城區(qū)房屋買賣合同糾紛（通用6篇）

城區(qū)房屋買賣合同糾紛 篇1

　　出賣人：

　　身份證號碼：

　　買受人：

　　身份證號碼：

　　甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿，協商一致前提下訂立本合同條款如下，以資共同遵守。

　　一、甲方為償還到期貸款原因自愿將其于___________的房產及其土地使用權以人民幣_____拾____萬____仟_____佰_____拾_____元整的價款出售給乙方。

　　二、乙方支付甲方合同保證定金壹萬元，如甲方反悔本合同，雙倍賠償;如乙方反悔本合同，定金不退。

　　三、本合同簽定時，甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時，甲方須無條件協助乙方辦理房屋產權過戶手續(xù)，辦理過戶手續(xù)發(fā)生的契稅、土地出讓金由乙方負擔。甲方承擔本合同轉讓的房屋及土地稅費。乙方在甲方交付房屋后一次性將房款交付甲方。

　　四、本合同簽訂后，甲方對的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。

　　五、本合同簽訂后，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利。本合同簽訂后，甲方不得以本房屋為關聯與他人訂立任何合同。

　　六、違約責任

　　1、甲方應當于______年____月____日交付乙方房屋，甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋，每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過30天時，乙方有權解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并應賠償乙方經濟損失人民幣__元。

　　2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過_30天時，甲方有權解除合同。解約時，乙方已付定金不退。

　　3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使，一切責任由甲方承擔，并應賠償乙方的損失。

　　4、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除，甲方應按照下述兩種算法取高值返還乙方：本房屋合同轉讓金額本金及利息，利息按年息20%計算，計息期自合同簽訂日起算;解除合同時本房屋市場評估價，并賠償乙方的房屋裝修費用,搬遷等損失。

　　5、如因規(guī)劃部門、設計部門的原因影響房屋質量和使用功能的，甲方應當通知乙方，如有補償款發(fā)放，甲方應當全額退還乙方。

　　七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述方式解決：依法向合同簽署地人民法院起訴。

　　八、其他約定

　　未過戶前本房屋甲方以抵押形式抵押給乙方，并辦理抵押手續(xù)。

　　九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　十、本合同一式5份，甲乙方各執(zhí)一份，見證人各一份。

　　甲方：乙方：

　　______年____月____日______年____月____日

　　見證人：

　　______年____月____日

城區(qū)房屋買賣合同糾紛 篇2

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方與乙方因買賣_________________(以下簡稱訴爭房產)引發(fā)訴訟，現該案經北京市第二中級人民法院裁定依法發(fā)回原審法院重新審理，甲乙雙方為徹底解決此糾紛經平等協商，自愿達成協議如下，以茲共同遵守。

　　1、 本協議簽訂當日，甲方一次性給付乙方_________萬元人民幣(包括乙方已支付甲方的購房款_________萬元整，以及中介費、訴訟費等)。乙方收到上述_________萬元款項后，與甲方之間房屋買賣法律關系終止，乙方對甲方不再享有任何權利(包括實體權利和訴訟權利)，乙方與甲方之間的債權債務即告全部結清;

　　2、 乙方應于收款后2日內，在甲方的配合下持有效證件，前往相關房地產交易管理部門辦理解除對訴爭房產所設定的網簽手續(xù);

　　3、 收到上述_________萬元款項后10個工作日內，乙方應向_________人民法院提交書面撤訴申請，申請撤銷對甲方提起的一切訴訟，并確保于收到上述款項后10個工作日內，解除對訴爭房產上所設定的財產保全查封，使訴爭房產恢復至可隨時可進行網簽的狀態(tài);

　　4、 乙方收到上述_________萬元款項后，延遲履行本協議第2、3條所設定的義務的，支付給甲方違約金_________萬人民幣;甲方延遲履行本協議第1條所設定的義務的，應向乙方支付違約金_________萬元，同時乙方保留對甲方的其它訴訟權利。

　　5、 因甲方原因無法辦理訴爭房屋的網簽解除手續(xù)的，乙方不承擔法律責任，甲方所支付乙方的_________萬元款項乙方不予退還。

　　6、 本協議自甲乙雙方簽字之日起生效。因履行本協議發(fā)生的一切爭議，雙方自愿提交訴爭房屋所在地人民法院管轄。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

城區(qū)房屋買賣合同糾紛 篇3

　　房屋買賣合同糾紛起訴狀

　　起訴狀

　　原告：金某，男，漢族，出生，身份證號，住址，聯系電話。

　　被告：陳某，男，漢族，出生，身份證號，住址，聯系電話。

　　1、判令被告繼續(xù)履行與原告簽訂的《杭州市房屋轉讓合同》，交付觀瀾時代國際花園天筑_幢_單元_室房屋并辦理過戶手續(xù)。

　　2、判令被告支付逾期交房及逾期過戶損失            元。

　　3、本案訴訟費由被告承擔。

　　事實與理由：

　　此致

　　杭州經濟技術開發(fā)區(qū)人民法院

　　具狀人：    

城區(qū)房屋買賣合同糾紛 篇4

　　甲方__________物業(yè)發(fā)展有限公司

　　乙方__________________

　　鑒于：1、年月日，甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預售合同》，乙方購買__________________住宅樓，乙方已向甲方支付購房款人民幣__________元。2、甲方應于 年 月 日前向乙方交付商品房。3、________________住宅樓工程逾期竣工，甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。4、乙方已收到甲方的《入住通知書》，甲方自 年 月 日起辦理入住手續(xù)，乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至 年 月 日。5、乙方已于 年 月 日辦理了入住手續(xù)，接收了商品房。6、自 年 月 日起至年月日止，甲方逾期交房 日，對照《北京市商品房預售合同》第十三條之約定，甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金，甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣元。

　　甲乙雙方經協商，達成以下協議共同執(zhí)行

　　一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元，于 年月日前以現金方式一次付清。

　　二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。

　　三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責任，乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。

　　四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　五、本協議一式三份，甲方持兩份，乙方持一份，具有同等法律效力。

　　甲方：________乙方：________________

　　年________月________日

城區(qū)房屋買賣合同糾紛 篇5

　　甲方：______，______，______族，____________年______月______日生，____________人，住________________________，身份證號碼____________，聯系電話_______________。

　　委托代理人：____________;

　　乙方：______，______，______族，____________年______月______日生，____________人，住________________________，身份證號碼____________，聯系電話_______________。

　　委托代理人：____________;

　　______訴______買賣合同糾紛一案，由______人民法院受理，案號：(______)______初字第______號，原定于______年___月___日開庭�，F經委托代理人努力協調，經雙方協商，達成以下庭前和解協議：

　　一、甲乙雙方一致同意解除雙方于______年___月___日簽訂的房屋買賣合同。

　　二、甲方將先前收取乙方的購房預付款人民幣____________元(大寫：____________)退還給乙方;

　　甲方:____________ 委托代理人：____________

　　乙方:____________ 委托代理人：____________

　　________年___月___日

　　附：

　　1、甲乙雙方身份證復印件各一份;

　　2、二代理人接受委托的委托協議書復印件各一份。

城區(qū)房屋買賣合同糾紛 篇6

　　無產權糾紛房屋買賣合同書

　　賣方：_____________身份證號碼：____________________

　　買房：______________身份證號碼：____________________

　　甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿，誠實守信，協商一致前提下訂立本合同條款如下：

　　一、甲方自愿將其位于_____縣_____________________的房屋以人民幣______拾______萬___仟___佰___拾___元整的價款出售給乙方。

　　二、房屋的基本情況：

　　該房屋建筑面積_____平方米，套內建筑面積_____平方米，____室____廳，所在____層，室號______，房屋用途為______.

　　三、本合同簽訂后，甲方對該房屋的相關權益隨該房屋一并轉讓給乙方。甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛，如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛，由甲方承擔全部責任，乙方保證按期繳納各項物業(yè)費用。本協議簽訂后，甲方不得就房屋再與他人訂立《買賣合同》。

　　四、本協議簽訂時，甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時，甲方應無條件協助乙方辦理房屋產權過戶手續(xù)。本協議發(fā)生的契稅，土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規(guī)定負擔。

　　五、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使，一切責任由甲方承擔，并應賠償乙方的損失。

　　六、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除，甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款，并賠償乙方的房屋裝修費用。

　　七、本協議自雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　本合同一式5份，甲乙方各執(zhí)一份，見證人各一份。

　　甲方：年月日

　　乙方：年月日

　　見證人：年月日