汽車買賣合同(分期付款)(通用34篇)
汽車買賣合同(分期付款) 篇1
一、汽車型號及金額
汽號:____________________
發動機號:____________________
合格證號:____________________
車架號:____________________
海關單號:____________________
商檢單號:____________________
顏色:____________________
價格:____________________
備注:____________________
二、質量要求
1.賣方向買方出售的汽車,其質量必須符合國家頒布的汽車質量標準。
2.賣方向買方出售的汽車,必須是在《_________》上備案的產品或經過交通管理部門認可的汽車。
三、車款與驗收
1.車款為(不含稅費)_________元;大寫:_________。買方應于_________年_________月_________日在_________(地點)同賣方當面驗收車輛及審驗相關文件,并以_________(現金、支票、匯票)的方式自驗收審驗無誤之日起__________日內向賣方支付車款的_________%,待辦理完過戶手續后再即時支付剩余車款。
2.賣方應在收到第一筆車款后_________日內交付車輛及相關文件,并協助買方在15個工作日內辦理完車輛過戶、轉籍手續。車輛過戶、轉籍過程中發生的稅費負擔方式為:_________。
四、合理損耗及計算方法_________。
五、風險負擔
1.汽車交付之前,若因不可抗力之事由,致使轎車丟失或毀損,其責任由買方負擔。
2.車輛交付后辦理過戶、轉籍過程中,因車輛使用發生的問題由使用者負責。
六、賣方權利義務
1.賣方應保證對出賣車輛享有所有權或處分權,且該車符合國家有關規定,能夠依法辦理過戶、轉籍手續。
2.賣方保證向買方提供的相關文件真實有效及其對車輛狀況的陳述完整、真實,不存在隱瞞或虛假成分。
3.賣方在買方購買車輛時必須向買方提供:(以下3、4、5項如沒有,售前應說明)
(1)銷售發票;
(2)(國產車)車輛合格證、(進口車)海關進口證明和商品檢驗單;
(3)保修卡或保修手冊;
(4)說明書;
(5)隨車工具及備胎。
4.賣方收取車款后,應開具合法、規范的收款憑證。
七、買方權利義務
1.買方在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。
2.買方在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。
3.買方應按照約定的時間、地點與賣方當面驗收車輛及審驗相關文件,并按照約定支付車款。
4.買方應持有效證件與賣方共同辦理車輛過戶、轉籍手續。
5.如買方使用、保管或保養不當造成的問題,由買方自行負責。
八、違約責任
1.第三人對車輛主張權利并有確實證據的,賣方應承擔由此給買方造成的一切損失。
2.賣方未按照約定交付車輛或相關文件的,應每日按車款_________%的標準支付違約金。
3.因賣方原因致使車輛在約定期限內不能辦理過戶、轉籍手續的,買方有權要求賣方返還車款并承擔一切損失;因買方原因致使車輛在約定期限內不能辦理過戶、轉籍手續的,賣方有權要求買方返還車輛并承擔一切損失。
4.買方未按照約定支付剩余車款的,賣方有權要求買方承擔由此造成的一切損失。
5.如屬于在汽車售出前流通過程中出現的質量問題,賣方未向買方明示的,依法承擔責任。
九、保證
賣方須保證汽車無瑕疵。有關瑕疵的保證,則只限于交付日后三個月以內,往后即不負一切責任。
十、擔保
擔保人須對賣方保證,買方確實履行本契約按期支付價金,并負連帶賠償責任。
十一、聲明及保證
(一)買方:
1.買方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.買方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對買方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.買方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是買方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)賣方:
1.賣方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.賣方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對賣方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.賣方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是賣方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
十二、保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為 _________年。一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
十三、不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見,不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
十四、通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
十五、爭議的處理
(一)本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
(二)本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第___種方式解決:
1.提交_________仲裁委員會仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
十六、解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
十七、補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,買賣雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
十八、合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為______年,自_________年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本________份,送_________留存一份。
買方(蓋章):________________
授權代表(簽字):____________
__________年_______月_______日
簽訂地點:____________________
賣方(蓋章):________________
授權代表(簽字):____________
__________年_______月_______日
簽訂地點:____________________
汽車買賣合同(分期付款) 篇2
甲方(出賣人):____________________________
住所:____________________________________
營業執照號碼:____________________________
法定代表人:______________________________
電話:____________________________________
乙方(買受人):_____________________________
地址:____________________________________
聯系電話:________________________________
身份證號碼:______________________________
委托代理人:______________________________
身份證號碼:______________________________
地址:____________________________________
聯系電話:________________________________
一、汽車數量與價款
車輛單價:_________元,大寫_________。
數量:_________臺。
車輛總價:_________元,大寫_________。
運費:_________元,由_________方承擔。
出庫費:_________元,由_________方承擔。
車輛交接后,乙方如需委托甲方代理上牌等服務的,雙方應另行簽訂委托服務協議書(協議書內容以附件形式附于主合同之后)。
二、交車方式及付款方式:
交車地點:____________________________________
交車時間:____________________________________
付款方式:____________________________________
付款時間:____________________________________
三、質量維修:
1、出賣人向買受人出售的汽車,其質量必須符合國家頒布的汽車質量標準。
2、出賣人向買受人出售的汽車,必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的汽車。
3、出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛的基本情況。
4、出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供:
(1)銷售發票;
(2)(國產車)車輛合格證、(進口車)海關進口證明和商品檢驗單;
(3)保修卡或保修手冊;
(4)說明書;
(5)隨車工具及備胎;
(6)________________________________
5、買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。
6、買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。
7、汽車在購買后,由出賣人負責與生產廠家的維修站聯系、解決。
8、如屬于在汽車售出前流通過程中出現的`質量問題,出賣人未向買受人時示的,依法承擔責任。
9、如買受人使用、保管或保養不當造成的問題,由買受人自行負責。
四、違約責任:
1、乙方不能按時支付車款的,自延期之日起至實際付款日止,按銀行遲延付款的規定向甲方償付違約金。延期付款超過_________個月的,甲方有權解除合同,并要求乙方按相當于全部車價款的_________%支付違約金。
2、甲方不按時交付車輛的,自延期之日起至實際交付日止,按乙方已付款依銀行遲延付款的規定向乙方償付違約金。延期交付車輛超過_________個月的,乙方有權解除合同,并要求甲方按相當于全部車價款的_________%支付違約金。
3、甲方交付的汽車不符合說明書中表明的質量標準,乙方有權要求甲方承擔無償修復、補償損失或減少價款等違約責任。
4、因車身超重、尾氣不合格等情況導致乙方無法上牌照,乙方有權退車并要求甲方賠償損失。
5、經國家授權的汽車檢驗機構鑒定,乙方所購汽車確實存在設計、制造缺陷,由此缺陷造成的人身和他人財產損害,按《中華人民共和國產品質量法》的規定處理。若甲方在該車有缺陷或存在其他特殊的使用要求時,應該明示告知而未明示告知,則應承擔相應賠償責任。
五、爭議解決:本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的,可以提交__________仲裁委員會仲裁或向_________________人民法院提起訴訟。
六、雙方其他約定
(一)________________________________________________________。
(二)________________________________________________________。
七、合同文本:本合同一式______份,雙方各執______份。
八、合同效力:本合同經買賣雙方簽章后生效。合同生效后,甲乙雙方對合同內容的變更或補充應采取書面形式,作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。
買受人(簽章):__________________
出賣人(簽章):__________________
電話:_________________________
電話:_____________________________
________年________月________日
________年________月________日
汽車買賣合同(分期付款) 篇3
賣方:___,____年_月__日出生,住________號(以下簡稱甲方)。
買方:___,____年_月__日出生,住________組(以下簡稱乙方)。
甲、乙雙方通過平等協商,甲方同意將東風金霸貨車出售給乙方,雙方協定條款如下:
一、出售車輛車型:所售車輛車型:東風金霸貨車,發動機號 。
二、所售車輛作價及付款方式:所售車輛作價 元整,里程為 公里。合同簽訂之日一次性付清。
三、根據《中華人民共和國道路安全實施細則》有關條款之規定,車輛所有權發生變化,需辦理過戶登記。如辦理車輛過戶手續,一切費用由乙方承擔。自____年__月__日以前的相關稅費由甲方承擔,自____年__月__日以后的相關稅費由乙方承擔。自____年__月__日起車輛如發生事故,一切責任由乙方承擔賠償。
四、甲、乙雙方簽訂合同時在見證人面前將車輛一切手續交乙方,乙方自簽訂合同表示履行完畢。
五、合同雙方自愿簽訂,不得反悔。
六、合同一式三份,雙方各執一份,見證單位一份。
甲方: 乙方:
見證單位:_______法律事務所
____年__月__日
汽車買賣合同(分期付款) 篇4
賣方:
買方:
第一條 賣方依法出賣具備以下條件的舊機動車:
車主名稱:
號牌號碼:
廠牌型號:
初次登記日期:
發動機號:
車架號:
養路費繳付有效期自20__年4月27日 至20__年9月30日。
最近一次年檢時間:20__年8月。
行駛公里數:25萬公里。
車輛使用性質:(/ )客運、( /)貨運、(是 )出租、( /)租賃、( /)非營運、(/ )其它。
第二條 車款及交驗車
車款為(不含稅費)11萬元;大寫 十一萬元整 。
買方應于20__年9月 1 日在買方住所地同賣方當面驗收車輛及審驗相關文件,并以現金的方式自驗收、審驗無誤之日起當天內向買方支付全部車款。
賣方應在收到車款后當天內交付車輛及相關文件,并協助買方在允許辦理車輛過戶時30日內辦理完車輛過戶、轉籍手續。車輛過戶、轉籍過程中發生的稅、費負擔方式為:全部由買方負擔。
相關文件包括:機動車行駛證、機動車登記證書、稅訖證明、車輛年檢證明、養路費繳費憑證、道路運輸許可證、營業執照正本和副本、改氣合格證、收費許可證、稅務登記證、車船使用證、社會集團體會員證、保險單各一份。
第三條 雙方權利義務
1.賣方應保證對出賣車輛享有所有權或處置權,且該車符合國家有關規定,能夠依法辦理過戶、轉籍手續。
2.賣方保證向買方提供的相關文件真實有效及其對車輛的陳述完整、真實,不存在隱瞞或虛假成分。
3.買方應按照約定時間、地點與賣方當面驗收車輛及審驗相關文件,并按照約定支付車款。
4.賣方收取車款后,應開具合法、有效的收款憑證。
5.買方應持有效證件與賣方共同辦理車輛過戶、轉籍手續。
6.車輛交付后,因車輛使用發生的問題由使用者負責(其中因交通事故發生的費用、養路費和相關罰款等全部費用)。
第四條 違約責任
1.第三人對車輛主張權力并有確實證據的,賣方應承擔由此給買方造成的
一切損失。
2.賣方未按照約定交付車輛或相關文件的,應每日按車款 2 %的標準支付違約金。
3.因賣方原因致使車輛在允許辦理期限30日內不能辦理過戶、轉籍手續的,買方有權要求賣方返還車款并承擔一切損失;因買方原因致使車輛在允許辦理期限30日內不能辦理過戶、轉籍手續的,賣方有權要求買方返還車輛并承擔一切損失。
第五條 合同爭議的解決辦法
此協議未盡事宜雙方友好協商,協商未果,任何一方均可向對方所在地人民法院尋求保護。
第六條 買賣雙方其他約定事項
車輛自交付之日起,車輛的全部產權歸買方所有。
相關的合同范本·樓房買賣合同·軟件買賣合同·二手車輛買賣合同·車位車庫買賣合同·鋼材買賣合同·木材買賣合同
此協議一式兩份,買賣雙方各執一份,蓋章、簽字后即生效。
賣方(章) 買方(章):
地址:
二手房交易資金監管服務協議
甲方(賣出方):___________________________________
乙方(買入方):___________________________________
丙方(監管方):____________房地產展銷服務有限公司
為保證二手房交易資金安全,丙方受______房地產交易中心委托提供二手房交易資金監管服務。甲、乙、丙三方共同友好協商,就辦理二手房交易資金監管事項達成如下協議:
第一條甲、乙雙方買賣的房屋位于______新區______路_____弄______號______室,建筑面積:______平方米,產權號:______,______交易價款為人民幣(大寫)__________________。
第二條本協議所示資金監管期限從乙方第一筆監管房款存入丙方指定銀行帳號之日起至______新區房地產交易中心完成該房地產轉移登記,甲方收到全額監管房款、乙方收到房地產權證之日止。
第三條 甲、乙雙方委托丙方監管購房款為
(1)一次性全額付清(2)全額分期付清(3)首付款加貸款(4)部分款:______元
第四條根據甲、乙雙方相關協議,乙方自本協議簽訂之日起______日內分______次,將監管房款存入丙方指定銀行中國建設銀行______市______支行帳號______,具體付款方式、金額、期限如下:
______年______月______日前/后_____日第一次向丙方指定銀行帳號存入房款人民幣_________________(大寫)
______年______月______日前/后_____日第二次向丙方指定銀行帳號存入房款人民幣_________________(大寫)
______年______月______日前/后_____日第三次向丙方指定銀行帳號存入房款人民幣_________________(大寫)
第五條 付款方式經三方協商,按下列第________款處理,甲乙雙方所簽訂《買賣合同》之付款方式以本協議約定為準。
(一)丙方應在乙方全額監管房款劃入丙方指定銀行帳號,且丙方收到《______市______新區房地產交易中心收件收據》所示受理日期后第______日(如有退件,受理日期應從交易中心收到補件之日起計算),通知甲、乙雙方雙方同時到場,至丙方處領取甲方全額監管房款及乙方產權證。(如遇雙休日及國定假日順延)
(二)甲、乙雙方約定,上述監管房款中的部分款項作為交房尾款,具體金額為人民幣(大寫)_________________。
甲、乙雙方辦妥物業交接手續出具書面意見后,同時到場,至丙方處領取。
(三)甲、乙雙方自辦貸款,則本協議所示放款日期自乙方全額監管款項到帳后第______日(以銀行到帳憑證所示日期為準)由監管方通知甲、乙雙方同時到場,至丙方處領取甲方全額監管房款及乙方產權證。
第六條甲、乙雙方確認:丙方按本協議約定書面通知甲、乙雙方后,甲、乙雙方應于收到通知十日內同時到場至丙方處領取監管房款及乙方產權證;如逾期不領,丙方再以書面方式通知甲、乙雙方,通知發出七個工作日內,甲、乙雙方無法同時至丙方處同時領取,丙方視作甲方或一方自動放棄權利,可向甲方或乙方單方發放監管房款或產權證。
第七條在辦理房地產轉移登記過程中,經房地產登記機關審核,因不符合產權登記條件而導致不能辦理轉讓交易過戶登記,不予登記書一經作出,丙方通知甲、乙雙方,并于不予登記書作出______日內向乙方退還已收房款,本協議自然終止,已收監管費用不予退回。
第八條若甲乙雙方于正式簽訂《買賣合同》前簽訂本協議,但因故終止該房地產交易,或由甲、乙雙方所簽《買賣合同》引起的糾紛造成交易登記終止。本協議自然終止,已收監管費用不予退回。
第九條丙方實行房款監管后,不能對抗司法機關、行政機關依法對該房地產的查封或以其他形式的限制房地產權利的裁定、決定。如發生丙方所監管房款被司法機關、行政機關因非為丙方原因而依法凍結造成丙方不能將監管房款交付甲方或乙方。本協議自然終止,已收監管費用不予退回。
第十條丙方對房款的監管不意味著對乙方付款義務承擔保證責任;丙方對房地產交易的合法性、可行性以及其他與房地產買賣合同有關的任何問題均不承擔任何責任。甲、乙雙方在履行房地產買賣合同過程中發生與本協議無關的任何爭議均應由雙方自行協商或通過法律途徑解決。若因甲、乙雙方原因導致監管方未能及時完成本協議委托事項,則按甲乙雙方簽訂的《房地產買賣合同》的約定負相關違約責任。本協議自然終止,已收監管費用不予退回。
第十一條 因甲、乙雙方不按本協議中規定的程序辦理而造成的后果,由違約方承擔責任。本協議自然終止,已收監管費用不予退回。
第十二條 監管費用為_____元,由甲方支付_____元,乙方支付_____元。
第十三條 甲、乙雙方如委托丙方辦理貸款、產證等其他事宜,具體見附頁。
第十四條
1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________
第十五條本協議經三方簽字、蓋章后并由乙方按協議約定將監管房款存入丙方指定銀行帳號之日起生效。未盡事宜三方另行協商解決,本協議一式三份,三方各執一份。
本協議經甲方收到全額監管房款、乙方收到房地產權證后,自行失效。
甲方/法定代表(簽字):_______________
代理人(簽字):______________________
證件號:______________________________
聯系方式:____________________________
聯系地址:____________________________
日期:________________________________
乙方/法定代表(簽字):_______________
代理人(簽字):______________________
證件號:______________________________
聯系方式:____________________________
聯系地址:____________________________
日期:________________________________
丙方(蓋章):________________________
代理人(簽字):______________________
證件號:______________________________
聯系方式:____________________________
聯系地址:____________________________
日期:________________________________
鑒證方(蓋章):________房地產交易中心
聯系地址:____________________________
汽車買賣合同(分期付款) 篇5
買方:_________________________
賣方:_________________________
簽訂日期:_____________________
雙方當事人經協商一致,就汽車買賣事宜達成如下協議:
一、產品名稱、型號、規格、數量、價格
________________________________________________________
二、付款方式、期限
________________________________________________________
三、交貨時間、方式、地點
________________________________________________________
四、驗收方法
________________________________________________________
五、其他約定事項
1.買方自提車及公路代運,按交貨期款到后發車。
2.賣方代運,以賣方委托鐵路起運日為交貨期,貨款及運雜費等發車后向買方辦理托收承付。
3.賣方為買方代運和代押運的汽車,賣方除向買方核收運費和運輸保險費外,每輛另收廠內吊裝費和押運費________元/輛。
4.產品質量:按賣方規定的出廠檢驗標準。如發生質量問題,按賣方有關規定實行“三包”。
5.單價內不含車輛購置附加費。
六、違約責任
賣方逾期交貨(鐵路運輸等不可抗拒原因除外)應向買方付違約金________元/輛。買方逾期提貨,按到期合同貨款的________%向賣方付違約金________元/輛,并付________%利息(月息)。合同簽訂后雙方必須全面履行,如需修改或終止,應經雙方協商一致簽具修訂或撤銷的協議書。一方因故要求變更合同,應在交貨期前45天以函(電)向對方協商。本合同未盡事宜,由雙方協商解決,不能達成一致意見時按《合同法》有關規定執行。
七、本合同正本一式兩份,買賣雙方各執一份,其余為副本(副本三份)。
買方(簽章):__________________
法定代表人:____________________
代理人:________________________
地址:__________________________
郵政編碼:______________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
賣方(簽章):__________________
法定代表人:____________________
代理人:________________________
地址:__________________________
郵政編碼:______________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
汽車買賣合同(分期付款) 篇6
出賣方(甲方):_______________________
買受方(乙方):_______________________
乙方采取分期付款的形式向甲方購車,為此,甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》以及相關的法律、法規,訂立本合同。
第一條 汽車品牌、型號、顏色、數量
乙方按自己的意愿選購____________________,車型_____,發動機號為___________,底盤號__________,功率kw_____,車架號_____,外觀為____顏色的汽車壹輛。
第二條 汽車價格和付款方式
1、汽車價格:
汽車總價款為人民幣(大寫)_________元/輛(小寫¥:__________元),以上價格僅為提貨的裸購車款,并不含汽車因上牌、上路、營運等其他費用。
2、付款方式:應乙方的要求,甲方同意乙方采取分期付款的方式購買汽車,具體如下:
①首期付款:乙方于本合同簽訂之日,向甲方足額支付汽車總價的___%的首付款,即人民幣(大寫)____拾____萬___仠_______佰元整(小寫¥:_____________元)。
②后續付款:乙方除首付款外的尚余購車款人民幣(大寫)拾___萬___仟___佰___元整(小寫¥:_________元),分____個月支付,自_______年_______月_______日起每月支付金額________元直至乙方將尚余購車款付清為止,每月________日前交至甲方。
3、由于乙方尚未支付的購車款,占用甲方資金按照有償的原則,乙方應向甲方支付資金占用費,資金占用費按每月____%的比例結算。即按乙方未付購車款總額乘以占用天數計付給甲方。
4、甲方收取乙方交付的款項,采取先結資金占用費再還購車款的結算方式,乙方提前交付購車款的,甲方應予以準許,資金占用費結算至乙方付清購車款的當月。乙方不得以任何理由逾期支付尚余的購車款和資金占用費。
第三條 乙方在下列程序完成后提車
1、乙方攜帶本人、配偶的居民身份證及結婚證復印件(復印件須由甲方與原件核對),以及甲方認為需要的其他材料。
2、甲方審查上述材料的真實并經核實后,甲乙雙方方簽訂合同,乙方簽署有關法律文書。
3、乙方付清首期車款、上牌稅費、分期付款期間的保險費用等應付稅費。
4、汽車所有的移動,包括提車途中、定制車箱、裝修等工作均應由乙方負責,在此期間的風險責任(含交通事故),由乙方承擔。
第四條 汽車的質量、驗收和交付方式
1、甲方向乙方出售的.汽車,以生產廠家符合國家的全新整車技術質量標準,包括廠家產品出廠前對汽車的部分技術數據和結構變動未作聲明的其他技術指標為準。乙方在收車單簽字時未提出質量異議的,即視為乙方對汽車質量驗收合格和交付。
2、乙方如購買已上牌使用的汽車,其質量和其他技術指標以實物為準。
3、汽車交付乙方后,不得再對該車的車況、配置、部分改裝、規費標準收取等提出異議,也不得以此為由拒絕履行本合同或者相關合同的義務,汽車的滅失、毀損或等風險責任由乙方承擔。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
汽車買賣合同(分期付款) 篇7
出賣人:(以下簡稱甲方)
買受人:(以下簡稱乙方)
保證人:(以下簡稱丙方)
上列當事人就汽車買賣事宜訂立合約如下:
第一條甲方就其約定,將其所有的汽車售予乙方,乙方買受。
第二條后記汽車的買賣總金額為人民幣---元整。乙方依下列方式支付款項予甲方:
(1)本日(訂約日)先交付定金元整。
(2)余款---元(中期款)于申請過戶的同時支付。
(3)余款元,可分十次支付,自至止,每月--日前支付--元,乙方應于過戶時,將相當于上述期滿額的支票匯出交付。
第三條甲方對乙方負責辦理如下的過戶與交付手續:
第二條第(3)項的支票于過戶的同一日支付。
第四條辦理過戶手續所需費用由乙方負擔。
第五條乙方若無法履行第二條第(3)款中任何一期的付款,則必須將余款一次付清。
第六條甲方須保證后記汽車并無瑕疵。有關瑕疵的保證,及于交付日后三個月以內,往后即概不負責。
第七條后記汽車交付之前,若因不可抗力之事由,致使汽失毀損,其責任由甲方負擔。
第八條丙方須對甲方保證,乙方確實履行本合同按期支付價金,并負連帶清償責任。本合同一式三份,甲、乙、丙方各執一份為憑。
出賣人(甲方):
買受人(乙方):
保證人(丙方):
汽車買賣合同(分期付款) 篇8
出賣人:____________
買受人:____________
_____根據我國相關法律規定,經甲乙雙方自愿、平等共同協商一致簽訂本合同,從便雙方共同遵守執行。
一、汽車金額:____________
二、交車方式:____________
交車地點:____________交車時間:____________
付款方式:____________付款時間:____________
三、質量維修:____________
1、出賣人向買受人出售的汽車,其質量必須符合國家頒布的汽車質量標準。
2、出賣人向買受人出售的汽車,必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的汽車。
3、出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛的基本情況。
4、出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供:____________(1)銷售發票;(2)(國產車)車輛合格證、(進口車)海關進口證明和商品檢驗單;(3)保修卡或保修手冊;(4)說明書;(5)隨車工具及備胎;
5、買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。
6、買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。
7、汽車在購買后,由出賣人負責與生產廠家的維修站聯系、解決。
8、如屬于在汽車售出前流通過程中出現的質量問題,出賣人未向買受人時示的,依法承擔責任。
9、如買受人使用、保管或保養不當造成的問題,由買受人自行負責。
四、違約責任:____________
五、爭議解決:____________因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由雙方當事人協商解決;也可提交蘇州仲裁委員會仲裁。
六、合同文本:____________本合同一式二份,雙方各執一份。
七、合同效力:____________本合同經買賣雙方簽章后生效。
買受人(簽章):____________出賣人(簽章):____________
地址:____________地址:____________
電話:____________電話:____________
________年________月______日
汽車買賣合同(分期付款) 篇9
甲方(賣方):______________身份證_______________________
乙方(買方):______________身份證_______________________
甲方愿將________________________________車(車號________________。車型________________。),發動機號_____________車架號____________。以人民幣__________________(大寫)________________¥(小寫)轉讓給乙方,具體協商如下:
1、甲方必須保證此車手續的合法性,如手續有任何問題,乙方有權退車,甲方并賠償乙方的所有損失。
2、自_______年_______月________日_______時______分起以前,此車所產生的任何債權,債務及產生的任何費用,由甲方承擔,自_______年_______月________日_______時______分以后,有關此車產生的任何費用有乙方承擔。
3、此車如需過戶,提檔,甲方必須提供所有手續,費用由______________承擔。
4、付款方式為____________________________________________。
5、_______________________________________________________。(補充不盡事宜)
6、本合同一式________份,甲乙雙方各持________份,擔保人________份。
甲方:________________________乙方:________________________
地址:________________________地址:________________________
電話:________________________電話:________________________
__________年_______月_______日__________年_______月_______日
汽車買賣合同(分期付款) 篇10
出賣人:
買受人:
一、 汽車金額:
汽車品牌 型號 顏色 價格 備注
二、交車方式:
交車地點:
交車時間:
付款方式:
付款時間:
三、質量維修:
1、出賣人向買受人出售的汽車,其質量必須符合國家頒布的汽車質量標準。
2、出賣人向買受人出售的汽車,必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的汽車。
3、出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛的基本情況。
4、出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供:
(1)銷售發票;
(2)(國產車)車輛合格證、(進口車)海關進口證明和商品檢驗單;
(3)保修卡或保修手冊;
(4)說明書;
(5)隨車工具及備胎。
5、買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。
6、買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。
7、汽車在購買后,由出賣人負責與生產廠家的維修站聯系、解決。
8、如屬于在汽車售出前流通過程中出現的質量問題,出賣人未向買受人時示的,依法承擔責任。
9、如買受人使用、保管或保養不當造成的問題,由買受人自行負責。
四、違約責任:
五、爭議解決:因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由雙方當事人協商解決;也可提交蘇州仲裁委員會仲裁。
六、合同文本:本合同一式二份,雙方各執一份。
七、合同效力:本合同經買賣雙方簽章后生效。
買受人(簽章):
地址:
電話:
出賣人(簽章):
地址:
電話:
年 月 日
汽車買賣合同(分期付款) 篇11
出賣人(甲方):
買受人(乙方):
依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就汽車買賣的有關事宜,訂立本合同。
第一條 汽車名稱、數量及價款
汽車品牌 型號
生產廠商 產地
發動機號 合格證號
車架號 海關單號
商檢單號 配置(標準配置/選用配置)
車身顏色 內飾顏色
單價(人民幣)
數量
總價(人民幣)
備注
第二條 定金條款
乙方在________年_____月_____日,向甲方交付全車款的_______%(此比例不得超過全車款的20%),甲方交貨后,定金抵作車款。乙方違約導致合同解除的,無權要求返還定金;甲方違約導致合同解除的,應雙倍返還定金。
第三條 付款方式
乙方選擇下述第_____種方式付款,并按該方式所定時間如期足額將車款支付給甲方。
1、一次性付款方式:簽署本合同時,支付全部車價款,計人民幣____________ 元,大寫_________________ 元。
2、分期付款方式:
簽署本合同時,支付全部車價款的___%,計人民幣__________元,大寫___________元。
___年___月___日前支付全部車價款的___%,計人民幣__________元,大寫___________元。
___年___月___日前支付最后一期車價款,計人民幣__________元,大寫___________元。
3、汽車消費貸款方式:首付款__________元,大寫___________元,余款___________元,大寫___________元。
以下情況視為乙方未按合同約定時間付款,應當向甲方承擔違約責任。
(1)乙方未能在以上規定時間內與銀行辦妥有關抵押貸款事宜(以銀行實際發放貸款為準)。
(2)乙方未能在以上規定時間內足額辦出貸款,且余額未按時自行補足支付的。
屬甲方原因導致甲方未能辦理貸款手續的,甲乙方不承擔違約責任。
4、預付款方式:簽署本合同時,支付預付款__________元,大寫___________元,余款___________元,大寫___________元,_________時一次性付清余款。
第四條 質量
1、甲方向乙方出售的車輛,質量必須符合國家汽車產品標準或行業標準,并符合出廠檢驗標準,達到產品說明書載明的技術指標符合車輛落籍地政府關于尾氣排放標準。
2、甲方向乙方出售的汽車,必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上標明的產品或合法進口的產品,并能通過公安交通管理部門的檢測,可以上牌行駛。
3、雙方對車輛質量認定有爭議的,以國家汽車質量監督檢驗部門的書面鑒定意見為處理爭議的依據。
第五條 交車時間與地點、交付及驗收方式
1、交車時間:_______ 年____月____日前。
2、交車方式:乙方自提□;甲方送車上門□;貨交承運人□。
3、交車地點:______________________________。
4、交車時里程表記錄為:_________ 公里。里程表記錄均不包含委托上牌服務發生的公里數。
5、甲方在向乙方交付車輛時須同時提供:
(1)銷售發票;(2) (國產)車輛合格證或(進口)海關進口證明及商品檢驗單;(3) 質量服務卡或保修手冊;(4)車輛使用說明書或用戶使用手冊(中文);(5) 隨車工具及備件清單。
6、車輛交接時當場驗收,乙方應對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認。如對外觀有異議,應當場向甲方提出。
7、甲方將汽車交由乙方實際支配下并向乙方交付汽車及隨車文件時,雙方簽署車輛交接書(見附件),即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付之時起,該車輛的風險責任由甲方轉移至乙方。
第六條 不可抗力
1、因不可抗力不能履行合同的,根據不可抗力的影響,部分或者全部免除責任,但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
2、遇有不可抗力的一方,應在三日內將事件的情況以書面形式通知另一方,并在事件發生后十日內,向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的報告。
第七條 售后服務的約定
1、車輛售出后,其售后服務及保修參照生產廠商關于車輛的說明書和保養手冊執行。
2、在上述保修期內車輛出現質量問題或需要保養的,甲方應為乙方提供可供選擇的、由生產廠商認定的維修保養網點,由乙方自行選擇。
在上述保修期內車輛出現質量問題或需要保養,乙方應在生產廠商公布或雙方約定的維修站進行修理和保養。
3、乙方使用汽車前應仔細閱讀說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關資料。在上述保修期內車輛由于人為破壞、使用、保養不當、裝潢、改裝不當造成的質量問題,或者到生產廠商認定范圍以外的修理點進行修理造成的質量問題,由乙方自行承擔后果。
4、如生產廠商的車輛說明書和保養手冊的內容與國家有關法律法規相抵觸,按國家法律法規執行。
5、本合同簽訂后,國家如出臺有關汽車產品修理更換退貨的規定,雙方按國家規定執行。
6、生產廠商的保修條款比本合同的約定更有利于乙方的,雙方按生產廠商的規定執行。
第八條 違約責任
1、甲方不按時交付車輛的,自延期之日起至實際交付日止,按乙方已付款依銀行遲延付款的規定向乙方償付違約金。延期交付車輛超過_______日的,乙方有權解除合同,并要求甲方按相當于已交車款的_______%支付違約金。
2、甲方交付的汽車不符合說明書中表明的質量標準,乙方有權要求甲方承擔無償修復、補償損失或減少價款的違約責任。
3、經國家授權的汽車檢驗機構鑒定,乙方所購汽車確實存在設計、制造缺陷,由此缺陷造成的人身和他人財產損害,如甲方無過錯,乙方有權向生產廠主張賠償,甲方有積極協助的義務。若甲方在該車有缺陷或存在其他特殊的使用要求時,應當明示告知而未明示告知,則應承擔相應責任。
第九條 其他約定
本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜,雙方應通過訂立補充條款或補充協議進行約定。本合同的補充條款、補充協議及附件均為本合同不可分割的部分。
其他約定______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
第十條 解決爭議的方法
本合同項下發生的爭議,雙方應協商解決,或向消費者協會等部門申請調解解決;協商或調解不成的,按下面第_____種方式解決:
(一)提交_ ___仲裁委員會仲裁;
(二)向_____ ____ 人民法院提起訴訟。
甲方:(簽章) 乙方:(簽章)
地址: 地址:
證照名稱: 證照名稱:
證照號碼: 證照號碼:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
聯系電話: 聯系電話:
傳真: 傳真:
郵政編碼: 郵政編碼:
汽車買賣合同(分期付款) 篇12
出賣方:王某某,身份證號:____
(以下簡稱甲方)
買受方:張某某,身份證號:____
(以下簡稱乙方)
經甲乙雙方平等協商,甲方將屬于本人所有的“陜汽”牌s_3315nr___重型自卸貨車一輛出售給乙方。車號為陜ah8499,發動機號為1611d110___,車輛識別代號為lzgcr2r66b_054___。現雙方根據《合同法》、《物權法》的相關規定,就有關問題達成如下協議,供雙方共同遵守。
一、標的
甲方出售給乙方的標的車輛為“陜汽”牌__________重型自卸貨車。車號、發動機號、車輛識別代號見上。價款:標的車輛售價為貳拾壹萬伍仟元整(¥215000元)。
二、付款方式
車款由乙方于__________年_________月_________日付款壹拾捌萬元整(¥180000元),其余35000元由乙方為甲方拉砂抵頂。
三、證照手續的過戶與辦理
車輛行駛證的車主姓名為王某某。現雙方同意車輛行駛證的車主姓名不變,車輛不辦任何過戶手續。日后乙方如果需過戶,甲方應提供相關材料并積極配合,所需費用由乙方承擔。
四、標的車輛的交付使用和相關費用的承擔
車輛及其手續(行車證、車輛的戶口手續、車輛附加費購置發票、保險費發票等)的交付期限為20__年4月17日,在乙方向甲方交付購車現金時交付。車輛交付前的所有費用(包括交通違章罰款和扣分)由甲方承擔,車輛交付后的所有費用及其他責任由乙方承擔。車輛交付乙方后,因車輛所發生的一切事故責任,均由乙方承擔,甲方不承擔責任。
五、違約責任
1、合同簽訂后,如果任何一方違約,違約方將根據《合同法》的.相關規定承擔違約責任,并賠償給另一方造成的經濟損失;
2、如果甲方因為和他人的債務糾紛導致車輛被保全或扣留,甲方應承擔因此給乙方造成的全部損失(包括車輛停運損失和駕駛員的誤工費)。
六、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,兩份合同具有同等法律效力。其他未盡事宜,雙方可另行協商,補充合同。
七、合同自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方(簽名):_________乙方(簽名):_________
簽約日期:_________年_________月_________日
汽車買賣合同(分期付款) 篇13
買方(以下簡稱甲方)________________________
身份證號:________________________
電話:________________________
賣方(以下簡稱乙方)________________________
身份證號:________________________
電話:________________________
第一條甲方依法出賣具備以下條件的舊機動車:
車主名稱:____________;號牌號碼:____________;廠牌型號:____________;初次登記日期:____________;發動機號:____________;車架號:____________;養路費繳付有效期從____________至____________;最近一次年檢時間:____________;行使公里數:____________;車輛使用性質:非營運。
第二條車款及交驗車
1、車款為(不含稅費)____________元;大寫:____________、
乙方應于____________年____________月____________日同甲方當面驗收車輛及審驗相關文件,并以現金的方式自驗收審驗無誤之日起____________________日內向甲方支付車款的____________元,剩余車款雙方按照約定用乙方的建筑材料折抵。
第三條雙方權利義務
1、甲方應保證對出賣車輛享有所有權或處分權,且該車符合國家有關規定,能夠依法辦理過戶、轉籍手續。
2、甲方保證向買方提供的相關文件真實有效及其對車輛狀況的陳述完整、真實,不存在隱瞞或虛假成分。
3、乙方應按照約定與甲方當面驗收車輛及審驗相關文件,并按照約定支付車款。
4、甲方收取車款后,應開具相關的收款憑證。
5、由于該車輛以較低的價位賣給乙方,該車自_____年_____月到現在的所有交通違章由乙方自己處理。
6、由于該車輛乙方需要保留車號,該車輛暫不過戶,如需過戶賣方應該積極配合并提供相關的手續。該車輛自交付給乙方即日,所有權即發生轉移,交付后因該車所發生的一切法律后果(如:違法處罰、交通事故給第三人造成的.一切經濟損失均由乙方自己承擔)
7、乙方提供的建筑材料折抵剩余車款,其建筑材料價格不得高于同行業價格。
8、因該車輛所發生的一切過戶費用均由乙方承擔。
第四條合同爭議的解決辦法
本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商或申請調解解決;協商或調解解決不成的,提交烏魯木齊仲裁委員會庫爾勒分會仲裁;
第五條其他
1、____________、
2、本合同一式三份,買方一份,賣方一份,備案機關一份。本合同在雙方簽字蓋章后生效。合同生效后,雙方對合同內容的變更或補充應采取書面形式,作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。
甲方(簽章):__________乙方(簽章):__________
簽約時間:___年__月__日簽約時間:___年__月__日
汽車買賣合同(分期付款) 篇14
合同編號:_____________
甲方:___________________ 乙方:___________________
法定代表人:_____________ 法定代表人:_____________
聯系電話:_______________ 聯系電話:_______________
甲、乙雙方依據有關法律法規的規定,在平等、自愿、協商一致的基礎上,就買賣汽車事宜,訂立本合同。
第一條標的物
經雙方協商,甲方售出如下商品車輛(以下簡稱車輛)給乙方:
汽車品牌及型號規格: ,車輛代碼: ,生產國別或生產地: ,生產廠名稱: ,排氣量: 。車身顏色及內飾: 。
車輛主要配置:發動機號 車架號 生產號 。
第二條數量與價款
車輛單價:人民幣(大寫) (¥ 元),數量: 臺。
車輛總價(不含稅費和其他費用):人民幣(大寫) (¥ 元)。
第三條付款方式
乙方選擇下述第 種方式付款,并按該方式所定時間如期足額將車款支付給甲方。
1.直接付款方式:
簽訂本合同后乙方應于 年 月 日前向甲方付清合同價款,計人民幣(大寫) (¥ 元)。
2.汽車消費貸款方式:
(1)簽訂本合同時,首付合同價款的 %,計人民幣(大寫) (¥ 元)。
(2)余款計人民幣(大寫) (¥ 元),乙方于 年 月 日前通過金融機構辦理汽車消費貸款支付。
(3)乙方如需甲方提供貸款事項的相關服務,由甲乙雙方另行簽訂《貸款購車事項委托協議》。
3.其他付款方式: 。
第四條質量
1.甲方向乙方出售的車輛,應當不存在危及人身、財產安全的不合理的危險,符合保障人體健康和人身、財產安全的國家標準、行業標準,具備產品應當具備的使用性能等,符合注明采用的產品標準,符合以產品、實物樣品等方式表明的質量狀況。符合出廠檢驗標準,符合安全駕駛和說明書載明的使用要求。雙方另有約定的情形除外。
2.甲方向乙方出售的車輛,必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品公告上的產品或合法進口的產品,并符合公安交通管理部門關于機動車輛的注冊登記條件。
3.甲方保證向乙方出售的車輛,在交付前已作必要的檢查和清潔,并按生產廠的技術要求完成交車前檢查(PDI/PDS)并排除已發現的汽車故障或瑕疵。
第五條交車時間與地點、交付及驗收方式
1.交車時間: 年 月 日;或 (由甲乙雙方協商約定后填寫)。
2.提車方式:乙方自提□ 甲方送車上門□ 委托運輸方代提車(甲乙雙方指定的運輸方是 )□
3.交車地點: 。
4.交車時里程表記錄小于:(1)100公里□ (2) 公里□
(注:以上里程表記錄不包含委托上牌服務發生的公里數。)
5.甲方在向乙方交付車輛時須同時提供:
(1)銷售發票。
(2)(國產車)車輛合格證/(進口車)海關進口證明、商品檢驗單及車輛一致性證書。
(3)三包憑證(家用汽車)、維修保養手冊、修理網點信息。
(4)車輛使用說明書或用戶使用手冊。
(5)隨車工具及備件清單。
6.車輛交接時應當場驗收,乙方應對所購車輛外觀、內飾、配置、隨車物件和使用功能等進行認真查驗,如有異議,應當場向甲方提出,由甲方按照雙方協商的方式處理。
7.甲方向乙方交付汽車、相關物品及隨車文件,并向乙方告知完成交車前檢查(PDI/PDS)情況和已發現的汽車故障或瑕疵的排除情況。雙方簽署《商品車輛交接書》,即為該車輛正式交付。乙方委托運輸方代為提車的,甲方與運輸方簽署《商品車輛交接書》即為該車輛正式交付。
8.車輛交付時,該車輛毀損、滅失的風險責任由甲方轉移至乙方。
9.車輛交付后,乙方如需委托甲方代辦車輛上牌業務,雙方應另行簽訂相應的委托協議。
第六條關于修理、更換、退貨的約定
1.甲方向乙方出售的車輛,按照生產廠承諾的內容維修、保養。
(1)甲方向乙方出售的車輛的包修期限,為 年或者行駛里程 萬公里,以先到者為準;三包有效期(如適用),為 年或者行駛里程 萬公里,以先到者為準。
(2)其他約定: 。
2.生產廠(或甲方)指導特約維修站(地址: 。聯系電話: 。)提供缺陷汽車產品召回、汽車質量“三包”等售后服務,其他售后服務網點可向甲方查詢。
3.乙方使用車輛前應仔細閱讀說明書、用戶使用手冊或保修手冊、保養手冊等相關資料。如由于未按照使用說明書要求正確使用、維護、保養、修理車輛,或自行改裝、調整、拆卸,或未按生產廠技術要求使用合格的工作油液及濾清器,以及其因他不當行為致使車輛出現故障的,由乙方自行承擔責任。
4.乙方所購汽車如在保修期內出現質量問題,甲方(生產廠)應明確承擔維修任務的維修站(廠)負責維修,若乙方自行選擇維修站(廠)自費維修,不影響其繼續依法享有汽車“三包權利”。
5.以上條款未盡事宜,按照國家有關汽車產品修理、更換、退貨的規定、機動車維修管理規定和生產廠的有關汽車產品修理、更換、退貨的規定和操作流程執行。
6.乙方所購車輛如屬生產廠公布的汽車召回范圍,甲方應當召回。
第七條違約責任
1.甲方不按時交付車輛的,自延期之日起至實際交付日止,每日按乙方已付款的 %。向乙方支付違約金,最高不超過合同總價款的 %。延期交付車輛超過1個月(也可雙方協商期限)的,乙方有權解除合同,要求雙倍返還定金,并可要求甲方賠償損失。
2.乙方不能按時支付車款的,自延期之日起至實際付款日止,每日按逾期應付款的 %。向甲方支付違約金,最高不超過合同總價款的 %。延期付款超過1個月(也可雙方協商期限)的,甲方有權解除合同。
3.乙方不按時驗收接車,且經甲方通知后超過1個月(也可雙方協商期限)仍未驗收接車的,甲方有權解除合同。
4.甲、乙雙方因不可抗力不能履行本合同的,根據不可抗力的影響部分或者全部免除責任,但法律另有規定的除外。甲、乙雙方遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
5.經甲乙雙方約定的或有關行政部門依法認定的汽車檢驗機構鑒定乙方所購汽車存在設計、制造缺陷,造成的人身、財產損害的,甲方應依法承擔責任。
第八條解決爭議的方法
甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議,應協商解決,也可請求消費者協會或其他機構調解。協商不能解決或調解不成的,選定下面第 種方式解決:
(1)向 仲裁委員會申請仲裁。
(2)依法向 所在地人民法院起訴。
第九條雙方特別約定
1.甲方對乙方信息具有保密義務。甲方保證乙方相關信息僅用于本次車輛交易過程中相關手續辦理及向乙方提供后續服務用途,除國家規定情形或特殊情況,甲方不得以任何形式向第三方透露乙方信息。
2.乙方是否同意以電話、短信、郵件等形式接受甲方推送的商業信息:是□ 僅短信、郵件□ 否□
第十條其他
1.本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜,雙方可通過訂立補充條款或補充協議進行約定。補充條款、補充協議及附件均為不可分割的部分。
2.本合同及其補充條款、補充協議及附件中的手寫文字與打印文字有矛盾時,以手寫文字為準。如阿拉伯數字與大寫數字有矛盾時,以大寫數字為準。
3.雙方通訊方式若有改變,應及時書面通知對方,否則由此造成的損失及相關責任由變更方負責。
4.標的車輛為交通事故車輛、泡水車等特殊車輛時,甲方應盡到告知義務并以書面形式詳述標的車輛情況,車輛單價及總價中已包含了車輛損傷及修理等所有因素的影響。
5.本合同自雙方簽字、蓋章之日生效,本合同壹式 份,甲、乙雙方各執 份,具有同等效力。
甲方(蓋章):_____________ 乙方(蓋章)________________
授權代理人(簽字):_______ 授權代理人(簽字):________
住址:_____________________ 住址:______________________
聯系電話:_________________ 聯系電話:__________________
開戶銀行:_________________ 開戶銀行:__________________
賬號:_____________________ 賬號:______________________
_________年____月____日 _________年______月____日
簽訂地點:_________________ 簽訂地點:__________________
汽車買賣合同(分期付款) 篇15
賣方:
身份證號碼:
買方:
身份證號碼:
根據《中華人民共和國合同法》、《二手車流通管理辦法》等有關法律、法規、規章的規定,就二手車的買賣事宜,買賣雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上簽訂本合同。
第一條車輛基本情況
1、車輛號碼:
2、廠牌型號:
第二條車輛價款、過戶手續費及支付時間、方式
1、車輛價款及過戶手續費
1)本車價款(不含稅費或其他費用)為人民幣:伍拾萬元整(小寫:500,000、00元)。
2)該車掛靠在南充市嘉聯車業有限公司,若需過戶手續費(包含稅費)由買方承擔。
簽訂合同當日賣方協助買方在掛靠公司變更掛靠合同。
2、支付時間、方式
1)簽訂合同當日買方向賣方支付本車款壹拾萬元整銀行承兌匯票,并在9月內買方向賣方以6600元/噸供應20噸羧酸母料(計貨款132,000、00元)抵扣車款。
2)所欠余額(大寫)貳拾陸萬捌仟元整,分5次付清,具體付款時間及金額見下表:次數123
第三條金額(元)
1、賣方應于本合同簽訂之日起1個工作日內,辦理本車掛靠合同變更事宜,車輛的一切有關證件、資料交給買方。
2、在車輛交付買方之前所發生的所有風險由賣方承擔和負責處理;在車輛交付買方之后所發生的所有風險由買方承擔和負責處理。
第四條雙方的權利和義務
1、賣方應按照合同約定的時間、地點向買方支付車輛。
2、賣方應保證合法享有車輛的所有權或處置權。
3、賣方保證所出示及提供的與車輛有關的一切證件、證明及信息合法、真實、有效。
4、買方應按照合同約定支付價款。
第五條違約責任
1、賣方向買方提供的有關車輛信息不真實,買方有權要求賣方賠償因此造成的損失。
2、賣方未按合同的約定將本車及其相關憑證交付買方的,逾期每日按本車價款總額的%向買方支付違約金。
3、買方未按照合同約定支付本車價款的,逾期每日按本車價款總額違約金。
4、任何一方違反合同約定的,均應賠償由此給對方造成的損失。
第六條合同爭議的解決方式因本合同發生的爭議,由當事人協商或調解解決;協商或調解不成的,訴訟南充市順慶區人民法院解決
第七條合同的生效本合同一式二份,雙方各執一份,雙方當事人簽字之日起生效。
第八條其他約定
賣方:
_____年_____月_____日
買方:
_____年_____月_____日
汽車買賣合同(分期付款) 篇16
賣方(以下簡稱甲方):________________________________
買方(以下簡稱乙方):________________________________
經甲乙雙方共同協商認可,達成協議如下:
甲方自愿將一輛______________________________車出售給乙方。
車牌號:______________________________;
車架號:______________________________;
發動機號:____________________________、
成交價(大寫)_______________元,(小寫)_______________元。
付款方式:乙方預付給甲方定金___________________元。
該車在________年________月________日________時以前所發生的一切債權債務及大小交通責任事故均由甲方負責。
此協議一式兩份,甲乙雙方各執壹份,簽字或蓋章后生效。
備注:____________________________
甲方(簽章):__________乙方(簽章):__________
簽約時間:___年__月__日簽約時間:___年__月__日
汽車買賣合同(分期付款) 篇17
隨著市場經濟的日趨活躍,汽車交易大量增加,因汽車交易引發糾紛的案件也由此增多。有些當事人因為未辦理汽車登記過戶手續而主張合同無效,有些因為未到汽車交易市場進行交易而主張無效。在審判實踐中,由于受傳統審判觀念影響,法官在審理此類糾紛中,對同一類型的汽車買賣合同糾紛案件,有些法院認定無效,有些法院則認定有效。因此,對汽車買賣合同糾紛案件的審理應如何適用法律,需要進一步的探討。
一、買賣合同的法律依據、特征
對汽車買賣合同糾紛案件如何適用法律進行探討,必須掌握買賣合同的法律規定及它的特征。《中華人民共和國合同法》(簡稱《合同法》)第一百三十條規定:“買賣合同是出賣人轉移買賣標的物所有權于買受人,買受人支付價款的合同。”
買賣合同的法律特征:1、買賣合同是有名合同;2、買賣合同是賣方轉移財產所有權,買方支付價款的合同;3、買賣合同是雙務合同;4、買賣合同是有償合同;5、買賣合同多是諾成合同;6、買賣合同是要因合同;7、買賣合同為要式或不要式合同。
二、審理汽車買賣合同糾紛案件,能否以《舊機動車交易管理辦法》作為認定汽車買賣合同無效的依據
《舊機動車交易管理辦法》第三條規定:“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產管理、社會治安管理、環境保護管理等各個方面,屬特殊商品流通,必須在批準的舊機動車交易中心進行行。”該辦法第三十二條規定:“進行舊機動車交易,銷車方須向機動車交易中心出具單位介紹信或證明(屬于個人賣車的須持居民身份證)、機動車行駛證、原始購車發票、成交發票、
購置附加費憑證、車船使用稅‘稅訖’標志、養路費交納憑證等。購車方須出具單位介紹信或個人身份證。工商行政管理部門憑舊機動車交易中心或有舊機動車經營權企業的交易憑證予以驗證,車管部門憑此辦理轉籍過戶手續。”據此,在審判實踐中,有些法院以汽車交易的雙方未按照上述第三條規定到批準的舊機動車交易中心進行汽車交易,因而認定雙方的汽車買賣合同無效。有些法院則以汽車交易的雙方未按上述第三十二條規定辦理車輛轉籍過戶手續而認定雙方的汽車買賣合同無效。
如案例一:
原告李春桂于20xx年11月20日與被告馮彬達成汽車口頭買賣協議,由馮彬將其向王忠群處購買的瓊C02034號小型攔板汽車出賣給李春桂,價款16500元。協議達成后,馮彬將該車及該車的有關證件交給李春桂,李春桂于次日向馮彬支付完購車款。雙方對養路費的繳納未進行約定,也未辦理該車的轉籍過戶手續。爾后李春桂將該車開往文昌,被文昌市交通規費征稽所以該車從20xx年2月至今拖欠養路費為由扣押,并作出罰款的處罰。李春桂交納6000元罰款和40元停車費后將該車領回,并找馮彬協商退車未果,雙方因此引起糾紛。李春桂以馮彬隱瞞該車欠大額路租實情,雙方的汽車買賣合同無效為由,要求將該車退回馮彬,馮彬退還購車款16500元及賠償經濟損失6050元為由,向原審法院提起訴訟。馮彬辯稱,該車來源合法,證件齊全,口頭協議后,李春桂已支付購車款和接受車輛及該車證件,買賣合同已成立,李春桂以其隱瞞該車欠大額路租實情沒有事實和法律依據,請法院駁回李春桂的.訴訟請求。
原審法院審理認為,原、被告之間的買賣瓊C02034號攔板小貨車,雖然該車來源合法,證件齊全,但是雙方未按國家關于舊汽車交易的有關規定,進行交易,納稅及辦理有關過戶手續,違反法律規定,損害了國家利益,該車的買賣是無效的。原告李春桂要求退車退款的理由成立,應予支持。依照《中華人民共和國合同法》第五十二條、五十八條、《中華人民共和國民法通則》第五十
八條第五項、第六十條的規定,判決如下:一、原告李春桂與被告馮彬的汽車買賣無效;二、原告應在判決書生效后十天內將瓊C02034號小型攔板貨車退還給被告,同時被告也應退還原告購車款16500元;三、原告用車受罰6000元及停車費40元,由原告自負。一審判決后,原、被告均不服向本院提出上訴。
二審審理認為,上訴人李春桂與上訴人馮彬口頭達成的汽車買賣協議,是雙方的真實意思表示,內容不違反法律、行政法規的強制性規定。雖然雙方未辦理登記過戶手續,但目前法律、行政法規并未規定車輛管理部門的登記是機動車買賣行為生效的必然條件,車輛登記只是一種管理手段。根據《合同法》第四十四條第一款的規定:“依法成立的合同,自成立時生效。”同時根據《合同法》第一百三十三條規定:“標的物的所有權自標的物交付時起轉移,但法律另有規定或當事人另有約定的除外。”故本案雙方簽訂的合同應認定為有效合同,該車從交付給李春桂之日起所有權已轉移給李春桂。原審判決認定合同無效錯誤,應予撤銷。據此,二審法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第二項的規定,判決如下:一、撤銷瓊海市人民法院(20xx)瓊海民一初字第16號民事判決;二、上訴人李春桂與馮彬的汽車買賣合同有效;三、馮彬應在本判決書生效之日起十日內支付6040元給李春桂。
案例二:
原告朱海林與被告潘世海于20xx年8月26日協商小貨車的買賣事宜,由朱海林將其自己的一輛欄板躍進NJ1026D小型載貨汽車,車輛行駛證號為瓊D30594,出賣給潘世海。雙方約定,車價為8000元。同日,潘世海向朱海林寫下欠條一張,其欠條載明:“欠購車款捌仟元(¥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按時付可按車價款壹倍處罰。欠款人:潘世海20xx年8月26日”。潘世海寫下欠條交朱海林后,朱海林便同意潘世海把車開走,至同年9月20日潘世海未按欠條時間向朱海林支付購車款8000元,朱海林也沒有將該車的相關證件交付給潘世海,雙方因此引起糾
紛。朱海林于20xx年3月17日向原審人民法院提起訴訟,要求潘世海支付其拖欠的購車款16000元,并承擔車旅費100元。潘世海辯稱,其本人已于20xx年10月12日將4000元支付給朱海林,按雙方的約定,朱海林應辦理好產權轉讓登記手續,而朱海林沒有辦理,因此,雙方的口頭協議沒有生效,要求朱海林退回定金4000元,并請證人張桂銘出庭作證。一審中,潘世海提出反訴,要求朱海林雙倍返還定金8000元,并要求朱海林支付為該車修理所付出的費用2420元。原審法院通知其繳交反訴費,但在法定期間內,潘世海未向原審法院繳交反訴費,原審法院裁定,按潘世海自動撤回反訴處理。一審中,朱海林對證人的證言予以否認。二審另查明,朱海林于20xx年3月間購買該車,總價款為35200元。根據國家經濟貿易委員會、國家計劃委員會、國家貿易部、機械工業部、公安部、國家環境保護局關于發布《汽車報廢標準》的通知,該車使用年限為8年。按使用8年計算,該車每天折舊費為12.05元。
原審法院認為,原、被告之間所進行的交易是舊小貨車,根據國務院貿易部發布的《舊機動車交易管理辦法》第三條“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產管理、社會治安管理、環境保護管理等各個方面,屬特殊商品流通,必須在批準的舊機動車交易中心進行”的規定,原告所賣的舊貨車,必須要在經過批準的舊機動車交易中心方可進行交易,否則應視為交易無效。因此,原告擅自將自己的舊小貨車賣給被告,其行為違反了《機動車交易管理辦法》的規定,故應視為買賣無效。對無效買賣所得的財產,應互相返還。因此,對原告要求被告支付拖欠的購車款16000元和車旅費100元的訴訟請求,本院不予支持。對于被告在20xx年10月12日支付4000元給原告的這一事實,由于被告向法庭提供在場證人張桂銘出庭作證,雖然原告否認,但根據雙方提供證據的證明度,被告有證人出庭作證,因此,被告主張的可信度大于原告否認的可信度。對被告的這一主張,本院應予認定。據此,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款、《中華人民共和國合同法》第五十八條和參照貿易部發布的《舊機動車交易管理辦法》第三條的規定,判決如下:一、原告朱海林與被告潘世海的舊車買賣無效;二、被告潘世海于本判決生效之日起7
日內返還瓊D30594號小貨車給原告朱海林;原告朱海林于本判決生效之日起7日內返還4000元給被告潘世海;三、駁回原告朱海林的其他訴訟請求。一審宣判后,原告朱海林不服提出上訴。
二審審理認為,上訴人朱海林與被上訴人潘世海于20xx年8月26日達成口頭買賣汽車協議,是雙方當事人的真實意思表示,協議內容不違反法律、行政法規的強制性規定,應認定該協議為有效協議。協議約定后,上訴人將車輛交付被上訴人使用,被上訴人未按約定支付車款,其行為屬于違約行為,依法應承擔違約責任。同時,上訴人將該車交付被上訴人,沒有將該車相關的證件交給被上訴人,致使被上訴人不能正常的進行營運,上訴人的行為也應視為違約行為,也應承擔違約責任。鑒于本案中,雙方沒有約定上訴人的違約責任,因此,上訴人的違約責任應視為與被上訴人的違約責任相等。本案中,雙方均未完全履行協議,上訴人請求被上訴人將該車退回,被上訴人表示同意,故雙方約定的口頭協議可予以解除。由于被上訴人未按協議約定,將車款支付上訴人,也不及時將車退回上訴人,致使該車由被上訴人占用長達一年,因此,被上訴人應支付該車的折舊費給上訴人,其折舊費按每天12.05元計算,上訴人主張支付時間從20xx年8月27日至20xx年4月23日,共計239天,計2880元。上訴人上訴請求被上訴人賠償用車款沒有證據,不予認定。其上訴請求被上訴人賠償精神損失費20xx元,沒有法律依據,也沒有事實根據。原審判決駁回其他訴訟請求正確,應予維持。被上訴人主張20xx年10月12日支付4000元給上訴人,證據不足,不予認定。被上訴人在答辯中,要求上訴人雙倍退還定金8000元,并要求補償購買維修汽車配件費用2420元,由于一審中提出反訴請求,未按規定時間交納反訴費,一審已裁定按其自動撤回反訴處理,被上訴人現主張沒有理由。原審判決根據國務院貿易部頒布的《舊機動車交易管理辦法》的有關規定,認定雙方的舊車買賣合同為無效合同,屬適用法律錯誤。因為《舊機動車交易管理辦法》是屬于部門的規章,并不是行政法規。目前,法律和行政法規并未規定舊機動車交易必須在批準的舊機動車交易中心進行,故不能以此作為判決合同無效的依據,應予糾正。原審判決認定被上訴人已支付4000元購車款,并判決由上訴人返還,其認定事實證據不足,應予以撤銷。依照《中華人
汽車買賣合同(分期付款) 篇18
出賣人:
合同編號:
買受人:
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、聲明:在簽訂本合同前,出賣人已向買受人介紹了合同項下車輛的基本情況。買受人已對合同項下的車輛品牌、規格型號、技術參數和性能等充分了解,并且對合同條款及其含義清楚。
二、標的物、數量及價款:
車輛品牌\車輛名稱車輛型號單位單價(元) /臺數量
本合同項下車輛價款總額為人民幣________________元(人民幣大寫:__________)。
底盤參數采購方式及底盤采購號
底盤型號 車型代碼
發動機 變速箱
駕駛室型號 駕駛室顏色
軸 距 車 橋
輪 胎 大梁寬度
其他標配
選裝配置
專用部分參數
廂體內部尺寸長寬高mm廂體結構
廂體板厚要求mm附梁結構
油缸廠家直徑 舉升型式
后門樣式 廂體顏色前立柱噴“柳州運力”字樣。
其他配置
三、質量要求:本合同項下車輛質量執行中國重汽集團柳州運力專用汽車有限公司企業標準,無企業標準的執行國家行業規定的標準。
四、產品三包服務規定:出賣人對車輛質量及售后服務負責的條件和期限按照隨車交付買受人的《產品保修卡》的規定執行。其中三包服務規定:1、底盤部份按底盤生產廠服務手冊規定執行,并由底盤生產廠服務站負責。2、專用部份按中國重汽集團柳州運力專用汽車有限公司規定執行。
五.交付
1、交付時間:
2、交付地點: 省(自治區) 市 區 路(街)
3、交付方式:
①、□出賣人送車。
②、□底盤生產廠送車。
③、□自提。
4、送車費用:
5、接車單位(全稱)
6、接車聯系人及電話:
買受人應在交付時當場對車輛進行驗收,如有異議應于當日書面提出。驗收合格后,雙方辦理交付手續;車輛毀損、滅失的風險自交付之后由買受人承擔。
六、保證金:本合同簽訂當日買受人應向出賣人預付保證金(人民幣):¥___________元,大寫:_______________元整。
出賣人交車后,保證金抵作車款。
七、結算方式:
a □買受人在車輛驗收合格后一次性現匯(現金,電匯,現金支票,轉賬支票,銀行匯票等)支付剩余貨款。
b □買受人在車輛驗收合格一次性現匯(現金,電匯,現金支票,轉賬支票,銀行匯票等)支付剩余貨款后提車。
C □買受人在車輛驗收合格后 7 日內一次性現匯(現金,電匯,現金支票,轉賬支票,銀行匯票等)支付剩余貨款。
d □甲方將監控車送達乙方指定地點后,自送達之日起90天期滿,乙方必須無條件付款買斷。
e、□按年度協議執行。
f □其他:以三個月或六個月銀行承兌匯票支付車款的按同期銀行利率加收貼息費用。
八、解除合同約定:買受人與出賣人簽訂《汽車買賣合同》后不得解除合同,如遇特殊情況確需解除合同,需在簽訂《汽車買賣合同》后三日內提出,經出賣人同意后可以解除《汽車買賣合同》,但買受人應當賠償因解除《汽車買賣合同》給出賣人造成的實際損失。
九、合同變更:買受人與出賣人簽訂《汽車買賣合同》后,如遇特殊情況確需對《汽車買賣合同》中所訂購的底盤配置和專用部分做局部變更時,需在簽訂《汽車買賣合同》后三日內向出賣人提出書面合同變更申請,經出賣人同意后可以進行合同變更。但對已下單排產的《汽車買賣合同》和經過特殊訂單評審的《汽車買賣合同》不允許變更。對因買受人提出合同變更發生的費用由買受人承擔,由于變更造成出賣人延期交貨則出賣人不承擔相應責任。
十、客戶信息反饋:為向終端客戶提供及時有效的售后服務,買受人須在車輛實現銷售后(即賣給最終客戶后)2日內,向出賣人提供真實有效的檔案資料(包括:銷售發票復印件或單位組織機構代碼證、客戶身份證復印件),車輛行駛證復印件需在行駛證發證之日起15日內提供。如逾期提供、不能提供或提供虛假無效的客戶檔案資料的 ,出賣人將取消買受人所享受的相關價格返點政策。
十一、違約責任:
1、買受人所訂購的車輛因底盤資源出現一度緊張(非出賣人所掌控)而造成出賣人出現延遲交貨不長于15個工作日時,買受人表示理解,不追究出賣人的相關責任。如果再逾期超過15日,則買受人有權決定繼續履行合同或就未履行的部分解除合同。買受人對再次逾期期滿后仍未履行部分提出解除合同時,出賣人應將買受人預先支付的保證金退還買受人且出賣人應當向買受人支付已付保證金的利息用以承擔違約責任,保證金利息的計算方法為:自買受人因出賣人再次逾期期滿而向出賣人提交解除合同書面申請次日起至合同正式解除之日止。(如買受人提交書面解除合同申請的次日為國家法定節假日和周休日則不在計算之日。)以同期中國人民銀行一年期貨款基準利率為準計算。
2、買受人未按合同約定時間支付出賣人貨款,逾期超過7日的則出賣人有權于逾期次日起向買受人按照同期中國人民銀行貸款基準利率計算利息外,同時按照未付合同價款收取買受人0.5‰/日的違約金。
3、買受人出現以下任一情形,出賣人有權解除合同并無需通知買受人,不向買受人承擔任何責任,出賣人有權扣除買受人的預付保證金作為違約金并要求買受人承擔因此給出賣人造成的損失:a、未完全按照合同約定的時間、金額支付貨款的;b、車輛送達買受方指定地點后超過本合同第五條規定期限15日不進行驗收提車的;c、車輛入庫后因買受人原因超過30天未提車的;d、不履行本合同的約定義務或履行合同義務不符合約定的。
十二、所有權保留:在買受人全額支付本合同項下車輛的總價款之前,本合同項下車輛的所有權屬于出賣人。
十三、免責條款:由于自然災害等不可抗力原因造成出賣人不能履行合同的,出賣人不負有違約責任。
十四、爭議解決:本合同在履行中發生爭議,雙方應協商解決,協商不成雙方均有權向出賣人所在地人民法院提起訴訟。
十五、生效條款:本合同壹式貳份,雙方各執壹份;自雙方簽字蓋章且出賣人收到預付保證金之日起生。
十六、其它約定:對于采用柳汽底盤的整車,買受人應遵守東風柳州汽車有限公司關于《廣西區域銷售和專銷管理辦法的管理辦法》之規定,否則因此造成出賣人損失的,由買受人承擔相應責任。
出賣人(蓋章)中國重汽集團柳州運力科迪亞克機械有限責任公司買受人(蓋章)
地址柳州市新興工業園樂業路12號地址
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
電 話 電 話
傳 真 傳 真
開戶銀行 開戶銀行
帳 號 帳 號
汽車買賣合同(分期付款) 篇19
甲方(出賣人):_________
住所:_________郵編:_________
營業執照號碼:_________
法定代表人:_________電話:_________
委托代理人:_________電話:_________
乙方(買受人):_________
住所(址):_________郵編:_________
聯系電話:_________
證件類型:身份證口護照口永久居留證口
證件號碼:_________
委托代理人:_________身份證號碼:_________
住所(址):_________聯系電話:_________
甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定,在平等、自愿、協商一致的基礎上,就買賣汽車事宜,訂立本合同。
第一條 標的物
汽車品牌及型號規格:_________
生產廠名稱:_________出廠時間:_________
首選顏色:_________次選顏色:_________
第二條 數量與價款
車輛單價:_________元,大寫_________。
數量:_________臺。
車輛總價:_________元,大寫_________。
運費:_________元,由_________方承擔。
出庫費:_________元,由_________方承擔。
車輛交接后,乙方如需委托甲方代理上牌等服務的,雙方應另行簽訂委托服務協議書(附件二)。
第三條 付款方式
乙方在簽定合同時即付定金:_________元,在結算時沖抵車款。
乙方選擇下述第_________種方式付款,并按該方式所定時間如期足額將車款支付給甲方。
1.一次性付款方式:簽署本合同之日起_________日內,支付全部車價款,計人民幣_________元,大寫_________。
2.汽車消費貸款方式:簽署本合同之日起_________日內,首付全部車價款的_________%,計人民幣_________元,大寫_________。余款計人民幣_________元,大寫_________,于_________年_________月_________日前支付。乙方可通過金融機構辦理汽車消費貸款支付部分或全部余款。但以下情況視為乙方未按合同約定時間付款,應當向甲方承擔違約責任。
(1)乙方未能在以上規定時間內向金融機構辦妥有關汽車消費貸款事宜(以實際發放貸款為準)。
(2)乙方未能在以上規定時間內足額辦出貸款,且余額未按時自行補足支付。
3.分期付款方式:
(1)簽署本合同時,支付全部車價款的_________%,計人民幣_________元,大寫_________。
(2)_________年_________月_________日前支付全部車價款的_________%,計人民幣_________元,大寫_________。
(3)_________年_________月_________日前支付最后一期車價款,計人民幣_________元,大寫_________。
第四條 交車時間與地點、交付及驗收方式
1.交車時間:_________年_________月_________日前。
2.提車方式:乙方自提口甲方送車上門口
3.交車地點:_________
4.交車時里程表記錄小于:(1)100公里口(2)_________公里口以上里程表記錄均不包含委托上牌服務發生的公里數。
5.甲方在向乙方交付車輛時須同時提供:
(1)銷售發票。
(2)(國產車)車輛合格證或(進口車)海關進口證明及商品檢驗單。
(3)質量服務卡或保修手冊。
(4)車輛使用說明書或用戶使用手冊(中文)。
(5)隨車工具及備件清單。
6.車輛交接時當場驗收,乙方應對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認。如對外觀有異議,應當場向甲方提出。
7.甲方向乙方交付汽車及隨車文件,雙方簽署車輛交接書(附件一),即為該車輛正式交付。
8.車輛正式交付之時起,該車輛的風險責任由甲方轉移至乙方。
第五條 不可抗力、不可預測因素
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
汽車買賣合同(分期付款) 篇20
出賣人(甲方):
買受人(乙方):
依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上,就汽車買賣有關事宜協商訂立本合同。
第一條汽車名稱、數量及價款
第二條質量
1、甲方出售的車輛,質量應符合國家關于汽車產品的強制性標準,沒有強制性標準的,應符合保障人身財產安全的要求,并達到產品說明書載明的技術指標,符合車輛銷售地政府規定的關于尾氣排放的標準。
2、甲方出售的車輛,必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上標明的產品或合法進口的產品,并能通過公安交通管理部門的檢測,可以上牌行駛。
3、雙方對車輛存在質量問題爭議的,應依據國家法定汽車質量監督檢測部門出具的書面鑒定意見為處理爭議的依據。汽車質量監督檢測部門由雙方共同選定或由解決爭議的第三方指定。鑒定費由主張方墊付,由責任方承擔;經鑒定無法明確責任的,由雙方分擔。
4、附件選裝件應明示乙方,不得強制加價銷售。
第三條定金(可選填)
乙方在年月日前,向甲方交付全車款的__%(此比例不得超過全車款的20%)計元作為定金;甲方交貨時,可將定金沖抵車款。因乙方違約導致合同解除的,乙方無權要求返還定金;因甲方違約導致合同解除的,甲方應雙倍返還定金。
第四條付款方式
乙方選擇按第種方式,如期足額將車款支付給甲方。
1、一次性付款方式:簽訂本合同時/年月日前,支付全部車款。
2、汽車消費貸款方式:
2.1簽署本合同時,首付全部車款的%,計人民幣元,大寫元。
2.2余款計人民幣元(可扣除定金),大寫元,于年月日前通過金融機構辦妥汽車消費貸款手續。由于乙方的原因未能在上述期限內辦妥消費貸款手續或者未能足額辦妥消費貸款,乙方應在規定時間內一次性支付或補足余款。否則,按逾期付款承擔違約責任。
3、其它付款方式:。
第五條交車時間與地點、交付及驗收方式
1、交車時間:年月日。
2、交車方式:乙方自提□;甲方送車上門□;貨交承運人□。
3、交車地點:。
4、交車時里程表記錄:公里以內,里程表記錄不包含委托上牌服務發生的公里數。
5、甲方交付車輛時應同時提供的票據、資料:
(1)銷售發票;(2) (國產)車輛合格證或(進口)海關進口證明及商品檢驗單;
(3)質量服務卡或保修手冊;(4)車輛使用說明書或用戶使用手冊(中文);(5)隨車工具及備件清單;(6)其他交付物件:。
6、車輛交接當場驗收,乙方應對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認,如對驗收項目持有異議,應當場向甲方提出。
7、甲乙雙方應在車輛交接時,簽訂車輛交接書(見附件),即為該車輛正式交付。
8、車輛正式交付之日起,該車輛的風險責任由甲方轉移乙方。
第六條售后服務
1、車輛售后服務及保修參照生產廠商關于車輛的說明書和保養手冊執行。但保修期不得低于《浙江省新“三包”商品目錄》(兩年四萬公里)的有關規定。
2、在上述保修期內車輛出現質量問題或需要保養,乙方應到生產廠商認定或雙方約定的維修站進行修理和保養。
3、乙方使用車輛前應仔細閱讀車輛說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關資料。在上述保修期內車輛由于乙方或第三方的人為損壞的;或使用、保養、裝潢、改裝不當等非車輛本身原因造成的;或到生產廠商認定和雙方約定范圍以外的修理點進行修理造成的質量問題,甲方不承擔責任。
4、生產廠商的車輛說明書和保養手冊的內容與國家有關規定相抵觸的,按國家有關規定執行。
5、本合同簽訂后,國家出臺有關汽車產品修理更換退貨的規定或車內空氣質量等方面的規定的,從其規定。雙方應按國家《缺陷汽車產品召回管理規定》的規定執行。
6、在同等條件下,生產廠商的正式承諾比本合同的約定更有利于乙方的,雙方按生產廠商的承諾執行。
7、乙方接收車輛后,應在規定時間內完成車輛保險、附加費、上牌等相關手續,及時繳納稅費。
第七條違約責任
1、甲方未按時交付車輛的,應向乙方支付違約金;違約金從逾期交付車輛之日起至實際交付日止按車款的每日萬分之五計算。逾期交付車輛超過1月的,乙方有權解除合同;如乙方已交付定金的,甲方應雙倍返還定金;未交付定金的,按車款的%支付違約金。
2、乙方未按約定支付車價款的,應向甲方支付違約金,違約金從逾期付款之日起至實際付清之日止按應付款項的每日萬分之五計算。逾期付款超過1月的,甲方有權解除合同,可將乙方原訂購車輛另行出售。乙方交付定金的,乙方無權要求返還定金;乙方未交付定金的,按未車款的%支付違約金。
3、甲方交付的車輛規格型號與約定不符的,或者車輛的配置等與廣告宣傳有出入的,乙方有權要求甲方予以更換。甲方難以更換或未能在乙方要求的合理期限內更換的,乙方有權解除合同。甲方應承擔未能交付車輛的違約責任。
買受人(簽章):出賣人(簽章):
地址:地址:
電話:電話:
年月日
汽車買賣合同(分期付款) 篇21
賣方(以下簡稱甲方):________________________________
買方(以下簡稱乙方):________________________________
經甲乙雙方共同協商認可,達成協議如下:
甲方自愿將一輛______________________________車出售給乙方。
車牌號:______________________________;
車架號:______________________________;
發動機號:____________________________.
成交價(大寫)_______________元,(小寫)_______________元。
付款方式:乙方預付給甲方定金___________________元。
該車在________年________月________日________時以前所發生的一切債權債務及大小交通責任事故均由甲方負責。
此協議一式兩份,甲乙雙方各執壹份,簽字或蓋章后生效。
備注:____________________________
甲方:_______
乙方:_______
_______年_______月_______日_______時
汽車買賣合同(分期付款) 篇22
出賣人(甲方):____________________
買受人(乙方):____________________
__________年__________月__________日時,甲、乙雙方在對牌汽車進行驗收與交接,雙方確認:
1、甲方交付給乙方的.車輛品牌及型號規格為:__________乙方經過驗收,認為該車輛符合雙方于__________年__________月__________日簽訂的汽車買賣合同(編號為__________)的約定(發動機號:__________車架號:__________),同意接受。
2、隨車文件清單如下(打√):
(1)發票□
(2)合格證□
(3)說明書□
(4)保修卡□
(5)海關證□
(6)商檢證□
(7)進口車關單□
(8)進口車商檢單□
(9)其他:____________________。
3、下列車輛項目完好無損、運轉正常打√,不正常的打×,空格內可自行添加項目。
4、里程表顯示數:___________________公里。
5、其它交接事項_________________________。
本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之時起生效。
甲方簽字或蓋章:_____________________
乙方簽字或蓋章:______________________
時間:______年____月____日____時___分
時間:______年____月____日____時____分
汽車買賣合同(分期付款) 篇23
賣方:,X年X月XX日出生,住號(以下簡稱甲方)。
買方:,X年X月XX日出生,住組(以下簡稱乙方)。
甲、乙雙方通過平等協商,甲方同意將東風金霸貨車出售給乙方,雙方協定條款如下:
一、出售車輛車型:所售車輛車型:東風金霸貨車,發動機號 。
二、所售車輛作價及付款方式:所售車輛作價 元整,里程為 公里。合同簽訂之日一次性付清。
三、根據《中華人民共和國道路安全實施細則》有關條款之規定,車輛所有權發生變化,需辦理過戶登記。如辦理車輛過戶手續,一切費用由乙方承擔。自X年XX月XX日以前的相關稅費由甲方承擔,自X年XX月XX日以后的相關稅費由乙方承擔。自X年XX月XX日起車輛如發生事故,一切責任由乙方承擔賠償。
四、甲、乙雙方簽訂合同時在見證人面前將車輛一切手續交乙方,乙方自簽訂合同表示履行完畢。
五、合同雙方自愿簽訂,不得反悔。
六、合同一式三份,雙方各執一份,見證單位一份。
甲方: 乙方:
見證單位:法律事務所
X年XX月XX日
汽車買賣合同(分期付款) 篇24
簽訂時間:
簽訂地點:
出賣人(甲方):
買受人(乙方):
依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就汽車買賣的有關事宜訂立本合同。
第一條汽車名稱、數量及價款
汽車品牌:
型號規格:
生產廠商:
產地:
配置(標準配置/選用配置):
數量(臺):
車身顏色:
首選:
次選:
單價(人民幣):
內飾顏色:
首選:
次選:
總價(人民幣)大寫:
備注:
第二條定金
雙方約定:本合同簽訂時,乙方應向甲方支付定金__________元,大寫:____________________。
甲方交貨后,定金抵作車款。因乙方違約導致合同解除的,乙方無權要求返還定金;因甲方違約導致合同解除的,甲方應雙倍返還定金。
第三條付款方式
乙方選擇下述第_____種方式付款,并按該方式所定時間,如期足額將車款支付給甲方。
1、一次性付款方式:簽訂本合同時,支付全部車價款,計人民幣__________元,大寫__________ 。
2、分期付款方式:簽訂本合同時,_____年_____月_____日前,支付全部車價款的_____%,計人民幣__________元,大寫__________元。
年月日前,支付全部車價款的__________%,計人民幣_____元,大寫_____元。
年月日前,支付余款,計人民幣_____元,大寫_____元。
3、貸款方式:見《貸款合同》。
第四條質量
1、甲方出售的車輛,質量應符合國家關于汽車產品的強制性標準,沒有強制性標準的,應符合保障人身財產安全的要求,并達到產品說明書載明的技術指標,符合車輛落籍地有關部門關于尾氣排放的標準。
2、甲方出售的車輛,必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上標明的產品或合法進口的產品,并能通過公安交通管理部門的檢測,可以上牌行駛的汽車。
3、雙方對車輛是否存在質量問題有爭議的,依據法律法規或者直觀觀察等日常生活經驗能夠直接確認的事實,可以直接作為判定問題的依據;需要進行鑒定的,以具有法定資質的汽車檢驗機構出具的書面鑒定意見為準。鑒定費由主張方墊付,由責任方承擔;經鑒定無法明確責任的,由雙方分擔。
第五條交車時間與地點、交付及驗收方式
1、交車時間:_____年_____月_____日前。
2、交車方式:乙方自提□;甲方送車上門□。
3、交車地點:
4、交車時里程表記錄小于:(1)100公里□;(2)公里□。以上里程表記錄均不包含委托上牌發生的公里數。
5、甲方交付車輛時應同時提供:
(1)銷售發票;(2)(國產車)車輛合格證或(進口車)海關進口證明及商品檢驗單;(3)質量服務卡或保修手冊;(4)車輛使用說明書或用戶使用手冊(中文);(5)隨車工具及備件清單;(6)。
6、甲方應在交車時當場演示、檢查車輛的基本使用功能,如實回答乙方的提問,配合乙方對車輛進行驗收。乙方應對車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認,如有異議,應當場向甲方提出,由雙方進行確認。對于確屬質量問題的,乙方有權要求更換車輛;對于車輛的配置等與本合同所定配置有出入的,以及甲方沒有提供上述第五條第五款必要文件的,乙方有權解除合同。更換車輛與解除合同的費用由甲方承擔。7、甲方將車輛交由乙方實際支配并向乙方交付隨車文件時,雙方應簽訂車輛交接書(見附件一),即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付時起,該車輛的所有權風險責任由乙方承擔。
第六條售后服務
1、車輛售后服務及保修參照生產廠商關于車輛的說明書和保養手冊執行。
2、甲方應提供由生產廠商認定的兩家以上的維修保養網點供乙方選擇。
在保修期內車輛出現質量問題或需要保養,乙方應在生產廠商公布或雙方約定的維修站進行修理和保養。
3、乙方使用車輛前應仔細閱讀車輛說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關資料。在保修期內車輛由于乙方或第三方的人為破壞、使用、保養不當、裝潢、改裝不當,或到生產廠商認定范圍以外的修理點進行修理造成的質量問題,甲方不承擔責任。
4、生產廠商的車輛說明書和保養手冊的內容與國家有關規定相抵觸的,按國家有關規定執行。
5、本合同簽訂后,國家出臺有關汽車產品修理更換退貨或車內空氣質量等方面的規定的,雙方按國家規定執行。
6、生產廠商的正式承諾比本合同的約定更有利于乙方的,雙方按生產廠商的承諾執行。
7、其它條款:
第七條違約責任
1、甲方未按時交付車輛的,或因甲方原因導致交付未能實現的,自延期之日起至實際交付日止,按乙方已付款依銀行遲延付款的規定向乙方支付違約金。延期交付車輛超過日的,乙方有權解除合同,并要求甲方按相當于全部車價款的%支付違約金或適用定金條款。
2、乙方未按約定支付車價款的,應依照銀行遲延付款的規定向甲方支付違約金,超過_____日的,甲方有權解除合同,并要求乙方按相當于全部車價款的%支付違約金或適用定金條款。
3、乙方在使用后發現車輛不符合說明書中表明的質量標準,有權要求甲方承擔無償修復、補償損失或減少價款的責任。
4、經具有法定資質的汽車檢驗機構鑒定,車輛確實存在設計、制造缺陷,由此缺陷造成的人身和財產損害,乙方有權選擇要求甲方或生產廠商賠償。乙方要求甲方賠償的,如生產廠商有過錯的,甲方在承擔賠償責任后有權向生產廠商追償;乙方要求生產廠商賠償的,甲方有協助乙方的義務。
5、甲方明知車輛存在嚴重瑕疵而未告知乙方的,或以欺詐方式銷售車輛的,乙方有權要求更換車輛或解除合同,并要求甲方承擔由此造成的損失。
6、因車身超重,尾氣不合格等情況導致乙方無法上牌照,乙方有權退車。
7、保修期中,乙方所購車輛出現質量故障,甲方在_____日內未能修復,影響乙方正常使用的,每延期一日應賠償乙方因延誤使用該車輛造成的損失_____元。
8、一方無正當理由單方解除合同的,應按__________的標準向對方支付違約金或適用定金條款。
9、甲、乙雙方任何一方,因不可抗力不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,并應在10日內提供證明。根據不可抗力的影響,允許延期履行或者不履行合同,并根據情況可部分或者全部免除責任,但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
第八條其他約定
未盡事宜,雙方應通過訂立補充條款或補充協議進行約定。專用車買賣可另附附件。補充條款、補充協議、附件均為本合同的組成部分。
其他約定:
第九條解決爭議的方法
甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議,雙方應協商解決,或向消費者協會等部門申請調解解決;協商或調解不成的,按下列第_____種方式解決;
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十條生效
本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效,本合同壹式貳份,甲、乙雙方各執壹份。
甲方:(蓋章)
乙方:(蓋章)
地址:
地址:
證照名稱:
證照名稱:
證照號碼:
證件號碼:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
聯系電話:
聯系電話:
郵政編碼:
郵政編碼:
簽訂時間:
簽訂時間:
簽訂地點:
簽訂地點:
附件一
合同編號:
車輛交接書
出賣人(甲方):
買受人(乙方):
_____年_____月_____日_____時,甲、乙雙方在_____對_____牌汽車進行驗收與交接,雙方確認:
1、甲方交付給乙方的車輛品牌及型號規格為:_______________乙方經過驗收,認為該車輛符合雙方于_____年_____月_____日簽訂的汽車買賣合同(編號為)的約定(發動機號:_______________車架號:_______________),同意接受。
2、隨車文件清單如下(打√):
(1)發票□(2)合格證□(3)說明書□(4)保修卡□(5)海關證□(6)商檢證□(7)進口車關單□(8)進口車商檢單□(9)其他:__________ 。
3、下列車輛項目完好無損、運轉正常打√,不正常的打×,空格內可自行添加項目。
外觀及漆面
燈光
電動天線
內飾
反光鏡
CD
轉向
輪胎及備胎
收放機
制動
雨刮器
點煙器
手剎
發動機
鑰匙及遙控器
離合器
空調
千斤頂
排擋
門窗
隨車工具
儀表盤
電動天窗
警示牌
4、里程表顯示數:__________公里。
5、其它交接事項 :
本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之時起生效。
甲方簽字或蓋章:
乙方簽字或蓋章:
時間:_____年_____月_____日_____時_____分
時間:_____年_____月_____日_____時_____分
附件二:
合同編號:
委托服務協議書
委托人(乙方):
受托人(甲方):
雙方經協商一致,就辦理下列委托事項達成如下協議:
一、委托事項
乙方授權甲方代為辦理下列事項(打√):
(1)代辦選牌□(2)代辦按揭□(3)代辦保險□(4)代辦上牌□(5)代辦裝潢□(6)代辦其它事項 。
二、委托報酬
為甲方順利完成委托事宜,乙方應在簽訂本協議時支付_____元,大寫:_______________
甲方完成上述委托事宜后,乙方應一次性付清剩余代辦勞務報酬(以下簡稱代辦費),合計__________元,大寫_______________ 。
三、完成各委托事項所需費用概算及代辦費約定:
1、代辦選牌,代辦費:_____元。
2、代辦按揭,代辦費:_____元。
3、代辦保險:
(1)保險公司所在地及名稱:
(2)保險期限:一年□二年□三年□
(3)第三者責任險,費用:_____元。
(4)交通事故責任強制險,費用:_____元。
(5)車輛損失險,費用:_____元。
(6)其他險種名稱及費用:_____。
(7)以上保險費用合計:_____元。
(8)雙方特別約定:乙方委托甲方代辦車輛上牌服務的,乙方應自行或委托甲方事先辦妥機動車輛保險,投保險種包括但不限于交通事故責任強制險和車輛損失險。保險合同應書面約定以下內容:發生保險事故時若保險車輛尚未取得公安交通管理部門核發的行駛證和號牌,保險公司不得免除賠償責任。
4、代辦上牌,費用概算如下:
養路費_____元,車船稅_____元,購置稅_____元,注冊費:_____元,其他_____元,合計約_____元。
5、代辦裝潢,裝潢項目_____,費用_____元。
6、代辦其他項目_____,費用_____元。
7、所有辦理有關法定手續所需費用及政府部門規定的各項收費和國家規定的強制保險等費用,均由乙方承擔。甲方應憑發票、收據向乙方結帳。
四、上述費用采取下列第_____種方式支付:
1、乙方預付。2、甲方暫先墊付。
五、上牌服務完成期限:_____年_____月_____日前。
六、完成委托上牌服務,應隨車移交如下材料:
(1)購置稅憑證(2)養路費憑證(3)機動車保險單(4)行駛證(5)車船稅憑證(6)車輛牌照號碼:__________。
七、違約責任:
1、甲方在辦理委托事項過程中車輛發生毀損、滅失的,乙方應先向保險公司索賠;保險賠付不足的部分,屬于甲方責任的,由甲方承擔,屬于第三方責任的,甲方應協助乙方索賠。非因甲方過錯導致車輛未上相關保險或保險公司以車輛未取得牌證為由拒絕賠付的,甲方不承擔賠償責任。
2、乙方中途撤回委托解除合同的,應承擔由此給甲方造成的實際損失。
3、除不可抗力或政府有關部門的原因外,甲方未能在約定期限內完成委托事項的,乙方有權按全部車價款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協議約定的最后交付期限次日起算至實際交付日止,利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過日,甲方應按全部車價款_____%向乙方支付違約金,協議繼續履行。
4、因乙方未能及時提供有關材料而影響委托事項完成的,本協議履行期限相應順延,甲方不承擔違約責任。
八、解決爭議的方法:同《江蘇省汽車買賣合同》。
九、其他約定:
甲方簽字或蓋章:
乙方簽字或蓋章:
日期:
汽車買賣合同(分期付款) 篇25
售車方(甲方):______
身份證號:______
購車方(乙方):______
身份證號:______
甲方將自己所有的一輛色牌汽車(車牌號:______,發動機號:______,車架號:______,行駛證登記人:______)于______年______月______日轉讓給乙方,乙方一次性支付甲方人民幣________萬____千____百______元整(¥________________),經雙方協商,達成以下一致協議:
(一)自協議簽訂,甲方向乙方轉讓車輛、乙方向甲方支付購車款起,該車所有權歸乙方,乙方有使用、出售、轉讓及報廢等權利。
(二)該汽車自本協議注明的轉讓時間以后,所出現的一切問題與甲方無關。
(三)該汽車自本協議注明的轉讓日期時間以后,乙方使用時如發生交通意外而產生的`本人及他人人身傷害、財產損失或其他法律糾紛與甲方無關;
(四)該汽車在本協議注明的轉讓時間之前,甲方使用時如發生交通意外造成他人人身傷害及財產損失或其他法律糾紛與乙方無關;
(五)雙方約定于______年______月______日前甲方協助乙方過戶,車輛必須按合法的手續過戶,如不過戶,由乙方承擔車輛轉讓之日起一切法律責任及相關后果。
(六)該車以后辦理年審、保險等事宜由乙方承擔。
(七)該合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,協議簽訂時間______年______月______日,時間:______:______:______,雙方簽字后即時生效,雙方均不得違背以上各條款。
售車方(甲方)簽字:______
聯系電話:______
日期:______年____月______日
(乙方)簽字:______
聯系電話:______
日期:______年____月______日
見證人簽字:______日期:
______年____月______日
汽車買賣合同(分期付款) 篇26
出賣方(甲方):_____________
買受方(乙方):_____________
乙方采取分期付款的形式向甲方購車,為此,甲乙雙方依照相關的法律、法規,訂立本合同。
第一條 汽車品牌、型號、顏色、數量
乙方按自己的意愿選購 ____產 __________牌, 車型_____,發動機號為 _______,底盤號 __________,功率 kw_____,車架號 _____,外觀為____ 顏色的汽車壹輛。
第二條 汽車價格和付款方式
1、汽車價格:
汽車總價款為人民幣(大寫) _____________元/輛(小寫¥:_____________元),以上價格僅為 提貨的裸購車款,并不含汽車因上牌、上路、營運等其他費用。
2、付款方式:應乙方的要求,甲方同意乙方采取分期付款的方式購買汽車,具體如下:
①首期付款:乙方于本合同簽訂之日,向甲方足額支付汽車總價的 ___%的首付款,即人民幣(大寫) ____ 拾____萬___仠 佰元整(小寫¥:_____________元)。
②后續付款:乙方除首付款外的尚余購車款人民幣(大寫) 拾___萬___仟___佰___元整(小寫¥:_____元),分 個月支付,自 ___年 ___月 ___日起每月支付金額 元直至乙方將尚余購車款付清為止,每月 __日前交至甲方。
3、由于乙方尚未支付的購車款,占用甲方資金按照有償的原則,乙方應向甲方支付資金占用費,資金占用費按每月 %的比例結算。即按乙方未付購車款總額乘以占用天數計付給甲方。
4、甲方收取乙方交付的款項,采取先結資金占用費再還購車款的結算方式,乙方提前交付購車款的,甲方應予以準許,資金占用費結算至乙方付清購車款的當月。乙方不得以任何理由逾期支付尚余的購車款和資金占用費。
第三條 乙方在下列程序完成后提車
1、乙方攜帶本人、配偶的居民身份證及結婚證復印件(復印件須由甲方與原件核對),以及甲方認為需要的其他材料。
2、甲方審查上述材料的真實性并經核實后,甲乙雙方方簽訂合同,乙方簽署有關法律文書。
3、乙方付清首期車款、上牌稅費、分期付款期間的保險費用等應付稅費。
4、汽車所有的移動,包括提車途中、定制車箱、裝修等工作均應由乙方負責,在此期間的風險責任(含交通事故),由乙方承擔。
第四條 汽車的質量、驗收和交付方式
1、甲方向乙方出售的汽車,以生產廠家符合國家的全新整車技術質量標準,包括廠家產品出廠前對汽車的部分技術數據和結構變動未作聲明的其他技術指標為準。乙方在收車單簽字時未提出質量異議的,即視為乙方對汽車質量驗收合格和交付。
2、乙方如購買已上牌使用的汽車,其質量和其他技術指標以實物為準。
3、汽車交付乙方后,不得再對該車的車況、配置、部分改裝、規費標準收取等提出異議,也不得以此為由拒絕履行本合同或者相關合同的義務,汽車的滅失、毀損或等風險責任由乙方承擔。
4、汽車的售后服務,按生產廠家的規定執行,甲方不承擔售后服務的任何費用。
第五條 擔 保
為確保乙方履行本合同規定之義務,雙方約定采取如下( )種擔保形式:
1、保證。乙方特請 為其提供連帶責任保證。保證范圍為:乙方尚欠購車款、應付資金占用費或利息、應付稅收、保險費、違約金以及應由乙方承擔的所有費用和因執行本合同所引起的訴訟費、財產保全費、律師代理費、執行費、評估、拍賣等甲方為實現債權的全部費用。保證期間為:自本合同簽訂之日起至乙方最后一筆應付款到期后的四年。
2、抵押:乙方提供本人或 所有的_____________財產為乙方全部債務提供抵押,當乙方未按本合同的約定及時支付購車款和資金占用費或利息以及各種稅收、保險費用時,甲方有權以該財產折價或拍賣、變賣該財產的價款優先受償。抵押范圍為:乙方尚欠購車款、應付資金占用費或利息、應付稅收、保險費、違約金以及應由乙方承擔的所有費用和因執行本合同所引起的訴訟費、財產保全費、律師代理費、執行費、評估、拍賣等甲方為實現債權的全部費用。抵押需辦理登記的,所發生的費用由乙方承擔,并隨上牌稅費一次性向甲方繳清。抵押擔保期限為:自本合同簽訂之日起至乙方最后一筆應付款到期后的四年。
3、乙方如要求甲方為其購車提供擔保時,甲方有權要求乙方提供反擔保,并另行簽訂書面反擔保合同。
4、擔保人在本合同簽字或蓋章的,即視擔保或保證合同成立并生效。
第六條 汽車所有權歸屬和所有權的轉移
1、分期付款期間,乙方未全部付清購車款和其他稅費前,甲方保留汽車的所有權,本合同項下的汽車所有權必須登記在甲方名下,乙方享使用、經營和收益的權利。若乙方與他人有訴訟之爭,也與該財產無關。
2、乙方在未付清全部購車款之前,有義務向他方聲明所使用的汽車的所有權屬于甲方的情況。乙方在使用和經營汽車時必須以自己的名義與他方建立動輸合同關系,因使用汽車或者經營活動中發生的任何虧損,或者造成第三方包括但不僅限于道路交通事故侵權損害,或者違法行為而被有關機關處罰等后果的,均由乙方獨自承擔全部法律責任。
3、乙方按合同付清全部車款及其他相關的費用后,汽車的所有權歸乙方,乙方應當在次月(也可協商時間)將汽車轉籍過戶至乙方或乙方指定的單位或個人,所需費用由乙方承擔。
第七條 保 險
分期付款期間,為減少意外所造成的損失,乙方汽車必須按照國家規定投保第三者強制險和第三者商業險,并必須積極與保險公司溝通,使第三者商業險的投保金額最大化,甲方予以積極協助配合。其他險種必須根據銀行按揭貸款的要求足項、足額投保。投保手續由甲方在辦理汽車保險入戶時統一辦理,保險費用由乙方承擔。保險單由甲方統一保管并代辦理賠手續。
第八條 汽車轉籍或轉讓
乙方在未付清全部購車款與汽車有關的各項費用之前,要將本合同項下的汽車轉籍過戶或者轉讓他人的,甲方有權提前收回部分或全部購車款及資金占用費。
第九條 特別約定
有下列情況之一的,乙方同意甲方不必再以任何方式告知乙方,甲方即有權采用自行或者委托他人或者通過法院等方式收回汽車,并授權甲方可將汽車進行任何的處置,處置汽車的價格均由甲方決定,乙方均予以認可。甲方處置汽車的所得的款項可用于直接償付乙方未付清的購車款、各種稅費(含收回汽車后發生的稅費)和由此支出的所有費用包括但不僅限于因此造成汽車停運期間的任何損失和因收回、變賣汽車訴訟費、財產保全費、律師代理費、執行費、評估、拍賣等甲方為實現債權的全部費用,全部由乙方承擔。乙方不得以任何理由提出異議。如有剩余,退還給乙方,不足部分,仍由乙方承擔。
1、利用汽車從事違法活動的;
2、逾期支付購車款和與汽車有關的各項費用達60天的;
3、未按本合同約定投保第三者強制險和足額第三者商業險的;
4、未經甲方同意,擅自將汽車轉讓、轉租、抵押等損害或可能損害甲方利益行為的;
5、乙方發生重大變故,致使合同難以履行的或其他嚴重影響甲方權益行為的;
6、乙方在未付清全部購車款和與汽車有關的各項費用之前,若造成汽車毀損責任事故,影響汽車價值或正常營運的。
第十條 其他約定
1、乙方同意甲方以本合同的汽車作為抵押物向金融機構辦理貸款,貸款由甲方負責償還。乙方以接收汽車的單據及甲方出具給乙方的收費票據為憑,自愿承擔與貸款有關的費用。
2、乙方同意在本合同項下的購車款及資金占用費付清和未作汽車過戶登記之前,甲方對該汽車保留所有權,乙方只對該汽車擁有使用權和經營權。在此期間,乙方有義務向他方聲明該情況,并以乙方的名義與他方建立動輸合同關系,甲方與乙方僅發生汽車買賣關系,沒有義務為乙方提供貨運業務。雙方也未就汽車的使用、經營進行任何合作、合伙等活動,沒有從中收取任何利益。
3、在分期付款使用汽車期間,因乙方使用汽車發生意外事故致使汽車對第三人造成人身傷亡和財產損失的,由乙方承擔法律和經濟的責任,與甲方無關。但乙方應及時報告保險公司和甲方,甲方可以給予必要的協助。如乙方交通事故確需甲方派員處理,甲方可以予必要的配合,所需費用(含差旅費、律師代理費等)由乙方承擔。
4、乙方在使用、經營汽車期間,汽車的保養、維修費用和營運中應交的稅金、規費等全部由乙方承擔。乙方使用汽車在營運中出現的貨運糾紛,貨物損失等問題,由乙方承擔有關法律和經濟的責任,與甲方無關。
5、當事人在本合同記載的通訊地址、聯系電話為真實可靠。任何一方如通訊地址、聯系電話發生變更的,應在變更后的三天內,以書面的方式通知相對方。在沒有變動的書面通知之前,所有通知、函件均以本合同記載的通訊地址、聯系電話為準,通知或函件一經到達通訊地址,不論何種情況即視為送達。
6、甲乙雙方簽訂的與購車的有關合同,包括但不僅限于向銀行按揭貸款、借款、車輛代管合同、協議及委托授權書等均作為本合同的附件,與本合同具有同等的法律效力,甲方有權選擇分別履行或者合并履行。
第十一條 乙方逾期支付購車款的,按逾期應付額(本金)_____3‰×實際逾期天數向甲方支付滯納金。乙方逾期支付購車款超過30天的,除應支付滯納金外,還應從逾期支付之日起計算,每逾期一天,按1%比例支付違約金。
第十二條 在本合同履行過程中若發生糾紛,甲乙雙方應本著有利于實現合同目的的方式協商解決,協商不成的,由甲方所在地人民法院管轄
第十三條 本合同未盡事宜,雙方可另行協商解決,達成一致意見的,應另行簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等的法律效力。
第十四條 本合同經甲乙雙方簽字或蓋章后即生效。本合同一式份,甲方至少執兩份,乙方執一份。本合同有效期自生效之日起至債權債務清償完畢時終止。
甲方: _____________
電話:_____________
乙方:_____________
電話:_____________
擔保人:___________
電話:_____________
_____年_____月_____日
汽車買賣合同(分期付款) 篇27
(按揭版)
甲方(賣方):_______
乙方(買方):_______
甲、乙雙方就乙方向甲方購買汽車并辦理按揭,或乙方通過其他汽車銷售商購買汽車后委托甲方辦理汽車按揭相關手續等有關事宜,經友好協商,簽訂本合同。
一、汽車型號及金額
汽車品牌_________;
型號__________;
發動機號________;
車架號__________;
車價:__________。
二、購車方式
1、乙方向甲方購買車輛;( )
2、乙方向______汽車銷售商購買車輛,再委托甲方辦理汽車按揭手續。
三、交車時間、地點及方式
1、乙方向甲方購買的車輛,交車時間、地點以乙方提車確認單為準。
2、乙方向_______汽車銷售商購買的車輛,交車時間、地點以汽車經銷商及乙方簽名蓋章的提車確認單為準。
四、付款方式及期限
乙方按下列第______種方式及期限付款。
1、一次性付款:乙方于本合同生效之當日一次性付清全部車款____元。
2、分期付款:乙方于本合同生效之當日首付_____元,其余車款乙方委托甲方向____銀行____分行申請汽車消費貸款,年限___年,按揭____%,金額(大寫)_______元。
五、權利與義務
1、汽車銷售商向乙方出售的汽車,質量須符合國家頒布的汽車質量標準。
2、汽車銷售商向乙方出售的汽車,須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的產品或經交通管理部門認可的汽車。
3、汽車銷售商向乙方出售汽車時須真實準確介紹所售車輛的基本情況。
4、乙方通過其它汽車銷售商購買的車輛,乙方負有審查所購車輛證件,發票、手續是否齊全、真實,若因此而產生的風險及責任與甲方無關。
5、乙方應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。
6、如乙方所購車輛發生質量問題,甲方協助乙方或協助汽車銷售商與生產廠家的維修站聯系、解決。
六、有關汽車按揭的約定
乙方委托甲方辦理汽車按揭手續的',乙方應切實履行如下義務:
1、乙方自提車之日起至銀行貸款發生之日止,須配合甲方及銀行的資信調查工作,不得以任何理由推脫。
2、乙方提車后,須及時上牌,并把車輛登記證及購車發票原件交與甲方。
3、按揭期內,乙方未經銀行同意,不得將抵押車輛私自轉讓給他人;如私自轉讓乙方承擔由此引發的全部法律責任。
4、乙方在按揭期內,須嚴格履行還款義務,不得以經營狀況不良或交通事故等原因而影響還款義務的履行。
5、乙方不得以所購車輛發生質量問題為由,影響還款義務的履行。
6、乙方簽訂的本合同及銀行貸款合同后,應嚴格履行,不得私自更改抵押權人,若由此而生的抵押問題,乙方承擔全部責任。
7、甲方為乙方辦理按揭貸款手續的費用(含保證金、續保定金、擔保手續費、工本費等),由乙方承擔。乙方貸款期內必須履行保險義務,乙方的續保定金在貸款期最后一年充抵保金,相關手續由甲方負責辦理。若乙方不履行保險義務,由此產生的法律后果乙方承擔。
8、乙方若變更住址及聯系電話,必須在變更后三日內通知甲方及貸款銀行,否則應承擔由此而產生的法律責任。
七、違約責任
1、本合同生效后,一方不履行合同的,應依法承擔違約責任;造成另一方損失的還應賠償對方的損失。
2、乙方不履行按揭付款義務的,除按按揭貸款合同承擔法律責任外,還應賠償甲方由此而造成的損失,包括但不限于利息、罰息、調查費、律師代理費等。
八、送達地址
本合同簽訂人所填寫的地址信息,將作為通知、信件、法律文書等一切書面文件的送達地址。若按該地址送達的相關文件無人簽收或被拒絕簽收,則文件退回之日視為送達之日。
雙方確認的送達地址如下:
甲方地址:
郵政編碼: 收件人:
手機號碼: 電子郵箱:
乙方地址:
郵政編碼: 收件人:
手機號碼: 電子郵箱:
九、附則
1、本合同所指的汽車銷售商,系指乙方所購汽車的開票單位。
2、本合同一式叁份,簽字蓋章之日起生效。甲、乙雙方各執一份,借款銀行備案一份。
3、本合同及其附屬合同履行過程中若有爭議,雙方應友好協商解決,若協商不成,提交肇慶仲裁委員會仲裁解決。
甲方(簽章):___
聯系電話:______
____年____月___日
乙方(簽章):___
聯系電話:______
____年____月___日
汽車買賣合同(分期付款) 篇28
合同編號:________
出賣人(甲方):________
買受人(乙方):________
依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就汽車買賣的有關事宜,訂立本合同。
第一條汽車名稱、數量及價款汽車品牌型號生產廠商產地發動機號合格證號,車架號海關單號商檢單號配置(標準配置/選用配置)車身顏色內飾顏色單價(人民幣)
數量:________
總價(人民幣):________
備注:________
第二條定金條款
乙方在________年_____月_____日,向甲方交付全車款的_______%(此比例不得超過全車款的20%),甲方交貨后,定金抵作車款。乙方違約導致合同解除的,無權要求返還定金;甲方違約導致合同解除的,應雙倍返還定金。
第三條付款方式
乙方選擇下述第_____種方式付款,并按該方式所定時間如期足額將車款支付給甲方。
1、一次性付款方式:簽署本合同時,支付全部車價款,計人民幣____________元,大寫_________________元。
2、分期付款方式:
簽署本合同時,支付全部車價款的___%,計人民幣__________元,大寫___________元。
___年___月___日前支付全部車價款的___%,計人民幣__________元,大寫___________元。
___年___月___日前支付最后一期車價款,計人民幣__________元,大寫___________元。
3、汽車消費貸款方式:首付款__________元,大寫___________元,余款___________元,大寫___________元。
以下情況視為乙方未按合同約定時間付款,應當向甲方承擔違約責任。
(1)乙方未能在以上規定時間內與銀行辦妥有關抵押貸款事宜(以銀行實際發放貸款為準)。
(2)乙方未能在以上規定時間內足額辦出貸款,且余額未按時自行補足支付的。
屬甲方原因導致甲方未能辦理貸款手續的,甲乙方不承擔違約責任。
4、預付款方式:簽署本合同時,支付預付款__________元,大寫___________元,余款___________元,大寫___________元,_________ 時一次性付清余款。
第四條質量
1、甲方向乙方出售的車輛,質量必須符合國家汽車產品標準或行業標準,并符合出廠檢驗標準,達到產品說明書載明的技術指標符合車輛落籍地政府關于尾氣排放標準。
2、甲方向乙方出售的汽車,必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上標明的`產品或合法進口的產品,并能通過公安交通管理部門的檢測,可以上牌行駛。
3、雙方對車輛質量認定有爭議的,以國家汽車質量監督檢驗部門的書面鑒定意見為處理爭議的依據。
第五條交車時間與地點、交付及驗收方式
1、交車時間:_______年____月____日前。
2、交車方式:乙方自提□;甲方送車上門□;貨交承運人□。
3、交車地點:______________________________。
4、交車時里程表記錄為:_________公里。里程表記錄均不包含委托上牌服務發生的公里數。
5、甲方在向乙方交付車輛時須同時提供:
(1)銷售發票;
(2)(國產)車輛合格證或(進口)海關進口證明及商品檢驗單;
(3)質量服務卡或保修手冊;
(4)車輛使用說明書或用戶使用手冊(中文);
(5)隨車工具及備件清單。
6、車輛交接時當場驗收,乙方應對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認。如對外觀有異議,應當場向甲方提出。
7、甲方將汽車交由乙方實際支配下并向乙方交付汽車及隨車文件時,雙方簽署車輛交接書(見附件),即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付之時起,該車輛的風險責任由甲方轉移至乙方。
第六條不可抗力
1、因不可抗力不能履行合同的,根據不可抗力的影響,部分或者全部免除責任,但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
2、遇有不可抗力的一方,應在三日內將事件的情況以書面形式通知另一方,并在事件發生后十日內,向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的報告。
第七條售后服務的約定
1、車輛售出后,其售后服務及保修參照生產廠商關于車輛的說明書和保養手冊執行。
2、在上述保修期內車輛出現質量問題或需要保養的,甲方應為乙方提供可供選擇的、由生產廠商認定的維修保養網點,由乙方自行選擇。
在上述保修期內車輛出現質量問題或需要保養,乙方應在生產廠商公布或雙方約定的維修站進行修理和保養。
3、乙方使用汽車前應仔細閱讀說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關資料。在上述保修期內車輛由于人為破壞、使用、保養不當、裝潢、改裝不當造成的質量問題,或者到生產廠商認定范圍以外的修理點進行修理造成的質量問題,由乙方自行承擔后果。
4、如生產廠商的車輛說明書和保養手冊的內容與國家有關法律法規相抵觸,按國家法律法規執行。
5、本合同簽訂后,國家如出臺有關汽車產品修理更換退貨的規定,雙方按國家規定執行。
6、生產廠商的保修條款比本合同的約定更有利于乙方的,雙方按生產廠商的規定執行。
第八條違約責任
1、甲方不按時交付車輛的,自延期之日起至實際交付日止,按乙方已付款依銀行遲延付款的規定向乙方償付違約金。延期交付車輛超過_______日的,乙方有權解除合同,并要求甲方按相當于已交車款的_______ %支付違約金。
2、甲方交付的汽車不符合說明書中表明的質量標準,乙方有權要求甲方承擔無償修復、補償損失或減少價款的違約責任。
3、經國家授權的汽車檢驗機構鑒定,乙方所購汽車確實存在設計、制造缺陷,由此缺陷造成的人身和他人財產損害,如甲方無過錯,乙方有權向生產廠主張賠償,甲方有積極協助的義務。若甲方在該車有缺陷或存在其他特殊的使用要求時,應當明示告知而未明示告知,則應承擔相應責任。
第九條其他約定
本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜,雙方應通過訂立補充條款或補充協議進行約定。本合同的補充條款、補充協議及附件均為本合同不可分割的部分。
其他約定______________________
第十條解決爭議的方法
本合同項下發生的爭議,雙方應協商解決,或向消費者協會等部門申請調解解決;協商或調解不成的,按下面第_____種方式解決:
(一)提交_ ___仲裁委員會仲裁;
(二)向_________人民法院提起訴訟。
甲方:(簽章)________
乙方:(簽章)________
地址:________
地址:________
證照名稱:________
證照名稱:________
證照號碼:________
證照號碼:________
法定代表人:________________
法定代表人:________
委托代理人:________
委托代理人:________
聯系電話:________
聯系電話:________
傳真:________
傳真:________
郵政編碼:________
郵政編碼:________
簽訂時間:________
簽訂時間:________
簽訂地點:________
簽訂地點:________
附件一
車輛交接書
_______年_____月_____ 日_____時,甲、乙雙方在________________________對______________牌汽車進行驗收與交接,雙方確認:
1、甲方交付給乙方的汽車品牌及型號規格為:___________________________________
乙方經過驗收,認為符合雙方______年______月_________ 日簽訂的汽車買賣合同約定(發動機號:_________車架號:___________),同意接受。
2、隨車文件清單如下(打√):
(1)發票□
(2)合格證□
(3)說明書□
(4)保修卡□
(5)海關證□
(6)商檢證□
(7)進口車關單□
(8)進口車商檢單□
(9)其他:________________
3、下列車輛項目完好無損、運轉正常打“√”。
外觀_______,發動機運轉_______,其它_______
4、里程表顯示數:_____________公里
5、其他交接事項:本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方簽章:________
日期:________
乙方簽章:________
日期:________
附件二
委托服務協議書
委托人(乙方):________
受托人(甲方):________
雙方經協商一致,就辦理下列委托事項達成如下協議:
一、委托事項乙方授權甲方代為辦理下列事項(打√):
(1)代辦拍牌□
(2)代辦按揭□
(3)代辦保險□
(4)代辦上牌□
(5)代辦裝潢□
(6)代辦其他項目:
二、委托報酬
為甲方順利完成委托事宜,乙方應事先支付__________元,大寫_ __________ 。
甲方完成上述委托事宜后,乙方應一次性付清剩余代辦勞務報酬(以下簡稱代辦費)合計__________元,大寫_______________________ 。
三、完成各委托事項所需費用概算及代辦費約定:
1、代辦上牌,代辦費:___________元。
2、代辦按揭,代辦費:___________元。
3、代辦保險,
(1)保險公司所在地及名稱:____________________________________________
(2)保險期限:一年□二年□三年□
(3)第三者責任險,費用:_________________元。
(4)車輛損失險,費用:___________________元。
(5)其他險種名稱及費用:_________________元。
(6)以上保險費用合計:__________________元。
(7)雙方特別約定:
乙方委托甲方代辦車輛上牌服務,乙方應自行或委托甲方事先辦妥機動車輛保險,投保險種包括但不限于第三者責任險和車輛損失險。保險合同應當書面專門約定以下內容:發生保險事故時若保險車輛尚未取得公安交通管理部門核發的行駛證和號牌,保險公司不得免除賠償責任。
4。代辦上牌,費用概算如下:
養路費____________元,車船稅_________元,購置稅___________元,注冊費:_________ 元,其他____________元,合計約_____________元。
5。代辦裝潢,裝潢項目_________________,費用______________元。
6。辦其他項目______________________,費用_______________元。
7。所有辦理有關法定手續所需費用及政府部門規定的各項收費和國家規定的強制保險等費用,均由乙方承擔,并按支出憑證向乙方結帳。
四、上述費用采取下列第______種方式支付:
1、乙方預付。
2、甲方暫先墊付。
五、上牌服務完成期限:_________年_______月_______日前。
六、完成委托上牌服務,應當隨車移交如下材料:
(1)購置稅憑證
(2)養路費憑證
(3)機動車保險單
(4)行駛證
(5)車船稅憑證
(6)車輛牌照號碼:
七、違約責任
1、甲方在代辦服務過程中造成車輛毀損、滅失的,乙方應當先向保險公司索賠,賠付不足部分由甲方予以修復或賠償。除甲方原因外,代辦保險中雙方特別約定內容未能及時全面落實的,應當免除甲方的責任。
2、乙方中途撤回委托的,應承擔甲方的實際經濟損失。
3、除不可抗力或遇政府機構停電、設備及電腦故障或臨時改變辦公時間等非甲方原因外,甲方如未在本協議約定期限內將完成委托的上牌車輛交付乙方,乙方有權按全部車價款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協議約定的最后交付期限第二天起算至實際交付日止,利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過30天,甲方應按全部車價款%向乙方支付違約金,協議繼續履行。
4、因乙方不能及時提供有關材料而影響委托事項按約完成的,則交車期得以順延。
甲方簽章:________
日期:________________
乙方簽章:________
日期:________
汽車買賣合同(分期付款) 篇29
甲方(出賣人):_________
住所:_________郵編:_________
營業執照號碼:_________
法定代表人:_________電話:_________
委托代理人:_________電話:_________
乙方(買受人):_________
住所(址):_________郵編:_________
聯系電話:_________
證件類型:身份證口護照口永久居留證口
證件號碼:_________
委托代理人:_________身份證號碼:_________
住所(址):_________聯系電話:_________
甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定,在平等、自愿、協商一致的基礎上,就買賣汽車事宜,訂立本合同。
第一條標的物
汽車品牌及型號規格:_________
生產廠名稱:_________出廠時間:_________
首選顏色:_________次選顏色:_________
第二條數量與價款
車輛單價:_________元,大寫_________。
數量:_________臺。
車輛總價:_________元,大寫_________。
運費:_________元,由_________方承擔。
出庫費:_________元,由_________方承擔。
車輛交接后,乙方如需委托甲方代理上牌等服務的,雙方應另行簽訂委托服務協議書(附件二)。
第三條付款方式
乙方在簽定合同時即付定金:_________元,在結算時沖抵車款。
乙方選擇下述第_________種方式付款,并按該方式所定時間如期足額將車款支付給甲方。
1、一次性付款方式:簽署本合同之日起_________日內,支付全部車價款,計人民幣_________元,大寫_________。
2、汽車消費貸款方式:簽署本合同之日起_________日內,首付全部車價款的_________%,計人民幣_________元,大寫_________。余款計人民幣_________元,大寫_________,于_________年_________月_________日前支付。乙方可通過金融機構辦理汽車消費貸款支付部分或全部余款。但以下情況視為乙方未按合同約定時間付款,應當向甲方承擔違約責任。
(1)乙方未能在以上規定時間內向金融機構辦妥有關汽車消費貸款事宜(以實際發放貸款為準)。
(2)乙方未能在以上規定時間內足額辦出貸款,且余額未按時自行補足支付。
3、分期付款方式:
(1)簽署本合同時,支付全部車價款的_________%,計人民幣_________元,大寫_________。
(2)_________年_________月_________日前支付全部車價款的._________%,計人民幣_________元,大寫_________。
(3)_________年_________月_________日前支付最后一期車價款,計人民幣_________元,大寫_________。
第四條交車時間與地點、交付及驗收方式
1、交車時間:_________年_________月_________日前。
2、提車方式:乙方自提口甲方送車上門口
3、交車地點:_________
4、交車時里程表記錄小于:(1)100公里口(2)_________公里口以上里程表記錄均不包含委托上牌服務發生的公里數。
5、甲方在向乙方交付車輛時須同時提供:
(1)銷售發票。
(2)(國產車)車輛合格證或(進口車)海關進口證明及商品檢驗單。
(3)質量服務卡或保修手冊。
(4)車輛使用說明書或用戶使用手冊(中文)。
(5)隨車工具及備件清單。
6、車輛交接時當場驗收,乙方應對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認。如對外觀有異議,應當場向甲方提出。
7、甲方向乙方交付汽車及隨車文件,雙方簽署車輛交接書(附件一),即為該車輛正式交付。
8、車輛正式交付之時起,該車輛的風險責任由甲方轉移至乙方。
第五條不可抗力、不可預測因素
甲方(簽章):__________乙方(簽章):__________
簽約時間:___年__月__日簽約時間:___年__月__日
汽車買賣合同(分期付款) 篇30
合同編號:
出賣人:簽定地點:
買受人:簽定時間: 年 月 日
一、汽車型號及金額:
汽車
品牌型號發動
機號合格
證號車架號海關
單號商檢
單號顏色價格備注
二、交車地點、方式:
交車地點: 交車時間:
付款方式: 付款時間:
三、質量、維修:
1.出賣人向買受人出售的汽車,其質量必須符合國家頒布的車質量標準。
2、出賣人向買受人出售的汽車,必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的產品或經過交通管理部門認可的汽車。
3.出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛基本情況。
4.出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供:
(1)銷售票;
(2)(國產車)車輛合格證、(進口車)海關進口證明和商品檢驗單;
(3)保修卡或保修手冊;
(4)說明書;
(5)隨車工具及備胎。(以上3、4、5項如沒有,售前應說明)
5.買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。
6.買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。
7.汽車在購買后,如發現屬于生產廠家的質量問題,可由出賣人協助買受人與生產廠家的維修站聯系、解決。
8.如屬于在汽車售出前流通過程中出現的質量問題,出賣人未向買受人明示的,依法承擔責任。
9.如買受人使用、保管或保養不當造成的問題,由買受人自行負責。
四、違約責任(雙方協商):
五、合同爭議的解決方式:
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由雙方當事人協商解決;也可向有關部門申請調解;協商或調解不成的,按下列第一種方式解決:
1.提交 仲裁委員會仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
六、本合同一式三份,雙方各執一份,汽車交易市場主辦單位留存 份(市場留存期一年)。
七、本合同經買賣雙方簽字蓋章后生效。
買受人: 出賣人:
買受人姓名(章) 出賣人名稱(章):
地址: 地址:
汽車買賣合同(分期付款) 篇31
地址:郵編:
電話:傳真:
負責經辦人: 手機:
買受方(以下簡稱“乙方”):身份證號碼或公司注冊號:
地址: 郵編:
電話:
甲乙雙方經過協商,就購買甲方汽車達成一致協議如下:
一、購買車輛簡況:
汽車品牌:
車身顏色:
坐椅顏色/材質: 真皮 ;其他 。
發動機號:
車架號:
制造商:
自排擋 或手排擋:
新車 或二手車:
出廠日期:
甲方所交付的車輛如果是新車,甲方保證其所交付的車輛不是返修車、庫存車,且應為零公里車(因辦理手續、提車而進行的必要移動除外);甲方所交付的車輛如果是二手車,甲方保證:車輛沒有被抵押、沒有被司法機關查封,里程表上的記錄是真實、可信的,沒有對其進行任何里程回撥。
二、價款:
乙方須向甲方支付的總價款為人民幣,該金額由以下幾部分構成:
1、車價 元 ;
2、購置稅 元 ;
3、保險費 元;
4、牌照費 元;
5、本合同第五條第 款的代辦費 元。
乙方不再承擔任何加急費、手續費、運費、出庫費等費用。
三、交車方式:
交車地點:交車時間:
付款方式:付款時間:
四、甲方同意向乙方無償贈送以下設備、配件和提供如下的免費服務:
---
五、經乙方的書面委托,甲方可向乙方提供以下服務,乙方打勾選定如下服務項目,同時應按甲方和保險公司、銀行、車輛登記機關的要求提供相應所需的文件和證明。
甲方完成上述代辦事宜后,應將相應的牌照、發票、保險單等票據憑證完整地交給乙方,乙方按票證據實支付。
因辦理上述手續而產生的代辦費由雙方約定,甲方亦可免收代辦費。甲方的代理行為應在乙方的委托授權范圍內進行,否則后果自負,如因此給乙方造成損失的,甲方應承擔賠償責任。
1、代理乙方向保險公司購買有關汽車保險; 代辦費:
2、代理乙方向有關銀行提出并辦理汽車貸款;代辦費:
3、代理乙方參與汽車牌照的投標;代辦費:
4、代理乙方為所購汽車上牌;代辦費:
5、乙方要求的其他服務。代辦費:
;
六、質量和維修:
1、甲方向乙方出售的汽車,其質量必須符合國家頒布的汽車質量標準和汽車行業標準。如果汽車制造商的企業標準高于國家標準或行業標準的',則必須達到企業標準。甲方出售的車輛應當與隨車提供的產品說明書或車輛使用書的質量狀況相一致。
乙方對車輛的特殊質量要求如下:
2、甲方向乙方出售的汽車,必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的汽車或合法的進口汽車。
3、甲方向乙方出售汽車時要真實、準確、完整地介紹所銷售車輛的基本情況,并提醒乙方注意有關車輛的非缺陷性的瑕疵狀況,不得做虛假陳述或隱瞞車輛的真實狀況。
4、甲方在向乙方出售車輛時必須向乙方提供以下書面文件:
(1)汽車銷售發票;(2)車輛合格證、海關進口證明和商品檢驗單(進口車);(3)保修卡或保修手冊;(4)中文說明書;(5)隨車工具及附件清單;(6)車輛行駛證、登記證及以往維修記錄或維修單位和所投保的保險公司的名稱、地址、電話(二手車)。
5、乙方在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。
6、乙方在購車時應對所購車輛的使用性能及外觀進行認真檢查、確認。
7、如乙方使用、保管或保養不當造成的問題,由乙方自行負責。
8、甲方應當在交車時向乙方提供車輛交接單一份(見附件),由乙方對該車的外觀、使用性能進行檢查、確認。
9、甲方及車輛生產商應保證車輛在正常行駛狀況下的安全性,而無安全隱患,《產品說明書》或《產品使用書》應對安全操作方法、安全裝置的時效、安全性的檢測等作了詳盡說明,并向乙方作了明確的告知。銷售方及生產商應保證車輛在有效期內,所有《產品說明書》或《產品使用書》所載明的安全裝置都處在有效的使用狀態。
10、汽車在購買后,由買受人負責與生產廠家的特約維修站聯系、解決,但甲方應提供聯絡、溝通及協助的便利。甲方及車輛生產商應建立一定數量的特約維修站,并保證車輛能及時獲得修理,汽車零部件充足,收費合理。
七、違約責任:
1、任何一方違反本合同,包括但不限于甲方不按本合同的約定交付車輛,或交付車輛質量不符合本合同條件的,或車輛有潛在的隱蔽瑕疵無法在交接時查驗的;乙方不按本合同規定支付車款;不配合對方辦理車輛貸款、保險、上牌的;任何一方違反保證、承諾條款或不履行協作配合義務,致使對方不能實現合同目的的,均須承擔違約責任。守約方有要求降低價款、無償修理(七日內修理完成)、支付違約金(以每遲延一日,以車輛總價款的5‰計算)、換車、繼續履行本合同、解除本合同的各項權利,上述權利可由守約方根據不同情況合理選擇。
2、如屬于在汽車交車以前出現的質量問題(包括外觀),甲方未向乙方明示的,乙方有權按照本條前款規定追究甲方違約責任。但甲方有證據表明對質量問題沒有過錯,甲方是不知情的,則甲方可以免責。
3、甲方雖然已向乙方交車,但在甲方按照本合同第5條提供相關服務如上牌、代辦保險時造成車輛損壞的,甲方應當及時免費修理,乙方有權要求甲方適當降低車價或賠償損失。
4、車輛的主要部件和系統如發動機、電路系統、油路系統、制動系統、方向系統出現故障而1年內經2次修理后仍不能修復的,且甲方隱瞞車輛真實狀況的,甲方應承擔相應的法律責任。情形嚴重的,乙方可以解除本合同。
5、甲方提供的汽車由于各種部件發生質量問題,造成車輛頻繁維修,而影響到乙方正常使用的,乙方可以要求甲方賠償損失;問題嚴重導致車輛無法正常行駛的,且甲方隱瞞車輛真實狀況的,乙方可以要求解除合同。
八、爭議解決:
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成,任何一方均可以采取以下方式解決:
1、向甲方所在地法院提起訴訟;
2、向乙方所在地法院提起訴訟;
3、向中國國際經濟貿易仲裁委員會上海分會提起仲裁。
4、向上海仲裁委員會申請仲裁。
九、合同文本:
本合同一式肆份,雙方各執貳份。
十、合同效力:
本合同經甲、乙雙方簽字或蓋章后即生法律效力;但如果乙方購買車輛按揭貸款的,雙方約定選擇下列第? 種方法實施:
(1)銀行同意對乙方按揭貸款的,則本合同生效;否則,本合同不生效。
(2)不管銀行是否同意按揭貸款,本合同均為有效;改由乙方向甲方支付全部車款,但甲方同意給予一定的寬限期,乙方向甲方分期支付,支付方式和時限為:
十一、其他約定事項和條款
本合同附件或補充協議、補充條款與本合同
具有同等法律效力。
甲方(簽字或蓋章):乙方(簽字或蓋章):
代理人(簽字或蓋章): 代理人(簽字或蓋章):
電話:電話:
年 月 日
汽車買賣合同(分期付款) 篇32
車輛買賣合同
出賣人(以下簡稱甲方):____________________
買受人(以下簡稱乙方):____________________
第一條 目的
依據有關法律、法規,甲、乙雙方在自愿、平等和協商一致的基礎上,就甲方擁有的二手車過戶給乙方的相關事宜,簽訂本合同。
第二條 當事人及過戶車輛情況
(一)甲方基本情況:
身份證號碼____________________
現居住地址____________________
郵政編碼______________________
聯系電話______________________
(二)乙方基本情況:
身份證號碼____________________
現居住地址____________________
郵政編碼______________________
聯系電話______________________
(三)要過戶的二手車的基本情況:
車輛牌號_____________________車輛類型___________________
廠牌、型號___________________顏 色______________________
初次登記日期_________________登記證號___________________
發動機號碼___________________車架號碼___________________
行使里程_____________km使用年限至______年______月______日
車輛年檢簽證有效期至______年______月______排放標準
車輛購置稅完稅證明證號______(征稅、免稅)。
車船使用稅納稅記錄卡繳付截止期______
車輛養路費交訖截止期______年______月(證號______)
車輛保險險種______
保險有效期截止日期______年______月______日
配置______
車輛非重大事故車輛(重大事故包括泡水、嚴重撞擊、火燒、發動機改動等)
車輛狀況說明見附件一
車輛相關憑證見附件二
第三條 車輛價款、過戶手續費
本車價款為人民幣______元(大寫______元),其中包含車輛、備胎以及______等款項。
過戶手續費約為人民幣______元(大寫______元),由______承擔(以實際發生費用為準支付)。
第四條 定金和價款的支付、過戶手續、車輛交付
(一)乙方應于本合同簽訂時,按車價款______%(≤20%)人民幣______元(大寫______元)作為定金支付給甲方。
(二)車輛在過戶、轉籍手續完成前,選擇以下第( )項方式使用和保管:
1.繼續由甲方使用和保管。
2.交由乙方使用和保管。
(三)方應于本合同簽訂后______日內,將本車辦理過戶□/轉籍□所需的有關證件原件及復印件交付給______方(做好簽收手續),由______方負責辦理手續;______方為二手車經銷企業時,由______方負責辦理(過戶□/轉籍□)手續。
(四)自過戶、轉籍手續完成之日起______日內,乙方應向甲方支付車價款人民______元(大寫______元),同時______方付清過戶手續費。支付方式:(現金□/轉帳□)。
(五)如由甲方辦理過戶、轉籍手續的,應于收到全部車價款之日起______日內將有關證件交給乙方;如車輛由甲方使用和保管的應于收到全部車價款之日起______日內將車輛交給乙方(交付地點______)。
第五條 雙方的權利義務
(一)甲方承諾出賣車輛不存在任何權屬上的法律問題和尚未處理完畢的道路交通安全違法行為或者交通事故;應提供車輛的使用、維修、事故、檢驗以及是否辦理抵押登記、海關監管、交納稅費期限、使用期限等真實情況和信息。
(二)甲方屬二手車經銷企業的,還應向乙方提供質量保證及售后服務承諾。
(三)對轉出本市的車輛,乙方應了解、確認買受車輛能在轉入所在地辦理轉入手續。
(四)雙方應在約定的時間內提供各類證明、證件并確保真實有效。
(五)______________________________
第六條 違約責任
(一)違反本合同第四條第3款,致使車輛不能過戶、轉籍,合同無法繼續履行的,本合同解除。甲方違約的,甲方向乙方雙倍返還定金并賠償乙方相應損失;乙方違約的,則乙方無權要求返回定金并賠償甲方相應損失。
(二)違反本合同第四條第4款,乙方未按合同約定支付的,應按延期天數向甲方支付違約金每天人民幣______元。
(三)違反本合同第四條第5款,甲方延期交付過戶、轉籍的有關證件或車輛的,應按延期天數向乙方支付違約金每天人民幣______元。
(四)違反本合同第五條第1款,乙方有權解除本合同,甲方應無條件接受退回的車輛并退回乙方全部車款,雙倍返還定金并賠償乙方相應損失。
(五)違反本合同第五條第2款,甲方應向乙方支付車輛價款的______ %(人民幣______元)的違約金,并繼續提供質量保證及售后服務承諾。
(六)違反本合同第五條第3款,致使車輛不能在轉入所在地辦理轉入手續的,本合同解除,乙方無權要求返還定金,并賠償甲方相應經濟損失。
(七)違反本合同第五條第4款,致使出讓車輛不能過戶、轉籍的,守約方有權解除本合同,違約方應支付人民幣______元給守約方,守約方另有損失的,由違約方賠償損失。
(八)________________________
第七條 風險承擔
本合同簽訂后,車輛在過戶、轉籍手續完成并實際交付前:
(一)甲方使用和保管的,由甲方承擔風險責任。
(二)乙方使用和保管的,由乙方承擔風險責任。
第八條 爭議解決方式
因本合同發生的爭議,由雙方協商解決,或向有關行業組織及消費者權益保護委員會申請調解。
當事人不愿協商、調解,或協商、調解不成的,按下列第______種方式解決:
(一)向仲裁委員會申請仲裁;
(二)向人民法院起訴。
第九條 其它
(一)本合同未約定的事項,按照《民法典》、《二手車流通管理辦法》以及有關的法律、法規和規章執行。
(二)雙方因履行本合同而簽署的補充協議及提供的其它書面文件,均為本合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。
(三)本合同經雙方當事人簽字或蓋章后生效。本合同一式三份,由甲方、乙方和二手車交易市場各執一份,具有同等法律效力。
(四)附件
附件一:車輛狀況說明書(車輛信息表)
附件二:車輛相關憑證
1、《機動車登記證書》
2、《機動車行駛證》
3、有效的機動車安全技術檢驗合格標志
4、車輛購置稅完稅證明
5、車船使用稅繳付憑證
6、車輛養路費繳付憑證
7、車輛保險單
8、購車發票
甲方(簽章):__________ 乙方(簽章):__________
簽約時間:___年__月__日 簽約時間:___年__月__日
汽車買賣合同(分期付款) 篇33
身份證號碼:
乙方(買方):
身份證號碼:
電話號碼:
電話號碼:根據《中華人民共和國合同法》、《二手車流通管理辦法》等有關法律、法規、規章的規定,在買賣雙方協商一致的基礎上簽定本合同。
第一條:車輛基本情況車牌號碼:
車架號碼:
發動機號碼:
車身顏色:
車輛品牌:
第二條:車輛手續情況機動車登記證書、機動車行駛證、環保檢驗合格標志副本、機動車交通事故責任強制保險單、原車主身份證復印件、車鑰匙。
第三條:車輛成交價格本車價款為人民幣:
元整(小寫:元)。
支付方式:一次性付清。
第四條:車輛過戶事宜甲方提供過戶手續,乙方辦理過戶,一切費用由乙方承擔。
(甲方不能以沒時間為由拖延乙方辦理過戶)。
第五條:車輛違章處理在車輛交付乙方之前年月日時分發生的所有交通事故、違章、罰款均由甲方負責處理。
在車輛交付乙方之后所發生的所有違章及一切事宜由乙方自行處理。
備注:因為雙方交易車輛為舊機動車輛,所以雙方簽定協議時均對車身狀況及發動機、變速箱工作狀況表示認同,甲方不負責以后車況孬好及維修。
本合同一式兩份,經甲乙雙方簽字之時起生效。甲方(賣方)簽名及手印:
乙方(買方)簽名及手印:
年月日
汽車買賣合同(分期付款) 篇34
購房貸款合同【1】 甲乙雙方經過協商,就購買甲方汽車達成一致協議如下:
一、標的車輛簡況: 汽車品牌: 型號: 車身顏色: 坐椅顏色材質: 發動機號: 車架號: 產地: 制造商: 自排擋 或手排擋: 新車 或二手車: 出廠日期: 甲方所交付的車輛如果是新車,甲方保證其所交付的車輛不是返修車、庫存車,且應為零公里車(因辦理手續、提車而進行的必要移動除外);甲方所交付的車輛如果是二手車,甲方保證:車輛沒有被抵押、沒有被司法機關查封,里程表上的記錄是真實、可信的,沒有對其進行任何里程回撥。
二、價款: 乙方須向甲方支付的總價款為人民幣,該金額由以下幾部分構成:
1、車價;元
2、購置稅;元
3、保險費元;
4、牌照費 元;
5、本合同
第五條第 款的代辦費 元。 乙方不再承擔任何加急費、手續費、運費、出庫費等費用。
三、交車方式: 交車地點:交車時間: 付款方式:付款時間:
四、甲方同意向乙方無償贈送以下設備、配件和提供如下的服務:
五、經乙方的書面委托,甲方可向乙方提供以下服務,乙方打勾選定如下服務項目,同時應按甲方和保險公司、銀行、車輛登記機關的要求提供相應所需的文件和證明。 甲方完成上述代辦事宜后,應將相應的牌照、發票、保險單等票據憑證完整地交給乙方,乙方按票證據實支付。 因辦理上述手續而產生的代辦費由雙方約定,甲方亦可免收代辦費。甲方的代理行為應在乙方的委托授權范圍內進行,否則后果自負,如因此給乙方造成損失的,甲方應承擔賠償責任。
1、代理乙方向保險公司購買有關汽車保險; 代辦費:
2、代理乙方向有關銀行提出并辦理汽車貸款;代辦費:
3、代理乙方參與汽車牌照的投標;代辦費:
4、代理乙方為所購汽車上牌;代辦費:
5、乙方要求的其他服務。代辦費:
六、質量和維修:
1、甲方向乙方出售的汽車,其質量必須符合國家頒布的汽車質量標準和汽車行業標準。如果汽車制造商的企業標準高于國家標準或行業標準的,則必須達到企業標準。甲方出售的車輛應當與隨車提供的產品說明書或車輛使用書的質量狀況相一致。 乙方對車輛的特殊質量要求如下:
2、甲方向乙方出售的汽車,必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的汽車或合法的進口汽車。
3、甲方向乙方出售汽車時要真實、準確、完整地介紹所銷售車輛的基本情況,并提醒乙方注意有關車輛的非缺陷性的瑕疵狀況,不得做虛假陳述或隱瞞車輛的真實狀況。
4、甲方在向乙方出售車輛時必須向乙方提供以下書面文件:
(1)汽車銷售發票;
(2)車輛合格證、海關進口證明和商品檢驗單(進口車);
(3)保修卡或保修手冊;
(4)中文說明書;
(5)隨車工具及附件清單;
(6)車輛行駛證、登記證及以往維修記錄或維修單位和所投保的保險公司的名稱、地址、電話(二手車)。
5、乙方在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。
6、乙方在購車時應對所購車輛的使用性能及外觀進行認真檢查、確認。
7、如乙方使用、保管或保養不當造成的問題,由乙方自行負責。
8、甲方應當在交車時向乙方提供車輛交接單一份(見附件),由乙方對該車的外觀、使用性能進行檢查、確認。
9、甲方及車輛生產商應保證車輛在正常行駛狀況下的安全性,而無安全隱患,《產品說明書》或《產品使用書》應對安全操作方法、安全裝置的時效、安全性的檢測等作了詳盡說明,并向乙方作了明確的告知。銷售方及生產商應保證車輛在有效期內,所有《產品說明書》或《產品使用書》所載明的安全裝置都處在有效的使用狀態。
10、汽車在購買后,由買受人負責與生產廠家的特約維修站聯系、解決,但甲方應提供聯絡、溝通及協助的便利。甲方及車輛生產商應建立一定數量的特約維修站,并保證車輛能及時獲得修理,汽車零部件充足,收費合理。
七、違約責任:
1、任何一方違反本合同,包括但不限于甲方不按本合同的約定交付車輛,或交付車輛質量不符合本合同條件的,或車輛有潛在的隱蔽瑕疵無法在交接時查驗的;乙方不按本合同規定支付車款;不配合對方辦理車輛貸款、保險、上牌的;任何一方違反保證、承諾條款或不履行協作配合義務,致使對方不能實現合同目的`的,均須承擔違約責任。 守約方有要求降低價款、無償修理(____日內修理完成)、支付違約金(以每遲延____日,以車輛總價款的5計算)、換車、繼續履行本合同、解除本合同的各項權利,上述權利可由守約方根據不同情況合理選擇。
2、如屬于在汽車交車以前出現的質量問題(包括外觀),甲方未向乙方明示的,乙方有權按照本條前款規定追究甲方違約責任。但甲方有證據表明對質量問題沒有過錯,甲方是不知情的,則甲方可以免責。 甲方雖然已向乙方交車,但在甲方按照本合同第5條提供相關服務如上牌、代辦保險時造成車輛損壞的,甲方應當及時修理,乙方有權要求甲方適當降低車價或賠償損失。 車輛的主要部件和系統如發動機、電路系統、油路系統、制動系統、方向系統出現故障而________年內經2次修理后仍不能修復的,且甲方隱瞞車輛真實狀況的,甲方應承擔相應的法律責任。情形嚴重的,乙方可以解除本合同。 甲方提供的汽車由于各種部件發生質量問題,造成車輛頻繁維修,而影響到乙方正常使用的,乙方可以要求甲方賠償損失;問題嚴重導致車輛無法正常行駛的,且甲方隱瞞車輛真實狀況的,乙方可以要求解除合同。
八、爭議解決:因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成,任何一方均可以采取以下方式解決:
1、向甲方所在地法院提起訴訟;
2、向乙方所在地法院提起訴訟;
3、向中國國際經濟貿易仲裁委員會上海分會提起仲裁。
4、向上海仲裁委員會申請仲裁。
九、合同文本:本合同一式肆份,雙方各執貳份。
十、合同效力: 本合同經甲、乙雙方簽或蓋章后即生法律效力;但如果乙方購買車輛按揭貸款的,雙方約定選擇下列第 種方法實施:
(1)銀行同意對乙方按揭貸款的,則本合同生效;否則,本合同不生效。
(2)不管銀行是否同意按揭貸款,本合同均為有效;改由乙方向甲方支付全部車款,但甲方同意給予一定的寬限期,乙方向甲方分期支付,支付方式和時限為: 十
一、其他約定事項和條款 本合同附件或補充協議、補充條款與本合同具有同等法律效力。 甲方(簽或蓋章): 乙方(簽或蓋章): 代理人(簽或蓋章): 代理人(簽或蓋章): 電話: 電話:________年____月____日 ____市二手機動車買賣合同【2】 出賣人(以下簡稱甲方):_________ 買受人(以下簡稱乙方):_________
第一條 目的 依據有關法律、法規和規章的規定,甲、乙雙方在自愿、平等和協商一致的基礎上,就二手車買賣和完成其它服務事項,簽訂本合同。
第二條 當事人及車輛情況
一、甲方基本情況:
1、單位代碼證號_________經辦人_________經辦人身份證號碼_________單位地址_________聯系電話_________
2、自然人身份證號碼_________現居住地址_________聯系電話_________
二、乙方基本情況:
1、單位代碼證號_________經辦人_________經辦人身份證號碼_________單位地址_________聯系電話_________
2、自然人身份證號碼_________現居住地址_________聯系電話_________
三、車輛基本情況: 車輛牌號滬_________車輛類別_________ 廠牌型號_________顏色_________ 初次登記時間_________登記證號_________ 發動機號碼_________車架號碼_________ 行使里程_________使用年限至________年____月____日 車輛年檢簽證有效期至________年____月 車輛購置稅完稅證明證號_________(征稅、免稅)。 車船使用稅納稅記錄卡繳付截止期_________ 車輛養路費交訖截止期________年____月(證號_________) 車輛保險險種1_________2_________3_________4_________ 保險有效期截止日期________年____月____日 配置_________ 其它情況_________
第三條 車輛價款、過戶手續費 本車價款為人民幣_________元(大寫_________元),其中包含車輛、備胎以及_________等款項。 過戶手續費約為人民幣_________元(大寫_________元),由_________方負責(以實際發生費用為準支付)。
第四條 定金和價款的支付、過戶手續、車輛交付
1、乙方應于本合同簽訂時,按車價款_________%人民幣_________元(大寫_________元)作為定金支付給甲方。
2、_________方應于本合同簽訂后____日內,將本車辦理(過戶轉籍)所需的有關證件原件及復印件交付給_________方,由_________方負責辦理手續;方為二手車經營單位時,由_________方負責辦理(過戶轉籍)手續。
3、自過戶、轉籍手續完成之日起____日內,乙方應向甲方支付車價款人民幣:_________元(大寫_________元),支付方式(現金轉帳)。
4、自甲方收到全部車價款之日起____日內,應將過戶、轉籍后的有關證件及車輛交給乙方;同時,_________方支付清_________方過戶手續費。
第五條 雙方的責任
1、甲方應承諾出賣車輛不存在任何權屬上的法律問題和各類尚未處理完畢的道路交通安全違法行為或者交通事故;應提供車輛的使用、維修、事故、檢驗以及是否辦理抵押登記、交納稅費、報廢期限等真實情況和信息。
2、甲方屬二手車經營企業的,還應向乙方提供質量保證及售后服務承諾。
3、乙方應了解、確認買受車輛能在落籍所在地辦理落籍手續。
4、雙方應在約定的時間內提供各類證明、證件并確保真實有效。
第六條 違約責任
1、違反本合同
第四條第2款,致使車輛不能過戶、轉籍,合同無法繼續履行的,本合同解除。甲方違約的,向乙方雙倍返還定金并賠償乙方相應損失;乙方違約的,無權要求返回定金并賠償甲方相應損失。
2、違反本合同
第四條第3款,乙方應按延期天數每天人民幣_________元向甲方支付違約金。
3、違反本合同
第四條第4款,延期交付的違約方應按延期交付天數每天人民幣_________元向乙方支付違約金,并承擔延誤期內的風險責任。
4、違反本合同
第五條第1款,本合同解除,甲方應無條件接受退回的車輛并退回乙方全部車款,雙倍返還定金并賠償乙方相應損失。
5、違反本合同
第五條第2款,甲方應向乙方支付出賣車輛價款_________%(人民幣_________元)的違約金,并繼續提供質量保證及售后服務承諾。
6、違反本合同
第五條第3款,致使車輛不能過戶、轉籍的,本合同解除,乙方無權要求返還定金,并賠償甲方相應經濟損失。
7、違反本合同
第五條第4款,致使出讓車輛不能過戶、轉籍的,守約方有權解除本合同,違約方應支付人民幣_________元(大寫_________元)給守約方,守約方另有損失的,由違約方賠償損失。
第七條 風險承擔 二手車交易及辦理過戶、轉籍手續過程中約定車輛保管責任的,風險責任由車輛保管人承擔;未約定車輛保管責任的,風險責任由車輛使用人承擔