買賣合同模板（通用30篇）

買賣合同模板 篇1

　　一、合同形式問題

　　結合合同法第十條、第二十二條、第二十五條、第二十六條的相關規定，可以認為合同法實際上明確規定了一種獨立于口頭合同形式和書面形式之外的默示合同形式，此系合同法的新規定。法律的上述規定，是順應交易形式的發展習慣而制定的，因為在現實生活中，大量存在著通過默示方式達成協議的情形，如自動售貨機、自動售票車、磁卡、房屋租賃合同的自動延期等。在司法實務中，我們仍需加強對該種合同形式的研究。

　　二、一般撤銷權的行使方式

　　實踐中，經常存在當事人在答辯時認為合同顯失公平或存在欺詐而要求撤銷合同，卻不單獨提出撤銷權訴訟之情形，法院對其抗辯應如何處理存在較大爭論。有觀點認為，撤銷權必須以反訴的形式提出。

　　如果允許以抗辯的形式行使撤銷權，那么在原告撤訴的情況下，法院因無法就被告的抗辯另行下判而出現法院對被告行使撤銷權不必處理的情形。同時，由于合同法賦予撤銷權人以主張變更、撤銷或合同有效的選擇權且只能選擇一種，若允許采取抗辯的形式，就會出現多種可能性，從而使撤銷權的行使和合同的效力處于不確定的狀態。

　　此外，撤銷權在性質上屬于確認之訴，撤銷權的行使應當單獨向法院或仲裁機構提出。另有觀點認為，無論是反訴還是抗辯，都是向法院主張行使撤銷權的形式，關鍵在于依據合同法第五十五條進行審查時，其撤銷權是否存在已經消滅的情形。因此，應當允許通過抗辯的形式主張一般撤銷權。

　　三、債務加入問題

　　實踐中，經常出現第三人承諾或與債權人協議償還債務人的債務，形成與債務人共同償還債務的格局。這種情形的性質目前法律沒有明確規定，因此，審判實踐引進理論上“債務加入”概念對其性質進行界定。爭論問題主要有：關于債務加入的認定標準，有觀點認為，在目前沒有法律明確規定的情形下，判斷一個行為的性質時應將其向法律已有規定最為接近的行為進行推斷，因此，第三人與債權人未明確約定免除債務人義務的，除協議中的.文字和履行行為可以推斷出不免除債務人義務的，視為免除債務人的義務。另有觀點認為，由于權利的放棄必須明示，因此，第三人與債權人未明確約定免除債務人義務的，除協議中的文字和履行行為可以推斷出免除債務人義務的，視為不免除債務人義務。

　　關于債務加入的責任形式，有三種觀點：

　　(1)債務加入的第三人加入到債務履行中完全屬于一種道德義務，沒有對價關系，其是否履行這種道德義務不受法律的約束，第三人不負民事責任。

　　(2)目前我國法律對債務加入的形式和責任均未規定，因而不能定性為連帶責任，第三人應與債務人負并列的清償責任。

　　(3)由于第三人與債務人所承擔的是相同的、不分先后的償還責任，其性質與連帶責任最為接近，因此，第三人應與債務人負連帶責任。

　　關于第三人履行義務后向債務人追償，也有三種觀點：

　　(1)如果第三人與債務人之間不存在協議，那么，第三人履行義務完全是其一種自愿行為，未經債務人同意，債務人不負有向其支付的義務，第三人不能向債務人追償。

　　(2)第三人為債務人償付義務后，債務人在沒有法律依據的情況下獲得了利益，符合民法通則中不當得利的要求，第三人可以不當得利為由要求債務人償還。

　　(3)第三人向債權人履行了義務，應自然取得債權人的法律地位，其自然可以代替債權人的地位向債務人求償。

　　四、合同解除問題

　　關于合同解除通知與訴訟的關系，有觀點主張，根據合同法第九十六條第一款之規定，解除合同的通知到達對方時合同解除。另有觀點認為，合同法第九十六條規定：“對方有異議的，可以請求人民法院或者仲裁機構確認解除合同的效力。”但這一規定不完備，如果違約方向法院提出確認之訴，在法院沒有判決前，合同的效力是解除還是沒有解除，法律沒有規定。

　　而在審判實踐中，根據合同法第九十六條第一項關于“合同自通知到達對方時解除”之規定，此時合同應處于解除狀態。但如果法院判決合同不解除，則非違約方根據合同已經解除狀態所采取的行動就須恢復原狀。因此，為了防止造成不必要的損失，應當規定在法院判決未下達前，合同不產生解除的效力。

買賣合同模板 篇2

　　購貨單位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下簡稱甲方）

　　供貨單位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下簡稱乙方）

　　第一條 其產品名稱、規格、質量（技術指標）、單價、總價等。

　　第二條 產品包裝規格及費用＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第三條 驗收方法＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第四條 貨款及費用等付款及結算辦法＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第五條 交貨規定

　　1.交貨方式：＿＿＿＿＿＿

　　2.交貨地點：＿＿＿＿＿＿

　　3.交貨日期：＿＿＿＿＿＿

　　4.運輸費：＿＿＿＿＿＿＿

　　第六條 經濟責任

　　1.乙方應負的經濟責任

　　（1）產品花色、品種、規格、質量不符合本合同規定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之＿＿＿計算向甲方償付逾期交貨的違約金。

　　（2）乙方未按本合同規定的產品數量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的＿＿＿％的'罰金。

　　（3）產品包裝不符合本合同規定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符合同規定包裝價值＿＿％的罰金付給甲方。

　　（4）產品交貨時間不符合同規定時，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之＿＿的罰金。

　　（5）乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關單證和資料，應當承擔相關的賠償責任。

　　2.甲方應負的經濟責任

　　（1）甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格，應償付變更部分貨款（或包裝價值）總值X％的罰金。

　　（2）甲方如中途退貨，應事先與乙方協商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值＿＿％的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規定收貨。

　　（3）甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之＿＿的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視中途退貨處理。

　　（4）屬甲方自提的材料，如甲方未按規定日期提貨，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之＿＿＿的罰金。

買賣合同模板 篇3

　　出售方(以下簡稱甲方) 身份證號碼: 證號碼: 經甲、乙雙方友好協商,就甲方向乙方出售自有的 機一事達成以下協議:

　　一、甲方同意將自有的舊挖機出廠編號, 經乙方負責人(俞朱官)現場看機后,以協定價格人民幣小寫：1000000元， 大寫：人民幣 壹佰 萬元整購買此挖掘機。乙方先支付人民幣700000元，(大寫柒拾萬元整)。支付完畢后，甲方有義務為乙方辦理該挖掘機的修復保險理賠事宜，并將保險理賠全額支付給乙方。該挖掘機保險理賠事宜結束后，乙方將剩余叁拾萬元一次性支付給甲方(或代付銀行貸款)。

　　二、甲方保證提供給乙方該挖機所有合法正當手續，

　　(1)、 原購機發票： 重慶增值稅普通發票 NO：01440322

　　( 2) 、產品合格證 ： 1份

　　(3)、中國人民財產保險股份有限公司機動車車上人員責任保險 保險單編號：

　　(4)、甲方保證此挖機在出售前的債務與乙方沒有任何關聯，如甲方以前和他人或合伙人有經濟糾紛，由經濟糾紛引起的產權問題將與乙方無關。如該挖機是甲方偷盜或來路不明的，甲方將負全部法律責任。

　　三、甲方在自己的施工場地上協助乙方將該挖機安全裝上乙方指定的運輸車上，乙方在一次性付清協定價后(收款以收款收據為準),取得該挖機所有權,(由甲方自動轉給乙方) 。

　　四、待完成保險理賠交付銀行按揭貸款后,甲方將該機所有相關票據原件交給乙方，如因甲方不能按時償還銀行貸款導致乙方機械不能正常使用或出售，一切法律及經濟責任由甲方承擔 。

　　五、為了雙方共同遵守特訂立此協議。此協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字按手印后立即生效。

　　甲方姓名： 乙方姓名： 擔保人：

　　電話 ： 電話： 電話：

　　家庭住址: 家庭住址: 家庭住址： 甲方銀行收款帳號：

買賣合同模板 篇4

　　賣方：

　　住所：

　　（如為自然人）身份證號碼： 電話號碼：

　　買方：

　　住所：

　　（如為自然人）身份證號碼： 電話號碼：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《二手車流通管理辦法》等有關法律、法規、規章的規定，就二手車的買賣事宜，買賣雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上簽訂本合同。

　　第一條 車輛基本情況

　　1、車主名稱： ；車型：卡特挖掘機 ； 發動機號：7JK18196 。

　　第二條 車輛價款、過戶手續費及支付時間、方式

　　1、車輛價款及過戶手續費

　　本車價款（包含全部費用）為人民幣：貳拾捌萬元整元（小寫：280000.00元）。

　　2、支付時間、方式

　　待本車過戶、轉籍手續辦理完成后 3個工作日內，買方向賣方一次性支付本車價款。 過戶手續費由賣方承擔。

　　第三條 車輛的過戶、交付及風險承擔

　　賣方應于本合同簽訂之日起 3個工作日內，將辦理本車過戶、轉籍手續所需的一切有關證件、資料的原件及復印件交給買方，該方為過戶手續辦理方。

　　賣方應于本車過戶、轉籍手續辦理完成后 個工作日內在 （地點）向買方交付車輛及相關憑證(見附件一)。

　　在車輛交付買方之前所發生的所有風險由賣方承擔和負責處理；在車輛交付買方之后所發生的所有風險由買方承擔和負責處理。

　　第四條 雙方的權利和義務

　　1、賣方應按照合同約定的時間、地點向買方交付車輛。

　　2、賣方應保證合法享有車輛的所有權或處置權。

　　3、賣方保證所出示及提供的與車輛有關的一切證件、證明及信息合法、真實、有效。

　　4、買方應按照合同約定支付價款。

　　5、對轉出本地的車輛，買方應了解、確認車輛能在轉入所在地辦理轉入手續。

　　第五條 違約責任

　　1、賣方向買方提供的.有關車輛信息不真實，買方有權要求賣方賠償因此造成的損失。

　　2、賣方未按合同的約定將本車及其相關憑證交付買方的，逾期每日按本車價款總額的 %向買方支付違約金。

　　3、買方未按照合同約定支付本車價款的，逾期每日按本車價款總額2%向賣方支付違約金。

　　4、因賣方原因致使車輛不能辦理過戶、轉籍手續的，買方有權要求賣方返還車輛價款并承擔一切損失；因買方原因致使車輛不能辦理過戶、轉籍手續的，賣方有權要求買方返還車輛并承擔一切損失。

　　5、任何一方違反合同約定的，均應賠償由此給對方造成的損失。

　　第七條 合同的生效

　　本合同一式貳份，經雙方當事人簽字或蓋章之日起生效。

　　簽訂地點：

　　簽訂日期： 年 月 日

買賣合同模板 篇5

　　賣方（下稱甲方）：

　　買方（下稱乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》等有關法律、法規規定，甲、乙雙方本著平等、自愿、協商一致的原則，就下列房屋買賣，訂立本合同，共同信守。

　　第一條 甲方所有房屋，座落于 村( ) 棟 房，為＿＿＿結構，建筑

　　面積 平方米，用地面積＿＿平方米。 還建房的資料附后.

　　第二條 經甲、乙雙方協商一致，上述房屋買賣成交價格為人民幣萬元,（大寫） 萬元。

　　第三條 房款支付時間及條件.

　　1、本合同簽訂之后到村委會辦理還建房從甲方更名到乙方的手續后，乙方應付人民幣（大寫）元.

　　2、房屋交接之日,乙方再支付甲方人民幣款人民幣（大寫）萬元.

　　3、在辦理完轉移過戶手續將上述房屋物權登記在乙方名下時, 乙方再支付甲方人民幣款人民幣（大寫）元.

　　第四條 甲方應在201 年 月日，將房屋交付給乙方。甲方保證上述房屋權屬清楚，如甲方有設定抵押、按揭等行為應書面告知乙方，并自行約定解決。交易房屋如發生產權糾紛或債權債務時，由甲方承擔全部責任。

　　第五條 甲方逾期不交付房屋給乙方，乙方不解除合同的，甲方每逾期一日，按照全部房款的＿＿％向乙方支付違約金；乙方解除合同的，甲方應退還乙方所付房款，并按全部房款的＿＿＿％向乙方支付違約金。

　　第六條 乙方逾期不支付全部房款給甲方，視為不履行合同，甲方不解除合同的，由乙方按全部房款的＿＿％向甲方支付違約金。

　　第七條甲方按乙方的要求，在政策或法律允許時,將房屋過戶或物權登記到乙方或乙方指定的任何第三方名下，攜帶“房屋所有權證”和“土地使用權證”或相關還建房權利資料到相關部門辦理房地產轉移過戶或物權登記手續。辦理轉移過戶手續或物權登記手續應繳納的有關稅費，按國家、省、市政策規定由甲、乙雙方各自承擔。辦理過戶的《武漢市存量房買賣合同》或其它法律協議,僅用于備案，不能變更或替代本協議書。

　　第八條 因不可抗力造成違約的，甲、乙雙方友好協商解決。

　　第九條 本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行商議，并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　第十條 特別約定：

　　1、結算與清理條款:在政策或法律允許時，甲方按乙方的要求，自愿無償協助辦理上述房產所有權及土地使用權過戶辦理物權登記手續。如因政策或法規原因，本合同無效，乙方免費使用房屋至實際騰退之日，甲方應歸還乙方購房款外，并從購房之日至本合同確定無效之日或騰退房屋之日，房屋市場價值增值部份或房屋投資款（選擇價高者），由甲方賠償給乙方。

　　2、如甲方拒不辦理過戶手續，甲方要求乙方騰退房屋或因甲方或第三方的原因乙方不能正常使用房屋的，除歸還購房款外，乙方免費使用房屋至實際騰退之日，并從購房之日至拒不辦理過戶辦理物權登記之日或房屋實際騰退之日，房屋市場價值增值部份或房屋投資款（選擇價高者,不低于購房款的'兩倍 萬元人民幣）的兩倍，由甲方賠償給乙方,在此前提下,本協議解除。

　　3、如因產權登記在或還建房權利來源于甲方名下的原因，造成乙方經濟損失，由甲方承擔一切責任.甲方應賠償乙方直接損失、間接損失和可期待利益（包括但不限于聘請律師代理費）。

　　4、甲方承諾保證乙方享有其它住戶及還建戶擁有的一切同等權利.

　　第十一條 本合同履行如發生爭議，由甲、乙雙方友好協商解決，協商不成時，向武漢仲裁委員會申請仲裁。

　　第十二條 本合同一式四份，雙方各持一份。本合同一式 份（原件），每份頁，自甲、乙雙方簽字并蓋章后生效（自然人每頁簽字），甲方持 份，乙方持份。。合同附件為本合同的組成部分。

　　第十三條 附件：

　　1、甲方夫妻身份證復印件、結婚證復印件（雙方分別簽字證明真實性，僅用于履行本協議使用）。乙方身份證復印件.

　　2、甲方房產證和土地證原件及復印件。還建房的資料附后.

　　甲方：（簽字蓋章）

　　乙方：（簽字蓋章）

買賣合同模板 篇6

　　簽訂地點：奉化市

　　需方:奉化市豐達氣體有限公司

　　供方:

　　經供需雙方代表友好協商,本著平等互利,協商一致的原則,簽訂氧氣、乙炔、氬、氮、二氧化碳購銷合同條款如下,以便共同遵守。

　　一、產品數量、單價

　　1、數量：以實際使用計劃供應的數量為準；

　　2、單價：根據當時市場價雙方協商。

　　二、質量技術標準及要求

　　供方提供的氧氣、乙炔、二氧化碳、氮、氬瓶必須是經過年檢合格。每個鋼瓶必配防震圈，鋼瓶帽。

　　三、交貨方式及費用負擔

　　供方送貨到需方倉庫，運輸費用及一切安全責任由供方承擔。

　　四、驗收方式

　　貨到后由需方人員根據壓力表顯示數據收貨，達不到標準的由供方負責自費退換合格產品。

　　五、貨款結算方式及期限

　　供方憑需方簽收的單據，在每月21日前與需方核實后開據稅務發票進行掛賬結算，次月15日前給予料款支付。

　　六、違約責任

　　1、供方未按需方提交的書面月計劃，保證需方的供貨數量和供貨時間，按不能交貨部分貨款的0.5%每天支付給需方違約金；

　　2、需方未按合同約定的結算付款期限向供方結帳付款，視為需方違約，供方有權停止供貨；

　　3、違約依據以雙方共同認可簽認的有效依據為準。

　　七、出現下列情況之一時，需方有權中止合同

　　1、供方提供的產品質量達不到需方要求的；

　　2、合同簽訂后，不能按時供貨，造成需方停工待料的；

　　八、解決合同糾紛的'方式

　　本合同如發生糾紛，雙方當事人應本著合情合理,實事求是的原則及時協商解決，協商不成時，任何一方可申請需方單位法人所在地仲裁委員會仲裁解決，仲裁結果雙方服從。

　　九、其它約定事項

　　1、需方提前12小時通知供方。

　　2、供方給需方提供的產品有質量異議時，供方應接到需方通知后4小時內負責把不合格產品從需方清理出場，并承擔在此期間發生的一切費用，同時承擔因此給需方造成的一切損失；

　　3、供方提供給需方氣瓶不收取租金。

　　4、如需方丟失鋼瓶則每只鋼瓶賠償供方550元。

　　6、本合同自簽訂之日起生效，合同執行期間，供需雙方不得隨意變更或解除合同；合同如有未盡事宜，雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等法律效力；本合同只對供需雙方，與第三方無任何關系；本合同一式叁份，供方一份，需方兩份。

　　7、合同有效期自簽訂日期至20xx年12月31日。

　　需 方：奉化市豐達氣體有限公司公司蓋章：法定代表人簽字：年月日

　　供 方： 公司蓋章： 法定代表人簽字： 年月 日

買賣合同模板 篇7

　　經長興縣教育局批準，由長興縣教育局招投標分中心對長興縣夾浦鎮鼎甲橋中心小學進行單一來源采購，根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規、規章的規定，就樂器的買賣事宜，買賣雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上簽訂本合同。

　　第一條 標的`、數量、價款

　　1、樂器名稱、商標、規格型號、生產廠家、數量、價款

　　第二條 質量標準 按現行的國家標準執行。

　　第三條 驗收 1、驗收方式

　　甲方在乙方交貨時當場驗收；

　　2、甲方應對樂器名稱、產地、商標或品牌、規格型號、生產廠家、顏色、數量予以當場驗收。

　　3、對質量有異議的，雙方委托國家相關專業機構進行鑒定

　　第四條 交付方式乙方在20xx年 10月 26 日前送到甲方指定的地點：長興縣夾浦鎮鼎甲橋中心小學

　　第五條 搬運費用

　　搬運費用由 乙 方承擔。

　　第六條 支付方式

　　乙方交貨后，經甲方組織人員進行驗收合格后，付至合同價的100%。

　　第七條 售后服務

　　1、自開具銷售憑證之日起，保修期限 壹 年。

　　第八條 違約責任 1、乙方必須按照本合同書所規定的工期，準時交付甲方使用，否則，每拖延一天，乙方須按總工程費用的千分之一支付拖延工期的罰金給甲方；

　　2、甲方必須按照本合同書所規定的時間和金額支付乙方款項，否則，每拖延一天，甲方須按總工程費用的千分之一支付拖延付款的罰金給乙方；

　　3、若遇到不可抗力（如地震、臺風等）的因素或非乙方原因而引起的工期延誤，屬于免責條件；

　　第九條 合同爭議的解決方式

　　因本合同發生的爭議，由雙方當事人協商或調解解決；依法向人民法院起訴。

　　第十條 合同生效

　　本合同一式 叁 份，甲乙雙方各執 壹 份，縣教育局招投標中心 壹 份，經甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

買賣合同模板 篇8

　　買方：____________ (下稱甲方) 賣方：____________ (下稱乙方)

　　地址：____________ 郵編：_____ 地址：____________ 郵編：_____

　　電話：____________ 傳真：_____ 電話：____________ 傳真：_____

　　電子郵箱：__________ 電子郵箱：__________

　　甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

　　第一條 名稱、品種、規格和質量

　　1.名稱、品種、規格：____________ (應注明產品的牌號或商標)。

　　2.質量，按下列第( )項執行：

　　(1) 按照_______標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

　　(2) 按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)。

　　(3) 按雙方商定要求執行，具體為：_____________(應具體約定產品質量要求)。

　　第二條 數量和計量單位、計量方法

　　1.數量：________ . 2.計量單位和方法：__________. 3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：____________.

　　第三條 包裝方式和包裝品的處理：_________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。

　　第四條 交貨方式：

　　1.交貨時間：_______.

　　2.交貨地點：_______.

　　3.運輸方式：_______(注明由誰負責代辦運輸)。

　　4.保 險：_______(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。

　　5.與買賣相關的單證的轉移：___________.

　　第五條 驗收：

　　1.驗收時間：_______.

　　2.驗收方式：______(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例)。

　　3.驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

　　第六條 價格與貨款支付：

　　1.單價：____;總價：_________(明確幣種及大寫)。

　　2.貨款支付：貨款的支付時間：____________;貨款的支付方式：____________;運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________。

　　3.預付貨款：________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

　　第七條 提出異議的時間和方法：

　　1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

　　2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3.乙方在接到甲方書面異議后，應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第八條 甲方違約責任：

　　1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

　　2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

　　3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

　　4.甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

　　5.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

　　6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

　　7.其它約定：_____________.

　　第九條 乙方的違約責任：

　　1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

　　2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

　　3.乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的`費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

　　4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

　　5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

　　6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

　　7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后__日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。

　　8.其它：_______________.

　　第十條 不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后___日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　第十一條 爭議解決：凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會，按照申請仲裁時該會實行的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

　　第十二條 附加條款：1.__________________. 2.__________________. 3.__________________.

　　第十三條 其它事項：1.按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后__日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

　　2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

　　3.本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

　　4.合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　5.雙方來往函件，按照合同規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更后的___日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。

　　6.本合同正本一式___份，雙方各執___份;合同副本一式__份，分送______等單位。

　　甲方：____________ 乙方：____________

　　受權代表：(簽字)______ 受權代表：(簽字)

　　委托代理人：(簽字)_____

　　本合同于____年____月____日訂立于____

買賣合同模板 篇9

　　甲方（出售方）：

　　乙方（購買方）：

　　根據合同法及相關法律的規定，甲乙雙方就乙方向甲方購買古董事宜，經友好協商，達成如下協議：

　　一、古董基本情況

　　1、古董名稱：

　　2、古董描述：

　　3、古董數量：

　　二、價格和付款

　　1、成交價格：人民幣

　　2、付款方式：乙方應于本協議簽署后的 日內，按前款約定的金額自行或委托第三方將貨款打入甲方指定的銀行賬號。

　　三、交付和驗收

　　1、交付時間：甲方應于收到全部款項后的同時將古董交付給乙方。

　　2、交付地點：由雙方另行確定

　　3、甲方應按照本協議第一條的約定向乙方交付古董，雙方應于古董交付的同時進行驗收，乙方接收甲方交付的古董后發生的風險概由乙方自行承擔。

　　四、違約責任

　　1、甲乙雙方如逾期履行本協議約定義務的，每逾期一日違約方應向守約方支付成交價格萬分之五的違約金，直至違約方實際履行義務之日止。

　　2、若甲方交付的古董不符合本協議第一條約定的，乙方有權拒絕接收古董，同時甲方應按照成交價格10%的比例向乙方支付違約金。

　　五、其他約定

　　1、因履行本協議發生爭議的，甲乙雙方應友好協商解決，協商不成的向有管轄權的法院提起訴訟。

　　2、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后即刻生效。

　　（簽字頁）

　　甲方： 乙方：

　　地址： 地址：

　　電話： 電話：

買賣合同模板 篇10

　　甲方：

　　乙方：犬心犬意寵物店

　　雙方本著保護動物，愛惜、尊重生命的人道主義精神，以誠信、公平、合理之原則，經雙方充分的平等協商，特訂立本合同，雙方共同遵守。

　　一、購買時間： 年 月 日

　　購買地點：成都市武侯區勝利村106號附6號

　　二、購買時甲乙雙方確認的該犬的狀態：

　　1、體重：

　　2、食欲狀況（是否良好）

　　3、眼睛有無混濁物（無/有）

　　4、鼻鏡是否正常（正常/不正常）

　　5、大便是否正常（正常/不正常）

　　6、皮毛狀況是否正常（正常/不正常）

　　7、體溫是否正常（正常/不正常）

　　8、四肢關節運動是否正常（正常/不正常）

　　9、其他特殊情況 ：

　　三、寵物在售出后十五日內出現傳染性疾病“犬瘟熱”“犬細小病毒”等相關致命傳染病問題（注：須在大型寵物診所，使用正規傳染性疾病檢測試紙

　　板測定，或通過血液化驗確認）乙方承擔相應責任。寵物售出十五天直至以后，乙方不再承擔上述寵物的任何責任。

　　四、如果第三條所包含病情不能治愈，或造成寵物死亡，乙方承擔以下責任：

　　1、根據實際情況協商退款（基礎退款50%）

　　2、負責醫療，承擔病犬治療全部費用，或更換同等價格的.寵物。

　　五、如果在15天內該犬有非第三條包括的病情，乙方負責提供免費治療指導，推薦相關寵物醫療診所，享受相應優惠。

　　六、新購犬/貓注意事項：

　　1、 遵照乙方告知喂養方式持續喂養，不得使寵物暴飲暴食，引發相應疾病； 2、6月齡以前，應盡量避免接觸疾病高危環境，如野犬較多的戶外草叢等

　　3、寵物未完成免疫程序前，不得洗澡、不要隨意喂食牛奶、減少接觸戶外環境

　　4、如甲方不遵照注意事項進行喂養，一切后果自行承擔。

　　甲方簽字：乙方簽字：

　　年 月 日 年 月 日

買賣合同模板 篇11

　　合同編號：

　　甲方： （以下簡稱甲方） 身份證號：

　　乙方： （以下簡稱乙方） 身份證號：

　　一、乙方擁有木質船漁網捕撈許可證批準書功率 千瓦，船總 元整。

　　二、甲方擁有漁網工具指標批準書功率 千瓦，實價人民幣 元整。

　　三、乙方擁有木質船指標批準書功率 千瓦，船總長 米，壹艘與甲方對換現有的漁網工具指標批準書功率千瓦，乙方補償甲方差價 人民幣。

　　四、乙方如沒有按合同定期付款，乙方向甲方所交定金全部取消。

　　五、協議簽訂前甲、乙雙方各自的債權、債務，由甲、乙雙方個人自理，協議簽訂后具有法律效應，如有任何一方違約按國家合同法處理。

　　六、未盡事宜必須由甲、乙雙方共同負責解決，本協議一式三份，雙方各執一份，漁業主管部門收執一份。

　　甲方： 乙方： 簽訂日期：________年____月____日

買賣合同模板 篇12

　　賣方（以下簡稱甲方）： 身份證號碼：

　　買方（以下簡稱乙方）： 身份證號碼：

　　經甲乙雙方反復協商一致，就養雞場的買賣事宜訂立本合同，希甲、乙雙方在履行合同的過程中共同遵守。

　　一、甲方自愿將座落在 養雞場地（房屋建筑面積 平方米。產權類型：；）出售給乙方。室內設施：水、電二通。乙方已對甲方所要出售的養雞場做了充分了解，自愿購買該養雞場。

　　二、甲乙雙方議定，上述房地產成交價格為人民幣（大寫） 元整，小寫：元。乙方分兩次付清給甲方：首付（元），小寫： 元，第二次于________年____月付清尾款 元，大寫：元整。

　　三、甲方保證上述養雞場產權屬清楚，若發生與甲方有關的`產權糾紛或債權債務，概由甲方負責清理，并承擔民事訴訟責任，因此給乙方造成的經濟損失，甲方負責賠償。

　　四、未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決：其補充協議經甲乙雙方簽章后與本合同具有同等效力。

　　五、糾紛解決方式：若甲乙雙方在上述合同履行過程中，出現爭議，甲乙雙方到養雞場所在地的房地產管理委員會申請仲裁或到當地人民法院提起訴訟。

　　六、甲方應承擔該養雞場在交房前所產生的一切費用，之后由乙方負責。甲方應將該房屋內的一切設施無償的交給乙方。

　　七、本合同一式四份，甲乙雙方各執一份，上述合同雙方簽字蓋手印生效，甲乙雙方如期履行合同。本協議簽字后養雞場的產權歸乙方所有。

　　甲方： 乙方：

　　電話： 電話：

　　________年____月____日________年____月____日

買賣合同模板 篇13

　　甲方（賣方）：________________________

　　乙方（買方）：________________________

　　甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下合同條款：

　　一、甲方自愿將坐落在________________________________________________（建筑面積____________平方米，儲藏室____________平方米，產權證號________________________）房地產出賣給乙方，并將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方（附房產證復印件及該房產位置圖）。

　　二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫__________________元整；即人民幣小寫____________元。

　　三、乙方在簽訂本合同時，支付定金______萬元整，即小寫____________元。

　　四、乙方支付定金之日起______個月內，向甲方支付首付款（定金從中扣除），首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付（有關期限和程序按照所在按揭銀行規定辦理）。

　　五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的'土地使用權（已交納土地出讓金）。

　　六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由甲方承擔。

　　七、乙方支付首付款后，甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續，待房產過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款余額。

　　八、甲方應在1個月前將該房產交付乙方；屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租住、使用；無欠賬，如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。

　　九、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款，該方應向對方支付____________的違約金；一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款，每逾期一日，應向對方支付____________元罰金，逾期______日視為毀約；如因政府及銀行規定，本合同涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除，不適用本條款。

　　十、交付該房產，甲方不得損壞該房產的結構、地面和墻壁及不適移動的物件，并將________________________設施等讓與乙方（含在房屋價值內）。

　　十一、本協議一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。

　　甲方（簽章）：______________

　　乙方（簽章）：______________

　　__________年_______月______日

　　__________年_______月______日

買賣合同模板 篇14

　　賣 方（甲方）

　　買 方（乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國畜牧法》和《中華人民共和國動物防疫法》等有關法律、法規的規定，甲乙雙方在自愿、平等的基礎上協商一致，簽訂本合同。

　　第一條 品種、數量、價款（可另附表）

　　品種

　　性別

　　數量（頭）

　　規 格（公斤/頭）

　　單 價（元/公斤）

　　單 價（元/頭）

　　金 額（元）

　　供 種

　　期 限

　　備注：甲乙雙方按實際情況選擇計量單位。

　　第二條 質量標準

　　（一）

　　（二）

　　第三條 支付方式

　　貨款的支付按下列第 項執行：

　　（一）即時結清。

　　（二）合同簽訂后，乙方支付甲方定金 元，乙方每批提貨時須付訖所提該批種豬的金額，定金抵作貨款或返還。

　　（三）其他方式 。

　　第四條 交貨方式、地點及費用，按下列第 項執行：

　　（一）甲方將種豬送到 ，運輸費用由 方承擔。

　　（二）乙方到 提貨，運輸費用由 方承擔。

　　第五條 違約責任

　　（一）甲方延遲供種的.，每延遲一日，應支付乙方 元的違約金。

　　（二）乙方逾期提貨的，每延遲一日，應支付甲方 元的違約金。

　　（三）乙方逾期支付貨款的，每延遲一日，應支付甲方 元的違約金。

　　（四）其他違約責任 。

　　第六條 其他約定

　　第七條 爭議解決

　　發生爭議由雙方協商解決；也可通過當地工商行政管理部門調解；或選擇下列第 項方式解決：

　　1、由 仲裁委員會提起仲裁。

　　2、向 人民法院提起訴訟。

　　第八條 本合同一式 份，甲乙雙方各執 份，自甲乙雙方簽字（蓋章）之日起生效。

　　甲 方（蓋 ） 乙 方（蓋章）

　　身份證號 身份證號

　　委托代理人 委托代理人

　　地 址 地 址

　　郵 編 郵 編

　　簽約地點：

　　簽約日期： 年 月 日

買賣合同模板 篇15

　　甲方（供應方）：

　　地址：

　　法定代表人：

　　乙方（采購方）：*有限公司

　　地址：

　　法定代表人：

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，甲、乙雙方經過平等友好協商，現就乙方向甲方購買水泥用于工程施工有關事宜，達成如下一致條款，以資雙方共同遵照執行：際供貨數量結算。

　　注：若需要根據市場行情調整價款，可以約定為：按照施工期間武漢市供貨當月發布的建設工程信息價據實結算。

　　第二條 產品質量標準：

　　甲方供應產品質量必須符合中華人民共和國國標（GB175-20xx、GB1344-20xx）規定標準并滿足該工程施工需要。

　　第三條 交貨方式：

　　1、交貨地點：甲方需將水泥運輸至。

　　2、乙方對每批次貨物書面簽收后，即視為該批次貨物已辦理交付手續，該批次貨物毀損滅失的風險自交付之日起由乙方承擔。

　　3、供貨時間：乙方指定人員（姓名： 身份證號碼： 電話： 電子郵箱： ）應至少提前一天將所需供應的水泥規格及數量以電話或電子郵件方式告知甲方指定人員（姓名： 電話： 身份證號碼：電子郵箱：）。甲方在收到乙方通知后24小時內必須將乙方指定的貨物送至合同約定的交貨地點。

　　第四條 產品驗收方法：

　　1、數量驗收：甲方交付水泥時，水泥數量以甲方指定人員、乙方指定人員和乙方項目經理三方同時簽字認可的數量為準。

　　2、質量驗收：以甲方水泥廠同編號水泥的檢驗報告為依據，甲方應將出售給乙方之水泥所屬編號的水泥檢驗報告交付乙方存查。如乙方對水泥質量有異議，需在收貨后25個日歷天內提出，經雙方共同取樣（同一編號封存樣）送檢最終以湖北省建材質量檢測站的檢測報告為準。若確屬甲方所供水泥質量問題，則由甲方承擔檢測費用。若乙方未在25個日歷天內提出質量異議，則視為甲方所提供的產品質量及數量均符合本合同所要求之標準。

　　本條約定并不免除甲方所供應水泥在該工程質量保修期內應承擔的.質量責任和法律責任。

　　第五條 貨款結算及付款方式：

　　1、結算方式：每月5號前，由甲、乙雙方對甲方上月供應貨物的數量和金額進行對賬及結算，結算單經乙方項目經理簽字并加蓋乙方項目部章后生效，生效結算單作為結算及付款依據。

　　2、付款方式：雙方辦理對賬結算手續后3個工作日內，由乙方按照甲方上月供貨金額的70%向甲方支付貨款，其余貨款待該工程全部完工且經乙方、監理單位和業主驗收合格后1個月內付清。

　　3、甲方每次收款前需向乙方開具正規稅務發票，否則乙方有權拒絕付款。

　　第六條 違約責任：

　　1、若甲方所提供之水泥質量未達到國家標準規范和合同所要求的質量標準，乙方有權拒付水泥貨款，且甲方應賠償因此給乙方所造成的全部經濟損失。

　　2、若甲方未按乙方要求的時間及時供貨（含供貨產品質量不合格），則每延誤一天，乙方有權對甲方處以20xx元的違約金。

　　第七條 爭議解決辦法：

　　若雙方在履行本合同過程中發生爭議，經協商調解不成，同意提交武漢仲裁委員會仲裁解決。

　　第八條 其它：

　　1、本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決并簽訂補充協議。

　　2、本合同自雙方蓋章之日起生效。

　　3、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　簽訂日期：年 月 日

買賣合同模板 篇16

　　一、本合同是蘇州市住房和城鄉建設局依據國家和本省、本市有關政策法規。

　　二、存量房買賣是一種民事法律行為，買賣雙方簽訂本合同之前，應當閱讀并了解本合同內容。

　　三、本合同所稱存量房專指已經依法取得房屋所有權證和國有土地使用權證的房屋。

　　四、本合同文本中的固定格式不容刪改，提示性文字的'選擇、補充性文字的添加，應當由買賣雙方自行約定。合同生效以后，選定的提示性文字或添加的補充性文字內容視為雙方同意內容。

　　五、買賣雙方就存量房買賣事宜協商一致后，應當通過網上簽約受理機構，依托蘇州市區存量房買賣網上管理系統在線擬訂合同電子文本具體內容，然后由買賣雙方根據在線打印的合同草稿或在線修改、校對合同內容，確認無誤后由買賣雙方在線設置各自專用密碼，最后由網上簽約受理機構在線打印出合同紙質文本，經各方相關當事人簽章后即由網上簽約受理機構負責上傳備案。

　　六、買賣雙方在線設置的本合同專用密碼，由英文字母(包括大小寫)和阿拉伯數字單一或交替組成，密碼字符7～20個，密碼中間不得出現空缺或其他符號。買賣雙方在線設置本合同專用密碼以后，任何人均不得對合同內容進行更改。

　　七、本合同未經各方相關當事人正式簽章的，網上簽約受理機構不得擅自將合同文本提交網上備案。網上簽約受理機構擅自備案的，必須承擔相應法律責任。

　　八、本合同在線打印的紙質文本不得做任何涂改。

　　九、本合同文本格式化條款、專業用詞和網上簽約操作事項由蘇州市住房和城鄉建設局負責解釋。

買賣合同模板 篇17

　　_________年_________月_________日_________為賣方和_________為買方。雙方同意買賣_________，其條款如下：

　　1.合同貨物：_________

　　2.產 地：_________

　　3.數 量：_________

　　4.商 標：_________

　　5.合同價格：_________

　　6.包 裝：_________

　　7.付款條件：簽訂合同后買方于7個銀行日內開出以賣方為受益人的，經確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的'、不得分批裝運的、無追索權的信用證。

　　8.裝船：從賣方收到買方信用證日期算起，45天內予以裝船。若發生買方所訂船舶未按時到達裝貨，按本合同規定，賣方有權向買方索賠損毀耽擱費，按總金額_________%計算為限。因此，買方需向賣方提供銀行保證。

　　9.保證金：賣方收到買方信用證的 4個銀行日內，向買方寄出_________%的保證金或銀行保函。若賣方不執行合同其保證金買方予以沒收。

　　10.應附的單據：賣方向買方提供：

　　( )全套清潔提貨單;

　　(2)一式四份經簽字的商業發票;

　　(3)原產地證明書;

　　(4)裝箱單;

　　(5)為出口_________所需的其他主要單據。

　　1.裝船通知：賣方在規定的裝貨時間，至少 4天前用電報方式將裝船條件告知買方。買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。

　　2.其他條款：質量、數量和重量的檢驗可于裝貨港一次進行。若要求提供所需的其他證件，其辦理手續費、領事簽證費應由買方負擔。

　　3.裝船時間：當日_________：_________或次日_________：_________裝船。

　　4.裝貨效率：每一個晴天工作日，除星期日，節假日外，每艙口進貨為_________立方噸。

　　5.延期費慢裝卸罰款：對于_________載重噸船來說

　　6.不可抗力：簽約雙方的任何一方由于臺風，地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執行時，則延遲履行合同的期限應相當于出事故所影響的時間。

　　買方(簽字)：_________ 賣方(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

買賣合同模板 篇18

　　合同號：

　　簽字日期：

　　買方：中國公司

　　（電報掛號： 電傳號： ）

　　賣方：國公司

　　買方同意購買，賣方同意出售下述商品，并按下列條款簽訂本合同：

　　1.商品名稱，規格，數量及單價：

　　2.生產國別和制造廠：

　　3.包裝：以新的，堅固的木箱或紙箱包裝，并能防潮，防濕，防震，防銹及防止粗暴裝卸，適合于遠程海運，郵包郵寄，空運運輸。由于采用不適當或不妥當的包裝而引起生銹，損壞，丟失，其責任應由賣方承擔。

　　4.嘜頭：賣方應在每件包裝箱上用不退色的油漆刷上箱號，尺碼，毛重，凈重和諸如“勿倒置”，“小心輕放”，“防潮”等字樣，以及提升位置和下列嘜頭。

　　5.裝船時間：

　　6.裝船港口：

　　7.目的港口：

　　8.保險：裝船后由買方負擔。

　　9.支付條件：

　　（1）如以信用證支付：買方接到本合同11條規定的賣方裝船通知后在交貨期15～20天前，由中國銀行開立以賣方為受益人，金額為裝貨總值的不可撤銷的信用證。憑開戶銀行開具的匯票和本合同第10條中所規定的裝船單據付款。

　　（2）如以托收方式支付：交貨后，賣方經由賣方銀行通過中國銀行寄送本合同第10條所規定的裝船單據向買方收取貨款。

　　（3）如以信匯或電匯方式支付：接到本合同第10條所規定的裝船單據后于七天內付款。

　　10.付款單據：

　　（1）為了議付貨款，賣方應向支付銀行呈交下列單據：

　　1）全套清潔無疵，注明“運費到付”，空白抬頭，空白背書和通知目的港已“裝船”的海運提單。

　　2）發票五份：注明合同號和嘜頭（一個以上嘜頭應分別開發票）

　　3）裝箱單五份：注明發貨重量及相應發票的編號和日期。

　　4）由制造廠出具的品質和數量證明書兩份，如14條第（1）項中所規定。

　　5）通知買方已裝船的電報抄件一份。

　　（2）裝船同時，賣方應將上述單據副本各一份（本條5項除外）寄送目的港。

　　11.裝船條件：

　　（1）賣方應于本合同規定的裝船期前四十天，以電報通知買方如下內容：合同號，品名，數量，價值，件數，毛重，尺碼，港口備妥待運日期，以便買方洽訂艙位。

　　（2）中國 公司（電報掛號： ），將作為買方的船代理洽訂艙位。

　　（3）買方應于船只預計抵港日期前十天，將船名，預計裝貨日期，合同號通知賣方，以便賣方安排裝船。賣方應與船代理保持密切聯系。當必須換船或船提前或推遲到港時，買方或其船代理應及時通知賣方。如船只不能在買方通知的船期后三十天內到達港口，買方應擔負自三十一天起所帶來的倉租費和保險費。

　　（4）如船只按時抵達裝船港口后，而賣方不能按時備貨裝船，由此產生的空倉費和滯期費應由賣方負擔。

　　（5）貨物越過船舷和脫鉤前的全部費用，風險由賣方負擔；貨物越過船舷和脫鉤以后的全部費用，風險由買方承擔。

　　12.裝船通知：賣方應于貨物裝船完畢后，立即以電報通知買方合同號，貨物名稱，數量，毛重，發票價值，船名和起航日期。若由于賣方未及時以電報通知買方，而使買方不能及時辦理保險時，由此產生的一切損失，均應由賣方承擔。

　　13.質量保證：賣方保證貨物采用最好的和未用過的全新材料，第一流制造工藝，其成品質量，規格和性能與本合同規定相符。貨物的保證期為貨物抵目的港后 月。

　　14.檢驗和索賠：

　　（1）發貨前，制造廠應對貨物的質量，規格，性能和數量/重量作精密全面的檢驗，并出具證明書，證明貨物符合本合同規定。質量證明書應附有制造廠試驗項目和結果的報告。

　　（2）貨到目的港后，買方將申請中國商品檢驗局（以下簡稱局）對貨物的品質，規格和數量/重量進行初檢，并出具檢驗報告。如該局發現規格或數量或二者有出入，除保險公司或輪船公司的責任外，買方有權在貨物到達目的港后 日內拒收該貨物或向賣方提出索賠。

　　（3）如貨物的質量和規格與合同規定不符，買方將申請商檢局進行檢驗，并憑檢驗報告有權向賣方索賠（包括換貨）所有費用（檢驗費，退貨和換貨的運費，保險費，倉儲費和裝卸費等）均應由賣方承擔。

　　（4）若買方提出索賠后三十天內賣方未予答復，則認為賣方已接受上述索賠。

　　15.人力不可抗拒：凡是制造或裝船運輸過程中，因人力不可抗拒的事故，致使賣方推遲交貨或不能交貨時，賣方可不負責任。但發生上述事故時，賣方應立即通知買方，并在十四日內，給買方航寄一份由主管政府頒發的事故證明書。在此情況下，賣方仍有責任采取一切必要措施加速交貨。如事故延續十周以上，買方有權撤銷合同。

　　16.遲交貨罰款：除本合同第15條規定的人力不可抗拒原因外，如賣方不能按合同規定的時間交貨，買方應同意在賣方支付罰款的條件下延期交貨。罰款可由支付銀行在議付貨款時扣除，但罰款不得超過遲交貨物總價的5％。罰款率按每七天收0.5％，不足七天時以七天計算。如賣方延期交貨超過合同規定十周時，買方有權撤銷合同。此時，賣方仍應不遲延地按上述規定向買方支付罰款。

　　17.仲裁：凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決；如果協商不能解決，當提交北京中國國際貿易促進委員會對外經濟貿易仲裁委員會根據該會仲裁程序暫行規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方都有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔。

　　18.補充條款：

　　本合同正本共兩份，采用中，英文（略）書就，兩種文字具有同等效力，簽字后即生效，雙方各執一份為憑。

　　買方： 賣方：

　　代表：（簽字） 代表：（簽字）

　　見證人：（律師）

　　（簽字）

買賣合同模板 篇19

　　一、合同主體

　　陷阱：故意將供方填成與簽約人有關系，但無供貨能力，且無獨立承擔經濟責任能力的單位。或故意將需方填成與簽約人有關系，但無付款能力，且無獨立承擔經濟責任能力的單位。

　　注意：核對供、需雙方。

　　二、買賣標的物(貨物)的基本情況

　　陷阱1：產品名稱故意不寫全稱，混淆產品品種;或供方不寫產品牌號和商標，以期達到以次代好的目的;有的供方不寫產品規格型號，企圖交貨蒙混過關;還有的供方不寫生產廠家，想用價低的檔次差的產品供貨。

　　注意：寫清產品全稱，寫清牌號、商標，寫清、寫全規格、型號、寫清生產廠家。

　　陷阱2：供方不寫隨機備品、配件工具、數量及供應辦法。以圖不免費提供。

　　注意：要寫清隨機備品、數量，配件工具、數量。并將上述用品的供應辦法、時間也寫清楚。

　　三、標的物的數量和計量方法

　　陷阱1：產品數量或計量方法故意約定為本企業的標準或計量方式。

　　注意：產品的數量應以國家統一的標準計量單位表示，沒有統一計量單位的，產品數量的表示方法由雙方確定，但必須具體明確，切不可用含糊不清的計量概念表述，如一件、一箱、一打等，應對雙方使用的計量方法具體解釋，如一件、一箱、一打等的表示，具體包括的產品數量是多少。

　　對某些產品，必要時應當在合同中寫明有關主管部門頒發的(沒有主管部門規定的由當事人商定)交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然減(增)量規定及計算方法。注意明確什么是多交、少交和如數交付的法律概念。工礦產品購銷合同在履行過程中，由于運輸、計量、自然、產品本身的性能等多方面原因，在發貨數、實際驗收數、合同規定的交貨數之間，有時會出現差額，發生不一致現象。此時，只有符合法律規定的磅差和增減范圍的，才能以少交、多交或如數交付論處。通常這種法律規定均為有關主管部門規定的范圍。

　　陷阱2：供方不寫合理損耗，或將合理損耗寫的較多。

　　注意：將損耗寫清，寫合理，對正負尾差、合理磅差、自然減(增)量等要根據情況，寫科學。

　　陷阱3：供方不寫隨機備品或配件工具的數量。

　　防范：要寫清隨機備品數量。并將上述用品的供應辦法、時間也寫清楚。

　　四、標的物的技術標準(含質量要求)

　　陷阱1：不寫質量標準;成套產品的，不寫附件的質量標準;看樣訂貨的，不封存樣品。

　　注意：寫清質量標準，是國家標準呢?還是行業標準?抑或企業標準?成套產品的，不但要寫清主件的質量標準，還要寫清附件的質量標準。看樣訂貨的，一定要將樣品封存好，作為檢收的標準。

　　陷阱2：供方故意對質量負責的條件簽訂苛刻一些，以期達到不負責任的目的;或者故意將質量負責的期限寫的過短，使需方根本沒有時間提出質量異議。

　　注意：對質量負責的條件和期限，不但要寫清，而且要寫的科學、合理。

　　五、標的物的包裝方式和包裝要求。

　　陷阱：供方不寫或不寫清包裝標準、包裝物的供應和回收，也不寫費用負擔，以達到簡易包裝省錢省力的目的。

　　注意：寫清包裝物、包裝標準、包裝標簽的內容等。對包括物的供應、回收，費用負擔也要寫清楚，以免出現糾紛。對包裝不善引起貨物損壞的責任約定清楚。

　　六、產品價格及支付期限、地點和方式

　　陷阱：不寫單價，逃避物價檢查，并為偷、漏稅創造條件，或需方只寫金額數量，不寫幣種。

　　防范：寫清單價，寫清幣種。

　　七、交貨的期限、地點和方式

　　陷阱1：不寫交貨地點，不寫清交貨方式，以達到不承擔風險責任的目的，也為糾紛管轄設下埋伏。

　　注意：寫清交貨地點和方式，代辦托運時，還要寫清運輸工具和運輸路線。

　　陷阱2：供方不寫交貨時間，或將交貨時間寫成：在某年某月某日至某年某月某日交貨，而不寫某日具體交多少貨。

　　防范：寫清交貨時間，分期交付的，寫清每次交貨的具體數量。

　　八、運輸方式的要求及運雜費用的支付

　　陷阱：不寫或不寫清運輸方式;籠統寫到達站(港);不寫費用負擔。

　　注意：寫清運輸方式是水路、鐵路、公路運輸，還是聯運。要寫清到達的終點是某市(地)的南站、北站，還是其他站。要寫清運費的負擔，若是分擔，還要寫清分擔的數額或段點。

　　九、驗收或者檢驗的標準、方式、日期

　　陷阱：供方不寫驗收標準、方法及提出異議的期限，或將提出異議的期限訂的過短。

　　注意：把好貨物驗收方法這一條款的明確規定。明確規定貨物的驗收辦法，事關供需雙方預期的經濟效益與合作成功與否的大局，也是易發生質量糾紛的地方，必須注意明確訂明。合同中應明確載明：驗收的時間;驗收的手段;驗收的標準;由誰負責驗收和試驗;當驗收中發生糾紛后，由哪一級主管產品的質量監督檢查機關執行仲裁等等。一般地，驗收的辦法有外觀驗收;理化驗收;安裝運行驗收;破壞性驗收等，采用哪一種方法應在合同中訂明白。有的'驗收需要委托有關專業部門進行的，應當委托國家法定檢驗機構驗收以保證其驗收的法律效力。同時，合同中應明確規定其驗收期限。國家有驗收期限規定的，按國家規定的期限進行;國家沒有規定的，雙方當事人可按下述原則約定：需方自提的，在提貨時當面點清驗收;供方送貨或代運的，貨到后10天內驗收完畢，特殊情況的雙方在貨到時或者合理的期限內驗收。沒有驗收，不得動用，一旦動用，就視為驗收合格，不能再提出數量及質量的異議。此外，合同中也應明確規定驗收的地點。

　　十、結算方式

　　陷阱：需方不寫結算方式和期限，或只寫結算方式，不寫結算期限。以達到延長付款期的目的。

　　注意：寫清結算的具體方式，寫明結算期限。若是分期付款，還要寫清每次付款的日期和確切數額。

　　十一、違約責任

　　陷阱：有可能違約的一方，不寫違約責任，或將違約責任寫得過輕。

　　注意：將違約責任寫具體。最好把對方每項義務不履行的違約責任都分別寫清，以鉗制對方，使其正確、全面履行合同義務。

　　十二、解決合同爭議的方法

　　陷阱：不寫合同糾紛的解決方式;選擇有利于自己的合同解決方式和管轄機關。

　　注意：寫清解決糾紛的方式，是仲裁、還是訴訟。確定糾紛的管轄地。

　　十三、落款、署名、蓋章等方面

　　陷阱：1、不注意寫明簽名人是法人代表，還是法定代表人授權的其他委托代理人。2、不蓋公章;或蓋的不是公章，用沒有備案的合同章甚至業務章，或蓋上了分公司或公司下屬部門的印章。

　　注意：一定要蓋公章，有些單位的合同專用章是經過備案的也可以，但這難于判斷。簽字的一定要是公司法定代表人，或持明確授權書的代理人，但相對方要把該授權書留件備查。

　　在買賣合同的訂立過程中，需要當事人注意的地方比較多，否則的話就容易落入對方的陷阱，從而導致自己的利益受損。想要訂立完美的買賣合同，可以從上述十三個方面進行分析。要是你拿捏不準的話，可以請網站的專業律師來幫助你起草一份買賣合同。

　　我們隨時為您提供專業的法律服務。

買賣合同模板 篇20

　　編號：

　　甲方（賣方）：

　　（買方）：

　　樓盤名稱：

　　身份證號：

　　電話：

　　聯系電話：

　　出賣人和買受人在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上就車位

　　買賣事宜達成如下協議：

　　一、買受人購買的為為福森金藍灣期區號，號車位，面積約為㎡，用途為車位；

　　二、車位按照個計算，該車位售價為人民幣元/個，（人民幣大寫：萬元整）。

　　三、該車位均未設定抵押。

　　四、買受人在簽定本合同后5日內采取付款方式向出賣人支付車位的全部價款。

　　五、買受人未按照約定的時間付款的，按照下列方式處理：按照逾期時間，分別處理：

　　（1）逾期在15日之內，自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止，買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之五的違約金，合同繼續履行。

　　（2）逾期超過15日后，出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的，買受人應當自解除合同通知送達之日起10日內按照累計的逾期應付款的10%向出賣人支付違約金。扣除違約金后，出賣人無息退還買受人的已付款。買受人愿意繼續履行合同的，經出賣人同意后，合同繼續履行，自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止，買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之五的違約金。地址：淅川縣二橋西福森金藍灣聯系地址：

　　六、出賣人應當乙方支付清全部車位價款五個工作日內向買受人交付該車位。

　　七、買受人同意委托出賣人代交下列第1、2、3、項稅費，并在接收該車位的同時將上述稅費交給出賣人。

　　（1）專項維修資金；

　　（2）契稅；

　　（3）按照國家規定應繳納的相關其他稅收和費用。

　　八、買受人使用該車位期間，不得擅自改變該車位的建筑主體結構、承重結構和用途，否則甲方要求解除本合同，收回車位，乙方所交的車位款不予退還，給甲方及其他人造成損失的，乙方還應當賠償所有直接、間接損失。

　　買受人在使用該車位期間有權與其他權利人共同使用與該車位有關的共用部位和設施，并按照共用部位與共用房屋分攤面積承擔義務。

　　九、該車位甲方不辦理權屬證。

　　十、乙方所交車位款不包括物業費等在使用時應當交納的費用，使用該車位應當交納物業費等費用時，乙方必須交納，與甲方無關。

　　十一、買受人購買的本合同所述車位不得更換。

　　十二、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的，依法向車位所在地人民法院起訴。

　　十三、本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。本合同共一式叁份，具有同等法律效力，其中出賣人貳份，買受人壹份。

　　出賣人（簽章）：

　　法定代表人：

　　簽訂時間：年月日

　　簽訂地點：

　　買受人（簽章）：

　　法定代理人：

　　簽訂時間：年月日

　　簽訂地點：

　　委托代理人：

　　簽訂時間：年月日

買賣合同模板 篇21

　　原告訴稱：200x年11月23日，原、被告簽訂一份《商品房買賣合同》，由原告向被告購買其開發 “悠雅軒”S11號商鋪一套，約定層高為首層3.6米、二層3米，合同附件一房屋平面圖中僅標注有一條梁柱。房屋建成后，原告發現被告建造的房屋有以下嚴重影響使用的問題：

　　（1）一、二層中央均有一直徑為15厘米的粗大排水污管；

　　（2）一層有兩條柱子長寬分別為38×54厘米、72×13厘米，高

　　2.94米；

　　（3）一層凈高僅為2.94-3.46米；

　　（4）二層有五根橫梁；

　　（5）二層有兩個沉沙井，規格分別為2.6×1.54×2.35米和2.45×1.85×2.32米；

　　（6）二層凈高只有1.93-2.84米。由于原告簽訂商品房買賣合同是希望買到符合合同附件一房屋平面圖及合同第三條約定的商鋪，而被告實際提供的商鋪違背了原告的真實意思表示，原告對此有重大誤解。原告要求退房無果，故訴至法院，請求判決撤銷雙方的《商品房買賣合同》，判令被告返還購房款258503元及利息（從20xx年11月23日起計至返還之日止），本案的訴訟費由被告承擔。

　　被告辯稱：不同意解除合同。《商品房買賣合同》是雙方自愿協商簽訂的，對雙方當事人均具有法律約束力，受法律保護。被告交付的房屋規格均符合合同約定，是按有關部門審查批準的施工圖紙施工建設的，也符合國家相關規范，不存在影響房屋使用的問題。原告要求撤銷合同的理由不能成立，請求駁回原告的訴訟請求。

　　適度把握商品房預售合同糾紛中“重大誤解”的適用范圍

　　商品房預售是平等主體的當事人之間買賣尚未建成的房屋（以下簡稱期房）的交易行為。商品房預售區別于現房銷售的最大特征，是交易發生時作為標的物的商品房尚未建成，買受人只能借助出賣人提供的資料、通過想象來認知所購房屋的情況。因此，房屋建成后的實際狀況與買受人的想象存在差異是難免的。正因為如此，與同等條件下現房銷售相比，預售期房不但價格偏低，而且為了維護交易的穩定性，對買賣雙方的權利義務也有特殊要求：一方面要求出賣人在履行如實告知義務時，應保證買受人的想象與將來房屋的真實狀況之間的差異在合理范圍之內；另一方面也要求買受人對差異風險有合理的預見。所謂“合理”，是以通常情況下常人的理解能力、承受能力為判斷標準的`。是否超過“合理”范圍影響到買賣房屋的真實意思表示，是判斷是否構成“重大誤解”的標準。

　　本案原告作為消費者，在交易中處于弱勢地位，對其所購房屋的具體情況只能通過被告的口頭和書面描述中得到認知。但被告卻未將房屋的詳細結構情況通過實物（如樣板房）或書面及口頭方式告知原告、以便原告能正確認知房屋的基本結構。而從房屋建成后法院現場勘驗的情況看，雖然仍然該商鋪仍然能夠使用，但確實存在空間狹小、結構低矮、有明顯的壓抑感的問題，尤其以第二層的情況更為嚴重。這是通常情況下常人根據被告提供的信息（包括合同中對戶型和層高的文字描述、平面圖的標注等等）所無法想象的，也必將對房屋的使用人造成不便及不適，顯然不符合原告購房時的真實意思表示。因此，原告主張其在購買房屋時對房屋空間結構存在重大誤解，應予支持。

　　在本案判決生效后，同一小區的另外兩戶業主曾經以同樣的理由提起訴訟，但法院經現場勘驗后，發現這兩戶房屋雖然也存在梁柱、排污管占用一定空間的事實，但情況遠不如本案中的嚴重，不會給使用者帶來明顯的不適感。也就是說，常人對房屋的想象與實際情況的差異尚未超過合理范圍，因此，在后兩案中，原告的訴訟請求并未得到支持。三個案件的不同判決，體現了對“重大誤解”的尺度的把握。

買賣合同模板 篇22

　　甲方（賣方）：合同編號：簽訂地點：乙方（買方）： 簽訂時間：

　　依據《中華人民共和國合同法》及其相關法律、法規，遵照平等、自愿、公平和誠實信用原則，經甲、乙雙方友好協商，訂立合同如下：

　　第一條 紅木家具基本情況

　　1、本合同單價為固定單價，已包含人工費、材料費、運輸費、裝卸費、檢測費、保險費、稅金、利潤及保修售后服務等所有費用，且已綜合考慮人工、材料、機械、關稅、匯率漲價及政府政策性文件調整等風險因素（包括油費上漲），因此不因任何因素而調整，結算時不再調整。

　　2、數量如有變動，由乙方提前通知甲方，甲方在維持本合同單價不變的基礎上，按乙方要求將增加的貨物運送至指定地點，最終數量以乙方驗收合格并簽字確認的產品簽收單上所列數量為準。

　　第二條 質量標準：

　　每件紅木家具應符合QB/T2385-20xx 新版《中國深色名貴硬木家具標準》規定的樹木名稱，產品標識和實際用材標準，且外觀特征符合甲方所提供的圖紙設計，甲方保證所有家具為全紅木家具，均用大葉紫檀木芯材（無白邊）制作。

　　第三條 付款方式：

　　定貨時，甲方收取貨款總額50 %的預付款，甲方貨交乙方時付清余款。

　　第四條 交付方式和日期：

　　甲方送貨，乙方提貨，運費由甲方承擔。貨物應在自乙方支付預付款之日起 六 個月內交付至乙方指定地點。運輸途中（包括卸貨過程中）如有損壞或丟失，由甲方負責免費修復、調換及補足。

　　第五條 貨物驗收：

　　甲方應在交貨時督促并協助乙方對家具的商標、數量及款式等外觀特征及有無《產品質量承諾書》進行驗收，若驗收合格，雙方簽字并蓋章；若驗收不合格或乙方對產品質量、規格、型號、數量等有異議，或發現貨物發生毀損的，甲方應在乙方限定時間內無償補齊或更換。本條款所指“驗收”僅指非專業人員通過外觀觀察及清點數量所能發現的數量短缺及損壞，不包括內在質量問題。

　　第六條 雙方責任：

　　1、若甲方未能按約定時間交貨，每延誤一天，按合同總價款的0.5%向乙方支付違約金，逾期超過10天的乙方有權單方解除合同，甲方應返還預付款；若甲方在交付貨物時出現貨物損毀、數量短缺、外觀瑕疵和質量問題的，甲方應及時更換補足；若貨物交付乙方后出現質量問題和其他驗收時無法從數量、外觀特征上發現的問題的，甲方應當賠償因此給乙方造成的損失。

　　2、甲方在交付貨物時應就貨物的日常維護和注意事項盡到說明義務，因甲方未盡到相關義務導致乙方在使用過程中造成貨物損毀的，甲方應承擔乙方的所有損失。

　　第七條 保修和售后服務：

　　貨物保修期為兩年，乙方提貨后在保修期內出現質量問題的，甲方應在接到乙方通知之日起7天內修理或更換，甲方逾期不予修理或更換的應賠償乙方相應損失，甲方修理不合格或無法更換的，予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應予以更換或退貨。

　　第八條 合同爭議的解決方式：

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由甲乙雙方當事人協商解決 ，協商不成的可以向乙方住所地人民法院提起訴訟。

　　第九條 本合同一式貳份，雙方各執壹份，自雙方簽章之日起生效。

　　合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

　　甲方（簽章）：住所：法定代表人：委托代理人：電話： 傳真：

　　開戶銀行： 帳號：

　　乙方（簽章）：住所： 法定代表人： 委托代理人：電話： 傳真：

　　開戶銀行：

買賣合同模板 篇23

　　甲方：鄂爾多斯市騰強路橋有限責任公司

　　乙方：郭繼軍

　　根據買賣自愿原則及《合同法》相關規定，甲乙雙方經過協商，甲方將所擁有的10輛德龍自卸車自愿賣給乙方，并達成如下協議：

　　一、合同內容

　　甲方將所擁有的車號為蒙K46486、蒙K46496、蒙K46498、蒙K46484、蒙K46499、蒙K46495、蒙K46497、蒙K46500、蒙K46492、蒙K46491十輛自卸車賣給乙方。

　　二、買賣時間

　　20xx年2月21日。

　　三、買賣金額及付款方式

　　每輛車壹拾陸萬貳仟元整（￥162000元），總計壹佰陸拾貳萬元整（￥1620000元）。乙方將于20xx年2月21日一次付清。

　　四、雙方責任

　　1、甲方應將車輛所用證件交與乙方；

　　2、甲方負責解除所有車輛的銀行抵押；

　　3、甲方應將在20xx年2月21日前所有車輛的'違章記錄消除；

　　4、甲方應提供所有車輛正常過戶手續；

　　5、乙方承當所有車輛的正常過戶費用；

　　6、乙方應當面驗車，接車后車輛再出現任何機械故障，甲方概不負責；

　　7、乙方應盡快辦理過戶手續，如不及時辦理過戶手續，在此期間，出現任何事故，全部由乙方承擔，甲方概不負責；

　　此協議自簽字之日起生效，一式三份，甲方執兩份，乙方執一份。

　　甲方（簽章）： 乙方（簽章）：

　　身份證證號碼：身份證號碼：

　　時 間： 時 間：

買賣合同模板 篇24

　　[摘 要] 在適用中國法律的情況下，采用固定價格作價的涉外貨物買賣合同在履行過程中，如遇不可抗力或情事變更，當事人均不能變更合同的價格。

　　[關鍵詞] 涉外貨物買賣合同 固定價格 情事變更 不可抗力 價格變更

　　采用固定價格作價的涉外貨物買賣合同關于固定價格的約定是否違反了法律對不可抗力和情事變更原則的規定？也就是說，采用固定價格作價的買賣雙方在履行合同過程中發生了不可抗力或情事變更，為了不使合同的履行顯失公平，能否援引不可抗力或情事變更原則的法律規定變更合同價格？本文將對此進行探析。此外，根據我國《合同法》的規定，涉外貨物買賣合同所適用的法律由雙方當事人約定，既可約定適用中國法律，也可約定適用其他國家的法律。本文討論的涉外貨物買賣合同以適用中國法律為前提。

　　一、固定價格作價方法的特點

　　所謂固定價格作價是指買賣雙方在涉外貨物買賣合同中，把貨物價格明確約定在合同中，并約定事后不論發生什么情況（即使訂約后市價有重大變化）均按合同確定的價格結算貨款的作價方法。采用固定價格作價方法有三個特點:一是價格的確定性，合同標的物的價格在訂立合同時就明確地約定在合同里，這使它區別于訂約時不確定價格的暫不固定價格、暫定價格和滑動價格的作價方法；二是價格的不可變更性，訂約后不論發生什么情況（即使訂約后市價有重大變化）均按合同確定的價格結算貨款，不允許變更合同的價格；三是價格不可變更的明示性，買賣雙方必須在合同中明確約定訂約后價格是不能變更的，如在合同中約定“合同成立后，不得提高價格”、“ 合同成立后，不得調整價格”等等。采用該作價方法，合同價格一經確定，雙方就必須嚴格執行，任何一方都不得擅自更改原定價格，意味著買賣雙方要承擔從訂約到交貨付款時價格劇烈變動的風險。但是，上述“無論發生什么情況”是否包括不可抗力或情事變更？如果包括，合同關于固定價格的約定是否違反了法律對不可抗力和情事變更原則的規定？也就是說，采用固定價格作價的買賣雙方在履行合同過程中發生了不可抗力或情事變更，為了不使合同的履行顯失公平，能否援引不可抗力或情事變更原則的法律規定變更合同價格？

　　二、不可抗力和情事變更的法律特征

　　關于不可抗力的含義，各國解釋不盡一致。我國法律認為，不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。按《聯合國國際貨物銷售合同公約》解釋，是指非當事人所能控制，而且沒有理由預期其在訂立合同時所能考慮到或能避免或克服它或它的后果而使其不能履行合同義務的障礙。據此，不可抗力是指在合同成立以后所發生的，不是由于當事人一方的故意或過失所造成的，對其發生以及造成的后果是當事人不能預見、不能控制、不能避免并不能克服的。

　　情事變更原則又稱情勢變更原則，是指在合同訂立后，發生了當事人訂約時不能預見的情況，導致訂立合同的基礎動搖或喪失，使合同的履行失去意義或者履行合同使當事人之間的利益重大失衡，繼續維持合同原有效力有悖于誠實信用原則（顯失公平）時，應當允許當事人終止或變更合同的一種合同法律制度。情事變更原則是誠實信用原則的具體運用，目的在于消除合同因情事變更所產生的不公平后果。該原則已經成為當代債法最重要的法律原則之一。

　　由于情事變更原則賦予法院自由裁量權，為了防止法官濫用情事變更，各國法律對情事變更原則的適用規定了嚴格的條件。第一，必須有情事變更的客觀事實。這種客觀事實是指合同訂立時作為該合同賴以成立的基礎的客觀情況發生了異常變動。該變動既可以是經濟情況的變化,也可以是非經濟事實的變化,如國家經濟政策進行了重大調整,貨幣嚴重貶值、價格大幅度上漲等。第二，情事變更必須發生在合同成立后履行終止前。第三，情事變更是訂約時當事人不可預見的。這使它區別于正常的商業風險（如當事人在訂約時應當遇見到的價格在合理幅度內的漲或跌）。第四，情事變更事實的出現不可歸責于雙方當事人。如國家經濟政策的調整、全球性或區域性的經濟危機或金融動蕩等。第五，因情事變更使原合同的履行顯失公平。不可抗力已構成履行不能，即“不能克服”，而情事變更發生后，原合同仍能履行，即“能克服”，只是如果繼續按原合同規定履行義務,將會對當事人顯失公平，從而會違背誠實信用原則。這是它區別于不可抗力的主要標準之一。如價格暴漲或暴跌（變動幅度是當事人訂立合同時無法遇見到的.）只是動搖了合同所依賴的基礎，合同仍能夠繼續履行，只不過是履行代價過高。因此，價格發生劇烈變動（暴漲或暴跌）并非不可抗力，而屬情勢變更。第六，當事人要援用情事變更原則救濟自身利益,主張變更或解除合同,必須請求法院做出裁判。可見，情事變更是當事人不能預見、不能控制、不能避免但能克服的客觀情況。

　　三、當事人不能以發生不可抗力為由變更涉外貨物買賣合同的固定價格

　　各國對不可抗力法律后果的規定均為強制性，當事人不能以約定的方式排除不可抗力法律后果的適用。但是，不可抗力引起的直接的法律后果是受不可抗力影響的一方可以部分或全部免除履約責任，而無需承擔違約責任。所以不可抗力所導致的是部分或全部履約不能或不能按時履約，當事人只能要求解除合同或變更合同，并且變更合同也僅限于遲延履行或變更交貨數量，而不會涉及變更價格問題。所以當采用固定作價時，如果買賣雙方在訂約后遭遇了不可抗力，當事人不能以不可抗力為理由請求變更合同價格，只能要求解除合同或遲延履行或變更交貨數量。即固定價格的約定并不違反法律對不可抗力的規定。

　　四、當事人不能以發生情事變更為由變更涉外貨物買賣合同的固定價格

　　1.我國法律對情事變更原則的規定。

　　(1)國內法的規定。我國雖然在司法判例中出現了關于情事變更原則的內容,但是在現行國內法中一直沒有形成明確的法律規范。在學者們努力呼吁下，1993年開始制定的統一合同法草案中規定了情事變更原則。但是因為諸多原因在最后通過合同法時卻刪掉了此項原則。造成了情事變更原則在我國國內法中的缺位。在我國社會生活中存在著的大量的情事變更問題，只能寄希望于最高人民法院對現行《合同法》進行擴張性司法解釋，以適用情勢變更原則。事實上，目前我國國內合同糾紛審理過程中對情事變更原則的適用都會報請最高人民法院核準。

　　(2)我國加入的國際公約和國際條約的規定。

　　①我國于1988年1月加入的《聯合國國際貨物銷售合同公約》（以下簡稱公約）第79條規定：“當事人對不履行義務，不負責任，如果他能證明此種不履行義務，是由于某種非他所能控制的障礙，而且對于這種障礙，沒有理由預期他在訂立合同時能考慮到或能避免或克服它或它的后果。”長期以來，我國理論界許多人認為此規定是對情事變更原則的規定。但也有許多學者認為此規定是對不可抗力的規定。筆者同意后一種觀點，因為“沒有理由預期他在訂立合同時能……克服它或它的后果”的規定是不可抗力的不能克服性，而這正是情事變更區別于不可抗力的主要標準之一。因此，《公約》第79條應屬于不可抗力違約免責制度，并不是情事變更原則的依據。

　　②1994年由國際統一私法協會編撰、20xx年做了大的修訂的《國際商事合同通則》（以下簡稱《通則》）第6.2.1條～6.2.3條規定了艱難條款。根據《通則》第6.2.1條～6.2.3條的規定，如果履約使一方當事人變得負擔加重，在艱難情形下該當事人可以向人民法院提出申請變更合同或解除合同。艱難情形（hardship）是指由于一方當事人履行成本增加，或由于一方當事人所獲履約價值減少，而發生了根本改變合同雙方均衡的事件，并且，該事件在訂立合同后發生或為不利一方當事人所知；在訂立合同時，不利一方當事人沒有理由考慮到該事件；事件非受不利一方當事人所能控制，且事件的風險不由不利一方當事人承擔。可見，《通則》所規定的艱難條款是情事變更原則在私法領域內的國際法淵源。

　　2.《國際商事合同通則》的適用

　　(1)我國是國際統一私法協會成員國，派員參與了《通則》的起草，并已批準加入《通則》。依據我國《民法通則》第142條的規定，我國應自覺遵守《通則》。根據《通則》的規定，雙方當事人約定其合同由《通則》管轄時，應當適用《通則》；雙方當事人約定其合同由“法律的一般原則”，“商人法”或類似法律管轄時，應當適用《通則》；雙方當事人未選擇任何法律管轄其合同時，應當適用《通則》；當適用法對發生的問題不能提供解決問題的有關規則時，《通則》可以提供解決問題的方法；《通則》可用于解釋或補充國際統一法的文件。因此，《國際商事合同通則》既可以被稱為示范法、統一規則，也可被稱為國際慣例。從實用的角度看，一國在制定或修訂合同法時可以把它作為示范法，參考、借鑒其條文；合同當事人可以選擇它作為合同的準據法（適用法），作為解釋合同、補充合同、處理合同糾紛的法律依據。此外，當合同的適用法律不足以解決合同糾紛所涉及的問題時，法院或仲裁庭可以把它的相關條文視為法律的一般原則或商人習慣法，作為解決問題的依據，起到對當事人的意思自治以及適用法律的補充作用。由于我國《合同法》和《公約》中都沒有規定情勢變更原則，因此在我國的涉外合同關系中，經常會適用《通則》中的情事變更原則解決問題。

　　(2)《通則》和《公約》一樣，是任意性規范。根據《通則》的規定，除《通則》另有規定外，雙方當事人可以排除適用《通則》，或部分排除或修改《通則》任何條款的效力。與此同時，大多數國家的法律都強調情事變更原則具有補充性，也就是說作為一種在當事人自由約定之外對合同關系進行干預的措施，情事變更原則的適用不能在本質上違背當事人的自由約定。也就是說，如果當事人已經對有關情況的發生及其處理方法做了明確約定，就不能適用情事變更原則得出相反或不同的結論。因此，在涉外貨物買賣合同中采用固定價格方法作價時，當事人實際上已經用約定的方式排除了情事變更原則的適用。

　　綜上所述，在適用中國法律的情況下，采用固定價格作價的涉外貨物買賣合同在履行過程中，如遇不可抗力或情事變更，當事人均不能變更合同的價格。

　　參考文獻:

　　[1]李 雁:情事變更原則初探[J].云南大學學報（法學版），20xx（03）

　　[2]朱廣東:情事變更原則國際法淵源辨析——兼論《聯合國國際貨物銷售合同公約》第79條的性質[J].齊齊哈爾大學學報(哲學社會科學版)，20xx（05）

　　[3]賈建華 闞 宏:新編國際貿易理論與實務[M].對外經濟貿易大學出版社，20xx年1月

買賣合同模板 篇25

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方本著公平自愿的原則，訂立如下網吧買賣協議：

　　1、甲方將位于寶鎮居委號內的網吧出兌給乙方，經雙方協商一致，出兌價款為壹拾肆萬（140，000。00元）人民幣，協議生效后乙方以現金形式一次性支付給甲方。

　　2、甲方出兌的'網吧包括如下設備：液晶電腦17臺、新椅子16把、網吧內的全部電腦桌、1臺C電腦、光纖接入設備、游戲服務器1臺、主機一臺、24口路由、公安由、24口交換機、監控服務器1臺、攝像頭3個等設備。

　　3、甲方一并轉移給乙方的證照有：公安《電腦屋安全合格證》、《特行許可證》、《工商證》、《文化經營許可證》、《消防安全意見書》，以上相關證件，雙方協議簽訂后同時交付給乙方。

　　4、原甲方租賃的房屋乙方不在繼續租賃，協議生效后乙方自行解決經營場所，但甲方須給乙方一個月的準備期限，期滿后乙方交出房屋。

　　5、甲方出兌網吧的相關證件，因客觀原因暫時辦理不了過戶手續，須在年檢時同時辦理，年檢過戶時甲方須積極配合乙方的辦理年檢及過戶手續，并提供相關證件。

　　6、甲乙雙方在未辦理年檢過戶的手續之前，乙方繼續使用甲方的名稱從事經營活動，如遇行政機關檢查工作，須甲方配合的甲方應給予配合。

　　7、甲乙雙方在履行協議時，如任何乙方不積極履行協議約定義務，發生違約行為，守約方有權請求另一方支付出對網吧價款30%的違約金，或請求解除協議，并請求違約方賠償損失。

　　8、此協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字后生效。

　　9、未盡事宜，可訂立補充協議。

　　甲方：

　　________年____月____日

　　乙方：

　　________年____月____日

買賣合同模板 篇26

　　甲方：(賣方)

　　乙方：(買方)

　　在嚴格遵守國家相關政策法律法規前提下，甲乙雙方平等自愿、公平合理的原則,經協商一致就房屋交易事宜,達成以下合同:

　　一、甲方同意將位于 小區 號樓1單元 戶,（房產證號：____________ ），建筑面積____ ㎡，儲藏室一間 ㎡，車位一個的房地產賣給乙方。此房成套出售，如辦理房產證時面積發生變動，總房價不變。

　　二、甲方保證此房產的一切情況屬實, 承諾和保證此房產無任何權屬和經濟糾紛,權屬無任何瑕疵,同戶籍、相關親屬及房產共有、所有人同意出售,同時保證已付清交房前的所有物業管理、水電、有線及 甲方交房前的所有居住費用 等所有居住費用。

　　三、雙方議定上述房產成交價為人民幣 1200000.00元整（￥壹佰貳拾萬元整），本房屋成交總價包含現狀裝修及室內現狀家具。

　　四、交款方式：

　　簽訂本買賣合同當天乙方付給甲方首付款： （ 萬元整）（以收據為準），之后甲乙雙方提供乙方貸款材料并到銀行簽署借款抵押合同等。甲方同意乙方通過向銀行貸款￥ 元（ 萬元整）作為支付第二筆房款的方式之一，該款于該房過戶抵押完畢后（一個月之內）由銀行直接打入甲方賬戶。乙方貸款批復后，甲乙雙方去房管局辦理房產過戶手續簽字。如貸款未獲批準或貸款不足，乙方應于 年 月 日前支付第二筆房款。（注：交房時，甲乙雙方到該房內進行驗看、清點確認無誤后方可進行交接）

　　五、甲乙雙方議定：在甲方收到第二筆房款（￥ 元）后 天內，甲方將該房交付乙方使用，否則甲方每延誤一天，按照￥ 元/天賠償給乙方（作為滯納金）。

　　六、此房在辦理產權轉移中所產生的過戶費用，由甲方承擔 ,乙方承擔 。（該房屋產權過戶費用的計算依據是日照市稅務局對該房屋的評估價格及收費部門規定收費標準，而非甲乙雙方商定的實際成交價。）

　　八、合同簽訂后，甲乙雙方均不得毀約，否則屬于違約。違約的賠付辦法:1）簽訂合同后乙方付清首付款前：如甲方違約，應按定金的貳倍賠償乙方；若乙方違約,已交定金不退還；違約方承擔該業務的全部代辦費、評估費等實際已發生費用。2）乙方支付首付款后：如甲方違約，雙倍返還已交房款。如乙方違約，已交房款不予退還，違約方承擔該業務的.全部代辦費、評估費等實際已發生費用。

　　九、甲方認可乙方以貸款方式付款：

　　（1）甲、乙雙方需在 天內將貸款所需材料提供完備，并到指定銀行辦理貸款手續。如其中任何一方在規定的時間內不能將貸款所需材料提供完備并履行相應的義務，守約方有權解除合同，并追究違約方違約責任。甲乙雙方應按銀行有關要求提供所需材料辦理。此房屋貸款金額及貸款年限、利率以銀行放貸為準，如貸款金額低于應付的第二筆房款，不足部分乙方應于銀行放款壹周內以現金形式補齊。

　　（2）房地產證辦理到乙方名下后，乙方須在房地產證領出后在 個工作日之內辦理抵押手續，否則視為乙方違約；如乙方因此違約，甲方已收的房款概不退還乙方，并且乙方須在十個工作日之內將產權證全部過戶到甲方名下，如乙方不協助辦理，甲方有權通過法院強行判回產權，產生的所有費用由乙方承擔。甲方有權另外出售。

　　（3）貸款過程中乙方提出終止貸款行為，則乙方須在提出終止貸款后一個月內補齊所差房款，繼續履行該合同，并承擔由此引起的經濟損失，已繳納的服務費不予退還，否則為違約，甲方可將該房產另行出售。

　　（4） 乙方須保證所提供的各種材料和證明的真實、可靠，否則承擔相應責任及經濟損失。如因證明不屬實或其資信度不夠等乙方原因造成的貸款未果，乙方應在銀行通知貸款未獲批準一個月內向甲方支付剩余房款，否則為違約，甲方可將該房產另行出售。

　　十、本合同簽訂后如果由于各種不可抗力原因及房產、土地部門政策變化導致雙方不能按約定交易時，甲方退還購房定金給乙方，-本合同終止，甲乙雙方均不屬于違約。

　　十一、此房產權轉移后不得拆除(或附帶)的設備有:甲方保證下屬設備的交房時與看房時保持一致， 固定裝修，固定設備不動，其余見甲方清單。

　　十二、從簽訂本合同之日起，如交易雙方或其中一方 在乙方貸款批復后且甲方接到通知后十五天 內不來辦理產權變更手續時，視為違約，并追究違約方違約責任。

　　十三、未盡事宜由各方協議解決，相關補充協議與本合同同具有同等法律效力，如不能解決，則提請丙方或地方法院訴訟解決。

　　十四、本合同一式 份，甲、乙、雙方各執一份，甲乙雙方簽章生效。

　　甲方： 乙方:

　　受托人： 受托人：

　　年 月 日

買賣合同模板 篇27

　　茲有 分公司（下稱甲方）接受 （下稱乙方）的委托，就乙方購買甲方產品一事協商如下：

　　一、購貨產品內同

　　1、 購貨產品內容（見附件清單）

　　2、 附件：設計圖紙（設計方案、點位示意圖），合同設計圖紙是本購貨合同書重要組

　　成部分，請乙方仔細閱讀并簽名確認。圖紙簽名后，甲乙雙方不得單方面隨意更改，經雙方同意更改的需重新出具圖紙并簽名，否則因更改圖紙造成的延期責任和費用由更改方承擔。

　　二、交貨地點：本合同乙方簽名的地址為交貨地點。

　　三、交貨日期、送裝時間及付款方式

　　1、年甲方在此日期送貨前一天與乙方電話聯系，確認具體的上門安裝日期和時間。送貨日期為交貨日期。

　　2元（合計金額為RMB 拾 萬 仟 佰拾元）。甲方根據本合同產品預計交貨日期組織生產。

　　3、本合同產品屬按乙方要求所定制產品，故定制后若非整體質量問題（指所有組成部分如柜體、臺面、門板），甲方不接受整體退換。合同產品如出現質量瑕疵（包括送貨、安裝過程中放生的損傷），甲方負責對有質量的部分進行返工維修，如返工維修后仍無法正常合理使用，乙方可以對該存在質量問題的`部分要求退換；合同中的配套類貨品，遵照相關產品的國家質量標準，甲方給予“三包”服務。

　　4、如因甲方原因需對產品返工維修，返工維修重新送貨的時間由雙方另行約定（返工時間不屬于推遲送貨），并由乙方重新驗收。返工維修期間，乙方有義務負責保管好已驗收合格的產品，返工維修所產生的費用由甲方承擔。

　　5、如因乙方原因需對部分產品返工處理，返工維修重新送貨時間由雙方另行約定，其費用由乙方承擔。

　　四、質量要求

　　1、因安裝預留尺寸等原因，甲方產品允許有20mm的尺寸誤差。

　　2、安裝產品前，乙方應提供安裝該合同產品的合理條件，包括但不限與相關墻面和地面作平整處理（地面水平、墻面與地面地面垂直且相交于一條直線上等），由于乙方墻面不平導致產品側面與墻面出現輕微細縫，不屬甲方產品質量問題。

　　3、甲方產品在安裝前，乙方應提供安裝產品室內水、電、氣等管道的詳細走位圖或作明顯標示，否則對在安裝過程中鉆孔等操作導致的管道損壞等損失甲方不承擔責任。

　　4、如安裝使用后發生產品質量問題，按甲方產品保修卡相關規定辦理。

　　五、其他

　　1、乙方如違約，乙方所交貨款將作為違約金賠償給甲方。

　　2、其他約定：

　　六、解決糾紛按下列程序：甲、乙雙方若出現質量問題或服務糾紛

　　1、甲、乙雙方友好協商解決；

　　2、可以到有管轄權的法院提起訴訟。

　　七、本購貨合同一式兩份，甲方執一份、乙方執一份，甲、乙雙方簽字后生效，具有法律效力。

　　溫馨提示：所有材料產品都為公司指定供應材料；客戶謹防假冒偽劣產品！配置根據客戶訂購配置清單核對

　　尊敬的客戶：

　　如您對本公司產品質量有意見或對產品真偽有疑義，可以按以下渠道和本公司聯系核實：

　　客服投訴電話：傳真：客服郵箱：

　　甲方： 分公司乙方（請填寫全名）：

　　簽訂代表： 地址：

　　電話：電話：

　　日期：日期：

買賣合同模板 篇28

　　我們在房屋買賣中難免出現問題，買賣合同中的違約條款一方違約，就應該向對方支付違約金，賠償損失，了解了這些知識才能更好地保護自己的權利。

　　一、房屋買賣合同違約金條款有什么？

　　1.出售人與購買者在簽訂房屋買賣合同中應約定違約責任，如果一方違反合同約定，應該要向對方支付違約金；由于違約給對方造成的損失應當依法賠償。

　　2.違約金的數額，雙方應當在合同中約定，沒有約定，并具有下列情形之一的，按照規定的標準確定違約金：因房地產轉讓人的過錯，未在定的時間內交付房地產的，轉讓人向受讓人支付的違約金為已經收取的轉讓價款按照中國人民銀行公布的同期存款利率計算所得利息的兩倍。因房地產受讓人的.過錯，未在約定的時間內支付轉讓價款的，受讓人向轉讓人支付的違約金為逾期支付的轉讓價款按照中國人民銀行公布的同期存款利率計算所得利息的兩倍。

　　3.由于違約給對方造成的損失應按實際發生的情形分項計算損失數額。

　　二、違約金條款有什么意義？

　　1.如果約定了違約金條款，會給對方造成一定的心理威懾，促使對方盡可能的依約履行合同。

　　2.如果你具有一定的實際控制能力，你就可以直接依違約金條款扣款、壓款，取得進一步的談判主動。

　　3.如果對方提出違約金過份的高于所造成的損失，則對方應對此承擔證明責任。

　　買房合同的違約條款意義都是很重大的，在簽訂合同之時，我們就要更加關注這些事項，維護好自己的權益。

買賣合同模板 篇29

　　需方：(以下簡稱需方)

　　供方：(以下簡稱供方)

　　供需雙方本著真誠合作、互惠互利的原則，在平等友好的基礎上，經過協商簽訂下列條款以共同遵守：

　　一、產品品種、數量、交貨期限

　　1、供方按照需方的涂料訂單確定涂料名稱、編號、數量、交貨期限、保質保量按期交貨

　　2、按照交貨期限內，交至指定公司倉庫。

　　3、供貨周期

　　3.1樣板和樣漆的交付時間

　　供方在當天中午前收到需方需要調色的色樣，當天內完成調色并由快遞。貨運或其他方式發出給需方。

　　3.2批量供貨交付時間

　　在供方收到需方訂貨通知單起工作日內，由快遞貨運或其他方式發出給需方，到達時間視路途距離而定，確保在雙方約定的時間內到達。

　　二、產品的質量標準

　　供方供應給需方的涂料，滿足下列標準：

　　1、供方所提供的產品符合其他協定標準或相關行業標準

　　2、上述各條款不能包容時，如果有公共標準時，則以公共標準為準。

　　3、雙方有特殊要求的，協商制定。

　　三、產品的驗收以及質量問題處理

　　1、供方向需方交貨時，附帶本批樣板1份。

　　2、需方收到涂料后，如發現顏色、數量有不符的情況，需方應兩日內書面通知供方。

　　四、如雙方對產品質量發生異議，以雙方認可的色板封樣和每批涂料小樣為依據，可共同抽樣送國家權威涂料機構評定，并以此結論區分雙方責任。如出現難以判定的質量糾紛時，雙方協商處理，協商不成，同意以國家質量監督機構為鑒定單位，有關質量問題交由該單位檢驗，并以其檢驗報告為依據處理糾紛。

　　五、價格與貨款支付

　　1、涂料的價格有供需雙方協商確定，確定后價格表將作為本合同的附件。

　　2、特殊顏色的價格供需雙方另行商定。

　　3、價格包括供方運至需方指定地點之前的所有費用。

　　六、付款與結算

　　1、對賬

　　雙方每月日前核對上個月的供貨數量及貨款金額。核對無誤后雙方在對賬單上簽字并蓋章，供方根據核對蓋章后的對賬單開具發票。

　　2、結算期限

　　月結方式，貨到后天結算付款，如果需方不按協議付款，供方可停止供貨。

　　3、結算方式

　　需方按供方指定的賬號辦理電匯或支付現金匯票、或銀行承兌匯票。

　　4、返利

　　為了雙方長期友好合作，在合同期內，需方嚴格遵守雙方所規定的付款期限給供方付款，供方將按照需方年使用涂料總量的額度給予涂料折返(該使用量不包括需方享受的上年度折返數量等優惠使用量)，折返部分供方將根據需方所需涂料進行返還，折返涂料不開具發票。

　　5、合同終止處理

　　雙方如果不再發生業務往來，需方必須在日內將所有貨款結清，延期支付貨款按支付延期部分違約金。

　　七、技術服務

　　1、第一次訂單：供方原則上必須在需方現場跟蹤，及時溝通生產技術產品質量等信息。

　　2、需方如發現供方提供的涂料在物性、色差等方面存在問題或因涂料引起的產品質量問題，供方在接到通知內及時核實并處理。

　　八、解決糾紛的方式

　　因履行合同發生的一切爭議，供需雙方應當友好協商解決。如協商后仍不能解決的，則申請仲裁委員會仲裁。

　　九、其他約定

　　1、合同執行期內若價格變動，以雙方另立合同附件為準。

　　2、本合同自起至止，合同到期，新合同未簽署前，該合同自動順延。合同有效期內，供需雙方均不得隨意變更或解除合同。

　　3、本合同簽字蓋章后有效，一式兩份。

　　購貨單位(甲方)：____(公章)

　　供貨單位(乙方)：___(公章)

　　簽訂時間：

買賣合同模板 篇30

　　甲方(出售方)：

　　乙方(購買方)：

　　甲乙雙方及中介方在自愿平等，互惠互利的原則下經友好協商就乙方購買甲方房屋，并委托中介方辦理過戶事宜達成協議如下：

　　一、甲方自愿將其座落于 ，建筑面積 平方米(共 間)， 房屋及其附屬設施、設備出售給乙方。乙方已對該房地產作了充分了解并同意購買。

　　二、甲乙雙方議定上述房地產成交價格為人民幣 元(大寫： 元)。甲方應予以積極協助變更相關過戶手續。

　　三、甲方保證上述房地產權屬清晰，無爭議;未被判決、裁定限制出售，也未設置抵押，不在建設拆遷范圍內;已取得其他共有人書面同意;協議有效期內，甲方不得將該房產另行出售給第三人。若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務，概由甲方負責清理，并承擔民事責任，因此給乙方造成的經濟損失，甲方負責賠償。

　　四、該房屋在辦理過戶手續過程中所需繳納的稅費由乙方承擔。

　　五、違約責任：

　　(一)甲方不能如期簽訂《房地產買賣契約》，或者甲方在辦理過戶過程中違約，并導致最終不能辦理過戶手續的;在得到確認后，甲方退還乙方所交的購房款。對已辦理完的過戶手續所產生的`費用，甲方應全部承擔。并向乙方支付總房款10%的違約金。

　　(二)乙方不能如付款，或者乙方在辦理過戶過程中違約，并導致最終不能辦理過戶手續的;在得到確認后，甲方退還乙方所交的購房款項。但對已辦理完的過戶手續所產生的費用，乙方應全部承擔。并向甲方支付總房款1%的違約金。

　　六、在合同期限內，如因洪水、地震、火災和政府政策等不可抗力因素造成合同不能履行，合同方均不承擔違約責任，本合同自動終止。

　　七、若對其它事項有異議的可協議補充在以下約定條款中，若約定條款與前條款有異議，以約定條款為主，約定條款具有優先效力。

　　八、其他約定事項：

　　九、本協議經三方簽章后生效，一式三份，份每份共兩頁，甲、乙、雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲 方： 乙 方：

　　身份 證號： 身份 證號：

　　地 址： 地 址：

　　電 話： 電 話：

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日