關于買賣合同集合（精選30篇）
關于買賣合同集合 篇1
甲方：
乙方：
甲乙雙方商定下列條款作為雙方簽訂的《北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同》（以下簡稱《合同》）的補充條款：
第一條、 雙方代表
在施工期間，甲方如因出差等原因不便聯系，應委托其他人為代表配合乙方施工，并需事先向乙方提供書面授權委托書，如甲方不能提供委托人授權，乙方在施工期間的工作針對主體仍為甲方，由此造成的配合，延遲等問題由甲方承擔。
第二條、 雙方義務
1.開工前三日，甲方應當提供原土建水，電施工竣工圖。在此基礎上，竣工時乙方應當提供水，電改造圖。
2.有關物業管理部門收取的一切費用均由甲方承擔（任何名目的'物業管理費、物業押金、施工管理費、電梯使用費、配合費、垃圾外運費等。）若因乙方原因導致受到扣款的，由乙方承擔。
第三條、 工程變更
1. 在施工過程中，甲方提出涉及修改意見及增建工程項目時，必須提前與乙方代表聯系，在簽訂書面變更單后方可進行該項目施工。所有口頭承諾均無效。
2. 合同簽訂后，甲方變更后減少金額超過合同總額10%以上的部分甲方須向乙方支付該部分金額的10%作為變更損失費。若甲方所減項目所用的材料乙方已訂購或運到現場，甲方需另外向乙方支付材料來回運費，搬運費，材料損耗及退貨費用。
3. 合同簽訂后，當一方提出解除合同時，須征得對方同意并向對方支付合同總額的10%作為損失賠償。
第四條、材料供應
1. 乙方為客戶提供委托購買材料服務，雙方應當另行簽訂《委托購買材料協議書》。此外，乙方工作人員以任何方式為甲方購買或推薦材料均屬個人行為，乙方不承擔任何責任。
2. 應當由甲方購買的材料，設備以及須經甲方確認的材料，設備等，甲方應當及時購買和確認。否則由此造成工期延誤的，每日按合同金額的0.2%支付給乙方作為誤工損失。
第五條、工程進度
1. 工程進度過半，甲方應配合乙方進行中期預決算，預決算金額是根據工程項目變更，工程量增減及水、電工程量的核實加以確定。
2. 在辦理驗收手續前，若甲方收回外屋門鑰匙或自行更換外門鎖，即示為甲方入住。
3. 施工工程中雙方產生爭議，可由北京市建筑裝飾委員會家裝委員會作為第三方參與協調解決。若協調不成，可以通過行政、司法、仲裁等途徑解決。雙方均同意解決爭議期間不屬于合同延遲履行期間，不對此期間計算延遲違約責任。
第六條、工程款支付方式
1. 甲方按照下列表中的約定向乙方支付工程款：
支付次數
付款時間
付款百分比
總金額
首期款
簽訂合同當日即付
合同總額的55%
中期款
工程進度過半，中期預決算后即付
中期預決算總額的95%—已交首期款
結算款
竣工驗收合格后即付
竣工結算總額—已付款
2. 甲方應在中期預決算后兩日內到乙方財務部繳納中期款。甲方拒絕參加中期預決算或未在兩日內付款，乙方將暫時停工，由此延誤的工期及給乙方造成的損失由甲方負責。若甲方在繳納中期款后提出工程變更，除簽訂變更單外，還須一次性將變更費用的95%交到乙方財務部后，乙方予以變更。
3. 甲方應在竣工結算后兩日內到乙方財務部繳納結算款。乙方在收到甲方竣工結算款后，向甲方交回鑰匙，并開具工程保修單。甲方如在工程驗收后七日內未辦理結算手續，則視為自動放棄保修權利。
第七條、 特別提示
1. 砂灰墻（包括加白灰的混合砂漿、麻刀灰等）、輕質隔墻均存在較嚴重的開裂因素，需加貼玻璃纖維布處理，凡外墻內保溫必須加貼石膏板。以上費用均由甲方另行支付，否則乙方無法保證墻面不會大面積開裂。
2. 客戶簽單時若享受優惠，發生退單或減項時要扣除相應優惠金額（以現金形式扣除）。
第八條、本補充條款為《合同》不可分割的部分，屬《合同》中的其它約定，經雙方簽字蓋章后生效，與《合同》具有同等法律效力。
第九條、本補充條款簽訂前，乙方已明確地向甲方解釋清楚，雙方對條款理解無歧義。
甲方：乙方：
年月日年月日
關于買賣合同集合 篇2
為維護消費者和經營者合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》及有關規定，經雙方協商一致，達成如下協議。
第一條 家具名稱 ：
第二條 定作家具圖紙的提供及要求：
買受人定作家具的，買受人于 年 月 日前將圖紙一式兩份交付出賣人。出賣人認可后，由賣場銷售人員簽名(蓋章)后，將其中一份交給買受人留存。
第三條交貨方式、時間及地點：
(一) 買受人自提，于 年 月 到出賣人處自提;
(二)出賣人送貨，送貨費用由 承擔。交貨時間： ;交貨地點： 。
第四條付款方式、時間：
□ 買受人簽約時一次性支付全部貨款;
□ 買受人簽約時支付 元的預付款，余款 元在 時付清。
□ 買受人在 年 月 日支付總價款 %的定金(此比例不得超過20%)，余款 元在 時付清;出賣人交貨時，定金抵作貨款。買受人解除合同的，無權要求返還定金;出賣人解除合同的，應雙倍返還定金。
第五條質量標準：每件家具應符合GB 5296.6 要求的《家具使用說明書》中標明的標準，或不低于樣品同等質量。生產家具使用材料的標注應當符合《家具產品標識標注規范》規定。
第六條家具的驗收：買受人在驗收中發現家具的'數量、商標、外觀、顏色等直觀特征有異議的，應當場提出;對于其他質量問題，可在《xx市家具商品修理更換退貨責任規定》所規定的期限內提出書面異議。出賣人在知悉或應當知悉買受人有異議后，按照《xx市家具商品修理更換退貨責任規定》辦理，并于知悉或應當知悉買受人有異議之日起5日內告知買受人。
出賣人或主辦單位做出對買受人更有利的責任承諾的，按照該承諾執行。
第七條 違約責任：
(一)一方遲延送貨或提貨的，違約方應每日向對方支付違約部分家具貨款 %的違約金;
(二)違約超過 日的，守約方有權解除合同，支付定金的，可選擇適用定金罰則。
(三)經國家認可的家具檢測機構檢測，家具的有害物質含量或家具質量不符合國家或xx市有關標準的強制性規定的，買受人有權無條件退貨，并要求出賣人賠償相應的檢測費、交通費、誤工費等損失。
(四)定做的家具不符合約定的，雙方當事人可協商解決。協商不成時，買受人有權解除合同。
第八條 市場主辦單位的責任：出賣人撤離展銷會或市場的，由展銷會或市場主辦單位先行承擔賠償責任;主辦單位承擔責任之后，有權向出賣人追償。
第九條 爭議解決方式：本合同發生爭議，由雙方協商或調解解決或向有關行政機關申訴解決;協商、調解、申訴解決不成的，按下列第 種方式解決;
(一)提交 仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十條其他約定事項： 。
出賣人(章)： 買受人(章)： 主辦單位(章)：
住所： 住所： 住所：
電話： 電話： 電話：
法定代表人： 法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人： 委托代理人：
關于買賣合同集合 篇3
立合同者：(以下簡稱甲方)
光明園藝場(以下簡稱乙方)
為了雙方更好的發展，保證各種水果供應，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同遵守。
一、甲方向乙方購買水蜜桃8000，鴨梨10000及紅富士蘋果15000。
二、甲方要求乙方每種水果在八成熟采摘后，一星期內分三批交貨，乙方負責以柳筐包裝并及時運到甲方地點，包裝筐費和運輸費均由甲方負擔。
三、各類類水果的價格視質量好壞，按國家規定當地收購牌價折算，甲方在每批水果交貨當日通過銀行托付給乙方。
四、如遇突發自然災害不能如數交貨，乙方應及時通知甲方，并互相協商修訂合同。
五、在正常情況下，如果甲方拒絕收貨，應處以拒收部分價款20%的.違約金;乙方交貨量不足，應處以不足部分價款30%的違約金。
六、本合同一式四份，雙方各執一份，各自的上級單位備案一份。
甲方(蓋章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(簽字)：________________ 身份證號碼：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
關于買賣合同集合 篇4
轉讓方： （以下簡稱甲方）
受讓方： （以下簡稱乙方）
甲方承諾其擁有 輸油管線 到 段資產100%的所有權。甲乙雙方于天津市經友好協商，就甲方向乙方轉讓該資產達成如下轉讓意向。
一、甲方的承諾及簽訂轉讓合同必須具備的基本條件
1、甲方承諾其合法擁有 輸油管線 100%的所有權，任何第三方均不具有該資產的所有權。
2、甲方應向乙方提供甲方合法擁有該資產所有權的全部文件、資料。甲方提供的資料包括但不限于：]。
3、如乙方提出該資產為甲方外的第三方所有，甲方應提供相關證據證明該資產并非為乙方提出的第三方所有。
4、甲方應向乙方出具保證書，向乙方保證與轉讓合同相關聯的一切訴訟、仲裁、糾紛絕不牽涉乙方。與該資產轉讓相關聯的'一切糾紛均由甲方自行處理及并承擔處理糾紛的全部費用。如與本合同所述甲方向乙方轉讓該資產所有權相關的糾紛牽涉乙方，乙方因此遭受的全部損失由甲方負責。
5、上述條件全部具備，乙方則認可甲方的合法轉讓方資格并向甲方出具認可其為該資產的合法轉讓方的書面認可文件。如甲方最終未能取得乙方認可其為該資產的合法轉讓方的書面認可文件，則視為乙方不認可甲方為該資產的合法轉讓方。
二、定金
1、乙方應向甲方交納定金人民幣 萬元整（人民幣萬元）。
2、甲方應于本合同簽訂之日起 元整（人民幣萬元）的相應擔保并日內向乙方提供價值人民幣辦理完相應抵押手續。如甲方未能按期提供擔保并辦理完抵押手續，乙方無需向甲方交付定金。
3、乙方向甲方交納定金的日期為：甲方向乙方提供有效擔保并辦理完相關抵押手續后的三日內。
4、在乙方認可甲方的合法轉讓方資格后，雙方隨即展開轉讓合同的談判，此時任意一方拒絕談判或者拒絕簽訂轉讓合同，視為違約但因第二條第五款、第三條第二款所屬原因最終未能簽訂資產轉讓合同的除外。
5、若因付款方式、是否開具發票、擔保等問題甲乙雙方未能達成一致或不能歸責于甲乙雙方的其他原因，甲乙雙方最終未能簽訂轉讓合同，雙方均不視為違約。在雙方最終確定不簽訂資產轉讓合同后 日內日甲方必須無條件將人民幣萬元（人民幣 萬元）的定金全額退還給乙方。
6、甲方違約應當向乙方雙倍返還定金，乙方違約則無權要求返還定金。
7、若甲方在20xx年3月16日前未能取得乙方出具的乙方認可甲方為該資產的合法轉讓方的書面文件，甲方必須在20xx年3月16日以前無條件將人民幣萬元（人民幣 萬元）的定金全額退還給乙方，并按每日5‰的利率加退定金利息。
三、資產轉讓價格
1、甲乙雙方初步商定，若乙方認可甲方具備合法轉讓方資格，上述資產的轉讓總價為不高于人民幣貳佰貳拾萬元整（人民幣220萬元）。
2、若甲方提出的最終轉讓價格高于人民幣貳佰貳拾萬元整（人民幣220萬元），乙方不予甲方簽訂資產轉讓合同的，不視為乙方違約。在雙方最終確定不簽訂資產轉讓合同后 日內日甲方必須無條件將人民幣萬元（人民幣 萬元）的定金全額退還給乙方。。
四、甲方權利和義務
1、轉讓合同規定之外的一切費用由甲方自行負擔。
2、甲方若委托他人談判，需要出具正規委托書交乙方備案。
五、免責條款
若乙方最終沒有認可甲方的合法轉讓方資格，一切費用雙方均需自行負擔。
六、爭議處理
在本協議履行過程中甲乙雙方發生爭議，雙方友好協商解決，經協商無效時，當事人可向合同簽訂地人民法院起訴。
七、保密約定
雙方有關人士及其代理人負有保密責任，不對外泄露談判內容及進展。雙方在洽談投資事宜向對方提供的一切資料包括但不限于文件、合同、合同最終價格等信息均不得向任何第三方泄露。
八、排他性條款
甲方同意在簽訂本資產轉讓意向書后的30天內，甲方的所有員工及代理人在未獲得乙方書面同意的情況下，不得就本意向書指定的資產通過直接或間接方式與任何第三方尋求轉讓項目的談判、邀約、及簽訂相關合同。盡管有上述規定，若乙方未在排他性條款有效期截止日五天之前發出希望終止談判的書面通知，則甲方應繼續與乙方進行排他性談判直至乙方發出書面終止談判通知。
九、附則
1、本協議自雙方簽字（蓋章）之日起生效。
2、本協議一式四份，雙方各執二份，具有相同法律效力。
甲方簽字（蓋章）：乙方簽字（蓋章）：
簽訂時間： 年月日 合同簽訂地：
關于買賣合同集合 篇5
甲方：
委托代理人：
聯系地址：
聯系電話：
開戶行：
賬號：
乙方：
委托代理人：
聯系地址：
聯系電話：
開戶行：
賬號：
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規之規定，買賣雙方經過協商，確認根據下列條款訂立合同，以資共同遵照執行。
一、貨物清單及價格
序號
貨物
配置及規格
單位
單價
數量
總價
合計
二、質量與技術標準和產品包裝
1、質量與技術標準：
產品的質量技術標準為產品制造商（下稱原廠商）制定的質量技術標準。
買方已知悉上述標準，并確認采用該標準的產品能滿足買方對產品的要求。
2、產品包裝：
（1）有原廠包裝的，按原廠包裝標準；
（2）沒有原廠包裝的，按賣方包裝標準進行包裝。
三、收貨事項
1、本合同設備的到貨日期為：合同生效起____個工作日內。
2、本合同實際支付金額為人民幣（大寫）。
3、甲方給乙方的付款方式：支票；電匯；銀行匯票；LC；T/T。
4、本合同經雙方簽訂后正式生效，付款方式：現款。
5、甲方未付齊貨款全款（100%）之前，貨物所有權歸乙方所有。
6、定金：
四、包裝、運輸、交貨、驗收及異議的提出。
1、貨物包裝為制造商原包裝。
2、貨物的運輸和運輸過程中的保險由方負責辦理，費用有方承擔。
3、乙方負責在將貨物交付給甲方。甲乙雙方應對設備共同驗收，隨設備箱內所提供裝箱單作為驗收的標準件，乙方供應貨物在數量、質量和包裝上符合生產廠家的規定，則視為乙方交貨完成。交貨后的風險責任由甲方承擔。
4、甲方發現收到的貨物與規定的不符，應在貨物到達之后___個工作日內向乙方提出書面異議，乙方在收到異議后應在合理期間內根據產品的具體情況協助甲方解決，直至驗收合格。甲方怠慢行使該該項權利，視為產品驗收合格。
五、免責條款
1、雙方約定由于水災、火災、地震、臺風、戰爭、海關檢查、進口手續及廠商供貨延遲，等不可抗拒的原因，導致合同不能全部或部分履行（或適當履行）的，免除相應的'違約責任。
2、受到上述免責事項影響的一方，應在____天內通知另一方。
3、如果受上述免責事項的影響，使本合同只要義務之履行延遲的時間超過180天，則任何一方均有權接觸合同而不承擔任何后果，也可有雙方協議采取其他補救措施。
六、違約責任
1、甲方逾期付款的，應每日向乙方支付合同標的金額___%的違約金。
2、乙方逾期交貨的，應每日向甲方支付合同標的金額___%的違約金。
七、爭議解決的方式
本合同項下發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成的，雙方同意交由合同簽訂地法院管轄，由敗訴方承擔律師費，交通費等相關合理費用。
八、其他
1、甲、乙雙方應保守通過簽訂和履行本合同而獲取的對方之商業及技術秘密，包括本合同文本，相關技術文件、相關數據，以及其他有關信息。
2、就本合同訂立及履行過程中的問題或與本合同有關的問題，一方作出有法律效力的意思表示，應以書面形式作出，加蓋本方公章，且向對方送達，對方應在____個工作日內回函，否則視為無效。
3、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方：（蓋章）
委托代理人：
簽訂地：
________年____月____日
乙方：（蓋章）
委托代理人：
簽訂地：
________年____月____日
關于買賣合同集合 篇6
甲方：________
身份證號碼：________
職業：________
住址：________乙方：________
身份證號碼：________
住址：________
聯系電話：________
鑒于：________
1、甲方單位現準備通過集資方式建設住樓，甲方根據其單位的規定，具有參于建房的資格。
2、甲方愿意將其單位本次建房的資格轉讓于乙方。
3、乙方同意以甲方名義向甲方單位繳納集資建房款。
4、甲方同意收取乙方繳納的集資款項，并以自身的名義向其單位繳納，若單位同意由乙方名義繳納，則乙方有權自行繳納集資款項。
5、甲方確認以其名義取得的本次集資建房房屋產權屬于乙方所有。
6、自簽訂本協議之日起至房屋產權過戶于乙方名下期間，甲方只是該集資房的名義產權人，乙方為此房屋的實際產權人。為明確雙方的權利和義務，以達上述目的，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上就乙方取得位于房的房屋產權特簽訂以下協議：
第一條：集資房屋的基本情況及產權實際人約定
1、甲方單位集資建設的房屋坐落于
;甲方依據其單位的規定，可通過集資建房取得位于第_________層，房屋結構為_________，建筑面積_________平方米的房屋的產權。
2、自協議簽訂之日始，乙方即為上述第1款約定房屋的實際產權人。
第二條：集資款項繳納
1、甲方根據其單位集資建房的要求，收取乙方的房屋集資建設款項，在收取每筆集資建房款時應向乙方出具相應數額的書面收據，并按其單位要求及時繳納于該單位;在繳納每筆集資款項后，應在繳納當日向乙方交付該單位開具的收款憑證原件。
2、若甲方單位同意由乙方名義繳納，則乙方有權自行繳納集資款項，取得的交款憑證自行保存。
3、若甲方單位將甲方名下的住房公積金直接扣劃作為應繳納的集資建房款項時，則在甲方出具單位扣劃證明后，乙方應向甲方支付與扣劃款項相同數額的資金(該部分資金視同乙方向甲方單位繳納的集資款項)。
第三條、集資建房手續辦理
甲方應按本單位的要求，及時辦理其單位集資建房過程中所需各種手續的辦理工作，及時提交各種資料，以確保不因其疏忽和懈怠而影響乙方取得該房屋的產權。
第四條、集資房屋交付、產權證的辦理和取得
一)房屋交付若協議約定的房屋建成后，若甲方單位將房屋交付于甲方，則甲方應在其單位交房日即行將該房屋轉交付予乙方。乙方即行使基于實際產權人對該房屋的所有權益。
二)產權證的辦理和取得
1、如果甲方單位允許以乙方名義直接取得該甲方名下的集資房屋的產權，則甲方有義務，及時和乙方共同提交單位所需辦理房屋產權予乙方名下的各種文件和資料。
2、如果甲方單位不允許直接將集資房屋的產權辦理至乙方名下，則甲方應在取得該房屋產權證書后，將以其名義取得的房屋產權協助乙方轉讓過戶至乙方名下(該轉讓甲方不得收取任何費用)。
3、無論出于何種原因，致該房屋產權暫時無法辦理至乙方名下，在此期間，乙方基于實際產權人仍享有對該房屋的所有權益，甲方不得就此主張任何異議。
第五條、甲方轉讓報酬
因甲方出讓其單位集資建房名額予乙方，乙方同意在本協議簽訂后____日內給付甲方相應轉讓報酬(元）。
第六條、除集資款外的費用承擔
本協議履行中，甲方除收取因轉讓本次購房資格的轉讓報酬________萬元整(________元）外。不再向乙方收取除集資款外的'任何費用，因辦理房屋產權而發生的各種法定稅、費由乙方承擔。
第七條、違約責任
1、協議履行中，甲方擅自終止協議，除應退還乙方全部向甲方單位已繳納的集資款和轉讓報酬款外，還應向乙方承擔與甲方單位所建設房屋(協議約定的房屋)應繳集資款和收取乙方轉讓報酬款項數額相同的違約金。
2、協議簽訂后，乙方無故不履行協議，除有權取回其已交購房款外，無權要求甲方退還已收取的轉讓報酬。
第八條、聲明及保證
鑒于本協議履行中，若由于甲方原因致生障礙，對乙方權益影響重大，甲方承諾其簽署本協議時，對此協議的簽署取得了其家庭所有成員的同意，甲方及其家庭成員保證：放棄所有不利于協議履行的主張和權利。
第九條、協議的變更
本協議履行期間，發生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本協議的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為協議不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本協議，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第十條、爭議的處理
本協議在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成，則依法向人民法院起訴。
第十一條、補充與附件
本協議未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本協議的附件和補充協議均為本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等的法律效力。
第十二條協議的效力
1、本協議自雙方簽字之日生效
2、本協議一式四份，甲方、乙方各二份，具有同等法律效力。
3、本協議的附件和補充協議均為本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等的法律效力。
甲方(簽字)：______
簽訂地點：______
______年____月____日
乙方(簽字)：______
簽訂地點：______
______年____月____日
關于買賣合同集合 篇7
甲乙（供方）：
乙方（需方）：
根據《中華人民共和國合同法》、《湖北省合同監督條例》有關規定，經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條 訂購蠶繭的品種、品級、數量、質量標準及要求如下：
品種名稱
品級
數量（公斤）
質量標準及要求
備 注
第二條 訂購蠶繭的價格按下列第 項執行：
（一）固定價格： 元/公斤，合計總價款為 元。
（二）保護價格：基準價為 元/公斤。收購日蠶繭市場價高于基準時，按市場價收購；收購日蠶繭市場價低于基準價時，按基準價收購。
（三）浮動價格：基準價為 元/公斤，收購日蠶繭市場價高于基準價時，收購價=基準價＋（市場價－基準價）× %，收購日蠶繭市場價低于基準價時，收購價=基準價－（基準價－市場價）× %。
第三條 蠶繭由 提供包裝物并負責包裝，包裝標準為 。
第四條 交貨期限為 年 月 日至 年 月 日。
第五條 交貨方式、地點及費用按下列第 項執行：
（一）送貨。甲方將所訂蠶繭送達 ，交貨日期以乙方書面簽收件日期為準，運輸及相關費用由 承擔。
（二）提貨。甲方書面通知乙方到 提貨，交貨日期以書面通知日期為準，運輸及相關費用由 承擔。
（三）代辦托運。甲方通過火車（汽車、輪船或 ）將所訂蠶繭托運到 ，交貨日期以運輸委托手續日期為準，托運及相關費用由 承擔。
第六條 貨物驗收按下列約定執行：
（一）驗收地點：送貨以貨物到達地為驗收地點，提貨以提貨地為驗收地點，代辦托運以 為驗收地點。
（二）驗收時間：乙方在收到貨物之日起 日內驗收完畢。乙方對蠶繭的質量、等級、數量、包裝有異議的，應在驗收之日起 日 內書面向甲方提出。
（三）驗收標準 。
（四）自然損耗：蠶繭自然損耗應在訂購蠶繭總數量的 %以內（含 %）
第七條 乙方于 年 月 日前向甲方支付預付款
元。合同履行時，預付款沖抵甲方應收貨款。
第八條 貨款結算按下列第 項辦理。
（一） 現金結算：乙方驗收合格后錢貨當場結清。
（二） 銀行結算：乙方在驗收合格后 日內，把貨款匯入甲方開戶銀行 ，帳號 。
第九條 當事人一方要求變更或解除合同的，應通知對方，由雙方協商達成書面協議，按協議執行。未達成協議之前，仍按本合同執行。
第十條 違約責任
（一）甲方拒絕交付所訂蠶繭時，按合同總價款的 %向乙方支付違約金。甲方交付的蠶繭少于所訂數量的，且少交蠶繭數量超出自然損耗范圍的，按少交蠶繭數量扣除自然損耗部分的總價款的 %向乙方支付違約金。甲方逾期交付所訂蠶繭的，按逾期交付蠶繭總價款的 %向乙方支付違約金，逾期交付超過 日的，乙方可以解除合同。因甲方拒交、少交、逾期交蠶繭，給乙方造成損失的，賠償乙方損失。
（二）因甲方原因造成所訂蠶繭質量不符合要求的，按合同總價款的 %向乙方支付違約金，給乙方造成損失的，賠償乙方損失。乙方仍需要的，收購價格由雙方另行協商；乙方不需要的，甲方自行處理。
（三）乙方拒收蠶繭的，按合同總價款的 %向甲方支付違約金。乙方少收所訂蠶繭計劃的，按少收蠶繭價款的. %向甲方支付違約金。乙方逾期收購所訂購蠶繭的，按逾期收購蠶繭總價款的 %向甲方支付違約金，逾期收購超過 日的，甲方可以解除合同。因乙方拒收、少收、逾期收購蠶繭給甲方造成損失的，賠償甲方損失。
（四）乙方逾期支付貨款的，除應繼續結清貨款外，還應按同期銀行貸款利率向甲方支付逾期部分的利息，并按合同總價款的 %向甲方支付違約金。
第十一條 本合同若發生爭議，可由雙方協商解決，或請 工商行政管理局調解；也可按下列第 項方式辦理：
（一）提交 仲裁委員會仲裁。
（二）向 人民法院起訴。
第十二條 本合同一式 份，甲乙雙方各執一份，自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
地址： 地址：
郵編： 電話： 郵編： 電話：
簽訂時間：
關于買賣合同集合 篇8
供方（甲方）： 需方（乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以資共同遵守。
一、產品名稱、規格、數量、單價
二、產品的交貨時間、地點、交貨方式及裝運：
1、交貨時間：甲方在接受乙方訂單后三個工作日內發貨。
2、交貨地點：
3、交貨方式：貨到乙方指定交貨地點后乙方應組織人員進行驗收，乙方指定工作人員 身份證號： 負責貨物的簽收，上述任意人員在甲方送貨單上簽字確認的貨物數量及金額視為代表甲方。
4、產品裝運：貨物裝車費和運費由甲方負責，卸車由乙方負責，甲方送貨的車輛和人員在工地的行動必須服從乙方的指揮。
三、產品的技術標準
甲方交付產品應符合乙方訂單對尺寸的具體要求，質量按相關國家標準執行。
四、產品的驗收
1、貨到乙方指定的地點后，由乙方按照本合同約定的標準和要求進行外在質量驗收。外在質量驗收合格的`辦理簽收和入庫手續，如果發現產品的品種、規格、材質等外在質量不合格規定的，應即時提出異議，否則，乙方工作人員在送貨單上簽字即視為初檢合格。
2、乙方在使用中發現產品質量問題（不能在驗貨中發現的問題），乙方最遲不得自產品收到之日起七日內書面提出異議，甲方在接收到乙方異議后，應在4天內負責處理完畢。乙方未提出書面異議的視為產品符合規定。
五、付款規定
若乙方未按時支付貨款，甲方有權要求乙方以欠付款項為基數支付日率為3‰的違約金。
六、其他約定
1、如在甲方供應材料的同時，乙方不得從事其它供貨渠道購進木方、模板、材料如下不能按時付款給甲方，都視為違約。甲方不能按時交貨給乙方，同視為違約，如違約方給雙方造成損失，應付對方總貨款10%的違約金。
2、甲、乙雙方任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時通知對方，經雙方協商或取得有關主管機關證明后終止本合同。
3、本合同未盡事宜或履行過程中發生爭議，雙方應盡量協商解決。協商不成的，任何一方可向供方所在人民法院提起訴訟，鑒定費、律師費等相關費用均由敗訴方承擔。
4、本合同一式貳份，雙方各執壹份，自雙方簽名、蓋章之日起生效。
甲方： 乙方：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
日期： 日期：
關于買賣合同集合 篇9
甲方：甜心食品股份有限公司
法定代表：何琴
乙方：心田食品股份有限公司
法定代表：楊云惠
20xx年10月1日甜心食品股份有限公司為賣方和心田食品股份有限公司為買方，雙方經過友好協商，就月餅買賣達成一個協議，愿自愿遵守。其條款如下：
1.合同貨物：月餅
2.產地：四川
3.數量；50盒
4.合同價格：￡20xx F.O.B.
5.包裝：以新的，堅固的木箱或紙箱包裝，并能防潮，防濕，防震，防霉及防止粗暴裝卸，適合于遠程海運，郵包郵寄，空運運輸.由于采用不適當或不妥當的包裝而引起發霉，變質，損壞，丟失，其責任應由賣方承擔.
6.嘜頭：賣方應在每件包裝箱上用不退色的油漆刷上箱號，尺碼，毛重，凈重和諸如“勿倒置”，“小心輕放”，“防潮”等字樣，以及提升位置和下列嘜頭.
7.進貨時間：20xx年9月29日
8.進貨地點： 四川
9.目的： 江油
10.保險：進貨后由買方負擔.
11.支付條件：
（1） 如以信用證支付：買方接到本合同13條規定的賣方進貨通知后在交貨期1～5天前，由中國銀行開立以賣方為受益人，金額為裝貨總值的不可撤銷的信用證.憑開戶銀行開具的匯票和本合同第12條中所規定的`進貨單據付款.
（2） 如以托收方式支付：交貨后，賣方經由賣方銀行通過中國銀行寄送本合同第12條所規定的進貨單據向買方收取貨款.
（3） 如以信匯或電匯方式支付：接到本合同第12條所規定的進貨單據后于4天內付款.
12. 付款單據：
（1） 為了議付貨款，賣方應向支付銀行呈交下列單據：
1） 全套清潔無疵，注明“運費到付”，空白抬頭，空白背書和通知目的港已“車運”的高速提單.
2） 發票五份：注明合同號和嘜頭（一個以上嘜頭應分別開發票）.
3） 裝箱單五份：注明發貨重量及相應發票的編號和日期.
4） 由制造廠出具的品質和數量證明書兩份，如16條第（1）項中所規定.
5） 通知買方已裝車的電報抄件一份.
（2） 裝車同時，賣方應將上述單據副本各一份（本條5項除外）寄送目的港.
13. 裝車條件：
（1） 賣方應于本合同規定的裝車期前10天，以電報通知買方如下內容：合同號，品名，數量，價值，件數，毛重，尺碼，港口備妥待運日期，以便買方洽訂艙位.
（2） 中國藍天海運公司，將作為買方的車代理洽訂艙位.
（3） 買方應于車只預計抵港日期前十天，將車名，預計裝貨日期，合同號通知賣方，以便賣方安排裝車.賣方應與車代理保持密切聯系.當必須換車或車提前或推遲到站時，買方或其車代理應及時通知賣方.如車只不能在買方通知的車期后8天內到達車站，買方應擔負自9天起所帶來的倉租費和保險費.
關于買賣合同集合 篇10
買方： 賣方：
買方經辦人： 賣方經辦人：
買方e-mail： 賣方e-mail：
合同簽定地點： 用戶編碼：
合同簽定時間： 合同編碼：
買賣雙方經友好協商，達成以下協議：
1、產品驗收
質量標準：產品驗收質量標準按生產廠家的產品質量標準執行。
對于賣方出售給買方的貨物賣方保證：均為上述標明的原廠家生產或原廠家認可的產地制造的產品。均不得有曾使用過的產品、殘次品、不合格產品。
買方如發現產品存在質量問題，在收到貨物后____天內應及時向賣方反映，并發給賣方對產品質量質疑的書面意見，賣方應根據買方的要求及時與生產廠方聯系，并負責最終妥善解決。
2、交貨地點：買方填寫 __________________________
3、發運方式及運輸、
保險的價格計算：
買方選擇發運方式：
○特快專遞：小于等于200克20元，雜費10元，共計30元（起價）。以后每超過200克再加10元。
○航空快遞：小于等于500克20元，雜費10元，共計30元（起價）。以后每超過500克再加10元。
○平郵包裹：小于等于1千克20元，雜費10元，共計30元（起價）。以后每超過1千克再加10元。
○航空運輸：小于等于45千克40元，雜費20元，共計60元（起價）。以后每超過1千克再加10元。
○鐵路快運：小于等于5千克40元，雜費20元，共計60元（起價）。以后每超過1千克再加10元。
以下小件產品的參考收費標準不按以上收費標準計算：
每件包裹重量在0.2千克左右的貴重ic：如內存，cpu等 40元/個（塊）
每件包裹重量在0.5千克左右的配件：顯卡，聲卡，硬盤等 60元/個（塊）
每件包裹重量在1千克左右的配件和小設備：主板，光驅，數碼相機等 100元/個（塊）
注意上述收費不包括包裝費、保險費。
買方選擇投保金額：
買方要求按所填的投保金額上保險__________人民幣：元
保險費率按 ○1%（特快專遞） ○0.5%（航空快遞） ○0.3%（平郵包裹，航空運輸，鐵路快運）
4、包裝方式：
買方選擇包裝方式：
○廠家原包裝（或供方散包）加郵局硬紙盒包裝：小于等于200克貨物包裝費20元；
小于等于0.5千克貨物包裝費25元；
小于等于1千克貨物包裝費30元；
小于等于45千克貨物包裝費40元。
○廠家原包裝（或供方散包）加定制木箱包裝：小于等于200克貨物包裝費40元；
小于等于0.5千克貨物包裝費50元；
小于等于1千克貨物包裝費60元；
小于等于45千克貨物包裝費80元。
5、匯款方式：買方選擇：
○銀行電匯 ○郵政匯款 ○在線支付 ○信用卡支付
（1）銀行電匯： （2）郵局匯款：
單位名稱： 單位名稱：
開戶銀行： 收款人：
銀行帳號： 詳細地址：
郵政編碼：
（3）在線支付：
單位名稱： （4）信用卡支付：
開戶銀行： 招商銀行一卡通：
銀行帳號： 收款人：
6、付款方式：預付款支付方式：
賣方與生產廠家落實貨源后，買方按上述合同總金額的50%（即￥×元）在合同簽字后7日內（即×年××月××日之前）匯出預付款給賣方，如買方在合同簽字后7日內未發出預付款，買方需供方重新確認。
所剩余款支付方式：
買方按照上述到貨期期限終止日提前15天向賣方支付所剩余款。買方可選擇一次性付清余款或分兩次付清余款（與下一條款發貨時間買方選擇一次全部交貨或分兩次交貨相對應）。
○一次性付清所剩余款時間：×年××月××日
一次性付清所剩余款金額：￥×元
○分兩次付清所剩余款，第一次交付余款時間：×年××月××日
第一次交付余款金額：￥×元
第二次交付余款時間：×年××月××日
第二次交付余款金額：￥×元
7、發貨時間：買方選擇： ○賣方在收到買方全部貨款后7個工作日內發貨。一次全部交貨。
○由于到貨期分散時間較長，按照買方要求先到的貨先交貨，共分兩次交貨：
第一次交貨時間：賣方在收到此批所剩全部余款后10個工作日內發貨，交貨內容：序號×數量、序號×數量、……序號×數量；
第二次交貨時間：賣方在收到此批所剩全部余款后10個工作日內發貨，交貨內容：序號×數量、序號×數量、……序號×數量。
8、違約責任：賣方責任： 買方付清余款后，賣方如未能按期交貨，賣方保證在買方認為有必要終止采購后應無條件退款。
如因不可抗力或無法控制的原因使交易無法按期完成，或在網上網站因各種無法控制的原因丟失了有關的信息、記錄等情況發生時，由此而造成交貨期延誤，賣方不承擔違約責任。除以上情況之外，由于賣方工作失誤而給買方造成交貨期延誤的情況發生時，賣方應與買方協商，對給買方造成的直接損失予與賠償，但對買方的任何間接損失賣方不予賠償。
買方責任：買方保證按上述付款日期及時交付貨款，如未能及時交付貨款，由此而給賣方造成延期交貨的情況發生，應由買方承擔全部責任。
如買方未能按照上述時間付款，經賣方多次催交貨款（一般情況下，在各次交款日期前一個工作日和延誤交款日期后一周，一月，三月，六月，賣方會向買方發出催交貨款通知書。注：如賣方未按上述日期發出催交貨款通知書，賣方不承擔違約責任），買方仍未及時付款，至使拖交貨款達___個月以上的情況發生時，由此而給賣方造成的直接經濟損失，應由買方承擔全部責任。
9、其它條款：合同編碼：。買方匯款時請注明合同編碼。
合同附件共計____份，指買方填寫的確認回單，是本合同的組成部分，具同樣的法律效力。
本合同生效期：自買方付款到賬后即日生效，至本合同各項條款全部執行完畢時截止。
如合同在執行過程中買賣雙方之間發生糾紛，雙方應本著友好協商的方法解決，如協商未果，按國家《合同法》有關條款執行。
買 方： 賣 方：
公司注冊地址： 公司注冊地址：
郵 編： 郵 編：
聯 系 地 址： 聯 系 地 址：
郵 編： 郵 編：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
開 戶 銀 行： 開 戶 銀 行：
銀 行 帳 號： 銀 行 帳 號：
納稅人登記號： 納稅人登記號：
關于買賣合同集合 篇11
甲方（賣方）：魏
乙方（買方）：關
甲方在城關鎮陳趙社區二組有一改建房屋，底層都是庫 房，乙方有意購買其中一間，經甲乙雙方協商，達成如下購 買協議：
一、庫房位置：此庫房位于樓梯間東，見圖黑色部分。
二、價格：此庫房價格貳萬柒仟元整。
三、付款方式：簽字前一次性付清。
四、此庫房無房產證、無土地證，僅此協議為據。
五、乙方購買庫房后不能改變房屋結構，由此產生后果， 一切由乙方負責。乙方不能在庫房前和旁邊搭建任何附屬 物，不能占用樓道，要保證前面場子及樓道暢通。
六、此協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，簽字生效。
甲方簽字： 乙方簽字：
見證人簽字：
二0一X年八月十日
關于買賣合同集合 篇12
合同編號： 出賣人：________________ 簽訂地點：
買受人：______________ 簽訂時間： 年 月 日
(注：空格如不夠用，可以另接) 第二條 質量標準：
第三第 家具保修期為 月，在保修期內出現家具質量問題，由出賣人在 天內修理好或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。
第四條 定做家具圖紙提供辦法及要求： 第五條 交貨時間： 第六條 交(提)貨方式、地點： 第七條 運輸方式及費用負擔：
第八條 檢驗標準、方法及提出異議的期限： 第九條 付款方式及期限： 第十條 違約責任：
第十一條 合同爭議的解決方式：凡因本合同或與本合同有關的一切爭議，雙方應友好協商，協商不成的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會，按照申請仲裁時該會實施的仲裁規則進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。 第十二條 其他約定事項：
出賣人(簽字蓋章)： 買受人(簽字蓋章)：
合同編號： 出賣人：________________ 簽訂地點：
買受人：______________ 簽訂時間： 年 月 日
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 質量標準：
第三第 家具保修期為 月，在保修期內出現家具質量問題，由出賣人在 天內修理好或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。
第四條 定做家具圖紙提供辦法及要求：
第五條 交貨時間：
第六條 交(提)貨方式、地點：
第七條 運輸方式及費用負擔：
第八條 檢驗標準、方法及提出異議的期限： 第九條 付款方式及期限：
第十條 違約責任：
第十一條 合同爭議的解決方式：凡因本合同或與本合同有關的一切爭議，雙方應友好協商，協商不成的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會，按照申請仲裁時該會實施的仲裁規則進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
第十二條 其他約定事項：
關于買賣合同集合 篇13
買方：________________________ (下稱甲方)
賣方：________________________ (下稱乙方)
甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。
第一條 名稱、品種、規格和質量
1.名稱、品種、規格：
________________________ (應注明產品的牌號或商標)。
2.質量，按下列第( )項執行：
(1) 按照______________標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。
(2) 按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)。
(3) 按雙方商定要求執行，具體為：
__________________________(應具體約定產品質量要求)。
第二條 數量和計量單位、計量方法
1.數量：________________ 。
2.計量單位和方法：____________________。
3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：____ ____________________。
第三條 包裝方式和包裝品的處理：
__________________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。
第四條 交貨方式：
1.交貨時間：______________。
2.交貨地點：______________。
3.運輸方式：______________(注明由誰負責代辦運輸)。
4.保 險：______________(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。
5.與買賣相關的單證的轉移：______________________。
第五條 驗收：
1.驗收時間：______________。
2.驗收方式：
____________(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例)。
3.驗收如發生爭議，由______檢驗機構按______檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。
第六條 價格與貨款支付：
1.單價：________; 總價：__________________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付：
貨款的支付時間：________________________;
貨款的支付方式：________________________;
運雜費和其它費用的支付時間及方式：____________________。
3.預付貨款：________________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。
第七條 提出異議的時間和方法：
1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后________日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起______日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后，應在__________日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第八條 甲方違約責任：
1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的______%違約金。
2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的'，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之______計算，向乙方支付違約金;如________日內仍不能提供的，按中途退貨處理。
3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之________計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
4.甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之________計算，向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。
7.其它約定：________________________。
第九條 乙方的違約責任：
1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款______%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。
關于買賣合同集合 篇14
1［考點］返還原物請求權；占有返還請求權
［解析］①根據《物權法》第34條，返還原物請求權的構成要件有二：第一，請求人系物權人；第二，被請求的對象系現時的無權占有人。②本題中，甲系所有權人，乙系無權的間接占有人，丙系無權的直接占有人，甲可對乙主張返還原物請求權，故A選項正確；甲亦可對丙主張返還原物請求權，故B選項正確。③根據《物權法》第245條，占有返還請求權的構成要件有四：第一，請求人系占有人；第二，占有人的占有被侵奪；第三，須于占有被侵奪之日起一年內行使；第四，被請求人系侵奪人或者自侵奪人處繼受占有的占有繼受人。④本題中，甲的占有被乙侵奪，且乙仍為現占有人（間接占有人），甲可對乙主張占有返還請求權，故C選項正確。⑤假設丙系占有的概括繼受人（通過繼承或者企業合并自乙處繼受占有），則無論丙系善意或者惡意之概括繼受人，甲均可對丙主張占有返還請求權。假設丙系占有的特定繼受人（通過買賣、贈與、租賃、借用、質押等自乙處繼受占有），則僅在丙為惡意的特定繼受人時，甲才可對惡意的丙主張占有返還請求權，在丙為善意的特定繼受人時，甲對善意的丙無占有返還請求權（對占有的保護弱于對物權的保護）。本題中，丙系善意的特定繼受人，甲對丙不得主張占有返還請求權。故D選項錯誤。
2［考點］占有推定
［解析］①根據占有權利推定，占有人主張其對占有物享有某種以占有為內容的權利，推定占有人享有該權利。換言之，“占有人于占有物上行使之權利，推定其適法有此權利。”A選項正確。②根據占有狀態推定，占有人的占有在法律上被推定為自主占有、善意占有、和平占有、公然占有。故B選項正確；C選項正確。③根據占有權利推定，占有權利的推定屬于證明規則，具有消極性。占有人不能利用此種權利推定，請求為所有權登記的積極證明。故D選項錯誤。
3［考點］主物與從物
［解析］①根據《物權法》第188條，甲的汽車抵押權未登記，不能對抗善意第三人。乙的汽車質權優先于甲的汽車抵押權。故A選項錯誤；B選項正確。②《擔保法解釋》第63條規定：“抵押權設定前為抵押物的從物的，抵押權的效力及于抵押物的從物”方某是在甲的汽車抵押權設立之后才取得備胎所有權的，故備胎不是甲的汽車抵押權的客體，甲對備胎不享有優先受償權。故C選項錯誤。③《擔保法解釋》第91條規定：“動產質權的效力及于質物的從物。但是，從物未隨同質物移交質權人占有的，質權的效力不及于從物。”據此，乙的汽車質權的效力不及于備胎，乙對備胎不享有優先受償權。故D選項錯誤。
4［考點］物權請求權
［解析］①《物權法》第34條規定：“無權占有不動產或者動產的，權利人可以請求返還原物”。《物權法》第35條規定：“妨害物權或者可能妨害物權的，權利人可以請求排除妨害或者消除危險”。這兩條規定了物權請求權制度，物權請求權制度為物權的物權法保護方法，有別于物權的債權法保護方法。法律設立物權請求權制度，目的在于維護物權人對物的圓滿支配狀態，只要物權人對物權的支配受到侵害或者妨害，物權人即可行使物權請求權，無須證明侵占人、妨害人具有過錯，無須證明自己受有損失，這與損害賠償請求權不同。A選項正確，不選；B選項正確，不選。②根據民法理論，物權請求權中的排除妨害請求權、消除危險請求權不適用訴訟時效。返還原物請求權或者不適用訴訟時效，或者適用長期訴訟時效，C選項正確，不選；D選項錯誤，當選。
5［考點］返還原物請求權；占有返還請求權
［解析］①該狗系遺失物、盜臟，丙以自己的名義出賣給不知情的丁時，善意的受讓人丁不能善意取得。該狗的所有權仍歸甲所有。丁系無權占有人。甲可對丁行使返還原物請求權。乙曾經是無權占有人，但乙飼養的狗被盜后，乙不再是無權占有人（非現時的無權占有人），甲對乙不享有返還原物請求權。故A選項錯誤；B選項正確。②乙雖非狗的所有權人，但乙系狗的占有人，乙對狗的占有被丙侵奪，丙出賣給不知情的丁。因侵奪人丙不再是現時的占有人，故乙對丙不享有占有返還請求權。同時，丁屬于侵奪人丙的善意特定繼受人，乙對善意特定繼受人丁也不享有占有返還請求權。故C選項錯誤；D選項錯誤。
6［考點］無權占有人的責任；概括繼承
［解析］①根據《繼承法》第33條的規定，高某死亡后，若小高未放棄繼承，小高應當法定承受周某與高某之間的耕牛借用合同。現耕牛因小高管理不善而死亡，高某有權基于借用合同請求小高承擔違約責任。故A選項正確，不當選；B選項錯誤，當選。②小牛屬于天然孳息，所有權歸屬于周某，小高對小牛的占有屬于善意自主占有。但是，小牛不屬于借用合同的內容，因此，周某不能基于借用合同請求小高承擔不能返還小牛的違約責任。同時，因為小高對小牛構成善意自主占有，所以，根據《物權法》第244條的規定，周某不能請求小高對小牛死亡的損失承擔損害賠償責任。故C選項錯誤，當選；D選項正確，不當選。
7［考點］返還原物請求權
［解析］①根據《物權法》第34條的規定，返還原物請求權的構成要件有三：第一，請求人為物權人；第二，被請求人為現時的無權占有人；第三，請求時原物尚存在。甲的畫被乙盜竊，甲依然享有該畫的所有權，但乙將該畫出賣給了丙，乙的無權占有已經喪失，乙不再屬于現時的無權占有人，甲只能對丙主張損害賠償或者主張不當得利返還請求權，不能對乙行使返還原物請求權，故A選項錯誤。②由于該畫屬于盜贓，丙雖為善意，但丙原則上不能善意取得所有權，丙屬于無權占有人。丙將該畫交給丁保管時，丙屬于間接占有人，而無權的間接占有人可以成為返還原物請求權的對象，故B選項正確。③丁為無權的直接占有人，可以成為返還原物請求權的對象，故C選項正確。④戊雖在客觀上管領、控制該畫，但屬于基于雇傭關系并受雇主的指示管領、控制該畫，戊在法律地位上屬于占有輔助人，畫的占有人為丁。戊既然不是占有人，自然也不是無權占有人，不能成為返還原物請求權的`對象，故D選項錯誤。
8［考點］善意取得
［解析］①異議登記的效力在于減損錯誤登記的公信力，阻礙善意取得的發生。但是，《物權法》第19條第2款規定：“登記機關予以異議登記的，申請人在異議登記之日起十五日內不起訴的，異議登記失效”據此，異議登記后，申請人未在15日內起訴的，異議登記自動失去效力，不再發生減損錯誤登記的公信力，不能阻礙善意取得的發生。故A選項不當選。②根據《物權法》第107條，盜臟、遺失物、漂流物、埋藏物，其占有人實施無權處分的，受讓人原則上不能善意取得。須注意：因欺詐、脅迫喪失占有的，不屬于盜臟（盡管可能構成贓物。盜臟≠贓物），該動產的占有人實施無權處分的，只要受讓人符合善意取得的構成要件，仍可善意取得。B選項中，甲遭乙的欺詐喪失花瓶的占有，但該花瓶不屬于盜臟，甲的撤銷具有溯及力，甲撤銷后，乙將花瓶出賣給丙的行為屬于無權處分，但因丙符合善意取得的構成要件，因此丙善意取得該花瓶的所有權。故B選項不當選。③在本質上，善意取得仍為一個交易行為。所以，民法通說觀點認為，若該善意取得的交易行為（即該無權處分行為）被撤銷，受讓人不能善意取得。在C選項中，乙將花瓶出賣給丙的行為屬
于因脅迫實施的無權處分，丙符合善意取得的要件。但是，若乙撤銷乙、丙間的買賣合同，丙仍不能善意取得。故C選項當選。④根據民法理論，禁止流通物不發生善意取得，禁止流通物的占有人實施無權處分的，受讓人不能善意取得。故D選項當選。
9［考點］抵押權順位的變更；拋棄與讓與
［解析］①根據《物權法》第199條的規定，甲、乙、丙的抵押權分別為第一、第二、第三順位。正常情況下，實現抵押權變賣房屋得款300萬元時，甲分得150萬元，乙分得150萬元，丙不能分得。②根據《物權法》第194條第1款，甲、丙協議變更抵押權順位，無須經乙同意，且已經辦理的順位變更登記（該順位變更已經發生了效力）不會對乙產生不利影響，即按變更后順位清償，丙作為第一順位分100萬元，乙作為第二順位分150萬元，甲作為第三人順位分50萬元。故A選項正確。③根據民法理論，若甲對丙讓與自己順位，則甲作為第一順位分得的150萬元，優先滿足丙的100萬元，甲得剩余的50萬元，乙仍作為第二順位分得150萬元（不受影響）。故B選項正確。④若甲對丙拋棄其順位，屬于甲相對放棄對丙的順位，即甲作為第一順位分得的150萬元，甲、丙作為同一順位按照債權比例分配，甲分五分之三（90萬元），丙分五分之二（60萬元）。故C選項正確。⑤若甲對乙和丙放棄其順位，屬于甲絕對拋棄抵押權順位，其法律效果是，乙升進為第一順位，丙升進為第二順位，甲降至第三順位，這樣，乙分得150萬元，丙分得100萬元，甲分得50萬元。故D選項正確。
10［考點］保留所有權買賣；共同抵押
［解析］①《買賣合同解釋》第34條規定：“買賣合同當事人主張合同法第一百三十四條關于標的物所有權保留的規定適用于不動產的，人民法院不予支持。”《物權法》第9條第1款規定：“不動產物權的設立、變更、轉讓和消滅，經依法登記，發生效力；未經登記，不發生效力，但法律另有規定的除外。”據此，乙和甲關于乙保留房屋所有權的約定違反物權法定原則，不發生物權效力。同時，由于乙、甲之間房屋買賣合同有效，乙享有處分權，且給甲辦理了過戶登記，甲已經取得房屋所有權。故A選項錯誤。②《擔保法解釋》第75條第2款規定：“同一債權有兩個以上抵押人的，當事人對其提供的抵押財產所擔保的債權份額或者順序沒有約定或者約定不明的，抵押權人可以就其中任一或者各個財產行使抵押權。”乙對甲的汽車、丙的房屋、丁的房屋享有的抵押權構成共同抵押，未約定抵押權人乙行使抵押權的順序與份額，構成連帶共同抵押，乙行使抵押權不受順序的限制，即使乙未對甲的汽車行使抵押權，仍可直接對丙的房屋行使抵押權，優先清償200萬元。故B選項錯誤。③《擔保法解釋》第75條第3款規定：“抵押人承擔擔保責任后，可以向債務人追償，也可以要求其他抵押人清償其應當承擔的份額。”據此，若乙對丙的房屋行使抵押權清償200萬元，丙可不對甲追償，直接按照內部份額比例向丁追償100萬元。故C選項正確。④《擔保法解釋》第75條第1款規定：“同一債權有兩個以上抵押人的，債權人放棄債務人提供的抵押擔保的，其他抵押人可以請求人民法院減輕或者免除其應當承擔的擔保責任。”據此，若乙放棄對甲的汽車抵押權（價值100萬元），當乙對丙的房屋行使抵押權時，乙有權請求免責100萬元。故D選項正確。
11［考點］返還原物請求權；無權占有人的責任
［解析］①根據《物權法》第34條的規定，返還原物請求權的構成要件有三：第一，請求人為物權人；第二，被請求人為現時的無權占有人；第三，請求時原物尚存在。甲的手機被乙盜竊，甲依然為手機的所有權人，但由于乙已經將盜竊的手機贈與丙，乙對手機的占有已經喪失，乙不屬于現時的無權占有人（乙只是曾經的無權占有人），甲對乙的返還原物請求
權不能成立，故A選項錯誤，當選。②乙的行為構成對甲的所有權的侵害，甲有權對乙主張損害賠償請求權，故B選項表述正確，不選。③乙將盜竊的手機贈與丙，丙不能因此取得手機的所有權，丙對手機的占有屬于無權占有，同時，由于丙已經將手機丟棄，丙不再屬于現時的無權占有人，甲對丙的返還原物請求權亦不能成立，故C選項錯誤，當選。④丙對手機的占有屬于善意、自主占有，根據《物權法》第244條的規定，丙對于手機的毀損滅失無論是否具有過錯，均不承擔損害賠償責任，故D選項錯誤，當選。
12［解析］①根據《合同法》第134條，動產買賣的當事人可以約定出賣人保留所有權。
甲、乙約定自乙支付完全部價款時才發生所有權移轉，故甲將畫交付給乙時，乙不能取得所有權，一直到乙支付完畢全部價款時，乙方才取得古畫所有權，故A選項錯誤。②甲、乙關于“10年內乙不得轉售該畫”的約定，違反了物權內容法定，該約定不發生物權效力，故乙取得該畫所有權后，將畫出賣給丙的行為屬于不折不扣的有權處分，自乙向丙交付該畫時，丙取得該畫所有權，故B選項正確。甲、乙關于“10年內乙不得轉售該畫”的約定雖然違反了物權法定原則，但并未違反其他法律的強制性規定，不妨礙該約定在甲、乙間產生合同效力，故乙10年將該畫出賣給丙的行為構成違約，故D選項正確。③由于乙將畫出賣給丙的行為屬于有權處分，丙是否知情是不相關的，故C選項錯誤。
13［考點］物權法定
［解析］①《物權法》第5條規定：“物權的種類和內容，由法律規定。”這是關于物權法定原則的規定。②質押的標的物只能是動產和法律明定的權利，王某和甲質押房屋的行為違反了物權內容法定，甲對房屋不享有質權。③優先受償權系物權性質的權利，王某與丙關于丙對房屋享有優先受償權的約定違反了物權法定原則，不具有物權效力，如果涉及第三人，則丙對房屋的變價款不享有優先于王某一般債權人受到清償的權利。④王某為丙設立抵押權的行為符合物權法定原則，乙為房屋的抵押權人，對房屋變賣所得價款享有優先受償權。⑤綜上，就變賣房屋所得的60萬元，抵押權人乙享有優先受償30萬元的權利，剩余的30萬元，由甲和丙按照債權比例受償，各得15萬元。本題唯一正確的答案為B選項。
14［考點］善意取得；不當得利；無因管理；侵權損害賠償
［解析］①本題中，因乙無權處分，丙善意取得該相機。若此后乙取得該相機所有權，原所有權人甲有權請求乙返還該相機。這種現象稱為“回首取得”。故A選項正確。②乙的無權處分對甲構成侵權，甲有權請求乙承擔賠償責任。故B選項正確。③不當得利的返還范圍有一個限定：“得利大于損失的，以損失為準；得利小于損失的，以得利為準”。所以，若甲對乙主張不當得利返還請求權，甲只能請求乙返還不當得利10萬元，而不是11萬元。故C選項正確。④根據民法理論，對于甲、乙間的關系，可類推適用“不正當無因管理”制度。若甲主張類推適用不正當無因管理，則甲有權請求乙返還出賣相機的11萬元，當然甲也因此負有在“收益范圍內”補償乙因此支付的必要費用的義務。故D選項正確。
15［考點］基于法律行為的動產物權變動；天然孳息
［解析］①甲將母牛出賣給乙，且以占有改定的方式完成交付，乙已經取得母牛所有權。②5月15日，甲將母牛出賣給丙，又以占有改定的方式完成交付，但是，占有改定方式完成交付的，不生善意取得的效果，故5月15日丙不能善意取得母牛的所有權。③6月1日，該牛產下一只小牛犢，小牛犢是天然孳息，根據《物權法》第115條第1款，無約定時，天然孳息的所有權歸原物的所有權人，故小牛犢的所有權歸屬于乙。故A選項正確；B選項錯誤。④6月16日，甲將該母牛交給仍不知情的丙，此時，甲使善意的丙取得了對母牛的直接占有，且此時丙認為善意，丙自此善意取得母牛的所有權。故C選項錯誤；D選項正確。
16［考點］區分原則；返還原物請求權；雙方虛假行為
［解析］①甲、丙間房屋買賣合同系雙方虛假行為，無效，丙未取得房屋所有權，丙對乙無返還原物請求權，故B選項錯誤。②根據區分原則，未給乙辦理過戶登記，不影響甲、乙間房屋買賣合同的生效，乙系基于有效的買賣合同產生的債權占有該房屋，系有權占有，甲作為房屋的所有權人，對乙無返回原物請求權，故A選項錯誤。③甲、乙間房屋買賣合同有效，甲給乙辦理過戶登記未陷入履行不能，故乙有權請求甲給自己辦理房屋的過戶登記。故C選項正確。根據合同相對性，乙無權請求丙給自己辦理房屋的過戶登記，故D選項錯誤
17［考點］非基于法律行為的不動產物權變動；放棄繼承權；共有
［解析］①《物權法》第29條規定：“因繼承或者受遺贈取得物權的，自繼承或者受遺贈開始時發生效力。”通過繼承和受遺贈發生的不動產物權變動，無須公示。故A選項錯誤。②《繼承法》第8條規定：“繼承權糾紛提起訴訟的期限為二年，自繼承人知道或者應當知道其權利被侵犯之日起計算”甲死亡后，乙、丙對房屋形成共同共有，所有權不適用訴訟時效。此外，乙并未實施侵犯丙繼承權的行為，丙的繼承權之2年訴訟時效期間未開始計算。故B選項錯誤。③《繼承法意見》第49條規定：“繼承人放棄繼承的意思表示，應當在繼承開始后、遺產分割前作出。遺產分割后表示放棄的不再是繼承權，而是所有權。” 《繼承法意見》第51條規定：“放棄繼承的效力，追溯到繼承開始的時間。”放棄繼承具有溯及力。據此，C選項正確。④《物權法》第102條規定：“因共有的不動產或者動產產生的債權債務，在對外關系上，共有人享有連帶債權、承擔連帶債務，但法律另有規定或者第三人知道共有人不具有連帶債權債務關系的除外；”《侵權責任法》第85條規定：“建筑物、構筑物或者其他設施及其擱置物、懸掛物發生脫落、墜落造成他人損害，所有人、管理人或者使用人不能證明自己沒有過錯的，應當承擔侵權責任。所有人、管理人或者使用人賠償后，有其他責任人的，有權向其他責任人追償。”據此，對于丁遭受的損害，共同共有人乙、丙應承擔連帶責任。故D選項錯誤。
18［考點］非基于法律行為的物權變動
［解析］①甲、乙合法建造房屋，根據《物權法》第30條，無須登記，在事實行為成就時，甲、乙取得房屋所有權（共同共有）。②甲、乙離婚的判決系形成判決，根據《物權法》第28條，無須登記，在判決生效時，乙取得該房屋所有權。③根據《物權法》第29條，在乙的死亡宣告判決生效時，無須登記，丙取得該房屋所有權。《民通意見》第36條第2款規定：“被宣告死亡和自然死亡的時間不一致的，被宣告死亡所引起的法律后果仍然有效，但自然死亡前實施的民事法律行為與被宣告死亡引起的法律后果相抵觸的，則以其實施的民事法律行為為準。”因乙未宣告撤銷死亡宣告的判決，又未對該房屋作其他處分，故該房屋仍歸丙所有。④根據《物權法》第31條，丙經由繼承取得房屋所有權后，未登記即處分該房屋的，不發生物權效力。同時，有關丙、丁間房屋買賣合同的生效判決系給付判決，須經丙給丁過戶登記后，丁才能取得該房屋所有權。⑤綜上，唯一正確的答案是C選項。
19［考點］共有
［解析］①《物權法》第30條規定：“因合法建造、拆除房屋等事實行為設立或者消滅物權的，自事實行為成就時發生效力。”據此，甲、乙自事實行為成就（房屋封頂）時取得房屋所有權。A選項錯誤；B選項錯誤。②《物權法》第97條規定：“處分共有的不動產或者動產以及對共有的不動產或者動產作重大修繕的，應當經占份額三分之二以上的按份共有
關于買賣合同集合 篇15
出賣人：__________________(以下簡稱甲方)
買受人：__________________(以下簡稱乙方)
茲為__________________貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購____________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件，甲方應于______日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。
第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元于甲方，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的，可于______日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應付賠償之責。
需方(乙方)：X×市源興鮮貨公司(公章)
代表人：(蓋章)
地址：X×市青山路號
開戶銀行：×X市工商銀行
賬號：
電I話：父
關于買賣合同集合 篇16
(合同編號： )
出賣人(甲方)：身份證號碼：
買受人(乙方)： 身份證號碼：
根據中華人民共和國有關法律、法規和本市有關規定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經協商一致訂立本合同，以資共同遵守。
第一條 甲方現將長期出讓一幢房屋，具體狀況如下：
房屋位于邱縣邱城鎮 街第 棟第 號，建筑面積為 平方米。轉讓相關關系(包括抵押、相鄰、租賃等其他關系)房屋平面圖、四至范圍情況及交房標準（詳見附件）。
第二條 甲方保證已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關系，乙方對甲方上述轉讓的房屋具體狀況充分了解，自愿買受該房地產。
第三條 付款方式分為一次性付清和分期付款。可供乙方選擇。
一次性付清優惠 %優惠價為 元(大寫： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整)
分期付款首付定金元；一層封頂付總價格30%，為 元(大寫： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整)；主體
封頂付總價格30%，為 元(大寫： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整)；交房時付清余款，為 元(大寫： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整)。
第四條 甲方轉讓房地產時，土地使用權按下列第 款辦理。 ( 一) 該房屋占用的國有土地使用權的使用年限從年 月 日起至 年 月 日止。
甲方將上述房地產轉讓給乙方后，出讓合同載明的權利、義務一并轉移給乙方。
(二)按照中華人民共和國法律、法規、規章及有關規定，【可以不 辦理】【應辦理】土地使用權出讓手續的，應由【甲方】【乙方】按規定【將轉讓房地產所獲收益中的土地收益上繳國家】【辦理土地使用權出讓手續并繳納土地使用權出讓金】。
第四條 甲、乙雙方同意，甲方于 年 月 日前騰出該房屋并通知乙方進行驗收交接。乙方應在收到通知之日起的 日內對房屋及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗后【簽訂房屋交接書】【甲方將房屋鑰匙交付給乙方】【 】為房屋轉移占有的標志。
第五條 甲方承諾，自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接期間，凡已納入本合同附件二的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的，應按被損壞、或被拆除的房屋裝飾及附屬設施。
【價值 元】向乙方支付違約金。
第六條 甲、乙雙方確認，自本合同簽訂之日起的 日內，
【甲乙雙方共同】【委托甲方】【委托乙方】【委托 】向房地產
交易中心申請辦理轉讓過戶手續。
上述房地產權利轉移日期以 【市】【區】【縣】
房地產交易中心受理該房地產轉讓過戶申請之日為準，但房地產交易中心依法作出不予過戶決定的除外。
甲方承諾，在乙方或者委托他人辦理轉讓過戶時，積極給予協助。 由于甲方故意拖延或者不及時提供相關材料的，乙方按本合同第十條追究甲方的違約責任。
第七條 上述房地產風險責任自該房地產【權利轉移】【轉移占 有】之日起轉移給乙方。
第八條 本合同生效后，甲、乙雙方應按國家及本市的有關規 定繳納稅、費。
在上述房地產【權利轉移】【轉移占有】前未支付的物業管理費、 水、電、燃氣、通信費等其他費用，按本合同附件四約定支付。【權利轉移】【轉移占有】后該房地產使用中所發生的費用，按本合同附件四約定支付。
第九條 乙方未按本合同約定期限付款的，甲、乙雙方同意按 下列第 款內容處理。
一、每逾期一日，乙方應向甲方支付逾期未付款的 ％的違約 金，合同繼續履行。
二、乙方逾期未付款，甲方應書面催告乙方，自收到甲方書面催 告之日起的 日內，乙方仍未付款的，甲方有權單方解除合同，并 書面通知乙方，自收到通知之日起的 日內乙方未提出異議，合同
即行解除。甲方可從乙方已付款中扣除乙方應向甲方支付逾期未付款 ％的違約金，余款返還給乙方，已付款不足違約金部分，乙方應在接到書面通知之起 日內向甲方支付。若乙方違約給甲方造成經濟損失的，甲方實際經濟損失超過乙方應支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額應由乙方據實賠償。
第十條 甲方未按本合同約定的.期限將上述房地產交付（包括
房地產交接及房地產權利轉移）給乙方，甲、乙雙方同意按下列第 款內容處理。
一、每逾期一日，甲方應向乙方支付已收款 ％的違約金，合 同繼續履行。
二、甲方逾期未交付房地產，乙方應書面催告甲方，自收到乙方 書面催告之日起的 日內，甲方仍未交付房地產的，乙方有權單方 解除合同，并書面通知甲方，自收到通知之日起的 日內甲方未提 出異議，合同即行解除。甲方除應在收到書面通知之日起 日內向 乙方返還已收款和利息(自乙方支付房款之日起至解除合同之日止)外，還應按已收款的 ％向乙方支付違約金。若甲方違約給乙方 造成經濟損失的，乙方實際經濟損失超過甲方應支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額應由甲方據實賠償。
第十一條 經甲、乙雙方協商一致，在不違反有關法律、法規的前提下，訂立的補充條款或補充協議，為買賣合同不可分割的一部份。本合同補充條款與正文條款不一致的，以補充條款為準。 第十二條 本合同自【甲、乙雙方簽訂】【 公證處公證】【 】之日起生效。
第十三條 本合同適用中華人民共和國法律、法規。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發生爭議，應協商解決，協商不能解決的， 提交上海仲裁委員會仲裁（不愿意仲裁，愿意向人民法院起訴的，請將此條款劃去）。
第十四條 本合同一式 份，甲、乙雙方各執 份，和 【市】【區】【縣】房地產交易中心各執一份。
關于買賣合同集合 篇17
供方：
需方：
按照《中華人民共和國合同法》有關規定，本著平等互利，協商一 致的原則。為明確雙方的權利、義務和責任，經雙方友好協商，特簽定本合同，以便共同遵照執行。
一、 標的、數量、價款：
消防器材供應
該合同單價為貨到需方施工工地后結算價格，含材料、運輸、上、下車費、包裝、稅等全部費用。
該合同數量為計劃數量，雙方按實際收貨數量結算為準。
二、質量標準：
1、嚴格按需方要求規格、型號生產供應，質量符合國家現行GB14561-20xx、GB3445-93等質量要求及國家有關消防規范，并負責其產品通過當地消防部門驗收。產品質量等級為優等品。
2、供方送貨時應按上述要求提供產品檢驗報告及合格證、生產許可證、產品準用證等全套軟件資料，作為質量檢測依據之一。供方負責其產品通過當地消防部門驗收合格。
三、損耗
損耗由供方承擔。
四、交貨地點、運輸方式及到達費用負擔：
1、 交貨地點：。
需方委托收貨人：
2、運輸方式及到達費用負擔：由供方負責運到需方指定的施工場地，運費、上下車費由供方承擔。
五、 產品的包裝標準和包裝物的供應與回收
供方負責按國家有關規定包裝運輸。
六、產品的交貨期限：
供方必須保證產品供貨日期及質量，從*年**月**日起開始供貨，供方嚴格按需方通知分批送貨。
七、貨款結算方式：不付預付款，全部貨到需方工地初驗合格七個工作日付給實際總貨款的70%，整體工程竣工公安消防支隊驗收合格經需方審核后7個工作日內再付25%，留5%質保金，質保期滿經需方確認無質量問題，結清質保金。
八、驗收方法：
1、供方送貨時必須提供產品合格證、產品檢驗報告、產品準用證等全套軟件資料。
2、貨到工地，供需雙方按約定質量標準和要求共同初驗，若使用后發現質量問題，由供方賠償一切損失并承擔相關經濟、法律責任。
3、驗收標準，按本合同第二條產品質量要求驗收。
4、需方工地驗收代表：趙乾明、任勇
5、驗收或使用后發生質量糾紛，由質量技術監督管理局鑒定，按鑒定結果處理。
九、質保
1、質保期：自整體工程竣工消防驗收合格后需方在最終驗收合格的文件上簽字次日起貳年時間。在質保期內，若因供方產品質量不符合約定標準，應由供方自費拆除并安裝優級產品，并承擔給需方造成的一切損失。
2、質保金額和支付辦法：按合同總價的5%作質保金，質保期滿經需方確認無質量問題后10日內付清質保金。
3、質保金不計利息，供方賠償義務不受質保金額的限制。
十、違約責任
1、 供需雙方未履行以上條款，均視為違約。
2、供方不能交貨，按總貨款的.5%償付需方違約金，并退還已收需方貨款本息。
3、供方逾期交貨的，按貨款總額每日千分之二向需方償付違約金，并承擔需方因此所受損失費用。
4、若供方所交產品規格、型號、質量不符合同規定，由供方自費調換符合合同約定的產品，因此造成的逾期按逾期交貨處理，供方不更換的按不能交貨處理。
5、需方無故中途退貨應向供方償付退貨總貨款5%的違約金，但供方收取的貨款本息應在10日內返還需方。
十一、合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生爭議，由雙方協商解決，協商不成，雙
方均同意向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、合同的生效與終止
本合同一式六份，供方二份，需方四份，經雙方法人及法定代表人簽字蓋章后生效，保修期滿結清合同價款后自然終止。
十三、本合同未盡事宜，雙方另簽補充協議為準，均具有同等法律效力。
供 方
單位地址：
法定代表人：
經辦人：
電話：
開戶銀行：
帳號：
簽約地點：簽約時間：需 方 單位地址：負責人： 經辦人： 電話： 開戶銀行：帳號： 二 年 月日
關于買賣合同集合 篇18
解決合同糾紛的解決有四種途徑，即協商、調解、仲裁和訴訟。其中通過合同當事人根據法律和合同的有關規定自行協商解決，或者通過調解即由民間組織根據自愿和合法原則對合同當事人的糾紛加以解決，這兩種方式最省事、最簡便易行。其次，依據合同仲裁條款或事后達成的仲裁協議，解決糾紛的方式，較之向法院起訴來講，也利于案件的迅速解決和減少解決費用。當然通過訴訟解決雖然耗時長、費用高，但這卻是解決合同糾紛的一種最重要、最權威的途徑。
一、協商解決
合同雙方當事人如果在履行合同過程中出現了糾紛，首先應按平等互利、協商一致的原則加以解決。既不應采取消極拖延的辦法，也不應采取扣發貨物或拒付貨款的辦法自行行使法律處分權，因為這兩種做法都無助于問題的解決。按照法律規定，應該首先通過協商解決糾紛。協商解決糾紛，雙方是建立在互諒互讓、平等磋商的基礎之上，不影響團結以及今后的繼續合作，還可以節省時間、人力和費用，所以，應該更多地采用這種方法。
對于需債務人償還債務而其一時又無力償還的，可以采取以下兩種方式協商解決：
1)、分期償還。如果債務人因產品積壓或者因外債收不回來而暫時無力償還的，那么可
以待積壓的產品推銷出去后，或者外單位的欠款收回后償還。如果因管理不善暫時虧損但尚未公告破產的企業，經過努力還可以通過改善經營管理盡快扭轉虧損的，可以在自愿的基礎上，制定切實可行的分期分批還款計劃。這樣做不僅可以使債權人的合法利益得以實現，還可以使債務人積極改善企業的經營管理，改變無力償還債務的被動局面。
2)、實物抵債。如果債務人因產品嚴重積壓沒有資金償還債務時，還可以經過雙方協商采取以產品抵債的辦法來解決。以產品抵債，既可以幫助債務人推銷積壓的產品，又能起到償還債務的作用，將“死物”變“活物”，這對國家、對當事人雙方都是有好處的。另外，以實物抵債也可以采取由債權人代理推銷產品的辦法，用實際推銷的貨款來抵償欠款。
二、仲裁解決
仲裁是指合同雙方當事人發生爭執，協商不成時，根據有關規定或者當事人之間的協議，由一定的機構以中間人或第三者的身份，對雙方發生的爭議，在事實上作出判斷，在權利和義務上作出裁決。用仲裁的方法解決合同糾紛是常用的一種方式。
當事人采用仲裁的方式解決合同糾紛，應注意以下問題：
1)、仲裁期限。當事人一定要抓住時機，在法律規定的申請仲裁的有效期限內，及時行使自己的權利，避免因錯過時機而喪失自己申請仲裁的`權利。
2)、仲裁機關及管轄。根據合同仲裁條例的規定，合同仲裁機關是國家工商行政管理局和地方各級工商行政管理局設立的合同仲裁委員會。案件管轄原則是，一般由合同履行地或合同簽訂地的仲裁機關管轄。因此，當事人應向有管轄權的仲裁機關申請仲裁。
3)、仲裁效力。通過仲裁機關調解雙方達成協議后，協議即具有法律效力，雙方必須認真遵守。如果調解不成，仲裁機關最后作出的仲裁裁決便具有法律效力，當事人必須遵守，否則，法院則要強制執行。
三、訴訟解決
當發生合同糾紛后，雙方當事人協商不成，可以向法院起訴，通過訴訟的方式來解決糾紛。近幾年來，隨著我國法制建設的不斷完善以及法律知識的普及，人們的法律意識不斷提高，企業通過訴訟來解決合同糾紛的也越來越多。
應注意以下幾方面的問題：
1)、訴訟時效。合同的訴訟時效就是指合同的一方當事人在法定期間不行使自己的權利即喪失了請求法院依訴訟程序強制義務人履行義務的權利。也就是說，合同的權利人在訴訟時效期間不起訴的便失去了勝訴權。合同作為民事合同的一種，訴訟時效適用于民法通則中
一般的時效規定，即訴訟時效期間為二年(法律另有規定的除外)，從權利人知道或者應當知道權利被侵害時起計算。確立訴訟時效制度，對于促使當事人積極主張自己的權利，以及時結束法律關系不確定狀態，解決合同糾紛，穩定社會經濟秩序都是十分必要的。實行這一制度，要求合同當事人一定要在法定的訴訟時效期間內，及時行使自己的訴訟權利。當然，如果超過訴訟時效期間，對方當事人自愿履行的，可以不受訴訟時效的限制。另外，民法通則還規定了訴訟時效的中止和中斷。按照民法通則第一百三十九條規定，訴訟時效的中止是指在訴訟時效期間的最后六個月內，因不可抗力或者其他障礙不能行使請求權的情況。從中止時效的原因消除之日起，訴訟時效期間繼續計算。按照民法通則第一百四十九條規定，訴訟時效中斷是指訴訟時效因提起訴訟、當事人一方提出要求或者同意履行義務而中斷。從中斷時起，訴訟時效期間重新計算。如果符合這兩項規定的，當事人仍可以在規定的期限內行使自己的訴訟權利。
2)、訴訟管轄。民事訴訟法第二十三條規定，因合同糾紛提起訴訟，由合同履行地或者合同簽訂地人民法院管轄。根據這一規定，當事人應當向有管轄權的人民法院提起訴訟。
3)、訴訟保全。訴訟保全是一種民事訴訟法律制度，是指法院對于可能因當事人一方行為或者其他原因，使判決不能執行或者難以執行的案件，可以根據對方當事人的申請，或依職權而對一方當事人的財物采取查封、扣押、凍結、提供擔保等措施。根據這一制度，在訴訟過程中，如果一方當事人發現對方當事人的財產有可能很快滅失或被隱藏、轉移，使自己申請給付的訴訟難以達到預期的目的，就可以在法院作為判決之前，先行向法院申請訴訟保
全，以保證自己權利的實現。當然，申請訴訟保全的一方，應有勝訴的把握，否則，如果將來敗訴了，則要賠償對方當事人因訴訟保全所遭受的財產損失。
4)、調解及判決。法院受理一方當事人的起訴后，首先要進行調解，如果經過調解雙方達成了協議，調解協議即具有法律效力，雙方要認真執行，否則，法院將強制執行。如果法院調解不成，則要作出判決或裁定，當事人對判決或裁定不服的，可以在收到判決書之日起15日內或接到裁定書之日起10日內向上一級法院提起上訴，如果超過了上訴期當事人沒有上訴的，那么一審判決或裁定即發生法律效力，當事人必須執行。二審法院作出的判決、裁定，是終審的判決、裁定，當事人必須執行。當然，如果當事人認為已生效的判決、裁定確有錯誤，在不停止判決、裁定執行的情況下，還可以通過審判監督程序，向原審人民法院或上級人民法院申請再審。
關于買賣合同集合 篇19
甲方（賣方）：趙 升
乙方（買方）：張沙沙
甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下合同條款：
一、甲方自愿將坐落在 重慶市九龍坡區 渝州路 2小區3號樓 4單元 405室（建筑面積120平方米，儲藏室40 平方米，產權證號st ）房地產出賣給乙方，并將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方（附房產證復印件及該房產位置圖）。
二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ；即人民幣小寫100XX元 。
三、乙方在簽訂本合同時，支付定金三十萬元整 ，即小寫300000元 。
四、乙方支付定金之日起 2個月內，向甲方支付首付款（定金從中扣除），首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付（有關期限和程序按照所在按揭銀行規定辦理）。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權（已交納土地出讓金）。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由 甲方承擔。
七、乙方支付首付款后，甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續，待房產過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應在1個月 前將該房產交付乙方；屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租住、使用；無欠賬，如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款，該方應向對方支付五十萬 元的違約金；一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款，每逾期一日，應向對方支付五十元罰金，逾期30日視為毀約；如因政府及銀行規定，本合同涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除，不適用本條款。
十、交付該房產，甲方不得損壞該房產的結構、地面和墻壁及不適移動的.物件，并將抽風機一臺（型號： ），空調兩臺（型號： ），熱水器（型號：），浴霸（型號： ），飲水機（型號： ），音響兩臺（型號：258695 ），涼衣架，房內燈具，前后門窗窗簾、電腦桌一張，櫥衛設施， 等讓與乙方（含在房屋價值內）。
十一、本協議一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款：
1、轉讓過后，甲方不的以任何借口干涉乙方對房屋的修改。
甲方（賣方）：趙 升 （印） 身份證號：
住址：重慶市九龍坡區歇臺子長石村24號 電話：
**年**月**日
乙方（買方）：張沙沙 （印）身份證號：
住址：四川省達州市南壩鎮23號 電話：
關于買賣合同集合 篇20
需方：（以下簡稱甲方）
供方：（以處簡稱乙方）
甲乙雙方經友好協商，就甲方在乙方購買美容設備以及售后一事，達成如下協議：
第一條、 產品名稱，規格，數量，單價，金額列下表：（單位：人民幣）
2、型號規格：
3、數量：
4、單價：
5、合計金額：￥ （大寫： ） 詳細規格及技術配置見合同附件。
第二條、 交貨時間：簽訂合同后天內乙方保證向甲方提供250臺標準的儀器，如因運
輸原因或其他原因導致交貨時間的變化，甲方不得追究乙方的責任。
第三條、 交（提）貨方式： 。 交（提）貨地點： 。
第四條、 運輸方式： ，運輸及相關費用由 負責。
第五條、 結算方式：簽定合同當日，甲方向乙方交付設備購買定金￥ ，乙方確認
甲方款項到帳后，向甲方發貨，并派老師下店培訓；余款￥ 在甲方收到乙方儀器調試驗收合格以后 天內向乙方進行結算。
乙方負責貨到安裝、調試及負責操作培訓等工作，直至該物品可以正常使用并且操作為止；負責提供物品的中文說明書、中文使用手冊。
第六條、 質量技術標準：設備必須符合國家標準和行業標準或技術協議。
第七條、 乙方對質量負責的條件及期限：產品自甲方驗收合格之日起，一年內免費維修。
第八條、 包裝標準：。
第九條、 隨機的必備品，配件，工具數量及使用方法：按產品說明書和裝箱單及出廠要求。
第十條、 所有權轉移：貨物到達甲方，驗收合格并按合同付款之日起轉移至甲方。
第十一條、 檢驗標準，方法，地點及期限：貨物送達甲方指定地點后，由甲、乙方共同一起，
按出廠原標準或合同的技術協議組織驗收。
第十二條、 甲、乙方責任與義務：
（一）甲方責任與義務：設備運到現場后，無乙方人員到場，不得拆除包裝。設備安裝調1、產品名稱：
試期間，甲方負責組織驗收，不得無故推遲驗收工作，按合同規定和付款程序及時向乙方支付合同價款。
（二）乙方責任與義務：乙方提供的設備必須是符合本合同約定的設備，正規進貨渠道（包
括零部件，配件）的設備。參加由甲方組織的設備最終驗收，質保期滿后，乙方有責任繼續對設備進行維護，合理收取用戶費用。
第十三條、違約責任：
（一）、乙方違約責任：乙方所交的設備品種，型號，規格，質量不符合合同規定，甲方有權退貨及收回已付貨款。
（二）、甲方違約責任：甲方無正當理由拒收符合甲方要求的設備，甲方向乙方償付合同價款總值百分之十的違約金。甲方無故逾期支付設備款，甲方向乙方每日償付合同價款總值千分之五的違約金。
第十四條、合同爭議的解決方式：本合同在執行過程中發生的爭議，由甲乙雙方協商解決；協
商不成的，則提交成都市武侯區人民法院進行訴訟。
第十五條、其他
（一）本合同的所有附件具有與合同同等法律效力。
（二）本合同自簽字蓋章之日起生效。
（三）本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份。
第十六條、其他補充約定：
甲方： 乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
負責人： 負責人：
關于買賣合同集合 篇21
賣方（簡稱甲方）：
買方（簡稱乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲乙雙方經友好協商，就甲方向乙方出售房產及院落一事達成協議：
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在林西縣大井鎮中興村四組房屋及院落一處，東至，西至，南至，北至，土地使用面積約為平方米左右，房屋建筑面積約為平方米左右，雙方約定該房產交易價格為人民幣叁萬元整。
第二條上述房產的土地使用權隨該房產的出售而轉移給乙方。
第三條甲方必須保證向乙方出售的.房屋及院落沒有產權和債權債務糾紛(與大經政府糾紛由大井信用社負責協調)，此房屋院落內的樹木由甲方負責采伐；房屋由甲方負責拆遷；采伐過程中產生的費用由甲方負責支付；在房屋拆遷及采伐過程中一旦發生事故由甲方承擔責任并負責賠償，與乙方無關。如由甲方原因造成該房屋發生債權債務糾紛的，甲方應承擔全部責任，并負責賠償糾紛給乙方帶來的全部損失。
第四條乙方在合同簽訂之日一次性付給甲方全部款項（人民幣叁萬元整）；屆時該房產必須無任何擔保、無抵押、無房產瑕疵，無產權糾紛、無人租住使用；無欠賬（如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等）。甲方應自付款之日起五天內將房屋及院落拆遷完畢后交付給乙方。如自付款之日起五日內甲方沒有將房屋及院落拆遷完畢，則甲方雙倍返還合同款項。
第五條因履行本合同所發生的爭議，雙方應協商解決。協商不成的，雙方均有權向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。
第六條本合同一式二份。甲乙雙方各執一份。
賣方（甲方）：
買方（乙方）：林西縣農村信用合作聯社大井信用社
乙方負責人（簽字）：
關于買賣合同集合 篇22
賣方：________（下稱甲方） 買方：________（下稱乙方）
通訊地址：_____________ 通訊地址：________________聯系方式：___________聯系方式：___________ 賣方開戶行及銀行賬號： ______________________ ______________________
甲、乙雙方經過友好協商，基于自愿及平等互利的原則，就甲方向乙方出賣本合同約定的作品事宜，達成如下協議：
第一條 作品概況
第二條 作品權屬
甲方應保證對本合同第一條所列作品擁有所有權及處分權并擁有足以對抗任何第三人的權利，同時甲方應如實披露作品瑕疵。
第三條 交易價格
經甲、乙雙方確認，本合同交易作品的價格合計為：___________元人民幣，甲、乙雙方均應對本合同約定的交易價格保密，任何一方因泄露交易價格給對方造成損失的應承擔賠償責任。
第四條 付款方式
乙方應于___年___月___日前將上述款項付至甲方銀行賬戶。
第五條 作品的交付及驗收
甲方應自本合同簽訂之日起___日內將作品交付給乙方。甲、乙雙方應于交付時進行驗收：
1. 驗收方法：雙方書面確認。
2. 驗收標準：符合本合同第一條所列作品概況，包括作者、年代、規格尺寸、質地、保存現狀、瑕疵及備注內容。
3、驗收結束后，甲、乙方應通過以下方式對交付的作品進行確認： 甲、乙方應于作品的正視、俯視、底視照片進行簽字確認。第六條 交易的中止
乙方于以下情形有權中止交易：有證據表明作品在權屬、真偽、瑕疵披露等方面存在不實之處。上述情形經查證屬實的，乙方有權解除合同，如乙方已支付交易款項，則甲方應于___日內退回，逾期則應按日分之的標準承擔違約金。
第七條 甲方的取回責任
本合同解除的，甲方應于___日內取回作品；逾期未取回的，乙方可收取合理的保管費。甲方要求采用郵寄方式取回的，應以書面形式向乙方提出，郵寄、保險的費用由甲方承擔，乙方不承擔貨交承運人之后的損失賠償責任。
第八條 違約責任：
1、甲方在作品權屬、真偽、瑕疵披露等方面存在不實之處的，應按本合同約定的交易價格雙方向乙方進行賠償。
2、乙方未按約定支付交易款項的，逾期不支付則應按日 分之的標準支付違約金。
第九條 不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在不可抗力事件結束后____日內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十條 通知
1、根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用____（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十一條 解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十二條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十三條 合同效力
本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。有效期為____年，自____年____月____日至____年____月____日。本合同正本一式____份，雙方各執____份，具有同等法律效力。
第十四條 爭議的處理
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：
（1）提交________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向□甲方□乙方人民法院起訴。
甲方（簽字）：乙方（簽字）：____年____月____日 ____年____月____日
篇三：字畫作品買賣合同
藝術品（字畫）買賣合同
賣方（下稱甲方）： 地址： 聯系方式：
買方（下稱乙方）： 地址： 聯系方式：
甲乙雙方經過友好協商，基于自愿平等互利的原則，就甲方向乙方出賣本合同約定的作品事宜，達成如下協議合同：
一、作品概況
二、作品權屬
甲方應保證對本合同的第一條作品擁有所有權及處分權，并擁有足以對抗第三人的權利，同時甲方應如實說明作品的情況及瑕疵。
三、交易價格
經甲乙雙方確認，本合同交易作品的價格合計為：貳萬陸仟零伍拾元整，甲乙雙方均有對本合同約定的交易價格和其他事項保密的義務，任何一方泄露合同其中信息，應承擔給對方造成損失的賠償責任。
四、付款方式
甲方所出賣合同內所有書法字畫裝裱、裝訂后（按照乙方要求裝裱、裝訂），安裝到乙方所指定位置，待乙方組織人員驗收后，乙方一次性付清合同價款。 五、作品交付及驗收
甲方應在合同簽訂20日內將作品交付乙方。甲乙雙方在交付的同時對作品進行現場驗收。
1、 驗收方法：乙方組織人員驗收。
2、 驗收標準：符合本合同第一條所列作品概況。
3、 乙方全部驗收合格后方能進行安裝。
六、交易終止
乙方于以下情形有權終止交易：有證據表明作品在權屬、真偽、瑕疵紕漏等方面存在不實之處。上述情形屬實的，乙方有權解除合同。
七、違約責任
1、甲方在作品的權屬、真偽、瑕疵紕漏等方面存在不實之處，應按照本合同約定的交易價格向乙方進行賠償。
2、乙方未按照合同約定支付款項的，逾期每天則按照1%的標準支付違約金。
九、不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免的對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等，以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如遇不可抗力事件發生，導致合同無法正常履行，發生一方應及時告知對方，并及時協商合同終結或延期協議，并書面做出合同附件。
十、補充與附件
本合同未盡事宜，應按照國家相關法律法規執行，未做規定的，甲乙雙方經過友好協商達成書面補充協議。協議與其他補充材料作為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
十一、合同效力
本合同自甲乙雙方簽字之日生效。本合同一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力，簽字蓋章（手印）生效。
賣方（蓋章）：買方（蓋章）：
代表人簽字： 代表人簽字：
聯系方式：聯系方式：
關于買賣合同集合 篇23
根據《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國物權法》、最高人民法院《關于貫徹執行〈中華人民共和國民法通則〉若干問題的意見（試行）》的規定，結合本院審理此類案件的實踐經驗和相關法學理論，就審理相鄰關系糾紛案件提出以下指導意見：
一、當事人訴訟主體資格的審查
1、所有權人可以直接成為相鄰關系案件的當事人。
2、使用權人是否可以作為原告應區別對待：
（1）使用權人取得使用權前已產生的相鄰妨礙，原則上使用權人不能作為原告起訴，但使用權人能夠證明自己事前不知道的除外。
（2）使用權人取得使用權后產生的相鄰妨礙，使用權人可以作為原告起訴，如果相鄰妨礙是經所有權人同意，使用權人面臨侵權之債和合同之債的競合，使用權人可以選擇訴權。
在使用權人作為原、被告后，所有權人是否是必要的共同訴訟參與人，應區別對待：
（1）在作為相鄰權利人主張權利救濟的訴訟中，應征求所有權人的意見，如果使用權人訴請停止侵害、消除危險、排除妨礙、恢復原狀的，所有權人可以不作為共同訴訟參與人參加訴訟，如果使用權人訴請賠償或補償，應視所有權人的意見決定其是否作為訴訟參與人。
（2）在作為相鄰義務人被訴承擔民事責任的案件，所有權人均應作為必要的共同訴訟人。
3、相鄰一方的不動產利用行為侵害的是小區業主的共同相鄰權益，小區業主可以采用訴訟代表人的方式提起相鄰關系訴訟。
二、當事人應提供的證據和舉證責任分配
1、證明當事人自然情況的證據：
（1）公民：居民身份證；戶口簿；其他。
（2）個體工商戶：戶主的戶口簿、居民身份證、其他；工商登記證書；營業執照；工商字號。
2、證明法人或其他組織情況的證據：法人登記證書；營業執照；法定代表人姓名及其他組織負責人姓名、職務。
3、證明相鄰關系糾紛原因的證據：
（1）流水：糾紛時間；糾紛地點；糾紛原因；后果。
（2）用水：糾紛時間；糾紛地點；糾紛原因；后果。
（3）排水：糾紛時間；糾紛地點；糾紛原因；后果。
（4）排放污水：糾紛時間；糾紛地點；污水所含物質名稱；影響程度。
（5）危害：因危害引起糾紛的時間；因危害引起糾紛的地點；危害物質名稱；危害影響程度；危害造成的后果。
（6）危險：因危險引起糾紛的時間；因危險引起糾紛的地點；危險性質；危險面積、間距。
（7）采光：影響他方采光的時間；影響他方采光的地點；影響他方采光建筑物名；影響他方采光的高度、面積、間距；影響他方采光的范圍、程度；影響他方采光造成的后果。
（8）音響：音響的種類和引起糾紛的時間；音響引起糾紛的地點；音響的影響程度；音響造成的后果。
（9）震動：震動的種類和引起糾紛的時間；震動引起糾紛的地點；震動影響程度；震動造成的后果。
（10）鄰地、通道、道路、渡口、橋梁、堤壩：因使用鄰地、通道、渡口、橋梁、堤壩引起糾紛的時間；因使用鄰地、通道、渡口、橋梁、堤壩引起糾紛的地點；因使用鄰地、通道、渡口、橋梁、堤壩引起糾紛的原因；因使用鄰地、通道、渡口、橋梁、堤壩影響的范圍程度；因使用鄰地、通道、渡口、橋梁、堤壩造成的后果。
（11）通風、日照、鋪設管線等：糾紛時間；糾紛地點；糾紛原因；后果。
4、請求人民法院判令相鄰義務人承擔相鄰民事責任的一方當事人，一般應當舉證證明。
（1）雙方之間存在不動產相鄰關系。
（2）相鄰義務人實施了妨礙不動產所有權延伸權益的行為。
（3）該擴張行為具備違反民法相鄰關系的法律規定，對相鄰權利人利用不動產造成妨礙或妨害的事實。
（4）相鄰權利人主張的具體民事責任承擔方式符合法律規定。
5、否認承擔相鄰民事責任的一方當事人，應舉證證明根據法律的抗辯事由，即相鄰權利人主張的相鄰侵權請求權未產生、受阻礙或已消滅的事實。
三、案件的主要爭議焦點
1、相鄰權利人的相鄰權是否有受到損害的事實及損害程度。
2、相鄰權利人的訴訟請求是否合理及要求賠償的數額如何確定。
四、法律關系的性質和效力認定
1、相鄰關系在性質上屬于所有權的范疇的，但不是一種獨立的物權，而是所有權的限制和延伸。
2、審理相鄰關系案件時，應注意與其他權利的區分，主要是地役權、建筑物區分所有權、環境權等。
3、相鄰關系與其他法律關系的調整
（1）違章建筑不構成相鄰妨礙的，相鄰方要求拆除的，不予支持。
（2）一方改變房屋使用性質和房屋結構的行為，如果對相鄰方造成相鄰妨礙，相鄰方可以主張排除妨礙，恢復房屋原狀；但其主張恢復房屋使用性質，不屬于民事相鄰關系的調整范圍。
（3）一方的行為經過行政許可，但對相鄰方構成相鄰妨礙，可告知其先進行行政訴訟，否則不予受理或裁駁。
五、案件相關事實的認定
此類案件的事實應主要把握以下幾點：
1、相鄰義務人存在違法性的加害行為，行為發生的時間、地點、起因、過程、結果。
2、相鄰權利人的相鄰不動產權益受損害的范圍與程度，主要是是否造成損害、損害的范圍與程度、恢復原狀所需費用等。
3、加害行為與損害之間有因果關系。
4、相鄰義務人有無過錯，主要是認定相鄰義務人侵權時是故意、過失還是不可抗力。
六、對有關責任的認定
1、相鄰關系案件以過錯責任為原則。在特殊情況下可以適用無過錯責任，主要是民法通則貫徹意見第99條第1款、第100條、第103條規定的情況。
2、在認定相鄰義務人的責任時，法官應根據一般人的心理狀態，運用注意義務理論，結合案件具體事實對相鄰義務人是否存在過錯作出判斷。
七、實體處理的一般原則和尺度把握
1、當事人合意的效力問題
當事人雙方就相鄰關系問題達成合意的.，只要不是合同法第52條規定的無效情形，依法具有法律效力。如一方反悔，只要另一方沒有新的相鄰妨害行為，應當有容忍的合同義務。
2、二手房買賣的遺留問題
（1）出賣人擅自搭建的建筑物給相鄰方構成了妨礙，相鄰方訴請買房人拆除的，買房人以該搭建物非自己所有抗辯，理由不成立。
（2）買房人為正常使用房屋之需要，欲恢復出賣人改變的房屋原始設計結構，相鄰方以買房人買入房屋時已接受既成事實為由進行抗辯的，如不形成相鄰妨礙的，抗辯理由不成立。
3、訴訟時效問題
相鄰關系案件中的排除妨害請求權和停止侵害請求權不適用時效，而損害賠償請求權則適用訴訟時效。
4、相鄰關系案件的賠償或補償標準
（1）采光妨礙的補償標準，應當綜合所在地經濟水平和生活水平，房屋面積和房價及受影響的程度予以確定。可以用房屋價格（每平方米）×影響面積×影響時間×10-30%的系數，是法人或其他組織的可以提高5-10倍。
（2）一方安裝的設備發出的噪音，超過規定的標準，對相鄰方造成妨礙的，如果其同意進行整改又可以進行整改的，可判令在一定期限內整改，對原告精神損害賠償的請求，不予支持。
（3）一方的行為給相鄰方形成相鄰損害，其賠償標準應以恢復到損害前的情況，所需成本為計算標準。
5、妨礙程度與容忍義務的界定
（1）認定是否構成相鄰妨礙，應從平衡雙方當事人利益的角度出發，如果一方使用不動產的行為有利于其生活質量，而對相鄰方影響輕微，相鄰方應本著團結互助的精神予以容忍。
（2）為彌補房屋設計建筑缺陷，并注意貫徹最小影響原則的排氣孔設置，應屬相鄰方容忍義務的范疇。
（3）一方安裝室外懸掛物，如不影響相鄰方的安全和衛生，相鄰方應容忍。
（4）拆除、損壞承重結構的行為，應判令當事人恢復原狀、賠償損失，而拆除非承重結構對安全而言無影響的，應允許當事人行使受限制的財產權利。
6、建筑物反光等不可量物侵害糾紛的處理
隨著經濟的發展，工商業活動所產生的噪音、煤煙、震動、臭氣、光線、放射性等侵入鄰地導致相鄰不動產權利人權利受到干擾性妨害或損害的，被稱為不可量物侵害。不可量物侵害屬于相鄰關系范疇。相鄰方因不可量物侵害提起訴訟的，應考慮相鄰人之間對不可量物排放容忍義務的程度確定是否應支持其訴訟請求，具體應衡量以下幾方面因素：
（1）生存權的優先性。當相鄰近的各方都為了自己某種利益行使而引發沖突時，其他權利的行使應當讓位于生存權。其他權利的權利人此時就負有容忍的義務，其限度應是滿足他方的生活需求。
（2）紛爭的地域性。相鄰關系中，不同區域的居民便負有不同的容忍義務。居民區與工業區、商業區相比，其居民容忍限度較小。
（3）不動產利用的先后關系。在考慮容忍義務時，必須將不動產相鄰各方利用不動產的先后順序作為一個重要的因素。相鄰各方中使用在前的一方容忍義務較少，而使用在后者則有更多的容忍義務。但此義務僅存于可預期的范圍，超過此范圍，則可提起侵權之訴。
（4）損害的回避可能性。回避可能性，是指以相鄰一方的使用給他方造成的侵害能否回避作為考慮容忍限度大小的標準，本可回避而不回避的，相對方就承擔較少的容忍義務或不承擔容忍義務。
建筑物反射的光可視為不可量物的一種。建筑物反光糾紛構成環境污染的，當事人既可選擇要求行政機關給予行政處罰，也可向法院提起民事訴訟，要求相鄰方承擔相應的民事責任。建筑物反光既構成環境污染損害賠償糾紛，又構成相鄰關系糾紛的，發生相鄰關系物上請求權和環境侵權損害請求權的競合，當事人擇一提起訴訟。人民法院應根據當事人行使請求權的不同，分別處理。
7、建筑物遮蔽糾紛的處理及補償標準
（1）通風、采光標準的確定
確認影響通風、采光的標準，應根據發生地（市區還是農村）的不同適用不同的標準。具體從以下幾個方面加以考慮或衡量：
a、市區內的建筑物應審查其建造是否符合有關部門關于建筑物的高度、層次、間距的規定。對于不符合規定的建筑物，應視為對通風、采光有影響，反之則無影響。
b、農村的建筑物應審查其建造是否符合當地群眾“公認”的通風、采光標準（如村規民約）。如無此標準，則可參照有關部門關于城市建筑物的高度、層次、間距的規定確定是否影響通風采光。
c、審查新建建筑物是屬于翻建、擴建還是新建。如屬在原住宅基礎上翻建，既未擴大面積，又未增加建筑高度，相鄰方以影響通風、采光為由阻撓翻建的，一般不予支持；如果屬擴建或新建，相鄰方提出影響其通風、采光的，則應結合其他各方面的條件加以確認。
d、審查提出影響通風、采光一方的建筑物是否屬于違章建筑。一般來說，未經批準的違章建造的房屋不應享有通風、采光權，對其要求保護自己通風、采光的要求不應予以支持。農村中沒辦理房產證明但有選址意見書或準建證的不應認定為違章建筑。
（2）關于承擔民事責任的方式問題
根據不同的情況，當事人應以不同的方式承擔民事責任。具體有以下幾種處理辦法：
a、新建房屋一方屬于違章建筑或者超過批準設計范圍施工的，一般應停止侵害、恢復原狀或者降低建筑高度減少建筑層次等。
b、對經過合法批準手續的新建樓房，或者雖屬違章建筑，但已建成的，如拆除將給國家或公民造成的經濟損失大于受影響一方利益的，可以其他方式承擔民事責任，如判令侵權方給受害方妥善安置住房或工作場所，或者給予受害方賠償等。
8、因空調安裝問題引起的相鄰糾紛的處理
（1）因空調噪音引起的糾紛的處理
目前，空調室外機造成噪音超標的主要原因是安裝不當。依據國家有關規定，生活噪音不得超過55分貝，可以此作為空調噪音是否合理的標準。凡超出此標準的都應認定空調室外機安裝不合格，應判令使用人重新安裝。重新安裝后仍達不到標準的，應判令其限期拆除。
（2）因空調排水不當引起糾紛的處理
造成此類糾紛的主要原因是空調使用人安裝不當，應判令其重新安裝；造成損害的，應予以賠償。
（3）因空調室外機排氣引起糾紛的處理
依據《中華人民共和國關于房屋空氣調節器安裝規范》中的有關規定：空調器的室外機組應盡可能的遠離相鄰方的門窗和綠色植物，與相對方門窗距離不得小于下述值：
1、空調器額定制冷量小于4.5KW的為3米；
2、空調器額定制冷量大于4.5KW的為4米。根據此規范，空調設備應當盡可能遠離相鄰方的門窗。在有多種可選位置時，應選擇與相鄰方固有門窗距離最大或對相鄰方影響最小處。違反上述標準對相鄰方生產生活造成妨礙的，應判令其排除妨礙；造成損害的，應予以賠償。
9、根據國家城市居住區規劃設計標準，住宅側面間距：條式住宅，多層之間不宜小于6米，高層與各種層數住宅之間不宜小于13米。
八、判決主文的標準化表述
1、請求停止侵害：被告于本判決生效之日起停止X行為。
2、請求排除妨礙：被告于本判決生效之日起X日內為某行為。
3、請求賠償損失：被告于本判決生效之日起X日內賠償或補償原告.XX元。
4、請求消除危險：被告于本判決生效之日起X日內為某行為，消除……危險。
關于買賣合同集合 篇24
根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規的規定，買賣雙方就以下裝飾建材買賣事宜達成協議如下：
第一條 裝飾建材
名稱、品牌、規格型號、等級、材質、數量和價款等：
注：內容較多時，可另行附頁。
第二條 質量標準：
1、國家標準□。
2、行業標準□。
3、企業標準□。
4、其它：。
第三條 付款方式及時間：
1、合同簽字生效后支付：定金(定金不超過總價款的20%)□元，預付款□元;貨物驗收符合合同約定的，即一次性付清余款。
2、合同簽訂生效后一次性付清全部款項□。
第四條 交貨驗收和加工安裝：
1、交貨方式為：賣方送貨□，買方自提□。
2、交貨時間：;送貨自提地點：。
3、驗收：賣方交貨時，買方應當場驗收并簽字確認。
4、加工安裝：
(1)賣方為買方加工安裝□。
(2)賣方為買方加工安裝，但買方需另行向賣方支付加工安裝費元□。
(3)買方自行加工安裝□。
第五條 違約責任：
1、有下列情形之一的，賣方應無條件退貨，并應賠償由此給買方造成的`經濟損失：
(1)產品質量經具備資質的專業機構檢測不符合合同約定的。
(2)提供的產品與本合同第一條約定不相符的。
2、遲延履行的違約責任：
(1)賣方遲延交貨的，每日應向買方支付
元違約金;遲延交貨超過____日的，買方有權單方解除合同。
(2)買方遲延提貨的，每日應向賣方支付
元違約金;遲延提貨超過____日的，賣方有權單方解除合同。
第六條 爭議解決：
本合同簽訂與履行發生爭議的，雙方可協商或申請調解解決，協商或調解解決不成的，按下列方式解決：
1、向深圳仲裁委員會申請仲裁□。
2、向人民法院起訴□。
第七條 其他約定： 。
第八條合同生效及附件等：
本合同自買賣雙方簽字蓋章后生效。合同附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。本合同一式兩份，買賣雙方各執一份。
賣方(章)：
授權代表簽字：
地址：
聯系電話：
買方(章)：
地址：
授權代表簽字：
聯系電話：
簽訂時間：________年____月____日
關于買賣合同集合 篇25
甲方：
乙方：
經甲乙雙方協商一致，先就幼兒園房屋銷售事宜達成如下意向：
一、甲方將位于運河區御河西路金鼎領域規劃中的幼兒園房屋出售給乙方，由乙方負責幼兒園的經營。建筑面積總計1700M2。其中14號樓純一層部分是674 M2,三層獨樓部分1026 M2。不含三樓監控室部分。（附平面圖）
注：此面積僅作為參考面積，最終決算面積依據產權處登記面積為準。
二、銷售總價款為人民幣萬元。交房標準以現存狀態交付，乙方自行按照使用需求進行后期改造、裝修，但不得改變房屋承重結構，且滿足消防要求。
三、幼兒園室外場地：室外活動場地必須和小區獨立分割。使用不得影響14號樓前車位的使用，且符合規劃和城管要求的前提下自行改造。
四、付款方式：雙方簽約后支付定金300萬元，余款在5月20日前一次性支付完畢。如乙方違約或不按照雙方約定進行付款則定金不退，甲方有權另行銷售。
五、房屋交付：乙方房款交清后，即可進場裝修。交房標準遵照現有裝修標準，由乙方自行組織后期改造、裝修，原則上不得破壞房屋主體結構，并且達到國家有關裝飾裝修驗收標準。
六、手續辦理：本房屋暫時不能辦理過戶手續，乙方享有唯一使用經營權，如果房管部門允許辦理，則甲方予以配合，相關費用由乙方承擔，。甲方負責提供幼兒園建設手續，包括“建筑工程規劃證”、“建筑工程施工證”、“規劃驗收合格證”等等。
七、本房屋使用性質為幼兒園，此幼兒園作為金鼎領域配套服務設施，首先優先面向金鼎領域業主服務。整體開業時間不得晚于小區整體竣工交付時間即20xx年12月31日。乙方不得改變此房屋使用性質挪作他用。否則，乙方自行承擔后果。
八、本協議簽訂后，雙方應嚴格遵守，非國家政策原因雙方無理由違約。如遇特殊情況導致合同無法履行，乙方須按按照當時市場租賃價格支付實際使用期限的使用費。
八、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
年 月 日 年 月 日
關于買賣合同集合 篇26
轉讓方(以下簡稱甲方或賣方)：_________________________
工作單位:_______________住址: ____________________身份證號:_________________________
受讓方(以下簡稱乙方或買方)：_________________________
工作單位:_______________住址:____________________身份證號:_________________________
經自愿協商達成一致,甲方將自己合法擁有的一套房屋轉讓給乙方，雙方就房屋轉讓相關事宜達成以下合同條款,以資共同遵守:
第一條、轉讓房屋的基本情況
轉讓房屋(以下簡稱該房屋)位于__________路_____號_____單元_____層_____室，建筑面積_____平方米(包括臥室、客廳、衛生間、廚房、陽臺、及其附屬設施)，實際使用面積_____平方米。
第二條、轉讓價格
雙方商定該房屋轉讓價格為_______________(人民幣)元整，大寫_______________ (人民幣)。
第三條、付款方式
雙方一致同意購房款由乙方首付____________(人民幣)元整，大寫________________(人民幣) 。剩余____萬元由乙方替甲方償還許昌銀行按揭貸款（時間從20_____年_____月_____日至20_____年_____月_____日），乙方必須在20_____年_____月_____日前將銀行貸全部還清并同甲方辦理過戶手續。甲方在收款時應向乙方出具收據。
第四條、房屋交付
甲方應于本合同生效之日起_____日內，完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、處分權歸乙方行使。
第五條、房屋過戶
房屋交付乙方后，甲方應當在商定時間內辦理該房屋的過戶手續，將該房屋的產權證辦理到乙方名下，辦理過戶手續相關費用由乙方承擔。
第六條、甲方的承諾保證
甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權，轉讓該房屋不存在法律上的障礙。
甲方保證該轉讓房產不涉及第三方的權利，本合同簽訂前該房屋首付購房款、房屋維修基金款、天然氣管道安裝費、契稅及其他應當交納的.費用已全部交清，如有尚未交納或拖欠的費用，由甲方全部承擔。合同生效后，甲方不再承擔任何費用。
第七條乙方的承諾保證
乙方保證按時替甲方償還許昌銀行按揭貸款，還款日為每月的_____日，還款時限為20_____年_____月_____日至20_____年_____月_____日，并保證在20_____年_____月_____日之前將余款全部還清和配合甲方辦理過戶手續。合同生效后，之后所產生費用將全部由乙方承擔。
第八條、違約責任。
甲方違反本合同約定，乙方有權單方解除本合同，甲方應承擔全部購房款_____%的違約金。
乙方違反本合同約定，未能在約定時間內替甲方償還許昌銀行按揭貸款，未能在20_____年_____月_____日之前將余款全部還清并配合辦理過戶手續，甲方有權單方解除本合同，乙方應承擔全部購房款20%的違約金。
第十條、本合同未盡事宜，由雙方另行協商，并簽訂補充協議，補充協議和本合同具有同等法律效力。
第十一條、本合同在履行過程中發生爭議，由雙方協商解決。協商不成時，甲、乙雙方同意由仲裁委員會仲裁。
第十二條、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十三條、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力。
擔保人：_________________________
甲方：_________________________乙方：_________________________
20___年_____月_____日20___年_____月_____日
關于買賣合同集合 篇27
甲方 （買方） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 乙方 （賣方） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 根據《中華人民共和國合同法》及其相關法律、法規的規定，甲、乙 雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的原則基礎上，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條、甲方選定室內門產品款式，購買之前乙方負責上門測量，甲方向乙方支付定金＿ 元， 此款可抵充價款；乙方在測量尺寸后并提供色卡，經甲方確認無誤，開始制作產品。
第二條、訂貨及付款方式
在貨物到達現場，安裝完成驗收后支付全部價款，合計：人民幣＿＿＿＿ 元；（依據結算清單據實結算）
第三條、送貨及查驗
經甲、乙雙方約定，乙方于＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日將產品送達到甲方指定地點，并負責安裝。
第四條、安裝與驗收
乙方應嚴格按照產品安裝說明進行安裝，于＿＿＿年＿＿＿月＿
＿＿ 日完成安裝； 甲方應在產品安裝完畢后與乙方共同驗收， 如甲方驗收未達到約定安裝標準的，乙方無條件返工，返工安裝后，重新交予甲方驗收。
第五條、質量保證
1. 乙方保證所銷售的產品質量符合 《室內裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量》 國家標準及行業相關標準； 如產品經質量檢驗機構檢驗不符合國家強制性標準或合同約定質量標準的， 乙方則無條件給予處理或更換。
2. 產品保修期自產品安裝、驗收合格當日起 ＿＿個月內，如產品出現變形，翹曲，漆面起泡，顏色不均勻等所有質量問題，乙方負責免費維修，并保證在＿＿＿日內派專人上門解決問題； 如因甲方人為引起產品損壞， 其所需更換的材料費用及運輸費用由甲方承擔。
第六條、 違約責任
（一）甲方責任
1. 合同簽訂后，乙方無故不履行合同，應雙倍返還定金。
2. 甲方逾期付款，每延期一天應按價款總額的 ＿＿%向乙方支付違約金。
（二）乙方責任
1. 合同簽訂后，乙方無故不履行合同，應雙倍返還定金。并賠償由此給甲方造成的損失。
2. 如乙方所交付的產品品名、顏色、數量、規格與合同內容不符時， 甲方有權拒絕收貨，或者向乙方要求換貨、退貨。
3. 在保修期內，乙方負責安裝的產品如不符合安裝質量標準和使用要求，乙方未及時維修或重新安裝的.，因此給甲方造成的損失由乙方承擔。
第七條、本合同在執行中如發生爭議，由甲乙雙方協商解決；協商不成的依法向人民法院起訴方式解決。
第八條、本合同如有未盡事宜，可由雙方協商解決；另訂附件（詳見 結算清單） 與附件于本合同之內， 所訂附件在法律上與本合同享有同等效力。
第九條、 本合同一式 兩 份，甲、乙雙方各執 一 份。
甲方簽字（蓋章）： 乙方簽字（蓋章）：
甲方聯系人： 乙方代表人）：
電 話： 電 話：
關于買賣合同集合 篇28
甲方（車庫出賣人）：
乙方（車庫買受人）：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國拍賣法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上，就買賣車庫達成如下協議：
一、乙方通過公開拍賣競得xx小區幢號車庫，屬結構。
二、乙方按規定付清成交款（大寫：），拍賣傭金（大寫：）。
三、甲方統一辦理《產權證》，車庫面積以產權部門登記為準，辦理費用由乙方支付。
四、甲方暫按小區物管費收費標準向乙方收取車庫物管費，即每平方建筑面積xx元。如遇調整物管費標準則按新標準收取。
五、甲方對車庫設施提供有償維護、修理。
六、乙方在使用車庫時，須遵守以下規定：
1、不準將車庫以經營用途使用；
2、不準將車庫出售、租賃或以其它方式轉讓給xx小區以外的住戶或單位使用；
3、乙方在購得車庫后，應將停放的車輛牌照、車主姓名、車庫編號在物管公司做統一登記；
4、禁止將車輛停放在車庫以外的樓前、樓后及其他公共場地；
5、嚴禁存放易燃易爆、有毒和腐蝕性、刺激性物品，防火、防爆、防污染，不對小區住戶產生不良影響；
6、文明駕駛，安全行車。在小區內應緩行，并注意行人車輛，如發生交通意外自行負責；小區內禁止鳴號，以免影響小區住戶；
7、嚴格遵守物業管理條例及物管公司對小區管理的相關規定，自覺服從管理人員的管理。
乙方須與小區物管公司簽訂《車庫物業管理委托合同》。對違反以上規定行為，甲方授權的物業管理公司有權制止或處理。
七、本合同一式貳份，雙方簽字生效。未盡事宜雙方協商解決。
甲方：乙方：
日期：日期：
關于買賣合同集合 篇29
內容摘要
買賣合同的貨物風險僅指承擔風險責任的一方當事人必須承擔貨物損壞或滅失的責任，而不得要求另一方當事人對此承擔責任。一般認為，應以貨物的交付時間來決定貨物風險轉移的時間，但貨物的風險以貨物交付而轉移是有條件的，這些條件是貨物的特定化、貨物的品質保證、代表占有權單證的交付。對于海上路貨這種特殊交易，貨物的風險仍以貨物交付時間來決定轉移時間，但形式上表現為合同的訂立。賣方仍負貨物特定化和有限的品質保證責任來轉移貨物的風險。
關鍵詞：貨物買賣；風險轉移；特定化；品質保證；單證
風險轉移是貨物買賣合同中最實際的一個問題，直接關系到當事人的利益平衡。我國《合同法》對貨物買賣合同的風險轉移作出較為詳盡的規定，彌補了我國原《經濟合同法》和《涉外經濟合同法》的一大缺陷，解決了我國國內合同立法與我國加入的《聯合國國際貨物銷售合同公約》的銜接，完善了我國貨物買賣合同法律制度。
一、風險的含義
風險，在不同的范疇有著不同的含義。在法學范疇，我國學者通常認為，風險是一個法律術語，是指貨物可能遭受的各種意外損失，如盜竊、火災、沉船、破碎、滲漏、扣押及不屬于正常損耗的腐爛變質等等。我國《合同法》和一些國際公約所涉及的風險，是指貨物的毀損、滅失的危險，即貨物發生毀壞、滅失的可能。
但是，法律規定，并不是對風險作詮釋，而是用來確定買賣當事人對這些可能發生的貨物毀損、滅失承擔責任。《聯合國國際貨物銷售合同公約》第66條作了這樣的表述：“貨物在風險轉移到買方承擔后遺失或損壞，買方支付價款的義務并不因此解除。”這實際上是規定貨物發生損壞或滅失時買方是否有支付價金的義務。這個問題在德國法上被稱為價格風險。把風險視為價格風險，并沒有揭示出風險這一法律概念的真正含義。如果買方未能及時領受合同項下的貨物或賣方出賣標的物質量不符合同要求，風險則由違約方承擔，許多國際公約和貿易規則以及國內立法都是這樣規定。在這種存在違約的情況下，風險應當由違約方承擔。我國《合同法》第148條規定：“因標的物質量不符合質量要求，致使不能實現合同目的的，買受人可以拒絕接受標的物或者解除合同。買受人拒絕接受標的物或者解除合同的，標的物毀損、滅失的風險由出賣人承擔。”合同履行不存在違約時，風險似乎就是價格風險，但在這種存在違約的情況下，風險不僅僅指價格風險。風險轉移與價格風險是兩個不同的概念。因此，風險的真正含義應是僅指承擔風險責任的一方當事人必須承擔貨物損壞或滅失的責任，而不得要求另一方當事人對此承擔責任。我國《合同法》也是在這個意義上規定風險，不是將風險規定為價格風險。《合同法》第142條規定：“標的物毀損、滅失的風險，在標的物交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔。”從國際民間習慣發展起來的貿易規則和許多國家國內立法如《經互會交貨共同條件》、《法國民法典》等都是從廣義上看待風險這一概念的。
二、風險轉移的時間
風險轉移的主要問題是風險在何時由賣方轉移給買方。這個問題是一個最有實踐價值的問題，也是一個頗有爭議的理論問題。有的學者將風險轉移與合同訂立結合在一起，即訂立主義；有的學者則將風險轉移與貨物所有權轉移結合在一起，即所有權主義；還有的學者將風險轉移與貨物交付結合在一起，即交付主義。每一種理論都影響著立法和司法實踐，如現代瑞士法和羅馬法采用訂立主義，英國法和法國法以所謂“物主承擔風險”的原則采用所有權主義；美國、德國、奧地利以及我國的《合同法》以貨物交付時間來決定風險轉移的時間，采用交付主義。相比較而言，以貨物交付時間來決定風險轉移時間與以貨物所有權轉移來決定風險轉移時間更為合理和明智。因為，所有權的移轉是一個抽象的不可捉摸的甚至是難以證明的問題。而且，所有權的移轉與貨物的實際占有控制并不一致。在所有權未發生轉移貨物卻已實際交付的情況下，要對貨物已失去實際占有、控制的一方對貨物的毀損和滅失風險來承擔責任，不僅是不合理，也是不公平的，不利于交易的發展。因此，現代貨物買賣規則以及多數學者們的看法，都是以交貨時間來決定風險移轉時間，不采用貨物所有權轉移這一瞬間來決定風險轉移時間。我國《合同法》也采用交付主義原則，第142條規定“標的物毀損、滅失的風險，在標的物交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔”。
三、風險轉移的條件
風險轉移以貨物交付為標準，這是風險轉移的基本條件。那么，什么是貨物交付就成為至關重要的問題。貨物交付，通常情況下是賣方將貨物的占有和實際控制權移交給買方。在貨交承運人這種情況下，賣方將貨物交付第一承運人就履行了交付貨物的義務。承運人領受貨物視同買方之代理行為，風險也隨之轉移給買方。因此，貨物風險移轉的基本條件是貨物的交付。值得注意和具有研究價值的是貨物風險轉移基本條件之上的貨物風險轉移的前提條件問題。
(一)貨物的特定化條件。
賣方交付貨物的前提條件之一，是將貨物特定化。所謂貨物特定化就是把處于可交貨狀態的貨物無條件地劃撥于合同項下的行為。雖然貨物特定化是貨物所有權轉移的前提，但在貨物風險轉移的問題上同樣具有重要意義。同一賣方把交付給不同買方的貨物存放于一起發生貨物部分毀損或滅失，而這些不同的買方都是逾期未領受貨物，在這種情況下，就涉及不同買方的風險責任承擔的劃分問題。應當認為，貨物特定化也應是風險轉移的前提條件。在賣方實際交付貨物的情況下，貨物實際上已是特定化。但在貨物未實際交付給買方或承運人的情況下，貨物未特定化，就不發生風險的轉移。如賣方將貨物存放于倉庫由買方提貨，按通常的認為，貨物的風險自約定的買方提貨時間來決定風險轉移的時間。如果在約定的提貨時間后，賣方倉庫的貨物發生部分毀損或滅失，那么，到底是賣方自己的貨物還是交付給買方的貨物發生毀損或滅失?到底由誰來承擔貨物毀損或滅失的風險?這就涉及到貨物特定化問題。貨物特定化不僅有利于防止賣方將自己毀損、滅失的貨物稱作交付給買方的貨物而進行的欺詐，而且，有利于促使買方注意風險的轉移，適時履行合同。貨物特定化是風險轉移的前提條件，這就要求賣方在貨物交付時間到來以前，將貨物的數量、存放地點等書面通知買方，并在準備交付的貨物上打上標志如買方的單位名稱等，將貨物特定化，即將貨物劃撥到合同項下。特定化的貨物的風險在貨物交付時間時就轉移給買方。
一些國際公約或貿易規則對貨物特定化是風險轉移的前提條件也作規定，如《聯合國國際貨物銷售合同公約》第67條第二款對貨物特定化條件作了這樣規定，“但是，在貨物以貨物上加標記，或以裝運單據，或向買方發出通知或其它方式清楚地注明有關合同以前，風險不移轉到買方承擔。”但我國《合同法》對貨物特定化作為風險轉移的前提條件并沒有作出規定。我國《合同法》第104條規定：“出賣人按照約定或者依照本法第141條第二款第二項的規定將標的物置于交付地點，買受人違反約定沒有收取的標的物毀損、滅失的風險自違反約定之日起由買受人承擔。”這里的置于交付地點，是否可以看作是對貨物特定化是風險轉移前提條件所作的規定?置于交付地點實際上是賣方履行合同約定的交貨地點條款所規定的義務，不應認為是對貨物特定化所作的規定。如果合同約定在賣方倉庫交貨，賣方倉庫的庫存商品有可能是合同訂立之前生產，也可能是合同訂立之后生產，在賣方尚未將貨物特定化之前，庫存商品并沒有劃撥到與買方訂立的合同項下，仍是賣方的待售商品而不是已確定 買方的待發運商品。因此，置于交付地點的意義不是將貨物特定化。在司法實踐中，強調貨物特定化就成為很有必要很有意義的問題。因此，貨物特定化應當是風險轉移的前提條件。在這里，賣方負有將貨物特定化，書面通知買方已將貨物劃撥到合同項下的義務。
(二)貨物的品質擔保條件。
如果貨物的品質不符合合同要求，貨物的風險是否發生轉移。我國《合同法》第148條規定：“因標的物質量不符合要求，致使不能實現合同的目的，買受人可以拒絕接受標的物或者解除合同。買受人拒絕接受標的物或者解除合同的，標的物毀損、滅失的風險由出賣人承擔。”這條規定的含義，應是標的物的質量不符合合同約定的質量要求的情況下，由出賣人承擔標的物毀損滅失的風險的前提條件是買受人拒絕接受標的物或者解除合同。如果買受人沒有拒絕接受標的物或解除合同，風險是否應無條件地由買受人承擔呢?
品質擔保是賣方的一項重要義務。賣方應當保證交付貨物的品質符合合同要求。因為，貨物的品質直接關系到買方訂立合同的目的能否實現。因此，賣方的品質擔保應是無條件的。只要貨物的品質不符合合同的要求，貨物毀損、滅失的風險，無論買方是否拒絕接受或者解除合同，一概由賣方承擔。對于不符合合同品質要求的貨物，買方接受，實際上是合同雙方變更了合同的品質條款，而不是履行原合同條款。因此，不涉及到原合同標的物的風險轉移問題。因貨物的品質問題而拒絕接受貨物或者解除合同，前提是買方對貨物的驗收確認。沒有驗收確認品質不符合合同要求，拒絕接受貨物或解除合同無疑可能會是一種違約。因此，解除合同是否提出不應是由買方承擔貨物毀損、滅失風險的條件。特別是在貨交承運人等情況下買方實際占有、控制貨物并對貨物品質檢驗確認以前，發生貨物毀損滅失，這些風險由買方來承擔是極不公平和合理。
我們認為，賣方始終對品質不符合合同要求的貨物的風險承擔責任，直到買方同意變更合同的品質條款接受賣方提供的這些品質不符合原合同品質條款的貨物。這樣，有利于促使賣方誠實地提供符合品質要求的貨物，促進交易的公平和安全，防止賣方將不符品質要求的貨物風險轉移到買方，取得符合品質要求的貨物相等對價的商業欺詐行為。而且，從交易公平來說，賣方不能因為提供品質不符合合同要求的貨物，而取得品質符合合同要求貨物的同等價值的對價。因此，我們認為，貨物符合約定品質要求是貨物風險轉移的前提條件。
采用風險應于交貨時轉移這一基本原則，就應當認為賣方品質擔保是風險轉移的一個前提條
件。如果賣方沒有提供符合合同品質要求的具有商業適銷品質的貨物，不能認為賣方已履行合同約定的交貨義務。雖然交貨義務與貨物交付是不同的兩個概念。但從有利于交易的公平與安全，避免商業欺詐的原則出發，可以這樣認為，賣方交付貨物所發生的風險轉移是符合合同品質要求的貨物的風險轉移，這些貨物的風險在賣方交付時轉移給買方。也就是說，賣方提供符合合同品質要求的貨物風險與不符合合同品質要求的貨物風險，是兩類不同貨物的風險。賣方履行合同所交付貨物的風險轉移，只能是符合合同品質要求的貨物所能發生。不符合合同品質要求的貨物即使在形式上是賣方交付了貨物，但仍不能認為賣方按合同要求交付了貨物。既然賣方未交付約定貨物，約定貨物的風險就不能隨著不符合合同品質要求的貨物的交付，轉移到這個合同的另一方當事人即買方。因此，就雙方已訂立的合同來看，貨物的風險轉移，雙方的意思表示是明確的、確定的，那就是符合合同品質要求的貨物的風險轉移，只有這些符合合同品質要求的貨物的風險，才能轉移到買方。至于買方同意賣方提供不符合合同品質要求的貨物，前面已述，那是雙方變更了合同的品質條款。這與我們要討論的貨物風險轉移，不是基于這樣一個確定的明確的合同的前提，不是同一回事。
再說我國《合同法》第148條的規定，品質問題對貨物風險轉移的影響，前提條件是買方拒絕接受貨物或解除合同。《合同法》明確規定合同當事人能夠行使合同解除權的情形只有兩種：即預期違約和根本違約。在貨物買賣合同中對貨物風險轉移有關的只有根本違約。在這種因品質問題而構成的根本違約情況下，在買方檢驗確認貨物品質同意接受貨物之前，貨物的`風險實質仍由賣方承擔。因為一旦發生貨物毀損、滅失，任何一個理性的買方都會以根本違約解除合同或拒絕接受貨物。這樣，貨物的品質問題構成貨物風險轉移的障礙。但是，雖然第148條也是把賣方的品質擔保作為貨物風險轉移的一個前提條件，我們仍以為這樣的表述是不妥當的。品質保證始終是賣方的一項義務。第148條規定最好能表述為：“因標的物質量不符合要求，買受人同意接受標的物之前，標的物毀損、滅失的風險由出賣人承擔。”我們這里強調的是同意而不是實際占有、控制。強調品質保證是貨物風險轉移的前提條件，有利于促使賣方誠實、謹慎履行合同，交付符合合同品質要求的貨物，促進交易的安全與公平，而且，從貨物風險轉移這方面來保障合同的誠實信用原則。
(三)關于單證交付的條件問題。
賣方交付貨物，沒有按照約定交付有關單證或資料，貨物的風險是否發生轉移，要看單證或資料的性質而定。對于資料，不構成買方實際占有控制貨物的障礙，應當認為不是貨物風險轉移的條件。即使賣方沒有交付資料，不影響貨物風險在賣方交付貨物時轉移。
對于單證來說，單證可分為兩類：一類是買方實際占有、控制貨物所不必需的單證，如空運單、保險單證等；另一類是買方實際占有、控制貨物所必需的單證，如提單；對于前者來說，與賣方交付貨物所附的資料一樣，不是貨物風險轉移的前提條件，因為是否隨貨物交付不影響買方實際占有、控制貨物。對于后者來說，應該認為是貨物風險轉移的前提條件。如果賣方交付貨物給承運人而未交付提單給買方，仍對貨物保留形式意義上的所有權和占有權，買方就不能實際取得對貨物的占有、控制權。因為，提單是貨物運輸的證明，更是貨物所有權的憑證。誰擁有提單，誰就擁有提單所載明的貨物所有權，誰就有權取得實際占有、控制貨物的權利。我們把代表所有權憑證的提單交付，作為貨物風險轉移的條件之一，并不意味著
我們在貨物風險轉移上采用所有權主義。提單交付之所以成為貨物風險轉移的條件，是因為提單是否交付，關系到買方能否實際占有、控制貨物，關系到賣方是否自愿轉移實際占有的貨物給買方，即賣方是否向買方交付貨物。在不需要憑單證提貨的貨物運輸中，買方向承運人提取貨物不存在任何障礙，賣方自愿轉移實際占有的貨物給買方，賣方已向買方交付貨物，風險當然發生轉移。因此，賣方沒有交付提單，占有權不發生轉移。對貨物風險轉移來說，沒有交付提單，買方始終不能實際占有、控制貨物。買方投有提單，承運人不可能無單放貨給買方自找麻煩。在這種情況下，取得提單是買方取得貨物實際占有控制的前提條件。一般都認為，交貨應定義為自愿轉移實際占有的貨物。賣方沒有交付提單，就不能認為賣方已交貨。因為沒有交付提單，實質上沒有自愿轉移實際占有的貨物。賣方可以持提單提取自己交運的貨物或者將提單轉讓給第三人，如果賣方原意對買方承擔違約責任。因此，無論貨物是否仍在運輸途中或是在承運人處買方逾期未提取貨物，只要賣方未實際交付提單類單證，貨物的風險不發生轉移，仍由賣方承擔。提單類單證的物權憑證性質，決定這類單證應是貨物風險轉移的前提條件。
我國《合同法》第147條規定：“出賣人按照約定未交付有關標的物的單證和資料的，不影響標的物毀損、滅失風險的轉移”，從條文的含義來看，只規定了按約定未交付單證和資料的情況下貨物風險的轉移情況。對于交付單證和資料沒有約定，貨物的風險轉移又將如何呢?實際上，《合同法》將賣方交付單證和資料的情況分為按約定或沒有約定是沒有實質的意義。對于單證和資料對貨物風險轉移的影響力來說，應當是從單證和資料的性質來說。不影響買方實際占有、控制貨物的單證和資料，無論是否按約定有否交付都不影響貨物的風險轉移。賣方自愿轉移實際占有的貨物，買方能夠實際占有、控制貨物，賣方交付貨物的行為已經完成，貨物的風險隨交貨而轉移。這些不影響買方實際占有、控制貨物的單證和資料，是否按約定有否交付，只是賣方在交付這些單證和資料上是否構成違約。對于那些構成買方實際占有、控制貨物障礙的單證如提單，無論是否按約定未交付，都影響貨物的風險轉移。賣方即使是按照約定未交付這些單證，由于這些單證代表貨物的占有權，表明了賣方未自愿移轉實際的貨物，買方不能實際占有、控制貨物。這說明賣方未交付貨物。對于采用交付主義的立法和司法來說，賣方未交付貨物，貨物的風險自然不發生轉移，因此，這些單證是否交付，無論賣方是按約定還是未按約定，都影響到貨物風險的轉移。我國《合同法》的這一條規定很有加以完善的必要。
(四)關于海上路貨的條件問題。
海上路貨是一種特殊的貨物交易，貨物的風險轉移有其特殊性。
所謂海上路貨，是指這樣一種貨物買賣，當賣方先把貨物裝上開往某個目的地的船舶，然后再尋找適當的買主訂立買賣合同，這種交易就是運輸途中進行的貨物買賣，在外貿業務中稱之為海上路貨。一般認為，海上路貨，簡單說就是出賣運輸途中的貨物。對這類貨物交易的風險轉移，我國《合同法》第144條也作了規定：“出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物，除當事人另有約定的以外，毀損、滅失的風險自合同成立時起由買受人承擔。”
一般認為，海上路貨的風險轉移自合同成立時發生。但這種風險轉移仍是有前提條件的。首先，賣方必須將海上路貨的貨物特定化，即在訂立合同時，必須明確是全部貨物或者是哪一部分貨物劃撥到合同項下。實際上從某種意義來說，特定化是將哪些貨物的風險轉移給買方，由買方來承擔風險責任。
關于買賣合同集合 篇30
甲方：（買方）_______________________________
乙方：（賣方）_______________________________
貨品名稱：_________________
貨品規格：以___________為準
貨品數量：_________________
貨品單價：____________元/盒
貨品總價：_________________
確認方式：以___________為準
交貨日期：_________________
交貨地點：_________________
合同總價：rmb____________元
付款方式：合同簽訂后_______天內甲方預付乙方定金_____%計_____元，乙方交貨前______日甲方付清余款。
1.甲方若拖延付款，乙方可隨時暫停執行本合同，由此引起的一切損失由甲方承擔。
2.本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，合同自簽字之日起生效，如有未盡事宜，雙方協商補充，所形成的補充協議書與本合同具有同等法律效力。
3.本合同簽訂后，甲乙雙方任何一方若拒絕履行合同，須征得對方書面同意，同時在合同終止后一周內，除賠償對方相應損失外，另須支付對方本合同總金額的______%作為違約金。
4.乙雙方若發生與本合同有關的'爭議，首先應友好協商解決，協商不成則交由乙方所在地人民法院依法裁決。
甲方：_________________
代表：_________________
時間：_________________
乙方：_________________
代表：_________________
時間：_________________
開戶銀行：_____________
帳號：_________________