款銀行審批通過,通知過戶后日內(nèi),甲、乙雙方必須到市房地產(chǎn)交易中心將此房產(chǎn)權證交買賣過戶科受理,出據(jù)受理單后,乙方再支付給甲方購房首付款(大寫元)(¥元)此款不包含購房定金。否則視為違約。乙方須在此首付款內(nèi)扣除人民幣(大寫元)(¥)作為交房押金,待交房時甲方結清該房所有費用后,乙方再支付給甲方。
第三次剩余房款計人民幣(大寫元)(¥元)屬于乙方向銀行貸款部分,待辦完過戶手續(xù)做完抵押后,則由簽約銀行轉(zhuǎn)賬給指定的甲方賬戶。(按揭購房此款由簽銀行支付)如果貸款金額不足則由買方以現(xiàn)金方式補差,此合同圓滿結束。
二、甲方配合乙方辦理完產(chǎn)權過戶后,乙方必須無條件辦理此房抵押登記手續(xù),否則視為違約。
三、甲方必須保證此房產(chǎn)權清楚、無查封、抵押、凍結、實屬純私房,并無任何糾葛,否則承擔一切法律責任。乙方以按揭貸款購買此房,(全權委托擔保公司辦理貸款)或(自行向銀行辦理貸款)應保證自己在銀行無不良記錄。
四、甲方應按約定的時間和指定的地點,并帶齊相關證件協(xié)助乙方辦理此房的過戶換證手續(xù),所產(chǎn)生的一切費用由方去付(含買賣方各項稅費)稅收標準以政策為準。
五、甲、乙雙方成交后,此房的一切權利全部轉(zhuǎn)到乙方名下,屬乙方所有。
六、違約責任:甲、乙雙方簽字生效后,不得以任何理由推翻此協(xié)議,本協(xié)議在履行過程中除因不可抗拒的阻力而外,更不得以任何理由解除此協(xié)議,否則依法追究其法律責任。甲方違約不賣此房以及不按本合同第一款之規(guī)定辦理,則雙倍賠付乙方所付定金。乙方違約不買此房以及不按本合同第一款、第二款之規(guī)定辦理,則所付定金不退。甲、乙雙方任何一方違約,中介有權從定金中提取(總額的2%作為信息服務費)或(從定金中提取一半作為信息服務費)。
七、甲乙雙方協(xié)定(甲方在收到第三次房款的同時)或(甲方收到首付款的同時)雙方交接、交房,一經(jīng)交接甲方不在承擔此房任何維修及費用。甲方交房時保證該房屋的`水、電、氣、光纖、物業(yè)管理等相關費用結清,原有室內(nèi)設施齊全完整無損。
八、本協(xié)議一式三份,甲、乙雙方及中介方各執(zhí)一份,從簽字蓋手印之日起生效。另:甲、乙雙方簽字蓋手印生效的同時,由方按售價的支付中介服務費,計人民幣(大寫元)(¥元),甲乙雙方各支付(大寫元)(¥元)
九、此協(xié)議簽定后,甲方應將房產(chǎn)證原件交中介方保存,中介方應出具正式蓋章收據(jù),此收據(jù)待產(chǎn)權證交件受理后即自動無效。.
十、特別約定:甲乙雙方自愿以按揭貸款方式買賣此房,在辦理過程中,因政策原因或不可抗拒的阻力,導致銀行無法辦理貸款,雙方協(xié)定相互都不作違約賠償,甲方退還乙方定金,同時此協(xié)議自行解除。
十一、本協(xié)議在履行過程中,若發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向該房屋所在地人民法院提起訴訟。.
十二、甲、乙雙方已認真、仔細的閱讀了以上協(xié)議內(nèi)容,并確認簽字。
備注:
簽訂日期:年月日