通用買賣合同模板（通用34篇）

通用買賣合同模板 篇1

　　單位名稱：合同編號： 簽訂地點： 購買人： 簽訂日期： 年 月 日

　　買賣雙方協商，一致同意訂立如下條款：

　　第三條

　　檢驗標準、方法、地點及期限：出賣人代運交付的產品 規格、型號、數量及完好程度，由買賣人在收貨時按發貨明細表驗收。若有異議，應于收獲當日電話通知出賣人，并在發貨通知單上填寫清楚。

　　第四條 隨即的必備配件工具數量及供應辦法：隨貨到現場，依照產品隨機明細表現場點數驗收。

　　第五條 標的物所的權自買受人付清全部貨款時轉移，但買受人未履行支付全部價款的，標的物仍屬于出賣人所有。 第六條 交貨地點： ，交貨期限：第七條 運輸方式： ，運費負擔：

　　第八條 出賣人對產品質量負責的條件及期限：自買方收到產品第二日起，產品質量保修期六個月或 （易損件、電器件

　　除外）：在保修期內出現質量問題由出賣人負責修復。因買受人造成的事故修理所產生的費用由買受人承擔，出賣人對產品實行終身服務（并合理收費）。

　　第九條 （1）出賣人應提供砼基礎的圖紙（圖紙必須有出賣方專業技術人員簽字），買受方應嚴格按出賣方提供的圖紙和專業

　　技術要求，制作砼基礎，并承擔相關費用。

　　（2）出賣人負責卸車費用，買受人應負責協助卸車。

　　第十條成套設備的安裝與調試：

　　第十一條 結算方式、時間：合同簽訂首付貨款總金額 即：貨到指定地點后，付款總金額 ，即：

　　付款卸貨：安裝調試完畢經質檢部門驗收合格后三日內付款至總金額的即： 余下總貨款即：

　　作為質量保證金，六個月內付清。

　　第十二條 違約責任，逾期付款每日處總合同款1%滯納金，逾期交貨每日處總合同款1%滯納金。

通用買賣合同模板 篇2

　　甲方（買方）：

　　聯系方式：

　　地址：

　　乙方（賣方）：

　　聯系方式：

　　地址：

　　簽訂地點：

　　甲方因承擔____公路工程施工任務，現向乙方購買一定數量、質量符合甲方施工工程設計文件及施工技術規范要求的____材料，為明確雙方的權利、責任和義務，經甲乙雙方共同協商，按照《中華人民共和國合同法》的有關規定，簽訂本合同，雙方共同遵守。具體合同條款如下：

　　一、材料產地：_______________。

　　二、材料名稱、規格及數量

　　1、甲方向乙方購買的各種材料規格、名稱、數量分別為：

　　各種規格名稱材料最終數量以甲方所承擔工程的實際需求量（包括甲方工程變更增、減數量）為準。

　　2、甲方因設計變更，需要增加或減少訂貨數量，須提前____天書面通知乙方。

　　3、若乙方超出上述總數量或當月數量向甲方供應材料，甲方有權單方面決定收購或不予收購，由此造成的'一切損失由乙方自行負責。

　　三、材料價格

　　1、____規格的____材料到場（甲方收料場地）單價為：____元（大寫：____）。其中出廠價（含裝車費）為：____元；運費（含卸貨費）：____元。除此之外，甲方不再承擔其它任何費用。

　　2、____規格的____材料到場（甲方收料場地）單價為：____元（大寫：____）。其中出廠價（含裝車費）為：____元；運費（含卸貨費）：____元。除此之外，甲方不再承擔其它任何費用。

　　以上單價中包含原材料費、加工費、礦產資源稅（費）、江河管理稅（費）、營業稅、便道便橋費、過路過橋費、裝卸費、運輸費、安全費、管理費、利潤、稅金、損耗和其它損失費用及風險費用等。

　　四、質量要求

　　乙方所供材料應符合甲方所承擔的____工程設計文件及相應施工技術規范的要求。其主要質量技術指標如下：

　　1、____________________________

　　2、____________________________

　　五、質量檢測方式

　　甲方隨時或定期派質檢人員對進場材料進行質量檢測，經檢測不合格的材料，甲方工作人員有權拒絕收貨并責令清運出場，由此造成的經濟損失由乙方承擔。如甲乙雙方因檢驗結果發生爭議，由甲方駐地監理部門最終檢驗確認。

　　六、交貨時間、地點及收貨計量方式

　　1、供貨期限：____。各種規格名稱材料分月供應量為：_____________。

　　2、交貨地點：____。

　　3、乙方在組織材料的生產過程中，應將生產的合格材料及時轉運至甲方收料地點或安全處，防止遭受洪水等自然災害損失。生產及運輸過程中造成的一切損失由乙方自行負責。

　　4、收貨計量方式

　　雙方確認數量后，應立即填寫簽認收料單作為結算貨款的憑據。收料單必須由雙方專門指定的人員填寫簽認。其它人員填寫簽認的收料單及涂改無效。

　　七、貨款結算與支付方式

　　乙方每月憑甲方指定人員填寫簽認的有效收料單到甲方材料管理部門結算上月21日至當月20日貨款，并提供已結算貨款總額的正式有效的稅務發票。當月結算貨款在____日支付____%，余款在合同全部履行完畢后____月內付清。所有貨款均通過轉賬或匯付至乙方銀行賬戶。

　　乙方開戶銀行：________________

　　乙方開戶賬號：________________

　　八、違約責任

　　按照《中華人民共和國合同法》的有關規定執行。

　　九、合同爭議的處理

　　合同發生爭議，首先協商解決；若協商不成，則向甲方注冊所在地人民法院訴訟解決。

　　十、合同的組成部分

　　乙方單位營業執照（復印件）、組織機構代碼證（復印件）、法人代表授權書、法人代表（或委托代理人）本人身份證（復印件）是本合同的組成部分。

　　十一、合同份數、生效及終止

　　本合同一式五份，甲方執三份、乙方執兩份，經雙方簽字蓋章（多頁合同甲乙雙方應同時加蓋騎縫章）后生效。甲方工程結束，并結算付清全部貨款后本合同自行終止。

　　十二、雙方約定的其它事項：______________________。

　　（以下無正文）

　　甲方

　　單位名稱（蓋章）：

　　甲方代表人（簽字）：

　　日期：

　　乙方

　　單位名稱（蓋章）：

　　乙方代表人（簽字）：

　　日期：

通用買賣合同模板 篇3

　　為強化合同簽訂階段的風險控制，確保合同條款準確、完備，減少合同履行過程中的爭議。房產集團綜合管理部根據房地產建筑市場特點，對購銷合同條款風險因素進行了歸納總結，對各條款起草中應注意問題予以提示，形成本指引，供合同經辦人員起草合同時參考借鑒。

　　合同履行過程中的爭議通常有類，一類是合同條款約定不完備、不嚴謹、表述不準確造成合同約定不明、理解不同產生的爭議，一類是履行過程中違約導致的爭議。合同條款約定不完備、不嚴謹、表述不準確造成的爭議屬合同簽訂階段風險控制因素，該風險因素可通過合同主要條款的設計予以降低。

　　根據《合同法》第12條和第131條的規定，買賣合同一般包括以下條款：當事人的名稱或者姓名和住所、標的物、數量、質量、價款；履行期限、地點和方式；包裝方式、檢驗標準和方法、結算方式、合同使用的文字及其效力；違約責任，解決爭議的方法等條款。

　　1、當事人的名稱或者姓名和住所條款

　　當事人的名稱或者姓名條款體現的是締結合同雙方的主體身份。合同經辦人員在起草該條款時應注意的是，根據法律規定各種類型的企業和個人都可以成為合同的賣方或賣方，但是“項目部”、“工程部”等不是符合法律規定的合同主體。同時，該處的合同主體應當與在合同最后簽字或蓋章的單位或個人一致。當事人的住所與發生糾紛后管轄法院有關，當事人是自然人時應考慮在合同中標明住所，企業住所地一般可通過工商檔案確定，可考慮不填。

　　2、標的物條款

　　買賣合同的標的物即貨物，標的物是合同雙方當事人的權利和義務共同指向的對象，它體現著當事人訂立合同的意圖。標的物通常通過品牌、規格、型號等內容來體現。簽訂合同時，要使用標的物的學名并使用全稱，名稱的約定必須規范、明確、具體，不得使用俚語、俗稱或方言。如果交易的是特定貨物，必須要寫明它的詳細特征，比如型號、出廠時間等。如果一次性購買不同種類和規格的商品，則應在合同中寫明每一種類或者規格貨物的基本情況。需要特別主要的是，對于機電等配套產品，不僅要寫明主機（主物）的名稱、品種、型號、規格、等級和花色，必要時還應寫明隨主機的輔機、配件的名稱、品種、型號、規格、等級、花色等內容。

　　3、數量條款

　　標的物的數量是買賣合同的必備條款。合同中的量除了通常所理解的量以外，還包含計量方式（單位）的約定。合同的數量有多種約定方式，有的是明確約定具體的量，有的是約定計算方式。數量爭議往往因計量方式約定不明產生，比如說用“一車”、“一批”等字眼。因此，約定數量條款時必須采用規范的計量單位。

　　4、質量 條款

　　質量是否符合要求決定合同目的能否實現，質量條款也是合同的重要條款。質量的約定應根據標的物的具體情況，有國家、行業標準的建筑材料和機電設備產品，可通過約定適用的規范標準達到明確質量要求的目的；天然的出產物或質量受原材料影響較大的石材、瓷磚等產品以及無法用文字表述的產品，可通過雙方共同封樣的方式明確質量標準；非標準的加工定做產品則可以通過明確原材料、技術參數要求等對質量要求予以明確。合同約定采用規范來明確質量時應注意不同規范的產品質量要求不同，應選擇質量要求高的規范。合同約定采用封樣的方式明確質量要求的，在封樣同時可要求賣方出具樣品品質的書面說明。

　　5、驗收條款

　　驗收條款是買賣雙方對賣方交貨后如何檢驗以及質量問題提出異議期限的約定。賣方是否嚴格按照合同約定交付貨物是需要通過驗收來確定，貨物的驗收條款通常應包含數量如何驗收，如采用稱重、理算還是其他方式，以及質量如何檢驗的約定。驗收條款中還應注意的是驗收期（又稱質量異議期）的問題。通常的情況下，作為賣方來說，希望買方能夠盡快檢驗，檢驗合格后就能免除其質量擔保責任，而對買方而言，交貨后立即檢驗通常只能查明表面是否存在瑕疵，其內在是否瑕疵是很難判斷的，特別是對于批量交付的材料，要求交貨后立即檢驗是不現實的。因此，關于質量檢驗期應約定充分的時間，應在合同中載明交貨驗收只限于表觀驗收，內在質量問題可在一定的期限或兩年內提出等。

　　6、價款條款

　　買賣合同中的.價款，是指買受人取得標的物而向出賣人支付的貨幣，即買受人取得標的物的代價。價款一般是指標的物本身的價款，但大宗貨物在異地交付時，會產生運費、保險費、裝卸費、保管費等一切額外的相關費用。買方應當對價款及其是否包含相關費用寫清楚，同時如果是進口產品要特別注明價款所使用的貨幣單位。

　　7、履行期限、地點、方式條款

　　買賣合同所指的履行期限就是賣方交付貨物（或單證）及買方支付貨款的時間。約定明確有利的履行期限能給當事人帶來期限利益，如貨到后一個月內付款比貨到付款能推遲付款期限，有利于買方更充分地利用資金。買賣合同中對賣方履行期限的設定必須明確期間或期日，防止賣方以期限不明拖延交貨。買方付款義務的履行則可以約定以賣方提供產品的檢驗檢疫文件、單證以及稅務發票為前提，以爭取達到履行期限延長，遲延付款的效果。

　　買賣合同中的履行地點通常是指賣方交付貨物的地點。履行地點在買賣合同中具有重要的意義，履行地點是確定驗收地點的依據，是確定履行費用由誰負擔、風險由誰承的主要依據，有時是確定標的物所有權是否移轉、何時移轉的依據。另外，履行地點還涉及仲裁機構或者人民法院對合同糾紛的管轄權。為避免異地交貨產生貨物運輸風險及運輸費用的問題，合同履行地點多數情況下以約定買方所在地或項目現場為宜。

　　買賣合同中的履行方式主要是指交貨方式。交貨方式通常有三種，一種是送貨上門，一種是買方自提，還有一種就是代辦運輸（委托第三方運輸），代辦運輸還分為汽運、水運、航空運輸等等。不同交貨方式的風險轉移時間和運輸風險的責任承擔是不同的。對買方而言，通常情況下賣方送貨上門風險最小，買方自提次之，代辦運輸風險最大。

　　8、包裝方式條款

　　在貨物買賣中，要將貨物由所在地移到買受人指定的地點，一般要經過搬運、運輸等多種環節。如果對貨物的包裝達不到一定的要求，很可能就會對貨物造成損壞。因此，合同中最好對貨物的包裝方式作出約定。包裝方式應當根據保護貨物的質量、品質、性能和表面涂漆等不受損害來確定。其內容包括對具體的包裝材料、包裝方式的約定。應當特別注意的是，除賣方送貨這一交貨方式外，上門自提和代辦運輸情況下運輸過程中破損的風險都是由賣方承擔的，這兩種交貨方式下必須提高賣方包裝要求。

　　9、違約責任

　　買賣合同中的違約責任是指買方或者賣方沒有嚴格按照合同履行所應承擔的責任。買賣合同中賣方常見的違約有交付的貨物質量不符合約定或產品質量存在瑕疵，沒有按照合同約定期限供貨以及毀約等情形，買方常見的違約是遲延付款。合同法規定的違約責任承擔方式主要有繼續履行、采取補救措施、賠償損失、支付違約金以及定金責任等方式。上述違約責任承擔方式中，繼續履行、采取補救措施及賠償損失等責任承擔方式即使合同中未約定也可根據違約情況要求違約方承擔，但違約金和定金只有在合同中約定了才可以要求違約方承擔。

　　違約金的約定方式有兩種，一是約定固定數額的違約金，二是約定違約金的計算方式，如逾期付款違約金通常是逾期付款金額日萬分之幾的約定。違約條款的目的不在于追求對方違約時從該條款中獲利，而是增加對方違約的成本。因此，如果合同相對方違約屬大概率事件，可考慮約定相對高額的違約金以遏制違約的沖動。應注意的是，由于合同違約金屬買賣雙方意思自治的產物，發生爭議時法院調整幅度有限，約定的己方違約責任不宜過重。

　　定金作為違約責任的承擔方式應當注意的是約定的定金不得超過合同總價的20%，超過部分無效。根據擔保法定金罰則的規定，交付定金一方發生合同約定承擔定金責任的違約情形時，收受定金一方可全額沒收定金，收受定金一方違約時，則應雙倍返還定金。因此，定金是一把雙刃劍，應謹慎使用。

　　10、爭議解決條款

　　合同爭議發生時通常有三種解決方式：當事人協商解決，第三人調解，仲裁機構仲裁或者法院訴訟。其中，當事人協商解決或第三人調解都是不具有強制力的解決方式，一旦發生糾紛往往還需通過仲裁或者法院訴訟解決。

　　仲裁和法院訴訟作為兩種有法律強制效力的糾紛解決方式，為了避免發生沖突，合同雙方只能擇其一。仲裁與法院訴訟的區別在于法院訴訟即使合同雙方沒有約定也是法定的糾紛解決方式，仲裁則只有雙方約定通過仲裁解決糾紛時才可以向約定的仲裁機構申請仲裁，有效的仲裁約定可以排除法院的管轄。

　　仲裁方式解決糾紛時應當注意三個問題，仲裁是一裁終局而非像法院訴訟不服還可以上訴，因此仲裁的公正性缺乏有效的保障機制，二是仲裁機構是在地級

　　市設立，區縣一級并無經濟糾紛的仲裁機構，合同中約定的仲裁機構應當是有效存在的仲裁機構，三是仲裁和訴訟不能同時約定，既約定仲裁又約定訴訟，仲裁的約定就是無效的約定。

　　法院訴訟解決糾紛時應當注意，我國的法院也是可以選擇的。根據民事訴訟法的規定，當事人可以在合同中約定被告住所地、合同履行地、原告住所地、合同簽訂地、標的物所在地法院中的一個法院作為糾紛管轄法院。如未約定的，一方可在被告住所地或合同履行地法院提起訴訟。合同經辦人員在約定合同糾紛管轄時應考慮買賣雙方是否在同一區域、合同的履行方式、合同違約概率等因素選擇對我司有利的訴訟法院。

　　一份完整、規范的合同可以盡可能減少因條款約定不明產生的爭議，但合同的生命在于履行。合同履行過程中違約及合同簽訂后情況的變化都會導致糾紛的發生。因此，光有一份好的合同是不夠的，還應嚴格履行合同義務并根據實際情況及時變更、補充合同約定。沒有一個交易是完全相同的，一份好的合同必須根據當次的交易情況認真起草，期望憑合同范本一勞永逸地解決合同起草工作是不現實的，合同經辦人員對此應有正確的認識。本起草指引所附文本僅供起草參考用，合同經辦人員應根據實際情況增改刪減。

通用買賣合同模板 篇4

　　訂立合同雙方：

　　購貨單位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下簡稱甲方）

　　供貨單位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下簡稱乙方）

　　第一條 其產品名稱、規格、質量（技術指標）、單價、總價等，如表所列：

　　┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┐

　　│材料名稱及│規格（毫米│質量標準或│計量單位│單價（元）│合計（元）│

　　│花色 │）及型號 │技術指標 │ │ │ │

　　├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

　　│ │ │ │ │ │ │

　　├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

　　│ │ │ │ │ │ │

　　├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

　　│ │ │ │ │ │ │

　　└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┘

　　第二條 產品包裝規格及費用＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第三條 驗收方法＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第四條 貨款及費用等付款及結算辦法＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第五條 交貨規定

　　1.交貨方式：＿＿＿＿＿＿

　　2.交貨地點：＿＿＿＿＿＿

　　3.交貨日期：＿＿＿＿＿＿

　　4.運輸費：＿＿＿＿＿＿＿

　　第六條 經濟責任

　　1.乙方應負的經濟責任

　　（1）產品花色、品種、規格、質量不符合本合同規定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之＿＿＿計算向甲方償付逾期交貨的違約金。

　　（2）乙方未按本合同規定的產品數量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的＿＿＿％的罰金。

　　（3）產品包裝不符合本合同規定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符合同規定包裝價值＿＿％的罰金付給甲方。

　　（4）產品交貨時間不符合同規定時，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之＿＿的罰金。

　　（5）乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關單證和資料，應當承擔相關的賠償責任。

　　2.甲方應負的經濟責任

　　（1）甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格，應償付變更部分貨款（或包裝價值）總值X％的罰金。

　　（2）甲方如中途退貨，應事先與乙方協商，乙方同意退貨的.，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值＿＿％的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規定收貨。

　　（3）甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之＿＿的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視中途退貨處理。

　　（4）屬甲方自提的材料，如甲方未按規定日期提貨，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之＿＿＿的罰金。

　　（5）甲方如未按規定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額萬分之＿＿計算付給乙方，作為延期罰金。

　　（6）乙方送貨或代運的產品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。

　　第七條 產品價格如須調整，必須經雙方協商。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應按延期交貨部分總值的萬分之＿＿作為罰金付給甲方。

　　第八條 甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經雙方協商提出注銷合同一方須向對方償付注銷合同部分總額＿＿％的補償金。

　　第九條 如因生產資料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化，乙方須變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時，應提前＿＿天與甲方協商。

　　第十條 本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕生產或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。

　　第十一條 甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由。在取得有關機構證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承擔違約責任。

　　第十二條 本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，解決不了時，雙方可向仲裁機構申請仲裁或向人民法院提起訴訟。（兩者選一）

　　第十三條 本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，并按本合同規定將貨款結算以后作廢。

　　第十四條 本合同在執行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協商，另訂附則附于本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。

　　第十五條 本合同一式＿＿＿份，由甲、乙雙方各執正本一份、副本＿＿份。

　　訂立合同人：

　　甲方：＿＿＿＿＿＿（蓋章） 乙方：＿＿＿＿（蓋章）

　　代理人：＿＿＿＿＿（蓋章） 代理人：＿＿＿（蓋章）

　　負責人：＿＿＿＿＿（蓋章） 負責人：＿＿＿（蓋章）

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿

　　電話：＿＿＿＿＿＿＿＿ 電話：＿＿＿＿＿＿

　　開戶銀行、帳號＿＿＿＿＿ 開戶銀行、帳號＿＿＿＿

　　＿＿＿＿年＿＿月＿＿

通用買賣合同模板 篇5

　　合同編號：_________

　　賣方：

　　買方：

　　中國_________（以下簡稱賣方）和_________國_________（以下簡稱買方）雙方經過友好協商，同意按照以下兩部分條款簽訂本合同：

　　第一章

　　一、商品品名：

　　_________。

　　二、數量：

　　_________噸。

　　三、規格：指標項目試驗方法。

　　1.密度：_________克/立方厘米。

　　2.含硫：重_________％最高_________。

　　3.含水：重_________％最高_________。

　　四、價格：

　　本合同各交貨期的具體價格原則上與_________號合同，同一交貨期有效的價格一致。

　　五、交貨期：

　　_________年第1季度_________噸；第2季度_________噸；第3季度_________噸；第4季度_________噸。各季度的裝船月份由買方選定，但應在各季度前月15日以前通知賣方。

　　六、裝船口岸：

　　_________。

　　七、目的口岸：

　　_________。

　　八、付款條件：

　　買方應于貨物裝船前十天，按本合同第二部分第三條1款雙方商定的裝船數量及期限，通過雙方同意的銀行開出以中國化工進出口公司山東省分公司為受益人的，不可撤銷的可轉讓的，可分割的美元信用證。該信用證憑受益人出具的以開證行為付款人的匯票以及本合同第一部分第九條所規定的各項單據，自提單日起三十天（包括提單日在內），由開證行將貨款電匯中國銀行。信用證金額應按雙方商定的交貨數量增開5％。信用證上須證明租船提單可以接受。

　　九、單據：

　　1.賣方在貨物啟運后，應向議付銀行提供下列單據作為議付貨款的依據：

　　（1）發票_________份；

　　（2）清潔裝船提單正本_________份；

　　（3）由商品檢驗局出具的質量檢驗證書，重量鑒定證書及產地證明書各一份。

　　2.賣方須將上述單據中的清潔裝船提單副本_________份，隨船帶交目的港買方指定的收貨人。其余單據副本_________份航寄買方。

　　十、附注：

　　1.本合同第一部分各條款尚未規定的事項，應按本合同不可分割的第二部分的各條款以及由雙方隨時協商后決定的條款履行。

　　2.本合同的執行由商事株式會社開立信用證。

　　3.本合同項下的數量雙方應努力執行，但如買方或賣方在接貨或供貨方面有困難時，雙方對本合同的履行均可不承擔責任。

　　4.本合同第一部分以中_________兩國文字書就正本一式兩份，買賣雙方各持一份為證。兩種文本具有同等效力。

　　第二章

　　一、總則：本部分條款與第一部分條款在本合同中是不可分割的兩部分。

　　二、交貨條件：

　　1.貨物所有權及風險的轉移，以裝港岸上輸油臂與油輪集輸油管連接點作為分界線，貨物通過該連接點時，由賣方轉移到買方，賣方交貨責任即告終止。

　　2.買方所派油輪，禁止在中華人民共和國沿海水域排放油類或油性混合物。油輪進港后，應根據港口當局的規定把壓艙污水排放在處理池內，費用由買方負擔。

　　3.買方所派油輪在裝貨港，應遵守當地行政當局所規定的有關油輪作業安全規則。

　　4.買方所派油輪載重噸不得超過_________噸，滿載最大吃水不得超過_________米。油輪長度不得大于_________米。如買方所派油輪不符合上述規定時，必須事先征得賣方同意，否則由此所造成的港口當局拒絕油輪靠棧橋，或發生空艙及與此有關的損失均由買方負擔。

　　5.由于賣方的原因，如在裝貨港需要移泊或用油駁裝貨時，其費用由賣方負擔。但由于買方的原因，如需要移泊或用油駁裝貨時，其費用由買方負擔，由于人力不可抗拒的原因，為了確保油輪的安全，裝船移泊費用由買方自理。

　　6.每批裝船數量允許增減5％，由買方選擇。

　　三、裝船通知：

　　1.買方應在裝船月15天前電告賣方派船計劃，包括船名，預抵裝港日期，裝運數量。賣方接到買方派船計劃后，應在五天內電復買方接受或可以接受的預抵裝港日期和裝運數量。買賣雙方對油輪預抵裝港日期或裝運數量的意見不一致時，雙方協商安排一個都可以接受的日期，裝運數量，或者安排另外一些油輪來接貨。雙方商妥的油輪預抵裝港的日期叫做“確認日期”。

　　2.買方應按雙方商妥的“確認日期”派油輪抵達裝港。賣方應及時裝貨。如買賣雙方因特殊原因要求更改“確認日期”或裝運數量時，對方根據儲罐，泊位和供貨或接貨的可能以及油輪安排的可能，應在兩天內電復可以接受或不可接受。如油輪在“確認日期”以前或以后抵達裝港，賣方應做出最大努力盡快裝貨。

　　3.買方在本條第1項通知派船計劃時，已列明預抵裝港日期及裝運數量，但注明船名待定時，買方應最遲在確認日期十天前將船名電告賣方。

　　4.雙方商妥“確認日期”的油輪，允許買方按同一“確認日期”，同一裝運數量和裝貨港口可以接受的船型另派油輪代替。但買方最遲應在“確認日期”前五天將代替油輪的船名等有關情況通知賣方。

　　5.買方在油輪抵達裝港前五天電告賣方（包括裝港賣方分公司）及裝港中國外輪代理公司預報船名，船籍，預抵裝港日期，裝運數量，買方應指示船長在油輪抵達裝港前48小時和24小時及6小時向賣方（包括裝港賣方分公司）及裝港中國外輪代理公司報告預抵裝港的時間。

　　6.裝船完畢后，賣方應在24小時內以電報通知買方：合同號，品名，密度（注明換算溫度），含硫量％，含水量％，船名，收貨人，裝運數量，發票單價，總值，提單日，離泊時間。

　　四、裝貨定額：

　　1.油輪抵達裝港后，具備裝貨條件時，船長通過裝港外輪代理公司應在辦公時間內以書面或vhf電話向裝港賣方或外輪代理公司提出備裝通知書并同時確認。裝船作業開始時間按以下規定計算。

　　（1）按“確認日期”抵裝港的油輪，以確認備裝通知書六小時后開始起算。但如在確認備裝通知書后不到六小時裝油時，以開裝時間起算。

　　（2）在“確認日期”前一天辦公完畢時間（從_________月_________日至_________月_________日________時，從_________月_________日至_________月_________日_________時）前抵裝港的油輪，在辦完入港手續后，如有條件提前裝油者，以開裝時間起算，沒有條件裝油者，則以確認日上午八時起算。

　　（3）在“確認日期”前一天從辦公完畢時間至24：00時抵裝港的油輪，在辦完入港手續后，如有條件提前裝油者，以開裝時間起算，如沒有條件者，則以確認日下午二時起算。在“確認日期”以后抵裝港的油輪，以開裝時間起算。

　　2.自起算裝船作業時間開始，賣方應在36小時內將整船貨物裝完，除大風雷雨天氣及港務當局另有規定外，應日夜連續裝貨。

　　3.由于下列情況耗費的時間，均不計算在裝貨作業時間以內：

　　（1）由于大風，雷雨等惡劣天氣而不能進行作業的時間。

　　（2）港務當局由于安全原因不準靠棧橋而在港內停留的時間及港務當局禁止裝船的時間。

　　（3）排放壓艙污水至驗艙完畢的時間。

　　4.以拆卸輸油管線完畢時間作為裝貨作業的完畢時間。

　　5.因碼頭裝貨設備故障而發生的滯期費按本部分第五條第1項所規定的運費率的50％計算。

　　五、滯期費：

　　1.賣方若未能按本部分第四條2款所規定的裝貨定額時間裝貨完畢，則賣方應向買方交付滯期費，滯期費應以雙方確認的裝船數量作為它的船型，每日滯期費應以worldscale所規定的基數（以提單日期為準）乘相應的afra運費率計算。

　　2.油輪在裝貨港口的動態，以裝港外輪代理公司編制的并經船長簽字確認的裝貨時間事實記錄為準，賣方應在裝貨后三十天內向買方提供裝貨時間事實記錄一份。

　　3.買方向賣方提出的滯期費，經賣方審核屬實后，應以美元現匯支付。

　　4.如果買方向賣方提出滯期索賠，須在船抵目的港后60天內提出。

　　六、商品檢驗：

　　1.重量的鑒定由裝船口岸國家商檢局出具的重量鑒定證書為準。提單數量應根據重量鑒定證書填寫。重量鑒定證書及提單所列數量作為買賣雙方交貨數量的依據。

　　2.品質的檢驗：由裝船口岸國家商檢局按syb-59石油產品試樣法取樣，混合后分裝三份作為賣方所交貨物的標準樣品。上述三份樣品之中的一份將交給油輪船長。其余二份均交中華人民共和國國家進出口商品檢驗局，一份供化驗用，一份裝貨后保存六十天。國家商檢局經化驗后所出具的品質證書作為賣方所交貨物的品質依據。

　　七、投保油污責任險：

　　1.買方所派油輪應加入基于1969年《國際油污民事責任公約（clc）》第七條的金額保證（p&iclub保險）以及tovalop協定。

　　2.由買方所派油輪，當在裝港遇事故而發生油類和油類混合物的污染或有發生這類污染的可能性時，船東或船長應迅速采取清除措施，防止油污而造成的損失，或為避免油污損失進一步擴大所采取合理而有效的措施。但船東或船長不采取上述措施時，賣方在通知船東或船長之后，可以采取合理的必要的措施進行清除工作和減輕油污可能造成的損失。賣方應隨時將所要采取的措施和后果告訴船東或船長，如時間允許，應在采取措施前，將擬采取的措施告訴船東或船長。賣方采取的上述措施可以認為是按船東或船長委托進行的。在這種場合，對于被委托者采取的措施，委托者有權按實際情況向對方提出異議或者通知其停止工作。委托人提出通知后，被委托者則應無權再繼續進行工作。

　　3.賣方或船東船長采取的上述措施均不得與1969年《國際油污損害民事責任公約（clc）》及tovalop協定的規定相抵觸。

　　八、人力不可抗拒：

　　如因人力不可抗拒的事故不能按時交貨時，賣方可以延期交貨或部分延期交貨或取消合同，但賣方應向買方提交由中國國際貿易促進委員會開具的發生事故情由的證明文件。如因人力不可抗拒的事故不能按時接貨時，買方可以延期接貨或部分延期交貨或取消合同，但買方應向賣方提交由日本國際商事仲裁協會簽發的證明文件。

　　九、罰款：

　　如買方除本部分第八條規定以外未按合同規定執行，以致本合同全部或一部分不能按期執行，而使賣方遭受損失時，買方應承付罰金，罰金分別為合同總值或未能執行部分總值的1％。如賣方除本部分第八條規定以外未能全部或一部分履約交貨而使買方遭受時損失，賣方應承付罰金，罰金分別為合同總值或未能履行部分總值的1％。

　　十、仲裁：

　　因執行合同所發生的或者與本合同有關的一切爭議，首先應由簽訂合同雙方友好協商解決。如經協商后尚不能解決，應提交仲裁，不向法院申訴。仲裁在被告所在國進行。在中國，在中國國際貿易促進委員會對外貿易仲裁委員會根據該委員會的仲裁程序規則進行仲裁。在_________，由_________國際商事仲裁協會根據該協會的仲裁程序規則進行仲裁。仲裁裁決是終局裁決，簽訂合同雙方都應執行。

　　十一、本合同第二部分以中，_________兩國文字書就，兩種文本具有同等效力。

　　賣方（蓋章）：_________ 買方（蓋章）：_________

　　負責人（簽字）：_________ 負責人（簽字）：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　電報掛號：_________ 電報掛號：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

通用買賣合同模板 篇6

　　甲方：(賣方)

　　乙方：(買方)

　　在嚴格遵守國家相關政策法律法規前提下，甲乙雙方平等自愿、公平合理的原則,經協商一致就房屋交易事宜,達成以下合同:

　　一、甲方同意將位于 小區 號樓1單元 戶,（房產證號：____________ ），建筑面積____ ㎡，儲藏室一間 ㎡，車位一個的房地產賣給乙方。此房成套出售，如辦理房產證時面積發生變動，總房價不變。

　　二、甲方保證此房產的一切情況屬實, 承諾和保證此房產無任何權屬和經濟糾紛,權屬無任何瑕疵,同戶籍、相關親屬及房產共有、所有人同意出售,同時保證已付清交房前的所有物業管理、水電、有線及 甲方交房前的所有居住費用 等所有居住費用。

　　三、雙方議定上述房產成交價為人民幣 1200000.00元整（￥壹佰貳拾萬元整），本房屋成交總價包含現狀裝修及室內現狀家具。

　　四、交款方式：

　　簽訂本買賣合同當天乙方付給甲方首付款： （ 萬元整）（以收據為準），之后甲乙雙方提供乙方貸款材料并到銀行簽署借款抵押合同等。甲方同意乙方通過向銀行貸款￥ 元（ 萬元整）作為支付第二筆房款的方式之一，該款于該房過戶抵押完畢后（一個月之內）由銀行直接打入甲方賬戶。乙方貸款批復后，甲乙雙方去房管局辦理房產過戶手續簽字。如貸款未獲批準或貸款不足，乙方應于 年 月 日前支付第二筆房款。（注：交房時，甲乙雙方到該房內進行驗看、清點確認無誤后方可進行交接）

　　五、甲乙雙方議定：在甲方收到第二筆房款（￥ 元）后 天內，甲方將該房交付乙方使用，否則甲方每延誤一天，按照￥ 元/天賠償給乙方（作為滯納金）。

　　六、此房在辦理產權轉移中所產生的過戶費用，由甲方承擔 ,乙方承擔 。（該房屋產權過戶費用的計算依據是日照市稅務局對該房屋的評估價格及收費部門規定收費標準，而非甲乙雙方商定的實際成交價。）

　　八、合同簽訂后，甲乙雙方均不得毀約，否則屬于違約。違約的賠付辦法:1）簽訂合同后乙方付清首付款前：如甲方違約，應按定金的貳倍賠償乙方；若乙方違約,已交定金不退還；違約方承擔該業務的全部代辦費、評估費等實際已發生費用。2）乙方支付首付款后：如甲方違約，雙倍返還已交房款。如乙方違約，已交房款不予退還，違約方承擔該業務的.全部代辦費、評估費等實際已發生費用。

　　九、甲方認可乙方以貸款方式付款：

　　（1）甲、乙雙方需在 天內將貸款所需材料提供完備，并到指定銀行辦理貸款手續。如其中任何一方在規定的時間內不能將貸款所需材料提供完備并履行相應的義務，守約方有權解除合同，并追究違約方違約責任。甲乙雙方應按銀行有關要求提供所需材料辦理。此房屋貸款金額及貸款年限、利率以銀行放貸為準，如貸款金額低于應付的第二筆房款，不足部分乙方應于銀行放款壹周內以現金形式補齊。

　　（2）房地產證辦理到乙方名下后，乙方須在房地產證領出后在 個工作日之內辦理抵押手續，否則視為乙方違約；如乙方因此違約，甲方已收的房款概不退還乙方，并且乙方須在十個工作日之內將產權證全部過戶到甲方名下，如乙方不協助辦理，甲方有權通過法院強行判回產權，產生的所有費用由乙方承擔。甲方有權另外出售。

　　（3）貸款過程中乙方提出終止貸款行為，則乙方須在提出終止貸款后一個月內補齊所差房款，繼續履行該合同，并承擔由此引起的經濟損失，已繳納的服務費不予退還，否則為違約，甲方可將該房產另行出售。

　　（4） 乙方須保證所提供的各種材料和證明的真實、可靠，否則承擔相應責任及經濟損失。如因證明不屬實或其資信度不夠等乙方原因造成的貸款未果，乙方應在銀行通知貸款未獲批準一個月內向甲方支付剩余房款，否則為違約，甲方可將該房產另行出售。

　　十、本合同簽訂后如果由于各種不可抗力原因及房產、土地部門政策變化導致雙方不能按約定交易時，甲方退還購房定金給乙方，-本合同終止，甲乙雙方均不屬于違約。

　　十一、此房產權轉移后不得拆除(或附帶)的設備有:甲方保證下屬設備的交房時與看房時保持一致， 固定裝修，固定設備不動，其余見甲方清單。

　　十二、從簽訂本合同之日起，如交易雙方或其中一方 在乙方貸款批復后且甲方接到通知后十五天 內不來辦理產權變更手續時，視為違約，并追究違約方違約責任。

　　十三、未盡事宜由各方協議解決，相關補充協議與本合同同具有同等法律效力，如不能解決，則提請丙方或地方法院訴訟解決。

　　十四、本合同一式 份，甲、乙、雙方各執一份，甲乙雙方簽章生效。

　　甲方： 乙方:

　　受托人： 受托人：

　　年 月 日

通用買賣合同模板 篇7

　　合伙人甲方：______________身份證號：______________

　　合伙人乙方：______________身份證號：______________

　　合伙人本著公平、平等、互利的原則訂立合伙協議如下：

　　一、合伙購買機械設備的概況

　　1、甲乙雙方于_____年______月______日共同出資購買____________(以下簡稱機械設備)，型號規格________________，機械設備總價款為___________萬元。

　　2、甲乙雙方以聯營方式合伙經營機械設備。

　　3、本協議在機械設備存在期間且雙方未解除本協議時始終有效。

　　二、雙方總付款共出資_____________萬元。

　　1、甲方出資_______________萬元，占購買機械設備總金額二分之一的產權份額，乙方出資__________________萬元，占購買機械設備總金額二分之一的產權份額雙方按上述產權分割比例在日后經營中獲得收益即各二分之一。

　　2、甲乙雙方依照各自的產權份額分配機械設備的經營收益，承擔經營期間的各種費用、經營風險、事故風險以及其他應由產權人承擔的義務和責任。

　　三、機械設備的業務管理、財務管理及利潤分成

　　1、機械設備由合伙雙方共同經營、共同勞動，共擔風險，共負盈虧。

　　2、機械設備正式開始運營時，由雙方各自記錄經營收入和費用支出的詳細賬目，并于每月30日前雙方核對賬目，共同認定并簽字。

　　3、每月機械設備實際收到勞務收入，扣掉機械設備產生的開支后，是每月經營利潤。盈余按照各自的投資比例分配。

　　四、以下事項必須由雙方協商決定：

　　1、機械設備的轉讓

　　2、機械設備的經營事項

　　3、機械設備的抵壓事項

　　4、機械設備的交通事故處理事宜

　　5、其他有關機械設備的占有、使用、收益、處分的重大事項。

　　任何一方對機械設備做出的上述事項均屬無效，因一方違反本協議而給另一方造成經濟損失時，應全額賠償另一方的損失。

　　五、一方違約時，另一方有權按以下約定行使權利：

　　守約方有權單方面解除本協議，解除協議后挖掘機的產權歸屬問題守約方決定，無論產權歸何方所有，應付清另一方所享有產權份額的應付價款后散伙。

　　六、本協議生效期間，一方轉讓其所享有的產權份額時，另一方在同等價格的條件下有優先受讓權利。

　　七、本協議未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

　　八、雙方協商本合同不用公證，自雙方簽字之日起具備法律效力。合同爭議，雙方應本著友好公平的原則，積極協商解決。協商不成，雙方都可向戶口所在地人民法院提起訴訟。

　　九、本協議一式兩份，合伙人各一份。本協議自合伙人簽字(或蓋章)之日起生效。

　　合伙人甲方：______________(簽章)

　　合伙人乙方：______________(簽章)

　　日期：____________

通用買賣合同模板 篇8

　　供方： 需方：

　　根據xx縣種草方案，供方積極組織需方草種貨源，雙方本著誠實守信、認真實施好項目為基礎，服務地方畜牧業發展為目的簽定本合同，共同遵守：

　　一、種子質量標準：

　　以國外供貨商提供的種子質量檢驗報告或國內官方檢驗報告為準。

　　二、付款方式：

　　需方于貨到后三十日內付清全部貨款。

　　三、運輸方式及運費負擔：

　　合同簽訂后，供方按照需方要求的供貨時間，將貨物運至xx縣生態畜牧業發展中心，運輸費用由供方負責。

　　四、需方收到貨物后應驗收

　　如因運輸造成的損失，需方應及時向供方提供詳實的證據，由供方追索承運單位并進行賠償或經濟補償;如因貨物質量明顯與合同指標不符，需方須在收貨后45日內持xx省牧草種子質量監督檢驗中心出據的檢驗證明和真實樣品，可以向供方提出賠償要求;如因需方儲運、種植管理技術等原因造成的質量問題，不屬于供方責任。

　　五、免責條款

　　供需雙方任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　六、如發生合同爭議，供需雙方應本著實事求是和互諒互讓的友好態度協商解決。如協商不成，任何一方可向供方所在地法院提出訴訟。

　　七、本合同未盡事宜，經雙方協商可另訂補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力。

　　八、本合同一式四份，原件或傳真件簽訂后具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　供方代表： 需方代表：

　　供方單位： 需方單位：

　　年 月 日 年 月 日

　　開戶單位：

　　開戶行：

通用買賣合同模板 篇9

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲方和乙方之間就房屋買賣、兩委托人與居間人丙方之間就居間報酬等事項，在平等、自愿、協商一致的基礎上達成如下協議：

　　第一條 合同標的

　　房地產基本情況如下：

　　所有權人_________;共有人_________;座落(_________區_________位);項目名稱_________， _________樓層_________戶型_________室_________廳_________衛_________陽臺;建筑面積(_________m2);套內面積(_________m2);房地產權證號_________;土地性質_________;房屋所有權證號 _________;土地使用權證號_________;房屋使用權租約號_________;合同登記號_________。

　　第二條 委托事項

　　1、甲方對丙方的委托事項：

　　甲方欲賣出上述房屋尋找買受人，并將該房屋以及要求等報告給買受人。同時，將買受人的情況報告給甲方。丙方促成買賣雙方達成房屋買賣意向后，組織雙方簽訂本合同，并負責協助辦理該房屋的產權變更等事宜。

　　2、乙方對丙方的委托事項：

　　乙方欲在_________市_________區_________地段購買_________房屋________套，面積為 _________平方米。委托丙方搜尋信息，并及時報告乙方，以便促成乙方購買房屋的目的。丙方促成買賣雙方達成房屋買賣意向后，組織雙方簽訂本合同，并負責協助辦理該房屋的產權變更等事宜。

　　3、為保障甲乙雙方已達成的轉讓協議正常履行，委托人共同委托丙方提供以下_________居間服務：

　　(1)協助甲乙雙方與銀行簽訂履約保證合同(資金托管協議);

　　(2)代收、代轉房款及定金(預付款)等;

　　(3)代辦房屋_________權過戶手續;

　　(4)代辦房屋貸款手續;

　　(5)代收、代繳過戶稅費及貸款費用;

　　(6)代取產權證;

　　(7)代辦贖產權證、注銷抵押;

　　(8)_________。

　　第三條 成交價格

　　甲、乙雙方議定該房產(含裝修及附屬配套設施)的買賣價格為_________(幣種)(大寫)：_________元整(￥_________)。 [其中：房產買賣價為_________(幣種)(大寫)：_________元整(￥_________);裝修及附屬配套設施轉讓價為 _________(幣種)(大寫)：_________元整(￥_________)]。

　　第四條 成交細目

　　1、配套：_________

　　2、家電：_________

　　3、家具： _________

　　4、其他：_________

　　5、固定裝修：甲方明確固定裝修指構成該房屋裝修之固定部分包括但不限于地板面、墻體、壁櫥、鐵門、門、門把、門窗、防盜網、水龍頭、嵌入式排氣扇、燈具、發光體、廚衛設施等，此等固定裝修經拆除將破壞設施的完整性，所以，甲方應保持其完整交付。

　　第五條 丙方完成委托任務的報酬

　　丙方業已完成本合同項下委托人雙方委托之事項，雙方自愿選擇下列第_________種方式向丙方支付報酬：

　　(1)按合同標的_________%的比例支付(具體數額為小寫_________、大寫_________)，其中甲方_________%(具體數額為小寫_________，大寫_________)，乙方_________%，(具體數額為小寫_________、大寫 _________)。

　　(2)委托人雙方支付丙方人民幣小寫_________元，大寫_________。其中，甲方_________元，大寫_________。乙方_________元，大寫_________。

　　第六條 丙方沒有完成委托任務的'費用收取

　　丙方沒有完成委托人指示的委托任務的，不得收取報酬，但可以按實際支出收取一定的費用，委托人雙方自愿選擇下列第_________種方式向丙方支付費用。

　　(1)一次性向丙方支付人民幣_________元，由委托人雙方各自分別承擔50%。

　　(2)根據丙方的實際發生費用(以發票、車票等為證據)，由委托人雙方各自承擔50%。

　　第七條 結算方式

　　1、甲乙雙方協商同意，房屋售價為人民幣(大寫)_________元(￥_________)。

　　2、甲乙雙方協商同意，房屋產權過戶所需的稅、費承擔，選擇下列第_________項：

　　(1)甲、乙雙方各自承擔;

　　(2)全部稅、費由_________方承擔。

　　3、甲乙雙方簽訂的《房地產買賣契約》，如需要公證，費用由_________方承擔。

　　4、甲乙雙方協商同意，在本合同簽訂之日起，乙方將購房定金人民幣(大寫)_________(￥_________)口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。

　　5、甲乙雙方協商同意，在本合同簽訂之日起_________日內，_________方將房屋過戶費用約人民幣(大寫)_________元(￥ _________)，_________方將貸款所需費用約人民幣(大寫)_________元(￥_________)交由丙方代為保管(具體金額以有關部門開據的票據為準，(多退少補)。

　　6、甲乙雙方協商同意乙方采取以下第_________項付款方式

　　(1)現金一次性付款，在本合同簽訂之日起_________日內，乙方須將購房款扣除已交定金后的購房余款人民幣(大寫)_________元(￥_________)，口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。

　　(2)現金分期付款，在本合同簽訂之日起_________日內，乙方將首付購房款人民幣(大寫)_________元(￥_________)支付給甲方。在本合同簽訂之日起_________日內，乙方將扣除已交定金及首付款以外的購房余款人民幣(大寫)_________元(￥ _________)，口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。

　　(3)商業貸款乙方申請商業貸款，擬貸款金額為人民幣(大寫)_________元(￥_________)，貸款年限為_________年。在本合同簽訂之日起_________日內，乙方須將購房總款扣除已交定金及擬貸款金額以外的購房余款人民幣(大寫)_________(￥ _________)口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行(具體的貸款額度、貸款年限，按有關規定最終審核為準，首付房款多退少補)。

　　(4)公積金貸款乙方申請公積金貸款，擬貸款金額為人民幣(大寫)_________元(￥_________)，貸款年限為_________年。在本合同簽訂之日起_________日內，乙方需將購房總款扣除已交定金及擬貸款金額以外的購房余款人民幣(大寫)_________元(￥ _________)口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行(具體的貸款額度、貸款年限，按有關規定最終審核為準，首付房款多退少補)。

　　(5)組合貸款乙方申請組合貸款，其中商業擬貸款金額為人民幣(大寫)_________元(￥_________)，貸款年限為_________ 年;公積金擬貸款金額為人民幣(大寫)_________元(￥_________)，貸款年限為_________年。在本合同簽定之日起 _________日內，乙方須將購房總款扣除已交定金及擬貸款金額以外的購房余款人民幣(大寫)_________元(￥_________)口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行(具體貸款額度、貸款年限，按有關規定最終審核為準，首付房款多退少補)。

　　7、如乙方擬定上述某項貸款遇到困難，甲乙雙方協商同意乙方變更以下第_________項付款方式：(1)現金一次性付款

　　(2)現金分期付款

　　(3)公積金貸款

　　(4)組合貸款

　　第八條 甲方權利和義務

　　1、甲方承諾：

　　(1)該房屋權屬清楚，不存在查封、抵押、出租、債權債務糾紛等影響轉讓的因素;

　　(2)向丙方出具的個人身份證明、營業執照、房屋權屬證明及辦理過戶及貸款所需的相關文件資料真實、合法、有效;

　　(3)配偶、家庭成員和共居人同意出售該房屋，且不得隱瞞婚姻狀況;

　　(4)如該房屋正在出租，甲方必須出具承租人放棄購買該房屋的聲明書和同意搬遷保證書;

　　(5)甲方于房屋交付之前將房屋的水、電、煤氣、采暖費、物業費、電話費、有線電視收視費等有關費用全部結清(不包括安裝費，僅指使用費)。如果不能及時繳清有關欠費，甲方愿意在取得全額房款時，將與欠費相等的保證金存放于丙方處，待甲方將欠費繳清后憑繳費發票取回保證金，若無法繳清欠費，甲方將以保證金沖抵欠費并授權丙方將保證金轉付乙方(保證金不足沖抵欠費的，由甲方按實補足金額)。

　　(6)甲方應于房屋交付乙方前將戶口遷出。若有困難，乙方同意甲方自即日起_________日內將戶口遷出，并且在甲方領取房款時，將戶口押金人民幣(大寫)_________元(￥_________)元，交由丙方代為保管，待戶口遷出后，由甲方到丙方處領取押金，若甲乙雙方另有約定除外。

　　2、甲方已繳納的煤氣氣源費、維修基金在該房屋出售后不再退給甲方，并將票據交付乙方，若甲方票據丟失需調檔提供相關證明，因調檔產生的費用由 _________方承擔。經甲乙雙方協商，未曾繳納的煤氣氣源費由_________方承擔，未曾繳納的維修基金由_________方承擔。

　　3、在簽訂本合同_________日內將辦理該房屋過戶及貸款所需的相關文件資料準備齊全。

　　第九條 本合同在履行中若發生爭議，協商解決不成時，雙方均可向①縣人民法院起訴。②市(縣)經濟合同仲裁機關申請仲裁(只選其一)

　　第十條 經居間方提供信息，并實際已了解的房地產：

　　第十一條 咨詢登記費______元，本合同有效期限________________。

　　第十二條 本合同一式貳份，雙方各執一份，在雙方簽字后當即生效，在完成委托各自履行后，本合同自行失效。

　　委托方：________________

　　聯系電話：______________

　　聯系地址：______________

　　居間方：________________

　　聯系電話：______________

　　聯系地址：______________

　　簽約地方：_____________

通用買賣合同模板 篇10

　　買方：

　　住所地：

　　法定代表人： 職務：

　　賣方：

　　住所地：

　　法定代表人： 職務：

　　本買賣合同由買方和賣方共同簽訂，買方同意買入和賣方同意售出以下商品，并遵照以下條款和條件執行，電梯設備買賣合同。

　　1、商品名稱、數量、型號和價格：

　　1.1 商品名稱： 電梯；

　　1.2 商品數量、型號和單價：共 部電梯，具體型號與單價見附件一《 居住小區電梯統計表》；

　　1.3 合同總價：共 部電梯，總價為RMB￥ （大寫：人民幣 元整）（含進口關稅和中國國內增值稅）。此價格不含安裝、維修費。

　　2、商品規格：

　　2.1 詳細規格見附件二《電梯參考規格表》，如《電梯參考規格表》與買方認定的電梯施工圖不一致時，以買方認定的施工圖為準；

　　2.2 如經買方同意電梯規格變更，費用和交貨期另議。

　　3、制造者和部件原產國家：

　　3.1 本合同所指的全部電梯的制造商為 。

　　3.2電梯主要進口部件產地見附件三《電梯進口部件清單》。

　　4、包裝：

　　4.1賣方提供的全部貨物，均應采用國家或專業標準保護措施進行包裝。電梯設備均由木箱包裝，使用長途公路或鐵路運輸，并有良好的防濕、防潮、防震、防腐蝕的能力，電梯設備的導軌為可以妥善保護的軟包裝，若由于包裝不妥引起的貨物銹蝕、損壞和損失均由賣方承擔。

　　4.2在每個包裝箱表面，應印明有關訂貨合同號、裝箱號、商品名稱、體積、毛重、凈重和“勿倒放”、“小心輕放”、“避免潮濕”的字樣。若單個的木箱重量為2噸或2噸以上，在箱面上須標明重心和起重點，以便裝卸和搬運。

　　5、電梯設備的交貨、貨物保管：

　　5.1 交貨方式以及地點：賣方將本合同項下設備運到買方指定地點交貨，交貨地點： 。電梯設備的運輸、裝卸等費用，均由賣方負責。

　　5.2 交貨期限：

　　5.2.1 本合同項下 部電梯的交貨，為分期交貨。

　　5.2.2本合同簽訂之后，賣方根據買方建筑圖制作電梯施工圖、裝潢式樣圖于

　　年 月 日之前交付買方，買方應在收到該電梯施工圖、裝潢式樣圖后 日內予以書面確認或提出書面異議；賣方在收到買方書面確認通知后 最遲在 個月內將全部運到買方指定地點交貨（ 部電梯因屬分期交貨，具體交貨、安裝期限與數量待買方、賣方在賣方提交電梯施工圖、裝潢式樣圖之日起 個工作日內予以書面確認，形成《 住宅小區電梯分期交付進度表》以便執行）。

　　5.2.3 若買方需要延遲收貨，應提前 天通知賣方，但延期不得超過 天。

　　5.3貨物保管：買方和賣方共同對運抵的所有貨物進行拆箱驗收后，由賣方自行負責保管直至貨物安裝驗收完畢。貨物保管期間，貨物的滅失、受損等后果均由賣方負擔。買方在賣方通知交付前，將協助賣方尋求合適的貨物堆放場地。

　　5.4本合同項下所有設備運輸途中、保管期間、安裝階段的保險事宜由賣方負責。

　　6、電梯設備的貨到驗收、安裝、安裝驗收：

　　6.1 貨到驗收：在本合同第5.2.2款規定的交貨時間內，在每一期設備到達交付地點后 個工作日內，買方和賣方共同對運抵的所有貨物進行拆箱驗收（數量、規格）。賣方必須保證貨物與裝箱清單數目、規格一致，若發現貨物與裝箱清單數目、規格不符合時，應由賣方無條件補齊或調換；在交貨日期以后發現貨物與裝箱清單數目、規格不一致的，也不能排除賣方對此的保證責任。

　　6.2 賣方應提供進口部件的相關海關證明文件。

　　6.3安裝：貨物經開箱驗收合格后，由賣方指定的有資質的、合格安裝人員依據本合同附件五《電梯設備安裝合同書》進行安裝。賣方應派出技術人員負責監督安裝、調試。

　　6.4安裝驗收：在電梯安裝完畢后 日內必須報請官方驗收。賣方應按照設備安裝地電梯質檢部門的有關規定，對安裝調試完畢的電梯設備進行報檢，買方應積極配合賣方。若安裝驗收沒有通過的，賣方有義務在該結論被出具之日起十五日內完成整改并報請第二次官方驗收。若因賣方原因導致安裝驗收沒有通過而給買方造成交房延誤等責任的，由此產生的買方損失由賣方承擔，合同范本《電梯設備買賣合同》。

　　6.5有關開工申報，電梯質檢主管部門及其他有關部門所進行的與電梯有關的檢驗、驗收手續及費用均由賣方承擔。

　　6.6電梯產品未經驗收合格并發放準運證之前，買方不可擅自使用，否則由此產生的一切后果由買方負責。同時，電梯安裝驗收通過、交付買方并不排除賣方對電梯及其部件的質量、規格等潛在缺陷的全面保證責任。

　　6.7電梯經驗收合格并發放準運證后，買賣雙方辦理電梯移交手續。電梯保修期從電梯移交給買方之日起算。

　　7、本合同總價款的支付方式：

　　7.1 本合同簽訂后 日內買方向賣方支付合同價款總額的 ％作為定金，即RMB￥ （大寫：人民幣 元整）。

　　7.2 在本合同第5.2.2款規定的《 住宅小區電梯分期交付進度表》中約定的各批次電梯交貨時間之前 個月內，買方向賣方支付應當交付的最近一個批次電梯價款總額的 ％（各批次均支付完本期價款后，其總額為RMB￥ ，大寫：人民幣 元整）。

　　7.3 在本合同第5.2.2款規定的《 住宅小區電梯分期交付進度表》中約定的各批次電梯交貨時間之前 個月內，買方向賣方支付應當交付的最近一個批次電梯價款總額的 ％（各批次均支付完本期價款后，其總額為RMB￥ ，大寫：人民幣 元整）。

　　7.4在本合同第5.2.2款規定的《 住宅小區電梯分期交付進度表》中約定的各批次電梯貨到合同指定工地、并經雙方拆箱清點確認無誤后 天內，買方向賣方支付該批次已經到貨的電梯價款總額的 ％（各批次均支付完本期價款后，其總額為RMB￥ ，大寫：人民幣 元整）。

　　7.5 在各批次電梯經當地電梯質量檢查部門驗收合格、頒發準運證后 天內，買方向賣方支付已經領取準運證的該批次電梯價款總額的 ％（全部批次電梯均支付完本期價款后，其總額為RMB￥ ，大寫：人民幣 元整）。

　　7.6 本合同價款總額的 ％留作質量保證金（RMB￥ ，大寫：人民幣 元整），有效期至電梯保修期結束。

　　7.7 本條規定各筆款項的支付方式可通過銀行承兌匯票或銀行轉帳。

　　7.8 賣方在每次收款同時應向買方開具等額的正式發票。

　　8、技術文件：

　　每臺電梯應具備以下整套技術文件并經妥善包裝隨貨物一同發運，若有任何文件遺失，賣方須在15天內將這些資料免費郵寄給買方：

　　8.1裝箱清單；

　　8.2一整套操作和維修手冊（包括電路圖）；

　　8.3品質證書。

　　9、質量保證：

　　9.1 賣方保證其提供的貨物是在本合同簽署以后開始專門制造的、全新的、未使用過的，是用一流工藝和最佳材料制成的。賣方保證所出售的商品在賣方安裝、用戶正常使用和賣方的維護下，有令人滿意的性能和使用效果，且符合本合同規定的質量標準。

　　9.2 賣方保證賣方提供的電梯均按 電梯技術規范（見附件四）、中國的電梯制造及安裝安全規范的國家標準、以及雙方約定的.其他標準（包括賣方的單方承諾）設計制造。設計壽命為 年。

　　9.3電梯保修期自電梯經驗收合格、移交給買方之日起 個月（起始日按照電梯移交批次計算）。在電梯保修期內，賣方將對除由于買方使用不當或人為損壞之外的原因引起的任何損壞部件負責免費維修、更換。經賣方免費維修、更換以后還是不能符合質量標準以及安全運行需要的，賣方還應當作出賠償。

　　9.4 如雙方對質量問題的認定有爭議，由設備安裝地技術監督局或質量監督站等電梯質檢權威機構檢驗并裁定。

　　9.5電梯保修期滿后，賣方仍對所供電梯具有永久維修服務的責任，具體約定見本合同附件六《永久維修服務承諾書》。

　　9.6電梯保修期滿后，賣方保證仍對所供電梯持續提供維修必需的備品、備件。

　　本合同附件七《備品、備件清單及費用》中的報價在電梯保修期結束后五年內有效。

　　10、違約責任：

　　10.1 買方因其過錯若沒有按照本合同第7.1款——第7.5款之規定支付合同價款，則交貨期限相應推遲。同時，買方因其過錯若沒有按照本合同的規定延期支付任何一筆合同價款，均應每延期一日按應付而未付的款項金額的千分之五向賣方支付違約金。

　　10.2 賣方因其過錯若未能在本合同以及其附件約定的期限內交付貨物或交付的貨物經拆箱驗收后發現不符合本合同約定的，則應每延期一日按延期交貨貨物價款總額的千分之五向買方支付違約金。同時，買方對下一期的付款期限可以相應推遲。

　　10.3 若因賣方（包括賣方指定的安裝方）原因導致貨物無法通過安裝驗收或者安裝驗收拖延的，則應每延期一日按延期通過驗收貨物價款總額的千分之五向買方支付違約金。

　　10.4若因賣方未能及時安裝、調試、維修、調換而造成買方工期延誤或對買方造成其它損失的，則賣方應承擔由此產生的全部責任。

　　10.5在保修期內，賣方在收到買方通知的合理期限內未能提供維修、調換服務的，買方有權委托第三方進行維修，維修費用由賣方承擔，直接從賣方的質量保證金中扣除。

　　10.6本合同生效后，任何一方若不符合本合同約定或者合同法律的約定單方面解除合同，均應按照本合同價款總額的百分之五向另一方支付違約金，并賠償給另一方造成的實際損失。

　　10.7不可抗力：凡因發生地震、臺風、暴雨、火災等其它不能預見、不能避免也不能克服的原因導致合同不能按照約定履行時，則遭遇不可抗力的一方，應在該不可抗力事件發生后15天內以書面形式通知另一方，并提供不可抗力的證明事件的證明。因遭遇不可抗力而不能按照合同約定履行的一方，可免除違約責任，但該方仍有責任采取必要措施以盡可能履行自己的義務。

　　11、附加條款：

　　11.1本合同自甲方、乙方簽章之日起生效。

　　11.2賣方負責良好的安裝、售后服務。

　　11.3本合同附件是本合同的有效組成部分，對于雙方具備同等的效力。賣方、買方的任何書面單方義務承諾，一經對方接受，也構成合同的有效部分。

　　11.4本合同及附件生效后，合同的任何修改均必須得到雙方的確認。

通用買賣合同模板 篇11

　　原告：姓名，性別，出生年月日，民族，文化程度，籍貫，工作單位，住址，身份證號碼，聯系電話;

　　被告：姓名，性別，出生年月日，民族，文化程度，籍貫，工作單位，住址，身份證號碼，聯系電話;

　　訴訟請求：

　　一、請求貴院判令被告繼續履行合同，并限期被告無條件交付原告之房屋合法手續。

　　二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產生的銀行同期貸款利息人民幣×元，違約金×元/天，(由20xx年10月31日至20xx年6月10日)逾期7個月，(按銀行同期貸款利率計算)。

　　三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加違約金數額。要求按照22元/月/建筑平方米向原告支付補償金，共計人民幣×元(大寫： )。

　　四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產權延期帶來的損失×元。(按銀行現利率執行)。

　　五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內的一切相關費用由被告承擔。

　　事實與理由

　　原告與被告系商品房買賣合同關系。原告于200×年×月×日與被告簽署了《商品房的買賣合同》，原告購買被告開發的紅橋區咸陽路南端東側龍悅花園×樓×門號商品房一套。合同中對原、被告之間的'權利義務進行了詳細約定。原告于200×年×月×日將首付款人民幣×元，于200 ×年×月×日將貸款人民幣×元付于被告帳戶，合計總房款×元全部支付到被告指定帳戶。原告依據合同中的約定履行了自己作為一個買受人應盡的付款義務。根據合同第三條約定，該商品房應于20xx年10月31日前驗收合格并交付使用，但由于被告沒有依照《天津市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房準許交付使用證》，導致至今20xx年×月×日，原告不能合法入住。被告的行為構成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定，“甲方應支付乙方已付款利息，利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。

　　依照《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的，應當以違約造成的損失確定違約金數額;第十七條損失賠償額標準：逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期間有關主管部門公布的或者有資格的房地產評估機構評定的同地段同類房屋租金標準確定。參照“天津市國土資源和房屋管理局”《關于發布20xx年房屋租賃市場指導租金的通知》中《紅橋區20xx年住宅房屋指導租金》06-05邵公莊新區22元/月/建筑平方米，以此為依據要求增加違約金數額。自20xx年10月31日至20xx年6月10日的違約金為人民幣×元。

　　原告多次向被告提出按照合同約定支付利息及違約金的合理請求都遭到拒絕，被告故意躲避原告之詢問，無奈之下，原告只得拿起法律武器來維護自己的合法權益。現根據《中華人民共和國合同法》、《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》20xx年6月1日執行版的相關規定，向貴院提起訴訟，請求人民法院依法予以支持。

　　證據和證據來源，證人姓名和住址

　　此致

　　×人民法院

　　附：一、本訴狀副本×份(按被告人人數提交);

　　二、證據×份。

　　具狀人：

　　×年×月×日

通用買賣合同模板 篇12

　　甲方： 合同編號：

　　乙方： 簽約地點：

　　第一條：產品、含量、數量、 價格、金額。

　　第二條：產品質量按化工行業國家標準執行。

　　第三條：合理損耗標準及計算方法：產品重量和含量損耗計算均按國家標準統一執行。

　　第四條：包裝標準、包裝物的供應和回收： 包裝，包裝物不回收。

　　第五條：質量檢驗及提出異議期限：按國家標準檢驗，如客戶發現質量問題，在到貨一周內提出異議，并傳真通知甲方。甲方及時與乙方商定異議處理辦法。超出異議期限的產品質量問題由乙方負責。

　　第六條：結算方式：簽訂合同后乙方付合同總款額30%作為預付款到甲方指定銀行賬戶后合同生效，發貨前付清余款。甲方提供增值稅發票。

　　第七條：違約責任：如乙方不按約定的時間付款或提貨，甲方有權將30%預付款作違約金扣留。

　　第八條：甲、乙任何一方如遇不可抗拒的原因不能履行本合

　　同時，應及時向對方通知不能履行或需延期履行、部分履行合同的理由。在取得有關機構證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承擔違約責任。

　　第九條：合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生爭議時，由雙方當事人協商解決；協商不成，依法向簽約地人民法院起訴。

　　第十條：其他事項： 第十一條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章合同生效。

通用買賣合同模板 篇13

　　需方單位：（簡稱甲方）

　　供應單位：（簡稱乙方）

　　為了規范產品，保護供需雙方合法利益，根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規、明確雙方權利義務關系，保證正常交易程序，經甲、乙雙方協商，一致同意簽訂本合同，以資共同遵守。

　　一、產品供應：

　　甲方收購乙方土方，乙方保證向甲方供應土方。

　　二、交貨時間、地點及方式：

　　1、交貨地點：

　　2、交貨方式：

　　3、交貨時間、數量

　　三、結算和付款方式：

　　乙方給甲方供土方共計1225方，合計17150元，工程結束后付款。

　　在甲方資金周轉困難時，可以延期支付貨款，但最長不超過7天。

　　四、技術要求：

　　乙方應嚴格按照甲方、監理及業主要求產品標準供應，不符合甲方、監理及業主要求的，甲方有權拒收。

　　五、驗收標準：

　　以乙方提供的合格的土方樣品為標準，甲方現場驗收，甲方以驗收結果確定乙方材料等級及價格。不符合甲方要求的，甲方拒收，乙方運走。

　　六、有下列情形之一，可以解除合同：

　　1、甲乙雙方協商一致；

　　2、因不可抗力指使不能實現合同目的；

　　3、在履行期限屆滿之前，以防明確表示或者以自己行為表明不履行主要義務；

　　4、一方延遲履行主要任務，經催告后

　　5、一方延遲履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。

　　以上3、4、5項權利由守約方行使。

　　七、違約責任：

　　甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款，如一方違約，由違約方承擔責任，并參照合同法及雙方商定的有關條款賠償經濟損失。

　　八、解決合同爭議的方式：

　　本合同產生爭議，甲、乙雙方應本著友好協商的.積極態度進行協商解決；協商不成的，可提請調解，如調解不成的向簽約地人民法院提起訴訟。

　　九、不可抗力：因不可抗力，致使合同不能履行，免除承擔違約責任，但必須及時通知對方，并在合同期限內提供證明。

　　十、合同期限：從20xx年5月8日起至本工程結束為止。

　　十一、本合同未盡事宜甲、乙雙方協商解決。

　　十二、合同簽訂：本合同簽字、加蓋雙方印章后生效，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　需方：

　　供方：

通用買賣合同模板 篇14

　　購貨單位：__________以下簡稱為甲方;

　　供貨單位：__________以下簡稱為乙方。

　　經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 產品的名稱、品種、規格、數量、價格、質量

　　1.產品名稱：三星i9100(galaxy sii);

　　產品品種：直板手機、3g手機,智能手機,時尚手機;

　　產品規格:手機尺寸：125.3×66.1×8.5mm

　　重量：116.0g

　　顏色：黑色,銀白色,白色,粉色

　　數量：300

　　價格：每部3200元、 總價：960000元

　　2.產品的技術標準(包括質量要求)，按下列第(3 )項執行：

　　(1)按國家標準執行;

　　(2)按部頒標準執行;

　　(3)由甲乙雙方商定技術要求執行。

　　第二條 產品的包裝標準和包裝物的供應與回收

　　產品的包裝，國家或業務主管部門有技術規定的，按技術規定執行;國家與業務主管部門無技術規定的，由甲乙雙方商定。產品的包裝物，除國家規定由甲方供應的以外，應由乙方負責供應。

　　第三條 產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點

　　1.產品的交貨單位：乙方

　　2.交貨方法，按下列第(2 )項執行：

　　(1)乙方送貨;

　　(2)乙方代運(乙方代辦運輸，應充分考慮甲方的要求，商定合理的運輸路線和運輸工具);

　　(3)甲方自提自運。

　　3.運輸方式：由乙方定

　　4.到貨地點和接貨單位(或接貨人)：甲方公司(經理)

　　(甲方如要求變更到貨地點或接貨人，應在合同規定的交貨期限(月份或季度)前40天通知乙方，以便乙方編月度要車(船)計劃;必須由甲方派人押送的，應在合同明確規定;甲乙雙方對產品的運輸和裝卸，應按有關規定與運輸部門辦理交換手續，作出記錄，雙方簽字，明確甲、乙方和運輸部門的責任。)

　　第四條 產品的交(提)貨期限

　　1.交貨時間：xx年5月30日

　　2.如乙方不能及時交貨，需及時與甲方聯系，商量延長交貨期限。

　　第五條 驗收方法

　　1.驗收時間：貨到驗收

　　2.驗收手段：現場驗收

　　3.驗收標準：符合手機規格標準

　　4.負責驗收和試驗：經理驗收，技術人員配合試驗

　　5.在驗收中發生糾紛后，由甲方主管產品質量監督檢查機構執行仲裁

　　第六條 對產品提出異議的時間和辦法

　　1.甲方在驗收中，如果發現產品的品種、型號、規格、花色和質量不合規定，應一面妥為保管，一面在30天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標的物收到之日起過兩年內未通知乙方的'，視為產品合乎規定。

　　2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3.乙方在接到需方書面異議后，應在10天內(另有規定或當事人另行商定期限者除外)負責處理，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第七條 違約責任

　　1.乙方應負的違約責任

　　(1)產品花色、品種、規格、質量不符合本合同規定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之_計算向甲方償付逾期交貨的違約金。

　　(2)乙方未按本合同規定的產品數量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的_%的罰金。

　　(3)產品包裝不符合本合同規定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符合同規定包裝價值35的罰金付給甲方。

　　(4)產品交貨時間不符合同規定時，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之-的罰金。

　　(5)乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關單證和資料，應當承擔相關的賠償責任。

　　2. 甲方應負的違約責任

　　(1)甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格，應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值x%的罰金。

　　(2)甲方如中途退貨，應事先與乙方協商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值35%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規定收貨。

　　(3)甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之三的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視中途退貨處理。

　　(4)屬甲方自提的材料，如甲方未按規定日期提貨，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之三的罰金。(5)甲方如未按規定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額萬分之三計算付給乙方，作為延期罰金。

　　(6)乙方送貨或代運的產品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。

　　第八條 不可抗力

　　甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任

　　第九條 其他

　　1. 按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失的，應當在明確責任后10天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發貨物或扣付貨款來充抵。

　　2.本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，解決不了時，雙方可按下列第 種方式處理(未作選擇的，視為選擇1)：

　　(1)、提交清遠仲裁委員會〔 仲裁委員會〕仲裁;

　　(2)、依法向人民法院起訴。

　　第十條 本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，并按本合同規定將貨款結算以后作廢。

　　第十一條 本合同在執行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協商，另訂附則附于本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。

　　第十二條 本合同一式2份，由甲、乙雙方各執正本一份、副本1份。

　　購貨單位(甲方)：廣州藍鯊公司(公章)

　　供貨單位(乙方)： 河源星蜂公司(公章)

　　法定代表人： (公章)

　　法定代表人： (蓋章)

　　地址：

　　地址：

　　開戶銀行：廣東工商銀行

　　開戶銀行： 廣東工商銀行

　　帳號：...............

　　帳號： ...............

　　電話： __________

　　電話： __________

　　____年__月__日訂

　　起草理由：根據《合同法》第十二條的規定，合同的內容由當事人約定。同時，合同的訂立， 要保護雙方的利益，體現了公平的原則、自由原則。

通用買賣合同模板 篇15

　　供方： 徐州大華新型墻體材料有限公司

　　需方： 通州建總集團有限公司

　　為完成徐州歐蓓莎國際商城（二期）C區 工程施工，經雙方協商一致，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，簽署本合同，以備雙方共同遵守。

　　無論市場價格如何變化，國家政策如何調整，本單價均不做調整。

　　二、質量要求、技術標準： 供方所提供的產品必須滿足施工圖紙要求，且經政府相關檢測部門檢測合格

　　三、供方對質量負責的條件和期限：供方必須滿足需方對產品質量的要求。材料質量保證期為： 按各種產品質量保證期執行 （自材料最終驗收之日起計算）。

　　四、交（提）貨地點、方式： 供方負責運至需方工地所指定地點（徐州歐蓓莎國際商城二

　　期工地）、供方負責及時卸貨。

　　五、運輸方式和費用負擔：費用由供方承擔。運輸過程中要按國家標準包裝、覆蓋，做到無拋灑、無遺漏，不污染環境。

　　六、合理損耗及計算方法： 無

　　七、計量方式（結算依據）：以運至需方工地，需方實際驗收合格的數量為準。

　　八、包裝標準、包裝物的供應和回收： 供方提供的包裝標準為：包裝標準要符合國家標準。費用由供方承擔。供方對包裝物不進行回收。

　　九、驗收標準、方法及提出異議期限： 貨到需方工地后，需方按國家標準進行驗收，供方須隨貨提供產品出廠材質單等技術資料原件加蓋紅章；需方在貨到工地后 1 日內驗收完畢，如有質量異議須在貨到3日內向供方提出。

　　十、安全防護：供方應對送貨人員配備必要的勞保用品和安全防護用品，產品應是有生產許可證的廠家、并且符合國家安全防護標準要求。需方不對供方在供貨中發生的一切安全事故負責。

　　十一、隨機備品、配件工具數量及供應辦法：無 十二、結算方式及期限：無預付款。貨款到10萬元時開始支付，保留5萬元貨款作為質量保證金，待工程完成無質量問題時，需方無息支付給供方；結算時供方法定代表人或其書面授權委托人到場（委托人身份證復印件留需方財務）。

　　供方貨款賬戶：

　　戶名： 彭亮 開戶行： 徐州彭城農村商業銀行青山泉支行十四、雙方責任：

　　（一）需方責任

　　1、 按需方指定時間交貨的，需方提前 3 天通知供方具體的供貨時間、規格、數量（或施工計劃安排）等信息，以便供方提前作好供貨準備。

　　2、 需方負責提供材料存放場地。供方駕駛員須服從供方收料人員的指揮，把貨物卸到指定地點；

　　3、 如果需要需方可到供方廠內進行實地考查，供方應提供方便條件并給予配合。

　　（二）供方責任

　　1、供方負責供應滿足業主、監理和需方試驗室檢驗合格的材料，需方對材料質量有監督權。

　　2、供方所供應材料如不符合合同約定要求且已經卸料的，供方要及時負責清理出場，所發生的費用由供方自行承擔。

　　3、供方供應量不能滿足需方或材料質量不符合本合同約定的標準時，需方有權終止合同執行并另選合格供貨商。

　　十五、違約責任：

　　1、供方如在規定的時間內不能提供需方所訂購的產品（不可抗力因素除外），根據影響施工的程度，所造成的直接和間接損失全部由供方承擔。

　　2、經證實因供方產品質量原因而造成的工程質量事故，由此產生的一切責任和經濟損失均由供方承擔 。

　　3、因需方計劃不及時而影響供方的供貨，所造成的損失由需方自行承擔。

　　十六、不可抗力：供需雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失。

　　十七、解決合同糾紛的方式：本合同執行過程中，發生本合同未盡事宜，雙方協商解決，如協商不成，雙方可向工程當地仲裁委員會申請仲裁，仲裁結果是最終的，對雙方都有約束力。

　　十八、其他約定事宜：

　　1、 需方若因業主原因發生設計變更，需對本合同內容進行變更時，則供方應無條件服從；雙方因其他原因引起的合同變更或解除，需雙方同意且以書面形式確定，若一方不同意，原合同繼續有效；

　　2、 監理、業主對供方提供材料同樣有權檢驗，提出的合理要求，供方必須無條件接受。

　　3、供需雙方均為獨立核算單位，雙方與第三方的單位、集體、個人發生的任何經濟往來均不牽扯另一方。

　　4、由于供方駕駛員操作不當造成的安全事故，供方負全部責任，需方不承擔任何連帶責任。

　　十九、本合同一式 肆 份，供方執 貳 份，需方執 貳 份，經雙方簽字蓋章后生效，結清帳款后自行終止。

　　供方簽字：

　　單位名稱：（蓋章） 需方簽字：單位名稱：（蓋章）

通用買賣合同模板 篇16

　　原告訴稱：200x年11月23日，原、被告簽訂一份《商品房買賣合同》，由原告向被告購買其開發 “悠雅軒”S11號商鋪一套，約定層高為首層3.6米、二層3米，合同附件一房屋平面圖中僅標注有一條梁柱。房屋建成后，原告發現被告建造的房屋有以下嚴重影響使用的問題：

　　（1）一、二層中央均有一直徑為15厘米的粗大排水污管；

　　（2）一層有兩條柱子長寬分別為38×54厘米、72×13厘米，高

　　2.94米；

　　（3）一層凈高僅為2.94-3.46米；

　　（4）二層有五根橫梁；

　　（5）二層有兩個沉沙井，規格分別為2.6×1.54×2.35米和2.45×1.85×2.32米；

　　（6）二層凈高只有1.93-2.84米。由于原告簽訂商品房買賣合同是希望買到符合合同附件一房屋平面圖及合同第三條約定的商鋪，而被告實際提供的商鋪違背了原告的真實意思表示，原告對此有重大誤解。原告要求退房無果，故訴至法院，請求判決撤銷雙方的《商品房買賣合同》，判令被告返還購房款258503元及利息（從20xx年11月23日起計至返還之日止），本案的訴訟費由被告承擔。

　　被告辯稱：不同意解除合同。《商品房買賣合同》是雙方自愿協商簽訂的，對雙方當事人均具有法律約束力，受法律保護。被告交付的房屋規格均符合合同約定，是按有關部門審查批準的施工圖紙施工建設的，也符合國家相關規范，不存在影響房屋使用的問題。原告要求撤銷合同的理由不能成立，請求駁回原告的訴訟請求。

　　適度把握商品房預售合同糾紛中“重大誤解”的適用范圍

　　商品房預售是平等主體的當事人之間買賣尚未建成的房屋（以下簡稱期房）的交易行為。商品房預售區別于現房銷售的最大特征，是交易發生時作為標的物的商品房尚未建成，買受人只能借助出賣人提供的資料、通過想象來認知所購房屋的情況。因此，房屋建成后的實際狀況與買受人的想象存在差異是難免的。正因為如此，與同等條件下現房銷售相比，預售期房不但價格偏低，而且為了維護交易的穩定性，對買賣雙方的權利義務也有特殊要求：一方面要求出賣人在履行如實告知義務時，應保證買受人的想象與將來房屋的真實狀況之間的差異在合理范圍之內；另一方面也要求買受人對差異風險有合理的預見。所謂“合理”，是以通常情況下常人的理解能力、承受能力為判斷標準的`。是否超過“合理”范圍影響到買賣房屋的真實意思表示，是判斷是否構成“重大誤解”的標準。

　　本案原告作為消費者，在交易中處于弱勢地位，對其所購房屋的具體情況只能通過被告的口頭和書面描述中得到認知。但被告卻未將房屋的詳細結構情況通過實物（如樣板房）或書面及口頭方式告知原告、以便原告能正確認知房屋的基本結構。而從房屋建成后法院現場勘驗的情況看，雖然仍然該商鋪仍然能夠使用，但確實存在空間狹小、結構低矮、有明顯的壓抑感的問題，尤其以第二層的情況更為嚴重。這是通常情況下常人根據被告提供的信息（包括合同中對戶型和層高的文字描述、平面圖的標注等等）所無法想象的，也必將對房屋的使用人造成不便及不適，顯然不符合原告購房時的真實意思表示。因此，原告主張其在購買房屋時對房屋空間結構存在重大誤解，應予支持。

　　在本案判決生效后，同一小區的另外兩戶業主曾經以同樣的理由提起訴訟，但法院經現場勘驗后，發現這兩戶房屋雖然也存在梁柱、排污管占用一定空間的事實，但情況遠不如本案中的嚴重，不會給使用者帶來明顯的不適感。也就是說，常人對房屋的想象與實際情況的差異尚未超過合理范圍，因此，在后兩案中，原告的訴訟請求并未得到支持。三個案件的不同判決，體現了對“重大誤解”的尺度的把握。

通用買賣合同模板 篇17

　　賣方：

　　買方：

　　買賣雙方依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定，本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，經充分友好協商，就有關_海爾電冰箱的買賣事宜，訂立如下合同條款，以資共同恪守履行。

　　第一條 乙方向甲方訂貨總值為10萬元的電冰箱，其配置標準、單價、總價等如下：

　　標的物名稱：對開門649升節能增鮮冰箱

　　型號： BCD-649WABV

　　單價：10000元

　　臺數：10

　　總價：100000元

　　第二條 定貨、交貨及驗收

　　1、定貨日期為本合同簽訂之日。

　　2、交貨日期；20xx.01.01

　　3、交貨地點；

　　4、付款方式；簽訂合同時，乙方向甲方交付：定金 20000.00 元；

　　5、驗收方式：甲、乙雙方合驗。甲方向乙方說明商品的配置，核對商品品牌、型號和編號，開箱檢驗，正確調試，保證商品符合產品使用說明明示的配置和產品的質量狀況，經乙方確認，當面向乙方交驗商品，并介紹產品的使用、維護和保養方法以及三包方式，明示三包有效期，提供三包憑證、有效發貨票、產品（選配件）合格證和使用說明。

　　第三條 質保規定

　　1、冰箱整機三包有效期內出現質量問題，甲方負責在 3 日內免費維護、修理，并保證修理后的`商品能正常使用30天以上，主要部件三包有效期內出現故障，甲方負責在 5 日內免費修理或免費更換新的主要部件（包括工時費和材料費）。

　　2、自售出之日起7天內，主機、外設商品出現性能故障時，乙方可選擇退貨、換貨或修理，乙方要求退貨時，甲方負責免費為乙方退貨，并按發貨票價格一次退清貨款。

　　3、自售出之日起第8日至第15日內，主機、外設商品出現性能故障時，乙方可選擇換貨或修理。乙方要求換貨時，甲方負責 5 日內為乙方調換新的同型號同規格商品 。

　　4、整機三包有效期內，主機、外設商品出現性能故障，經兩次維修，仍不能正常使用的，憑修理記錄，甲方負責在 5 日內免費為乙方調換新的同型號同規格商品；同型號同規格商品停產的，調換新的不低于原產品性能的同品牌商品。若甲方既無同型號同規格商品，又無不低于原產品性能的同品牌商品的，乙方要求退貨時，甲方負責免費為乙方退貨，并按發貨票價格一次退清貨款。

　　5、在三包有效期內，選購件出現性能故障，甲方負責在日內為乙方免費調換新的選購件。選購件更好兩次后仍不能正常使用的，甲方負責免費為乙方退貨，并按發貨票價格一次退清貨款。

　　6、在三包有效期內，乙方憑發貨票和三包憑證辦理修理、換貨、退貨。如乙方丟失發貨票和三包憑證，但能夠證明該產品在三包有效期內，甲方負責修理、更換。

　　第四條 屬下列情況之一的，甲方不實行三包：

　　1、超過三包有效期的；

　　2、未按三包使用說明的要求使用、維護、保管而造成損壞的；

　　3、無有效三包憑證及有效發貨票的（能夠證明該產品在三包有效期內的除外）；

　　4、擅自涂改三包憑證的；

　　5、三包憑證上的產品型號或編號與商品實物不相符合的；

　　6、無廠名、廠址、生產日期、產品合格證的；

　　7、因不抗力造成損壞的。

　　第五條 甲方為乙方提供自電冰箱售出之日起 3 年內城區用戶免費上門硬件維修服務

　　第六條 質保期外，甲方提供有償跟蹤服務，服務費按每臺機 50 元/次收取。

　　第七條 違約責任

　　1、除不可抗力外，甲方未按時交貨，則每日按合同總價款的 1% 向乙方支付違約金。

　　2、除不可抗力外，乙方付款逾期，則每日按合同總價款的 1% 向甲方支付違約金。

　　3、甲方未在約定時間內修理、更換或退貨，應付違約責任。

　　第八條 甲、乙雙方確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時通知對方，并說明相關理由。

　　第九條 本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更、修改或解除，如一方單獨變更、修改或解除，對方有權拒絕，并可要求變更、修改或解除合同的一方承擔由此造成的一切損失。

　　第十條 本合同在執行中如發生爭議，甲、乙雙方應協商解決，協商不成時，按下列第種方式解決；

　　1、提交 仲裁委員會仲裁；

　　2、依法向人民法院起訴。

　　第十一條 本合同自雙方簽字之日起生效，本合同在執行期間如有未盡事宜，由甲、乙雙方協商，另訂附則附于本合同之內，其在法律上與本合同享有同等效力。

　　第十二條、合同的解除

　　本合同在下列任一情形下解除：

　　1.合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同；

　　2.雙方通過書面協議解除本合同；

　　3.因不可抗力致使合同目的不能實現的；

　　4.在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；

　　5.當事人一方遲延履行合同主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行；

　　6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；

　　第十三條 本合同一式份，甲、乙雙方各執正本一份、副本份。

　　甲方：乙方：

　　單位名稱（蓋章）單位名稱（蓋章）

　　地址： 地址：

　　法定代表人（簽字） 法定代表人（簽字）

　　委托代理人（簽字） 委托代理人（簽字）

　　電話： 電話：

　　簽訂地點：

通用買賣合同模板 篇18

　　買賣合同質量糾紛是因買賣合同質量產生爭議而提起的訴訟，即買受人認為出賣人交付的標的物質量不符合合同約定而提起的訴訟，在此種訴訟中，原告一方當事人即為合同的買受人一方;而被告則為合同的出賣人一方。

　　(一)買賣合同標的物質量標準的確定規范

　　質量是指產品的優劣程度。在買賣合同中，出賣人交付標的物的優劣直接影響買受人能否實現其訂立合同的目的。買賣合同質量糾紛是司法實務中出現較多的糾紛類型。根據《合同法》第153條的規定，出賣人應當按照約定的質量要求交付標的物，出賣人提供有關標的物質量說明的，交付標的物應當符合該說明的質量要求，這是出賣人在買賣合同擔負的主要義務之一，在法學理論中表述為出賣人的質量瑕疵擔保義務。

　　在司法實踐中，應當依以下原則確定判斷買賣合同標的物是否合格的標準：

　　1.當事人可以在合同中約定標的物的質量標準，只要該約定不違反法律和行政法規的強行性規定，即可以按當事人約定的標準判斷出賣人交付的標的物是否符合要求。

　　2.當事人對合同標的物的質量標準未作約定或者約定不明確的，依《合同法》第61條的規定，可以協議補充;不能達成補充協議的，可以按照買賣合同的有關條款或者交易習慣確定。

　　3.當事人就有關標的物的質量標準未作約定或者約定不明確，依照《合同法》第61條的規定仍然不能確定的，則依《合同法》第62條第1項的規定，按照國家標準、行業標準履行;沒有國家標準、行業標準的，按照通常標準或者符合合同目的的特定標準履行。這也是與《民法通則》以及以往的合同法律規定相一致的。但是，我國《合同法》對標的物的質量標準的規定與其他國家是不完全相同的，在其他國家法律規定中一般是要求合同標的物應當符合通常使用目的和其他特定目的來確定的。而我國《合同法》則是首先要求質量應符合國家標準、行業標準，如果沒有這些標準時，才按通常標準或者符合合同目的的特定標準履行。這里的“通常標準”應與國際公約以及國外法律作相同的解釋，即符合中等品質的要求。

　　4.出賣人的說明構成對標的物的明示保證。說明是指出賣人向買受人所作的關于標的物的構造、性能、特征、功用和注意事項等方面的陳述。出賣人在出賣標的物時，往往會通過產品介紹、產品說明書等書面形式或者口頭形式對標的物的品質進行說明，如果合同中沒有明確約定，但出賣人提供了有關標的物的質量說明的，該說明即構成出賣人對標的物品質的明示擔保，如果實際交付的標的物與該說明不符，即屬于交付標的物的質量不符合要求。

　　(二)標的物質量瑕疵的表現及認定

　　所謂質量瑕疵，又稱品質瑕疵、物的瑕疵，是指出賣人所交付的標的物存在質量不符合當事人在合同中約定的標準，或者法律規定的國家標準、行業標準、通常標準和符合合同目的的特定標準的情況。質量瑕疵主要包括以下情形：

　　1.標的物的外觀質量不符合合同約定標準或者依法確定的標準，即標的物的表面瑕疵，通常是指標的物的外觀、品種、型號、規格、花色等方面的瑕疵，對于表面瑕疵，買受人一般情況下無須通過特殊的檢驗就可以發現。

　　2.標的物的內在瑕疵，即標的物的內在質量不符合要求。對于標的物的內在瑕疵，則一般情況下需要通過檢驗或者使用才能夠發現。

　　3.標的物的包裝瑕疵，即買賣合同的標的物的包裝不符合約定或者法律規定，《合同法》第156條規定，出賣人應當按照約定的包裝方式交付標的物;對包裝方式沒有約定或者約定不明確，依照《合同法》第61條的規定仍不能確定的，應當按照通用的方式包裝，沒有通用方式的，應當采取足以保護標的物的包裝方式。對于“足以保護標的物”的推定，應當理解為出賣人須以使用標的物損耗最小、安全、實用的方式包裝標的物，具體可以從以下幾個方面進行判斷：首先是包裝是否牢固;其次是包裝是否符合運輸的要求，特別是不同運輸工具的特定要求;再次是包裝標志是否符合通用要求等。

　　(三)質量異議的認定標準

　　質量異議，又稱質量瑕疵通知義務，是指買受人認為出賣人交付的標的物存在質量瑕疵時，必須在一定期限內向出賣人發出通知，否則視為標的物質量合格。該通知即為質量異議，該一定期限即為質量異議期限。因此，買受人是否在質量異議期內向出賣人為質量異議的通知，直接影響到買受人所提起的.買賣合同質量糾紛案件的審理。質量異議既是買受人的權利，也是買受人的法定義務。根據《合同法》第157條、第158條的規定，我國《合同法》確立的質量異議制度包括兩項內容：

　　1.買受人對標的物質量的檢驗義務。《合同法》第157條規定，買受人收到標的物應當在約定的檢驗期內檢驗，沒有約定檢驗期間的，應當及時檢驗。

　　在買賣合同中，只有買受人對標的物進行檢驗之后，才能確定出賣人交付的標的物是否符合要求，以決定出賣人是否違反了質量瑕疵擔保義務。因此，各國法律基本上都將買受人對標的物的檢驗規定為買受人的一項義務。

　　關于對合同標的物質量的檢驗，實踐中主要有以下幾個方面的內容：①關于驗貨人，買受人應當檢驗標的物，但并不意味著驗貨人必然就是買受人，除買受人及其代理人自行驗貨以外，實踐中還存在由買賣雙方共同驗貨，以及由買賣雙方指定有關質量檢驗機構進行驗貨的情形。

　　②關于檢驗方法，對標的物質量的檢驗方法，可以由買賣雙方在合同中進行約定，也可以不在合同中約定而由檢驗人以通常的方式進行檢驗。

　　③關于檢驗時間，這是《合同法》規定的買受人檢驗義務的主要內容之一。而檢驗時間包含著驗貨開始的時間以及驗貨延續的時間兩個方面，驗貨開始的時間一般是在標的物交付之時，由此，檢驗標的物的開始時間一般有：出廠時驗貨、裝運前驗貨、裝運時驗貨、卸貨時驗貨、在買受人營業地驗貨等。關于驗貨延續的時間，參照《聯合國國際貨物銷售合同公約》第38條第1款的規定，買受人必須按實際情況可行的最短時間內檢驗貨物或由他人檢驗貨物。而其中實際情形可行的最短時間主要是根據貨物的性質、交易的情況和貿易慣例決定。我國《合同法》第157條規定，買受人收到標的物時應當在約定的檢驗期內檢驗;沒有約定檢驗期的，應當及時檢驗。所以在當事人沒有約定檢驗期的情況下，如何確定檢驗的合理期限，我們認為，根據《合同法》規定的精神，結

　　合司法實踐，可以從表現瑕疵與內在瑕疵兩個方面進行判斷：對比較容易發現的表面瑕疵，買受人須按標的物的性質，依通常的程序，從速檢驗其所受領的標的物;對內在瑕疵，應按標的物的性質、買賣合同的種類等進行綜合判斷，對不能立即發現的瑕疵，依我國《合同法》第158條的規定，其檢驗期最長也不得超過2年。

　　2.雙方當事人雖然在訴訟前或者訴訟中均確認標的物存在質量瑕疵，但對瑕疵的具體內容有爭議，且影響到出賣人質量瑕疵責任的具體承擔形式確定的，如果可以由法官對具體的質量瑕疵進行直接認定的，可以直接認定。

　　3.如果雙方對標的物的具體瑕疵有爭議且法官又不能直接作出判斷的，或者對標的物是否存在質量瑕疵有爭議的，不能由法院直接作出標的物是否存在質量瑕疵的認定，而應向買受人釋明，由其在人民法院指定的舉證期限內提出質量鑒定的申請，由法院委托有關質量鑒定機構對標的物的質量是否符合相關標準進行專業鑒定。即根據最高人民法院《證據規則》第25條第2款規定，對需要鑒定的事項負有舉證責任的當事人，在人民法院指定的舉證期限內無正當理由不提出鑒定申請或者不預交鑒定費用或者拒不提供相關材料，致使對案件爭議的事實無法通過鑒定結論予以認定的，應當對該事實承擔舉證不能的法律后果。

　　(五)出賣人質量瑕疵責任的具體承擔

　　出賣人違反質量瑕疵擔保義務的，應當承擔質量瑕疵責任。根據《合同法》第155條規定，出賣人交付的標的物不符合質量要求的，買受人可以依照《合同法》第111條的規定要求出賣人承擔違約責任，即質量不符合約定的。

通用買賣合同模板 篇19

　　出賣人： 合同登記編號：

　　買受人： 簽訂地點：

　　簽訂時間： 年 月 日

　　一、標的、數量、價款及交（提）貨時間：

　　標的名稱 牌號商標 規格型號 生產廠家 計量單位 數量 單價

　　（萬元） 金額

　　（萬元） 交（提）貨

　　時間 數量

　　合計人民幣金額（大寫）：

　　二、質量標準：

　　三、出賣人對質量負責的條件及期限：

　　四、包裝標準、包裝物的`供應與回收：

　　五、隨機必備品、配件、工具數量及供應辦法：

　　六、合理損耗標準及計算方法：

　　七、標的物所有權自交貨時發生轉移，但買受人未履行支付價款義務的，標的物屬于出賣人所有。

　　八、交（提）貨方式、地點：

　　九、運輸方式及到站（港）和費用負擔：

　　十、檢驗標準、方法、地點及期限：

　　十一、成套設備的安裝、調試：

　　十二、結算方式、時間、地點：

　　十三、本合同解除條件：

　　十四、違約責任：

　　十五、合同爭議的解決方式：。

　　十六、本合同自 起生效。

　　十七、其它約定事項：

　　出 賣 人

　　出賣人（章）：

　　住 所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　經 辦 人：

　　電話：

　　地址及郵編：

　　戶 名：

　　開 戶 行：

　　賬 號：

　　稅 號：

　　日期： 買 受 人

　　買受人（章）：

　　住 所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　經 辦 人：

　　電 話：

　　地址及郵編：

　　郵編：

　　戶 名：

　　開 戶 行：

　　賬 號：

　　稅 號：

　　日期： 鑒（公）證意見：

　　鑒（公）證機關（章）

　　經辦人：

　　年 月 日

通用買賣合同模板 篇20

　　甲方（賣方）：________________________

　　乙方（買方）：________________________

　　甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下合同條款：

　　一、甲方自愿將坐落在________________________________________________（建筑面積____________平方米，儲藏室____________平方米，產權證號________________________）房地產出賣給乙方，并將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方（附房產證復印件及該房產位置圖）。

　　二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫__________________元整；即人民幣小寫____________元。

　　三、乙方在簽訂本合同時，支付定金______萬元整，即小寫____________元。

　　四、乙方支付定金之日起______個月內，向甲方支付首付款（定金從中扣除），首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付（有關期限和程序按照所在按揭銀行規定辦理）。

　　五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的'土地使用權（已交納土地出讓金）。

　　六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由甲方承擔。

　　七、乙方支付首付款后，甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續，待房產過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款余額。

　　八、甲方應在1個月前將該房產交付乙方；屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租住、使用；無欠賬，如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。

　　九、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款，該方應向對方支付____________的違約金；一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款，每逾期一日，應向對方支付____________元罰金，逾期______日視為毀約；如因政府及銀行規定，本合同涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除，不適用本條款。

　　十、交付該房產，甲方不得損壞該房產的結構、地面和墻壁及不適移動的物件，并將________________________設施等讓與乙方（含在房屋價值內）。

　　十一、本協議一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。

　　甲方（簽章）：______________

　　乙方（簽章）：______________

　　__________年_______月______日

　　__________年_______月______日

通用買賣合同模板 篇21

　　一、本合同是蘇州市住房和城鄉建設局依據國家和本省、本市有關政策法規。

　　二、存量房買賣是一種民事法律行為，買賣雙方簽訂本合同之前，應當閱讀并了解本合同內容。

　　三、本合同所稱存量房專指已經依法取得房屋所有權證和國有土地使用權證的房屋。

　　四、本合同文本中的固定格式不容刪改，提示性文字的'選擇、補充性文字的添加，應當由買賣雙方自行約定。合同生效以后，選定的提示性文字或添加的補充性文字內容視為雙方同意內容。

　　五、買賣雙方就存量房買賣事宜協商一致后，應當通過網上簽約受理機構，依托蘇州市區存量房買賣網上管理系統在線擬訂合同電子文本具體內容，然后由買賣雙方根據在線打印的合同草稿或在線修改、校對合同內容，確認無誤后由買賣雙方在線設置各自專用密碼，最后由網上簽約受理機構在線打印出合同紙質文本，經各方相關當事人簽章后即由網上簽約受理機構負責上傳備案。

　　六、買賣雙方在線設置的本合同專用密碼，由英文字母(包括大小寫)和阿拉伯數字單一或交替組成，密碼字符7～20個，密碼中間不得出現空缺或其他符號。買賣雙方在線設置本合同專用密碼以后，任何人均不得對合同內容進行更改。

　　七、本合同未經各方相關當事人正式簽章的，網上簽約受理機構不得擅自將合同文本提交網上備案。網上簽約受理機構擅自備案的，必須承擔相應法律責任。

　　八、本合同在線打印的紙質文本不得做任何涂改。

　　九、本合同文本格式化條款、專業用詞和網上簽約操作事項由蘇州市住房和城鄉建設局負責解釋。

通用買賣合同模板 篇22

　　出售方(以下簡稱甲方) 身份證號碼: 證號碼: 經甲、乙雙方友好協商,就甲方向乙方出售自有的 機一事達成以下協議:

　　一、甲方同意將自有的舊挖機出廠編號, 經乙方負責人(俞朱官)現場看機后,以協定價格人民幣小寫：1000000元， 大寫：人民幣 壹佰 萬元整購買此挖掘機。乙方先支付人民幣700000元，(大寫柒拾萬元整)。支付完畢后，甲方有義務為乙方辦理該挖掘機的修復保險理賠事宜，并將保險理賠全額支付給乙方。該挖掘機保險理賠事宜結束后，乙方將剩余叁拾萬元一次性支付給甲方(或代付銀行貸款)。

　　二、甲方保證提供給乙方該挖機所有合法正當手續，

　　(1)、 原購機發票： 重慶增值稅普通發票 NO：01440322

　　( 2) 、產品合格證 ： 1份

　　(3)、中國人民財產保險股份有限公司機動車車上人員責任保險 保險單編號：

　　(4)、甲方保證此挖機在出售前的債務與乙方沒有任何關聯，如甲方以前和他人或合伙人有經濟糾紛，由經濟糾紛引起的產權問題將與乙方無關。如該挖機是甲方偷盜或來路不明的，甲方將負全部法律責任。

　　三、甲方在自己的施工場地上協助乙方將該挖機安全裝上乙方指定的運輸車上，乙方在一次性付清協定價后(收款以收款收據為準),取得該挖機所有權,(由甲方自動轉給乙方) 。

　　四、待完成保險理賠交付銀行按揭貸款后,甲方將該機所有相關票據原件交給乙方，如因甲方不能按時償還銀行貸款導致乙方機械不能正常使用或出售，一切法律及經濟責任由甲方承擔 。

　　五、為了雙方共同遵守特訂立此協議。此協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字按手印后立即生效。

　　甲方姓名： 乙方姓名： 擔保人：

　　電話 ： 電話： 電話：

　　家庭住址: 家庭住址: 家庭住址： 甲方銀行收款帳號：

通用買賣合同模板 篇23

　　經供方：

　　需方：

　　充分在執行中，任何一方不履行合同，應承擔違約責任。

　　1.商品品名規格單位數量單價金額備注貨款共計人民幣(大寫)：

　　2.商品質量：

　　3.作價辦法：

　　4.交貨時間：

　　5.包裝要求及費用負擔：

　　6.質量檢驗及驗收方式：

　　7.結算方式：

　　8.運輸辦法：

　　9.供方違約責任：

　　(1)產品品種、規格、質量不符合規定，需方同意收貨的，按質論價;需方不同意收貨的，由供方負責處理，并承擔因此造成的損失。

　　(2)未按合同規定的數量交貨，而需方仍有需要的，應照數補交，按延期交貨處理。完不成合同任務，不能交貨的，應償付需方應交貨總值%的違約金。

　　(3)包裝不符合規定，必須返修或重新包裝，應承擔支付的費用和損失;需方不要求返修或重新包裝，要求賠償損失的應予賠償損失。

　　(4)未按合同規定時間交貨，每延期交貨一個月，應償付需方以延期交貨部分貨款總額的違約金。

　　(5)不符合同規定的產品，在需方代保管期內，應償付需方實際支付的保管、保養費。

　　(6)產品錯發到貨地點或接貨單位，除按合同規定負責運達到貨地點或接貨單位外，并承擔因而多付的運雜費和造成延期交貨的責任。

　　10.需方違約責任：

　　(1)變更產品品種、規格、質量或包裝規格給供方造成損失時，應賠償供方實際損失。

　　(2)中途無故退貨，應償付供方以退貨部分貨款總值%的違約金。

　　(3)自提產品未按規定日期提貨，每延期一天，按照銀行延期付款規定，償付供方違約金。

　　(4)未按合同規定的驗收辦法和時間驗收，應償付供方因延期驗收造成的損失;無故延期驗收超過三個月即按中途退貨處理。

　　(5)未按合同規定日期付款，每延期一天，按照銀行延期付款規定償付供方違約金。

　　(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨，應承擔因此造成的損失和運輸部門的罰金。

　　11.風險的承擔

　　12.爭議解決的辦法

　　13.供需雙方由于人力不可抗拒和非企業本身造成的原因而不能履行合同時，應當立即通知對方，經雙方協商或合同管理機關查實證明，可免予承擔經濟責任。

　　14.上述條款如有未盡事宜，應以書面補充，作為附件。有效日期自年月日起至年月日止。

　　供方：代表：地址：電話：開戶銀行：

通用買賣合同模板 篇24

　　一，本協議是無錫市房產管理局依據國家和本省，本市有關政策法規，制定的存量房買賣協議示范文本。無錫市區范圍內存量房買賣應當采用本協議文本。

　　二，存量房買賣是一種民事法律行為，買賣雙方簽訂本協議之前，應當閱讀并了解本協議內容，對本協議中固定內容及專業用詞理解不一致的，可向無錫市房產管理局咨詢。

　　三，協議所稱存量房專指已經依法取得房屋所有權證和國有土地使用權證的房屋。

　　四，本協議中的固定內容不得修改，下劃線處和附件空白處的文字輸入，的內容選擇，應當由協議雙方自行約定。

　　五，協議雙方就存量房買賣事宜協商一致后，應當依托無錫市存量房交易網上管理系統，在線擬訂，修改，校對協議電子文本具體內容，確認無誤后由網上簽約受理點提交網上備案并即時打印協議文本，經買賣雙方簽章生效。

　　六，本協議文本固定內容和網上簽約操作事項由無錫市房產管理局負責解釋。

　　（協議編號： ）

　　協議各方當事人：

　　出賣方： 證件類別： 證件號：

　　（共有人信息見附件）

　　法定代表（負責）人/監護人： 證件類別：證件號：

　　聯系電話：

　　聯系地址： 郵政編碼：

　　代理人：證件類別：證件號：

　　聯系電話：

　　聯系地址：郵政編碼：

　　買受方：證件類別： 證件號：

　　（共有人信息見附件）

　　法定代表（負責）人/監護人：證件類別：證件號：

　　聯系電話：

　　聯系地址： 郵政編碼：

　　代理人： 證件類別： 證件號：

　　聯系電話：

　　聯系地址： 郵政編碼：

　　根據《中華人民共和國物權法》，《中華人民共和國協議法》，《中華人民共和國城市房地產管理法》，《江蘇省城市房地產交易管理條例》等有關法律法規之規定，買賣雙方遵循平等，自愿，公平，守法和誠實信用原則，經協商一致，就該房屋買賣事宜訂立本協議。

　　第一條：房屋基本情況

　　【1】房屋所有權證號： 土地使用證號：

　　【2】房屋所有權人：共有人：

　　【3】坐落： 區

　　【4】建筑面積：

　　【5】房屋用途：

　　【6】其他情況說明：

　　第二條：房屋價款

　　該房屋（包括本協議附件一明確的房屋附屬物品）的成交單價為人民幣每平方米 元，總價為人民幣 元，即 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整。

　　第三條：房屋價款的支付方式

　　房屋價款具體支付方式約定為下列第 款。（選一項）

　　一次性付款：

　　買受方于 年 月 日前，按本協議第二條約定房屋價款，一次性支付人民幣$ 元，即 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整。

　　分期付款：

　　買受方于 年 月 日前，支付人民幣$ 元，即 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整。 買受方于 年 月 日前，支付人民幣$ 元，即 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整。 買受方于 時，支付按本協議第二條約定的剩余房屋價款人民幣$ 元，即 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整。

　　貸款付款：

　　買受方于 年 月 日前，首付人民幣$ 元，即 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整。 買受方于 年 月 日前，辦理完相關貸款手續，人民幣$ 元，即 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整。

　　買受方于 時，支付按本協議第二條約定的剩余房屋價款人民幣$ 元，即 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整。

　　其他方式：

　　第四條：房屋交付

　　出賣方應當在 前，將房產交付給買受方。房屋移交時，該建筑物范圍內的土地使用權一并轉移給買受人。

　　第五條：按下列第 款辦理登記手續（選一項），選擇第【1】項的第六條不生效。

　　【1】買，賣雙方應當共同到房屋登記機構辦理房屋轉移登記手續。

　　【2】買賣雙方在簽訂協議后 日內共同向房屋登記機構申請預告登記。

　　【3】買賣雙方在簽訂協議后 日內由買受方單方向房屋登記機構申請預告登記。

　　第六條：關于預告登記的約定

　　1，預告登記自 內有效（約定的預告登記有效期最長不超過自預告登記之日起一年）。

　　2，雙方共同申請預告登記的，則在有效期內出賣方同意買受方單方辦理該房屋預告登記轉為房屋轉移登記手續;單方申請預告登記的，在預告登記有效期內買賣雙方共同辦理該房屋預告登記轉為房屋轉移登記手續。

　　3，買賣雙方因故終止存量房買賣協議時，預告登記的申請人應在 日內向房屋登記機構辦理預告登記注銷手續。

　　第七條：關于房產份額的約定

　　買受方約定共有人之間的房產份額。具體為：

　　第八條：關于車庫（車位）歸屬的約定

　　第九條：關于國有土地使用權變更登記的'約定

　　該房屋國有土地取得方式為

　　房屋權屬轉移登記完成以后，買，賣雙方應當按規定共同向土地登記機構申請辦理該房屋占用范圍內的土地使用權變更登記。該土地使用權變更登記時如需要繳納土地出讓金，土地收益金或土地增值稅等稅費的，可按下列第 項方式處理：（選一項）

　　出賣方承擔。

　　第十條：關于買賣稅費，傭金的約定

　　1，房屋買賣過程中應當繳納的有關稅費，按下列第 項方式處理：（選一項） 買，賣雙方各自按國家和省，市相關規定分別繳納。

　　【出賣方/買受方】自愿承擔本應雙方繳納的稅費。

　　2，房屋買賣代理傭金，按下列第 項方式處理：（選一項）

　　買，賣雙方未曾委托房地產經紀機構代理本房屋買賣事宜，無須承擔房屋買賣代理傭金。

　　買，賣雙方各自按與房地產經紀機構簽訂的代理協議約定支付傭金。

　　第十一條：違約責任

　　出賣方應保證上述房產的權屬清楚，若發生與出賣方該房產有關的產權糾紛或債權糾紛，概由出賣方承擔，由此給買受方造成的經濟損失，由出賣方負責賠償。

　　若出賣方不能按協議規定期限交付房產或買受方不能按協議規定期限支付房款，每逾期一日，則由違約一方按日向對方支付 違約金。

　　買賣雙方簽訂協議后，若買受方悔約，應書面告知出賣方，出賣方應在 日內將買受方的已付購房款（不計利息）返還給買受方，但買受方應同時支付違約金 給出賣方。若出賣方悔約，應書面告知買受方，并在 日內將已付購房款返還給買受方，同時支付違約金 給買受方。

　　出賣方在辦理房屋權屬轉移登記，國有土地使用權變更登記和戶口遷移等手續時，應當積極給予協助。由于出賣方故意拖延或者不及時提供相關材料的，應向買受方支付違約金 。

　　其他：

　　第十二條：買，賣雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應協商解決;協商不成的，按下列第 款方式解決：（僅選一項）

　　【1】提交無錫仲裁委員會仲裁。

　　【2】依法向人民法院起訴。

　　第十三條：本協議未盡事宜，可由買賣雙方在本協議附件二內協商約定補充協議。本協議附件與本協議具有同等法律效力。本協議及其附件內，選擇，輸入部分的文字與固定部分的文字具有同等效力。

　　第十四條：本協議連同附件共 頁，一式 份（5份以上），具有同等法律效力，書面文本由出賣方 份，買受方 份，房屋登記機構1份，契稅征收機關1份，地方稅務部門1份，

　　份，電子文檔存入無錫市存量房交易協議備案系統數據庫備查。

　　第十五條：本協議自無錫市存量房交易協議備案系統備案打印并經雙方簽訂后生效。

　　附件一：房屋附屬物品及裝飾情況

　　附件二：補充協議

　　共有人信息欄：

　　出賣方共有人： 證件類型：證件號：

　　證件類型： 證件號：

　　證件類型： 證件號：

　　買受方共有人：證件類型： 證件號： 證件類型： 證件號：

　　證件類型：證件號：

　　其他：

　　出賣方（簽章）：

　　共有人（簽章）：

　　法定代表（負責）人（簽章）：

　　監護人/代理人（簽章）：

　　簽訂日期：買受方（簽章）：

　　共有人（簽章）：

　　法定代表（負責）人（簽章）：

　　監護人/代理人（簽章）：

　　簽訂日期：

通用買賣合同模板 篇25

　　甲方（賣方）

　　乙方（買方）

　　維護雙方合法權益，根據《中華人民共和國消費者權益保護法》，《中華人民共和國合同法》及有關規定，甲、乙在平等，自愿的基礎上雙方協商一致同意，簽定本合同。

　　第一條 家具基本情況 （請逐項填寫，勿寫“同樣品”：“驗收說明”等內容請在驗收后填寫） 簽訂時間：________年____月____日

　　第二條 質量標準：每件家具應符合B2385- 新版《中國深色名貴硬木家具標準》規定的樹木名稱，產品標識和實際用材符合，且不低于樣品同等質量。

　　第三條 付款方式：定貨時，甲方收取貨款總額 15 %（不得超過20%）的定金（乙方違約定金不予返還，甲方違約定金雙倍返還），余款提貨或送貨時付清。

　　第四條 自提貨物。乙方自行提貨，現場驗收，繳清全款方可提貨，提貨時視為當日驗收合格。

　　第五條 甲方送貨，運費由甲方承擔。乙方繳清貨款，經乙方驗貨簽收，賣方應在交貨時督促買方對家具的商標、數量及款式等外觀特征及有無《產品質量承諾書》進行驗收，買方發現問題應當場提出，并由雙方協商達成解決方案。

　　第六條 違約責任：若甲方未能按約定時間交貨，每延誤一天，按合同總額的 1 %向乙方支付違約金。

　　第七條 購買家具在保修期內出現質量問題的，乙方告知甲方后，甲方在 7 天內修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應予以更換或退貨。

　　第八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由甲乙雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的39;，提交當地仲裁委員會仲裁或依法向人民法院起訴。

　　第九條 本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

　　甲方（簽章） 乙方（簽章）

　　代表人簽字： 代表人簽字：

　　開戶銀行：

　　開戶銀行： 賬號：

　　賬號： 簽訂日期：

通用買賣合同模板 篇26

　　申請人：程##，女，漢族，20xx年3月31日出生，住XX市XX區1樓2門10號。

　　被申請人：陜西##房地產開發有限公司

　　住所地：XX市太元路中段

　　法定代表人：###

　　仲裁請求：

　　1 請求確認申請人與被申請人簽訂的.商品房買賣合同無效返還購房款114719元，并賠償利息5091元;

　　2 請求被申請人承擔本案的全部仲裁費用。

　　事實與理由：

　　20xx年5月14日申請人與兩被申請人簽訂了《商品房買賣合同》，約定：被申請人將位于XX市###小區第22棟10602號房屋以382396元出讓于申請人。被申請人應于20xx年12月31日向申請人交付房屋。申請人應在20xx年5月14日支付房款114719元。

　　申請人依據合同約定在20xx年5月14日支付房款114719元交納給被申請人。xx年3月申請人發現被申請人是在違法銷售房屋，其購買的房屋沒有法律規定的相關手續。因此申請人認為其與被申請人簽訂的《商品房買賣合同》屬于無效合同。

　　現申請人為維護其合法權益特向貴委申請請求裁決確認合同無效，并由被申請人返還購房款114719元，賠償申請人利息5091元。

　　此致

　　西安仲裁委員會

　　申請人：###

　　x年三月十四日

通用買賣合同模板 篇27

　　甲方：鄂爾多斯市騰強路橋有限責任公司

　　乙方：郭繼軍

　　根據買賣自愿原則及《合同法》相關規定，甲乙雙方經過協商，甲方將所擁有的10輛德龍自卸車自愿賣給乙方，并達成如下協議：

　　一、合同內容

　　甲方將所擁有的車號為蒙K46486、蒙K46496、蒙K46498、蒙K46484、蒙K46499、蒙K46495、蒙K46497、蒙K46500、蒙K46492、蒙K46491十輛自卸車賣給乙方。

　　二、買賣時間

　　20xx年2月21日。

　　三、買賣金額及付款方式

　　每輛車壹拾陸萬貳仟元整（￥162000元），總計壹佰陸拾貳萬元整（￥1620000元）。乙方將于20xx年2月21日一次付清。

　　四、雙方責任

　　1、甲方應將車輛所用證件交與乙方；

　　2、甲方負責解除所有車輛的銀行抵押；

　　3、甲方應將在20xx年2月21日前所有車輛的'違章記錄消除；

　　4、甲方應提供所有車輛正常過戶手續；

　　5、乙方承當所有車輛的正常過戶費用；

　　6、乙方應當面驗車，接車后車輛再出現任何機械故障，甲方概不負責；

　　7、乙方應盡快辦理過戶手續，如不及時辦理過戶手續，在此期間，出現任何事故，全部由乙方承擔，甲方概不負責；

　　此協議自簽字之日起生效，一式三份，甲方執兩份，乙方執一份。

　　甲方（簽章）： 乙方（簽章）：

　　身份證證號碼：身份證號碼：

　　時 間： 時 間：

通用買賣合同模板 篇28

　　合同編號：_________________

　　買方（甲方）：_____________

　　簽訂地點：_________________

　　賣方（乙方）：_____________

　　簽訂時間：_____年____月___日

　　為維護消費者和經營者雙方合法權益，根據《中華人民共和國消費者權益保護法》，《中華人民共和國合同法》及有關規定，甲、乙雙方協商一致，按下列條款成交所訂家具的買賣。家具買賣合同范文節選！

　　一、家具名稱、商標、規格型號、數量、基料及金額：

　　基料價款

　　家具名稱商標規格型號

　　名稱等級

　　數量單價

　　十萬千百十元角分

　　合計人民幣金額（大寫）

　　二、定規格家具圖紙提供辦法及要求：

　　甲方自定規格的家具，甲方于______年____月____日前將圖紙一式兩份交付于乙方。乙方審定認可的，由乙方賣場銷售人員簽名（蓋章）后，將其中能夠一份交還給甲方留存。

　　三、具的質量標準、驗收方法和要求及處理方法：

　　本合同的質量按現行的《中華人民共和國家具行業標準》執行。雙方另有約定的，從約定。

　　甲方在驗收中發現數量有異議的，應當場提出。對質量有異議的，可在《上海市家具行業“三包”規定》所規定的期限內提出書面異議。乙方在知悉或應當知悉甲方有異議后，有義務按《上海市家具行業“三包”規定》辦理，并及時告知甲方。

　　四、交（提）貨期限、地點和方式：

　　本合同所訂家具由：

　　1、乙方在_______年____月____日～____日間送到甲方指定的（任選一項）地點：________區（縣）________________路_____弄____號_____室。

　　2、甲方于_______年_____月_____日～_____日到乙方處自題。

　　運費約______元由______方負擔。（若由甲方負擔的，乙方應憑合法單據按實結算）

　　五、結算方式、期限及訂金：

　　雙方同意在腳（提）貨時，以現金方式銀貨兩訖。甲方若以個人支票、信用卡結算的，款到乙方帳戶后三日內交付產品。甲方給付乙方合同總價款10%以下的定金，計人民幣______元。合同履行后，定金抵作價款。

　　六、違約責任：

　　1、甲方中途退貨的，無權請求返還定金。乙方不能交貨的，雙倍返還定金。

　　2、甲方逾期提貨、付款的，應向乙方支付違約金。乙方逾期交貨的，應向甲方支付違約金。

　　計算方式均為：價款的萬分之______×逾期的天數。

　　3、乙方向甲方出售的家具如有假冒他人注冊商標、名優標志、認證標志、廠名、長址、產地，或者其他欺詐行為的，應當依法增加賠償，即乙方先賠償甲方的損失、再增加賠償的金額為消費者購買家具的價款的一倍。

　　七、合同爭議的處理方式：

　　1、請求賣場所在地的消費者協會調解。

　　2、向賣場所在地行政管理機關申訴。提交上海仲裁委員會仲裁向人民法院訴訟。

　　3、或者選擇以下兩種方式之一辦理：（√）

　　八、其它約定事項：

　　本合同須經甲、乙雙方及賣場主辦單位簽、蓋章后生效。合同內容能夠如與國家法律、法規及政策相悖，應服從法律、法規的規定。如乙方撤離賣場的，由賣場主辦單位先行承擔民事責任。

　　買方賣方賣場主辦單位

　　甲方姓名（簽章）________單位名稱（簽章）_________單位名稱（簽章）________

　　地址：__________________地址：___________________地址：__________________

　　委托代理人：____________法定代表人：_____________

　　電話：__________________電話：___________________電話：__________________

　　備注：本合同一式三聯，第一聯買方存，第二聯賣方存，第三聯賣方主辦單位存。

　　第一條家具名稱（文本中所指家具包括生活家具和辦公家具）家具名稱商標規格型號材質顏色生產廠家數量單價總價合計人民幣金額（大寫）：￥：第二條定做家具圖紙提供辦法及要求：

　　第三條質量標準：

　　第四條交貨方式、時間及地點：買方自提。賣方送貨，送貨費用由承擔。

　　第五條驗收及三包期限：對于家具的數量、結構、顏色等表面瑕疵，買方應在交貨時當場提出異議。對于其他質量問題要求三包的，應按照《北京市家具產品修理、更換、退貨責任規定》辦理。

　　第六條付款方式、地址、時間。

　　第七條定金：買方應在年月日前向賣方交付總價款%的定金（此比例不得超過20%），賣方交貨后，定金抵作價款。買方違約中途解除合同的，無權要求返還定金。賣方違約中途解除合同的，應雙倍返還定金。

　　第八條違約責任：

　　（一）一方遲延送貨或提貨的，應每日向對方支付遲延部分家具價款%的違約金。

　　第九條賣方撤離展銷會或市場的，由展銷會或市場主辦單位先行承擔賠償責任。主辦單位承擔責任之后，有權向賣方追償。

　　第十條爭議解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方協商或調解解決或向有關行政機關申訴解決。協商、調解、申訴解決不成的，按下列第種方式解決。

　　（一）提交仲裁委員會仲裁。

　　（二）依法向人民法院起訴。

　　第十一條其他約定事項：

　　賣方（章）：買方（章）：主辦單位（章）：

　　住所：住所：住所：

　　電話：電話：電話：

　　法定代表人：法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：委托代理人：

通用買賣合同模板 篇29

　　(一)出賣人的主要權利

　　①出賣人出賣屬于其所有或有權處分的標的物。

　　②出賣具有知識產權的計算機軟件、圖紙等標的物的，出賣人仍擁有該標的物的知識產權，法律及當事人另有約定的除外。

　　③出賣人享有收取價款的權利。

　　④出賣人享有標的'物交付前產生的孳息。

　　(二)出賣人的主要義務

　　①出賣人應當按照約定的期限、地點、方式交付標的物。

　　②出賣人應按照約定或交易習慣向買受人交付提取標的物的單證以及單證以外的有關資料。

　　③出賣人就交付的標的物負有保證第三人不向買受人主張任何權利的義務。

　　④出賣人按約定的質量標準交付標的物，在交接標的物前應當提供據以檢驗的必要技術資料。

　　⑤出賣人對標的物負有包裝義務。

　　⑥出賣人承擔標的物交付前的毀損、滅失的風險，但法律另有規定或當事人另有約定的除外。

通用買賣合同模板 篇30

　　甲方： 乙方：

　　甲方因生產、養殖等需求，要求從乙方處購買奶牛 頭，根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規等規定，本著平等、自愿、誠實、守信、有償的原則，制定本合同。

　　一、甲方從乙方處購買奶牛的標準和要求

　　購買的奶牛必須是頭胎懷孕的奶牛或成齡沒有懷孕、品質好的奶牛，身高達到1.3米以上，（驗胎由甲方負責），甲方可按要求在乙方圈舍內挑選，達不到標準的不要。奶牛的體況要良好，無疾病及傳染病。

　　二、乙方負責辦理奶牛的檢疫證、運輸證、健康證等一切手續，并負責所有費用。乙方負責押運，確保奶牛安全到達甲方養殖基地。

　　三、運輸費用由甲方負責，乙方不承擔費用。 四、奶牛的'價格及付款方式：以懷孕的頭胎奶牛每頭價格是壹萬陸仟元整，成齡沒有懷孕的奶牛每頭價格是壹萬肆仟伍佰元整。甲方挑選好奶牛裝上車后，按裝車頭數付給乙方50%買奶牛款，押送到甲方基地卸車后，經驗收沒有任何問題，付齊購買奶牛的剩余全部款。如發現有病或不健康的奶牛按現實情況處理。死亡的由乙方負責。（運輸過程中發生意外除外）。

　　五、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，雙方必須認真履行，雙方簽字蓋章后生效，本協議未盡事宜，雙方另行協商解決。

　　甲方： 乙方：

　　年月

　　日

通用買賣合同模板 篇31

　　賣方： 買方：

　　身份證號碼： 身份證號碼：

　　現住址： 現住址：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　依據有關法律、法規和規章的規定，買賣雙方本著自愿、公平、誠實信用的原則，經過友好協商，達成賣方向買方出售自有的車輛牌號為 小汽車壹輛（具體描述見合同第一條）的意向，特訂立本合同，以便共同遵守。合同條款如下：

　　第一條、轉讓車輛基本情況

　　車主： 車輛登記地址：

　　車輛牌號 車輛類型：

　　車輛使用性質： 品牌：

　　型號： 顏色：

　　出廠日期： 初次登記日期：

　　登記證號： 發動機號碼：

　　車架號碼： 行使里程： km

　　使用年限至 年 月 日

　　車輛年檢有效期至 年 月

　　車輛購置稅完稅證明證號： （征稅、免稅）

　　車船稅納稅繳付截止期 （證號 ）

　　車輛路橋費交訖截止期 年 月（證號 ）

　　交強險有效期截止日期 年 月 日

　　第二條、車輛轉讓價款

　　該車轉讓價款人民幣：（大寫） 元（小寫）￥ 元其中包含車輛、備胎以及車內的附載設備等款項。（不含稅費或其它費用。本合同簽訂的當天買方向賣方支付定金人民幣：（大寫）元（小寫）￥ 元，剩余款項人民幣：（大寫）元（小寫）￥ 元于辦理車輛轉籍后的當天內支付。

　　第三條、轉讓車輛相關文件

　　賣方應在簽訂本合同時向買方出示并提交該車輛及車主身份的相關證明文件。相關證明文件情況如下：1、《機動車登記證書》（有、無）2、《機動車行駛證》 （有、無）3、有效的機動車安全技術檢驗合格標志 （有、無）4、車輛購置稅完稅證明 （有、無）5、車船使用稅繳付憑證 （有、無）6、路橋費繳付憑證 （有、無）7、車輛保險單 （有、無）8、購車發票 （有、無）9、身份證（代碼證）復印件（有、無）10、戶口本（營業執照）復印件（有、無）（以上資料有無在括號內以打勾方式選擇）

　　第四條、轉讓車輛的交付

　　賣方應在收到車款定金后應即時將本車輛的相關文件交付給買方。相關證明文件具體情況如本合同的第三條條款的選擇。車輛及行駛證即應在車輛辦理轉籍、買方支付剩余購車款后的當天支付。

　　第五條、轉讓車輛的風險承擔

　　在車輛交付買方之前所發生的所有風險由賣方承擔和負責處理（其中因交通事故、交通違法發生的費用、路橋費、稅費和相關罰款等全部費用）；在車輛交付買方之后所發生的所有風險由買方承擔和負責處理（其中因交通事故、交通違法發生的費用和相關罰款等全部費用）

　　第六條、轉讓車輛的轉籍時間、地點

　　賣方應在收到車款定金并交付車輛及相關文件后30日內協助買方辦理完車輛過戶、轉籍手續（具體的辦理過戶時間、地點由賣方電話、短信形式通知買方）。

　　第七條、轉讓車輛的轉籍費用

　　本車輛過戶、轉籍過程中發生的所有稅費、中介服務費等全部由賣方負擔。

　　第八條、買賣雙方的權利、義務

　　1、賣方承諾出賣車輛不存在任何權屬上的'法律問題且該車符合國家有關規定，能夠依法辦理過戶、轉籍手續。

　　2、賣方保證向買方提供的身份證明文件及與車輛有關的一切證明文件是合法、真實、有效不存在隱瞞或虛假成分。

　　3、買方應按照約定時間、地點與賣方當面驗收車輛及審驗相關文件，并按照約定支付車款。

　　4、賣方收取車款后，應開具合法、有效的收款憑證。

　　5、買方應持有效證件與賣方共同辦理車輛過戶、轉籍手續。

　　第九條、違約責任

　　1賣方向買方提供的有關車輛信息不真實，買方有權要求賣方賠償因此造成的損失并按本車價款總額 30%向買方支付違約金，買方收到賠償金、違約金后將車輛退還給賣方。

　　2賣方未按合同的約定將本車及其相關憑證交付買方的，逾期每日按本車價款總額的3%向買方支付違約金。

　　3買方未按照合同約定支付本車價款的，逾期每日按本車價款總額 3%向賣方支付違約金。

　　4因賣方原因致使車輛在30日期限內不能辦理過戶、轉籍手續的，買方有權要求賣方返還車款并承擔一切損失；逾期每日按本車價款總額 3%向賣方支付違約金。

　　5因買方原因致使車輛在30日期限內不能辦理過戶、轉籍手續的，賣方有權要求買方返還車輛并承擔一切損失逾期每日按本車價款總額 3%向賣方支付違約金。

　　6買方的原因造成車輛不能辦理過戶轉籍、合同無法履行的，則由賣方沒收定金，合同終止；賣方的原因造成車輛不能辦理過戶轉籍、合同無法履行的，則由賣方雙倍返還定金給買方，合同終止。

　　第十條、合同爭議的解決方式

　　買賣雙方因本合同有關事項發生爭議應協商解決，協商不成應向買方所在地法院訴訟解決。

　　第十一條、合同的生效

　　本合同經買賣雙方當事人簽字或蓋章后即時生效。本合同一式三份，由買方、賣方各執一份，交車輛登記部門一份，具有同等法律效力。

　　賣方：（簽章） 買方：（簽章）

　　簽訂地點：

　　簽訂時間： 年 月 日

　　車庫買賣合同工業品買賣合同范本20xx年二手房買賣合同范本

通用買賣合同模板 篇32

　　賣方：（以下簡稱甲方），身份證號：

　　買房： （以下簡稱乙方），身份證號：

　　甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買私有住房，達成如下協議：

　　第一條 甲方自愿將其房屋出售給乙方，乙方也已充分了解該房屋具體狀況，并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下： 甲方所售房屋位于____區麥架鄉下堰村陰陽寨皂角旁（劉家門口），房屋占地面積約為211.2平方米，院子占地面積約為100平方米，房屋為三屋樓，一樓為4個門面，

　　2、3樓為套房，中間有樓梯間，房屋總面積約為700平方米，一樓門面為框架結構，二、三樓住房為磚混凝結構，二、三樓房屋平面圖見本合同附件；

　　第二條 房屋價格及其他費用： 甲、乙雙方協商一致，甲方所售房屋總金額為人民幣壹佰壹拾萬元整（）；

　　第三條 付款方式： 簽訂合同之日一次性付清；

　　第四條 特別約定：

　　1、因乙方所購房屋為農村集體土地上建筑。該房屋買賣過程中所發生的交易或過戶需要本村村民委員會同意或有關部門審批的`手續問題，甲方應當積極全力配合乙方一起解決妥善。若因此引發相應糾紛的，由甲方負責處理。

　　2、如乙方所購房屋以后可以辦理房產證時，甲方應予以積極配合，但相關費用由乙方自行負擔。

　　第五條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。

　　第六條 今后如房屋重建，甲方應承認乙方的住房面積。如國家征地，土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有，甲方負責積極配合；

　　第七條 本合同簽訂之后，房價漲落，買賣雙方不得反悔；

　　第八條 本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力；

　　第九條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效；

　　第十條 本合同附二、三樓平面圖；

　　第十一條 本合同一式三份，甲方執一份、乙方執二份；

　　甲方（簽印）：_________ ___ 住 址（工作單位）：聯 系電話：________________

　　乙方（簽印）：__________ ______________________ ____________________ 聯系電話：_____ ___________

　　簽訂日期：________年____月____日簽訂時間：________年____月____日

通用買賣合同模板 篇33

　　出賣人（以下簡稱甲方）：姓名：

　　買受人（以下簡稱乙方）：姓名：＿＿

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，為明確甲、乙雙方的權利義務關系，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條 甲方自愿將其房屋出售給乙方，乙方也已充分了解該房屋具體狀況，并自愿購買該房屋。現該房屋具體狀況如下：

　　(一) 座落于＿＿＿ ，建筑面積＿＿＿平方米；

　　(二) 房屋的所有權證號為＿＿＿，國有土地使用權證號為＿＿＿； 該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并轉讓。第二條 上述房產的交易價格為：單價：人民幣＿＿＿元/平方米，總價：人民幣＿＿＿元整(大寫：＿＿＿佰＿＿＿拾＿＿＿萬＿＿＿仟＿＿＿佰＿＿＿拾＿＿＿元整)。

　　第三條 乙方在＿＿＿前應向甲方給付定金人民幣＿＿＿元整(大寫：＿＿＿佰＿＿＿拾＿＿＿萬＿＿＿仟＿＿＿佰＿＿＿拾＿＿＿元整)。 上述定金在乙方＿＿＿付款時充抵房款。

　　第四條 付款時間及方式乙方應于本合同生效之日起＿＿＿日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式為：

　　第五條 甲方承諾在本合同生效之日起＿＿＿日將房屋交付給乙方，并在交付房屋前騰空該房屋。 甲方應在＿＿＿前將其落戶于該房屋的戶籍關系遷出。

　　第六條 甲方承諾并保證，依法享有本合同所售房屋共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。 第七條 甲、乙雙方同意，在本合同生效之日起＿＿＿日內，共同向房屋權屬登記機關申請辦理房屋所有權變更登記手續，依法取得房屋登記在乙方名下的《房屋所有權證》；并在乙方領取《房屋所有權證》后，按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更登記手續。 該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理： □該房屋土地使用權為出讓取得，其土地使用權證所載權利和相關出讓合同的權利、義務一并轉讓給乙方。 □該房屋土地使用權為劃撥取得，根據有關規定，其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金的，雙方約定，該費用由 □甲方承擔 □乙方承擔 。 除本條已有約定外，辦理以上手續應當繳納的稅費，由 □甲、乙雙方按國家規定各自承擔 □甲方承擔 □乙方承擔 。

　　第八條 房屋毀損、滅失的風險自□房屋正式交付之日 □權利轉移之日起轉移給乙方。

　　第九條 該房屋正式交付時，物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費，按下列約定處理： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第十條 甲方保證已如實陳述本合同所售房屋權屬狀況和其他具體狀況，保證該房屋在交易時沒有產權糾紛或影響雙方交易的任何法律障礙，有關按揭

　　、抵押、租賃、稅項等，甲方均在合同生效前辦妥。生效后如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。 第十一條 乙方未按本合同的約定支付房價款的，按下列約定承擔違約責任： 乙方逾期支付房價款的，每逾期一天，按應付未付房價款的萬分之＿＿＿支付違約金。乙方逾期支付房價款超過＿＿＿日，甲方有權解除本合同，甲方在解除合同之日起＿＿＿日內將已收房價款退還乙方，所收定金不予退還；并有權要求乙方支付總房價款百分之＿＿＿的違約金。

　　答案補充

　　第十二條 甲方未按本合同的約定履行義務的，按下列約定承擔違約責任： 1、甲方逾期交付房屋的，每逾期一天，按總房價款的萬分之＿＿＿支付違約金。甲方逾期交付房屋超過＿＿＿日，乙方有權解除本合同。甲方應在乙方解除本合同之日起＿＿＿日內將已收房價款和雙倍定金返還乙方，并按總房價款的百分之＿＿＿支付違約金。 2、如因甲方的故意或過失造成乙方不能在本合同約定的時間內取得房地產權屬證書，乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起＿＿＿日內將乙方已付款退還給乙方，并按總房價款的百分之＿＿＿支付違約金。

　　答案補充

　　第十三條 本合同未盡事宜，甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本合同的附件均為本合同不可分割的部分。

　　第十四條 本合同自甲乙雙方簽字之日起生效。

　　第十五條 因本合同或與本合同有關的任何爭議，雙方應協商解決。協商不成的，□提交＿＿＿仲裁委員會仲裁解決□依法由人民法院訴訟解決

通用買賣合同模板 篇34

　　賣方（下稱甲方）：

　　買方（下稱乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》等有關法律、法規規定，甲、乙雙方本著平等、自愿、協商一致的原則，就下列房屋買賣，訂立本合同，共同信守，存量房買賣合同。

　　第一條 甲方所有房屋，座落于武漢市______區________，為______結構，建筑面積____平方米，用地面積____平方米。“房屋所有權證”號為“武房權證____字第 ____號”，“土地使用權證”號為“____字第____號。房屋附屬設施見附件。

　　第二條 經甲、乙雙方協商一致，上述房屋買賣成交價格為人民幣（大寫）____________元。

　　第三條 本合同簽訂之日，乙方應付人民幣（大寫）______________給甲方，余款人民幣（大寫）____________在辦理完轉移過戶手續時付清。具體付款方式由雙方另行約定。

　　第四條 甲方應在收到乙方全部房款________日內，將房屋交付給乙方。甲方保證上述房屋權屬清楚，如甲方有設定抵押、按揭等行為應告知乙方，并自行約定解決。交易房屋如發生產權糾紛或債權債務時，由甲方承擔全部責任。

　　第五條 甲方逾期不交付房屋給乙方，乙方不解除合同的，甲方每逾期一日，按照全部房款的.____％向乙方支付違約金；乙方解除合同的，甲方應退還乙方所付房款，并按全部房款的______％向乙方支付違約金。

　　第六條 乙方逾期不支付全部房款給甲方，視為不履行合同，甲方不解除合同的，由乙方承擔房屋轉移過戶中甲、乙雙方繳納的全部稅費，并按全部房款的（轉載自第一范文網，請保留此標記，合同范本《存量房買賣合同》。）____％向甲方支付違約金。

　　第七條 甲、乙雙方在本合同生效之日起三十日內，攜帶“房屋所有權證”種“土地使用權證”到相關部門辦理房地產轉移過戶手續。辦理轉移過戶手續應繳納的有關稅費，按國家、省、市政策規定由甲、乙雙方各自承擔，或由雙方另行約定。

　　第八條 因不可抗力造成違約的，甲、乙雙方友好協商解決。

　　第九條 本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行商議，并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　第十條 本合同履行如發生爭議，由甲、乙雙方友好協商解決，協商不成時，可以委托武漢仲裁委員會申請仲裁或向該房屋所在地人民法院起訴。

　　第十一條 本合同自雙方簽字之日起生效。

　　第十二條 本合同一式四份，雙方各持一份，其他二份交由有關部門存欄。

　　第十三條 補充協議、附件：

　　1、

　　2、

　　3、

　　4、

　　5、

　　立合同人：

　　賣方（簽章）：

　　聯系地址：

　　身份證號碼： 聯系電話：

　　代理人（簽章）：

　　聯系地址：

　　身份證號碼： 聯系電話：

　　法定代表人（簽章）：

　　聯系地址：

　　身份證號碼： 聯系電話：

　　買方（簽章）：

　　聯系地址：

　　身份證號碼： 聯系電話：

　　代理人（簽章）：

　　聯系地址：

　　身份證號碼： 聯系電話：

　　代理人（簽章）：

　　聯系地址：

　　身份證號碼： 聯系電話：

　　法定代表人（簽章）：

　　聯系地址：

　　身份證號碼： 聯系電話：

　　簽訂時間： 年 月 日