產權經適房買賣合同(精選33篇)
產權經適房買賣合同 篇1
甲方: 乙方:
一、甲方 愿意將____市花園____區經適房 號樓二單元 樓東戶三室兩廳兩衛,面積 平方米房子買給乙方 。
二、房款總價 元(人民幣)大寫: 元整,房款不包含進戶費用。
三、乙方付款程序
(1)乙方在上交購房資料同時付給甲方定金5萬元整,大寫:伍萬元整。
(2)乙方在____市花園領取鑰匙時將剩余購房款 元,大寫: 元給甲方付清。
四、在簽訂購房合同之前所有房屋資料辦理過程由甲方負責,乙方協助。
五、在開發辦交鑰匙時,甲方負責為乙方辦理交鑰匙前一切資料。 甲乙雙方如未按以上條款履行,負相應法律責任。
甲方簽名: 乙方簽名:
擔保人簽名:
簽訂時間:________年____月2____日
產權經適房買賣合同 篇2
出賣人:__________(以下簡稱甲方)身份證號:
買受人:__________(以下簡稱乙方)身份證號:
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿,協商一致前提下訂立本協議條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自愿將其單位房坐落于____太原___市__________路__________區__________號房屋__________間,建筑面積__________平方米以人民幣_______千_______百_______拾_______萬_______千_______百_______拾_______元整(¥________ 元)的價款出售給乙方。(含地下室)。
二、甲方出售給乙方的房屋東至__________,南至__________,西至__________,北至__________(附四至平面圖一張)。其房屋包括陽臺、走道、樓梯、衛生間、灶間及其他設備。
三、乙方支付甲方協議保證定金壹萬元,如甲方反悔本協議,雙倍賠償;如乙方反悔本協議,定金不退。
四、房屋價款乙方分 __________期付給甲方。第一期,在雙方簽訂買賣合同之日,付人民幣__________萬元;第__________期在交付房屋之日,付人民幣__________萬元。
五、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本合同發生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。在辦理房屋產權轉移過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權轉移給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的',不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響產權過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。甲方不包辦理房產證。但有關建房許可證、規劃證、土地使用證及其他相關證件歸甲方辦理,所需所有費用均有甲方負責承擔。
六、違約責任
1、甲方應當于20__年 月 日交付乙方房屋,甲方如不按合同規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過____五___個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償乙方經濟損失人民幣___ ____元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過___五____個月時,甲方有權解除合同。解約時,乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,并應賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,并賠償乙方的房屋裝修費用。
5、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。
七、本合同簽訂前,該房屋如有應繳納的一切稅收、費用,概由甲方負責。本合同發生的過戶登記費、契稅、估價費、印花稅由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定,各自承擔。本合同簽訂后,甲方對的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。
八、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納各項物業費用。本合同簽訂后,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;乙方買受后,如該房屋產權有糾葛,致影響乙方權利的行使,概由甲方負責清理,并賠償乙方損失。
九、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,并賠償乙方的房屋裝修費用。
十、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。
十一、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交______________________________________仲裁委員會仲裁。
2、依法向——區人民法院起訴。
八、其他約定九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
十二、本合同一式 份,甲乙方各執一份,見證人各一份。
立約人:
甲方: 電話:乙方: 電話:
簽訂日期:
產權經適房買賣合同 篇3
賣方:_______________________
買方:_______________________
買賣雙方根據中華人民共和國法律和_________,經過友好協商,自愿制定本房產轉讓合同,條款如下:
一、賣方有房產_________個單元座落在_________第_________座_________樓_________單元。合計面積_________平方米。現自原油將該房產賣給買方。售價為_________元整。
二、買方對上述房屋已核實,并審閱了房產權證書及有關資料后同意音樂會上述房產價款,買賣雙方一致自愿成交。
三、雙方在本合同上簽署時,買方當即將房產全部的價款交給賣方,賣方在收到該房產價款后,即將上述房產證書及有關資料交給買方。
四、雙方買賣成交后,即攜帶房產權證書到_________房地產權登記處辦理房產權轉移登記手續,該房產所有權即歸買方所有。
五、賣方所賣房產如有抵押、按揭等手續不清時,概由賣方負責,與買方無關。
六、買方在交付房產價款后,而賣方不能交房時,則賣方應即退回房產價款,并負責賠償買方損失。
七、本合同發生糾紛時應友好協商解決,如不能解決時,應提請_________仲裁機構仲裁或_________人民法院裁決。
八、本合同在雙方簽署后經_________公證處公證之日起生效。
九、本合同用鋼筆填寫的與印刷的文字具有同等效力。
十、本合同共_________頁,為一式三份,買賣雙方各執一份,_________公證處一份,均具同等效力。
賣方:_______________________
買方:_______________________
__年__月__日
產權經適房買賣合同 篇4
反訴原告:_________________李_____,女,漢族,19__________年__________月__________日出生,住所為上海市__________區__________路__________弄__________號_______________室。
反訴原告:_________________陳__________,男,漢族,19__________年_____月__________日出生,住所為上海市__________區__________路__________弄__________號_______________室。
反訴原告:_________________皇__________,女,漢族,19__________年__________月_____日出生,住所為上海市__________區__________路__________弄__________號_______________室。
反訴被告:_________________梅__________,女,漢族,19__________年_____月__________日出生,住所為__________省__________縣__________鎮__________村。
反訴被告:_________________陳__________,男,漢族,19__________年_____月__________日出生,住所為__________省__________縣__________鎮__________村。
反訴被告:_________________陳__________,女,漢族,19__________年__________月__________日出生,住所為__________省__________縣__________鎮__________村。
反訴原告就_____民三初字第_______________號一案,對反訴被告提出反訴。
反訴請求
1.判令反訴原告、反訴被告之間簽訂的《上海市房地產買賣合同》于20__年_____月_____日解除;
2.判令反訴被告支付反訴原告違約金人民幣16.4萬元;
3.本案訴訟費由反訴被告承擔。事實和理由:_________________20__年9月12日,陳__________、反訴被告在上海智恒房產居間下簽署了《上海市房地產買賣合同》,約定乙方以人民幣82萬元價格購買甲方名下位于上海市__________區__________路__________弄__________號_______________室房屋。該買賣合同附件三付款協議約定,乙方于簽訂房地產買賣合同當日支付首期購房款人民幣__________萬元;
第二期購房款乙方以申請銀行貸款人民幣__________萬元整形式支付,同時約定如貸款不足部分則用現金補足,并在過戶當天以現金或轉賬方式支付。以及約定乙方貸款審核通過須在本合同約定的過戶期限內辦理完畢。此后,反訴原告李_____代為收取房款人民幣__________萬元。
該買賣合同第六條規定在20__年__________月__________日之前,雙方共同向房地產交易中心辦理轉讓過戶手續。該買賣合同第九條第三項約定買方的違約責任即乙方未按本合同付款協議約定期限付款逾期超過10日后乙方仍未付款的,甲方有權單方解除合同,并追究乙方總房價20%的違約金;若乙方未在約定的期限內辦理該房屋過戶手續,如逾期超過20日,則甲方有權單方解除合同。陳__________為改善居住房屋條件,在同一中介居間介紹下反訴原告李_____、案外人張__________雙方訂立《上海市房地產買賣合同》,約定以人民幣8_____萬元價格購買張__________名下房屋。該買賣合同付款協議約定反訴原告李_____應于20__年__________月__________日前支付人民幣55萬元整,并辦理過戶手續。在20__年1_____月1_____日后,反訴原告李奕一直通過智恒房產催告反訴被告辦理過戶及付款手續,但反訴被告一直未通過銀行貸款審核,反訴原告曾通知反訴被告1_____月1_____日為最后付款期限,否則反訴原告將解除買賣合同。此后,反訴原告因支付張為平1_____萬元房款無力承擔陳根寶醫療費,直至20__年11月25日,在中介建議下反訴被告支付了人民幣_____萬元,但反訴被告仍未無力全額支付第二期購房款。
20__年11月30日,陳__________因病醫治無效死亡。20__年12月11日及14日,反訴原告李_____收到張為平《解除合同通知》。12月16日,反訴原告李_____約反訴被告在上海智恒房產平利店見面,將該《解除合同通知》交于反訴被告通知其解除雙方之間的房屋買賣合同,但反訴被告提出愿意做房價補償又反悔。20__年1月19日,反訴原告李_____被解約,承擔中介費 元。此后,案外人張__________簽署房屋買賣協議書,另行出售該房的價格為到手價人民幣99萬元。該房屋的另二位繼承人得知后,亦不同意繼續履行該買賣合同,欲繼承該房屋并繼續居住該處房屋。因此20__年1月26日,反訴原告委托律師發函通知反訴被告解除雙方簽訂的《上海市房地產買賣合同》,掛號信回執顯示,反訴被告于20__年2月1日簽收該解除函。基于上述事實,本律師認為,反訴原、被告之間訂立的《上海市房地產買賣合同》真實、合法、有效。根據該買賣合同第六條、第九條及付款協議和補充條款的約定,反訴被告最遲應于20__年10月18日前完成貸款審批手續,若貸款不足或未成功,應以現金方式于該日前補足。而反訴被告自稱20__年12月14日才完成貸款審批手續,系嚴重逾期違約,已經符合該買賣合同第九條第三款的約定行使了合同約定單方解除權,反訴原告解除合同可以同時主張房價款20%的違約金。特此,懇請貴院依法判如所請。此致
產權經適房買賣合同 篇5
出賣方:___________________________
地址:____________________________________
郵碼:_______________
電話:_______________
法定代表人:____________
職務:____________
購買方:___________________________
地址:____________________________________
郵碼:_______________
電話:_______________
法定代表人:____________
職務:____________
協議書:根據國家有關房產的規定,甲乙雙方經協商一致,簽訂本合同,以資共同信守執行。
第一條
乙方購買甲方座落在____市____街____巷____號的房屋棟間,建筑面積為____平方米。
第二條
上述房產的交易價格:
第三條
付款時間與辦法:
第四條
甲方應于____年__月__日前將交易的房產全部交付給乙方使用。
第五條
稅費分擔
1.甲方承擔房產交易中房產局應征收甲方的交易額的____%的交易費;承擔公證費、協議公證費。
2.乙方承擔房產交易中房產局應征收乙方的交易額的____%的交易費,承擔房產交易中國家征收的一切其他稅費。
第六條
違約責任
1.乙方必須按期向甲方付款,如逾期,每逾期一天,應向甲方償付違約部分房產款____%的違約金。
2.甲方必須按期將房產交付乙方使用,否則,每逾期一天,應向乙方償付違約部分房產款____%的違約金。
第七條
本合同主體
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________單位,代表人是____________.
第八條
本合同經國家公證機關____公證處公證。
第九條
本合同一式份。
甲方產權人各一份。乙方一份,________房產管理局、________公證處各一份。
第十條
本合同發生爭議的解決方式:
甲方簽名:________________年____月____日
乙方簽名:________________年____月____日
產權經適房買賣合同 篇6
賣方(甲方):__________ 身份證號碼:__________
買方(乙方):__________ 身份證號碼:__________
甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上達成以下協議:
一、甲方自愿將其位于________________號雜物房出售給乙方,該房屋所有權證號為邕房權證字第__________號,產權證面積為_______平方米。
二、甲、乙雙方約定上述雜物房的成交總價為人民幣____________元整(¥________)。房款由乙方在辦理完相關手續當日通過轉帳方式支付給甲方。
三、該房屋在移交前所發生的各項費用,由甲方負責在移交前結清,甲方還應積極配合乙方辦理相關手續。
四、甲方應保證該雜物房權屬清楚,無產權糾紛,符合買賣條件。該雜物房若發生與甲方有關的產權糾紛與債權債務的,概由甲方負責處理,并承擔相應的法律責任,由此給乙方造成的損失,由甲方賠償。
五、若開發商向乙方收回或封存該雜物房,由甲方將房款全額退還給乙方.
六、本合同在履行過程中發生爭議的,同合同當事人協商解決;協商不成的,可以向南寧仲裁委員會申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
七、本合同一式兩份,甲、乙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:__________ 乙方:__________
聯系電話:__________ 聯系電話:__________
現住址:__________ 現住址:__________
簽約日期:__________ 簽約日期:__________
產權經適房買賣合同 篇7
出賣人(甲方):
身份證號:
買受人(乙方)
身份證號:
居間方(丙方):
根據中華人民共和國有關法律、法規和本市有關規定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,經協商一致訂立本合同,以資共同遵守。
第一條 甲乙雙方通過貴州中房置業有限公司居間介紹,由乙方受讓甲方自有房屋產權及該房屋占用范圍內的土地使用權(以下簡稱房地產),房地產具體狀況如下:
(一)甲方依法取得的房地產權證號為: 。
(二)房地產座落:
(三)房地產建筑面積: 平方米。該房屋占用范圍內的土地使用權面積: 平方米。
(四)隨該房地產同時轉讓的設備及裝飾情況見本合同附件一。
(五)甲方轉讓房地產的相關關系(包括交房、租賃、戶口等其他關系)見本合同附件四。
第二條 甲方保證該房地產權屬無爭議,在將房地產出售前,已經與其配偶及房地產權證內的權利人協商一致,若出售后配偶再提出異議的,由權利人承擔法律責任,并已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關系,乙方對甲方上述轉讓的房地產具體狀況充分了解,自愿買受該房地產。
第三條 甲、乙雙方經協商一致,同意上述房地產轉讓價款為人民幣大寫:,小寫: 。(若與到產權處和地稅局申報的過戶價格有沖突的,以本合同協定的價格為實際成交價格)。
第四條 甲乙雙方的付款方式和付款時間由甲、乙雙方在本合同附件二中約定明確,乙方交付房價款后,甲方應開具收款憑證給乙方。
第五條 甲乙雙方的交房方式和交房時間由甲、乙雙方在本合同附件四中約定明確,甲方騰出該房屋并通知乙方進行驗收交接。乙方應對房屋及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗后甲方將房屋鑰匙交付給乙方。
第六條 甲方承諾,自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接期間,凡已納入
本合同附件一的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的,應按被損壞或被拆除的房屋裝飾及附屬設施估值雙倍向乙方支付違約金。
第七條 甲、乙雙方確認,在 年 月 日之前,甲乙雙方共同委托貴州中房置業有限公司向小河區房屋管理局申請辦理轉讓過戶手續(若遇特殊原因延長5個工作日),甲乙雙方不得以任何借口推諉拖延辦理房屋過戶手續,若到期未前來辦理過戶交易手續,按定金協議上的違約條款處理。
第八條 上述房地產交易產生的相關稅費、中介服務費、水、電、燃氣、通信費等與該房地產交易相關的其他費用的承擔和支付方式,按本合同附件三約定支付。
第九條 若乙方采取貸款方式購買該房地產,甲乙雙方有義務配合丙方為乙方辦理貸款手續,乙方須保證所提供的資料真實和銀行征信符合貸款條件,如因乙方資料不屬實或銀行征信不符合貸款條件造成的貸款未果,乙方應使用現金補齊所差房款,繼續履行該合同。
第十條 經甲、乙雙方協商一致,在不違反有關法律、法規的前提下,訂立的補充條款或補充協議,為買賣合同不可分割的一部份。本合同附件條款與正文條款不一致的,以本合同附件條款為準。
第十一條 本合同適用中華人民共和國法律、法規。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發生爭議,應協商解決,協商不能解決的,向人民法院提起訴訟。
第十二條 本合同一式叁份,甲、乙、丙三方各執壹份,簽字蓋章生效。
甲方(簽字):
電話:
乙方(簽字):
電話:
丙方(簽章):
置業顧問:
電話:
年 月 日
產權經適房買賣合同 篇8
賣方:____________
身份證號碼:____________________
買房:____________
身份證號碼:____________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿,誠實守信,協商一致前提下訂立本合同條款如下:
一、甲方自愿將其位于___________縣__________區_______________________________________的房屋以人民幣_____拾____萬___仟___佰___拾___元整的價款出售給乙方。
二、房屋的基本情況:
該房屋建筑面積_____平方米,套內建筑面積_____平方米,____室____廳,所在____層,室號______,房屋用途為______。
三、本合同簽訂后,甲方對該房屋的相關權益隨該房屋一并轉讓給乙方。甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接后發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任,乙方保證按期繳納各項物業費用。本協議簽訂后,甲方不得就房屋再與他人訂立《買賣合同》。
四、本協議簽訂時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應協助乙方辦理房屋產權過戶手續。其他稅費按有關法律規定負擔。
五、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,并賠償乙方的房屋裝修費用。
六、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方
七、本協議自雙方簽字或蓋章之日起生效。
本合同一式______份,甲乙方各執______份,見證人各一份。
甲方:__________________乙方:__________________
______年______月______日______年______月______日
見證人:__________________
______年______月______日
產權經適房買賣合同 篇9
甲方(售房人): 身份證號:
乙方(買房人): 身份證號:
見證人: 身份證號:
第一條甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
(一)座落于 ,建筑面積為 平方米;
(二)出售房屋的所有權證證號為: :
(三)房屋平面圖及其四至見房產證;
該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并轉讓。
該房屋的相關權益隨該房屋一并轉讓。
第二條甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條乙方在 前付給甲方定金(人民幣):
(大寫) 元,(小寫) 元。
上述定金在乙方最后一次付款時充抵房款在 時由甲方退還乙方。
第四條該房屋協議價格為(人民幣):
(大寫) 元,(小寫) 元。
房價款的支付方式和支付時間為: 。
第五條
1、甲、乙雙方定于 時正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。
2、雙方定于 前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的'更名手續。
3、甲方未按規定履行以上義務的,則按下列約定承擔違約責任:
第六條甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第七條 甲、乙雙方同意,在本契約生效后 日內,共同向房屋權屬登記機關申請辦理房屋所有權轉移登記;并在乙方領取《房屋所有權證》后,按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。
該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理:
a、該房屋土地使用權為出讓取得,其土地使用權證證載權利和相關出讓合同的權利、義務一并轉讓給乙方。
b、該房屋土地使用權為劃撥取得,根據有關規定,其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定該費用由 方承擔。
c、除本條第二款已有約定外,辦理以上手續應當繳納的稅費,由 方按國家規定承擔 。
第八條甲、乙雙方向房屋權屬登記機關申請所有權轉移登記,登記機關準予登記的,則雙方提出申請的時間為該房屋權利轉移時間。
第九條 該房屋毀損、滅失的風險自權利轉移之日起轉移給乙方。
第十條該房屋正式交付時,物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,按下列約定處理:
第十一條本契約未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十二條本契約自甲乙雙方簽訂之日起生效。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
地 址: 地 址:
聯系電話: 聯系電話:
簽約日期: 簽約日期:
年月日年月日
產權經適房買賣合同 篇10
統建房買賣合同
贈與人:__________________
受贈人:__________________
贈與人將其房屋贈與受贈人,經雙方當事人協商一致,簽訂本合同,以明確雙方的權利義務。
第一條 贈與房屋狀況
房屋坐落:__________________
房屋規格:__________________
房屋面積:__________________
備注:該房屋已于年月日出租給_________(姓名)使用。
第二條 受贈人的義務
受贈人取得贈與房屋所有權,不得解除與_________的租賃合同,除非_________主動提出終止租賃合同。
第三條 贈與房屋的交付
贈與人與受贈人于_____年_____月_____日共同到房地產部門辦理產權過戶手續。
第四條 合同的變更與終止
贈與房屋尚未交付時,贈與人經濟狀況顯著惡化,可以變更或終止合同。但可以適當賠償受贈人因相信贈與人贈與行為而造成的經濟損失。
第五條 贈與的撤消
受贈人有下列情形之一的,贈與人可以撤消贈與:
(1)受贈人不履行贈與合同約定義務的。
(2)嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬的。
第六條 爭議的解決方式
一切與本合同有關的糾紛,首先由雙方當事人協商解決。協商不成,任何一方可以向_________仲裁庭申請仲裁。
第七條 合同的補充
本合同如有未盡事宜,一律按照《中華人民共和國民法典》及有關規定,經合同雙方協商一致,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
第八條 本合同正本一式兩份,雙方各執一份。
贈與人:________ 受贈人:__________
簽訂時間:__________年_____月_____日
簽訂地點:__________________________
產權經適房買賣合同 篇11
賣方(甲方):________________
立合同人:________________
買方(乙方):________________
身份證號碼或法人代碼證號碼、營業執照號碼:____________
甲、乙城改房買賣雙方經協商一致,就城改房買賣達成如下協議:
1.本合同中“城改房”是指__________(已購公有住房、經濟適用住房、按房改政策由個人集資建設的城改房)。
2.甲方自愿將位于_________第_____棟_____單元_____樓_______號的已購城改房出售給乙方。該房屋系_____結構,建筑面積_______平方米,城改房所有權證號碼為________。乙方已對甲方所要出售的房改房做了充分的了解并愿意購買該房改房。
4.城改房買賣雙方商定的付款及交房方法、期限:_________。
5.城改房買賣乙方逾期付款的違約責任(自行約定)_______。
6.城改房買賣甲方逾期交付房改房的違約責任(自行約定)______。
甲方(簽章):________________乙方(簽章):________________
住所:________________住所:________________
法定代表人:________________
聯系電話:________________聯系電話:________________
委托代理人:________________委托代理人:________________
________年________月________日________年________月________日
產權經適房買賣合同 篇12
甲方:
乙方:
依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規之規定,買賣雙方本著平等、自愿、協商一致的原則,就房屋買賣有關事項,達成如下協議:
第一條:房屋基本情況
乙方購買甲方合法擁有的坐落于________市_______區_______________________________________,建筑面積__________平方米,車庫_____________平方米的房產一套。
第二條:付款方式
1. 雙方議定上述房產出售價格為________________________元整。此房價款為甲方凈價,甲方不支付交易中的任何費用。
2. 辦理過戶手續當日乙方交付甲方付款_______________________元整。(以收據收條為準)由銀行直接劃撥給甲方.
第三條:房屋過戶
甲乙雙方應積極配合辦理過戶手續,因甲乙任何一方不配合所造成的損失,由責任方賠償守約方。
第四條:雙方責任
1. 甲方保證出售房產符合國家房產上市的規定,并保證產權清晰,
無抵押、查封和任何糾紛,保證所提供的材料真實有效,不含虛假內容,若有違反上述約定造成的責任由甲方承擔。
2. 甲方應在_____年_____月_____日將該房產交付乙方(以銀行劃撥余款日為準)。室內現有家電、家具隨房屋交接贈送給乙方。
3. 甲方結清該房屋交接日期前的所有費用,交接后發生的費用由乙方承擔。
4. 房屋公共維修基金隨房產轉移。
第五條:合同變更
1. 在合同履行期間,任何一方不得擅自變更,若需變更合同內容,應書面通知對方,征得對方同意后在規定時間內(書面通知發生三日內)簽訂變更協議,否則造成損失由責任方承擔。
2. 本合同的補充協議與本合同具有同等法律效力。
第六條:違約責任
本合同簽訂后,雙方不得違約,如甲方違約,雙倍返還乙方房款,如乙方違約,房款不退。
第七條:合同爭議的解決
本合同履行過程中,如發生爭議,甲乙雙方應協商解決,解決不成時,可向有關有管轄權的人民法院起訴。
第八條:本合同經甲、乙雙方簽字之日起即生效。
第九條:本合同共____頁,一式____份,甲、乙雙方各執一份,均具有同等效力。
第十條:其他約定
甲方:乙方:年月日:
產權經適房買賣合同 篇13
出賣人(以下簡稱甲方):
買受人(以下簡稱乙方):
根據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用、守法的原則,經協商一致,達成如下條款:
第一條商品房情況
商品房座落:__________________________。設計用途居住,建筑結構____,建筑層數為____層。建筑面積____平方米,其中:套內建筑面積____平方米,公共部分分攤建筑面積________平方米。商品房土地來源為:________。以出讓方式取得土地使用權的',土地使用年限為_______年,自____年____月____日至______年______月______日止。
第二條商品房價款
商品房銷售按建筑面積計算,每平方米價格為____元(幣種:____),價款為____元,計____(大寫)。
第三條商品房交付日期
甲方于____年____月____日前,將商品房交付乙方。如遇不可抗力,不能履行合同,雙方同意按下列第____種方式處理:
1、變更合同
2、解除合同
第四條乙方付款形式及付款時間
乙方按下列第種形式付款:
1、一次性付款。
2、分期付款。
3其他方式。
第五條產權糾紛和債權債務糾紛的約定
甲方保證在交付商品房時,無產權糾紛和債權債務糾紛。如存在產權糾紛和債權債務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第六條爭議處理
本合同發生爭議,甲乙雙方應協商解決。協商不成時,按下列第____種方式處理:
向人民法院提起訴訟。
第七條合同附件
本合同未盡事宜,甲乙雙方另行訂立補充合同
第八條合同份數
本合同共______,一式貳份,甲、乙雙方各執一份。
本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。當事人另有約定的,按照其約定。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
產權經適房買賣合同 篇14
甲方(賣方):_________________
乙方(買方):_________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在_______________房產出賣給乙方,并將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。
(附平面圖)
二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫________________,即人民幣小寫_____________。
三、乙方在簽訂本合同時,支付定金,即小寫___________________。
四、乙方支付定金之日起_____________個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的'土地使用權。
六、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關房產公證手續,待房產公證到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款余額。
七、甲方應在公證前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、入網費、有線電視費等。
八、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應向對方支付_______________元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付_______________元罰金,逾期30日視為毀約。
九、附加條款:
1、___________________
2、___________________
3、___________________
4、___________________
十、本合同一式三份,甲乙各一份,公證一份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
甲方:_________________
_____年_____月_____日
乙方:_________________
_____年_____月_____日
產權經適房買賣合同 篇15
原告:_________,性別:____,____族,生于________年____月____日,住址:_____________________,身份證號:_____________________,聯系電話:_________________。
被告:___________公司,住所地:___________,電話:____________________。法定代表人:__________________,電話:________________________。
訴訟請求:風險提示:訴訟請求必須具體﹑明確,該寫的一定要寫,因為其事關法院審查的范圍。但千萬不可不加思考地亂要求,如果無相應的證據來支持你的主張,勢必遭到敗訴的后果,通常還會因此而向法院支付相應的訴訟費。另外,訴訟請求應提出具體的數額,不能籠統地說賠償原告的一切損失之類。雖然這是沒有爭議的,但并不等于在提出訴訟請求時多多益善,比較切合實際的請求數額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風險,而且有利于法院的調解和雙方當事人的和解,減少訟累。
一、確認原告_________與被告_________簽訂房屋買賣的合同無效。
二、要求被告返還購房款___元及利息。
三、本案訴訟費及其他與訴訟有關的費用由被告承擔。事實與理由風險提示:訴狀是個利劍,挑起戰爭。如果沒有寫好,那么勢必倒過來傷到自己。因此,要擺事實,講明道理,引用有關法律和政策規定,為訴訟請求的合法性提供充足的依據。擺事實,是要把雙方當事人的法律關系,發生糾紛的原因、經過和現狀,特別是雙方爭議的焦點,實事求是地寫清楚。講道理,是要進行分析,分清是非曲直,明確責任,并援引有關法律條款和政策規定。________年____月____日,原告_________與被告___公司簽訂房屋買賣合同,合同內容約定:原告購買被告___________公司將要建設的商品房,房屋總價款為___元,被告應于________年____月____日將房屋交付原告使用。原告方按合同內容履行了支付價金義務,但是被告方____________公司卻以各種理由推辭,不履行合同。后經查得知:被告___________公司所預售給原告的商品房至今仍未取得房屋預售許可證,并未建成。被告____________公司的欺詐行為為違約行為,嚴重侵害了原告的合法權益。綜上所述,為維護原告的合法權益,現依據《民法典》、《中華人民共和國民事訴訟法》及其它相關法律的規定向貴院提起訴訟,望貴院明察,判如所請。此致______人民法院起訴人:________年____月____日風險提示:提起民事訴訟的原告負有舉證責任,要能夠舉出證明案情事實,支持自己訴訟主張的各種證據等等。注意,列書證,要附上原件或復制件,如系摘錄或抄件,要如實反映原件本意,切忌斷章取義、并應注明材料的出處;列舉物證,要寫明什么樣的物品,在什么地方由誰保存著;列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什么問題等。另外,證據和證據來源,雖然法律規定必須提交,但提交時的說明應能簡就簡,盡可能在法律許可的范圍內保留自己的殺手锏,在庭審辯論中占據主動。
產權經適房買賣合同 篇16
買方:__________________(以下簡稱甲方)
賣方:__________________(以下簡稱乙方)
雙方同意買賣下列房屋:__________________區_________路_________號_________室建筑面積共_________平方米。
經雙方設立條件如下:
第一條上述房屋由乙方售給甲方,全部價款共計_________人民幣(大寫):_________元。
第二條本協議簽訂之日起內,甲方應將上列價款付與乙方,乙方收到全部價款后,應將房屋在天內騰出交給甲方。
第三條本協議簽訂后,甲方應向房屋主管部門申請辦理房屋所有權登記,所需費用由甲方承擔,在取得房屋所有權證后,產權歸甲方所有。
第四條甲方應遵守國家有關房屋管理的政策和規定,未經有關部門及乙方同意,不得對上述房屋加層和改建。
第五條房屋基地及底層獨用園地屬國家所有,僅供甲方使用。甲方應遵守國家有關土地管理的政策和規定。
從發給產權證之日起,甲方按國家規定向有關部門繳付房產稅(土地使用稅)。
第六條自本協議簽訂之日起,上述房屋的有關權利義務不論甲方住進與否均歸甲方。并按照管理和維修費用分擔原則,按月由甲方承擔管理和維修方面的有關費用。
第七條本協議簽訂之日起,在年內屬于原乙方使用不當造成的質量問題,由乙方負責保修;屬于人為的損壞由甲方自行負責。
第八條乙方逾期交房的違約責任乙方未按本合同規定將房屋及時交付使用,每逾期一日,按照購房總價的
_________%支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,并向甲方支付房價_________%的違約金。
第九條乙方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接后發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由乙方承擔全部責任。
第十條本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議,補充協議與本合同具同等法律效力。
第十一條本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十二條本協議一式份,乙方份,甲方份(其中份作產權登記附件)。
甲方(簽章):__________________乙方(簽章):__________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
產權經適房買賣合同 篇17
合同雙方當事人:
出賣人: 身份證號:
買受人: 身份證號:
《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣套房達成如下協議:
該套房所在地: 號,樓層為第 層 邊,主體結構為框架結構,建筑層數為6層,該套房的用途為普通住宅,層高為3米帶板,朝向為 , 室 廳,該套房建筑面積共 平方米,該房屋自賣之后,雙方永不反悔,任憑賣方居住、出租、轉讓處理,賣方及親屬無權干涉,此房賣前未盡事宜(含界址、產權等),買方概不負責,由賣方處理。
一、 計價方式與價款
總金額為人民幣 (大寫) 整(小寫) 元,本條所稱建筑面積是指房屋外墻柱勒腳以上各層的外圍水平投影面和,包括套內陽臺,挑廊與及樓梯間的分攤面積。
二、 付款方式與及期限
分期付款:第一期為合同(房屋買賣合同)簽訂時付購樓層套房澆樓面水泥時付 元,第三期為交房后 天內一次性付清所差款項 元,如房屋需變更,辦證所需稅、費、出賣人概不負擔,均由買受人負擔。 出賣人保證該套房沒有產權糾紛,如政府建設、城建等單位執法部門在清查套房超面積、超層高所產生產權糾紛,概由出賣人承擔會部責任(含罰款),買受人不承擔任何經濟責任,其他產權糾紛,由出賣人承得相應違約責任,在保修期內除自然災害外造成的房屋質量問題其房屋結構安全及經濟責任由出賣人負責。
三、 使用承諾
買受人使用該套房期間,不得擅自改變該套房的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同、補充協議及附件另有約定者,買受人在使用該套房期間有權與其他權利人共同使用與套房有關的共同部位和設施,并按照共同部位與共用房屋分攤面積承擔義務。出賣人不得擅自改變與該套房有關的共用部位和設施的使用性質。
四、 雙方的權力和義務
1、 賣方必須保證房屋的工程質量和遵照政府的建造章程依法建造。如有違反,一切后果由賣方承擔責任。
2、 賣方必須保證出入暢通(買方不分攤任何費用),含頂樓天面可以共用(裝水塔,太陽能及其他設施等。)
3、 土地屬集體地土地,按現有的政策不能辦理房產過戶手續,本協議同樣有效。如有政策允許辦理,賣方應無償協助配合買方辦理一切手續證件,如遇政府拆遷,本套房用按政府的補償歸買方所有(注:按政府的貨幣折換補償方式按市場價計算)。
4、 買方對本套房有權隨時轉讓和使用,賣方無權干涉。
五、 交房標準及時間
內墻,天棚混合砂漿打底,安裝好鋁合金窗戶,外墻,樓梯間及公共設施裝修好。
交房時間: 年 月 日止。
本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效,未盡事宜,雙方可以另行簽訂補充協議。對本合同的變更或解除,應當采用書面形式,本合同附件及補充協議與本合同具有同等法律效力。
本合同及附件共 頁,一式兩份,具有同等法律效力,其中出買人一份,買受人一份。
六、 補充知款
1、 水、電開戶費用由買受人自理:樓梯間的路燈,按層數各自負責。
2、 底層雜物間/平方米。
3、 套房加雜物間總價款,合計金額: 。
4、 此套房產權,使用權由買受人系下全權所有繼承。
5、 其它約定:在政府政策允許辦理產權登記事宜,出賣方必須無條件提供手續協助買受方辦理房產登記等一切手續,所涉及的費用由買受方自負。
7、出賣人承諾:出賣人擁有對本合同項下房屋完全的處分權。
8、買受人承諾:買受人真實地愿意購買本合同項下的房屋。
9、附件:房屋平面圖
出賣人: 買受人:
聯系電話: 聯系電話:
年月日:
產權經適房買賣合同 篇18
合同雙方當事人:
出賣人:____________________________________________________
注冊地址:__________________________________________________
營業執照注冊號:____________________________________________
企業資質證書號:____________________________________________
法定代表人:_______________聯系電話:_______________________
郵政編碼:__________________________________________________
委托代理人:____________________地址:
郵政編碼:_________聯系電話:____________________
委托代理機構:
注冊地址:__________________________________________________
營業執照注冊號:____________________________________________
法定代表人:______________聯系電話:__________________
郵政編碼:__________________________________________________
買受人________________________________________________________
【本人】【法定代表人】姓名:____________國籍:______________
【身份證】【護照】【營業執照注冊號】_______________________
地址:____________________________________________________
郵政編碼:________________聯系電話:______________________
【委托代理人】姓名:_____________國籍:_____________
地址:
郵政編碼:________________聯系電話:___________________
共有人:
姓名:國籍:
【身份證】【護照】
【委托代理人】姓名:國籍:
地址:
郵政編碼:聯系電話:
委托代理機構:
注冊地址:
營業執照注冊號:
企業資質證書號:
法定代表人:
郵政編碼:聯系電話:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣商鋪達成如下協議:
第一條項目建設依據。
出賣人以方式取得位于、編號為___________的地塊的土地使用權。土地使用權出讓合同號為______________________.
該地塊土地面積為,規劃用途為,土地使用年限自年月日至年月日。
出賣人經批準,在上述地塊上建設商鋪,【現定名】【暫定名】_.建設工程規劃許可證號為,施工許可證號為.
________________________________________________________________________________________.
第二條商鋪銷售依據。
買受人購買的商鋪為【現房】【預售商品房】。預售商品房批準機關為,商品房預售許可證號為.
________________________________________________________________________________________.
第三條買受人所購商鋪的基本情況。
買受人購買的商鋪為本合同第一條規定的項目中的:
地下一層號商鋪。
該商鋪平時作為商業用房,戰時無條件服從國家需要。
該商鋪屬鋼筋混凝土結構,建筑層數為地下一層。
該商鋪合同約定建筑面積共平方米,其中,套內建筑面積平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積
平方米。
第四條計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按套內建筑面積計算該商鋪價款:
該商鋪單價為每平方米元,總金額千百拾萬千百____拾元整。
第五條套內建筑面積確認及面積差異處理。
合同約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
商鋪交付后,產權登記面積與合同約定面積發生差異,雙方同意按第種方式進行處理:
1、雙方自行約定:
以產權登記面積為準,據實結算房價款
產權登記面積大于合同約定面積的部分,買受人按約定的單價補足房款
產權登記面積小于合同約定面積的部分,出賣人按約定的單價返還買受人。
2、雙方同意按以下原則處理:
面積誤差比絕對值在3%以內的,據實結算房價款
面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,并按利率付給利息。
買受人不退房的,產權登記面積大于合同約定面積時,面積誤差比在3%以內部分的房價款由買受人補足超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記面積小于合同約定面積時,面積誤差比絕對值在3%以內部分的房價款由出賣人返還買受人絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
面積誤差比=
因設計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應當簽署補充協議。
第六條公共部位與公用房屋分攤建筑面積確認及面積差異處理。
合同約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
鑒于人防工程的特殊性,公共部位與公用房屋分攤建筑面積不予計價,雙方同意對產權登記面積與合同約定面積發生差異部分互不找補。
第七條付款方式及期限。
買受人按下列第種方式按期付款:
1、一次性付款
買受人在年月日前付清全部房價款的,出賣人給予買受人占付款金額%的優惠,即實際付款額為_千百拾萬千百拾元整。
2、分期付款
買受人應當按以下時間如期將房價款當面交付出賣人或匯入出賣人指定的銀行
年月日前支付全部房價款的%,計千百拾萬千百____拾元整
年月日前支付全部房價款的_____%,計千百拾萬千百____拾元整。
3、按揭付款
買受人應于年月日前支付全部房價款的_____%,計千百拾萬千百____拾元整
買受人應于年月日前支付全部房價款的_____%,計千百拾萬千百____拾元整
買受人付清前述首付款后,應按銀行要求持有關材料于_年月日前到銀行辦妥按揭貸款手續。
4、其他方式
_______________________________________________________________________________________.
第八條買受人逾期付款的違約責任。
1、買受人如未按本合同規定的時間付款,按下列方式處理:
按逾期時間,分別處理
逾期在日之內,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之的違約金,合同繼續履行
逾期超過日后,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應付款的%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續履行合同的,經出賣人同意,合同繼續履行,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之項中的比率)的違約金。
2、買受人未按銀行要求持有關材料按時到銀行辦妥按揭貸款手續的,視為未按本合同規定的時間付款,按本條第一款承擔違約責任。
3、經過銀行審查后,銀行不能為買受人提供貸款或不能提供足額貸款的,買受人應自銀行作出此決定之日起日內自行向出賣人付清房款否則,買受人應按本條第一款承擔未按時付款的違約責任。
第九條交付期限。
出賣人應當在年月日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第種條件,并符合本合同約定的商鋪交付買受人使用:
1.該商鋪經驗收合格。
2.該商鋪經綜合驗收合格。
3.該商鋪經分期綜合驗收合格。
4.該商鋪取得商品住宅交付使用批準文件。
5.____________________________________________________________________________________.
但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據實予以延期:
1、遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起日內通知買受人的
2、因重大政策性影響或其他特殊情況,且出賣人在發生之日起_____日內通知買受人的
3、____________________________________________________________________________________.
第十條出賣人逾期交房的違約責任。
除本合同第九條規定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規定的期限將該商鋪交付買受人使用,按下列方式處理:
按逾期時間,分別處理
逾期不超過日,自本合同第九條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之的違約金,合同繼續履行
逾期超過日后,買受人有權解除合同。買受人解除合同的,出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起天內退還全部已付款,并按買受人累計已付款的%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行合同的,合同繼續履行,自本合同第九條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之項中的比率)的違約金。
第十一條規劃、設計變更的約定。
經規劃部門批準的規劃變更、設計單位同意的設計變更或人防工程特殊需要導致下列影響到買受人所購商鋪質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批準同意之日起10日內,書面通知買受人:
該商鋪結構形式、戶型、空間尺寸、朝向
________________________________________________________________________________.
買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答復。買受人在通知到達之日起15日內未作書面答復的,視同接受變更。出賣人未在規定時限內通知買受人的,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起天內將買受人已付款退還給買受人,并按利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協議。
________________________________________________________________________________.
第十二條交接。
商鋪達到交付使用條件后,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本合同第九條規定的證明文件,并簽署房屋交接單。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
由于買受人原因,未能按期交付的,視為交付,房屋損毀滅失的風險歸買受人,基于該房屋產生的物業管理等費用由買受人承擔。
第十三條出賣人保證銷售的商鋪沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該商鋪不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
第十四條出賣人關于裝飾、設備標準承諾的違約責任。
出賣人交付使用的商鋪的裝飾、設備標準應符合雙方約定的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第__種方式處理:
1、出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2、經雙方選定的鑒定部門確認后,由出賣人在合理期限內恢復到約定標準,或賠償差價。
3、________________________________________________________________________________.
第十五條出賣人關于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾。
出賣人承諾與該商鋪正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件:
1.供水、供電在房屋交付時即達到使用條件
2.電梯,空調在房屋交付后日內達到使用條件
3.其它:___________________________________________________________________________________.
如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1.________________________________________________________________________________.
第十六條關于產權登記的約定。
出賣人應當在商鋪交付使用后日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任,未能在上述期限內將應由出賣人提供的資料報產權登記機關備案,致使買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第項處理:
1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起日內將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的%賠償買受人損失。
2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的%向買受人支付違約金。
3.______________________________________________________________________________.
第十七條保修責任。
雙方詳細約定商鋪的保修范圍、保修期限和保修責任等
在商鋪保修范圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由購買人承擔。
第十八條物業管理。
1、前期物業公司由出賣人選擇,出賣人應當保證物業管理公司有較好的聲譽,有相應的資格與能力來維護買受人的各項權利買受人應遵守該物業公司的管理規定。
2、首期物業管理公司的服務期限自年月日至年月日,期限屆滿后,業主委員會有權根據法律的規定,重新選擇物業公司。
3、物業管理的時間至少在年月日以前開始,以保證買受人能夠及時享受到相應的物業管理服務。
第十九條雙方就下列事項約定:
1、該商鋪所在商業街的外墻、人防專用設施及其用房的使用權歸出賣人
2、該商鋪所在商業街的命名權歸出賣人
3、本合同所規定的書面通知是指以郵寄、公告等方式或直接以書面方式告知對方,以郵寄或公告方式通知的,郵寄或公告當日視為已通知,郵寄后日或公告后日視為通知到達之日。
4、___________________________________________________________________________________________.
第二十條買受人的房屋僅作使用,買受人應按物業管理合同約定的經營范圍進行經營,使用期間買受人不得擅自改變該商鋪的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商鋪有關聯的公共部位和設施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
出賣人不得擅自改變與該商鋪有關聯的公共部位和設施的使用性質。
____________________________________________________________________________________.
第二十一條本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決協商不成的,按下述第種方式解決:
1、提交____________仲裁委員會仲裁。
2、依法向____________人民法院起訴。
第二十二條本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協議
第二十三條合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十四條本合同連同附件共頁,一式份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:
出賣人份,買受人份,份。
第二十五條本合同自雙方簽訂之日起生效。
第二十六條自本合同生效之日起90天內,由出賣人向__________________申請登記備案。
出賣人買受人
【法定代表人】:【法定代表人】:
【委托代理人】:【委托代理人】:
年月日年月日
簽于簽于
附件一:房屋平面圖
附件二:裝飾、設備標準
附件三:保修范圍、保修期限和保修責任
產權經適房買賣合同 篇19
甲方(賣方) :
乙方(買方) :
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協議:
第一條 甲方所售房屋權證號及座落位置、結構、層次、面積、附屬設施:
1、甲方所售房屋所有權證號為"______ 號",房屋土地使用權證號為"______ 號";
2、甲方所售房屋位于______ 區______ 路(街)______ 號,為______ 結構;
3、甲方所售房屋建筑面積______ 平方米;
4、甲方所售房屋附屬設施為______ 。
第二條 房屋價格及其他費用:
1、 甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)___ 拾___ 萬___ 仟___ 佰元整(含附屬設施
費用);
2、 甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由 方負擔。
第三條 付款方式:
第四條 房屋交付:
甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續(繳納稅費)后 ___ 日內,甲方將房屋交付乙方, 因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據實予以延長。
第五條 乙方逾期付款的違約責任:
乙方未按本合同規定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,并向甲方支付購房款10%違約金。
第六條 甲方逾期交房的違約責任:
甲方未按本合同第四條規定將房屋及時交付使用,每逾期一日,按照購房總價的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,由甲方承擔此次交易中雙方的.全部交易稅費,并向乙方支付房價10%的違約金。
第七條 甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接后發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第八條 本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議,補充協議與本合同具同等法律效力。
第九條 本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十一條 本合同一式五份,甲、乙雙方各執一份,其他三份交有關部門存檔。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
_________年____月____日
產權經適房買賣合同 篇20
出賣人向買受人出售其依法開發建設的房屋,雙方當事人根據《中華人民共和國城市房地產管理法》等法律、法規的規定,就實現以商品房屋占有的交接和所有權的轉移登記為主要目的的商品房買賣相關內容,在平等、自愿的基礎上協商達成以下一致意見,簽訂本商品房買賣合同(以下簡稱本合同)。
第一章合同當事人
出賣人:
通訊地址:
郵政編碼:
營業執照注冊號:
企業資質證書號:
法定代表人:聯系電話:
委托代理人:聯系電話:
委托銷售經紀機構:
通訊地址:
郵政編碼:
營業執照注冊號:
經紀機構備案證明號:
法定代表人:聯系電話:
買受人:
【法定代表人】【負責人】:
【國籍】【戶籍所在地】:
證件類型:【居民身份證】【護照】【營業執照】【民辦非企業登記證書】【軍人證件】
證件號碼:
出生日期:______年______月_______日,性別:
通訊地址:
郵政編碼:聯系電話:
【委托代理人】【法定代理人】:
【國籍】【戶籍所在地】:
證件類型:【居民身份證】【護照】【營業執照】【民辦非企業登記證書】【軍人證件】
證件號碼:
出生日期:______年______月_______日,性別:
通訊地址:
郵政編碼:聯系電話:
(買受人為多人時,可相應增加)
第二章商品房基本狀況
第一條商品房項目建設依據
(一)出賣人以【出讓】方式取得坐落于地塊的建設用地使用權。該地塊【國有土地使用證號】為,土地使用權面積為平方米。
(二)買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房)所占用的土地規劃用途為,土地使用權終止日期為______年______月_______日。
(三)簽訂本合同時,出賣人經批準在上述地塊上建設的該商品房所在建筑區劃的核準名稱為,規劃的容積率,規劃的綠地率。
建設用地規劃許可證號為:;
建設工程規劃許可證號為:;
建筑工程施工許可證號為:;
建設工程施工合同約定的開工日期為:;
建設工程施工合同約定的竣工日期為:。
第二條訂立本合同時,受托為本建筑建設與服務的單位:
工程勘察單位:;
工程監理單位:;
工程設計單位:;
房屋面積測繪單位:;
工程施工總承包單位:;
裝修實施單位:;
前期物業服務單位:。
第三條商品房預售依據
該商品房已由批準預售,預售許可證號為。
第四條商品房基本情況
(一)該商品房為預售許可證號下第【幢】【座】
單元層號。房屋竣工后,如房號發生改變,以房屋登記的房號為準,但不影響該商品房的特定位置。
該商品房所在建設工程規劃總平面圖、建筑區劃劃分情況公示于商品房銷售現場。
關于該商品房在所在樓棟的平面位置示意圖的具體說明,見附件一。
(二)簽訂本合同時,該商品房的規劃用途為【住宅】【辦公】【商業】【車位】。
(三)該商品房所在建筑物的主體結構為,建筑總層數為層,其中地上層,地下層。
(四)該商品房層高為米,有個陽臺,其中個陽臺為封閉式,個陽臺為非封閉式,陽臺是否封閉以規劃設計文件為準。
該商品房的戶型平面圖,見附件一。
(五)該商品房的預測建筑面積共平方米,其中套內建筑面積平方米,分攤的共有建筑面積平方米;出賣人在銷售現場公示該商品房所在樓棟的建筑面積預測報告。
該商品房共用部位、共用設施設備構成,見附件二。
第五條抵押情況
與該商品房有關的抵押情況為【抵押】【未抵押】。
抵押類型:,抵押人:,
抵押權人:,抵押登記機構:,
抵押登記日期:,債務履行期限:。
抵押類型:,抵押人:,
抵押權人:,抵押登記機構:,
抵押登記日期:,債務履行期限:。
抵押權人同意該商品房轉讓的證明及關于抵押的相關約定,見附件三。
第六條房屋權利狀況承諾
(一)出賣人對該商品房出售前享有合法權利;
(二)該商品房沒有出售給除本合同買受人以外的其他人;
(三)該商品房沒有被司法查封;
(四)該商品房除本合同第五條情形外沒有其他限制轉讓的情況;
(五) ;
(六)。
第七條該商品房權利狀況與本合同第六條不符,導致不能完成本合同房屋所有權轉移登記的,買受人有權解除合同。買受人解除合同的,書面通知出賣人。出賣人自解除合同通知送達之日起15日內退還買受人已付全部房價款(含已付貸款部分),并自買受人付款之日起,按照%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率)計算給付利息。給買受人造成損失的,由出賣人支付【已付房價款一倍】【買受人全部損失】的賠償金。
第三章商品房價款
第八條計價方式與價款
出賣人與買受人按照下列第種方式計算該商品房價款:
(一)按照套內建筑面積計算,該商品房單價為每平方米(幣種)
元,總價款為(幣種)元(大寫元整)。
(二)按照建筑面積計算,該商品房單價為每平方米(幣種)元,總價款為(幣種)元(大寫元整)。
(三)按照【套(基本單元)】【幢】計算,該商品房總價款為(幣種)元(大寫元整)。
(四)按照計算,該商品房總價款為(幣種)元(大寫元整)。
第九條付款方式及期限
(一)簽訂本合同前,買受人已向出賣人支付款項(幣種)元(大寫元整),該款項于【本合同簽訂】【支付首付款】時【抵作】商品房價款。
(二)買受人采取下列第種方式付款:
1.一次性付款。買受人在______年______月_______日前支付該商品房全部價款。
2.分期付款。買受人在______年______月_______日前分期支付該商品房全部價款;其中,買受人于______年______月_______日前首期支付該商品房全部價款的%,金額(幣種)元(大寫元整);買受人于______年______月_______日前第二期支付該商品房全部價款的%,金額(幣種)元(大寫元整);買受人于______年______月_______日前第三期支付該商品房全部價款的%,金額(幣種)元(大寫元整);。
3.貸款方式付款:【公積金貸款】【商業貸款】。買受人于年
月日前支付首期房價款(幣種)元(大寫元整),占全部房價款的%;余款(幣種)元(大寫元整)向(貸款機構)申請貸款支付。
4.其他方式:
關于該商品房價款的計價方式、總價款、付款方式及期限的具體約定,見附件四。
第十條逾期付款的處理
(一)除不可抗力外,買受人未按照本合同約定時間付款的,雙方同意按照下列第種方式處理:
1.按照逾期時間,分別處理((1)和(2)不作累加)。
(1)逾期在日之內,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之的違約金。
(2)逾期超過日(該期限與本條第(一)款第1項第(1)目中的期限相同)后,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,書面通知買受人。買受人自解除合同通知送達之日起15日內按照累計應付款的%向出賣人支付違約金,同時,出賣人退還買受人已付全部房價款(含已付貸款部分)。
出賣人不解除合同的,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之(該比率不低于本條第(一)款第1項第(1)目中的比率)的違約金。
本條所稱逾期應付款是指依照本合同第九條及附件四約定的到期應付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按照相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2.
(二)因不可歸責于買賣雙方的原因,未能訂立商品房擔保貸款合同并導致商品房買賣合同不能繼續履行的,雙方可以解除合同。解除合同的,出賣人退還買受人已付購房款本金及其利息或者定金。不解除合同的,雙方于日內達成新的房價款支付協議,合同繼續履行。
第十一條預售款監管
(一)出售該商品房的全部房價款專戶存入預售資金監管賬戶,專項用于本工程建設。
(二)該商品房的預售資金監管機構為,預售資金監管賬戶名稱為,賬號為。
第四章規劃、設計變更
第十二條規劃、設計變更
(一)出賣人按照批準的規劃、設計建設商品房。該商品房銷售后,出賣人不擅自變更規劃、設計。
(二)經規劃部門批準的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致該商品房的結構形式、戶型、空間尺寸、朝向變化,以及出現本合同當事人約定的其他影響商品房質量或者使用功能情形的,出賣人在變更確立之日起10日內書面通知買受人。
(三)買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否解除合同的書面答復。買受人在通知到達之日起15日內未作書面答復的,視同接受規劃、設計變更以及由此引起的房價款的變更。
第十三條出賣人未在本合同第十二條第(二)款約定期限內書面通知買受人的,買受人有權解除合同。買受人解除合同的,書面通知出賣人。出賣人自解除合同通知送達之日起15日內退還買受人已付全部房價款(含已付貸款部分),并自買受人付款之日起,按照%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率)計算給付利息;同時,出賣人按照全部房價款的%向買受人支付違約金。
買受人不解除合同的,有權要求出賣人賠償由此造成的損失,雙方約定如下:
第五章面積差異處理
第十四條面積差異處理
(一)該商品房交付時,出賣人向買受人出示該房屋建筑面積測繪報告,并向買受人提供該商品房的面積實測數據(以下簡稱實測面積)。實測面積與本合同第四條第(五)款載明的預測建筑面積發生誤差的,買賣雙方同意按照下列第
種方式處理:
1.根據本合同第八條第(一)款按照套內建筑面積計價的約定,雙方同意按照下列原則處理:
(1)套內建筑面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;
(2)套內建筑面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權解除合同。
買受人選擇解除合同的,書面通知出賣人。出賣人自解除合同通知送達之日起15日內退還買受人已付全部房價款(含已付貸款部分),并自買受人付款之日起,按照%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率)計算給付利息。
買受人選擇不解除合同的,實測套內建筑面積大于預測套內建筑面積時,套內建筑面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人所有。實測套內建筑面積小于預測套內建筑面積時,套內建筑面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;套內建筑面積誤差比絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
2.根據本合同第八條第(二)款按照建筑面積計價的約定,雙方同意按照下列原則處理:
(1)建筑面積、套內建筑面積誤差比絕對值均在3%以內(含3%)的,根據實測建筑面積結算房價款;
(2)建筑面積、套內建筑面積誤差比絕對值其中有一項超出3%時,買受人有權解除合同。
買受人選擇解除合同的,書面通知出賣人。出賣人自解除合同通知送達之日起15日內退還買受人已付全部房價款(含已付貸款部分),并自買受人付款之日起,按照%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率)計算給付利息。
買受人選擇不解除合同的,實測建筑面積大于預測建筑面積時,建筑面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足,超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人所有。實測建筑面積小于預測建筑面積時,建筑面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;建筑面積誤差比絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
3.因規劃、設計變更造成面積差異,買賣雙方不解除合同的,簽署補充協議。
4.根據本合同第八條第(三)款按照【套(基本單元)】【幢】計價的,出賣人承諾在房屋平面圖中標明詳細尺寸,并約定誤差范圍。該商品房交付時,套型與設計圖紙一致,相關尺寸也在約定的誤差范圍內,維持總價款不變;套型與設計圖紙不一致或者相關尺寸超出約定的誤差范圍,買賣雙方約定:【退房】【重新約定總價款】。買受人退房的,由出賣人承擔違約責任。
第六章交付條件與交付手續
第十五條商品房交付條件
(一)該商品房交付給買受人時符合下列第1、2、項所列條件:
1.該商品房已取得【建設工程竣工驗收備案證明文件】【建設工程竣工驗收合格證明】;
2.該商品房已取得房屋面積實測報告書;
(二)該商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅使用說明書》、《住宅質量保證書》《住宅工程質量分戶驗收結果表》。
第十六條該商品房基礎設施設備和相關公共設施的交付使用條件
(一)基礎設施設備
1.供水、排水:交付時供水、排水配套設施齊全,并與城鎮公共供水、排水管網連接。使用自建設施供水的,供水的水質符合國家規定的飲用水衛生標準,雨、污水排放納入城鎮雨、污水排放管網;
2.供電:交付時納入城鎮供電網絡并正式供電;
3.燃氣:交付時完成室內燃氣管道的敷設,并與城鎮燃氣管網連接,保證燃氣供應;
4.電話通信:交付時線路敷設到戶;
5.有線電視:交付時線路敷設到戶;
6.寬帶網絡:交付時線路敷設到戶。
以上第1、2項由出賣人負責安裝、辦理開通手續并承擔相關費用;第3、4、5、6項由出賣人負責安裝并承擔相關費用,買受人自行辦理開通手續。
(二)公共服務及其他配套設施(以建設工程規劃許可為準)
1.規劃的綠地率:______年______月_______日達到;
2.規劃的非市政道路:______年______月_______日達到;
3.規劃的車位、車庫:______年______月_______日達到;
4.規劃的物業服務用房:______年______月_______日達到;
5.配置的電梯、消防、安防等設備設施:______年______月_______日達到;
6.【規劃的醫療衛生用房】:______年______月_______日達到;
7.【規劃的幼兒園】:______年______月_______日達到;
8.【規劃的學校】:______年______月_______日達到;
關于本項目內基礎設施設備和相關公共設施的具體約定,見附件五。
第十七條基礎設施設備和相關公共設施未達到交付使用條件的違約責任
該商品房交付給買受人時,未達到本合同第十六條第(一)款約定交付使用條件的,買賣雙方同意按下列第種方式處理:
1.第1、2、3項在約定交付日未達到交付條件的,出賣人按照本合同第十九條的約定承擔逾期交付責任;第4項未按時達到交付使用條件的,出賣人按日向買受人支付(幣種)元(大寫元整)的違約金;第5項未按時達到交付使用條件的,出賣人按日向買受人支付(幣種)
元(大寫元整)的違約金;第6項未按時達到交付使用條件的,出賣人按日向買受人支付(幣種)元(大寫元整)的違約金。
(二)該商品房交付給買受人時,未達到本合同第十六條第(二)款約定交付使用條件的,買賣雙方同意按照以下方式處理:
第1項未按時達到交付使用條件的,;
第2項未按時達到交付使用條件的,;
第3項未按時達到交付使用條件的,;
第4項未按時達到交付使用條件的,;
第5項未按時達到交付使用條件的,;
第6項未按時達到交付使用條件的,;
第7項未按時達到交付使用條件的,;
第8項未按時達到交付使用條件的,;
第9項未按時達到交付使用條件的,。
第十八條交付時間和手續
(一)出賣人在______年______月_______日前向買受人交付該商品房。
有以下原因之一需要延期交付該商品房的,出賣人書面通知買受人:
不可抗力;
(二)該商品房達到本合同第十五條、第十六條約定的交付條件后,出賣人在交付日期屆滿前日,書面通知買受人查驗房屋的時間、辦理交接手續的時間、地點以及應當攜帶的證件材料。
買受人在出賣人書面通知的時間和地點辦理該商品房的交接手續。買受人無法在出賣人通知的交付期限內辦理該商品房交接手續的,可以書面委托代理人代為辦理該商品房的交接手續。買受人未收到前述交接通知的,以本合同約定的交付日期屆滿之日為辦理交接手續的起始時間,以該商品房所在地為辦理交接手續的地點。
(三)買賣雙方交接該商品房時,出賣人向買受人出示滿足本合同第十五條約定的證明文件。出賣人不出示證明文件或者出示的證明文件不齊全,不能滿足本合同第十五條約定條件的,買受人有權拒絕接收,由此產生的逾期交付責任由出賣人承擔,并按照本合同第十九條處理。
(四)交接程序
買賣雙方同意按下列流程辦理該商品房的交接手續:
1.核實買受人身份。出賣人在向買受人交付該商品房時,核驗買受人身份(包括多個買受人);買受人本人因故不能親自到場而委托他人代為辦理的,出賣人核驗買受人的書面委托、代理人的身份證明。
2.查驗房屋狀況。買受人有權對該商品房進行查驗,出賣人不以繳納相關稅費或者簽署物業服務契約作為買受人查驗和辦理交接手續的前提條件。買受人自行或委托第三方查驗該商品房時,出賣人予以配合,并與買受人或其委托的第三方對房屋查驗情況予以書面記錄。
3.確認房屋建筑面積及相關費用結算。出賣人與買受人依據本合同第十四條的約定確認房屋建筑面積,并結算實測面積差異產生的費用。
4.辦理房屋占有、使用的交接手續。出賣人與買受人辦理完前述手續后,出賣人向買受人轉交房屋鑰匙、用電卡、等,雙方簽署房屋交接單、等資料,完成該商品房的交接手續。該商品房為住宅的,出賣人按買受人購買的【套】【幢】發放《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》及《住宅工程質量分戶驗收結果表》;《住宅使用說明書》除對合理使用住宅有提示外,設施、設備的生產廠家另有說明書的,一并附上。
(五)修復
買受人查驗的該商品房存在下列除地基基礎和主體結構以外的其他質量問題的,由出賣人按照有關工程和產品質量規范、標準自查驗次日起按以下約定時間負責修復,并承擔修復費用,修復后再行交付。
1.屋面、墻面、地面滲漏或開裂等,日內;
2.管道堵塞,日內;
3.門窗翹裂、五金件損壞,日內;
4.燈具、電器等電氣設備不能正常使用,日內;
第十九條逾期交房責任
(一)除不可抗力外,出賣人未按照本合同第十八條第(一)款約定的時間向買受人交付該商品房的,雙方同意按照下列第種方式處理:
1.按照逾期時間,分別處理((1)和(2)不作累加)。
(1)逾期在日之內(該期限不多于本合同第十條第(一)款第1項第(1)目中的期限),自本合同第十八條第(一)款約定的交付期限屆滿次日起至實際交付之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部房價款萬分之的違約金(該違約金比率不低于本合同第十條第(一)款第1項第(1)目中的比率)。
(2)逾期在日(該期限與本條第(一)款第1項第(1)目中的期限相同)后,買受人有權解除合同。買受人解除合同的,書面通知出賣人。出賣人自解除合同通知送達之日起15日內退還買受人已付全部房價款(含已付貸款部分),并自買受人付款之日起,按照%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率)計算給付利息;同時,出賣人按照全部房價款的%向買受人支付違約金。
買受人要求繼續履行合同的,合同繼續履行,出賣人按日計算向買受人支付全部房價款萬分之的違約金(違約金比率不低于本條第(一)款第1項第(1)目中的比率)。
(二)由于買受人原因,導致該商品房未按本合同第十八條第(一)款約定的時間交付的,雙方同意按照以下方式處理:
第七章商品房質量及保修責任
第二十條商品房質量
(一)地基基礎和主體結構
1.出賣人承諾該商品房地基基礎和主體結構合格,并符合國家及行業標準。
2.買受人對該商品房地基基礎和主體結構質量有異議的,可以【自行】【與出賣人共同】委托建設工程質量檢測機構重新核驗;買受人自行委托申請的,出賣人予以配合。經檢測符合工程建設強制性標準的,檢測費用由買受人承擔;經檢測不合格的,檢測費用由出賣人承擔,買受人有權解除合同。
(1)買受人解除合同的,書面通知出賣人。出賣人自解除合同通知送達之日起15日內退還買受人已付全部房價款(含已付貸款部分),并自買受人付款之日起,按照%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率)計算給付利息。給買受人造成損失的,由出賣人承擔相應賠償責任。
(2)買受人不解除本合同的,。
(二)其他質量問題
1.該商品房質量符合有關工程質量規范、標準和施工圖設計文件的要求。
2.發現除地基基礎和主體結構以外的其他質量問題的,雙方按照以下方式處理:
(1)及時更換、修理;給買受人造成損失的,出賣人承擔相應賠償責任。
(2)經過更換、修理,仍然嚴重影響正常使用的,買受人有權解除合同。買受人解除合同的,書面通知出賣人。出賣人自解除合同通知送達之日起15日內退還買受人已付全部房價款(含已付貸款部分),并自買受人付款之日起,按照%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率)計算給付利息。給買受人造成損失的,由出賣人承擔相應賠償責任。因此而發生的檢測費用由出賣人承擔。
買受人不解除合同的。
(三)裝飾裝修及設備標準
1.該商品房使用合格的建筑材料、構配件和設備,裝置、裝修、裝飾所用材料的產品質量符合國家的強制性標準及雙方約定的標準。
2.不符合前項標準的,買受人有權要求出賣人按照下列第(1)、
方式處理(可多選):
(1)及時更換、修理;
(2)出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價;
關于裝飾裝修及相關設備標準的約定,見附件六。
(四)室內空氣質量、建筑隔聲和民用建筑節能措施
1.該商品房室內空氣質量符合【國家】【地方】標準,標準名稱:,標準文號:。
2.該商品房為住宅的,建筑隔聲情況符合【國家】【地方】標準,標準名稱:,標準文號:。
3.買受人對該商品房室內空氣質量或建筑隔聲情況有異議的,可以委托專業機構檢測,出賣人予以配合。經檢測符合本合同約定標準的,檢測費用由買受人承擔。
經檢測不符合本合同約定標準的,檢測費用由出賣人承擔,出賣人負責整改。整改后再次檢測發生的費用仍由出賣人承擔。因整改導致該商品房逾期交付的,出賣人按照本合同第十九條約定承擔逾期交付責任。整改后仍不符合標準的,買受人有權解除合同。買受人解除合同的,書面通知出賣人。出賣人自解除合同通知送達之日起15日內退還買受人已付全部房價款(含已付貸款部分),并自買受人付款之日起,按照%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率)計算給付利息。給買受人造成損失的,由出賣人承擔相應賠償責任。
4.該商品房符合經有關部門批準方案的節能要求。未達到要求的,出賣人按照有關部門批準方案的節能要求補做節能措施,并承擔全部費用;給買受人造成損失的,出賣人承擔相應賠償責任。
關于該商品房民用建筑節能措施的具體約定,見附件七。
第二十一條保修責任
(一)商品房實行保修制度。該商品房為住宅的,出賣人自該商品房交付之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。該商品房為非住宅的,雙方簽訂補充協議詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內容。
關于保修范圍、保修期限和保修責任的約定,見附件八。
(二)下列情形,出賣人不承擔保修責任:
1.因不可抗力造成的房屋及其附屬設施設備的損害;
2.因買受人不當使用或擅自改動結構、設備位置和不當裝修等造成的房屋及其附屬設施設備的損害。
(三)保修期內,買受人要求對該商品房維修的書面通知送達出賣人日內,出賣人既不履行保修義務也不提出書面異議的,買受人可以自行或委托他人進行維修,維修費用及維修期間造成的其他損失由出賣人承擔。
保修期內,出賣人對該商品房履行保修義務的,買受人提供必要的方便;因買受人拒絕提供方便導致該商品房相鄰部位受到影響的,買受人承擔相鄰權人及出賣人因此遭受的損失。
保修期內,因出賣人對商品房進行維修,致使房屋原使用功能受到影響,給買受人造成損失的,出賣人承擔賠償責任。
第二十二條質量擔保
出賣人不按照第二十條、第二十一條約定承擔相關責任的,由承擔連帶責任。
關于質量擔保的證明見附件九。
第二十三條質量保險
該商品房【是】【否】購買了質量保險,保險機構是,保險范圍是,保險情形有,保險期限是。
關于質量保險的證明,見附件十。
第八章合同備案與房屋登記
第二十四條預售合同登記備案
(一)出賣人自本合同簽訂之日起日(不超過30日)內辦理商品房預售合同登記備案手續,買受人在簽訂本合同之日起30日后可向當地房地產管理部門查詢本合同登記備案信息。
(二)本合同采用網上簽約并登記備案的,出賣人保持簽約文本與備案文本內容的一致。
(三)有關預售合同登記備案的其他約定如下:
。
第二十五條預售合同登記備案的違約責任
(一)出賣人違反本合同第二十四條第(一)款約定,逾期辦理本合同登記備案的,出賣人承擔以下違約責任:
給買受人造成損失的,承擔相應的賠償責任。
(二)出賣人違反本合同第二十四條第(二)款約定侵犯買受人權益的,出賣人承擔以下違約責任:
第二十六條預告登記
(一)雙方于本合同登記備案之日起日內向房屋登記機構申請辦理該商品房預告登記。
(二)出賣人未按照前款約定與買受人申請預告登記的,買受人可以單方申請預告登記。
(三)買受人委托出賣人辦理的,及時提供規定的相關資料。出賣人在本合同登記備案之日起日內,將該商品房預告登記證明交給買受人。
第二十七條房屋所有權轉移登記
買賣雙方同意自該商品房按本合同第十八條第(一)款約定交付使用之日起
日內,共同向房屋登記機構申請辦理該商品房的房屋所有權轉移登記,并按規定承擔各自應繳納的稅費。
第二十八條房屋所有權轉移登記責任處理
(一)房屋所有權轉移登記違約責任
1.因出賣人的原因,買受人未能在該商品房交付之日起日內取得該商品房的房屋所有權證書的,雙方同意按照下列第種方式處理:
(1)買受人有權解除合同。買受人解除合同的,書面通知出賣人。出賣人自解除合同通知送達之日起15日內退還買受人全部已付房價款(含已付貸款部分),并自買受人付款之日起,按照%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率)計算給付利息。不解除合同的,自應當完成房屋所有權登記的期限屆滿之次日起至實際完成房屋所有權登記之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部房價款萬分之的違約金。
2.因買受人怠于、遲延提交必要的登記資料、支付相應稅費或履行其他應履行的房屋所有權轉移登記義務等買受人原因,導致房屋登記遲延的法律責任和風險,由買受人承擔。
(二)買受人委托出賣人辦理房屋所有權轉移登記的,買受人在接到出賣人發出的房屋所有權證書領取通知后日內領取。買受人屆滿日既不領取房屋所有權證書又不按照委托協議支付法定稅費、其他約定費用的,買受人承擔以下違約責任:
1.支付出賣人墊支的法定稅費、其他約定費用;
2.從通知屆滿之日起至支付法定稅費、其他約定費用之日止對出賣人墊支總額按照%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率)計算給付利息。
第九章前期物業服務
第二十九條前期物業服務
(一)在業主、業主大會首次選聘物業服務企業之前,出賣人依法選聘本合同約定的物業服務企業提供前期物業服務,前期物業服務時間從年月
日到業主、業主大會與其依法選聘的物業服務企業簽訂物業服務合同生效時止。
(二)物業服務期間,物業服務費實行包干制的,物業服務計費方式為元/月·平方米(建筑面積)。實行酬金制的,物業服務計費方式為。
(三)買受人同意由出賣人選聘的【前期物業服務企業】【房屋查驗機構】代為查驗并由前期物業服務企業承接物業共用部位、共用設施設備,出賣人將共用部位、房屋共用設施設備承接查驗情況予以公示。
(四)買受人已詳細閱讀前期物業服務合同和臨時管理規約,同意由出賣人依法選聘的物業服務企業實施前期物業管理,遵守臨時管理規約;同意由業主、業主大會依法選聘或續聘物業服務企業。
前期物業服務合同、臨時管理規約,見附件十一。
第十章其他事項
第三十條建筑物區分所有權
(一)買受人對其建筑物專有部分享有占有、使用、收益和處分的權利。
(二)以下部位歸業主共有:
1.建筑物的基礎、承重結構、外墻、屋頂等基本結構部分,通道、樓梯、大堂等公共通行部分,消防、公共照明等附屬設施、設備,避難層、設備層或者設備間等結構部分;
2.該商品房所在建筑區劃內的道路(屬于城鎮公共道路的除外)、綠地(屬于城鎮公共綠地或者明示屬于個人的除外)、占用業主共有的道路或者其他場地用于停放汽車的車位、物業服務用房;
(三)雙方對其他配套設施約定如下:
1.規劃的車位、車庫:;
第三十一條要約邀請與要約
出賣人發布的商品房銷售廣告和宣傳資料,為要約邀請;出賣人就商品房開發規劃范圍內的房屋及相關設施所作的說明、允諾具體確定,并對本合同的訂立以及房屋價格的確定有重大影響的,買賣雙方均視為要約。
第三十二條房屋不利因素告知
出賣人通過【告知書】【銷售現場公示】向買受人告知該商品房周邊污水處理廠、垃圾處理站、220KV以上的大型變電站、化學工廠、鐵路等可能引起氣味、污染、輻射性、噪音等不利因素。
不利因素告知書,見附件十二。
第三十三條銷售承諾
(一)出賣人承諾不采取分割拆零銷售、返本銷售或者變相返本銷售的方式銷售商品房、不采取售后包租或者變相售后包租的方式銷售未竣工商品房。
(二)出賣人承諾按照規劃用途進行建設和出售,不擅自改變該商品房使用性質,并按照規劃用途辦理房屋登記。
(三)出賣人承諾不擅自占用、處分和經營與該商品房有關的共用部位和相關配套設施設備,不改變其使用功能。
(四)出賣人在商品房銷售現場清晰明示商品房預售方案,并在銷售現場及時準確公示房源的可售、認(定)購、簽訂合同、合同登記備案、限售、抵押、查封等狀態信息。
(五)出賣人在【商品房銷售現場】公示該商品房所在建筑區劃內按規劃配建的機動車位(庫)數量或配比、配置形式(地下建筑、機械、地面道路)等信息。
第三十四條出賣人未按照第三十三條的約定履行承諾的,買賣雙方同意按以下方式處理:
出賣人未履行該條第(一)項承諾的,;
出賣人未履行該條第(二)項承諾的,;
出賣人未履行該條第(三)項承諾的,;
出賣人未履行該條第(四)項承諾的,;
出賣人未履行該條第(五)項承諾的,;
出賣人未履行該條第(六)項承諾的,。
第三十五條使用承諾
買受人承諾使用該商品房期間,不擅自改變該商品房的用途、建筑主體結構和承重結構。
第三十六條送達
出賣人和買受人承諾在本合同中記載的通訊地址、聯系電話、傳真、電子郵箱均真實有效。任何根據本合同發出的文件,均采用書面形式,以【郵政快遞】【郵寄掛號信】【電子郵件】方式送達對方。任何一方變更通訊地址、聯系電話、傳真、電子郵箱的,自變更之日起日內通知對方。變更的一方未履行通知義務導致送達不能的,承擔相應法律責任。
第三十七條買受人信息保護
出賣人對買受人信息負有保密義務。非因法律、法規規定或國家安全機關、公安機關、檢察機關、審判機關、紀檢、監察、審計部門執行公務的需要,未經買受人書面同意,出賣人及其銷售人員和相關工作人員不得對外披露買受人信息,或將買受人信息用于履行本合同之外的其他用途。
第三十八條爭議解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可向有關部門、行業組織、消費者權益保護組織等申請調解。不愿意協商、調解,或協商、調解不成的,按照下列第種方式解決:
(一)依法向房屋所在地人民法院起訴。
(二)提交仲裁委員會仲裁。
第三十九條補充協議
對本合同中未約定或約定不明的內容,雙方可根據具體情況簽訂書面補充協議。
補充協議中含有不合理的減輕或免除本合同中約定應當由出賣人承擔的責任,或不合理的加重買受人責任、排除買受人主要權利內容的,仍以本合同為準。
第四十條合同生效
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效。本合同的解除采用書面形式。
本合同及附件共頁,一式份,其中出賣人份,買受人份,份,份。合同附件與本合同具有同等法律效力。
出賣人(簽字、蓋章):買受人(簽字、蓋章):
【法定代表人】(簽字、蓋章):【法定代表人】(簽字、蓋章):
【委托代理人】(簽字、蓋章):【委托代理人】(簽字、蓋章):
【法定代理人】(簽字、蓋章):
簽訂時間:______年______月_______日簽訂時間:______年______月_______日
產權經適房買賣合同 篇21
合同編號:_____________
賣方:__________________
買方:__________________
經紀代理方:____________
合同簽署地:__________________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》等相關法律、法規規定,甲、乙、丙三方本著平等、自愿、協商一致的原則,就房屋買賣、經紀代理事宜,訂立本合同,共同信守:
第一條甲方所有的房屋坐落亍武漢市______區__________,為_______結構,建筑面積_______平方米,“房屋所有權證”號為“_____字第_______號”,“土地使用權證”號為“______字第_____號”。
第二條經甲、乙雙方協商一致,上述房屋交易成交價人民幣______佰______拾______萬______仟______佰_____拾______元。
第三條付款方式約定:
一、一次性付款:
1、由甲方委托丙方代收的
乙方于_____年______月______日付清全部房款人民幣_____佰_____拾_____萬_____仟____佰_____拾_____元。
丙方待房屋全部手續辦理完畢,且甲,乙雙方確認該房屋費用交接清楚并在結款通知單簽字后_________日內,結清全款。
_____________________________________________
2、乙方直接付款給甲方的
乙方于______年_____月_____日付清全部房款人民幣_____佰_____拾_____萬_____仟____佰______拾____元。
_____________________________________
二、分期付款:
1、由甲方委托丙方代收的
____
2,乙方直接付鼓給甲方的
____________________________________
第四條房屋交易稅費用承擔方式:甲方承擔_________乙方承擔____________。
第五條在房屋交易過程中,丙方協助甲,乙雙方辦理登記、房款交割、房屋所有權交付等居間工作,保障交易的安全性.本合同簽訂之日,甲方按宗須向丙方支付經紀代理費人民幣_____________元。乙方按宗需向丙方支付經紀代理人民幣________元,如因單方違約導致本合同無法履行,由違約方支付經紀代理費的______%,計人民幣_________元。甲、乙雙方協商解除合同的,由雙方平均負擔經紀代理費的________%,計人民幣_______元。
第六條本合同簽訂之日,甲、乙方須提供相關證件交由丙方,丙方在甲、乙方提供相關證件齊全后______日內協助辦理過戶手續。交易不成,由丙方將上述證件全部退還給甲、乙方。
第七條甲方保證上述房屋權屬資料真實、合法、有效。如甲方房屋有共有、設定抵押、租賃等行為應告知乙方,并自行約定解決。如因上述原因導致本合同項下房屋交易發生產權糾紛、債權糾紛或租賃糾紛時,由甲方承擔全部責任。
第八條甲方應在收到:
乙方全部房款________日內,
房屋過戶完成后________日內,騰空該房屋,并將該房屋鑰匙交于乙方。房屋交付乙方前甲方應結清水、電、物業費等相關費用。水、電存折等由甲方過戶給乙方。甲方應保持房屋現狀和結構及水表,電表及配套設施的完整性。
第九條甲方逾期不交付房屋給乙方,乙方不解除合同的,甲方每逾期一日,按已付房款的______%向乙方支付違約金乙方解除合同的,甲方應退還乙方所付房款,且應支付逾期期間的違約金,并按全部房款的_______%向乙方支付違約金。
第十條乙方逾期不交付房款給甲方,甲方解除合同的,每逾期一日按未付房款的_________%向甲方支付違約金甲方解除合同的,按全部房款的_______%向甲方支付違約金。
第十一條丙方在甲、乙雙方提供資料齊全情況下,在_______時間內協助雙方辦理房產過戶手續,如果未履行義務,應承擔_________違約責任,丙方在乙方按約定交付房款后,未按約定及時進行房款交割,應承擔___________違約責任。
第十二條甲方、乙方及丙方不得故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實或者提供虛假情況,因此給無過錯方造成損失的,應當承擔賠償責任。
第十三條本合同未盡事宜,由甲、乙.丙三方另行商定,并簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
第十四條本合同發生爭議,由甲、乙、丙三方協商解決。協商不成的,按下列第__________種方式解決:
提交武漢仲裁委員會仲裁
依法向人民法院起訴。
第十五條本合同自甲、乙方簽字,丙方蓋章之日起生效。本合同—式三份,甲、乙、丙三方各執一份。
第十六條如因不可抗力或其他不可歸責于當事人的原因致使合同不能履行的,甲、乙、丙三方可解除合同,并不承擔違約責任。
甲方:_______________乙方:______________
房產所有權人:___________________代理人:__________________
房產共有權人:___________________身份證號:________________
代理人:_________________________聯系電話:________________
身份證號:_______________________通訊地址:________________
聯系電話:_______________________
通訊地址:_______________________
丙方:__________
經紀人:___________身份證號:__________聯系電話:_____________
合同簽訂時間:__________年_________月_________日
甲方:_________________代理人:______________
乙方:_________________代理人:______________
丙方:___________經紀人:______________
_________年_______月________日
產權經適房買賣合同 篇22
甲方:__________
乙方:__________
第一條房屋的基本情況、
出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于,房屋結構為建筑面積xx平方米(其中實際建筑面積xx平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積xx平方米),房屋用途為;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內部附著設施見附件二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為、
第二條房屋面積的特殊約定、
本合同第一條所約定的面積為(出賣方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積、如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準、該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±__________%(不包括±__________%)時,房價款保持不變、實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±__________%(包括±__________%)時,甲乙雙方同意按下述第__________種方式處理:
1、買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起__________天內將買受方已付款退還給買受方,并按__________利率付給利息、
2、每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整、
3、______________________________________________________________、
第三條土地使用權性質、
該房屋相應的土地使用權取得方式為__________;土地使用權年限自______年______月______日至______年______月______日止、以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批準文件號為__________;該房屋買賣后,按照有關規定,買受方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續、
第四條價格、
按(總建筑面積)(實際建筑面積)計算,該房屋售價為(幣)每平方米xx元,總金額為xx元整、
第五條付款方式、
買受方應于本合同生效之日向出賣方支付定金xx元整,并應于本合同生效之日起xx日內將該房屋全部價款付給出賣方、具體付款方式可由雙方另行約定、
第六條交付期限、
出賣方應于本合同生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給買受方,并應收到該房屋全部價款之日起__________日內,將該房屋付給買受方、
第七條買受方逾期付款的違約責任、
買受方如未按本合同第四條規定的時間付款,出賣方對買受方的逾期應付款有權追究違約利息、自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按__________計算、逾期超過________天后,即視為買受方不履行本合同、屆時,出賣方有權按下述第________種約定,追究買受方的違約責任、
1、終止合同,買受方按累計應付款的__________%向出賣方支付違約金、出賣方實際經濟損失超過買受方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由買受方據實賠償、
2、買受方按累計應付款的__________%向出賣方支付違約金,合同繼續履行、
3、______________________________________________________________、
第八條出賣方逾期交付房屋的違約責任、
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,出賣方如未按本合同第五條規定的期限將該房屋交給買受方使用,買受方有權按已交付的房價款向出賣方追究違約利息、按本合同第十一條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在______ ____個月內按__________利率計算;自第__________個月起,月利息則按_________利率計算、逾期超過__________個月,則視為出賣方不履行本合同,買受方有權按下列第__________種約定,追究出賣方的違約責任、
1、終止合同,出賣方按買受方累計已付款的__________%向買受方支付違約金、乙方實際經濟損失超過出賣方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償、
2、出賣方按買受方累計已付款的__________%向買受方支付違約金,合同繼續履行、
3、______________________________________________________________、
第九條關于產權登記的約定、
在買受方實際接收該房屋之日起,出賣方協助買受方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續、如因出賣方的過失造成買受方不能在雙方實際交接之日起__________天內取得房地產權屬證書,買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起__________天內將買受方已付款退還給買受方,并按已付款的__________%賠償買受方損失、
第十條出賣方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,出賣方均在交易前辦妥、交易后如有上述未清事項,由出賣方承擔全部責任、
第十一條因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由出賣方向國家交納,契稅由買受方向
國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納、
第十二條本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議、
第十三條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分、本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力、
本合同及其附件和補充協議中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行、
第十四條本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決、協商不成時,甲、乙雙方同意由蘇州仲裁委員會仲裁、
第十五條本合同(經甲、乙雙方簽字)之日起生效、
第十六條本合同連同附表共__________頁,一式__________份,甲、乙雙方各執一份,__________各執一份,均具有同等效力、
甲方(簽章):
乙方(簽章):
_____年_____月_____日
產權經適房買賣合同 篇23
本合同雙方當事人:_________________________
賣方(以下簡稱甲方):____________________
地址:____________________聯系電話:
委托代理人:_______________
地址:____________________聯系電話:____________________
買方(以下簡稱乙方):
地址:____________________聯系電話:____________________
委托代理人:_______________
地址:____________________聯系電話:____________________
委托代理機構:____________________
經辦人:____________________聯系電話:____________________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致原則的基礎上,同意就乙方向甲方購買房屋事項達成如下協議:
第一條房屋基本情況(按房屋所有權證填寫)
1、甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于嘉興市____________________,房屋結構為__________,房屋用途為__________,房屋建筑面積為平方米,車庫面積_____平方米。
2、該房屋所有權證號為_____(共有權證號為_____)。土地使用權方式為_____,土地使用權證號為__________。
3、隨該房屋一并轉讓的附屬設備、設施:_______________。
4、該房屋租賃情況______________________________。
第二條房屋轉讓價格
按建筑面積計算該套房屋轉讓價格為_______________[人民幣] [元]
總金額(小寫)__________元,大寫__________億_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
第三條付款方式、時間
雙方約定按以下第_____項以(現金、支票、其他)方式支付房款:
1、一次性付款:
本合同鑒定之日起_____天內,乙方一次性將購房款支付給__________。
2、分期付款:
合同簽訂之日起_____幾天內,房屋及相關權屬證明交付時,權屬證明過戶________________________________________________________________。
3、其它方式:___________________________________
第四條交房方式:
甲乙雙方約定采用下列第_____種方式交房:
(1)自本合同簽定之日起_____天內,甲方將房屋及房屋鑰匙、房產證、土地使用證等相關權屬證明一并交付給乙方。
(2)其他方式_________________________。
第五條乙方逾期付款的違約責任
乙方未按本合同第三條約定的時間付款,甲方有權按累計應付款向乙方追究違約利息,自本合同規定的.應付款最后期限之第二天起至
實際付款之日止,月息按_____利率計算。逾期付款超過_____天,甲方有權按下述第_____種約定追究乙方的違約責任:
(1)乙方向甲方支付違約金共計_____元整,合同限期繼續履行。
若乙方在天內仍未繼續履行合同,遵照下述第(2)條處理。
(2)乙方向甲方支付違約金共計_____元整,合同終止,乙方將房屋退還給甲方。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
(3)_____________________________________________。
第六條甲方逾期交房的違約責任
除不可抗拒的因素外,甲方未按本合同第四條約定的時間交房的,乙方有權按累計已付款向甲方追究違約利息,自本合同規定的最后交付期限之第二天起至實際交付之日止,月利息按計算。逾期交付超過_____天,乙方有權按下述第_____種約定追究甲方的違約責任:
(1)甲方向乙方支付違約金共計_____元整,合同繼續限制履行。
若甲方在天內仍未繼續履行合同,遵照下述第(2)條處理。
(2)甲方向乙方支付違約金共計_____元整,合同終止。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
第七條甲方保證該房屋交接時沒有產權糾紛和拖欠任何費用(如水電、煤氣、有線電話、物業管理費等相關費用),保證已清除該房屋原由甲方設定的抵押權。如交接后發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任,甲方轉讓該房屋之前,確認該房屋承租人已放棄優先購買權,并取得房屋權共有人同意。(乙方對該房屋的各項基本情況均做了充分了解。該房屋轉讓后,如發生破漏、開裂等問題由乙方承擔維修責任。)
第八條關于產權登記的約定
自本合同生效之日起,乙方在三個月內向房地產權登記機關申請辦理房地產權屬轉移手續,甲方積極給予協助。如因甲方過失造成乙方不能在天內取得房地產權屬證書,視為甲方違約,乙方有權退房。甲方必須在乙方提出退房之日起_____天將乙方已付款退還給乙方,并向乙方支付違約金_____元整。
第九條該房屋轉讓交易發生的各項稅費由甲乙雙方承擔。
第十條房屋轉讓后該房屋所屬土地使用權利、義務和責任依法隨之轉讓。
第十一條其他約定事項______________________。
第十二條本合同空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關部門法律、法規和政策執行。
第十三條甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的,本合同應經該房屋所在地公證機關公證。
第十四條本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方同意采用以下第_____種方式解決。
1、由[_______________仲裁委員會]仲裁。
2、向人民法院起訴。
第十五條本合同自________之日起生效。
1、甲、乙雙方簽字。
2、經__________公證(涉外房屋轉讓必須公證)。
第十六條本合同一式_____份,其中甲乙雙方、房屋權屬登記部門及契稅部門各執一份。合同未盡事項,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章后與本合同具有同等法律效應
甲方(簽章)_______________乙方(簽章)
委托代理人_________________委托代理人
甲方:(簽章)
乙方(簽章)
簽定日期:_____年__月__日
簽定地點:____________________
產權經適房買賣合同 篇24
甲方(出賣人):
乙方(買受人):
甲方(出賣人):
地址:
身份證號碼:
聯系電話:
乙方:(買受人):
地址:
身份證號碼
聯系電話:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《北京市城市房地產轉讓管理辦法》及其他有關法律、法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方的房地產事宜,達成如下協議:
第一條 甲方對所售房地產所有權的聲明
1、甲方所售房地產是其根據國家有關規定購買的公有住房,已取得完全產權并符合上市交易的條件。房屋產權證號為: 。
2、甲方房地產(以下簡稱該房地產)坐落于 ;位于第 層共 間,房屋結構為 ,登記建筑面積 平方米(其中套內建筑面積 平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積 平方米)。
【律師提示】:首先,售后公房上市交易,除房產證上記載的產權人簽字外,還需同住人簽字同意。如未經同住人同意,售后公房的買賣有可能無效。其次,一定要確認原單位是否同意轉讓,因為大部分公房進行房改時原單位都保留優先回購權。
3、該房屋的抵押情況為: 。
(1)、該房屋未設定抵押;
(2)、該房屋已經設定抵押,抵押權人為: ,抵押登記日期為: 年 月 日,他項權利證證號為: 該房屋已經設定抵押的,出賣人應于 年 月 日前辦理抵押注銷手續。
4、該房屋的租賃情況為: 。
(1)、出賣人未將該房屋出租。
(2)、出賣人已將該房屋出租,【買受人為該房屋承租人】【承租人已放棄優先購買權】。
關于房屋權屬情況的說明及房屋抵押和租賃情況的具體約定另附。
第二條 房屋價格及付款方式
1、甲乙雙方協商一致,甲方所售房地產總金額為人民幣 。該價款不含稅費。
2、雙方選擇以下第 種付款方式:
(1)乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金 元整,
(2)買房向銀行抵押付款:乙方于 年 月 日前向甲方支付首期房款人民幣 元。其余房款乙方擬向銀行辦理抵押貸款。如果乙方在 年 月 日前還未能將銀行貸款辦理好并交付給甲方,則甲方可以單方解除本合同,并退回乙方之前已付購房款。
3、雙方約定的其他付款方式: 。
【律師提示】:如果買二手房時房款不是一次性付清的,那就得簽銀行貸款抵押合同。這個合同涉及到賣房人,買房人,賣房人的貸款銀行,買房人的貸款銀行,還可以再加三方,賣房人的貸款銀行指定的保險公司,買房人的貸款銀行指定的保險公司,還有中介公司,這個貸款行為可能涉及到七方,因此比較復雜。這種情況下,對于購房者來說,要想簽訂一個細致的有針對性的合同,可以請個律師。
第三條 交納稅費的約定
1、按有關法律法規政策的規定應由賣方承擔的稅費由 承擔。
2、按有關法律法規政策規定應由買方承擔的稅費由 承擔。
【律師提示】:按有關規定,賣方一般需付營業稅等十種左右的稅費;買方一般需付契稅等八種左右的稅費。但是雙方有約定的從約
第四條 房地產交付
1、甲乙雙方于本合同簽訂后 日內共同對該房地產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單及水、電、氣的讀數等列表記載,在交房時一并交給乙方。
2、甲方在收到全部房款之日起 日內,將該房屋鑰匙交付給乙方。
3、雙方其他約定: 。
【律師提示】:要考慮好交錢、過戶和交房之間的銜接問題。過戶以后再交房的,買方的購房款不宜在過戶前全部支付給賣方。最好雙方約定房屋交驗完畢、各項費用結清以后再支付小部分剩余尾款,以約束賣方。
第五條 關于產權登記的約定
甲方雙方須在簽訂本合同 內,共同向房地產產權登記機關申請辦理轉移登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在 日內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方必須在乙方提出退房要求之日起 日內將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的 %賠償乙方損失。
【律師提示】:權屬轉移登記,也就是房產過戶手續,主要是什么時間過戶一定要說清楚,而且買方交錢和過戶的時間間隔不宜過
第六條 定金及交房保證金
1、甲乙雙方約定乙方在簽訂本合同之日起 日內向甲方交納購房定金 元。
2、為防范交易風險督促賣方按合同約定交付房地產,甲乙雙方同意從交易總房款中預留 元作為交房保證金。此款在甲方實際交付房地產及完成產權轉移登記時交付給甲方。
3、關于交房保證金托管的約定: ;
4、甲乙雙方其他約定: 。
【律師提示】:雙方約定違約方承擔定金責任后,守約方不可進一步追究違約方其他違約責任的,從約定。雙方既約定定金,又約定賠償損失的,一方違約時,守約方既可主張定金罰則,又可請求賠償損失。
第七條 違約責任的約定
1、乙方逾期付款的違約責任((1)和(2)不作累加):
(1)如乙方未按約定時間付款,則乙方應按逾期付款額的萬分之 向甲方按日支付逾期付款違約金,同時甲方有權要求合同繼續履行。
(2)如乙方逾期付款時間超過 天后,甲方有權單方解除合同并要求乙方按購房款總額的百分之 支付違約金;甲方也有權選擇還是按本條上述第(1)項執行。
2、甲方逾期交房的違約責任((1)和(2)不作累加):
(1)如甲方未按合同約定的時間交付房屋,則甲方應按乙方已付購房款的總額的萬分之 向乙方按日支付逾期交房違約金,同時乙方有權要求繼續履行合同。
(2)如甲方逾期交房超過 天后,乙方有權單方解除合同并要求甲方按購房款總額的百分之 支付違約金;乙方也有權選擇還是按本條上述第(1)項要求甲方承擔違約責任并繼續履行合同。
3、任何一方不按約定繳納相關稅費,導致交易不能繼續進行的,應向對方支付該房地產總價款的百分之 作為違約金。
4、任何一方不履行本合同約定義務致合同目的不能實現,守約方有權選擇定金罰則或要求對方支付該房地產總價款百分之 作為違約金。
【律師提醒】:根據《合同法》第一百一十三條第一款的規定,在因違約方過錯導致房屋買賣合同無法履行的情況下,守約方可以請求賠償房屋差價損失。如雙方對房屋差價有約定或事后達成一致的,尊重當事人的意思自治,從約定。如當事人沒有約定房屋差價,則可請求法院委托評估機構對訟爭房產的市場價進行評估,評估時點為起訴之日,通過評估價與約定價的比較,確定房屋差價損失。
第八條 甲乙雙方的承諾和保證
1、甲方承諾和保證:
(1)甲方有權簽署并有能力履行本合同;該房地產沒有設定抵押也未被查封,甲方對該房地產享有完全的處分權。
(2)甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。
(3)水、電、煤氣、物業、供暖等各項費用均已按規定交納,單據交買房確認。
(4)該房地產所附著的戶口,甲方保證于收到房地產轉讓總價款之日起 日內遷出。
(5) 該房地產沒有租約。(如有租約另行約定)
2、乙方承諾和保證:乙方有權簽署并有能力履行本合同。
【律師提示】:第一,要核實合同簽訂人員身份的真實性以及授權委托書的內容,確保合同不因主體不適當而導致合同無效。第二,帶租約的房屋買賣,買賣雙方應明確約定,是實物交付還是租約權交付。法律規定承租人享有優先購買權。賣家要把出賣信息提前告知租客,同時在簽約前將出租信息告知買家,而買家也要認真審查房屋租賃合同。承租人放棄優先購買權,應提供書面承諾。
第九條 合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出 天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第十條 不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,并自不可抗力事件結束之日起_ 日內向另一方當事人提供證明。上述房屋風險責任自該房屋【所有權轉移】【轉移占有】之日起轉移給買受人。
第十一條合同的效力
1、本合同自甲乙雙方簽字(蓋章)之日起生效。
2、本合同一式 份,甲乙雙方各執 份,具有同等法律效力。
第十二條 法律適用及爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下列第 種方式解決:
(1)提交 仲裁委員會仲裁;
(2)依法向有管轄權的人民法院起訴。
第十三條 雙方其他約定
甲方(簽章): 乙方(簽章):
委托代理人(簽章): 委托代理人(簽章):
年 月 日
年 月 日
產權經適房買賣合同 篇25
合同編號:
甲方:___________________乙方:___________________
身份證號碼:_____________身份證號碼:_____________
聯系電話:_______________聯系電話:_______________
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,甲乙雙方在平等互利的基礎上,經充分友好協商一致,自愿達成以下協議,以資遵守執行。
一、甲乙雙方的基本情況
第一條甲方與乙方同屬一個集體經濟組織,即屬于縣鄉村集體經濟組織成員。
二、房屋宅基地登記與房屋基本情況
第二條房屋宅基地證證號:,登記土地使用權人姓名:,登記共有人姓名:。
第三條新建房屋位于鄉村組號,占地面積為:平方米,房屋四至為:南抵,東鄰,北靠,西接。
房屋建筑面積平方米,系結構,為層間。
房屋的附屬物有:。
三、房屋價款與支付方式
第四條雙方約定房屋買賣價格為人民幣元。
第五條房屋價款支付方式,雙方約定選擇以下第種付款方式:
本合同簽字捺手印之日一次性支付,當面點清。
房屋交接之日,即甲方接到房屋鑰匙之日一次性支付,當面點清。
分期支付:本合同簽訂之日,乙方支付首期款:元,尾款元于房屋鑰匙交付之日支付。
其他支付方式:
第六條按照第五條的付款方式,以下四種支付方式雙方均予認可:
現金支付銀行匯款微信轉賬支付寶轉賬。
四、甲乙雙方的權利和義務
第七條甲方的權利與義務
甲方有權根據本合同約定要求乙方交付房屋并占有使用房屋,成為房屋所有權人。
甲方應按合同約定支付房屋價款。
甲方應向乙方提供屬于本集體經濟組織成員的相應證明文件,包括居民身份證復印件、戶口簿登記頁復印件,并作為合同附件。
第八條乙方權利與義務
乙方有權根據本合同規定要求甲方按約支付房屋交易價款。
本合同簽訂之日到房屋交付之日期間,乙方不得損毀房屋結構或損壞房屋門柱、墻壁、樓道樓梯等,除為房屋正常居住或使用外,不得采取任何致房屋損毀損壞的行為。
本合同簽訂之日起到房屋交付之日期間,乙方不得破壞或切斷房屋原附屬或原使用的水、電、有線電視與網絡、煤氣或燃氣等設施管線,該附屬設施相應的登記證件亦應在房屋交接時移交甲方。
本房屋買賣合同簽訂后,乙方有義務將房屋有關的宅基地登記證書或集體建設用地使用證書及相應行政規費票據的原件作為合同附件交付甲方。
甲方按照法律規定辦理宅基地使用手續或集體建設用地手續變更登記時,乙方應當予以積極配合,無正當理由不得拒絕。
五、房屋的交付時間
第九條雙方約定房屋移交時間按以下第種方式執行:
本合同簽字之日。
本合同約定的第一筆房屋價款支付到賬之日。
本合同約定的最后一筆尾款支付到賬之日。
本合同約定的房屋價款全部到賬之日。
其他方式:。
六、雙方的承諾與保證
第十條乙方向甲方承諾與保證,如實告知甲方房屋的信息情況,包括但不限于房屋的宅基地登記證或集體建設用地使用證登記情況、房屋共有人情況、房屋存在的質量或瑕疵情況、房屋抵押情況、房屋交易前的使用或出租情況等。
第十一條甲方向乙方承諾與保證,向乙方提供符合購買資格的同一集體經濟組織成員證明資料,并于本合同簽訂前或房屋交付前已查驗新建房房屋的使用現狀,對房屋質量或瑕疵現狀已知悉。
第十二條雙方出具的所有證明文件均為真實有效,否則由此造成的損失,違約方應承擔賠償責任。
七、違約條款
第十三條乙方未如實告知房屋全部信息,甲方因此遭受損失的,乙方應承擔賠償責任。
第十四條乙方在房屋移交前不當使用或管理不當造成的房屋毀損或損失,甲方有權要求乙方承擔賠償責任。
第十五條乙方遲延交付新建房屋的,甲方有權以已付購房款總額為基數按月息%收取違約金,直至乙方交付房屋之日止。
第十六條甲方遲延支付房屋價款的,乙方有權要求甲方以應付未付購房款總額為基數按月息%收取違約金,直至甲方付清全部購房款之日止。
第十七條因出現不可預見、不可避免、不可克服的事件,導致本合同無法有效及時履行的,雙方互不承擔違約責任。但是遭遇不可抗力方應立即通過電話、微信等方式通知對方,并在通知后的三個工作日內將不可抗力的書面有效證明及本合同無法有效及時履行的書面理由提交給對方確認,否則遭受不可抗力方需承擔相應的違約責任。
八、合同的變更、解除
第十八條雙方經協商一致,可以變更、解除本合同。
第十九條任何一方違反本合同任何條款約定的,在對方催告后 個工作日內沒有改正為全面履行的,守約方有權書面通知違約方解除合同,且有權要求違約方賠償相當于合同總額%的違約金及所遭受的損失。
第二十條一方只主張違約責任,沒有主張解除合同的,合同應當繼續履行。一方收到解除合同的通知后,對解除有異議的,應當在 個工作日內向法定機關提出,否則,視為對解除無異議。
九、爭議解決方式
第二十一條
1.本合同適用中華人民共和國有關法律,受中華人民共和國法律管轄。
2.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時,應通過友好協商的方式予以解決。雙方約定,凡因本合同發生的一切爭議,當和解或調解不成時,選擇下列第種方式解決:
將爭議提交仲裁委員會仲裁
依法向人民法院提起訴訟。
十、附則
第二十二條雙方在本合同簽訂時,應提供經核實的身份證明和相應的資質證明文件的復印件作為合同附件。
第二十三條變更住所地、代表人、電話等聯絡方式的,變更方應在變更后24小時內以書面方式通知對方,否則視為本合同載明的聯絡方式繼續有效。微信和短信內容也作為雙方來往文件。通知、訴訟文書等文件以郵寄方式發送的,將文件按有效聯絡方式交給經營特快專遞的單位郵寄后,郵件被簽收或拒收均視為已經送達。
第二十四條本合同的標題僅為便于閱讀和對合同內容的理解,不作為確定雙方權利義務的條款。
第二十五條房屋宅基地證或集體建設用地使用證原件,行政規費收據原件以及房屋附屬水、電、煤氣或燃氣、有線電視或網絡登記文件等原件在房屋交接時交由甲方保存,復印件由乙方保存。
第二十六條本合同自雙方簽章之日起生效。一式四份,甲乙雙方各持兩份,具有同等法律效力。
甲方:_____________________乙方:______________________
住址:_____________________住址:______________________
聯系電話:_________________聯系電話:__________________
開戶銀行:_________________開戶銀行:__________________
賬號:_____________________賬號:______________________
_______年_______月______日_______年_______月_______日
簽訂地點:__________________簽訂地點:__________________
產權經適房買賣合同 篇26
出賣人(甲方):_________________身份證號碼:_________________
買受人(乙方):_________________身份證號碼:_________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿,協商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自愿將其村證房位于石家莊市_____________區___________________的房屋(建筑面積_____________平方米)以人民幣________________仟________________佰________________拾________________萬________________仟________________佰________________拾________________元整(¥_____________元)的價款出售給乙方。(含地下室——號——平方米)。
二、乙方支付甲方合同保證定金壹萬元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本合同發生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂后,甲方對——的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。
五、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納各項物業費用。本合同簽訂后,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;
六、違約責任
1、甲方應當于__________交付乙方房屋,甲方如不按合同規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過________________個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償乙方經濟損失人民幣______四萬_______________元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約。
產權經適房買賣合同 篇27
售房人身份證號:
購房人:身份證號:
根據國家有關房產的規定,甲乙雙方經協商一致,簽訂本協議,以資共同信守執行。
第一條:房屋基本情況
1、甲方自愿將坐落在____市的房屋出售給乙方。乙方對該房屋已做充分了解并實地看房,對該房屋現狀無異議,愿意購買該房屋。甲方保證房屋無任何質量問題,且在協議簽訂后的狀況和看房時狀況一致。
2、該房屋基本情況如下:房屋性質所有權人:建筑面積:房型:樓層:總樓層:使用性質:附屬設施:
第二條:成交價格甲、乙雙方協商后的實際成交價格為:人民幣萬元,該房屋產權過戶需繳納的相關費用由乙方承擔,其中個人所得稅由甲方自行承擔。。
第三條:定金及房款交接約定1乙方于________年____月____日交付甲方定金人民幣元,該定金將在雙方辦理過戶手續同時自動轉為
第一部分房款。甲方收到定金后立即還清以該房屋為抵押物的所有貸款,保證該房屋在交易前產權完全歸甲方所有,甲方有權對此房屋進行買賣。2乙方按下述方式付款:銀行貸款:按揭貸款。乙方于甲方清理完貸款后____日內將首付款交于產權交易部門指定的資金托管機構,并辦理房屋貸款,實際貸款金額與年限以銀行實際放貸為準。
第四條:相關事宜甲方承諾于騰空該房屋,將該房屋鑰匙交于乙方,甲方應于騰房時結清所有水、電、煤氣、暖氣、有線電視、物業管理費,積極配合乙方完成戶口遷移等相關事宜。
第五條:違約責任
1、甲方須保證該房屋權屬實無爭議,若發生與甲方有關的權屬糾紛或債務糾紛,由甲方負責解決并承擔一切后果及違約責任。
2、甲、乙雙方須保證該房屋結構無拆改或拆改得到相關管理部門的同意及持有合法、有效證件,若因此影響辦理過戶手續,產生的一切后果及違約責任有責任方負責。
3、甲方認可乙方貸款方式付款時:
1)甲方有義務配合乙方的貸款手續,以便乙方貸款時候的順利辦理。
2)貸款過程中,乙方提出終止貸款行為,則乙方須補齊所差房款,繼續履行該協議,并承擔由此引起的經濟損失。
3)乙方須保證所提供的各種材料與證明的真實、可靠。如因證明不屬實或其資信度不夠造成的貸款未果,乙方承擔相應責任及經濟損失。
4)甲、乙方須按照約定按時到指定銀行辦理貸款手續,否則貸款延期責任由責任方承擔。
4、如甲、乙方任何一方拒絕履行協議或解除協議,或發生本條
1、
2、3違約責任,均由違約方向另外一方支付本協議
第二條確定的房屋實際成交價格的10%作為違約金。實際損失超過違約金總額的,責任方應據實賠償。
第六條:免責條款如因洪水、地震、火災和法律、政府政策變化等不可抗力原因,導致本協議不能全面履行的,甲、乙雙方不承擔違約責任。
第七條:約定其他事宜乙方保留甲方房屋所有權證和國有土地使用證。辦理貸款相關手續。
第八條:其他
1、本協議在履行中若發生爭議,甲、乙雙方協商解決。協商不成,任何一方可向該房屋所在地人民法院提起訴訟。
2、本協議經甲、乙雙方簽字蓋章后生效,一式兩份,甲、乙雙方各持一份,各種手續交接清楚,本協議自動作廢。
甲方:乙方
聯系地址:聯系地址:
聯系電話:聯系電話:
簽約日期:________年____月____日
產權經適房買賣合同 篇28
出賣方:
姓名:_____國籍:
地址:
郵政編碼:_____聯系電話:
委托代理人:_____國籍:_____電話:
地址:_____郵政編碼:
買受方:
姓名:_____國籍:
地址:
郵政編碼:_____聯系電話:
委托代理人:_____國籍:_____電話:
地址:_____郵政編碼:
第一條 房屋的基本情況 出賣方房屋坐落于_____;位于第_____層,共_____,房屋結構為_____,建筑面積_____平方米,房屋用途為_____;
該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內部附著設施見附件二;為_____。
第二條 房屋面積的特殊約定 本合同第一條所約定的面積為面積。
如暫測面積或原產權證上標明的面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積為準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_____%時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%時,甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:
1.買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起_____天內將買受方已付款退還給買受方,并按_____利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
第三條 土地使用權性質 該房屋相應的土地使用權取得方式為_____;
土地使用權年限自___年__月__日至___年__月__日止。
以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批準文件號為_____;
該房屋買賣后,按照有關規定,買受方補辦土地使用權出讓手續。
第四條 價格 按計算,該房屋售價為每平方米_____元,總金額為___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
第五條 付款方式 買受方應于本合同生效之日向出賣方支付定金___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,并應于本合同生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給出賣方。
具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條 交付期限 出賣方應于本合同生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給買受方,并應收到該房屋全部價款之日起_____日內,將該房屋付給買受方。
第七條 買受方逾期付款的違約責任 買受方如未按本合同第四條規定的時間付款,出賣方對買受方的逾期應付款有權追究違約利息。
自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按 _____計算。
逾期超過____天后,即視為買受方不履行本合同。
屆時,出賣方有權按下述第____種約定,追究買受方的違約責任。
1.終止合同,買受方按累計應付款的_____%向出賣方支付違約金。
出賣方實際經濟損失超過買受方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由買受方據實賠償。
2.買受方按累計應付款的_____%向出賣方支付違約金,合同繼續履行。
第八條 出賣方逾期交付房屋的違約責
任
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,出賣方如未按本合同第五條規定的期限將該房屋交給買受方使用,買受方有權按已交付的房價款向出賣方追究違約利息。
按本合同第十一條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內按_____利率計算;
自第_____個月起,月利息則按 _____利率計算。
逾期超過_____個月,則視為出賣方不履行本合同,買受方有權按下列第_____種約定,追究出賣方的違約責任。
1.終止合同,出賣方按買受方累計已付款的_____%向買受方支付違約金。
乙方實際經濟損失超過出賣方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
2.出賣方按買受方累計已付款的_____%向買受方支付違約金,合同繼續履行。
第九條 關于產權登記的約定 在買受方實際接收該房屋之日起,出賣方協助買受方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。
如因出賣方的過失造成買受方不能在雙方實際交接之日起_____天內取得房地產權屬證書,買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起_____天內將買受方已付款退還給買受方,并按已付款的_____%賠償買受方損失。
第十條 出賣方保證 在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,出賣方均在交易前辦妥。
交易后如有上述未清事項,由出賣方承擔全部責任。
第十一條 因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由出賣方向國家交納,契稅由買受方向國家交納;
其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。
第十二條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議。
出賣方:
買受方:
日 期:
產權經適房買賣合同 篇29
甲方:____
乙方:____
事由:____乙方需一套,現與甲方共同協商,達成如下協議合同,望甲、乙雙方共同遵守此協議。
一、甲方自愿同意將自己樓房一套出售給乙方。
二、地點:____電力公司開關站,東街社區263棟。
三、面積:____單價:____一套145平方米,共計現金貳拾捌萬元整(280000。00元)。
四、付款方式:____首付拾萬元整(100000。00元),欠款拾捌萬元(180000。00元),在_____年臘月三十日前付清,(注:____如在此期限不付清,甲方將有權收回房屋,首付款不予退還,責任由乙方自行承擔)。
五、樓屋:____二層。
六、樓體結構:____磚混。
七、甲方負責將水電安裝到門口,保證乙方水電暢通,水電費用由乙方負責。
八、甲方保證下水道暢通,如有堵塞,將由甲方承擔處理。
九、若政府允許辦房產權證時,甲方必須提供相關手續,配合給乙方辦理產權證書。
十、質量期限:____若政府不允許辦理房產證的情況下,甲方需保證從售出房屋后在40年內的'安全質量,若在40年內質量出現任何問題,由甲方承擔全權責任(若地震災害出外)。
十一、若政府部門征用此房,甲方應按國家賠償標準賠償給乙方。
十二、此房一經售出,所有權歸乙方所有,甲方不得以任何理由干預乙方的權利。
十三、其它未盡事宜,甲乙雙方協商補充解決。
以上合同協議經甲乙雙方簽字后生效,此合同并生法律效力。
此合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:____
乙方:____
_____年_____月_____日
產權經適房買賣合同 篇30
賣房方(簡稱甲方):
買房方(簡稱乙方):
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國房地產管理法》及有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方舊房屋簽訂本合同,以資共同信守執行。
第一條:甲方出賣自己所有的位于 (詳見房產證)。
第二條:甲方出售給乙方的房屋為 ,在簽訂合同后一次性付清。
第三條:甲方在收到乙方房款后應在七日內將房屋及屋內的財產全部交給乙方。
第四條:甲方出售的舊房登記在甲方名下,若干年后早辦理房屋過戶手續時,甲方應全力協助乙方辦理。
第五條:乙方出售上列房屋后,其子女及其親屬無權干涉乙方對該房屋享有所有權、子女繼承權、拆遷補償權及轉讓權。
第六條:違約責任,若甲方違約要求乙方返還房屋時,按市場價支付給乙方,乙方違約要求退房時,已支付的購房款不退。
第七條:本舊房買賣合同一式三份,甲、乙雙方各執一份,司法部門一份,經雙方當事人簽字后生效。
甲方: 乙方:
年 月 日
產權經適房買賣合同 篇31
出賣人:_________________身份證號碼:_________________
買受人:_________________身份證號碼:_________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿,協商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自愿將其村證房位于__________________的房屋以人民幣___________________元整的價款出售給乙方。
二、乙方支付甲方合同保證定金______元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本合同發生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂后,甲方對——的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。
五、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納各項物業費用。本合同簽訂后,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;
六、違約責任
1、甲方應當于___________年______月______日交付乙方房屋,甲方如不按合同規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方,逾期超過_________月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償乙方經濟損失人民幣___________元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過_______個月時,甲方有權解除合同。解約時,乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,并應賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,并賠償乙方的房屋裝修費用。
5、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。
七、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交_________________仲裁委員會仲裁。
2、依法向——區人民法院起訴。
八、其他約定
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式5份,甲乙方各執一份,見證人各一份。
甲方:___________乙方:___________
法定代表人:___________法定代表人:___________
_______________年__________月___________日
產權經適房買賣合同 篇32
方:,身份證號:___
:,身份證號:___
甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協議:
第一條甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:甲方所售房屋位于,房屋占地面積約為平方米,院子占地面積約為平方米,房屋為樓,一樓為個門面,2、3樓為套房,中間有樓梯間,房屋總面積約為平方米,一樓門面為框架結構,二、三樓住房為磚混凝結構。
第二條房屋價格及其他費用:甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為人民幣_____萬元整。
第三條付款方式:簽訂合同之日一次性付清。
第四條特別約定:
1、因乙方所購房屋為農村集體土地上建筑。該房屋買賣過程中所發生的交易或過戶需要本村村民委員會同意或有關部門審批的手續問題,甲方應當積極全力配合乙方一起解決妥善。若因此引發相應糾紛的.,由甲方負責處理。
2、如乙方所購房屋以后可以辦理房產證時,甲方應予以積極配合,但相關費用由乙方自行負擔。
第五條該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。
第六條今后如房屋重建,甲方應承認乙方的住房面積。如國家征地,土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有,甲方負責積極配合。
第七條本合同簽訂之后,房價漲落,買賣雙方不得反悔。
第八條本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議,補充協議與本合同具同等法律效力。
第九條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十條本合同一式三份,甲方執一份、乙方執二份。
甲方:_______
住址:_____
聯系電話:_____
乙方:__________
聯系電話:_____
簽訂日期:________年____月____日
產權經適房買賣合同 篇33
買方: (以下簡稱甲方)
身份證號:
賣方: (以下簡稱乙方)
身份證號:
雙方同意買賣下列房屋: 區 路 弄 號 室
建筑面積共 平方米。
經雙方設立條件如下:
第一條 上述房屋由乙方售給甲方,全部價款共計人民幣(大寫): 元。
第二條 本協議簽訂之日起 內,甲方應將上列價款付與乙方,乙方收到全部價款后,應將房屋在 天內騰出交給甲方。
第三條 本協議簽訂后,甲方應向房屋主管部門申請辦理房屋所有權登記,所需費用由甲方承擔,在取得房屋所有權證后,產權歸甲方所有。
第四條 甲方應遵守國家有關房屋管理的政策和規定,未經有關部門及乙方同意,不得對上述房屋加層和改建。
第五條 房屋基地及底層獨用園地屬國家所有,僅供甲方使用。甲方應遵守國家有關土地管理的政策和規定。從發給產權證之日起,甲方按國家規定向有關部門繳付房產稅(土地使用稅)。
第六條 自本協議簽訂之日起,上述房屋的有關權利義務不論甲方住進與否均歸甲方。并按照管理和維修費用分擔原則,按月由甲方承擔管理和維修方面的有關費用。
第七條 本協議簽訂之日起,在 年內屬于原乙方使用不當造成的質量問題,由乙方負責保修;屬于人為的損壞由甲方自行負責。
第八條 乙方逾期交房的違約責任
乙方未按本合同規定將房屋及時交付使用,每逾期一日,按照購房總價的 ‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,并向甲方支付房價 %的違約金。
第九條 乙方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接后發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由乙方承擔全部責任。
第十條 本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議,補充協議與本合同具同等法律效力。
第十一條 本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十二條 本協議一式 份,乙方 份,甲方 份(其中 份作產權登記附件)。
甲方(簽章):乙方(簽章):
住址(工作單位): 住址(工作單位):
聯系電話: 聯系電話:
年 月 日 年 月 日