簡單的房屋買賣協議（精選33篇）

簡單的房屋買賣協議 篇1

　　甲方：_________________

　　身份證號：_________________

　　乙方：_________________

　　身份證號：_________________

　　根據平等互利、協商一致的原則，甲、乙雙方訂立本協議，共同遵照執行。

　　一、甲方自愿將位于售給乙方，乙方對甲方所出售房屋做了充分了解，自愿購買該房。

　　二、該房成交價為人民幣元整(小寫：_________________元整)，一次性付清。

　　三、乙方付清購房款后，甲方正式將房屋交付乙方。四、建筑面積：_________________平方米。

　　五、乙方購買甲方房屋，由甲方提供過戶的相關證件并無條件幫助乙方將土地使用證、房產證過戶到乙方名上，一切費用均由方承擔。

　　六、甲方應保證房屋在協議簽訂之前不拖欠任何費用，并且房屋不得有損壞，否則甲方須負責修復。

　　七、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。自簽定之日起生效。

　　甲方：_________________(簽名蓋章)

　　乙方：_________________(簽名蓋章)

　　________年____月____日

簡單的房屋買賣協議 篇2

　　出賣人： ________________________________________________________

　　【法定代表人】【負責人】： __________________ 國籍： ____________

　　【身份證】【護照】【營業執照注冊號】【 】： _____________________

　　出生日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日，性別： ________________

　　通訊地址： _______________________________________________________

　　郵政編碼： ______________________ 聯系電話： ____________________

　　【法定代理人】【委托代理人】 ： _________________ 國籍： ________

　　【身份證】【護照】【 】： _______________________________________

　　共有權人： ______________________________________________________

　　【法定代表人】【負責人】： __________________ 國籍： ____________

　　【身份證】【護照】【營業執照注冊號】【 】： _____________________

　　出生日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日，性別： ________________

　　【法定代理人】【委托代理人】 ： _________________ 國籍： ________

　　【身份證】【護照】【 】： ________________________________________

　　通訊地址： _______________________________________________________

　　郵政編碼： ______________________ 聯系電話： _____________________

　　買受人： _________________________________________________________

　　【法定代表人】【負責人】： __________________ 國籍： _____________

　　【身份證】【護照】【營業執照注冊號】【 】： ______________________

　　出生日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日，性別： _________________

　　通訊地址： _______________________________________________________

　　郵政編碼： ______________________ 聯系電話： _____________________

　　【法定代理人】【委托代理人】 ： _________________ 國籍： _________

　　【身份證】【護照】【 】： ________________________________________

　　通訊地址： _______________________________________________________

　　郵政編碼： ______________________ 聯系電話： ______________________

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《北京市城市房地產轉讓管理辦法》及其他有關法律、法規的規定，出賣人和買受人在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上就存量房屋買賣事宜達成如下協議：

　　第一條 房屋基本情況

　　(一)出賣人所售房屋(以下簡稱該房屋)為【獨立成套樓房】【平房】，坐落為： ____________【區(縣)】_________________ 【小區(街道)】________【幢】【座】【號(樓)】 _________ 單元 ___________ 號(室)，該房屋所在樓棟建筑總層數為： ___________ 層，其中地上 ___________ 層，地下 ___________ 層，。該房屋所在層次為 _________ 層，建筑面積共 ___________ 平方米。

　　(二)該房屋規劃設計用途為【住宅】【公寓】【別墅】【辦公】【商業】【 】： ___________。

　　該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附件一。

　　第二條 房屋權屬情況

　　(一)該房屋所有權證證號為： _______________ ，共有權證證號為： ，填發單位為：___________ ______。

　　共有權人對出售該房屋的意見見附件二。

　　(二)土地使用狀況

　　該房屋占用國有土地使用權以【出讓】【劃撥】【 】方式獲得。土地使用權證號為：_________ ，填發單位為：_________________________。

　　(三)該房屋性質為下列選項中第_______種情形：

　　1、商品房;

　　2、已購公有住房(若為中央在京單位已購公有住房，《中央在京單位已購公房上市出售登記表》表號：_____________);

　　3、向社會公開銷售的經濟適用住房;

　　4、按經濟適用住房管理的房屋(危改回遷房、安居房、康居房、綠化隔離地區農民回遷房等房屋);

　　5、其他房屋。

　　(四)該房屋的抵押情況為：___________。

　　1、該房屋未設定抵押。

　　2、該房屋已經設定抵押，抵押權人為： ，抵押登記日期為： ，他項權利證證號為： 。

　　該房屋已經設定抵押的，出賣人應于 前辦理抵押注銷手續。

　　(五)該房屋的租賃情況為：___________。

　　1、出賣人未將該房屋出租。

　　2、出賣人已將該房屋出租，【買受人為該房屋承租人】【承租人已放棄優先購買權】。

　　關于房屋權屬情況的說明及具體約定見附件三。

　　第三條 出賣人與買受人通過下列第 種方式達成交易(其中第2、3、4、項可多選)。

　　1、出賣人和買受人自行成交;

　　2、出賣人和買受人通過房地產經紀機構居間介紹成交(房地產經紀機構名稱：　　　　　　　　　　　　　　，備案證明編號：　　　　　　　　　　　　　，房地產經紀人姓名：　　　　　　　　　，資格證書編號：　　　　　　　　　　　　　　);

　　3、受出賣人委托代理出售房屋的房地產經紀機構與買受人達成交易(房地產經紀機構名稱：　　　　　　　　　　　　　　，備案證明編號：　　　　　　　　　　　，房地產經紀人姓名：　　　　　　　　，資格證書編號：　　　　　　　　　　　　　　);

　　4、出賣人與受買受人委托代理購買房屋的房地產經紀機構達成交易(房地產經紀機構名稱：　　　　　　　　　　　　　　，備案證明編號：　　　　　　　　　　　，房地產經紀人姓名：　　　　　　　　　，資格證書編號：　　　　　　　　　　　　　　)，

　　選擇第2、3、4項的，相關房地產經紀合同見附件四。

　　第四條 成交價格、付款方式及資金劃轉方式

　　(一)經雙方協商一致，同意該房屋成交價款為：人民幣 元(小寫)， 元整(大寫)。買受人同意在簽訂本合同的同時支付定金人民幣 元(小寫)， 元整(大寫，不高于成交價格的20%)。

　　關于該房屋附屬設施設備、裝飾裝修等有關費用另有約定的，具體約定見附件一。

　　(二)買受人采取下列第 種方式付款：

　　1、自行交割，買賣雙方簽訂的《存量房交易結算資金自行劃轉聲明》見本合同附件五。

　　2、通過存量房交易結算資金專用存款賬戶劃轉，買賣雙方簽訂的《存量房交易結算資金劃轉協議》見本合同的附件五。

　　(1)、買受人支付的定金，買賣雙方約定支付方式為【買受人直接支付給出賣人】【存入專用賬戶劃轉】。

　　(2)買受人應將房價款存入雙方共同委托的 (備案的房地產經紀機構或交易保證機構)在 銀行設立的存量房交易結算資金專用存款帳戶(以下簡稱“專用帳戶”,定金約定直接支付給出賣人的除外)，帳號為 。在房地產權屬轉移后，出賣人持房屋權屬登記部門出具的《轉移登記辦結單》到保證機構按照《存量房交易結算資金劃轉協議》的約定辦理資金劃轉手續。

　　具體付款方式及期限的約定見附件六。

　　(三)關于貸款的約定

　　買受人向 　　 銀行(公積金管理中心)申辦抵押貸款，買受人因自身原因未獲銀行批準的，雙方同意按照第 種方式解決：

　　(1)買受人自行籌齊剩余房款，以現金形式支付出賣人;

　　(2)買受人繼續申請其他銀行貸款，至貸款批準，其間已發生的及要產生的各項費用由買受人自行負擔;

　　(3)終止本合同的進行，買賣雙方相互清退各種款項，互不承擔違約責任，由買受人承擔其辦理過程中已發生的各項費用。

　　第五條 房屋產權及具體狀況的承諾

　　出賣人保證該房屋沒有產權糾紛，因出賣人原因造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的，由出賣人承擔相應責任。

　　出賣人保證已如實陳述房屋權屬狀況、設備、裝修裝飾情況和相關關系，附件一所列的附屬設施、設備及裝飾隨同該房屋一并轉讓給買受人，買受人對出賣人上述轉讓的房屋具體狀況充分了解，自愿買受該房屋。

　　出賣人保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成，對已納入本合同附件一的各項房屋裝修裝飾及附屬設施設備保持良好的狀況。

　　在房屋交付日以前發生的【物業管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】【電信】【 】： 費用由出賣人承擔，交付日以后(含當日)發生的費用由買受人承擔。出賣人繳納的該房屋專項維修資金(公共維修基金)的賬面余額，出賣人同意轉移至買受人名下。

　　第六條 房屋的交付

　　出賣人同意在_______年_______月_______日前將該房屋交付給買受人。該房屋交付時，應當履行下列第____、____、____、____手續：

　　1、 出賣人與買受人共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況

　　進行驗收，記錄水、電、氣表的讀數，并交接該附件一中所列物品;

　　2、 買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上簽字;

　　3、移交該房屋交房門鑰匙;

　　4、_____________________________________________________ ;

　　5、______________________________________________________ ;

　　6、_____________________________________________________ 。

　　第七條 違約責任

　　(一)逾期交房責任

　　除不可抗力外，出賣人未按照第六條約定的期限和條件將該房屋交付買受人的，按照下列第______種方式處理。

　　1、按照逾期時間，分別處理。((1)和(2)不作累加)

　　(1)逾期在______日之內，自第六條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止，出賣人按日計算向買受人支付已交付房價款萬分之______的違約金，并于該房屋實際交付之日起______日內向買受人支付違約金，合同繼續履行;

　　(2)逾期超過______日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)后，買受人有權退房。買受人退房的，出賣人應當自退房通知送達之日起_____日內退還全部已付款，并按照買受人全部已付款的_____%向買受人支付違約金。

　　2、______________________________________________________________。

　　(二)逾期付款責任

　　買受人未按照約定的時間付款的，按照下列第______種方式處理。

　　1、按照逾期時間，分別處理。((1)和(2)不作累加)

　　(1)逾期在______日之內，自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止，買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之______的違約金，并于實際支付應付款之日起______日內向出賣人支付違約金，合同繼續履行;

　　(2)逾期超過____日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)后，出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的，買受人應當自解除合同通知送達之日起____日內按照累計的逾期應付款的______%向出賣人支付違約金，并由出賣人退還買受人全部已付款。

　　2、______________________________________________________________。

　　第八條 出賣人將該房屋出賣給第三人，導致買受人不能取得房屋所有權證的，買賣雙方約定按照第___、 種方式處理：

　　1、買受人有權退房，出賣人應當自退房通知送達之日起___日內退還買受人全部已付款，按照___利率付給利息，并按買受人累計已付房價款的一倍支付違約金。

　　2、 。

　　第九條　稅、費相關規定

　　本合同履行過程中，買賣雙方應按照國家及北京市的相關規定繳納各項稅、費，買賣雙方承擔稅費的具體約定見附件七。因一方不按法律、法規規定繳納相關稅費導致交易不能繼續進行的，其應當向對方支付相當于房價款 %的違約金。

　　本合同履行過程中因政策原因須繳納新的稅費的，由政策規定的繳納方繳納;政策中未明確繳納方的，由【出賣人】【買受人】繳納。

　　第十條 權屬轉移登記

　　(一)當事人雙方確認，自本合同簽訂之日起　　日內，雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續。

　　(二)買受人未能在房屋交付之日起_______日內取得房屋所有權證書的，雙方同意按照下列方式處理。

　　1、如因出賣人的責任，買受人有權退房。買受人退房的，出賣人應當自退房通知送達之日起__ __日內退還買受人全部已付款，并按照____________利率付給利息。買受人不退房的，自買受人應當取得房屋所有權證書的期限屆滿之次日起至實際取得房屋所有權證書之日止，出賣人按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_____的違約金，并于買受人實際取得房屋所有權證書之日起____日內向買受人支付。

　　2、____________________ ___________ _________。

　　(三)出賣人應當在該房屋權利轉移之日起　　日內，向房屋所在地的公安派出機構辦

　　理原有戶口遷出手續。如因出賣人自身原因未如期將與本房屋相關的戶口遷出的，應當向買受人支付_________元的違約金;逾期超過___日未遷出的，自逾期超過___日起，出賣人應當按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_____的違約金。

　　________________________________________ 。

　　第十一條 不可抗力

　　因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任，但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人，并自不可抗力事件結束之日起 日內向另一方當事人提供證明。

　　上述房屋風險責任自該房屋【權利轉移】【轉移占有】之日起轉移給買受人。

　　第十二條 爭議解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決;協商不成的，按照下列第______種方式解決。

　　(一)提交____________仲裁委員會仲裁。

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十三條 本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效。雙方可以根據具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協議進行變更或補充。對本合同的解除，應當采用書面形式。本合同附件及補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　第十四條 本合同及附件共______頁，一式______份，具有同等法律效力，其中出賣人______份，買受人______份，房屋權屬登記部門一份，______份。

　　出賣人(簽章)：　　　　 買受人(簽章)：

　　【法定代表人】： 【法定代表人】：

　　【委托代理人】(簽章)： 【委托代理人】(簽章)：

　　簽訂時間：_____年____月____日　　 簽訂時間：_ ___年_____月____日

　　簽訂地點：　　　　　　　　　　　 　 簽訂地點：

簡單的房屋買賣協議 篇3

　　售房人： (以下簡稱甲方) 身份證號碼：

　　購房人： (以下簡稱乙方) 身份證號碼：

　　見證方： (以下簡稱丙方)

　　甲、乙、丙三方根據中華人民共和國有關法律、行政法規和蘇州市相關地方性法規的規定，在合法、平等、自愿、相互信任的基礎上簽訂本合同，承諾共同遵守。

　　第一條：房屋基本情況

　　1、甲方已根據國家有關規定，依法取得位于 市 區(縣) 的房屋所有權證書( 字第 號)國有土地使用證書( 字第 號)。甲方自愿將座 區 的 房屋(以下簡稱“該房屋”)出售給乙方。乙方對該房屋已作充分了解并實地看房，對該房屋現狀無異議，愿意購買該房屋。

　　2、該房屋的基本情況如下：

　　房屋性質： 所有權人： 房型： 建筑面積： 平方米(以產權證/房本上登記的建筑面積為準)。樓層： 總層數： 土地性質：出讓/劃撥附屬設施：

　　第二條：成交價格

　　甲、乙雙方協商后的實際成交價格為：人民幣 元整(大寫)，該房屋產權或租賃權過戶時的相關費用由 自愿承擔，(該房屋產權或租賃權過戶費用的計算依據是指定評估機構對該房屋的評估價格，而非丙方提供的交易參考價和甲乙雙方商定的實際成交價。)該房屋配套設施過戶的相關費用由 承擔。

　　第三條：中介信息服務費及支付

　　甲、乙、丙三方簽訂本合同時，甲方須向丙方交納中介信息服務費人民幣 元整(大寫),乙方須向丙方交納中介信息服務費人民幣 元整(大寫)。

　　第四條：付款約定(本條各款項均不計利息)

　　1、乙方向甲方的交款約定：

　　乙方于 年 月 日交付定金人民幣 元整(大寫);

　　乙方按約定交清全款后，甲乙雙方開始辦理該房屋的過戶手續。

　　2、丙方對甲方的乙方所貸款部分的付款約定：

　　待該房屋過戶手續辦理完畢(他項權證下發)后丙方支付給甲方總房款的80%，甲、乙雙方物業交割完畢且確認該房屋費用交接清楚后三個工作日內(遇節假日付款時間順延)，結清余款。

　　第五條：相關事宜

　　1、若乙方需要貸款并請丙方為其承擔他項權證辦理之前的擔保責任，則以丙方的評估價格作為乙方貸款和丙方承擔擔保責任的依據，乙方需向丙方支付相應的貸款手續費，辦理貸款的相關費用由乙方自行負擔。

　　2、丙方為甲乙雙方提供交易機會，丙方應如實傳遞甲方或乙方所提供的信息，就有關政策法規進行咨詢，并協助甲乙雙方辦理產權或租賃權過戶手續，甲乙雙方須在 個工作日內提供相應的合法證件，否則視為違約。

　　3、甲方承諾于 騰空該房屋，并將該房屋鑰匙交于乙方。甲乙雙方自行辦理該房屋所發生的水、電、煤氣、有線電視、物業管理及戶口遷移等過戶手續及相關費用的交接事宜。

　　第六條：違約責任

　　1、甲方對該房屋權屬證件的真實性、合法性及有效性負全責。甲方須保證該房屋權屬無爭議，若發生與甲方有關的權屬糾紛或債務糾紛，由甲方負責解決并承擔一切后果及違約責任。甲方保證該房屋符合國家及蘇州市房屋上市的有關規定及政策法規，且甲方有權將該房屋上市交易，否則引起的法律和經濟責任由甲方承擔。

　　2、甲、乙雙方須保證該房屋結構無拆改或拆改得到相關管理部門的同意并持有合法、有效證件，若因此影響辦理過戶手續，產生的一切后果及違約責任由責任方承擔。

　　3、甲方在本合同簽定后，應保證該房屋的裝修及配套設施與簽定本合同前相符，否則按甲方違約處理。

　　4、甲方認可乙方貸款方式付款時：

　　(1)貸款過程中，乙方提出終止貸款行為，則乙方須補齊所差房款，繼續履行該合同，并承擔由此引起的經濟損失，已交納的服務費不予退還。

　　(2)乙方須保證所提供的各種材料與證明的真實、可靠。如因證明不屬實或其資信度不夠造成的貸款未果，乙方承擔相應責任及經濟損失。

　　(3)乙方須按照約定按時到指定銀行辦理貸款手續，否則貸款延期責任由乙方承擔。

　　(4)甲、乙任何一方解除合同或拒絕履行合同，或發生本條第1、2、3款違約現象，均由違約方向另一方支付本合同第二條確定的該房屋成交價格的2%作為違約金。實際損失超過違約金總額的，責任方應據實賠償，且丙方所收取的本合同中約定的中介信息服務費一律不予退還。

　　第七條：免責條款

　　如因洪水、地震、火災或法律法規變化、政府政策變化等不可抗力原因，導致本合同不能全面履行的，甲、乙、丙三方互不承擔違約責任。

　　第八條：約定其它事宜

　　第九條：其它

　　1、 本合同在履行中若發生爭議，甲、乙、丙三方應協商解決。協商不成，任何一方可向該房屋所在地人民法院提起訴訟。

　　2、 本合同經甲、乙、丙三方簽字蓋章后生效，一式四份，一份兩頁，甲、乙、丙三方各執一份。各種手續交接清楚，本合同自動作廢，并由丙方收回。

　　甲方(簽章)： 乙方(簽章)： 丙方(簽章)：

　　代理人： 代理人： 經手人：

　　聯系地址： 聯系地址： 簽約連鎖店：

　　聯系電話：

　　月 日 聯系電話： 簽約日期：聯系電話： 年

簡單的房屋買賣協議 篇4

　　出賣人：________________________(以下簡稱甲方)

　　買受人：________________________(以下簡稱乙方)

　　甲、乙雙方就房屋買賣事項經過多次協商，一致同意訂立合同條款如下，以資共同遵守。

　　一、甲方愿將自有坐落____________市_________路________號房屋_______間，建筑面積_______________平方米售賣給乙方。

　　二、甲方出售給乙方的房屋東至_____________，南至____________，西至_________，北至____________(附四至平面圖一張)。其房屋包括陽臺、走道、樓梯、衛生間、灶間及其他設備。

　　三、上列房屋包括附屬設備，雙方議定房屋價款人民幣萬元，由甲方售賣給乙方。

　　四、房屋價款乙方分三期付給甲方。第一期，在雙方簽訂買賣合同之日，付人民幣__________________萬元;第二期在交付房屋之日，付人民幣____________萬元;第三期，在房屋產權批準過戶登記之日付清。每期付款，甲方收到后出具收據。

　　五、甲方應自本合同簽訂日起____________天內將房屋騰空，連同原房屋所有權等有關證件，點交乙方，由乙方出具收到憑證。

　　六、在辦理房屋產權移轉過戶登記時，甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的，不論何時，甲方應予協助。如因甲方的延誤，致影響產權過戶登記，因而遭受的損失，由甲方負賠償責任。　　七、本合同簽訂前，該房屋如有應繳納的一切捐稅、費用，概由甲方負責。本合同發生的過戶登記費、契稅、估價費、印花稅由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定，各自承擔。

　　八、甲方如不按合同規定的日期交付房屋，每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時，乙方得解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。

　　九、乙方全部或一部分不履行本合同第四條規定的日期給付房價款時，其逾期部分，乙方應加付按日5‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時，甲方得解除本合同。解約時，乙方已付的房價款作為賠償金歸甲方所有。

　　十、甲方保證其出賣給乙方的房屋，產權清楚，絕無其他項權利設定或其他糾紛。乙方買受后，如該房屋產權有糾葛，致影響乙方權利的行使，概由甲方負 責清理，并賠償乙方損失。

　　十一、交屋時，乙方發現房屋構造或設備與合同約定的不符，經鑒定屬實，甲方應于1個月內予以修理，如逾期不修理，乙方得自行修理，費用在房價款中扣除。如修理仍達不到合同約定的要求，乙方得解除合同，解約時，甲方除返還全部房價款后，并按本合同第八條規定承擔違約責任。

　　十二、房屋所占用的土地(包括庭院圍墻等)所有權屬于國家。乙方取得上開房屋占有相應比例的土地使用權，并依照國家法律的規定繳納土地使用權及其他有關費用。

　　十三、本合同的附件與合同有同等效力。

　　十四、本合同一式4份，甲乙方各執1份，另2份分別送交房產和土地管理機關辦理產權過戶登記手續。

簡單的房屋買賣協議 篇5

　　反訴原告：_________________深圳市__________擔保有限公司，地址：_________________，組織機構代碼__________。

　　法定代表人：_________________。

　　委托代理人：_________________顏宇丹，廣東圣方律師事務所律師。

　　反訴被告：_________________張_____，男，_____年_____月_____日出生，漢族，住深圳市__________，身份證號__________。

　　反訴請求：_________________

　　1、解除雙方于20__年12月3日所簽訂的陽光明居(_____棟_____單元_____)房屋買賣認購合同;

　　2、反訴被告立即向反訴原告返還所占用的深圳市__________區陽光明居_____棟_____單元__________房屋;

　　3、反訴被告支付反訴原告違約金238104元;

　　4、本案訴訟費由反訴被告負擔。

　　事實與理由：

　　反訴原告與反訴被告于20__年12月3日簽訂了一份反訴被告向反訴原告購買位于深圳市羅湖區居花園_____座_____房屋的買賣認購合同。合同約定總購房款為人民幣1190520元(注：_________________幣種下同)，合同約定反訴被告應在簽署本認購合同后3日內到反訴原告指定銀行__________銀行__________支行辦理按揭貸款申請審批手續，銀行審批通過后1日內交付總購房款的30%即360520元作為首期款，剩余房款830000元應由反訴被告于3日內向該銀行申請辦理個人住房抵押貸款借款手續，簽訂抵押貸款合同、借據等全部銀行手續(到開發商初始登記辦理完，反訴被告可以辦理過戶手續時，由其通過該銀行貸款支付剩余房款給反訴原告)。合同還約定，反訴被告須于20__年12月15日前到上述銀行申請辦理個人住房抵押貸款借款手續，簽訂抵押貸款合同、借據等全部銀行手續，同時付清首期款或全部樓款。合同第二條第5項約定，如反訴被告在上述期限內未前往上述銀行辦理前述手續，以及未辦理全權委托公證手續(內容為反訴被告全權委托反訴原告指定人員張駿為其辦理上述房屋過戶手續，領取其房地產證，代繳稅費，辦理其房產證抵押貸款手續，收取抵押貸款)，則視作反訴被告自動放棄其所認購該物業之權利，其同意認購訂金歸反訴原告所有，同時反訴原告收回上述房屋使用權。合同第二條第6項約定，如反訴被告未按本合同規定的付款時間繳付上述房屋訂金、首期款或全部房款，則視作反訴被告自動放棄其所認購該物業之權利，其同意認購訂金歸反訴原告所有，同時反訴原告收回上述房屋使用權。合同第二條第7項約定，有關購買該物業之項目契約之律師費、公證費、登記費及其它一切有關買方之費用及稅項，概由買方支付。第8項約定反訴被告同意按反訴原告房產證價格過戶，雙方按約定過戶價格繳稅，其中由反訴被告支付的稅費有：印花稅、產權登記費、契稅、公證費、查證費、貼花稅、交易費及其他、抵押登記費，且其須于簽署房地產買賣認購合同時交付，同時反訴被告還承諾：如果其辦理過戶手續時不按反訴原告房產證價格過戶，由此產生的買賣雙方稅費全部由其承擔。

　　雙方在所簽上述合同的第三條第2項中反訴原告承諾反訴被告：在反訴被告收到房屋使用權開始起9個月內負責辦理其房產證過戶手續，如果9個月到期，由于開發商或反訴原告原因，不能辦理反訴被告房產證過戶手續，反訴被告可向反訴原告書面申請退房，反訴原告承諾在收到反訴被告書面申請退房10日內退還其所付房款及辦證稅費，反訴被告承諾其裝修房屋費、公證費及使用后所交房屋管理費、水電費、煤氣及有線電視開通費等費用由反訴被告自行承擔。該條第三項約定，如果開發商初始登記完成，反訴原告已經書面或電話通知反訴被告3日內辦理房產證過戶及抵押手續，由于反訴被告原因在規定時間3日內(節假日除外)，不去辦理反訴被告名下房產證及抵押貸款手續，反訴原告到期有權收回上述房屋轉讓他人，反訴被告所交房款歸反訴原告所有，反訴被告無條件搬出，其入伙裝修房屋費、公證費及使用后所交房屋管理費、水電費、煤氣及有線電視開通費等費用由反訴被告自行承擔，由此造成一切損失由反訴被告承擔。在該合同的附加條款中雙方特別約定此物業如產生行政處罰的費用由反訴原告承擔。

　　上述合同簽署后，反訴被告于20__年12月7日向反訴原告只支付了購房款30萬元和公證費、副本費360元。反訴原告于20__年12月28日將合同項下房屋交付反訴被告使用(詳見反訴被告提交的深圳市__________物業管理有限公司陽光明居管理處證明)。根據當時銀行規定的二手房買賣貸款首期款只需支付30%，銀行貸款70%即可購買，反訴被告須支付首期款30%即360520元才有資格入住涉案房屋，但是反訴被告只支付了300000元首期款就要求入住，一直拖欠反訴原告首期房款未付。反訴原告根據認購合同第三條第2款的約定，于20__年9月12日下午5：30到反訴被告的住處深圳市羅湖區__________路__________大廈__________號送達了一份《通知函》，通知反訴被告反訴原告已經無能力繼續履行認購合同第三條第2款，如果反訴被告不愿意購買上述房屋，在20__年9月30日前來反訴原告辦理解除合同和退房手續，反訴原告在合同解除10日內，退還反訴被告首期款，收回上述房屋;反訴被告應付清房屋使用期間的管理費、水電費等一切費用，使用期間裝修費自理。如果反訴被告愿意承擔房產證無法辦理的風險，反訴原告要求反訴被告必須在20__年9月30日前至反訴原告處簽訂補充合同，并告知反訴被告：根據20__年9月銀行的新規定，二手房買賣，第一套房購買者貸款首期款只需支付30%，銀行貸款70%，已經支付30%房款的，須支付剩余的70%購房款，待付清購房款后可以繼續使用上述房屋。如不能一次付清購房款，反訴原告會請求建設銀行審核反訴被告的貸款資格，銀行確認為第一套房合格貸款人，除已支付的30%房款外，其余房款反訴原告將按現在銀行一套房貸款利率年息5.945%借款給反訴被告。第二套房購買者貸款首期款需支付50%，銀行貸款50%，如反訴被告經銀行確認為第二套房合格貸款人，則須在20__年9月30日前補齊50%首期款。鑒于反訴被告屬于第二套房以上，需要付清全款，反訴原告一直電話通知反訴被告，向其催收首期房款欠款60520元及交齊剩余購房款未果。反訴被告從20__年10月11日起已無合法根據占用反訴原告房屋至今未還。反訴原告幾經努力，于20__年7月16日協助開發商將深圳市羅湖區陽光明居丙棟房屋初始登記辦理好。根據認購合同第三條第3款的規定，反訴原告在20__年7月20日通過特快專遞發《辦證通知函》給反訴被告(已簽收)，按照深圳市政府辦理二手房買賣過戶的最新規定，要求反訴被告在收到通知3天內提供個人及家人身份證，戶口本，結婚證(或單身證、離婚證)，社�？ê蜕绫Ｇ鍐�，工資收入流水，納稅證明，收入證明，家庭房產查檔證明，定金收據，首期款收據，認購合同給反訴原告，并且要求反訴被告于接到本通知函后3日內與反訴原告簽訂《陽光明居房屋買賣補充協議》。同時，反訴原告還明確告知反訴被告，根據深圳市政府有關限購的規定，若其無資格以自己的名義繼續履行《認購合同》并簽訂《陽光明居房屋買賣合同》，即無法辦理房產過戶手續，應當于收到本通知函之日起3日內與反訴原告辦理解除《認購合同》事宜，反訴原告將在簽訂《解除合同書》當日辦理退款手續，同時反訴被告需將房屋退還反訴原告。

簡單的房屋買賣協議 篇6

　　賣方(以下簡稱甲方)： 身份證號：

　　買方(以下簡稱乙方)： 身份證號：

　　一、房屋買賣的背景：

　　甲、乙雙方根據各自的實際需求自愿結合，就甲方將另一套閑置住房賣給乙方事宜在平等、自愿，充分協商一致的前提下訂立本合同，以資共同遵守：

　　二、買賣房屋所在的位置、面積：

　　甲方將位于 小區 棟 單元 室，建筑面積 平方米的住房一套賣給乙方。

　　三、買賣房物售價金額：

　　雙方協商房屋總價款為 元(大寫人民幣： 圓整)。含水、電、煤氣安裝費。

　　四、付款方式：

　　甲、乙雙方在簽訂本合同后，乙方需在 日內支付 萬元給甲方，甲方將房屋鑰匙交給乙方。余款必須在 年 月 日前付清，甲方出具收款憑證。

　　五、甲、乙雙方責任和義務：

　　1、甲方保證乙方在簽訂本合同并繳納足額房屋購買款后,完全擁有該房屋和本小區其他居民同等時效的產權及使用權。甲方保證乙方居住權利的行使，負責解決入住前后相關事宜。

　　2、甲方保證其出賣給乙方的房屋產權清楚，絕無他項權利設定或其他糾紛。甲方及見證人、甲方子女代表清楚并可證明甲方的所有子女家屬成員均知曉并同意、支持該合同的履行事宜。

　　3、因該房屋未辦理房產證、契證、土地證，甲方需在統一辦理房產證、契證、土地證時更換戶主名字，即由甲方名字更換為乙方名字(所產生的過戶或變更費用由乙方承擔)。

　　六、違約責任：

　　1、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。

　　2、如房屋交付后發生該房屋交付前即存在的權利和其他糾紛，影響乙方權利的行使，由甲方承擔全部責任，并賠償乙方因此受到的經濟損失。

　　3、如因甲方原因導致本合同的解除，甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款，并賠償乙方的房屋裝修和其他相關費用。

　　4、本合同簽訂后，雙方應共同遵守。如有違約，違約方除賠償對方相應經濟損失外，還應該賠償對方房屋總價款20%的違約金。

　　七、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方另行協商，簽定補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　八、其它約定事項：

　　九、本合同壹式叁份，甲、乙雙方各執壹份，壹份交由 村委會存檔。

　　甲 方： 乙 方：

　　簽訂日期： 年 月 日

　　簽訂地點：

簡單的房屋買賣協議 篇7

　　甲方(賣方)：姓名：

　　【身份證號碼】

　　乙方(買方)：姓名：

　　【身份證號碼】

　　丙方(中介)：姓名：

　　【身份證號碼】

　　根據國家和省法律、法規和有關規定，甲、乙雙主在平等、自愿、協商一致的基礎上就下列房地產買賣達成如下協議：

　　第一條 買賣房地產情況

　　甲方擬將位于汕頭市——房地產轉讓給乙方。乙方對甲方擬轉讓的房地產作了了解，愿意購買該房地產。該房地產土地使用權面積為 平方米，土地使用權類型為 。《房地產權證》(見附件)證書號碼為 。

　　第二條 買賣房地產價格、付款方式

　　甲、乙雙方議定該房地產交易總金額為人民幣——整，即——元。其中兩萬元已作為定金提前支付。乙方于 年 月 日支付第二期房款人民幣 拾 萬元整，即人民幣 元。之后雙方辦理房地產轉讓手續，甲方將本合同涉及房產過戶轉讓給乙方。

　　最后一期付款人民幣 拾 萬 仟元整，乙方須在雙方房地產轉讓手續完成后 個月內將尾款付清，否則將當違約處理。

　　第三條 登記過戶手續辦理

　　本合同簽訂之日起三十日內，甲、乙雙方應攜帶有關資料到 辦理過戶手續。乙方支付最后一期購房款時，甲方應同時將辦理過戶后的《房地產權證》交付給乙方。

　　第四條 房地產交接雙方同意于 年 月 日由甲方將該房地產交付給乙方使用。

　　第五條 權利保證約定

　　甲方保證上述房地產沒有產權糾紛和財務糾紛或其他權利限制，若發生買賣前即已存在任何糾紛或權利障礙的，概由甲方負責處理，并承擔相應法律責任，由此給乙方造成經濟損失的,由甲方負責賠償。

　　第六條 違約責任

　　甲方決定中途不賣及逾期15天仍未交付房地產時，作甲方中途悔約處理，本合同即告解除，甲方應在悔約之日起七日內將所收定金及購房款退還給乙方，另賠償乙方人民幣 萬元整的違約金。

　　乙方決定中途不買及逾期15天仍未付清慶繳購房款時，作乙方悔約處理，本合同即告解除，乙方所交定金，甲方不予退回。

　　第七條 稅務承擔

　　辦理上述房地產過戶所需繳納的稅費，由甲、乙雙方按規定各自負責。

　　第八條 合同爭議的解決方法

　　本合同履行過程中如發生爭議，雙方應及時協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第九條 本合同未盡事宜處置及生效

　　本合同未盡事宜，雙方可協商簽訂補充協議(附件二)，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　第十條 本合同一式三份，甲、乙方雙方各存一份，當地房地產管理部門存一 份。

　　甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　交易所監證： 監證代表：

　　年 月 日 年 月 日

簡單的房屋買賣協議 篇8

　　甲方(受委托方)： _________________

　　乙方(委托方)： _________________

　　甲、乙方雙方本著“自愿，平等，信用“的原則，經協商達成委托賣房協議如下： _________________

　　一、乙方應如實填寫出售房屋登記表，并出示產權證及身份證，提供產權證復印件。

　　二、乙方保證該房屋權屬清楚無爭議，無糾紛，并已征得共有人(或產權人)同意，否則造成不良后果均由乙方負責。

　　三、該方最終成交價，由買賣雙方自主商定，甲方只提供參考意見。乙方與甲方所介紹的賣房達成買賣協議時，須交甲方按成交價的1%的中介費，成交價低于伍萬元按500元收費。

　　四、乙方也可同時委托他人或自行聯系賣房，但不得與甲方介紹的買方以各種借口私下交易，否則，應承擔雙倍的.中介服務費(乙方賣房一旦可以成交，因乙方原因不能成交，乙方須按規定給付中介費)。

　　五、甲方應通過媒體發布賣房信息。物色，篩選，推薦適合買方。帶客戶到乙方現場看房。如實傳遞買賣雙方的要求，積極周旋，直至買賣成交。

　　六、甲方還可以為乙方提供下列服務： 起草房屋買賣協議、代辦產權轉移過戶手續;為定金、房款的收付提供信用賬戶，鈍化矛盾、調解糾紛，提供有關法律服務。

　　七、本協議壹式貳份，甲乙雙方各執壹份，雙方簽字蓋章后生效，如雙方今后另行簽訂協議或委托書，本協議終止，權利義務關系以后簽協議為準。

　　甲方： _____________

　　乙方： _________________

　　地址： _________________

　　電話： _________________

　　委托代理人： _________________

　　身份證號碼： _________________

　　委托日期： _________________

簡單的房屋買賣協議 篇9

　　甲(賣)方：_______ 身份證號：_______

　　乙(買)方：_______ 身份證號：_______

　　經充分協商，甲乙雙方現就房屋買賣事宜簽訂條約如下：

　　一、房屋座落于房間，建筑面積__平方米。院落土地使用面積__平方米。

　　二、甲方自愿將自有房屋賣給乙方所有，購房款人民幣(大寫)圓整，￥：__元。

　　三、甲乙雙方商定成交簽定合同時交付甲方定金人民幣大寫：___元(￥元)，在房屋手續過戶完成交付甲方人民幣大寫：___元(￥元)，剩余購房款在__年__月__日付清。

　　三、甲乙雙方簽合同后，于__年__月__日前將房屋及權證正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時，應將該房屋騰空，清結該房屋已發生的水、電、煤氣、電話、有線電視等各項費用，并將該房屋的鑰匙交于乙方驗收。

　　四、甲方已就該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況如實告知乙方。乙方對該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況均已知悉，并無任何異議。

　　五、甲方保證上述房地產權屬清楚，若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務，概由甲方負責清理，并承擔民事訴訟責任，因此給乙方造成的經濟損失，甲方負責賠償。

　　六、乙方中途違約，乙方無權要求甲方返還定金。甲方中途違約，甲方應在違約之日起3日內雙倍返還定金給乙方。

　　七、上述房地產辦理過戶手續所需繳納的稅款及向房產交易部門交納的手續費由乙方承擔。甲方必須協助乙方辦理過戶手續，如不協助辦理，甲方退給乙方全部房款。

　　八、本合同在履行中若發生爭議，雙方應采取協商辦法解決。協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。

　　九、本合同經雙方簽章即生效，須共同遵守。本合同未盡事項，可另行議定，其補充協議經雙方簽章后與本契約具有同等效力。

　　十、本合同一式叁份，甲、乙雙方各執一份，房地產交易管理部門一份。

　　注：另有甲方與村委會簽定的土地承租協議

　　甲方(簽章)：_______

　　乙方(簽章)：_______

　　聯系電話：_______

　　聯系電話：_______

　　簽約日期：__年__月__日

簡單的房屋買賣協議 篇10

　　買方(受讓方)：(以下簡稱甲方)____________

　　賣方(轉讓方)：(以下簡稱乙方)____________

　　甲、乙雙方經共同協商，本著平等互利、自愿的原則，就房屋買賣有關事項訂立本合同。

　　一、房屋具體情況：

　　1.位置：________區

　　2.房屋套型________，建筑面積________平方米，結構________樓層________，用途________。

　　3.該房屋的銷售價格為每平方米________元人民幣，總計房價________拾________萬________千________百________拾________元整。

　　二、乙方銷售該房屋應具備合法的《房屋所有權證》，如買賣該房屋引發產權糾紛，概由乙方負責處理。

　　《房屋所有權證》書證號：

　　三、房屋四界：

　　房屋四界

　　東：____________________

　　西：____________________

　　南：____________________

　　北：____________________

　　四、本合同經甲、乙雙方簽章，交成都市房地產交易中心登記后，由甲方一次性向乙方支付總房價款的________%，計________元的定金或________元的預付款，其余________%，計________元價款則交成都市房地產交易中心代存，代辦完房屋產權過戶手續乙方將房屋騰空并連同該房屋有關圖紙、資料、房屋鑰匙等交給甲方后，甲、乙雙方同時到房地產交易中心由乙方憑甲方出具的書面證明領取售房余款。

　　五、甲、乙雙方互相監督，不得隱瞞買賣成交價額。甲方協助乙方辦理產權過戶手續，其稅費按規定各自交納。

　　六、本合同甲、乙雙方簽章并由成都市房地產交易中心登記。雙方均不得違約。

　　如甲簽章違約，乙方不退還定金;乙方違約，則雙倍退還甲方定金;違約方還應承擔產權轉回已繳和應繳納的稅費和造成的經濟損失。

　　七、乙方賣給甲方的房屋，在辦理過戶手續期間，如因不可抗力原因而不能進行交易的，甲方提出撤消合同時，乙方應當同意，并如數退還甲方定金。

　　八、其他決定事項：

　　1.____________________________________________

　　2.____________________________________________

　　3.____________________________________________

　　4.____________________________________________

　　九、本協議一式________份，甲方執存________份，乙方執存________份，成都市房地產交易中心執存________份。

　　甲方(簽字蓋章)：

　　乙方(簽字蓋章)：

　　聯系方式：

　　聯系方式：

　　簽訂日期： 年 月 日

　　簽訂日期： 年 月 日

簡單的房屋買賣協議 篇11

　　合同編號：01

　　甲方：

　　乙方：

　　簽訂地點：

　　根據(中華人民共和國民法典），經甲、乙雙方友好協商，就的石材荒料供應事宜特達成如下協議，以資共同遵守。

　　第一條荒料的名稱、各種規格的單價荒料的名稱芝麻白，合格標準的規格荒料第________年按元(人民幣)立方米計算，第________年按元（人民幣）立方米計算，帶色線、色差及處荒料的規格荒料按元（人民幣）立方米計算。

　　第二條石材荒料的數量與規格

　　1、荒料的數量及規格按照乙方的入庫單為準，合同簽訂起第________年甲方必須保證供荒料四千立方米至五千立方米荒料給乙方，第________年必須保證七千立方米至一萬立方米荒料給乙方。

　　2、在乙方不能足夠荒料生產的情況下，甲方不得把荒料賣給

　　第三方，乙方也必須按合同約定的數量進貨，如果發生類似情況，視為違約。

　　3、荒料規格根據行業標準厚度必須達到600㎜規格，長度按最短位置300㎜進退，寬度按行業標準（正好800㎜按750毫米算）計算，甲方提供的荒料必須根據乙方需求的`規格，進行開采供貨，供貨的連方荒料必須達到1500㎜高度、數量達到總需求量的80%以上進行供貨。

　　第三條荒料的驗收標準

　　1、乙方的工廠交驗貨。

　　2、甲、乙雙方按雙方實際測量認可尺寸進行驗收結算。

　　3、乙方對甲方提出的質量和尺寸問題甲方應當場給予答復解決。

　　4、甲方負責運輸到乙方工廠，運費經甲、乙雙方協商，根據運輸市場行情定價，運費由乙方承擔。

　　第四條付款方式本合同簽訂后，乙方應預付四萬元（人民幣）荒料款給甲方，年終結算時與當月荒料款一起結算�；牧辖Y算按照甲、乙雙方實際測量檢驗共同確認的荒料立方數，按照合同的單價進行結算。結算時間每個月的月底結算。

　　第五條違約責任甲、乙雙方必須共同遵守合同約定，不得違約，若一方違約，違約方必須賠償對方直接和間接損失50萬（人民幣），若由于不可抗力因素所造成的損失，甲、乙雙方都不承擔責任。

　　第六條爭議解決本合同在履約過程中，如發生分起和爭議時，應通過友好協商的方式解決，當協商不成時，可向當地仲裁機構申請仲裁或通過當地人民法院進行訴訟解決。

　　第七條合同的生效

　　1、本合同由甲、乙雙方簽字、蓋章后生效。

　　2、第________年的時間期限按甲方開始送貨時間開始計算，以此類推。合同到期，同等價格和條件的情況下，甲方必須無條件將荒料繼續賣給乙方。

　　3、本合同未盡事宜，經雙方協商后可達成補充協議，補充協議與本合同具有同等的法律效力。

　　4、本合同一式四份，甲、乙雙方各執二份。

　　甲方：地址：法人代表：電話：傳X：

　　乙方：地址：法人代表：電話：傳X：

　　乙方代表：電話：

　　簽訂日期：

簡單的房屋買賣協議 篇12

　　甲方(賣方)：

　　乙方(買方)：

　　甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致達成以下合同條款：

　　一、甲方自愿將坐落在——(建筑面積平方米，購房編號：)房地產出賣給乙方。

　　二、雙方議定上述房地產總價款為人民幣大寫：元即人民幣小寫：元。

　　三、轉讓金全部款額分三次付清，乙方在簽訂本合同時，支付轉讓金：元，第二次支付時間為20xx年元月前支付：元。第三次支付時間為甲方將房屋產權變更在乙方名下，交產權證時付清余款即元。

　　四、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的購房手續。

　　五、辦理房產證手續所產生的有關稅費由甲方承擔。

　　六、甲方應在簽訂本合同的同時將該房產鑰匙交付乙方;乙方拿到鑰匙后即為該房產的所有人即承擔今后的一切費用(如：水電費、物業費、供暖費、等)。

　　九、本合同簽訂后，如一方反悔，該方應向對方支付一萬元的違約金。

　　七、本協議一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。如有變更需雙方協商解決。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　_________年____月____日

簡單的房屋買賣協議 篇13

　　買受方(以下簡稱乙方)：

　　丙方(駱駝街道辦事處)：

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國房地產管理法》等法律、法規和政府有關規定，甲、乙雙方經過平等協商，自愿就房屋、土地買賣事項一致同意，訂立合同條款如下，以資共同遵守。

　　第一條：

　　1、甲方自愿將坐落在東靠馬路，南靠大馬路，西靠東港粉末，北靠教堂圍墻自愿就無證房屋、土地有償轉讓給乙方。

　　2、出具界址圖(紅線圖)及區府街道集體資產，同意買賣復印文件。

　　3、允許因地制宜建設改造，因歷史遺留問題，如果有土地出讓政策可以辦理，望街道給予支持幫助解決土地出讓。

　　第二條：

　　雙方協議商定房屋及土地使用權轉讓價款共計 萬元整，乙方已與 年 月 日支付 萬元定金，雙方同意與本協議簽訂之日乙方再支付給甲方購房款 萬元，剩余所欠協議簽訂后乙方同意于 年 月 日前支付給甲方 萬元，甲方收到款項后應當出具收據。

　　第三條：乙方如未按照約定時間支付所欠的相應款項，甲方有權解除合同，對乙方已交款項可不予退還，如一方違約，賠償給另一方總金額的兩倍。

　　第四條：甲方應自本契約簽訂之日起天內將上述房屋、土地交付給乙方，房屋交付后，原村里出租的房屋按合同期滿結束，該房屋的管理權和使用權由乙方負責。

　　第五條：協議簽訂后，在乙方沒有交納完全部購房款期間，甲方不得將合同交給乙方，再次期間，乙方在交付完全部購房款后，在得到甲方確認后，由該合同交付給乙方。

　　第六條：甲、乙雙方買賣中所交的稅款，按國家政策規定，各方自負。

　　第七條：此合同未達事宜，雙方友好協商解決，如解決不成可想當地人民法院起訴。

　　第八條：經雙方當事人簽字或捺印后即具有法律效力。

　　第九條：本合同一式三份，甲乙丙各執一份，雙方簽字后生效。

　　甲方：乙方：丙方：年月日

簡單的房屋買賣協議 篇14

　　甲方（賣方）：_____________

　　身份證號：_____________

　　住址：_____________

　　乙方（買方）：_____________

　　身份證號：_____________

　　住址：_____________

　　根據《中華人民共和國合同法》及其他其相關法律之規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商、一致的基礎上，就乙方購買甲方商業用房之事，達成如下協議，以此雙方共同遵守。

　　一、甲方自愿將其所有的商業用房轉讓給乙方所有。

　　1、該房產位于：東鄰：_____________，北鄰：_____________，西鄰：_____________東鄰：_____________，該房產為上下兩層，共兩間，面積為_____________平方米，帶后院一個。

　　2、該房產的終身使用權及現有的一切水、電、暖等各項設施隨房產一并轉讓。

　　二、經雙方協商一致，該房產及其土地使用權和各項設施共計價款_____________元（大寫：_____________）。

　　三、付款方式為一次性付清。

　　協議生效之日，乙方向甲方支付全款_____________元（大寫：_____________）。

　　四、甲方向乙方保證該房產在交付時為其合法所有，該房產不存在任何債權債務關系，沒有設定任何抵押和擔保，沒有任何債務糾紛，如有不實甲方付乙方一切損失。

　　五、其它未盡事宜由雙方協商解決。

　　六、本協議一式兩份，雙方各執一份，本協議經雙方簽字生效。

　　甲方：_____________

　　_____________年_____________月_____________日

　　乙方：_____________

　　_____________年_____________月_____________日

簡單的房屋買賣協議 篇15

　　出售方：_______________

　　購買方：_______________

　　根據《重慶市公有房屋出售管理辦法》及相關房改政策的規定，甲、乙雙方協商一致，簽訂如下協議：

　　一、乙方自愿按照住房制度改革的政策規定，向甲方購買下表列住房一套。

　　房屋座落

　　建筑結構戶型

　　建筑面積其中分攤

　　公用面積

　　配套情況獨廚獨廁陽臺地區類別

　　二、甲方同意乙方按以下第_____種方式購買乙方在購房面積控制標準之內的面積部分。超面積_____平方米按該房地區類別成本價______元/平方米購買，超面積___平方米按該房地區的市場價______元/平方米購買。

　　1、以經評估的成本價______元/平方米，并享受二項折扣購買。

　　2、以經評估的成本價購買，不享受二項折扣。

　　3、以所購房所在地區類別成本價的25%購買。

　　三、乙方按以上第二條的計算方式購買該住房應付金額_____元。此款由乙方在_____年_____月_____日一次性付給甲方，甲方于乙方繳款次月起停收住房租金。房價款____%計______元建立住房公共維修基金，由甲方專項交存，其余部分金額_____元為甲方的售房收入。

　　四、乙方購買該房取得《房屋所有權證》后享有完全產權，可以按重慶市公有住房出售后再交易的政策規定上市交易，在補交土地使用權出讓金和按規定交納稅費后，收入歸乙方所有。

　　五、該套住房戶內的維修由乙方自行負責，但該房所在樓房的公用部位及共用設施的維修按有關規定執行。

　　乙方服從該房所在住宅區的售后物業管理。

　　六、甲方負責統一辦理《房屋所有權證》和《國有土地使用證》，辦好后交乙方執存，有關辦證的費用由甲、乙雙方按政策規定各自承擔。

　　七、其他

　　八、本合同一式三份，甲、乙雙方簽字蓋章并由乙方在合同約定時間交清房價款后生效。本合同甲、乙雙方各執一份，并交房地產權屬登記機關一份。

　　甲方：_________乙方：________

　　法定代表人：___代理人：______

　　______年_____月_____日______年_____月_____日

簡單的房屋買賣協議 篇16

　　甲方：__________________，身份證號碼______________________________

　　乙方：__________________，身份證號碼______________________________

　　依據__市北湖新區常利村回遷樓的住房現狀和實際情況，經過甲乙雙方充分協商，在平等、自愿的基礎上就乙方購買甲方房屋事宜達成以下協議：

　　第一條房屋位置及面積

　　甲方將位于________市北湖新區常利村回遷樓西片區2號樓東一單元一樓西戶的房屋一套出售給乙方。

　　該房屋建筑面積為120平方米，儲藏室面積為19平方米，儲藏室位置：。

　　第二條房屋計價方式及價款

　　甲乙雙方協商以套為計算單位，確定該房屋總價款。該房屋總價款為：____________￥元。

　　第三條付款方式及期限

　　本協議簽訂后_________日內，乙方一次性全額支付甲方購房款。

　　第四條房屋的過戶

　　本協議簽定時，該房屋不具備過戶條件。在房屋符合過戶條件時，甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本協議發生的契稅、土地出讓金等費用按有關法律規定負擔。

　　第五條房屋的交付

　　甲方應于本協議簽訂日內，將本協議房屋交付乙方使用，并把該房屋原有手續全部交付給乙方。

　　第六條違約責任

　　1、甲方應當按照本協議第五條的約定交付乙方房屋，甲方如不按合同規定的日期交付房屋，每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過___個月時，乙方有權解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并應賠償乙方經濟損失人民幣____________元。

　　2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的，其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過____個月時，甲方有權解除合同。解約時，乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。

　　3、該房屋符合過戶條件時，甲方應積極協助乙方辦理房屋過戶手續，并在達到過戶條件之日起日內將房屋過戶至乙方名下。甲方逾期不予配合乙方辦理過戶手續的'，應當向乙方支付違約金元。

　　4、甲方不得再將該房屋出售給第三人，否則應當向乙方支付違約金元。

　　第七條爭議的解決

　　因本協議發生的爭議，由甲乙雙方當事人協商解決協商不成的依法向人民法院起訴。

　　第八條本協議自雙方簽字或蓋章之日起生效。本協議未盡事宜雙方可以簽定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

　　第九條本協議一式叁份，甲乙雙方各執一份，__村村民委會備案一份。

　　甲方:__________________乙方:____________

　　身份證號碼：__________________身份證號碼__________________

　　______________村民委員會

　　____________年____________月____________日

簡單的房屋買賣協議 篇17

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　甲乙雙方為購銷度假村商品房事宜，經洽商簽訂合同條款如下，以便共同遵守。

　　一、乙方向甲方購買坐落在度假村組團內樓房___棟。建筑面積為______平方米

　　二、商品房售價為人民幣_____元。其中包括配套的配電室、臨時鍋爐房、道路、綠化等工程設施的費用，但不包括建筑稅和公證費。

　　三、付款辦法

　　預購房屋按房屋暫定價先付購房款40%，計人民幣_____元(其中10%為定金)。待房屋建筑工作量完成一半時再預付30%。房屋竣工交用乙方時按實際售價結清尾款。房屋建筑稅款由甲方代收代繳。

　　四、交房時間

　　甲方應于____年____月將驗收合格的房屋交用乙方。

　　五、乙方在接到甲方交接房通知后的十天內將購房款結清。屆時乙方若不能驗收接管時，須委托甲方代管，并付甲方代管費________(按房價的萬分之一/日計取)。

　　六、乙方從接管所購房屋之日起，甲方按照國家規定，對房屋質量問題實行保修(土建工程保修一年，水電保修半年，暖氣保修一個采暖期)。

　　七、違約責任

　　1.本合同生效后，如乙方違約，乙方已繳定金不退;如甲方違約，則應雙倍退還定金。

　　2.甲方如不能按期交用乙方所購房屋時(除人力不可抗拒原因外)，每逾期一天，甲方向乙方償付承擔應交房屋售價萬分之一的罰金。甲方通過努力交用房屋，乙方又同意提前接管時，以同等條件由乙方付給甲方作為獎勵。

　　八、乙方需要安裝電話，由甲方解決，費用由乙方承擔。

　　九、乙方對所購房屋享有所有權，但必須遵守國家有關房屋管理規定及度假村管理辦法。

　　十、甲乙雙方如在執行本合同過程中發生爭執，應首先通過友好協商解決;如雙方不能達成一致意見時，應提交仲裁委員會進行仲裁。

　　十一、本合同一式九份，正本兩份，雙方各執一份;副本六份，雙方各執三份。正副兩本具有同等法律約束力。

　　十二、本合同經雙方簽字蓋章并公證后生效。本合同未盡事宜由雙方另行協商。

　　十三、本合同附件

　　1.房屋平面位置及占用土地范圍圖

　　2.度假村別墅暫行管理方法

　　甲方：(蓋章)____________乙方：(蓋章)____________

　　法定代表人：______________法定代表人：______________

　　地址：____________________地址：____________________

　　電話：____________________電話：____________________

簡單的房屋買賣協議 篇18

　　甲方（出賣人）：_________身份證號碼：

　　住址：

　　乙方（買受人）：_________身份證號碼：

　　住址：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就房屋買賣事宜達成如下協議：

　　第一條 房屋的基本情況

　　甲方房屋（以下簡稱該房屋）坐落于；位于第_________層，共_________（套/間），房屋結構為_________，建筑面積_________平方米（其中實際建筑面積_________平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積_________平方米），房屋用途為_________；房屋所有權證號為。該房屋平面圖見本合同附件一，該房屋內部附著設施見附件二。

　　該房屋附屬的設施設備、裝飾裝修、相關物品隨房屋一并轉讓。

　　第二條 土地使用權性質

　　1、該房屋相應的土地使用權取得方式為_________。

　　2、土地使用權年限自_________年____月____日，至_________年____月日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批準文件號為。

　　第三條 價格

　　按（總建筑面積/實際建筑面積）計算，該房屋售價為_________元（大寫：元整），每平方米_________元。

　　第四條 付款方式

　　1、乙方應于本合同簽訂之日向甲方支付定金_________元（大寫：元整），簽訂之后日內向甲方支付首付款元（大寫：元整），余款元（大寫：元整）在房屋過戶手續辦理完畢之日付清。

　　2、乙方所付定金將在最后一期付款時沖抵，支付方式為以下第_________種：

　�。�1）現金；

　　（2）轉賬。

　　第五條 交房期限

　　甲方應于___年___月___日前，將該房屋交付乙方，并保證該房屋在交付時符合約定的狀態。

　　第六條 乙方逾期付款的違約責任

　　乙方如未按本合同第四條規定的時間付款，甲方對乙方的逾期付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之次日起至實際付款之日止，月利息按_________計算。

　　第七條 甲方逾期交付房屋的違約責任

　　1、甲方如未按本合同第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同規定的交付期限的次日起至實際交付之日止，月利息在_________個月內按_________利率計算；自第_________個月起，月利息則按_________利率計算。

　　2、逾期超過_________個月，則視為甲方不履行本合同，乙方有權按下列第_________種約定，追究甲方的違約責任。

　　（1）解除合同，甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

　　（2）甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金，合同繼續履行。

　　第八條 關于產權登記的約定

　　自甲方實際交付該房屋之日起，甲方應無條件協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬變更登記手續。如因甲方的'原因造成乙方不能在雙方實際交接之日起_________日內取得房地產權屬證書，乙方有權解除合同并提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起_________日內將乙方已付款退還給乙方，并按已付款的_______%賠償乙方損失。

　　第九條 保證

　　1、甲方保證有權簽署并有能力履行本合同。

　　2、甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，也不存在按揭、抵押債務、稅項及租金等債務糾紛，質量符合國家有關規定，符合房屋出售的法定條件。交易后如有上述糾紛，由甲方承擔全部責任，與乙方無關。

　　3、甲方保證在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第十條 稅費的繳納

　　因本房屋所有權轉移所發生一切稅費（包括但不限于土地增值稅、契稅等），除雙方另有約定外，均按國家的有關規定由交納。

　　第十一條 費用交接時間

　　水、電、煤氣、物業、供暖等各項費用的交接日期為_________年_________月_________日，甲方保證于交接日之前將上述費用結清，與乙方無關。

　　第十二條 通知

　　1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（當面送交、郵寄、傳真、郵件等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2、各方通訊地址如下：甲方：；乙方：。

　　3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

　　第十三條 合同的變更

　　本合同履行期間，發生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第十四條 爭議的處理

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　�。�1）提交_________仲裁委員會仲裁；

　�。�2）依法向人民法院起訴。

　　第十五條 補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十六條 合同的效力

　　1、本合同自甲、乙雙方或其授權代表人簽字并摁手印之日起生效。

　　2、本協議一式_________份，甲、乙雙方各執_________份，具有同等法律效力。該房屋所在地的房地產產權登記機關備案份。

　　甲方：_________ 乙方_________

　　___年___月___日 ___年___月___日

簡單的房屋買賣協議 篇19

　　設備轉讓方： (甲方) 身份證號碼：　　設備接收方： (乙方) 身份證號碼：　　現經甲乙雙方共同商定達成如下協議：　　

　　(1)因甲方設備多余，現轉讓臺給乙方，工作小時，出廠編號為，經乙方負責人及技術人員現場看機試機后，甲乙雙方達成協商價為人民幣：___________________，大寫( )。乙方本著互相信任的情況下預付現金人民幣：_______________。于年____月____日 將貨提走。　　

　　(2)甲方出售該設備提供該機;出廠合格證、購機發票、進口設備提供進口報關單等有效證件　　備注：　　

　　(3)如該機是甲方偷盜或來路不明的，甲方將負全部法律責任�！　�

　　(4)如合格證、購機發票或者進口報關單丟失，需在當地公安機關或者派出所開據證明：證明該設備屬甲方所有。　　

　　(4)如甲方以前和他人或合伙人有經濟糾紛，產權問題將與乙方無關�！　�

　　(5)甲方若購機時在按揭款未繳納完，私自出售給乙方后，要追繳任何責任和尾款補清由甲方負責，如出售給乙方后，是甲方的原因，比如，甲方尾款未付清造成G衛星定位系統鎖機后所造成的任何損失等誤工費均由甲方負責賠償�！　�

　　(6)甲方在自己的場地上負責將該機設備安全裝上乙方的運輸車上。保證乙方順利離開，乙方將一次性付清余款，該機產權屬乙方所有。　　

　　(7)為了雙方共同遵守特訂立此協議。甲方需提供身份證復印件附合同上�！　�

　　(8)此協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字按手印后立即生效�！　�

　　(9)如該設備屬于兩人合伙制經營或多人合伙制經營，需所有人共同簽字，按手印生效。　　

　　(10)甲方收款帳號：　　乙方轉款帳號：　　甲方姓名： 乙方姓名：　　電話： 電話：　　單位：　　簽定日期：________年____月____日　　二手設備買賣合同范文三　　甲方(買方)： 乙方(賣方)：_　　地址： 地址：　　身份證號：___ 法定代表人：　　電話：_________________________ 職務：_________ ___ _____　　電話：　　根據《民法典》及相關法律的規定，經甲乙雙方協商一致簽訂如下合同:　　甲方同意從乙方購買以下設備：　　其它：　　合同價款及支付方式：　　乙方以上各項設備的總價款為人民幣： 萬元整(_______元);　　

　　2.支付方式：合同簽訂后，甲方____日內先向乙方支付設備款 萬元整(_________元)，余款甲方在對以上各項設備驗收合格后____日內支付�！　�

　　3.乙方開戶___ ______帳號：__ _______　　

　　三、乙方合同簽訂之日起____日內交付設備，甲方自行安排提取設備�！　�

　　四、如在本合同簽訂后，乙方又把貨物處理他人或其他原因不賣給甲方，乙方將承擔合同中甲方已付金額的2倍作為違約金，作為賠償給甲方的損失�！　�

　　五、乙方出售的以上設備，如是乙方偷盜或來路不明的，乙方將負全部法律責任;如乙方以前和他人或合伙人有經濟糾紛，產權問題將與甲方無關。　　

　　六、乙方保證對其出賣給甲方的各項設備擁有完全處分權，保證該設備沒有設定抵押及質押，保證該設備未被查封，并免遭第三人追索，否則乙方應當承擔由此引起一切經濟和法律責任�！　�

　　七、違約責任：　　

　　1.本協合同一經生效，雙方必須自覺履行，任何一方未按協議書的規定全面履行義務，應當承擔因此產生的訴訟費、律師費及交通費等�！　�

　　2.如乙方不能按期交付設備，每逾期一天，應向甲方支付設備轉讓款總金額萬分之_____的違約金。如因乙方違約給甲方造成損失，乙方支付的違約金金額低于實際損失的，乙方必須另予以補償。　　

　　3.如甲方的原因，嚴重影響乙方實現訂立本合同書的目的，甲方應按照設備轉讓款總金額萬分之_____向乙方支付違約金。如因甲方違約給乙方造成損失，甲方支付的違約金金額低于實際損失的，甲方必須另予以補償�！　�

　　八、有關費用的負擔：在本次設備轉讓過程中發生的.有關費用(如公證，評估或律師等費用)，由______ ___承擔。　　

　　九、為了雙方共同遵守此合同，甲乙雙方都需提供身份證復印件和營業執 照復印件附合同后�！　�

　　十、爭議解決方式：因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，甲乙雙方友好協商解決，協商不成，向 所在地有管轄權的人民法院起訴�！　∈�

　　一、此合同一式二份，甲乙雙方各執一份，簽字按手印及蓋章后立即生效�！　∈�

　　二、補充：　　甲方(買方)： 乙方(賣方)：____日期：________年____月____日____日期：________年____月____日　　身份證號：___ 法定代表人：　　簽訂地點：___ ____________ 簽訂地點

簡單的房屋買賣協議 篇20

　　賣方：________(簡稱甲方)身份證號：____________________________

　　買方：________(簡稱乙方)身份證號：____________________________

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及相關法律、法規和______市有關規定，在平等、自愿、友好協商的基礎上達成一致，簽訂本協議，以資共同信守執行。

　　第一條房屋概況

　　甲方自愿將座落于________市________區________街道________小區________棟________號，產權登記建筑面積共______平方米，______室______廳______廚______衛的房產售賣給乙方。

　　第二條房屋價款及支付方式

　　1、甲方向乙方出售本協議第一條項下之房產的價款總金額為人民幣______元整(大寫______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元整)。

　　2、上述房產價款乙方按下列方式支付給甲方：

　　(1)甲、乙雙方共同到____________房地產交易服務中心(以下簡稱“交易中心”)辦理本協議第一條項下之房產轉移登記，并經交易中心受理，甲方消戶當日(指甲方消戶前)，乙方一次性付清房產價款于甲方。

　　(2)乙方于______年______月______日前向甲方付清房產價款。

　　(3)乙方于______前向甲方支付人民幣______元整(大寫人民幣)，剩余房產價款人民幣______元(大寫人民幣)，均由乙方______前支付給甲方。

　　(4)其他方式：______________________________。

　　3、乙方向甲方支付房產價款，甲方應向乙方出具票據。

　　第三條房產過戶

　　甲、乙雙方應于本合同簽訂之日起______日內，共同到__________________房地產交易服務中心窗口辦理本協議第一條項下之房產轉移登記。如因一方原因，致影響產權過戶轉移登記，給另一方造成損失的'，由造成損失的一方負賠償責任。

　　第四條稅費分擔

　　1、本合同簽訂之前，本協議第一條項下之房產如有應交納的一切稅費均由甲方負責交納。

　　2、本合同簽訂之后，本協議第一條項下之房產所發生的轉移過戶登記費、契稅、印花稅、估價費、服務費等費用，經雙方協商由_______________負擔。

　　3、其他：______________________________。

　　第五條甲方應于______前，將本協議第一條項下之房產全部交付給乙方。

　　第六條違約責任

　　1、因房管部門確認本協議第一條項下之房產不能辦理出售、過戶手續，甲方應在當日內向乙方退還所收的全部款項，本合同解除。

　　2、甲方如不按合同約定的日期交付本協議第一條項下之房產，每逾期一日按房價款總額的______計算違約金給付乙方。逾期超過______日時，乙方有權解除本合同。解約時，甲方除應將已收的房價款全部退還乙方外，并應支付__________元的違約金給付乙方。

　　3、乙方全部或部分不履行本合同第二條的約定，乙方應按房價款總額的______計算違約金給付于甲方。逾期超過______日時，甲方有權解除本合同。解約時，乙方應支付______元的違約金給付甲方。

　　4、甲方保證其出賣給乙方的房產，產權清楚，無其他項權利設定或其他糾紛。乙方買受后，如因買受前該房產產權有糾葛，致使影響乙方權利行使，由甲方承擔責任，并賠償乙方因此遭受的損失。

　　5、甲方因個人原因不再出售此房，應在三日內向乙方退還所收的款項，并付違約金___________人民幣給乙方。

　　第七條其他

　　1、因不可抗力使本合同不能履行的，甲方向乙方退還所收的全部款項，本合同解除。

　　2、本合同如有未盡事宜，甲、乙雙方協商解決。

　　3、本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份，交______房屋土地管理局_______份。

　　甲方(簽字/蓋章)：______________________

　　_______________年__________月________日

　　乙方(簽字/蓋章)：______________________

　　_______________年__________月________日

簡單的房屋買賣協議 篇21

　　合同號:_________

　　住房號碼:_________________________________

　　于__________________年__________________月____________日，第二天宣布。

　　賣方:_________________________(以下簡稱甲方)

　　買方:_________________________(以下簡稱乙方)

　　見證人:________房地產經紀有限公司(以下簡稱丙方)

　　經友好協商，甲乙雙方就房地產買賣達成如下條款:

　　第一條甲方產權聲明

　　甲方已依法取得合法的房屋出售證明(蕪湖市房屋所有權證和土地使用權證)。出售的房屋(是/否)已抵押，甲方對該房屋的產權負全部責任。該房屋地址為__________________________，結構為______________，建筑面積為______________平方米，車庫為______________，建筑面積為______________平方米。

　　第二條甲方關于銷售權的聲明

　　甲方保證所售房屋的合法性，并有權掛牌交易。如果情況不真實，甲方應承擔由此產生的一切經濟和法律后果。

　　第三條乙方購買權聲明

　　乙方在本合同第一條和第二條成立的前提下，自愿購買甲方所售房屋的全部產權，并承認僅在此情況下簽訂的合同具有法律效力。

　　第四條待售房屋價格

　　甲乙雙方同意以______________價格出售該房屋。(大寫:_______________)。

　　第五條支付方式

　　1.本合同簽字蓋章后，甲乙雙方應向丙方提供辦理本合同轉讓手續所需的資料，并立即向丙方支付甲方_________元、乙方_________元的傭金;甲方代理產權費為____________元，乙方代理產權費為___________元，貸款手續費為___________。丙方實收傭金為人民幣________(大寫:__________________________________________)。此外，乙方應立即向甲方支付_______元的首付款。如發生違約，違約方應承擔責任。2.不需要銀行貸款

　　丙方以乙方名義辦理產權后，乙方應立即向甲方付清剩余房價款

　　3.銀行貸款

　　(1)甲乙雙方應向丙方提供辦理銀行貸款手續的必要材料。

　　(2)乙方應在_____之前將房價首付款的30%存入_____銀行。

　　(3)銀行貸款的部分房價由銀行按照銀行規定直接支付。

　　第六條違約責任

　　1.如乙方未能在本合同第五條規定的時間內付款，甲方有權對乙方逾期未付款項追究違約方的違約責任

　　2.甲方應于年月日騰空房屋并移交給乙方。每逾期一天，甲方應向乙方支付乙方已付房價款0.4‰的滯納金，逾期超過15天，視為甲方違約。如果甲方拒絕履行本合同，乙方可請求法院強制執行。

　　3.本合同簽訂后，如乙方違約，購房首付款歸甲方所有，所有中介費用由乙方承擔。如甲方違反本合同，必須承擔向乙方返還雙倍定金的責任，并承擔一切中介費用。合同終止后，違約方應結清違約金。

　　第七條房屋交付

　　甲、乙雙方就該房屋交付事宜達成如下協議:

　　1.甲方應出售產權清晰、無爭議、債權債務的房屋。出售后，甲方應對與甲方有關的一切財產糾紛和債務負責

　　2.甲方保證所售房屋的現狀與房產證相符。

　　3.房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的損壞;固定和不可移動的裝飾物品沒有損壞。

　　4.該物業送檢后，乙方應承擔該物業發生的一切費用，如電費、水費、煤氣費、物業費等。

　　5.其他:_____________________________________________

　　第八條產權處理協議

　　甲乙雙方應于年月日前向市房管局申請辦理房屋買賣契約權屬轉移手續，并按有關規定申請房屋權屬證書。甲乙雙方可委托丙方辦理房產證。否則，由此產生的一切財產糾紛和債務均與丙方無關

　　辦理上述手續發生的稅費及相關費用由甲乙雙方按照國家規定支付。

　　第9條附件

　　附件:_______________________________________

　　相關附件是本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

　　第十條爭議的解決

　　本合同未盡事宜，雙方協商一致后，可簽訂補充合同。協商不成的，雙方有權向房屋所在地人民法院提起訴訟。本合同在加蓋白家興公章后生效。本合同一式三份，甲、乙、丙三方各執一份，自簽字之日起生效。

　　注:本合同以人民幣結算

　　甲方(蓋章)：_________________

　　_______年_______月_____日

　　乙方(簽名)：_________________

　　_______年_______月_____日

簡單的房屋買賣協議 篇22

　　車輛轉讓方（甲方）：_________________ 車輛接收方（乙方）：_________________

　　身份證號碼：__________________________ 身份證號碼：__________________________

　　現經甲乙雙方共同商定達成如下協議：

　�。�1）甲方現轉讓斯太爾王雙橋車一臺給乙方，出廠編號為：___________。經乙方負責人及技術人員現場看車試車后，甲乙雙方達成協商價為人民幣￥___________，（大寫：___________。于如在訂金預付時間范圍內甲方把車輛處理他人或其他原因不賣給乙方，甲方將承擔訂金的3倍作為違約金，賠償給乙方作為損失。

　�。�2）甲方出售該車提供該車：出廠合格證、購車發票、進口車輛提供進口報關單等有效證件。

　�。�3）如該車是甲方偷盜或來路不明的，甲方將負全部法律責任。

　�。�4）如甲方以前和他人或合伙人有經濟糾紛，產權問題將與乙方無關。

　　（5）為了雙方共同遵守特訂立此合同。甲方將提供身份證復印件附合同上。

　　（6）此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字按手印后立即生效，具有同等法律效力。

　　（7）如該車輛屬于兩人合伙制經營或多人合伙制經營，需所有人共同簽字，按手印生效。

　　甲方姓名：_________________ 乙方姓名：________________

　　電話：______________________ 電話：____________________

　　_______年_______月_______日 _______年_______月_______日

簡單的房屋買賣協議 篇23

　　出賣人(甲方)：____

　　買受人(乙方)：____

　　一、甲方自愿將位于______市______區______街道______小區______拆遷______安置房______棟______室的房屋(建筑面積______平方米)以人民幣______元整的價款出售給乙方。乙方首付人民幣______元整需于_____年_____月_____日前支付給甲方，余款分期按月支付，每月人民幣為元，需于年月至年月壹年內付清，每個月的支付期限為月底的最后一天。

　　二、乙方支付甲方合同保證定金___萬元，如甲方反悔本合同，雙倍賠償如乙方反悔本合同，定金不退。

　　三、自甲乙雙方簽訂協議乙方交付首付款后年內甲方和村委會應協助乙方辦理房屋產權手續。本合同發生的契稅，土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。

　　四、本合同簽訂后，甲方對房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。

　　五、本合同生效之日，甲方和村委會保證乙方享有居住權利和使用權并通電通水，甲方保證簽訂合同之前該房屋與任何個人和組織沒有債務和利益糾紛，本合同簽訂后，甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》或《出租合同》

　　六、違約責任

　　1、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使，一切責任由甲方承擔，并應賠償乙方的損失，。

　　2、甲方應當于___年___月___日收到乙方的首付房款即時將房屋的鑰匙交給乙方確保其居住權和使用權，甲方如不按合同規定的日期交付房屋，每逾期___天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過___個月時，乙方有權解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并應賠償乙方經濟損失人民幣____元。

　　3、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日___%計算的違約金給甲方。逾期超過__個月時，甲方有權解除合同。解約時，乙方已付房價款的__%作為甲方的損失賠償金。

　　4、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的，甲方應當通知乙方，如有補償款發放，甲方應當全額退還乙方。

　　5、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除，甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款，并賠償乙方的房屋裝修費用。

　　6、自合同生效之日起______年內，產權證和土地證因為甲方的原因不能辦理，甲方應支付乙方違約金人民幣______元，甲方向乙方支付違約金后，土地證和產權證因為甲方的原因仍然不能辦理，每逾期______天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。

　　7、如果因為本合同第五條的原因，造成乙方損失或不能居住的，甲方必須向乙方賠償損失和支付違約金，違約金人民幣為______元，甲方支付乙方違約金后，侵權仍在繼續的，每逾期___天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過___個月時，乙方有權解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并應賠償乙方經濟損失人民幣____元

　　七、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決協商不成的可以向法院或仲裁機構進行起訴或仲裁。

　　八、本合同自乙方支付首付款給甲方雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　九、本合同一式_____份，甲乙雙方見證人各執一份

　　甲方：______

　　乙方：______

　　見證人：______

簡單的房屋買賣協議 篇24

　　賣方(甲方)：______

　　買方(乙方)：______

　　根據中華人民共和國有關法律、法規和本市有關規定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，訂立本合同，以資共同遵守。

　　第一條 甲方將自有的房屋及該房屋占用范圍內的土地使用權(以下簡稱房地產)轉讓給乙方。房地產具體狀況如下：

　　(一)房地產座落在上海市 [區][縣] (部位：______ )房屋類型 結構：______

　　(二)房屋建筑面積 _____平方米，該房屋占用范圍內的土地使用權[面積][分攤面積] _____平方米。

　　(三)房地產四至范圍

　　(四)該房地產土地所有權性質為[國有][集體所有]土地土地使用權以[出讓][劃撥]方式獲得

　　(五)房屋平面布局及附屬設施狀況、套內裝飾標準 (六)甲方依法取得房地產權證號：______ 乙方對甲方上述轉讓的房地產具體狀況已充分了解，自愿買受上述房地產。

　　第二條 甲、乙雙方經協商一致，同意上述房地產轉讓價格為( 幣)計 元。(大寫)：______ 千 百 拾 ________萬 千 百 拾 遠整。 甲、乙雙方同意，在本合同自簽訂之日起的 天內，乙方將上述房地產轉讓價款分__付與甲方，具體付款方式、期限另立付款協議。乙方交付的房價款，甲方應開具收款憑證。

　　第三條 甲方裝讓的房地產為[出讓方式][劃撥方式]取得國有土地使用權的，供下列第[一][二]款辦理。

　　一、甲方取得國有土地使用權的使用年限為 ________年(從 ________年 ________月起至 ________年 ________月 ________日止)，其中乙方按本合同約定受讓上述房地產，擁有國有土地使用權的年限為_____年(從 ________年 ________月 ________日至 ________年 ________月 ________日止)，為乙方依法使用國有土地使用權的有效期限。甲方將上述房地產轉讓給乙方后，出讓合同載明的權利、義務一并轉移給乙方。

　　二、按照中華人民共和國法律、法規、規章及有關規定，[應辦理][可以不辦理]土地使用權出讓手續的，應由[甲方][乙方]按規定[辦理土地使用權出讓手續并繳納土地使用權出讓金][將轉讓房地產所獲收益中的'土地收益上繳國家].

　　第四條 甲、乙雙方同意，本合同生效后，除人力不可抗拒的因素外，甲方定于 ________年 ________月 ________日將上訴房地產交付(轉移占有)乙方。交付標志：______ .

　　第五條 除房地產交易管理機構依法作出不予過戶決定外，上述房地產權利轉移日期以 [市][區][縣]房地產交易管理機構受理該房地產轉讓過戶申請之日為準。

　　第六條 上述房地產風險責任自該房地產[權利轉移][轉移占有]之日起轉移給乙方。

　　第七條 本合同生效后，甲、乙雙方應按國家及本市有關規定繳納稅、費。在上述房地產[權利轉移][轉移占有]前未支付的使用該房屋所發生的物業管理費、水電費、煤氣、電訊費等其他費用，按本合同附件四約定支付。自[權利轉移][轉移占有]后該房地產所發生的費用，按本合同附件四約定支付。

　　第八條 甲方轉讓給乙方的房地產根據原房地產權證記載的屬[居住][非居住]房屋，其相關關系(包括抵押、相鄰、租賃等其他關系)見附件五，業主公約見附件六。

　　乙方在使用期間不得擅自改變房屋結構和使用性質，乙方對該房地產有關聯的公共部位、通道和設施使用享有相應的權益承擔相應的義務，并應維護公共設施和公共利益。 乙方確認上述受讓房地產的業主公約，享有相應的權利和承擔相應的義務。

　　上述房地產在辦理轉讓過戶變更登記后，甲、乙雙方共同到物業管理單位辦理該房地產轉讓后變更使用、維修管理戶名及有關手續。

　　第九條 甲方保證在上述轉讓的房地產交接時沒有產權糾紛和財務糾紛。如上述房地產轉讓交接后發生交接前即存在的產權或財務糾紛，由甲方承擔全部責任。

　　第十條 乙方未按本合同約定期限付款的，應按逾期未付款向甲方支付利息，利息自應付款之日起第二天至實際付款之日止，利息按 計算。逾期 天后，甲、乙雙方同意按下列[一][二][三]款內容處理。

　　一、乙方除應支付利息外，還應按逾期未付款的 %向甲方支付違約金，合同繼續履行。

　　二、甲方有權通知乙方單方解除合同，甲方從乙方已付款中扣除乙方應向甲方支付逾期未付款 %的違約金，余款返還給乙方，已付款不足違約金部分，乙方應在接到書面通知之日起 ________日向甲方支付。若乙方違約給甲方造成經濟損失的，甲方實際經濟損失超過乙方應支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額應由乙方據實賠償。

　　三、_______________________________________________________________.

　　第十一條 除人力不可抗拒因素外，甲方未按合同約定的期限將上述房地產交付給乙方的，應按已收款向乙方支付利息，利息自約定交付之日起第二天至實際交付之日止，利息按 計算。逾期 天后，甲、乙雙方同意按下列第[一][二][三]款內容處理。

　　一、甲方除應支付利息外，還應按已收款的 %向乙方支付違約金，合同繼續履行。

　　二、乙方有權通知甲方單方解除合同，甲方除應在接到書面通知之日起 ________日內向乙方返還已支付的房款和利息(自乙方支付房款之日起至解除合同之日止)外，還應按已支付房款的 %向乙方支付違約金。若甲方違約給乙方造成經濟損失的，乙方實際經濟損失超過甲方應支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額應由甲方據實賠償。

　　三、 _______________________________________________________________.

　　第十二條 驚甲、乙雙方協商一致，本合同未盡事宜，在不違反本合同原則的前提下，可訂立補充條款或補充協議，甲、乙雙方訂立的補充條款和補充協議及附件為本合同不可分割的一部分。本合同及其附件空格部分填寫的文字與鉛印文字具有同等效力。

　　第十三條 本合同由甲、乙[雙方簽定][ 公證處公證]之日起生效。甲、乙雙方在簽署本合同時，具有完全民事行為能力，對各自的權利，義務清楚明白，并按本合同規定履行。

　　第十四條 本合同使用于中華人民共和國法律、法規。甲、乙雙方在旅行本合同過程中若發生爭議，應協商解決，協商不能解決的，選定下列一種方式解決：(不選定的劃除)

　　(一) 提交 仲裁委員會仲裁

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十五條 本合同一式_____份，甲、乙雙方各執_____份， __________[市][區][縣]房地產交易管理機構一份，__________ [市][區][縣]房地產登記機構一份(本合同經公證的公證部門留存一份)。

　　甲方：____________________乙方：_______________

簡單的房屋買賣協議 篇25

　　賣方身份證號：

　　買方身份證號：

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律，法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買住房，達成如下協議：

　　第一條甲方所售房屋權證號及座落位置、結構、層次、面積、附屬設施：

　　1、甲方所售房屋所有權證號為&號&，房屋土地使用權證號為&號&

　　2、甲方所售房屋位于區路號，為結構

　　3、甲方所售房屋建筑面積平方米。

　　4、甲方所售房屋的附屬設施為：

　　第二條房屋價格及其他費用：

　　1、甲、乙雙方協商一致，甲方所售房屋總金額為拾萬仟佰元整

　　2、甲、乙雙方達成一致意見，雙方交易稅費由方負擔。

　　第三條付款方式：

　　第四條辦理過房期限

　　甲、乙雙方約定此協議簽定后日內，在房地產交易所辦理過房登記手續。

　　第五條房屋交付：

　　甲、乙雙方在房地產交易所辦理完過房手續后日內，甲方將房屋交付乙方。因不可抗因素造成甲方逾期交房的，則房屋交付時間可以延長日。

　　第六條違約責任

　　1.乙方逾期付款的違約責任：

　　乙方未按合同規定的付款方式付款，每逾期一日，按照逾期金額的2&支付違約金，逾期達一個月以上的，即視為乙方不履行本合同，甲方有權解除合同，屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費，并向甲方支付購房款10%違約金。

　　2、甲方逾期交房的違約責任：

　　甲方未按本合同第五條規定將房屋及時交付乙方使用，每逾期一日，按照購房總價的2&支付違約金，逾期達一個月以上的，即視為甲方不履行本合同，乙方支付房價10%的違約金。

　　3、乙方辦理過戶前中途毀約不購的賠償責任

　　若乙方毀約，則所付定金在賠償給甲方。

　　4、甲方辦理過戶前中途毀約不售的賠償責任

　　若甲方毀約，則雙倍賠償定金給乙方。

　　第七條其它責任

　　甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛，如交接后發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛，由甲方承擔全部責任。

　　第八條未盡事宜

　　本合同款盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　第九條爭議的解決

　　本合同在履行中發生爭議，由甲、乙、丙叁方協商解決。協商不成的，甲、乙、丙叁方同意向武漢仲裁委員會申請仲裁。

　　第十條本合同自甲、乙、丙叁方簽字之日起生效。

　　第十一條本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方; 乙方;

　　日期:

　　日期:

簡單的房屋買賣協議 篇26

　　出賣人（甲方）：_____________

　　買受人（乙方）：_____________

　　鑒于：

　　1、甲方系本合同項下房屋的所有權人，甲方保證對所出賣的房屋享有完全的處分權并保證貼合國家有關規定，沒有產權及債務糾紛，且其對該房屋的處分已征得該房屋相關權利人的同意；

　　2、甲方愿意將房屋出賣給乙方；

　　3、乙方愿意購買上述房屋；

　　4、乙方已向甲方交付定金共_____________元整；

　　5、本合同項下房屋的《房地產權證》尚未辦理。

　　根據國家有關法律、法規規定，甲乙雙方在自愿、平等、誠實信用的基礎上，為明確雙方權利義務，就乙方向甲方購買房屋訂立本合同，以資雙方共同信守履行。

　　一、標的房屋基本狀況

　　1、位置：_____________市_____________區_____________路_____________號。

　　2、戶型：_____________；建筑面積：_____________，套內面積：_____________。

　　3、本合同項下房屋相應的土地使用權隨房屋一并轉讓。

　　二、房屋價款

　　房屋的交易總價為：人民幣___________元整（大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整）。

　　本合同項下房屋相應的土地使用權價款已包含在交易總價中。

　　公共部位與公用房屋分攤建筑面積不再另行計價。

　　三、付款方式及期限

　　甲乙雙方同意以下列方式付款：

　　1、乙方已向甲方交付定金_____________元整，自本合同簽訂之日起____天內乙方支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方；

　　2、剩余房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾元整于乙方取得該房屋的《房地產權證》之日起____天內支付。

　　四、房屋交付及產權登記的約定。

　　1、甲方應于本合同簽訂之日起____天內將本合同項下房屋全部交付給乙方，并應在交房當日將_________等費用結清。

　　2、甲方應當在房屋產權登記機關開始辦理產權登記后日內，及時辦理權屬登記（指房屋的.《房地產權證》）。

　　3、甲方應當在取得房地產權屬證書（指房屋的《房地產權證》）之日起日內，及時將房屋權屬登記過戶至乙方名下。

　　五、稅費分擔約定

　　1、甲方辦理房地產權屬證書所需要的稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由甲方承擔。

　　2、甲方將房地產過戶至乙方名下所花費的交易稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由乙方承擔。

　　六、違約職責

　　1、乙方如未按本合同規定的時間付款，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之_____________的違約金。

　　2、甲方如未按本合同規定的期限將該房屋交付，自本合同規定的交付期限的第二天起至實際交付之日止，甲方按日向乙方支付已支付房價款萬分之_____________的違約金。

　　3、如甲方違反本合同第四條房屋交付及產權登記的約定，乙方有權選取下列任一種方式處理：

　　a、乙方退房，甲方在乙方提出退房要求之日起日內將乙方已付房價款退還給甲方，并按已付房價款的_____________%賠償乙方房屋損失，同時按乙方投入房屋裝修的費用賠償乙方的裝修的損失。

　　b、乙方不退房，甲方按已付房價款的_____________%向乙方支付違約金。

　　七、爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的，依法向房屋所在地人民法院起訴。

　　八、個性約定

　　房屋交付后，如發生房屋征收或拆遷等對房屋及相應土地的補償，由乙方所有。

　　九、免責條件

　　1、因不可抗力原因致使本合同不能繼續履行或造成的損失，甲、乙雙方互不承擔損失賠償職責；

　　2、不可抗力系指“不能預見、不能避免并不能克服的客觀狀況”。

　　十、本合同經重慶周立太律師事務所見證。

　　十一、本合同一式三份，甲乙雙方各執一份、律師事務所一份，具有同等法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。

　　十二、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等法律效力。

　　十三、雙方約定的其他事項：附件。

　　甲方：_________________乙方：__________________

　　身份證號碼：__________________身份證號碼：___________________

　　地址：___________________地址：____________________

　　電話：___________________電話：____________________

　　簽訂日期：_____________

　　見證人：_____________

簡單的房屋買賣協議 篇27

　　甲方(賣方)：____________

　　乙方(買方)：____________

　　甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，并經土地所有權人同意，達成以下合同條款：

　　一、甲方自愿將坐落在 房屋院落(包括：正房 間、廂房 間)出賣給乙方，并將與所出賣房屋相關的土地使用權同時轉讓給乙方。該院落具體位置為：

　　東鄰：

　　西鄰：

　　南鄰：

　　北鄰：

　　登記長度為：______米、寬度為______米，面積共______平米。

　　二、該院落相關的附屬物同時全部轉讓，附屬物包括：

　　三、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫_______________;即人民幣小寫______元。乙方在合同生效時一次性付清。

　　四、甲方應在 前將該房屋交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租住、使用;無欠賬，如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。

　　五、本合同生效后，一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款，每逾期一日，應向對方支付五十元違約金。

　　六、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。并已經取得全部共有人的一致同意。若因產權、使用權或其他產權原因而導致乙方無法正常使用，甲愿意賠付乙方全部轉讓款、房屋的改造、建造、裝修等費用及土地增值部分。

　　七、合同生效后甲方有配合乙方辦理相關產權證照轉移義務，如因政府原因確實無法辦理產權轉移手續，甲方須把相關證件交乙方保存。如遇政府征地拆遷，該院落的拆遷利益(包括拆遷補償款、回遷房等)全部歸乙方所有。

　　八、其它

　　1、本協議未盡事宜須經雙方協商解決，并簽訂相應的補充協議。

　　2、本協議經甲乙雙方簽字、蓋章，村委會簽字蓋章后生效。

　　3、本協議電腦打印一式三份，各方各執一份。

　　甲方(賣方)：_______________

　　乙方(買方)：_______________

　　______年___月___日

簡單的房屋買賣協議 篇28

　　賣 方(甲方)_______________________　　

　　買 方(乙方)_______________________　　

　　根據《中華人民共和國民法典》、《肥料登記管理辦法》及相關法律法規和規章規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就有機肥料買賣的有關事宜達成協議如下：

　　第一條 標的、規格、數量、價格　　品 名牌號商標登記證號規 格包裝要求數量(噸)單價(元)總價(元)　　合計人民幣金額(大寫)： ：

　　第二條 交付時間、數量及價款　　交付次數交 付 時 間數 量金 額(元)1234

　　第三條 質量標準　　選擇下列第( )項標準：

　　1.國家標準

　　2.行業標準

　　3.企業標準

　　4.協定標準　　有機質≥_________ 總養分≥__________ 游離水分≤ ___________　　值_________ 顆粒直徑__________ 長度__________ 或 粉狀_____________　　大腸桿菌及蛔蟲死亡率等無害化指標執行__________________標準。

　　第四條 交付方式　　選擇下列第( )項方式：

　　1.送貨

　　2.自提

　　3.其他__________________ 。　　交付地點_________________ �！　∵\輸費承擔_______________ 。裝卸費承擔_______________ 。

　　第五條 驗收　　選擇下列第( )項方式：

　　1.乙方在甲方交貨時當場驗收。

　　2.乙方在甲方交貨后________天內驗收。

　　3.其他驗收方式_____________________ �！　�對質量有異議雙方可委托_________部門抽樣檢測。

　　第六條 價款支付

　　1.付款金額及期限

　　第一期____________ ;

　　第二期_____________ ;

　　第三期____________ ;

　　第四期_____________ 。

　　2.結算方式　　選擇下列第( )項方式：

　　(1)現金

　　(2)轉賬

　　(3)支票

　　(4)其他 _________________________ 。

　　第七條 違約責任

　　1.經驗收數量不足乙方有權要求補足數量，由此造成損失的，甲方應予賠償。

　　2.質量不符合同約定，乙方有權要求換貨、退貨，由此造成損失的39;，乙方可要求損害賠償。

　　3.遲延交貨的，甲方每日按照遲延部分價款的_______%標準向已方支付違約金，由此造成的損失乙方有權要求賠償。

　　4.遲延支付貨款的，乙方每日按照遲延部分價款的______%標準向甲方支付違約金，由此造成的損失甲方有權要求賠償。

　　5.其他違約責任______________________ 。

　　第八條 其他約定事項 。

　　第九條 合同爭議解決方式　　本合同簽訂后發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可以要求調解，或按下列第______種方式解決：

　　1.提交上海仲裁委員會仲裁。

　　2.依法向人民法院提起訴訟。

　　第十條 本合同自簽字或蓋章之日起生效�！　�

　　賣方(甲方)_____________________ 買方(乙方)_______________________　　

　　法定代表人 ____________________ 法定代表人_________________________　　

　　委托代理人____________________委托代理人_________________________　　

　　住 所_________________________ 住 所___________________________　　

　　編碼________________________編碼___________________________　　

　　電 話_________________________ 電 話___________________________　　

　　開戶行________________________開戶行 ____________________________　　

　　帳 號_________________________ 帳 號___________________________　　

　　簽約地點______________________簽約地點___________________________　　

　　簽約時間________年____月____日 簽約時間________年____月____日

簡單的房屋買賣協議 篇29

　　賣方（下稱甲方）：

　　地址：

　　法定代表人：

　　買方（下稱乙方）：

　　身份證：

　　委托代理人：

　　委托代理人身份證：

　　乙方已購買甲方開發的（以下簡稱為商品房），

　　雙方已簽訂《商品房買賣合同》（以下簡稱買賣合同），合同編號為：（）號，且辦理了房源網簽合同，網簽合同編號為：號。

　　現經甲、乙雙方協商，達成協議如下：

　　一、甲、乙雙方自愿解除上述商品房的買賣合同。

　　二、自雙方簽訂本協議之日起，買賣合同即終止，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述商品房，該商品房的產權即與乙方無關。

　　三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見，具體如下：

　　1、此房價成交總價為：（人民幣）x元。

　　2、乙方已繳付樓款/首期款：（人民幣）x元。

　　3、雙方退款事宜另行約定。

　　四、乙方應于本協議生效后的個工作日內提交辦理解除按揭貸款協議、解除買賣合同、注銷抵押登記事宜所需要的'全部資料，并配合甲方辦妥上述事宜，若乙方不能按時提交相關資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的，甲方有權暫緩推還乙方所有款項。

　　五、辦理解除合同產生的手續費由乙方承擔。

　　六、雙方同意，自本協議生效后，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。

　　除本協議明確約定外，任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權利或與買賣合同相關的權利。

　　七、本協議自雙方簽字之日起生效、本協議為一式伍份，甲方執貳份，乙方執壹份，貳份留存政府相關部門，均具同等法律效力。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　日期：20xx年xx月xx日

　　乙方：

　　委托代理人：

　　日期：20xx年xx月xx日

簡單的房屋買賣協議 篇30

　　甲方：德興市福泰房地產開發有限公司

　　乙方：身份證號： 鑒于：

　　1、甲方因公司經營，于年月日起尚欠寧波建工股份有限公司工程款人民幣 萬元。

　　2、因甲方無力以貨幣方式清償工程款，雙方經友好協商，乙方同意甲方以房產抵償工程款。

　　雙方為了明確有關權利義務，特訂立協議書如下：

　　第一條 借款本息金額及還款方式

　　1。1雙方確認，截止本協議簽訂之日止，甲方累計欠乙方工程款合計人民幣萬元。乙方同意甲方以 福泰商業廣場 的住宅房抵償工程款。

　　第二條 按債標的物概況

　　2。1坐落地點：

　　2。2房 號：2。3總建筑面積：2。4標的物價值：抵債房產市場總價為人民幣元，現標的物折價后（即成交價）總價值為人民幣萬元。

　　第三條 差價找補

　　3。1甲方以本協議第二條約定的房產作價方債務后，由乙方找補甲方差價款人民幣 萬元，該款由乙方于本協議簽訂之日起 日內支付給甲方，如乙方未在約定期限內支付差價，本協議認購行為無效。

　　第四條 手續辦理

　　4。1本協議簽訂之日，雙方辦理下列相關手續：

　　4。1。1簽訂《商品房買賣合同》（或《商品房認購書》）；

　　4。1。2由甲方向乙方出具收到相應金額購房款的`收款收據（在辦理房產證之前向乙方開具購房發票）；

　　第五條 相關稅費的承擔

　　5。1本協議簽訂后，雙方施工合同關系轉為商品房買賣合同關系，有關商品房買賣所發生的權利義務由雙方在《商品房買賣合同》中另行約定，因商品房買賣所產生的稅、費承擔按照現行法律、法規、規章及當地人民政府有關政策執行（允許中途變更一次購買人）。

　　第六條 其 他

　　6。1本協議系雙方真實意思表示，一經簽訂，雙方均應嚴格履行。任何一方違約，都應依法承擔違約責任。如甲方違反房產抵償債務協議書，原寧波建工與福泰房地產有限公司8月27日的承諾書依然有效。

　　6。2本協議一式三份，甲乙雙方各執一份，德興市房產管理局備案一份，具有同等效力。

　　6。3本協議經雙方簽字后生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：委托代理人：

　　月

簡單的房屋買賣協議 篇31

　　甲方（賣方）：_______________

　　身份證號碼：____________________________________

　　乙方（買方）：_______________

　　身份證號碼：____________________________________

　　經甲、乙雙方充分協商，雙方同意就下列房屋買賣事項達成如下協議，雙方共同遵守。

　　一、房屋狀況：甲方自愿將座落于__________________________________________面積為____________m2出售給乙方，房號為______號樓，房產證編號____________。房屋地址、編號、房屋面積等房屋狀況以房產證描述為準。

　　二、甲、乙雙方協定的上述房屋成交價為：________________________圓整。

　　三、預交定金：_________年_______月______日預交金____________萬元，并定于_________年_______月______日雙方來簽正式合同，如哪一方不來，就算哪一方違約，按本協議第七條責任處理，如乙方沒有違約，則定金抵作為購房款。

　　四、付款、交房時間及方式：

　�、�、經甲乙雙方協商同意，乙方首付__________萬元整于_________年_______月______日之前轉賬于甲方提供的賬號：____________。

　　㈡、第二部分房款壹拾萬零貳仟捌佰元整（￥：______________元）在交完辦理房產證過戶資料后付清。

　�、�、剩下伍萬元整房款加包辦房產證、地產證_____________________元整（包括辦理車庫過戶）等過戶成功到乙方名下一次性付清。

　　（四）、甲方在收到首付叁拾萬元后應把房子鑰匙交給乙方。

　　五、甲方保證乙方所購上述房屋產權清楚，無重復交易、抵押、查封，售后若發生與甲方售前的產權糾紛或債權、債務糾紛，概由甲方負責清理，并承擔民事訴訟責任，因此給乙方造成的經濟損失均由甲方負責賠償。

　　六、過戶方法：甲方提供所有必需的房產過戶資料，陪乙方一起把甲方購___________________________________過戶到乙方名下，過戶費用由乙方承擔。甲方必須在_________年_______月______日前將房產過戶到乙方名下，否則乙方有權扣除部分房產過戶費用。

　　七、違約責任：第一批購房款自支付后，如乙方中途悔約不買，乙方不得向甲方索還已交的購房金；如甲方悔約不賣或賣給他人，按所收到乙方的購房款定金雙倍返回給乙方。

　　八、買賣雙方的介紹費按中介所規定或事先講好的金額在賣方收取買方定金或第一批房款時，兩方都以現金方式一次性付清中介費，不得拖欠。

　　九、中介人有責任對賣方的情況真實性負責，若賣方情況不真實以上協議兩無異言，空口無憑，立字為據。此協議一式三份，甲、乙雙方及中介方各執一份。簽字生效，具有同等法律效力。

　　甲方（簽章）：______________

　　__________年_______月______日

　　乙方（簽章）：______________

　　__________年_______月______日

簡單的房屋買賣協議 篇32

　　甲方：_________________身份證號：_________________

　　乙方：_________________身份證號：_________________

　　一、甲方自愿將坐落在市鎮村號的房屋，東至南至西至北至建筑面積平方米，出售給乙方。

　　二、甲、乙雙方議定的上述房屋成交價格為人民幣共萬仟佰元，乙方在年月日前，一次付給甲方。

　　三、雙方同意于年月日由甲方將上述房屋交付給乙方所有。

　　四、甲方保證上述房屋產權清楚，若發生與甲方有關的產權糾紛，由甲方責任。甲方應協助乙方辦好過戶手續。

　　五、辦理房屋過戶手續所繳納的稅費，由方負擔。

　　六、本協議經雙方蓋章后，經房地產交易主管機關審核后，上述房屋產權歸乙方所有。

　　七、甲、乙雙方同意上述協議，各無異議，不得反悔。

　　八、本協議一式三份，甲、乙、中證人各執一份。

　　甲方：_________________章

　　乙方：_________________章

　　中證人：_________________

　　章年月日

簡單的房屋買賣協議 篇33

　　出賣人(以下簡稱甲方)：

　　現住址：

　　身份證號：

　　買受人(以下簡稱乙方)：

　　現住址：

　　身份證號：

　　見證方：

　　見證人：

　　聯系電話：

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方在平等、自愿，協商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協議:

　　第一條乙方購買甲方坐落于____________號樓_______房間私有樓房住宅一處,建筑面積為_________平方米(以產權登記面積為準),產權證號為____________朝私________號________土地使用證號為：____________，使用面積為________平方米，使用年限_____年_____月____日至____年_____月____日止。

　　第二條此房屋實際售價____________元整(￥____________元)。此售價包含公共維修基金及室內所有固定裝修、固定配套設備。

　　第三條甲方應在簽署本合同時，向乙方提供以下證件及復印件：

　　身份證、戶口薄;

　　房屋所有權證和其他有關證件;

　　房屋共有人同意或委托出賣的證明;

　　辦理房屋買賣及過戶手續應出具的其他文件。

　　第四條甲方應保證欲出售的房屋不屬于下列情形之一：

　　無合法證件的房屋(包括違法建設的房屋);

　　有產權爭議的房屋;

　　經批準用或劃撥的建設用地范圍內的房屋;

　　經人民法院裁定限制產權轉移或經市人民政府批準代管房屋;

　　市人民政府規定其他不得出賣的房屋。

　　第五條乙方應在簽署本合同時，向甲方提供以下文件及復印件：

　　身份證、戶口簿;

　　辦理房屋買賣及過戶手續應出具的其他文件。

　　第六條上述房屋在甲方實際交付乙方之日前所發生的費用(取暖費、物業費、水費、電費、天然氣費、電話費等)由甲方負責。分擔日期以辦完過戶手續乙方正式接手此房屋的日期為準。具體金額以物業公司的數據為準。

　　第七條稅費分擔

　　甲、乙雙方按照國家房地產交易部門的規定繳納各項稅費。

　　第8條定金

　　在20____年____月____日見證人代甲方向乙方收取房屋定金人民幣________元作為房款

　　的一部分。

　　第9條付款方式;

　　首付款：乙方提交材料時將首付款________元人民幣支付給甲方

　　余款：過戶完成一次性付清。

　　注:過戶完成首付款和余款當日兌現

　　第10條違約責任

　　如乙方違約則定金不予退還，扣除見證人代理費后將余款退還甲方;如甲方違約則見證人扣除代理費后將余款退還乙方，同時甲方向乙方交付人民幣________元違約金。

　　第十一條交房日期：________。

　　第十二條備注：室內留下的固定裝修及家具電器包括：(根據家具清單)。此清單是合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　第十三條在本合同履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四條本合同未盡事宜，可由雙方約定后簽訂補充協議。本合同的附件及補充協議為本合同不可分割的組成部分，具有同等法律效力。

　　第十五條本合同及其補充協議、家具清單內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

　　第十六條本合同連同附件共三頁，一式三份具有同等法律效力，合同持有情況如下：甲乙雙方各執一份，見證人執一份。

　　第十七條此合同與出售委托合同、承購委托合同及房屋買賣合同同時起法律效力。

　　第十八條本合同自三方簽字之日起生效。

　　第十九條附帶家具(見家具清單)

　　甲方(簽字):________

　　乙方(簽字):________

　　見證人(簽字)：________

　　20______年______月_____日