樣品買賣合同(通用24篇)
樣品買賣合同 篇1
甲方(買受人):
住所:
郵編:
聯系電話:
身份證號碼:
乙方(出賣人):
住所:
郵編:
電話:
甲、乙雙方依據《民法典》及其他有關法律法規的規定,在平等、自愿、協商一致的基礎上,就買賣汽車事宜,訂立本合同。
經雙方協商,乙方售出如下商品車輛給甲方:
汽車品牌及型號規格:
生產國別或生產地:
生產廠名稱:
排氣量:
顏色:
車輛成交單價:元,大寫。(含乙方所在地的交貨價及正式完稅發票)。數量: 臺。其他費用: ,由 方承擔。運費 元,由方承擔。出庫費 元,由方承擔。車輛交付后,如甲方需委托乙方代辦上牌等服務的.,雙方應另簽委托書(附件二),有關費用及付款方式由雙方另行協商。
付款方式甲方一次性付款并按該方式所定時間如期足額將車款支付給乙方。
質量及相關要求:
1、乙方向甲方出售的車輛,其質量必須符合國家汽車產品標準或行業標準,并符合出廠檢驗標準,符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求。
2、乙方向甲方出售的汽車,必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上的產品或合法進口的產品,并能通過公安交通管理部門的檢測,可以上牌行駛的汽車。
3、乙方提供汽車辦理牌證的隨車資料,附有中文使用說明書及提供必要的使用維修指引。
4、乙方保證售賣給甲方的車輛,在交給甲方使用前已作必要的檢驗和清潔。
交車時間與地點、交付及驗收方式
1、交車時間:________年____月____日前。
2、提車方式(在□中打“√”選擇):
□ 甲方自提;
□ 乙方送車上門;
□其他約定: 。
3、交車地點:在乙方的經營場所內,或 。
4、交車時里程表記錄小于(在選取欄打“√”):
(1)100公里 □,
甲方:
乙方:
日期:
樣品買賣合同 篇2
樣品買賣,又稱貨樣買賣,是指當事人雙方約定一定的樣品,出賣人交付的標的物應與樣品具有相同品質的買賣。由于樣品買賣是在普通買賣關系中附加了出賣人的一項“須按樣品的品質標準交付標的物”的擔保,因此,樣品買賣除適用普通買賣的規定外,還產生下列效力:
1、當事人應當封存樣品,并且可以對樣品質量予以說明。出賣人交付的標的物應當與樣品及其說明的.質量相同。
2、憑樣品買賣的買受人不知道樣品有隱蔽瑕疵的,即使交付的標的物與樣品相同,出賣人交付的標的物的質量仍然應當符合同種物的通常標準。
出賣人:__________________(以下簡稱甲方)
買受人:__________________(以下簡稱乙方)
茲為訂購貨物買賣,雙方議定條件如下:
第一條 乙方和甲方訂購_______貨物,甲方應于_____日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能交付一部分,應于_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意,可解除合同。
第三條 如因天災或其他不可抗力,致使甲方不能照期交貨或不能全數交付,可延長交貨期。但其延期日數應經雙方議定。
第四條 買賣價款議定每件人民幣____仟____佰元,共人民幣____萬____仟____佰元,于甲方交貨同時悉數付清。
如乙方不能付清,甲方可停止交貨,直到解除合同。
甲方因此所受的損失,由乙方賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的,可于____日前通知甲方延緩交貨日期,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,但如給甲方造成損害,應負賠償之責。
第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時,乙方可要求更換或解除買賣合同,由此給乙方造成的損失,由甲方負責。
第七條 市場價格如有升降變動,各方不得主張增減貨物,或借故解除合同。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人(甲方):__________________
買受人(乙方):__________________
_____年____月____日
樣品買賣合同 篇3
上訴人(原審原告)______,住所地:______
法定代表人:______,董事長兼總經理。
委托代理人:______,
被上訴人(原審被告):______,住所地:______
法定代表人:______董事長。
委托代理人:______,
上訴人(以下簡稱甲方)因與被上訴人(以下簡稱乙方公司)憑樣品買賣合同糾紛一案,不服______人民法院(______)豐民初字第20453號民事判決,向本院提起上訴。本院于____________年____________月____________日受理后,依法組成由法官周荊擔任審判長,法官____________、____________參加的合議庭,于____________年____________月____________日召集雙方當事人進行了詢問。本案現已審理終結。
____________在一審中起訴稱:____________年____________月____________日,甲方同乙方簽訂1份工礦產品購銷合同,價款為:____________元。當時雙方約定:____________公司送貨到____________公司開發建設的位于____________。____________公司預付定金____________%、安裝調試后付____________%、運行3個月后付____________%、余款____________年付清。____________公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是____________公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令____________公司給付貨款_______________元和債務利息__________________元,并承擔訴訟費。
____________公司在一審中答辯稱:____________公司先后付給____________公司______________元和________________元,已付清____________公司的貨款,____________公司也給____________公司開具了發票。盡管____________公司對____________公司給付貨款_________________元存有異議,____________公司提供的證據不足以證明_______________元貨款是____________公司拿走的。但是,____________公司現在起訴要求XX公司給付貨款 _______________元的訴訟請求已過訴訟時效,請求法院駁回____________公司的全部訴訟請求。
一審法院審理查明:____________年____________月____________日,____________公司與____________公司簽訂了《工礦產品購銷合同》,約定:____________購買____________公司的排煙補風機和風機,合計價款____________元。有效期限:自____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。
第七條驗收標準、方法及提出異議的期限:
第八條設備到現場后進行安裝,后即試運行(1個月)達到使用要求后方認。
第九條結算方式及期限:付定金20%,到現場通過合同第七條標準付40%,運行月后付35%,余下滿年付清。合同簽訂后,____________公司給付____________公司_____________元。____________年底,____________公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務。
公司不服一審法院上述民事判決,向本院提起上訴。其主要上訴理由是:
一、____________公司在合同有效期內要求____________公司給付貨款合法合理。
二、一審判決錯誤理解和適用了______年訴訟時效的規定。
三、雙方簽訂的合同是____________公司提供的,若有不同理解,應從不利于____________公司方面解釋。____________公司請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或發回重審。
____________公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見,但其在本院庭審中口頭答辯稱:一審判決對合同有效期的認定是合理的,認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是____________公司提供的。依據最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋,也超過了訴訟時效。
本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。
上述事實,有____________公司提供的《工業品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。
本院認為,____________公司與XX公司簽訂的《工業品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示,其內容未違反有關法律、行政法規的強制性規定,合法有效,雙方均應依約履行。____________公司提出其已付清_________________元貨款,但____________公司只認可收到_________________元,否認收到__________________元,____________公司未能提供確實充分的證據證明其已付清貨款,故對此主張本院不予采信。依據該合同約定的付款比例及時間,____________公司最遲的付款時間應在____________年____________月,____________公司年提起要求____________公司支付貨款的訴訟已超過法律規定的訴訟時效期間。____________公司關于其在合同有效期內主張權利,并未超過訴訟時效期間的上訴主張,因合同約定的有效期限實質是XX公司供貨的期限,即在合同有效期限內,雙方可依據該合同維持買賣合同關系。該合同約定的有效期限內,雙方只在年底發生了1筆____________公司向____________公司提供價值_____________元設備的買賣,且已安裝完畢。故XX公司關于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立,應予駁回。綜上,一審法院判決認定事實清楚,適用法律正確,處理并無不當,應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定,判決如下:駁回上訴,維持原判。
一審案件受理費______元,由______公司負擔(已交納)。
二審案件受理費__________元,由______司負擔(已交納)。
本判決為終審判決。
樣品買賣合同 篇4
出賣人:__________________(以下簡稱甲方)
買受人:__________________(以下簡稱乙方)
茲為__________________貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:
第一條
乙方向甲方訂購____________貨物,如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件,甲方應于______日內交付乙方。
第二條
甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。
第三條
如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條
買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元于甲方,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條
乙方預知屆期不能付款的,可于______日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應付賠償之責。
第六條
甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此乙方致受有損害者,更得請求賠償。
第七條
貨價如有升降變動的,各不得主張增減,或借故解除合同等情況。
第八條
合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第______種方式解決:
(一)提交____________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條
其他約定事項:________________________
本合一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。
甲方:乙方:
_____年____月____日_____年____月____日
樣品買賣合同 篇5
上訴人(原審原告)河北科力空調工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。
法定代表人李英寬,董事長兼總經理。
委托代理人湯濤,河北科力空調工程有限公司職員。
被上訴人(原審被告)北京日月房地產開發有限公司,住所地北京市大興區榆垡鎮今榮街69號。
法定代表人吳山永,董事長。
委托代理人安亞利,北京日月房地產開發有限公司職員。
上訴人河北科力空調工程有限公司(以下簡稱科力空調公司)因與被上訴人北京日月房地產開發有限公司(以下簡稱日月房地產公司)憑樣品買賣合同糾紛一案,不服北京市豐臺區人民法院()豐民初字第20453號民事判決,向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后,依法組成由法官周荊擔任審判長,法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭,于XX年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現已審理終結。
科力空調公司在一審中起訴稱:XX年9月13日,科力空調公司同日月房地產公司簽訂1份工礦產品購銷合同,價款為: 21 000元。當時雙方約定:科力空調公司送貨到日月房地產公司開發建設的位于北京市豐臺區芳古園一區16號樓。日月房地產公司預付定金30%、安裝調試后付40%、運行3個月后付35%、余款1年付清。科力空調公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是日月房地產公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令日月房地產公司給付貨款21 000元和債務利息9525.6元,并承擔訴訟費。
日月房地產公司在一審中答辯稱:日月房地產公司先后付給科力空調公司4200元和16 800元,已付清科力空調公司的貨款,科力空調公司也給日月房地產公司開具了發票。盡管科力空調公司對日月房地產公司給付貨款16 800元存有異議,日月房地產公司提供的證據不足以證明16 800元貨款是科力空調公司拿走的。但是,科力空調公司現在起訴要求日月房地產公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效,請求法院駁回科力空調公司的全部訴訟請求。
一審法院審理查明:XX年9月13日,科力空調公司與日月房地產公司簽訂了《工礦產品購銷合同》,約定:日月房地產公司購買科力空調公司的排煙補風機和風機,合計價款21 000元。有效期限:自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限:設備到現場后進行安裝,后即試運行(1個月)達到使用要求后方認。第九條結算方式及期限:付定金20%,到現場通過合同第七條標準付40%,運行3月后付35%,余下滿1年付清。合同簽訂后,日月房地產公司給付科力空調公司4200元。XX年底,科力空調公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務。
一審法院判決認定:科力空調公司、日月房地產公司在XX年9月13日簽訂的《工業品買賣合同》是科力空調公司、日月房地產公司自愿協商達成,不違反國家相關的法律規定,應認定為有效。依法成立的合同,對雙方當事人即具有法律約束力,科力空調公司、日月房地產公司均應依照合同,履行合同規定的義務。日月房地產公司提出“先后付給科力空調公司4200元和16 800元,已付清科力空調公司的貨款”的答辯意見,對于日月房地產公司給付科力空調公司4200元,科力空調公司予以認可。對于日月房地產公司給付科力空調公司16 800元,科力空調公司予以否認,且日月房地產公司提供的證據不足以證明日月房地產公司已給付科力空調公司16 800元貨款,對此該院不予采信。關于訴訟時效問題,根據《中華人民共和國民法通則》規定,向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為2年。按照雙方合同約定和科力空調公司供貨時間,日月房地產公司向科力空調公司付清余款的最遲時間是XX年4月底。此時,科力空調公司應該知道自己的權益遭到了侵害,而科力空調公司于XX年9月23日方提起訴訟。科力空調公司提出“合同有效期到XX年9月16日,XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的'主張,該院不予采納。理由是:合同有效期限實質約定的是科力空調公司供貨的期限,也可以說是在合同有效期限內,雙方可依據該合同維持買賣合同關系。實際上,雙方在合同有效期限內,只存在XX年底科力空調公司向日月房地產公司提供并安裝價值21 000元風機這1筆買賣,此后雙方就再沒有過依據該合同的買賣關系。而科力空調公司向日月房地產公司供應的價值21 000元風機在XX年底已安裝完畢。故日月房地產公司關于科力空調公司的主張已經超過訴訟時效的抗辯理由成立。科力空調公司未提供證據證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由,故其訴訟請求依據不足,該院不予支持。依據《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規定,判決:駁回河北科力空調工程有限公司的訴訟請求。
科力空調公司不服一審法院上述民事判決,向本院提起上訴。其主要上訴理由是:一、科力空調公司在合同有效期內要求日月房地產公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規定。三、雙方簽訂的合同是日月房地產公司提供的,若有不同理解,應從不利于日月房地產公司方面解釋。科力空調公司請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或發回重審。
日月房地產公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見,但其在本院庭審中口頭答辯稱:一審判決對合同有效期的認定是合理的,認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是科力空調公司提供的。依據最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋,也超過了訴訟時效。
本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。
上述事實,有科力空調公司提供的《工業品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。
本院認為,科力空調公司與日月房地產公司簽訂的《工業品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示,其內容未違反有關法律、行政法規的強制性規定,合法有效,雙方均應依約履行。日月房地產公司提出其已付清21 000元貨款,但科力空調公司只認可收到4200元,否認收到16 800元,日月房地產公司未能提供確實充分的證據證明其已付清貨款,故對此主張本院不予采信。依據該合同約定的付款比例及時間,日月房地產公司最遲的付款時間應在XX年4月,科力空調公司XX年提起要求日月房地產公司支付貨款的訴訟已超過法律規定的訴訟時效期間。科力空調公司關于其在合同有效期內主張權利,并未超過訴訟時效期間的上訴主張,因合同約定的有效期限實質是科力空調公司供貨的期限,即在合同有效期限內,雙方可依據該合同維持買賣合同關系。該合同約定的有效期限內,雙方只在XX年底發生了1筆科力空調公司向日月房地產公司提供價值21 000元設備的買賣,且已安裝完畢。故科力空調公司關于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立,應予駁回。綜上,一審法院判決認定事實清楚,適用法律正確,處理并無不當,應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定,判決如下: 駁回上訴,維持原判。
一審案件受理費二百八十一元,由河北科力空調工程有限公司負擔(已交納)。
二審案件受理費五百六十三元,由河北科力空調工程有限公司負擔(已交納)。
本判決為終審判決。
樣品買賣合同 篇6
甲方:aaaaaaaa 乙方:ccccccc
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產法》、《建筑工程安全生產管理條理》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,參照《建筑工程施工合同》文本,根據甲方施工生產需要,為確保工程質量,加快工程進度,在安全生產、文明施工得到落實的同時,降低工程成本,提高企業的綜合經濟效益。為明確甲、乙雙方在施工過程中的責任和義務,經雙方在平等互利、協商一致的前提下,共同擬定以下條文,供雙方共同遵守。
一、 工程概況:(詳見勞務承包合同) 二、承包形式、內容、結算單價:
1、承包形式:本工程采用建筑面積包干形式結算,建筑面積計算規則按[GB/T50353—20xx]規范執行。
2、承包合同和承包單價包干范圍:
(1)工程所需周轉材料(鋼管、扣件、架板、各種型號的模板、密目網、兜網、U型卡、蝴蝶卡等)的租賃、運輸以及損耗,木板、木枋、層板等所有模板的費用。具體詳見《項目材料管理協議》。
(2)現場所有發生的安全文明施工(包括所有臨邊洞口防護、防砸棚、圍墻內地坪硬化、綠化以及達到省標準化文明工地的其他工作人工費);因現場需要臨時設施的多次搭拆,根據規劃和甲方要求乙方負責搭建的臨時用房人工費。
(包括圍墻內的所有臨設,除原有兩棟辦公樓、食堂、衛生間外的所有臨設)。 (3)安全文明施工:施工現場及辦公區、生活區及施工場地周邊環境設專職保潔員不得少于3人,負責清潔衛生、車輛進出沖洗,并設置保衛。安全帽、床上用品服飾同一。每車次設6-8名工人負責材料進出場上下車、轉運、堆碼整齊、標化工地的`創建等全部工作,所發生的一切費用由乙方支付。甲、乙雙方每天專人檢查文明施工,達不到工完場清、工完料盡的處200元—20xx元/次的處罰。
(4)凡需文明施工用工性質,均包括在文明施工費內,不另計算。 (5)乙方所有人員的住宿包括食堂由乙方自行負責解決(包括修建臨設的所有材料費和人工費)。其宿舍和食堂管理必須符合國家法律法規的規定以及符合公司、項目的宿舍管理制度。
(6)除塔吊、施工電梯整體提升架以外的所有小型機械(包括門字架、攪拌機、澆砼用布料機等所有小型機械)。
(7)所有進出場材料的裝卸費用,如鋼材用汽車吊卸料,汽車吊費用甲、乙雙方各承擔50%。
(8)所有工護具及低值易耗材料(凡不構成工程實體的所有易耗材料,包括塑料導管、拉片、對拉螺桿、鋼絲網、鋼板網)。
(9)二級配電箱以外的所有用電線路及照明設施由乙方承擔。用電線路均采用膠導線或電纜,地下室采用36V以下的低壓線路,采用三相五線制。 (10)自然災害、政府行為造成的停工損失,由乙方自行負責。因甲方原因造成施工現場整體停工(無任何工作面),周材(包括架管、扣件、架板)按實際租賃數量×租賃單價×停工天數計算賠償,其它損失由乙方自行解決。甲乙雙方必須盡全力處理停工后的各種工作,盡量減少損失。
(11)構造柱、墻拉筋植筋,以及所有的工程措施植筋,植筋費用包括在合同內。
3、結算單價:
按建筑面積包干單價執行,總價: 元/m2。
4、付款方式:
三、勞務公司每次收取費用應出具正規發票(材料費可開材料發票、機械費可開機械發票)。
四、其它事項詳《住宅樓勞務承包合同》和《材料管理協議書》。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
甲方委托代理人: 乙方法定代表人(或委托代理人):
甲方駐現場負責人: 乙方指定收料人員:
乙方現場負責人:
20__年月
日
樣品買賣合同 篇7
合同編號:(
)購字第號 簽訂時間:________年 ____月 ____日 簽訂地點:____市____區 甲方(買受人):融資租賃有限公司 法定代表人: 住所地: 乙方(供應商): 法定代表人: 住所地: 丙方(承租人): 法定代表人: 住所地: 甲方根據與丙方簽訂的編號為租賃(
)直字第 號的《融資租賃合同》之約定,并根據丙方自行指定的供應商和租賃物,與乙方簽訂本租賃物買賣合同(以下稱“本合同”)。甲方向乙方購買本合同項下的標的物。
一、合同標的物
1、由乙方售出、甲方購入的標的物如下: 幣種:人民幣 單位:元
2、丙方在此確認:
(1)本合同項下的乙方以及標的物作為融資租賃合同項下的供應商及租賃標的物,系丙方自行選定,并未依賴于甲方技能或者受到甲方任何影響。
(2)供應商和指定的標的物規格、式樣、質量、價款等與融資租賃合同規定完全一致。
(3)標的物詳細配置以乙方和丙方的約定為準。
二、標的物的交付
1、乙方應于本合同簽訂之日起 天內將本合同所列標的物在
直接向丙方交付,乙方在向丙方交付標的物時須同時提供質量服務卡或保修手冊、使用說明書、合格證等附件。
2、乙方應向甲方開具全額發票,并及時交付給甲方。
3、乙方將標的物交付丙方之時,標的物所有權自乙方轉移至甲方。
三、價款支付方式
1、甲、乙、丙三方一致同意在下列條件滿足后15個工作日內,甲方一次性將標的物價款支付給乙方:
(1)(乙方和)丙方依約定的金額向甲方支付了保證金、手續費等款項;
(2)甲方收到乙方和丙方共同出具的付款通知;
(3)甲方收到丙方出具的租賃物品驗收證明。
2、乙方賬戶信息
戶名: 賬號: 開戶銀行:
3、在本合同簽訂后,當相關法律、市場行情等發生變化,致使各項稅負其他費用增加時,其費用增加部分由乙方承擔,本合同項下購買價格等其他條款不變。
四、驗收方法及標準
1、標的物交接時,丙方應當場對標的物外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認,若對外觀有異議,應當場向乙方提出;對其他質量問題有異議的,應在合理期限內提出。
2、標的物的驗收標準為:
(1)乙方向甲方出售的標的物,其質量必須符合國家汽車產品標準或行業標準,并符合出廠檢驗標準,符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求,符合 車輛落籍地政府關于尾氣排放的標準。
(2)乙方向甲方出售的標的物,必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上的產品,并能通過公安交通管理部門的檢測,可以上牌行駛的車輛。
五、甲方保證和索賠權
1、標的物的保修期限執行乙方提供的`保修手冊的規定。在上述保修期內,標的物出現質量問題或需要保養,乙方應依約對標的物進行修理和保養。
2、本合同訂立后,國家若出臺有關汽車產品修理、更換、退貨的規定,按國家規定執行。
3、與標的物有關的瑕疵擔保、租賃期限內的質量保證、保修服務以及其他作為賣方應提供的保證或應履行的義務,乙方應向丙方直接承擔責任。
4、當標的物存在質量問題或性能不良、規格或式樣不符及其他瑕疵時,或者非因甲方原因導致標的物遲延交付或者無法交付給丙方時,甲方將索賠權轉給丙方,由丙方直接向乙方索賠。無論丙方向乙方索賠進程及結果如何,均不得影響丙方按融資租賃合同約定按期向甲方支付租金。
六、違約責任
1、甲方未按照本合同的約定如期支付貨款,則每延遲一____日,甲方應支付乙方標的物價款的日萬分之三的違約金。
2、乙方未按期提供和安裝合同規定的標的物,則每延遲____日,乙方應向甲方支付標的物價款的日萬分之三的違約金。
3、乙方未能保證丙方在合同規定的時間內將標的物投入正常營運,向甲方及丙方賠償由于延期營運而造成的損失。
4、乙方交付的標的物不符合本合同載明或者乙方與丙方特別約定的質量條款,甲方應承擔無償修復、補償損失、減少價款或退貨的違約責任。
七、侵權
1、當標的物侵犯第三方的知識產權時,乙方有義務且應自行承擔費用,解決糾紛,并賠償給甲方及丙方造成的損失。
2、經國家授權的汽車檢驗機構鑒定,標的物確實存在設計、制造缺陷,由此缺陷造成的人身和他人財產損害,乙方應承擔賠償責任。
八、本合同的解除 從標的物訂貨到交付,因非甲方原因導致融資租賃合同無法簽訂時,或者融 資租賃合同被解除時,甲方可以無條件地取消訂貨或者解除本合同,乙方應在5個工作日內向甲方退還甲方已付款項。
九、標的物滅失和毀損風險 本合同項下標的物滅失和毀損的風險在標的物交付并經丙方驗收合格之前由乙方承擔,標的物交付并驗收合格之后由丙方承擔。
十、不可抗力 由于地震、臺風、水災、戰爭以及其它不可預見和不能防止和避免的事件,致使一方不能履行合同時,當事方應立即將事故情況及時通知對方,并應在事發之日起15天內,提供有效證明或公證。按事故對履行合同的影響程度,各方另行協商決定是否解除合同,或部分免除履行合同的責任,或延期履行合同。 十
一、特別約定 根據融資租賃合同的約定,丙方應以現金形式向甲方支付保證金元,手續費 元,首付租金 元,合計元,甲、乙、丙三方一致同意該款項由乙方代甲方直接向丙方收取,以抵扣部分甲方應支付給乙方的標的物價款,即甲方還需支付給乙方價款 元后,乙方視作甲方已足額支付標的物價款。 十
四、爭議的解決 凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議,應協商解決;如協商不成,則提請合同簽訂地人民法院訴訟解決。 十
五、合同的生效 本合同經甲、乙、丙三方蓋章后生效。本合同作為編號為租賃(
)直字第 號《融資租賃合同》附件,具有與其同等法律效力。 十
六、其它
1、本合同所稱的標的物即為租賃(
)直字第 號《融資租賃合同》項下之租賃物。
2、甲方僅承擔本合同項下標的物價款的支付義務。
3、本合同所列標的物在技術上有需要補充的事宜,由乙方與丙方另行協商。
4、本合同一式三份,三方各執一份。
(以下無正文) (本頁為簽署頁,無正文) 甲方(蓋章):法定代表人或授權代表: 乙方(蓋章): 法定代表人或授權代表: 丙方(蓋章): 法定代表人或授權代表
樣品買賣合同 篇8
出賣人:_______________(以下簡稱甲方)
買受人:_______________(以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購貨物,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件,甲方應于日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣______________元,共人民幣______________元,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的,可于一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應負賠償之責。
第六條甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人(甲方):_______________
買受人(乙方):_______________
_______年_______月_____日_______年_______月_____日
樣品買賣合同 篇9
合同編號:
出賣人:(以下簡稱甲方)
買受人:(以下簡稱乙方)
住所地:
住所地:
法定代表人:
法定代表人:
甲乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等有關法律規定,在平等、自愿的基礎上,經充分協商,就乙方購買甲方產品達成以下買賣合同條款。
第一條產品名稱、型號、數量
______________________________________________________。
第二條產品質量
1.產品質量的要求:______________________________________________________。
為準確表明產品品質,乙方在確認訂購前,應由甲乙雙方共同確認產品樣品,并將樣品封存,以作為交易標的物的品質標準。樣品質量說明如下:______________________________________________________。
2.產品包裝的特殊要求:______________________________________________________。
3.乙方對產品質量有異議的,應當在收到產品后________日內提出確有證據的書面異議并通知甲方;逾期不提出異議的,視為甲方產品質量符合本合同約定的要求。但乙方使用甲方產品的,不受上述期限限制,視為甲方產品符合合同約定的要求。
第三條產品價款
1.產品的單價與總價:單價:_______元/件;總價:_______元。上述貨物的含稅價為:_______,總價款為:_______。
2.甲方產品的包裝費用、運輸費用、保險費用等按下列約定承擔:
甲方產品的包裝物由_______提供,包裝費用由_______承擔。
甲方產品的運輸由_______辦理,運輸費用由_______承擔。
甲方產品的保險由_______辦理,保險費用由_______承擔。
第四條產品交付
甲方產品交付方式為:乙方提貨/甲方送貨/甲方代辦托運(注:三選一)。
產品交付地點為_______,交貨時間為合同生效后_______日,若乙方對甲方產品有特殊要求的,甲方應當在乙方提供相關確認文件后_______日內交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權拒絕交貨,乙方未能及時提供相應文件的,甲方有權延期交貨。
在合同約定期限內甲方違約未能及時交貨的,產品毀損、滅失的風險由甲方承擔;產品交付后或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的,產品毀損、滅失的風險由乙方承擔。
第五條價款結算
乙方應在本合同簽訂_______日內向甲方預付貨款_______元,甲方交付前給付價款_______元,余款由乙方在收到甲方產品之日起_______日內付清。
乙方應當以現金、支票或即期銀行承兌匯票方式支付甲方價款。
雙方同意乙方未能付清所有價款之前,甲方產品的所有權仍屬于甲方所有。
第六條合同的解除與終止
雙方協商一致的,可以終止合同的履行。一方根本性違約的,另一方有權解除合同,但應當及時書面通知對方。
第七條商業秘密
乙方在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的.全部信息(包括技術信息和經營信息等)均為甲方的商業秘密。
無論何種原因終止、解除本合同的,乙方同意對在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的商業秘密承擔保密義務。非經甲方書面同意或為履行本合同義務之需要,乙方不得使用、披露甲方的商業秘密。
乙方違反上述約定的,應當賠償由此給甲方造成的全部損失。
第八條違約責任
本合同簽訂后,任何一方違約,都應當承擔違約金_______元。若違約金不足以彌補守約方損失的,違約方應當賠償給守約方造成的一切損失(包括直接損失、可得利益損失及主張權利的費用等)。
第九條不可抗力
因火災、戰爭、罷工、自然災害等不可抗力因素而致本合同不能履行的,雙方終止合同的履行,各自的損失各自承擔。不可抗力因素消失后,雙方需要繼續履行合同的,由雙方另行協商。
因不可抗力終止合同履行的一方,應當于事件發生后_______日內向對方提供有權部門出具的發生不可抗力事件的證明文件并及時通知對方。未履行通知義務而致損失擴大的,過錯方應當承擔賠償責任。
第十條其他約定事項
1.乙方聯系人或授權代表在履行合同過程中對甲方所作的任何承諾、通知等,都對乙方具有約束力,具有不可撤銷性。
2.簽訂或履行合同過程中,非經甲方書面同意或確認,乙方對甲方任何人員的個人借款,均不構成乙方對甲方的預付款或已付款款項。
3.乙方聯系地址、電話等發生變化的,應當及時通知甲方,在乙方通知到甲方前,甲方按本合同列明的聯系方式無法與乙方聯系的,由乙方承擔相應的責任。
4.本合同未約定的事項,由雙方另行簽訂補充協議,補充協議與本合同書具有同等法律效力。
5.乙方應當在簽訂合同時向甲方提供其合法經營的證明文件,并作為本合同的附件。
6.簽訂本合同時,雙方確認的合同附件為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
第十一條爭議解決
本合同履行過程中產生爭議的,雙方可協商解決。協商不成的,應向______________人民法院提起訴訟解決。
第十二條本合同經雙方蓋章或授權代表簽字后生效。
第十三條本合同一式四份,雙方各執兩份。
甲方:
委托代理人:
電話:
傳真:
乙方:
委托代理人:
電話:
傳真:
_______年_____月_____日
樣品買賣合同 篇10
甲方:__________ 乙方:___________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產法》、《建筑工程安全生產管理條理》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,參照《建筑工程施工合同》文本,根據甲方施工生產需要,為確保工程質量,加快工程進度,在安全生產、文明施工得到落實的同時,降低工程成本,提高企業的綜合經濟效益。為明確甲、乙雙方在施工過程中的責任和義務,經雙方在平等互利、協商一致的前提下,共同擬定以下條文,供雙方共同遵守。
一、 工程概況:(詳見勞務承包合同)
二、承包形式、內容、結算單價:
1、承包形式:本工程采用建筑面積包干形式結算,建筑面積計算規則按[______]規范執行。
2、承包合同和承包單價包干范圍:
(1)工程所需周轉材料(鋼管、扣件、架板、各種型號的模板、密目網、兜網、U型卡、蝴蝶卡等)的租賃、運輸以及損耗,木板、木枋、層板等所有模板的費用。具體詳見《項目材料管理協議》。
(2)現場所有發生的安全文明施工(包括所有臨邊洞口防護、防砸棚、圍墻內地坪硬化、綠化以及達到省標準化文明工地的其他工作人工費);因現場需要臨時設施的多次搭拆,根據規劃和甲方要求乙方負責搭建的臨時用房人工費。
(包括圍墻內的所有臨設,除原有兩棟辦公樓、食堂、衛生間外的所有臨設)。
(3)安全文明施工:施工現場及辦公區、生活區及施工場地周邊環境設專職保潔員不得少于3人,負責清潔衛生、車輛進出沖洗,并設置保衛。安全帽、床上用品服飾同一。每車次設6-8名工人負責材料進出場上下車、轉運、堆碼整齊、標化工地的創建等全部工作,所發生的一切費用由乙方支付。甲、乙雙方每天專人檢查文明施工,達不到工完場清、工完料盡的處______元_____元/次的處罰。
(4)凡需文明施工用工性質,均包括在文明施工費內,不另計算。
(5)乙方所有人員的住宿包括食堂由乙方自行負責解決(包括修建臨設的所有材料費和人工費)。其宿舍和食堂管理必須符合國家法律法規的規定以及符合公司、項目的宿舍管理制度。
(6)除塔吊、施工電梯整體提升架以外的所有小型機械(包括門字架、攪拌機、澆砼用布料機等所有小型機械)。
(7)所有進出場材料的裝卸費用,如鋼材用汽車吊卸料,汽車吊費用甲、乙雙方各承擔50%。
(8)所有工護具及低值易耗材料(凡不構成工程實體的所有易耗材料,包括塑料導管、拉片、對拉螺桿、鋼絲網、鋼板網)。
(9)二級配電箱以外的所有用電線路及照明設施由乙方承擔。用電線路均采用膠導線或電纜,地下室采用36V以下的低壓線路,采用三相五線制。
(10)自然災害、政府行為造成的停工損失,由乙方自行負責。因甲方原因造成施工現場整體停工(無任何工作面),周材(包括架管、扣件、架板)按實際租賃數量×租賃單價×停工天數計算賠償,其它損失由乙方自行解決。甲乙雙方必須盡全力處理停工后的各種工作,盡量減少損失。
(11)構造柱、墻拉筋植筋,以及所有的工程措施植筋,植筋費用包括在合同內。
3、結算單價:_____
按建筑面積包干單價執行,總價:_________________元/m2。
4、付款方式:
三、勞務公司每次收取費用應出具正規發票(材料費可開材料發票、機械費可開機械發票)。
四、其它事項詳《住宅樓勞務承包合同》和《材料管理協議書》。
甲方(蓋章):_____ 乙方(蓋章):_____
甲方委托代理人:_____ 乙方法定代表人(或委托代理人):_____
甲方駐現場負責人:_____ 乙方指定收料人員:_____
乙方現場負責人:_____
日期:______年______月______日
樣品買賣合同 篇11
出賣人:_____(以下簡稱甲方)
買受人:_____(以下簡稱乙方)
茲為訂購貨物買賣,雙方議定條件如下:
第一條 乙方和甲方訂購_______貨物,甲方應于_____日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能交付一部分,應于_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意,可解除合同。
第三條 如因天災或其他不可抗力,致使甲方不能照期交貨或不能全數交付,可延長交貨期。但其延期日數應經雙方議定。
第四條 買賣價款議定每件人民幣__________元,共人民幣________元,于甲方交貨同時悉數付清。
如乙方不能付清,甲方可停止交貨,直到解除合同。
甲方因此所受的損失,由乙方賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的,可于____日前通知甲方延緩交貨日期,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,但如給甲方造成損害,應負賠償之責。
第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時,乙方可要求更換或解除買賣合同,由此給乙方造成的損失,由甲方負責。
第七條市場價格如有升降變動,各方不得主張增減貨物,或借故解除合同。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人(甲方):_______
買受人(乙方):_______
日期:________年__________月____日
樣品買賣合同 篇12
出賣人:__________________(以下簡稱甲方)
買受人:__________________(以下簡稱乙方)
茲為__________________貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:
第一條
乙方向甲方訂購____________貨物,如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件,甲方應于______日內交付乙方。
第二條
甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。
第三條
如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元于甲方,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條
乙方預知屆期不能付款的,可于______日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應付賠償之責。
第六條
甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此乙方致受有損害者,更得請求賠償。
第七條
貨價如有升降變動的,各不得主張增減,或借故解除合同等情況。
第八條
合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第 ______種方式解決:
(一)提交____________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條
其他約定事項:________________________
本合一式_______份,甲、乙雙方各執_______份為憑。
甲方:_____________________乙方:_____________________
日期:_____________________
樣品買賣合同 篇13
甲方(買賣人): 乙方(受讓人): 根據《中華人民共和國____市房地產管理法》、《中華人民共和國民法典》及相關法律法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商的基礎上就房屋買賣達成如下協議,以茲共同信守執行。
一、概況及買賣內容 由乙方受讓甲方房屋及該房屋占用范圍內的土地使用權(以下簡稱房地產),房地產具體狀況如下:
(一)甲方依法取得的房地產為工程頂賬房地產(甲方頂賬合同復印件見附件),有房屋所屬權未取得房屋產權證,現出售給乙方,房屋辦理產權證時以乙方名義辦理,在乙方結清購房款之前房屋仍屬甲方所有,乙方有居住使用權。
(二)房地產座落:小區, 樓 戶。
(三)房屋建筑面積:平方米,實際測量時房款由乙方多退少補。
(四)交房時間:________年____月____日。
(五)該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并買賣。
(六)該房屋的附屬物(設施)包括但不限于煤氣、電力、供水、電話、供暖、有線電視、網絡線路等管線、計量表等一并買賣;為使該房屋達到合理、正常使用之目的的必要設施一并買賣;該房屋上的建筑物區分所有權等權益一并買賣。
二、合同價款 雙方商定房地產成交價格為人民幣(大寫)元(小寫元)元,成交價格已經包括本合同第一條所列全部內容買賣之價格。自合同訂立之日起,房屋市場價格的漲跌與甲方無關,由乙方全部承擔。 辦理產權登記所需的稅費及房屋修繕基金等按照國家規定執行,不包含在合同價款中,由乙方承擔。
三、合同價款的支付 乙方在本合同簽訂之日起內向甲方支付合同價款的%;乙方在甲方交鑰匙并協助乙方辦理完房屋所有權登記后,按甲方約定日期向甲方支付合同價款的%。余款在乙方辦完產權登記之日起兩年內付清。
四、甲方義務
1.甲方保證該房屋不存在產權糾紛;未設定抵押、未出租、未一房多售、未被查封或存有其他權利瑕疵;甲方保證其對該房屋享有獨立處分權;保證該房屋不被他人合法追索。
2.甲方應如實向乙方說明該房屋交接過程中的重大事項,協助乙方辦理產權登記、公共修繕基金繳納等提供必要的文件、資料和手續便利;結清乙方房屋所有權登記前的與開發商、建筑公司之間的有關費用,出示有關交費證明。
3.甲方保證該房屋不存在安全隱患,能夠達到正常、安全使用之狀態。
4.甲方應當及時交房并協助乙方辦理物業移交手續。
五、乙方義務
1.按照本合同約定,及時支付房款。
2.乙方應于甲方共同辦理房屋所有權及土地使用權交接、物業移交手續。
六、產權登記及入住 甲乙雙方應當在地產公司交鑰匙及辦理房產證時共同前往房屋所在地房屋行政管理部門辦理房屋所有權登記手續,并由乙方按約支付相應稅費。土地使用權證的屋所有權證后的兩日內由雙方共同前往土地行政管理部門辦理,并按國家規定支付相應稅費。 甲方應當在房屋所有權登記在乙方名下完畢之日起交予房屋房屋鑰匙,辦理完物業登記手續,結算所有有關費用,以便乙方入住,需要乙方予以協助的,乙方應當協助。 甲乙雙方在房屋登記后____日內共同辦理公共維修基金移轉手續。
七、違約責任
1.甲方違約
(1)由于甲方原因甲方未履行義務,致使乙方在履行本合同約定時超過三個月未按約交接房屋產權,不能取得房屋所有權或不能正常使用該房屋的,乙方有權解除合同,并有權要求甲方在違約之日起5個工作日內雙倍返還乙方已經支付的合同價款。乙方不解除合同的,乙方有權按照合同總價日仟分之伍的比例向甲方收取違約金,乙方同時享有隨時解除合同的權利。
(2)甲方不如實告知乙方有關情況或與開發商和建筑公司簽訂不合法合同的,存在一房多售情況的,致使合同目的不能實現的,乙方有權解除合同,并有權要求甲方在違約之日起5個工作日內雙倍返還乙方已經支付的合同價款。
(3)甲方由于開發商和建筑公司拖延未按約交接房屋產權超過三個月,影響乙方正常使用該房屋的,應向乙方支付地產公司賠付的違約金,甲方超過約定________年仍未交付乙方房屋的,乙方有權解除合同,并按照合同簽訂之日至合同解除期間以合同總價日仟分之伍的比例向甲方收取違約金。
(4)甲方應在乙方或者委托他人辦理買賣過戶時,積極給予協助。由于甲方故意拖延或者不及時提供相關材料的,乙方按本合同違約責任的第一條追究甲方的違約責任。
(5)由于甲方原因造成房地產不能正常登記在乙方名下,乙方因入住對于室內裝修的費用由甲方承擔。
2.乙方違約 乙方未按約支付合同價款的,自支付期滿____月之后按照約定支付未付金額的日仟分之伍支付違約金;乙方拒絕履行合同或未按合同支付剩余價款逾期超過________年的,甲方有權解除合同,并扣除乙方15%的總合同價款。 由于乙方原因造成該協議未能達成的,由乙方自行承擔因入住對于室內裝修的費用。
八、房屋風險 房屋風險的轉移房屋毀損、滅失的風險在乙方自取得房屋所有權證書之日前由甲方承擔,自乙方自取得房屋所有權證書之日起移轉至乙方。
九、爭議解決 爭議解決在執行本協議的過程中,如甲、乙雙方發生爭議,先協商解決。協商不成時,任何一方均可向房屋所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
十、合同生效 甲方保證已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關系,乙方對甲方上述買賣的房地產具體狀況充分了解,自愿買受該房地產。合同自簽訂之日起生效。 甲方(簽章): 乙方(簽章): 身份證號: 身份證號: 聯系電話: 聯系電話:________年____月____日________年____月____日
樣品買賣合同 篇14
合同編號__________________ 賣 方(甲方)_______________________ 買 方(乙方)_______________________ 依照《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規的規定,經雙方協商一致,訂立本合同
第一條 標的(可另附表格) 名稱 品種 養殖地____日齡 數量 單位 單價 金額 交貨時間 合計金額:大寫:183;183;183; 小寫:183;183;
第二條 質量標準
1.交付的肉禽應符合以下標準:__________________________ 。
2.甲方應提供縣級以上動物衛生監督部門出具的動物檢疫合格證明。
3._____________________________________________________ 。
第三條 價款支付 按下列第_________項支付價款。
1.即時結清。
2.乙方應于肉禽交付之日起____日內付清。
3.合同簽訂后,乙方支付甲方定金_______元;肉禽交付后____日內付清價款,定金抵作價款或返還。
4.__________________________________________________
第四條 交貨時間、地點、方式
1.交貨時間:________年____月____日。
2.交貨地點:_______________________________ 。
3.交貨方式:以下列第_______方式交貨。
(1)由甲方送貨到__________________________________ 。
(2)由乙方自行到_______________________________提貨。
(3)其他:________________________________________ 。
4.運費承擔:_____________________________________ 。
第五條 驗收
1.以下列第________項方式驗收。
(1)交貨時在交貨地驗收:由乙方抽檢______%肉禽,并開具驗收單據。
(2)________________________________________________________ 。
2.途損約定:_______________________________________________ 。
3._________________________________________________________ 。
第六條 提出異議的時間和方式
1.乙方在驗收中,如果發現肉禽的品種、數量、質量、日齡不符合本合同約定的,應在_____天內向甲方提出異議。
2.甲方在接到乙方異議后,應在_______天內負責處理。
3.____________________________________________ 。
第七條 違約責任
1.甲方交付的肉禽品種、日齡、質量不符合合同約定的,乙方有權要求甲方繼續履行,并承擔因此造成的損失。
2.甲方逾期交貨,按逾期交付肉禽價款的每日______%向乙方支付違約金;逾期超過______天,致使乙方不能實現合同目的的,乙方可解除合同。
3.乙方未按合同約定期限支付價款的,按逾期支付部分價款每日_______%支付違約金。
4.其他違約責任:_______________________________ 。
第八條 其他約定事項
第九條 合同爭議解決方式 本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,或按下列第______種方式解決。
1.提交上海仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第十條 本合同正本一式_______份,雙方各執_______份。 甲 方__________________________ 乙 方________________________ 住 所__________________________ 住 所________________________ 法定代表人(負責人)________________ 法定代表人(負責人)______________ 委托代理人__________________________ 委托代理人________________________ 銀行帳號____________________________ 銀行帳號__________________________ 聯系方式____________________________ 聯系方式__________________________ 簽約地點____________________________ 簽約地點__________________________ 簽約時間____________________________ 簽約時間__________________________
樣品買賣合同 篇15
出賣人:(以下簡稱甲方)______________買受人:______________(以下簡稱乙方)茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:
第一條、乙方向甲方訂購貨物,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件,甲方應于____日內交付乙方。
第二條、甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于____日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。
第三條、如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩____日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條、買賣貨款議定每件人民幣_______元,共人民幣_______元,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的.,甲方可將貨停止交付,并約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條、乙方預知屆期不能付款的,可于____日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應負賠償之責。
第六條、甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第七條、貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或借故解除合同。合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人(甲方):_______買受人(乙方):_______
日期:______________
樣品買賣合同 篇16
甲方:_________________________
地址:_________________________
法定代表人:___________________
____編碼:_____________________
聯系電話:_____________________
傳真號碼:_____________________
乙方:_________________________
地址:_________________________
法定代表人:___________________
____編碼:_____________________
聯系電話:_____________________
傳真號碼:_____________________
第一條 合同標的
1.1 甲方同意同乙方購買,且乙方同意向甲方出售_________設備(以下簡稱合同設備)用于_________項目。將由乙方提供的合同設備的內容詳見合同附件一(附件一中在列出設備外稱的同時也請列出分項價格)
1.2 乙方負責合同設備的安裝、調試工作,由甲方提供必要配合。
1.3 雙方同意附件中各項條款為合同不可分割的部分,若附件與合同正文有任何不一致,以合同正文為準。
第二條 價格
2.1 合同設備的價格(以下稱為:合同總價)為:_________,價格清單詳見附件一。
2.2 上述合同總價是固定的。
第三條 付款條款 合同
第二條中確定的合同總價由甲方向乙方以如下方式支付:
3.1 預付款:在本合同生效后5個工作日內,甲方支付乙方合同總價_________%的款項,即人民幣_________元。乙方同時提供甲方同等金額的資金往來發票。
3.2 交貨款:在合同設備交貨后5個工作日內,甲方支付乙方合同總價_________%的款項,即人民幣_________元。
3.3 驗收款:在合同設備驗收后5個工作日內,甲方支付乙方合同總價_________%的款項,即人民幣_________元。
第四條 合同設備的交貨
4.1 所有合同設備應在合同正式生效后_________周內,(此周__為最晚交貨設備的周期),由乙方負責運至交貨地點。交貨地點為_________機場。貨物的導有權及風險在賣方將貨物交至承運人后轉移至買方。
4.2 乙方應于交貨日____日之前,通過電報、電傳或傳真的方式通知甲方,通知內容包括合同號、合同設備的名稱、數量、估計總重量與總體積,以及預計交貨日期。甲方在收到乙方通知后,應盡快向乙方確認交貨地點與交貨日期。
第五條 合同設備的檢驗
5.1 合同設備的開箱檢驗應在設備運至交貨地點后____日內在進行。雙方應指派代表參加檢驗。
5.2 設備開箱檢驗合格后,雙方簽署驗貨合格證書。
5.3 如雙方認可的合同設備的小缺陷,并不影響設備性能,雙方仍然簽署驗貨合格證書,但乙方應立即采取措施修復缺陷。
5.4 如果在聯合開箱檢驗中發現貨物有任何缺陷,缺陷或與合同規定不符,雙方代表將簽署一份詳細報告,該報告將作為甲方要求乙方進行更換,修理或補充發貨的有效證據。如果確認為乙方責任,乙方應自費取得補充或替換設備。如果確認為甲方責任,乙方應在收到甲方的通知后盡快向甲方補充或替換設備。
第六條 保證與賠償
6.1 乙方保證其向甲方提供的合同設備是全新并未使用過的。
6.2 乙方所提供的合同設備的保修期與原廠商提供的保修相同,詳見附件。
6.3 保修期內,乙方在收到甲方運于至指定地點(費用由買方負擔)的有缺陷設備后,應盡快將更換設備自費運至甲方。
6.4 如果因乙方原因不能按照合同
第四條的要求按時交貨,甲方有權以如下方式要求乙方賠償損失:從遲交貨
第三周起每周按遲交貨物總價的0.5%(百分之零點五)計,不足一周的時間計為一周。上述賠償總額不超過合同總價的5%(百分之五)。上述賠償不能解除乙方交貨的責任。賠償金的支付將被認為已足額補償甲方的全部損失(包括因遲交貨甲方可能向乙方提出的間接損失)。
6.5 如果甲方未按合同
第四條規定的內容按時支付合同款。甲方應向乙方支付滯納金。滯納金支付方式為:從規定的付款日次日起,按應付未付合同款額以每日0.5‰(萬分之零點五)計算滯納金,滯納金總額不超過本合同總額的5%。
6.6 如果由于非乙方原因造成合同執行延遲,則交貨周期相應順延。
第七條 不可抗力
7.1 如果雙方中的任何一方因為不可抗力,如:戰爭、火災、臺風、洪水、地震或其他雙方共計為不屬于不可抗力的原因而被迫停止或推遲合同的執行,則合同執行相應延遲,延遲的時間等于不可抗力發生作用的時間。
7.2 受影響的一方應將不可抗力的發生盡快通過電報、電傳或傳真通知另一方。
7.3 受影響的一方應在不可抗力終止或被排除后盡快通過電報、電傳或傳真通知另一方,并通過航空掛號通知另一方不可抗力已終結或排除。
第八條 仲裁條款
8.1 所有與合同及合同執行有關的'爭議將通過雙方友好協商解決,如果不能通過友好協商解決,則將該爭議提交_________仲裁委員會仲裁。
8.2 仲裁裁定是終局的,對雙方均有約束力。任何一方不得向法院或其他機構申請改變仲裁裁定。
8.3 仲裁費用由敗__承擔。
8.4 仲裁進行過程中,雙方將繼續執行合同,但仲裁部分除外。
第九條 保密條款
9.1 雙方同意,在任何時候,不論是合同有效期內還是合同終止以后,對另一方提供的技術文件以及事務、業務或操作方法(下稱秘密信息)實行嚴格保密。
9.2 一方保證,其依本合同所知悉的秘密信息只用于本合同的目的,不用于其他任何目的或向任何
第三方(包括單位、個人,也包括乙方的關聯企業如子公司、參股公司、母公司等)披露。一方承認并同意,對方是秘密信息的獨家擁有有者,將不直接、間接侵犯或損害對方對秘密信息的所有權。
9.3 一方應只在下述情況下,方可使用秘密信息:
(1)出于評佑、論證將承擔工作的需要;
(2)出于履行本合同的需要。
(3)不論如何,秘密信息均不得以任何方式用于對對方不利、有損或相競爭的目的。秘密信息未經對方事先書面同意,不得被復制、全部或部分與其他信息編纂、透露給
第三方。
9.4 一方除經按本合同許可外,不得傳播、透露秘密信息的全部或部分。秘密信息可向本方的代表和需獲悉秘密信息以輔助本方履行其義務的員工披露。一方保證,在上述本方代表和員工知悉秘密信息之前,向其提示秘密信息的機密性與專有性,并保證上述代表與員工同意接受本協議條款的約整,根據此項保證,一方將向對方賠償因上述代表、員工違約披露、使用秘密信息造成的一切損失、費用(包括律師費)與其他支出。
9.5 本條款構成獨立的保密協議,本條款的約定的對雙方的義務不因本合同的終止而終止。本條款的效力于全部秘密信息的秘密性全部喪失時終止。
第十條 合同的生效、解除和終止
10.1 本合同簽約雙方授權代表簽字、蓋條日期,即本合同的生效日期。
10.2 如果發生以下情況,可以視為合同解除或終止:
(1)一方進入解體或倒閉階段;
(2)一方被判為破產或其它原因致使資不抵債;
(3)本合同已有效、全部得到履行;
(4)雙方共同同意提前解除合同;
(5)按仲裁機構的裁決,合同解除或終止。
第十一條 其他
11.1 本合同壹式二份,雙方各執一份。本合同列出的附件是本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
11.2 對本合同條款的任何修改、變更或增減,須經雙方授權代表簽署書面文件,成為本合同的補充文件,具有同等法律效力。
11.3 任一方均不得向
第三方公開透露合同內容,除非事先征得對方的同意。但是,如需將合同提交政府有關部門批準則不需對方事先同意。
11.4 未盡事宜由雙方另行協商決定。
11.5 本合同均按《中華人民共和國合同法》執行。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________ 代表(簽字):
________年____月____日 ________年____月____日
樣品買賣合同 篇17
賣方(甲方): 買方(乙方): 根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國種子法》及相關法律法規規定,為明確雙方權利義務,經雙方協商一致,達成如下協議:
第一條:數量、價格 數量:自行車總數(含雙人車)總數為 輛。 價格:合計總額為元(大寫: 萬仟佰拾元整)。
第二條: 交貨方式及期限 選擇下列方式執行: 合同簽訂后,甲方于____月____日在某某地點交車(包括現車、車鎖、維修工具) 乙方于_____月____日某地。
第三條 :付款方式及期限 選擇下列方式執行: 合同簽訂后,乙方支付甲方定金____元;甲方交貨后,乙方于____月____日支付價款,定金抵作價款。乙方付款后,甲方應當開具收款憑證。
第四條 :違約責任 1.一方遲延交(提)貨或遲延支付價款的,應當每日按照遲延部分價款的'__2__%向對方支付違約金。
第五條: 爭議解決 發生的爭議,由雙方協商解決;也可以請求調解;或選擇以下幾種方式解決:
1.提交仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院提起訴訟。
第六條: 本合同自雙方簽字之日起生效。未盡事宜,由雙方共同協商簽訂補充協議。本合同一式___兩__份,甲方___一___份,乙方___一___份,具有同等法律效力。
賣方(甲方)__________ __________ 地 址(住址)_______ 聯系電話________________
買方(乙方)______ _____ 地址(住址) : ______________ 聯系電話____________ 簽訂地點_________________ 簽訂時間________年____月____日
樣品買賣合同 篇18
甲方:(賣方)
乙方:(買方)
經甲_雙方友好協商,甲方同意將自己的承包林地內的杉木、松木、櫟木出售給乙方,經雙方共同協議特立以下協議。
一、甲方將自己位于的承包林地內的已成材的杉木、松木、櫟木出售給乙方采伐,四界以林權證為準,乙方在砍伐中不得越界。
二、乙方買甲方樹木價人民幣____元整( 000.00____元)砍伐到一半時乙方一次付清全款。
三、從訂立本協議之日起,乙方必須在________年____月份砍伐完畢,越期不得繼續砍伐。
四、乙方負責向當地林業管理部門申請并辦理合法的出售手續,甲方提供相關配合。乙方負責向當地林業管理部門和交通管理部門等機構申請并辦理合法的運輸手續。
五、砍伐過程中所有的`工傷事故與甲方無關。乙方保證進場施工不得損傷他人樹木。
六、乙方不得采伐未成材的小樹木。因放成材樹的需要的除外。
七、以上樹木買賣的相關費用支出,由乙方承擔,甲方所收樹木價款為凈得價款。此協議自雙方鑒字后生效,雙方互不反悔,如有哪方反悔后果自負。未盡事宜和糾紛問題雙方協商解決。此協議一式二份,甲_雙方各執一份。
甲方:
乙方:
簽訂時間
樣品買賣合同 篇19
室 內 裝 飾 工 程
施 工 承 包 合 同 書
20__年八月
致力于設計行業
打造裝飾品牌
裝飾裝修工程施工合同
發包人(甲方): 委 托 代 理 人: 電 話: 工 程 設 計 師:
電話:
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就發包人的家居裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一部分 工程概況
第1條、工程地點:________________________________________________ 第2條、工程內容及做法
(詳見工程施工項目確認表及報價單)。
第3條、工程承包方式:雙方商定采取以下承包方式:
(1)承包人包工、部分包料(詳見報價單),發包人提供部分材料(詳見報價說明);
(2)承包人要求發包人提供的材料數量應符合實際施工的要求,與工程實際使用量的誤差應在+-8%以內。
(3)由承包人提供的材料必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題,由承包人承擔責任,且不受工程質量保修期限的限制。
第4條、工程期限_______天;
開工日期_______年_______月_______日; 竣工日期_______年_______月_______日。
:_____________________元,為不含稅報價(詳見裝修工程報價單)。
第二部分 施工圖紙
_______元,由發包人支付(此費用包括/不包括在工程價款內)。
第三部分 發包人義務
第1條、開工前三天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
第2條、提供施工期間的水源、電源;
第3條、負責協調施工隊與鄰里之間的關系及相關裝修手續(物管等),并承擔相關費用;
第4條、不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
第5條、施工期間發包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
第6條、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、階段驗收、竣工驗收。
第四部分 承包人義務
第1條、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
第2條、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
第3條、保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第五部分 工程變更
第1條、工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見裝修工程變更單)。
第六部分 材料的提供
第1條、由發包人提供的材料、設備,發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續。需要保管的,發包人應作好密封標志,并交由現場管理人員保管;
第2條、由承包人提供的材料,承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,并接受發包人檢驗。
第三條,所提供材料保證一年內不掉色。
第七部分 工期延誤
第1條、對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延: (1)工程量變化和設計變更;
(2)發包人同意工期順延的其他情況;
(3)發包人五金件(不含門鎖、潔具等)安裝;
第2條、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。 第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的,工期不順延。
第八部分 質量標準
第1條、雙方約定本工程施工質量標準為現行家居裝飾裝修驗收標準。 第2條、施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由發包人指定擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,
認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第九部分 工程驗收和保修
第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收: (1)__隱蔽工程驗收__; (2)__水電工程完工__;
(3)__中期驗收(木作工程完工),并作好工作量統計決算__; (4)ICI漆工程完工 。
承包人應提前兩天通知發包人進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見工程驗收單)。
第2條、工程竣工后,承包人應通知發包人驗收,發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收(否則視同工程合格),填寫工程驗收單(見工程驗收單)。在工程款結清后,辦理移交手續(見工程結算單)。
第3條、工程竣工后,承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的,發包人可要求承包人提交說明書、保修單和環保說明書。
第4條、在正常使用條件下,本工程保修期為12個月,保修期自住家居裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見工程保修單)。有防水要求的`廚房、衛生間和外墻面的防滲漏工程,保修期為24個月。
第5條、在正常使用條件下,工程應在一定時期內保證合格的質量標準,不應出現嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內出現超過2次(處)嚴重質量問題的,承包人除提供保修之外,另須根據實際情況賠償發包人由于此質量問題造成的相關損失,并向發包人支付工程質量違約賠償,金額為發生嚴重質量問題的工程的造價(根據附工程報價單)。
嚴重工程質量問題是指在正常使用條件下: 防水工程出現3處以上滲漏;
暖氣、煤氣、給排水改動工程出現斷裂、漏水、漏氣(材料質量問題除外);
墻面、吊頂等涂料工程出現0.5M2
以上的涂料表層脫落;
吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脫落(材料質量問題除外);
墻磚超過5處(塊)以上松動、脫落;
地磚、地板工程出現5處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位,或松動、脫落(材料質量問題除外); 木工工程出現開裂、脫膠(榫)、松動、變形(材料質量問題除外)。
第十部分 工程款支付方式
第1條、雙方約定按以下方式支付工程款:
第2條、工程中期驗收合格后,承包人應向發包人提出工程結算,并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后2日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見工程結算單)并簽字,發包人應在簽字時向承包人結清工程款。每項工程增加項目結算應在每次付款時結清。
第十一部分 違約責任
第1條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
第2條、未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。
第3條、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,終止方應提前5天通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
第十二部分 合同爭議的解決方式
第1條、本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分 幾項具體規定
第1條、因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的地點。
第2條、施工期間,承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區和公眾利益產生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由于承包人管理不善,違規操作而造成的一切后果,由承包人負責。
第3條、施工期間,承包人每天的工作時間為:上午_______點_______分至_______點_______分;下午
_______點_______分至_______點_______分。承包人應按時開工、停工,并不在施工現場從事與工程無關的活動。
第十五部分 附則
第1條、本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。 第2條、本合同一式_______份,雙方各執_______份。
第3條、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。 備注:
(1)從竣工驗收之日計算,保修期為壹年。
(2)保修期內由于承包人施工不當造成質量問題,承包人無條件地進行維修,并根據本協議的規定對發包人進行賠償;
(3)保修期內如屬發包人使用不當造成裝飾面損壞,或不能正常使用,承包人酌情收費。
(4)本保修單在發包人簽字、承包人簽字(蓋章)后生效。
發包人簽字:
承包人簽字(蓋章):
樣品買賣合同 篇20
甲方(賣方):合同編號:G-0502 乙方(買方):簽訂地點:上海
第一條 紅木家具基本情況 (請逐項填寫,勿寫“同樣品”;“驗收說明”等內容請在驗收后填寫)簽訂時間:________年____月____日
第二條 質量標準:每件紅木家具應符合B2385-20 新版《中國深色名貴硬木家具標準》規定的樹木名稱,產品標識和實際用材符合,且不低于樣品同等質量。
第三條 付款方式:簽訂合同后,乙方于____日內付清全額貨款,甲方將于收到貨款3天內發貨。
第四條 甲方送貨,運費由甲方承擔。乙方繳清貨款,經乙方驗貨簽收,甲方應在交貨時督促乙方對家具的商標、數量及款式等外觀特征及有無《產品質量承諾書》進行驗收,乙方發現問題應當場提出,并由雙方協商達成解決方案。
第五條 違約責任:若甲方未能按約定時間交貨,每延誤一天,按合同總額的 10 %向乙方支付違約金。
第六條 購買家具在保修期內出現質量問題的,乙方告知甲方后,甲方在 7 天內修理或更換,修理不好或不能更換的,予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的,甲方應予以更換或退貨。
第七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由甲乙雙方當事 人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第 二 種方式解決:
(一)提交當地仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第八條 本合同一式兩份,雙方各執一份,自雙方簽章之日起生效。合同執行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協商另訂附則,所有附則均與本合同有同等法律效力。 甲方(簽章):乙方(簽章): 開戶銀行: 開戶銀行: 賬號:賬號: 聯系方式: 聯系方式
樣品買賣合同 篇21
甲方(賣方):
乙方(買方):
一、基本情況:
二、 質量標準:每件藝術品樣式、材質、規格等均要與在甲方店內 觀看實物為同一物品。
三、 付款方式:現金或銀行卡轉帳
四、 運送:甲方負責運送,運送費用由甲方承擔。甲方應在交貨時 督促乙方對物品的各項指標進行核對,如乙方發現問題需當場提出,甲乙雙方協商解決,運送過程中發生的損壞由甲方承擔。
五、 違約責任:若甲方未能按乙方規定的時間規格交貨(交貨時間 以全部貨款到賬的____日內為準),每延誤一天,甲方需向乙方支付全部合同金額3%的'違約金。
六、 合同爭議解決方式:本合同在履行過程中發生爭議,由甲乙雙 方協商解決,協商不成的依法向當地人民法院訴訟解決。
七、 本合同一式兩份,雙方各執一份,自雙方簽章之日起生效。合 同執行期間雙方如有未盡事宜,甲乙雙方協商另訂附則,所有附則均與本合同有同樣法律效力。
甲方(簽章):
簽訂日期:________年____月____日
乙方(簽章):
簽訂日期:________年____月____日
樣品買賣合同 篇22
甲方:_________________________
地址:_________________________
法定代表人:___________________
編碼:_____________________
聯系電話:_____________________
傳真號碼:_____________________
乙方:_________________________
地址:_________________________
法定代表人:___________________
編碼:_____________________
聯系電話:_____________________
傳真號碼:_____________________
第一條 合同標的
1.1 甲方同意同乙方購買,且乙方同意向甲方出售_________設備(以下簡稱合同設備)用于_________項目。將由乙方提供的合同設備的內容詳見合同附件一(附件一中在列出設備外稱的同時也請列出分項價格)
1.2 乙方負責合同設備的安裝、調試工作,由甲方提供必要配合。
1.3 雙方同意附件中各項條款為合同不可分割的部分,若附件與合同正文有任何不一致,以合同正文為準。
第二條 價格
2.1 合同設備的價格(以下稱為:合同總價)為:_________,價格清單詳見附件一。
2.2 上述合同總價是固定的。
第三條 付款條款 合同
第二條中確定的合同總價由甲方向乙方以如下方式支付:
3.1 預付款:在本合同生效后5個工作日內,甲方支付乙方合同總價_________%的款項,即人民幣_________元。乙方同時提供甲方同等金額的資金往來發票。
3.2 交貨款:在合同設備交貨后5個工作日內,甲方支付乙方合同總價_________%的款項,即人民幣_________元。
3.3 驗收款:在合同設備驗收后5個工作日內,甲方支付乙方合同總價_________%的款項,即人民幣_________元。
第四條 合同設備的交貨
4.1 所有合同設備應在合同正式生效后_________周內,(此周X為最晚交貨設備的周期),由乙方負責運至交貨地點。交貨地點為_________機場。貨物的導有權及風險在賣方將貨物交至承運人后轉移至買方。
4.2 乙方應于交貨日____日之前,通過電報、電傳或傳真的方式通知甲方,通知內容包括合同號、合同設備的名稱、數量、估計總重量與總體積,以及預計交貨日期。甲方在收到乙方通知后,應盡快向乙方確認交貨地點與交貨日期。
第五條 合同設備的檢驗
5.1 合同設備的開箱檢驗應在設備運至交貨地點后____日內在進行。雙方應指派代表參加檢驗。
5.2 設備開箱檢驗合格后,雙方簽署驗貨合格證書。
5.3 如雙方認可的合同設備的小缺陷,并不影響設備性能,雙方仍然簽署驗貨合格證書,但乙方應立即采取措施修復缺陷。
5.4 如果在聯合開箱檢驗中發現貨物有任何缺陷,缺陷或與合同規定不符,雙方代表將簽署一份詳細報告,該報告將作為甲方要求乙方進行更換,修理或補充發貨的有效證據。如果確認為乙方責任,乙方應自費取得補充或替換設備。如果確認為甲方責任,乙方應在收到甲方的通知后盡快向甲方補充或替換設備。
第六條 保證與賠償
6.1 乙方保證其向甲方提供的合同設備是全新并未使用過的。
6.2 乙方所提供的合同設備的保修期與原廠商提供的保修相同,詳見附件。
6.3 保修期內,乙方在收到甲方運于至指定地點(費用由買方負擔)的有缺陷設備后,應盡快將更換設備自費運至甲方。
6.4 如果因乙方原因不能按照合同
第四條的要求按時交貨,甲方有權以如下方式要求乙方賠償損失:從遲交貨
第三周起每周按遲交貨物總價的0.5%(百分之零點五)計,不足一周的時間計為一周。上述賠償總額不超過合同總價的5%(百分之五)。上述賠償不能解除乙方交貨的責任。賠償金的支付將被認為已足額補償甲方的全部損失(包括因遲交貨甲方可能向乙方提出的間接損失)。
6.5 如果甲方未按合同
第四條規定的內容按時支付合同款。甲方應向乙方支付滯納金。滯納金支付方式為:從規定的付款日次日起,按應付未付合同款額以每日0.5‰(萬分之零點五)計算滯納金,滯納金總額不超過本合同總額的5%。
6.6 如果由于非乙方原因造成合同執行延遲,則交貨周期相應順延。
第七條 不可抗力
7.1 如果雙方中的任何一方因為不可抗力,如:戰爭、火災、臺風、洪水、地震或其他雙方共計為不屬于不可抗力的原因而被迫停止或推遲合同的執行,則合同執行相應延遲,延遲的時間等于不可抗力發生作用的時間。
7.2 受影響的一方應將不可抗力的發生盡快通過電報、電傳或傳真通知另一方。
7.3 受影響的一方應在不可抗力終止或被排除后盡快通過電報、電傳或傳真通知另一方,并通過航空掛號通知另一方不可抗力已終結或排除。
第八條 仲裁條款
8.1 所有與合同及合同執行有關的爭議將通過雙方友好協商解決,如果不能通過友好協商解決,則將該爭議提交_________仲裁委員會仲裁。
8.2 仲裁裁定是終局的,對雙方均有約束力。任何一方不得向法院或其他機構申請改變仲裁裁定。
8.3 仲裁費用由敗X承擔。
8.4 仲裁進行過程中,雙方將繼續執行合同,但仲裁部分除外。
第九條 保密條款
9.1 雙方同意,在任何時候,不論是合同有效期內還是合同終止以后,對另一方提供的技術文件以及事務、業務或操作方法(下稱秘密信息)實行嚴格保密。
9.2 一方保證,其依本合同所知悉的秘密信息只用于本合同的目的,不用于其他任何目的或向任何
第三方(包括單位、個人,也包括乙方的關聯企業如子公司、參股公司、母公司等)披露。一方承認并同意,對方是秘密信息的獨家擁有有者,將不直接、間接侵犯或損害對方對秘密信息的所有權。
9.3 一方應只在下述情況下,方可使用秘密信息:
(1)出于評佑、論證將承擔工作的需要;
(2)出于履行本合同的需要。
(3)不論如何,秘密信息均不得以任何方式用于對對方不利、有損或相競爭的目的。秘密信息未經對方事先書面同意,不得被復制、全部或部分與其他信息編纂、透露給
第三方。
9.4 一方除經按本合同許可外,不得傳播、透露秘密信息的全部或部分。秘密信息可向本方的代表和需獲悉秘密信息以輔助本方履行其義務的員工披露。一方保證,在上述本方代表和員工知悉秘密信息之前,向其提示秘密信息的機密性與專有性,并保證上述代表與員工同意接受本協議條款的約整,根據此項保證,一方將向對方賠償因上述代表、員工違約披露、使用秘密信息造成的一切損失、費用(包括律師費)與其他支出。
9.5 本條款構成獨立的保密協議,本條款的約定的對雙方的義務不因本合同的終止而終止。本條款的效力于全部秘密信息的秘密性全部喪失時終止。
第十條 合同的生效、解除和終止
10.1 本合同簽約雙方授權代表簽字、蓋條日期,即本合同的生效日期。
10.2 如果發生以下情況,可以視為合同解除或終止:
(1)一方進入解體或倒閉階段;
(2)一方被判為破產或其它原因致使資不抵債;
(3)本合同已有效、全部得到履行;
(4)雙方共同同意提前解除合同;
(5)按仲裁機構的裁決,合同解除或終止。
第十一條 其他
11.1 本合同壹式二份,雙方各執一份。本合同列出的附件是本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
11.2 對本合同條款的任何修改、變更或增減,須經雙方授權代表簽署書面文件,成為本合同的補充文件,具有同等法律效力。
11.3 任一方均不得向
第三方公開透露合同內容,除非事先征得對方的同意。但是,如需將合同提交政府有關部門批準則不需對方事先同意。
11.4 未盡事宜由雙方另行協商決定。
11.5 本合同均按《中華人民共和國民法典》執行。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________ 代表(簽字):
________年____月____日 ________年____月____日
樣品買賣合同 篇23
出賣方(以下簡稱甲方):買受方(以下簡稱乙方):身份證號:通訊地址:,聯系電話:
甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方肉牛等事宜,訂立本合同。
第一條標的物:
1、產地
2、性別
3、顏色
4、品種的牛頭。
第二條價款:
乙方購買該牛的總價款為人民幣元(人民幣大寫萬元整),本合同簽訂當日交付定金元,剩余款項乙方于________年月____日一次性付清。
第三條質量:
甲方持有獸醫站為該肉牛出具的當年檢疫合格證明文件。
第四條交付:
1、甲方定于________年____月____日前將該肉牛及檢疫合格的證明文件交付給乙方,乙方若不按本合同第二條的約定時間付款,甲方可按乙方遲延付款的天數推遲交付肉牛的時間,若乙方遲延付款達天,甲方可拒絕交付肉牛。乙方須當場檢查肉牛情況及檢疫合格的證明文件,如有異議,須當場提出,若當場未提,把肉牛提走的,視為肉牛合格。
2、肉牛的'交付地點為:
3、交付方式:乙方自提。
第五條稅費負擔:
買賣過程中產生的所有稅費均由乙方承擔
第六條費用負擔:
本合同簽訂前與該肉牛有關的債權債務由甲方承擔,與乙方無關。肉牛交付之后的相關費用由乙方承擔。
第七條雙方權利義務:
1、乙方需按照合同約定的時間按期足額向甲方交納購牛款;
2、甲方需將與牛有關的、檢疫證明文件的原件交給乙方。
第八條違約責任:
1、若乙方單方解除本合同,則甲方不退還定金;
2、若乙方遲延付款達____日,按元日向甲方支付違約金。
3、乙方逾期提牛,按元日向甲方支付肉牛保管費,在此期間的風險由乙方自行承擔。
第九條合同的解除:
1、雙方協商一致;
2、乙方遲延付款達天,甲方可單方解除本合同。
第十條補充條款:
未盡事宜,雙方可友好協商簽訂補充協議,補充協議與正文條款不相一致的,以補充協議為準。
第十一條爭議解決條款:
甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議,應協商解決。協商不能解決的,由甲方所在地人民法院管轄。
第十二條本合同共三頁,一式份,具有同等效力,甲、乙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(出賣人):乙方(買受人):
______年______月______日______年______月______日
樣品買賣合同 篇24
樣品買賣,又稱貨樣買賣,是指當事人雙方約定一定的樣品,出賣人交付的標的物應與樣品具有相同品質的買賣。由于樣品買賣是在普通買賣關系中附加了出賣人的一項“須按樣品的品質標準交付標的物”的擔保,因此,樣品買賣除適用普通買賣的規定外,還產生下列效力:
1、當事人應當封存樣品,并且可以對樣品質量予以說明。出賣人交付的標的物應當與樣品及其說明的質量相同。
2、憑樣品買賣的買受人不知道樣品有隱蔽瑕疵的,即使交付的標的物與樣品相同,出賣人交付的標的物的質量仍然應當符合同種物的通常標準。