解除房屋買賣合同通知書（通用15篇）

解除房屋買賣合同通知書 篇1

　　_______________地產開發有限公司：_________________

　　本人與你公司于_________________年_________________月_________________日簽訂《商品房買賣合同》(合同編號：_________________)，購買你公司開發的御景灣第幢號房屋壹套，本人已支付全部購房款人民幣元(其中：_________________年_________________月_________________日付款_________________元，_________________年_________________月_________________日付款_________________元)。你公司既未按合同約定交房，又不按合同約定支付逾期交房違約金。為此，本人現依據《商品房買賣合同》第九條第(2)項規定，向你公司發出解除《商品房買賣合同》(合同編號：_________________)通知。自本通知到達之日起解除雙方簽訂的《商品房買賣合同》。你公司應自本通知書到達之日起30日內退還本人已支付的全部購房款并自本人付款之日起按本人已貸款的年利率%支付違約金至全部購房款退清時止。退款及違約金請匯入以下賬號，戶名：_________________，開戶行：_________________賬號：_________________，如你公司逾期未予辦理，本人將向人民法院提起訴訟。

　　特此通知!

　　(注：本通知壹式兩份，福建美加德地產開發有限公司壹份，通知人存檔壹份)

　　通知人：_________________

　　_________________年_________________月_________________日

解除房屋買賣合同通知書 篇2

　　賣方(下稱甲方)：

　　身 份 證 ：

　　買方(下稱乙方)：

　　身 份 證 ：

　　乙方向甲方購買坐落于 房屋 套，雙方已簽訂《北京市存量房房屋買賣合同》(以下簡稱買賣合同)，合同編號： 號，現經甲、乙雙方協商，達成協議如下：

　　一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買賣合同。

　　二、自雙方簽訂本協議之日起，買賣合同即終止，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋，該房屋的產權即與乙方無關。

　　三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見，具體如下：

　　1、乙方已繳付定金：(人民幣)

　　2、乙方已繳定金甲方不予返還。

　　3、乙方另付甲方補償金：(人民幣)

　　四、乙方應于本協議生效后提交辦理解除買賣合同等事宜所需要的全部資料，并配合甲方辦妥上述事宜。

　　五、雙方同意，自本協議生效后，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權利或與買賣合同相關的權利。

　　六、本協議自雙方簽字之日起生效、本協議為一式 叁 份，甲方執 壹 份，乙方執 壹 份，居間人(北京鏈家房地產經紀有限公司) 壹 份，均具同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　身 份 證 ：

　　月 身 份 證： 年

解除房屋買賣合同通知書 篇3

　　買方可以解除房屋買賣合同的六種情形

　　1、賣方擅自抵押

　　商品房買賣合同訂立后，出賣人未告知買受人又將該房屋抵押給第三人;(擅自抵押)

　　2、一房兩賣

　　商品房買賣合同訂立后，出賣人又將該房屋出賣給第三人。

　　3、房屋主體結構質量不合格

　　(1)因房屋主體結構質量不合格不能交付使用;

　　(2)房屋交付使用后，房屋主體結構質量經核驗確屬不合格。

　　4、房屋存在嚴重質量問題

　　因房屋質量問題嚴重影響正常居住使用

　　5、房屋面積誤差超過合理限度

　　出賣人交付使用的房屋套內建筑面積或者建筑面積與商品房買賣合同約定面積不符，面積誤差比絕對值超出3%，但是買賣雙方另有約定的除外。

　　6、出賣人遲延交付房屋

　　出賣人遲延交付房屋或者買受人遲延支付購房款，經催告后在三個月的合理期限內仍未履行。

解除房屋買賣合同通知書 篇4

　　甲方： _____市 _____________房地產開發公司

　　乙方：

　　甲乙雙方通過友好協商，就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房，解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協議：

　　一、乙方將20 年 月 日購買的 國際公寓 號和 號房屋退還給甲方。

　　二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、 分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續。

　　三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。

　　四、在乙方辦理好退房手續后五個工作日內甲方將乙方的首付款 萬元退還給乙方，將購房貸款 萬元退還給 分行，歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。

　　五、違約金：違約方需支付違約金 萬元。

　　六、本合同正本兩份，雙方各執一份，具有法律約束力。

　　七、本合同雙方簽字后生效，之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。

　　八、本合同解釋權歸甲方所有。

　　甲方蓋章:　　 乙方簽字：

　　負責人簽字：　　乙方身份證號碼：

　　年 月 日        年 月 日

解除房屋買賣合同通知書 篇5

　　甲方：市房地產開發公司

　　乙方：________

　　__甲乙雙方通過友好協商，就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房，解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協議：

　　一、乙方將20年月日購買的公寓號和號房屋退還給甲方。

　　二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、銀行分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續。

　　三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。

　　四、在乙方辦理好退房手續后五個工作日內甲方將乙方的首付款萬元退還給乙方，將購房貸款萬元退還給銀行分行，歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。

　　五、違約金：違約方需支付違約金萬元。

　　六、本合同正本兩份，雙方各執一份，具有法律約束力。

解除房屋買賣合同通知書 篇6

　　原告：_________________住所：_________________聯系方式：________________

　　被告：_________________住所：_________________，聯系方式：_________________

　　訴訟請求

　　1、請求判決確認被告雙方于_____________年_____________月_____________日簽訂的《房產買賣協議》及雙方于_____________年_____________月_____________日簽訂的《補充協議》均為無效;

　　2、請求判決被告返還原告向其支付的定金_____________萬元，并依照定金罰則另行向原告支付款項人民幣_____________萬元。

　　3、請求判決被告賠償原告利息損失_____________元(詳見利息損失計算表)。

　　事實和理由

　　原告與被告于_____________年_____________月_____________日簽訂了《房產買賣協議》。協議中雙方約定：_________________

　　原告認為：_________________《房產買賣協議》及其《補充協議》應依法確認為無效合同。

　　基于上述事實和理由，為保護原告合法權益，特此請求貴院，判決如所請。

　　此致

　　__________人民法院

　　原告：_________________

　　上訴日期_____________

解除房屋買賣合同通知書 篇7

　　原告：______________，性別：______________，民族：______________，_____________年_____月_____日出生，現住址：_____________，聯系電話：_____________

　　被告：______________法定代表人：______________注冊地址：_____________實際經營地：_________________聯系電話：______________

　　案由：_________________商品房預售合同糾紛

　　訴訟請求：_________________

　　一、解除原、被告于_____________年_____月_____日簽訂的《__________市商品房預售合同》。

　　二、被告返還原告已付購房款人民幣_____________元(辦理分期的寫首付金額，全款的寫全款金額)。

　　事實與理由：_________________

　　_____________年_____月_____日，原告就購買位于_________________-_____#住宅樓-_____層_____單元-_____號房屋(以下簡稱“訴爭房屋”)事宜與被告簽訂了《__________市商品房預售合同》(以下簡稱“《購房合同》”)。合同約定，房屋總價款為_____________元，首付款為_____________元，其余_____________元采取銀行貸款方式支付。

　　此致

　　__________市__________區人民法院

　　具狀人：_________________

　　_____________年_____月_____日

解除房屋買賣合同通知書 篇8

　　原告：________________，________________，________________族，現就職于__________________，電話：________________;

　　被告：_________________，地址：________________市________________路________________號，法定代表人：________________，電話：________________;

　　訴訟請求

　　1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

　　2、_____________;

　　3、_____________。

　　事實和理由

　　________________;

　　________________;

　　________________;

　　________________。

　　此致

　　________________市________________區人民法院

　　具狀人：________________

　　________________年________________月________________日

　　附：_________________本訴狀一式________________份

解除房屋買賣合同通知書 篇9

　　原告：________________，________________，________________族，現就職于__________________，電話：________________;

　　被告：_________________，地址：________________市________________路________________號，法定代表人：________________，電話：________________;

　　訴訟請求

　　1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

　　2、_____________;

　　3、_____________。

　　事實和理由

　　________________;

　　________________;

　　________________;

　　________________。

　　此致

　　________________市________________區人民法院

　　具狀人：________________

　　________________年________________月________________日

解除房屋買賣合同通知書 篇10

　　解除房屋買賣合同協議書

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　甲乙雙方通過友好協商，就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房，解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協議：

　　一、乙方將________年________月________日購買的____公寓____號和____號房屋退還給甲方。

　　二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、________銀行________分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續。

　　三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。

　　四、在乙方辦理好退房手續后五個工作日內甲方將乙方的首付款________萬元退還給乙方，將購房貸款________萬元退還給________銀行________分行，歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。

　　五、違約金：違約方需支付違約金________萬元。

　　六、本合同正本兩份，雙方各執一份，具有法律約束力。

　　甲方(簽章)：_________ 乙方(簽章)：_________

　　簽訂地點：___________ 簽訂地點：___________

　　________年________月________日________年________月________日

解除房屋買賣合同通知書 篇11

　　原告：______________，性別：____，________年____月____日生，漢族，住址：_________________電話：_____________

　　被告：______________，性別：____，________年____月____日生，漢族，住址：_________________電話：_____________

　　訴訟請求：_________________

　　1，判決被告一、被告二、被告三連帶賠償原告車輛修理費__________元，評估費__________元;

　　2，判決被告四在交通強制險及第三者責任保險限額內承擔賠償責任;

　　3，判決上述四被告承擔本案訴訟費

　　事實與理由：_________________

　　此致

　　__________人民法院

　　具狀人：______________

　　_____年_____月_____日

解除房屋買賣合同通知書 篇12

　　賣方（下稱甲方）：_________________

　　身份證件號碼：_________________

　　委托代理人：_________________

　　身份證件號碼：_________________

　　買方（下稱乙方）：_________________

　　身份證件號碼：_________________

　　委托代理人：_________________

　　身份證件號碼：_________________

　　乙方于__________年___________月___________日向甲方購買坐落于________________房屋__________套，雙方已簽訂《房屋買賣合同》（以下簡稱買賣合同），合同編號：_________________號，現經甲、乙雙方協商，達成協議如下：_________________

　　一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買賣合同。

　　二、自雙方簽訂本協議之日起，買賣合同即終止，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋，該房屋的產權即與乙方無關。

　　三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見，具體如下：_________________

　　1、乙方已繳付樓款/首期款：_________________（人民幣）_____________元（不包含交予中介定金）。

　　2、乙方已繳款項自動轉為甲方借款，以雙方商定利息從借款之日起計息，不計復利。

　　3、甲方還款事宜另行約定。

　　四、乙方應于本協議生效后的__________個工作日內提交辦理解除按揭貸款協議、解除買賣合同、注銷抵押登記等事宜所需要的全部資料，并甲方辦妥上述事宜，若乙方不能按時提交相關資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕辦理的，甲方有權暫緩推還乙方款項。

　　五、辦理解除合同產生的手續費由________________承擔。

　　五、雙方同意，自本協議生效后，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權利或與買賣合同相關的權利。

　　六、本協議自雙方簽字之日起生效、本協議為一式__________份，甲方執__________份，乙方執__________份，__________份留存政府相關部門，均具同等法律效力。

　　甲方（簽字或蓋章）：_________________乙方（簽字或蓋章）：_________________

　　委托代理人（簽字或蓋章）：_________________委托代理人（簽字或蓋章）：_________________

　　年月日年月日

解除房屋買賣合同通知書 篇13

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　甲、乙雙方于______年______月______日簽訂了編號為：___________________的《北京市外銷商品房預售契約》/《北京市商品房買賣合同》。現雙方經友好協商，達成如下一致意見：

　　1.甲方同意按本協議約定的時間及條件與乙方處理相關事宜，依該契約的約定，甲方應向乙方返還雙倍定金、已付房價款及相應利息共計人民幣______元，除尚未歸還之__行貸款外，甲方需向乙方實際支付人民幣______元。__行貸款部分款項共計______元由甲方______年______月______日直接返還予貸款__行，并向乙方提供__行的收據，做為乙方與__行解除借款合同的依據。

　　2.雙方同意甲方按照下列期限，分期將除__行貸款部分外的購房款直接支付給乙方：

　　______年______月______日之前，甲方向乙方支付______%計______元直接返還款項。

　　______年______月______日之前，甲方向乙方支付______%計______元直接返還款項。

　　______年______月______日之前，甲方向乙方支付______%計______元直接返還款項。

　　______年______月______日之前，甲方向乙方支付______%計______元直接返還款項。

　　______年______月______日之前，甲方向乙方支付______%計______元直接返還款項。

　　______年______月______日之前，甲方向乙方支付款項計______元，以及交付返還全部__行貸款后__行所提供的收據。

　　3.乙方如系以__行抵押貸款方式支付部分房價款的，自本協議簽署之日起至該契約正式注銷之日，每月應向貸款__行支付的抵押貸款月均還款，由甲方支付，乙方給予必要的配合，且乙方無須再向甲方歸還。

　　4.甲方按本協議第2條第款約定執行完畢后，雙方另行簽訂解約協議解除該契約。自該契約解除后，乙方不再對該契約項下的房屋及其相關建筑享有任何權利，甲方有權另行處置該契約項下房產。在該契約解除之前，如果乙方不再要求退房、解約的，可與甲方另行協商。

　　5.甲方向乙方支付全款計______元之后，并且雙方簽訂解除該契約的文件生效后，乙方應授權甲方至北京市國土資源與房屋管理局辦理該契約注銷登記手續之全部所需文件。

　　6.甲乙雙方同意該契約之注銷登記手續于甲方向乙方支付完畢全部直接返還款項后15日內辦理。

　　7.本協議自雙方簽字之后甲方向乙方所支付首批還款計______元到達乙方賬戶開始生效，壹式陸份，甲乙雙方各持叁份。

　　甲方：___________________乙方：___________________

　　代表：___________________代表：___________________

　　______年______月______日

解除房屋買賣合同通知書 篇14

　　賣方(下稱甲方)：_________________身份證：_________________

　　買方(下稱乙方)：_________________身份證：_________________

　　乙方向甲方購買坐落于____________________房屋壹套，雙方已簽訂《房屋買賣合同》(以下簡稱買賣合同)，合同編號：_________________號，現經甲、乙雙方協商，達成協議如下：《__________(合同和房屋的標明)

　　一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買賣合同。《__________(合同解除)

　　二、自雙方簽訂本協議之日起，買賣合同即終止，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋，該房屋的產權即與乙方無關。《__________(聲明房屋與乙方無關)

　　三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見，具體如下：_________________《____________________(合同中關于款項的處理)

　　1、乙方已繳付樓款/元(不包含交予中介定金)。

　　2、乙方已繳款項自動轉為甲方借款，以雙方商定利息從借款之日起計息，不計復利。

　　3、甲方還款事宜另行約定。

　　四、乙方應于本協議生效后的三個工作日內提交辦理解除按揭貸款協議、解除買賣合同、注銷抵押登記等事宜所需要的全部資料，并配合甲方辦妥上述事宜.

　　甲方：_________________

　　___________年_______月_____日

　　乙方：_________________

　　___________年_______月_____日

解除房屋買賣合同通知書 篇15

　　甲方：市房地產開發公司

　　乙方：

　　甲乙雙方通過友好協商，就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房，解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協議：

　　一、乙方將20年月日購買的國際公寓號和號房屋退還給甲方。

　　二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續。

　　三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。

　　四、在乙方辦理好退房手續后五個工作日內甲方將乙方的首付款萬元退還給乙方，將購房貸款萬元退還給分行，歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。

　　五、違約金：違約方需支付違約金萬元。

　　六、本合同正本兩份，雙方各執一份，具有法律約束力。

　　七、本合同雙方簽字后生效，之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。

　　八、本合同解釋權歸甲方所有。

　　甲方蓋章

　　甲方身份證號碼：

　　乙方簽字：

　　乙方身份證號碼：

　　負責人簽字：

　　年月日