青島市服裝定作買賣合同（通用14篇）

青島市服裝定作買賣合同 篇1

　　甲方（買方）：________________________________

　　乙方（賣方）：________________________________

　　依據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規的規定，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用等基礎上，就服裝商品買賣的有關事宜協商訂立本合同。

　　第一條標的物明細

　　服裝名稱________商標________規格型號________材質________顏色________生產廠家________數量________單價________總價________

　　第二條質量標準：

　　按照_______________________標準（國家或行業標準）執行。（建議對水洗、尺寸變化率、斷裂強力、撕破強力、滑移、色牢度、耐光、耐洗、耐汗漬、耐摩擦、耐水等與服裝質量密切相關的參數制定詳細的要求，或者約定按照雙方封存貨物樣本的質量標準執行，以降低糾紛發生的可能性。）

　　第三條交貨方式、時間及包裝：

　　1.采用以下第___________種交貨方式：

　�。�1）甲方自提，運輸、保險及其他相關費用由______方承擔。

　　（2）乙方負責辦理運輸事宜，貨交承運人，運輸、保險及其他相關費用由______方承擔，交貨地點：_______________________________________。

　　2.交（提）貨時間：______年______月______日。

　　3.貨物采用________________包裝方式。

　　第四條貨物驗收及質量瑕疵擔保：

　　1.乙方貨物到達甲方時，甲方應對貨物的外觀質量和包裝進行檢驗；甲方對乙方貨物質量提出異議的期限為______天，從貨物到達甲方之日起計算，異議期滿甲方未提出任何異議則視為驗收合格。

　　2.因貨物的質量問題發生爭議，由_______________________（檢驗機構名稱）進行質量鑒定。貨物符合合同約定的產品質量標準的，鑒定費由甲方承擔；貨物不符合合同約定的產品質量標準的，鑒定費由乙方承擔。

　　3.乙方對貨物承擔為期______年______月的質量瑕疵保證責任。在保證期內，如貨物非因甲方原因而出現的質量問題由乙方負責保修、包換或包退，并承擔修理、調換或退貨的實際費用。乙方不能修復、調換或不能退貨的，應退回相應貨款，并承擔相應的.違約責任。

　　第五條付款方式：

　　采用以下第_________種付款方式：

　　1.甲方應于______年______月______日前向乙方交付合同總價款_______%的定金（此比例不得超過20%）。乙方備齊貨物后，定金抵作價款，甲方付清余款_____________元，乙方按照合同約定的時間交貨。甲方違約中途解除合同的，無權要求返還定金；乙方違約中途解除合同的，應雙倍返還定金。

　　2.甲方應于______年______月______日前向乙方交付預付款_____________元；乙方備齊貨物后，甲方付清余款，乙方按照合同約定的時間交貨。甲方未按約定履行合同的，乙方可以把預付款抵作違約金和賠償金，如有余款退還甲方。

　　3.甲方于本合同生效之日一次性向乙方支付所有貨款，乙方收到貨款后立即發貨。（適合現貨交易）

　　4.甲方分_____________次同乙方結算，于本合同生效之日支付總貨款_________%；貨物到達甲方并經甲方驗收合格后，支付總價款______%；貨物到達甲方之日起_______日內支付剩余貨款。貨物所有權自甲方付清所有貨款時轉移，甲方未履行付款義務的，貨物所有權仍屬于乙方所有。

　　第六條違約責任

　　1.乙方逾期交貨的，每逾期一日，應按逾期交貨貨款金額每日萬分之五向甲方支付違約金。

　　2.甲方逾期付款的，每逾期一日，應按逾期付款金額每日萬分之五向乙方支付違約金。

　　3.乙方不能交付貨物造成合同不能履行，應向甲方支付合同總價款_________%的違約金。

　　4.甲方拒收貨物造成合同不能履行，應向乙方支付合同總價款_______%的違約金。

　　第七條爭議解決方式：

　　凡與本合同有關而引起的一切爭議，雙方當事人協商解決，也可向工商行政管理部門申請調解，協商或調解不成的，按下列第______種方式解決：

　　1.提交廣州仲裁委員會仲裁；

　　2.向人民法院起訴。

　　第八條合同生效：

　　本合同一式_______份，雙方各執_______份，自雙方簽字蓋章后生效。

　　乙方（蓋章）：甲方（蓋章）：

　　住所：住所：

　　電話：電話：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　銀行賬號： 銀行賬號：

　　___年___月___日 ___年___月___日

青島市服裝定作買賣合同 篇2

　　賣方（甲方）：_______________

　　簽訂地點：_______________

　　買方（乙方）：_______________

　　簽訂時間：_______________

　　買、賣雙方本著互惠互利、友好合作的原則，根據《合同法》達成如下協議，以資共同遵守：

　　一、產品名稱、材質、數量、單價、金額

　　二、產品質量要求技術標準：由買、賣雙方商定技術要求執行。

　　三、付款方式及期限：以上所有貨款到發貨。

　　四、運輸方式：汽車運輸費用由買方承擔，不含在合同價內。

　　五、交貨地點：買方指定地點交貨。

　　六、驗收標準方式及提出異議期限：產品送到買方指定地點后，由買方驗收收貨，瑕疵品應在七日內更換，過期不予更換。

　　七、賣方應保證買方質量及供貨量。

　　八、違約責任：按《中華人民共和國合同法》承擔違約責任。

　　九、合同糾紛解決方式：出現糾紛先由雙方協商，協商不成的則向供方所在地所屬人民法院起訴解決。

　　十、本合同一經雙方簽名蓋公章后即生效，本合同一式兩份，雙方各執壹份。

　　賣方名稱(章)（甲方）：_______________買方名稱(章)（乙方）：_______________

　　開戶銀行開戶銀行：_______________

　　帳號：_______________帳號：_______________

　　合同期限：_______________

　　時間：___________________________

青島市服裝定作買賣合同 篇3

　　合同編號：________________

　　定作人(買方)：_________(甲方)

　　承攬人(賣方)：_________(乙方)

　　雙方根據《民法典》、《消費者權益保護法》等法律法規，經協商一致，簽訂本合同。

　　第一條　甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購買乙方服裝：

　　第二條　質量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國家標準(　)、行業標準(　)、企業標準(　)(由甲乙雙方選擇一種標準，在括號內打√)。

　　第三條　驗收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。

　　第四條　違約責任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________%償付乙方違約金。收付定金的，若甲方無法履行合同，則雙倍償還乙方定金;若乙方不能履行合同，無權要求返還定金。

　　第五條　爭議解決：本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲乙雙方先自行協商或提請有關部門調解解決，解決不成時，按以下第(　)項處理。

　　(1)申請_________仲裁委員會仲裁;(　)

　　(2)依法向人民法院提起訴訟。(　)

　　第六條　其它約定事項：_______________________________________

　　第七條　本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)：_________　　乙方(簽字)：_________

　　經辦人：_______________　　身份證：_______________

　　聯系電話：_____________　　聯系電話：_____________

　　_________年____月____日　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_____________　　簽訂地點：_____________

青島市服裝定作買賣合同 篇4

　　定作人(買方)：_______________(甲方)

　　承攬人(賣方)：_______________(乙方)

　　簽訂時間：_______________

　　簽訂地點：_______________

　　雙方根據《合同法》、《消費者權益保護法》等法律法規，經協商一致，簽訂本合同。

　　第一條：甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購買乙方服裝：

　　身長褲長服裝名稱數量金額

　　上腰裙長

　　中腰腰大

　　下腰開檔

　　前胸下檔合計

　　后背中檔來料名稱數量金額

　　肩寬褲角

　　過肩膝蓋

　　袖長腿肚布樣或式樣

　　袖口臀圍

　　領大領高

　　帽大臺肯

　　前腰積下乍

　　后腰積

　　合計金額：￥取衣日期________年____月____日

　　預付訂金：￥__________

　　尚欠余款：￥__________

　　第二條質量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國家標準(_____)、行業標準(_____)、企業標準(_____)(由甲乙雙方選擇一種標準，在括號內打√)。

　　第三條驗收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。

　　第四條違約責任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_____%償付乙方違約金。收付定金的`__________，若甲方無法履行合同，則雙倍償還乙方定金若乙方不能履行合同，無權要求返還定金。

　　第五條爭議解決：本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲乙雙方先自行協商或提請有關部門調解解決，解決不成時，按以下第(_____)項處理。

　　(1)申請仲裁委員會仲裁

　　(2)依法向人民法院提起訴訟。

　　第六條其它約定事項：

　　第七條本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)：_______________乙方(簽名)：_______________

　　經辦人：_______________身份證：_______________

　　聯系電話：_______________聯系電話：_______________

　　________年____月____日________年____月____日

青島市服裝定作買賣合同 篇5

　　服裝定作買賣合同范本

　　合同編號：________________

　　定作人(買方)：_________(甲方)

　　承攬人(賣方)：_________(乙方)

　　雙方根據《民法典》、《消費者權益保護法》等法律法規，經協商一致，簽訂本合同。

　　第一條甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購買乙方服裝：

　　┌────┬─────┬───┬────┬──────┬────┬────┐

　　│身長││褲長││服裝名稱│數量│金額│

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│上腰││裙長│││││

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│中腰││腰大│││││

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│下腰││開檔│││││

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│前胸││下檔││合計│││

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│后背││中檔││來料名稱│數量│金額│

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│肩寬││褲角│││││

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│過肩││膝蓋│││││

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┴────┴────┤

　　│袖長││腿肚││布樣或式樣│

　　├────┼─────┼───┼────┤│

　　│袖口││臀圍│││

　　├────┼─────┼───┼────┤│

　　│領大││領高│││

　　├────┼─────┼───┼────┤│

　　│帽大││臺肯│││

　　├────┼─────┼───┼────┤│

　　│前腰積││下乍│││

　　├────┼─────┼───┼────┤│

　　│后腰積│││││

　　├────┴─────┴───┼────┼────────────────┤

　　│合計金額：￥│││

　　├──────────────┤││

　　│預付訂金：￥│取衣日期│年月日│

　　├──────────────┤││

　　│尚欠余款：￥│││

　　└──────────────┴────┴────────────────┘

　　第二條質量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國家標準、行業標準、企業標準(由甲乙雙方選擇一種標準，在括號內打√)。

　　第三條驗收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。

　　第四條違約責任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________%償付乙方違約金。收付定金的，若甲方無法履行合同，則雙倍償還乙方定金;若乙方不能履行合同，無權要求返還定金。

　　第五條爭議解決：本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲乙雙方先自行協商或提請有關部門調解解決，解決不成時，按以下第項處理。

　　(1)申請_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院提起訴訟。

　　第六條其它約定事項：_______________________________________

　　第七條本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)：_________乙方(簽字)：_________

　　經辦人：_______________身份證：_______________

　　聯系電話：_____________聯系電話：_____________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________

青島市服裝定作買賣合同 篇6

　　甲方：

　　聯系電話：

　　營業地址：

　　乙方：

　　聯系電話：

　　營業地址：

　　甲乙雙方為了加強雙方的合作，本著平等互利的原則，就乙方為甲方代理貨物運輸事宜，經友好協商達成如下協議：

　　一，甲方指定乙方代理其航空，海運，陸運，快遞等運輸服務和運費到付服務。

　　二，雙方的權利和義務：

　　甲方的權利：

　　甲方需要國際運輸的貨物，享用乙方的優質運輸服務。

　　甲方享有獲取貨物的免費跟蹤，查詢，索取簽收記錄(指快遞)的權利。

　　由于乙方的過失造成甲方貨物丟失，損毀等情況下，甲方在收貨時即時提出異議，有提出索賠的權利。

　　乙方的權利：

　　乙方享有依照協議收取運費的權利。

　　乙方有檢查貨物的合法性及包裝的權利。

　　若甲方稱量填寫重量有誤，乙方有權更正。

　　甲方的義務：

　　在發貨前以電話或傳真(貨物托運書)通知乙方到指定地點提取貨物，或送貨到乙方指定地點。

　　在約定的時間內備好貨物及資料。包括：妥善做好貨物的內外包裝;詳細的貨物托運書并聲明貨物價值;以英文正確完整地填妥運單(快遞貨物);所有非文件類物品，必須以英文填寫好商業發票，裝箱單;某些特殊物品，須按中國海關和目的地國海關的要求，備妥必要的清關文件。

　　按協議及時支付乙方運費。如甲方無能力或拒絕支付運費，由本協議的甲方的負責人承擔所有運費及訴訟費和律師費。本協議甲方負責人為：(身份證號碼：.

　　乙方的義務：

　　接到通知后，及時上門提取甲方發運的貨物，或在甲方送貨上門時，作好接貨工作。

　　及時操作貨物，安全，及時，準確地將貨物運至指定的目的地，快遞須派送到門，取得簽收記錄。

　　接受甲方的電話查詢，及時查看電腦系統，并給出貨物跟蹤信息。

　　對有問題的快件，應及時通知甲方，并跟蹤處理直至問題解決。

　　每15天告知甲方運費金額。

　　三，禁運物品：

　　乙方有權拒絕承運禁止運輸的物品。

　　乙方有權拒絕承運液體，有毒，易燃，易爆，腐蝕性或其它任何危險品。

　　乙方有權拒絕承運貨物途經國或目的地國家禁止運輸或進口的物品。

　　乙方有權拒絕承運如盜版，侵權等任何不合法的物品及中國海關禁止出口的物品。

　　若甲方托運任何禁運品，所引起的一切后果由甲方自負。包括運費，退運費用，訴訟費，律師費，沒收貨物，罰款等以及任何法律制裁。

　　四，甲乙雙方承認并遵守以下條款：

　　重點聲明：

　　對于甲方提出的索賠，乙方有義務代理受理;按照華沙公約，每票貨物賠償最高限額為100.00美元。但在甲方運費給付前，乙方對于任何索賠申請可不受理。聲稱索賠之金額不得與運費抵銷。

　　2，甲方因發現托運的貨物有損毀或遺失的情況需要索賠時，必須向乙方提供相關的證據，否則乙方有權拒絕受理。

　　3，乙方可以接受按照甲方要求和指示代做貨物裝箱單，商業發票，但如果因此造成報關，清關上的問題慨由甲方負責。

　　4，乙方接受甲方每票貨物的托運時，如沒有委托乙方代理目的地清關時，乙方對貨物在目的地清關不負任何責任。

　　5，若甲方托運貨物需要保險，需要特別聲明，并另付費用(貨值的千分之二)，如貨值較大我司建議乙方購買保險。

　　6，甲方須繳付因清關所造成的倉儲費，商檢費等海關所收費用。

　　7，對于確因不可抗力因素和非乙方原因而延誤貨物運輸，乙方不承擔責任。乙方有義務及時通知甲方貨物因不可抗力因素(如：地震，海嘯，罷工等)造成延誤的事實，并爭取有效措施努力補救。

　　五，付款條件：

　　雙方同意本協議簽署后，運費的結算采取月結方式。乙方每月5號前提供上月對賬單給甲方，甲方在收到帳單后一周內對帳且蓋章確認回傳，并在當月10號前將所有費用支付給乙方。逾期每日收違約金1%(百分之一)。

　　如未到結算期但甲方應付乙方運費金額超過人民幣萬元整，小寫：_________(該限額同樣適用于外幣折算人民幣)則必須馬上結清，甲方在收到帳單后2天內對帳并付款。逾期每日收取違約金1%(百分之一)。

　　付款必須匯入我司指定的帳號或由我司財務部門出具法人證明的指定人員。

　　如甲方需乙方提供墊付款服務，甲方應在乙方墊款日七日內將墊付款付到乙方的帳上。

　　六，價格變動：

　　乙方有權根據市場行情，按國家法規對運價進行調整，但應在發貨前通知甲方。

　　七，協議履行：

　　甲乙雙方任何一方不履行本協議，另一方有權終止代理關系。但對于甲方，不影響運費的正常支付;對于乙方，有義務受理貨物查詢跟蹤或索賠，直至貨物簽收或索賠結案。

　　八，有效期：

　　本協議經雙方簽字蓋章后生效，有效期自簽字日起一年有效。協議到期后，如雙方無異議，可以繼續生效。其它未盡事宜，由雙方另行友好協商解決。

　　本協議一式兩份，雙方各執一份。各份具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　負責人：負責人：

　　日期：日期：

青島市服裝定作買賣合同 篇7

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　第一條 產品名稱、價格、數量。

　　后附詳細報價單。此價格經雙方認可，作為本合同的附件。

　　第二條 交貨地點及時間

　　1.地點：__________________________________________

　　2.時間：自本合同簽訂且乙方收到預付款后______日內。

　　第三條 加工形式

　　1.乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經雙方確認后，再進行批量生產。

　　2.采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式。

　　3.貨物到達甲方指定地點后，甲乙雙方依據訂貨清單進行清點驗收，并辦理交接簽字手續。

　　第四條 甲方責任

　　1.甲方通過服裝款式及面料后，在合同生效及執行過程中不得擅自更改。

　　2.甲方定好量體時間，保證人員齊全。

　　3.按此合同付款日期，按時付款。

　　第五條 乙方責任

　　1.乙方須保證產品質量，如有制作問題，乙方須負責修改。

　　2.按此合同交貨日期，按時交貨。如未按時交貨，甲方將扣除乙方______________的貨款作為違約金。

　　第六條 結算方式

　　1.支票結算。此合同簽訂后____日內，甲方須預付_____________的貨款給乙方。

　　2.終結付款額，依據實際制衣件數，經雙方認可后的款額支付。

　　3.甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后，須在_____________內付清乙方全部貨款。如有延誤，每日須加付_____________的滯納金。

　　第七條 本合同有效期自簽訂之日起生效，到全部貨款結清之日為止。

　　第八條 此合同經雙方簽字蓋章后生效。如有一方在有效期內欲終止合同，需賠償對方______________的貨款作為違約金。本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方業務代表：__________ 乙方業務代表：____________

　　甲方蓋章：______________ 乙方蓋章：________________

　　日期：__________________ 日期：____________________

青島市服裝定作買賣合同 篇8

　　服裝定作(買賣)合同

　　合同編號：________________

　　定作人（買方）：_________（甲方）

　　承攬人（賣方）：_________（乙方）

　　雙方根據《民法典》、《消費者權益保護法》等法律法規，經協商一致，簽訂本合同。

　　第一條　甲方按下表所列要求定作（乙方供料）或購買乙方服裝：

　　┌────┬─────┬───┬────┬──────┬────┬────┐

　　│身長

　　│

　　│褲長　│

　　│服裝名稱

　　│數量

　　│金額

　　│

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│上腰

　　│

　　│裙長　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│中腰

　　│

　　│腰大　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│下腰

　　│

　　│開檔　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│前胸

　　│

　　│下檔　│

　　│合計

　　│

　　│

　　│

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│后背

　　│

　　│中檔　│

　　│來料名稱

　　│數量

　　│金額

　　│

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│肩寬

　　│

　　│褲角　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│過肩

　　│

　　│膝蓋　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┴────┴────┤

　　│袖長

　　│

　　│腿肚　│

　　│

　　布樣或式樣

　　│

　　├────┼─────┼───┼────        ┤

　　│

　　│袖口

　　│

　　│臀圍　│

　　│

　　│

　　├────┼─────┼───┼────┤

　　│

　　│領大

　　│

　　│領高　│

　　│

　　│

　　├────┼─────┼───┼────┤

　　│

　　│帽大

　　│

　　│臺肯　│

　　│

　　│

　　├────┼─────┼───┼────┤

　　│

　　│前腰積　│

　　│下乍　│

　　│

　　│

　　├────┼─────┼───┼────┤

　　│

　　│后腰積　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　├────┴─────┴───┼────┼────────────────┤

　　│合計金額：￥

　　│

　　│

　　│

　　├──────────────┤

　　│

　　│

　　│預付訂金：￥

　　│取衣日期│

　　年　月　日

　　│

　　├──────────────┤

　　│

　　│

　　│尚欠余款：￥

　　│

　　│

　　│

　　└──────────────┴────┴────────────────┘

　　第二條　質量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國家標準（�。�、行業標準（�。�、企業標準（�。�（由甲乙雙方選擇一種標準，在括號內打√）。

　　第三條　驗收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。

　　第四條　違約責任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________％償付乙方違約金。收付定金的，若甲方無法履行合同，則雙倍償還乙方定金；若乙方不能履行合同，無權要求返還定金。

　　第五條　爭議解決：本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲乙雙方先自行協商或提請有關部門調解解決，解決不成時，按以下第（        ）項處理。

　�。�1）申請_________仲裁委員會仲裁；（�。�

　　（2）依法向人民法院提起訴訟。（�。�

　　第六條　其它約定事項：_______________________________________

　　第七條　本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

　　甲方（蓋章）：_________

　　乙方（簽字）：_________

　　經辦人：_______________

　　身份證：_______________

　　聯系電話：_____________

　　聯系電話：_____________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_____________

　　簽訂地點：_____________

青島市服裝定作買賣合同 篇9

　　一、問題的提出

　　買賣合同與承攬合同，作為合同法規定的有名合同，相互之間的區別是顯而易見的。買賣合同是出賣人轉移標的物所有權于買受人，買受人支付價款的合同。貨樣買賣是按貨物樣品確定買賣標的物的買賣。承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。其中定作合同是指承攬人根據定作人的要求，以自己技能、設備和勞力，用自己的材料為定作人制作成品，定作人接受特別制作成品并給付報酬的合同。

　　但在司法實踐大量的買賣合同和承攬合同糾紛中，經常發生貨樣買賣合同和定作合同難以甄別的情況。歐豐*具訴武漢NEC加工承攬合同糾紛一案中，原告訴稱20__年10月開始，其根據被告提供的貨品種類、規格、數量、式樣等，為被告制作各種柜臺、燈箱等辦公家具產品。但是根據原告提供的證據來看，原、被告之間簽訂的是一份典型的買賣合同，雙方明確約定買方、賣方，貨物的數量、質量要求和具體貨款等。類似情況在其他買賣合同糾紛中也經常出現，上海市長寧區人民法院審理的欣維毛紡織*限公司訴葉繁貿*有限公司買賣合同糾紛一案中，20__年8月原、被告簽訂了一份《內銷呢絨供需合同》，由被告根據原告提供的樣品，為原告提供價值42萬元的鋼花呢，原告另派員到被告生產工廠監督產品質量。另外，還有一種普遍存在的現象，即一些單位要求生產廠家在出廠商品上注明買方特有標志，因此發生貨物質量或者貨款糾紛，此類案件中同樣存在屬于定作合同糾紛還是買賣合同糾紛的分歧。

　　二、甄別的意義

　　其實，區別買賣合同與定作合同的意義不僅在于案件的實體處理，更在于案件審理中的一些程序問題，主要是：

　　一是確定案件的管轄問題。根據最高人民法院《關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的若干問題的意見》、法函(1995)175號的規定，加工承攬合同糾紛要以加工行為地為合同履行地，即承攬人以自己的設備、技術為定作人加工產品的地點，但如合同約定接收加工成果地為合同履行地，則從合同約定，不以加工地為合同履行地。如果合同沒有實際履行，當事人雙方又都不在合同約定的履行地的，應由被告住所地法院管轄，合同約定的履行地法院無管轄權。而買賣合同中，雙方當事人沒有約定合同履行地時，應以當事人約定的交貨地點作為合同履行地。除交貨地外，合同中約定的貨物到達地、到站地、驗收地、安裝調試地等均不視為合同履行地。合同沒有約定交貨地的，依交貨方式確定合同履行地：采用送貨方式的，以貨物發運地為合同履行地;采用自提貨方式的，以提貨地為合同履行地。合同實際履行地與合同約定履行地不一致的，以實際履行地為合同履行地。只要部分貨物的交付地點與合同約定的交貨地點一致，就要以約定地點為合同履行地，以合同約定的交貨地點確定管轄權。如果合同沒有實際履行，當事人雙方住所地又都不在合同約定履行地的，應由被告住所地法院管轄。綜上，承攬合同以加工地為主要管轄地，而買賣合同則主要以交貨地確定管轄地。因此，在很多時候合同的性質直接決定著管轄地的確定和案件是否移送問題。

　　二是確定當事人舉證的分配。按照最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規定》第二條的規定：“當事人對自己提出的訴訟請求所依據的事實或者反駁對方訴訟請求所依據的事實有責任提供證據加以證明”，“沒有證據或者證據不足以證明當事人的事實主張，由負有舉證責任的當事人承擔不利后果”。不同的合同糾紛對當事人舉證責任的要求是有區別的。承攬合同要求定作人舉證證明按照合同約定提供了相應的技術要求或者材料，并且按照約定時間驗收、接受加工成果，支付一定的報酬或者材料費用;承攬人要舉證證明按照定作人的技術要求保質保量地在約定的時間內完成了加工成果。買賣合同只要求賣方提供證據證明交付的標的物符合約定的質量要求，在約定的時間內交付相應數量的標的物即可;而買方則要舉證證明按時收貨按時支付貨款。舉證責任包括行為責任和結果責任，在司法實踐中，除了為證明自己主張的事實要提供相應的證據，承擔相應的行為責任之外，還要承擔因為不能舉證或者舉證不力而要承擔的結果責任。承攬合同與買賣合同，當事人所要承擔的結果責任也是不一樣的，承攬人沒有按時完成工作成果，負有的是繼續完成并承擔違約責任，而不承擔定作人拒不接受工作成果的結果責任;出賣人如果不能及時供貨，買受人可以單方解除合同并要求出賣人承擔違約責任。

　　三、甄別方法

　　甄別方法之一：承攬人身份特定化。在承攬合同中，雙方當事人注重的是工作成果完成的條件，是承攬人的“合作”。根據合同法第二百五十三條的規定，承攬合同的承攬人必須以自己的設備、技術和勞力完成工作或者工作的主要部分。如果定作人所需要的標的物能夠從市場上任意買到，定作人就不必通過訂立承攬合同要求承攬人來完成。因此，定作人選定承攬人是基于承攬人的技術、設備和勞力，具有特定要求的。如果承攬人擅自將工作交由第三人完成的，將構成根本違約。此時，定作人可以選擇要求承攬人對第三人完成的工作成果向定作人負責，或者通知承攬人解除合同、賠償損失。合同未經定作人同意，不能將工作或者工作的主要部分轉交第三人完成。而買賣合同中，賣方的生產過程不需買方制約，賣方可以將工作任務轉交第三人完成，無須征得買方同意。因此，甄別承攬合同和買賣合同，首先要看承攬人或者出賣人是否特定的。如上文提到長寧*院審理的欣維毛紡織*限公司訴葉繁貿*有限公司買賣合同糾紛一案中，被告是根據原告提供的樣品交付貨物的，但是被告自身作為貿易公司是沒有制作能力的，只能委托工廠加工。因此，按照承攬合同承攬人特定化的要求，該案應該定性為貨樣買賣合同糾紛。

　　甄別方法之二：承攬合同定作物特定化。承攬合同的標的物是嚴格按照定作人的要求制作的，用以滿足定作人的特殊要求，而且必須以定作人所具有的條件來完成。首先，這種標的物是在合同生效后才開始制作的，從制作開始即為定作人所有，承攬人無權處分，只有在定作人超過兩個月不支付承攬報酬的情況下，承攬人才能作留置處理，否則要承擔民事侵權責任。因此承攬合同的標的物是承攬人運用自己的技術、設備和勞力在合同生效后制作的特定物，而買賣合同的標的物可以是特定物，也可以是種類物。買賣合同標的物的特定性，通常是不改變標的物本質屬性，標的物可能在合同成立時已經存在也可以是在合同成立后生產。這種特定性是相對的，往往是買方在賣方的產品范圍內或者基礎上，做些選擇性的確定，產品本質屬性并不改變。上文提到的一些單位要求生產廠家在出廠商品上注明買方特有標志，如超市要求廠家在供應商品上打上超市標志的行為，不能定性為定作行為，仍屬于買賣行為。

青島市服裝定作買賣合同 篇10

　　定作人(買方)：　　　　　　　　　　　(甲方)

　　承攬人(賣方)：　　　　　　　　　　　(乙方)

　　簽訂時間：

　　簽訂地點：

　　雙方根據《民法典》、《消費者權益保護法》等法律法規，經協商一致，簽訂本合同。

　　第一條�。杭追桨聪卤硭�列要求定作(乙方供料)或購買乙方服裝：

　　第二條　質量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國家標準、行業標準、企業標準(由甲乙雙方選擇一種標準，在括號內打√)。

　　第三條　驗收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。

　　第四條　違約責任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的　 %償付乙方違約金。收付定金的，若甲方無法履行合同，則雙倍償還乙方定金;若乙方不能履行合同，無權要求返還定金。

　　第五條　爭議解決：本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲乙雙方先自行協商或提請有關部門調解解決，解決不成時，按以下第(　 )項處理。

　　(1)申請　　仲裁委員會仲裁;( )

　　(2)依法向人民法院提起訴訟。( )

　　第六條　其它約定事項：

　　第七條　本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)：　　　　　　　　　　　乙方(簽名)：

　　經辦人：　　　　　　　　　　　　　 身份證：

　　聯系電話：　　　　　　　　　　　　 聯系電話：

　　年　　月　　日

青島市服裝定作買賣合同 篇11

　　定作人(買方)：_________(甲方)

　　承攬人(賣方)：_________(乙方)

　　雙方根據《民法典》、《消費者權益保護法》等法律法規，經協商一致，簽訂本合同。

　　第一條 甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購買乙方服裝：

　　上腰裙長

　　中腰腰大

　　下腰開檔

　　前胸下檔合計

　　后背中檔來料名稱數量金額

　　肩寬褲角

　　過肩膝蓋

　　袖長腿肚 布樣或式樣

　　袖口臀圍

　　領大領高

　　帽大臺肯

　　前腰積下乍

　　后腰積

　　合計金額：￥

　　預付訂金：￥取衣日期 年 月 日

　　尚欠余款：￥

　　第二條 質量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國家標準、行業標準、企業標準(由甲乙雙方選擇一種標準，在括號內打√)。

　　第三條 驗收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按第一條表格所列要求交付商品。

　　第四條 違約責任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________%償付乙方違約金。收付定金的，若甲方無法履行合同，則雙倍償還乙方定金;若乙方不能履行合同，無權要求返還定金。

　　第五條 爭議解決：本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲乙雙方先自行協商或提請有關部門調解解決，解決不成時，按以下第項處理。

　　(1)申請_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院提起訴訟。

　　第六條 其它約定事項：_________

　　第七條 本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)：_________ 乙方(簽字)：_________

　　經辦人：_________ 身份證：_________

　　聯系電話：_________ 聯系電話：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

青島市服裝定作買賣合同 篇12

　　合同編號：_________定作人：_________承攬人：_________雙方根據、等法律法規，經協商一致，簽訂本合同。

　　第一條甲方按下表所列要求定作或購買乙方服裝：

　　第二條質量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國家標準、行業標準、企業標準。

　　第三條驗收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按

　　第一條表格所列要求交付商品。

　　第四條違約責任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________%償付乙方違約金。收付定金的，若甲方無法履行合同，則雙倍償還乙方定金;若乙方不能履行合同，無權要求返還定金。

　　第五條爭議解決：本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲乙雙方先自行協商或提請有關部門調解解決，解決不成時，按以下第項處理。

　　申請_________仲裁委員會仲裁;

　　依法向人民法院提起訴訟。

　　第六條其它約定事項：_________

　　第七條本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

　　甲方：_________乙方：_________

　　經辦人：_________身份證：_________

　　聯系電話：_________聯系電話：_____________

　　____年____月____日________年____月____日

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

青島市服裝定作買賣合同 篇13

　　范本　　合同編號：_________　　定作人(買方)：_________(甲方)　　承攬人(賣方)：_________(乙方)　　雙方根據(合同法)、(消費者權益保護法)等法律法規，經協商一致，簽訂本合同。　　

　　第一條甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購買乙方服裝：　　

　　第二條質量要求：甲方制作或出售的商品必須符合國家標準、行業標準、企業標準(由甲乙雙方選擇一種標準，在括號內打√)�！　�

　　第三條驗收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按

　　第一條表格所列要求交付商品�！　�

　　第四條違約責任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的_________％償付乙方違約金。收付定金的，若甲方無法履行合同，則雙倍償還乙方定金；若乙方不能履行合同，無權要求返還定金�！　�

　　第五條爭議解決：本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲乙雙方先自行協商或提請有關部門調解解決，解決不成時，按以下第項處理。　　

　　(1)申請_________仲裁委員會仲裁；　　

　　(2)依法向人民法院提起訴訟�！　�

　　第六條其它約定事項：_________　　

　　第七條本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。　　甲方(蓋章)：_________乙方(簽字)：_________　　經辦人：_________身份證：_________　　聯系電話：_________聯系電話：_________　　________年____月____日________年____月____日　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

青島市服裝定作買賣合同 篇14

　　合同范本欄目

　　服裝定作(買賣)合同    

　　合同編號：________________

　　定作人（買方）：_________（甲方）

　　承攬人（賣方）：_________（乙方）

　　雙方根據《民法典》、《消費者權益保護法》等法律法規，經協商一致，簽訂本合同。

　　第一條甲方按下表所列要求定作（乙方供料）或購買乙方服裝：

　　┌────┬─────┬───┬────┬──────┬────┬────┐

　　│身長││褲長││服裝名稱│數量│金額│

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│上腰││裙長│││││

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│中腰││腰大│││││

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│下腰││開檔│││││

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│前胸││下檔││合計│││

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│后背││中檔││來料名稱│數量│金額│

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│肩寬││褲角│││││

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤

　　│過肩││膝蓋│││││

　　├────┼─────┼───┼────┼──────┴────┴────┤

　　│袖長││腿肚││布樣或式樣│

　　├────┼─────┼───┼────┤│

　　│袖口││臀圍│││

　　├────┼─────┼───┼────┤│

　　│領大││領高│││

　　├────┼─────┼───┼────┤│

　　│帽大││臺肯│││

　　├────┼─────┼───┼────┤│

　　│前腰積││下乍│││

　　├────┼─────┼───┼────┤│

　　&