青島市服裝定作合同書（精選8篇）

青島市服裝定作合同書 篇1

　　定作人(買方)：　　　　　　　　　　　(甲方)

　　承攬人(賣方)：　　　　　　　　　　　(乙方)

　　簽訂時間：

　　簽訂地點：

　　雙方根據(jù)《民法典》、《消費者權(quán)益保護法》等法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條　：甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購買乙方服裝：

　　第二條　質(zhì)量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準(由甲乙雙方選擇一種標準，在括號內(nèi)打√)。

　　第三條　驗收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。

　　第四條　違約責(zé)任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的　 %償付乙方違約金。收付定金的，若甲方無法履行合同，則雙倍償還乙方定金;若乙方不能履行合同，無權(quán)要求返還定金。

　　第五條　爭議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請有關(guān)部門調(diào)解解決，解決不成時，按以下第(　 )項處理。

　　(1)申請　　仲裁委員會仲裁;( )

　　(2)依法向人民法院提起訴訟。( )

　　第六條　其它約定事項：

　　第七條　本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)：　　　　　　　　　　　乙方(簽名)：

　　經(jīng)辦人：　　　　　　　　　　　　　 身份證：

　　聯(lián)系電話：　　　　　　　　　　　　 聯(lián)系電話：

　　年　　月　　日

青島市服裝定作合同書 篇2

　　服裝定作(買賣)合同

　　合同編號：________________

　　定作人（買方）：_________（甲方）

　　承攬人（賣方）：_________（乙方）

　　雙方根據(jù)《民法典》、《消費者權(quán)益保護法》等法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條　甲方按下表所列要求定作（乙方供料）或購買乙方服裝：

　　┌────┬─────┬───┬────┬──────┬────┬────┐

　　│身長

　　│

　　│褲長　│

　　│服裝名稱

　　│數(shù)量

　　│金額

　　│

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│上腰

　　│

　　│裙長　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│中腰

　　│

　　│腰大　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│下腰

　　│

　　│開檔　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│前胸

　　│

　　│下檔　│

　　│合計

　　│

　　│

　　│

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│后背

　　│

　　│中檔　│

　　│來料名稱

　　│數(shù)量

　　│金額

　　│

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│肩寬

　　│

　　│褲角　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│過肩

　　│

　　│膝蓋　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┴────┴────┤

　　│袖長

　　│

　　│腿肚　│

　　│

　　布樣或式樣

　　│

　　├────┼─────┼───┼────        ┤

　　│

　　│袖口

　　│

　　│臀圍　│

　　│

　　│

　　├────┼─────┼───┼────┤

　　│

　　│領(lǐng)大

　　│

　　│領(lǐng)高　│

　　│

　　│

　　├────┼─────┼───┼────┤

　　│

　　│帽大

　　│

　　│臺肯　│

　　│

　　│

　　├────┼─────┼───┼────┤

　　│

　　│前腰積　│

　　│下乍　│

　　│

　　│

　　├────┼─────┼───┼────┤

　　│

　　│后腰積　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　├────┴─────┴───┼────┼────────────────┤

　　│合計金額：￥

　　│

　　│

　　│

　　├──────────────┤

　　│

　　│

　　│預(yù)付訂金：￥

　　│取衣日期│

　　年　月　日

　　│

　　├──────────────┤

　　│

　　│

　　│尚欠余款：￥

　　│

　　│

　　│

　　└──────────────┴────┴────────────────┘

　　第二條　質(zhì)量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國家標準（　）、行業(yè)標準（　）、企業(yè)標準（　）（由甲乙雙方選擇一種標準，在括號內(nèi)打√）。

　　第三條　驗收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。

　　第四條　違約責(zé)任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________％償付乙方違約金。收付定金的，若甲方無法履行合同，則雙倍償還乙方定金；若乙方不能履行合同，無權(quán)要求返還定金。

　　第五條　爭議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請有關(guān)部門調(diào)解解決，解決不成時，按以下第（        ）項處理。

　　（1）申請_________仲裁委員會仲裁；（　）

　　（2）依法向人民法院提起訴訟。（　）

　　第六條　其它約定事項：_______________________________________

　　第七條　本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

　　甲方（蓋章）：_________

　　乙方（簽字）：_________

　　經(jīng)辦人：_______________

　　身份證：_______________

　　聯(lián)系電話：_____________

　　聯(lián)系電話：_____________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_____________

　　簽訂地點：_____________

青島市服裝定作合同書 篇3

　　服裝定作買賣合同范本

　　合同編號：________________

　　定作人(買方)：_________(甲方)

　　承攬人(賣方)：_________(乙方)

　　雙方根據(jù)《民法典》、《消費者權(quán)益保護法》等法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購買乙方服裝：

　　┌────┬─────┬───┬────┬──────┬────┬────┐

　　│身長││褲長││服裝名稱│數(shù)量│金額│

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│上腰││裙長│││││

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│中腰││腰大│││││

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│下腰││開檔│││││

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│前胸││下檔││合計│││

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│后背││中檔││來料名稱│數(shù)量│金額│

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│肩寬││褲角│││││

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│過肩││膝蓋│││││

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┴────┴────┤

　　│袖長││腿肚││布樣或式樣│

　　├────┼─────┼───┼────┤│

　　│袖口││臀圍│││

　　├────┼─────┼───┼────┤│

　　│領(lǐng)大││領(lǐng)高│││

　　├────┼─────┼───┼────┤│

　　│帽大││臺肯│││

　　├────┼─────┼───┼────┤│

　　│前腰積││下乍│││

　　├────┼─────┼───┼────┤│

　　│后腰積│││││

　　├────┴─────┴───┼────┼────────────────┤

　　│合計金額：￥│││

　　├──────────────┤││

　　│預(yù)付訂金：￥│取衣日期│年月日│

　　├──────────────┤││

　　│尚欠余款：￥│││

　　└──────────────┴────┴────────────────┘

　　第二條質(zhì)量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準(由甲乙雙方選擇一種標準，在括號內(nèi)打√)。

　　第三條驗收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。

　　第四條違約責(zé)任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________%償付乙方違約金。收付定金的，若甲方無法履行合同，則雙倍償還乙方定金;若乙方不能履行合同，無權(quán)要求返還定金。

　　第五條爭議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請有關(guān)部門調(diào)解解決，解決不成時，按以下第項處理。

　　(1)申請_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院提起訴訟。

　　第六條其它約定事項：_______________________________________

　　第七條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)：_________乙方(簽字)：_________

　　經(jīng)辦人：_______________身份證：_______________

　　聯(lián)系電話：_____________聯(lián)系電話：_____________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________

青島市服裝定作合同書 篇4

　　合同編號：_________定作人：_________承攬人：_________雙方根據(jù)、等法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條甲方按下表所列要求定作或購買乙方服裝：

　　第二條質(zhì)量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準。

　　第三條驗收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按

　　第一條表格所列要求交付商品。

　　第四條違約責(zé)任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________%償付乙方違約金。收付定金的，若甲方無法履行合同，則雙倍償還乙方定金;若乙方不能履行合同，無權(quán)要求返還定金。

　　第五條爭議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請有關(guān)部門調(diào)解解決，解決不成時，按以下第項處理。

　　申請_________仲裁委員會仲裁;

　　依法向人民法院提起訴訟。

　　第六條其它約定事項：_________

　　第七條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

　　甲方：_________乙方：_________

　　經(jīng)辦人：_________身份證：_________

　　聯(lián)系電話：_________聯(lián)系電話：_____________

　　____年____月____日________年____月____日

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

青島市服裝定作合同書 篇5

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　第一條 產(chǎn)品名稱、價格、數(shù)量。

　　后附詳細報價單。此價格經(jīng)雙方認可，作為本合同的附件。

　　第二條 交貨地點及時間

　　1.地點：__________________________________________

　　2.時間：自本合同簽訂且乙方收到預(yù)付款后______日內(nèi)。

　　第三條 加工形式

　　1.乙方根據(jù)甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經(jīng)雙方確認后，再進行批量生產(chǎn)。

　　2.采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式。

　　3.貨物到達甲方指定地點后，甲乙雙方依據(jù)訂貨清單進行清點驗收，并辦理交接簽字手續(xù)。

　　第四條 甲方責(zé)任

　　1.甲方通過服裝款式及面料后，在合同生效及執(zhí)行過程中不得擅自更改。

　　2.甲方定好量體時間，保證人員齊全。

　　3.按此合同付款日期，按時付款。

　　第五條 乙方責(zé)任

　　1.乙方須保證產(chǎn)品質(zhì)量，如有制作問題，乙方須負責(zé)修改。

　　2.按此合同交貨日期，按時交貨。如未按時交貨，甲方將扣除乙方______________的貨款作為違約金。

　　第六條 結(jié)算方式

　　1.支票結(jié)算。此合同簽訂后____日內(nèi)，甲方須預(yù)付_____________的貨款給乙方。

　　2.終結(jié)付款額，依據(jù)實際制衣件數(shù)，經(jīng)雙方認可后的款額支付。

　　3.甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后，須在_____________內(nèi)付清乙方全部貨款。如有延誤，每日須加付_____________的滯納金。

　　第七條 本合同有效期自簽訂之日起生效，到全部貨款結(jié)清之日為止。

　　第八條 此合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。如有一方在有效期內(nèi)欲終止合同，需賠償對方______________的貨款作為違約金。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　甲方業(yè)務(wù)代表：__________ 乙方業(yè)務(wù)代表：____________

　　甲方蓋章：______________ 乙方蓋章：________________

　　日期：__________________ 日期：____________________

青島市服裝定作合同書 篇6

　　一、問題的提出

　　買賣合同與承攬合同，作為合同法規(guī)定的有名合同，相互之間的區(qū)別是顯而易見的。買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移標的物所有權(quán)于買受人，買受人支付價款的合同。貨樣買賣是按貨物樣品確定買賣標的物的買賣。承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。其中定作合同是指承攬人根據(jù)定作人的要求，以自己技能、設(shè)備和勞力，用自己的材料為定作人制作成品，定作人接受特別制作成品并給付報酬的合同。

　　但在司法實踐大量的買賣合同和承攬合同糾紛中，經(jīng)常發(fā)生貨樣買賣合同和定作合同難以甄別的情況。歐豐*具訴武漢NEC加工承攬合同糾紛一案中，原告訴稱20__年10月開始，其根據(jù)被告提供的貨品種類、規(guī)格、數(shù)量、式樣等，為被告制作各種柜臺、燈箱等辦公家具產(chǎn)品。但是根據(jù)原告提供的證據(jù)來看，原、被告之間簽訂的是一份典型的買賣合同，雙方明確約定買方、賣方，貨物的數(shù)量、質(zhì)量要求和具體貨款等。類似情況在其他買賣合同糾紛中也經(jīng)常出現(xiàn)，上海市長寧區(qū)人民法院審理的欣維毛紡織*限公司訴葉繁貿(mào)*有限公司買賣合同糾紛一案中，20__年8月原、被告簽訂了一份《內(nèi)銷呢絨供需合同》，由被告根據(jù)原告提供的樣品，為原告提供價值42萬元的鋼花呢，原告另派員到被告生產(chǎn)工廠監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量。另外，還有一種普遍存在的現(xiàn)象，即一些單位要求生產(chǎn)廠家在出廠商品上注明買方特有標志，因此發(fā)生貨物質(zhì)量或者貨款糾紛，此類案件中同樣存在屬于定作合同糾紛還是買賣合同糾紛的分歧。

　　二、甄別的意義

　　其實，區(qū)別買賣合同與定作合同的意義不僅在于案件的實體處理，更在于案件審理中的一些程序問題，主要是：

　　一是確定案件的管轄問題。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的若干問題的意見》、法函(1995)175號的規(guī)定，加工承攬合同糾紛要以加工行為地為合同履行地，即承攬人以自己的設(shè)備、技術(shù)為定作人加工產(chǎn)品的地點，但如合同約定接收加工成果地為合同履行地，則從合同約定，不以加工地為合同履行地。如果合同沒有實際履行，當(dāng)事人雙方又都不在合同約定的履行地的，應(yīng)由被告住所地法院管轄，合同約定的履行地法院無管轄權(quán)。而買賣合同中，雙方當(dāng)事人沒有約定合同履行地時，應(yīng)以當(dāng)事人約定的交貨地點作為合同履行地。除交貨地外，合同中約定的貨物到達地、到站地、驗收地、安裝調(diào)試地等均不視為合同履行地。合同沒有約定交貨地的，依交貨方式確定合同履行地：采用送貨方式的，以貨物發(fā)運地為合同履行地;采用自提貨方式的，以提貨地為合同履行地。合同實際履行地與合同約定履行地不一致的，以實際履行地為合同履行地。只要部分貨物的交付地點與合同約定的交貨地點一致，就要以約定地點為合同履行地，以合同約定的交貨地點確定管轄權(quán)。如果合同沒有實際履行，當(dāng)事人雙方住所地又都不在合同約定履行地的，應(yīng)由被告住所地法院管轄。綜上，承攬合同以加工地為主要管轄地，而買賣合同則主要以交貨地確定管轄地。因此，在很多時候合同的性質(zhì)直接決定著管轄地的確定和案件是否移送問題。

　　二是確定當(dāng)事人舉證的分配。按照最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條的規(guī)定：“當(dāng)事人對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實或者反駁對方訴訟請求所依據(jù)的事實有責(zé)任提供證據(jù)加以證明”，“沒有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明當(dāng)事人的事實主張，由負有舉證責(zé)任的當(dāng)事人承擔(dān)不利后果”。不同的合同糾紛對當(dāng)事人舉證責(zé)任的要求是有區(qū)別的。承攬合同要求定作人舉證證明按照合同約定提供了相應(yīng)的技術(shù)要求或者材料，并且按照約定時間驗收、接受加工成果，支付一定的報酬或者材料費用;承攬人要舉證證明按照定作人的技術(shù)要求保質(zhì)保量地在約定的時間內(nèi)完成了加工成果。買賣合同只要求賣方提供證據(jù)證明交付的標的物符合約定的質(zhì)量要求，在約定的時間內(nèi)交付相應(yīng)數(shù)量的標的物即可;而買方則要舉證證明按時收貨按時支付貨款。舉證責(zé)任包括行為責(zé)任和結(jié)果責(zé)任，在司法實踐中，除了為證明自己主張的事實要提供相應(yīng)的證據(jù)，承擔(dān)相應(yīng)的行為責(zé)任之外，還要承擔(dān)因為不能舉證或者舉證不力而要承擔(dān)的結(jié)果責(zé)任。承攬合同與買賣合同，當(dāng)事人所要承擔(dān)的結(jié)果責(zé)任也是不一樣的，承攬人沒有按時完成工作成果，負有的是繼續(xù)完成并承擔(dān)違約責(zé)任，而不承擔(dān)定作人拒不接受工作成果的結(jié)果責(zé)任;出賣人如果不能及時供貨，買受人可以單方解除合同并要求出賣人承擔(dān)違約責(zé)任。

　　三、甄別方法

　　甄別方法之一：承攬人身份特定化。在承攬合同中，雙方當(dāng)事人注重的是工作成果完成的條件，是承攬人的“合作”。根據(jù)合同法第二百五十三條的規(guī)定，承攬合同的承攬人必須以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力完成工作或者工作的主要部分。如果定作人所需要的標的物能夠從市場上任意買到，定作人就不必通過訂立承攬合同要求承攬人來完成。因此，定作人選定承攬人是基于承攬人的技術(shù)、設(shè)備和勞力，具有特定要求的。如果承攬人擅自將工作交由第三人完成的，將構(gòu)成根本違約。此時，定作人可以選擇要求承攬人對第三人完成的工作成果向定作人負責(zé)，或者通知承攬人解除合同、賠償損失。合同未經(jīng)定作人同意，不能將工作或者工作的主要部分轉(zhuǎn)交第三人完成。而買賣合同中，賣方的生產(chǎn)過程不需買方制約，賣方可以將工作任務(wù)轉(zhuǎn)交第三人完成，無須征得買方同意。因此，甄別承攬合同和買賣合同，首先要看承攬人或者出賣人是否特定的。如上文提到長寧*院審理的欣維毛紡織*限公司訴葉繁貿(mào)*有限公司買賣合同糾紛一案中，被告是根據(jù)原告提供的樣品交付貨物的，但是被告自身作為貿(mào)易公司是沒有制作能力的，只能委托工廠加工。因此，按照承攬合同承攬人特定化的要求，該案應(yīng)該定性為貨樣買賣合同糾紛。

　　甄別方法之二：承攬合同定作物特定化。承攬合同的標的物是嚴格按照定作人的要求制作的，用以滿足定作人的特殊要求，而且必須以定作人所具有的條件來完成。首先，這種標的物是在合同生效后才開始制作的，從制作開始即為定作人所有，承攬人無權(quán)處分，只有在定作人超過兩個月不支付承攬報酬的情況下，承攬人才能作留置處理，否則要承擔(dān)民事侵權(quán)責(zé)任。因此承攬合同的標的物是承攬人運用自己的技術(shù)、設(shè)備和勞力在合同生效后制作的特定物，而買賣合同的標的物可以是特定物，也可以是種類物。買賣合同標的物的特定性，通常是不改變標的物本質(zhì)屬性，標的物可能在合同成立時已經(jīng)存在也可以是在合同成立后生產(chǎn)。這種特定性是相對的，往往是買方在賣方的產(chǎn)品范圍內(nèi)或者基礎(chǔ)上，做些選擇性的確定，產(chǎn)品本質(zhì)屬性并不改變。上文提到的一些單位要求生產(chǎn)廠家在出廠商品上注明買方特有標志，如超市要求廠家在供應(yīng)商品上打上超市標志的行為，不能定性為定作行為，仍屬于買賣行為。

青島市服裝定作合同書 篇7

　　定作人(買方)：_________(甲方)

　　承攬人(賣方)：_________(乙方)

　　雙方根據(jù)《民法典》、《消費者權(quán)益保護法》等法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條 甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購買乙方服裝：

　　上腰裙長

　　中腰腰大

　　下腰開檔

　　前胸下檔合計

　　后背中檔來料名稱數(shù)量金額

　　肩寬褲角

　　過肩膝蓋

　　袖長腿肚 布樣或式樣

　　袖口臀圍

　　領(lǐng)大領(lǐng)高

　　帽大臺肯

　　前腰積下乍

　　后腰積

　　合計金額：￥

　　預(yù)付訂金：￥取衣日期 年 月 日

　　尚欠余款：￥

　　第二條 質(zhì)量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準(由甲乙雙方選擇一種標準，在括號內(nèi)打√)。

　　第三條 驗收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。

　　第四條 違約責(zé)任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________%償付乙方違約金。收付定金的，若甲方無法履行合同，則雙倍償還乙方定金;若乙方不能履行合同，無權(quán)要求返還定金。

　　第五條 爭議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請有關(guān)部門調(diào)解解決，解決不成時，按以下第項處理。

　　(1)申請_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院提起訴訟。

　　第六條 其它約定事項：_________

　　第七條 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)：_________ 乙方(簽字)：_________

　　經(jīng)辦人：_________ 身份證：_________

　　聯(lián)系電話：_________ 聯(lián)系電話：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

青島市服裝定作合同書 篇8

　　合同編號：________________

　　定作人(買方)：_________(甲方)

　　承攬人(賣方)：_________(乙方)

　　雙方根據(jù)《民法典》、《消費者權(quán)益保護法》等法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條　甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購買乙方服裝：

　　第二條　質(zhì)量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國家標準(　)、行業(yè)標準(　)、企業(yè)標準(　)(由甲乙雙方選擇一種標準，在括號內(nèi)打√)。

　　第三條　驗收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。

　　第四條　違約責(zé)任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________%償付乙方違約金。收付定金的，若甲方無法履行合同，則雙倍償還乙方定金;若乙方不能履行合同，無權(quán)要求返還定金。

　　第五條　爭議解決：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請有關(guān)部門調(diào)解解決，解決不成時，按以下第(　)項處理。

　　(1)申請_________仲裁委員會仲裁;(　)

　　(2)依法向人民法院提起訴訟。(　)

　　第六條　其它約定事項：_______________________________________

　　第七條　本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)：_________　　乙方(簽字)：_________

　　經(jīng)辦人：_______________　　身份證：_______________

　　聯(lián)系電話：_____________　　聯(lián)系電話：_____________

　　_________年____月____日　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_____________　　簽訂地點：_____________