注塑機買賣合同（通用3篇）

注塑機買賣合同 篇1

　　范本　　狹義合同指一切民事合同。小編為大家搜集整理的注塑機買賣合同范本，歡迎大家閱讀與借鑒，希望能夠給你帶來幫助。　　承攬方：　　委托方：　　合同雙方為明確各自權利和義務，經友好協商，按照《民法典》及其有關規定，特訂立本合同。　　

　　一、承攬標準　　

　　二、質量要求及技術標準：以客戶提供稿件的確認件為準！按國家標準執行。　　

　　三、版費承擔責任及起訂量：　　所有包裝由運城XX公司大版制作，版費由委托方預付 1

　　4.9 萬元，每單款包裝累計達到貨值 15 萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔。起訂量見附件。　　

　　四、貨款結算方式及時間：　　每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發票，委托方在次月____日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準。　　

　　五、驗收標準和方法：按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。　　

　　六、運輸方式及交貨時間： 承攬方負責送貨到委托方，運費承攬方負責。新版的交貨時間：稿件客戶確認后 20 天交貨，返單交貨時間為合同簽定后15天交貨。　　

　　七、加工承攬地：承攬方所在地。　　

　　八、合同生效后，承攬方需向委托方交納質保金2萬元，質保金在結款時扣除。　　

　　九、合同生效后，委托方中途提出變更承攬標的，如未給承攬方造成損失之前，委托方可以要求更改訂單，承攬方以更改后的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費，版費，材料費及工時費均由委托方承擔，委托方不得拒付相關費用。　　

　　十、交貨期的約定：交貨期在產品的工藝技術要求基礎上雙方協商確定，時間從委托方定稿并下訂單開始計算，由于定稿或訂單延誤，則交貨期順延。　　十

　　一、驗收時間：自承攬方交付產品之日起，委托方應按合同約定對產品的數量和質量進行檢驗，若產品的數量或質量不符合合同約定，委托方應在收到產品之日起____日內向承攬方提出書面異議，并不得動用產品，否則視為產品的數量和質量符合約定。對短期檢驗難以發現的質量缺陷，使用期內發生問題，除委托方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責退換，如有其它問題雙方協商解決。　　十

　　二、知識產權：委托方定作的產品如涉及到注冊商標或外觀設計專利，著作權等知識產權，委托方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委托方還應向承攬方提供委托書，營業執照復印件（蓋公章），條碼證，證等。委托方對提供的所有材料的真實性，合法性負責，如委 托方未提供或提供的資料不實而引起侵權等糾紛，由委托方承擔一切經濟和法律責任　　十

　　三、承攬方需提供給委托方營業執照復印件（蓋公章），證，印刷執照復印件（蓋公章），第三方檢測報告。　　十

　　四、除外責任：因不可抗力，停電，主設備故障等意外造成產品交付延遲或不能交付，不應視為承攬方違約，但承攬方應在上述事故發生后的12小時內書面通知委托方，并且承攬方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續一周以上，委托方方有權取消本合同。　　十

　　五、違約責任：　　

　　1.承攬方未按合同規定的質量交付定作物，委托方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責調換，并承擔逾期交付的責任；經過調換后，仍不符合合同規定的，委托方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。　　

　　2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，委托方仍然需要的，應當照數補齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理；少交部分委托方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。　　

　　3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的`，由承攬方賠償損失。　　

　　4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2%的違約金（交付約定數量的合格產品視為交貨）；未經委托方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。　　

　　5.不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付本合同總金額20%的違約金。　　如因承攬方工作進度達或產品品質不到合同約定，使委托方錯過了產品上市的最佳時機，從而使委托方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況另外承擔委托方直接及間接的經濟損失。　　十

　　六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認的定作業務，雙方均收受本合同的約束。　　十

　　七、未盡事宜，均按《民法典》有關條例的規定執行。　　十

　　八、合同履行過程中發生任何糾紛雙方協商解決，協商不成交由委托方所在地有管轄權的法院訴訟解決。　　十

　　九、本合同一式二份，雙方各執一份，合同雙方蓋章之日起生效，但合同約定有預付款的，自預付款交付之日起生效。　　本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止　　簽訂地點：

　　簽訂時間：

注塑機買賣合同 篇2

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　甲乙雙方本著誠信合作、互惠互利的原則，根據《中華人民共和國國法》及其他有關規定，簽訂此協議。舊注塑機的生產日期：__________，產地__________計__________臺。舊塑機的轉讓事宜協商一致，自愿簽訂并共同遵守該設備轉讓合同，具體條款如下：

　　1、該合同貨物為舊注塑機拾壹臺，包括干燥機、上料機、機內液壓油等按現有使用標準為準，計人民幣__________元(大寫：__________)的價格轉讓乙方。

　　2、簽訂合同后，乙方在驗收全套設備無任何異議后，乙方付給甲方定金__________元，剩余貨款__________元，在提貨裝車當日一次性付清設備全款，拉幾臺付幾臺的款。

　　3、在乙方將設備未拉出甲方所在地前的一切產權糾紛由甲方承擔，否則甲方承擔一切違約責任，超過此地由乙方承擔，拆裝設備由乙方承擔。限乙方在20日內拉走設備。

　　4、簽訂合同后在執行期間如乙方違約并賠償對方總貨款10%的違約金，如甲方違約，雙倍反還乙方的定金，并賠償對方總貨款20%的違約金。

　　5、該設備為舊注塑機，所以甲方提供收款收據，甲方必須提供設備清單一份(作為設備轉讓的附件)及機器說明資料一份。

　　6、在轉讓合同履行過程如發生爭議的，由雙方當事人友好協商解決，協商不成的，任何一方有權向人民法院提出起訴。

　　7、本合同一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后即生效。

　　甲方：__________乙方：__________

　　代表人：__________ 代表人：__________

　　日期：__________日期：__________

注塑機買賣合同 篇3

　　甲方(需方)：________食品有限公司

　　乙方(供方)：________食品有限公司

　　經甲乙雙方協商后，甲方向乙方訂購以下商品，經雙方的協商訂制本合同，明確雙方的權利和義務，以便甲乙雙方共同遵守;

　　一、品名、數量、價款：

　　1、品名：福州英成食品有限公司生產的開心果。

　　2、數量、價格：訂購數量200箱，每箱單價780元。

　　3、總計價款：人民幣156000元。

　　二、乙方必須按甲方指定的食品品名、規格、數量等要求及時供貨，乙方供貨不符合要求的，甲方有權立即退貨。

　　三、乙方所供食品的衛生、質量及包裝等必須符合《中華人民共和國食品衛生法》的要求，如因食品本身質量問題引起甲方出現食物中毒等食品安全事故，由乙方承擔一切法律責任及經濟責任。

　　四、乙方有義務向甲方提供甲方所需的有關食品資料，食品生產廠家的營業執照復印件、衛生許可證復印件及食品檢測報告等。

　　五、交貨方式、交貨時間、交貨地點：

　　由甲方提出用量計劃交于乙方，乙方在接到甲方供貨通知十天內，必須按計劃指定的品名、數量送達甲方指定的交貨地點。

　　六、結算方式：甲方應在乙方貨到之日，驗收合格后一次付清全款。

　　七、本合同一式兩份，由甲乙雙方各持一份，該合同經雙方當事人簽字蓋章后生效。

　　甲方(蓋章)：________乙方(蓋章)：________

　　甲方代表：________乙方代表：________

　　________年________月________日________年________月________日