買賣合同模板（通用35篇）

買賣合同模板 篇1

　　原告（反訴被告）杭州金瑞工貿有限公司，住（略）

　　法定代表人：劉培煉，公司董事長。

　　委托代理人（特別授權代理）張杰，浙江泰易律師事務所律師。

　　被告（反訴原告）耶魯（杭州）機械有限公司，住（略）

　　法定代表人：石維綱，公司董事長。

　　委托代理人（特別授權代理）劉恩，浙江浙杭律師事務所律師。

　　委托代理人（特別授權代理）鄒永闖，浙江浙杭律師事務所律師。

　　原告杭州金瑞工貿有限公司為與被告耶魯（杭州）機械有限公司買賣合同糾紛一案，于20xx年3月29日向本院提起訴訟，本院于同日受理后，依法由審判員傅建昌適用簡易程序進行了審理。同年4月11日，被告對原告提供的貨物申請質量鑒定，在鑒定期間被告撤回鑒定申請。后因被告于同年7月21提出反訴，本院受理被告反訴后，本案轉普通程序，依法組成合議庭進行審理，于同年8月30日公開開庭進行了審理。原告委托代理人張杰、被告委托代理人鄒永闖到庭參加訴訟。本案現已審理終結。

　　原告杭州金瑞工貿有限公司訴稱：原、被告于20xx年9月6日簽訂購銷合同一份，約定由原告提供給被告各種規格的鋼材。合同簽訂后，原告依約向被告提供價值274795.25元的鋼材，但被告只支付了部分貨款，經原告多次催討，被告至今尚有貨款46177.05元未付。故向法院起訴要求被告立即支付貨款46177.05元、違約金5649.92元，并由被告承擔本案訴訟費。

　　被告耶魯（杭州）機械有限公司辯稱：原、被告訂立合同的實際時間應是20xx年9月1日，同時被告已經付清了全部貨款，請求法院駁回原告的訴訟請求。現根據20xx年9月6日簽訂的購銷合同，原告應于同月7日前供貨，逾期供貨一日應按總貨款的1％向被告支付違約金。合同簽訂后，原告分別于同年9月6日和9月10日向被告提供了價值274795.25元的貨物，遲于合同約定的供貨期限3天，已構成違約。故向法院提出反訴，要求反訴被告支付違約金8243元，并承擔本案反訴費。

　　反訴被告杭州金瑞工貿有限公司辯稱：原、被告雙方訂立合同的時間應是20xx年9月6日，反訴被告實際是在同月6日就交貨了，由于反訴原告提出規格不合適，要其他類型的鋼材，故反訴被告于同月10日提供了反訴原告所需的鋼材。按合同規定是反訴原告帶款提貨，是反訴原告違約在先，同時違約金每天按總貨款的1％計算應屬過高。

　　庭審中，原、被告雙方爭議的焦點主要為：

　　一、雙方簽訂合同的時間。原告認為簽訂合同的.時間為20xx年9月6日，被告認為簽訂合同的時間為20xx年9月1日。根據原、被告所提供的合同，雙方簽訂的時間為20xx年9月6日，同時被告在反訴狀上也明確認為是9月6日，被告也沒有向法院提供證據可以證明是9月1日。故本院確認原、被告所簽訂合同的時間為20xx年9月6日。

　　二、對原告于20xx年9月6日、9月10日所供給被告價值274795.25元的鋼材，被告已付貨款多少元？原告認為，被告于同年9月26日付貨款100000元，同年11月賣給原告價值6724元的貨物，同年12月19日賣給原告價值34950元的貨物，20xx年2月7日付貨款86944.20元，共計被告已付給原告貨款228618.20元。被告認為已付上述款項是事實，但被告已于20xx年9月5日支付了原告210994.82元，并提供了同日銀行存根1份，故被告已付清了全部貨款。原告認為被告于20xx年9月5日所付的貨款是支付以前其他貨物的款項，且與本次貨物的規格也不一樣，與本案沒有關聯性。本院認為，原、被告雙方簽訂的合同時間為9月6日，且合同約定了帶款提貨，故原告的異議成立。對原告于20xx年9月6日、9月10日所供給被告價值274795.25元的鋼材，本院確認被告已付貨款228618.20元。

　　三、反訴被告于20xx年9月10日供給反訴原告的鋼材根據合同規定是否違約？反訴原告認為，反訴被告應于9月7日前供貨，而其于9月10日供貨，逾期3天構成違約。反訴被告提供了價值274795.25元的鋼材，故反訴被告應依約支付8243元的違約金。為此向法院提供了雙方所簽訂購銷合同1份及9月10日的送貨單1份。反訴被告認為，在9月6日送貨后，根據反訴原告的需要送了其他規格的貨物，反訴被告沒有違約。本院認為，根據反訴原告提供的送貨單看，反訴被告于9月10日所供的貨物與雙方所簽訂合同所需鋼材的規格不一樣，且反訴原告收貨后在合理期限內也沒有異議，應視為對原合同的變更。故反訴被告于9月10日的供貨行為并未構成違約。

　　通過對上述爭議焦點的認定及原、被告雙方在庭審中的陳述，本案事實確認如下：

　　20xx年9月6日，原、被告雙方簽訂購銷合同一份，合同約定由原告在同年9月7日供給被告約定規格的鋼材一批，同時約定帶款提貨等條款。合同簽訂后，原告分別于同年9月6日、9月10日按被告所需供給了價值為274795.25元不同規格的鋼材，被告在收貨后已支付原告貨款228618.20元，余款46177.05元經原告多次催討，被告至今未付。在庭審中，被告對原告違約金5649.92元的計算沒有異議。

　　本院認為：原、被告間的買賣合同成立并有效。被告在收取原告的鋼材后，尚有46177.05元貨款未付，現原告要求被告支付該款，本院予以支持。被告未按約支付原告貨款，已構成違約，對被告逾期支付的貨款原告要求按日萬分之二點一計算違約金符合法律規定，且被告對原告違約金的計算也沒有異議，故本院對原告要求被告支付違約金5649.92元的訴訟請求予以支持。被告辯稱已付清全部貨款，依據不足，本院不予采信。反訴原告訴稱反訴被告構成違約，要求反訴被告支付違約金8234元，無事實依據，本院不予支持。據此，依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第一百一十三條、第一百五十九條、第一百六十一條的規定，判決如下：

　　一、被告耶魯（杭州）機械有限公司支付原告杭州金瑞工貿有限公司貨款46177.05元、違約金5649.92元，共計54826.97元，此款限被告在本判決生效后10日內付清。

　　二、駁回反訴原告耶魯（杭州）機械有限公司要求反訴被告杭州金瑞工貿有限公司支付違約金8243元的訴訟請求。

　　本案本訴受理費20xx元，反訴受理費340元，合計2405元，由被告（反訴原告）耶魯（杭州）機械有限公司負擔。

　　如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，上訴于浙江省杭州市中級人民法院，并向杭州市中級人民法院預交上訴案件受理費2405元（開戶銀行：工商銀行湖濱分理處；賬戶：；戶名：浙江省杭州市中級人民法院）在上訴期滿的次日起七日內仍未交納的，按自動撤回上訴處理。

　　審 判 長 施 飛

　　審 判 員 傅 建 昌

　　代理審判員 王 輝

買賣合同模板 篇2

　　出售人（以下簡稱甲方）：

　　姓名：

　　購買者（以下簡稱乙方）：

　　姓名：

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，為明確甲、乙雙方的權利義務關系，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　甲方自愿將其房屋出售給乙方，乙方也已充分了解該房屋具體狀況，并自愿購買該房屋。現該房屋具體狀況如下：

　　（一）座落于___，建筑面積___平方米；

　　（二）房屋的所有權證號為___，國有土地使用權證號為___；該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并轉讓。第二條上述房產的交易價格為：單價：人民幣___元/平方米，總價：人民幣___元整（大寫：___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整）。

　　第三條乙方在___前應向甲方給付定金人民幣___元整（大寫：___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整）。上述定金在乙方___付款時充抵房款。

　　第四條付款時間及方式乙方應于本合同生效之日起___日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式為：

　　第五條甲方承諾在本合同生效之日起___日將房屋交付給乙方，并在交付房屋前騰空該房屋。甲方應在___前將其落戶于該房屋的戶籍關系遷出。

　　甲方承諾并保證，依法享有本合同所售房屋共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。

　　第七條甲、乙雙方同意，在本合同生效之日起___日內，共同向房屋權屬登記機關申請辦理房屋所有權變更登記手續，依法取得房屋登記在乙方名下的《房屋所有權證》；并在乙方領取《房屋所有權證》后，按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更登記手續。

　　該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理：

　　該房屋土地使用權為出讓取得，其土地使用權證所載權利和相關出讓合同的權利、義務一并轉讓給乙方。

　　該房屋土地使用權為劃撥取得，根據有關規定，其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金的，雙方約定，該費用由□甲方承擔□乙方承擔。

　　除本條已有約定外，辦理以上手續應當繳納的稅費，由□甲、乙雙方按國家規定各自承擔□甲方承擔□乙方承擔。

　　第八條房屋毀損、滅失的風險自□房屋正式交付之日□權利轉移之日起轉移給乙方。

　　該房屋正式交付時，物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費，按下列約定處理：

　　第十條甲方保證已如實陳述本合同所售房屋權屬狀況和其他具體狀況，保證該房屋在交易時沒有產權糾紛或影響雙方交易的任何法律障礙，有關按揭、抵押、租賃、稅項等，甲方均在合同生效前辦妥。生效后如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。

　　乙方未按本合同的約定支付房價款的，按下列約定承擔違約責任：

　　乙方逾期支付房價款的，每逾期一天，按應付未付房價款的萬分之___支付違約金。乙方逾期支付房價款超過___日，甲方有權解除本合同，甲方在解除合同之日起___日內將已收房價款退還乙方，所收定金不予退還；并有權要求乙方支付總房價款百分之___的違約金。

　　甲方未按本合同的約定履行義務的，按下列約定承擔違約責任：

　　甲方逾期交付房屋的，每逾期一天，按總房價款的萬分之___支付違約金。甲方逾期交付房屋超過___日，乙方有權解除本合同。甲方應在乙方解除本合同之日起___日內將已收房價款和雙倍定金返還乙方，并按總房價款的百分之___支付違約金。

　　2、如因甲方的故意或過失造成乙方不能在本合同約定的時間內取得房地產權屬證書，乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起___日內將乙方已付款退還給乙方，并按總房價款的百分之___支付違約金。

　　本合同未盡事宜，甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本合同的附件均為本合同不可分割的部分。

　　第十四條本合同自甲乙雙方簽字之日起生效。

　　第十五條因本合同或與本合同有關的任何爭議，雙方應協商解決。協商不成的，□提交___仲裁委員會仲裁解決□依法由人民法院訴訟解決

　　本合同一式___份。其中甲方執___份，乙方執___份，提交房屋權屬登記機關一份。

　　甲方（簽章）：乙方（簽章）：

　　法定代表人：法定代表人：

買賣合同模板 篇3

　　甲方（出售方）：

　　乙方（購買方）：

　　根據合同法及相關法律的規定，甲乙雙方就乙方向甲方購買古董事宜，經友好協商，達成如下協議：

　　一、古董基本情況

　　1、古董名稱：

　　2、古董描述：

　　3、古董數量：

　　二、價格和付款

　　1、成交價格：人民幣

　　2、付款方式：乙方應于本協議簽署后的 日內，按前款約定的金額自行或委托第三方將貨款打入甲方指定的銀行賬號。

　　三、交付和驗收

　　1、交付時間：甲方應于收到全部款項后的同時將古董交付給乙方。

　　2、交付地點：由雙方另行確定

　　3、甲方應按照本協議第一條的約定向乙方交付古董，雙方應于古董交付的同時進行驗收，乙方接收甲方交付的古董后發生的風險概由乙方自行承擔。

　　四、違約責任

　　1、甲乙雙方如逾期履行本協議約定義務的，每逾期一日違約方應向守約方支付成交價格萬分之五的違約金，直至違約方實際履行義務之日止。

　　2、若甲方交付的古董不符合本協議第一條約定的，乙方有權拒絕接收古董，同時甲方應按照成交價格10%的比例向乙方支付違約金。

　　五、其他約定

　　1、因履行本協議發生爭議的，甲乙雙方應友好協商解決，協商不成的向有管轄權的法院提起訴訟。

　　2、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后即刻生效。

　　（簽字頁）

　　甲方： 乙方：

　　地址： 地址：

　　電話： 電話：

買賣合同模板 篇4

　　一、合同形式問題

　　結合合同法第十條、第二十二條、第二十五條、第二十六條的相關規定，可以認為合同法實際上明確規定了一種獨立于口頭合同形式和書面形式之外的默示合同形式，此系合同法的新規定。法律的上述規定，是順應交易形式的發展習慣而制定的，因為在現實生活中，大量存在著通過默示方式達成協議的情形，如自動售貨機、自動售票車、磁卡、房屋租賃合同的自動延期等。在司法實務中，我們仍需加強對該種合同形式的研究。

　　二、一般撤銷權的行使方式

　　實踐中，經常存在當事人在答辯時認為合同顯失公平或存在欺詐而要求撤銷合同，卻不單獨提出撤銷權訴訟之情形，法院對其抗辯應如何處理存在較大爭論。有觀點認為，撤銷權必須以反訴的形式提出。

　　如果允許以抗辯的形式行使撤銷權，那么在原告撤訴的情況下，法院因無法就被告的抗辯另行下判而出現法院對被告行使撤銷權不必處理的情形。同時，由于合同法賦予撤銷權人以主張變更、撤銷或合同有效的選擇權且只能選擇一種，若允許采取抗辯的形式，就會出現多種可能性，從而使撤銷權的行使和合同的效力處于不確定的狀態。

　　此外，撤銷權在性質上屬于確認之訴，撤銷權的行使應當單獨向法院或仲裁機構提出。另有觀點認為，無論是反訴還是抗辯，都是向法院主張行使撤銷權的形式，關鍵在于依據合同法第五十五條進行審查時，其撤銷權是否存在已經消滅的情形。因此，應當允許通過抗辯的形式主張一般撤銷權。

　　三、債務加入問題

　　實踐中，經常出現第三人承諾或與債權人協議償還債務人的債務，形成與債務人共同償還債務的格局。這種情形的性質目前法律沒有明確規定，因此，審判實踐引進理論上“債務加入”概念對其性質進行界定。爭論問題主要有：關于債務加入的認定標準，有觀點認為，在目前沒有法律明確規定的情形下，判斷一個行為的性質時應將其向法律已有規定最為接近的行為進行推斷，因此，第三人與債權人未明確約定免除債務人義務的，除協議中的.文字和履行行為可以推斷出不免除債務人義務的，視為免除債務人的義務。另有觀點認為，由于權利的放棄必須明示，因此，第三人與債權人未明確約定免除債務人義務的，除協議中的文字和履行行為可以推斷出免除債務人義務的，視為不免除債務人義務。

　　關于債務加入的責任形式，有三種觀點：

　　(1)債務加入的第三人加入到債務履行中完全屬于一種道德義務，沒有對價關系，其是否履行這種道德義務不受法律的約束，第三人不負民事責任。

　　(2)目前我國法律對債務加入的形式和責任均未規定，因而不能定性為連帶責任，第三人應與債務人負并列的清償責任。

　　(3)由于第三人與債務人所承擔的是相同的、不分先后的償還責任，其性質與連帶責任最為接近，因此，第三人應與債務人負連帶責任。

　　關于第三人履行義務后向債務人追償，也有三種觀點：

　　(1)如果第三人與債務人之間不存在協議，那么，第三人履行義務完全是其一種自愿行為，未經債務人同意，債務人不負有向其支付的義務，第三人不能向債務人追償。

　　(2)第三人為債務人償付義務后，債務人在沒有法律依據的情況下獲得了利益，符合民法通則中不當得利的要求，第三人可以不當得利為由要求債務人償還。

　　(3)第三人向債權人履行了義務，應自然取得債權人的法律地位，其自然可以代替債權人的地位向債務人求償。

　　四、合同解除問題

　　關于合同解除通知與訴訟的關系，有觀點主張，根據合同法第九十六條第一款之規定，解除合同的通知到達對方時合同解除。另有觀點認為，合同法第九十六條規定：“對方有異議的，可以請求人民法院或者仲裁機構確認解除合同的效力。”但這一規定不完備，如果違約方向法院提出確認之訴，在法院沒有判決前，合同的效力是解除還是沒有解除，法律沒有規定。

　　而在審判實踐中，根據合同法第九十六條第一項關于“合同自通知到達對方時解除”之規定，此時合同應處于解除狀態。但如果法院判決合同不解除，則非違約方根據合同已經解除狀態所采取的行動就須恢復原狀。因此，為了防止造成不必要的損失，應當規定在法院判決未下達前，合同不產生解除的效力。

買賣合同模板 篇5

　　煙花爆竹安全買賣合同合同編號：〔20〕號

　　供貨單位（章）：

　　購貨單位（章）：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：訂貨清單產品代碼

　　(同流向登記的產品代碼)產品名稱產品類別產品

　　級別規格/型號計量

　　單位箱含藥量（千克）

　　數 量單 價（元）

　　金 額（元）合計人民幣（大寫）：

　　一、本合同按照《中華人民共和國合同法》等有關規定執行。買賣雙方應嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》、《煙花爆竹安全管理條例》等有關法律法規的規定，依法經營，保障安全。

　　二、產品質量標準及要求

　　三、禁（限）用藥物要求：

　　四、產品包裝標準及要求：

　　五、提（交）貨時間和地點：

　　六、運輸方式及費用負擔：

　　七、驗收標準與方法：

　　八、提出異議期限：

　　九、結算方式及期限：

　　十、產品安全與質量責任：

　　十一、運輸安全責任：

　　十二、違約責任：

　　十三、合同爭議的.解決方式：本合同在履行過程中發生爭議，由雙方協商解決，協商不成的，按下列第種方式解決（選擇一種）：

　　1、雙方同意將爭議提交仲裁委員會仲裁；

　　2.依法向人民法院提起訴訟。

　　十四、其他約定事項（可另附頁）：

　　購貨單位 （ 章 ）單位名稱許可證編號單位地址郵政編碼法定代表人

　　（簽字）聯系電話委托代理人

　　（簽字）聯系電話電子郵箱電子郵箱開戶銀行賬戶

　　供貨單位 （ 章 ）單位名稱許可證編號單位地址郵政編碼法定代表人

　　（簽字）聯系電話委托代理人

　　（簽字）聯系電話電子郵箱電子郵箱開戶銀行賬戶國家安全生產監督管理總局制定國家工商行政管理總局公安部二〇xx年七月

　　有效期自年月日至年月日

買賣合同模板 篇6

　　甲方：____________（收購方）

　　乙方：____________（種植方）

　　為了推進我縣葡萄產業化經營，探索科技興農、品牌興農戰略，生產綠色食品，打造知名品牌，開拓市場，促進農戶增產增收，推行訂單農業模式，本著互利雙贏的原則，經雙方共同協商，達成以下協議：

　　一、乙方種植葡萄面積共________畝。

　　二、甲方的權利和義務：

　　1、甲方負責打造我縣“________”葡萄品牌。增加必要投入，在品牌上做好廣告宣傳文章，切實提高和擴大我縣“________”葡萄的知名度和影響力。

　　2、“________”葡萄注冊商標的使用需經商標所有權人許可，乙方銷售的葡萄必須統一使用甲方按成本價提供的外包裝紙箱，甲方對使用上述外包裝紙箱的葡萄質量及規格進行監督。

　　3、質量及規格要求：

　　（1）收購的葡萄無明顯病蟲害，無機械損傷，農藥殘留量必須根據國家有關規定，符合綠色食品要求。

　　（2）分級指標和收購價格

　　特級：穗重600克以上，粒重9克以上

　　一級：穗重500克，粒重8克

　　二級：穗重400克，粒重7克

　　（3）為保證葡萄種植戶的收益，實行最低保護價，最低保護價不低于當年的市場價，如有特殊情況由甲、乙雙方協商議定。

　　（4）貨款結算辦法。乙方產品交貨后，甲方應在30天之內，憑甲方開具的收購單據，向乙方支付貨款，不得無故拖欠。

　　4、甲方對乙方的葡萄種植、銷售、經營管理要實行有效的指導和管理，幫助乙方技術培訓、考察及新品種引進、市場信息提供、做好產前、產中、產后的服務。

　　三、乙方的責任及權益

　　1、乙方應保證產品質量，從種子引進、栽培、施肥、病蟲害防治、田間管理、產品適時采摘及銷售需專人負責，并接受甲方監督和管理，確保“________”葡萄成為無公害產品、綠色食品。

　　2、乙方在葡萄種植期間、采摘期間如遇不可抵抗的自然災害（如洪水、干旱、冰雹、臺風等），或因乙方種植管理上差錯造成葡萄質量不能保證的，由乙方自行承擔損失，甲方提供必要扶持，減輕農戶損失。

　　四、在訂單合同執行過程中，如甲乙雙方發生爭議，可向當地工商行政管理部門申請調解，如調解不成可依法向人民法院起訴。

　　五、合同期限____年，從___年___月___日起，至___年___月___日止。

　　六、本合同經甲、乙雙方簽字生效，甲、乙雙方各執一份。未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方：____________（蓋章）乙方：____________

　　代表：____________代表：____________

　　電話：____________電話：____________

　　簽訂日期：____________年____________月____________日

買賣合同模板 篇7

　　買賣合同質量糾紛是因買賣合同質量產生爭議而提起的訴訟，即買受人認為出賣人交付的標的物質量不符合合同約定而提起的訴訟，在此種訴訟中，原告一方當事人即為合同的買受人一方;而被告則為合同的出賣人一方。

　　(一)買賣合同標的物質量標準的確定規范

　　質量是指產品的優劣程度。在買賣合同中，出賣人交付標的物的優劣直接影響買受人能否實現其訂立合同的目的。買賣合同質量糾紛是司法實務中出現較多的糾紛類型。根據《合同法》第153條的規定，出賣人應當按照約定的質量要求交付標的物，出賣人提供有關標的物質量說明的，交付標的物應當符合該說明的質量要求，這是出賣人在買賣合同擔負的主要義務之一，在法學理論中表述為出賣人的質量瑕疵擔保義務。

　　在司法實踐中，應當依以下原則確定判斷買賣合同標的物是否合格的標準：

　　1.當事人可以在合同中約定標的物的質量標準，只要該約定不違反法律和行政法規的強行性規定，即可以按當事人約定的標準判斷出賣人交付的標的物是否符合要求。

　　2.當事人對合同標的物的質量標準未作約定或者約定不明確的，依《合同法》第61條的規定，可以協議補充;不能達成補充協議的，可以按照買賣合同的有關條款或者交易習慣確定。

　　3.當事人就有關標的物的質量標準未作約定或者約定不明確，依照《合同法》第61條的規定仍然不能確定的，則依《合同法》第62條第1項的規定，按照國家標準、行業標準履行;沒有國家標準、行業標準的，按照通常標準或者符合合同目的的特定標準履行。這也是與《民法通則》以及以往的合同法律規定相一致的。但是，我國《合同法》對標的物的質量標準的規定與其他國家是不完全相同的，在其他國家法律規定中一般是要求合同標的物應當符合通常使用目的和其他特定目的來確定的。而我國《合同法》則是首先要求質量應符合國家標準、行業標準，如果沒有這些標準時，才按通常標準或者符合合同目的的特定標準履行。這里的“通常標準”應與國際公約以及國外法律作相同的解釋，即符合中等品質的要求。

　　4.出賣人的說明構成對標的物的明示保證。說明是指出賣人向買受人所作的關于標的物的構造、性能、特征、功用和注意事項等方面的陳述。出賣人在出賣標的物時，往往會通過產品介紹、產品說明書等書面形式或者口頭形式對標的物的品質進行說明，如果合同中沒有明確約定，但出賣人提供了有關標的物的質量說明的，該說明即構成出賣人對標的物品質的明示擔保，如果實際交付的標的物與該說明不符，即屬于交付標的物的質量不符合要求。

　　(二)標的物質量瑕疵的表現及認定

　　所謂質量瑕疵，又稱品質瑕疵、物的瑕疵，是指出賣人所交付的標的物存在質量不符合當事人在合同中約定的標準，或者法律規定的國家標準、行業標準、通常標準和符合合同目的的特定標準的情況。質量瑕疵主要包括以下情形：

　　1.標的物的外觀質量不符合合同約定標準或者依法確定的標準，即標的物的表面瑕疵，通常是指標的物的外觀、品種、型號、規格、花色等方面的瑕疵，對于表面瑕疵，買受人一般情況下無須通過特殊的檢驗就可以發現。

　　2.標的物的內在瑕疵，即標的物的內在質量不符合要求。對于標的物的內在瑕疵，則一般情況下需要通過檢驗或者使用才能夠發現。

　　3.標的物的包裝瑕疵，即買賣合同的標的物的包裝不符合約定或者法律規定，《合同法》第156條規定，出賣人應當按照約定的包裝方式交付標的物;對包裝方式沒有約定或者約定不明確，依照《合同法》第61條的規定仍不能確定的，應當按照通用的方式包裝，沒有通用方式的，應當采取足以保護標的物的包裝方式。對于“足以保護標的物”的推定，應當理解為出賣人須以使用標的物損耗最小、安全、實用的方式包裝標的物，具體可以從以下幾個方面進行判斷：首先是包裝是否牢固;其次是包裝是否符合運輸的要求，特別是不同運輸工具的特定要求;再次是包裝標志是否符合通用要求等。

　　(三)質量異議的認定標準

　　質量異議，又稱質量瑕疵通知義務，是指買受人認為出賣人交付的標的物存在質量瑕疵時，必須在一定期限內向出賣人發出通知，否則視為標的物質量合格。該通知即為質量異議，該一定期限即為質量異議期限。因此，買受人是否在質量異議期內向出賣人為質量異議的通知，直接影響到買受人所提起的.買賣合同質量糾紛案件的審理。質量異議既是買受人的權利，也是買受人的法定義務。根據《合同法》第157條、第158條的規定，我國《合同法》確立的質量異議制度包括兩項內容：

　　1.買受人對標的物質量的檢驗義務。《合同法》第157條規定，買受人收到標的物應當在約定的檢驗期內檢驗，沒有約定檢驗期間的，應當及時檢驗。

　　在買賣合同中，只有買受人對標的物進行檢驗之后，才能確定出賣人交付的標的物是否符合要求，以決定出賣人是否違反了質量瑕疵擔保義務。因此，各國法律基本上都將買受人對標的物的檢驗規定為買受人的一項義務。

　　關于對合同標的物質量的檢驗，實踐中主要有以下幾個方面的內容：①關于驗貨人，買受人應當檢驗標的物，但并不意味著驗貨人必然就是買受人，除買受人及其代理人自行驗貨以外，實踐中還存在由買賣雙方共同驗貨，以及由買賣雙方指定有關質量檢驗機構進行驗貨的情形。

　　②關于檢驗方法，對標的物質量的檢驗方法，可以由買賣雙方在合同中進行約定，也可以不在合同中約定而由檢驗人以通常的方式進行檢驗。

　　③關于檢驗時間，這是《合同法》規定的買受人檢驗義務的主要內容之一。而檢驗時間包含著驗貨開始的時間以及驗貨延續的時間兩個方面，驗貨開始的時間一般是在標的物交付之時，由此，檢驗標的物的開始時間一般有：出廠時驗貨、裝運前驗貨、裝運時驗貨、卸貨時驗貨、在買受人營業地驗貨等。關于驗貨延續的時間，參照《聯合國國際貨物銷售合同公約》第38條第1款的規定，買受人必須按實際情況可行的最短時間內檢驗貨物或由他人檢驗貨物。而其中實際情形可行的最短時間主要是根據貨物的性質、交易的情況和貿易慣例決定。我國《合同法》第157條規定，買受人收到標的物時應當在約定的檢驗期內檢驗;沒有約定檢驗期的，應當及時檢驗。所以在當事人沒有約定檢驗期的情況下，如何確定檢驗的合理期限，我們認為，根據《合同法》規定的精神，結

　　合司法實踐，可以從表現瑕疵與內在瑕疵兩個方面進行判斷：對比較容易發現的表面瑕疵，買受人須按標的物的性質，依通常的程序，從速檢驗其所受領的標的物;對內在瑕疵，應按標的物的性質、買賣合同的種類等進行綜合判斷，對不能立即發現的瑕疵，依我國《合同法》第158條的規定，其檢驗期最長也不得超過2年。

　　2.雙方當事人雖然在訴訟前或者訴訟中均確認標的物存在質量瑕疵，但對瑕疵的具體內容有爭議，且影響到出賣人質量瑕疵責任的具體承擔形式確定的，如果可以由法官對具體的質量瑕疵進行直接認定的，可以直接認定。

　　3.如果雙方對標的物的具體瑕疵有爭議且法官又不能直接作出判斷的，或者對標的物是否存在質量瑕疵有爭議的，不能由法院直接作出標的物是否存在質量瑕疵的認定，而應向買受人釋明，由其在人民法院指定的舉證期限內提出質量鑒定的申請，由法院委托有關質量鑒定機構對標的物的質量是否符合相關標準進行專業鑒定。即根據最高人民法院《證據規則》第25條第2款規定，對需要鑒定的事項負有舉證責任的當事人，在人民法院指定的舉證期限內無正當理由不提出鑒定申請或者不預交鑒定費用或者拒不提供相關材料，致使對案件爭議的事實無法通過鑒定結論予以認定的，應當對該事實承擔舉證不能的法律后果。

　　(五)出賣人質量瑕疵責任的具體承擔

　　出賣人違反質量瑕疵擔保義務的，應當承擔質量瑕疵責任。根據《合同法》第155條規定，出賣人交付的標的物不符合質量要求的，買受人可以依照《合同法》第111條的規定要求出賣人承擔違約責任，即質量不符合約定的。

買賣合同模板 篇8

　　家具名稱 ：

　　家具名稱

　　商標

　　規格型號

　　主材、輔料

　　顏色

　　等級

　　產地

　　數量

　　單價

　　主材

　　輔材

　　面料

　　五金

　　合計人民幣金額（大寫） ￥：

　　第二條 定作家具圖紙的提供及要求：

　　買受人定作家具的，買受人于 年 月 日前將圖紙一式兩份交付出賣人。出賣人認可后，由賣場銷售人員簽名（蓋章）后，將其中一份交給買受人留存。

　　第三條交貨方式、時間及地點：

　　（一） 買受人自提，于 年 月 到出賣人處自提；

　　（二）出賣人送貨，送貨費用由 承擔。交貨時間： ；交貨地點： .

　　第四條付款方式、時間：

　　□ 買受人簽約時一次性支付全部貨款；

　　□ 買受人簽約時支付 元的預付款，余款 元在 時付清。

　　□ 買受人在 年 月 日支付總價款 %的定金（此比例不得超過20%），余款 元在 時付清；出賣人交貨時，定金抵作貨款。買受人解除合同的，無權要求返還定金；出賣人解除合同的，應雙倍返還定金。

　　第五條質量標準：每件家具應符合GB 5296.6 要求的《家具使用說明書》中標明的標準，或不低于樣品同等質量。生產家具使用材料的標注應當符合《家具產品標識標注規范》規定。

　　第六條家具的驗收：買受人在驗收中發現家具的數量、商標、外觀、顏色等直觀特征有異議的，應當場提出；對于其他質量問題，可在《天津市家具商品修理更換退貨責任規定》所規定的期限內提出書面異議。出賣人在知悉或應當知悉買受人有異議后，按照《天津市家具商品修理更換退貨責任規定》辦理，并于知悉或應當知悉買受人有異議之日起5日內告知買受人。

　　出賣人或主辦單位做出對買受人更有利的責任承諾的，按照該承諾執行。

　　第七條 違約責任：

　　（一）一方遲延送貨或提貨的，違約方應每日向對方支付違約部分家具貨款 %的違約金；

　　（二）違約超過 日的，守約方有權解除合同，支付定金的，可選擇適用定金罰則。

　　（三）經國家認可的家具檢測機構檢測，家具的有害物質含量或家具質量不符合國家或天津市有關標準的強制性規定的，買受人有權無條件退貨，并要求出賣人賠償相應的檢測費、交通費、誤工費等損失。

　　（四）定做的家具不符合約定的，雙方當事人可協商解決。協商不成時，買受人有權解除合同。

　　（五） .

　　第八條 市場主辦單位的責任：出賣人撤離展銷會或市場的，由展銷會或市場主辦單位先行承擔賠償責任；主辦單位承擔責任之后，有權向出賣人追償。

　　第九條 爭議解決方式：本合同發生爭議，由雙方協商或調解解決或向有關行政機關申訴解決；協商、調解、申訴解決不成的，按下列第 種方式解決；

　　（一）提交 仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向人民法院起訴。

　　第十條其他約定事項： .

　　出賣人（章） 買受人（章） 主辦單位（章）

　　住所： 住所： 住所：

　　電話： 電話： 電話：

　　法定代表人： 法定代表人： 法定代表人：

買賣合同模板 篇9

　　原告訴稱：200x年11月23日，原、被告簽訂一份《商品房買賣合同》，由原告向被告購買其開發 “悠雅軒”S11號商鋪一套，約定層高為首層3.6米、二層3米，合同附件一房屋平面圖中僅標注有一條梁柱。房屋建成后，原告發現被告建造的房屋有以下嚴重影響使用的問題：

　　（1）一、二層中央均有一直徑為15厘米的粗大排水污管；

　　（2）一層有兩條柱子長寬分別為38×54厘米、72×13厘米，高

　　2.94米；

　　（3）一層凈高僅為2.94-3.46米；

　　（4）二層有五根橫梁；

　　（5）二層有兩個沉沙井，規格分別為2.6×1.54×2.35米和2.45×1.85×2.32米；

　　（6）二層凈高只有1.93-2.84米。由于原告簽訂商品房買賣合同是希望買到符合合同附件一房屋平面圖及合同第三條約定的商鋪，而被告實際提供的商鋪違背了原告的真實意思表示，原告對此有重大誤解。原告要求退房無果，故訴至法院，請求判決撤銷雙方的《商品房買賣合同》，判令被告返還購房款258503元及利息（從20xx年11月23日起計至返還之日止），本案的訴訟費由被告承擔。

　　被告辯稱：不同意解除合同。《商品房買賣合同》是雙方自愿協商簽訂的，對雙方當事人均具有法律約束力，受法律保護。被告交付的房屋規格均符合合同約定，是按有關部門審查批準的施工圖紙施工建設的，也符合國家相關規范，不存在影響房屋使用的問題。原告要求撤銷合同的理由不能成立，請求駁回原告的訴訟請求。

　　適度把握商品房預售合同糾紛中“重大誤解”的適用范圍

　　商品房預售是平等主體的當事人之間買賣尚未建成的房屋（以下簡稱期房）的交易行為。商品房預售區別于現房銷售的最大特征，是交易發生時作為標的物的商品房尚未建成，買受人只能借助出賣人提供的資料、通過想象來認知所購房屋的情況。因此，房屋建成后的實際狀況與買受人的想象存在差異是難免的。正因為如此，與同等條件下現房銷售相比，預售期房不但價格偏低，而且為了維護交易的穩定性，對買賣雙方的權利義務也有特殊要求：一方面要求出賣人在履行如實告知義務時，應保證買受人的想象與將來房屋的真實狀況之間的差異在合理范圍之內；另一方面也要求買受人對差異風險有合理的預見。所謂“合理”，是以通常情況下常人的理解能力、承受能力為判斷標準的`。是否超過“合理”范圍影響到買賣房屋的真實意思表示，是判斷是否構成“重大誤解”的標準。

　　本案原告作為消費者，在交易中處于弱勢地位，對其所購房屋的具體情況只能通過被告的口頭和書面描述中得到認知。但被告卻未將房屋的詳細結構情況通過實物（如樣板房）或書面及口頭方式告知原告、以便原告能正確認知房屋的基本結構。而從房屋建成后法院現場勘驗的情況看，雖然仍然該商鋪仍然能夠使用，但確實存在空間狹小、結構低矮、有明顯的壓抑感的問題，尤其以第二層的情況更為嚴重。這是通常情況下常人根據被告提供的信息（包括合同中對戶型和層高的文字描述、平面圖的標注等等）所無法想象的，也必將對房屋的使用人造成不便及不適，顯然不符合原告購房時的真實意思表示。因此，原告主張其在購買房屋時對房屋空間結構存在重大誤解，應予支持。

　　在本案判決生效后，同一小區的另外兩戶業主曾經以同樣的理由提起訴訟，但法院經現場勘驗后，發現這兩戶房屋雖然也存在梁柱、排污管占用一定空間的事實，但情況遠不如本案中的嚴重，不會給使用者帶來明顯的不適感。也就是說，常人對房屋的想象與實際情況的差異尚未超過合理范圍，因此，在后兩案中，原告的訴訟請求并未得到支持。三個案件的不同判決，體現了對“重大誤解”的尺度的把握。

買賣合同模板 篇10

　　使用說明

　　1.本合同文本是根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國食品衛生法》及其他有關法律、法規制定的示范文本，供食品、保健食品行業原輔材料買賣合同雙方當事人參照使用。

　　2.本合同主要為確保產品質量和食品安全的有關條款的實施而制定。

　　3.經雙方當事人協商確定，可以對本示范文本的條款內容（包括選擇內容、填寫空格部分的內容）進行選擇、修改、增補或刪減。

　　4.為更好地維護雙方當事人的權益，簽訂合同時應當慎重，訂立具體條款，需要約定的必須表述清楚，力求具體、嚴密。

　　5.如果是非法定代表人簽字，需要有法定代表人出具的授權委托書。

　　合同編號：

　　供方： 住所： 郵編：

　　營業執照號碼： 電話：

　　法定代表人： 傳真：

　　需方： 住所： 郵編：

　　營業執照號碼： 電話：

　　法定代表人： 傳真：

　　供需雙方依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國產品質量法》、《食品衛生法》及其他有關法律、法規的規定，在平等、自愿、協商一致的基礎上，就原輔材料的采購事宜，訂立本合同。

　　第一條 產品名稱、商標或品牌、規格、計量單位、單價及數量、金額（含稅價）、交貨（時間）和地點 產品 商標 計量 單價 金額 交貨 交貨 規格 數量 名稱或品牌 單位（元）

　　（含稅價） 時間 地點

　　第二條 產品質量要求

　　1.產品質量標準，按下列第項履行：

　　1.1 按國家標準履行。

　　1.2 按行業標準履行。

　　1.3 按供需雙方約定的質量要求履行，但衛生要求不能低于國家相關標準（可另寫附件）。

　　2.保質期限：

　　供方所提供的產品，保質期限不少于個月（自產品出廠之日起計算）。

　　第三條 產品包裝

　　1.包裝要求：

　　在外包裝上應注明產品名稱、規格、配料、產品批準號、生產廠名、地址、生產日期、保質期、凈含量、貯藏要求等。

　　2.包裝物由方提供，費用由方承擔。

　　3.包裝物處理按下列第項執行。

　　3.1 包裝物不回收。

　　3.2 包裝物由供方回收。

　　第四條 交提貨方式 交提貨方式，按下列第項履行。

　　1.供方送貨：產品運輸由供方負責辦理，供方送至 ，運費由供方承擔。

　　2.供方代辦運輸：供方根據雙方約定的協議代辦運輸，運費由需方承擔（代辦運輸協議另訂附件）。

　　3.需方自提：需方前往供方指定地點自行提貨、自行運輸。

　　第五條 驗收方法

　　1.供方提供的每一批產品都須附隨根據雙方確認的質量標準進行檢驗的檢驗合格報告，但若有下列情況之一，必須附隨計量認證合格的檢驗機構出具的檢驗合格報告。

　　1.1 供方首次向需方所銷售的產品（不包括同品牌不同規格的產品）；

　　1.2 供方停產一個生產周期又恢復生產的產品（一個生產周期為月）；

　　1.3 供方所供產品，在生產制造時工藝及原輔材料（有較大）改變的；

　　1.4 其他 。

　　2.產品到達目的地后，需方應指定專人按雙方約定的質量標準（應包括主要衛生指標、內外包裝、保質期、標識感官等）及時進行抽樣檢驗，完成驗收程序。如有質量問題，需方應在收貨后天內書面通知供方，共同協商處理辦法。如對產品質量認定發生異議，由（以）方所在地供需雙方共同認可的.經計量認證的機構檢驗報告為準。

　　3.需方根據合同規定或要貨通知單及供方送貨單做好收貨工作，并及時通知質量驗收員驗收產品。

　　第六條 付款方式

　　需方選擇下述第種方式付款，并按該方式所定時間如期足額將貨款支付給供方。

　　1.一次性付款方式：

　　年月日支付全部貨款，計人民幣元，大寫。

　　2.分期付款方式：

　　2.1 簽署本合同時，支付貨款全部的%，計人民幣元，大寫。

　　2.2 年月日前支付貨款全部的%， 計人民幣元，大寫。

　　2.3 年月日前支付貨款全部的%， 計人民幣元，大寫。

　　3.預付款條款：。（如無此項請劃去。）

　　4.其他約定的付款方式：

　　第七條 違約責任

　　1.供方如未履行本合同約定的義務，應承擔違約責任，并賠償由此給需方造成的經濟損失。需方要求繼續履行本合同的，供方應繼續履行本合同。

　　2.需方若未按第六條第2 款在規定時間內付款，須承擔下列第 項違約責任。

　　2.1 向供方支付違約金人民幣元。

　　2.2 自延期之日起至實際付款日止，按銀行同期貸款利率向供方支付違約金。

　　3.供方應承擔因產品質量問題造成需方的直接經濟損失。

　　4.需方違約拒收產品或在驗收期間保管不妥造成產品損失的，需方應當承擔由此所造成的相應的損失。

　　第八條 不可抗力

　　任何一方由于不可抗力且自身無過錯造成的不能履行或部分不能履行本合同的義務將不視為違約，但應在條件允許下采取必要的補救措施，以減少不可抗力造成的損失。遇有不可抗力的一方，應在日內將事件的情況以書面形式通知對方，并在事件發生后日內，提交不能履行或者部分不能履行本合同以及需要延期履行的理由的證明。

　　第九條 解決爭議的方法

　　1.供需雙方在履行本合同過程中發生爭議，應協商解決。協商不成，選定下面 種方式解決：

　　a、申請仲裁。

　　b、依法起訴。

　　2.雙方選擇仲裁方式的，約定向下列其中之一的仲裁機構申請仲裁：

　　a、上海仲裁委員會。

　　b、中國國際經濟貿易仲裁委員會上海分會。

　　c、仲裁委員會。

　　3.雙方選擇訴訟方式的，約定向下列其中之一的人民法院依法起訴：

　　a、本合同簽訂地人民法院。

　　b、供方住所地人民法院。

　　c、需方住所地人民法院。

　　d、交貨地人民法院。

　　e、人民法院。

　　第十條 其他

　　1.供方應向需方提供如下文件的復印件，并承諾保證復印件與原件一致，否則應承擔相應的法律責任：（選定的打√，不選的打×。）

　　1.1 營業執照

　　1.2 稅務登記證

　　1.3 衛生許可證（保健食品生產企業須符合gmp 要求）

　　1.4 印刷許可證

　　1.5 檢疫證明

　　1.6 產地證明

　　1.7 每批產品的檢驗合格報告

　　1.8 有關產品質量認證證書

　　1.8.1 綠色食品認證書

　　1.8.2 有機食品認證書

　　1.8.3 產品質量標準文本

　　1.8.4 保健食品批準證書

　　1.8.5 危害分析與關鍵控制點認證書（haccp）

　　1.8.6 質量安全認證書（qs）

　　1.8.7 供需雙方約定的其他

　　2.需方應向供方提供如下文件的復印件，并承諾保證復印件與原件一致，否則應承擔相應的法律責任：（選定的打√，不選的打×。）

　　2.1 營業執照

　　2.2 稅務登記證

　　2.3 組織機構代碼證

　　2.4 其他

　　3.

　　本合同有效期自年月日起至年月日止。

　　合同履行期內，雙方不得隨意變更或解除合同。合同若有未盡事宜，須經雙方共同協商，簽訂補充協議；補充協議與合同具有同等效力。

　　4.雙方約定的其他條款。

　　5.本合同一式兩份，供需雙方各執一份。自雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　購貨單位（需方）：

　　（公章）

　　委托代理人：（簽字）

　　地址：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　電話：

　　合同簽訂地：

　　供貨單位（供方）：

　　（公章）

　　委托代理人：（簽字）

　　地址：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　電話：

買賣合同模板 篇11

　　甲方（供應方）：

　　地址：

　　法定代表人：

　　乙方（采購方）：*有限公司

　　地址：

　　法定代表人：

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，甲、乙雙方經過平等友好協商，現就乙方向甲方購買水泥用于工程施工有關事宜，達成如下一致條款，以資雙方共同遵照執行：際供貨數量結算。

　　注：若需要根據市場行情調整價款，可以約定為：按照施工期間武漢市供貨當月發布的建設工程信息價據實結算。

　　第二條 產品質量標準：

　　甲方供應產品質量必須符合中華人民共和國國標（GB175-20xx、GB1344-20xx）規定標準并滿足該工程施工需要。

　　第三條 交貨方式：

　　1、交貨地點：甲方需將水泥運輸至。

　　2、乙方對每批次貨物書面簽收后，即視為該批次貨物已辦理交付手續，該批次貨物毀損滅失的風險自交付之日起由乙方承擔。

　　3、供貨時間：乙方指定人員（姓名： 身份證號碼： 電話： 電子郵箱： ）應至少提前一天將所需供應的水泥規格及數量以電話或電子郵件方式告知甲方指定人員（姓名： 電話： 身份證號碼：電子郵箱：）。甲方在收到乙方通知后24小時內必須將乙方指定的貨物送至合同約定的交貨地點。

　　第四條 產品驗收方法：

　　1、數量驗收：甲方交付水泥時，水泥數量以甲方指定人員、乙方指定人員和乙方項目經理三方同時簽字認可的數量為準。

　　2、質量驗收：以甲方水泥廠同編號水泥的檢驗報告為依據，甲方應將出售給乙方之水泥所屬編號的水泥檢驗報告交付乙方存查。如乙方對水泥質量有異議，需在收貨后25個日歷天內提出，經雙方共同取樣（同一編號封存樣）送檢最終以湖北省建材質量檢測站的檢測報告為準。若確屬甲方所供水泥質量問題，則由甲方承擔檢測費用。若乙方未在25個日歷天內提出質量異議，則視為甲方所提供的產品質量及數量均符合本合同所要求之標準。

　　本條約定并不免除甲方所供應水泥在該工程質量保修期內應承擔的.質量責任和法律責任。

　　第五條 貨款結算及付款方式：

　　1、結算方式：每月5號前，由甲、乙雙方對甲方上月供應貨物的數量和金額進行對賬及結算，結算單經乙方項目經理簽字并加蓋乙方項目部章后生效，生效結算單作為結算及付款依據。

　　2、付款方式：雙方辦理對賬結算手續后3個工作日內，由乙方按照甲方上月供貨金額的70%向甲方支付貨款，其余貨款待該工程全部完工且經乙方、監理單位和業主驗收合格后1個月內付清。

　　3、甲方每次收款前需向乙方開具正規稅務發票，否則乙方有權拒絕付款。

　　第六條 違約責任：

　　1、若甲方所提供之水泥質量未達到國家標準規范和合同所要求的質量標準，乙方有權拒付水泥貨款，且甲方應賠償因此給乙方所造成的全部經濟損失。

　　2、若甲方未按乙方要求的時間及時供貨（含供貨產品質量不合格），則每延誤一天，乙方有權對甲方處以20xx元的違約金。

　　第七條 爭議解決辦法：

　　若雙方在履行本合同過程中發生爭議，經協商調解不成，同意提交武漢仲裁委員會仲裁解決。

　　第八條 其它：

　　1、本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決并簽訂補充協議。

　　2、本合同自雙方蓋章之日起生效。

　　3、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　簽訂日期：年 月 日

買賣合同模板 篇12

　　甲方：合肥房地產交易網注冊會員

　　乙方：孔雀王家具 貓王家具專賣店

　　雙方本著互惠互利的原則，經過多次協商達成團購協議如下：

　　一、乙方為甲方提供質量優良價格實惠的`產品。

　　二、甲方成員對團購價格保密，自覺維護乙方的價格體系。

　　三、團購產品：孔雀王家具 貓王家具

　　四、團購操作流程：

　　1、團購時間：8月27日上午9:30開始

　　2、團購地點：環宇E區/F區1號?孔雀王家具 貓王家具專賣店

　　3、JC當日現場公布團購折扣

　　4、團購當天付訂金500元，兩月內定款式交全款。

　　5、訂金訂貨前可退還，訂貨后不可退還。

　　五、產品折扣與價格：

　　孔雀王家具 貓王家具團購折扣為65折(27日--28日交全款的用戶參加環宇返5個點的活動)

　　六、售后服務：

　　產品一年內免費維修，終身維護（一年后維護收費）。

　　七、送貨安排:

　　市內免費送貨上樓，如需吊貨，費用客戶自負。 搬運過程中有損傷可以維修的維修，有礙美觀可以做換貨處理。

　　訂貨到提貨時間為20天。

　　八、本次讓利操作細則最終解釋權歸合肥房地產交易網以及孔雀王家具 貓王家具專賣店共同所有。

　　甲方：合肥房地產交易網注冊會員乙方：孔雀王家具 貓王家具專賣店

　　甲方代表： 乙方代表：

　　20xx年月日 20xx年月日

買賣合同模板 篇13

　　（出賣方以下簡稱甲方）

　　（購買方以下簡稱乙方）

　　經過甲乙雙方充分協商，達成如下木材買賣協議：

　　一、甲方愿意將本人購買的杉木轉讓給乙方，山上的面積約 畝共 株杉木，共計人民幣一萬六千元整（￥16000元），砍伐證申請書由甲方負責辦理。

　　二、本協議簽訂后，甲方不能把轉讓給乙方的杉木轉賣他人，如果甲方轉讓給他人，乙方要甲方賠償違約金一萬元。

　　三、合同簽訂之日起杉木有效期八年（自20xx年農歷7月至20xx年農歷7月止），如辦理不了砍伐證的可需要延長時間至辦理砍伐證批準為此。

　　四、本協議簽訂后，甲方協助乙方辦理砍伐指標手續，甲方保證本人所有出售給乙方的杉樹四界線清楚，無山地林權糾紛；若出現糾紛造成乙方經濟損失的，甲方負責全部賠償。在乙方對杉木的砍伐、運輸期間，甲方必須負責與乙方協調解決一切與村民出現的各種問題糾紛，確保乙方對杉木的砍伐、運輸等工作能夠順利進行。甲方還負責做好治安工作，如發生偷盜木材或其他阻撓等造成乙方損失的，由甲方賠償乙方的損失。

　　五、未盡事宜或出現糾紛的，由雙方協商解決，協商不了的，任何一方有權申請仲裁或向從江縣人民法院提起訴訟

　　六、本合同簽字、按手印之日起立即生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

買賣合同模板 篇14

　　甲方：

　　地址：

　　乙方：

　　地址：

　　雙方本著友好、平等、互利、自愿、誠實、信用的原則，就甲方委托乙方購買二手機械等事

　　宜，達成如下合同條款：

　　1、委托內容

　　第一條∫曳醬蛹追醬購買________ 壓路機壹臺 ∽薌踎______元整

　　甲方收到乙方定金 元整后甲方負責調試整修》延糜梢曳匠械＊∈S嗷蹩頮______元整付清后方可提車∪縹ピ家曳剿交定金不予退回。

　　第二條〈順凳舳手車∥奕包服務〖追嬌商峁┘際踝裳。

　　第三條〖追教峁┑腳______壓路機配置為_______發動機》⒍機號_______〕齔П嗪牛 _______

　　第四條∫曳礁肚迦部購車款后才具有該設備的所有權。 若有異議〖滓宜方應先協商，協商不成由甲方所在地人民法院調解。

　　2、違約責任

　　1.合同簽訂后如甲方終止合同，則定金不再退還，歸乙方所有。

　　2.甲方不能按時支付合同費用或不能按合同規定期限履行其義務，導致的'工期延誤，其責任由甲方承擔。

　　3.除不可抗力原因外，若乙方因自身原因導致違約，退還總制作費的千分之一。

　　4.因不可抗力或者其他意外事件，或者使得本合同的履行不可能、不必要或者無意義的，任一方均可以解除本合同。遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本合同、解除或遲延履行本合同的，應將事件情況以書面形式通知另一方并向另一方提交相應的證明。

　　5.雙方當事人對本合同的訂立、解釋、履行、效力等發生爭議的，應友好協商解決；

　　協商不成的，則可向人民法院提起訴訟。

　　6、 本合同簽訂后，經雙方當事人協商一致，可以對本合同有關條款進行變更或者補充但應當以書面形式確認。上述文件一經簽署，即具有法律效力并成為本合同的有效組成部分。

　　甲方：

　　乙方：

　　（蓋章） （蓋章）

　　簽字日期：

　　簽字日期：

　　聯系人：

　　聯系人：

　　聯系電話：

　　聯系電話：

買賣合同模板 篇15

　　甲方；王日紅

　　已方：唐延正

　　甲乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下合同條款：

　　1、甲方自愿將坐落在汗巴嶺村興林路七巷1——9號（建筑面積壹佰伍拾壹平方米，二層，雜房面積約貳拾平方米）房地產出賣給乙方（集體土地、建設用地使用證（94）第01033號，建設用地規劃許可證（95）003號建設工程規劃許可證（95）13號）。四界以證號上所標為準。

　　2、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣貳拾萬元整（200000.00元）。付款方式，雙方簽定合同時一次性付清。

　　3、甲方保證該房屋合法，權屬清楚，有合法的土地使用權，該房屋未辦房產證手續，如乙方要辦理手續，新產生的有關稅費由乙方承擔。甲方應積極配合乙方辦理有關房屋過戶手續。

　　4、甲方應在20xx年12月30日前將房產交付乙方，屆時該房產應無任何爭議，交付該房時，甲方不得損壞該房屋的.結構。

　　5、合同簽定后，如一方違反本合同條款，應向對方支付陸萬元違約金。

　　6、本房屋買賣合同書一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日起生效。

　　甲方簽字：乙方簽字：

　　執筆人：在場人：

買賣合同模板 篇16

　　供貨方： 廣西港興塑業有限公司 （以下簡稱甲方）

　　需貨方： 廣西高廣億貿易有限公司 （以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》之規定，甲乙雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，就甲方向乙方供貨事宜達成一致，特簽訂本合同，共同遵守執行。

　　一、供貨內容：

　　乙方為滿足本公司工程建筑的進度所以需要于20xx年02月12日起向甲方購買PE給水管件、PVC排水管件PVC電線管及配件。

　　訂價方式：

　　每批管材的價格均以廠家報價書下浮30%。

　　質量標準：

　　甲方須按國家質量要求提供給排水用管材：

　　工程需要有特殊要求時，由乙方另行提出后，按甲乙雙方在合同商定的技術條件、樣品或補充的技術要求執行。

　　二、供貨方式：

　　1、在合同訂立天內乙方需提供甲方工程管材使用計劃有關材料作為甲方擬定管材供貨計劃依據。

　　2、乙方指定為乙方貨物接收人，負責于甲方的所有到場管材交接工作。管材進場前，乙方需將指定的貨物接收人的身份證復印件（加蓋乙方公章）、貨物接收人簽名樣本和相應的乙方委托書（加蓋乙方公章）交于甲方。

　　3、在施工期間，乙方將實際施工所需要的產品名稱、規格、品種和數量詳細給列出需求清單，發貨前 天將需求清單（加蓋乙方公章）以書面形式通知甲方。

　　4、所供材料到達乙方指定工地現場后2小時內，乙方貨物接收人按需求清單和送貨清單對所到管材的'單價、規格、數量和重量子力學進行清點核對，乙方貨物接收人核對時認為有差錯時，應立即通知甲方，甲方派人員現場重新清點核對。

　　5、所供材料乙方核對無誤后，乙方貨物接收人應當場在甲方的送貨清單上簽字接收，并開該批貨物的出入庫單，入庫單與送貨單作為雙方結算的依據。

　　三、驗收方法：

　　1、甲方應按批次管材提供提供相應廠家質量證明有關原件或復印件。

　　2、管材到場24小時內，乙方必須對到場管材按質量監督有關規定進行抽樣檢測，結果以二次復檢為準；初檢時發現問題應在24小時內通知甲方參與復檢，并對現場管材妥為保管；接到通知后24小時內，甲方未參與復檢，則視為默許乙方提出的異議和正理意見。

　　3、檢測期限為管材進場后七天；管材進場超過七天且乙方無有效檢測結果和向甲方書面反映質量問題時，該批管材甲方有權視為質量合格。到場管材檢測合格時，乙方應將檢測結果通知甲方。有關檢測費用由乙方自理。檢測不合格時，該次檢測費用由甲方承擔。

　　4、甲方對于乙方使用、保管、保養管材不善造成的所有質量問題都不承擔任何責任。

　　四、付款責任：如有銀行承現匯票按市場貼息為準。

　　每月25日前結清當月所有貨款。乙方中途不得向其他供貨商要貨，如有此行為乙方必須支付工程總貨款的百分之十做為違約金給甲方。

　　五、有關責任：

　　1、乙方非質量問題中途退貨和拒絕接貨。則乙方應向甲方償付該批次管材貨款10%的違約金，甲方有權終止合同停止供貨。非質量問題中途退貨或拒絕接貨處理。

　　2、變更到貨地點時，乙方應在交貨前7天通知甲方，并征得甲方同意。

　　3、變更接貨人，乙方應在交貨前7天書面通知甲方，交貨前乙方應將新的接貨人的身份證復印件和乙方授權書交于甲方。

　　4、甲方在合同規定的期限內不能交貨時，應向乙方償付不能交貨部分的貨款總值5%的違約金。

　　5、對于復檢不合格的管材，乙方應在檢測期限內將結果通報甲方，如果乙方同意使用則按質論價。

　　6、乙方逾期付款視為乙方違約，甲方有權終止合同停止供貨。乙方應向甲方償付所欠貨款千分之五的日違約金。

　　六、不可抗力：

　　任何一方由于不可抗力的影響造成合同無法履行時，應及時向合同另一方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明后，允許延期履行、部分履行或不履行合同，并根據情況可部分或完全免予承擔違約責任。

　　七、解決合同糾紛的方式：

　　雙方約定，本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，若雙方確實無法協商一致，可依法向人民法院起訴。

　　八、賠償約定：

　　按本合同同規定應該償付的貨款、違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任或終止合同后3天內按銀行規定的結算方法付清，否則按逾期付款處理。

　　九、其它條款：

　　用管材大約 萬元。

　　本合同自簽訂之日起生效，合同執行期間內，任何一方均不得隨意變更解除合同。合同如未盡事宜，需經合同雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本和副本為一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方： 廣西港興塑業有限公司 乙方： 廣西高廣億貿易有限公司

　　代表人： 代表人：

　　20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日

買賣合同模板 篇17

　　出賣人：__________________(以下簡稱甲方)

　　買受人：__________________(以下簡稱乙方)

　　茲為__________________貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條 乙方向甲方訂購____________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件，甲方應于______日內交付乙方。

　　第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。

　　因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

　　第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

　　第四條 買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元于甲方，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條 乙方預知屆期不能付款的，可于______日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應付賠償之責。

　　50

　　粒度 原煤 最大粒徑小于80，大于50者，少于5%.

　　洗煤<50

　　內水份 %

　　全水份（含內水份） Mt %

　　全硫份 Stad %

　　空氣干燥基低位發熱量 Qnet.ad kcal/kg ≥5900

　　揮發份 VMad % 22～30（不可混摻無煙煤）

　　灰份 Aad %<22

　　煤干石 原煤<0.5

　　洗煤 0（不應含有）

　　雜石、異物含量 % 0（不應含有）

　　注：雜石是指煤炭中不應含有的石塊。

　　四、訂購數量、交貨時間、交貨地點和方式：

　　4.1訂購數量： 噸（每月交 噸）

　　其中春節前可交貨 噸。

　　4.2交貨時間：甲方每月20日傳真通知乙方次月的交貨數量與時間。

　　4.3交貨地點和方式：船運至甲方碼頭（湖北黃石陽新富池鎮）船板交貨。

　　五、煤炭價格（基準單價） 元/cal，（一票結算，含17%增值稅）如市場發生變化，雙方另行協商價格 .

　　如兩票制（運輸發票≯300元∕噸），（基準單價） 元/cal.

　　六、付款方式：

　　乙方所供煤炭依約定數量、時間抵達甲方指定地點并卸畢后，依甲方檢驗報告每月1日及16日各結算一次，7日內甲方向乙方提供檢驗報告并作結算確認，乙方按照該數據開立增值稅發票（稅率為17%）， 甲方收到乙方開具的增值稅發票后10日內結該批煤款的80%. 付款方式為銀行電匯，支付前乙方必須提供收據。是、否承兌匯票（不低于40%），接受部分每噸價格調整 元。

　　七、驗收方式：

　　7.1煤炭品質之檢驗以甲方化驗室之檢驗方法及檢驗報告為準，甲方化驗室無法檢驗之項目以國家標準來執行。

　　7.2煤炭的驗收：

　　7.2.1甲方在每艘船卸煤過程中，人工每車采樣。甲方將采來的煤樣，混合成一個大樣，大

　　樣混合均勻后分成三個代表性小樣（每個小樣約5公斤）其中一個，由甲方化驗，并出具檢驗報告作為驗收之依據；另兩個小樣密封保存一個月備查。；若雙方對化驗結果有所爭議，可將留存樣品交由甲乙雙方協商一致同意具有公信力之第三方合法檢驗機關進行復查，并將復查結果作為結算依據。若化驗結果仍不符合本合同規格，則送檢費用由乙方承擔；若化驗結果符合本合同規格，則送檢費用由甲方承擔。

　　7.2.2甲方在卸煤時，抽檢1～2抓斗煤炭。若發現含有煤干石，則以之為平均數量來推算整船煤炭的煤干石含量。若煤干石含量超過0.5%，處以煤干石含量的10倍的煤炭重量罰款，即將該煤干石含量的10倍數量 ，自煤炭總重中扣除后計價。

　　7.2.3.甲方在卸煤時，抽檢1～2抓斗煤炭。若發現含有雜石，則以之為平均數量來推算整船煤炭的含石量，并處以含石量10倍的煤炭重量罰款，即將該含石量的10倍數量，自煤炭總重中扣除后計價。

　　7.2.4甲方在卸煤時，若發現含有其它異物（非煤炭中應有物質，如木塊、鐵塊、石塊、磚塊、草泥、橡皮等），則處以100元/件的罰款；若由異物造成甲方設備損壞，由乙方全額賠償。

　　八、品質未達本合同規格時，處理如下：

　　8.1 發熱量（均指空氣干燥基低位發熱量Qnet.ad，簡稱空干基低位發熱量）

　　8.1.1發熱量位于5700～6500kcal/kg時， 煤價 = 基準單價×實測值。

　　8.1.2發熱量高于6500kcal/kg時，仍按6500kcal/kg的煤價來計價。

　　8.1.3發熱量低于5700kcal/kg時， 煤價 = 基準單價×5700-基準單價×2×（5700-實測值）

　　8.1.4發熱量低于5500kcal/kg時， 煤價 = 基準單價×5500-基準單價×3×（5500-實測值）

　　8.1.5發熱量低于5300kcal/kg時，甲方拒收。

　　8.2 水份：

　　8.2.1全水份超過8%時，全水份超標部分不計重，直接從煤炭重量中扣除。

　　8.2.2如發現惡意非法灌水，則依甲方所取艙底高水份之煤作為檢驗水份的煤樣，根據檢驗結果，按8.2.1處理。

　　8.3 揮發份：揮發份低于18%或高于33%時，甲方半價收購。

　　8.4 全硫份：硫份超過1%時，若硫份位于1%～1.2%（含）時，每高出0.1%罰扣煤款3元/噸；若硫份位于1.2%～1.5%（含）時，甲方拒收或以每高出0.1%扣煤款6元/噸進行累加扣款；若高于1.5%以上時，甲方拒收或半價收購。

　　8.5 粒度：對于大于80mm的煤塊，處以20元/塊的罰款。

　　8.6 可磨性（HGI）可磨性小于48時，甲方半價收購。甲方視需要對本指標檢驗。

　　8.7 若乙方一艘船煤品質不合本合同規格：

　　8.7.1若有2個項目達到甲方半價收購的程度，甲方對該艘船之煤按4折收購。

　　8.7.2若有3個項目達到甲方半價收購的程度，甲方對該艘船之煤按4折收購，并拒絕與乙方再次往來。

　　九、重量鑒定：

　　以甲方地磅計量為準。

　　十、裝、卸運：

　　10.1乙方須依照甲方通知，履行交貨數量與時間。若乙方當月未依照甲方通知交貨，則視為逾期， 甲方將以每噸10元×未交貨數量作為罰款，并于其它煤款結算中扣除。

　　10.2乙方在確定裝運后，須立即以甲方之規定格式及傳真號碼以傳真文件通知甲方，裝運通知需包括： 合同編號、發運時間、發運港口、發運數量、船號、預抵時間等。甲方在未收到此通知前，將不作卸貨安排，因此而引起的損失由乙方負擔。

　　10.3乙方在煤炭發運前應以防水帆布嚴密遮蓋，防止煤炭被雨水淋濕及污染等。

　　10.4乙方船舶在甲方碼頭進行卸載作業，須配合甲方各項作業規定，違規者則依甲方之作業規定予以相應處罰。

　　10.5甲方在許可范圍內，允許乙方待卸船舶免費靠泊甲方碼頭。若甲方通知乙方到港待卸船舶不能靠泊甲方碼頭，乙方船舶必須自尋錨地停泊待卸。乙方亦必須配合甲方，及時要求乙方 船舶服從甲方的調度安排。

　　10.6由甲方安排卸船時間和順序，乙方不得因此向甲方索賠。

　　10.7卸貨前的一切責任及費用由乙方獨立承擔。

　　十一、其它：

　　11.1乙方必須具備有效的煤炭經營資質，并獨立承擔由次引發的各類責任（含甲方被其他部門及機構追究的責任）

　　11.2如有爭議或違約， 雙方友好協商解決。如協商不成，則向合同履行地法院訴訟解決。 11.3其它未盡事宜， 另行商議。

　　11.4合同一式四份，雙方各兩份，蓋章生效。

　　買 方 賣 方

　　單位名稱 單位地址

　　法定代表人

　　委托代理人郵政編碼

　　電 話 傳 真

　　開戶銀行 銀行帳號 稅 號

買賣合同模板 篇18

　　合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　合同雙方當事人：

　　出賣人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　注冊地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　營業執照注冊號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　企業資質證書號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿聯系電話：＿＿＿＿＿＿＿

　　郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿聯系電話：＿＿＿＿＿＿＿

　　委托代理機構：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　注冊地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　營業執照注冊號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿聯系電話：＿＿＿＿＿＿＿

　　郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　買受人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　【本人】【法定代表人】姓名：＿＿＿＿＿＿國籍：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　【身份證】【護照】【營業執照注冊號】【 】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿聯系電話：＿＿＿＿＿＿＿

　　【委托代表人】【 】姓名：＿＿＿＿＿＿國籍：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，買受人和出賣人在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協議：

　　第一條 項目建設依據，湖南商品房買賣合同。

　　出賣人以＿＿＿＿方式取得位于＿＿＿＿、編號為＿＿＿＿的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓合同號】【土地使用權劃撥批準文件號】【劃撥土地使用權轉讓批準文件號】為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　該地塊土地面積為＿＿＿＿，規劃用途為＿＿＿＿，土地使用年限自＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿年＿＿月＿＿日。

　　出賣人經批準，在上述地塊上建設商品房，【現定名】【暫定名】＿＿＿＿。建設工程規劃許可證號為＿＿＿＿，施工許可證號為＿＿＿＿。

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第二條 商品房銷售依據。

　　買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批準機關為＿＿＿＿，商品房預售許可證號為＿＿＿＿。

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第三條 買受人所購商品房的基本情況。

　　買受人購買的商品房（以下簡稱該商品房，其房屋平面圖見本合同附件一，房號以附件一上表示為準）為本合同第一條規定的項目中的：

　　第＿＿＿＿【幢】【座】＿＿＿＿【單元】【層】＿＿＿＿號房。

　　該商品房的用途為＿＿＿＿，屬＿＿＿＿結構，層高為＿＿＿＿，建筑層數地上＿＿層，地下＿＿層。

　　該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。

　　該商品房【合同約定】【產權登記】建筑面積共＿＿＿＿平方米，其中，套內建筑面積＿＿＿＿平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積＿＿＿＿平方米（有關公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說明見附件二），合同范本《湖南商品房買賣合同》。

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第四條 計價方式與價款。

　　出賣人與買受人約定按下述第＿＿＿＿種方式計算該商品房價款：

　　1.按建筑面積計算，該商品房單位為（＿＿＿＿幣）每平方米＿＿＿＿元，總金額（＿＿＿＿幣）＿＿千＿＿百＿＿拾＿＿萬＿＿千＿＿百＿＿拾＿＿元整。

　　2.按套內建筑面積計算，該商品房單價為（＿＿＿＿幣）每平方米＿＿＿＿元，總金額（＿＿＿＿幣）＿＿千＿＿百＿＿拾＿＿萬＿＿千＿＿百＿＿拾＿＿元整。

　　3.按套（單元）計算，該商品房總價款為（＿＿＿＿幣）千＿＿百＿＿拾＿＿萬＿＿千＿＿百＿＿拾＿＿元整。

　　4.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第五條 面積確認及面積差異處理。

　　根據當事人選擇的計價方式，本條規定以【建筑面積】【套內建筑面積】（本條款中均簡稱面積）為依據進行面積確認及面積差異處理。

　　當事人選擇按套計價的，不適用本條約定。

　　合同約定面積與產權登記面積有差異的，以產權登記面積為準。

　　商品房交付后，產權登記面積與合同約定面積發生差異，雙方同意按第＿＿種方式進行處理：

　　1.雙方自行約定：

　　（1）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　（2）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　（3）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　（4）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　2.雙方同意按以下原則處理：

　　（1）面積誤差比絕對值在3％以內（含3％）的，據實結算房價款；

　　（2）面積誤差比絕對值超出3％時，買受人有權退房。

　　買受人退房的，出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人，并按＿＿＿＿利率付給利息。

　　買受人不退房的，產權登記面積大于合同約定面積時，面積誤差比在3％以內（含3％）部分的房價款由買受人補足；超出3％部分的房價款由出賣人承擔，產權歸買受人。產權登記面積小于合同登記面積時，面積誤差比絕對值在3％以內（含3％）部分的房價款由出賣人返還買受人；絕對值超出3％部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。

　　產權登記面積－合同約定面積

　　面積誤差比＝－－－－－－－－－－－－－×100％

　　合同約定面積

　　因設計變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應當簽署補充協議。

　　第六條 付款方式及期限。

　　買受人按下列第＿＿種方式按期付款：

　　1.一次性付款

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　2.分期付款

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　3.其他方式

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第七條 買受人逾期付款的違約責任。

　　買受人如未按本合同規定的時間付款，按下列第＿＿種方式處理：

　　1.按逾期時間，分別處理（不作累加）

　　（1）逾期在＿＿日之內，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之＿＿的違約金，合同繼續履行；

　　（2）逾期超過＿＿日后，出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的，買受人按累計應付款的＿＿％向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續履行合同的，經出賣人同意，合同繼續履行，自本合同規定的'應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之＿＿（該比率應不小于第（1）項中的比率）的違約金。

　　本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額；采取分期付款的，按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。

　　2.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第八條 交付期限。

　　出賣人應當在＿＿＿＿年＿＿月＿＿日前，依照國家和地方的有關規定，將具備下列第＿＿種條件，并符合本合同約定的商品房交付買受人使用：

　　1.該商品房經驗收合格。

　　2.該商品房經綜合驗收合格。

　　3.該商品房經分期綜合驗收合格。

　　4.該商品房取得商品住宅交付使用批準文件。

買賣合同模板 篇19

　　再審申請人（原審原告）：黑龍江機械有限公司，住所地 。 法定代表人：，該公司負責人。

　　被申請人（原審被告）：重機有限公司，住所地江蘇省昆山市經濟技術開發區。

　　法定代表人：，該公司董事長。

　　再審申請人黑龍江機械有限公司與被申請人重機有限公司買賣合同糾紛一案，不服江蘇省蘇州市中級人民法院（20xx）蘇中商終字第0700號民事判決，向江蘇省高級人民法院申請再審。 再審請求：

　　一、撤銷江蘇省蘇州市中級人民法院（20xx）蘇中商終字第0700號民事判決，對本案依法進行再審。

　　二、支持申請人全部訴訟請求。

　　三、原審訴訟費由被申請人全部承擔。

　　事實與理由：

　　申請人依據《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第一項、第二項規定，“（一）有新的證據，足以推翻原判決、裁定的；（二）原判決、裁定認定的基本事實缺乏證據證明的；”第二百零五條：“當事人申請再審，應當在判決、裁定發生法律效力后六個月內提出；有本法第二百條第一項、第三項、第十二項、第十三項規定情形的，自知道或者應當知道之日起六個月內提出”,特申請再審。具體事實與理由如下：

　　一、原審法院認定被申請人僅接收了申請人7位客戶的786116元債權屬于事實認定錯誤，實際轉讓債權應為1616858元。

　　申請人提交的20xx年度客戶墊款明細中列明的12位客戶的款項共計1616858元，是截止至20xx年12月31日申請人與被申請人終

　　止合作協議時，根據當時銷售合同的實際履行情況，核算得出的。原審中被申請人僅認可其中的7位客戶的786116元債權轉讓，其余5位客戶830742元債權轉讓不予認可，對此主張沒有事實和法律依據。

　　首先，5位客戶之所以沒有簽訂三方債權轉讓協議，是由于被申請人交付的挖機存在嚴重質量問題，導致5位客戶拒絕配合簽訂三方債權轉讓協議，在申請人作了大量說服及修復挖機的工作后，5位客戶最終仍然沒有簽訂三方債權轉讓協議的主要過錯在于被申請人。

　　其次，5位客戶中，有的挖機已經被被申請人及其黑龍江代理商三君公司強行拖回，有的挖機款已被被申請人關聯企業昆山中發資產管理有限公司收走，在這種情況下，申請人沒有權利也沒有任何依據再向5位客戶主張債權，所以事實上相當于5位客戶的830742元債權已經轉讓給被申請人，被申請人應向申請人支付830742元。對此，申請人在本案一審、二審中已經提交了三份證明、兩位證人證言等證據，足以證明上述觀點。本次再審中，申請人提交一份新證據，內容為客戶劉玉發關于墊款的說明，也能夠證明上述觀點。

　　二、原審法院關于50萬元獎勵的條件并未成就的認定屬于事實認定錯誤，被申請人應支付申請人50萬元獎勵。

　　首先，申請人與被申請人之間關于解除代理關系的《協議》第十條約定“鑒于乙方在市場開拓方面做出的貢獻，甲方向乙方支付獎勵資金300000元”，從本條約定可以看出被申請人承諾支付申請人50萬元獎勵主要是針對申請人的貢獻，至于開具增值稅發票、交付樣機和配件只是附帶的條件，不能因為申請人沒有開具增值稅發票就否定申請人作出的貢獻，進而拒絕支付獎勵，這既不符合協議雙方的真實意思，也對申請人極不公平。

　　如果以開具增值稅發票作為付款條件的話，那么在本案中，被申請人同樣要為申請人開具141萬的增值稅發票，作為申請人支付被申請人141萬元的支付條件，在被申請人未開具增值稅發票的情況下，141萬也不應支付給被申請人。

　　其次，申請人之所以沒有為被申請人開口增值稅發票的原因在于，

　　根據申請人與被申請人《協議》及補充協議的'約定，被申請人需要向申請人指定的第三方開具金額更大的增值稅發票，由于被申請人拒不開具，由此雙方產生矛盾，申請人是為了減少不必要的損失才延遲開具獎勵金額的增值稅發票，被申請人對此是存在過錯的。

　　最后，申請人愿意在本次再審中為被申請人開具增值稅發票。

　　三、原審法院認定申請人應支付被申請人744730元主機貨款屬于事實認定錯誤。

　　申請人與被申請人終止代理關系的協議雖然是在20xx年4月16日簽訂，但相關債權債務核算的時間節點為20xx年12月31日，也就是說，申請人已經將20xx年12月31日之前的債權債務全部核算清楚并全部轉讓給了被申請人，事實上申請人與被申請人之間的債權轉讓及代理關系的終止在20xx年12月31日就已經完成了。20xx年12月31日之后產生的744730萬元債權和申請人已經沒有任何關系，相應的債權屬于被申請人，應該由被申請人直接向客戶催收，申請人無權去向客戶收取，原審法院認定申請人向被申請人支付主機貨款744730元屬于事實認定錯誤。

　　換個角度講，如果此筆款項應該由申請人支付給被申請人，那744730元的債權申請人就應該有權利向客戶去收取，但鑒于雙方的代理關系已經終止，申請人向客戶收取貨款已經無法實現，因此原審法院判決申請人再向被申請人支付744730元既是事實認定錯誤，又對申請人極不公平，申請人的權利無法實現。

　　綜上所述，原審法院所作的判決認定的基本事實缺乏依據，申請人提交的新證據足以推翻原審判決。因此，再審申請人請求再審法院撤銷該判決，依法改判，支持再審申請人的再審請求。

買賣合同模板 篇20

　　買方：

　　住所地：

　　法定代表人：職務：

　　賣方：

　　住所地：

　　法定代表人：職務：

　　本買賣合同由買方和賣方共同簽訂，買方同意買入和賣方同意售出以下商品，并遵照以下條款和條件執行。

　　1、商品名稱、數量、型號和價格：

　　1.1商品名稱：電梯.

　　1.2商品數量、型號和單價：共部電梯，具體型號與單價見附件一《居住小區電梯統計表》.

　　1.3合同總價：共部電梯，總價為￥（大寫：人民幣元整）（含進口關稅和中國國內增值稅）。此價格不含安裝、維修費。

　　2、商品規格：

　　2.1詳細規格見附件二《電梯參考規格表》，如《電梯參考規格表》與買方認定的電梯施工圖不一致時，以買方認定的施工圖為準.

　　2.2如經買方同意電梯規格變更，費用和交貨期另議。

　　3、制造者和部件原產國家：

　　3.1本合同所指的全部電梯的制造商為。

　　3.2電梯主要進口部件產地見附件三《電梯進口部件清單》。

　　4、包裝：

　　4.1賣方提供的全部貨物，均應采用國家或專業標準保護措施進行包裝。電梯設備均由木箱包裝，使用長途公路或鐵路運輸，并有良好的防濕、防潮、防震、防腐蝕的能力，電梯設備的導軌為可以妥善保護的軟包裝，若由于包裝不妥引起的貨物銹蝕、損壞和損失均由賣方承擔。

　　4.2在每個包裝箱表面，應印明有關訂貨合同號、裝箱號、商品名稱、體積、毛重、凈重和“勿倒放”、“小心輕放”、“避免潮濕”的字樣。若單個的木箱重量為2噸或2噸以上，在箱面上須標明重心和起重點，以便裝卸和搬運。

　　5、電梯設備的交貨、貨物保管：

　　5.1交貨方式以及地點：賣方將本合同項下設備運到買方指定地點交貨，交貨地點：。電梯設備的運輸、裝卸等費用，均由賣方負責。

　　5.2交貨期限：

　　5.2.1本合同項下部電梯的交貨，為分期交貨。

　　5.2.2本合同簽訂之后，賣方根據買方建筑圖制作電梯施工圖、裝潢式樣圖于

　　年月日之前交付買方，買方應在收到該電梯施工圖、裝潢式樣圖后日內予以書面確認或提出書面異議.賣方在收到買方書面確認通知后最遲在個月內將全部運到買方指定地點交貨（部電梯因屬分期交貨，具體交貨、安裝期限與數量待買方、賣方在賣方提交電梯施工圖、裝潢式樣圖之日起個工作日內予以書面確認，形成《住宅小區電梯分期交付進度表》以便執行）。

　　5.2.3若買方需要延遲收貨，應提前天通知賣方，但延期不得超過天。

　　5.3貨物保管：買方和賣方共同對運抵的所有貨物進行拆箱驗收后，由賣方自行負責保管直至貨物安裝驗收完畢。貨物保管期間，貨物的滅失、受損等后果均由賣方負擔。買方在賣方通知交付前，將協助賣方尋求合適的貨物堆放場地。

　　5.4本合同項下所有設備運輸途中、保管期間、安裝階段的保險事宜由賣方負責。

　　6、電梯設備的貨到驗收、安裝、安裝驗收：

　　6.1貨到驗收：在本合同第5.2.2款規定的交貨時間內，在每一期設備到達交付地點后個工作日內，買方和賣方共同對運抵的所有貨物進行拆箱驗收（數量、規格）。賣方必須保證貨物與裝箱清單

　　數目、規格一致，若發現貨物與裝箱清單數目、規格不符合時，應由賣方無條件補齊或調換.在交貨日期以后發現貨物與裝箱清單數目、規格不一致的，也不能排除賣方對此的保證責任。

　　6.2賣方應提供進口部件的相關海關證明文件。

　　6.3安裝：貨物經開箱驗收合格后，由賣方指定的有資質的'、合格安裝人員依據本合同附件五《電梯設備安裝合同書》進行安裝。賣方應派出技術人員負責監督安裝、調試。

　　6.4安裝驗收：在電梯安裝完畢后日內必須報請官方驗收。賣方應按照設備安裝地電梯質檢部門的有關規定，對安裝調試完畢的電梯設備進行報檢，買方應積極配合賣方。若安裝驗收沒有通過的，賣方有義務在該結論被出具之日起十五日內完成整改并報請第二次官方驗收。若因賣方原因導致安裝驗收沒有通過而給買方造成交房延誤等責任的，由此產生的買方損失由賣方承擔。

　　6.5有關開工申報，電梯質檢主管部門及其他有關部門所進行的與電梯有關的檢驗、驗收手續及費用均由賣方承擔。

　　6.6電梯產品未經驗收合格并發放準運證之前，買方不可擅自使用，否則由此產生的一切后果由買方負責。同時，電梯安裝驗收通過、交付買方并不排除賣方對電梯及其部件的質量、規格等潛在缺陷的全面保證責任。

　　6.7電梯經驗收合格并發放準運證后，買賣雙方辦理電梯移交手續。電梯保修期從電梯移交給買方之日起算。

　　7、本合同總價款的支付方式：

　　7.1本合同簽

買賣合同模板 篇21

　　合同編號：

　　出賣人(甲方)：

　　買受人(乙方)：

　　依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就汽車買賣的有關事宜，訂立本合同。

　　第一條 汽車名稱、數量及價款

　　汽車品牌 型號

　　生產廠商 產地

　　發動機號 合格證號

　　車架號 海關單號

　　商檢單號 配置(標準配置/選用配置)

　　車身顏色 內飾顏色

　　單價(人民幣)

　　數量

　　總價(人民幣)

　　備注

　　第二條 定金條款

　　乙方在________年_____月_____日，向甲方交付全車款的_______%(此比例不得超過全車款的20%)，甲方交貨后，定金抵作車款。乙方違約導致合同解除的，無權要求返還定金;甲方違約導致合同解除的，應雙倍返還定金。

　　第三條 付款方式

　　乙方選擇下述第_____種方式付款，并按該方式所定時間如期足額將車款支付給甲方。

　　1、一次性付款方式：簽署本合同時，支付全部車價款，計人民幣____________ 元，大寫_________________ 元。

　　2、分期付款方式：

　　簽署本合同時，支付全部車價款的___%，計人民幣__________元，大寫___________元。

　　___年___月___日前支付全部車價款的___%，計人民幣__________元，大寫___________元。

　　___年___月___日前支付最后一期車價款，計人民幣__________元，大寫___________元。

　　3、汽車消費貸款方式：首付款__________元，大寫___________元，余款___________元，大寫___________元。

　　以下情況視為乙方未按合同約定時間付款，應當向甲方承擔違約責任。

　　(1)乙方未能在以上規定時間內與銀行辦妥有關抵押貸款事宜(以銀行實際發放貸款為準)。

　　(2)乙方未能在以上規定時間內足額辦出貸款，且余額未按時自行補足支付的。

　　屬甲方原因導致甲方未能辦理貸款手續的，甲乙方不承擔違約責任。

　　4、預付款方式：簽署本合同時，支付預付款__________元，大寫___________元，余款___________元，大寫___________元，_________ 時一次性付清余款。

　　第四條 質量

　　1、甲方向乙方出售的車輛，質量必須符合國家汽車產品標準或行業標準，并符合出廠檢驗標準，達到產品說明書載明的技術指標符合車輛落籍地政府關于尾氣排放標準。

　　2、甲方向乙方出售的汽車，必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上標明的產品或合法進口的產品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛。

　　3、雙方對車輛質量認定有爭議的，以國家汽車質量監督檢驗部門的書面鑒定意見為處理爭議的依據。

　　第五條 交車時間與地點、交付及驗收方式

　　1、交車時間：_______ 年____月____日前。

　　2、交車方式：乙方自提□;甲方送車上門□;貨交承運人□。

　　3、交車地點：______________________________。

　　4、交車時里程表記錄為：_________ 公里。里程表記錄均不包含委托上牌服務發生的公里數。

　　5、甲方在向乙方交付車輛時須同時提供：

　　(1)銷售發票;(2) (國產)車輛合格證或(進口)海關進口證明及商品檢驗單;(3) 質量服務卡或保修手冊;(4) 車輛使用說明書或用戶使用手冊(中文);(5) 隨車工具及備件清單。

　　6、車輛交接時當場驗收，乙方應對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認。如對外觀有異議，應當場向甲方提出。

　　7、甲方將汽車交由乙方實際支配下并向乙方交付汽車及隨車文件時，雙方簽署車輛交接書(見附件)，即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付之時起，該車輛的風險責任由甲方轉移至乙方。

　　第六條 不可抗力

　　1、因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　2、遇有不可抗力的一方，應在三日內將事件的情況以書面形式通知另一方，并在事件發生后十日內，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的報告。

　　第七條 售后服務的約定

　　1、車輛售出后，其售后服務及保修參照生產廠商關于車輛的說明書和保養手冊執行。

　　2、在上述保修期內車輛出現質量問題或需要保養的，甲方應為乙方提供可供選擇的、由生產廠商認定的維修保養網點，由乙方自行選擇。

　　在上述保修期內車輛出現質量問題或需要保養，乙方應在生產廠商公布或雙方約定的維修站進行修理和保養。

　　3、乙方使用汽車前應仔細閱讀說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關資料。在上述保修期內車輛由于人為破壞、使用、保養不當、裝潢、改裝不當造成的質量問題，或者到生產廠商認定范圍以外的修理點進行修理造成的質量問題，由乙方自行承擔后果。

　　4、如生產廠商的車輛說明書和保養手冊的內容與國家有關法律法規相抵觸，按國家法律法規執行。

　　5、本合同簽訂后，國家如出臺有關汽車產品修理更換退貨的規定，雙方按國家規定執行。

　　6、生產廠商的保修條款比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產廠商的規定執行。

　　第八條 違約責任

　　1、甲方不按時交付車輛的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規定向乙方償付違約金。延期交付車輛超過_______日的，乙方有權解除合同，并要求甲方按相當于已交車款的_______ %支付違約金。

　　2、甲方交付的汽車不符合說明書中表明的質量標準，乙方有權要求甲方承擔無償修復、補償損失或減少價款的違約責任。

　　3、經國家授權的汽車檢驗機構鑒定，乙方所購汽車確實存在設計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財產損害，如甲方無過錯，乙方有權向生產廠主張賠償，甲方有積極協助的義務。若甲方在該車有缺陷或存在其他特殊的使用要求時，應當明示告知而未明示告知，則應承擔相應責任。

　　第九條 其他約定

　　本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜，雙方應通過訂立補充條款或補充協議進行約定。本合同的補充條款、補充協議及附件均為本合同不可分割的部分。

　　其他約定______________________

　　第十條 解決爭議的方法

　　本合同項下發生的爭議，雙方應協商解決，或向消費者協會等部門申請調解解決;協商或調解不成的，按下面第_____種方式解決：

　　(一)提交_ ___仲裁委員會仲裁;

　　(二)向_____ ____ 人民法院提起訴訟。

　　甲方：(簽章) 乙方：(簽章)

　　地址： 地址：

　　證照名稱： 證照名稱：

　　證照號碼： 證照號碼：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　傳真： 傳真：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　簽訂時間： 簽訂時間：

　　簽訂地點： 簽訂地點：

　　附件一

　　車輛交接書

　　_______ 年_____ 月_____ 日_____時，甲、乙雙方在________________________對______________牌汽車進行驗收與交接，雙方確認：

　　1. 甲方交付給乙方的汽車品牌及型號規格為：___________________________________

　　乙方經過驗收，認為符合雙方 ______ 年______ 月_________ 日簽訂的汽車買賣合同約定(發動機號：_________車架號：___________)，同意接受。

　　2. 隨車文件清單如下(打√)：

　　(1)發票□ (2)合格證□ (3)說明書□ (4)保修卡□ (5)海關證□

　　(6)商檢證□ (7)進口車關單□ (8)進口車商檢單□ (9)其他：________________

　　3. 下列車輛項目完好無損、運轉正常打“√”。

　　外觀_______，發動機運轉_______，其它_______

　　4. 里程表顯示數：_____________公里

　　5. 其他交接事項：本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　甲方簽章： 乙方簽章：

　　日期： 日期：

　　附件二

　　委托服務協議書

　　委托人(乙方)：

　　受托人(甲方)：

　　雙方經協商一致，就辦理下列委托事項達成如下協議：

　　一 、委托事項乙方授權甲方代為辦理下列事項(打√)：

　　(1)代辦拍牌□(2)代辦按揭□(3)代辦保險□(4)代辦上牌□(5)代辦裝潢□(6)代辦其他項目：

　　二 、委托報酬

　　為甲方順利完成委托事宜，乙方應事先支付__________元，大寫_ __________ 。

　　甲方完成上述委托事宜后，乙方應一次性付清剩余代辦勞務報酬(以下簡稱代辦費)合計__________元，大寫_______________________ 。

　　三、完成各委托事項所需費用概算及代辦費約定：

　　1、代辦上牌，代辦費：___________元。

　　2、代辦按揭，代辦費：___________元。

　　3、代辦保險，

　　(1)保險公司所在地及名稱：____________________________________________

　　(2)保險期限：一年□ 二年 □ 三年□

　　(3)第三者責任險，費用：_________________元。

　　(4)車輛損失險，費用：___________________元。

　　(5)其他險種名稱及費用：_________________元。

　　(6)以上保險費用合計：__________________元。

　　(7)雙方特別約定：

　　乙方委托甲方代辦車輛上牌服務，乙方應自行或委托甲方事先辦妥機動車輛保險，投保險種包括但不限于第三者責任險和車輛損失險。保險合同應當書面專門約定以下內容：發生保險事故時若保險車輛尚未取得公安交通管理部門核發的行駛證和號牌，保險公司不得免除賠償責任。

　　4.代辦上牌，費用概算如下：

　　養路費____________ 元，車船稅_________ 元，購置稅___________元，注冊費：_________ 元，其他____________元，合計約_____________元。

　　5.代辦裝潢，裝潢項目_________________，費用______________元。

　　6. 辦其他項目______________________ ，費用_______________元。

　　7. 所有辦理有關法定手續所需費用及政府部門規定的各項收費和國家規定的強制保險等費用，均由乙方承擔，并按支出憑證向乙方結帳。

　　四、上述費用采取下列第______種方式支付：

　　1.乙方預付。 2.甲方暫先墊付。

　　五、上牌服務完成期限：_________ 年_______月_______ 日前。

　　六、完成委托上牌服務，應當隨車移交如下材料：

　　(1)購置稅憑證(2)養路費憑證(3)機動車保險單(4)行駛證(5)車船稅憑證(6)車輛牌照號碼：

　　七 、違約責任

　　1.甲方在代辦服務過程中造成車輛毀損、滅失的，乙方應當先向保險公司索賠，賠付不足部分由甲方予以修復或賠償。除甲方原因外，代辦保險中雙方特別約定內容未能及時全面落實的，應當免除甲方的責任。

　　2.乙方中途撤回委托的，應承擔甲方的實際經濟損失。

　　3.除不可抗力或遇政府機構停電、設備及電腦故障或臨時改變辦公時間等非甲方原因外，甲方如未在本協議約定期限內將完成委托的上牌車輛交付乙方，乙方有權按全部車價款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協議約定的最后交付期限第二天起算至實際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過30天，甲方應按全部車價款 %向乙方支付違約金，協議繼續履行。

　　4.因乙方不能及時提供有關材料而影響委托事項按約完成的，則交車期得以順延。

　　甲方簽章： 乙方簽章：

買賣合同模板 篇22

　　出賣人： 簽訂地點：

　　買受人： 簽訂時間：

　　備注：以上燈具光源保一年，電子鎮流器質保兩年。結算數量以實際送貨數量為準

　　第二條 質量要求: 符合北京消防驗收標準

　　第三條 包裝標準、包裝物的提供與回收： 第四條 附隨必備品、配件、工具的數量及提供辦法：送貨時必須附產品

　　出廠合格證、檢驗報告，并提供配套的吊鏈。

　　第五條 合理損耗標準及計算方法： 無

　　第六條 標的物的所有權自交付時起轉移，但買受人未履行支付價款義務的，標的物仍屬于出賣人所有;標的物損毀、滅失的風險自交付時起由買受人承擔。

　　第七條 交付(提取)標的物或提取標的物單證的方式、時間、地點：由出賣人將出賣物直接送至 北京豐臺區東鐵匠營宋莊路38號 中天集團公司施工現場倉庫。從本合同簽定后即按買受人要求供貨，此后以買受人電話通知為準。實際交付貨物的規格、數量等必須以買受人指定的人員 潘光躍 簽字認可的'入庫單為準。買受人人員如有變動，應提前5天通知出賣人。

　　第八條 運輸方式及到達站(港)和費用負擔：由出賣人將出賣物直接送至 北京豐臺區東鐵匠營宋莊路38號中天集團公司施工現場倉庫，并承擔由此產生的費用。

　　第九條 驗收標準、方法、地點及期限：按北京相關部門有關標準和規定在標的物送至本合同指定地點后進行驗收，驗收過程中發現出賣物有質量瑕疵等問題的，買受人享有要求出賣人調換或者予以退貨的權利，并由出賣人承擔

　　由此產生的所有相關費用。 第十條 成套設備的安裝與調試： 無

　　第十一條 出賣人對標的物質量負責的條件及期限：質量保證期(質量異議期)為兩年，自本工程竣工驗收合格之日起計算。在質量保證期內出現質量問題，出賣人應當在接到買受人書面通知后二天內到交貨的工地進行無償維修或調換，逾期未到的，買受人可另行聘請他人維修或自行調換，產生的一切費用在質保金中扣除，質保金不足扣除部分，出賣人應另行支付。

　　因出賣人產品質量問題產生質量事故致買受人或任何第三人損害的，無論是否在質量保證期內，出賣人均應根據產品質量與受害人損失因果關系而應承擔責任的范圍內全額對受害人承擔責任。如果買受人已對第三人承擔了責任，則買受人對出賣人有追償權，出賣人應在收到買受人對第三人承擔責任依據之日起7日內履行清償義務。

　　第十二條 結算方式、時間及地點：單價以本合同為準，數量以買受人指定人員實際驗收數量為準，簽收單據為買受人提供的入庫單，自進貨之日起，期滿一個月內支付發生貨款的50%，20xx年春節前付至95%，余款5%作為質保金，一年內付清。付款一律使用支票等票據方式支付。付款順序：先貨款、再利息或違約金、再其它費用。。

　　第十三條 擔保方式(也可另立擔保合同)： 第十四條 本合同解除的條件： 根據《中華人民共和國合同法》相關規定執行。

　　第十五條 出賣人違約責任：當出賣人未能履行本合同所約定的其應當履行的義務時(如到貨時間、貨物質量等)，其應當承擔本合同總價款3‰的違約金。違約金從貨款中直接扣除;如嚴重耽誤買受人進度，則買受人有權終止本合同，另行訂購;出買人所供貨款按70%結算，不可抗力的因素除外。

　　買受人違約責任：如買受人未按本合同約定支付貨款，則按應付款的3‰向出賣人支付違約金。

　　第十六條 合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，依法向北京豐臺區人民法院起訴。

　　第十七條 本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。 第十八條 其它約定事項：

　　1、未經出賣人書面同意買受人不得轉讓債務，未經買受人書面同意出賣人不得轉讓債權。

　　2、本合同的變更必須經買受人蓋章或項目經理簽字方可生效，其他視為合同未變更。

　　3、出賣人應當將以下資料提交給買受人存檔備案：出賣人為法人或其他組織、個體工商戶的，應當提交其《企業法人營業執照》或《營業執照》副本復印件(加蓋紅章)一份，出賣人為個人的，應當提供合法的身份證明文件;出賣物的產品質量標準及相關說明;國家或地方有關行政管理部門規定的各種備案所要求的文件材料;以委托代理人身份簽訂合同的，應當提供合法的《授權委托書》及委托代理人的身份證明。本合同一式四份(注：至少四份)，雙方各執兩份。

　　4、雙方確認來往函件包括分支機構函件，按對方營業執照上的住址或合同中載明的聯系方式郵寄，即視為已送達 。地址如有變更應書面通知對方。

　　5、出賣人必須保證標的物不侵犯他人商標、專利等知識產權，否則一切行政、民事等責任由出賣人承擔;造成買受人損失的，買受人有權抵扣貨款并向出賣人索賠。

　　6、工程剩余標的物買受人有權按本合同或附件約定價格退回出賣人，出賣人不得拒絕。出賣人在接到買受人書面通知后三天內到交貨工地現場領取，逾期不領取，視為出賣人遺棄該退回貨物，發生遺失、毀損，后果由出賣人承擔。

　　甲方：乙方：年月日：

買賣合同模板 篇23

　　買方：____________________________________

　　地址：____________郵碼：____________電話：____________

　　法定代表人：____________職務：____________

　　賣方：____________________________________

　　地址：____________郵碼：____________電話：____________

　　法定代表人：____________職務：____________

　　買方和賣方在平等、自愿、互惠、互利原則上，經充分協商簽訂本合同，雙方同意按下述條款全面履行：

　　第一條品名、規格、數量及單價

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　第二條合同總值

　　第三條原產國別及制造廠商

　　第四條裝運港

　　第五條目的港

　　第六條裝運期

　　________分運：

　　________轉運：

　　第七條包裝

　　所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途陸路運輸，防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不善所致任何損失均由賣方負擔。

　　第八條嘜頭

　　賣方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭：

　　第九條保險

　　在CIF條款下：

　　由賣方出資按110％發票金額投保。

　　在CFR條款下：裝運后由買方投保。

　　第十條付款條件

　　1.買方在裝運期前30天，通過________銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤消信用證，其金額為合同總值的____％，計____.該信用證在____銀行收到下列單證并核對無誤后承付（在分運情況下，則按分運比例承付）。

　　a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸________運輸公司。

　　b.商業發票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。

　　c.裝箱單一式四份，注明每包裝貨物數量、毛重和凈重。

　　d.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質證明書一式三份。

　　e.已交付全套技術文件的確認書一式兩份。

　　f.裝運后即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。

　　g.在CIF條款下

　　1.全套按發票金額110％投保____的保險費。

　　2.賣方在裝運后10天內，須航空郵寄三套上述文件（f除外）一份寄給買方，兩份寄目的'港____________運輸公司。

　　3.銀行在收到合同中規定的、由雙方簽署的驗收證明后，在____天內，承付合同金額的百分之________，金額為____.

　　4.按本合同第15條和18條，規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

　　5.所有發生在買方國境內的銀行費用應由____方承擔。所有發生在買方國境外的銀行費用應由____方承擔。

　　第十一條裝運條件

　　1.賣方必須在裝運前40天向買方通知預訂的船只及其運輸路線，供買方確認。

　　2.賣方必須在裝運前20天通知買方預計發貨時間、合同號、發票金額、發運件數及每件的重量和尺碼。

　　3.賣方必須在裝船完畢后48小時內，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重、發票金額、船名和啟運日期。

　　4.如果任一單件貨物的重量達到或超過噸，長米，寬米，賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。

　　5.在CFR條款下：如果由于賣方未及時按11條第（3）款執行，以致買方未能將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。

　　第十二條技術文件

　　1.下述全套英文本技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發運：

　　a.基礎設計圖。

　　b.接線說明書、電路圖、氣/液壓連圖。

　　c.易磨損件的制造圖紙和說明書。

　　d.零配件目錄。

　　e.安裝、操作和維修說明書。

　　2.此外，在簽訂合同60天內，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條第1項中規定的技術文件，否則，買方有權拒開信用證或付貨款。

　　第十三條保質條款

　　賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造、嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規定的質量、規格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方必須對合同貨物的正常使用給予____天的保證期，此保證期從貨物到達起開始計算。

　　第十四條檢驗

　　1.賣方/制造廠商必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量，簽發質量證明書，證明所交貨物與合同中有關條款規定相符，但此證明書不作為貨物質量、規格、性能和數量的最后依據，賣方或制造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量說明書內。

　　2.在貨物抵達目的地港之后，買方須申請____國商品檢驗局（以下稱商檢局）就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗，并簽發檢驗證明書。如果發現到貨的質量、規格和數量與合同不符，除應由保險公司或船方負責者外，買方在貨物抵達目的港后____天內有權拒收貨物，向賣方索賠。

　　3.如果發現貨物的質量和規格與合同規定不符或貨物在本合同第13條所述保證期內被證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不適當原材料，買方將安排商檢局檢驗，并有權依據檢驗證書向賣方索賠。

買賣合同模板 篇24

　　委托方：

　　行紀方：

　　根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規的規定，行紀方接受委托方的委托，就代辦事項，雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條代辦事項 。

　　第二條行紀人對自己所占的委托物應當妥善保管。

　　第三條若委托物交付給行紀人時有瑕疵或者容易腐爛、變質，經委托人同意，行紀人可以處分該物；若不能及時聯系委托人，行紀人可以合理處分。

　　第四條行紀人低于委托人指定的價格賣出或者高于委托人指定的價格買入的，應當經委托人同意。未經委托人同意，行紀人補償其差額的，該買賣對委托人發生效力。

　　行紀人高于委托人指定的價格賣出或者低于委托人指定的價格買入的，可以按照約定增加報酬。增加報酬數額的確定方法是。

　　第五條行紀人賣出或者買入商品，行紀人自己可以作為買受人或者出賣人。在此情況下，行紀人仍然有權要求委托人支付報酬。

　　第六條行紀人按照約定買入委托物，委托人應當及時受領。經行紀人催告，委托人無正當理由拒絕受領的，行紀人可以提存委托物。

　　委托物不能賣出或者委托人撤回出賣，經行紀人催告，委托人不取回或者不處分該物的，行紀人可以提存委托物。

　　第七條行紀人與第三人訂立合同的，行紀人對該合同直接享有權利、承擔義務。第三人不履行義務致使委托人受到損害的，行紀人應當承擔損害賠償責任。

　　第八條行紀人處理委托事務支出的費用，由擔。

　　第九條行紀人完成委托事務的'，委托人應當向其支付報酬 ，委托人逾期不支付報酬的，行紀人對委托物享有留置權。

　　第十條其他約定事項： 。

　　第十一條雙方當事人在履行本合同過程中發生爭議時，應當協商解決；協商不成的，任何一方應將該爭議提交本合同簽訂地有管轄權的人民法院。

　　第十二條本合同未作規定的，按照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定進行解釋與執行。

　　第十三條本合同自雙方簽字蓋章之日起成立,自 生效。

　　本合同正本一式二份，委托方、行紀方雙方各執一份，具有同等法律約束力。

　　委托方（章）： 行紀方（章）：

　　年月日 年月日

買賣合同模板 篇25

　　甲方：______________

　　身份證號：_______________

　　乙方：_________________

　　身份證號：_______________

　　甲乙雙方經過協商，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：

　　一、買賣標的和數量：甲方將下列貨物賣與乙方：名稱_______________規格或型號______________。

　　二、單價和貨款總額：雙方約定的價格條款是：______________

　　三、交貨時間和交貨數量：交貨時間為________________

　　四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的`承擔：雙方確定的交貨地點為：_____________運輸方式_______________運費由乙方承擔，不計算入本合同的貨物單價中。

　　五、質量標準和驗收條款：雙方約定的質量標準是：______________乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收，驗收合格后予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。

　　七、損失風險：貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其后的損失風險由乙方承擔

　　八、貨物所有權：在乙方如數、及時地支付完畢本合同約定的貨款前，甲方擁有對出賣貨物的所有權，乙方有義務保證不因乙方的原因而導致甲方的上述權利受到限制或者剝奪。

　　九、貨款結算和支付：支付方式為：________________

　　十、知識產權：甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的知識產權，否則因此而造成乙方損失的，甲方予以充分賠償。在本合同約定的有效期限屆滿、合同履行完畢或者雙方一致同意終止時，本合同得以終止。

　　甲方(簽名)：___________乙方(簽名)：_____________

　　________年____月____日

買賣合同模板 篇26

　　合同編號：_____________

　　工程名稱：________________________

　　買方（甲方）：____________________

　　賣方（乙方）：_____________________

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規的規定，甲乙雙方在自愿、平等、公平、誠實信用的基礎上，就預拌混凝土買賣事宜協商訂立本合同。

　　第一條 工程概況

　　1.建設單位：______________________

　　2.施工單位：______________________

　　3.工程名稱：______________________

　　4.工程地點：______________________

　　5.運距：__________________________

　　第二條 混凝土的計劃數量、結算單價、供貨時間、澆筑泵送方式、澆筑工程部位、技術質量要求等內容，詳見合同附件。

　　第三條 供貨數量及質量的驗收確認

　　1.甲乙雙方共同依據國家、本市的相關技術標準及合同約定對乙方供貨到施工現場的混凝土數量、質量及澆筑時間等內容進行驗收，并簽字確認。

　　2.乙方供貨到施工現場的混凝土如與發貨單載明的數量有差異時，甲方應即時通知乙方核實；雙方以書面形式提出真實數量確認結果作為價款結算依據。

　　3.乙方供貨到施工現場的混凝土經甲方表觀檢驗如有質量異常現象的，甲方應即時通知乙方進行核實，經核實后甲方有權作退貨處理，由此給甲方造成的損失由乙方承擔。

　　4.甲方對澆筑到工程部位的混凝土發現有質量異常現象的，應在24小時內書面通知乙方進行核實；如有爭議，雙方應會同工程監理、建設行政主管部門共同確認責任，并提出書面責任處理意見。屬于甲方澆筑不及時或振搗、養護不當原因，責任由甲方承擔；屬于產品質量責任的，由此給甲方造成的損失由乙方承擔。

　　5.乙方供貨到施工現場的混凝土，甲方應及時組織安排澆筑到工程施工部位。因甲方責任致使運到施工現場的混凝土停留時間過長造成坍落度損失或產品失效報廢的，甲方應承擔由此給乙方造成的損失。

　　第四條 價款結算及支付

　　1.甲乙雙方應在乙方對每一工程澆筑部位履行完畢供貨義務之日起45日內辦理完畢價款結算確認手續。

　　2.甲乙雙方約定，對用于工程結構部分的混凝土采用下列第_______種方式辦理價款結算確認手續。

　　（1）依據合同約定的單價和甲方現場驗收簽認的混凝土發貨單載明的數量為準辦理價款結算。

　　（2）依據合同約定的單價和工程澆筑部位施工圖預算量（含損耗）辦理價款結算，計算施工圖預算量執行《北京市建設工程預算定額》。在供貨前甲方應向乙方及時提供一套完整的澆筑部位施工圖紙及相應工程變更洽商。甲方未按合同約定提供圖紙，致使雙方就乙方所供混凝土的數量發生爭議時，或甲方逾期不與乙方辦理結算確認手續的，雙方應按第（1）種方式結算。

　　3.對混凝土砂漿、基礎樁、墊層、防水保護層、施工現場路面、臨設部分等用于非工程結構部位的混凝土均以合同約定的'單價和甲方現場驗收簽認的混凝土發貨單載明的數量為準結算。

　　4.價款支付期限：

　　本合同項下的工程因非乙方原因中途停工，導致甲方停止使用乙方的混凝土時，甲方應自停工之日起3個月內付清未結價款。

　　5.甲方未按本合同約定期限給付價款，乙方可在提前5日書面通知甲方后暫停供應混凝土。

　　第五條 雙方義務

　　1.甲方義務

　　（1）根據工程進度需要，應提前24小時以書面傳真或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的標號、數量及工程澆筑部位、混凝土澆筑方式，并對技術質量要求進行交底，以保證乙方有足夠的供貨準備時間。

　　（2）應保證現場場地平整、堅實、暢通，有足夠的調車場地及泵車的安全作業環境，并應安排專人負責調度指揮，保證乙方車輛及人員進出現場的安全，以及車輛駛出現場達到環保要求。

　　水泥品種

　　外加劑品種

　　結算單價（元/m3）

　　混凝土單價(含運費)

　　汽車泵泵費

　　地泵泵費

　　外加劑費

　　冬施期冬施費

　　合計

　　甲方：（蓋章）_____________ 乙方：（蓋章）_____________

　　委托代理人（簽字）：_______ 委托代理人（簽字）：_______

　　簽訂日期：_____年___月___日

　　合同編號：_________________

　　附件編號：_________________

　　北京市工商行政管理局

　　北京市建設委員會 制定

　　XX年一月

買賣合同模板 篇27

　　二手房買賣合同簽訂前應注意事項

　　在簽訂二手房買賣合同前，購房者需要對售房者有較為全面的了解：

　　第一，查看產權所有人的身份證件房屋產權證上的產權所有人是一位還是幾位共有?如果是幾位共有，則共有人是否全部同意?出售房產時，房屋的產權共有人一定要全部同意。

　　在簽訂房產買賣合同時，也要全部到場。如有特殊情況不能到場，需出具經過公證的委托書及代理人身份證件，由委托代理人替其簽章。

　　第二，購房者要對即將進行交易的房產進行必要的了解。

　　這主要包括售房提供的房屋產權證是否屬實房產面積多大該房產用途是什么是辦公還是居住，或是其他該房產有沒有被司法機關和行政機關依法裁定、決定查封或以其他形式限制房地產權利該房產是否已設定抵押?

　　根據《中華人民共和國擔保法》的規定：抵押期間，抵押人轉讓已辦理登記的抵押物的，應當通知抵押權人并告知受讓人轉讓物已經抵押的情況抵押人未通知抵押權人或者未告知受讓人的，轉讓行為無效。

　　在這里，如果該房產已設定抵押，那么抵押方即為售房者，抵押權人就是售房者將該房產抵押的第三方即某人、某公司或某銀行受讓人就是購房者。

　　這個規定的意思也就是售房者已將該房產抵押給第三方，在轉讓該房產時，并未通知第三方或未告知購房者此房已設定抵押，那么轉讓行為無效。只有在抵押登記注銷或抵押權人同意的情況下，此房產方可進行買賣。

　　第三，還要注意該房產是否已設定租賃?如果該房產已經出租，則需要售房者提供該房產的承租方出具的在同等條件下放棄優先購買權的聲明。同時購房者還要查詢售房者與該房產的.承租方所簽訂的租賃合同是否登記備案?

　　二手房買賣合同范本

　　甲方(出賣人)：________________ 電話：_______________________

　　地址：_______________________ 身份證號：___________________

　　乙方(買受人)：________________ 電話：_______________________

　　地址：_______________________ 身份證號：___________________

　　根據《合同法》、《房地產管理法》和有關規定，甲、乙雙方在丙方的中介促成下和平等、自愿、協商一致的基礎上就下列房地產買賣達成如下協議：

　　第一條 房屋的基本情況

　　甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于_________位于第_________層，共_________(套/間)，房屋結構為_________，建筑面積_________平方米,房屋用途為_________該房屋內部附著設施為_________________________(房屋所有權證號為_________。

　　第二條 土地使用權性質

　　該房屋相應的土地使用權取得方式為_________。但未辦理分戶土地證。如該房屋確需辦理土地轉讓使用手續,甲方需提供協助并按國家政策執行。

　　第三條 價格

　　按計算，該房屋售價為_________元整。

　　第四條 付款方式

　　乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整，并應于本合同生效之日起_________日內將該房屋全部價款付給甲方。

　　第五條 交付期限

　　甲方應于本合同生效之日起_________________將該房屋的產權證書交給乙方，并應收到該房屋全部價款之日起_________日內，將該房屋付給乙方。

　　第六條 違約責任

　　乙方未按時或不付清房款。甲方有權按下述約定，追究乙方的違約責任。

　　(1)終止合同，乙方按累計應付款的____于____%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

　　(2)乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金，合同繼續履行。

　　(3)同時適用定金條款處罰。

　　甲方未按時或不交付房屋及產權證書按上述條款對等原則承擔違約責任。

　　丙方應對甲、乙雙方交易起配合和協助義務并督促雙方履行合同否則承擔連帶責任。

　　第七條 關于產權登記的約定

　　在乙方實際接收該房屋之___日起，甲方協助乙方向房地產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_________天內取得房地產權屬證書，乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方，并按已付款的_________%賠償乙方損失。

　　第八條 保證

　　甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，如有按揭、抵押債務、稅項及租金等，甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。

　　第九條 稅費的交納

　　因本房屋所有權轉移契稅和房產證登記費由乙方向國家交納房屋交易如有其它稅費均按政府的規定執行。

　　第十條 費用交接時間

　　水、電、煤氣、物業、供暖等各項費用的交接日期為_________年_________月_________日。

　　第十一條 合同的變更

　　本合同履行期間，發生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第十二條 補充

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同自雙方簽字之日起生效。

　　本協議一式_________份，甲方、乙方各_________份，具有同等法律效力。

　　甲方：__________________ 乙方：__________________

　　簽訂地點：______________ _________年____月____日

買賣合同模板 篇28

　　為強化合同簽訂階段的風險控制，確保合同條款準確、完備，減少合同履行過程中的爭議。房產集團綜合管理部根據房地產建筑市場特點，對購銷合同條款風險因素進行了歸納總結，對各條款起草中應注意問題予以提示，形成本指引，供合同經辦人員起草合同時參考借鑒。

　　合同履行過程中的爭議通常有類，一類是合同條款約定不完備、不嚴謹、表述不準確造成合同約定不明、理解不同產生的爭議，一類是履行過程中違約導致的爭議。合同條款約定不完備、不嚴謹、表述不準確造成的爭議屬合同簽訂階段風險控制因素，該風險因素可通過合同主要條款的設計予以降低。

　　根據《合同法》第12條和第131條的規定，買賣合同一般包括以下條款：當事人的名稱或者姓名和住所、標的物、數量、質量、價款；履行期限、地點和方式；包裝方式、檢驗標準和方法、結算方式、合同使用的文字及其效力；違約責任，解決爭議的方法等條款。

　　1、當事人的名稱或者姓名和住所條款

　　當事人的名稱或者姓名條款體現的是締結合同雙方的主體身份。合同經辦人員在起草該條款時應注意的是，根據法律規定各種類型的企業和個人都可以成為合同的賣方或賣方，但是“項目部”、“工程部”等不是符合法律規定的合同主體。同時，該處的合同主體應當與在合同最后簽字或蓋章的單位或個人一致。當事人的住所與發生糾紛后管轄法院有關，當事人是自然人時應考慮在合同中標明住所，企業住所地一般可通過工商檔案確定，可考慮不填。

　　2、標的物條款

　　買賣合同的標的物即貨物，標的物是合同雙方當事人的權利和義務共同指向的對象，它體現著當事人訂立合同的意圖。標的物通常通過品牌、規格、型號等內容來體現。簽訂合同時，要使用標的物的學名并使用全稱，名稱的約定必須規范、明確、具體，不得使用俚語、俗稱或方言。如果交易的是特定貨物，必須要寫明它的詳細特征，比如型號、出廠時間等。如果一次性購買不同種類和規格的商品，則應在合同中寫明每一種類或者規格貨物的基本情況。需要特別主要的是，對于機電等配套產品，不僅要寫明主機（主物）的名稱、品種、型號、規格、等級和花色，必要時還應寫明隨主機的輔機、配件的名稱、品種、型號、規格、等級、花色等內容。

　　3、數量條款

　　標的物的數量是買賣合同的必備條款。合同中的量除了通常所理解的量以外，還包含計量方式（單位）的約定。合同的數量有多種約定方式，有的是明確約定具體的量，有的是約定計算方式。數量爭議往往因計量方式約定不明產生，比如說用“一車”、“一批”等字眼。因此，約定數量條款時必須采用規范的計量單位。

　　4、質量 條款

　　質量是否符合要求決定合同目的能否實現，質量條款也是合同的重要條款。質量的約定應根據標的物的具體情況，有國家、行業標準的建筑材料和機電設備產品，可通過約定適用的規范標準達到明確質量要求的目的；天然的出產物或質量受原材料影響較大的石材、瓷磚等產品以及無法用文字表述的產品，可通過雙方共同封樣的方式明確質量標準；非標準的加工定做產品則可以通過明確原材料、技術參數要求等對質量要求予以明確。合同約定采用規范來明確質量時應注意不同規范的產品質量要求不同，應選擇質量要求高的規范。合同約定采用封樣的方式明確質量要求的，在封樣同時可要求賣方出具樣品品質的書面說明。

　　5、驗收條款

　　驗收條款是買賣雙方對賣方交貨后如何檢驗以及質量問題提出異議期限的約定。賣方是否嚴格按照合同約定交付貨物是需要通過驗收來確定，貨物的驗收條款通常應包含數量如何驗收，如采用稱重、理算還是其他方式，以及質量如何檢驗的約定。驗收條款中還應注意的是驗收期（又稱質量異議期）的問題。通常的情況下，作為賣方來說，希望買方能夠盡快檢驗，檢驗合格后就能免除其質量擔保責任，而對買方而言，交貨后立即檢驗通常只能查明表面是否存在瑕疵，其內在是否瑕疵是很難判斷的，特別是對于批量交付的材料，要求交貨后立即檢驗是不現實的。因此，關于質量檢驗期應約定充分的時間，應在合同中載明交貨驗收只限于表觀驗收，內在質量問題可在一定的期限或兩年內提出等。

　　6、價款條款

　　買賣合同中的.價款，是指買受人取得標的物而向出賣人支付的貨幣，即買受人取得標的物的代價。價款一般是指標的物本身的價款，但大宗貨物在異地交付時，會產生運費、保險費、裝卸費、保管費等一切額外的相關費用。買方應當對價款及其是否包含相關費用寫清楚，同時如果是進口產品要特別注明價款所使用的貨幣單位。

　　7、履行期限、地點、方式條款

　　買賣合同所指的履行期限就是賣方交付貨物（或單證）及買方支付貨款的時間。約定明確有利的履行期限能給當事人帶來期限利益，如貨到后一個月內付款比貨到付款能推遲付款期限，有利于買方更充分地利用資金。買賣合同中對賣方履行期限的設定必須明確期間或期日，防止賣方以期限不明拖延交貨。買方付款義務的履行則可以約定以賣方提供產品的檢驗檢疫文件、單證以及稅務發票為前提，以爭取達到履行期限延長，遲延付款的效果。

　　買賣合同中的履行地點通常是指賣方交付貨物的地點。履行地點在買賣合同中具有重要的意義，履行地點是確定驗收地點的依據，是確定履行費用由誰負擔、風險由誰承的主要依據，有時是確定標的物所有權是否移轉、何時移轉的依據。另外，履行地點還涉及仲裁機構或者人民法院對合同糾紛的管轄權。為避免異地交貨產生貨物運輸風險及運輸費用的問題，合同履行地點多數情況下以約定買方所在地或項目現場為宜。

　　買賣合同中的履行方式主要是指交貨方式。交貨方式通常有三種，一種是送貨上門，一種是買方自提，還有一種就是代辦運輸（委托第三方運輸），代辦運輸還分為汽運、水運、航空運輸等等。不同交貨方式的風險轉移時間和運輸風險的責任承擔是不同的。對買方而言，通常情況下賣方送貨上門風險最小，買方自提次之，代辦運輸風險最大。

　　8、包裝方式條款

　　在貨物買賣中，要將貨物由所在地移到買受人指定的地點，一般要經過搬運、運輸等多種環節。如果對貨物的包裝達不到一定的要求，很可能就會對貨物造成損壞。因此，合同中最好對貨物的包裝方式作出約定。包裝方式應當根據保護貨物的質量、品質、性能和表面涂漆等不受損害來確定。其內容包括對具體的包裝材料、包裝方式的約定。應當特別注意的是，除賣方送貨這一交貨方式外，上門自提和代辦運輸情況下運輸過程中破損的風險都是由賣方承擔的，這兩種交貨方式下必須提高賣方包裝要求。

　　9、違約責任

　　買賣合同中的違約責任是指買方或者賣方沒有嚴格按照合同履行所應承擔的責任。買賣合同中賣方常見的違約有交付的貨物質量不符合約定或產品質量存在瑕疵，沒有按照合同約定期限供貨以及毀約等情形，買方常見的違約是遲延付款。合同法規定的違約責任承擔方式主要有繼續履行、采取補救措施、賠償損失、支付違約金以及定金責任等方式。上述違約責任承擔方式中，繼續履行、采取補救措施及賠償損失等責任承擔方式即使合同中未約定也可根據違約情況要求違約方承擔，但違約金和定金只有在合同中約定了才可以要求違約方承擔。

　　違約金的約定方式有兩種，一是約定固定數額的違約金，二是約定違約金的計算方式，如逾期付款違約金通常是逾期付款金額日萬分之幾的約定。違約條款的目的不在于追求對方違約時從該條款中獲利，而是增加對方違約的成本。因此，如果合同相對方違約屬大概率事件，可考慮約定相對高額的違約金以遏制違約的沖動。應注意的是，由于合同違約金屬買賣雙方意思自治的產物，發生爭議時法院調整幅度有限，約定的己方違約責任不宜過重。

　　定金作為違約責任的承擔方式應當注意的是約定的定金不得超過合同總價的20%，超過部分無效。根據擔保法定金罰則的規定，交付定金一方發生合同約定承擔定金責任的違約情形時，收受定金一方可全額沒收定金，收受定金一方違約時，則應雙倍返還定金。因此，定金是一把雙刃劍，應謹慎使用。

　　10、爭議解決條款

　　合同爭議發生時通常有三種解決方式：當事人協商解決，第三人調解，仲裁機構仲裁或者法院訴訟。其中，當事人協商解決或第三人調解都是不具有強制力的解決方式，一旦發生糾紛往往還需通過仲裁或者法院訴訟解決。

　　仲裁和法院訴訟作為兩種有法律強制效力的糾紛解決方式，為了避免發生沖突，合同雙方只能擇其一。仲裁與法院訴訟的區別在于法院訴訟即使合同雙方沒有約定也是法定的糾紛解決方式，仲裁則只有雙方約定通過仲裁解決糾紛時才可以向約定的仲裁機構申請仲裁，有效的仲裁約定可以排除法院的管轄。

　　仲裁方式解決糾紛時應當注意三個問題，仲裁是一裁終局而非像法院訴訟不服還可以上訴，因此仲裁的公正性缺乏有效的保障機制，二是仲裁機構是在地級

　　市設立，區縣一級并無經濟糾紛的仲裁機構，合同中約定的仲裁機構應當是有效存在的仲裁機構，三是仲裁和訴訟不能同時約定，既約定仲裁又約定訴訟，仲裁的約定就是無效的約定。

　　法院訴訟解決糾紛時應當注意，我國的法院也是可以選擇的。根據民事訴訟法的規定，當事人可以在合同中約定被告住所地、合同履行地、原告住所地、合同簽訂地、標的物所在地法院中的一個法院作為糾紛管轄法院。如未約定的，一方可在被告住所地或合同履行地法院提起訴訟。合同經辦人員在約定合同糾紛管轄時應考慮買賣雙方是否在同一區域、合同的履行方式、合同違約概率等因素選擇對我司有利的訴訟法院。

　　一份完整、規范的合同可以盡可能減少因條款約定不明產生的爭議，但合同的生命在于履行。合同履行過程中違約及合同簽訂后情況的變化都會導致糾紛的發生。因此，光有一份好的合同是不夠的，還應嚴格履行合同義務并根據實際情況及時變更、補充合同約定。沒有一個交易是完全相同的，一份好的合同必須根據當次的交易情況認真起草，期望憑合同范本一勞永逸地解決合同起草工作是不現實的，合同經辦人員對此應有正確的認識。本起草指引所附文本僅供起草參考用，合同經辦人員應根據實際情況增改刪減。

買賣合同模板 篇29

　　申請人張，女，19xx年×月××日出生，漢族，住XX市XX區解放大道128號×室，電話15869。

　　被申請人湖北**房地產開發有限公司，地址XX市XX區解放大道128號，法定代表人鐘董事長，電話83。

　　申請事項：

　　一、裁決被申請人違約并向申請人支付違約金20xx.6元;

　　二、裁決被申請人承擔本案的受理費和處理費。

　　事實和理由：

　　20xx年6月1日，就被申請人開發的位于XX市XX區解放大道128號的金葉solo國際大廈a棟×層號商品房，申請人與被申請人簽訂了《XX市商品房買賣合同》，申請人按照合同約定如期付清了全部購房款197360元。按照合同約定，被申請人未能在商品房交付使用之日起90日內將辦理兩證需由被申請人提供的.全部資料報產權登記機關備案的，申請人不退房，被申請人應按已付房價款的1%向申請人支付違約金。后雙方對此事宜協商不成，為此，申請人特向貴會提出如上所請，請求依法保護。

　　此致

　　武漢仲裁委員會

　　申請人：

　　20xx.09.25

買賣合同模板 篇30

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規，經甲乙雙方平等協商，甲方同意將本工程相關事項協商一致，訂立本合同以資共同遵守。

　　一、工程名稱： 大理石安裝工程

　　二、工程地點：

　　三、工程內容：大理石安裝

　　四、承包方式：單包工，其中甲方負責大理石、水泥、沙及安裝，負責水電供應，施工場地塔架材料。

　　六、工程單價（不含稅）：墻體干掛人工費 元/㎡，方柱干掛人工費/米，角鋼/米

　　七、付款方式：甲方首先預付乙方進場費元。安裝費按施工進度支付80%，余款待工程竣工驗收后合格一次性付清。

　　八、工程期限定為合同簽字之日起，乙方應在 天內按質按量完成。

　　九、工程按國家標準施工。

　　十、甲方責任

　　1、及時組織水電供應，及施工所需材料，不得影響施工正常運行。

　　2、提供生產用水、用電場地，提供乙方工作人員的生活場地。

　　3、負責提供施工設計圖給乙方，落實專人負責督促乙方按技術規范施工。對乙方施工存在問題提出調整意見，共同把關工程質量達到規定要求。

　　4、負責籌措工程資金按合同要求及時兌現工程款，保證工程施工正常進行，若甲方不及時兌現進度款或不及時提供施工材料的，乙方有權暫停施工待料或等待工程款的兌現。

　　（二）乙方責任

　　1、負責有計劃地組織按技術規范施工，確保工程按時、按質、按量完成。

　　2、按國家有關規定，對施工現場規范管理，做到文明施工，安全施工。

　　十一、附注：

　　本合同一式兩份，雙方各執一份，本合同未盡事宜由雙方協商解決。

　　甲方： 乙方：

　　代表人： 代表人：

　　簽訂日期： 簽訂日期：

買賣合同模板 篇31

　　賣方（以下簡稱甲方）：

　　買方（以下簡稱乙方）：

　　為了增強甲乙雙方的責任感，加強經濟核算，提高經濟效益，確保雙方實現各自的經濟目的，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、產品的名稱、品種、規格和質量

　　1、名稱：

　　2、品種：

　　3、規格：

　　4、質量標準：

　　二、產品的數量和計量單位、計量方法

　　1、產品數量：

　　2、計量單位：

　　3、計量方法：

　　三、產品的包裝標準

　　產品的包裝，國家或業務主管部門有技術規定的，按技術規定執行；國家與業務主管部門無技術規定的，由甲乙雙方商定。

　　四、產品的交貨方法、運輸方式、到貨地點

　　1、交貨方法：

　　2、運輸方式：

　　（1）由甲方運送的，按照___________元/公里計算，由乙方支付給甲方。

　　（2）乙方自己運送的，費用自擔。

　　3、交貨地點：

　　五、產品的價格與貨款的結算

　　1、雙方協商確定產品單價為： ___________元，總共：___________元。

　　2、貨款的結算：合同簽訂時，乙方支付定金：___________元，剩余貨款由乙方在收到貨并驗收后，一并支付給甲方。

　　六、甲方責任

　　1、甲方應按照合同的規定向乙方交付大米。

　　2、交付的大米應合乎合同約定的質量標準。

　　3、如甲方要提前交付大米，應提前通知乙方，應提前履行，乙方多支付的儲存費用，甲方承擔。

　　4、甲方不能交貨的，應向乙方償付不能交貨部分貨款的___________%的違約金。

　　5、甲方逾期交貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的`規定，按逾期交貨部分貨款計算，向乙方償付逾期交貨的違約金，并承擔乙方因此所受的損失費用。

　　七、乙方責任

　　1、乙方應按照合同的規定，向甲方支付貨款。

　　2、當甲方及時履行交付義務時，乙方要積極配合。

　　3、當甲方提前履行交付義務時，不能拒絕接收。

　　八、附則

　　1、因合同的履行，任何一方違約，給對方造成損失的，均應賠償，賠償數額按照具體的損失額計算。

　　2、本合同自雙方簽字后生效，雙方義務履行完畢后失效。

　　3、本合同一式________份，雙方各執_________份。

　　4、因履行合同發生爭議，雙方協商不成的，雙方均可向合同簽訂地、合同履行地的人民法院起訴。

　　5、本合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方： 乙方：

　　聯系方式： 聯系方式：

　　合同簽訂地： 合同簽訂地：

　　合同履行地： 合同履行地：

　　簽約時間：________年________月________日 簽約時間：________年________月________日

買賣合同模板 篇32

　　賣方（以下簡稱甲方）： 買方（以下簡稱乙方）：

　　身份證號碼： 身份證號碼：

　　賣方代理人： 買方代理人：

　　身份證號碼： 身份證號碼：

　　中介服務方（以下簡稱丙方）

　　工商注冊號：

　　備案證號碼：

　　根據《中華人民共和國合同法》、房地產交易有關法律法規及福州市有關規定，甲、乙、丙叁方遵循自愿、公平和誠實信用原則，經協商一致簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條、本宗買賣房產狀況：

　　1、房屋座落：甲方房產座落于福州市 區

　　2、建筑面積： 平方米（其中：私有面積： m2、共有面積 m2附屬間面積 m2）。

　　（詳見榕房權證 字第 號）（土地使用證 _________字第______________號）

　　3、成交價格：甲、乙雙方議定該房產（含裝修及附屬配套設施）的買賣價格為 （幣種）

　　（大寫）： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整（ ）。

　　[其中：房產買賣價為 （幣種）（大寫）： 佰 拾 萬 仟 拾 元整（ ）；裝修及附屬配套設施轉讓價為 （幣種）（大寫）： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整（ ）]。

　　4、成交細目：

　　1）、配套：

　　2）、家電：

　　3）、家具：

　　4）、其他：

　　5）、固定裝修：甲方明確固定裝修指構成該房屋裝修之固定部分包括但不限于地板面、墻體、壁櫥、鐵門、門、門把、門窗、防盜網、水龍頭、嵌入式排氣扇、燈具、發光體、廚衛設施等，此等固定裝修經拆除將破壞設施的完整性，所以，甲方應保持其完整交付。

　　第二條、中介服務方承諾：

　　1、丙方的服務行為符合《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、國家工商行政管理局《經紀人管理辦法》和《城市房地產中介服務管理規定》等法律、法規及規章;

　　2、丙方已取得工商局營業執照等合法的經營資格;

　　3、 保證誠信服務，不收取合同外的任何費用（不包含其他服務）。

　　第三條、委托中介服務事項：

　　1、 丙方受甲方、乙方各自的委托，就甲、乙雙方買賣房產一事，提供中介服務；

　　2、 丙方應甲、乙雙方的`要求，為其提供房產成交后代理服務。

　　第四條、中介服務范圍：選擇下列第[ ]項服務。

　　1、為甲、乙雙方提供房產政策及法律咨詢服務；

　　2、向甲、乙雙方提供交易機會，協助雙方簽訂本合同及房產轉讓協議并促成交易成功；

　　3、房產行銷推介；

　　4、為當事人代辦房產評估手續；

　　5、代辦權屬過戶手續；

　　6、為乙方辦理 〔注：填寫①商業銀行按揭貸款、②公積金貸款、③商業銀行和公積金組合貸款〕手續；

　　7、代辦房地產公證、見證手續；

　　8、協助甲、乙雙方收集過戶資料和為其房地產買賣契約代書；

　　9、協助辦理相關配套事宜，如水、電、管道煤氣、有線電視、電話、寬帶及物業交接過戶手續；

　　10、協助甲、乙雙方完成房屋及房產配套設施的移交；

　　11、其他 。

　　第五條、中介服務段落：

　　1、丙方提供的中介服務自接受甲、乙雙方委托時起到甲、乙雙方達成本協議之日起結束；

　　2、丙方提供的相關房產成交后的代理服務至甲、乙雙方辦結各項交易、過戶、交房、放款之日止。

　　第六條、中介服務費(包含中介服務傭金和相關代理服務費)：

　　1、中介服務傭金：自甲、乙雙方簽訂本合同后 日內，丙方按政府有關規定向甲、乙雙方收取中介服務傭金。

　　a、丙方向甲方收取中介服務傭金為 （幣種）（大寫） 萬 仟 佰 拾 元（ ）。

　　b、丙方向乙方收取中介服務傭金為 （幣種）（大寫） 萬 仟 佰 拾 元（ ）。

　　*2、交易服務費：根據本合同第三條有關款項約定，本合同成立后，丙方為甲、乙雙方提供成交后代理服務手續。

　　a、丙方收取甲方交易服務費 （幣種）（大寫） 仟 佰 拾 元（ ）。

　　b、丙方收取乙方交易服務費 （幣種）（大寫） 仟 佰 拾 元（ ）。

　　*3、按揭服務費：根據本合同第四條第六款約定，本合同成立后，丙方為乙方提供按揭服務。

買賣合同模板 篇33

　　合同編號：_________________

　　買方（甲方）：_____________

　　簽訂地點：_________________

　　賣方（乙方）：_____________

　　簽訂時間：_____年____月___日

　　為維護消費者和經營者雙方合法權益，根據《中華人民共和國消費者權益保護法》，《中華人民共和國合同法》及有關規定，甲、乙雙方協商一致，按下列條款成交所訂家具的買賣。家具買賣合同范文節選！

　　一、家具名稱、商標、規格型號、數量、基料及金額：

　　基料價款

　　家具名稱商標規格型號

　　名稱等級

　　數量單價

　　十萬千百十元角分

　　合計人民幣金額（大寫）

　　二、定規格家具圖紙提供辦法及要求：

　　甲方自定規格的家具，甲方于______年____月____日前將圖紙一式兩份交付于乙方。乙方審定認可的，由乙方賣場銷售人員簽名（蓋章）后，將其中能夠一份交還給甲方留存。

　　三、具的質量標準、驗收方法和要求及處理方法：

　　本合同的質量按現行的《中華人民共和國家具行業標準》執行。雙方另有約定的，從約定。

　　甲方在驗收中發現數量有異議的，應當場提出。對質量有異議的，可在《上海市家具行業“三包”規定》所規定的期限內提出書面異議。乙方在知悉或應當知悉甲方有異議后，有義務按《上海市家具行業“三包”規定》辦理，并及時告知甲方。

　　四、交（提）貨期限、地點和方式：

　　本合同所訂家具由：

　　1、乙方在_______年____月____日～____日間送到甲方指定的（任選一項）地點：________區（縣）________________路_____弄____號_____室。

　　2、甲方于_______年_____月_____日～_____日到乙方處自題。

　　運費約______元由______方負擔。（若由甲方負擔的，乙方應憑合法單據按實結算）

　　五、結算方式、期限及訂金：

　　雙方同意在腳（提）貨時，以現金方式銀貨兩訖。甲方若以個人支票、信用卡結算的，款到乙方帳戶后三日內交付產品。甲方給付乙方合同總價款10%以下的定金，計人民幣______元。合同履行后，定金抵作價款。

　　六、違約責任：

　　1、甲方中途退貨的，無權請求返還定金。乙方不能交貨的，雙倍返還定金。

　　2、甲方逾期提貨、付款的，應向乙方支付違約金。乙方逾期交貨的，應向甲方支付違約金。

　　計算方式均為：價款的萬分之______×逾期的天數。

　　3、乙方向甲方出售的家具如有假冒他人注冊商標、名優標志、認證標志、廠名、長址、產地，或者其他欺詐行為的，應當依法增加賠償，即乙方先賠償甲方的損失、再增加賠償的金額為消費者購買家具的價款的一倍。

　　七、合同爭議的處理方式：

　　1、請求賣場所在地的消費者協會調解。

　　2、向賣場所在地行政管理機關申訴。提交上海仲裁委員會仲裁向人民法院訴訟。

　　3、或者選擇以下兩種方式之一辦理：（√）

　　八、其它約定事項：

　　本合同須經甲、乙雙方及賣場主辦單位簽、蓋章后生效。合同內容能夠如與國家法律、法規及政策相悖，應服從法律、法規的規定。如乙方撤離賣場的，由賣場主辦單位先行承擔民事責任。

　　買方賣方賣場主辦單位

　　甲方姓名（簽章）________單位名稱（簽章）_________單位名稱（簽章）________

　　地址：__________________地址：___________________地址：__________________

　　委托代理人：____________法定代表人：_____________

　　電話：__________________電話：___________________電話：__________________

　　備注：本合同一式三聯，第一聯買方存，第二聯賣方存，第三聯賣方主辦單位存。

　　第一條家具名稱（文本中所指家具包括生活家具和辦公家具）家具名稱商標規格型號材質顏色生產廠家數量單價總價合計人民幣金額（大寫）：￥：第二條定做家具圖紙提供辦法及要求：

　　第三條質量標準：

　　第四條交貨方式、時間及地點：買方自提。賣方送貨，送貨費用由承擔。

　　第五條驗收及三包期限：對于家具的數量、結構、顏色等表面瑕疵，買方應在交貨時當場提出異議。對于其他質量問題要求三包的，應按照《北京市家具產品修理、更換、退貨責任規定》辦理。

　　第六條付款方式、地址、時間。

　　第七條定金：買方應在年月日前向賣方交付總價款%的定金（此比例不得超過20%），賣方交貨后，定金抵作價款。買方違約中途解除合同的，無權要求返還定金。賣方違約中途解除合同的，應雙倍返還定金。

　　第八條違約責任：

　　（一）一方遲延送貨或提貨的，應每日向對方支付遲延部分家具價款%的違約金。

　　第九條賣方撤離展銷會或市場的，由展銷會或市場主辦單位先行承擔賠償責任。主辦單位承擔責任之后，有權向賣方追償。

　　第十條爭議解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方協商或調解解決或向有關行政機關申訴解決。協商、調解、申訴解決不成的，按下列第種方式解決。

　　（一）提交仲裁委員會仲裁。

　　（二）依法向人民法院起訴。

　　第十一條其他約定事項：

　　賣方（章）：買方（章）：主辦單位（章）：

　　住所：住所：住所：

　　電話：電話：電話：

　　法定代表人：法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：委托代理人：

買賣合同模板 篇34

　　賣方（以下簡稱甲方）： 身份證號碼：

　　買方（以下簡稱乙方）： 身份證號碼：

　　經甲乙雙方反復協商一致，就養雞場的買賣事宜訂立本合同，希甲、乙雙方在履行合同的過程中共同遵守。

　　一、甲方自愿將座落在 養雞場地（房屋建筑面積 平方米。產權類型：；）出售給乙方。室內設施：水、電二通。乙方已對甲方所要出售的養雞場做了充分了解，自愿購買該養雞場。

　　二、甲乙雙方議定，上述房地產成交價格為人民幣（大寫） 元整，小寫：元。乙方分兩次付清給甲方：首付（元），小寫： 元，第二次于________年____月付清尾款 元，大寫：元整。

　　三、甲方保證上述養雞場產權屬清楚，若發生與甲方有關的`產權糾紛或債權債務，概由甲方負責清理，并承擔民事訴訟責任，因此給乙方造成的經濟損失，甲方負責賠償。

　　四、未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決：其補充協議經甲乙雙方簽章后與本合同具有同等效力。

　　五、糾紛解決方式：若甲乙雙方在上述合同履行過程中，出現爭議，甲乙雙方到養雞場所在地的房地產管理委員會申請仲裁或到當地人民法院提起訴訟。

　　六、甲方應承擔該養雞場在交房前所產生的一切費用，之后由乙方負責。甲方應將該房屋內的一切設施無償的交給乙方。

　　七、本合同一式四份，甲乙雙方各執一份，上述合同雙方簽字蓋手印生效，甲乙雙方如期履行合同。本協議簽字后養雞場的產權歸乙方所有。

　　甲方： 乙方：

　　電話： 電話：

　　________年____月____日________年____月____日

買賣合同模板 篇35

　　甲方：太原市百城鐵合金有限公司

　　乙方：張維平

　　經甲乙雙方共同協商達成如下協議：

　　一、甲方同意將生活區院內及庫房的廢鐵、電機等物品一次性出售給乙方（其中不包括電焊機拾臺，空壓機壹臺）。

　　二、甲方同意將生產區內劃紅色圈的設備及廢鐵一次性出售給乙方，包括土燒整個鋼結構，不包括土燒破碎機壹臺及配套電機壹臺，拖拉機兩臺。

　　三、付款方式：乙方必須一次性將伍拾壹萬元整付給甲方后乙方才能拆除。

　　四、甲乙雙方各執壹份。

　　甲方： 乙方：

　　年月日