秸稈顆粒機(jī)買賣合同（精選3篇）

秸稈顆粒機(jī)買賣合同 篇1

　　出賣方：______________(以下簡稱“甲方”)

　　買受方：______________(以下簡稱“乙方”)

　　甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、

　　誠實、信用、互利原則，在充分友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，雙方就買賣有關(guān)事宜達(dá)成一致，特訂立本合同，以供雙方共同遵照執(zhí)行。

　　第一條：標(biāo)的

　　合同總額：_____________元(大寫：______________)

　　(一)除非本合同其它條款另有規(guī)定外，上述本合同總額已包括但不限丁：______________設(shè)備及輔助設(shè)備的制造、包裝、稅費(fèi)、關(guān)稅、商檢費(fèi)及安裝調(diào)試、驗收、培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)(包括技術(shù)資料、圖紙的提供)等甲方因履行本合同所需的一切明示或暗示的全部費(fèi)用，即除上述總價外，甲方不再另行支付任何費(fèi)用。

　　(二)本合同單價為固定單價。合同履行期間，若設(shè)備、材料、人工等價格和政府有關(guān)稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時，甲方自愿承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險，并不得請求調(diào)整合同單價或主張索賠，也不減少或免除甲方應(yīng)承擔(dān)本合同的義務(wù)和責(zé)任。

　　(三)本合同單價和甲方所實際確認(rèn)的數(shù)量的乘積與本合同約定的總價不一致時，以單價乘以甲方實際需要并經(jīng)驗收合格的所購設(shè)備數(shù)量為準(zhǔn)，并修正本合同總價。

　　第二條質(zhì)量

　　(一)整體質(zhì)量、性能應(yīng)當(dāng)達(dá)到：______________

　　(二)以下部件的質(zhì)量、性能標(biāo)準(zhǔn)或參數(shù)為：______________

　　1.部件：______________。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或參數(shù)：______________

　　2.部件：______________。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或參數(shù)：______________

　　(三)特殊要求：

　　鑒丁本合同標(biāo)的為用丁工程的設(shè)備，為實現(xiàn)乙方的合同目的,

　　甲方除嚴(yán)格遵守本合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)外，還應(yīng)保證其提供的機(jī)械設(shè)備須能滿足

　　乙方工程施工生產(chǎn)的要求，否則仍視為甲方交付的設(shè)備質(zhì)量不合

　　格。

　　第三條安裝調(diào)試、服務(wù)與維修

　　(一)安裝調(diào)試：______________甲方將本合同項下的機(jī)械設(shè)備交付乙方后—日內(nèi)應(yīng)完成現(xiàn)場的安裝調(diào)試，以達(dá)到乙方的使用要求，并由乙方驗收。乙方對甲方安裝調(diào)試

　　的確認(rèn)并不減輕或免除乙方應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量保證責(zé)任和后期的維修義務(wù)。

　　安裝調(diào)試的其他約定：______________

　　(二)培訓(xùn)、指導(dǎo)服務(wù)：______________甲方應(yīng)丁本合同簽署后—日內(nèi)為乙方安排一次培

　　訓(xùn)，培訓(xùn)時間應(yīng)不短丁小時，培訓(xùn)地點(diǎn)為：______________,培訓(xùn)內(nèi)容

　　為：______________，培訓(xùn)目的為：______________。在本合同有效期間和質(zhì)量保證期內(nèi)，甲方應(yīng)按照乙方的要求委派專業(yè)人員為乙方提供現(xiàn)場指導(dǎo)服

　　務(wù)。甲方因提供上述培訓(xùn)和指導(dǎo)服務(wù)而產(chǎn)生的全部費(fèi)用已包含在本合同總額中，乙方不再另行支付。

　　培訓(xùn)、指導(dǎo)服務(wù)的其他約定

　　(三)維修：______________若質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)任何質(zhì)量問題，甲方在接到通知后—小時內(nèi)到場，并丁—小時內(nèi)完成維修或更換，并承擔(dān)修理調(diào)換的全部費(fèi)用;如經(jīng)甲方兩

　　次維修仍不能達(dá)到本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，視作甲方未能按時交貨，乙方有權(quán)退貨并追究甲方的逾期交貨和合同解除的違約責(zé)任。如因乙方保管不當(dāng)造成的質(zhì)量問題，甲方亦應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)，但費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

　　甲方須指派專人(姓名：______________身份證號：______________)負(fù)責(zé)與乙方聯(lián)系售后服務(wù)事宜。

　　第四條包裝

　　(_)包裝要求：

　　(若產(chǎn)品屆丁供至國外項目，且須甲方包裝時，則包裝：應(yīng)按中華人民共和國檢驗檢疫局(CIQ)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品包裝，木料包裝尚應(yīng)有“IPPC”標(biāo)記或提交CIQ熏蒸證明)

　　(二)甲方所交付的設(shè)備要有適合長途運(yùn)輸和多次搬運(yùn)、裝卸的堅固包裝，不能造成運(yùn)輸過程中箱件破損，設(shè)備和零件散失。并應(yīng)按設(shè)備特點(diǎn)，按需要分別加上防潮、防霉、防銹、防腐蝕等保護(hù)措施，以保證設(shè)備在沒有任何損壞和腐蝕情況下安全運(yùn)抵設(shè)備安裝現(xiàn)場。

　　(三)甲方對包裝箱內(nèi)和捆內(nèi)的各散裝部件均應(yīng)系加標(biāo)簽，注明合同號、主

　　機(jī)名稱、部件名稱以及該部件在裝配圖中的位號、零件號。備件和工具除注明上述內(nèi)容外，尚需注明“備件”或“工具”字樣。

　　(四)每件包裝箱內(nèi)，應(yīng)附有包括分件名稱、數(shù)量、價格、機(jī)組號、圖號的詳細(xì)裝箱單、合格證。外購件包裝箱內(nèi)應(yīng)有產(chǎn)品出廠質(zhì)量合格證明書，技術(shù)說明

　　(如有)各一份。

　　(五)凡由丁甲方包裝或保管不善致使設(shè)備遭到損壞或丟失時，不論在何時何地發(fā)現(xiàn)，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)及時修理、更換或賠償。

　　(六)包裝物回收：______________。

　　第五條風(fēng)險及所有權(quán)轉(zhuǎn)移

　　(一)設(shè)備毀損、滅失的風(fēng)險，在設(shè)備交付前由甲方承擔(dān)，交付后由乙方承擔(dān)。本合同中的“交付”是指甲方將乙方所采購的設(shè)備運(yùn)至乙方指定地點(diǎn)并經(jīng)乙方驗收合格后，對驗收合格的設(shè)備視作已經(jīng)交付。

　　(二)即使設(shè)備已經(jīng)移交乙方，如甲方未按照約定交付有關(guān)設(shè)備的單證和資料等的，設(shè)備毀損、滅失的風(fēng)險仍應(yīng)由甲方承擔(dān)。

　　(三)因設(shè)備質(zhì)量不符合質(zhì)量要求，致使不能實現(xiàn)合同目的的，乙方可以拒絕接受設(shè)備或者解除合同。乙方拒絕接受設(shè)備或者解除合同的，設(shè)備毀損、滅失的風(fēng)險由甲方承擔(dān)。

　　(四)設(shè)備風(fēng)險的轉(zhuǎn)移，不影響違約、賠償責(zé)任和產(chǎn)品侵權(quán)責(zé)任的主張。

　　(五)設(shè)備交付后所有權(quán)即轉(zhuǎn)移至乙方。

　　第六條運(yùn)輸、交付時間、地點(diǎn)、收貨人

　　(一)本合同所售設(shè)備由負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸費(fèi)用承擔(dān)。

　　(二)運(yùn)輸方式為：______________。

　　(三)交付時間：______________。

　　(四)交付地點(diǎn)：______________。

　　(五)收貨人：______________姓名身份證號：______________;聯(lián)系方

　　式：______________。

　　(六)甲方運(yùn)至交付地點(diǎn)后，由方負(fù)責(zé)卸車。雙方根據(jù)合同的規(guī)定辦理驗收及交付手續(xù)，經(jīng)雙方共同簽字確認(rèn)。

　　第七條驗收

　　(一)初步驗收：______________設(shè)備到達(dá)目的地后，甲、乙方雙方共同對設(shè)備的包裝、外觀及數(shù)量進(jìn)行活點(diǎn)檢驗。乙方如發(fā)現(xiàn)有任何不符之處，有權(quán)拒絕接收，甲方應(yīng)積極處理解決，否則視為甲方未能交貨。

　　(二)開箱驗收：______________當(dāng)設(shè)備運(yùn)到現(xiàn)場后，雙方應(yīng)盡快開箱檢驗，檢驗設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格和質(zhì)量以及相關(guān)的單證和資料，并做好檢驗記錄，雙方代表簽字后各執(zhí)一份。如開箱檢驗時，甲方人員未按時赴到場，乙方有權(quán)自行開箱檢驗，檢驗結(jié)果和記錄對雙方同樣有效，并作為乙方向甲方要求修理、更換和提出索賠的有效證據(jù)。

　　甲方：______________乙方：______________

　　簽訂日期：__________簽訂日期：__________

秸稈顆粒機(jī)買賣合同 篇2

　　供方：(以下簡稱甲方)

　　需方：(以下簡稱乙方)

　　依照國家的有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，并經(jīng)甲、乙雙方充分洽談協(xié)商，簽訂本沙石買賣合同以茲雙方共同遵守。

　　一、供貨內(nèi)容及地點(diǎn)

　　甲方按乙方的要求，供應(yīng)各種石材至乙方場地內(nèi)。

　　二、供貨單價(已供貨當(dāng)日的市場價為準(zhǔn))

　　1、沙

　　2、石子

　　三、質(zhì)量要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)

　　1、根據(jù)雙方確認(rèn)樣板進(jìn)行驗收;

　　四、供貨期限

　　從乙方發(fā)出材料需求單之日起計，甲方須在一日內(nèi)將乙方需要的材料供應(yīng)至乙方指定的地點(diǎn)，如延期，甲方每日支付1000元違約金。(人力不可抗拒除外)

　　五、運(yùn)輸費(fèi)用，包裝標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　1、運(yùn)輸費(fèi)及卸車費(fèi)由乙方承擔(dān)。

　　六、工程款的支付及結(jié)算

　　1、材料每十萬元(含十萬元以上)結(jié)算一次，如果一個月不足十萬元石材款則以每月結(jié)算一次，每次結(jié)算的款項乙方應(yīng)在10天內(nèi)支付給甲方。

　　2、材料到場后，乙方應(yīng)及時安排有關(guān)人員進(jìn)行驗收，并在驗收合格后將送貨單傳回給甲方，以便甲方結(jié)算。

　　七、違約責(zé)任

　　1、乙方所需的沙石全部從甲方購買。未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得從其他渠道購買沙石，否則乙方應(yīng)向甲方支付違約金人民幣壹拾萬元，同時甲方有權(quán)單方解除沙石買賣合同。

　　2、如乙甲不能按時、按質(zhì)地交貨給甲方，乙方有權(quán)不支付材料款，并有權(quán)要求甲方賠償因此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失;

　　3、甲方無故不交貨或乙方無故退貨，(非質(zhì)量因素)視為違約，違約方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц恫宦男胁糠葚浛畹?0%作違約金。

　　八、沙石買賣合同雙方簽字蓋章后生效。

　　九、沙石買賣合同一式二份。甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　其他未盡事宜雙方協(xié)商決定

　　甲方：

　　乙方：

　　簽訂日期:

秸稈顆粒機(jī)買賣合同 篇3

　　問題的提起：被譽(yù)為中國首例信息侵權(quán)案的中國經(jīng)濟(jì)信息社訴中國科學(xué)技術(shù)信息研究所侵犯信息著作權(quán)糾紛案，已經(jīng)北京市海淀區(qū)人民法院在被告缺席的情況下，作出一審判決。法院判定被告中國科學(xué)技術(shù)信息研究所對中國經(jīng)濟(jì)信息社發(fā)布的新華社信息構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)。法院認(rèn)定，新華社國內(nèi)外記者所采寫、編輯和分析加工整理的信息屬于著作權(quán)的保護(hù)范圍，原告系新華社所屬的經(jīng)濟(jì)信息事業(yè)經(jīng)營單位，被新華社授權(quán)經(jīng)營其國內(nèi)外記者采編的經(jīng)濟(jì)信息。被告內(nèi)部不具有獨(dú)立法人資格的職能部門“科技成果推廣中心”在其信息服務(wù)網(wǎng)站頁面上提供的部分經(jīng)貿(mào)信息(數(shù)據(jù))系新華社版權(quán)所有的信息，侵犯了原告的著作權(quán)。被告對原告所述事實供認(rèn)不諱，但表示，其所屬信息服務(wù)網(wǎng)站上提供的新華社信息，是從北京鴻訊信息咨詢公司購得，在其采購協(xié)議書中，鴻訊公司稱擁有其所提供信息的版權(quán)，鴻訊公司轉(zhuǎn)買新華社信息與被告無關(guān)，因此原告應(yīng)當(dāng)起訴鴻訊公司，其不應(yīng)任何法律責(zé)任。

　　筆者認(rèn)為，一審法院作出此判決應(yīng)基于兩個理由：一是原告為合法權(quán)利人，二是受讓人在購買該知識產(chǎn)權(quán)是沒有盡到合理審查的義務(wù)。不過令我們深思的是，如何確定受讓人承擔(dān)責(zé)任的歸責(zé)原則，如何認(rèn)定受讓人是否盡到合理審查的義務(wù)。在沒有查清相關(guān)基本事實之前，一審法院作出這樣的判決將會引起一系列的法律糾紛，相關(guān)當(dāng)事人將被迫陷于訟累。

　　首先，沒有出讓人鴻訊公司參與到本案審理中來，法院無法查清案件基本事實。對于原告提出的證明原告是該項知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人的證據(jù)，作為本案被告的受讓人自己是無法提供證據(jù)來反駁的。既然受讓人無法應(yīng)訴，所以干脆不應(yīng)訴。即使受讓人應(yīng)訴，其還得請出讓人協(xié)助提供證據(jù)，但是出讓人憑什么要幫助受讓人打官司呢?

　　其次，法院判定受讓人敗訴后，如果受讓人的確是受了冤枉，為保護(hù)自己的合法權(quán)益，受讓人將被迫以這份生效的法律判決書和從原告獲取的證據(jù)作為其證據(jù)，以采購協(xié)議書為依據(jù)起訴出讓人。由此，將導(dǎo)致第二個訴訟產(chǎn)生。不僅如此，該案件受理法院將不得不面對前一份法院判決書作出法律評判。如出讓人舉證證明其的確是合法的權(quán)利人，受讓人前一訴訟敗訴的原因在于其舉證不力，在這種情況下，受讓人不得不再次面臨敗訴。

　　第三.如受讓人在第二個案件中敗訴，說明前一份判決是錯誤的，或者講有新的證據(jù)證明前一份判決是錯誤的。如果這種情況出現(xiàn)，受讓人是否還需要利用從出讓人處獲取的新證據(jù)，通過司法途徑(審判監(jiān)督程序或者其他)來糾正前一份司法判決呢?

　　顯然，出現(xiàn)這樣滑稽現(xiàn)象的原因不僅在于當(dāng)事人在訴訟程序上應(yīng)對不力，本質(zhì)原因是我國缺乏相關(guān)法律制度和相關(guān)訴訟程序的法律規(guī)定。隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易的發(fā)展，相關(guān)糾紛出現(xiàn)的機(jī)率大大增加，如不從法律層面上解決問題，會增加從事網(wǎng)絡(luò)交易的成本和風(fēng)險，筆者認(rèn)為，我國應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)和健全知識產(chǎn)權(quán)交易的.相關(guān)立法，以減少交易的成本和保證交易的安全。而在實體法或在程序法上確立權(quán)利瑕疵擔(dān)保制度是解決問題的關(guān)鍵。

　　不僅上述著作權(quán)許可使用合同，其他有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)交易的合同如著作權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，專利實施許可合同、專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓合同等技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同的當(dāng)事人均可能面臨相同的法律地位。即某一受讓人因知識產(chǎn)權(quán)許可合同取得了某項知識產(chǎn)權(quán)的使用權(quán)，受讓人卻遭遇到其他權(quán)利人的侵權(quán)訴訟，在這種情況下，受讓人應(yīng)如何應(yīng)對，法律又如何確定案件相關(guān)方的法律地位和法律責(zé)任。

　　一.在法律上設(shè)立權(quán)利瑕疵擔(dān)保制度的必要性。

　　由于我國沒有從實體法和程序法上確立權(quán)利瑕疵擔(dān)保制度，使得相關(guān)案件在訴訟時無法可依，特別是知識產(chǎn)權(quán)的受讓人將被迫陷入無所適從的尷尬境地。以本案為例，原告以該項知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利人身份起訴該被告(從出讓人處受讓該知識產(chǎn)權(quán))侵權(quán)，受讓人以其與出讓人之間的采購協(xié)議作為抗辯。如果說，原告的起訴是依法有據(jù)的，那么從道理上講被告的抗辯理由也是合理的。由于被告的抗辯不直接針對原告的證據(jù)，根據(jù)合同只能約束合同當(dāng)事人，不得對抗合同以外的人這一合同法基本原則。法院有權(quán)判定被告敗訴，并承擔(dān)侵權(quán)的民事法律責(zé)任。為維護(hù)自己的合法權(quán)益，被告只得依據(jù)采購協(xié)議再去起訴出讓人，這時候，出讓人可能會拿出一系列的證據(jù)證明其是合法的權(quán)利人，受讓人可能再次敗訴。面臨這樣的法律地位，受讓人怎么辦?是咽下該苦果，還是把訴訟進(jìn)行到底?

　　一審法院作出上述判決，從法律層面上增加了受讓人在受讓某項知識產(chǎn)權(quán)時進(jìn)行審查的責(zé)任。為了避免類似事件發(fā)生，其他商家在準(zhǔn)備購買某項知識產(chǎn)權(quán)時，不得不把工作作在前頭。受讓方必須要求出讓方提供其為合法權(quán)利人的證明文件，還得進(jìn)行相關(guān)調(diào)查，以查明真正的權(quán)利人。不僅如此，從某種層面上講，受讓人即便是盡了合理審查的義務(wù)，還是無法辯明真正的權(quán)利人，只要受讓人受讓的知識產(chǎn)權(quán)侵犯了其他權(quán)利人的合法權(quán)益，法律就推定受讓人沒有盡到合理審查的義務(wù)。這樣的法律規(guī)定實際是缺乏操作性，而且可能增加社會矛盾的產(chǎn)生。相關(guān)交易的成本因此將大大增加，這顯然對整個市場的發(fā)展不利。

　　同時國際上關(guān)于涉外買賣合同的相關(guān)法律、公約均規(guī)定了所有權(quán)擔(dān)保制度、瑕疵擔(dān)保制度，因此，我國當(dāng)事人應(yīng)培養(yǎng)瑕疵擔(dān)保制度的意識，并形成相關(guān)案件的訴訟模式，這有助于避免訟累，促進(jìn)市場交易健康發(fā)展。

　　二.在現(xiàn)時法律制度下，知識產(chǎn)權(quán)的受讓人應(yīng)在合同中確立瑕疵擔(dān)保條款。

　　為了盡可能避免出現(xiàn)上述尷尬境地，知識產(chǎn)權(quán)的受讓人應(yīng)當(dāng)學(xué)會利用合同保護(hù)自己的合法權(quán)益，同時在面臨相關(guān)訴訟時應(yīng)積極合理使用法律武器。當(dāng)事人在合同之中確立權(quán)利瑕疵擔(dān)保條款，通過合同條款來保障自己的合法權(quán)益。首先在與出讓方簽訂的合同中制訂權(quán)利瑕疵擔(dān)保條款，該條款應(yīng)包括三個層次的內(nèi)容：(1)出讓方承諾，一旦受讓方遭遇其他權(quán)利人的侵權(quán)訴訟，出讓方應(yīng)當(dāng)有義務(wù)，以第三人的身份參與訴訟;(2)如果法院最終不同意追加第三人，受讓人應(yīng)當(dāng)要求其出讓人以其名義參加訴訟;(3)一旦法院判決受讓方侵權(quán)，出讓方應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任，同時應(yīng)承擔(dān)對受讓方的違約責(zé)任。其次，一旦碰到侵權(quán)訴