精選買賣合同范文合集(精選35篇)
精選買賣合同范文合集 篇1
購貨單位:以下簡稱甲方
供貨單位:以下簡稱乙方
第一條 其產品名稱、規格、質量(技術指標)單價、總價等[略]
第二條 產品包裝規格及費用_________
第三條 驗收方法______________
第四條 貨款及費用等付款及結算辦法___________
第五條 交貨規定
1.交貨方式:______
2.交貨地點:______
3.交貨日期:______
4.運輸費:_______
第六條 經濟責任
1.乙方應負的經濟責任
。1)產品花色、品種、規格、質量不符合本銷售買賣合同規定時,甲方同意利用者,按質論價。不能利用的,乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間,每逾期一日,乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之___計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
。2)乙方未按本銷售買賣合同規定的產品數量交貨時,少交的部分,甲方如果需要,應照數補交。甲方如不需要,可以退貨。由于退貨所造成的損失,由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的___%的罰金。
。3)產品包裝不符合本銷售買賣合同規定時,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝,乙方應按不符銷售買賣合同規定包裝價值__%的罰金付給甲方。
(4)產品交貨時間不符銷售買賣合同規定時,每延期一天,乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之__的'罰金。
。5)乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關單證和資料,應當承擔相關的賠償責任。
2.甲方應負的經濟責任
(1)甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格,應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值x%的罰金。
(2)甲方如中途退貨,應事先與乙方協商,乙方同意退貨的,應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值__%的罰金。乙方不同意退貨的,甲方仍須按銷售買賣合同規定收貨。
(3)甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時,除乙方得將交貨日期順延外,每順延一日,甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之__的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等,應視中途退貨處理。
。4)屬甲方自提的材料,如甲方未按規定日期提貨,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之___的罰金。
。5)甲方如未按規定日期向乙方付款,每延期一天,應按延期付款總額萬分之__計算付給乙方,作為延期罰金。
。6)乙方送貨或代運的產品,如甲方拒絕接貨,甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。 第七條 產品價格如須調整,必須經雙方協商。如乙方因價格問題而影響交貨,則每延期交貨一天,乙方應按延期交貨部分總值的萬分之__作為罰金付給甲方。
第八條 甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷銷售買賣合同,必須提出充分理由,經雙方協商提出注銷銷售買賣合同一方須向對方償付注銷銷售買賣合同部分總額__%的補償金。
第九條 如因生產資料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化,乙方須變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時,應提前__天與甲方協商。
第十條 本銷售買賣合同所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本銷售買賣合同,對方有權拒絕生產或收貨,并要求單獨變更、修改銷售買賣合同一方賠償一切損失。
第十一條 甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因,不能履行本銷售買賣合同時,應及時向對方通知不能履行或須延期履行,部分履行銷售買賣合同的理由。在取得有關機構證明后,本銷售買賣合同可以不履行或延期履行或部分履行,并全部或者部分免予承擔違約責任。
第十二條 本銷售買賣合同在執行中如發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決,解決不了時,雙方可向仲裁機構申請仲裁或向人民法院提起訴訟。(兩者選一)
第十三條 本銷售買賣合同自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤,并按本銷售買賣合同規定將貨款結算以后作廢。
第十四條 本銷售買賣合同在執行期間,如有未盡事宜,得由甲乙雙方協商,另訂附則附于本銷售買賣合同之內,所有附則在法律上均與本銷售買賣合同有同等效力。
第十五條 本銷售買賣合同一式___份,由甲、乙雙方各執正本一份、副本__份。
訂立銷售買賣合同人:
甲方:______(蓋章) 乙方:____(蓋章)
負責人:_____(蓋章) 負責人:___(蓋章)
日期:________ 日期:______
精選買賣合同范文合集 篇2
甲方(出賣方):張小虎
乙方(購買方):我我我
經甲乙雙方自愿協商達成如下買賣協議:
一、買賣標的物及價款。
甲方愿將其位于平旺鄉馬營新村十里河林場以東水渠兩旁所有柳樹及馬營新村十里河大橋低以南水渠兩旁所有柳樹共計40棵出售給乙方,總價款為3萬元。
二、甲方的權利與義務。
1、甲方按照約定收取乙方購買柳樹押金5000元人民幣及貨款。
2、甲方承諾有出售上述柳樹的絕對的、合法的、完全的處分權,保證無任何權屬爭議和經濟糾紛,否則,甲方愿意承擔因此給乙方造成的一切經濟損失。
3、 為乙方提供采挖樹木的便利條件,負責處理采挖、運輸樹木過程中的一切糾紛及各部門、村委、人員阻礙、干涉、刁難等不利于采挖、運輸、買賣的'一切行為。否則,甲方愿意承擔因此給乙方所造成的人工費、機械租憑費等一切經濟損失。保證乙方的工作順利進行。
甲方收款應當向乙方提供相應的合法字據,否則,乙方有權拒絕付款。
三、乙方的權利與義務。
乙方自行采挖樹木,所挖產品均歸乙方所有。采挖開始時,付給甲方押金5000元,采挖過程中每運走3、5棵柳樹付給甲方相近的款項3000元,收尾時與押金一并結算.
合同文本:本合同一式二份,雙方各執一份。
合同效力:本合同經買賣雙方簽字按手印后生效。
甲方(簽字):張小虎 (手。 聯系方式:
乙方(簽字):我我我(手。 聯系方式:
二0xx年四月22日
精選買賣合同范文合集 篇3
合同編號:______________________ 接收編號:___
合同評審通過簽證日期:________年______月______日
注:本欄內容由賣方合同管理部門填寫
買方(甲方)賣方(乙方)
單位名稱:××醫院 單位名稱:電梯有限公司
地址: 地址:
電話:總機:
傳真:電話:
郵編: 郵編:
開戶銀行: 開戶銀行:
銀行賬號: 銀行賬號:
稅務登記號:
甲方蓋章:乙方蓋章:
甲方法定代表人或委托代理人簽字:
××年×月×日
乙方法定代表人或委托代理人簽字:
××年×月×日
注:1、乙方上述開戶銀行及銀行賬號為乙方指定賬戶,甲方所付款項均應匯入該賬戶。
2、可選項中,選擇請在該項前的“□”內畫“√”,未選請在該項前的“□”內畫“×”。
為了加強甲乙雙方的責任感,加強經濟核算,提高經濟效益,確保雙方實現各自的經濟目的,經甲乙雙方充分協商,根據(中華人民共和國合同法)有關規定。特訂立本合同,以便共同遵守:
梯號
品牌及型號
層/站/門
(扶梯提升高度)
設備單價(元/臺)
數量
設備價小計(元)
門診
tbj1500/1.0-×021vf
4/4/4
320000
1
320 000
病房
tbj1500/1.0-×021vf
5/5/5
350000
1
350 000
病房
tbj1500/1.0-×021vf
5/5/5
350000
1
350 000
合計
1 020 000
設備價合計(大寫):零仟壹佰零拾貳萬零仟零佰零拾零元整
本合同總價(大寫):零仟壹佰零拾貳萬零仟零佰零拾零元整地(¥:102萬)
注:本合同價已包括電(扶)梯設備銷售額及其應交納的17%增值稅,以及貨物運到工地的運輸、保險費及12個月的免費維修保養費用,包含安裝費以及貨物到工地現場后的倉儲費用。
二、 付款方式
2.1 合同生效之日起10天內,甲方向乙方支付本合同總價的30%,計人民幣(大寫):叁拾萬元整同,直接匯入本合同乙方指定賬號,作為合同定金。甲方逾期給付的,則合同交貨期另行協商。
2.2 收到貨物之日起15天內,甲方向乙方支付本合同部份50%的貨款,計人民幣(大寫):伍拾萬元整,直接匯入本合同乙方指定賬號。
2.3 設備驗收合格之日起15天內,甲方再向乙方支付本合同總價15%的貨款,計人民幣(大寫):拾柒萬元整,直接匯入本合同乙方指定賬號。
2.4 一年的質量保證起滿后15天內,甲方應向乙方付清余下的5%余款,計人民幣(大寫):伍萬元整,直接匯入本合同乙方指定賬號。
三、 交貨
3.1 交貨期限:
梯號交貨期梯號交貨期
鷂鷂_年_月_日鷂_鷂_年_月_日
3.2 交款辦法:乙方代為組織發運并送貨到工地現場
3.3 運輸方式:鐵路公路鷂_____
3.4 到貨地點和接貨單位:
到貨地點:甲方單位現暢┙踴醯ノ!痢玲t院
接貨地址:_______________
郵編:聯系人:電話:傳真:
四、 收貨查驗
4.1 甲方委托乙方把貨物運到甲方工地,如有缺損由乙方負責,并無償提供缺損件。
4.2 甲方收貨后應妥善保管(如防潮、防盜等)。
4.3 安裝時,甲方應會國乙方安裝人員根據裝箱清單、產品合格書和隨機文件技術規定的數量和質量標準驗收,如發現缺損件,甲方應在開箱之日起7天內書面通知乙方,經乙方核對無誤后補齊缺損件。
五、 產品質量保證
5.1 乙方電梯根據“gb-7588”、扶梯根據“gb-16899”制造與安裝安全規范進行制造與安裝。
5.2 乙方須按合同規定的電(扶)梯設備規格型號向甲方提供全新的電(扶)梯設備。
5.3 乙方應按投標承諾的技術規格及配置要求向甲方提供設備。
5.4 乙方負責安裝的,本合同產品的質量保證期自乙方發貨之日起18個月內,但其中使用期不超過12個月。
5.5 根據建設部(1995)167號文件規定,電(扶)梯設備的制造、安裝、維修由制造廠實行一條龍服務。在簽訂本合同的同時,甲、乙雙方必須簽訂(電(扶)梯設備安裝合同)。
六、 產品包裝:須適合長途運輸及合理的多次搬動
七、 合同變更和違約
7.1 合同履行中,甲、乙雙方任何一方要求變更合同的,應在本合同約定交貨日前四個月肥書面形式通知另一方,并征得另一方的書面認可。
7.2 由于非不可抗力原因,乙方逾期交貨或甲方逾期付款或逾期提貨的,違約方應按延期部分金額萬分之四/天的'比例向另一方支付逾期罰金/滯納金。
7.3 除不可抗外力,甲方中途退貨的,應向乙方償付退貨部分貨款總金額30%的違約金;乙方不能交貨,應向甲方償付不能交貨部分貨款總金額30%的違約金。貨物已交運的,甲方無權要求退貨。
7.4 甲方未付清本合同款項的,本合同項下電(扶)梯設備的所有權仍屬于乙方。
7.5 本合同文本不得涂改,若需修改,則須經甲、乙雙方協商達成一致修改意見,并在合同“附件”中注明,且由雙方共同簽署此附件。
八、 其他
8.1 本同所有附件,均為本合同不可分割的組成部分,均為本合同具有同等的法律效力。
8.2 本合同未涉及的違約事宜按照(合同法)的有關規定辦理。
8.3 如發生合同糾紛,雙方應協商解決,協商不成則由人民法院裁決。
8.4 本合同履行地為。
8.5 本合同一式六份,經甲乙雙方簽字與蓋章時起生效,甲方執正本一份,乙方執正本一份、副本四份。
九、 特殊條款
9.1井道技術數據由乙方實地測量,發生差錯由乙方負責。(男方原招標文件中提供的井道尺寸不作參考)
9.2 電梯基本功能中的轎廂到站鐘改為語音報站,轎廂內增設紫外線消毒燈。開門寬度由招標文件中的1米改為1.1米。
9.3 乙方提供的電梯符合招標文件中規定的電梯基本功能和技術要求,履行投標文件中的承諾。
9.4 凡規定的進口部件要提供海關商檢證明。
精選買賣合同范文合集 篇4
買收人:
出賣人: 合同簽定時間;
依據中華人民共和國合同法以及有關法律,法規的規定,買賣雙方經協商一致,訂立本合同.
1,標的名稱.數量.價格
產品名稱 規格型號 單位 數量 單價(元) 金額(元)
螺紋鋼 噸 400 4430 1772000
螺紋鋼 噸 1000 4540 4540000
合計金額(大寫): 人民幣陸佰叁壹貳仟元整 ( 小寫)6312000元
2,交貨時間:20xx年4月28日
3,交貨方式:
由乙方送貨至甲方指定地點,運輸費由乙方承擔,由甲方負責卸貨.
制造標準:
符合國家技術標準及要求,需提供原廠 合格證.
5驗收標準:
符合樣品標準.
6.付款方式
合同簽訂一周內支付合同總額的20,貨的.到驗收合格后一周付清款項.
7.由于乙方不能按照合同要求及時供和貨的,每影響一天,乙方應向甲方支付合同總價1的違約金.
8合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生爭議,由雙方當事日協商解決,如協商不成,可依法向合同履行地法院提起訴.
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效.本合同一式四份甲乙雙方各執兩份.
買受日(蓋章): 出賣日(蓋章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理日
年 月 日 年 月 日
精選買賣合同范文合集 篇5
(1)在簽訂和履行買賣合同時買方應注意以下幾點
1)確定賣方提供的標的物有無權利瑕疵,買賣合同標的物物的權利瑕疵,是指第三人得對標的物主張權利,買方不能取得所有權或不能取得完全的所有權。為保證買方能夠取得不受爭議的財產,買方必須要求賣方在訂立合同時提前說明,該出賣物是其擁有所有權和合法處分權的財產,如果賣方未將標的物上存有第三人的權利的情形預先告知買方,則買方有權請求降低價格、或解除合同和要求賠償損失。
2)確定標的物有無質量缺陷。賣方出賣的標的物必須符合法律的規定和當事人的約不定期,如果標的.物有表面缺陷(以通常方法檢查即可發現的缺陷),買方應于接受標的物的當時提出;如果標的物有隱蔽缺陷(即需要經過技術鑒定或在物的使用過程中才能發現的缺陷),買方應于規定的期限內提出。賣方交付的標的物有缺陷,買方有權拒收。買方已接受的,賣方應根據情況承擔降價、修理、更換、退貨、支付違約金、賠償損失等責任。但是,如果賣方在訂立買賣合同時已對標的物的缺陷作了聲明,或買方知道標的物的缺陷而愿意購買,則賣方對標的物的缺陷不負責任。 3)敦促賣方按約定和法律規定的時間、地點和方式,完整地音樂會標的物和辦理有關手續。例如對于房產、機動車輛、船舶必須辦理登記手續。
(2)在簽訂和履行買賣合同時賣方應注意以下幾點
1)主動明確價格條款。價格是買賣合同的一項重要條款。如果價格條款沒有或不明確,買方付款就沒有標準,沒有依據,很容易發生糾紛。
2)敦促買方按合同規定的時間和方式支付價款。在即時清結的買賣合同中,買方應按規定支付價款,否則,可要求買方承擔違約責任。
3)敦促買方接受標的物。一般來說,買方訂立合同的目的就是取得標的物,買方會按約定接合同的約定及時接受標的物這會給賣方造成不利。賣方若遇買方無故拒不接受標的物或由于買方的原因無法音樂會的情況,為終結買賣關系也可將標的物交公證機關或有關單位提存。
精選買賣合同范文合集 篇6
合同編號:
賣方:
住所: 法定代表人: (如為自然人)身份證號碼: 電話號碼:
買方:
住所: 法定代表人: (如為自然人)身份證號碼: 電話號碼:
根據《中華人民共和國合同法》、《二手車流通管理辦法》等有關法律、法規、規章的規定,就二手車的買賣事宜,買賣雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上簽訂本合同。
第一條 車輛基本情況
1、車主名稱: ;車輛號碼: ;
廠牌型號: 。
2、車輛狀況說明見附件一。
3、車輛相關憑證見附件二。
第二條 車輛價款、過戶手續費及支付時間、方式
1、車輛價款及過戶手續費
本車價款(不含稅費或其他費用)為人民幣: 元(小寫: 元)。過戶手續費(包含稅費)為人民幣: 元(小寫: 元)。
2、支付時間、方式
待本車過戶、轉籍手續辦理完成后 個工作日內,買方向賣方支付本車價款。(采用分期付款方式的可另行約定)過戶手續費由 方承擔。 方應于本合同簽訂之日起 個工作日內,將過戶手續費支付給雙方約定的過戶手續辦理方。
第三條 車輛的過戶、交付及風險承擔 方應于本合同簽訂之日起 個工作日內,將辦理本過過戶、轉籍手續所需的一切有關證件、資料的原件及復印件交給 方,該方為過戶手續辦理方。賣方應于本車過戶、轉籍手續辦理完成后 個工作日內在 (地點)向買方交付車輛及相關憑證(見附表一)。
在車輛交付買方之前所發生的所有風險由賣方承擔和負責處理;在車輛交付買方之后所發生的所有風險由買方承擔和負責處理。
第四條 雙方的權利和義務
1、賣方應按照合同約定的時間、地點向買方支付車輛。
2、賣方應保證合法享有車輛的'所有權或處置權。
3、賣方保證所出示及提供的與車輛有關的一切證件、證明及信息合法、真實、有效。
4、買方應按照合同約定支付價款。
5、對轉出本地的車輛,買方應了解、確認車輛能在轉入所在地辦理轉入手續。
精選買賣合同范文合集 篇7
甲方(買方):
法定代表人:
乙方(供方):
法定代表人:
雙方本著保護動物,愛惜、尊重生命的人道主義精神,以誠信、公平、合理之原則,經雙方充分的平等協商,特訂立本合同,雙方共同遵守。
一、寵物信息
雙方交易的寵物情況如下:
寵物品種: 犬/貓
出生: 年 月 日
性別:
毛色:
首次驅蟲: 月 日
驅蟲藥物:
首免疫苗: 月 日
疫苗種類:
保健診所:
轉讓價格:人民幣(大寫) (¥ 元)
。ㄒ韵潞喎Q"寵物")
二、付款與交接
1、甲方應于 年 月 日前向乙方按轉讓價格支付轉讓款;
2、乙方應于 年 月 日前向甲方交付寵物。
3、寵物交付地點:
附帶交付材料或設施(不再另行收費):
4、乙方指定收款賬號:
開戶行:
戶名:
三、雙方權利義務
1、甲方本著為寵物提供合適之生存環境,愛護寵物之目的,與乙方訂立該買賣協議。
2、甲方承諾購買的`寵物交接完畢后,盡飼養人之義務,對被買寵物的生命存續期間的防疫、疾病、生育負有照料之義務,并對被買寵物的非正常滅失、受傷、疾病、死亡負有嚴格的、完全的過錯責任;
3、乙方有義務向甲方告知寵物健康狀況、性格、愛好、生活習慣等情況,為甲方飼養購買的寵物提供必要的咨詢和協助;
4、甲方在交接寵物前,必須對此寵物的健康狀態作初步檢查。若發現健康方面的異常,立即告知乙方。
5、寵物在出售后十五天內出現傳染性疾病“犬瘟熱”、“犬細小病毒”致命傳染病問題(注:須在指定保健診所使用“韓國RAPIGEN”傳染性疾病檢測試紙板進行測定),乙方承擔犬只的全部治療費用或為甲方更換同等價格的寵物。寵物售出十五天直至以后,乙方不再承擔上述寵物的任何責任。
6、若非寵物健康原因,甲方在購買該寵物后五天內請求退換,則應向乙方支付相當于該寵物轉讓價格的 %作為違約金。
四、爭議解決
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由合同各方協商解決,也可由有關部門調解。協商或調解不成的,應向本合同簽訂地( 市 區)所在地有管轄權的人民法院起訴。
五、附則
1、本協議一式二份,協議各方各執一份。各份協議文本具有同等法律效力。
2、本協議經各方簽署后生效。
簽署時間: 年 月 日
甲方(蓋章):
法定代表人或授權代表(簽字):
乙方(蓋章):
法定代表人或授權代表(簽字):
精選買賣合同范文合集 篇8
賣方: 合同編號: 買方: 簽訂地點:
第三條:質量標準和技術標準:按生產廠家技術標準執行。
第四條:交(提)貨地點、方式:_______________________________________________________
第五條:運輸方式及到達站(港)和費用負擔:_____________________________________________
第六條:包裝標準、包裝物的供應與回收:_________________________________________________________
第七條:驗收標準、方法及提出異議期限:_____________________________________________________
第八條:隨機附件、工具數量按裝箱單驗收。
第九條:結算方式及期限:
第十條:如需提供擔保,按擔保法有關規定執行。
第十一條:賣方對質量負責的條件和期限:質量“三包”,保修一年。
第十二條:違約責任:按合同法有關規定執行。
第十三條解決合同糾紛的方式:雙方友好協商解決,協商不成 時,向人民法院起訴。
第十四條:其他約定事項:
賣方 買方
單位名稱:(章) 單位名稱:(章)
單位地址:單位地址: 法定代表人:
法定代表人: 委托代理人:
委托代理人: 電話: 電話: 傳真: 傳真:
精選買賣合同范文合集 篇9
招標編號:合同號:
賣方: 呼和浩特鐵路局廢舊物資回收開發站買方:根據招標文件、中標通知書、買方的投標文件及相關保證和承諾,就第包號廢的采購和供應,買賣雙方同意按以下合同條件簽署買賣合同并共同遵守。
1、 本合同數量為廢 噸。單價為 元/噸。合同總價為人民幣
2.買方獲得中標通知書并繳足貨款后簽訂本合同,買賣雙方代表簽字、加蓋公章后生效。
3.本合同協議書有效期為20 年 月 日至20 年 月 日,在有效期內買方必須將本合同協議書執行完畢,如逾期不執行給賣方造成的經濟損失由買方賠償。
4.交貨方式:中標通知書指定的現場交貨。
5、運輸工具或車皮由買方自理,裝卸、運輸等費用由買方自理。
6、發貨時不得超過合同數量,如現場貨物數量不足由發貨單位出具書面證明,說明實發數量及原因并通知呼和浩特鐵路局物資管理處業管科。買方持發貨單位出具書面證明及領發料簽認單到呼和浩特鐵路局物資管理處業管科簽字備案后,到回收站財務結清貨款。
7、買方在投標前應到發貨單位現場實地看貨,因此賣方不承諾任何貨物的質量保證。
8、買方購買的所有廢舊物資(包括廢鋼鐵、廢軸承等),不得反銷到鐵路任何使用單位,一經發現將取消其投標資格。
9、買方不得轉讓提貨權,否則賣方有權終止合同。
10. 本合同應按照中華人民共和國的現行法律進行解釋,本合同未盡事宜,均以現行法律的規定作為補充。
11.對合同有任何修改或補充,應簽訂補充協議。補充協議應為書面形式,且需經雙方代表簽字和加蓋公章,其構成合同文件的一部分。
12.本合同正本一式二份,買賣雙方各執一份,具有同等法律效力;如發生爭議、應協商解決協商不成時向呼和浩特鐵路運輸法院起訴。副本二份,業管科、財務各一份。
賣方全稱:買方全稱:
呼和浩特鐵路局廢物資回收開發發站。
(加蓋公章) (加蓋公章) 地址:呼和浩特市錫林北路115號 地址:
郵編:010050 郵編:
開戶銀行名稱:工行鐵路支行開戶銀行名稱:
銀行賬戶:X1銀行帳號:
聯系人:聯系人:
電話:0471- 電話:
法定代表人或被授權代理人簽字: 法定代表人或被授權代理人
精選買賣合同范文合集 篇10
甲方(賣方):趙 升
乙方(買方):張沙沙
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在 重慶市九龍坡區 渝州路 2小區3號樓 4單元 405室(建筑面積120平方米,儲藏室40 平方米,產權證號st )房地產出賣給乙方,并將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證復印件及該房產位置圖)。
二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ;即人民幣小寫100XX元 。
三、乙方在簽訂本合同時,支付定金三十萬元整 ,即小寫300000元 。
四、乙方支付定金之日起 2個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程序按照所在按揭銀行規定辦理)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由 甲方承擔。
七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應在1個月 前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應向對方支付五十萬 元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元罰金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定,本合同涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除,不適用本條款。
十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和墻壁及不適移動的`物件,并將抽風機一臺(型號: ),空調兩臺(型號: ),熱水器(型號:),浴霸(型號: ),飲水機(型號: ),音響兩臺(型號:258695 ),涼衣架,房內燈具,前后門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛設施, 等讓與乙方(含在房屋價值內)。
十一、本協議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款:
1、轉讓過后,甲方不的以任何借口干涉乙方對房屋的修改。
甲方(賣方):趙 升 (印) 身份證號:
住址:重慶市九龍坡區歇臺子長石村24號 電話:
**年**月**日
乙方(買方):張沙沙 (印)身份證號:
住址:四川省*23號 電話:
精選買賣合同范文合集 篇11
車位車庫買賣合同
甲方(車庫出賣人):xx省x房地產公司
電話:
乙方(車庫買受人):
電話:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國拍賣法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及有關法律、法規規定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上,就買賣車庫達成如下協議:
一、乙方通過公開拍賣競得xx小區 幢 號車庫,屬 結構。
二、乙方按規定付清成交款 (大寫:
),拍賣傭金 (大寫:
)。
三、甲方統一辦理《產權證》,車庫面積以產權部門登記為準,辦理費用由乙方支付。
四、甲方暫按小區物管費收費標準向乙方收取車庫物管費,即每平方建筑面積xx元。如遇調整物管費標準則按新標準收取。
五、甲方對車庫設施提供有償維護、修理。
六、乙方在使用車庫時,須遵守以下規定:
1、不準將車庫以經營用途使用;
2、不準將車庫出售、租賃或以其它方式轉讓給xx小區以外的住戶或單位使用;
3、乙方在購得車庫后,應將停放的`車輛牌照、車主姓名、車庫編號在物管公司做統一登記;
4、禁止將車輛停放在車庫以外的樓前、樓后及其他公共場地;
5、嚴禁存放易燃易爆、有毒和腐蝕性、刺激性物品,防火、防爆、防污染,不對小區住戶產生不良影響;
6、文明駕駛,安全行車。在小區內應緩行,并注意行人車輛,如發生交通意外自行負責;小區內禁止鳴號,以免影響小區住戶;
7、嚴格遵守物業管理條例及物管公司對小區管理的相關規定,自覺服從管理人
員的管理。
乙方須與小區物管公司簽訂《車庫物業管理委托合同》。對違反以上規定行為,甲方授權的物業管理公司有權制止或處理。
七、本合同一式貳份,雙方簽字生效。未盡事宜雙方協商解決。
甲方:xx省房地產公司 乙方:
代表:
日期:
日期:
精選買賣合同范文合集 篇12
需方(甲方):
供方(乙方):
合同簽訂日期:年 月 日
根據《中華人民共和國經濟合同法》規定,經雙方協商一致,簽訂本合同。
一、銷售產品數量及款項:
二、交易方式為:甲方于合同簽訂后__日內(即 月 日前),預付全部貨款
的 %作為訂金給乙方,即人民幣元,其余 的`貨款,即人民幣元,甲方于發貨前(即月日前)付給乙方,乙方在收到貨款后于月日將貨發出;乙方遲發貨1日(24小時)將付全部貨款的 %作為罰金給甲方。乙方并不承擔因此造成甲方的任何間接損失。但因甲方付款等其它原因造成的發貨延遲,乙方不承擔任何責任。
三、貨物如在運輸途中出現損壞,乙方有義務幫助甲方調換相同貨物,運輸等相
關費用由甲方承擔;如確因產品本身質量問題,乙方負責調換相同質量合格的貨物給甲方,運輸及相關費用由乙方承擔,但乙方不承擔因此造成甲方的其它間接損失。
四、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效。
五、本合同在執行期間,任何一方違約,由雙方協商解決;協商無法解決的,向乙方所在地人民法院起訴,按《中華人民共和國經濟合同法》有關規定處理。
本合同一式兩份,雙方各執一份,具備同等法律效力;本合同有效期自簽訂之日起至交易完成錢貨兩訖日止。 甲方: 法人代表: 代 表:(簽字) 電話(傳真): 乙方: 法人代表: 代 表:(簽字) 電話(傳真):
名 稱: 開 戶賬行:號:
精選買賣合同范文合集 篇13
合同編號:____________
第一條 食品名稱、規格、數量、價款 單位:____元/____
編號
品名
品種
商標
規格
數量
產地
包裝標準及要求
保質期限及要求
產品標準
運輸保管條件
單價
總價
合計人民幣(大寫) : ¥:
第二條 出賣人應提供的相關證件:初次交易的,為:□《營業執照》 □《商標注冊證明》 □《稅務登記證》 □《組織機構代碼》 □《開戶許可證》 □《生產許可證》 □《衛生許可證》 □《代理銷售授權書》 □《檢疫證明》 □ 其他__________;再次交易的,為:□《食品檢驗報告》 □ 其他____________________。
第三條 食品備案:已辦理備案的,出賣人應提供備案編號;尚未備案的,備案手續由(出賣人/買受人)辦理。
第四條 交貨期限、地點和方式:______________________
第五條 食品驗收方法::_____________________________
第六條 結算方式及期限:____________________________
第七條 合同解除:出賣人提供的食品經國家認證的檢測機構檢測不符合食品安全標準且屬于出賣人責任的,買受人有權解除合同。
第八條 追回責任:買受人按照有關規定對已售出的不合格食品實施追回及無害化處理,屬于出賣人責任的,有權就由此受到的`損失向出賣人提出賠償。
第九條 買受人違約責任:___________________________
出賣人違約責任:___________________________________
第十條 合同爭議的解決方式:本合同項下發生的爭議,由當事人協商或申請調解解決;協商或調解解決不成的,按下列第_____種方式解決。
(一)依法向____________________人民法院起訴;
(二)提交___________________仲裁委員會仲裁。
第十一條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式__________份,雙方各持__________份,具有同等法律效力。法律、法規、政策對食品安全另有規定的,從其規定。
第十二條 合同附件及其他約定事項:_______________________
出賣人(簽章):______ 買受人(簽章):_________
法定代表人:__________ 法定代表人:_____________
委托代理人:__________ 委托代理人:_____________
住所:________________ 住所:___________________
電話:________________ 電話:___________________
傳真:________________ 傳真:___________________
開戶銀行:____________ 開戶銀行:________________
賬號:________________ 賬號:___________________
簽訂時間:____________ 簽訂時間:_______________
簽訂地點:____________ 簽訂地點:_______________
XX市工商行政管理局 制定
精選買賣合同范文合集 篇14
簽訂二手房買賣合同的條件
一、選擇有良譽的中介公司,并驗明其真實性和資質
通過中介公司購買二手房,要先同中介公司簽訂房產經紀合同,待產權交易即將形成時,再同原房主簽訂房產買賣合同。簽訂房產經紀合同前,一定要驗明中介公司的真實性和合法性。要認真了解選擇的中介公司是否有營業執照、是否在房管部門備案并取得房地產經紀機構備案證書;要驗明原房主對中介方的授權委托書,以確認中介方是原房主的合法代理人,避免遭遇欺詐。另外,要盡可能選擇有實力、講信譽的中介公司
二、要嚴格核實并寫明簽約的三方主體,防止受欺詐
買賣雙方在簽訂二手房買賣合同前,首先確認簽約主體的真實性,主要是核實賣方主體資格的真實性。簽約主體資格的真實性是房產買賣合同成立的前提條件,尤其在買賣雙方自己進行交易而沒有第三方居間擔保的情況下,該問題更需引起客戶的注意。如果賣方簽約主體的真實性存在問題,就有可能上當受騙或者遺留后患。
三、要在合同中注明房產、附屬設施的.交驗時間和費用承擔時間
在確定和寫明所購二手房及附屬設施交接時間的同時,還應注意確定和寫明水、電、氣、暖、物業等費用的劃界承擔時間。二手房交接時間和費用劃界時間是責任劃分的界線之一,如果界定不清,日后就有可能引起麻煩甚至糾紛。
四、要在合同中約定明確的違約條款、賠償責任和賠償金額
房產交易過程復雜且金額較大,有時會出現意想不到的情況和違約行為。為避免以后出現糾紛時難以解決,就需要在簽訂二手房買賣合同時寫明違約賠償責任和賠償金額。違約條款在買賣合同中是非常重要的條款,在某種程度上其起到的監督作用是第一位的。同時,它也是救濟手段。
五、要在合同中準確注明購房者付款和雙方過戶時間
對首付款和尾款,房產買賣合同一般規定由買方在不同時間段交付原房主。為此,合同中必須分別寫明首付款交付、房產過戶以及尾款交付的具體期限。其中的尾款交付期限有賴于房產過戶期限,因此過戶期限以及過戶手續由哪方主辦、哪方配合,必須事先確定并在合同中寫清楚。特別值得提出的是,某些房產中介公司收到客戶定金甚至是首付款之后,仍會帶其他客戶看房,誰出價高他們就把房子賣給誰,為此不惜與前一個客戶毀約。這是一種一房多賣的違規操作。
以上五個方面的內容就是關于二手房買賣簽訂合同的條件問題。如果關于二手房買賣過程中,有很多你不懂的,比如,怎么簽訂二手房買賣合同、簽訂二手房買賣合同需要注意哪些問題、二手房買賣過戶流程等問題,歡迎咨詢網站的律師獲得解答。
精選買賣合同范文合集 篇15
合同編號:
重慶保固鋁業有限公司
物料買賣合同
甲 方:
法人代表:
聯系人:
地 址:
電 話:
開戶銀行:
賬 號:
乙 方:
法人代表:
聯系人:
地 址:
電 話:
開戶銀行:
賬 號:
出賣人:重慶保固鋁業有限公司(以下稱甲方)
買受人:重慶泉合鋁業有限公司(以下稱乙方)
甲方銷售處理本合同項下的物料,甲方確定乙方為買受人。現經甲、乙雙方協商,就甲方銷售處理的.廢鋁買賣達成如下協議,供雙方信守:
一、 物料品名
1、 品名:小規格鋁板
2、 規格:以現場堆放乙方現場看貨為準
3、 價格:為長江有色、廣東南儲、上海華通三家提貨當日鋁
價的均價減900元人民幣(甲方需開增值稅專用發票,甲方自定票面單價)。
二、交提貨地點、方式、期限及費用承擔
1、提貨地點為甲方現場堆放地,乙方自備運輸車輛到甲方現場堆放地提貨。
2、 裝車費、運費、人工費等所有費用均由乙方自行承擔。甲方提供行車協助。
3、 甲乙雙方協商好提貨時間后,乙方需在2個工作日之內前來提貨。
三、結算方式及期限
款到提貨。按照合作要求,乙方需先交納預付款(預付款金額不得少于預提貨款),在提貨時若乙方無違約行為,預付款可抵扣
乙方應交納的貨款。如有剩余款,可累計到下次交納金額。如合同終止,甲方須在3個工作日內給予退還剩余款。
四、違約責任
1、乙方應當按照在本合同約定逾期不提貨的或未按提貨量及時交納預付款的,甲方可取消與乙方合作資格并單方終止本合同。 2、乙方在裝運本合同項下的物料時,不得以不正當手段在數量或重量上弄虛作假,損害甲方的合法權益。若甲方發現乙方有上述行為并經甲方查證,甲方可單方終止合同,乙方應向甲方支付其不合法侵占甲方物資價值5倍的違約金或移送司法機關依法處理。
五、其它
1、本合同若發生爭議,經雙方協商無法解決,由當地法院管轄。
2、乙方授權經辦人(該經辦人行為有效賦予法律效力)
簽訂地點:重慶市江津區雙福工業園福星路南段重慶保固鋁業有限公司
3、本合同一式貳份,雙方各持一份。
甲方(簽字蓋章) 乙方(簽字蓋章) 年 月 日 年 月 日
精選買賣合同范文合集 篇16
一、注意審查合同項下標的物:應當有品名、規格、型號、數量、單價
二、交貨條款:交貨時間、地點。
三、付款方式:應注意審查付款條件。
四、驗收:應注意驗收與付款的銜接問題。
五、運輸條款:應注意審查運輸費用的承擔、運輸和交貨條款的銜接。
六、包裝:注意審查是否有特殊的包裝要求。
七、檢驗條款:到貨時的檢驗,對此應掌握《合同法》第157條、158條的.規定。
八、安裝、調試、初驗、試運行和終驗條款。應注意各個環節的銜接環節的處理和對下一環節的影響。
九、培訓條款:注意培訓費用、培訓內容的約定。
十、保修:注意保修期限的起始點和保修期內故障的處理。
十一、索賠和違約責任:對于違約責任部分,可以列一個帽子條款,將各種違約情形籠統的約定在一個條款中,如:任何乙方違反本合同中的承諾、保證及本合同約定的義務,應向守約方支付違約金并賠償守約方因此而遭受的損失。
十二、爭議解決方式:注意審查管轄及仲裁條款的效力問題。
十三、不可抗力條款:應注意對不可抗力的界定是否和法律規定的一致。
精選買賣合同范文合集 篇17
(一)買受人的主要權利
①出賣人交付的不符合質量要求的標的物致使買受人不能實現合同目的的,買受人可以拒絕接受標的物或者解除合同。
②買受人有確切證據證明第三人可能就標的物主張權利的',可以終止支付相應的價款,但出賣人提供適當擔保的除外。
③買受人對出賣人多交付的標的物,可以接收也可以拒絕,對接收多交的部分,買受人按照合同的價格支付價款。買受人拒絕接收多交的標的物,應當及時通知出賣人。
、苜I受人享有標的物交付之后產生的孳息。
(二)買受人的主要義務
、儋I受人應按照合同約定的數額、地點、支付方式支付價款。
②買受人收到標的物時應及時檢驗。
、圪I受人應當在發現標的物數量、質量不符合約定之日起30日內通知出賣人。
、芤蛸I受人原因致使標的物不能按約定期限交付的,買受人承擔自約定之日起標的物的毀損、滅失風險。
⑤買受人拒絕接收時,對標的物負有保管義務。
精選買賣合同范文合集 篇18
合同編號:
甲方(供方): 地址: 電話:
乙方(需方): 有效身份證件號: 地址: 電話:
一、乙方向甲方購買紅酒,為保護供需雙方的合法權益,根據《中華人民共和國合同法》,經協商一致同意簽訂本合同。
二、質量標準:
三、貨款結算方式及期限:
乙方按以下約定的方式向甲方支付貨款: 1、乙方于簽訂本合同之日起天內向甲方支付總貨款%(即人民幣 )的首期款。
2、最后一期貨款,余下總貨款%(即人民幣 ),于貨物送達到乙方指定的收貨地點當天內支付。
四、甲方收到首期款后應立即向新西蘭的廠家訂制本合同第一條約定的紅酒,并于收到首期款之日起 天內將貨物運送到乙方指定的收貨地點。
五、乙方指定的收貨地點為: 。乙方指定收貨人為:(身份證號為: )。
六、鑒于本合同項下的紅酒是由新西蘭生產后直接運往乙方指定的收貨地點,因此運輸方式為: ,由方負責運輸及卸貨,但費用由方承擔。
七、貨物到達乙方指定收貨地點的當天內,乙方應派指定收貨人進行驗收;乙方逾期驗收的,則視為驗收合格。
八、除存在質量問題外,乙方不得以任何理由拒收,若乙方拒收的`,則視為貨物已驗收合格并交付給乙方,且損壞或滅失風險由視為交付之日起則由乙方承擔。對存在質量瑕疵的該部份貨物,乙方有權要求甲方進行更換,但不影響其它貨物的交收,乙方不得依此拒收其它沒有質量瑕疵的貨物。
九、特殊約定
若乙方所購的本合同項下的紅酒是用于經營銷售的,則乙方對外銷售價格必須在以下幅度的范圍之內:最高不得超元/支,最低不得低元/支。
十、本合同項下的紅酒之所有權自乙方付清全部貨款時轉移歸乙方所有,乙方付清全部貨款前,本合同項下的紅酒之所有權仍歸甲方所有。
十一、本合同項下的紅酒于交付前的風險由甲方承擔,交付后由乙方承擔。
十二、因乙方使用、保管、保養不善等造成貨物質量下降的,甲方不承擔任何責任。
十三、違約責任
1、由于甲方原因不能交貨的,甲方應向乙方償付不能交貨部分貨款的___%的違約金。
2、乙方中途退貨,應向乙方償付總貨款___%的違約金。
3、乙方未按約定支付首期款的,每逾期一天,乙方每日按應付而未付款的___%的違約金;逾期超過天的,則甲方有權單方解除本合同,并另行要求乙方支付人民幣 元的違約金。
4、乙方未按約定支付最后一期貨款的,每逾期一天,乙方每日按應付而未付款的___%的違約金。
5、乙方違反本合同第九條約定,每發現一次,甲方有權要求乙方支付人民幣 元/次的違約金。
十四、解決合同糾紛的方式:雙方協商解決,協商不成任何一方均有權向甲方所在地法院提起訴訟。
十五、由于不可抗力或發生非甲方所能控制的原因(如船期逾期超過 天或以上、清關所需時間超過天或以上的),導致甲方不按時交貨的,甲方不承擔任何違約責任。
十六、本協議一式兩份,甲乙方雙方各執一份。自本協議各方簽章之日起 日生效。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
精選買賣合同范文合集 篇19
訂購方(甲方):四川南方烽潤食品有限公司
出售方(乙方):
根據《合同法》及有關法律法規規定,經甲乙雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條 生豬單體品種、毛色由雙方協商議定。
品種;毛色 ;
第二條 雙方合作期限為2年,即 年月日至 年月日;
第三條 交貨時間、數量、重量及價格:
1、乙方交貨時間以甲方提出的時間為準,生豬數量及重量以實際交貨為準,價格隨行就市;
2、乙方出售的生豬單體重量每頭不得低于 公斤;
3、甲乙任何一方如提前或延期提貨與交貨,均應事先通知對方,雙方另行達成新的協議,甲乙雙方應按本合同繼續履行。
第四條 交貨、驗收、檢疫、結算方式:
1、生豬由甲方上門收購或乙方送貨上門,雙方當面驗收,乙方出售給甲方的生豬必須是經當地檢疫部門檢疫合格的生豬;
2、貨款由甲方支付給乙方,現金當場結算,錢貨兩清,甲方不得欠款;
第五條 不可抗力
1、甲乙雙方任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同時,應盡快向雙方通報理由,在提供相應證明后,可根據情況部分或全部免予承擔違約責任。
2、生豬如因生長、養殖等原因不能出欄,交貨日期可協商提前或推遲。
第六條 違約責任
1、甲方在合同履行中無故退貨,應償付乙方退貨部分貨款總值 的`5%支付違約金;甲方無故拒收生豬,應向乙方償付拒收生豬總值的5%支付違約金;
2、乙方交貨數量少于合同規定的,按少交數量總值的5%支付違約金;乙方在交貨中,出現病死或其他問題生豬,甲方有權拒收。
第七條 經雙方協商一致可變更或解除合同。
第八條 合同爭議的解決方式 本合同在履行過程中發生的爭議或未盡事宜由雙方當事人協商解決;也可由當地主管部門調解;協商或調解不成的,可提請仲裁機構仲裁或向人民法院起訴。
第九條 本合同雙方簽字生效;本合同一式貳份,雙方各執壹份,都具同等效力。
甲方:聯系電話: 乙方:聯系電話:
年月日
精選買賣合同范文合集 篇20
甲方:
乙方:
城玫瑰灣x幢x單元x號號房屋為甲方銷售示范樣板房,現甲方向乙方出售此房屋,雙方就房屋基本價格已達成一致,不含裝修的房屋總價款詳見其《商品房購銷合同》。
現甲乙雙方經平等協商,就城玫瑰灣x幢x單元x號號房屋的裝修的價格及保修事宜,達成如下協議:
第一條 裝修總款
甲乙雙方確定,城玫瑰灣x幢x單元x號號房屋的裝修及家具的合計總款為:總款為人民幣(大寫):貳佰 叁拾 貳萬 捌仟 柒佰 肆拾 玖元整(小寫:2328749.00元)。
第二條 裝修、家具及裝飾項目
甲乙雙方交接此房屋時,乙方已對以下工作已進行確認:
1. 對城玫瑰灣x幢x單元x號號的裝修現狀已給予確認。
2. 對城玫瑰灣x幢x單元x號號設備清單進行清點并核對無誤。
3. 城玫瑰灣x幢x單元x號號房屋無需要維修之處。
4. 城玫瑰灣x幢x單元x號號房屋的水、電均能正常使用。
第三條 裝修、家具及裝飾保修
甲方就乙方所購房屋的基礎裝修部分提供的保修服務期限為3個月,保修服務的開始時間從本協議簽訂并生效之日起計算。若因乙方使用不當造成的損失,甲方則不負責保修。
第四條 付款方式
簽訂本協議之日,乙方需與年 月 日前一次性付清本協議項下款項。
第五條 違約責任
1. 如乙方未能在雙方約定的時間內支付裝修款,逾期超過10天,每逾期一天,按逾期未付款的1%0支付違約金。逾期30天以上,甲方有權沒收乙方已付裝修款作為違約金。同時甲方有權拒絕對乙方進行交房,并有權解除與乙方簽訂的'《商品房購銷合同》。
2. 甲方未按合同約定交付房屋內的物品,乙方有權要求甲方補足物品或按市場價作價補償。
第六條 合同爭議的解決方式
本協議履行期間發生爭議時,由甲、乙雙方協商解決;協商不成的,按下列第2種方式解決:
1. 提交仲裁委員會仲裁;
2. 依法向人民法院提起訴訟。
第七條 其他約定事項
1. 本協議在甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
2. 本協議一式肆份,甲方執三份、乙方執一份,法律效力均等。
3. 本協議作為甲、乙雙方簽訂的《商品房購銷合同》的附件。
甲方(簽章):x地產有限公司 乙方(簽章)
法定代表人(簽章): 法定代表人(簽章):
年 月日 年月日
精選買賣合同范文合集 篇21
供貨方: (以下簡稱甲方)
供應食品種類:銀鷺花生牛奶 蒙牛純牛奶 雞蛋
購買方:郎德小學(以下簡稱乙方)
為保證食品安全,規范食品經營行為,增強供需雙方的食品安全責任意識,提高供需雙方的誠信意識。甲方與乙方經友好協商,簽署如下協議:
一、合作關系:
1、甲方所供食品,必須符合食品標準,如出現食品衛生質量問
題,乙方無條件退貨或換貨。
2、甲方必須持有食品衛生許可證和工商營業執照、食品流許可 證,生產許可證復印件,且經營狀況良好。
3、甲方在供貨時應提供質量監督所或質量監督局的'批量質量檢
測報告。
4、甲方在供貨時不得提供以下食品:
(1)無品名、產地、廠名、生產日期、保質期及中文標識及原料
說明的定型包裝食品。
(2)超過保質期限或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。
(3)腐爛變質、油脂酸敗、霉變、污穢不潔、混有異物或者其他
感官性狀異常,含有毒、有害物質污染,可能對人體健康有害的食品。
(4)以上其他不符合食品衛生標準和要求的食品。
5、甲方必須根據乙方提出的品種、規格、品牌、數量送貨,并
在乙方規定的時間內及時送到。
6、甲方提供貨物的價格:銀鷺花生牛奶每件38元(24包),蒙
牛純牛奶每件35元(16包),雞蛋每件180元(360個)。
7、乙方建立食品索證制度,向供貨方索取質量監督所或質量監
督局的批量質量檢測報告,食品衛生許可證和工商營業執照、食品流
許可證,生產許可證,并進行驗收。做好索證登記工作,加強食品庫房管理。
8、貨款按月結清。
9、甲、乙雙方均自覺遵守國家有關法律、法規。
二、違約責任:
甲方違反以上協議,(1)乙方有權中止甲方的供貨商資格。(2)因所供應食品的質量問題引起食物中毒等食源性疾病的發生或其他事故由供貨方負全部責任,并承擔由此而引起的全部經濟損失。
三、備注:
1、本協議一式三份,甲、乙雙方各執一份備查,一份送教育局教育股,如有未盡事宜,協商解決。
2、本協議有效期自20_年3 月31日至20_年7月10日,經雙方簽字、蓋章生效。
甲方:
乙方:
精選買賣合同范文合集 篇22
上訴人(原審被告)中山市寶柏化工有限公司,住所地中山市南頭鎮穗西工業二區。
法定代表人潘銀芯,董事長。
委托代理人黃正熙,男,漢族,1974年5月16日出生,住中山市南頭鎮鎮政府。
被上訴人(原審原告)李欣,女,漢族,1970年5月2日出生,住佛山市順德區大良街道辦事處中區鳳山東路6號德業大廈三座,系順德市倫教區熹涌永宏制罐廠業主。
委托代理人陳業方,廣東海順律師事務所律師。
上訴人中山市寶柏化工有限公司(下稱寶柏公司)因與被上訴人李欣買賣合同糾紛一案,不服廣東省佛山市順德區人民法院()順法民二初字第3234號民事判決,向本院提起上訴。本院依法組成合議庭審理了本案,現已審理終結。
本院查明:XX年8月至11月間,寶柏公司與李欣開辦的個體企業順德市倫教區熹涌永宏制罐廠(下稱永宏廠)簽訂了多份銷售合同及送貨憑證,約定由寶柏公司向永宏廠購買包裝罐。期間,寶柏公司共收到價值為174705.40元的包裝罐。后經李欣追收未果,遂于XX年10月10日向一審法院提起訴訟,請求判令寶柏公司立即償還拖欠的貨款174705.40元,并承擔訴訟費。
案經原審法院審理認為:寶柏公司與李欣開辦的個體企業永宏廠之間的買賣關系合法有效,應受法律保護。寶柏公司收取李欣的貨物,沒有履行付款的義務,顯屬違約,應負向李欣支付尚欠貨款174705.40元的責任。李欣起訴有理,予以支持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條、《中華人民共和國合同法》第一百零九條的規定,判決:寶柏公司應于判決發生法律效力之日起十日內向李欣支付貨款174705.40元。案件受理費5010元,由寶柏公司負擔。
上訴人寶柏公司不服原判,上訴稱:一、一審以上訴人“無正當理由拒不到庭參加訴訟,視為放棄抗辯權”為由認定了被上訴人提供的證據及陳述的事實,這與證據審查原則相違背,是錯誤的。在本案中,被上訴人以上訴人為被告請求清還貨款,須舉證證實其與上訴人存在買賣合同關系及上訴人欠貨款的事實。但被上訴人提供的所有證據沒有上訴人的蓋章或法定代表人的簽字,也沒有委托簽訂合同和簽收貨物的委托手續,不能證實雙方存在買賣合同關系。事實上,證據上的簽字人的行為與上訴人沒有任何關系,上訴人沒有委托他們簽訂合同及簽收貨物,此證據不能作為認定上訴人欠被上訴人貨款的定案依據。二、事實上,上訴人與被上訴人沒有簽訂買賣合同,也沒有委托任何人與被上訴人簽訂買賣合同,且沒有收取被上訴人的貨物,上訴人沒有委托被上訴人提供證據上的“花”、“桂花”、“嬋”、“潘新和”等人與被上訴人簽訂買賣合同及簽收貨物,這些人與被上訴人發生的民事行為,是個人行為,與上訴人無關。三、由于塞車原因,上訴人遲到10分鐘到庭,卻被一審以“無正當理由拒不到庭參加訴訟”為由,變相剝奪了上訴人的抗辯權,程序不合法。因此,請求二審撤銷原判,駁回被上訴人的訴訟請求,全部訴訟費由被上訴人承擔。
上訴人寶柏公司在本院審理期間未提供新證據。
被上訴人李欣答辯稱:一、送貨憑證上的簽收人員是上訴人的員工,是履行簽收貨物的行為,其中潘新和是上訴人法定代表人潘銀芯的弟弟。二、對于送貨憑證上的簽收人員是上訴人的員工的事實,在上訴人欠其他人的案件中,已被佛山中級法院作出的()佛中法民二終字第631號生效判決所確認。三、上訴人在一審確定的開庭時間內因遲到未到庭參加訴訟,視為其放棄抗辯權,責任完全由其自負,一審作出的判決完全符合法律規定。因此,請求二審駁回上訴,維持原判。
被上訴人李欣在本院審理期間提供了本院()佛中法民二終字第631號生效判決書。
本院認為:從上訴和答辯的內容看,本案爭議的焦點是雙方當事人是否存在買賣合同關系。從被上訴人李欣提交的銷售合同書及送貨憑證、入庫單來看,上面注明送貨單位是永宏廠,購貨單位是寶柏公司,并有“潘新和”、“花”、“桂花”、“嬋”等人簽收。其中,“花”、“桂花”、“嬋”簽收的`單據與另案即本院()佛中法民二終字第631號生效判決的單據的格式一致,該終審判決已認定“花”、“桂花”、“嬋”等人是寶柏公司的員工,故可適用于本案。對于 “潘新和”簽名的銷售合同書及送貨憑證,寶柏公司雖予以否認,但沒有提供公司員工的工資、社會保險等證據予以反駁,相反,“潘新和” 簽名的銷售合同書及送貨憑證與“嬋”等人簽名的入庫單是相對應的,而“嬋”等人又是寶柏公司的員工。因此,可以認定“潘新和”也是寶柏公司的員工,由此產生的民事責任應由寶柏公司承擔。至于寶柏公司上訴提出的程序問題,由于其不按時到庭,一審據此作出判決并無違反法定程序。綜上所述,被上訴人李欣提交的上述證據可以證實永宏廠與寶柏公司之間存在買賣合同關系,寶柏公司欠李欣貨款174705.40元的事實清楚,應予清償。寶柏公司的上訴理由不成立,應予駁回。一審判決正確,應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項的規定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
二審案件受理費5010元,由中山市寶柏化工有限公司承擔。
本判決為終審判決。
審 判 長 鄭 振 康
代理審判員 吳 行 政
代理審判員 歐陽建輝
二0xx年三月二十三日
書 記 員 歐陽
精選買賣合同范文合集 篇23
合同號:簽訂地:
買方(甲方):
賣方(乙方):
簽訂時間:年
第一條 產品名稱、數量、單價及交(提)貨時間
1、產品名稱:0#柴油。
2、乙方所提供的產品必須是中石化油庫或中石油油庫的符合國家標準的國標產品。
3、產品的單價為運到工地價格(含稅、含運費)價格以當地中石化零售價優惠1角錢為準。
4、具體交貨數量、交貨時間以甲方要求發貨通知為準。
5、結算數量以實際供貨數量為準。
第二條 質量標準 質量執行國家現行標準。并有本合同執行過程中執行國家頒布的新標準。
第三條 對質量負責的條件及期限:甲方在驗收中,如果發現乙方交付的貨物不符合約定,應及時告知乙方。乙方在接到甲方異議后,應在2天內負責處理完畢,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第四條 合同損耗標準及計算方法:
第五條 交(提)貨方式、地點:乙方從油庫運到甲方指定地點,甲方指定收料員驗收,由指定人員的單據作為結算依據。
第六條 運輸方式和到達工地的費用:乙方負責將柴油汽運到甲方指定目的地,運費包含在材料到場單價里,甲方不承擔貨物運輸中的任何費用。
第七條 檢驗標準、方法、地點及期限:如若雙方對油品質量有爭議,可對每次送來的油品留樣封存,交由有資質的檢測部門檢測。
第八條 結算方式(以人民幣為單位)、時間及地點結算方式:乙方提供柴油10噸止,余下油款及時付清油款,如未及時付清余款造成乙方斷油,后果由甲方負責。
第九條 付款方式:甲方以銀行轉賬或現金方式向乙方付款。
第十條 雙方的責任和權利:
1、乙方保證按時保質保量將貨物運送到甲方指定地點交貨,并聽從甲方現場管理人員的指揮。
2、乙方保證在供貨期限內不隨意調整價格,以雙方約定價格供貨。
3、甲方應提前1天通知乙方供貨數量,乙方應及時發貨,發貨時并時向乙方報此批貨的單價,乙方不能按照約定的時間交貨,應每天按逾期交貨部分的'油價款的10%向甲方支付違約金,如遇甲方施工條件、便道、不可抗拒的影響,造成乙方無法貨供貨的除外。如遇到柴油緊張甲方和乙方另行商定價格。
4、乙方所交貨物品種、規格、質量不符合合同規定的,甲方有權拒收,乙方應當立即將不合格油品運出甲方工地,費用由乙方承擔,如沒有按甲方規定的時間運到指定地點的,因此造成的相應損失必須由乙方承擔。
5、乙方在貨物運輸過程中發生的安全事故,均由乙方自身負責。
6、甲方保證按約定及時將柴油款支付給乙方。
7、如甲方不及時向乙方支付柴油款,乙方有權停止供貨,交將該工地相應的設備作為抵押款(用挖掘機 型號作為抵押)。
8、甲方所屬0#柴油全部由乙方提供,不允許有第二家供油商介入本工地;如有發現第二家供油商介入本工地加油,乙方有權叫甲方把油款結算清楚,乙方有權自行解除合同,并追究甲方違約責任。
第十一條 合同爭議的解決方式
本合同關于爭議解決方式的約定具有最高的效力,雙方以后發生的補充合同、結算單等涉及到爭議解決方式的,均不得對抗此約定。雙方與本合同發生爭議時,應本著長期合作,互相諒解的原則協商解決,協商不成時,依法向當地市人民法院起訴。
第十二條 本合同解除的條件
1、因乙方供應能力不足,不能滿足甲方工地需求時,供應油品檢驗不合格經整改后仍不合格的。甲方有權終止合同,并有權選擇其他供應商。
2、甲方工程結束貨款結算清后,合同自行終止。
3、因甲方無法按合同約定支付貨款時,乙方有權終止合同。
第十三條 未盡事宜,雙方協商解決,本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式貳份,甲方執壹份,乙方執壹份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
聯系電話: 聯系電話:
年 月 日
精選買賣合同范文合集 篇24
供方: (以下簡稱甲方) 需方: (以下簡稱乙方)
甲方為銷售紅磚,乙方在建筑施工中需使用紅磚,雙方本著精誠合作,互惠互利的原則,經雙方協商同意,就有關事誼達成如下協議,特簽定本合同,以便雙方共同信守。
一、質量技術要求標準:甲方給乙方供的紅磚必須有產品質量檢驗報告和產品合格證,且質量符合監部門的質量標準。
二、供應數量及價格:根據乙方生產用量計劃,由甲方按時供應,計劃總供量為萬塊/年,以后再根據需方的需用情況而定。單價為元/塊(包括運費及裝卸費在內),乙方不在承擔任何費用,甲方的總價款按實際供應量計算。
三、驗收方式:乙方根據生產用量及時通知甲方供貨,每個工地有指定人員驗收,并有權檢查紅磚質量,發現不合格或經質監站化驗不合格產品時,有權要求退貨,損失由甲方承擔。
四、付款方式:經甲、乙雙方協商同意,每供夠10萬塊紅磚結算一次,甲方支付乙方的紅磚款,不足或超額部分年底付清。
五、違約責任:甲方必須按乙方的計劃,保質保量將紅磚供到乙方指定場地,若供應不及時給乙方生產進度造成影響和損失時,損失由甲方承擔。若乙方不能及時通知甲方供貨造成的損失由乙方承擔,施工途中雙方均不能提出停供或停用的要求,否則視為違約,違約方給對方承擔因違約而造成的一切經濟損失和責任。
六、合同未盡事誼,雙方協商解決。
七、本合同經甲、乙雙方簽字后生效,具有法律效力,任何一方不得違約,否則違約方給對方承擔所造成的經濟損失的責任。
八、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
供方(甲方): 負責人簽字:
精選買賣合同范文合集 篇25
買方:____________ (下稱甲方) 賣方:____________ (下稱乙方) 地址:____________ 郵編:_____ 地址:____________ 郵編:_____ 電話:____________ 傳真:_____電話:____________ 傳真:_____ 電子郵箱:__________ 電子郵箱:__________ 甲乙雙方經充分協商,本著自愿及平等互利的原則,訂立本合同。異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的,視為貨物合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后,應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,均應由乙方承擔。
6.貨物錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的,甲方接到貨物后,仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要貨物的,乙方應按數補交,并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的,應在接到乙方通知后__日內通知乙方,辦理解除合同手續,逾期不答復的,視為同意乙方發貨。
8.其它:_______________。
額的`計算方法的,損失賠償額應當相當于違約所造成的損失,包括合同履行后可獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。
3.本合同自___年__月__日起生效,合同有效期內,除非經過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除合同。
4.合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
5.雙方來往函件,按照合同規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更,應在變更后的___日內書面通知對方,否則,應承擔相應責任。
6.本合同正本一式___份,雙方各執___份;合同副本一式__份,分送______等單位。
甲方:____________ 乙方:____________
受權代表:(簽字)______受權代表:(簽字)_______
委托代理人:(簽字)_____
本合同于____年____月____日訂立于____(地點)。
精選買賣合同范文合集 篇26
暖氣片購銷合同
需方: (以下簡稱甲方) 供方:(以下簡稱乙方)
甲乙雙方在公平自愿的基礎上,經友好協商,就乙方向甲方供應暖氣片一事,簽訂如下合同。
第一條 產品名稱、規格型號、金額等
注:鋼管柱型散熱器,3160型工作壓力1.2mpa,散熱器單片標準散熱量為239W;3030型工作壓力1.2mpa,散熱器單片標準散熱量為62W。
第二條款項及支付方式
2.1 2.2付款方式
2.2.1甲方通知乙方排產后7個工作日內,向乙方支付作為合同定金;
2.2.2甲方提貨前,向乙方支付該批次貨物的全額貨款。
2.2.3質保期為兩個采暖季,若暖氣片在安裝及打壓、試壓過程中出現質量問題,乙方負責維修及更換,在使用過程中,造成經濟損失由乙方承擔。
2.3乙方賬戶信息
賬戶名稱:陜西日升志成建材有限公司 開戶行:
銀行賬號:
第三條交貨時間、地點
甲方需提前25天給乙方書面下達排產通知,乙方須按時送貨到甲方工地。具體地址:陜西省咸陽市渭城區周陵鎮竇家村第五大道以西,園區七路以南 收貨人 ,電話:
第四條 質量標準及售后服務
4.1乙方提供的產品,必須符合國家及生產廠家的.質量標準和技術要求,必須附有合法齊全的手續以及廠家隨產品附帶的檢驗報告、合格證、說明書、保修卡等,任何非法的假冒偽劣產品概由乙方負責。
4.2按照國家有關規定和“三包”規定提供售后服務。
第五條 雙方權責
5.1甲方權責
5.1.1甲方有權根據實際情況確定最終采購數量,當采購貨物名稱/品牌/規格型號沒有變動時,采購單價不予調整,仍按合同中約定的價格執行;
5.1.2甲方如未按規定日期向乙方付款,每逾期一日,甲方向乙方賠償本合同逾期應付款1‰的違約金;
5.1.3甲方有權將貨物送相關部門進行抽驗檢查(費用由乙方承擔),如出現不合格產品時,甲方有權退貨或換貨,且乙方須向甲方支付合同總額20%的違約金。
5.2乙方權責
5.2.1乙方須按合同規定的產品品牌、規格型號、質量負責供貨。貨到現場,若與封樣產品不符時,甲方有權退貨或換貨,且乙方須向甲方支付10%的違約金;若因乙方原因延誤甲方工程進度,每逾期一日,乙方須向甲方賠
償本合同總額1‰的違約金,若給甲方造成其他損失的,乙方應另行賠償;
5.2.2合同履行期內單價不予調整,如乙方擅自調價或以調價為由影響供貨,則視為乙方違約,且乙方須向甲方支付本合同總額20%的賠償金。
第六條 其他約定事項
6.1 本合同所訂一切條款,任一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同,對方有權拒絕供貨或收貨,并可要求變更、修改合同的一方承擔一切損失。
6.2如確因不可抗力,任一方不能履行本合同時,應及時書面通知對方,說明不能履行或延期履行或部分履行合同的理由,并向對方提供相應的證據。
6.3任何一方違反合同約定即構成違約,并按有關法律規定承擔違約責任,違約金為合同總額的20%。
6.4 本合同在執行中如發生爭議,甲、乙方雙方應協商解決、協商不成時,任一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
6.5本合同在執行期間,如有未盡事宜,由甲乙雙方協商解決,可另行簽訂補充協議,與本合同具有同等法律效力。
6.6 本合同自雙方簽章之日起生效,壹式肆份,甲方執叁份,乙方執壹份,具有同等法律效力。
甲方單位名稱:乙方單位名稱: 單位地址: 單位地址:
法人代表或委托代理人: 法人代表或委托代理人:
電 話: 電 話:
簽訂日期:20xx年月 日
聯 系 函
工程名稱:空港新城C地塊Ⅲ標段公租房項目 編號:
精選買賣合同范文合集 篇27
合同編號:
簽約日期: 簽約地點:
賣方(簽章) : 地址: 電話: 傳真: 電子郵箱 :
買方(簽章): 地址 : 電話 : 傳真 : 電子郵箱:
買賣雙方在平等、互利原則上,經充分協商一致,由賣方出售,買方購進下列貨物,并按下列條款履行:
第一條.品名、規格: 單位: 數量: 單價: 總價: 總金額:
第二條. 原產國別和生產廠:
第三條. 包裝:
須用堅固的木箱或紙箱包裝。以宜于長途海運/郵寄/空運及適應氣候的變化。并具備良好的防潮抗震能力。
由于包裝不良而引起的貨物損傷或由于防護措施不善而引起貨物損失,賣方應賠償由此而造成的全部損失費用。
包裝箱內應附有完整的維修保養、操作使用說明書。
第四條.裝運標記:
賣方應在每個貨箱上用不褪色油漆標明箱號、毛重、凈重、尺寸、合同號、目的港、收貨人編號并書以“防潮”、“小心輕放”、“此面向上”等字樣和裝運:。
第五條:交貨條件:
FOB/CFR/CIF/ ,。 除非另有規定“FOB”,“CFR”和“CIF”均應依照國際商會制定的《國際貿易術語解釋通則》(INCOTERMS1990)辦理。
第六條. 裝運日期:
第七條. 裝運港口:
第八條. 卸貨港口:
第九條. 保險:
當交貨條件為FOB或CFR時,應由買方負責投保。 當交貨條件為CIF時,應由賣方按發票金額%投保 險;附加險: 。
第十條.支付條件: (1) 信用證(L/C)支付方式:
買方收到賣方交貨通知后,應在交貨日前天,由________ 銀行開出以賣方為受益人的不可撤銷/可撤銷信用證。信用證于裝運日期后 天內有效。
該信用證適用UCP500/UCP600/的規定 (2)托收(D/P或D/A)支付:
A、貨物裝運后,賣方出具以買方為付款人的即期跟單匯票(D/P),連同裝運單據,通過賣方所在地銀行和買方銀行交給買方進行托收。
B、貨物裝運后,賣方出具以買方為付款人的承兌跟單匯票(D/A),匯付款期限為 后 ,按即期承兌交單(D/A 日)方式,通過買方所在地銀行和買方________ 銀行交給買方進行承兌,買方承兌后,向買方轉交裝運單據,買方按匯票期限到期支付貨款。
(3)匯付(T/T或M/T):
買方在收到賣方依本合同第十一條規定提交的裝運單據后 日內,以電匯/信匯方式支付貨款。
(4)直接付款:
買方收到賣方裝運單據后天內,以航郵向賣方支付貨款。
第十一條.單據:
。1) 賣方按照以下不同運輸方式向買方提供相應單據: A、海運:
全套清潔海運提單,標明“運費付訖”/“運費預付”,作成空白背書并加注目的港________ 公司。
B、空運:
空運提單副本一份,標明“運費付訖”/“運費預付”,寄交買方。
。2)商業發票一式五份,標明合同號和貨運嘜頭(若貨運嘜頭多于一個,發票需單獨開列),發票根據有關合同詳細填寫。
。3)在CIF條件下的保險單/保險憑證 份。 (4)由廠商出具的裝箱清單一式 份。 (5)由廠商出具的質量和數量保證書。 (6)原產地證明書
。7)貨物裝運后立即用電報/信件通知買方。
第十二條. 裝運條件: (1)FOB條款:
A、a、由買方負責按照合同規定的交貨日期租船訂艙。
b、賣方船運代理________ 公司________ ,(電報:________ ),負責
辦理租船訂艙事宜。
B、賣方應在合同規定的裝運日期前天,用電報/信件將合同號、品名、數量、價值、箱號、毛重、裝箱尺碼和貨抵裝運港日期通知買方,以便買方租船訂艙。
C、買方應在裝船期前 日通知賣方船名、預計裝船日期、合同號,以便賣方安排裝運,要求賣方與船方代理保持密切聯系。
D、如果有必要改變裝運船只或者其到達日期,買方或其運輸代理應及時通知賣方。
E、如果船只不能在賣方通知的船期后 日內到達裝運港,買方應承擔從第 日起發生的貨物倉儲保管費用和此期間的貨物保險費用。
F、若載運船舶如期抵達裝運港,賣方因備貨未妥而影響裝船,則空艙費和滯期費均由賣方承擔。
G、貨物越過船舷之前,一切費用和風險由賣方承擔;貨物越過船舷之后,一切費用和風險屬買方。
(2)CFR和CIF條款:
賣方于本合同第六條規定的裝運日期前天,以電報/信件把交貨預定期、合同號、品名、發票金額等通知買方。貨物交辦發運,賣方即刻以電報/信件將合同號、品名、發票金額、交辦日期通知買方,以便買方及時投保。
第十三條.允許/不允許部分裝運或轉運。
第十四條.賣方有權在 %數量內溢裝或短裝。
第十五條.質量保證:
賣方保證:所供貨物,其質量、規格和工藝符合本合同所作的說明,標明商標的貨物包裝為新的和未經使用的。保證期為自貨到目的港卸貨完畢之日起12個月。在質量保證期內,凡因設計、制造工藝和所有材料而產生的缺陷,賣方應自負費用進行修理或更換貨物。
第十六條.檢驗:
在貨物運抵最終目的地后,買方有權向向貨物檢驗機構申請對貨物進行檢驗。檢驗機構為中華人民共和國進出口商品檢驗局。
第十七條. 索賠:
自貨到目的港起天內,經發現貨物質量、規格、數量、重量、包裝、安全或衛生條件與合同規定不符者,除應由保險公司或船方承擔的部分外,買方可憑前條規定的檢驗機構所出具的商品檢驗證書,有權要求更換或索賠。賣方應在收到索賠要求后天內回復買方。
貨到目的港起12個月內,使用過程中由于材料質量和工藝問題而出現的損傷,買方應當立即以書面形式通知賣方并出具前條規定的檢驗機構開列的檢驗證書,提出索賠,賣方應當承擔違約責任。賣方應在收到索賠要求后天內回復買方。
第十八條. 不可抗力:
(1)在貨物制造和裝運過程中,由于不可抗力的.原因(如戰爭、嚴重火災、水災、臺風和地震或其他由雙方認可的事件)致使延期交貨或不能交貨,賣方概不負責。賣方于不可抗力事件發生后,應立即通知買方并在事發 天內,以航空郵件將事故發生所在地當局簽發的證書寄交買方以作證據。
。2)在此情況下,買賣雙方應當根據具體情況確定合同是否能夠繼續履行以及賣方是否仍有責任采取必要措施促使盡快交貨。
。3)不可抗力事故發生后超過 天而合同尚未履行完畢,買方有權解除合同。
第十九條.合同延期和罰款:
除本合同十八條所述不可抗力原因外,賣方若不能按合同規定如期交貨,應當提前 通知買方,買方可同意延期交貨,且可以同時相應減少議定的貨款支付金額,并通知付款銀行相應減少議定的支付金額。該減少的部分作為合同延期履行的違約金,但違約金數額不得超過遲交貨物總額的5%。賣方若逾期10個星期仍不能交貨,買方有權解除合同,且有權要求賣方如期支付上述違約金。
第二十條.合同爭議的解決方式:
凡涉及本合同或因執行本合同而發生的一切爭議,應通過友好協商解決,如果協商不能解決,則可提交中國-西安仲裁委員會根據該會的仲裁規則和程序進行仲裁。仲裁將在西安進行,仲裁裁決是終局的,對雙方都有約束力。仲裁費用由仲裁庭決定具體承擔。
第二十一條.附加條款: (1)法律適用: 本合同之簽訂地、或發生爭議時貨物所在地在中華人民共和國境內或被訴人為中國法人時,適用中華人民共和國法律,除此規定外,適用《聯合國國際貨物銷售公約》/ 。
(2)本合同一式兩份,自雙方之日起生效,雙方各執一份,具有同等法律效力。
。3)本合同為中英文兩種文本,兩種文本具有同等效力。但兩種文本若有差異,以中文為準。
賣方: 買方:
(簽字)(簽字)
精選買賣合同范文合集 篇28
甲方(賣方)
乙方(買方)
簽訂地點:包頭市
一、煤種、價格、交(提)貨時間、數量:
簽訂時間:
二、質量指針:
三、運輸方式:鐵路運輸。發站:包頭。到站:柳村南,
收貨人:買方車板前的.費用含煤價為煤炭銷售價,由賣方正式報排產車皮計劃。
四、煤炭價格:
車板交貨價格:每噸5500卡695+10元含鐵路運費。
五、交貨時間、地點、方式:發站車板交貨。
六、驗收結算標準:煤炭數量以發站鐵路部門軌道衡計量磅單為準。煤炭品質在發貨站臺,賣方提供化驗單,雙方共同抽樣化驗。以國家質檢部門化驗為準。低位發熱量每低壹卡扣0.1元。簽訂合同后,買方確認當月火車運輸計劃下達后,到賣方指定銀行開戶,并存入貨款,由賣方驗資后裝車。
七、結算方式:憑鐵路大票按實際噸位一列一結算,貨款兩票結算,煤炭底價,中間差價,煤炭增值稅發票。及火車運輸發票、此合同為跨年合同,2加12個月,總量240萬噸。如有市場價格浮動,參照秦皇島當月實際交易價格,按每季度上下浮動
八、違約責任:按《中華人民共和國合同法》有關規定執行。
九、解決合同糾紛方式:如出現計量、化驗等方面的重大分歧或經濟糾紛,甲乙雙方協商解決。協商不成,可向原告所在地的法院訴訟解決。
十、甲乙雙方應遵守合同保密原則:未經雙方同意,任何一方不得向第三方泄露有關合同內容及信息。
十一、本合同第一條款所列供貨數量為固定數量,實際供貨數量由甲乙雙方在月初時根據實際情況協商確定。
十二、本合同一式四份,甲乙雙方各執兩份,雙方法定代表人簽字蓋章生效。
十三、本合同未盡事宜,雙方協商解決,并簽訂補充協議.,補充協議與本合同有同等法律效力。
精選買賣合同范文合集 篇29
賣方(以下簡稱甲方)
身份證號
聯系電話
買方(以下簡稱乙方)
身份證號
聯系電話
根據《中華人民共和國合同法》、《二手車流通管理辦法》等有關法律、法規,就二手車買賣事宜,買賣雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上簽訂本合同,具體條款如下
一、該車基本信息
廠牌型號 車架號發動機號
二、甲方同意將此車以人民幣 120000 萬元(大寫 拾貳萬圓整)轉讓給乙方。自簽字成交前與此車有關的'一切事宜含交通違章、事故、債務糾紛等由甲方負責。合同成交后一切事宜含交通違章、事故、債務糾紛等由乙方負責,與甲方無關。
三、乙方應于交接汽車吊前支付給甲方元(大寫 拾貳萬圓整)一次性付清,交接地點為 。
四、違約責任:
1、賣方向買方提供的信息不真實,買方有權終止合同并要求賣方賠償因此造成的損失。
2、賣方未按合同約定將本車及其相關憑證交付買方,買方有權終止合同,賣方應雙倍返還定金。
3、買方未按照合同約定支付本車價款的,賣方有權終止合同,并沒收定金。
4、任何一方違反合同約定的,均應賠償由此給對方造成的損失。
七、本合同一式兩份。甲乙雙方各執一份G┳指欽潞笊效。
甲方: 乙方:
簽訂時間:
精選買賣合同范文合集 篇30
甲方: (買方) 乙方: (賣方)
甲、乙雙方秉著平等、互利的原則,經友好協商,乙方將位于郫縣友愛鎮紫云村8社(IT大道旁)約10畝的苗圃(原洪程園林)賣給甲方,具體事宜如下:
1、乙方以160萬元(大寫:壹佰陸拾萬元正)的總價,將該苗圃賣給甲方,包括苗圃內現有的所有苗木、苗圃的現有經營權及苗圃現有土地租用權。
2、乙方必須保證該苗圃的產權歸乙方所有,且已與該苗圃的其他股東協商好,自愿賣出該苗圃,若由此在后期發生糾紛,視作乙方違約,將賠償甲方的相關損失并承擔相關違約金。
3、自本合同簽定日起,該苗圃原有的所有債務、債權關系由乙方自行承擔,與甲方無關;合同簽定以后,該苗圃新發生的債務、債權關系由甲方承擔,與乙方無關。
4、合同簽定后,乙方有義務幫甲方將該苗圃的`所有租地合同以甲方的名義重新簽定;乙方有義務幫甲方協調該苗圃后期事務(如:甲方在苗圃內修一些臨時建筑、土地硬化等)。
5、合同簽定后,該苗圃內所有苗木的成活與乙方無關。
6、付款方式:甲、乙雙方簽定合同后2個工作日內,甲方先付140萬(大寫:壹佰肆拾萬正)給乙方,余下20萬(大寫:貳拾萬元正),甲方在20xx年3月1號之前付清。
本合同一式兩份,甲、乙雙方簽字后立即生效,任何一方違約,將賠償由此給對方造成的所有損失,并承擔30萬(大寫:叁拾萬元)的違約金。
甲方:
(簽章)
乙方:身份證號: 簽定日期:
精選買賣合同范文合集 篇31
協議雙方當事人:
出賣人:_____________________身份證________________(以下簡稱甲方)
聯系電話:______________________
買受人:_____________________________(以下簡稱乙方)
本人姓名:___________________身份證________________
聯系電話:________________________
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自愿、協商一致的'基礎上就買賣宅基地達成如下
出賣人以____________方式取得位于____________ 的地塊的土地使用權,該地塊土地面積為____________,規劃用途為___________________________________________________________
1出賣人經批準,在上述地塊上建設宅基地。
該宅基地總金額人民幣_____萬_____千_____百_____拾_____元整 2買受人按一次性付_______________________元給出賣方后土地的所有權歸買方所有。
3本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協議。
4合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
5本合同連同附件共_____頁,一式_____份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:出賣人_____份,買受人_____份,_____份,_____份。
6本合同自雙方簽訂之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
精選買賣合同范文合集 篇32
合同編號
出賣人 簽訂地點
買受人 簽訂時間
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,為加快發展農村經濟,保護合同交易雙方當事人的合法權益,確保農業種植增產增收,本著公平、公正、誠實信用和互惠互利的原則,經雙方協商,訂立本種植玉米買賣合同。
第一條:出賣人負責對玉米的種植生產。買受人負責對玉米種植生產的技術指導。
第二條:出賣人應按照買受人的收購要求,向買受人承諾玉米的種植面積為 畝,并按照買受人提出的技術要求和質量標準進行生產管理,按期、足額地向買受人提供符合質量標準和等級的玉米 公斤。出賣人應保證在未完成合同約定的數量前,不向他人出售。
第三條:出賣人生產的玉米,只要符合約定的質量標準和規格,買受人負責包銷。每公斤的收購價為 元。玉米交貨時,若市場價格上漲,收購價協商提高,若市場行情下跌,收購價不變。交貨的時間為 年 月 日;交貨地點
第四條:買受人應搞好玉米種植的信息和技術培訓工作,指導出賣人科學種植,防止玉米作物的病蟲害,提高玉米的產量和質量。
第五條:如果買受人需要統一向出賣人提供種子、化肥、農藥的,應以當地的批發價格供應,具體價格為種子 元
1公斤;化肥 元1袋;農藥 元1瓶。
第六條:因買受人在出賣人生產過程中因其提供的種子、化肥、農藥出現質量問題;或因提供的技術指導出現失誤,買受人應當負責對出賣人的經濟賠償。
第七條:出賣人由于不按買受人的技術要求和所提供種子、化肥、農藥的質量標準生產;或由于不可抗力的自然災害(高溫、寒流、干旱、洪澇、暴雨、冰雹、大風等)造成的損失,由出賣人承擔。
第八條:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商和調解不成的,按下列第 種方式解決;
。ㄒ唬┨峤 仲裁委員會仲裁;(二)依法向 人民法院提起訴訟。
第九條:本合同自 年 月 日雙方當事人簽字蓋章后生效;合同履行完畢后失效。
第十條:雙方當事人需要約定的其他事項
出賣人
出賣人: 簽字
。ㄉw章)
住所地址:
居民身份證號碼:
聯系電話:
郵編:
買受人
買受人: 簽字
。ㄉw章)
住所地址:
法定代表人簽字 (蓋章)
居民身份證號碼:
委托代理人簽字 (蓋章)
居民身份證號碼:
開戶銀行:
銀行帳號:
聯系電話 :
精選買賣合同范文合集 篇33
甲方:(需方)
乙方:(供方)
甲乙雙方依據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,本著平等互利的原則,經雙方友好協商就鋁型材供應達成以下協議,雙方共同遵照執行。
一、產品內容:
(1)產品名稱:堅美牌鋁材
。2)表面處理: 素材、粉末噴涂、氟碳噴涂
。4)合金狀態: 6063-T5 ,高精級;6063-T6,高精級。
。5)訂單數量:約400噸
。6)工程名:
二、產品價格、結算方式
。1)素材門窗型材:按訂單當天南海靈通鋁定價+元/噸;粉末噴門窗型材(國內知名品牌常規色):按訂單當天南海靈通鋁定價+元/噸;氟碳三涂型材:按訂單當天南海靈通鋁定價+元/噸;
。2)包裝方式:按廠統一紙包裝,重量約60±5KG/T
。3)交貨地點:甲方生產工廠
(4)計算重量方式:實磅計重。
。5)以上報價含稅含運費,合金狀態為6063-T5,6063-T6價格在原價基礎上另加500元/噸,特殊金屬和特殊表面處理價格面議。
三、交貨時間:
(1) 合同簽訂后,收到甲方第一批訂貨單后在現有模具情況下約15天交貨,(法定的不可抗力情況除外),后批的訂單約20天交貨。
(2)如果乙方原因不能按期交貨,乙方還應承擔甲方的相應損失。
。3)如果乙方不能按期交貨,是甲方貨款不到位的原因,乙方不負責任。
四、付款方式:
(1)合同簽訂后甲方支付乙方合同總額的20%定金,訂單完成后,每車(12噸內)貨到工地后十五天內支付該車貨款,訂金在最后一車貨款中扣除,甲方不按照約定付款,乙方有權停止發貨。
。2)付款方式:電匯或支票。
五、產品質量標準:
產品按國家標準GB5237-20xx或有關行業標準執行(具體詳見雙方確認的訂單)。
六、相關事宜:
(1)乙方按甲方的訂貨單進行生產(訂單甲方必須以書面形式通知乙方)乙方不得擅自改動,否則由乙方負責。由于甲方原因下錯單,或其它原因,責任由甲方負責。如需退貨的,須經乙方同意,退貨價格按回收當天“南海靈通”A00相應鋁錠的七折執行(不含包裝物)。
。2)如果乙方未按甲方訂單和產品型號、長度、厚度生產則由乙方負責(尤其是壁厚,不得超過國家規定誤差要求,否則由此造成甲方的`損失,全部由乙方負責;
。3)在有模具情況下,若乙方超出25天仍未能完成交貨,乙方需按該批貨的貨款的3‰/天的罰金付予甲方。
(4)訂單完成后,乙方須書面通知甲方提貨,若甲方在20天內不提貨,甲方需按該批貨貨款的3‰/天的滯納金付予乙方,甲方在50天內不提貨,視為放棄提貨,按六(1)項退貨價格處理。
。5)甲方如發現材料質量問題,需在收到貨后三天內反饋給乙方,乙方對有質量問題的產品包退、包換和賠償有關損失。
。6)對甲方委托乙方加工生產的任何模具和產品,如果涉及侵犯任何第三人的專利、知識產權及發生經濟糾紛等與乙方無關,由甲方自行處理,并承擔全部經濟責任和法律責任,同時賠償由此帶來乙方的各項損失。
七、鋁材運輸、貯存、使用及保養注意事項:
1、鋁材運輸、貯存、使用過程中應在承載車周邊墊放軟物、輕拿輕放,避免碰、撞上鋁材。
2、貯存時應注意存放在通風、干燥的室內,需露天堆放的,必須將外層包裝物全部拆除。如鋁材遭淋雨、雪,應立即拆除所有包裝物并將鋁材單支分隔開。
3、安裝使用時,鋁材連墻處應進行防腐處理,須避免被石灰、水泥、沙漿等強酸、強堿材料污染;不得使用高粒度和遇光照易分解的薄膜或包裝物包裹、捆扎鋁材,以免腐蝕鋁材表面。
4、清洗鋁材時,請使用柔布,用自來水或5%的中性肥皂水擦洗,禁止使用強腐蝕性溶劑二甲苯、丙酮等清洗和使用鋼絲球刷洗。如違反以上注意事項,造成本乙方品出現表面質量問題(包括但不限于變形、凹凸、變色、斑跡、劃痕、水印、脫膜、粉化等)均不屬于乙方承諾的產品質量責任范圍。
八、其它:
(1)本合同生效后,雙方必須嚴格履行,如其中一方出現違約情況,另一方有權終止合同,所造成的損失由違約方承擔。
(2)本合同未盡事宜,雙方協商解決,也可簽定補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
。3)本合同有效期至。
(4)本合同一式叁份,甲方壹份、乙方兩份,具有同等法律效力,簽字或蓋章后生效。
甲方: 乙方:
簽名:簽名:
日期:日期:
精選買賣合同范文合集 篇34
甲方(購買方):
乙方(供應方):
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就甲方自乙方處購買進口葡萄酒酒等相關產品(詳見:產品報價清單),達成以下協議:
第一條、合同標的物名稱、價格
1、乙方根據本協議約定價格向甲方提供下列產品:(詳見:產品報價清單)
2、協議中訂購產品為實時報價,乙方有義務將的價格調整信息
第一時間通知甲方。
第二條、產品質量
1、乙方有義務保證所提供的產品質量應符合國家及行業相關標準。
2、因非產品本身的質量原因(如甲方儲運不善等)產生的問題,乙方不予調換,也不承擔任何責任。
第三條、產品包裝 產品的包裝應符合國家規定和甲乙雙方約定,并且達到安全和衛生條件。
第四條、產品的交付
1、乙方或乙方委托的貨運代理人將產品運至雙方指定地 點,甲方或甲方指定的收貨人應即時對貨物數量、編碼、外觀、包裝、質量等情況進行檢驗,如有任何異議,應在立即告知乙方,否則視為驗收合格。驗收完畢后,甲方或甲方指定的收貨人應在送貨單上簽字蓋章。
2、甲方需將計劃用量按實際需要提交乙方,乙方將按照甲方的計劃進行備貨,不能備齊的貨品應在甲方提出計劃的48小時內反 饋。
3、除因產品不符合本協議約定質量標準外,甲方不得拒收。
4、乙方產品的所有權在產品交付時轉移至甲方,貨物風險隨之轉移。
第五條、貨款的.結算
1、甲乙雙方約定付款方式為貨到付款。甲方應在收到貨物的____日內,將貨款匯入乙方指定賬戶。
2、無論任何費用,甲方均不得在應支付貨款中自行扣除。
第六條、知識產權及保密條款
1、未經乙方許可,甲方不得擅自使用乙方商標標識以及任何相關的文字和圖片資料。
2、甲乙雙方對于本協議內容、以及在簽訂和履行本協議過程中所獲悉的對方情況、產品信息、客戶資料、營銷計劃、管理方式等任何信息均負有保密義務;未經對方事先書面同意,不得以任何方式向
第三方透露。
3、甲乙雙方應保證其雇員、管理人員、代理人等接受本 保密條款約束。
4、本協議因任何原因終止或解除后,本保密條款持續有效。
第七條、違約責任
1、本協議簽訂后,雙方應遵循平等誠信的原則,全面履行各自在本協議項下的義務,任何一方不履行本協議或者履行本協議所約定的義務不符合約定,應當承擔違約責任,并賠償守約方因此遭受的全部損失。
2、甲乙雙方中的任何一方因違反國家相關法律、法規或本協議約定而給
第三方造成損失時,違約方應自行向
第三方承擔全部法律責任。
3、因不可抗力導致任何一方未能履行或未能全部履行本協議項下義務的,遇到不可抗力的一方應及時通知對方,可免除責任或延期履行本協議項下義務。
第八條、協議的解除
1、甲乙雙方協商一致,可以解除本協議。
2、發生下列情況之一的,守約方有權通知違約方解除協議,并要求違約方賠償其因此遭受的全部經濟損失:
。1)一方明確聲明或以實際行動表示其將不履行本協議約定的主要義務;
(2)一方違反本協議項下約定的義務;
。3)一方嚴重違反本協議項下義務,導致本協議目的無法實現的。
第九條、爭議的解決 凡因本協議引起的一切爭議,雙方應通過友好協商解決,如不能協商一致,任何一方均可向當地法院提起訴訟。
第十條、附則
1、本協議未盡事宜,雙方可另行簽訂補充協議,補充協議與本協議有同等法律效力。
2、本協議一式貳份,甲方乙方各執壹份,自雙方簽字蓋章之日起生效,均具有同等法律效力。
甲方: 簽(字)章
乙方: 簽(字)章_
_______年____月____日
精選買賣合同范文合集 篇35
買 方:
賣 方:
根據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規之規定,經買賣雙方充分協商,特訂立本合同,便共同遵守。
一、貨物名稱、價格、數量等
1、貨物名稱、價格、數量等:
序號名稱型號單位數量單價金額品牌
1
2
3
4
合計人民幣: (大寫):
2、本合同貨物單價為固定綜合單價,包含以下的內容:
(1)貨物原價、包裝費、稅金、保險及市場價格波動等風險;
(2)安裝費、調試費、售后服務費等費用;
(3)裝卸車費用、運輸費用;
(4)隨機備品、配件、工具等費用;
(5)試驗、檢測費用;
(6)其它必要的費用。
3、本合同采購貨物數量為暫定數量,當實際供貨數量與合同清單數量不一致時:
(1)合同清單上有規格型號的,單價不作調整,數量按實結算;
(2)合同清單沒有該規格型號的,賣方經買方同意并定價后送貨,最終以買方、工程監理(業主)共同驗收合格的數量為準。
二、質量標準、質保期限:
1、賣方嚴格按照合同約定的標準供貨,確保所供產品是全新、未使用的,完全符合標準的技術、規格、性能以及環境保護等要求。
2、賣方對其所供的貨物質量實行三包,即包退、包換、包修,相關標準按照國家規定執行。
3、本合同項下貨物質保期為 年,保修期從 之日起算。
三、交貨時間:
買方將本批次需貨清單以傳真或書面形式通知賣方后 個工作日內。
四、交貨地點、期限:
賣方將貨送至 項目并卸至指定地點,到達指定地點后小時內通知買方驗收,由于賣方未及時通知收貨所造成風險由自行承擔。
五、包裝要求及包裝物回收:
1、貨物包裝應適用于遠距離運輸,防潮、防震、防銹和防粗暴裝卸,確保貨物安全無損的運抵現場,由于包裝不善引起的貨物毀損、缺失等風險由賣方承擔。
2、包裝物必須符合環保要求且可回收利用,需要賣方回收包裝物時,賣方應不收取任何費用的無條件回收。
六、運輸方式及風險承擔:
運輸方式賣方自定,運輸過程中遵守相關國家道路交通法律法規,并做好裝載、運輸中的貨物防護,因運輸所造成的貨物毀損、缺失等風險由賣方承擔。
七、配件、備品、工具:
配件、備品、工具等隨貨物本體供應,應符合國家相關標準,不另行計價收費。
八、合理損耗、自然減(增)量計算:
無損耗,按實際計量檢測數量計算。
九、貨物驗收:
1、賣方將貨物送到指定地點后 個工作日內,買方通過第 種計量方式進行數量驗收:①點件;②檢斤;③檢尺;④檢斤理論換算;⑤檢尺理論換算。
2、在進行貨物數量驗收的同時,買方會同工程監理(業主)對貨物外觀進行現場抽檢,并核對賣方提供的質量證明文件中各種技術參數與合同約定的符合性;買方及工程監理(業主)的收貨驗收僅作為感觀合格的依據,不能免除賣方對產品內在質量所負的責任。
3、買方有權隨時將賣方所供材料送到有資質的第三方進行檢測:(1)檢測合格,檢測費用由買方承擔;(2)檢測不合格,全部退貨,檢測費用由賣方承擔并向買方承擔違約責任。
4、買方可對貨物的生產過程進行監控,賣方應予以配合包括引導監控人員至生產現場、提供原材料的質量證明文件等。
5、賣方須隨貨提供本批次貨物合格證、質量證明書、檢驗報告等質量證明文件,并提供至少一套包括使用說明書、圖紙等完整的技術資料,否則不予驗收。
6、貨物驗收后,買方發現貨物的品種、型號、規格、質量等不符合約定時,應在 個工作日內提出異議,否則應視為驗收合格,但在短時間內未發現的質量問題除外。
7、買方應及時接收并驗收賣方單證齊全的貨物,不得無故拖延、責難;
十、安裝調試:
如所采購貨物是由買方安裝調試的,賣方在接到買方通知后 小時內派專業技術人員至現場進行安裝調試,賣方人員的差旅、勞務等費用均由賣方承擔。
十一、結算及付款方式、時間:
1、根據買方需貨進度及驗收合格后的數量進行結算。
2、本合同總價款 ,合同生效后 日內預付 ,貨物驗收合格后 天內支付貨款%,然后在日內付至 %,余款作為質量保證金,賣方收款后提供相應收款憑證。
3、買方通過銀行轉賬將貨款付至賣方指定的銀行賬戶,賬戶見后。
4、質量保證金支付:(1)雙方無爭議時,質保期滿后 工作日內付清;(2)雙方有爭議時,在爭議解決且理賠結束后 個工作日內付清。
十二、售后服務:
1、質保期內,賣方應根據貨物保養需要或者接到買方維修通知后 日內派專業技術人員進行維修及保養,期間所發生的費用含人員工資、差旅費用、更換配件等均由賣方承擔。
2、賣方在接到買方通知后 日后未派員進行維修保養時,買方有權自行委托其他專業人員進行維修并向賣方追究違約責任。
十三、合同解除:
1、賣方延期供貨 日或供貨不符合約定再次供貨仍不符合約定時,買方可以書面通知解除本合同并追究違約責任。
2、買方延期付款 日,賣方可以書面通知解除本合同并追究違約責任。
3、如因工程設計變更等原因導致合同不能繼續履行時,買方可解除本合同并不承擔違約責任,但應及時書面通知賣方。
4、賣方不配合買方對貨物生產過程進行監控,經協商后未能達成一致時,買方有權解除本合同并追究違約責任。
5、賣方收到合同解除通知后應立即停止生產和供貨,否則為此造成的擴大損失自行承擔。
十四、特別約定:
1、賣方送貨單上所標明的單位與本合同的出賣方不一致時,買方有權拒絕收貨;
2、賣方送貨單上的條款與本合同不一致時,以本合同為準;
3、賣方及其委托的送貨人員在進入買方的施工現場時要嚴格遵守施工現場的安全管理制度,如發生意外責任由賣方承擔;
4、當所采購貨物有剩余且該貨物外觀和質量未受影響的情況下,買家可以原價退貨給賣家,由于退貨所產生的運輸費、包裝費、裝卸費等費用由買家承擔。
5、雙方聯系地址、電話等發生變化的,應當及時通知到對方,否則按本合同列明的聯系方式無法與聯系對方時,責任自負。
6、賣方應當在簽訂合同時向買方提供其合法經營的證明文件,作為本合同附件。
十五、違約責任:
1、賣方違約給買方造成損失的,除應賠償買方全部損失(含實際損失、間接損失)外還應按實際損失的30%支付懲罰性違約金;其中間接損失包括可得利益損失、為實現權利的費用如差旅費、公證費、評估費、律師費等。
2、買方延期付款時,賣方可按央行同期存款利率要求買方支付欠付貨款的利息作為違約金。
十六、爭議的解決:
本合同在履行過程中發生爭議,先由雙方協商解決;協商不成時,雙方均可向買方所在地人民法院訴訟。
十七、商業秘密
雙方無論何種原因終止、解除本合同,賣方均對其知悉的商業秘密承擔保密義務;買方商業秘密包括賣方在簽訂和履行本合同中知悉的技術信息和經營信息等;非為履行本合同義務之需要并經買方書面同意賣方不得使用、披露該商業秘密,否則應該承擔違約責任。
十八、不可抗力
1、因火災、戰爭、罷工、自然災害等不可抗力因素而致本合同不能履行的,雙方解除本合同,損失各自承擔。
2、不可抗力因素消失后,雙方需要繼續履行合同的另行協商處理。
3、因不可抗力解除合同的一方,應當于事件發生后 日內向對方提供發生不可抗力事件的證明文件并及時通知對方,未履行通知義務而致損失擴大的,過錯方應當承擔違約責任。
十九、附則
1、本合同一式 份,雙方各執 份,雙方簽章后生效。
2、本合同未盡事宜,雙方另行協商并簽訂補充協議;
3、在本合同履行過程中,所有經買賣雙方確認的文件(包括會議紀要、補充協議、往來函件等)均成為本合同的有效組成部分,與本合同具有同等法律效力。
買方:
法定代表人:
委托代理人:
收貨聯系人:
通訊地址:
郵編:
電話:
傳真:
開戶銀行:
賬號:
簽訂地點: 賣方:
法定代表人:
委托代理人:
交貨聯系人:
通訊地址:
郵編:
電話:
傳真:
開戶銀行:
賬號: