認購書房屋買賣合同(通用34篇)
認購書房屋買賣合同 篇1
賣方:_________________________
資質(zhì)證書編號:_________________
聯(lián)系人:_______________________
聯(lián)系電話:_____________________
委托代理機構:_________________
備案證書編號:_________________
聯(lián)系人:_____________________
聯(lián)系電話:_____________________
買方:_________________________
□身份證/□護照號碼:__________
聯(lián)系電話:______________________
公司或機構名稱:_______________
聯(lián)系人:_______________________
聯(lián)系電話:_____________________
委托代理人:___________________
□身份證/□護照號碼:__________
電話:_________________________
第一條
買方自愿認購賣方_____________________項目的第_______棟_______單元_______層_______號房,用途為□公寓/□住宅/□別墅/□辦公/□商業(yè)/□廠房/□_______套內(nèi)建筑面積_______平方米,以上面積為□預售測繪面積/□竣工測繪面積。土地使用期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
第二條
本房地產(chǎn)總價款為□人民幣/□港幣_______億_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元。按套內(nèi)建筑面積計算,單價為每平方米□人民幣/□港幣_______元。
第三條
買方愿意采取下列第_______種方式付款:
一次性付款
分期付款
向銀行借款方式付款。
第四條
簽訂本認購書時,買方應向賣方支付定金□人民幣/□港幣_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰。
簽訂正式的房地產(chǎn)買賣合同后,買方已付的定金自動轉(zhuǎn)為購房款的一部分。
第五條
自簽訂本認購書之日起_______日內(nèi),買賣雙方應簽訂正式的買賣合同。買賣合同一旦簽訂,本認購書的效力即行終止。
若買賣雙方未在約定的時間內(nèi)簽訂買賣合同,除非買賣雙方書面同意本認購書時效延期,否則本認購書的效力即行終止,本房地產(chǎn)可另行出售。
如因買方原因?qū)е沦I賣合同無法在約定時間內(nèi)簽訂,買方已付定金不予退還。
如因賣方原因?qū)е沦I賣合同無法在約定時間內(nèi)簽訂,賣方應雙倍返還買方已付定金。
本認購書在履行過程中發(fā)生糾紛時,由買賣雙方協(xié)商解決協(xié)商不成的,循法律途徑解決。
第六條
本認購書自買賣雙方簽訂時起生效。本認購書一式_______份,買方執(zhí)_______份,賣方執(zhí)_______份,代理機構執(zhí)_______份。
賣方:______________
賣方代理人:________
_________年______月______日
買方:______________
買方代理人:________
_________年______月______日
代理機構:__________
經(jīng)紀人員:__________
_________年______月______日
認購書房屋買賣合同 篇2
出賣人(甲方): 身份證號碼:
買受人(乙方): 身份證號碼:
房屋買賣合同:賣 方:__________________________________(以下簡稱甲方)
買 方:__________________________________(以下簡稱乙方)
甲乙雙方本著自愿、誠實信用、平等、公平的原則就甲方房屋權利義務轉(zhuǎn)讓事宜,達成如下協(xié)議:
一、甲方自愿將 號 樓 單元 樓 戶的房子,具體位置位于呼和浩特市_________區(qū) 的房屋(建筑面積約 平方米,具體面積已以后房本面積為準)人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________ 元)的價款出售給乙方。
二、 甲乙雙方商定轉(zhuǎn)讓價格為人民幣_五十三萬__ 元, (大寫)____拾____萬____仟____佰____拾____元整。乙方分倆次交納甲方房款第一次為人民幣
大寫 。第二次為人民幣 大寫 需在20__年1月1日前付清,如未付清,甲方有權單方面終止此合同。待乙方付清甲方全部房款的同時甲方把房屋的全套手續(xù)交于乙方。
三、 甲方在__________年_____月_____日將上述房屋交付給乙方, 該房屋應有一切權利和義務同時轉(zhuǎn)讓,如房屋日后村委會統(tǒng)一辦房本,甲方協(xié)助乙方辦理,費用由乙方承擔。
四、出賣的房屋如存在產(chǎn)權糾紛,由甲方承擔全部責任。
五、出賣的房屋如因政府規(guī)劃行為需拆遷,所得相關賠償?shù)囊磺?權利自合同生效日起歸乙方所有。
六、本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并對雙方都具有同等約束力,應 嚴格履行。
七、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納各項物業(yè)費用,暖氣費,燃氣費,水電費等,合同簽訂之日起甲方不承擔本房屋的各項費用。本合同簽訂后,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》。
八、未盡事宜,雙方愿按國家有關規(guī)定辦理。如發(fā)生爭議,雙方 協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方愿向法院申請仲裁。
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力。
甲方(簽名或蓋章):_________________________________
身份證號:___________________________________________
乙方(簽名或蓋章):_________________________________
身份證號:___________________________________________
簽訂日期:___________年____月____日
認購書房屋買賣合同 篇3
范本:_________________房屋產(chǎn)權歸屬協(xié)議書范文:_________________
甲方:_________________某某某,女,漢族,_________________人,現(xiàn)居住于_________________。身份證號:__________________。乙方:______________,男,漢族,_____________人,現(xiàn)居住于_________________。身份證號:__________________。_________________年_________________月_________________日,
甲方購得_________________的房屋__________,現(xiàn)鑒于多種原因,為明確上述房屋產(chǎn)權,以免以后發(fā)生糾紛,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,達成以下協(xié)議:_________________
1、該房屋產(chǎn)權由甲方全部持有。
2、該房屋產(chǎn)權屬于甲方個人財產(chǎn),婚后仍屬于甲方個人財產(chǎn)而非夫妻共同財產(chǎn),乙方在遇到任何情況下都不得以任何形式對該房屋產(chǎn)權進行處理。
3、該協(xié)議由甲乙雙方在平等自愿的基礎上達成,屬于雙方的真實意思表示。
4、本協(xié)議自簽訂之日起有效,不得撤銷。協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持壹份。
本協(xié)議當事人簽字:_________________
甲方:_________________乙方:_________________
___年___月___日
認購書房屋買賣合同 篇4
甲方:
乙方:
甲、乙雙方就房屋買賣事項經(jīng)過多次協(xié)商,一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方愿將自有位于青川縣七佛鄉(xiāng)新坪村水電站村委會旁的房屋___間,建筑面積________平方米售賣給乙方。
二、甲方出售給乙方的房屋東至_____,南至_____,西至___,北至________(附四至平面圖一張)。其房屋包括院墻、走道、院井(壩)水池、堡坎等附屬設施。
三、上列房屋包括附屬設備,雙方議定房屋價款人民幣_________萬元,由甲方售賣給乙方。
四、房屋價款乙方一次性付給甲方。甲方收到后出具收據(jù)。
五、甲方應自本合同簽訂日起____天內(nèi)將房屋騰空,連同原房屋所有權等有關證件,點交乙方,由乙方出具收到憑證。
六、在辦理房屋產(chǎn)權移轉(zhuǎn)過戶登記時,甲方應出具申請房屋產(chǎn)權移轉(zhuǎn)給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協(xié)助。如因甲方的延誤,致影響產(chǎn)權過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。
七、本合同簽訂前,該房屋如有應繳納的一切捐稅、費用,由甲方負責。本合同發(fā)生的過戶登記費、契稅、估價費、印花稅由乙方負擔。其他稅費按有關法律規(guī)定,各自承擔。
八、甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方得解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
九、乙方全部或一部分不履行本合同第四條規(guī)定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日5‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方得解除本合同。解約時,乙方已付的房價款作為賠償金歸甲方所有。
十、甲方保證其出賣給乙方的房屋,產(chǎn)權清楚,絕無其他項權利設定或其他糾紛。乙方買受后,如該房屋產(chǎn)權有糾葛,致影響乙方權利的行使,概由甲方負責清理,并賠償乙方損失。
十二、房屋所占用的`土地(包括庭院圍墻等)所有權屬于國家。乙方取得上開房屋占有相應比例的土地使用權,并依照國家法律的規(guī)定繳納土地使用權及其他有關費用。
十三、本合同的附件與合同有同等效力。
十四、本合同一式4份,甲乙方各執(zhí)1份,另2份分別送交房產(chǎn)和土地管理機關辦理產(chǎn)權過戶登記手續(xù)。
甲方:
乙方:
日期:
認購書房屋買賣合同 篇5
車輛轉(zhuǎn)讓方(甲方): 身份證號碼: 車輛接收方(乙方): 身份證號碼: 現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方共同商定達成如下協(xié)議:
(1)甲方現(xiàn)轉(zhuǎn)讓斯太爾王雙橋車一臺給乙方,出廠編號為: 。經(jīng)乙方負責人及技術人員現(xiàn)場看車試車后,甲乙雙方達成協(xié)商價為人民幣¥ ,(大寫: 。于如在訂金預付時間范圍內(nèi)甲方把車輛處理他人或其他原因不賣給乙方,甲方將承擔訂金的3倍作為違約金,賠償給乙方作為損失。
(2)甲方出售該車提供該車:出廠合格證、購車發(fā)票、進口車輛提供進口報關單等有效證件。
備注:
(3)如該車是甲方偷盜或來路不明的,甲方將負全部法律責任。
(4)如甲方以前和他人或合伙人有經(jīng)濟糾紛,產(chǎn)權問題將與乙方無關。
(5)為了雙方共同遵守特訂立此合同。甲方將提供身份證復印件附合同上。
(6)此合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字按手印后立即生效,具有同等法律效力。
(7)如該車輛屬于兩人合伙制經(jīng)營或多人合伙制經(jīng)營,需所有人共同簽字,按手印生效。
甲方姓名: 乙方姓名:
電話: 電話:
簽定日期: 年 月 日
認購書房屋買賣合同 篇6
房屋買賣合同作為一種特殊的買賣合同,它是指出賣人將房屋交付并轉(zhuǎn)移所有權與買受人,買受人支付價款的合同。房屋買賣合同的法律特征既有買賣合同的一般特征,也有其自身固有的特征。這主要表現(xiàn)為:(1)出賣人將所出賣的房屋所有權轉(zhuǎn)移給買受人,買受人支付相應的價款;(2)房屋買賣合同是諾成、雙務、有償合同;(3)房屋買賣合同的標的物為不動產(chǎn),其所有權轉(zhuǎn)移必須辦理登記手續(xù);(4)房屋買賣合同屬于法律規(guī)定的要式法律行為。
房屋買賣合同是一方轉(zhuǎn)移房屋所有權于另一方,另一方支付價款的合同。轉(zhuǎn)移所有權的一方為出賣人或賣方,支付價款而取得所有權的一方為買受人或者買方。
合同形式 房屋買賣合同標的額較大且系比較重要之合同,故法律規(guī)定應當采取書面形式訂立。《城市房地產(chǎn)管理法》第40條規(guī)定:"房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,應當簽訂書面轉(zhuǎn)讓合同……"。《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》第28規(guī)定:"商品房銷售,當事人雙方應當簽訂書面合同。……"上述規(guī)定是認定房屋買賣合同應當采用書面形式的法律依據(jù)。根據(jù)法律及相關司法解釋的規(guī)定,房屋買賣合同書面形式應包括如下類型:
(一)正式房屋買賣合同
正式房屋買賣合同是房屋買賣合同書面形式的基本類型,內(nèi)容一般包括房屋買賣合同的基本條款,如房屋位置、結構、建筑面積、價款及其支付期限、交房期限、質(zhì)量標準、產(chǎn)權轉(zhuǎn)移登記等條款。盡管法律法規(guī)并未規(guī)定買賣雙方必須采用統(tǒng)一的房屋買賣合同文本,但在辦理產(chǎn)權轉(zhuǎn)移登記時,房屋產(chǎn)權登記機關往往要求使用建設主管部門統(tǒng)一制訂的規(guī)范的合同文本,否則,不予辦理備案、登記。但是,并不因為不使用統(tǒng)一合同文本而影響書面房屋買賣合同的成立和效力。實踐中,商品房買賣時,要求必須使用建設主管部門統(tǒng)一制作的格式文本。但在正式合同文本簽訂之前,多由開發(fā)商提供認購書、預訂協(xié)議等預約合同文本要求買受人簽署,其中有的預約合同已經(jīng)具備本約性質(zhì),相當于房屋買賣合同。二手房買賣的合同形式未作統(tǒng)一要求,買賣雙方一般會根據(jù)協(xié)商一致的意見共同起草一份房屋買賣合同,經(jīng)雙方簽字、蓋章生效,并據(jù)此履行,在產(chǎn)權登記機關填寫的制式合同只作為登記文件使用。
(二)具備特定條件的預約合同
最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(下稱商品房買賣司法解釋)第五條規(guī)定:"商品房的認購、訂購、預訂等協(xié)議具備<商品房銷售管理辦法>第16條規(guī)定的商品房買賣合同的主要內(nèi)容,并且出賣人已經(jīng)按照約定收受購房款的,該協(xié)議應當認定為商品房買賣合同。"根據(jù)最高法院民一庭的觀點,商品房認購、訂購、預訂等協(xié)議是在開發(fā)商取得立項、規(guī)劃、報建審批手續(xù)至取得商品房銷售許可證之前簽訂的預
約性質(zhì)的合同(事實上預約合同的簽訂并不限于這個期間)。為保障交易安全,保護業(yè)主權益,促進簽約,規(guī)定具備合同實際履行條件的預約合同,應當認定為本約合同。筆者認為,司法解釋的本條規(guī)定,用意雖好,但效果一般,極易造成誤導。首先,《商品房銷售管理辦法》
第16條規(guī)定的商品房買賣合同的主要內(nèi)容多達13項,而認購書等預約合同均為開發(fā)商擬定的格式合同,同時具備該13項內(nèi)容的可能性很少,買受人依據(jù)該條規(guī)定維護自身權益的機會并不多見。其次,認定合同性質(zhì)的依據(jù)為合同內(nèi)容,而非合同名稱。預約合同如果具備了商品房買賣合同的主要內(nèi)容,理應認定為商品房買賣合同,不再具有預約性質(zhì)。第三,"出賣人已經(jīng)按照約定收受購房款",表明買賣合同已經(jīng)實際履行。即使預約合同未完全具備《商品房銷售管理辦法》第16條規(guī)定的商品房買賣合同的主要內(nèi)容,只要標的物明確、價款確定,完全可以依據(jù)合同法的相關規(guī)定認定雙方房屋買賣合同成立。如果機械適用該條司法解釋的規(guī)定,就會導致依據(jù)合同法應當認定房屋買賣合同成立,而依據(jù)該條司法解釋則不能認定合同成立。
(三)房屋買賣合同的其他書面形式。
《合同法》第11條規(guī)定:"書面形式是指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。"根據(jù)《電子簽名法》第3條第3款的規(guī)定,"涉及土地、房屋等不動產(chǎn)權益轉(zhuǎn)讓的"的文書,不適用"電子簽名、數(shù)據(jù)電文"。無疑排除了以"數(shù)據(jù)電文"為表現(xiàn)形式的房屋買賣合同。記載雙方房屋買賣意思表示的、以有形方式表現(xiàn)的信函等雙方往來資料,應當認定為其他書面形式的房屋買賣合同。有些情況下,沒有書面合同,也無法認定口頭合同存在,買受人以其持有的購房款收據(jù)或發(fā)票主張房屋買賣合同成立。此時,買受人持有的購房款收據(jù)或發(fā)票,既是書面合同形式,也是合同實際履行證據(jù),如果收據(jù)或發(fā)票載明的房屋位置具體、房屋價款明確,應當認定雙方之間的房屋買賣合同成立。筆者認為,認定其他書面形式的房屋買賣合同成立,已有書面證據(jù)必須能夠證明三項事實:房屋買賣的意思表示、房屋具體位置和價款。
折疊主要條款
房屋買賣合同是指購房者各售房者在平等協(xié)商的基礎上,就房屋的買賣所簽訂的協(xié)議。房屋買賣合同應包括以下主要條款:
1、合同雙方當事人。買賣雙方的名稱(姓名)、地址、郵政編碼、聯(lián)系電話。如果有委托代理人的話,那么還包括委托代理人的名稱(姓名)、地址、郵政編碼、聯(lián)系電話。
2、標的。標的是合同當事人雙方權利義務共同指向的對象。在房屋買賣合同中,標的就是房屋。這主要包括以下內(nèi)容:
房屋的坐落位置;
所買賣房屋的面積,應分別注明實得建筑面積和所分攤的公用建筑面積;
房屋是現(xiàn)房,還是期房;
房屋的配套設施和維修標準。
3、房屋的價格及付款時間約定。一般新建的商品房及預售的商品房都是按所買賣房屋的建筑面積來計算房屋的價格,即約定每平方米建筑面積的售價為多少元,然后用單價乘以建筑面積來計算房屋所需支付的價款。舊房的買賣有時就直接約定每套房屋或每幢房屋所需支付的價款。在合同中一般要列一個付款時間進度表,買方按該進度表將每期所需支付的價款交付賣方。
4、交房期限。賣方應在某日期之前,將房屋交付買方。買方應在實際接收該房屋之日起,在房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關辦理權屬登記,賣方應給予必要的協(xié)助。或者由賣方代理買方進行上述工作。在交房的同時或一段時間后將房屋所有權證(所有權人為買方)交付買方,由買方支付有關的費用。
5、權利擔保。賣方保證在交付房屋時,該房屋沒有產(chǎn)權糾紛和財務糾紛,保證在交付時已清除該房屋上原由賣方設定的抵押權。如房屋交付后發(fā)生該房屋交付前即存在的權利糾紛,由賣方承擔全部責任。
6、違約責任。違約責任是違反合同的當事人應承擔的法律責任。違約責任的規(guī)定為督促當事人自覺而適當?shù)芈男泻贤Wo非違約方的合法權益,維護合同的法律效力起著十分重要的作用,同時也能避免日后雙方互相扯皮的情況。在合同中應明確約定買方不按期支付購房款所應承擔的違約責任,賣方不按期交付房屋所應承擔的違約責任,以及賣方所交付的房屋不符合合同約定所應承擔的違約責任等。
7、合同雙方認為應當約定的其他事項。如房屋的保修責任、物業(yè)管理以及小區(qū)內(nèi)公用配套設施等。
折疊手續(xù)費用
房地產(chǎn)買賣雙方,應當簽訂房地產(chǎn)買賣合同,合同文本可以使用房屋土地管理局制定的示范文本,也可使用自制合同。使用自制合同的,當事人在過戶申請前應委托經(jīng)市房地局認定的法律服務機構進行預審,法律服務機構對符合規(guī)定的自制合同,提出預審合格意見。以下登記手續(xù)和費用作為參考,具體手續(xù)和費率等根據(jù)當?shù)卣咭?guī)定確定。
認購書房屋買賣合同 篇7
廬山房屋買賣合同
轉(zhuǎn)讓方(甲方):身份證號碼:
轉(zhuǎn)讓方(乙方):身份證號碼:
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就店鋪轉(zhuǎn)讓事宜達成以下協(xié)議:
一、甲方將自己位于廬山正街22號的店鋪(原為:廬山在線)轉(zhuǎn)讓給乙方使用,并保證乙方同等享有甲方在原有房屋租賃合同中所享有的權利與義務。
二、乙方與甲方已簽訂了租賃合同,租期到年月日止,年租金為6000元人民幣(大寫:陸千元整),租金為一次性交清,并于約定日期提前一個月交至甲方。店鋪轉(zhuǎn)讓給乙方后,乙方履行原有店鋪租賃合同中所規(guī)定的條款,并且定期交納租金及該合同所約定的應由甲方交納的水電費及其他各項費用。
三、轉(zhuǎn)讓后店鋪現(xiàn)有的裝修、裝飾及其他所有設備全部歸乙方所有,租賃期滿后房屋裝修等不動產(chǎn)歸出租方所有,營業(yè)設備等動產(chǎn)歸乙方(動產(chǎn)與不動產(chǎn)的劃分按原有租賃合同執(zhí)行)。
四、乙方在年月日前一次性向甲方支付轉(zhuǎn)讓費共計人民幣6000,(大寫:陸千元整),上述費用已包括第三條所述的裝修、裝飾、設備及其他相關費用,此外甲方不得再向乙方索取任何其他費用。
五、甲方應該協(xié)助乙方辦理該店鋪的工商營業(yè)執(zhí)照等相關證件的過戶手續(xù),但相關費用由乙方負責;乙方接手前該店鋪所有的一切債權、債務均由甲方負責;接手后的一切經(jīng)營行為及產(chǎn)生的債權、債務由乙方負責。六、如乙方逾期交付轉(zhuǎn)讓金,除甲方交鋪日期相應順延外,乙方應每日向甲方支付轉(zhuǎn)讓費的千分之一作為違約金,逾期日的,甲方有權解除合同,并且乙方必須按照轉(zhuǎn)讓費的10%向甲方支付違約金。如果由于甲方原因?qū)е罗D(zhuǎn)讓中止,甲方同樣承擔違約責任,并向乙方支付轉(zhuǎn)讓費的10%作為違約金。
七、如因自然災害等不可抗因素導致乙方經(jīng)營受損的與甲方無關,但遇政府規(guī)劃,國家征用拆遷店鋪,其有關補償歸乙方。
八、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之日起生效。
甲方簽字:
日期:
乙方簽字:
日期:
認購書房屋買賣合同 篇8
賣方:_______________
身份證號碼:_______________
身份證地址:_______________
聯(lián)系電話:_______________
買方:_______________
身份證號碼:_______________
身份證地址:_______________
聯(lián)系電話:_______________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎上,就房屋買賣事宜達成如下協(xié)議:
第一條房屋基本情況
(一)賣方所售房屋(以下簡稱該房屋)坐落為:開縣漢豐街道九龍路5號吉祥中華城2棟26—6,該房屋所在樓層為26層,建筑面積共__________平方米。
第二條房屋權屬情況
(一)該房屋性質(zhì)為商品房。
(二)該房屋的租賃情況為賣方未將該房屋出租。
第三條成交價格和付款方式
(一)經(jīng)買賣雙方協(xié)商一致,該房屋成交價格為:人民幣__________元,大寫:_______________。
(二)買方付款方式如下:
1、本合同簽訂后當天,買方向賣方支付人民幣_____萬元。
2、_____年_____月底支付人民幣_____萬元。
3、從_____年_____月開始,由買方向銀行繳納按揭月供。在買方未能向銀行申請按揭成功以前,由買方按月打入賣方名下的銀行卡繳納按揭月供。
4、如買方向未能按時向銀行繳按揭月供,影響賣方銀行信用,按買方違約對待,由買方承擔違約責任。
5、如買方到期不能辦理銀行按揭貸款,賣方在辦理房屋權屬轉(zhuǎn)移登記手續(xù)之前向買方一次性支付剩余銀行按揭款。具體數(shù)額以在銀行查詢的數(shù)額為準。
第四條權屬轉(zhuǎn)移登記
(一)雙方同意,自本房屋房產(chǎn)證下達2年后5個月之內(nèi),雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。在開發(fā)商處接收房屋的所有費用由買方負擔。賣方做好協(xié)助工作。
(二)辦理房屋權屬轉(zhuǎn)移登記手續(xù)所有的稅費由買方負擔。賣方做好協(xié)助工作。
第五條違約責任
一、逾期交房責任。
除不可抗力外,賣方未按本合同第四條約定的期限賣方原因未能將該房屋過戶到買方的,按照如下規(guī)定處理。
1、逾期在30日之內(nèi),自第四條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,賣方應按日計算向買方支付已交付房價款萬分之五的違約金,并于該房屋實際交付之日起3日內(nèi)向買方支付違約金,合同繼續(xù)履行;
2、逾期超過30日后,買方有權退房。買方退房的,賣方應當自收到退房通知之日起3日內(nèi)退還全部已付款,并按照合同總價款的30%向買方支付違約金。
二、逾期付款責任。
買方未按照第三條約定的時間付款的,按照以下規(guī)定處理:
1、逾期在30日之內(nèi),自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買方按日計算向賣方支付逾期應付款萬分之五的違約金,并于實際支付應付款之日起3日內(nèi)向賣方支付違約金,合同繼續(xù)履行;
2、逾期超過30日后,賣方有權解除合同。賣方解除合同的,買方應當自解除合同通知送達之日起3日內(nèi)按照合同總價款的30%向賣方支付違約金,并由賣方退還買方全部已付款。
第六條不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的`影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,并自不可抗力事件結束之日起3日內(nèi)向另一方當事人提供證明。上述房屋風險責任自該房屋驗收交接完成之日起轉(zhuǎn)移給買方。
第七條爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴。
第八條本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效。
雙方可以根據(jù)具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內(nèi)容簽訂書面補充協(xié)議進行變更或補充。對本合同的解除,應當采用書面形式。
本合同附件及補充協(xié)議為本合同的一部分,與本合同具有同等法律效力。
第九條本合同一式兩份,買賣雙方雙執(zhí)一份,具有同等法律效力。
賣方代理人:_______________
合同簽訂日期:_____年_____月_____日
買方代理人:_______________
合同簽訂日期:_____年_____月_____日
認購書房屋買賣合同 篇9
甲方(出賣人):__________________
乙方(買受人):__________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,并經(jīng)土地所有權人同意,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在______________房屋院落(包括:正房間、廂房間)出賣給乙方,并將與所出賣房屋相關的土地使用權同時轉(zhuǎn)讓給乙方。該院落具體位置為:
東鄰:______________西鄰:______________
南鄰:______________北鄰:______________
登記長度為:______米、寬度為______米,面積共______平米。
二、該院落相關的附屬物同時全部轉(zhuǎn)讓,附屬物包括:
三、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為______人民幣大寫;即人民幣小寫______元。乙方在合同生效時一次性付清。
四、甲方應在前將該房屋交付乙方;屆時該房產(chǎn)應無任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、入網(wǎng)費、有線電視費等。
五、本合同生效后,一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期______日,應向?qū)Ψ街Ц禵_____元違約金。
六、甲方保證該房產(chǎn)合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。并已經(jīng)取得全部共有人的一致同意。若因產(chǎn)權、使用權或其他產(chǎn)權原因而導致乙方無法正常使用,甲愿意賠付乙方全部轉(zhuǎn)讓款、房屋的改造、建造、裝修等費用及土地增值部分。
七、合同生效后甲方有配合乙方辦理相關產(chǎn)權證照轉(zhuǎn)移義務,如因政府原因確實無法辦理產(chǎn)權轉(zhuǎn)移手續(xù),甲方須把相關證件交乙方保存。如遇政府征地拆遷,該院落的.拆遷利益(包括拆遷補償款、回遷房等)全部歸乙方所有。
八、其它:
1、本協(xié)議未盡事宜須經(jīng)雙方協(xié)商解決,并簽訂相應的補充協(xié)議。
2、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字、蓋章,村委會簽字蓋章后生效。
3、本協(xié)議電腦打印一式______份,各方各執(zhí)______份。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
認購書房屋買賣合同 篇10
甲方:_______
乙方:________
依據(jù)及相關法律法規(guī)之規(guī)定,買賣雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則,就房屋買賣有關事項,達成如下協(xié)議:
第一條:房屋基本情況乙方購買甲方合法擁有的坐落于________市_______區(qū)_______________________________________,產(chǎn)權證第___________號,建筑面積__________平方米的房產(chǎn)一套。
第二條:付款方式
1.雙方議定上述房產(chǎn)出售價格為________________________元整。此房價款為甲方凈價,甲方不支付交易中的任何費用。
2.甲方收到乙方定金______________________元整,待乙方申請的貸款批準后,即可為乙方準備辦理過戶手續(xù)。
甲方需積極配合乙方辦理貸款手續(xù)。(以收據(jù)收條為準)
3.辦理過戶手續(xù)當日乙方交付甲方首付款_______________________元整。(以收據(jù)收條為準)
4.余款________________________元整,由直接劃撥給甲方
5.買賣上述房產(chǎn)交易過程中產(chǎn)生的一切費用,均由乙方承擔繳納,甲方不承擔任何費用。
第三條:房屋過戶甲乙雙方應積極配合辦理過戶手續(xù),因甲乙任何一方不配合所造成的損失,由責任方賠償守約方。
第四條:雙方責任
1.甲方保證出售房產(chǎn)符合國家房產(chǎn)上市的規(guī)定,并保證產(chǎn)權清晰,無抵押、查封和任何糾紛,保證所提供的材料真實有效,不含虛假內(nèi)容,若有違反上述約定造成的責任由甲方承擔。
2.甲方應在________年____月____日將該房產(chǎn)交付乙方(以劃撥余款日為準)。
室內(nèi)現(xiàn)有家電、家具隨房屋交接贈送給乙方。
3.甲方結清該房屋交接日期前的所有費用,交接后發(fā)生的費用由乙方承擔。
4.甲方在本合同生效之日起____日內(nèi)將戶口遷出。
5.乙方貸款數(shù)額不足時,應用現(xiàn)金補齊,否則視為違約。
6.房屋公共維修基金隨房產(chǎn)轉(zhuǎn)移。
第五條:合同變更
1.在合同履行期間,任何一方不得擅自變更,若需變更合同內(nèi)容,應書面通知對方,征得對方同意后在規(guī)定時間內(nèi)(書面通知發(fā)生____日內(nèi))簽訂變更協(xié)議,否則造成損失由責任方承擔。
2.本合同的補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第六條:違約責任本合同簽訂后,雙方不得違約,如甲方違約,雙倍返還乙方定金,如乙方違約,定金不退。
第七條:合同爭議的解決本合同履行過程中,如發(fā)生爭議,甲乙雙方應協(xié)商解決,解決不成時,可向有關有管轄權的人民法院起訴。
第八條:本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字之日起即生效。
第九條:本合同共____頁,一式____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等效力。
甲方:________ 乙方:________
身份證號:______ 身份證號:______
電話:________ 電話:________
現(xiàn)住址:______ 現(xiàn)住址:_______
簽約日期:______ 簽約日期:______
認購書房屋買賣合同 篇11
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方不慎造成自來水跑水,將乙方房屋及水泥地面弄濕。為解決跑水后的賠償事宜,甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商達成以下協(xié)議:_________________
一.由甲方一次性賠付乙方人民幣*元整(:_________________冬季取暖費),解決跑水對地熱造成的問題。:_________________年開春乙方裝修時,如確因跑水造成的棚頂刮不上大白,甲方需賠償乙方因該問題多花費的款項(**元)。如裝修時無影響,則無需賠償此**元。至此,賠償完結。
二.雙方約定,在甲方履行了上述全部款項賠付義務后,乙方不再以其他任何理由向甲方再行賠償和補償要求。以后該房屋出現(xiàn)任何問題與甲方無關。
三.此協(xié)議甲、乙雙方及雙方見證人各執(zhí)一份,本協(xié)議自雙方簽字之日起成立。
甲方:_________________
乙方:_________________
見證人:_________________
年月日
認購書房屋買賣合同 篇12
甲方:___________
乙方:___________
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下合同條款:
第一條 甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
座落于廣州市___________建筑面積___________平方米;,房屋有關證明___________;該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。該房屋的相關權益隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
第二條 甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條 該房屋房價款為人民幣___________元正,¥___________,由乙方在簽訂本合同時一次性付給甲方。
第四條 甲、乙雙方定于乙方交付房款后正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。
第五條 甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依法對該房屋享有共有權的權利人均已同意將該房屋出售給乙方。
第六條 該房屋土地使用權的變更手續(xù)可辦理時,甲方應協(xié)助乙方辦理;在條件允許下,甲方應協(xié)助乙方辦理房屋的有關轉(zhuǎn)名手續(xù)。
第七條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日轉(zhuǎn)移之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第八條 該房屋正式交付時,物業(yè)管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,由甲方支付,交付后由乙方自行承擔。
第九條 本契約未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協(xié)議。補充條款或補充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十條 本契約自甲乙雙方簽訂之日起生效。
第十一條 甲、乙雙方在履行本契約中若發(fā)生爭議,應協(xié)商解決。協(xié)商不成的,提交廣州市仲裁委員會仲裁。
第十二條 本契約一式貳份。其中甲方留執(zhí)壹份,乙方留執(zhí)壹份。
第十三條 甲、乙雙方約定補充條款如下:
甲方:___________乙方:___________
簽約人:___________簽約人:___________
聯(lián)系電話:___________聯(lián)系電話:___________
證明人:___________證明人:___________
簽約日期:___________簽約日期:___________
認購書房屋買賣合同 篇13
合同當事人:
甲方(賣方)______________________________________________ ;
注冊地址:___________________________________________________ ;
營業(yè)執(zhí)照號碼:_______________ ;資質(zhì)證書號碼:_______________ ;
法定代表人:_________________ ;聯(lián)系電話:___________________ ;
通訊地址:___________________________________________________ ;
郵編:_______________________________________________________ ;
委托代理機構:______________________________________________ ;
注冊地址:___________________________________________________ ;
營業(yè)執(zhí)照號碼:_______________ ;資質(zhì)證書號碼:_______________ ;
法定代表人:_________________ ;聯(lián)系電話:___________________ ;
通訊地址:___________________________________________________ ;
郵編:_______________________________________________________ .
乙方(買方)______________________________________________ ;
住所(址)_________________________________________________ ;
國籍:___________ ;性別:___________ ;出生年月:___________ ;
身份證 / 護照 / 營業(yè)執(zhí)照號碼:_______________________________ ;
通訊地址:___________________________________________________ ;
郵編:______________________ ;聯(lián)系電話:____________________ ;
移動電話:__________________ ;電子郵箱:____________________ .
委托 ( 法定 ) 代理人姓名:___________ ;國籍:____________ ;
住所(址)_________________________________________________ ;
身份證:_____________________________________________________ ;
通訊地址:___________________________________________________ ;
郵編:______________________ ;聯(lián)系電話:____________________ .
委托代理機構:______________________________________________ ;
注冊地址:___________________________________________________ ;
營業(yè)執(zhí)照號碼:______________ ;資質(zhì)證書號碼:________________ ;
法定代表人:________________ ;聯(lián)系電話:____________________ ;
通訊地址:___________________________________________________ ;
郵編:_______________________________________________________ .
第一條 項目建設依據(jù)
甲方以___________方式取得位于___________編號為___________的地塊的土地使用權,面積___________平方米,規(guī)劃用途為___________,土地使用權年限自_______年___月____日至______年____月____日止。
甲方經(jīng)批準,在該地塊上投資建設___________商品房 ( 填寫《商品房預售許可證》記載的項目名稱 ) .該項目的有關批文如下:
1 、《建設工程規(guī)劃許可證》
頒發(fā)機關:___________ ;編號:___________ ;
2 、《國有土地使用權證》
頒發(fā)機關: 廣州市國土資源和房屋管理局 ;
編 號: ___________ ;
3 、《建設工程施工許可證》
頒發(fā)機關:___________ ;編號:___________ ;
4 、_______________________________________________________.
第二條 商品房銷售依據(jù)
乙方購買的商品房為【現(xiàn)房】【預售商品房】。
1 、該商品房作為現(xiàn)房,已辦理權屬登記,登記機關為___________;并領取了【房地產(chǎn)權屬證明書】【房地產(chǎn)權證】,編號為___________.
2 、該商品房作為在建商品房,已具備《廣東省商品房預售管理條例》規(guī)定的預售條件,已取得《廣東省廣州市商品房預售許可證》,頒發(fā)機關為 廣州市國土資源和房屋管理局;編號為:___________ .
第三條 合同標的物基本情況
乙方所購商品房為本合同第一條規(guī)定的項目中的第___________【幢】【梯】【座】___________【單元】【層】___________ 號房(下稱該商品房),測繪地址:___________區(qū)___________路___________號___________房。
該商品房所在樓宇的主體結構為___________結構;建筑物地上層數(shù)為_______層,地下層數(shù)為___________層。
該商品房的用途為___________,層高為___________米。該商品房戶型結構為_____房____廳_____廚____衛(wèi),封閉式陽臺___個,非封閉式陽臺____個。
該商品房【合同約定】(適用于預售)【產(chǎn)權登記】(適用于現(xiàn)售)建筑面積共___________平方米,其中,套內(nèi)建筑面積___________平方米,公共部位與共用房屋分攤建筑面積___________平方米。
該商品房面積預測算單位:_____________________________________
注冊地址:___________________________________________________ ;
營業(yè)執(zhí)照號碼:___________ ;資質(zhì)證書號碼:___________________ ;
法定代表人:__________________ ;聯(lián)系電話:__________________ ;
通訊地址:___________________________________________________ ;
郵編:_______________________________________________________ .
第四條 物業(yè)管理
物業(yè)管理區(qū)域業(yè)主大會選聘物業(yè)管理公司之前,小區(qū)物業(yè)管理服務由甲方選聘物業(yè)管理公司提供。甲方應采取符合國務院《物業(yè)管理條例》規(guī)定的方式和條件選聘物業(yè)管理公司,甲方與選聘的物業(yè)管理公司簽訂書面的《前期物業(yè)服務合同》。
甲方應制定《業(yè)主臨時公約》作為向乙方明示并予以說明,乙方在簽訂本合時對遵守《業(yè)主臨時公約》作出書面承諾。
第五條 基本術語的含義
雙方同意,合同中出現(xiàn)的基本術語作如下理解:
1 、首層:本合同所指首層以經(jīng)市規(guī)劃管理部門批準的設計圖紙的標注為準;
2 、建筑面積:房屋外墻(柱)勒腳以上各層的外圍水平投影面積,包括陽臺、挑廊、地下室、室外樓梯等,且具備有上蓋,結構牢固,層高 2.20m 以上(含 2.20m )的永久性建筑;
3 、套內(nèi)建筑面積:套內(nèi)使用面積、套內(nèi)墻體面積與套內(nèi)陽臺建筑面積之和;
4 、層高:是指地面至樓面或樓面至樓面、樓面至瓦底之間的垂直距離。計算建筑面積的房屋結構,層高均應在 2.20 米 以上(含 2.20 米 )
5 、共有建筑面積:整棟建筑物的建筑面積扣除整棟建筑物各套(單元)套內(nèi)建筑面積之和,并扣除已作為獨立使用的地下室、車棚、車庫、為多幢服務的警衛(wèi)室、管理用房、以及人防工程等建筑面積,即為整棟建筑的共有建筑面積,其內(nèi)容包括:
( 1 )電梯井、管道井、樓梯間、垃圾道、變電室、設備間、公共門廳和過道、地下室、值班警衛(wèi)室以及為整棟服務的公共用房和管理用房的建筑面積,以水平投影面積計算;
( 2 )套(單元)與公共建筑之間的分隔墻以及外墻(包括山墻)水平投影面積一半的建筑面積。
6 、已支付房價款:以按揭貸款購房的,該款項不限于乙方自行支付的首期價款,還包括以貸款向甲方支付的款項。
7 、_____________________________________________________________________ ;
8 、_____________________________________________________________________ .
第六條 計價方式、價款、付款
甲方與乙方約定按下述第___________種方式計算該商品房價款:
1 、該商品房屬【現(xiàn)售】【預售】,按套內(nèi)建筑面積計價,該商品房單價為(___________幣)每平方米 元,總金額(___________幣)元(大寫:____億____仟 ____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元)整。
公共部位與共用房屋分攤建筑面積的建設費用已分攤計入上述套內(nèi)建筑面積銷售單價內(nèi),不再另行計價。
2 、商品房屬【現(xiàn)售】【預售】,按【套】【整層】【整幢】出售并計價,總金額(___________幣)___________元(大寫:____億____仟 ____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元)整。
甲方同意乙方按下列第 種方式按期付款:
1 、一次性付款
總金額(___________幣)___________ 元 ;(大寫:____億____仟 ____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)在 年 月 日前支付。
2 、分期付款
( 1 )第一期:自本預售合同簽訂暨網(wǎng)上備案之日起_____日內(nèi)(不超過 5 日),即______年____月___日之前支付全部房價款的_____%,金額___________幣) :___________元;(大寫:____億____仟 ____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)
( 2 )第二期:在______年____月___日前支付全部房價款的_____%,金額( _________幣)_________元 ;(大寫:____億____仟 ____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)
( 3 )第三期:在______年____月___日前支付全部房價款的____%,金額( ________幣)________元 ;(大寫:____億____仟 ____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)
( 4 )第四期:在_____年____月___日前內(nèi)支付全部房價款的_____%,金額(________幣) ________元 ;(大寫:____億____仟 ____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)
( 5 )第五期:在_____年____月___日前支付全部房價款的_____%,金額(________幣) ________元 ;(大寫:____億____仟 ____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)
3 、按揭貸款方式付款
首期款:自本預售合同簽訂暨網(wǎng)上備案之日起_____日內(nèi)(不超過 5 日),支付全部房價款的_____ %,金額(________幣)________元(大寫:____億____仟 ____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)
除首期款外,剩余房款金額(________ 幣)________元(大寫:____億____仟 ____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)該款應于_____年____月___日前申請辦理銀行按揭手續(xù),并按照按揭方式付款。
按揭銀行是 _______________________________________________ .
委托代理人:______________________________________________ ;
注冊地址:________________________________________________ ;
營業(yè)執(zhí)照號碼:____________ ;資質(zhì)證書號碼:_______________ ;
法定代表人:______________ ;聯(lián)系電話:___________________ ;
通訊地址:________________________________________________ ;
郵編:____________________________________________________ .
( 1 )甲方代理乙方辦理按揭手續(xù)
乙方在簽訂本合同并支付首期款后_______日內(nèi),將申請銀行按揭貸款需由乙方提供的證件資料交付甲方或甲方指定的第三人。
( 2 )乙方自行辦理按揭貸款手續(xù)
甲方應在乙方支付首期款后_____日內(nèi),將乙方申請銀行按揭貸款需由甲方提供的證件資料交付乙方或乙方指定的第三人。
4 、其它方式:
___________________________________________________________.
第七條 付款方式
甲方應當按照《廣東省商品房預售管理條例》第三十條的規(guī)定使用乙方支付的預售房款,即在項目竣工之前,預售房款只能用于購買項目建設必需的建筑材料、設備和支付項目建設的施工進度款及法定稅費,不得挪作他用。
為保證預售款按照上述用途使用,防止挪作他用,乙方應將商品房預售款按照《廣東省商品房預售管理條例》的規(guī)定支付至以下商品房預售款監(jiān)控賬號,接受廣州市國土資源和房屋管理局的監(jiān)控。
監(jiān)控銀行:____________________________________________________ ;
監(jiān)控賬號:____________________________________________________ .
第八條 逾期付款的違約責任
1 、分期付款
分期付款的,如果乙方未能按照本合同第六條約定的支付期限將各期房款支付至監(jiān)控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額 的標準支付違約金,并有權解除合同 .
2 、一次性付款
一次性付款的,如果乙方未能按照本合同第六條約定的支付期限將全部房款支付至監(jiān)控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額 的標準支付違約金,并有權解除合同 .
3 、按揭付款
乙方以按揭貸款支付房款的,首期款應當按照本合同第六條約定的支付期限支付至監(jiān)控賬號;如果乙方未能按照約定期限將首期款支付至監(jiān)控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額 的標準支付違約金,并有權解除合同 .
甲方代理乙方辦理按揭貸款或甲方指定按揭銀行的,甲方應要求按揭銀行在發(fā)放貸款時將全部按揭貸款直接劃入監(jiān)控賬戶,不得放入其它賬戶。如果按揭銀行未將全部按揭貸款直接劃入監(jiān)控賬戶,視作甲方違約,乙方有權要求甲方按每日未入監(jiān)控賬戶的按揭款金額的 的標準支付違約金,直至全部按揭款項進入監(jiān)控賬戶。
乙方自行辦理按揭貸款的,乙方應要求按揭銀行在發(fā)放貸款時將全部按揭貸款直接劃入監(jiān)控賬戶。如果按揭銀行未將全部按揭貸款直接劃入監(jiān)控賬戶,視作乙方違約,甲方有權要求乙方按每日未入監(jiān)控賬戶的按揭款金額的 的標準支付違約金,直至全部按揭款項進入監(jiān)控賬戶。
第九條 備案確認
_____【甲方】【乙方】應于本合同網(wǎng)上備案之日起 10 個工作日內(nèi)持本合同向廣州市房地產(chǎn)登記機構申請辦理網(wǎng)上備案的確認手續(xù)。
第十條 交房期限
甲方應當在_____年_____月_____日前將作為本合同標的物的房屋交付乙方使用。
因不可抗力或者當事人在合同中約定的其它原因,需延期交付使用的,甲方應當及時書面告知乙方。
交付后,甲方不得以房屋已交付使用為借口懈怠其在本合同中應承擔的其它義務,如:辦理產(chǎn)權證的義務等。
第十一條 交房條件
甲方交付的房屋應當符合下列第_____種條件:
1 、該商品房已經(jīng)有關政府部門辦妥竣工驗收備案手續(xù);
2 、該商品房項目已辦理初始登記手續(xù)。
雙方可以在上述條件之外,另行約定交房條件:
3 、__________________________________________________.
以上交房條件,雙方可以任選其一。
雙方可以就該商品房的裝飾、附屬設備的規(guī)格、標準等進行協(xié)商,達成的一致意見作為本合同的附件。
第十二條 房屋及有關資料的交接
商品房達到交付使用條件后,甲方應當在合同約定的交付日_____日前通知乙方辦理交接手續(xù)。乙方應在收到該通知之日起_____日內(nèi),會同甲方對該房屋進行驗收交接。房屋交付的標志是_______________ .
在雙方進行驗收交接時,甲方應當出示本合同第十一條約定的房屋交付條件的證明文件及有關資料,并簽署交接單。所購商品房為住宅的,甲方還須提供《住宅質(zhì)量保證書》、《住宅使用說明書》和《商品住宅交樓書》。
甲方提供的《住宅質(zhì)量保證書》、《住宅使用說明書》和《商品住宅交樓書》應不低于建設行政主管部門制定的《住宅質(zhì)量保證書》、《住宅使用說明書》和《商品住宅交樓書》的最低要求。
如果甲方不出示上述證明文件及有關資料或出示不齊全,乙方有權拒絕接受交付,由此產(chǎn)生的延期交房的責任由甲方承擔。
由于乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:
_______________________________________________________ .
第十三條 延期交房的違約責任
甲方如未能按本合同規(guī)定的期限交房,按下列第_____種方式處理:
1 、按逾期時間,分別處理(不作累加)
( 1 )逾期不超過_____日,自本合同第十條規(guī)定的最后交房期限的第二日起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已支付房價款 的違約金,合同繼續(xù)履行。
( 2 )逾期超過_____日后,乙方有權單方面解除合同。如果乙方要求繼續(xù)履行的,合同繼續(xù)履行,自本合同第十條規(guī)定的最后交房期限的第二日起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付房價款 0.5‰ 的違約金。
2 、
_______________________________________________________.
第十四條 風險責任的轉(zhuǎn)移
該商品房的風險責任自交付之日起由甲方轉(zhuǎn)移給乙方。如乙方未按約定的日期辦理該房屋的驗收交接手續(xù),甲方應當發(fā)出書面催告書一次。乙方未按催告書規(guī)定的日期辦理該房屋的驗收交接手續(xù)的,則自催告書約定的驗收交接日之第二日起該房屋的風險責任轉(zhuǎn)移由乙方承擔。
第十五條 面積確認及面積差異處理
根據(jù)買賣雙方選擇的計價方式,本條規(guī)定以套內(nèi)建筑面積(本條款中均簡稱面積)為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇第六條計價方式 2 的,不適用本條約定。
合同約定計價面積與實測計價面積有差異的,以實測計價面積為準。
商品房交付后,實測計價面積與合同約定計價面積發(fā)生差異,雙方同意按以下第 種方式進行處理:
1 、方式一
( 1 )面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%),按照合同約定的價格據(jù)實結算;
( 2 )面積誤差比絕對值超出3%,乙方有權單方面解除合同。
乙方同意繼續(xù)履行合同,房屋實際面積大于合同約定面積的,面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由乙方按照約定的價格補足,面積誤差比超出3%部分的房價款由甲方承擔,所有權歸乙方;房屋實際面積小于合同約定面積的,面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款及利息由甲方返還乙方,面積誤差比超過3%部分的房價款由甲方雙倍返還乙方。
面積誤差比= ( 實測計價面積-合同約定計價面積 )/ 合同約定計價面積× 100 %。
2 、方式二
雙方自行約定如下:
( 1 )_______________________________________________ ;
( 2 )_______________________________________________ ;
( 3 )_______________________________________________ ;
( 4 )_______________________________________________ .
第十六條 規(guī)劃、設計的變更
該商品房預售后,甲方不得未經(jīng)乙方同意擅自變更該商品房項目的規(guī)劃、設計。確需變更的,甲方應征得乙方同意并報規(guī)劃管理部門審核批準。不同意變更的乙方可要求解除買賣合同。甲方應在乙方提出解除合同之日起的 30 日內(nèi)退回已付購房款及利息(以付款日起至退款日止為期,以退款期日同期銀行房地產(chǎn)開發(fā)貸款利率計算)
第十七條 權利瑕疵擔保
甲方應當保證作為本合同標的的商品房不存在權利瑕疵,即未設定抵押權、租賃權等;無賠償義務,如欠繳稅費,出讓金等;也不存在被法院或其它國家機關、機構、部門查封的情況。
若存在權利瑕疵,甲方應在乙方指定的期限內(nèi)或合理期限內(nèi)消除瑕疵;超過指定期限或合理期限未消除瑕疵的,乙方有權單方面解除合同。
第十八條 產(chǎn)權登記
雙方同意選擇以下第______方式辦理產(chǎn)權登記:
1 、甲方辦理
甲方應當在商品房交付使用后______日內(nèi),向產(chǎn)權登記機關為乙方辦妥產(chǎn)權登記,并將以乙方為產(chǎn)權人的房地產(chǎn)權證交付乙方。
在此場合,乙方應當及時提供產(chǎn)權登記機關要求的需乙方提供的證件資料。
甲方應如實告知乙方為辦理產(chǎn)權登記需要由乙方提供的證件資料。甲方未告知或告知的內(nèi)容不完備、不準確,致使乙方未能及時提供證件資料的,乙方不承擔責任。
2 、乙方辦理
在甲方辦結初始登記的前提下,乙方自行辦理產(chǎn)權登記的,甲方應在商品房交付使用后 日內(nèi)將登記機關要求的需甲方提供的證件資料提交乙方。
第十九條 遲延辦理產(chǎn)權登記的違約責任
甲方違反第十八條的約定的,乙方有權按照下列第 項處理:
1 、乙方單方面解除合同并退房。
2 、乙方不退房的,甲方按自遲延之日起每日已付房價款的______%向乙方支付違約金。
3 、___________________________________________________________.
第二十條 甲方關于裝飾、設備標準承諾的違約責任
甲方交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附件四)的標準。達不到約定標準的,乙方有權要求甲方按照下述第 種方式處理:
1 、甲方賠償雙倍的裝飾、設備差價;
2 、___________________________________________________________ ;
3 、___________________________________________________________ .
第二十一條 乙方單方解除權的行使
乙方行使本合同約定的單方面解除本合同的權利時,應書面通知甲方,甲方應在收到乙方的書面通知之日起 日內(nèi)將乙方已支付的房價款(包括利息,利息按中國人民銀行公布的同期房地產(chǎn)開發(fā)貸款利率計算)全部退還乙方,并承擔賠償責任,賠償金額為已支付房價款的 %,在退還房款時一并支付給乙方。
第二十二條 甲方關于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾
甲方承諾與該商品房正常使用直接關聯(lián)的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件:
1 、___________________________________________________________ ;
2 、___________________________________________________________ ;
3 、___________________________________________________________ ;
4 、___________________________________________________________ ;
5 、___________________________________________________________ .
如果在規(guī)定日期內(nèi)未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1 、___________________________________________________________ ;
2 、___________________________________________________________ ;
3 、___________________________________________________________ .
第二十三條 保修責任
乙方購買的商品房為商品住宅的,《住宅質(zhì)量保證書》作為合同的附件。甲方自商品住宅交付使用之日起,按照本合同以及《住宅質(zhì)量保證書》的承諾內(nèi)容承擔相應的保修責任。
乙方購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以合同附件形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內(nèi)容。
在商品房保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題,甲方應當履行保修義務。因不可抗力或者非甲方原因造成的損壞,甲方不承擔責任。
第二十四條 專項維修資金
乙方應當按照有關規(guī)定繳納專項維修資金。維修資金屬于業(yè)主所有,在簽訂購房合同后繳交,存入房地產(chǎn)行政主管部門目前在銀行設立的專款專戶中。
1 、廣州市老八區(qū)(越秀、荔灣、東山、海珠、天河、芳村、白云、黃埔區(qū))和廣州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)設立專款賬戶的銀行:中國農(nóng)業(yè)銀行廣州市北秀支行
2 、番禺區(qū)設立專款賬戶的銀行:中國建設銀行廣州市番禺東興辦事處
3 、花都區(qū)設立專款賬戶的銀行:中國建設銀行股份有限公司
4 、從化市設立專款賬戶的銀行:中國農(nóng)業(yè)銀行從化支行營業(yè)部
5 、增城市設立專款賬戶的銀行:中國建設銀行股份有限公司
第二十五條 雙方可以就下列事項約定:
1 、該商品房所在樓宇的屋面經(jīng)營的,所得收益屬全體業(yè)主共同所有;
2 、該商品房所在樓宇的外墻面經(jīng)營的,所得收益屬全體業(yè)主共同所有;
3 、__________________________________________________________ .
4 、__________________________________________________________ .
第二十六條 乙方使用房屋注意事項
乙方的房屋僅作____________________使用,乙方使用期內(nèi)不得擅自改變該商品房的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,乙方在使用期間有權與其它權利人共同享用與該商品房有關聯(lián)的公共部位和設施。并按占地和公共部位與共用房屋分攤面積承擔義務。
甲方不得擅自改變與該商品房有關聯(lián)的公共部位和設施的使用性質(zhì)。
第二十七條 關于通知的約定
本合同要求或允許的通知和通訊,均自收到時起生效。
第二十八條 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第_________種方式解決:
1 、依法向人民法院起訴;
2 、提交_________________仲裁委員會仲裁。
第二十九條 本合同未盡事宜,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議作為本合同附件。
第三十條 合同附件與正文具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第三十一條 本合同連同附件共______頁,一式______份;合同持有情況:甲方______份,乙方______份,廣州市房地產(chǎn)交易所登記所份。______年______月______日簽訂于廣州市______區(qū)
附件一:房屋平面圖
附件二:甲方針對該商品房所作的具體說明(含廣告)
附件三:前期物業(yè)管理服務合同
附件四:裝飾、設備標準
1、外墻:
2、內(nèi)墻:
3、頂棚:
4、地面:
5、門窗:
6、廚房:
7、衛(wèi)生間:
8、陽臺:
9、電梯:
10、其它:
附件五:合同補充協(xié)議
認購書房屋買賣合同 篇14
出賣人:____
姓名:____
國籍:____
身份證號碼證號碼:____
名稱:____
法定代表人:____
地址:____
營業(yè)執(zhí)照號碼:____
郵政編碼:____
聯(lián)系電話:____
委托代理人:____
姓名:____
國籍:____
身份證號碼證號碼:____
名稱:____
法定代表人:____
地址:____
營業(yè)執(zhí)照號碼:____
郵政編碼:____
聯(lián)系電話:____
買受人:____
姓名:____
國籍:____
身份證號碼證號碼:____
名稱:____
法定代表人:____
地址:____
營業(yè)執(zhí)照號碼:____
郵政編碼:____
聯(lián)系電話:____
委托代理人:____
姓名:____
國籍:____
身份證號碼證號碼:____
名稱:____
法定代表人:____
地址:____
營業(yè)執(zhí)照號碼:____
郵政編碼:____
聯(lián)系電話:____
根據(jù)、等有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用、守法的原則,經(jīng)協(xié)商一致,達成如下條款:____
第一條房地產(chǎn)情況該房屋坐落,產(chǎn)別,結構,建筑面積平方米。房屋所有權證號,所有權人房屋為共有的,其他共有權人共有權證號,共有方式,共有權人同意出售證明見附件三。該房屋土地使用權證號,土地使用面積平方米,土地來源。以出讓方式取得土地使用權的,土地使用年限為年,自經(jīng)雙方實地查勘,房產(chǎn)實物狀況及相關設施,符合雙方約定。房屋相關設施及平面圖見附件一。房屋抵押、租賃情況見附件二。
第二條房地產(chǎn)價款、其他價款及交付房產(chǎn)價款為元,計其他價款為元,計乙方付款形式、付款時間為:____
第三條房產(chǎn)交付房產(chǎn)實物狀況、權利狀況,符合有關規(guī)定和雙方約定的,方可交付不符合有關規(guī)定和雙方約定的,不得交付。甲方須于前,將該房產(chǎn)及相關證明交付乙方。如遇不可抗力,雙方約定處理方式:____上述相關證明包括:____
第四條產(chǎn)權轉(zhuǎn)移登記及其他相關設施登記協(xié)議訂立后,甲乙雙方應在30日內(nèi),到房屋所有權登記機關辦理房屋所有權轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。按照有關規(guī)定,其他相關設施應辦理登記的,應在規(guī)定期限內(nèi)辦理。如因一方原因造成另一方未能及時辦理房屋所有權轉(zhuǎn)移登記、其他相關設施登記造成損失的,應依法承擔違約責任。
第五條違約責任
1、甲方逾期交付房產(chǎn)的,應承擔違約責任如下:____
2、乙方逾期付款或不符合付款形式的.,應承擔違約責任如下:____
3、其他約定
第六條產(chǎn)權糾紛和債權債務糾紛的約定甲方保證在該房產(chǎn)交付時,無產(chǎn)權糾紛和債權債務糾紛。如存在產(chǎn)權糾紛和債權債務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第七條爭議處理本協(xié)議發(fā)生爭議,甲乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,按下列第種方式處理:____
1、向仲裁委員會申請仲裁
2、向人民法院提起訴訟。
第八條協(xié)議附件
本協(xié)議未盡事宜,甲乙雙方另行訂立補充協(xié)議。
附件一至附件四均為本協(xié)議不可分割的部分,具有同等法律效力。
第九條協(xié)議份數(shù)本協(xié)議連同附件共頁,一式份。
第十條協(xié)議生效
本協(xié)議自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。當事人另有約定的,按照其約定。
甲方:____
乙方:____
委托代理人:____
認購書房屋買賣合同 篇15
房屋買賣合同解除協(xié)議書
甲方:_________________
乙方:_________________
甲乙雙方通過友好協(xié)商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協(xié)議:_________________
一、乙方將20__年10月3日購買的朝暉國際公寓501號和503號房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國銀行桂林分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關費用和損失由乙方負責。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬元退還給乙方,將購房貸款60.90萬元退還給中國銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。
五、違約金:_________________違約方需支付違約金伍萬元。
六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權歸甲方所有。
甲方(蓋章) ___________
法定代表人(簽章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
認購書房屋買賣合同 篇16
甲方(房屋出售方):乙方(房屋購買方): 身份證號碼:身份證號碼: 地址:地址: 聯(lián)系電話:聯(lián)系電話: 按照《中華人民共和國民法典》和其他有關法律、法規(guī),經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,本著平等自愿原則,訂立本合同。
第一條甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
(一)座落于____市街單位,建筑面積平方米;
(二)出售房屋的所有權證證號為號為;
(三)房屋平面圖及其四至范圍見附件一; 該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。該房屋的相關權益隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
第二條甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條乙方在前付給甲方定金(幣種)(大寫)元,(小寫)元。 上述定金在乙方最后一次付款時充抵房款。甲方收到定金后,中途不得借故中止售房,否則加倍賠償定金,乙方未能如期簽訂購房合同、付清房款,則支付給甲方的定金不予退還。
第四條該房屋房價款為人民幣(大寫)__元,(小寫)人民幣_元。 房價款的支付方式和支付時間為: 乙方未按規(guī)定支付房價款的,則按下列約定承擔違約責任:
1、乙方逾期支付房價款的,每逾期一天,按應付到期房價款的萬分之五支付違約金。
2、乙方逾期支付房價款超過___天,且所欠應付到期房價款超過_元的,甲方有權解除本契約。甲方在解除契約后___天內(nèi)將已收房價款退還乙方,所收定金不予退還。
第五條甲、乙雙方定于時正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前該房屋。雙方定于____前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續(xù)。甲方應在前將其落戶于該房屋的戶籍關系遷出。 甲方未按規(guī)定履行以上義務的,則按下列約定承擔違約責任:
1、甲方逾期交付房屋的,每逾期一天,按總房價款的萬分之五支付違約金。
2、甲方交付房屋的附屬設施或裝飾裝修不符合約定的,按不符部分的□約定價值□評估價值□市場價格承擔賠償責任。
3、甲方逾期交付房屋超過___天的,乙方有權解除本契約。甲方應在乙方解除契約后___天內(nèi)將已收房價款和雙倍定金返還乙方,并按總房價款的百分之一支付違約金。
第六條甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第七條甲、乙雙方同意,在本契約生效后____日內(nèi),共同向房屋權屬登記機關申請辦理房屋所有權轉(zhuǎn)移登記;并在乙方領榷房屋所有權證》后,按有關規(guī)定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續(xù)。 該房屋土地使用權的變更手續(xù)按下列約定辦理:
1、該房屋土地使用權為出讓取得,其土地使用權證證載權利和相關出讓合同的權利、義務一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
2、該房屋土地使用權為劃撥取得,根據(jù)有關規(guī)定,其轉(zhuǎn)讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定,該費用由甲方承擔。
3、除本條
第二款已有約定外,辦理以上手續(xù)應當繳納的稅費,由□甲、乙雙方按國家規(guī)定各自承擔□甲方承擔□乙方承擔。
第八條甲、乙雙方向房屋權屬登記機關申請所有權轉(zhuǎn)移登記,登記機關準予登記的,則雙方提出申請的時間為該房屋權利轉(zhuǎn)移時間。
第九條該房屋毀損、滅失的風險自權利轉(zhuǎn)移之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第十條該房屋正式交付時,物業(yè)管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,按下列約定處理:
第十一條本契約未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協(xié)議。補充條款或補充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十二條本契約自甲乙雙方簽訂之日起生效。
第十三條甲、乙雙方在履行本契約中若發(fā)生爭議,應協(xié)商解決。協(xié)商不成的,按下列約定處理:
1、提交____市仲裁委員會仲裁
2、提交仲裁委員會仲裁
3、依法向人民法院起訴。
第十四條本契約一式三份。其中甲方留執(zhí)一份,乙方留執(zhí)一份,為申請房屋所有權轉(zhuǎn)移登記提交房屋權屬登記機關一份。
第十五條甲、乙雙方約定補充條款如下: 附件一 房屋平面圖和四至范圍。 附件二 租賃、抵押、相鄰等關系及其處理辦法。 附件三 室內(nèi)附屬設施和裝修情況
(一)附屬設施:
1、水
2、電
3、燃氣
4、有線電視
5、通訊
6、其他
(二)裝修情況: 雙方簽署欄文本:(此頁無正文) 甲方(簽章):乙方(簽章): 身份證號碼:身份證號碼: 法定代表人:法定代表人: 地址:地址: 聯(lián)系電話:聯(lián)系電話: 簽約日期:簽約日期: 附記欄 條文:因國家房產(chǎn)測量規(guī)范的調(diào)整等原因,甲方現(xiàn)持有的《房屋所有權證》記載的面積與交易后乙方領取的《房屋所有權證》記載的面積之間可能存在很大的差異。為了避免交易后因面積差異可能引起的糾紛,____市房產(chǎn)管理局將于交易過戶前為買賣雙方復核面積(復核于____日內(nèi)完成,交易大廳內(nèi)設有測繪受理窗口)。 甲、乙雙方對上述房屋面積誤差已有充分了解和預見。雙方經(jīng)友好協(xié)商,達成一致,同意按下列第種方法處理:
1、雙方買賣房屋按套計價。雙方自愿按房產(chǎn)測繪部門的面積復核成果申請權屬登記,《____市房地產(chǎn)買賣契約》中約定的房價款不再調(diào)整。
2、房產(chǎn)面積測繪部門復核成果記載的房屋建筑面積為平方米。雙方自愿按面積復核成果申請權屬登記,并將《____市房地產(chǎn)買賣契約》中約定的房價款調(diào)整為人民幣元,且以調(diào)整后的房價款作為提交房屋權屬登記機關的申報價格。
3、甲方(賣方):乙方(買方):____日期:日期: 優(yōu)惠價房買賣合同 立合同雙方: 出售人:_____ 代理人:_____(以下簡稱甲乙方) 買受人
認購書房屋買賣合同 篇17
甲方(出售方):
乙方(購買方):
甲乙雙方在自愿平等,互惠互利的原則下經(jīng)友好協(xié)商就乙方購買甲方房屋事宜達成協(xié)議如下:
一、甲方自愿將其座落于 大街東側 小區(qū) 單元 室,建筑面積 平方米及樓外小房 平方米和小院出售給乙方。乙方已對該房地產(chǎn)作了充分了解并同意購買。
二、甲乙雙方議定上述房地產(chǎn)成交價格為人民幣 元(大寫: 元)。本協(xié)議簽訂當日,乙方一次性支付甲方元整。
三、甲方保證上述房地產(chǎn)權屬清晰,無爭議;未被判決、裁定限制出售,也未設置抵押。過戶前乙方不得使用房產(chǎn)證進行抵押貸款等。
四、該房屋在辦理過戶手續(xù)過程中所需繳納的稅費由乙方承擔。
五、房屋交付前發(fā)生的管理費、水電費由甲方承擔,交付后由乙方承擔。
六、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
七、本協(xié)議經(jīng)三方簽章后生效,一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲 方:
乙 方:
見 證 人:
年 月 日
認購書房屋買賣合同 篇18
賣方:(甲方), 身份證號:
買房:(乙方), 身份證號:
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協(xié)議:
第一條 甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買該房屋。該房屋具體狀況如下: 甲方所售房屋位于( ),房屋占地面積約為 ( )平方米,院子占地面積約為( )平方米,房屋為( )。院里東離西( )米,院里還有( )樹。
第二條 房屋價格及其他費用: 甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房屋總金額為人民幣( )元整;
第三條 付款方式: 簽訂合同之日一次性付清;
第四條 特別約定: 、因乙方所購房屋為農(nóng)村集體土地上建筑。該房屋買賣過程中所發(fā)生的交易或過戶需要本村村民委員會同意或有關部門審批的手續(xù)問題,甲方應當積極全力配合乙方一起解決妥善。若因此引發(fā)相應糾紛的,由甲方負責處理。2、如乙方所購房屋以后可以辦理房產(chǎn)證時,甲方應予以積極配合,但相關費用由乙方自行負擔。
第五條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第六條 今后如房屋重建,甲方應承認乙方的住房面積。如國家征地,土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有,甲方負責積極配合;
第七條 本合同簽訂之后,房價漲落,買賣雙方不得反悔;
第八條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效;
第九條 本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲 方(簽印):_______ 聯(lián)系電話:_____ 乙 方(簽印):
__________ 聯(lián) 系 電 話:_____ 簽訂日期:___年___月___日
鄉(xiāng)村房屋買賣合同范文二
本合同雙方當事人:
賣方(以下簡稱甲方):____姓名:_______ 國籍:_ _ 身份證號碼:_________
地址:______ ______郵政編碼:______聯(lián)系電話:______
買方(以下簡稱乙方):姓名:____國籍:_____身份證號碼:______
地址:___ ___郵政編碼:______聯(lián)系電話:______
第一條 房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于___________;共___層,___(套)(間),房屋結構為________,建筑面積_____平方米(其中實際建筑面積__ _平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積___平方米),房屋用途為_ __;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內(nèi)部附著設施見附件二;
(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產(chǎn)權證號)為________。
第二條 房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積為(甲方暫測) (原產(chǎn)權證上標明) (房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產(chǎn)權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±__%(不包括±___%)時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±__%(包括±__%)時,甲乙雙方同意按下述第___種方式處理:
1.乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起___天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按__利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調(diào)整。
第三條 土地使用權性質(zhì)。
該房屋相應的土地使用權取得方式為_____;土地使用權年限自___年___月___日至___年___月___日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓批準文件號為__ ___;該房屋買賣后,按照有關規(guī)定,乙方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續(xù)。
第四條 價格。
按( 總建筑面積 ) ( 實際建筑面積 )計算,該房屋售價為( 幣)每平方米___ __元,總金額為( 幣千_百拾萬千百_拾元整。
第五條 付款方式。
乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金( 幣) 百_ __拾_ __萬_ __千___百___拾___元整,并應于本合同生效之日起_____日內(nèi)將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條 交付期限。
甲方應于本合同生效之日起三十日內(nèi),將該房屋的產(chǎn)權證書交給乙方,并應收到該房屋全部價款之日起_____日內(nèi),將該房屋付給乙方。
第七條 乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規(guī)定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。逾期超過____天后,即視為乙方不履行本合同。屆時,甲方有權按下述第____種約定,追究乙方的違約責任。
1.終止合同,乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經(jīng)濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實賠償。
2.乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
第八條 甲方逾期交付房屋的違約責任。
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第五條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同第十一條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內(nèi)按_____利率計算;自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。逾期超過_____個月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權按下列第_____種約定,追究甲方的違約責任。
1.終止合同,甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金。乙方實際經(jīng)濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實賠償。
2.甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
第九條 關于產(chǎn)權登記的約定。
在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關辦理權屬登記手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天內(nèi)取得房地產(chǎn)權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的_____%賠償乙方損失。
第十條 房屋及其土地使用權力延伸的規(guī)定
該房屋及其土地使用權利由甲方保證為本人所有,且甲方于_______年_____月____日按照合同規(guī)定將所屬房屋售于乙方。乙方作為購買者依法享有該房屋及其土地使用的一切權利,且雙方需聲明乙方在合法購買該房屋后,擁有對于房屋及與其不可分割的土地的任何處置權利(包括被征用、改造、遷移產(chǎn)生的賠償或者其他形式所產(chǎn)生的賠償均由乙方所得,與甲方無任何關系,且甲方后代不得對乙方及其后代進行追償)。該合同由雙方所在村委會給予認可,甲方應將該房屋的農(nóng)村集體土地使用證轉(zhuǎn)交于乙方,乙方在法律規(guī)定和適當機會下予其作廢,并在村委會的證明和市區(qū)政府給予的條件下重新辦理乙方對于該房屋的農(nóng)村集體使用證。
第十一條 甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
第十二條 因本房屋所有權轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發(fā)生的稅費除另有約定的外,均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納。
第十三條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。
第十四條 本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同及其附件和補充協(xié)議中未規(guī)定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第十五條 本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意由_____仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本合同中約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴。)
第十六條 本合同(經(jīng)甲、乙雙方簽字)(經(jīng)____ _公證)之日起生效。
第十七條 本合同連同附表共_____頁,一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,_____各執(zhí)一份,均具有同等效力。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
甲方代理人(簽章): 乙方代理人(簽章):
___年___月___日 ___年___月___日
簽于_____ 簽于_____
鄉(xiāng)村房屋買賣合同范文三
賣方: (以下簡稱甲方),身份證號:
買方: (以下簡稱乙方),身份證號:
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協(xié)議:
第一條 甲方自愿將其房屋出售給乙方,該房屋具體狀況如下: 甲方自愿將坐落在 市 鎮(zhèn) 村 號(自建住宅)的房屋,東至 南至 西至 北至 (集體土地建設用地使用證 )(包括該房屋占用土地上的樹、木、地面附著物等,暫不一一列舉),出售給乙方。
第二條 甲、乙雙方議定的上述房屋成交價格為人民幣(大寫)共 萬 仟 佰圓(小寫 元),乙方在 年 月 日前,一次付給甲方。
第三條 特別約定:
1·甲方保證在房子交付時,甲方在該房屋上不設有他項權,如抵押權等。
2·甲方保證上述房屋產(chǎn)權清楚,若發(fā)生與甲方有關的產(chǎn)權糾紛,由甲方承擔全部責任。
3·因乙方所購房屋為農(nóng)村集體土地上建筑。該房屋買賣過程中所發(fā)生的交易或過戶需要本村村民委員會同意或有關部門審批的手續(xù)問題,甲方應當積極全力配合乙方一起解決妥善。若因此引發(fā)相應糾紛的,由甲方負責處理。
4·如乙方所購房屋以后可以辦理房產(chǎn)證時,甲方應予以積極配合,但相關費用由乙方自行負擔。
第四條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第五條 今后如房屋重建,甲方應承認乙方的住房面積。如國家征地或拆遷,則土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有,甲方負責積極配合。
第六條 本合同簽訂之后,房價漲落,買賣雙方不得反悔。若甲乙雙方違反約定,則須支付給對方購房款的百分之三十作為違約金。
第七條 今后如乙方就此房屋出賣時,需要甲方簽字時,甲方無條件給予配合。
第八條 本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具同等法律效力。
第九條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十條 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽章):_____________ 乙方(簽章):_____________
______________________ ______________________
證明人(簽字):
聯(lián)系電話:_________________
_____年_____月_____日
認購書房屋買賣合同 篇19
根據(jù)《民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《北京市城市房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理辦法》及其他相關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎上,共同委托丙方代理并見證甲乙雙方之間的買賣行為,共同訂立本合同,以茲各方共同遵守。
賣方(甲方):_____________身份證號碼:____________________
買房(乙方):_____________身份證號碼:____________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿,誠實守信,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下:
一、甲方自愿將其位于_____縣_____________的房屋以人民幣______拾______萬___仟___佰___拾___元整(¥_______元)的價款出售給乙方(一次性付清,附收款收據(jù))。
二、房屋的基本情況:
該房屋建筑面積_____平方米,套內(nèi)建筑面積_____平方米,____室____廳,所在____層(共____層),室號______,房屋用途為______(無儲藏室)。
三、本合同簽訂后,甲方對該房屋的相關權益(使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓給乙方。甲方保證在交接時該房屋沒有產(chǎn)權糾紛和財務糾紛,如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產(chǎn)權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任,乙方保證按期繳納各項物業(yè)費用。本協(xié)議簽訂后,甲方不得就房屋再與他人訂立《買賣合同》。
四、本協(xié)議簽訂時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應無條件協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權過戶手續(xù)。本協(xié)議發(fā)生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規(guī)定負擔。
五、如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,并應賠償乙方的損失。
六、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬追綉凑帐袌鲈u估價返還乙方房屋價款,并賠償乙方的房屋裝修費用。
七、本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。
本合同一式5份,甲乙方各執(zhí)___份,見證人各___份。
甲方:_______________ 乙方:_______________ 見證人:_______________
日期:_______________ 日期:_______________ 日期:_______________
認購書房屋買賣合同 篇20
賣方:________________(以下簡稱甲方)
買方:________________(以下簡稱乙方)
一、為房屋買賣有關事宜,經(jīng)雙方協(xié)商,訂合同如下:甲方自愿將下列房屋賣給乙方所有:1.房屋狀況:____________________________________________________(請按《房屋所有權證》填寫)房屋座落:_________________________________________________________________________________。幢號:____室號:____套(間)數(shù),建筑結構:_______總層數(shù):_______建筑面積:_______(平方米)。用途:_____________________________________________________________________________________。2.該房屋的土地使用權取得方式"√":出讓(?)、劃撥(?)。
二、甲、乙雙方商定成交價格為人民幣________元(大寫)__________元整。乙方在______年_____月_____日前分_____次付清,付款方式為:___________________________________。
四、出賣的房屋如存在產(chǎn)權糾紛,由甲方承擔全部責任。
五、本合同經(jīng)雙方簽章并經(jīng)_______房地產(chǎn)交易管理所審查鑒定后生效,并對雙方都具有約束力,應嚴格履行。如有違約,違約方愿承擔違約責任,并賠償損失,支付違約費用。
六、雙方愿按國家規(guī)定交納稅、費及辦理有關手續(xù)。未盡事宜,雙方愿按國家有關規(guī)定辦理。如發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方可向_______________委員會申請_____。
七、本合同一式四份,甲、乙雙方及稅務部門各一份,房管部門一份。
八、雙方約定的其它事項:____________________________________。
甲方:______________(簽名或蓋章)?代理人:____________(簽名或蓋章)?簽訂日期:__________年____月____日
乙方:______________(簽名或蓋章)?代理人:____________(簽名或蓋章)?簽訂日期:__________年____月____日
監(jiān)證機關:________________________?簽訂日期:__________年____月____日
認購書房屋買賣合同 篇21
房屋買賣意向合同模板出賣人(以下簡稱甲方):_________________
現(xiàn)住址:_________________
身份證號:_________________
買受人(以下簡稱乙方):_________________
現(xiàn)住址:_________________
身份證號:_________________
見證方:_________________
見證人:_________________
聯(lián)系電話:_________________
根據(jù)《_________________》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿,協(xié)商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協(xié)議:
第一條乙方購買甲方坐落于________________號樓________房間私有樓房住宅一處,建筑面積為________平方米(以產(chǎn)權登記面積為準),產(chǎn)權證號為________朝________私________號土地使用證號為:________________,使用面積為________平方米,使用年限________年________月________日至________年________月________日止。
第二條此房屋實際售價________元整(¥________元)。此售價包含公共維修基金及室內(nèi)所有固定裝修、固定配套設備。
第三條甲方應在簽署本合同時,向乙方提供以下證件及復印件:
身份證、戶口薄;
房屋所有權證和其他有關證件;
房屋共有人同意或委托出賣的證明;
辦理房屋買賣及過戶手續(xù)應出具的其他文件。
第四條甲方應保證欲出售的房屋不屬于下列情形之一:
無合法證件的房屋(包括違法建設的房屋);
有產(chǎn)權爭議的房屋;
經(jīng)批準用或劃撥的建設用地范圍內(nèi)的房屋;
經(jīng)人民法院裁定限制產(chǎn)權轉(zhuǎn)移或經(jīng)市人民政府批準代管房屋;
市人民政府規(guī)定其他不得出賣的房屋。
第五條乙方應在簽署本合同時,向甲方提供以下文件及復印件:
身份證、戶口簿;
辦理房屋買賣及過戶手續(xù)應出具的其他文件。
第七條稅費分擔
甲、乙雙方按照國家房地產(chǎn)交易部門的規(guī)定繳納各項稅費。
第八條定金
在________年________月________日見證人代甲方向乙方收取房屋定金人民幣________元作為房款的一部分。
第九條付款方式;
首付款:乙方提交材料時將首付款________元人民幣支付給甲方
余款:過戶完成一次性付清。
注:過戶完成首付款和余款當日兌現(xiàn)
第十條違約責任
如乙方違約則定金不予退還,扣除見證人代理費后將余款退還甲方;
如甲方違約則見證人扣除代理費后將余款退還乙方,同時甲方向乙方交付人民幣________元違約金。
第十一條交房日期:________年________月________日。
第十二條備注:室內(nèi)留下的固定裝修及家具電器包括:(根據(jù)家具清單)。此清單是合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
第十三條在本合同履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四條本合同未盡事宜,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議。本合同的附件及補充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
第十五條本合同及其補充協(xié)議、家具清單內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十六條本合同連同附件共三頁,一式三份具有同等法律效力,合同持有情況如下:甲乙雙方各執(zhí)一份,見證人執(zhí)一份。
第十七條此合同與出售委托合同、承購委托合同及房屋買賣合同同時起法律效力。
第十八條本合同自三方簽字之日起生效。
第十九條附帶家具(見家具清單)
甲方(簽字):_________________乙方(簽字):_________________見證人(簽字):_________________
________年________月________日 ________年________月________日 ________年________月________日
認購書房屋買賣合同 篇22
房屋買賣合同民事上訴狀
上訴人(原審被告):_________________某某建設集團有限公司,住所地:_________________某某市某某鎮(zhèn)。法定代表人:_________________某某職務:_________________董事長。被上訴人(原審原告):_________________某某,男,漢族,19年月日出生,住某某市某某區(qū)某某北路號111室。原審被告:_________________某某建設集團有限公司某某分公司,住所地:_________________某某火炬高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)某某北村32號。負責人:_________________某某,經(jīng)理。
上訴請求:1、依法撤銷某某火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20)某某民初字第1000號民事判決,發(fā)回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。事實和理由:上訴人因不服某某火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20)高民初字第1000號民事判決書,現(xiàn)提起上訴。
一、該判決對被告的辯稱,存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱:對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議,對原告提供證據(jù)的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是,對原告起訴的與其發(fā)生的房屋買賣合同糾紛的法律關系是存在的,但對于原告訴訟請求的事實和理由以及據(jù)以證明的相關證據(jù)存在異議的,且原告起訴的證據(jù)是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱:要求某某公司與原告協(xié)商解決”,眾所周知要求調(diào)解不屬相對人抗辯,將被告要求調(diào)解作為辯稱內(nèi)容顯然文不對題,更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是,該判決卻斷章取義,未將被告的真實答辯意見記入筆錄,導致了該判決認定事實和適用法律錯誤,從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認定事實錯誤
(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定,但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項,該事實在該判決書中并無闡述,本案案由是房屋買賣合同糾紛,購房款是現(xiàn)金還是欠款,以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內(nèi)容,但該判決均未查明并列入判決書,顯而易見本案的事實是不清的。
(二)該判決認定某某東龍房產(chǎn)與被告之間已結算完畢,不欠其工程款為解除合同的前題。可事實是,結算并未辦理完畢,且房屋買賣合同既然合法有效,解除合同與第三人結算款項并無直接因果關系。另:該判決認定,原告要求解除合同,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。
(三)該判決認定事實證據(jù)不足。本案原告提供的證據(jù),僅有一份收條和房屋轉(zhuǎn)讓清單兩份證據(jù)。并且,判決書未載明本案原告舉證、被告質(zhì)證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產(chǎn)生了質(zhì)疑。上訴人認為,未經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證和法院認證的證據(jù),不能作為定案的依據(jù)。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實和法律依據(jù)。
本案案由是房屋買賣合同糾紛,即便合同無效,也只須返還購房價款,至于雙方存在的經(jīng)濟損失必須有經(jīng)濟損失的客觀存在,且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據(jù),該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責任,更沒有按過錯責任分擔所謂的經(jīng)濟損失。尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,并支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計算。上訴人認為,該判決,既未對所謂本金的數(shù)額和來源予以查實確認,且對20__年9月14日三年多以前已經(jīng)了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見,該判決顯失公平。
四、該判決程序違法
本案案情復雜,不但涉及承攬工程款項的結算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣合同的效力,且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件,故本判決采用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時,該判決書中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決,那么,法院應當主持調(diào)解,并在判決書中闡明調(diào)解成立或調(diào)解不成的原因和過程,為何不是調(diào)解結案而是直接判決呢?對此,上訴人認為,原審法院對本案的判決,當事人有調(diào)解要求而法院不調(diào)解,那么顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認為,對本案的審判,原審法院存在程序上的違法也是明顯的。綜上所述,本案原審判決存在認定事實不清,適用法律錯誤,程序違法的嚴重問題。為此,望貴院充分考慮上訴人的上訴理由,依法維護上訴人的合法權益,支持上訴人的上訴請求!謝謝!
此致某某市中級人民法院上訴人:_________________
某某建設集團有限公司20_____ 年_____月_______日
認購書房屋買賣合同 篇23
賣方:(甲方) ,身份證號碼:
買方:(乙方) ,身份證號碼:
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)議一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房達成以下協(xié)議:
第一條,甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方以充分了解該房屋具體情況,并自愿買受該房屋。該房屋具體情況如下:甲方所售房屋位于屋占地面積約為
第二條,房屋價格及其他費用:甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房屋總金額為人民幣 萬元整。
第三條,付款方式,簽訂合同之日一次性付清。
第四條,特別約定:
1、因乙方所購的房屋為農(nóng)村集體土地上建筑,該房屋買賣過程中,所發(fā)生的交易或過戶需要本村村民,委員會同意或有關部門審批的手續(xù)問題,甲方應當積極全力配合乙方一起解決妥善,若因此引發(fā)相應糾紛的,由甲方負責處理。
2、如乙方所購房屋以后辦理房產(chǎn)證時,甲方應予以積極配合,相關費用由甲方自行負擔。
第五條。該房屋毀損,滅失的風險,自房屋正式交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第六條,今后如房屋重建,甲方應承認乙方的住房面積。如國家征地、土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有,甲方負責積極配合。
第七條,本合同簽訂以后,房價漲落,買賣雙方不得反悔。
第八條,房屋老舊,日后翻蓋,需甲方積極配合乙方,辦理各種重建審批手續(xù)。
第九條,本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效:
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
20xx年xx月xx日
認購書房屋買賣合同 篇24
賣方:
買方:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其它有關法律、法規(guī)之規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,買賣雙方就下列房地產(chǎn)買賣事項訂立本契約,共同遵守。
一、賣方將座落在區(qū)街號
房產(chǎn),建筑面積平方米,附屬建筑物出售給買方,并將與出售房屋相關的土地使用權同時轉(zhuǎn)讓給買方。買方已對上述房地產(chǎn)做了充分了解,自愿承買。
二、雙方議定上述房地產(chǎn)的總價款為人民幣萬仟佰拾元
角分,。
三、房產(chǎn)買賣成交后,在房產(chǎn)交易主管機關規(guī)定的期限內(nèi),雙方共同申請辦理過戶手續(xù)。
四、賣方保證上述房地產(chǎn)合法,權屬清楚。雙方簽約后,若發(fā)生與賣方有關的產(chǎn)權糾紛或債權債務,概由賣方負責清理,并承擔民事責任,由此給買方造成的經(jīng)濟損失,賣方負責賠償。
五、在履行本契約過程中,若發(fā)生爭議,雙方應采取協(xié)商辦法解決協(xié)商不成時,可向濟南市仲裁委員會申請仲裁,或直接向人民法院起訴。
六、本契約自雙方簽章并經(jīng)房產(chǎn)交易主管機關批準之日起發(fā)生法律效力,雙方不得毀約。
七、辦理房地產(chǎn)交易過戶登記手續(xù)所需繳納的有關稅、費,由承擔。
八、本契約一式肆份,雙方各持壹份,房產(chǎn)交易主管機關存檔貳份。
九、雙方約定的其它事項:
賣方:法定代表人:
共有人:經(jīng)辦人:
聯(lián)系電話:
買方:法定代表人:
共有人:經(jīng)辦人:
聯(lián)系電話:
簽定日期:年月日
認購書房屋買賣合同 篇25
甲方(賣方):趙 升
乙方(買方):張沙沙
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在 重慶市九龍坡區(qū) 渝州路 2小區(qū)3號樓 4單元 405室(建筑面積120平方米,儲藏室40 平方米,產(chǎn)權證號st1002105420 )房地產(chǎn)出賣給乙方,并將與所出賣該房產(chǎn)的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產(chǎn)證復印件及該房產(chǎn)位置圖)。
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ;即人民幣小寫100XX元 。
三、乙方在簽訂本合同時,支付定金三十萬元整 ,即小寫300000元 。
四、乙方支付定金之日起 2個月內(nèi),向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程序按照所在按揭銀行規(guī)定辦理)。
五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關稅費由 甲方承擔。
七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關房產(chǎn)過戶手續(xù),待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應在1個月 前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時該房產(chǎn)應無任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、入網(wǎng)費、有線電視費等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應向?qū)Ψ街Ц段迨f 元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期一日,應向?qū)Ψ街Ц段迨P金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規(guī)定,本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除,不適用本條款。
十、交付該房產(chǎn),甲方不得損壞該房產(chǎn)的結構、地面和墻壁及不適移動的物件,并將抽風機一臺(型號:1005648485 ),空調(diào)兩臺(型號:0152468549 ),熱水器(型號:1095874554),浴霸(型號:1025456985 ),飲水機(型號:1084759264 ),音響兩臺(型號:258695 ),涼衣架,房內(nèi)燈具,前后門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛(wèi)設施, 等讓與乙方(含在房屋價值內(nèi))。
十一、本協(xié)議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條 款:
1、轉(zhuǎn)讓過后,甲方不的以任何借口干涉乙方對房屋的修改。
甲方(賣方):趙 升 (印) 身份證號:
住址:重慶市九龍坡區(qū)歇臺子長石村24號 電話:
20xx年04 月 28日
乙方(買方):張沙沙 (印)身份證號:
住址:四川省達州市南壩鎮(zhèn)23號 電話:
認購書房屋買賣合同 篇26
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他相關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方自愿委托丙方對其雙方房屋交易提供居間服務,促成房屋買賣合同成立,現(xiàn)三方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就房屋買賣及居間服務達成如下協(xié)議:
一、乙方為表示對丙方居間介紹的房屋之購買誠意,自愿向丙方交付人民幣__________元。作為購房意向金。在甲、雙方簽訂本合同后,乙方同意該購房意向金轉(zhuǎn)付甲方。
二、交易房屋的基本情況:__________
1、坐落:_________________________。
2、類型:__________。
6、房屋所有權證明文件編號:______________。
7、該房屋的抵押狀況為:__________貸款余額:__________約¥______________元,貸款余額的處理方案:__________□甲方自行還清/□其它:_____________________________________。
8、該房屋租賃情況為:__________。
二、經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,該房屋的交易條件為:__________
1、總房價款:__________人民幣__________元。
2、乙方同意支付甲方購房定金人民幣________元。
3、甲、乙雙方同意采取下列第_____種方式付款:__________①全款②公積金貸款③商業(yè)貸款④其他:________________________。
4、甲、乙雙方定于□丙方通知之日起______日內(nèi)/□_____年______月_______日前,在甲、乙雙方資料齊全時到房屋權屬登記部門辦理過戶手續(xù)。
5、甲方應于乙方支付完畢首付款之日起三日內(nèi)向乙方交房。
6、房屋產(chǎn)權轉(zhuǎn)移后,甲方應在該房屋所有權轉(zhuǎn)移之日起____內(nèi),將本房屋內(nèi)相關戶口遷出。
7、涉及此次房屋交易中產(chǎn)生的全部稅費:__________□由甲方承擔/□由乙方承擔/;
2、乙方向丙方支付居間服務費為人民幣人民幣________元。
五、合同約定的其他義務
1、在丙方收到購房意向金后_____日內(nèi),乙方不得解除對丙方的委托,亦不得向丙方主張收回上述意向金。在上述期限內(nèi),如乙方解除對丙方的委托,將視為乙方違約,并按照本合同居間服務費向丙方支付違約金。
2、如甲方不能接受本合同第三條之交易條件,而甲、乙雙方又不能另行達成一致的,致使甲、乙雙方不能簽署房屋買賣合同的,丙方應將購房意向金無息返回乙方。
3、甲、乙雙方應當在簽訂本合同之日,一次性付清居間服務費用。費用支付未經(jīng)丙方同意而延遲支付的,丙方有權追索違約金,每日按照延遲支付費用數(shù)額的千分之五計算。
4、甲乙承諾本交易房屋除本合同第二條第七款所設立的`抵押權外,無其他任何權利瑕疵影響到標的房屋的交易。
5、本合同訂立后,如甲、乙雙方未經(jīng)丙方許可,私下交易或經(jīng)其他中介機構交易本合同標的房屋,本居間合同依然有效,甲、乙雙方仍應向丙方支付本合同第四條約定的居間服務費。
六、甲、乙雙方同意在本合同成立后_____日內(nèi)簽訂存量房屋買賣合同。
簽訂本合同后,如甲方未能履行本條約定的,則應向乙方雙倍返還定金;如乙方未能履行本條約定的,則已支付甲方的定金不予返還。
七、甲、乙、丙三方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議,應自行協(xié)商解決;協(xié)商不能達成一致意見的,三方同意向交易房屋所在地人民法院提起訴訟。
八、甲、乙、丙三方在本合同簽章處書寫的聯(lián)絡地址即為本合同下任何書面通知的送達地址,若因收送方拒收或因聯(lián)絡地址錯誤無法送達的,均按照付郵日視作通知方已依本合同給予書面通知。若任何一方聯(lián)絡地址變更的,應及時通知其他各方。
九、本合同一式三份,經(jīng)三方簽字或蓋章后生效,三方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
備注
甲方:__________乙方:__________
身份證號:__________身份證號:__________
代理人:__________代理人:__________
身份證號:__________身份證號:__________
聯(lián)絡地址:__________聯(lián)絡地址:__________
簽訂時間:__________簽訂時間:__________
丙方:__________
經(jīng)辦人:__________
簽訂時間:__________
認購書房屋買賣合同 篇27
賣方(以下簡稱甲方):_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____
(身份證)(護照)(營業(yè)執(zhí)照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯(lián)系電話:_____
委托代理人:_____國籍:_____電話:_____
地址:_____郵政編碼:_____
買方(以下簡稱乙方):_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____
(身份證)(護照)(營業(yè)執(zhí)照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯(lián)系電話:_____
委托代理人:_____國籍:_____電話:_____
地址:_____郵政編碼:_____
第一條 房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于_____;位于第_____層,共_____(套)(間),房屋結構為_____,建筑面積_____平方米(其中實際建筑面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積_____平方米),房屋用途為_____;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內(nèi)部附著設施見附件二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產(chǎn)權證號)為_____。
第二條 房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積為(甲方暫測)(原產(chǎn)權證上標明)(房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產(chǎn)權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_____%(不包括±_____%)時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____%)時,甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:
1.乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按_____利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調(diào)整。
第三條 土地使用權性質(zhì)。
該房屋相應的土地使用權取得方式為_____;土地使用權年限自___年___月___日至___年___月___日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓批準文件號為_____;該房屋買賣后,按照有關規(guī)定,乙方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續(xù)。
第四條 價格。
按(總建筑面積)(實際建筑面積)計算,該房屋售價為( 幣)每平方米_____元,總金額為( 幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
第五條 付款方式。
乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金( 幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,并應于本合同生效之日起_____日內(nèi)將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
認購書房屋買賣合同 篇28
出賣人
身份證號碼:
買受人
身份證號碼:
根據(jù)《民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣房產(chǎn)等相關事宜達成如下協(xié)議,以資共同遵守:
一、甲方自愿將其位于_____________________________的房產(chǎn)及其土地使用權以人民幣_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整的價款出售給乙方。
二、乙方支付甲方合同保證定金萬元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方須無條件協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權過戶手續(xù),辦理過戶手續(xù)發(fā)生的契稅、土地出讓金由乙方負擔。甲方承擔本合同轉(zhuǎn)讓的房屋及土地稅費。乙方在甲方交付房屋后一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂后,甲方對的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
五、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納購房后應付的各項物業(yè)費用。本合同簽訂后,甲方不得以本房屋為關聯(lián)與他人訂立任何合同。
六、違約責任
1、甲方應當于______年____月____日交付乙方房屋,甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之三計算違約金支付給乙方。逾期超過30天時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償乙方經(jīng)濟損失人民幣元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之三計算的違約金給甲方。逾期超過30天時,甲方有權解除合同。解約時,乙方已付定金不退。
3、如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,并應賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬追綉凑障率鰞煞N算法取高值返還乙方:1)本房屋合同轉(zhuǎn)讓金額本金及利息,利息按年息20%計算,計息期自合同簽訂日起算;2)解除合同時本房屋市場評估價,并賠償乙方的房屋裝修費用,搬遷等損失。
5、如因規(guī)劃部門、設計部門的原因影響房屋質(zhì)量和使用功能的,甲方應當通知乙方;如有補償款發(fā)放,甲方應當全額退還乙方。
七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述方式解決:依法向人民法院起訴。
八、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
九、本合同一式2份,甲、乙方各執(zhí)一份。
甲方:
______年____月____日
乙方:
______年____月____日
見證人:
______年____月____日
認購書房屋買賣合同 篇29
甲方(出賣人):_______________身份證號碼:____________________________________
乙方(買受人):_______________身份證號碼:____________________________________
甲乙雙方經(jīng)過有好協(xié)商,就房屋買賣一事,在平等、自愿、誠實守信的前提下,達成如下協(xié)議:
第一條甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
(一)座落于,建筑面積__________平方米;套內(nèi)建筑面積__________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積____________平方米;
(二)出售房屋的所有權證證號為________________________;
(三)房屋平面圖見房產(chǎn)證;
(四)該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
該房屋的相關權益隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
(五)出賣人還應當將附屬于該房屋的陽臺、走道、樓梯、裝修、衛(wèi)生間、其他設施、設備,轉(zhuǎn)讓給買受人,其轉(zhuǎn)讓價格已包含在房屋的價款中,不再另行支付價款。
第三條計價方式與價款
按雙反約定價錢付款,總金額人民幣__________元整;房價款的支付方式為:乙方在___________年_________月________日前付給甲方定金。
第四條房屋價款乙方分二期付給甲方:
第一期:在___________年_________月________日,付人民幣_____萬元;
第二期:在交付房屋之日,付清尾款人民幣_____萬元。
每期付款,甲方收到后出具收據(jù)。
第五條甲、乙雙方定于___________年_________月________日交付該房屋;甲方應在交付房屋前騰空該房屋。
第六條甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依
法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。雙方簽訂協(xié)議后,不得就房屋買賣方面產(chǎn)生其他法律糾紛。
第七條該房屋毀損、滅失的風險自房屋交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第八條該房屋交付時,水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,甲方全部結清。
第九條本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款。
第十條甲、乙雙方在履行本合同中若發(fā)生爭議,應協(xié)商解決。協(xié)商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄。
第十一條本合同一式_____份。其中甲方留執(zhí)_____份,乙方留執(zhí)_____份,均具有相同的法律效力。
第十二條本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。
出賣方(甲方)__________________購買方(乙方)___________________
___________年_________月________日___________年_________月________日
認購書房屋買賣合同 篇30
甲方(賣方):
姓名: 身份證號碼:
乙方(買方):
姓名: 身份證號碼:
甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它法律規(guī)定,在平等自愿協(xié)商的基礎上,就甲方產(chǎn)權自有的房產(chǎn)出賣給乙方的事宜,約定如下:
一、房產(chǎn)概況:
本合同約定房產(chǎn)位于 ,房屋結構為 ,位于 層, 套內(nèi)面積為 平方米。
二、房產(chǎn)交易價款:房產(chǎn)價格總價為 萬元(大寫: )人民幣。
三、付款方式:
1、乙方于簽訂本合同之日以 (轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金)形式支付給甲方先期購房款 萬元(大寫: )人民幣。
2、剩余房款 萬元(大寫: )人民幣,于甲方將房屋所有鑰匙及證書并將房屋實際交付給乙方之時支付,支付形式為 (轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金)。
3、甲方在收到乙方交付的上述任何一筆款項后均要向乙方出具收條。
4、若該房產(chǎn)能辦理過戶手續(xù),則甲方應當無條件協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權過戶手續(xù)。
四、購買房產(chǎn)所產(chǎn)生的所有稅費由 方承擔。
五、甲方承諾:
1、本合同約定的出賣給乙方的房屋,甲方保證在交付乙方之時該房產(chǎn)沒有任何產(chǎn)權的爭議,該房產(chǎn)不存在任何的債權債務糾紛,該房產(chǎn)沒有設定過任何抵押擔保,該房產(chǎn)沒有任何其它形式糾紛。同時甲方保證向乙方出具的所有文件、單據(jù)及涉及該房產(chǎn)的一切單證、物件均真實有效。
2、自本合同簽訂乙方依照合同約定方式將購房款交付給甲方本合同第三條第1款約定的先期購房款 萬元(大寫: )時起,涉及該房產(chǎn)的所有拆遷補償所得(包含拆遷補償款及拆遷方給予被拆遷戶的其它優(yōu)惠條件)均歸乙方享有。在涉及拆遷補償?shù)南嚓P事宜中,甲方應無條件的配合乙方辦理并簽訂相關法律文書。但甲方與拆遷方簽訂的'所有法律文書,必須先征得乙方的書面同意,方可簽訂。若未能在乙方書面同意的情況下,私自簽訂造成乙方的損失,由甲方承擔。在拆遷方通知領取拆遷補償款時,若通知甲方,則甲方不得私自領取,必須通知乙方并與乙方一起領取后歸乙方所有;若通知乙方,則乙方單方可自行領取。
3、乙方向甲方支付本合同先期購房款 萬元(大寫: )之時起,涉及該房產(chǎn)的所有權利由乙方行使,所有義務由乙方履行。
六、甲方應在乙方將本合同第三條第一款約定的先期購房款通過 (轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金)支付的同時將房屋及涉及房屋的所有產(chǎn)權證(包含房產(chǎn)證及土地使用權證)、票據(jù)、全部房屋鑰匙及與房屋相關的全部物件交付給乙方持有。
七、在本合同履行期間,甲、乙雙方不得擅自變更合同。若需變更必須以補充協(xié)議的形式由雙方共同約定并簽字蓋章后方生效,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
八、在乙方交付了本合同約定的先期購房款后,甲方違約的,甲方除返還乙方所有交付錢款外,還應向乙方承擔違約時本合同項下交易房產(chǎn)評估價總額同等數(shù)額的賠償金(評估機構由乙方單方委托)。
九、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章時生效。
十、本合同在履行期間發(fā)生爭議的,雙方應協(xié)商解決。
十一、本合同一式 份,甲、乙雙方當事人每人均持一份, 份具有同等法律效力。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
電話: 電話:
年 XX月 XX日
認購書房屋買賣合同 篇31
甲方(出賣人):_________
乙方(買受人):_________
(本人/法定代表人)姓名:_________ (本人/法定代表人)姓名:________
國籍:_________
國籍:_________
(身份證/護照/營業(yè)執(zhí)照號碼):_________ (身份證/護照/營業(yè)執(zhí)照號碼):___
地址:_________
地址:_________
編碼:_________
編碼:_________
聯(lián)系電話:_________
聯(lián)系電話:_________
委托代理人:_________
委托代理人:_________
國籍:_________
國籍:_________
電話:_________
電話:_________
地址:_________
地址:_________
編碼:_________編碼:_________
根據(jù)國家和_________省(市)法律、法規(guī)和有關規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就下列房地產(chǎn)買賣達成如下協(xié)議:
第一條房屋的基本情況
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于_________;位于第_________層,共_________(套/間),房屋結構為_________,建筑面積_________平方米(其中實際建筑面積_________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積_________平方米),房屋用途為_________;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內(nèi)部附著設施見附件二;(房屋所有權證號、土地使用權證號/房地產(chǎn)權證號)為_________。
第二條房屋面積的特殊約定
一、本合同第一條所約定的面積為(甲方暫測/原產(chǎn)權證上標明/房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產(chǎn)權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
二、該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_________%(不包括±_________%)時,房價款保持不變。
三、實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_________%(包括±_________%)時,甲乙雙方同意按下述第_________種方式處理:
(1)乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按_________利率付給利息。
(2)每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調(diào)整。
(3)_________。
第三條土地使用權性質(zhì)
一、該房屋相應的土地使用權取得方式為_________。
二、土地使用權年限自_________年_________月_________日,至_________年_________月_________日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓批準文件號為_________;該房屋買賣后,按照有關規(guī)定,乙方(必須/無須)補辦土地使用權出讓手續(xù)。
第四條價格
按(總建筑面積/實際建筑面積)計算,該房屋售價為(_________幣)每平方米_________元,總金額為(_________幣)_________元整。
第五條付款方式
一、乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整,并應于本合同生效之日起_________日內(nèi)將該房屋全部價款付給甲方。
二、已付定金將在最后一期付款時沖抵,支付方式為以下第_________種:
(1)現(xiàn)金_________;
(2)支票_________;
(3)匯款_________。
第六條交付期限
甲方應于本合同生效之日起_________日內(nèi),將該房屋的產(chǎn)權證書交給乙方,并應收到該房屋全部價款之日起_________日內(nèi),將該房屋付給乙方。
第七條乙方逾期付款的.違約責任
一、乙方如未按本合同第五條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期付款有權追究違約利息。自本合同規(guī)定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_________計算。
二、逾期超過_________天后,即視為乙方不履行本合同。屆時,甲方有權按下述第_________種約定,追究乙方的違約責任。
(1)終止合同,乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金。甲方實際經(jīng)濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實賠償。
(2)乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
(3)_________。
第八條甲方逾期交付房屋的違約責任
一、除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第六條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同規(guī)定的交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_________個月內(nèi)按_________利率計算;自第_________個月起,月利息則按_________利率計算。
二、逾期超過_________個月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權按下列第_________種約定,追究甲方的違約責任。
(1)終止合同,甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金。乙方實際經(jīng)濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實賠償。
(2)甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
(3)_________。
第九條關于產(chǎn)權登記的約定
在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關辦理權屬登記手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_________天內(nèi)取得房地產(chǎn)權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的_________%賠償乙方損失。
第十條保證
甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
第十一條稅費的交納
因本房屋所有權轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發(fā)生的稅費除另有約定的外,均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納。
第十二條費用交接時間
水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等各項費用的交接日期為_________年_________月_________日。
第十三條聲明及保證
甲方:
一、甲方有權簽署并有能力履行本合同。
二、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方:
一、乙方有權簽署并有能力履行本合同。
二、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第十四條合同爭議的解決辦法
本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向______________________人民法院起訴,或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。
第十五條其他約定事項
________________________________.
______________________________________.
_____________________________________.
第十六條本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同(及附件)一式_______份,其中甲方執(zhí)_______份,乙方執(zhí)________份。
本合同生效后,雙方對合同內(nèi)容的變更或補充應采取書面形式,作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。
甲方簽名或蓋章:___________
乙方簽名或蓋章:___________
身份證號碼:___________
身份證號碼:___________
簽約時間:_________年_________月_________日
簽約時間:_________年_________月_________日
認購書房屋買賣合同 篇32
出賣人(甲方):身份證號碼:
買受人(乙方):身份證號碼:
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自愿將其村證房位于石家莊市___________區(qū)_______________________________________的房屋(建筑面積_________平方米)以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________元)的價款出售給乙方。(含地下室——號——平方米)
二、乙方支付甲方合同保證定金壹萬元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規(guī)定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂后,甲方對——的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
五、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納各項物業(yè)費用。本合同簽訂后,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;
六、違約責任1、甲方應當于20__年月日交付乙方房屋,甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過____五___個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償乙方經(jīng)濟損失人民幣___四萬______元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過___五____個月時,甲方有權解除合同。解約時,乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,并應賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬追綉凑帐袌鲈u估價返還乙方房屋價款,并賠償乙方的房屋裝修費用。
5、如因規(guī)劃部門、設計部門的原因?qū)е路课葙|(zhì)量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發(fā)放,甲方應當全額退還乙方。
七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交______________________________________仲裁委員會仲裁。
2、依法向——區(qū)人民法院起訴。
八、其他約定九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式5份,甲乙方各執(zhí)一份,見證人各一份。
甲方:乙方:
年月日年月日見證人:年月日年月日
認購書房屋買賣合同 篇33
房屋買賣協(xié)議書模板
甲方:_________________(_______________鎮(zhèn)_______________居委______組居民)
乙方:_________________(_______________鎮(zhèn)_______________村______組村民)
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,甲方自愿將所屬自已的一幢房屋出售給乙方,現(xiàn)就相關事宜說明如下:_________________
一、房屋坐落情況及邊界:_________________
1、本協(xié)議所指的房屋為_______________市_______________區(qū)_______________鎮(zhèn)_______________村_______________組小地名________________所擁有的住房(木質(zhì)結構、四列三間)豬圈、牛圈。
2、房屋邊界:_________________東至地壩外坎;南至申高應房屋邊界;西至屋檐溝;北至牛圈屋檐。
二、房屋價格及付款方式:_________________
1、房屋出售價格為人民幣元整($元)
2、乙方在簽訂協(xié)議時一次性向甲方付清款項。
三、雙方的權利及義務:_________________
1、從本合同生效之日起,乙方即擁有該房屋及地基的所有權,此后與該房屋有關的事宜皆與甲方無關。
2、房屋出售后,甲方應盡的義務及應享有的權利全部轉(zhuǎn)讓給乙方,因房屋拆遷及其它原因產(chǎn)生的風險及利益概由乙方負責或享有。
四、其他事宜:_________________
此協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方(蓋章) ___________
法定代表人(簽章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
認購書房屋買賣合同 篇34
甲方(賣方):趙 升
乙方(買方):張沙沙
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在 重慶市九龍坡區(qū) 渝州路 2小區(qū)3號樓 4單元 405室(建筑面積120平方米,儲藏室40平方米,產(chǎn)權證號房地產(chǎn)出賣給乙方,并將與所出賣該房產(chǎn)的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產(chǎn)證復印件及該房產(chǎn)位置圖)。
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ;即人民幣小寫100_元 。
三、乙方在簽訂本合同時,支付定金三十萬元整 ,即小寫300000元 。
四、乙方支付定金之日起2個月內(nèi),向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程序按照所在按揭銀行規(guī)定辦理)。
五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關稅費由 甲方承擔。
七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關房產(chǎn)過戶手續(xù),待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應在1個月前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時該房產(chǎn)應無任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、入網(wǎng)費、有線電視費等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應向?qū)Ψ街Ц段迨f元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期一日,應向?qū)Ψ街Ц段迨P金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規(guī)定,本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除,不適用本條款。
十、交付該房產(chǎn),甲方不得損壞該房產(chǎn)的結構、地面和墻壁及不適移動的物件,并將抽風機一臺(型號:),空調(diào)兩臺(型號: ),熱水器(型號:),浴霸(型號: ),飲水機(型號:),音響兩臺(型號:258695 ),涼衣架,房內(nèi)燈具,前后門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛(wèi)設施, 等讓與乙方(含在房屋價值內(nèi))。
十一、本協(xié)議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條 款:
1、轉(zhuǎn)讓過后,甲方不的以任何借口干涉乙方對房屋的修改。
甲方(賣方):趙 升 (印) 身份證號:
住址:重慶市九龍坡區(qū)歇臺子長石村24號 電話:
20__年04 月 28日
乙方(買方):張沙沙 (印)身份證號: