小區(qū)精裝單元房買賣合同（精選16篇）

小區(qū)精裝單元房買賣合同 篇1

　　甲方：(房屋賣方)

　　身份證號碼：

　　乙方：(房屋買方)

　　身份證號碼：

　　經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商，就甲方所有的房屋一套(以下簡稱“房屋”)賣給乙方，本著平等互利、公平交易原則達成以下合同：

　　一、房屋情況

　　房屋坐落于涪陵區(qū) 路 號 棟 單元，建筑面積 平方米。此房屋在本次房屋買賣前系甲方所有，在本次房屋買賣前此房屋所有費用(包括房屋集資款或購房款、所產(chǎn)生的稅費、水電氣搭戶費、大修基金等)由甲方承擔，或由乙方在交易款中扣除代為交納。

　　該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓，該房屋的相關(guān)權(quán)益隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。

　　甲方保證已如實陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況，保證該房屋沒有設定擔保、抵押、沒有權(quán)屬糾紛，保證該房屋不受他人合法追索。

　　二、本房屋價款元(大寫：元整)。在簽訂本合同之日由乙方付款元(大寫：元整)，余款 元(大寫：元整)在甲方本房屋房產(chǎn)證過戶給乙方二日內(nèi)付清。此次房屋買賣產(chǎn)權(quán)過戶費用由乙方承擔。付款以甲方收據(jù)或銀行轉(zhuǎn)賬憑據(jù)為憑。

　　三、簽訂本合同乙方第一次付款之日，甲方應向乙方交付本房屋的鑰匙、甲方購房合同、甲方交納房款憑據(jù)及相關(guān)票據(jù)資料等。

　　四、本房屋產(chǎn)權(quán)證辦理兩年后(隨國家相關(guān)政策及時調(diào)整)，甲方應在一個月內(nèi)積極配合乙方辦理本房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。如甲方有意推諉或超出一個月視為甲方違約，乙方可提出退房，甲方應按違約時房屋市價、裝修費用、家具電器和違約金 元(大寫：元整)賠償給乙方;如乙方在辦理產(chǎn)權(quán)過戶二日(48小時內(nèi))不能付清余款，視為乙方違約，甲方可收回房屋所有權(quán)另行處置，房屋裝修損失和相關(guān)費用由乙方自行承擔。

　　五、如遇國家政策調(diào)整，發(fā)生不可逆轉(zhuǎn)的情況至本房屋不能過戶到乙方名下，乙方承擔相關(guān)風險，甲方不承擔責任。

　　六、如在過戶前甲乙雙方當事人發(fā)生意外，至使其不能履行或償失履行能力，可由其繼承人或代理人繼續(xù)執(zhí)行本合同。

　　七、本合同一式叁份，甲乙雙方各執(zhí)一份，司法公證處留存一份，雙方簽字和司法公證處公證后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　20年 月 日

　　20年 月 日

小區(qū)精裝單元房買賣合同 篇2

　　出賣人：_________身份證號碼：____________________________

　　甲方為______省_____市_____區(qū)/鎮(zhèn)________居民

　　甲方配偶:_________身份證號碼：____________________________

　　房屋地址：___農(nóng)村集體土地使用證號碼：__________________________

　　買受人：_________身份證號碼：______________________________

　　乙方為________省________市______區(qū)/鎮(zhèn)__________居民

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國土地管理法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用、守法的原則，經(jīng)協(xié)商一致，達成如下條款：

　　第一條房屋情況

　　該房屋農(nóng)村集體土地使用證號：_______________房屋座落：______市______區(qū)_______村。設計用途居民自住用房，建筑結(jié)構(gòu)，建筑層數(shù)為____層。建筑面積_____平方米。

　　該房房土地來源為：農(nóng)村集體土地劃撥，房屋建于_________年使用至今為______年。

　　第二條該房屋價款規(guī)定

　　該房屋按照協(xié)商以總價計算，價款為萬元，計叁拾萬元

　　第三條房屋交付日期

　　經(jīng)雙方簽訂合同后，乙方付清甲方房款_5_日內(nèi)方可交付。甲方在將房屋交付乙方時如遇不可抗力時，且不能履行合同，雙方同意按下列第_2_種方式處理：

　　1、變更合同

　　2、解除合同

　　3、______。

　　第四條乙方付款形式及付款時間

　　如甲方無異議，乙方將在合同簽訂_5_日內(nèi)按一次性付款形式付款。

　　第五條甲方逾期交付商品房的處理：

　　如超過上述約定期限的，乙方有權(quán)按照下述約定，追究甲方違約責任，約定為：

　　合同繼續(xù)履行。甲方應支付乙方已付款利息，利息自合同約定甲方應交付房屋之日次日起至實際交付房屋之日止，按銀行同期貸款利率計算。此外，甲方還應每日按房屋價款的萬分之七向乙方支付違約金。

　　第六條乙方逾期付款的處理

　　如超過上述約定期限的，甲方有權(quán)按照下述約定，追究乙方違約責任，約定為：

　　合同繼續(xù)履行。乙方應支付逾期付款及其利息，利息自合同約定乙方應付款之日次日起至實際付款之日止，按銀行同期貸款利率計算。此外，乙方還應每日按房屋價款的萬分之七向甲方支付違約金。

　　第七條房屋質(zhì)量及保修責任

　　甲方交付的房屋的質(zhì)量和設備等應符合國家有關(guān)規(guī)定和甲方的承諾，未達到國家規(guī)定標準和承諾的，甲方應承擔責任。乙方在房屋主體結(jié)構(gòu)完好情況下，承擔維修責任。

　　第八條房屋及其土地使用權(quán)力延伸的規(guī)定

　　該房屋及其土地使用權(quán)利由甲方保證為本人所有，且甲方于_______年_____月____日按照合同規(guī)定將所屬房屋售于乙方。乙方作為購買者享有該房屋及其土地使用的一切權(quán)利，且雙方需聲明乙方在購買該房屋后，擁有對于房屋及與其不可分割的土地的任何處置權(quán)利。

　　該合同由雙方所在村委會給予認可，甲方應將該房屋的農(nóng)村集體土地使用證轉(zhuǎn)交于乙方，乙方在法律規(guī)定和適當機會下將其作廢，并在村委會的證明和市/區(qū)政府規(guī)定的條件下重新辦理乙方對于該房屋的農(nóng)村集體使用證。

　　第九條公證人的規(guī)定

　　本合同在________省________市________區(qū)________村村委會的公證下簽訂，雙方對于村委會的公證給與肯定和贊成。

　　公證人：

　　甲方：乙方：

　　_____年_____月____日

　　_____年_____月_____日

小區(qū)精裝單元房買賣合同 篇3

　　反訴原告：_________________李_____，女，漢族，19__________年__________月__________日出生，住所為上海市__________區(qū)__________路__________弄__________號_______________室。

　　反訴原告：_________________陳__________，男，漢族，19__________年_____月__________日出生，住所為上海市__________區(qū)__________路__________弄__________號_______________室。

　　反訴原告：_________________皇__________，女，漢族，19__________年__________月_____日出生，住所為上海市__________區(qū)__________路__________弄__________號_______________室。

　　反訴被告：_________________梅__________，女，漢族，19__________年_____月__________日出生，住所為__________省__________縣__________鎮(zhèn)__________村。

　　反訴被告：_________________陳__________，男，漢族，19__________年_____月__________日出生，住所為__________省__________縣__________鎮(zhèn)__________村。

　　反訴被告：_________________陳__________，女，漢族，19__________年__________月__________日出生，住所為__________省__________縣__________鎮(zhèn)__________村。

　　反訴原告就_____民三初字第_______________號一案，對反訴被告提出反訴。

　　反訴請求

　　1.判令反訴原告、反訴被告之間簽訂的《上海市房地產(chǎn)買賣合同》于20__年_____月_____日解除;

　　2.判令反訴被告支付反訴原告違約金人民幣16.4萬元;

　　3.本案訴訟費由反訴被告承擔。事實和理由：_________________20__年9月12日，陳__________、反訴被告在上海智恒房產(chǎn)居間下簽署了《上海市房地產(chǎn)買賣合同》，約定乙方以人民幣82萬元價格購買甲方名下位于上海市__________區(qū)__________路__________弄__________號_______________室房屋。該買賣合同附件三付款協(xié)議約定，乙方于簽訂房地產(chǎn)買賣合同當日支付首期購房款人民幣__________萬元;

　　第二期購房款乙方以申請銀行貸款人民幣__________萬元整形式支付，同時約定如貸款不足部分則用現(xiàn)金補足，并在過戶當天以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式支付。以及約定乙方貸款審核通過須在本合同約定的過戶期限內(nèi)辦理完畢。此后，反訴原告李_____代為收取房款人民幣__________萬元。

　　該買賣合同第六條規(guī)定在20__年__________月__________日之前，雙方共同向房地產(chǎn)交易中心辦理轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)。該買賣合同第九條第三項約定買方的違約責任即乙方未按本合同付款協(xié)議約定期限付款逾期超過10日后乙方仍未付款的，甲方有權(quán)單方解除合同，并追究乙方總房價20%的違約金;若乙方未在約定的期限內(nèi)辦理該房屋過戶手續(xù)，如逾期超過20日，則甲方有權(quán)單方解除合同。陳__________為改善居住房屋條件，在同一中介居間介紹下反訴原告李_____、案外人張__________雙方訂立《上海市房地產(chǎn)買賣合同》，約定以人民幣8_____萬元價格購買張__________名下房屋。該買賣合同付款協(xié)議約定反訴原告李_____應于20__年__________月__________日前支付人民幣55萬元整，并辦理過戶手續(xù)。在20__年1_____月1_____日后，反訴原告李奕一直通過智恒房產(chǎn)催告反訴被告辦理過戶及付款手續(xù)，但反訴被告一直未通過銀行貸款審核，反訴原告曾通知反訴被告1_____月1_____日為最后付款期限，否則反訴原告將解除買賣合同。此后，反訴原告因支付張為平1_____萬元房款無力承擔陳根寶醫(yī)療費，直至20__年11月25日，在中介建議下反訴被告支付了人民幣_____萬元，但反訴被告仍未無力全額支付第二期購房款。

　　20__年11月30日，陳__________因病醫(yī)治無效死亡。20__年12月11日及14日，反訴原告李_____收到張為平《解除合同通知》。12月16日，反訴原告李_____約反訴被告在上海智恒房產(chǎn)平利店見面，將該《解除合同通知》交于反訴被告通知其解除雙方之間的房屋買賣合同，但反訴被告提出愿意做房價補償又反悔。20__年1月19日，反訴原告李_____被解約，承擔中介費 元。此后，案外人張__________簽署房屋買賣協(xié)議書，另行出售該房的價格為到手價人民幣99萬元。該房屋的另二位繼承人得知后，亦不同意繼續(xù)履行該買賣合同，欲繼承該房屋并繼續(xù)居住該處房屋。因此20__年1月26日，反訴原告委托律師發(fā)函通知反訴被告解除雙方簽訂的《上海市房地產(chǎn)買賣合同》，掛號信回執(zhí)顯示，反訴被告于20__年2月1日簽收該解除函。基于上述事實，本律師認為，反訴原、被告之間訂立的《上海市房地產(chǎn)買賣合同》真實、合法、有效。根據(jù)該買賣合同第六條、第九條及付款協(xié)議和補充條款的約定，反訴被告最遲應于20__年10月18日前完成貸款審批手續(xù)，若貸款不足或未成功，應以現(xiàn)金方式于該日前補足。而反訴被告自稱20__年12月14日才完成貸款審批手續(xù)，系嚴重逾期違約，已經(jīng)符合該買賣合同第九條第三款的約定行使了合同約定單方解除權(quán)，反訴原告解除合同可以同時主張房價款20%的違約金。特此，懇請貴院依法判如所請。此致

小區(qū)精裝單元房買賣合同 篇4

　　賣房方(簡稱甲方)：

　　買房方(簡稱乙方)：

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國房地產(chǎn)管理法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方購買甲方舊房屋簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。

　　第一條：甲方出賣自己所有的位于 (詳見房產(chǎn)證)。

　　第二條：甲方出售給乙方的房屋為 ，在簽訂合同后一次性付清。

　　第三條：甲方在收到乙方房款后應在七日內(nèi)將房屋及屋內(nèi)的財產(chǎn)全部交給乙方。

　　第四條：甲方出售的舊房登記在甲方名下，若干年后早辦理房屋過戶手續(xù)時，甲方應全力協(xié)助乙方辦理。

　　第五條：乙方出售上列房屋后，其子女及其親屬無權(quán)干涉乙方對該房屋享有所有權(quán)、子女繼承權(quán)、拆遷補償權(quán)及轉(zhuǎn)讓權(quán)。

　　第六條：違約責任，若甲方違約要求乙方返還房屋時，按市場價支付給乙方，乙方違約要求退房時，已支付的購房款不退。

　　第七條：本舊房買賣合同一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，司法部門一份，經(jīng)雙方當事人簽字后生效。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

小區(qū)精裝單元房買賣合同 篇5

　　甲方(賣方)：

　　乙方(買方)：

　　丙方(擔保方)：

　　根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)及本市有關(guān)規(guī)定，甲、乙、丙三方遵循自愿公平和誠實信用的原則，為訂立房屋買賣合同事宜，經(jīng)協(xié)商一致同意訂立本合同，以資共同遵守。

　　第一條 房屋位置及基本情況

　　1、甲乙雙方通過友好協(xié)商，甲方愿將其頂賬的位于住房，建筑面積*平方米的房屋一套出售給乙方。

　　2、甲方如實陳述房地產(chǎn)權(quán)屬狀況和相關(guān)關(guān)系，保證出售的房屋權(quán)屬真實，并符合國家及銀川市房屋上市交易的政策法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，且房屋財產(chǎn)的共有人對出售房屋無異議，乙方對甲方上述出售的房地產(chǎn)具體狀況充分了解，并自愿買賣該房地產(chǎn)。

　　第二條 房屋價款和交易方式

　　1、經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，同意上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款為人民幣：*元整(￥：*元整)。

　　2、付款方式：

　　⑴在甲乙雙方《房屋買賣協(xié)議》后付定金￥：*元整，大寫：*元整。

　　⑵甲方配合乙方在接受該房產(chǎn)付款后辦理正規(guī)售房合 同及房屋產(chǎn)權(quán)證。

　　⑶乙方在接到房產(chǎn)證書后以一月期限為準，付清尾款 ￥：*元整，大寫：*元整。

　　第三條 違約責任

　　乙方中途違約，向甲方支付該房總價萬的20%的違約金。

　　第四條 其他條款

　　1、甲方保證出售的房屋全屬真實，沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債務糾紛，若因此給乙方造成損失的，向甲方承擔全部責任并負責賠償損失。

　　2、此房*年**月**日之前所產(chǎn)生的暖氣費、物業(yè)費等屬于甲方承擔;*年**月**日之后的費用由乙方承擔，之后入住費用由乙方承擔。

　　3、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同樣的法律效力。

　　甲方簽名： 乙方簽名：

　　身份證號： 身份證號：

　　年 月 日 年 月 日

小區(qū)精裝單元房買賣合同 篇6

　　合同編號：____________

　　房屋編號：______________________________

　　_____________年__________月___________日

　　賣方：_________________________________

　　買方：_________________________________

　　見證方：_________房地產(chǎn)經(jīng)紀有限責任公司

　　甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就房產(chǎn)買賣一事達成以下條款：

　　第一條甲方對產(chǎn)權(quán)的聲明

　　甲方已依法取得出售房的合法證書。出售房已設抵押，甲方為該房屋的產(chǎn)權(quán)狀況負全責。該房屋的地址為________________________________________，結(jié)構(gòu)為________________，建筑面積為________平方米，車庫________號，建筑面積為________________平方米。

　　第二條甲方對出售權(quán)的聲明

　　甲方保證出售房的合法性，并有權(quán)將該房上市交易。如情況不實，甲方承擔由此而引起的一切經(jīng)濟和法律后果。

　　第三條乙方對購買權(quán)的聲明

　　乙方自愿在本合同第一條及第二條成立的前提下，購買甲方出售房的完全產(chǎn)權(quán)，并認可僅在此種情況下簽訂的合同才具有法律效力。

　　第四條出售房價格

　　甲、乙雙方同意出售房價格為_________________元。。

　　第五條付款方式

　　1.合同簽字蓋章后，甲乙雙方應向丙方提供辦理立契過戶手續(xù)的必要材料并立即支付丙方傭金：甲方_______元，乙方_______元;及甲方代辦產(chǎn)權(quán)費_________元，乙方代辦產(chǎn)權(quán)費_________元、貸款手續(xù)費_________元。丙方實收傭金_________元。此外，乙方還須當即支付甲方購房定金_________元。如發(fā)生違約，責任由違約方承擔。

　　2.無需銀行貸款

　　丙方將產(chǎn)權(quán)辦理至乙方名下后，乙方須當即向甲方付清房款余額。

　　3.銀行貸款

　　①甲、乙雙方應向丙方提供辦理銀行貸款手續(xù)的必要材料。

　　②乙方應在_______年______月______日前，將房款的30%首付存入__________________銀行。

　　③銀行貸款部分房款按銀行規(guī)定由銀行直接支付。

　　第六條違約責任

　　1.乙方未按合同第五條規(guī)定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權(quán)追究違約方違約。

　　2.甲方應在_______年______月______日將房屋搬空并交予乙方，每逾期一天，甲方應按乙方已付房款的0.4‰向乙方支付滯納金，逾期超過15天，即視甲方違約。如甲方拒不履約，乙方可要求法院強制執(zhí)行。

　　3.合同簽訂后，如乙方違約，購房定金歸甲方所有，同時乙方承擔全部中介費用。如甲方違約，必須承擔雙倍定金返還給乙方的責任，同時也承擔全部中介費用。在解除合同時，違約方應將違約金結(jié)清。

　　第七條房屋交付

　　甲乙雙方就房屋交付達成以下細目：

　　1.甲方須出售房的產(chǎn)權(quán)清楚，無糾紛，無債權(quán)、債務。出售后，如發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛、債務，一律由甲方負責。

　　2.甲方保證所售房屋現(xiàn)狀同產(chǎn)權(quán)證記載相符。

　　3.房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的破壞;沒有固定不可移動裝修物品的破壞。

　　4.物業(yè)交驗完畢后，房屋所產(chǎn)生各項費用：如電、水、煤氣及物業(yè)等各項費用由乙方自行承擔。

　　5.其它：_____________________________________________

　　第八條關(guān)于產(chǎn)權(quán)辦理的約定

　　甲、乙雙方應在_______年______月______日前向市房管部門申請辦理房屋買賣立契過戶手續(xù)，并按有關(guān)規(guī)定申領(lǐng)房屋所有權(quán)證。甲、乙雙方可委托丙方代辦該房屋所有權(quán)證。否則，由此所引起的一切產(chǎn)權(quán)糾紛、債務與丙方無關(guān)。

　　辦理上述手續(xù)時產(chǎn)生的稅費及相關(guān)費用，由甲乙雙方依照國家規(guī)定繳納。

　　第九條附件

　　附件：____________________________________

　　相關(guān)附件為本合同不可分割的組成部分，具有同等法律效力。

　　第十條爭議的解決

　　本合同未盡事宜，雙方協(xié)商一致后，可簽訂補充合同。協(xié)商不成，雙方均有權(quán)向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。

　　本合同須加蓋百家幸公章后方可生效。本合同一式叁份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效。

小區(qū)精裝單元房買賣合同 篇7

　　賣方：身份證號碼：

　　詳細住所：

　　買方：身份證號碼：

　　詳細住所：

　　甲、乙雙方就房屋買賣相關(guān)事宜，依照現(xiàn)行法律法規(guī)，本著平等、自愿、公平、公正的原則，協(xié)商一致，訂立本合同如下條款，供雙方共同遵照執(zhí)行：

　　一、房產(chǎn)地點：

　　二、出售價格：

　　三、付款方式：

　　1、本合同簽訂后1天內(nèi)，乙方支付給甲方萬元。

　　2、15日內(nèi)付萬元，其余萬元年月日前付清。

　　四、房屋交付日期：

　　交付萬元之后交付房屋。

　　五、甲方責任：

　　1、甲方必須保證本房產(chǎn)的合法性，保證其未被抵押、擔保、出租、出售等，確保不存在任何尚未理清的糾紛;

　　2、甲方有責任配合協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)相關(guān)手續(xù)，相關(guān)費用由乙方承擔;

　　3、按本合同約定交付本房產(chǎn)，逾期視為違約;

　　4、合同簽訂后，甲方不得以任何理由和借口索回本房產(chǎn);

　　六、乙方責任

　　1、按本合同約定及時支付購房款等相關(guān)費用;

　　2、合同簽訂后，乙方不得以任何理由和借口拒收本房產(chǎn);

　　3、本合同簽訂后，視為乙方認可本房產(chǎn)質(zhì)量，日后之維修、保養(yǎng)等費用，由乙方自行承擔，不得以房屋質(zhì)量問題向甲方提出任何要求;

　　4、乙方收房后，不得隨意改建和擴建，若因此產(chǎn)生違規(guī)建筑，導致受到處罰或強制拆遷等后果，均與甲方無關(guān)，一概由乙方承擔;

　　5、乙方須承擔政策及城市規(guī)劃風險，與甲方無關(guān)。

　　七、違約責任

　　1、乙方逾期付款，則按其逾期付款金額以每日千分之一計算違約金支付給甲方，逾期超過30天，甲方有權(quán)單方解除本合同。解約后，乙方已付房款不退。

　　2、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。

　　八、其他約定

　　本合同一式四份，甲方、乙方、中間人各一份，簽字生效。

　　甲方：__________________乙方：_________________________

　　代表人：________________身份證號碼：____________________

　　_________年________月_______日_________年________月_______日

小區(qū)精裝單元房買賣合同 篇8

　　出售人：_____________，身份證號：______________________，住________________________

　　_____________，身份證號：_____________________，住________________________

　　購買人：_____________，身份證號：_____________________，住________________________

　　出售人與購買人就位于農(nóng)村的房屋買賣事項，經(jīng)充分、平等協(xié)商一致，自愿達成本合同。

　　一、本合同雙方當事人均為________市_______街道____________村__________組集體成員。

　　二、房屋情況：

　　1、本合同交易的房屋位于_____市_____街道_______________________________________________________________;

　　2、房屋結(jié)構(gòu)為大門朝南落地式帶院子;房屋共二層帶閣樓，左右隔墻與他人共用;

　　房屋總占地面積約為_________，其中房屋占地約為___________，院子占地面積__________，

　　其他：__________________________________________________________________________________________________

　　3、該交易房屋由出售人全額出資建造，使用的土地為______村_____組集體土地，并征得其他村民和村集體同意，可以長期占有、使用。該房屋在交易前為出售人完整所有、占有、使用，并可以出售轉(zhuǎn)讓該房屋。

　　三、為保證本合同切實履行以及房屋的交付使用，出售人保證并承諾如下：出售人自愿根據(jù)本合同條款將本合同項下房屋售予購買人，對此不反悔;本合同項下房屋質(zhì)量符合居住需要，不存在任何質(zhì)量瑕疵;本合同項下房屋與他人及村集體不存在經(jīng)濟糾紛，出售人僅將該房屋售予購買人;該房屋售予購買人后，該房屋的所有權(quán)益歸購買人，例如可以獲取的征地補償、拆遷補償?shù)?出售人愿意積極配合購買人辦理房屋產(chǎn)權(quán)的相關(guān)手續(xù)以及愿意積極配合購買人爭取和維護對該房屋的權(quán)益。

　　四、房屋價格：

　　1、本合同項下房屋交易價格為人民幣_______萬元，為固定不變價格。該價格包括了該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用、附屬設施的價值、合理的增值價值以及應當繳付的相關(guān)稅費。

　　2、購買人于本合同簽訂之日起三天內(nèi)一次性將萬元支付給出售人，支付方式為存入出售人以下銀行賬戶：

　　開戶銀行___________________________

　　賬戶名稱___________________________

　　帳號_______________________________

　　3、購買人存入購房款后并通知出售人后，出售人立即給購買人開具收款收據(jù)。

　　五、購買人根據(jù)第四條支付價款之日，出售人交付本合同項下房屋以及相關(guān)資料;購買人支付價款后不能正常占有、使用該房屋的，出售人應當承擔違約責任。

　　六、其他事項：

　　1、如果雙方就本合同事項發(fā)生爭議，雙方無法協(xié)商解決時應當首先請求本村村委會、所在街道辦事處協(xié)調(diào)解決。

　　2、雙方應當請至少兩名本村集體成員作為本次交易的見證人，并在本合同上簽字摁手印。

　　3、本合同正本一式六份，雙方各持三份;副本根據(jù)需要制作相應的份數(shù)，見證人每人保存副本一份。自雙方簽字摁手印之日起生效，并持續(xù)有效。

　　出售人：_____________

　　購買人：_____________

　　日期：_____________

小區(qū)精裝單元房買賣合同 篇9

　　合同編號：

　　出賣方(甲方)：法定代表人：

　　購房方(乙方)：身份證號碼：

　　關(guān)于乙方向甲方購房事宜，雙方經(jīng)協(xié)商，達成協(xié)議如下：

　　一、甲方將其開發(fā)的位于_____________________________________________房，建筑面積________平方米。該房單價為人民幣每平米_______元，總金額為人民幣____拾____萬____仟____佰____拾_____元整(__________元整)出售給乙方。乙方愿意以上述價格向甲方認購該房。

　　二、甲方承諾：自鑒定本協(xié)議起，________年____月____日之前，保證將該房屋按約定價格售給乙方。

　　三、自乙方將全部房款向甲方交納后，簽訂本協(xié)議。

　　四、該房設施有上水管、獨戶水表、獨戶電表、熱力公司供的大暖。

　　五、該房在乙方繳款時，未交納辦理產(chǎn)權(quán)證的有關(guān)稅費，將來如辦理產(chǎn)權(quán)證時，乙方應按有關(guān)規(guī)定另行繳納。

　　六、該房的日常管理及維修，由物業(yè)公司統(tǒng)一管理，乙方應按物業(yè)公司規(guī)定的費用按時繳納。

　　七、本協(xié)議壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份，自雙方簽字之日起即產(chǎn)生法律效力。

　　甲方：乙方：

　　甲方授權(quán)代表簽字(蓋章)：乙方授權(quán)代表簽字(蓋章)：

　　電話：電話：

　　簽訂日期：________年____月日簽訂日期：年____月____日

小區(qū)精裝單元房買賣合同 篇10

　　買方：身份證號碼：住所：

　　賣方：身份證號碼：住所：

　　第一條為房屋買賣有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商，訂合同如下，乙方自愿將下列房屋賣給甲方所有;房屋坐落于;買賣雙方均清楚該房屋產(chǎn)權(quán)及面積現(xiàn)狀，并確認該房屋是以現(xiàn)狀出售;

　　第二條甲乙雙方商定成交價格為人民幣;

　　甲方于該房屋辦理更名手續(xù)成功之時，將扣除履行合約保證金后的余款人民幣交付于乙方;

　　第三條乙方在該房屋更名成功當日將上述房屋交付給甲方。該房屋占用范圍內(nèi)土地使用權(quán)同時轉(zhuǎn)讓;

　　第四條乙方于甲方交清全部房款當日到房管部門及開發(fā)商辦理房屋更名手續(xù);

　　第五條違約規(guī)定：

　　買賣雙方規(guī)定，違約方應按照房屋成交價的0%，即人民幣作為違約金支付給守約方，若實際損失大于違約金時，違約方還應承擔賠償責任;

　　第六條逾期付款違約責任：

　　甲方如未按照本合同規(guī)定時間付款，按下列方式處理：按預期時間，分別處理

　　1、逾期在7日之內(nèi)，自本合同規(guī)定的應付款期限之第二日起至實際金額支付應付款之日止，甲方按日向乙方支付逾期房價總額的萬分之3的違約金，即人民幣，合同繼續(xù)履行;

　　2、逾期超過7日后，乙方有權(quán)解除合同。乙方解除合同的，甲方按房價總額的0%，即人民幣向乙方支付違約金。甲方愿意繼續(xù)履行合同的，經(jīng)乙方同意，合同繼續(xù)履行，自本合同規(guī)定的應付款期限之第二日起至實際金額支付應付款之日止，甲方按日向乙方支付逾期房價總額萬分之5的違約金，即人民幣;

　　第七條因合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第八條本合同經(jīng)當事人雙方簽字蓋章即生效，本合同一式兩份，當事人各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　電話：電話：

　　日期：日期：

小區(qū)精裝單元房買賣合同 篇11

　　出受人： (以下簡稱甲方)

　　聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：

　　買受人： (以下簡稱乙方)

　　家庭地址： 聯(lián)系電話：

　　甲、乙雙方本著自愿的原則，就所認購的商品房達成如下協(xié)議：

　　1、甲方開發(fā)位于市街的物業(yè)，現(xiàn)房出售。

　　2、甲方同意乙方采用分期付款的方式購買甲方開發(fā)的' ___ 棟 單元 號，建筑面積 平方米，單價為 元/平方米，總價為 元整。

　　3、分期付款方式

　　4、乙方應在本協(xié)議書簽訂后至 年 月 日前，帶齊相關(guān)資料到___物管處簽訂《商品房買賣合同》 ，同時交清購房款，乙方交付的購房首付款無息轉(zhuǎn)為購房款的一部分。

　　5、若乙方未在本合同第3條約定期限內(nèi)簽訂《商品房買賣合同》,則甲方有權(quán)將該物業(yè)另行出售，乙方購房首付款不予退還;甲方在本合同第3條約定的時間內(nèi)，若將乙方所認購物業(yè)另行出售，則甲方雙倍退還乙方所付購房款。

　　6、乙方保證本合同的姓名、身份證號、聯(lián)系方式準確、有效。否則，因此造成的責任及后果均由乙方承擔。

　　7、本合同如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可依法向人民法院起訴。

　　8、本合同壹式貳份(甲乙雙方各持壹份)，經(jīng)雙方蓋章或簽字即生效。雙方簽訂《商品房買賣合同》后本協(xié)議自動作廢。

　　甲方：

　　乙方(簽章)：

　　簽訂時間： 年 月 日

小區(qū)精裝單元房買賣合同 篇12

　　甲方： 乙方：

　　一、甲方 愿意將____市花園____區(qū)經(jīng)適房三室兩廳兩衛(wèi)，面積 平方米房子買給乙方 。

　　二、房款總價 元(人民幣)大寫： 元整，房款不包含進戶費用。

　　三、乙方付款程序

　　(1)乙方在上交購房資料同時付給甲方定金 元整，大寫： 元整。

　　(2)乙方在____市花園領(lǐng)取鑰匙時將剩余購房款 元，大寫： 元給甲方付清。

　　四、在簽訂購房合同之前所有房屋資料辦理過程由甲方負責，乙方協(xié)助。

　　五、在開發(fā)辦交鑰匙時，甲方負責為乙方辦理交鑰匙前一切資料。 甲乙雙方如未按以上條款履行，負相應法律責任。

　　甲方簽名： 乙方簽名：

　　擔保人簽名：

　　簽訂時間：________年____月____日

小區(qū)精裝單元房買賣合同 篇13

　　賣方：_______________(簡稱甲方)身份證號碼：_________________

　　買方：_______________(簡稱乙方)身份證號碼：_________________

　　在甲、乙雙方經(jīng)過協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購商服用房簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。

　　第一條、乙方同意購買甲方擁有的座落在________市________區(qū)________小區(qū)________號樓________號的商服用房，房照面積為_____________平方米。(詳見房產(chǎn)局頒發(fā)房屋所有權(quán)證________號)

　　第二條、商服用房交易總價格為人民幣________萬元整，過戶更名等費用由乙方承擔，本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣________整，作為首款，使用權(quán)歸乙方使用，________年________月________日前，付清剩余尾款拾陸萬元。雙發(fā)到相關(guān)部門過戶更名。

　　第三條、自本合同簽訂之日起，之后所產(chǎn)生的水、電、取暖等費用，由乙方支付，簽訂之日前如有所欠水、電、取暖等費用，由甲方結(jié)清。

　　第四條、甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，在規(guī)定日期內(nèi)沒能付清尾款，商服用房歸甲方所有，首款壹萬元歸甲方所有(不予退還)，若甲方違約，中途收回商服用房的使用權(quán)或轉(zhuǎn)賣他人，那么甲方需賠償乙方首付款的兩倍既給付乙方人民幣貳萬元整。

　　第五條、本合同附甲乙雙方身份證復印件，房產(chǎn)證復印件，結(jié)婚證復印件。

　　第六條、本合同一式兩份。甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　出賣方(甲方)_____________購買方(乙方)________________

　　身份證號碼：_______________身份證號碼：_______________

　　地址：_______________地址：_______________

　　電話：___________電話：______________

　　日期：_______________日期：_______________

小區(qū)精裝單元房買賣合同 篇14

　　出賣方：___________________________

　　地址：____________________________________

　　郵碼：_______________

　　電話：_______________

　　法定代表人：____________

　　職務：____________

　　購買方：___________________________

　　地址：____________________________________

　　郵碼：_______________

　　電話：_______________

　　法定代表人：____________

　　職務：____________

　　協(xié)議書：根據(jù)國家有關(guān)房產(chǎn)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。

　　第一條

　　乙方購買甲方座落在____市____街____巷____號的房屋棟間，建筑面積為____平方米。

　　第二條

　　上述房產(chǎn)的交易價格：

　　第三條

　　付款時間與辦法：

　　第四條

　　甲方應于____年__月__日前將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用。

　　第五條

　　稅費分擔

　　1.甲方承擔房產(chǎn)交易中房產(chǎn)局應征收甲方的交易額的____%的交易費;承擔公證費、協(xié)議公證費。

　　2.乙方承擔房產(chǎn)交易中房產(chǎn)局應征收乙方的交易額的____%的交易費，承擔房產(chǎn)交易中國家征收的一切其他稅費。

　　第六條

　　違約責任

　　1.乙方必須按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，應向甲方償付違約部分房產(chǎn)款____%的違約金。

　　2.甲方必須按期將房產(chǎn)交付乙方使用，否則，每逾期一天，應向乙方償付違約部分房產(chǎn)款____%的違約金。

　　第七條

　　本合同主體

　　1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。

　　2.乙方是____________單位，代表人是____________.

　　第八條

　　本合同經(jīng)國家公證機關(guān)____公證處公證。

　　第九條

　　本合同一式份。

　　甲方產(chǎn)權(quán)人各一份。乙方一份，________房產(chǎn)管理局、________公證處各一份。

　　第十條

　　本合同發(fā)生爭議的解決方式：

　　甲方簽名：________________年____月____日

　　乙方簽名：________________年____月____日

小區(qū)精裝單元房買賣合同 篇15

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意事項如下

　　1.甲方位于____________省____________市____________鎮(zhèn)在____________城第____________期新區(qū)倉庫____________號庫____________號倉庫壹間，面積____________平方轉(zhuǎn)讓給乙方，倉庫轉(zhuǎn)讓費人民幣____________元整，今后倉庫的所有使用權(quán)歸乙方所有，甲方無權(quán)干涉。

　　2.甲方在在____________城倉庫____________號庫____________號倉庫甲方負責協(xié)助辦理過戶給乙方名下，過戶手續(xù)費由乙方自己負責。

　　3.甲方和市場租賃合同有效期間____________年____________月____________日，乙方要補貼甲方租金____________個月人民幣____________元。

　　4.乙方付給甲方定金人民幣____________萬元，待甲方倉庫鐵絲網(wǎng)隔好，負責辦理過戶給乙方，乙方一次性付清給甲方后面的款項。

　　5.以上本協(xié)條項經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，雙方不得反悔，口說無憑協(xié)議為證，經(jīng)甲、乙雙方簽名生效，本協(xié)議有法律生效。本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方負責人：_________________

　　乙方負責人：_________________

　　____________年_______月______日

小區(qū)精裝單元房買賣合同 篇16

　　原告：_________，性別：____，____族，生于________年____月____日，住址：_____________________，身份證號：_____________________，聯(lián)系電話：_________________。

　　被告：___________公司，住所地：___________，電話：____________________。法定代表人：__________________，電話：________________________。

　　訴訟請求：風險提示：訴訟請求必須具體﹑明確，該寫的一定要寫，因為其事關(guān)法院審查的范圍。但千萬不可不加思考地亂要求，如果無相應的證據(jù)來支持你的主張，勢必遭到敗訴的后果，通常還會因此而向法院支付相應的訴訟費。另外，訴訟請求應提出具體的數(shù)額，不能籠統(tǒng)地說賠償原告的一切損失之類。雖然這是沒有爭議的，但并不等于在提出訴訟請求時多多益善，比較切合實際的請求數(shù)額，不僅可以減收訴訟成本，降低訴訟風險，而且有利于法院的調(diào)解和雙方當事人的和解，減少訟累。

　　一、確認原告_________與被告_________簽訂房屋買賣的合同無效。

　　二、要求被告返還購房款___元及利息。

　　三、本案訴訟費及其他與訴訟有關(guān)的費用由被告承擔。事實與理由風險提示：訴狀是個利劍，挑起戰(zhàn)爭。如果沒有寫好，那么勢必倒過來傷到自己。因此，要擺事實，講明道理，引用有關(guān)法律和政策規(guī)定，為訴訟請求的合法性提供充足的依據(jù)。擺事實，是要把雙方當事人的法律關(guān)系，發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過和現(xiàn)狀，特別是雙方爭議的焦點，實事求是地寫清楚。講道理，是要進行分析，分清是非曲直，明確責任，并援引有關(guān)法律條款和政策規(guī)定。________年____月____日，原告_________與被告___公司簽訂房屋買賣合同，合同內(nèi)容約定：原告購買被告___________公司將要建設的商品房，房屋總價款為___元，被告應于________年____月____日將房屋交付原告使用。原告方按合同內(nèi)容履行了支付價金義務，但是被告方____________公司卻以各種理由推辭，不履行合同。后經(jīng)查得知：被告___________公司所預售給原告的商品房至今仍未取得房屋預售許可證，并未建成。被告____________公司的欺詐行為為違約行為，嚴重侵害了原告的合法權(quán)益。綜上所述，為維護原告的合法權(quán)益，現(xiàn)依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國民事訴訟法》及其它相關(guān)法律的規(guī)定向貴院提起訴訟，望貴院明察，判如所請。此致______人民法院起訴人：________年____月____日風險提示：提起民事訴訟的原告負有舉證責任，要能夠舉出證明案情事實，支持自己訴訟主張的各種證據(jù)等等。注意，列書證，要附上原件或復制件，如系摘錄或抄件，要如實反映原件本意，切忌斷章取義、并應注明材料的出處;列舉物證，要寫明什么樣的物品，在什么地方由誰保存著;列舉證人，要寫明證人的姓名、住址，他能證明什么問題等。另外，證據(jù)和證據(jù)來源，雖然法律規(guī)定必須提交，但提交時的說明應能簡就簡，盡可能在法律許可的范圍內(nèi)保留自己的殺手锏，在庭審辯論中占據(jù)主動。