無證房屋買賣合同解除反訴(精選34篇)
無證房屋買賣合同解除反訴 篇1
反訴人(本訴被告):_____________________貿易有限公司
住所地:_________________
法定代表人:_________________,職務:________________
被反訴人(本訴原告):_______________有限公司
住所地:_________________
法定代表人:_________________
對貴院受理的(__________)蘇_________民初字第_________號買賣合同糾紛一案,_______貿易有限公司提起反訴。
反訴請求:
1、請求判令被反訴人立即向反訴人支付貨款¥ __________________ 元以及逾期付款的利息損失(自 __________________ 年__________________ 月 __________________ 日起至實際給付之日止,以¥ __________________ 元為基數,按照中國人民銀行同期同類貸款基準利率的1.5倍計算);
2、請求判令被反訴人承擔違約金¥ __________________ 元;
3、請求判令被反訴人承擔反訴人律師費損失¥ __________________ 元;
4、本訴及反訴的訴訟費均由被反訴人承擔。
事實和理由:_________________(此處說明具體理由)
此致
__________市人民法院
具狀人:__________________貿易有限公司
__________年__________月__________日
無證房屋買賣合同解除反訴 篇2
委托人: (以下簡稱甲方,即買方)
受托人: (以下簡稱乙方)
第三人: (以下簡稱丙方,即賣方)
買賣雙方已經簽訂位于重慶市 (以下 簡稱“該房屋” )的買賣(居間)合同,三方在協商一致的基礎上,本著平等、自愿的原 則,簽訂本合同。
第一條 甲方申請貸款事項
貸款銀行: ;貸款期限: 年; 貸款金額:人民幣 元。 以上事項以貸款銀行審定為準。
第二條 委托事項
1、甲方委托乙方向銀行代為提出貸款申請,貸款銀行作出同意或者不同意的決定均視為乙方完成本事項。 2、乙方根據貸款銀行的需要為甲方向銀行貸款提供階段性擔保。擔保期限為:自貸 款銀行發放貸款起至該房屋抵押完成、 《房地產權證》交回貸款銀行為止。如果貸款銀行 不需要乙方提供階段性擔保,甲方仍應按本合同第三條約定向乙方全額支付服務費。
第三條 貸款服務費金額及支付方式
1、貸款服務費金額:人民幣 元,由甲方在簽訂本合同時一次性支付給乙方。 2、因代辦貸款產生的郵寄費用(包括乙方向甲方發出的郵寄函件)復印費用等,由甲方承擔。
第四條 甲方責任
1、甲方應當符合相應的貸款條件,應當按照規定提交相關證件資料,并保證其真實、 準確、合法、有效、及時。否則,甲方應自行承擔其責任,除乙方已經收取的貸款服務費 不予退還外,還應賠償乙方損失。
2、按規定應當由甲方本人到場辦理手續的,甲方應在乙方電話或書面通知后 2 個工 作日內達到指定地點辦理手續。如果甲方未到場辦理手續的,甲方應按每日 40 元的標準 向乙方另行增加支付貸款服務費。
3、甲方應無條件配合乙方辦理該房屋的抵押登記手續,同意乙方將抵押登記后的《房 地產權證》轉交給貸款銀行收執保管。甲方遲延交驗證件資料或拒絕配合辦理抵押登記手 續(包括甲方因其他糾紛致使該房屋被司法凍結、查封等情形) ,導致乙方不能及時開展 工作的,均屬甲方違約。甲方應按其實際延誤的時間,以每日 30 元的標準向乙方另行增 加支付貸款服務費; 延誤時間超過 5 日的, 另行增加貸款服務費標準違按每日 60 元計算。
4、甲方應當按本合同約定支付給乙方服務費及有關費用。
5、如甲方違反本條第 1、2、3 款約定的義務,乙方有權隨時解除本合同。合同解除 時貸款銀行已發放貸款的,甲方應將所借全部款項立即給付給乙方(銀行發放的貸款額及 相應利息) ,由乙方轉交給銀行。
6、在乙方為甲方提供階段性擔保期間,如該房屋過戶到甲方名下的,甲方即以該房 屋為乙方提供反擔保抵押。
第五條 乙方責任
1、乙方應在收妥相關證件資料后,及時在貸款銀行、登記機關等規定時限內或約定 時限內辦理委托事項。如因貸款銀行或登記機關的原因造成不能準時辦理相關事宜的,乙 方免責。
2、乙方為甲方向貸款銀行提供階段性擔保。
3、乙方應履行本合同規定的通知義務。
4、乙方應對所代收的各項稅、費專款專用,及時給付,不得挪用。
第六條 丙方責任
1、同意甲方采用貸款方式支付購房款。
2、丙方應履行該房屋轉移登記中應盡的責任,包括稅、費的承擔、資料的及時提供 及人員的及時到場等事項。
3、因丙方原因導致本合同不能履行,丙方除應向甲方和乙方分別支付違約金 10000 元人民幣外,還應賠償甲方和乙方的全部損失。如貸款銀行已經發放貸款的,則丙方應立 即將該貸款及相應利息給付給乙方,再由乙方歸還給銀行。
第七條 送達地址確認
甲方、丙方確認因履行本合同而產生的相關文書郵寄送達地址為:
甲方收件人: ,地址: ;
丙方收件人: ,地址: .
如未填寫,則甲方、丙方確認其身份證或營業執照上記載地址為相關文書的郵寄送達 地址。乙方按上述地址寄出相關文書 3 日,則認為已經送達和履行了通知義務。
第八條 特別約定
1、按照該房屋買賣(居間)合同約定的有關該房屋產權轉移登記稅、費和抵押登記 費用的承擔方,應在簽訂本合同時將該費用先行支付給乙方,由乙方代收代支。
2、因費用承擔方未能及時支付上述費用給乙方,乙方將不向貸款銀行出具放款通知 單,因此而產生的不能準時發放貸款所造成的后果均由責任方承擔。
第九條 糾紛的處理
如因履行本合同產生的糾紛,三方可協商解決;協商不成的,任何一方可向乙方所在地人民法院起訴。
第十條 本合同一式三份,經三方簽字或蓋章后生效。
甲方:
年 月 日
乙方:
年 月 日
丙方:
年 月 日
無證房屋買賣合同解除反訴 篇3
合同編號:_______________
簽訂時間:______________
_簽訂地點:_______________
甲方:_______________
乙方:_______________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方經友好協商,就房屋買賣行紀的有關事宜達成一致,訂立本協議:
第一條:甲方委托乙方以自己的名義為其以下房屋:該房屋坐落于_______________市_______________區。該房屋為:_______________室_______________廳_______________衛,裝修狀況:_______________,房屋所有權證編號為:_______________,建筑面積_______________平方米。
第二條:房屋出售價格以人民幣的價款出售。
第三條:行紀期限行紀期限自________年____月____日至________年____月____日。
第四條:轉委托甲方允許乙方把委托事務轉給第三人處理。
第五條:甲方將委托賣出的房屋交付乙方的時間、地點及方式:______________________________。
第六條:乙方將買入的房屋交付甲方的時間、地點及方式:______________________________。
第七條:乙方處理委托事務支出的_______________等費用,由_______________承擔。
第八條:結算價款的方式及期限:_____________________________________________
。第九條:報酬的計算方法、支付方式及期限:______________________________。
第十條:其他約定事項:_____________________________________________。
第十一條合同的終止與解除經甲乙雙方協商一致,可以終止合同。
第十二條違約責任甲方違約責任:_____________________________________________。乙方違約責任:_____________________________________________。
第十三條爭議的解決辦法因履行本合同所發生的爭議,先由雙方協商解決,協商不成的,任何一方均可以向買賣房屋所在地的人民法院提起訴訟。
第十四條合同生效。本合同經甲方簽字乙方單方蓋章之日起生效,本協議一式三份,甲方執一份,乙方執兩份,具有同等法律效力。
甲方:_______________乙方:_______________
委托代理人:_______________
門店名稱:_______________
身份證號:_______________
經紀人姓名:_______________
通信地址:______________
_經紀人證號:______________
_郵政編碼:_______________
經辦人:_______________
聯系電話:_______________聯系電話:_______________
無證房屋買賣合同解除反訴 篇4
賣方(以下簡稱甲方):_______
身份證號:_______
買方(以下簡稱乙方):_______
身份證號:_______
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下協議條款。
一、甲方房屋(如有共有權人,甲方已經取得了共有權人對轉讓該房屋的一致同意)坐落于建筑面積x平方米,房屋用途為。
二、雙方商定該房屋轉讓價格為:總金額_________萬元(大寫:拾萬仟佰拾元整)。
三、乙方于xx年xx月xx日向甲方支付首付款_________萬元(大寫:拾萬仟佰拾元整)。待房屋過戶后公積金貸款支付剩余房款_________萬元(大寫:拾萬仟佰拾元整)乙方保證房屋過戶后一個月內付清余款。
四、甲方應于乙方付清全部房款之時,將上述房屋及全部鑰匙交付乙方,并在雙方在場的情況下由乙方對房屋進行接收。接收后房屋的占有、使用、收益和處分權利歸乙方行使,該房屋所發生的物業管理費、水費、電訊費、網費等相關費用由乙方負責支付。
五、甲方負責將該房屋所有權更改給乙方所有。辦理產權時所發生的相關費用由乙方承擔。
六、甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
七、甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋不受他人合法追索。甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權,并保證不管以后房價如何上漲,絕不反悔。
八、除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同規定的時間將房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。甲方保證在房款付清時,將房屋交付乙方,否則乙方有權追究甲方責任。
九、甲方及配偶共同擁有一套住房,辦理房產證所產生的費用,全部由乙方承擔。若甲方及配偶擁有兩套及以上住房,所發生的相關費用,全部由甲方承擔。
十、本合同未盡事宜,由雙方另行協商,并簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。
十一、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
甲方(簽章):_______
聯系電話:_______
_________年____月____日
乙方(簽章):_______
聯系電話:_______
_________年____月____日
無證房屋買賣合同解除反訴 篇5
甲方(賣方):___
乙方(買方):___
甲、乙雙方及說合人就甲方莊基及其所屬房屋買賣事項,經協商一致,達成以下合同條款:
1. 甲方自愿將坐落在__村一組(__溝)___的莊基及其所屬房屋一院(建筑房屋:五間正房面向西南,小廈房兩間面向西北,院中有三棵小樹,院墻及其大門屬本莊基所有)占地面積:半畝(5份),正房后至東路,大門(梢門)前至西路。南至___莊基,北至___莊基為止。
2. 甲、乙雙方及說合人議定上述莊基.房屋及附屬建筑物相關的土地使用權以總價款為人民幣(大寫):萬元整(小寫:元)甲方以永久性質出賣給乙方(附房屋莊基證,相關證件),雙方均不得反悔。
3. 甲、乙雙方在簽訂本合同時,乙方全額付清給甲方人民幣(大寫):萬仟元整(小寫:元), 甲方同時交付給乙方上述房屋及其所屬莊基使用權。
4. 甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。
5. 經甲、乙雙方及說合人、證明人、參與人仔細閱讀上述所有條款內容同意無誤后,甲乙雙方簽署本合同。本合同一式兩份,甲.乙各執一份,具有同等法律效力,自甲、乙雙方簽字之日起生效。
甲方(賣方)簽名:
乙方(買方)簽名 :
說合人(簽名):
參與人(簽名):
證明人(簽名):
交易地點:
年月日
無證房屋買賣合同解除反訴 篇6
字第___號
申請人:
甲:______(基本情況)
乙:______(基本情況)
丙:______(基本情況)
公證事項:商品房______合同證詞
內容
一、必備要素
1.申請人全稱或姓名、申請日期及申請事項。
2.公證處審查(查明)的事實。
包括:
(1)甲方(賣方)及其代理人的身份、資格、及簽訂合同的民事權利能力和行為能力;
(2)乙方(買方)及其代理人的身份、資格、及簽訂合同的民事權利能力和行為能力;
(3)擔保人的身份、資格及擔保能力
;
(4)合同標的物的權屬情況及相關權利人的意思表示;
(5)出售房產(期權)的基本情況。包括:房產的名稱、坐落、房號、朝向、占地面積、建筑面積、使用面積、售價等;預售商品房要符合法律規定的條件;查無權利受限制的記錄等;
(6)是否履行了法律規定的批準或許可手續。
(7)當事人簽訂合同的意思表示是否真實,是否對合同的主要條款取得了一致意見;
3.公證結論:
(1)當事人簽訂合同的日期、地點、方式等;
(2)當事人簽訂合同的行為符合《中華人民共和國民法典》第五十五條的規定。
(3)合同內容的合法性。
(4)當事人在合同(協議)上的簽字、蓋章的真實性。
二、選擇要素
1.當事人對合同內容的重要解釋或說明。
2.當事人是否了解了合同的全部內容。
3.合同生效日及條件等。
4.公證員認為需要說明的其他事實或情節。
5.附件。
中華人民共和國___省___(縣)公證處公證員:__________________(簽名
無證房屋買賣合同解除反訴 篇7
編號:_______________________
甲方(出賣人):_________________
(本人/法定代表人)姓名:__________
國籍:_______________________
(身份證/護照/營業執照號碼):______
地址:_______________________
郵政編碼:____________________
聯系電話:____________________
委托代理人姓名:_______________
國籍:_______________________
電話:_______________________
地址:_______________________
郵政編碼:____________________
乙方(買受人):_________________
(本人/法定代表人)姓名:__________
國籍:_______________________
(身份證/護照/營業執照號碼):______
地址:_______________________
郵政編碼:____________________
委托代理人姓名:_______________
國籍:_______________________
電話:_______________________
地址:_______________________
郵政編碼:____________________
根據國家和_________省(市)法律、法規和有關規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上就下列房地產買賣達成如下協議。
第一條房屋的基本情況
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于_________;位于第_________層,共_________(套/間),房屋結構為_________,建筑面積_________平方米(其中實際建筑面積_________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積_________平方米),房屋用途為_________(房屋所有權證號、土地使用權證號、房地產權證號)為_________。
第二條房屋面積的特殊約定
1、本合同第一條所約定的面積為(甲方暫測/原產權證上標明/房地產產權登記機關實際測定)面積。
如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
2、該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_________%(不包括±_________%)時,房價款保持不變。
3、實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_________%(包括±_________%)時,甲乙雙方同意按下述第_________種方式處理。
(1)乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,并按_________利率付給利息。
(2)每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
第三條土地使用權性質
1、該房屋相應的土地使用權取得方式為_________。
2、土地使用權年限自_________年_________月_________日,至_________年_________月_________日止。
以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批準文件號為_________;該房屋買賣后,按照有關規定,乙方(必須/無須)補辦土地使用權出讓手續。
第四條價格
按(總建筑面積/實際建筑面積)計算,該房屋售價為(_________幣)每平方米_________元,總金額為(_________幣)_________元整。
第五條付款方式
1、乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整,并應于本合同生效之日起_________日內將該房屋全部價款付給甲方。
2、已付定金將在最后一期付款時沖抵,支付方式為以下第_________種。
(1)現金_________;
(2)支票_________;
(3)匯款_________。
第六條交付期限
甲方應于本合同生效之日起_________日內,將該房屋的產權證書交給乙方,并應收到該房屋全部價款之日起_________日內,將該房屋付給乙方。
第七條乙方逾期付款的違約責任
1、乙方如未按本合同第五條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期付款有權追究違約利息。
自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_________計算。
2、逾期超過_________天后,即視為乙方不履行本合同。
屆時,甲方有權按下述第_________種約定,追究乙方的違約責任:
(1)終止合同,乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金。
甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
(2)乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金,合同繼續履行。
第八條甲方逾期交付房屋的違約責任
1、除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第六條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。
按本合同規定的交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_________個月內按_________利率計算;自第_________個月起,月利息則按_________利率計算。
2、逾期超過_________個月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權按下列第_________種約定,追究甲方的違約責任:
(1)終止合同,甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金。
乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
(2)甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金,合同繼續履行。
第九條關于產權登記的約定
在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。
如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_________天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的_________%賠償乙方損失。
第十條保證
甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。
交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
第十一條稅費的交納
因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。
第十二條費用交接時間
水、電、煤氣、物業、供暖等各項費用的交接日期為_________年_________月_________日。
第十三條聲明及保證
甲方:
1、甲方有權簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方:
1、乙方有權簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第十四條保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。
未經該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。
但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。
保密期限為_________年。
第十五條通知
1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。
以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:_________。
3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十六條合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。
未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第十七條合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。
任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第十八條爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十九條不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。
聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。
不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。
如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。
當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
4、本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。
此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第二十條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。
該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十一條補充
1、本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充合同。
2、本協議一式_________份,甲方、乙方各_________份,具有同等法律效力。
3、本合同和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
甲方(蓋章):______________ 乙方(蓋章):______________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
委托代理人(簽字):_________ 委托代理人(簽字):_________
簽訂地點:_______________ 簽訂地點:_______________
簽訂時間:___年____月____日 簽訂時間:___年____月____日
無證房屋買賣合同解除反訴 篇8
出賣人:__________
買受人:__________
根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規之規定,買賣雙方在平等、自愿的基礎上,就商品房買賣達成如下協議:
第一、甲方同意將座落于______________號,建筑面積_______㎡的商品房,出售給乙方。
第二、商品房售價每平方米_______元,總計人民幣______________元整。
第三、買受人的商品房僅作商住使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結構、承重結構和用途。
第四、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,可依法向人民法院起訴。
第五、本合同未盡事項,可由雙方約定后另行簽訂補充協議,補充協議具有同等法律效力。
第六、本合同一式_______份,出賣人_______份,買受人_______份。
第七、本合同自雙方簽訂之日起生效。
出賣人:__________買受人:__________
簽于_______年_______月_______日
無證房屋買賣合同解除反訴 篇9
甲方:
乙方:
甲乙雙方當事人本著誠實信用的原則,經友好協商一致達成如下條款:
第一條房地產權屬情況
1.房地產地址:
2.房地產權證號碼:。或其他證件號碼:
3.【建筑面積】【套內建筑面積】:平方米。
4.房屋使用性質:【住宅】【商鋪】【辦公】【其他:。
5.建筑結構:【鋼筋混凝土】【磚木】】,建筑時間:。
6.房屋共有情況:【無】【有】。
7.該房地產【不存在】【存在】抵押等他項權利情況。
8.該房地產以現狀售予乙方,乙方或其代理人已認真查勘和了解該房地產的情況。該房地產:
【不帶家私家電】【帶家私家電】
【不帶租賃合同】【帶租賃合同,承租人放棄優先購買權,乙方同意連同現有租賃合同一起購入該房地產,甲方須協助乙方與租戶簽訂新的租賃合同】【其他:】
【無戶口】【戶口未遷出,甲方應在遷出】【其他:】。
9.需要說明的其他情況:甲方保證所填寫和提供的有關該房地產的權屬情況真實,保證對上述房地產享有完整產權,保證上述房地產不存在任何未向乙方說明的其他情況,且沒有侵犯
第三人權益。否則,承擔相應的法律責任。
第二條計價和價款
該房地產按整套出售并計價,總金額元整億佰拾萬仟佰拾元)。
第三條付款方式:
甲乙雙方經協商選擇【自行交割】【銀行托管】的方式交割房款。
1、甲乙雙方選擇自行交割房款
簽訂本合同時,乙方向甲方支付元整,作為購房定金,并按照下列第種方式按期付款
一次性付款
總金額:元整。乙方應【于________年____月____日前】向甲方支付。
分期付款
第一期:乙方應【于月日前】【元整
第二期:乙方應【于月日前】【元整
第三期:乙方應辦理房產過戶手續后的向甲方支付房款仟佰拾萬仟佰拾元)
按揭方式付款
首期款:乙方應在【房管部門出具成功受理本次交易的遞件回執當天】向甲方支付房款元整剩余房款:除前述房款外,剩余房款元整由乙方【于________年____月____日前】【自行】【委托按揭服務機構協助】申請辦理銀行按揭手續,按照按揭方式付款,按揭的方式為【公積金貸款】【商業貸款】【公積金、商業組合貸款】。甲乙雙方應當于簽訂本合同后日內及時提供辦理按揭手續所需的資料,且甲方需協助乙方申請銀行按揭。
如銀行不批準乙方的貸款申請,各方當事人同意乙方【于月日前】以【現金】【轉賬】【其他】向甲方支付剩余房款。
如銀行批準的貸款金額少于乙方申請的貸款金額,二者相差金額,各方當事人同意【于________年____月____日前】以【現金】【轉賬】【其他】方式向甲方補足差額。
2、甲乙雙方選擇銀行托管交割房款,并通過補充協議另行約定具體事項。
3、其他方式:
第四條交樓時間和交接手續
1.甲乙雙方同意該房地產交付使用的時間為。甲乙雙方應在交樓當天一起到場查驗房屋,查驗后雙方簽妥房地產交接確認書,即視為房屋交付使用。
2.甲方應在【該房地產正式交付使用前】,交清該房地產在收樓前發生的所有欠款及費用。甲方保證在交易后乙方無須對上述甲方欠款及應付費用負責。
3.甲乙雙方同意交易房地產的物業專項維修資金按以下第
該房地產依法不需要建立物業專項維修資金。
該房地產已交存物業專項維修資金,乙方應自辦理完該房地產交易過戶后的____日內,持本合同、房屋權屬證書、身份證等到專戶管理銀行辦理更名手續。
該房地產尚未交存物業專項維修資金,按以下第種方式辦理:
.由甲方自本合同生效之日起戶手續。乙方應自辦理完該房地產交易過戶后____日內,持本合同、房屋權屬證書、身份證等到專戶管理銀行辦理更名手續。
.由乙方按國家、省、市物業專項維修資金的有關規定交存。
第五條產權轉移登記甲方與乙方約定按本合同有關規定辦理產權轉移登記:
第六條稅費繳交
1.甲乙雙方按以下第
按政府規定各付各稅
賣方承擔全部稅費
買方承擔全部稅費
其他。
2.簽訂本合同后,如遇政府及有關部門調整稅費,對于調整部分按以下第
全部由賣方承擔
全部由買方承擔
買賣雙方各自承擔
其他。
第七條違約責任
各方當事人不履行合同或者不按約定履行合同的,應當根據有關法律法規承擔相應的違約責任,并支付違約金10萬元。
第八條交易不成的違約責任
1.甲方不按本合同約定將該房地產出售給乙方的,應當向乙方支付違約金,違約金為該房地產成交價的30%,并退回乙方已付的全部費用。
2.乙方不按本合同約定買入該房地產的,應當向甲方支付違約金,違約金為該房地產成交價的10%
第九條延期交房的違約責任
甲方如未按本合同規定的期限交房的,應當每日按總房款0.05%的標準向乙方支付違約金,逾期超過____日仍未交房的,乙方有權解除合同。如果乙方要求繼續履行的,合同繼續履行,自本合同
第四條約定的房地產交付使用日期的第____日起至實際交付之日止,甲方每日按總房款0.05%的標準向乙方支付違約金。由于乙方原因,導致未能按期交付的,按以下方式處理:視作甲方已履行交房義務一切責任由乙方自行承擔。
第十條逾期付款的違約責任
乙方未能按照本合同
第三條約定支付房款的,應當每日按未付房款0.05%的標準向甲方支付違約金,逾期超過10____日仍未支付的,甲方有權解除合同。
甲方要求解除合同的,應自其要求解除合同通知書到達乙方之日起____日內,將乙方已支付的房款退還給乙方,并支付違約金10萬元。
第十一條遲延辦理產權登記的違約責任
如因甲方或乙方原因造成不能按期取得房地產權屬證明文件的,甲乙雙方當事人同意按下列第種方式處理:
1.違約方支付違約金
2.解除合同,終止交易,各方當事人互不追究違約責任。
3.其他:
第十二條單方解除權的行使
甲方或乙方行使本合同約定的單方面解除合同的權利時,應書面通知另一方,合同自通知到達對方時解除。
第十三條免責條款
本合同簽訂后,若因不可抗力導致本合同需要延遲履行或者解除的,合同各方當事人無須承擔違約責任。
第十四條爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決協商不成的,提交物業所在地法院
第十五條送達約定
本合同首頁記載的各方通訊地址為所有通知、文件、資料等送達地址。上述地址如有變更,應在變更后____日內書面通知有關當事人,否則一經發至上述地址即視為送達。
第十六條其他約定:
1、乙方確認已查閱該房地產的權屬證明文件,對權屬證明文件所載內容無意異議,并已實地查看及了解,故對該房地產的座向、面積、樓齡、樓層、間隔、質量、裝修、抵押情況、產權情況、周邊環境等予以認可。
2、乙方知悉限購及貸款新政,確保可提交真實、有效的貸款所需文件以辦理過戶及貸款手續。
3、此《____市存量房買賣合同》為示范文本,甲乙雙方均同意按照此合同條款簽訂《____市存量房買賣合同》確認打印版,并同意在簽訂本合同后內進行辦理《____市存量房買賣合同》確認打印版簽訂手續。甲乙雙方保證按約定辦妥網簽手續并簽署相關合同文件,以順利完成交易。如一方原因導致不能進行網簽及交易過戶,則違約方需按成交價的10%賠償另一方損失,如雙方違約,則各自承擔違約責任。
第十七條家私家電備注:
第十八條本合同與任何在此之前甲乙雙方在談判中的聲稱、理解、承諾及協議不一致時,以本合同為準。本合同未盡事宜,可由當事人約定后簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。
備注:乙方要求必須吉屋交屋,否則視為違約。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
________年____月____日________年____月____日
無證房屋買賣合同解除反訴 篇10
購房補貼借款房屋買賣貸款人:_________________________
借款人:_________________________
根據《_________住房困難實施方案》的規定,為解決中青年科技骨干的住房問題、穩定科技人才隊伍、實現知識創新工程的目標,甲方對符合條件的中青年科技骨干給予一次性購房補貼。在乙方為甲方工作未滿十年的條件下,本補貼款暫以借款形式發放,鑒于此,甲乙雙方在協商一致基礎上達成如下協議:
第一條借款人的資格條件
借款人應為_______年______月______日前年齡在45周歲以下的現在崗的'中青年科技骨干,包括所屬公司人員。其資格由借款人的工作部門和所任教處共同確認。
第二條借款人的購房補貼標準
根據《方案》的規定,借款人的購房補貼面積為_______平方米,全額/差額補貼金額為_______元人民幣。大寫:_________元整
第三條借款的用途
本借款是為解決住房困難的一次性達標補貼款,需專款專用,乙方只能用于購房,不得挪作他用,不以現金兌付。
第四條借款的程序
乙方持與房地產開發商簽訂的購房合同,填寫購房申請表,經所在部門和甲方人事處認定資格后,與甲方簽定本借款合同,憑上述材料到甲方財務處領取購房補貼借款,由甲方以支票形式給付。
第五條借款人所購房屋的產權歸屬
借款人購買的房屋產權歸個人所有,在乙方能保證為甲方工作滿十年的前提下,乙方可以自由處置。
第六條乙方工作年限的具體計算方法
乙方為甲方工作十年即取得本購房補貼借款的所有權。
本十年工作年限,以創新后實際工作年限為準,創新前即在甲方工作的人員,三年工齡折抵創新后一年工齡。
第七條經計算,乙方尚須還款_________元人民幣。大寫:_________________元整。
第八條乙方為甲方工作年限未滿的處理
乙方無論因何種原因,實際為甲方工作年限未滿十年,則不能全額取得購房補貼,調離時需按不足年限的比例退款。
第九條擔保
乙方持因私護照出境而暫時離開甲方的工作崗位,如果乙方對甲方的十年服務期未滿,則乙方在辦理出國手續之前,需向甲方提供擔保人,作為歸還甲方借款的擔保。如果乙方不能繼續履行與甲方的勞動合同,又不歸還借款,由擔保人負責歸還本合同第七條規定相應比例退款。
擔保人應限定為甲方的正式員工,由甲方、乙方、保證人三方簽訂擔保合同,擔保人的擔保方式為連帶責任。
第十條乙方因各種原因調離甲方,不及時償還甲方借款余額,甲方有權向人民法院提出起訴,并收回借款本金及利息。利息的計算標準按借款余額與借款年限來計算。
本合同經甲、乙雙方簽字、蓋章后生效,一式兩份,雙方各執一份。
甲方:_______________
乙方:__________
法定代表人:_________
_________年____月_____日
________年_____月_____日
無證房屋買賣合同解除反訴 篇11
賣方:(以下簡稱甲方)____________________ 身份證號碼:_____________________________ 住所/單位:______________________________
買方:(以下簡稱乙方)____________________ 身份證號碼:_____________________________ 住所/單位: ______________________________
甲方有一套在_______________________________________商品房,因房產證、土地使用證尚在辦理過程中,目前還不能辦理過戶手續,待甲方房產證辦理完畢后雙方再辦理過戶手續。經甲乙雙方協商,就房屋買賣未過戶之前的有關事宜達成如下協議:
第一條 房屋基本信息
甲方自愿將下列房屋賣給乙方所有:房屋坐落于(地址/小區單元/樓層/面積/其他)
__________________________________________________________________________________________平方;
買賣雙方均清楚該房屋產權及面積現狀,并確認該房屋是在房產證件為辦理的情況下以現狀出售:
第二條 成交價格及付款方式
甲乙雙方商定成交價格為人民幣____________元(大寫:_________________整)。雙方約定,本房屋產權轉讓過程中產生的各類稅費及房屋過戶手續費等由乙方全部承擔,該費用不包含在本房屋價款之中;
付款方式:合同簽訂后,當事人雙方同意按下列方式交付房款:
1、 分貳期付款:乙方于簽訂本合同當日,交付甲方第壹批
履行合約保證金(含定金)__________元,(大寫:_________________整);
2、 乙方于房產證下來后的十日內交付房屋第貳批尾款
___________元(大寫:____________________整)。
3、 由于該房屋現相關證件還在辦理過程中,不能立即辦理
房屋產權變更手續,雙方協商后共同同意扣除總房款的______________元(大寫:_______________整),當做后期保證金。
第三條 交房時間
甲方在乙方將房屋第壹批房屋款合計_____________元,(大寫:_____________整)付清之日七日內,將上述房屋交付給乙方。
第四條 違約金
1、 如甲方房產證下來一個月內,因甲方個人原因未按時與
乙方辦理過戶手續,將視為不履行合同,乙方有權利解除合同。甲方因在解除合同后十天內將已收房價款退還乙方并賠償違約金_________元(大寫:______________整)。
2、 如甲方房產證下來一個月內,因乙方個人原因未按時與甲方辦理過戶手續,將視為不履行合同,甲方有權利解除合同。甲方因在解除合同后十天內將已收房價款退還乙方。乙方將賠償違約金_________元(大寫:______________整)給甲方。
3、 簽訂本合同當日起______年內甲方如還未獲得房產證,
將視為不履行合同,乙方有權利解除合同。甲方因在解除合同后十天內將已收房價款退還乙方并賠償違約金_________元(大寫:______________整)。
4、 如乙方未能及時辦理過戶手續,甲方當提供有效證據證明甲方在房產證下來當日曾經通知乙方。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,甲乙雙方自簽字之日起生效,并具有法律效應。
甲方:乙方
電話:電話:
無證房屋買賣合同解除反訴 篇12
1、當事人的基本情況;
2、房屋的坐落、種類、間數、結構、質量、面積、附屬設備等;
3、房屋價款數額、計價標準等,有國家統一價格的,應執行國家法定價格,沒有統一價格的,由買賣雙方參照評估價格自行議定;
4、付款的時間方式等;
5、房屋騰清及交付的日期;
6、辦理房屋產權過戶、登記及其他手續的有關規定;
7、違約責任;
8、其他當事人約定的事宜,如合同生效的.條件,對不可抗拒事件的處理等;
9、合同的簽訂日期、地點、簽字人等。
無證房屋買賣合同解除反訴 篇13
甲方(轉讓方):_____________,性別_____________,民族_____________,年齡_____________,職業_____________,身份證號:_____________
地址:_____________電話:_____________
乙方(受讓方):_____________,性別_____________,民族_____________,年齡_____________,職業_____________,身份證號:_____________
地址:_____________電話:_____________
一、甲方將坐落在個人產權的房屋使用所有權以_____________元的價格轉讓給乙方。該房屋產籍號為_____________,戶型為室廳,建筑面積為_____________平方米,樓層為_____________住,(正_____________、廂_____________)_____________樓。
二、乙方應向甲方支付購房定金元,并將過戶所需材料于本合同簽訂之日天內移交給乙方,否則視為違約行為。由方于年月日前辦理完交易手續并承擔全部過戶費用,將該房屋的所有權登記在乙方名下,新房證下發7日內,乙方應將購房余款一次性給付甲方。在乙方交付全部購房余款的當日,甲方將房屋移交丙方使用。
三、乙方交納定金后、甲方遷出前,在未征得乙方同意的前提下,甲方不得隨意處置該房屋或挪做它用,也不得隨意改變該房屋的用途、內部設施和結構。
四、乙方交納定金后,在尚未辦理交易手續的情況下,該房屋因不可抗力而造成損壞,或被劃入政府拆遷范圍的,雙方應協商解決,協商不成,甲方應主動向乙方返還定金。
五、水、電、煤氣費以及衛生費、房費、電話費、有線電視費、公共房屋維修費、物業管理費等費用由甲方結清,交付后發生的費用由乙方支付,甲方如有拖欠,乙方可從購房余款中予以扣除或向甲方追償。水表字、電表字、煤氣表字。
六、陳欠取暖費由甲方負責一次性結清,交易當年的取暖費由乙方承擔。
七、乙方違約,無權要求返還定金;甲方違約,應按定金的雙倍向乙方賠償。
八、其它約定事項:
九、因履行本協議發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。
十、本協議一式伍份,由甲乙雙方、公證處、發證中心及交易中心各留存一份,經甲方、乙方簽字后生效。如有其他協議與本協議不符,以本協議內容為準。
甲方(簽字):_____________乙方(簽字):_____________
無證房屋買賣合同解除反訴 篇14
買方:__________(以下簡稱甲方) 賣方:__________(以下簡稱乙方)
雙方同意買賣下列房屋:______區______路______弄______號______室 ,建筑面積共__________平方米。 經雙方設立條件如下:
第一條 上述房屋由乙方售給甲方,全部價款共計人民幣:__________元。
第二條 本合同簽訂之日起__________內,甲方應將上列價款付與乙方,乙方收到全部價款后,應將房屋在一個星期內騰出交給甲方。
第三條 本合同簽訂后,甲方應向房屋主管部門申請辦理房屋所有權登記,所需費用由甲方承擔,在取得房屋所有權證后,產權歸甲方所有。
第四條 甲方應遵守國家和本市有關房屋管理的政策和規定,未經市有關部門及乙方同意,不得對上述房屋加層和改建。
第五條 房屋基地及底層獨用園地屬國家所有,僅供甲方使用。甲方應遵守國家和本市有關土地管理的政策和規定。從發給產權證之日起,甲方按國家規定向有關部門繳付房產稅(土地使用稅)。
第六條 自本合同簽訂之日起,上述房屋的有關權利義務不論甲方住進與否均歸甲方。并按照管理和維修費用分擔原則,按月由甲方承擔管理和維修方面的有關費用。
第七條 本合同簽訂之日起,在兩年內屬于原乙方使用不當造成的質量問題,由乙方負責保修;屬于人為的損壞由甲方自行負責。
第八條 本合同一式三份,乙方一份,甲方兩份(其中一份作產權登記附件)。
甲方:____________(簽章)乙方:_____________(簽章)
身份證號碼:____________身份證號碼:____________
聯系電話:____________聯系電話:________________
簽訂時間:______________________________________
無證房屋買賣合同解除反訴 篇15
出賣人(甲方):
身份證號碼:
通訊地址:
聯系電話:
法定代表人:
業務代理人:
代辦人身份證號/執業證號:
聯系電話:
通訊地址:
統一社會信用代碼:
經紀機構備案證明號:
買受人(乙方):
身份證號碼:
通訊地址:
聯系電話:
委托代理人:
法定代表人:
證件類型:【居民身份證】【護照】【營業執照】
證件號:
通訊地址:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《經濟適用住房管理辦法》(國發[20xx]24號)及其它法律、法規之規定,依據地區關于保障性住房上市交易轉讓的相關規定:甲方所購保障性住房業已具備上市出售條件。買受人和出賣人在平等、自愿的原則下,達成如下條款,望共同遵守。
第一條標的房屋
1、權屬與坐落
甲方同意將坐落在省市區(市)路幢單元戶的經濟適用住房/安置房住房(房屋所有權證號:土地使用權證號;或不動產統一登記號:;土地性質為:劃撥;規劃用途為:);房屋結構為,于竣工,建筑面積共平方米,(含地下室平方米、閣樓平方米)出售給乙方。該房產建筑面積的計算以土地房屋權屬證書記載為準。
2、房屋權利狀況承諾
(1)出賣人對該出賣房屋享有合法權利;
(2)該房屋沒有出售給除本合同買受人以外的其他人;
(3)出賣人對標的房屋未抵押、未出租。
(4)該房屋沒有司法查封或其他限制轉讓的情況;
(5)甲方承諾所出售的保障性住房,其購買期限已滿年,符合地區關于保障性住房上市交易的資格條件,房屋出售后所需另行向政府部門補交的土地收益金等費用,由甲方承擔。
(6)房產經紀人特別承諾,就本合同交易標的房屋,已征求地區房屋管理部門意見,已取得經紀該房屋的同意。
(7)乙方對甲方所出售的房屋已充分了解,愿意購買上述房屋。
3、如該房產權利狀況與上述情況不符,特別是不符合甲方承諾之保障性住房上市交易條件,導致不能完成房屋所有權轉移登記的,買受人有權解除合同。買受人解除合同的,應當書面通知出賣人。出賣人應當自解除合同通知送達之日起15日內退還買受人已付全部房款(含已付貸款部分),并自買受人付款之日起,按照__________%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率)計算給付利息。給買受人造成損失的,由出賣人支付以下第種方式的賠償金:
(1)已付房價款一倍;
(2)買受人全部損失。
第二條計價方式、價款
出賣人與買受人按照下列第種方式計算該房地產價款:
(1)按照套內建筑面積計算,該房地產單價為每平方米人民幣元,總價款為人民幣(大寫: )(¥元)。
(2)按照建筑面積計算,該房地產房單價為每平方米人民幣元,總價款為人民幣(大寫: )(¥元)。
(3)按照套計算,該房地產總價款為:人民幣(大寫: )(¥ 元)。
(4)按照計算,該房地產總價款為。
第三條付款方式及期限
1、簽訂本合同前,買受人已向出賣人支付定金人民幣(大寫: )(¥元),該定金于【本合同簽訂】【交付首付款】【_______】時【抵作】【_______】房屋價款。
2、買受人采取下列第種方式付款:
(1)一次性付款。買受人應當在年月日前支付該房屋全部價款。
(2)分期付款。買受人應當在年月日前分期支付該房屋全部價款;首期房價款人民幣(大寫:)(¥元),應當于年月日前支付;以后各期分別于每月日支付該期款項(大寫:)元(¥元)。
(3)貸款方式付款:【公積金貸款】【商業貸款】【____】。買受人應當于年月日前支付首期房價款人民幣(大寫:)(¥元),占全部房價款的%。余款人民幣(大寫:)(¥元)向(貸款機構)申請貸款支付。
(4)其他方式:_____________。
3、雙方約定全部房價款存入以下賬戶:
賬戶名稱為:
開戶銀行為:
賬號為:
第四條房屋交付期限
1、甲方應于接收到第期購房款后日內,將房屋交付給乙方。
2、甲方在交付乙方房屋時,如建筑面積發生變化,按國家的有關規定執行,實行長退短補。
第五條費用結算與維修基金
1、甲、乙雙方同意,在房屋實際交付之日前,根據有關規定應交付的與房屋有關的費用(包括水、電、煤氣、供暖等)由甲方負責繳付;若甲方未按約定繳付所產生的后果由甲方負責,與乙方無關。
2、雙方一致同意,房屋所占用范圍內的土地使用權及共用部位維修基金本息隨本買賣合同之主物一并轉移給乙方。買方與毗鄰房產共同享有使用住房共用部位共用設施設備(如走廊、梯級、通道、供電、供水、排水、共用天線等系統)。住房共用部位共用設施設備的維修按《住宅專項維修資金管理辦法》執行。
第六條產權登記及稅費承擔
1、甲方承諾交易標的房地產符合上市交易條件,并于房屋交付后的日內,協助乙方辦理不動產產權轉移登記。產權轉移登記費用由乙方負擔。但依照本協議第一條房屋出售后所需另行向政府部門補交的土地收益金等費用,由甲方承擔。因出賣人原因,致使買受人不能取得房屋轉移登記的,買受人有權通知出賣人解除合同。出賣人應當自解除合同通知送達之日起15日內退還買受人已付全部房款(含已付貸款部分),并自買受人付款之日起,按照%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率)計算給付利息。買受人不解除合同的,自買受人應當完成房屋所有權登記的期限屆滿之次日起至實際完成房屋所有權登記之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部房價款萬分之的違約金。
2、甲、乙雙方在辦理上述房屋買賣交易過戶手續時所需交納的稅費,由甲乙雙方按本地房產管理部門的規定承擔。
第七條違約責任
本合同簽訂后,甲乙雙方應忠實履行合同義務,遵守相關國家法律和法規規定。違反合同約定的一方,應當依據本合同及《民法典》相關規定,承擔包括但不限于繼續履行或解除合同、定金罰則、違約金責任、賠償損失等相關違約責任。
乙方不能按期向甲方付清購房價款或甲方不能按期向乙方交付房屋,每逾期一日,由違約一方向對方支付購房價款萬分之的違約金。任何一方逾期日以上未履約的,視為悔約,守約方有權通知對方解除合同,并按照合同交易價款的30%向違約方主張違約金,并依法主張相應的損失賠償責任。出賣人不解除合同的,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之的違約金。
第八條風險負擔
本合同生效之日起,若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務等,由甲方負責清理,并承擔民事責任,由此給乙方造成的經濟損失,由甲方負責賠償。乙方取得合同標的房屋登記過戶前,甲方不得以該房屋另行轉讓或設定財產抵押,甲方因涉及司法強制執行,標的房產被查封、凍結、拍賣的,乙方依據本合同和相應付款憑證,自取得交付之日起,依據國家相關法律規定,取得物權期待權,甲方應予積極配合。
第九條買賣雙方應共同遵守
市保障性住房上市交易的有關政策及規定,雙方如在合同履行中發生爭議,應本著友好精神,協商不成,選定下列種方式解決(不選的劃除)
(1)向仲裁委員會申請仲裁。
(2)向該房屋所在地人民法院起訴。
第十條其他事項
本合同未盡事宜由甲、乙雙方另行在本合同的補充條款中加以明確。就本合同未盡事宜訂立的補充條款,為本合同不可分割之一部分,與本合同具有同等效力。
第十一條本合同及補充條款經甲、乙雙方簽章后生效。本合同連同附件一式三份,甲、乙雙方各執一份,房產交易管理部門一份,均具有同等效力。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
年 月 日 年 月 日
無證房屋買賣合同解除反訴 篇16
賣方:_________________________________________
買方:_________________________________________
根據《中華人民共和國民法典》的有關規定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,經協商,就乙方向甲方購買標準廠房和使用配套場地達成如下協議,以資共同遵守。
一、基本情況:
1、乙方購買甲方坐落在_________市_______________區_____________路_________弄______________支弄_____________號________號廠房______層,廠房建筑面積_____________平方米,并配套場地______________平方米,按房產證為準。
2、土地使用權限為_______年,自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止,實際年限按產權證。
3、廠房區域東側在_______米內、南側到_________米內、西側到_________米內、北側到__________米內。
二、廠房價格及其它費用:
1、廠房價格每平方米人民幣______________________元,總價人民幣_______________________________元。
2、土地使用稅費按國家有關規定由_______方每年支付給有關部門。
3、乙方在甲方園區內的物業管理費每年人民幣___________________元。
三、付款方式、期限及交房期:
1、廠房總價分二次付清,簽約日乙方支付定金人民幣________________萬元。
________年_____月____日前甲方把廠房通過有關部門驗收合格后交付乙方使用,同時乙方在收到甲方廠房后支付人民幣__________________萬元
其余房款應在甲方辦妥相關產權交易后6日內一次性付清,在辦理中產生的契稅由乙方負責。
2、以上付款以轉帳或現金方式支付均可,逾期交款處以滯納金按銀行利息的二倍,如乙方逾期超過三個月不付款,甲方有權終止合同,并要求乙方賠償違約金給甲方,違約金按廠房和土地總價的10%計若甲方不能辦理土地、房產二證,或將土地、廠房抵押給任何第三方,則售房合同無效,甲方無條件全額退還乙方所有的購房款,并按廠房和土地總價10%支付給乙方作為違約金。
四、其他規定:
1、甲方在辦理好產權證后再給乙方協助辦理產權過戶手續,在辦理中發生的所有費用契稅、工本費等由乙方負責支付。
2、乙方所購產權房可以自由轉讓或出租給其他方辦業,但必須通知管理方,受讓或承租方企業可以以本廠房地址進行工商注冊。
3、廠房內土地屬批租,廠區內按現有的設施配套使用給乙方,未經有關部門同意,不得擅自搭建簡易棚及房屋,甲方須協助乙方辦理搭建秘備的簡易棚手續。
4、乙方所購房屋不得拆除,不得在其中舉辦高污染、高用電量的項目。
5、乙方在所購房屋內組織生產、經營或生活必須遵紀守法,恪守管理制度,照章納稅,按其交付各項規定費用。
6、乙方使用的用電和用水增容量由乙方提出申請,甲方予以協助辦理,增容費用由乙方向有關部門按規定交納。
7、本合同未盡事宜由雙方協商補充確定,與本合同具有同等法律效力。
8、甲方在完成售房的全過程后,則乙方有權支配和使用該廠房,甲方無權干涉。
9、本廠房的質量保修期為交付后一年內有效。
五、本合同主體及責任:
1、甲方:____________法定代表人:______________委托代理人:____________
2、乙方:____________法定代表人:______________委托代理人:____________
六、本合同經雙方代表簽字或蓋章后生效,本合同一式四份,甲、乙雙方和執一份,房產管理局和公證處各執一份。
甲方:________________乙方:________________
代表:_________代表:__________
電話:_____________電話:_____________
簽約地址:__________簽約地址:__________
簽約日期:__________簽約日期:__________
無證房屋買賣合同解除反訴 篇17
買房人:____________
賣房單位:____________
雙方就下列房屋買賣達成協議,現簽訂房屋買賣契約如下:
1、房屋地址面積:____________
詳細地址:____________
室號部位:____________
房屋建筑面積:____________
平方米:____________
上開房屋面積包括走道、扶梯間等公用部位分攤的面積。
2、本契約全部價款計人民幣:____________元。
價款計算組成:____________,投調稅____________。
3、付款約定:簽約____________周內付清。
4、上開房屋,在買房人交清價款和履行其他約定后,由賣房單位辦理房屋交付手續。買房人可持本契約和交付房屋手續及其他有關證件,向房屋所在區房管部門辦理申請房屋所有權登記或所有權移交手續,所需手續費由買房人支付。
5、上開房屋的基地及底層小院子,因土地屬于國有,僅供買房人使用。但必須服從城市建設規劃,按規定繳納房產稅和土地使用費。
6、買房人所購的房屋,應按國家房屋管理的規定使用,接受所在地區街道組織、房管部門的管理和指導。不得隨意亂拆亂改。走道、扶梯間等公用部位屬同幢住戶共同財產,不得隨意侵占,嚴禁亂搭亂建。
7、上開房屋,在辦理交付手續之日起壹年內,凡屬屋面漏水、外墻滲水和結構性的質量問題,由賣房單位負責保修;凡屬買房人使用不當或人為損壞,由買房人自行負責;保修期滿后全部由買房人自行負責維修。
8、其他約定:上述房產權自買方辦理完房產變更登記后歸買方所有。
本契約一式四份,雙方各執兩份。
買房人:____________
賣房人:____________
日期:
無證房屋買賣合同解除反訴 篇18
合同編號:__________________
目錄
第一部分合同說明
第二部分雙方的基本情況
第三部分房屋土地情況概述
第四部分房屋出售價格及手續
第五部分爭議的解決
第六部分合同附件
第七部分合同簽署
第一部分合同說明
1.1根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規規定,在平等、自愿協商一致的基礎上,甲、乙雙方經協商后簽字生效。
1.2本合同一式四份,雙方各持二份,且具有同等法律效力。
1.3本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行約定并簽訂補充協議。
第二部分雙方的基本情況
甲方:______________
法人代表姓名:________________
地址:________________________
郵編:________________________
聯系電話:____________________
傳真:________________________
乙方:______________
法人代表姓名:________________
地址:________________________
郵編:________________________
聯系電話:____________________
傳真:________________________
第三部分房屋土地情況概述
3.1甲方自愿將座落于__________轉讓給乙方。乙方對甲方所要出售的房地產已做了充分了解,自愿購買該房地產。
3.2上述房產全部以現況為準,雙方簽訂合同房產及土地交付乙方后,雙方永無爭議。
第四部分房屋出售價格及手續
4.1經雙方協商同意房產及土地出售價格為人民幣_________萬元。
4.2本合同簽訂時乙方應將購房款一次性交付甲方,甲方同時向乙方交付房屋產權證、土地使用證及相關手續。
4.3甲方保證上述房產及土地產權清楚無任何糾紛,如發生產權方面的糾紛由甲方負責解決。
4.4合同簽訂后乙方自行辦理房地產過戶手續,并承擔相應的過戶費用。
第五部分爭議的解決
5.1本合同履行過程中如發生爭議,雙方應本著友好合作的精神協商解決。
5.2如爭議未能于前述方式解決,在開始協商后三十日內,則任何一方均可向甲方所在地人民法院起訴。
第六部分合同附件
6.1乙方身份證復印件
6.2房屋產權證
6.3土地使用證
6.4裁定及其他附件
6.5房地產現狀錄像光盤
第七部分合同簽署
甲方:________________________
委托代理人簽字:______________
日期:________________________
乙方:________________________
委托代理人簽字:______________
日期:________________________
無證房屋買賣合同解除反訴 篇19
1.房屋出賣方:上海_____投資有限公司
2.房屋買入方:_____
3.房屋買賣標的:_____甲方同意將上海“_____中心”大廈內第_____樓_____室公寓房屋_____套賣給乙方。本買賣契
約所規定的房屋面積共計_____平方米。本買賣契約所涉之“_____”大廈地址為上海市_____路_____號,該地塊是經上海市土地局批準,甲方以_____萬美元中標,獲得五
十年有償使用權,因此乙方購入的公寓房屋連同相應的_____平方米的土地使用權一并購入。乙方擁有對本契約所規定
的買賣范圍的房產權和_____平方米的土地使用權截止期限為公元___年___月___日。如甲方的土地有償使用權結束時,本合同即行終止。
4.房屋買賣價格:本契約所規定的公寓房買賣價格為_____美元,甲方已收妥由乙方支付的全部房屋買賣款項。
5.房屋的移交:本房屋買賣契約簽訂后,乙方必須在一個月內按照甲方銷售說明書規定的有關建筑和設備標準及室內家具用品的清單,對甲方交付的房屋與設備進行驗收。
驗收合格雙方交接房屋鑰匙,房屋鑰匙交接完畢,即作為甲乙雙方房屋移交手續辦妥。自房屋移交之日起,房屋在土地有償使用期限內的所有權即歸乙方。不論乙方住進使用與否,均應從移交之日起由乙方承擔該房屋的使用、管理和維修責任。
6.管理、維修和其他費用:“_____中心”大廈管理維修等項工作,均由甲方負責管轄,并向各用戶進行分攤及收取相應費用。甲方暫定每月向乙方收取壹佰美元的大樓管理費。大樓管理費包括公用水費、公用部位環境衛生費、公用部位綠化保養費、安全保衛費、機械保養人員及
大樓房管人員費用等。甲方每月向乙方收取大樓公共設施、設備大修、小修儲存費,收費標準另議。大樓大修小修儲存費的用途范圍如下:屬甲方管轄內的公用的室內外綠化園
地、道路、給排水系統、供電供氣系統、弱電系統、空調系統、照明系列和消防設備、給排水設備、供電供水設備、空調設備的公用場所的所有的非人為損壞的建筑和裝飾的修復。乙方所應負擔的電費、冷暖氣空調費由甲方負責計算、分攤,甲方將總費按住戶、用戶面積平均分攤,另加_____%代辦手續費。本買賣契約價格中不含停汽車的位置,乙方若需租用地下停車場車位,請與甲方商議,另簽訂停車場地租用合同。本買賣契約價格中不含室內清潔費,若需清掃室內衛生,乙方請與甲方聯系,由甲方統一安排人員清掃,費用另議。上述各類費用由甲方按月開出收款單,乙方在接到付款通知單后_____天內一次付清,逾期按日計收應繳款額的千分之_____
滯納金
7.房屋維修:本契約簽訂經驗收后,房屋的維修即由乙方負擔。但驗收后一年內,因施工質量造成的房屋維修,由甲方責成施工單位負責解決因設備質量造成的維修由甲方
責成設備供貨單位解決。但如屬人為損壞的房屋、設備,損壞人應承擔其修理費用及賠償損失。
8.房產權和土地使用權轉讓和再轉讓:乙方在購入本契約所規定范圍的房產權和相應的土地使用權是整個大廈的不可分割的組成部分,按上海市人民政府頒布的《上海市地使用權有償轉讓辦
法》規定:“同一建筑物所占的土地使用權整體不可分割”。乙方購入的房產權和相應的土地使用權若需要再轉讓,須按《上海市土地使用權有償轉讓辦法》和政府有關房產買賣管理辦法的規定辦理,其發生的一切
費用由乙方負擔。乙方再轉讓的合同簽約,必須將本契約中乙方應承擔的職責無條件地轉移到其買入者,并必須將本契約作為再轉讓合同的附件之一。若在再轉讓中發生經
濟等糾紛,一切責任由乙方負擔。
9.《上海“_____中心”用戶手冊》是本契約不可分割的組成部分,乙方對其中有關房屋購置戶部分的職責條件理解并同意遵守。
10.過戶手續辦理:甲、乙方在簽訂本房屋買賣契約后,須經有關部門公證。乙方憑契約、公證書等有效的合法文件向上海市土地局、市房產管理局分別辦理過戶手續,繳納過戶費和領取房產權證書。未經過戶的房產買賣無效。
11.爭議解決條款凡執行本合同或與本合同有關的爭議,由雙方友好協商解決。協商不成,提請中國對外貿易仲裁委員會仲裁。
12.本契約所涉各項均受中華人民共和國政府頒布的有關法規約束,若遇中華人民共和國政府有新規定,則按新法規執行。
_____甲方:上海_____投資有限公司
乙方:_____
法人代表簽章:日期:____
法人代表簽章:日期:_____
地址:_____地址:_____
無證房屋買賣合同解除反訴 篇20
甲方:________________
乙方:________________
代理人:_________________
依據中華人民共和國以及_____________市房地產法規的有關規定,甲、乙兩邊通過對等洽談,簽定本協議。
一、出售模式說明本項目商業類產品實施分期出售。
本協議不標明甲乙兩邊對_____________商業類產品進行認購或許進行類似性質的活動,而僅是甲、乙兩邊約好,待_____________商業類產品正式發售后,乙方有按優先權次序順次享有優先選擇、認購、購買產品的權力。
二、標的物
1.產品:_________________商業產品
2.物業地址:_________________。
三、優先權承認
名字/公司名稱:_________________
代理人:_________________
身份證號碼/護照號碼:_________________
公司注冊號/法人代碼:_________________
地址/法定地址:_________________
電話:_________________
郵政編碼:_________________
傳真:_________________
電子郵箱:_________________
乙方有意購買本協議第二條第一款所指明的物業產品類型,本協議承認的優先權號碼為_____________。_____________寓居類產品正式發售后,乙方按優先權次序順次享有優先選擇、認購、購買本種類產品的權力。
四、優先權保證金
1.為了保證在項目正式開盤出售時,乙方可以依照所具有的優先權享有相應的優先選擇及購買產品的權力,經甲乙兩邊洽談一致,乙方情愿以每套產品_____________元金額向甲方付出優先權保證金。乙方意向購買的產品數量為_____________套,乙方向甲方付出人民幣_____________元整。
2.甲、乙兩邊正式簽定《_____________市商品房預售合同》,本協議優先權保證金主動充抵部分乙方所購產品首期款。首期款缺乏部分依據甲、乙兩邊簽定的《_____________市商品房預售合同》,乙方需另行補齊。
五、優先權停止及失效
1.甲方在正式簽定《_____________市商品房預售合同》前三個工作日電話或書面通知乙方選房,并處理相關購房手續。
2.乙方與甲方正式簽定《_____________市商品房預售合同》之前,乙方有權拋棄優先權。
無證房屋買賣合同解除反訴 篇21
賣方(以下簡稱甲方):____________________
地址:____________________聯系電話:____________________
委托代理人:______________
地址:____________________聯系電話:____________________
買方(以下簡稱乙方):____________________
地址:____________________聯系電話:____________________
委托代理人:______________
地址:____________________聯系電話:____________________
委托代理機構:____________
經辦人:__________________聯系電話:____________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致原則的基礎上,同意就乙方向甲方購買房屋事項達成如下協議:
第一條房屋基本情況(按房屋所有權證填寫)
1.甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于嘉興市____________________,房屋結構為___________,房屋用途為_________,房屋建筑面積為________平方米,車庫面積____________平方米。
2.該房屋所有權證號為___________(共有權證號為________)。土地使用權方式為________,土地使用權證號為________。
3.隨該房屋一并轉讓的附屬設備、設施:________。
4.該房屋租賃情況________。
第二條房屋轉讓價格
按建筑面積計算該套房屋轉讓價格為[人民幣][_____幣]
總金額(小寫)_____元,大寫_____億_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
第三條付款方式、時間
雙方約定按以下第_____項以(現金、支票、其他_____)方式支付房款:
1.一次性付款:
本合同鑒定之日起_____天內,乙方一次性將購房款支付給_______________。
2.分期付款:
合同簽訂之日起_____天內,房屋及相關權屬證明交付時,權屬證明過戶后_______________。
3.其它方式:____________________
第四條交房方式
甲乙雙方約定采用下列第_____種方式交房:
(1)自本合同簽定之日起_____天內,甲方將房屋及房屋鑰匙、房產證、土地使用證等相關權屬證明一并交付給乙方。2)其他方式__________。
第五條乙方逾期付款的違約責任
乙方未按本合同第三條約定的時間付款,甲方有權按累計應付款向乙方追究違約利息,自本合同規定的應付款最后期限之第二天起至實際付款之日止,月息按_______利率計算。逾期付款超過_______天,甲方有權按下述第_______種約定追究乙方的違約責任:
(1)乙方向甲方支付違約金共計_______元整,合同限期繼續履行。
若乙方在_______天內仍未繼續履行合同,遵照下述第(2)條處理。
(2)乙方向甲方支付違約金共計_______元整,合同終止,乙方將房屋退還給甲方。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
(3)___________________________________。
第六條甲方逾期交房的違約責任
除不可抗拒的因素外,甲方未按本合同第四條約定的時間交房的,乙方有權按累計已付款向甲方追究違約利息,自本合同規定的最后交付期限之第二天起至實際交付之日止,月利息按_______計算。逾期交付超過_______天,乙方有權按下述第_______種約定追究甲方的違約責任:
(1)甲方向乙方支付違約金共計_______元整,合同繼續限制履行。
若甲方在_______天內仍未繼續履行合同,遵照下述第(2)條處理。
(2)甲方向乙方支付違約金共計_______元整,合同終止。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
(3)____________________________。
第七條甲方保證該房屋交接時沒有產權糾紛和拖欠任何費用(如水電、煤氣、有線電話、物業管理費等相關費用),保證已清除該房屋原由甲方設定的抵押權。如交接后發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任,甲方轉讓該房屋之前,確認該房屋承租人已放棄優先購買權,并取得房屋權共有人同意。(乙方對該房屋的各項基本情況均做了充分了解。該房屋轉讓后,如發生破漏、開裂等問題由乙方承擔維修責任。)
第八條關于產權登記的約定
自本合同生效之日起,乙方在三個月內向房地產權登記機關申請辦理房地產權屬轉移手續,甲方積極給予協助。如因甲方過失造成乙方不能在_______天內取得房地產權屬證書,視為甲方違約,乙方有權退房。甲方必須在乙方提出退房之日起_______天將乙方已付款退還給乙方,并向乙方支付違約金_______元整。
第九條該房屋轉讓交易發生的各項稅費由甲乙雙方承擔。
第十條房屋轉讓后該房屋所屬土地使用權利、義務和責任依法隨之轉讓。
第十一條其他約定事項_________________________________________________。
第十二條本合同空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關部門法律、法規和政策執行。
第十三條甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的,本合同應經該房屋所在地公證機關公證。第十四條本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方同意采用以下第_______種方式解決。
1.由[嘉興仲裁委員會][______________仲裁委員會]仲裁。
2.向人民法院起訴。
第十五條本合同自_______之日起生效。
1.甲、乙雙方簽字。
2.經______________公證(涉外房屋轉讓必須公證)。
第十六條本合同一式_______份,其中甲乙雙方、房屋權屬登記部門及契稅部門各執一份。合同未盡事項,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章后與本合同具有同等法律效應。
甲方:(簽章)____________
委托代理人:______________
(簽章)
乙方:(簽章)____________
委托代理人:______________
(簽章)
簽定日期:____年___月___日
簽定地點:_____________
無證房屋買賣合同解除反訴 篇22
原告:
住所地:
法定代表人
被告:。
訴訟請求:
1、解除原、被告雙方于20xx年12月 26日簽訂的《商品房買賣合同》,被告將房屋返還原告。
2、判決被告支付違約金610元。
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由:
原告于20xx年12月26日與被告簽訂編號為5的《商品房買賣合同》,被告從原告處購買位于鄭州市金水區玉鳳路西、燕南路北瑞豐苑2單元16層1602號房屋一套。該房屋建筑面積為96.6平方米,總價款為881049元。其中,被告應在20xx年12月26日向原告支付購房款271049元,剩余610000元購房款被告應在20xx年2月6日向原告全部支付。
雙方在《商品房買賣合同》第七條第二款中另行約定:“逾期90日后,出賣人有權解除合同,買受人按累計應付款的0.1%向出賣人支付違約金。”
合同簽訂后直至今日,被告僅向原告支付了購房款271049元,經原告多次催要,仍未能向原告支付剩余的610000元的購房款。為維護自己的合法權益,原告特向貴院提起訴訟,望判如所請。
此致
金水區人民法院
具狀人:河南省置業有限公司
年月 日
無證房屋買賣合同解除反訴 篇23
賣方: ________(以下簡稱甲方) 身份證號:______
買方: ________(以下簡稱乙方) 身份證號:______
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協議:
第一條 甲方所售房屋權證號及座落位置、結構、層次、面積、附屬設施:
1、甲方所售房屋所有權證號為
2、甲方所售房屋位于______ 區______ 路(街)______ 號,為______ 結構;
3、甲方所售房屋建筑面積______ 平方米;
4、甲方所售房屋附屬設施為______ 。
第二條 房屋價格及其他費用:
1、 甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)___ 拾___ 萬___ 仟___ 佰元整(含附屬設施費用);
2、 甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由 方負擔。
第三條 付款方式:
甲、乙雙方協商一致,乙方首付甲方金額為(人民幣)___ 拾___ 萬___ 仟___ 佰元整。其余金額(人民幣)___ 拾___ 萬___ 仟___ 佰元整,由乙方在最短時間內辦理住房公積金貸款,由住房公積金管理中心匯到甲方指定賬戶。
第四條 房屋交付:
甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續(繳納稅費)后,甲方將房屋交付乙方,因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據實予以延長。
第五條 乙方未按規定付款的違約責任:
乙方未按本合同規定的付款方式付款,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,并向甲方支付購房款10%違約金。
第六條 甲方逾期交房的違約責任:
甲方未按本合同第四條規定將房屋及時交付使用,即視為甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,并向乙方支付房價10%的違約金。
第七條 甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接后發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第八條 本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議,補充協議與本合同具同等法律效力。
第九條 本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十一條 本合同一式五份,甲、乙雙方各執一份,其他三份交有關部門存檔。 甲方(簽章): 乙方(簽章):
住址(工作單位): 住址(工作單位): 聯系電話: 聯系電話:
_________年____月____日
無證房屋買賣合同解除反訴 篇24
出賣人:
買受人:
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律規定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上,為明確雙方權利義務,就乙方向甲方購買房屋簽訂本合同,以資雙方共同信守執行:
第一條
甲方應對所出賣的房屋享有完全的處分權并保證符合國家有關規定,而且沒有產權糾紛和債權債務糾紛。
第二條
房屋的坐落、面積情況:
1、本合同所稱標的房屋是指位于貴州省遵義市海爾大道錦城花苑某幢某單元某層某號房屋。
2、該房屋建筑面積共154.03平方米,其中套內建筑面積為136.65平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積為17。38平方米。
3、本合同項下房屋相應的土地使用權隨房屋一并轉讓。
第三條
計價方式與價款:房屋的交易總價為:人民幣381994元整(大寫:叁拾捌萬壹仟玖佰玖拾肆元整)。
第四條
付款方式及期限:乙方在本協議簽訂之日起2個月內先向甲方支付首付款30萬元,剩余房款81994元應當在辦理過戶登記前全部付清。
第五條
房屋交付及產權登記的約定:
1、甲方應于本合同簽訂之日起30天內將本合同項下房屋全部交付給乙方。
2、由于房開商還未將該房屋產權證辦理完成,甲方現未取得房地產權屬證書(指房屋的《房屋所有權證》或《土地使用權證》)。甲方應當在取得房地產權屬證書之后,及時協助乙方將房屋權屬登記過戶至乙方名下。
第六條
稅費分擔約定:
1、甲方辦理房地產權屬證書所需要的稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由甲方承擔。
2、甲方將房地產過戶至乙方名下所花費的交易稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由乙方承擔。
第七條違約責任:
1、乙方如未按本合同規定的時間付款,自本合同規定的應付款期限屆滿的次日起至實際全額支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之三的違約金。
2、甲方如未按本合同規定的期限將該房屋交付,自本合同規定的交付期限屆滿的`次日起起至實際交付之日止,甲方按日向乙方已支付房款萬分之三的違約金。
第八條
爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,依法向合同簽訂地人民法院起訴。
第九條
特別約定:房屋辦理過戶登記后,如發生房屋征收或拆遷等對房屋及相應土地的補償,由乙方所有。
第十條
免責條件:
1、因不可抗力原因致使本合同不能繼續履行或造成的損失,甲、乙雙方互不承擔損失賠償責任;
2、不可抗力系指“不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況”。
第十一條
陳述和承諾條款:
1、甲方承諾:甲方擁有對本合同項下房屋完全的處分權
2、乙方承諾:真實地愿意購買本合同項下的房屋。
第十二條
本合同簽訂地為貴州省大方縣,合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力,自雙方簽字后生效。
第十三條
本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等法律效力。
出賣人(甲方):
簽訂時間:
買受人(乙方):
簽訂時間:
無證房屋買賣合同解除反訴 篇25
出售(代理)方姓名:_____________
身份證號:_____________
地址:(簡稱甲方)_____________
購買(代理)方姓名:_____________
身份證號:_____________
地址:(簡稱乙方)_____________
甲方現有㎡的房屋,地址:,權證號:,土地證號:,自愿出售給乙方,以按揭方式購買。乙方經實地看房并已充分了解此房信息,自愿購買此房。經協商后甲、乙雙方均同意售價為人民幣(大寫_____________元)(¥_____________元)。此房價包括(水、電、光纖、天然氣戶頭、裝修、及:)并達成以下協議:
一、第一次乙方于_____________年_____________月_____________日支付購房定金計人民幣(大寫:_____________元)(¥)給甲方。
第二次按銀行程序辦理:待簽約貸款銀行審批通過,通知過戶后日內,甲、乙雙方必須到市房地產交易中心將此房產權證交買賣過戶科受理,出據受理單后,乙方再支付給甲方購房首付款(大寫_____________元)(¥_____________元)此款不包含購房定金。否則視為違約。乙方須在此首付款內扣除人民幣(大寫元)(¥)作為交房押金,待交房時甲方結清該房所有費用后,乙方再支付給甲方。
第三次剩余房款計人民幣(大寫_____________元)(¥_____________元)屬于乙方向銀行貸款部分,待辦完過戶手續做完抵押后,則由簽約銀行轉賬給指定的甲方賬戶。(按揭購房此款由簽銀行支付)如果貸款金額不足則由買方以現金方式補差,此合同圓滿結束。
二、甲方配合乙方辦理完產權過戶后,乙方必須無條件辦理此房抵押登記手續,否則視為違約。
三、甲方必須保證此房產權清楚、無查封、抵押、凍結、實屬純私房,并無任何糾葛,否則承擔一切法律責任。乙方以按揭貸款購買此房,(全權委托擔保公司辦理貸款)或(自行向銀行辦理貸款)應保證自己在銀行無不良記錄。
四、甲方應按約定的時間和指定的地點,并帶齊相關證件協助乙方辦理此房的過戶換證手續,所產生的'一切費用由方去付(含買賣方各項稅費)稅收標準以政策為準。
五、甲、乙雙方成交后,此房的一切權利全部轉到乙方名下,屬乙方所有。
六、違約責任:甲、乙雙方簽字生效后,不得以任何理由推翻此協議,本協議在履行過程中除因不可抗拒的阻力而外,更不得以任何理由解除此協議,否則依法追究其法律責任。甲方違約不賣此房以及不按本合同第一款之規定辦理,則雙倍賠付乙方所付定金。乙方違約不買此房以及不按本合同第一款、第二款之規定辦理,則所付定金不退。甲、乙雙方任何一方違約,中介有權從定金中提取(總額的2%作為信息服務費)或(從定金中提取一半作為信息服務費)。
七、甲乙雙方協定(甲方在收到第三次房款的同時)或(甲方收到首付款的同時)雙方交接、交房,一經交接甲方不在承擔此房任何維修及費用。甲方交房時保證該房屋的水、電、氣、光纖、物業管理等相關費用結清,原有室內設施齊全完整無損。
八、本協議一式三份,甲、乙雙方及中介方各執一份,從簽字蓋手印之日起生效。另:甲、乙雙方簽字蓋手印生效的同時,由方按售價的支付中介服務費,計人民幣(大寫_____________元)(¥_____________元),甲乙雙方各支付(大寫_____________元)(¥_____________元)
九、此協議簽定后,甲方應將房產證原件交中介方保存,中介方應出具正式蓋章收據,此收據待產權證交件受理后即自動無效。.
十、特別約定:甲乙雙方自愿以按揭貸款方式買賣此房,在辦理過程中,因政策原因或不可抗拒的阻力,導致銀行無法辦理貸款,雙方協定相互都不作違約賠償,甲方退還乙方定金,同時此協議自行解除。
十一、本協議在履行過程中,若發生爭議,雙方應協商解決,協商不成任何一方可向該房屋所在地人民法院提起訴訟。.
十二、甲、乙雙方已認真、仔細的閱讀了以上協議內容,并確認簽字。
甲方(簽章):_________
簽訂地點:_________
_________年____月____日
乙方(簽章):_________
簽訂地點:_________
________年____月____日
無證房屋買賣合同解除反訴 篇26
甲方:
乙方:
一、為房屋買賣有關事宜,經雙方協商,訂合同如下:甲方自愿下列房屋賣給乙方所有:
1、房屋狀況:(請按《房屋所有權證》填寫)
2、房屋座落:
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣_____,(大寫)_____元整。
乙方在合同簽訂后5日內,支付甲方首批房款_____元。甲方同時將房屋產權證等手續移交給乙方。
余款于甲方交房前5日內付清。
三、甲方在_____年_____月_____日前將上述房屋交付給乙方。房屋內的裝修、家具、電氣隨同房屋一并轉讓,該房屋占用范圍內土地使用權同時轉讓
四、出賣的房屋如存在產權糾紛,由甲方承擔全部責任。
五、本合同經雙方簽章后生效,并對雙方都具有約束力,應嚴格履行。如有違約,違約方愿承擔違約責任,并賠償損失,支付違約費用。
六、未盡事宜,雙方愿按國家有關規定辦理。如發生爭議,雙方協商解決;
七、本合同一式二份,甲、乙雙方各一份。
八、雙方約定的其它事項:
甲方:______乙方:______
______年______月______日______年______月______日
無證房屋買賣合同解除反訴 篇27
甲方夫妻:_________________(出售方):_________________
姓名:_________________身份證號:_________________
姓名:_________________身份證號:_________________
乙方:_________________(購買方)
姓名:_________________身份證號:_________________
為了確保房屋買賣雙方的合法權益,甲乙雙方現就住宅及儲藏室買賣自愿達成協議如下:
第一條經甲乙雙方共同協商,甲方夫妻自愿將位于市區號樓單元室的住宅壹套(建筑面積平方米)及儲藏室壹間(建筑面積平方米)出售給乙方。房屋所有權證號為:_________________。甲方保證對其所售房屋擁有完全的所有權,沒有抵押等各種負擔。
第二條上述住宅及儲藏室的出售價為人民幣_______元整(¥_______元)(以下金額均為人民幣),此價格自甲乙雙方簽訂協議書之日起不得變更。
第三條付款方式:乙方先交定金元整;甲方在領到新房鑰匙之日起10日內,乙方支付甲方_______萬元整(¥元),剩余房款_______元整(¥_______元)于甲方交此房給乙方時由乙方一次性付清。
第四條甲方必須在領到新房鑰匙之日起日內騰房給乙方。
第五條乙方支付甲方_______萬元款項時甲方須把此房房屋所有權證等證件原件及相關票據均由乙方保管。將來土地證發放后甲方必須立即配合領取并交由乙方保管,甲方將來必須積極配合乙方共同到房產部門辦理上述住宅所有權過戶手續,并將新的《房產證》交給乙方。上述住宅一經辦理所有權過戶手續,房屋的產權及使用權歸乙方所有,甲方不再擁有產權及使用權等任何權利。
第六條自甲方騰房給乙方之日起,如遇拆遷等與此房相關的權利義務等均由乙方享有和承擔,在此日之前由此房產生的權利義務均由甲方享有和承擔。
第七條上述住宅及儲藏室的交易過戶費用由乙方承擔。
甲方(簽字):_________________乙方(簽字):_________________
________年____月____日________年____月____日
無證房屋買賣合同解除反訴 篇28
轉讓方(下稱甲方)有限公司商業登記證號碼:_________________
受讓方(下稱乙方)身份證號碼:_________________
甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上,就房產轉讓一事達成如下協議:
一、合同標的房產為位于__________省__________市__________區__________鎮__________有限公司工業區廠房。注:______________
二、合同價款
甲、乙雙方商定標的房產的轉讓價格為人民_____________元整。
三、合同價款的支付
乙方應于20__________年月__________日之前支付全部款項。
四、標的房產的交付甲方應于乙方支付全部價款之后將標的房產交付給乙方使用,同時應移交有關房產的全部資料(見清單)
五、保證
1、甲方保證本協議轉讓之房產不存在任何形式的轉讓、抵押、變賣等事宜,不受任何第三人主張任何權利,如發生上述任何原因所產生的糾紛,一切責任由甲方承擔,因房屋產權發生的經濟糾紛及費用等亦由甲方承擔。
2、房屋移交前,甲方應保持房屋原有結構,負責搞好通水、通電、公共設施給乙方使用,保證乙方不存在任何房屋正常使用的瑕疵,房屋移交前所發生的水電費及其它費用由甲方負責,移交后由乙方負責。
3、甲方的股東(即__________)對甲方的上述義務承擔連帶保證責任。在本合同簽訂之后,公司房屋買賣合同無論是否將其所持有的甲方股份繼續持有或出讓,均不影響其應當承擔的連帶保證責任。
六、權益
房產轉讓后,房屋所有權歸乙方所有,如遇國家建設征用、舊改等事宜所賠償的補償金全部由乙方所有,如需甲方或__________協助乙方辦理相關手續的,甲方及__________必須在接到乙方通知之日起三日內協助乙方辦理相關手續。
七、違約
甲、乙雙方應認真履行本協議之約定,如有違約,違約方應向守約方支付違約金人民幣__________萬元,違約金不足以賠償守約方損失的,違約方應另行賠償。
八、其他
1、本合同受中國法律管轄并按其解釋。
2、凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,雙方應友好協商解決。協商不成,應提交仲裁委員會,按照申請仲裁時該會實施的仲裁規則進行仲裁,仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
3、本協議自甲、乙雙方簽字之日起即生效,正本壹式貳份,甲方執壹份、乙方執壹份,均具同等法律效力。
4、本合同由合同各方在__________省__________市簽署。
轉讓方:_________________受讓方:_________________保證方:_________________
日期:_________________
無證房屋買賣合同解除反訴 篇29
賣方:(以下簡稱甲方)____________
買人:(以下簡稱乙方)____________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及相關法律、法規
一、甲方自愿將坐落于____________________________________________________________,建筑面積為____________平方米,出售給乙方。
二、上述房屋包括附屬設備,經雙方約定房屋價格(人民幣):____________;總款共計人民幣:____________(大寫)雙方約定,本協議簽訂之日,乙方一次性交清房款;甲方同時將房屋鑰匙、房屋產權證明及身份證復印件交付給乙方。同時雙方應該同時為對方出具相應的收到憑證。
四、甲方必須保證其出賣給乙方的房屋,產權為交易本人,絕無他項權利設定或其他糾紛或產權親屬關系。乙方買受后,如該房屋產權有糾葛,影響乙方權利的行使,概由甲方負責清理,并賠償乙方因此而受到的經濟損失。
五、雙方對房屋質量無異議,房屋交付后,因房屋質量引起的糾紛,雙方不相互承擔賠償責任。
六、,甲方并未辦理產權登記手續,對此乙方完全知曉。乙方同意甲方關于房屋產權過戶的。
七、在辦理房屋產權轉移過戶登記時,甲方應予全力協助。如因甲方的延誤,致使影響產。
八、合同生效后,房屋升值與甲方無關。
九、本協議簽訂前,該房屋如有應繳納的一切稅收、費用,概由甲方負責。本協議簽訂后。
十、甲方在房屋出售給乙方即乙方付清房款與甲方簽訂本合同后不得將房屋另行轉讓給他人,如若違約本約定應賠償房款總價外還應賠付房款總價款____________%的違約金。
無證房屋買賣合同解除反訴 篇30
售方:(簡稱甲方)
買方:(簡稱乙方)
居間方:(簡稱丙方)
甲,乙,丙根據中華人民共和國有關法律的規定,在合法,平等,自愿,相互信任的基礎上簽訂本合同,承諾共同遵守。
第一條:房屋基本情況
1、甲方自愿將坐落在區的房屋(以下簡稱"該房屋")出售給乙方。乙方對該房屋已作充分了解并實地看房,對該房屋現狀無異議,愿意購買該房屋。
2、該房屋的基本情況如下:
房屋性質:所有權人:面積:樓層:
產權證號:土地證號:丘號:
附屬設施:
第二條:成交價格
甲,乙雙方協商后的實際成交價格為人民幣:元(大寫),$(小寫)該房屋的配套設施,過戶的相關費用由承擔。
第三條:傭金支付
甲方按照總房價款的%支付,即為人民幣元($元)
乙方按照總房價款的%支付,即為人民幣元($元)
甲乙雙方任何一方不履行本合同,或不完全履行致本合同終止的’,違約方須在違約行為發生之日起三日內向丙方支付本合同約定的全部傭金,守約方已繳納的傭金將予以退還。
甲乙雙方惡意串通,損害丙方利益的,對上述傭金的支付承擔連帶責任。
第四條:房款付款約定(本條各款項均不計利息)
乙方向甲方的付款約定:
(1)乙方于年月日向甲方支付該房屋的定金。計人民幣元(大寫)$(小寫)
(2)乙方于年月日過戶當日交付該房款人民幣元(大寫)$(小寫)
(3)待該房屋過戶手續辦理完畢,且甲,乙雙方確認該房屋費用交接清楚并在物業實驗單簽字七日內(遇節假日付款時間順延),結清余款。
第五條:相關事宜
1,乙方需要貸款并請丙方為其承擔他項權辦理之前擔保責任,乙方需承擔辦理貸款的相關費用。
2,丙方為甲乙雙方提供交易機會,并促成交易成功,協助甲乙雙方辦理產權過戶手續。
3,甲方承諾于年月日前騰空該房屋,并將該房屋鑰匙交于乙方。甲乙雙方自行辦理該房屋所發生的水,電,煤氣,有線電視,物業管理及戶口遷移等過戶手續及相關費用的交接事宜。
4,甲方保證該房屋權屬無爭議。如有共有權人,甲方保證出售的該房屋已取得其他共有權人的同意。
第六條:違約責任
1,甲方須保證該房屋權屬無爭議,若發生與甲方有關的.權屬糾紛或債務糾紛,由甲方負責解決并承擔一切后果及違約責任。
2,甲,乙雙方須保證該房屋結構無拆改或拆改得到相關管理部門的同意及持有合法,有效證件,若因此影響辦理過戶手續,產生的一切后果及違約責任均由責任方負責。
3,甲方認可乙方貸款方式付款時:
(1)貸款過程中,乙方提出終止貸款行為,則乙方須補齊所差房款,繼續履行該合同,并承擔由此而引起的經濟損失。
(2)乙方須保證所提供的各種材料與證明的真實,可靠。如因證明不屬實或其資信度不夠等個人原因造成的貸款未果,乙方承擔相應責任及經濟損失。
(3)乙方須按照約定按時到指定銀行辦理貨款手續,否則貸款延期責任由乙方承擔。
4,如甲,乙任何一方拒絕履行合同或解除合同,或發生本條第1,2,3,款違約責任,均由違約方向守約方支付相當于合同第二條確定的房屋實際成交價的25%數額的違約金,并賠償守約方由此產生的一切損失。同時,違約方應向丙方支付總房款的2%違約金。
5,如因一方違約引起訴訟,守約方為訴訟支出的相關訴訟費,保全費,律師費均由違約方承擔。
第七條:免責條款
如因洪水,地震,火災和法律,政府政策變化等不可抗力原因,導致本合同不能全面履行的,甲,乙,丙三方互不承擔違約責任。
第八條:約定其他事宜
第九條:其它
1,本合同在執行中若發生爭議,甲,乙,丙三方應協商解決。協商不成,任何一方可向該房屋所在地人民法院提起訴訟。
2,本合同經甲,乙,丙三方簽字蓋章后生效,一式三份,一份三頁,甲,乙,丙三方各執一份。各種手續交接清楚,本合同自動終止,并由丙方收回。
甲方:
乙方:
丙方:
簽約日期:年月日
無證房屋買賣合同解除反訴 篇31
甲方(出賣人):_______
住址:_______
身份證號碼:_______
工作單位:_______
電話:_______
乙方(買受人):_______
住址:_______
身份證號碼:_______
工作單位:_______
電話:_______
就甲方出售、乙方受讓甲方名下_______房屋一事,經甲、乙雙方友好協商,達成如下協議,以咨雙方共同遵守。
第一條:出售房屋的基本情況
甲方房屋位于:_______;建筑面積:_______;房屋所有權證號為:_______。
本房屋為央產房或經濟適用房、房改房,甲方已取得上市出售備案表,可以合法出售。
本房屋用于自住,未出租,無它項權利設置;
或,本房屋用于出租,租期_______年_______月_______日終止,承租人已書面聲明放棄優先購買權,不購買此房。(附聲明附件)
或,本房屋的共有權人_______,其已書面聲明放棄優先購買權,不購買此房。(附聲明附件)
第二條:成交價格
經甲、乙雙方友好協商,本房屋成交價為人民幣_______。
第三條:付款方式
采取一次性付款;
或分期付款,具體付款時間:_______。
第四條:房屋實際交付時間
甲方于_______年_______月_______日前將房屋騰空,交付乙方占有使用。在此之前,乙方無權要求提前交房。
第五條:付款時間與產權過戶時間
經雙方友好協商,甲、乙雙方約定在_______年_______月_______日共同辦理產權過戶,具體方式如下:
第六條:房屋交付時的狀況
具體見附件。
第七條:物業管理等相關費用的承擔
房產過戶前的水、電等實際發生的費用及物業費用等由甲方承擔;交付后由乙方承擔。在房屋過戶之前前往小區物業管理部門辦理物業交接。
第八條;違約責任
甲乙雙方應根據房管局的要求準備辦理過戶所需的身份證明文件及其它法律文件,如因甲方原因(房管局的工作安排或不可抗力除外)造成過戶遲延的,每逾期一日,甲方向乙方交付房屋總價_______的違約金;如逾期超過_______天仍無法辦理產權過戶或甲方違約不辦理過戶的',乙方有權要求單方解除合同,收回房屋總價款,并要求甲方支付房屋總價款的違約金;
如因乙方原因(房管局的工作安排或不可抗力除外)造成過戶遲延的,每逾期一日,乙方向甲方交付房屋總價_______的違約金;如逾期超過_______天仍無法辦理產權過戶或乙方違約不協助辦理過戶的,甲方有權要求單方解除合同,并要求乙方支付房屋總價款_______的違約金。
如甲方未按約定日期騰房交付房屋的,每逾期一日,甲方應向乙方交付房屋總價_______的違約金;如逾期超過_______天,乙方有權要求騰房,行使房屋的所有權。
如乙方未按約定方式交付房價總款(銀行正常工作安排或不可抗力除外),每逾期一日,乙方應向甲方交付房屋總價_______的違約金;如逾期超過_______天仍未交付房價總款或拒絕交付的,甲方有權要求單方解除合同,并要求乙方支付房屋總價款_______的違約金。
第九條:爭議的解決
雙方在履行協議中的爭議應先協商解決;如協商不成,任何一方均有權向有管轄權的法院提起訴訟或向北京仲裁委員會提起仲裁(選擇其一)。
第十條:定金條款
簽訂本協議時,乙方向甲方交付定金人民幣_______萬元整,此定金在支付房價款時實際充抵。
本協議共_______頁,自雙方簽字之日起生效。
本協議一式三份,雙方各執一份,辦理過戶時交房管局一份,具有同等法律效力。
甲方(委托代理人):_______
_______年_______月_______日
乙方:_______
_______年_______月_______日
無證房屋買賣合同解除反訴 篇32
關于私人房屋買賣合同范本賣方::居民身份證號碼:地址:買方:居民身份證號碼:地址:聯系電話:依據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規之規定,甲乙雙方在平等、自愿的原則,就房屋買賣事項,經協商一致,并經房屋宅基地所有權人同意,達成如下協議:
第一條房屋的基本情況現甲方自愿將甲方合法擁有的坐落在____省____市____區長嶺鄉雙頂村九社。并將與所出賣房屋的使用權同時轉讓給乙方。乙方也充分相識該房屋具體狀況,并自愿購買該房屋,該房屋始建于年,房屋結構為結構,建筑面積平方米。
第二條價格雙方議定上述房產總價款為人民幣,大寫,即人民幣小寫元。
第三條付款方式及期限
1、乙方應在本合同生效之日起日內,向甲方一次性支付購房款,由銀行直接劃撥給甲方指定賬號。因甲方提供指定賬號錯誤等原因造成甲方購房款無法到賬的責任由甲方全部承擔。乙方出具銀行劃撥憑證,甲方應開具收款收據或收款證明。
2、其他付款方式:
第四條交付期限甲方應于購房款到賬之日起日內,將該房屋交付給乙方。如遇房屋正在出租,自交房之日起,租賃關系自動轉為乙方,由乙方負責收租。
第五條乙方逾期付款的違約責任乙方未按本合同規定的付款方式付款,每逾期____日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部費用,并向甲方支付購房款10%違約金。
第六條甲方逾期交付房屋的違約責任除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同
第四條規定的.期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價總款向甲方索賠倍處罰賠償違約金,合同繼續履行。
第七條關于合法、權屬的約定甲方保證該房產合法、權屬清楚,并已經取得全部共有人的一致同意。合同生效后,如遇政府征地拆遷,房屋的拆遷利益全部歸乙方所有。甲方房產合法繼承者,不得向乙方收回乙方所購買的房屋及所有權。
第八條甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
第九條本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議。
第十條本合同之附件均為本合同不可分割部分,具有同等效力。附件包括甲乙雙方身份證復印件、甲方擁有房屋合法所有權證明、甲方和宅基地所有者簽署的賠償協議復印件
第十一條本合同經甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十二條本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,均具有同等效力。
第十三條合同爭議的解決本合同履行過程中,如發生爭議,甲乙雙方應協商解決,協商解決不成時,可向有關有管轄權的人民法院起訴
甲方簽名:
乙方簽名:
中間人簽名:
無證房屋買賣合同解除反訴 篇33
出賣方:
身份證:
(以下簡稱甲方)
買受方:
身份證:
(以下簡稱乙方)
甲方有一套房產(1、有房產手續;2、無房產手續),經與乙方協商,賣與乙方所有,為明確權利義務關系,訂立本合同。
一、房產位于,面積平方米。東至 、西至 、南至 、北至 。
二、價款 ,于簽訂本合同時一次性支付現金。
三、甲方保證所出賣的房產產權為自己獨立所有,無抵押、擔保等他項權利。
四、交付,甲方于本合同簽訂日將房產鑰匙交與乙方視為交付房產。
五、違約,如甲方所出賣的房產在本合同簽訂后發生爭議或者有第三人主張權利,均為甲方違約,甲方應當向乙方退還本合同規定的房價款并支付違約金額為房價款的30%的39;違約金。
六、本合同所轉讓的房產由甲方委托 為保證人,保證人保證本合同所轉讓的房產沒有權利瑕疵,否則承擔本合同第五條約定的支付款項的連帶義務。
七、本合同一式兩份,雙方各執一份,自簽字之日起生效。
補充規定:
甲方(簽字):
___年___月___日
乙方(簽字):
___年___月___日
無證房屋買賣合同解除反訴 篇34
供貨方: XX公司 (以下簡稱甲方) 需貨方: XX公司 (以下簡稱乙方) 根據《民法典》之規定,甲乙雙方本著平等自愿、誠實守信的原則,就甲方向乙方供貨事宜達成一致,特簽訂本合同,共同遵守執行。
一、供貨內容: 乙方為滿足本公司工程建筑的進度所以需要于________年____月____日起向甲方購買E給水管件、C排水管件C電線管及配件。 訂價方式: 每批管材的價格均以廠家報價書下浮30%。 質量標準: 甲方須按國家質量要求提供給排水用管材: 工程需要有特殊要求時,由乙方另行提出后,按甲乙雙方在合同商定的技術條件、樣品或補充的技術要求執行。
二、供貨方式:
1、在合同訂立天內乙方需提供甲方工程管材使用計劃有關材料作為甲方擬定管材供貨計劃依據。
2、乙方指定為乙方貨物接收人,負責于甲方的所有到場管材交接工作。管材進場前,乙方需將指定的貨物接收人的身份證復印件(加蓋乙方公章)、貨物接收人簽名樣本和相應的乙方委托書(加蓋乙方公章)交于甲方。
3、在施工期間,乙方將實際施工所需要的產品名稱、規格、品種和數量詳細給列出需求清單,發貨前 天將需求清單(加蓋乙方公章)以書面形式通知甲方。
4、所供材料到達乙方指定工地現場后2小時內,乙方貨物接收人按需求清單和送貨清單對所到管材的單價、規格、數量和重量子力學進行清點核對,乙方貨物接收人核對時認為有差錯時,應立即通知甲方,甲方派人員現場重新清點核對。
5、所供材料乙方核對無誤后,乙方貨物接收人應當場在甲方的送貨清單上簽字接收,并開該批貨物的出入庫單,入庫單與送貨單作為雙方結算的依據。
三、驗收方法:
1、甲方應按批次管材提供提供相應廠家質量證明有關原件或復印件。
2、管材到場24小時內,乙方必須對到場管材按質量監督有關規定進行抽樣檢測,結果以二次復檢為準;初檢時發現問題應在24小時內通知甲方參與復檢,并對現場管材妥為保管;接到通知后24小時內,甲方未參與復檢,則視為默許乙方提出的異議和正理意見。
3、檢測期限為管材進場后七天;管材進場超過七天且乙方無有效檢測結果和向甲方書面反映質量問題時,該批管材甲方有權視為質量合格。到場管材檢測合格時,乙方應將檢測結果通知甲方。有關檢測費用由乙方自理。檢測不合格時,該次檢測費用由甲方承擔。
4、甲方對于乙方使用、保管、保養管材不善造成的所有質量問題都不承擔任何責任。
四、付款責任:如有銀行承現匯票按市場貼息為準。 每月____日前結清當月所有貨款。乙方中途不得向其他供貨商要貨,如有此行為乙方必須支付工程總貨款的百分之十做為違約金給甲方。
五、有關責任:
1、乙方非質量問題中途退貨和拒絕接貨。則乙方應向甲方償付該批次管材貨款10%的違約金,甲方有權終止合同停止供貨。非質量問題中途退貨或拒絕接貨處理。
2、變更到貨地點時,乙方應在交貨前7天通知甲方,并征得甲方同意。
3、變更接貨人,乙方應在交貨前7天書面通知甲方,交貨前乙方應將新的接貨人的身份證復印件和乙方授權書交于甲方。
4、甲方在合同規定的期限內不能交貨時,應向乙方償付不能交貨部分的貨款總值5%的違約金。
5、對于復檢不合格的管材,乙方應在檢測期限內將結果通報甲方,如果乙方同意使用則按質論價。
6、乙方逾期付款視為乙方違約,甲方有權終止合同停止供貨。乙方應向甲方償付所欠貨款千分之五的日違約金。
六、不可抗力: 任何一方由于不可抗力的影響造成合同無法履行時,應及時向合同另一方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明后,允許延期履行、部分履行或不履行合同,并根據情況可部分或完全免予承擔違約責任。
七、解決合同糾紛的方式: 雙方約定,本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,若雙方確實無法協商一致,可依法向人民法院起訴。
八、賠償約定: 按本合同同規定應該償付的貨款、違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失,應當在明確責任或終止合同后3天內按銀行規定的結算方法付清,否則按逾期付款處理。
九、其它條款: 用管材大約 萬元。 本合同自簽訂之日起生效,合同執行期間內,任何一方均不得隨意變更解除合同。合同如未盡事宜,需經合同雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。 本合同正本和副本為一式兩份,雙方各執一份。 甲方: XX公司
乙方: XX公司 代表人:
代表人: ________年____月____日
________年____月____日