通用貨物買賣合同（精選15篇）

通用貨物買賣合同 篇1

　　合同號:_______

　　日期:______________________________________________________

　　地點:______________________________________________________

　　買方:__________________ 賣方:__________________

　　地址:__________________ 地址:__________________

　　電報:__________________ 電報:__________________

　　電傳:__________________ 電傳:__________________

　　本合同由買方和賣方商訂。在合同項下，雙方同意按下述條款買賣下述商品：

　　第一條：品名、規格、數量及單價 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　　第二條：合同總值

　　第三條：原產國別及制造廠商

　　第四條：裝運港

　　第五條：目的港

　　第六條：裝運期

　　分運：

　　轉運：

　　第七條：包裝

　　所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途內陸運輸，防潮，防濕，防震，防銹，耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不妥善所致之任何損失均由賣方負擔。

　　第八條：嘜頭

　　賣給方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、此端向上、小心輕放、保持干燥等字樣及下列嘜頭：――――――――――

　　第九條：保險

　　在cif條款下：

　　由賣方出資按110%發票金額投保。

　　在cfr條款下：裝運后由買方投保。

　　第十條：付款條件

　　(1)買方在裝運期前30天，通過中國銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值――――%，計――――。該信用證在中國銀行――――行收到下列單證并核對無誤后承付(在分運情況下，則按分運比例承付)。

　　a。全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明運費已付、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。

　　b。商業發票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。

　　c。裝箱單一式四份，注明每包貨物數量，毛重和凈重。

　　d。由制造廠家出具并由賣立簽字的品質證明書一式三份。

　　e。已交付全套技術文件的確認書一式兩份。

　　f。裝運后即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。

　　g。在cif條款下：

　　全套按發票金額110%投保――――的保險單。

　　(2)賣方在裝運后10天內，須航空郵寄三套上述文件(f除外)，一份寄給買方，兩份寄目的港中國對外貿易運輸公司。

　　(3)中國銀行在收到合同――――中規定的，由雙方簽署的驗收證明后，在――天內，承付合同金額的百分之――，金額為――――。

　　(4)按本合同第15條和18條，規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

　　(5)所有發生在中國境內的銀行費用應由買方承擔，所有發生在中國境外的銀行費用均由賣方承擔。

　　第十一條：裝運條件

　　(1)賣方必須在裝運前四十天向買方通知預訂的船名及其運輸路線，供買方確認。

　　(2)賣方必須在裝運前二十天通知買方預計發貨時間，合同號，發票金額，發運件數及每件的重量和尺碼。

　　(3)賣方必須在裝船完畢后四十八小時內，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重，發票金額，船名和啟運日期。

　　(4)如果任一單件貨物的重量達到或超過20噸，長12米，寬2。7米，高3米，賣方須在裝船前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。

　　(5)在cfr條款下：

　　如果由于賣方未及時按11條第(3)款執行，以致買方未將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。

　　(6)在目的港卸貨和內陸運輸的一切費用由買方承擔。

　　第十二條：技術文件

　　(1)下述全套英文技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發運：

　　a。基礎設計圖。

　　b。接線說明書，電路圖，氣/液壓連接圖。

　　c。易磨損件的制造圖紙和說明書。

　　d。零配件目錄。

　　e。安裝、操作和維修說明書。

　　(2)此外，在簽訂合同60天內，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條款(1)中規定的技術文件。

　　否則，買方有權拒開信用證或拒付貧款。

　　第十三條：保質條款

　　賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造，嶄新，未曾使用，并在各方與合同規定的質量、賣方。

通用貨物買賣合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　一、由乙方向甲方提供_公司(以下稱榮達公司)月度材料采購計劃，由甲方與榮達公司洽談簽訂貨物買賣合同。

　　二、合同簽訂后的組織進貨、供貨、結算、回款等一切銷售事宜，由甲方直接與榮達公司進行，乙方不再參與。

　　三、甲方按榮達公司提供金額的15%向乙方支付居間費用，于每次向榮達公司開據發票進行財務掛賬后的十天內全額支付給乙方，每超期一天按逾期金額的1%加付違約金。(乙方無需向甲方提供居間費用的發票)

　　四、供貨的質量以及供貨合同的履行過程中產生的一切責任，或者經濟損失均由甲方負責，與乙方無關。

　　五、乙方居間活動中產生的居間費用由乙方自行承擔，甲方不予支付。

　　六、甲方不得繞過乙方或者隱瞞與榮達公司發生買賣業務，必須每月向乙方通報業務金額，否則乙方有權查詢甲方在榮達公司財務掛賬情況，按甲方與榮達公司發生的供貨金額向乙方支付居間費用。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

通用貨物買賣合同 篇3

　　買方：____________________________________

　　地址：____________________________________

　　郵碼：____________________________________

　　電話：____________________________________ 

　　法定代表人：______________________________

　　賣方：____________________________________

　　地址：____________________________________

　　郵碼：____________________________________

　　電話：____________________________________ 

　　法定代表人：______________________________

　　經買賣雙方在平等、互利原則上協商一致，達成本合同各條款，共同履行：

　　第一條貨物名稱：____________________

　　第二條產地：____________________

　　第三條數量：____________________

　　第四條商標：____________________

　　第五條價格：____________________

　　第六條包裝：____________________

　　第七條付款方式：______________________________（以時間為條件）

　　第八條運輸：________________________________________（是否要保險）

　　第九條定金：________________________________________（不得超過總金額的20%）

　　第十條應附的單據 

通用貨物買賣合同 篇4

　　買方：(下稱甲方)

　　地址：

　　郵編：____________傳真：

　　電話：____________電子郵箱：

　　賣方：(下稱乙方)

　　地址：

　　郵編：____________傳真：

　　電話：____________電子郵箱：

　　甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

　　第一條名稱、品種、規格和質量

　　1、名稱：

　　2、品種：

　　3、規格：(應注明產品的牌號或商標)。

　　4、質量，按下列第_________項執行：

　　(1)按照_________標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

　　(2)按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式，附件略)。

　　(3)按雙方商定要求執行，具體為：_________(應具體約定產品質量要求)。

　　第二條數量和計量單位、計量方法

　　1、數量：________

　　2、計量單位和方法：__________

　　3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：____________

　　第三條包裝方式和包裝品的處理：_________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。

　　第四條交貨方式：

　　1、交貨時間：_______

　　2、交貨地點：_______

　　3、運輸方式：_______(注明由誰負責代辦運輸)。

　　4、保險：_______(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。

　　5、與買賣相關的單證的轉移：___________

　　第五條驗收：

　　1、驗收時間：_______

　　2、驗收方式：______(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例)。

　　3、驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

　　第六條價格與貨款支付：

　　1、單價：____;總價：_________(明確幣種及大寫)。

　　2、貨款支付：貨款的支付時間：____________;貨款的支付方式：____________;運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________;

　　3、預付貨款：________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

　　第七條提出異議的時間和方法：

　　1、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

　　2、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3、乙方在接到甲方書面異議后，應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第八條甲方違約責任：

　　1、甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

　　2、甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

　　3、甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

　　4、甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

　　5、甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

　　6、甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

　　7、其它約定：_____________、

　　第九條乙方的違約責任：

　　1、乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

　　2、乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

　　3、乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

　　4、乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

　　5、乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

　　6、貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

　　7、乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后__日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。

　　8、其它：_______________

　　第十條不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后___日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　第十一條爭議解決：凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會，按照申請仲裁時該會實行的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

　　第十二條附加條款：

　　1、__________________;

　　2、__________________;

　　3、__________________。

　　第十三條其它事項：

　　1、按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后__日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

　　2、約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

　　3、本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

　　4、合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　5、雙方來往函件，按照合同規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更后的___日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。

　　6、本合同正本一式___份，雙方各執___份;合同副本一式__份，分送______等單位。

　　甲方：

　　受權代表：(簽字)

　　委托代理人：(簽字)

　　乙方：

　　受權代表：(簽字)

　　本合同于____年____月____日訂立于(地點)

通用貨物買賣合同 篇5

　　買方(甲方)： _________ _________ _________　　賣方(乙方)：_________ _________ _________　　簽約地點：_________ _________ _________　　簽約日期：________年____月____日　　買方：(甲方)_________ _________ _________　　合同編號：_________ _________ _________　　賣方：________年____月____日(乙方)　　簽約地點：_________ _________ _________　　甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》及其他相關法律法規之規定，本著平等、自愿、互利的原則，就 (項目編號： )項目貨物供應及相關服務的要求,經雙方協議一致，簽訂本合同。　　

　　一、貨物明細及附件：　　

　　1.1貨物報價一覽表： 貨物名稱 型號定做產品描述 數量 單位 單價 金額　　定制家具　　

　　1.2貨物描述及附件說明：　　甲方購買乙方提供的家具及相關服務，本合同中家具的類型、規格、顏色、材質、數量等有關描述詳見合同附件： 報價明細表。　　

　　二、標的：　　合同總額(人民幣)： 元，大寫 ;　　

　　三、付款條件：　　

　　3.1合同定金款：合同總額的 30 %即(人民幣)： 元 (大寫： )于 支付;　　

　　3.2 合同余款：合同總額的70 %即(人民幣)： (大寫： )于 甲方 支付;　　

　　3.3以上款項均以 方式(轉賬支票、現金、電匯)支付，所有款項均按乙方規范名稱支付。電匯和支票應填寫乙方單位名和開票日期，所有款項均由乙方書面指定的財務人員(非業務經辦人)收取，未經書面確認,甲方不支付款項,若乙方未按本條款約定而造成損失則全部責任由乙方承擔。　　

　　3.4 報價含安裝費(甲方只提供差旅費)，含40元米布藝款。　　

　　3.5附則： 家具的包裝為乙方正常外省包裝，如需特殊包裝、木架等，乙方不得另收取費用)。　　

　　四、交貨及驗收：　　

　　4.1交貨地點： 甲方負責 ;　　

　　4.2交貨方式：甲方負責 ;

　　4.3交收貨期： 交貨。　　

　　4.4甲方應在乙方到貨后 天內在貨物驗收單上簽字確認(若分批送貨，則分批簽收)，逾期 天以上未予簽收，視為乙方已按全數交貨;　　

　　4.5交貨安裝場地：為保證安裝質量和工期等，由乙方負責代辦物流運輸，運費由甲方支付。　　

　　4.6驗收按第五條有關規定質量標準進行驗收;　　

　　4.7驗收發現不合格的貨物，甲方應提出書面異議，列明不合格的項目、數量及處理建議，對于驗收后經雙方確認為不合格的，乙方應視具體情況及時予以修理或更換。　　

　　五、產品質量標準及質量保證：　　

　　5.1乙方保證產品質量必需符合國家、行業標準和需方要求;　　

　　5.2乙方必須嚴格按照甲方所確認產品款式(包括材質、造型、色號、面料)、規格、數量、質量進行生產，生產物料不含人體有害物質并符合國家相關環保標準，否則乙方承擔第三方給予甲方的違約責任;　　

　　5.3甲方對家具功能設計有特殊要求的，乙方應按雙方設計人員技術交底的要求制造，使家具滿足技術交底的要求;　　

　　5.4由乙方提供設計的定做產品或異形產品，應符合雙方確認的設計圖紙及相關的描述。甲方未予圖紙等技術性確認的，按乙方設計標準生產。　　

　　5.5家具的質量保證期為________年，質量保證期從家具驗收合格之日算起，在責任期內，對于因產品本身質量問題造成的損壞，乙方負責維修(甲方只提供差旅費)，經三次以上不能修復或雙方確認無法修復時，乙方予以更換。對于甲方使用不當或自行拆遷、搬移而造成的產品損壞，乙方負責維修或更換，只收取材料費。乙方應作好安全管理工作，在本合同執行期間，乙方工作人員發生的一切安全事故和意外由乙方承擔責任。　　

　　六、雙方責任：　　

　　6.1乙方所交付產品、型號、規格、質量不符合合同規定的，乙方應視家具具體情況予以修理或更換，并自行承擔因修理、更換而造成的損失和費用;　　

　　6.2合同簽訂后，若乙方因自身原因未能如期交付貨物，乙方須按合同總價的5%與累計延誤天數相乘得之款項目賠償需方，關承擔連帶損失。如大量產品質量均達不到供貨標準，甲方有權單方解除合同，且乙方應雙倍返回甲方已付的貨款。如出現退貨情況，全部責任由乙方承擔;　　

　　6.3甲方未按規定的金額和時間向乙方支付貨款，每逾期支付一天，應承擔應付未付金額千分之三的逾期違約金。　　

　　6.4乙方在家具安裝過程中，如家具在運輸途中出現損壞、遺失，由乙方負責維修或按本合同要求重新制作。　　

　　七、免責條款：　　若甲、乙雙方的任何一方由于不可抗力(包括天災、意外事故、交通運輸、政府法令等特殊客觀事件)原因造成不能及時履行或不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能及時履行的理由，在取得有關證明后，允許延期履行、部分履行或不履行合同，并根據情況，免除相應責任。　　

　　八、因執行合同發生爭議，由當事人雙方友好協商，協商不成的提交乙方所在地的人民法院裁決或仲裁機構仲裁。　　

　　九、本合同自雙方代表簽字蓋章之日起即生效，保修期滿結清款項后失效。合同執行期內，合同如有未盡事宜，須由雙方協商，簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。本合同附件為合同不可分割部分，經雙方單位蓋章或雙方代表簽字后與合同一并生效。自合同簽訂后，為方便高效工作，凡是關于產品設計、顏色、規格、款式以及　　關于送貨安裝及付款通知等有關需甲方書面確認的事項，經傳真確認后均為有效附件。　　

　　十、本合同共 份，甲方執 份，乙方執 份，均具同等法律效力。　　十

　　一、附則：　　甲方(蓋章): _________ _________ _________ 乙方(蓋章):_________ _________ _________　　辦公地址: _________ _________ _________ 辦公地址:_________ _________ _________　　辦公電話: _________ _________ _________ 辦公電話:_________ _________ _________　　傳 真: _________ _________ _________ 傳 真:_________ _________ _________　　法人代表(簽字): _________ _________ ______ 法人代表(簽字):_________ _________ _________　　手 機:_________ _________ _________ 手 機: _________ _________ _________　　受委托代表(簽字):_________ _________ _________　　受委托代表(簽字):_________ _________ _________　　電 話:_________ _________ _________ 開戶銀行:_________ _________ _________　　手 機:_________ _________ _________　　開戶賬號: _________ _________ _________ 簽約_________ _________ ____日期:________年____月____日　　簽約日期: ________年____月____日

通用貨物買賣合同 篇6

　　合同編號： )　　出賣人(甲方)：身份證號碼：　　買受人(乙方)： 身份證號碼：　　根據中華人民共和國有關法律、法規和本市有關規定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經協商一致訂立本合同，以資共同遵守。　　

　　第一條 甲方現將長期出讓一幢房屋，具體狀況如下：　　房屋位于____縣邱第 棟第 號，建筑面積為 平方米。轉讓相關關系(包括抵押、相鄰、租賃等其他關系)房屋平面圖、四至范圍情況及交房標準（詳見附件）。　　

　　第二條 甲方保證已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關系，乙方對甲方上述轉讓的房屋具體狀況充分了解，自愿買受該房地產。　　

　　第三條 付款方式分為一次性付清和分期付款。可供乙方選擇。　　一次性付清優惠 %優惠價為 元(大寫： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整)　　分期付款首付定金元；一層封頂付總價格30%，為 元(大寫： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整)；主體　　封頂付總價格30%，為 元(大寫： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整)；交房時付清余款，為 元(大寫： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整)。　　

　　第四條 甲方轉讓房地產時，土地使用權按下列第 款辦理。 (

　　一) 該房屋占用的國有土地使用權的使用年限從年____月____日起至________年____月____日止。　　甲方將上述房地產轉讓給乙方后，出讓合同載明的權利、義務一并轉移給乙方。　　(

　　二)按照中華人民共和國法律、法規、規章及有關規定，【可以不 辦理】【應辦理】土地使用權出讓手續的，應由【甲方】【乙方】按規定【將轉讓房地產所獲收益中的土地收益上繳國家】【辦理土地使用權出讓手續并繳納土地使用權出讓金】。　　

　　第四條 甲、乙雙方同意，甲方于________年____月____日前騰出該房屋并通知乙方進行驗收交接。乙方應在收到通知之日起的____日內對房屋及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗后【簽訂房屋交接書】【甲方將房屋鑰匙交付給乙方】【 】為房屋轉移占有的標志。　　

　　第五條 甲方承諾，自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接期間，凡已納入本合同附件二的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的，應按被損壞、或被拆除的房屋裝飾及附屬設施。　　【價值 元】向乙方支付違約金。　　

　　第六條 甲、乙雙方確認，自本合同簽訂之日起的____日內，　　【甲乙雙方共同】【委托甲方】【委托乙方】【委托 】向房地產　　交易中心申請辦理轉讓過戶手續。　　上述房地產權利轉移日期以 【市】【區】【縣】　　房地產交易中心受理該房地產轉讓過戶申請之日為準，但房地產交易中心依法作出不予過戶決定的除外。　　甲方承諾，在乙方或者委托他人辦理轉讓過戶時，積極給予協助。 由于甲方故意拖延或者不及時提供相關材料的，乙方按本合同

　　第十條追究甲方的違約責任。　　

　　第七條 上述房地產風險責任自該房地產【權利轉移】【轉移占 有】之日起轉移給乙方。　　

　　第八條 本合同生效后，甲、乙雙方應按國家及本市的有關規 定繳納稅、費。　　在上述房地產【權利轉移】【轉移占有】前未支付的物業管理費、 水、電、燃氣、通信費等其他費用，按本合同附件四約定支付。【權利轉移】【轉移占有】后該房地產使用中所發生的費用，按本合同附件四約定支付。　　

　　第九條 乙方未按本合同約定期限付款的，甲、乙雙方同意按 下列第 款內容處理。　　

　　一、每逾期____日，乙方應向甲方支付逾期未付款的 ％的違約 金，合同繼續履行。　　

　　二、乙方逾期未付款，甲方應書面催告乙方，自收到甲方書面催 告之日起的____日內，乙方仍未付款的，甲方有權單方解除合同，并 書面通知乙方，自收到通知之日起的____日內乙方未提出異議，合同　　即行解除。甲方可從乙方已付款中扣除乙方應向甲方支付逾期未付款 ％的違約金，余款返還給乙方，已付款不足違約金部分，乙方應在接到書面通知之起____日內向甲方支付。若乙方違約給甲方造成經濟損失的，甲方實際經濟損失超過乙方應支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額應由乙方據實賠償。　　

　　第十條 甲方未按本合同約定的期限將上述房地產交付（包括　　房地產交接及房地產權利轉移）給乙方，甲、乙雙方同意按下列第 款內容處理。　　

　　一、每逾期____日，甲方應向乙方支付已收款 ％的違約金，合 同繼續履行。　　

　　二、甲方逾期未交付房地產，乙方應書面催告甲方，自收到乙方 書面催告之日起的____日內，甲方仍未交付房地產的，乙方有權單方 解除合同，并書面通知甲方，自收到通知之日起的____日內甲方未提 出異議，合同即行解除。甲方除應在收到書面通知之日起____日內向 乙方返還已收款和利息(自乙方支付房款之日起至解除合同之日止)外，還應按已收款的 ％向乙方支付違約金。若甲方違約給乙方 造成經濟損失的，乙方實際經濟損失超過甲方應支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額應由甲方據實賠償。　　

　　第十一條 經甲、乙雙方協商一致，在不違反有關法律、法規的前提下，訂立的補充條款或補充協議，為買賣合同不可分割的一部份。本合同補充條款與正文條款不一致的，以補充條款為準。

　　第十二條 本合同自【甲、乙雙方簽訂】【 公證處公證】【 】之日起生效。　　

　　第十三條 本合同適用中華人民共和國法律、法規。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發生爭議，應協商解決，協商不能解決的， 提交上海仲裁委員會仲裁（不愿意仲裁，愿意向人民法院起訴的，請將此條款劃去）。　　

　　第十四條 本合同一式 份，甲、乙雙方各執 份，和 【市】【區】【縣】房地產交易中心各執一份。【【必備】買賣合同范X9篇

通用貨物買賣合同 篇7

　　立契約書人_________________實業有限公司（以下簡稱甲方）__________陶瓷有限公司（以下簡稱乙方），雙方茲就買賣茶具事宜，訂立本件契約，條款如下：

　　一、?買賣標的：____________________。（樣式、規格另行列表）

　　二、?價金：__________組人民幣__________?元整，__________每組__________元整，合計__________?元整。

　　三、?送貨地點：甲方公司所在地或其所指定的地點。

　　四、?送貨日期：乙方應于訂約后一個月內按甲方指定的地點、組數如期送達。如有遲延，應依遲交部分的貨款每按千分之二計罰違約金，乙方不得有異議。

　　五、?清償費用：原則上運送費、包裝費由乙方負擔。惟甲方所指定送貨地點不在__________市__________縣兩界內，按實際里程數每公里__________元酌收運送費用。

　　六、?甲方或其指定受領之人世間于受領第一條的茶具后，應即時驗收。____________________如有瑕疵，應于受領后七天內以書面通知乙方更換，逾期乙方不負瑕疵擔保責任。

　　七、?甲方應憑乙方所開出的統一發票及送貨簽收單將貨款一次付給乙方。

　　八、?本契約一式二份，甲乙雙方各執一份為憑。

　　買方（甲方）：________________

　　公司地址：____________________

　　代表人：______________________

　　住址：________________________

　　身份證統一號碼：______________

　　營業執照號碼：________________

　　賣方（乙方）：________________

　　公司地址：____________________

　　代表人：______________________

　　住址：________________________

　　身份證統一號碼：______________

　　營業執照號碼：________________

　　__________年_______月_______日

通用貨物買賣合同 篇8

　　出賣人：_________(以下簡稱甲方)。

　　買受人：_________(以下簡稱乙方)。

　　茲為_________貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條 乙方向甲方訂購_________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物_________件，甲方應于____日內交付乙方。

　　第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于____日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

　　第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

　　第四條 買賣貨款議定每件人民幣_________元，共人民幣_________元于甲方，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條 乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應付賠償之責。

　　第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。

　　第七條 貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。

　　第八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第九條 其他約定事項：_________　　本合同一式_________份，甲、乙雙方各執_________份為憑。

　　出賣人(甲方)(簽章)：_________

　　買受人(乙方)(簽章)：_________　　________年____月____日

　　________年____月____日　　簽訂地點：_________

通用貨物買賣合同 篇9

　　訂立合同雙方：

　　供方：______

　　需方：______

　　供需雙方本著平等互利、協商一致的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執行。

　　第一條　商品名稱、種類、規格、單位、數量:

　　第二條　商品質量標準

　　商品質量標準可選擇下列第__項作標準：

　　1.附商品樣本，作為合同附件。

　　2.商品質量，按照____標準執行。(副品不得超過__%)。

　　3.商品質量由雙方議定。

　　第三條　商品單價及合同總金額

　　1.商品定價，供需雙方同意按____定價執行。如因原料、材料、生產條 件發生變化，需變動價格時，應經供需雙方協商。否則，造成損失由違約方承擔經濟責任。

　　2.單價和合同總金額：_________。

　　第四條　包裝方式及包裝品處理_______。

　　(按照各種商品的不同，規定各種包裝方式、包裝材料及規格。

　　供方：______

　　需方：______

通用貨物買賣合同 篇10

　　買方：__________________________

　　賣方：__________________________

　　買方經辦人：____________________

　　賣方經辦人：____________________

　　買方E-Mail：____________________

　　賣方E-Mail：____________________

　　合同簽定地點：__________________

　　用戶編碼：______________________

　　合同簽定時間：__________________

　　合同編碼：______________________

　　買賣雙方經友好協商，達成以下協議：

　　1.產品名稱、型號及規格、數量、到貨期、單價及運輸費、包裝費、保險費、合同總金額

　　序號

　　產品名稱

　　產品型號及規格

　　單位

　　數量

　　到貨期

　　單價(人民幣￥)(單位：元)

　　金額(人民幣￥)(單位：元)

　　1

　　2

　　3

　　4

　　5

　　運費費用：

　　包裝費用：

　　運輸貨物保險費用：

　　合同總金額(大寫)：

　　合計(小寫)：

　　2.產品驗收

　　質量標準：產品驗收質量標準按生產廠家的產品質量標準執行。

　　對于賣方出售給買方的貨物賣方保證：均為上述標明的原廠家生產或原廠家認可的產地制造的產品。均不得有曾使用過的產品、殘次品、不合格產品。

　　買方如發現產品存在質量問題，在收到貨物后____天內應及時向賣方反映，并發給賣方對產品質量質疑的書面意見，賣方應根據買方的要求及時與生產廠方聯系，并負責最終妥善解決。

　　3.交貨地點：買方填寫 ____________________________________________________

　　4.發運方式及運輸

　　保險的價格計算：

　　買方選擇發運方式：

　　○特快專遞：小于等于200克20元，雜費10元，共計30元（起價）。以后每超過200克再加10元。

　　○航空快遞：小于等于500克20元，雜費10元，共計30元（起價）。以后每超過500克再加10元。

　　○平郵包裹：小于等于1千克20元，雜費10元，共計30元（起價）。以后每超過1千克再加10元。

　　○航空運輸：小于等于45千克40元，雜費20元，共計60元（起價）。以后每超過1千克再加10元。

　　○鐵路快運：小于等于5千克40元，雜費20元，共計60元（起價）。以后每超過1千克再加10元。

通用貨物買賣合同 篇11

　　甲方（賣方）：趙　　乙方（買方）：張　　甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下合同條款：　　

　　一、甲方自愿將坐落在 ____市____區 渝州路 2小區3號樓 4單（建筑面積120平方米，儲藏室40 平方米，產權證號100X5420）房地產出賣給乙方，并將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方（附房產證復印件及該房產位置圖）。　　

　　二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ；即人民幣小寫100元 。　　

　　三、乙方在簽訂本合同時，支付定金三十萬元整 ，即小寫300000元 。　　

　　四、乙方支付定金之日起 2個月內，向甲方支付首付款（定金從中扣除），首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付（有關期限和程序按照所在按揭銀行規定辦理）。　　

　　五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權（已交納土地出讓金）。　　

　　六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由 甲方承擔。　　

　　七、乙方支付首付款后，甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續，待房產過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款余額。　　

　　八、甲方應在1個月 前將該房產交付乙方；屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租住、使用；無欠賬，如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。　　

　　九、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款，該方應向對方支付五十萬 元的違約金；一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款，每逾期____日，應向對方支付五十元罰金，逾期____日視為毀約；如因政府及銀行規定，本合同涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除，不適用本條款。　　

　　十、交付該房產，甲方不得損壞該房產的結構、地面和墻壁及不適移動的物件，并將抽風機一臺（型號：100X8485），空調兩臺（型號：015X8549 ），熱水器（型號：109X4554），浴霸（型號：102X6985），飲水機（型號：108X9264），音響兩臺（型號：258695 ），涼衣架，房內燈具，前后門窗窗簾、電腦桌一張，櫥衛設施， 等讓與乙方（含在房屋價值內）。　　十

　　一、本協議一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。　　十

　　二、附加條款：　　1、轉讓過后，甲方不的以任何借口干涉乙方對房屋的修改。　　甲方（賣方）：趙 （印） 身份證號：　　住址：____市____區歇臺子長石村24號 電話：________年____月____日　　乙方（買方）：張 （印）身份證號：　　住址：____省____市南XX23號 電話

通用貨物買賣合同 篇12

　　本合同由以下雙方當事人訂立：

　　甲方： ;(以下簡稱“甲方”)

　　地址：

　　乙方： ;(以下簡稱“乙方”)

　　地址：

　　雙方本著友好、平等、互利、自愿、誠實、信用的原則，就甲方委托乙方購買二手機械等事宜，達成如下合同條款：

　　一、委托內容

　　第一條 乙方從甲方處購買________ 壓路機壹臺，總價_______元整。

　　甲方收到乙方定金 元整后甲方負責調試整修費用由乙方承擔，剩余貨款_______元整付清后方可提車，如違約乙方所交定金不予退回。

　　第二條 此車屬二手車，無三包服務，甲方可提供技術咨詢。

　　第三條 甲方提供的_______壓路機配置為_______發動機，發動機號：_______，出廠編號： _______

　　第四條 乙方付清全部購車款后才具有該設備的所有權。 若有異議，甲乙雙方應先協商，協商不成由甲方所在地人民法院調解。

　　二、違約責任

　　1.合同簽訂后如甲方終止合同，則定金不再退還，歸乙方所有。

　　2.甲方不能按時支付合同費用或不能按合同規定期限履行其義務，導致的工期延誤，其責任由甲方承擔。

　　3.除不可抗力原因外，若乙方因自身原因導致違約，退還總制作費的千分之一。

　　4.因不可抗力或者其他意外事件，或者使得本合同的履行不可能、不必要或者無意義的，任一方均可以解除本合同。遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本合同、解除或遲延履行本合同的，應將事件情況以書面形式通知另一方并向另一方提交相應的證明。

　　5.雙方當事人對本合同的訂立、解釋、履行、效力等發生爭議的，應友好協商解決;

　　協商不成的，則可向人民法院提起訴訟。

　　6.本合同簽訂后，經雙方當事人協商一致，可以對本合同有關條款進行變更或者補充但應當以書面形式確認。上述文件一經簽署，即具有法律效力并成為本合同的有效組成部分。

　　甲方：

　　乙方：

　　(蓋章)

　　(蓋章)

　　簽字日期：

　　簽字日期：

　　聯系人：

　　聯系人：

　　聯系電話：

通用貨物買賣合同 篇13

　　買方：____________(下稱甲方) 賣方：____________(下稱乙方)

　　地址：____________郵編：_____ 地址：____________郵編：_____

　　電話：____________傳真：_____ 電話：____________傳真：_____

　　電子郵箱：__________電子郵箱：__________

　　甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

　　第一條名稱、品種、規格和質量：

　　1、名稱、品種、規格：____________(應注明產品的牌號或商標)。

　　2、質量，按下列第項執行：

　　(1)按照_______標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

　　(2)按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)。

　　(3)按雙方商定要求執行，具體為：

　　_____________(應具體約定產品質量要求)。

　　第二條數量和計量單位、計量方法：

　　1、數量：________。

　　2、計量單位和方法：__________。

　　3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：____________。

　　第三條包裝方式和包裝品的處理：

　　_________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。

　　第四條交貨方式：

　　1、交貨時間：_______。

　　2、交貨地點：_______。

　　3、運輸方式：_______(注明由誰負責代辦運輸)。

　　4、保險：_______(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。

　　5、與買賣相關的單證的轉移：___________。

　　第五條驗收：

　　1、驗收時間：_______。

　　2、驗收方式：______(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例)。

　　3、驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

　　第六條價格與貨款支付：

　　1、單價：____;總價：_________(明確幣種及大寫)。

　　2、貨款支付：

　　貨款的支付時間：____________;

　　貨款的支付方式：____________;

　　運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________。

　　3、預付貨款：________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

　　第七條提出異議的時間和方法：

　　1、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

　　2、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3、乙方在接到甲方書面異議后，應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第八條甲方違約責任：

　　1、甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

　　2、甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

　　3、甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

　　4、甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

　　5、甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

　　6、甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

　　7、其它約定：_____________。

　　第九條乙方的違約責任：

　　1、乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

　　2、乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

　　3、乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

　　4、乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

　　5、乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

　　6、貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

　　7、乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后__日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。

　　8、其它：_______________。

　　第十條不可抗力：

　　任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后___日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　第十一條爭議解決：

　　凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會，按照申請仲裁時該會實行的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

　　第十二條附加條款：

　　1、__________________。

　　2、__________________。

　　3、__________________。

　　第十三條其它事項：

　　1、按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后__日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

　　2、約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

　　3、本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

　　4、合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　5、雙方來往函件，按照合同規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更后的___日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。

　　6、本合同正本一式___份，雙方各執___份;合同副本一式__份，分送______等單位。

　　甲方：__________ 乙方：____________

　　受權代表：(簽字)______ 受權代表：(簽字)_______

　　委托代理人：(簽字)_____ 委托代理人：

　　本合同于____年____月____日訂立于____(地點)

通用貨物買賣合同 篇14

　　房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀

　　上訴人(原審被告)：某某建設集團有限公司，住所地：某某市某某鎮。

　　法定代表人：某某 職務：董事長。

　　被上訴人(原審原告)：某某，男，漢族，19 年 月 日出生，住某某市某某區某某北路 號111室。

　　原審被告：某某建設集團有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。

　　負責人：某某，經理。

　　上訴請求：

　　1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決，發回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判。

　　2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。

　　事實和理由：

　　上訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書，現提起上訴。

　　一、該判決對被告的辯稱，存在遺漏和曲解。

　　該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發生的房屋買賣合同糾紛的法律關系是存在的，但對于原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的，且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱：要求某某公司與原告協商解決”，眾所周知要求調解不屬相對人抗辯，將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是，該判決卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導致了該判決認定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。

　　二、該判決認定事實錯誤。

　　(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中并無闡述，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購房款是現金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容，但該判決均未查明并列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。

　　(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢，不欠其工程款為解除合同的前題。可事實是，結算并未辦理完畢，且房屋買賣合同既然合法有效，解除合同與第三人結算款項并無直接因果關系。另：該判決認定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。

　　(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據，僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。并且，判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產生了質疑。

　　上訴人認為，未經當庭舉證、質證和法院認證的證據，不能作為定案的依據。

　　三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣合同糾紛，即便合同無效，也只須返還購房價款，至于雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在，且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據，該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責任，更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。

　　尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，并支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。上訴人認為，該判決，既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認，且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見，該判決顯失公平。

　　四、該判決程序違法。

　　本案案情復雜，不但涉及承攬工程款項的結算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決采用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決，那么，法院應當主持調解，并在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程，為何不是調解結案而是直接判決呢?對此，上訴人認為，原審法院對本案的判決，當事人有調解要求而法院不調解，那么顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認為，對本案的審判，原審法院存在程序上的違法也是明顯的。

　　綜上所述，本案原審判決存在認定事實不清，適用法律錯誤，程序違法的嚴重問題。為此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護上訴人的合法權益，支持上訴人的上訴請求!謝謝!

　　此致

　　某某市中級人民法院

　　上訴人： 某某建設集團有限公司

　　20年 月日

通用貨物買賣合同 篇15

　　合同號：_______

　　日期：______________________________________________________

　　地點：______________________________________________________

　　買方：__________________賣方：__________________

　　地址：__________________地址：__________________

　　電報：__________________電報：__________________

　　電傳：__________________電傳：__________________

　　本合同由買方和賣方商訂。在合同項下，雙方同意按下述條款買賣下述商品：

　　第一條：品名、規格、數量及單價

　　第二條：合同總值

　　第三條：原產國別及制造廠商

　　第四條：裝運港

　　第五條：目的港

　　第六條：裝運期

　　分運：

　　轉運：

　　第七條：包裝

　　所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途內陸運輸，防潮，防濕，防震，防銹，耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不妥善所致之任何損失均由賣方負擔。

　　第八條：嘜頭

　　賣給方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭：――――――――――

　　第九條：保險

　　在CIF條款下：

　　由賣方出資按110%發票金額投保。

　　在CFR條款下：裝運后由買方投保。

　　第十條：付款條件

　　(1)買方在裝運期前30天，通過中國銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值%，計該信用證在中國銀行行收到下列單證并核對無誤后承付(在分運情況下，則按分運比例承付)

　　a。全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。

　　B。商業發票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。

　　C。裝箱單一式四份，注明每包貨物數量，毛重和凈重。

　　D。由制造廠家出具并由賣立簽字的品質證明書一式三份。

　　E。已交付全套技術文件的確認書一式兩份。

　　F。裝運后即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。

　　G。在CIF條款下：

　　全套按發票金額110%投保的保險單。

　　(2)賣方在裝運后10天內，須航空郵寄三套上述文件(F除外)，一份寄給買方，兩份寄目的港中國對外貿易運輸公司。

　　(3)中國銀行在收到合同中規定的，由雙方簽署的驗收證明后，在天內，承付合同金額的百分之，金額為。

　　(4)規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

　　(5)所有發生在中國境內的銀行費用應由買方承擔，所有發生在中國境外的銀行費用均由賣方承擔。

　　第十一條：裝運條件

　　(1)賣方必須在裝運前四十天向買方通知預訂的船名及其運輸路線，供買方確認。

　　(2)賣方必須在裝運前二十天通知買方預計發貨時間，合同號，發票金額，發運件數及每件的重量和尺碼。

　　(3)賣方必須在裝船完畢后四十八小時內，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重，發票金額，船名和啟運日期。

　　(4)如果任一單件貨物的重量達到或超過20噸，長12米，寬2。7米，高3米，賣方須在裝船前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。

　　(5)在CFR條款下：

　　如果由于賣方未及時按11條第(3)款執行，以致買方未將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。

　　(6)在目的港卸貨和內陸運輸的一切費用由買方承擔。

　　第十二條：技術文件

　　(1)下述全套英文技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發運：

　　A。基礎設計圖。

　　B。接線說明書，電路圖，氣/液壓連接圖。

　　C。易磨損件的制造圖紙和說明書。

　　D。零配件目錄。

　　E。安裝、操作和維修說明書。

　　(2)此外，在簽訂合同60天內，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條款(1)中規定的技術文件。

　　否則，買方有權拒開信用證或拒付貧款。

　　第十三條：保質條款

　　賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造，嶄新，未曾使用，并在各方與合同規定的質量、賣方。

　　買方(簽章)：_________賣方(簽章)：_________

　　簽訂地點：___________簽訂地點：___________

　　_________年____月____日_________年____月____日