買賣合同范文合集（通用30篇）

買賣合同范文合集 篇1

　　印刷紙張購銷合同

　　供方: *有限公司

　　需方:責任公司

　　二、質量標準 ：生產廠企業標準，尺寸不少于720*1000mm及890*1240mm,紙張克樹誤差不能超過±1.5克，紙張能保證正常四色機雙面八色印刷，無紙粉，不打皺、印刷時無拉毛現象。

　　三、交貨地點：需方指定地點，供方承擔運輸費用。

　　四、包裝標準：平板木夾板包裝，包裝完整、無破損。

　　五、驗收標準、方法及提出異議的期限：如有質量、數量等問題，如破損、水濕、扁芯等問題，需方提出異議后經供方證實，按損失情況調換貨物。

　　六、需方需在簽訂合同時預付定金壹拾萬元整，剩余貨款限期供貨前付清。

　　七、解決爭議方式：雙方友好協商解決。

　　八、供貨時間：20xx年7月25日前。

　　九、本合同一式貳份，具有同等效力，供需雙方各執一份。

　　供方單位（蓋章）：需方單位（蓋章）： 經辦人: 經辦人:

　　電話：電話：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬號：賬號：

買賣合同范文合集 篇2

　　甲方：姓名：________身份證號碼：__________職業：________工作單位：_____________住址：__________________郵政編碼：___________聯系電話：_____________

　　乙方：姓名：________身份證號碼：__________職業：________工作單位：_____________住址：__________________郵政編碼：___________聯系電話：_____________

　　鑒于：

　　1、甲方單位現準備在通過集資建設樓房，甲方根據其單位的規定，具有參于建房的資格。

　　2、甲方愿意將其單位本次建房的資格轉讓于乙方。

　　3、乙方同意以甲方名義向甲方單位繳納集資建房款。

　　4、甲方同意收取乙方繳納的集資款項，并以自身的名義向其單位繳納，若單位同意由乙方名義繳納，則乙方有權自行繳納集資款項。

　　5、甲方確認以其名義取得的本次集資建房房屋產權屬于乙方所有。

　　6、自簽訂本協議之日起至房屋產權過戶于乙方名下期間，甲方只是該集資房的名義產權人，乙方為此房屋的實際產權人

　　為明確雙方的權利和義務，以達上述目的，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上就乙方取得位于集資建臨街商住樓房的房屋產權特簽訂以下協議：

　　第一條：集資房屋的基本情況及產權實際人約定

　　1、甲方單位集資建設的房屋坐落于；甲方依據其單位的規定，可通過集資建房取得位于第_________層，房屋結構為_________，建筑面積_________平方米的房屋的產權。

　　2、自協議簽訂之日始，乙方即為上述第1款約定房屋的實際產權人。

　　第二條：集資款項繳納

　　1、甲方根據其單位集資建房的要求，收取乙方的房屋集資建設款項，在收取每筆集資建房款時應向乙方出具相應數額的書面收據，并按其單位要求及時繳納于該單位；在繳納每筆集資款項后，應在繳納當日向乙方交付該單位開具的.收款憑證原件。

　　2、若甲方單位同意由乙方名義繳納，則乙方有權自行繳納集資款項，取得的交款憑證自行保存。

　　3、若甲方單位將甲方名下的住房公積金直接扣劃作為應繳納的集資建房款項時，則在甲方出具單位扣劃證明后，乙方應向甲方支付與扣劃款項相同數額的資金(該部分資金視同乙方向甲方單位繳納的集資款項)。

　　第三條、集資建房手續辦理

　　甲方應按本單位的要求，及時辦理其單位集資建房過程中所需各種手續的辦理工作，及時提交各種資料，以確保不因其疏忽和懈怠而影響乙方取得該房屋的產權。

　　第四條、集資房屋交付、產權證的辦理和取得

　　一)房屋交付

　　若協議約定的房屋建成后，若甲方單位將房屋交付于甲方，則甲方應在其單位交房日即行將該房屋轉交付予乙方。乙方即行行使基于實際產權人對該房屋的所有權益。

　　二)產權證的辦理和取得

　　1、如果甲方單位允許以乙方名義直接取得該甲方名下的集資房屋的產權，則甲方有義務，及時和乙方共同提交單位所需辦理房屋產權予乙方名下的各種文件和資料。

　　2、如果甲方單位不允許直接將集資房屋的產權辦理至乙方名下，則甲方應在取得該房屋產權證書后，將以其名義取得的房屋產權協助乙方轉讓過戶至乙方名下(該轉讓甲方不得收取任何費用)。

　　3、無論出于何種原因，致該房屋產權暫時無法辦理至乙方名下，在此期間，乙方基于實際產權人仍享有對該房屋的所有權益，甲方不得就此主張任何異議。

　　第五條、甲方報酬

　　因甲方出讓其單位集資建房名額予乙方，乙方同意在本協議簽訂后分三批給甲方報酬萬元整，第一批在第二批第三批

　　第六條除集資款外的費用承擔

　　本協議履行中，甲方除收取因轉讓本次購房資格的報酬萬元整元外。不再向乙方收取除集資款外的任何費用，因辦理房屋產權而發生的各種法定稅、費由乙方承擔。

　　第七條、違約責任

　　1、協議履行中，甲方擅自終止協議，除應退還乙方全部向甲方單位已繳納的集資款和報酬款外，還應向乙方承擔與甲方單位所建設房屋(協議約定的房屋)應繳集資款和收取乙方報酬款項數額相同的違約金。

　　2、協議簽訂后，乙方無故不履行協議，除有權取回其已交購房款外，無權要求甲方退還已收取的報酬。

　　第八條聲明及保證

　　鑒于本協議履行中，若由于甲方原因致生障礙，對乙方權益影響重大，甲方承諾其簽署本協議時，對此協議的簽署取得了其家庭所有成員的同意，甲方及其家庭成員保證：放棄所有不利于協議履行的主張和權利。

　　第九條協議的變更

　　本協議履行期間，發生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本協議的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為協議不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本協議，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第十條爭議的處理

　　本協議在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成，則依法向人民法院起訴。

　　第十一條補充與附件

　　本協議未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本協議的附件和補充協議均為本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等的法律效力。

　　第十二條協議的效力

　　1、本協議自雙方簽字之日生效

　　2、本協議一式四份，甲方、乙方各二份，具有同等法律效力。

　　3、本協議的附件和補充協議均為本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等的法律效力。

買賣合同范文合集 篇3

　　賣方： 合同編號： 買方： 簽訂地點：

　　第三條：質量標準和技術標準：按生產廠家技術標準執行。

　　第四條：交（提）貨地點、方式：_______________________________________________________

　　第五條：運輸方式及到達站（港）和費用負擔：_____________________________________________

　　第六條：包裝標準、包裝物的供應與回收：_________________________________________________________

　　第七條：驗收標準、方法及提出異議期限：_____________________________________________________

　　第八條：隨機附件、工具數量按裝箱單驗收。

　　第九條：結算方式及期限：

　　第十條：如需提供擔保，按擔保法有關規定執行。

　　第十一條：賣方對質量負責的條件和期限：質量“三包”，保修一年。

　　第十二條：違約責任：按合同法有關規定執行。

　　第十三條解決合同糾紛的方式：雙方友好協商解決，協商不成 時，向人民法院起訴。

　　第十四條：其他約定事項：

　　賣方 買方

　　單位名稱：（章） 單位名稱：（章）

　　單位地址：單位地址： 法定代表人：

　　法定代表人： 委托代理人：

　　委托代理人： 電話： 電話： 傳真： 傳真：

買賣合同范文合集 篇4

　　買賣合同是出賣人轉移標的物的所有權于買受人，買受人支付價款的合同。

　　買賣合同中標的物的風險是指買賣合同標的物由于不可歸責于雙方當事人的事由毀損、滅失所造成的損失。在買賣合同的標的物為動產時，風險負擔的規定是任意性規定，允許當事人經由特約予以變更。我國民法對于物權變動，采取債權形式主義模式，將交付行為作為動產標的物所有權移轉的成立要件。買賣合同由誰來承擔？我國《合同法》第142條規定：“標的物毀損、滅失的風險，在標的物交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔，但法律另有規定或者當事人另有約定的除外。”也就是說，風險負擔包括兩種情況：一是在交付前標的物風險即由買受人負擔；二是交付后的一段時間內標的物的風險仍由出賣人負擔。比如說，甲向已買了一堆的水果，，在水果沒有到甲手中時已經壞了，這時就應該由乙負擔，若是水果到了甲的手中有了十天半個月的壞了，就不關乙的事，一切都由甲來承擔。但若是在運輸的途中，經過山路，突然從上面掉下一塊石頭砸在了水果上，把水果給砸壞了，也就是說，是由于不可抗力的因素，在這種情況下仍由買受人也就是甲來承擔。

　　如果當事人雙方約定動產標的物的所有權非自交付時起轉移，如買賣合同的雙方當事人采取所有權保留制度作為合同履行的擔保，風險的負擔我們通常認為應采取交付主義。

　　買賣合同的標的物為不動產時，其風險負擔的移轉規則，與動產有所不同。就大陸法系而言，就物權變動采取債權意思主義模式的國家和地區，由于不動產所有權的轉移無需辦理相應的手續，不動產的風險負擔的轉移在一般情形下與不動產所有權的轉移相一致。對物權變動采取債權形式主義或物權形式主義的國家和地區，由于單純的不動產占有的移轉并不能發生不動產所有權的轉移，而是把登記作為不動產所有權轉移的出來

　　要件，這就使得標的物的風險負擔的轉移與標的物所有權的轉移不盡一致。其中，作為買賣合同標的物的不動產的風險負擔，則主張在不動產交付時移轉。如果不動產的所有權在不動產交付以前，因辦理完畢過戶登記手續而發生移轉，則不動產的風險負擔應在買受人取得所有權時轉移。就像買房子一樣，所有權一旦到了買受人手中，相應的'關于這件房子的風險負擔同時也轉移了。

　　除了上述的一些情況之外，風險負擔的規則在具體應用時，還應注意以下幾點：

　　第一：依據《合同法》第144條的規定，出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物，除當事人另有約定的以外，毀損、滅失的風險自合同成立時起由買受人承擔。

　　第二：根據《合同法》第145條規定，當事人沒有約定交付地點或者約定不明確，標的物需要運輸的，出賣人將標的物交付給第一承運人后，標的物毀損、滅失的風險由買受人承擔。

　　第三：根據《合同法》第147條規定，出賣人按照約定未交付有關標的物的單證和資料的，不影響標的物毀損、滅失風險的轉移。這表明只要完成了標的物的交付行為，即使出賣人通過保留有關標的物的單證和資料以保留標的物的所有權，也不影響標的物風險負擔的轉移。

　　第四：根據《合同法》第143條規定，因買受人的原因致使標的物不能按照約定的期限交付的，買受人應當自違反約定之日起承擔標的物毀損、滅失的風險。

　　第五：根據《合同法》第146條規定，出賣人按照約定或者法律的規定將標的物置于交付地點，買受人違反約定沒有收取的，標的物毀損、滅失的風險自違反約定之日起由買受人承擔。

　　第六：根據《合同法》第148條規定，因標的物質量不符合要求，致使不能實現合同目的的，買受人可以拒絕接受標的物或者解除合同。買受人拒絕接受標的物或者解除合同的，標的物毀損、滅失的風險由出賣人承擔。

　　第七：根據《合同法》第149條規定，標的物毀損、滅失的風險由買受人承擔的，不影響因出賣人履行債務不符合約定，買受人要求其承擔違約責任的權利。

買賣合同范文合集 篇5

　　合同編號

　　出賣人 簽訂地點

　　買受人 簽訂時間

　　根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，為加快發展農村經濟，保護合同交易雙方當事人的合法權益，確保農業種植增產增收，本著公平、公正、誠實信用和互惠互利的原則，經雙方協商，訂立本種植玉米買賣合同。

　　第一條：出賣人負責對玉米的種植生產。買受人負責對玉米種植生產的技術指導。

　　第二條：出賣人應按照買受人的收購要求，向買受人承諾玉米的種植面積為 畝，并按照買受人提出的技術要求和質量標準進行生產管理，按期、足額地向買受人提供符合質量標準和等級的玉米 公斤。出賣人應保證在未完成合同約定的數量前，不向他人出售。

　　第三條：出賣人生產的玉米，只要符合約定的質量標準和規格，買受人負責包銷。每公斤的收購價為 元。玉米交貨時，若市場價格上漲，收購價協商提高，若市場行情下跌，收購價不變。交貨的時間為 年 月 日；交貨地點

　　第四條：買受人應搞好玉米種植的信息和技術培訓工作，指導出賣人科學種植，防止玉米作物的病蟲害，提高玉米的產量和質量。

　　第五條：如果買受人需要統一向出賣人提供種子、化肥、農藥的，應以當地的批發價格供應，具體價格為種子 元

　　1公斤；化肥 元1袋；農藥 元1瓶。

　　第六條：因買受人在出賣人生產過程中因其提供的種子、化肥、農藥出現質量問題；或因提供的技術指導出現失誤，買受人應當負責對出賣人的經濟賠償。

　　第七條：出賣人由于不按買受人的技術要求和所提供種子、化肥、農藥的質量標準生產；或由于不可抗力的自然災害（高溫、寒流、干旱、洪澇、暴雨、冰雹、大風等）造成的損失，由出賣人承擔。

　　第八條：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商和調解不成的，按下列第 種方式解決；

　　（一）提交 仲裁委員會仲裁；（二）依法向 人民法院提起訴訟。

　　第九條：本合同自 年 月 日雙方當事人簽字蓋章后生效；合同履行完畢后失效。

　　第十條：雙方當事人需要約定的其他事項

　　出賣人

　　出賣人： 簽字

　　（蓋章）

　　住所地址：

　　居民身份證號碼：

　　聯系電話：

　　郵編：

　　買受人

　　買受人： 簽字

　　（蓋章）

　　住所地址：

　　法定代表人簽字 （蓋章）

　　居民身份證號碼：

　　委托代理人簽字 （蓋章）

　　居民身份證號碼：

　　開戶銀行：

　　銀行帳號：

　　聯系電話 ：

買賣合同范文合集 篇6

　　上訴人（原審被告）中山市寶柏化工有限公司，住所地中山市南頭鎮穗西工業二區。

　　法定代表人潘銀芯，董事長。

　　委托代理人黃正熙，男，漢族，1974年5月16日出生，住中山市南頭鎮鎮政府。

　　被上訴人（原審原告）李欣，女，漢族，1970年5月2日出生，住佛山市順德區大良街道辦事處中區鳳山東路6號德業大廈三座，系順德市倫教區熹涌永宏制罐廠業主。

　　委托代理人陳業方，廣東海順律師事務所律師。

　　上訴人中山市寶柏化工有限公司（下稱寶柏公司）因與被上訴人李欣買賣合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區人民法院（）順法民二初字第3234號民事判決，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭審理了本案，現已審理終結。

　　本院查明：XX年8月至11月間，寶柏公司與李欣開辦的個體企業順德市倫教區熹涌永宏制罐廠（下稱永宏廠）簽訂了多份銷售合同及送貨憑證，約定由寶柏公司向永宏廠購買包裝罐。期間，寶柏公司共收到價值為174705.40元的包裝罐。后經李欣追收未果，遂于XX年10月10日向一審法院提起訴訟，請求判令寶柏公司立即償還拖欠的貨款174705.40元，并承擔訴訟費。

　　案經原審法院審理認為：寶柏公司與李欣開辦的個體企業永宏廠之間的買賣關系合法有效，應受法律保護。寶柏公司收取李欣的貨物，沒有履行付款的義務，顯屬違約，應負向李欣支付尚欠貨款174705.40元的責任。李欣起訴有理，予以支持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條、《中華人民共和國合同法》第一百零九條的規定，判決：寶柏公司應于判決發生法律效力之日起十日內向李欣支付貨款174705.40元。案件受理費5010元，由寶柏公司負擔。

　　上訴人寶柏公司不服原判，上訴稱：一、一審以上訴人“無正當理由拒不到庭參加訴訟，視為放棄抗辯權”為由認定了被上訴人提供的證據及陳述的事實，這與證據審查原則相違背，是錯誤的。在本案中，被上訴人以上訴人為被告請求清還貨款，須舉證證實其與上訴人存在買賣合同關系及上訴人欠貨款的事實。但被上訴人提供的所有證據沒有上訴人的蓋章或法定代表人的簽字，也沒有委托簽訂合同和簽收貨物的委托手續，不能證實雙方存在買賣合同關系。事實上，證據上的簽字人的行為與上訴人沒有任何關系，上訴人沒有委托他們簽訂合同及簽收貨物，此證據不能作為認定上訴人欠被上訴人貨款的定案依據。二、事實上，上訴人與被上訴人沒有簽訂買賣合同，也沒有委托任何人與被上訴人簽訂買賣合同，且沒有收取被上訴人的貨物，上訴人沒有委托被上訴人提供證據上的“花”、“桂花”、“嬋”、“潘新和”等人與被上訴人簽訂買賣合同及簽收貨物，這些人與被上訴人發生的民事行為，是個人行為，與上訴人無關。三、由于塞車原因，上訴人遲到10分鐘到庭，卻被一審以“無正當理由拒不到庭參加訴訟”為由，變相剝奪了上訴人的抗辯權，程序不合法。因此，請求二審撤銷原判，駁回被上訴人的訴訟請求，全部訴訟費由被上訴人承擔。

　　上訴人寶柏公司在本院審理期間未提供新證據。

　　被上訴人李欣答辯稱：一、送貨憑證上的簽收人員是上訴人的員工，是履行簽收貨物的行為，其中潘新和是上訴人法定代表人潘銀芯的弟弟。二、對于送貨憑證上的簽收人員是上訴人的員工的事實，在上訴人欠其他人的案件中，已被佛山中級法院作出的（）佛中法民二終字第631號生效判決所確認。三、上訴人在一審確定的開庭時間內因遲到未到庭參加訴訟，視為其放棄抗辯權，責任完全由其自負，一審作出的判決完全符合法律規定。因此，請求二審駁回上訴，維持原判。

　　被上訴人李欣在本院審理期間提供了本院（）佛中法民二終字第631號生效判決書。

　　本院認為：從上訴和答辯的內容看，本案爭議的焦點是雙方當事人是否存在買賣合同關系。從被上訴人李欣提交的銷售合同書及送貨憑證、入庫單來看，上面注明送貨單位是永宏廠，購貨單位是寶柏公司，并有“潘新和”、“花”、“桂花”、“嬋”等人簽收。其中，“花”、“桂花”、“嬋”簽收的`單據與另案即本院（）佛中法民二終字第631號生效判決的單據的格式一致，該終審判決已認定“花”、“桂花”、“嬋”等人是寶柏公司的員工，故可適用于本案。對于 “潘新和”簽名的銷售合同書及送貨憑證，寶柏公司雖予以否認，但沒有提供公司員工的工資、社會保險等證據予以反駁，相反，“潘新和” 簽名的銷售合同書及送貨憑證與“嬋”等人簽名的入庫單是相對應的，而“嬋”等人又是寶柏公司的員工。因此，可以認定“潘新和”也是寶柏公司的員工，由此產生的民事責任應由寶柏公司承擔。至于寶柏公司上訴提出的程序問題，由于其不按時到庭，一審據此作出判決并無違反法定程序。綜上所述，被上訴人李欣提交的上述證據可以證實永宏廠與寶柏公司之間存在買賣合同關系，寶柏公司欠李欣貨款174705.40元的事實清楚，應予清償。寶柏公司的上訴理由不成立，應予駁回。一審判決正確，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項的規定，判決如下：

　　駁回上訴，維持原判。

　　二審案件受理費5010元，由中山市寶柏化工有限公司承擔。

　　本判決為終審判決。

　　審 判 長 鄭 振 康

　　代理審判員 吳 行 政

　　代理審判員 歐陽建輝

　　二0xx年三月二十三日

　　書 記 員 歐陽

買賣合同范文合集 篇7

　　摘要：買賣合同標的物的意外風險負擔，是一個具有重要實踐價值的理論問題，《合同法》及其相關司法解釋有關買賣合同標的物意外風險負擔的規則在司法實踐中具有重要的指導意義。本文在介紹了買賣合同中的風險及其風險負擔的內涵的基礎上，比較詳細地闡釋了買賣合同標的物毀損、滅失的風險負擔規則，最后據此具體分析了商品房買賣合同中的風險責任負擔問題。

　　關鍵詞：風險；風險負擔；交付；交付主義

　　一、風險及其風險負擔概述

　　（一）風險的內涵及其引發事由

　　買賣合同中的風險概念不同與一般交易中的風險，它具有特定的內涵，主要是指標的物因不可歸責于合同雙方當事人的事由而造成的毀損、滅失。這也是立法和學者普遍認同的觀點。由此我們可以看出：

　　（1）買賣合同的風險具有不確定性，即它是否發生、發生的時間及后果都是不確定的；

　　（2）買賣合同的風險是由于意外情況所導致的結果，而且這種意外情況是當事人無法預見、并不能避免和克服的。也就是說，風險的發生不是基于可歸責于雙方當事人任何一方的原因，雙方當事人對風險發生主觀上沒有過錯，客觀上沒有實施損害行為；

　　（3）風險必然會造成損害，而這種損害必須是給買賣合同當事人帶來具有法律意義上的不利益。

　　對于風險的引發事由，即引起標的物的意外情況，一般認為包括兩個方面：一是不可抗力。對于不可抗力的學理解釋，認為不可抗力是指人力所不可抗拒的力量，獨立于人的行為之外，并且不受當事人的意志所支配的現象。它是各國民法通行的抗辯事由，包括自然原因如地震、臺風、洪水、海嘯等和社會原因如戰爭等。[1]我國《民法通則》第107條規定："因不可抗力不能履行合同或者造成他人損害的，不承擔民事責任，法律另有規定的除外。"這是我國民法對不可抗力所作的基本規定。根據我國合同法第117條規定，"因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任"。不可抗力是法定免責事由，但因不可抗力而導致的標的物的毀損滅失的損失究竟應當由誰來承擔，則是違約責任制度所無法解決的問題，必須要通過風險負擔規則來解決。二是意外事件。又稱意外事故，是指非因當事人的故意或過失而偶然發生的事故。如碰撞、擱淺、污染等。意外事件也是外在于人的意志和行為的事件。對它的理解，應注意到意外事件是不可預見的，一般應以當事人的一般智識為標準，即當事人是否在當時的環境下，通過合理的注意能夠預見到同時，意外事件是偶發的非因當事人自身的原因造成的。我國合同法實行嚴格責任，不承認意外事故可以成為免責的事由，但在某些情況下，合同法又針對一些特殊的合同規定了過錯責任，例如合同法第265條規定，"承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果，因保管不善造成毀損滅失的，應當承擔損害賠償責任"。如果確實是因為意外的.火災導致建筑材料被損壞，很難確定該損失是由承攬人的保管不善造成的，在此情況下，并不能根據合同法上述第265條的規定要求承攬人承擔違約責任，而只能根據風險負擔的原則來合理分配己經發生的損失。據此可見，在當事人沒有事先約定，也不可能事后來約定損失的分配，或依據違約責任制度來追究當事人的違約責任的情況下，要依據風險負擔的規則在當事人之間合理分配損失。

　　（二）買賣合同標的物的風險負擔

　　所謂買賣合同標的物的風險負擔指買賣合同中因不可歸責于雙方當事人的原因致使買賣合同標的物毀損、滅失時，該毀損、滅失所造成的損失應當由誰承擔的制度。換言之，它是指標的物發生意外毀損滅失后，由合同的哪一方當事人承擔該項損失以及相關不利后果的一項民事法律制度。其意義在于：若由賣方承擔標的物的風險，則如標的物已毀損、滅失，出賣方并不因此而免除交付的責任，其仍有義務交付與買賣合同約定相符的標的物或對買受人作相應的損害賠償；若風險由買方承擔，則無論標的物是毀損，還是滅失，買方均不能免除給付價金的義務，且不能要求出賣人重新交付或作損害賠償。因此，買賣合同中的標的物的風險負擔對當事人利益影響甚巨。

　　風險負擔是合同法上的規則而不是物權法上的規則。雖然標的物的毀損滅失的風險將直接影響到標的物的所有權和其他權利能否正常的移轉，一方能否獲得該標的物的權利，也就是說，涉及物權的變動問題，而且，許多國家的法律在買賣合同標的物的風險負擔方面采納了風險隨所有權移轉的規則，即誰享有所有權，就由誰承擔風險。但買賣合同風險負擔中所說的風險，指的是當事人在交易中遭受的損失。所以，風險負擔實際上涉及的是合同中的利益損失應當在當事人之間如何分配的問題。因此，應當在合同法而不是物權法中規定風險負擔的規則。物權關系與債之風險本屬兩回事，一方不能履行，對方應否為對待給付，應由債的關系決定，所有人因標的物毀損滅失而喪失物權，不得因此就決定對待給付請求權的有無。[2]

　　二、買賣合同標的物毀損、滅失的風險負擔規則

　　買賣合同標的物因不可歸責于雙方當事人的事由而毀損、滅失，所造成的標的物的損失由誰來負擔，即是買賣合同中標的物毀損、滅失的風險負擔問題。對此問題，各個國家和地區的立法及認識上并不完全一致。目前世界各國在風險移轉的判斷標準上主要采納了兩種原則：一是"物主承擔風險原則"或"所有權原則"，也就是說誰享有所有權，誰承擔風險。標的物的風險轉移時間應當與所有權的移轉時間一致。英國法和法國法采納了此種觀點。二是交付原則。以《德國民法典》為代表的民事立法主張"交付轉移風險"的原則或者說"交付主義"。

　　根據《中華人民共和國合同法》第133 條(以下簡稱《合同法》)："標的物所有權自標的物交付時起轉移，但法律另有規定或者當事人另有約定的除外"。《合同法》第142 條："標的物毀損、滅失的風險，在標的物交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔，但法律另有規定或者當事人另有約定的除外。" 從我國《合同法》的規定看，都沒有將標的物區分為動產和不動產，邏輯上講應為相同的法律意義。由此可以判斷我國立法在風險轉移的方面以"交付主義"為一般原則。標的物毀損、滅失的風險的移轉以及標的物所有權的移轉，都與標的物的交付相一致。

　　但是應該看到，所有權轉移和風險轉移性質不同，是兩個不同的制度。因此，在根據交付主義來判斷標的物是否已"交付"并從而確定該標的物的風險是否已移轉時，不得與所有權的移轉相混淆。對此，學界對動產標的物的風險負擔爭議不大，因為對于一般動產來說所有權公示方式就是占有，如果沒有特別約定，交付、所有權轉移和占有轉移是三位一體的。如甲將其擁有的汽車賣于乙，乙當場支付價款獲得汽車。整個交易過程中，甲給付汽車、乙取得汽車實際占有、乙以對價取得車的所有權是一致的。爭議比較大的是對不動產和大多數特殊動標的物的風險負擔的理解。有學者認為，由于我國實行的是"登記要件主義"，要發生所有權轉移的效力，必須辦理所有權的變更登記手續，因此在交付的過程中，僅轉移標的物的占有并不能轉移所有權。因而"交付"本身是包括"移轉所有權"的內涵的。還有學者認為，從交付主義是建立在"占有者承擔風險"、"實際控制標準"基礎之上來看，可知交付僅指現實意義上的"轉移占有"，而不是法律層面上的"轉移所有權"。根據上述分析，在實行登記要件主義的不動產買賣中標的物毀損滅失風險問題尤為突出。故本文接下來以商品房買賣合同為例對不動產買賣中標的物毀損滅失風險問題進行探討。

　　可見，引發爭議的關鍵在于我國立法對"交付"的涵義并沒有做出明確的界定，從而導致學界對此的分歧較大。故我們有必要對我國民事立法中的"交付"進行界定。

　　法律上"交付"的含義中是否包括"轉移所有權"的內涵是不容忽視的。學界有的學者主張將"交付"理解含有"轉移所有權"意思的"轉移占有"。若做如此理解，我國買賣合同標的物的風險負擔無論采取交付主義還是所有權主義，其本質上并無差異，因為交付本身就包含了所有權轉移的內容。但事實上，我國《合同法》將交付與所有權轉移做了明確的區分，《合同法》第135條規定"出賣人應當向買受人交付標的物或者交付提取標的物得單證，并轉移標的物所有權的義務。"可見，交付與轉移所有權是買賣合同中出賣人的兩項不同義務。"交付與所有權的轉移有密切聯系，法律如無另外規定且當事人未另外約定時，交付完成的時間即為所有權轉移的時間。不動產……交付本身并不能起到所有權轉移的效果。"[3]應該說從時間上，交付與所有權轉移可能有相同的時候，但交付并不必然導致所有權發生轉移，因此，交付并不含有轉移所有權的意思。

　　此外，20xx年4月28日公布的《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》以下稱《解釋》第11條明確規定，對房屋的轉移占有，視為房屋的交付使用，但當事人另有約定的除外。房屋毀損、滅失的風險在交付使用前由出賣人承擔，交付使用后由買受人承擔；買受人接到出賣人的書面交房通知，無正當理由拒絕接收的，房屋毀損、滅失的風險自書面交房通知確定的交付使用之日起由買受人承擔，但法律另有規定或者當事人另有約定的除外。可見，我國立法和司法中對"交付"的理解僅僅限于轉移占有。

　　綜上，我國在標的物的風險移轉的判斷方面將交付原則確立為一般原則，采納了將標的物風險負擔與標的物所有權歸屬相脫離，從而使標的物的風險負擔的移轉與標的物所有權的移轉相分離的分配策略。

　　三、商品房買賣合同中的風險責任負擔問題

　　關于商品房買賣合同標的物的風險責任問題，根據本文第二部分論述的交付主義原則，具體體現在以下兩個方面：

　　一是非因可歸責于合同當事人的原因如地震而毀損、滅失的房屋，如買賣的房屋已經交付，依據"占有者承擔風險"和"實際控制標準"的理念，應認定實際占有者享有更大的利益，理應享有更大的風險。無論買受人即業主是否取得所有權，即是否進行過戶登記取得房產所有權證書，應當由業主自己承擔房屋意外滅失的風險責任；如果在辦理登記后而未交付使用時，買受人己經取得了標的物的所有權，而仍讓出賣人占有標的物而怠于行使所有權人的占有時，可以推定為買受人具有占有改定的意圖，即雙方當事人形成占有改定關系。因為買受人既然知道其已經是房屋的所有人，而且也知道出賣人是房屋的現實的占有人，他在移轉所有權以后完全應當要求出賣人交付房屋，據此可以認為買受人的意圖是讓出賣人繼續占有房屋己代替交付。因此，應當由買受人所有權人承擔風險，這可以看作是交付主義的例外，也可以看成是當事人之間產生了兩次交付。如果房地產的權屬證書已經取得，即房屋所有權和土地使用權均已過戶登記，但所有權和使用權在貸款銀行手中抵押的，則所有權仍然在房屋所有權人即業主手中，抵押的房屋所有權客體意外滅失，應當由所有權即業主負擔意外滅失的風險責任。有人認為，房屋已經沒有了，業主已經承擔了意外滅失風險責任，還要按月交納月供嗎？如果還要交付月供是否有違于公平責任？我認為，房屋雖然已經滅失，業主喪失了房屋的所有權，但其向銀行的付款義務并沒有消滅，因為業主還享有土地使用權，業主還可以在土地上建造新的住房，還可以取得所有權，因此，除非國家免除部分債務，否則業主應當繼續清償貸款債務。[4]

　　二是在建工程的風險負擔問題。若在建工程意外滅失，按照買賣合同標的物意外滅失風險負擔規則，應當由在建工程的所有人承擔風險責任，即開發商自己負責損失。若開發商與買受人已經簽訂了商品房買賣合同，收取了房款，開發商因不可抗力致在建工程意外滅失，無法按期交付房屋的，在建筑商方面，存在的問題是無法按期竣工所要承擔的合同責任問題，則應當按照《民法通則》關于不可抗力的規則，由于不可抗力而無法按期履行合同，可以不可抗力原因而免除違約責任。而在買受人方面，由于房屋毀損、滅失，致使合同目的不能實現，依據我國《合同法》第94條第4款的規定："當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的，當事人可以解除合同。"，買受人可以要求解除商品房買賣合同，返還已交付房款。

　　參考文獻：

　　[1]王利明等.民法學[M].法律出版社.20xx(第二版),763.

　　[2]黃茂榮.買賣法[M].北京:中國政法大學出版社.20xx,439.

　　[3]江平.中華人民共和國合同法精解[M].中國政法大學出版社. 1999,114.

　　[4]楊立新,汶川大地震應急民法思考[J].

買賣合同范文合集 篇8

　　原告：

　　被告：

　　訴訟請求

　　1、請依法判令被告某某給付欠款本金壹佰萬元整(￥1000 000.00元)。

　　2、給付逾期利息(按銀行同期貸款利率標準計算)。

　　3、本案訴訟費用有被告承擔。

　　事實與理由

　　被告人某某于 年 月 日，給我出具了1000 000萬元欠條一枚，并約定還款日期為 年 月 日。到期后我多次向被告索要，被告均以各種理由推托不還，特訴至人民法院，請求依法判令被告償欠款本金1000 000.00元，并給付逾期利息(按銀行同期貸款利率標準計算)，本案訴訟費由被告承擔。

　　此致

　　某某某人民法院

　　附：原告身份證復印件一份

　　欠條復印件一枚

　　起訴人：

　　年 月 日

買賣合同范文合集 篇9

　　買方：____________ (下稱甲方) 賣方：____________ (下稱乙方)

　　甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

　　第一條 名稱、品種、規格和質量

　　1.名稱、品種、規格：

　　____________ (應注明產品的牌號或商標)。

　　2.質量，按下列第( )項執行：

　　(1) 按照_______標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

　　(2) 按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)。

　　(3) 按雙方商定要求執行，具體為：

　　_____________(應具體約定產品質量要求)。

　　第二條 數量和計量單位、計量方法

　　1.數量：________ 。

　　2.計量單位和方法：__________。

　　3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：____________。

　　第三條 包裝方式和包裝品的處理：

　　_________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。

　　第四條 交貨方式：

　　1.交貨時間：_______。

　　2.交貨地點：_______。

　　3.運輸方式：_______(注明由誰負責代辦運輸)。

　　4.保 險：_______(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。

　　5.與買賣相關的單證的轉移：___________。

　　第五條 驗收：

　　1.驗收時間：_______。

　　2.驗收方式：

　　______(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例)。

　　3.驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

　　第六條 價格與貨款支付：

　　1.單價：____;總價：_________(明確幣種及大寫)。

　　2.貨款支付：

　　貨款的支付時間：____________;

　　貨款的支付方式：____________;

　　運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________。

　　3.預付貨款：________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

　　第七條 提出異議的時間和方法：

　　1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

　　2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3.乙方在接到甲方書面異議后，應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第八條 甲方違約責任：

　　1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

　　2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

　　3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的`違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

　　4.甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

　　5.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

　　6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

　　7.其它約定：_____________。

　　第九條 乙方的違約責任：

　　1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

　　2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

　　3.乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

　　4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

　　5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

買賣合同范文合集 篇10

　　(1)在簽訂和履行買賣合同時買方應注意以下幾點

　　1)確定賣方提供的標的物有無權利瑕疵，買賣合同標的物物的權利瑕疵，是指第三人得對標的物主張權利，買方不能取得所有權或不能取得完全的所有權。為保證買方能夠取得不受爭議的財產，買方必須要求賣方在訂立合同時提前說明，該出賣物是其擁有所有權和合法處分權的財產，如果賣方未將標的物上存有第三人的權利的情形預先告知買方，則買方有權請求降低價格、或解除合同和要求賠償損失。

　　2)確定標的物有無質量缺陷。賣方出賣的標的物必須符合法律的規定和當事人的約不定期，如果標的.物有表面缺陷(以通常方法檢查即可發現的缺陷)，買方應于接受標的物的當時提出;如果標的物有隱蔽缺陷(即需要經過技術鑒定或在物的使用過程中才能發現的缺陷)，買方應于規定的期限內提出。賣方交付的標的物有缺陷，買方有權拒收。買方已接受的，賣方應根據情況承擔降價、修理、更換、退貨、支付違約金、賠償損失等責任。但是，如果賣方在訂立買賣合同時已對標的物的缺陷作了聲明，或買方知道標的物的缺陷而愿意購買，則賣方對標的物的缺陷不負責任。 3)敦促賣方按約定和法律規定的時間、地點和方式，完整地音樂會標的物和辦理有關手續。例如對于房產、機動車輛、船舶必須辦理登記手續。

　　(2)在簽訂和履行買賣合同時賣方應注意以下幾點

　　1)主動明確價格條款。價格是買賣合同的一項重要條款。如果價格條款沒有或不明確，買方付款就沒有標準，沒有依據，很容易發生糾紛。

　　2)敦促買方按合同規定的時間和方式支付價款。在即時清結的買賣合同中，買方應按規定支付價款，否則，可要求買方承擔違約責任。

　　3)敦促買方接受標的物。一般來說，買方訂立合同的目的就是取得標的物，買方會按約定接合同的約定及時接受標的物這會給賣方造成不利。賣方若遇買方無故拒不接受標的物或由于買方的原因無法音樂會的情況，為終結買賣關系也可將標的物交公證機關或有關單位提存。

買賣合同范文合集 篇11

　　買方：________（下稱甲方）賣方：______（下稱乙方）

　　地址：_________地址：_________

　　郵編：_________郵編：_________

　　電話：_________電話：_________

　　傳真：_________傳真：_________

　　電子郵箱：_________電子郵箱：_________

　　甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

　　第一條名稱、品種、規格和質量

　　1.名稱、品種、規格：_________（應注明產品的牌號或商標）。

　　2.質量，按下列第_________項執行：

　　（1）按照_________標準執行（須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等）。

　　（2）按樣本，樣本作為合同的附件（應注明樣本封存及保管方式）。

　　（3）按雙方商定要求執行，具體為：_________（應具體約定產品質量要求）。

　　第二條數量和計量單位、計量方法

　　1.數量：_________。

　　2.計量單位和方法：_________。

　　3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增（減）量規定及計算方法：_________。

　　第三條包裝方式和包裝品的處理：

　　_________（應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。）。

　　第四條交貨方式：

　　1.交貨時間：_________。

　　2.交貨地點：_________。

　　3.運輸方式：_________（注明由誰負責代辦運輸）。

　　4.保險：_________（按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種）。

　　5.與買賣相關的單證的轉移：_________。

　　第五條驗收：

　　1.驗收時間：_________。

　　2.驗收方式：_________（如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例）。

　　3.驗收如發生爭議，由_________檢驗機構按_________檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

　　第六條價格與貨款支付：

　　1.單價：_________；總價：_________（明確幣種及大寫）。

　　2.貨款支付：

　　貨款的支付時間：_________；

　　貨款的支付方式：_________；

　　運雜費和其它費用的支付時間及方式：_________。

　　3.預付貨款：_________（根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間）。

　　第七條提出異議的時間和方法：

　　1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后_________日內向乙方提出書面異議；在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起_________日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

　　2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3.乙方在接到甲方書面異議后，應在_________日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第八條甲方違約責任：

　　（1）甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的_________％違約金。

　　（2）甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以

　　順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付違約金；如_________日內仍不能提供的`，按中途退貨處理。

　　（3）甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

買賣合同范文合集 篇12

　　暖氣片購銷合同

　　需方： （以下簡稱甲方） 供方：（以下簡稱乙方）

　　甲乙雙方在公平自愿的基礎上，經友好協商，就乙方向甲方供應暖氣片一事，簽訂如下合同。

　　第一條 產品名稱、規格型號、金額等

　　注：鋼管柱型散熱器，3160型工作壓力1.2mpa，散熱器單片標準散熱量為239W；3030型工作壓力1.2mpa，散熱器單片標準散熱量為62W。

　　第二條款項及支付方式

　　2.1 2.2付款方式

　　2.2.1甲方通知乙方排產后7個工作日內，向乙方支付作為合同定金；

　　2.2.2甲方提貨前，向乙方支付該批次貨物的全額貨款。

　　2.2.3質保期為兩個采暖季，若暖氣片在安裝及打壓、試壓過程中出現質量問題，乙方負責維修及更換，在使用過程中，造成經濟損失由乙方承擔。

　　2.3乙方賬戶信息

　　賬戶名稱：陜西日升志成建材有限公司 開戶行：

　　銀行賬號：

　　第三條交貨時間、地點

　　甲方需提前25天給乙方書面下達排產通知，乙方須按時送貨到甲方工地。具體地址：陜西省咸陽市渭城區周陵鎮竇家村第五大道以西，園區七路以南 收貨人 ，電話：

　　第四條 質量標準及售后服務

　　4.1乙方提供的產品，必須符合國家及生產廠家的.質量標準和技術要求，必須附有合法齊全的手續以及廠家隨產品附帶的檢驗報告、合格證、說明書、保修卡等，任何非法的假冒偽劣產品概由乙方負責。

　　4.2按照國家有關規定和“三包”規定提供售后服務。

　　第五條 雙方權責

　　5.1甲方權責

　　5.1.1甲方有權根據實際情況確定最終采購數量，當采購貨物名稱/品牌/規格型號沒有變動時，采購單價不予調整，仍按合同中約定的價格執行；

　　5.1.2甲方如未按規定日期向乙方付款，每逾期一日，甲方向乙方賠償本合同逾期應付款1‰的違約金；

　　5.1.3甲方有權將貨物送相關部門進行抽驗檢查（費用由乙方承擔），如出現不合格產品時，甲方有權退貨或換貨，且乙方須向甲方支付合同總額20%的違約金。

　　5.2乙方權責

　　5.2.1乙方須按合同規定的產品品牌、規格型號、質量負責供貨。貨到現場，若與封樣產品不符時，甲方有權退貨或換貨，且乙方須向甲方支付10%的違約金；若因乙方原因延誤甲方工程進度，每逾期一日，乙方須向甲方賠

　　償本合同總額1‰的違約金，若給甲方造成其他損失的，乙方應另行賠償；

　　5.2.2合同履行期內單價不予調整，如乙方擅自調價或以調價為由影響供貨，則視為乙方違約，且乙方須向甲方支付本合同總額20%的賠償金。

　　第六條 其他約定事項

　　6.1 本合同所訂一切條款，任一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕供貨或收貨，并可要求變更、修改合同的一方承擔一切損失。

　　6.2如確因不可抗力，任一方不能履行本合同時，應及時書面通知對方，說明不能履行或延期履行或部分履行合同的理由，并向對方提供相應的證據。

　　6.3任何一方違反合同約定即構成違約，并按有關法律規定承擔違約責任，違約金為合同總額的20%。

　　6.4 本合同在執行中如發生爭議，甲、乙方雙方應協商解決、協商不成時，任一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　6.5本合同在執行期間，如有未盡事宜，由甲乙雙方協商解決，可另行簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力。

　　6.6 本合同自雙方簽章之日起生效，壹式肆份，甲方執叁份，乙方執壹份，具有同等法律效力。

　　甲方單位名稱：乙方單位名稱： 單位地址： 單位地址：

　　法人代表或委托代理人： 法人代表或委托代理人：

　　電 話： 電 話：

　　簽訂日期：20xx年月 日

　　聯 系 函

　　工程名稱：空港新城C地塊Ⅲ標段公租房項目 編號：

買賣合同范文合集 篇13

　　一、本合同是上海市房屋土地資源管理局根據《中華人民共和國合同法》和《上海市房地產轉讓辦法》制定的示范文本。

　　二、合同當事人委托監管機構對房地產交割進行監管的存量房地產買賣適用本合同。

　　三、合同內的空格由買賣雙方當事人商定后確定；【 】內容為并列的選擇項，可根據實際選擇。

　　四、房地產買賣是一項民事法律行為，涉及的標的額較大、專業性較強、法律規范較多，雙方當事人訂立房地產買賣合同時，應注意以下問題：

　　（一）買賣房地產簽訂合同時，房地產權證書記載的共有人應在合同上簽字蓋章。

　　房地產權證書記載的共有人在出售房地產前，應與其配偶協商一致，出售后配偶再提出異議的，由該共有人承擔法律責任。

　　（二）房屋交接是出賣人按約定的日期和方式將房屋交付給買受人，買受人驗收和接受的過程。 雙方當事人應在合同第四條明確交付和驗收日期、選擇交付的方式。

　　（三）質量條款是買賣合同的必要內容，買賣的房屋應能保持正常使用功能。出售超過合理使用年限的房屋，產權人應委托具有資質的房屋檢測機構對房屋安全進行鑒定。

　　（四）房地產買賣合同簽訂前，出賣人應向買受人提交買賣房地產的有關登記資料查閱證明，買受人應當查驗買賣的房地產上是否存在產權爭議和其他權利限制，以維護自身權益。

　　（五）買賣已出租房屋的，出賣人應當在出售前三個月通知承租人，承租人在同等條件下有優先購買權。如承租人放棄優先購買權，買受人購房后應繼續履行租賃合同，并與承租人簽訂租賃主體變更合同。

　　（六）房地產買賣后的土地使用權

　　房屋出售，其占用范圍內的國有土地使用權隨之轉移。其中未補交土地出讓金的花園住宅和劃撥土地上非居住房地產買賣的，買受人應向市或區（縣）房地產管理部門辦理國有土地使用權出讓手續，補交出讓金。

　　房地產權證書注明土地使用年限的，當事人應在合同第三條第（一）項如實填寫；按規定繳納土地使用權出讓金，當事人應選擇第三條第（二）項。

　　（七）集體所有土地上的'居住房屋未經依法征用，只能出售給房屋所在地鄉（鎮）范圍內具備居住房屋建設申請條件的個人。非居住房屋只能出售給房屋所在地鄉（鎮）范圍內的集體經濟組織或者個體經營者。

　　（八）已投入使用的居住房屋買賣，除房屋交接和權利轉移外，住房內的原有戶口是否及時遷出會影響買受人權益。當事人可在補充條款內約定戶口遷移條款。

　　（九）根據上海市居住物業管理的有關規定，房地產轉讓后，當事人應將房地產轉讓情況書面告知業主管理委員會和物業管理單位，并辦理房屋維修基金戶名的變更手續，帳戶內結余維修基金的交割，當事人可在補充條款中約定。

　　五、當事人在簽定買賣合同前應當查閱房地產交割監管合同。

　　六、《中華人民共和國仲裁法》規定了或裁或審制度，合同當事人一旦選擇了仲裁，就意味著不能再向法院起訴。

買賣合同范文合集 篇14

　　甲方：（注：須填寫營業執照登記的單位全稱）

　　注冊地址： (注：以營業執照為準) 郵編：

　　通訊地址： (注：以實際辦公地址為準) 郵編：

　　法定代表人/負責人：

　　聯系人： 電話：

　　電子郵箱： 傳真：

　　乙方：（注：須填寫營業執照登記的單位全稱）

　　注冊地址：(注：以營業執照為準)郵編：

　　通訊地址：(注：以實際辦公地址為準) 郵編：

　　法定代表人/負責人：

　　聯系人： 電話：

　　電子郵箱： 傳真：

　　雙方本著平等互利、友好協商的原則，依據《中華人民共和國合同法》等法律法規的規定，就甲方向乙方購買工服事宜達成以下合同，以共同遵守：

　　第一條 名稱、品種、規格和質量

　　1.名稱：

　　2.品種：

　　3.規格：

　　4.質量，按下列第 項執行：

　　（1）按照 標準執行。

　　（2）按雙方封存的樣本作為合同的執行標準。

　　（3）按雙方商定要求執行，具體為：

　　第二條 數量和計量單位、計量方法

　　1.數量：

　　2.計量單位和方法：

　　3.結算時以實際交貨并經甲方驗收合格的數量為準。

　　第三條 包裝方式和包裝品的處理

　　1.包裝費用由乙方承擔，產品包裝應符合運輸規定要求及現行包裝標準規定執行并具備良好的防潮抗震能力，以保證商品的存放和運輸安全。

　　2.因包裝不當而引起的產品損傷或由于防護措施不善而引起產品侵泡、磨損，需要更換或重新包裝的，乙方負責更換及重新包裝，并承擔因此支出的費用及因此給甲方造成的損失。甲方不要求更換或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物因包裝不當造成的與合格物的差價部分。

　　3.包裝完整，原件數量短少或規格品種不符，經甲方查詢乙方應給予解決。

　　第四條 交貨方式

　　1.交貨時間：以甲方合同生效并量體完畢，乙方收到預付款后開始起算。

　　套以下工作日完成。

　　套以下工作日完成。

　　套以上工作日完成。

　　2.交貨地點：

　　3.運輸方式：

　　4.保險：

　　第五條 驗收

　　1.驗收時間：

　　2.驗收方法：

　　3.驗收標準：

　　4.產品規格采取量體制衣，以雙方確認的量體制衣數據為準，質量按約定執行，發現不符合約定的，由乙方負責修改、退換、重做。甲方被量體人員如對規格有特殊要求，甲乙雙方應對此要求進行書面確認并簽字。由于衣服不合體引發的問題，由乙方負責解決。

　　5.甲方驗貨時，發現有質量問題的制服，乙方應根據甲方的要求和合同的約定進行修理、退換、重做。由此產生的費用由乙方承擔。

　　第六條 價格與貨款支付

　　1.單價：

　　2.數量：

　　3.本合同總金額（價稅合計）為人民幣元，大寫,其中不含稅價格為人民幣元，大寫,增值稅為人民幣元，增值稅率為%。

　　4.貨款支付方式：

　　5.發票：

　　第七條 提出異議的時間和方法

　　1.甲方在驗收中如發現貨物的數量、品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后 日內向乙方提出書面異議；在異議期間，甲方有權拒付貨款。

　　2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3.乙方在接到甲方書面異議后，應在 日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，甲方有權拒絕支付乙方貨款并采取其他措施以維護甲方權益。

　　4.乙方提前交的貨物、多交的貨物、甲方要求退換的貨物，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

　　第八條 聲明及保證

　　1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　5.乙方承諾儲備足夠的面料及輔料，為甲方提供續訂服務，以備甲方在日后追加購買服裝。

　　6.乙方承諾為甲方所購工服提供質保，質保期天。

　　第九條 保密

　　1.雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。

　　2.保密期限為永久。

　　3.一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十條 甲方的違約責任

　　1.甲乙雙方中的任何一方無故單方終止履行本合同的，應按本合同總金額20%向另一方支付違約金，同時賠償對方因此遭受的其他損失。甲乙雙方中的任何一方未按本合同約定履行相關義務，應承擔繼續履行、賠償損失等違約責任。

　　2.乙方不能交貨的，甲方有權拒絕支付該部分款項，并要求乙方支付不能交貨部分貨款20％的違約金，對不能交貨部分，甲方有權終止該部分合同。

　　3.乙方逾期交貨的，乙方應按照逾期交貨金額每百分之一的標準向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

　　4.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的`，應在接到乙方通知后日內通知乙方，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任；逾期不答復的，視為不需要貨物，本合同自動終止。

　　5.乙方將貨物發到錯誤交貨地點或接貨人的，乙方除應負責將錯運貨物運到合同規定的到貨地點或接貨人，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

　　6.乙方提供的產品不符合本合同約定，包括但不限于：為假冒偽劣材料或存在嚴重質量問題等，甲方可要求乙方無條件更換。

　　7.合同履行期間內，乙方不按照甲方要求進行整改或履行質保義務的，每出現一次乙方應按每日元的標準向甲方支付違約金。

　　8.由于乙方原因給甲方造成損失的，甲方有權向乙方追償。

　　第十一條 不可抗力

　　因不能預見、不能避免并不能克服的不可抗力不能履行本合同的，受不可抗力影響的一方應于不可抗力發生后及時書面通知另一方并提供相關證據，雙方應根據不可抗力的影響，協商確定部分或全部免除合同責任。

　　第十二條 通知

　　甲乙雙方因履行本合同或與本合同有關的一切通知應以書面形式發送，各方送達地址及聯系人信息以本合同首部載明的內容為準。

　　第十三條 爭議解決

　　在履行本合同過程中發生的一切爭議，雙方同意按照以下第種方式解決：

　　1.向北京仲裁委員會申請仲裁；

　　2.向仲裁委員會申請仲裁；

　　3.向甲方住所地人民法院起訴；

　　4.向合同簽訂地人民法院起訴；

　　5.向人民法院起訴。

　　第十四條 解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十五條 補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十六條 其他

　　1.本合同自雙方簽字并蓋章之日起生效，雙方權利義務全部履行完畢合同終止。

　　2.未盡事宜由本合同雙方另行協商確定。對本合同的任何補充或修訂需經雙方以書面形式簽署為有效。書面補充協議構成本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　3.本合同一式份，甲、乙雙方各執份，具有同等法律效力。

　　附件一：工服購買清單

　　（以下無正文）

　　甲方（公司章）：乙方（公司章）：

　　法定代表人 法定代表人

　　（或授權代表）： （或授權代表）：

　　簽約日期： 年 月日

　　簽約地點：建議填寫我方簽約主體所在地

買賣合同范文合集 篇15

　　買方：____________ （下稱甲方） 賣方：____________ （下稱乙方） 地址：____________ 郵編：_____ 地址：____________ 郵編：_____ 電話：____________ 傳真：_____電話：____________ 傳真：_____ 電子郵箱：__________ 電子郵箱：__________ 甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

　　2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3.乙方在接到甲方書面異議后，應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

　　5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

　　6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

　　7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款；合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任；甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后__日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。

　　8.其它：_______________。

　　額的`計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

　　3.本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

　　4.合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　5.雙方來往函件，按照合同規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更后的___日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。

　　6.本合同正本一式___份，雙方各執___份；合同副本一式__份，分送______等單位。

　　甲方：____________ 乙方：____________

　　受權代表：（簽字）______受權代表：（簽字）_______

　　委托代理人：（簽字）_____

　　本合同于____年____月____日訂立于____（地點）。

買賣合同范文合集 篇16

　　甲方（供貨方）：________________

　　乙方（購貨方）：________________

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規規定，甲、乙雙方就乙方向甲方購買粉煤灰事宜協商一致，簽訂粉煤灰購銷合同條款，明確甲、乙雙方權利和義務，以資共同遵守。

　　一、合同項目甲方向乙方提供________________生產的39優質粉煤灰。

　　二、合同期限本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日為止。

　　三、產品名稱、單價、數量、計量單位、金額：

　　1、甲方的職責、權利和義務

　　⑴甲方在合同有效期內向乙方供應粉煤灰，并確保乙方的生產需求。

　　⑵甲方提供的產品應符合國標GB1596—20及《公路工程水泥混凝土外加劑與摻和料應用技術指南》中有關技術要求。

　　⑶甲方在向乙方移交粉煤灰時，應事先經乙方化驗同意。

　　⑷甲方對移交給乙方的粉煤灰進行計量時，必須甲乙雙方共同確認。

　　2、乙方的職責、權利和義務

　　⑴乙方應按合同結算方式支付甲方貨款。

　　⑵乙方應根據自身生產需要，正常供貨必須提前三天通知甲方所需規格及數量以便甲方做好生產及運輸計劃安排。若乙方未按規定提前通知甲方，甲方不承擔貨物供應中斷的一切責任。

　　⑶乙方應按合同規定時間及數額支付甲方貨款。如未能及時付清，甲方有權中止供貨。

　　五、產品的交接地點。

　　六、驗收標準、方法及提出異議期限

　　1、數量驗收：粉煤灰移交時，甲乙雙方需要同時在場對粉煤灰進行計量，共同確認。如有異議，雙方應在收貨時當場提出，當數量發生爭議時，經雙方同意送至第三方地磅進行復檢，因此發生的費用由責任方承擔。

　　2、質量驗收：收貨時，乙方的收貨人員應進行質量驗收，驗收合格后雙方簽字確認。乙方開出收到條或過磅單視為合格。如有異議，經雙方同意送至第三方實驗室進行復檢，因此發生的費用由責任方承擔。

　　3、本合同執行期間，在給乙方供貨時甲方應有專人確認簽收，否則乙方不予卸貨。

　　七、貨款結算

　　八、爭議解決方式執行本合同發生糾紛時，由當事人雙方協商解決。協商不成，雙方同意向甲方所在地人民法院起訴。

　　九、其它約定事項

　　1、在本合同有效期內，未經甲方允許，乙方不得向其他方購買本合同項下產品，否則甲方有權中止供應并且不承擔違約責任，如因甲方不能保質保量供應乙方貨物，乙方有權另選供貨商，由此造成損失由甲方負責。

　　2、當市場行情發生變化時，雙方可以協商對價格進行調整。

　　3、本合同經雙方簽字蓋章后生效。

　　4、本合同正本一式兩份，雙方各執壹份，具同等法律效力。

　　5、乙方應在不需要粉煤灰后的一個月內付清甲方貨款。

　　6、合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，做出補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　________年____月____日

買賣合同范文合集 篇17

　　買受人：

　　出賣人：

　　鑒于買受人擬向出賣人購買 電腦耗材 （以下簡稱“貨物”），且出賣人同意向買受人提供上述貨物，根據《中華人民共和國合同法》及其他法律、法規和規章，雙方經協商一致，訂立本合同。

　　第1條 合同標的

　　1.1 出賣人向買受人供應的貨物的名稱、品牌、規格型號、單價等見下表：

　　計算機耗材及配件報價單

　　品名 單位 單價（元） 數量 合計

　　（元 品名 單位 單價（元） 數量 合計（元）

　　主板 塊 480 4 1920 墨粉 瓶 50 99 4950

　　硬盤 塊 450 6 2700 墨粉 桶 260 1 260

　　墨粉 支 50 13 650 鼓芯 個 30 33 990

　　硒鼓 個 220 8 1760 色帶 條 18 33 594

　　定影膜 個 270 6 1620 定影膜 個 80 5 400

　　優盤 個 95 10 950 優盤 個 100 10 1000

　　路由器 個 400 2 800

　　管理路由器軟件 套 1310 5 6550

　　插板 個 70 1 70

　　顯卡 塊 460 1 460

　　鍵鼠套 套 70 10 700

　　錄音筆 支 280 1 280

　　刻錄盤 片 2.5 10 25 合計 26679

　　1.2 出賣人應向買受人提供全新的、技術水平先進的、質量可靠的貨物，并保證該貨物未侵犯任何第三方的合法權利（包括但不限于知識產權），詳細要求見《技術協議書》。

　　1.3 出賣人提供的貨物應符合國家或行業技術標準，生產廠家的技術標準高于國家或行業技術標準的，出賣人應按生產廠家技術標準執行。

　　1.4 出賣人應提供與貨物安裝使用相關的技術資料和技術服務。

　　第2條 合同價格及數量

　　2.1合同價格

　　本合同價格及數量以買受人開出的購買單據為準進行核算， 總價含出賣人將貨物運抵交貨地點并履行完其他合同義務所需的'全部費用及出賣人應繳納的稅費。

　　2.2 付款

　　2.2.1 買受人將采用現金、銀行轉賬或電匯方式向出賣人支付合同價格。

　　2.2.2 買受人將在貨物安裝完畢經驗收合格且出賣人提交金額為合同價格的增值稅專用發票后向出賣人支付合同價格款項。

　　2.2.3 盡管有上述約定，買受人有權從任何一筆應向出賣人支付的價款中扣除出賣人按合同約定應向買受人支付的違約金、賠償金或其他費用。

　　第3條 交貨

　　3.1 出賣人應按以下時間和地點將貨物交給買受人：

　　（1）交貨（包括分批交貨）時間：按買方需求

　　（2）交貨地點：貨送至需方倉庫或需方辦公用品使用部門。

　　出賣人應將技術資料（包括但不限于貨物安裝、使用所需的圖紙及合格證書）__1__套隨貨物一并提交買受人，否則視同延遲交貨處理。

　　3.2 出賣人負責貨物運輸，并承擔由此發生的所有費用。

　　3.3貨物的實際交貨日期以符合合同要求的貨物包括備品配件，到達合同約定的交貨地點為準。

　　3.4 出賣人承擔貨物交付給買受人之前的損毀、滅失等一切風險。

　　第4條 包裝

　　出賣人交付的所有貨物均應符合相關包裝儲運指示標志的規定，按照國家主管機關最新的規定進行包裝，標明重量、尺寸等信息，滿足長途運輸、能承受水平受力、垂直受力、多次搬運、裝卸、防潮、防震、防碎等包裝要求，以便貨物在沒有任何損壞和腐蝕的情況下安全地運抵交貨地點。

　　第5條 到貨檢驗

　　5.1 貨物到達交貨地點后，買受人將對貨物的包裝、外觀及數量進行檢驗。如發現貨物非因買受人原因有任何損壞、缺陷、短少或不符合合同約定的質量標準和規范的情況，出賣人應在接到買受人通知后，盡快修理、更換，或補齊短缺部件，并承擔相關費用。

　　5.2 上述檢驗為現場的到貨檢驗，現場檢驗未發現問題或出賣人已按索賠要求予以修理、更換，或補齊短缺部件，均不減輕或免除出賣人按合同約定所應承擔的質量責任。

　　第6條 安裝和質量保證

　　6.1 貨物由買受人根據出賣人提供的技術資料、檢驗標準、圖紙及說明書進行安裝，出賣人應按買受人要求提供充分配合。

　　6.2 如果貨物安裝過程中，由于出賣人原因需要進行檢查、試驗、再試驗、修理或更換，出賣人應承擔進行上述工作所需的費用。

買賣合同范文合集 篇18

　　協議雙方當事人：

　　出賣人：_____________________身份證________________（以下簡稱甲方）

　　聯系電話：______________________

　　買受人：_____________________________(以下簡稱乙方）

　　本人姓名：___________________身份證________________

　　聯系電話：________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規之規定，買受人和出賣人在平等、自愿、協商一致的'基礎上就買賣宅基地達成如下

　　出賣人以____________方式取得位于____________ 的地塊的土地使用權，該地塊土地面積為____________，規劃用途為___________________________________________________________

　　1出賣人經批準，在上述地塊上建設宅基地。

　　該宅基地總金額人民幣_____萬_____千_____百_____拾_____元整 2買受人按一次性付_______________________元給出賣方后土地的所有權歸買方所有。

　　3本合同未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協議。

　　4合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

　　5本合同連同附件共_____頁，一式_____份，具有同等法律效力，合同持有情況如下：出賣人_____份，買受人_____份，_____份，_____份。

　　6本合同自雙方簽訂之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

買賣合同范文合集 篇19

　　合同編號：

　　簽約日期： 簽約地點：

　　賣方（簽章） ： 地址： 電話： 傳真： 電子郵箱 ：

　　買方（簽章）： 地址 ： 電話 ： 傳真 ： 電子郵箱：

　　買賣雙方在平等、互利原則上，經充分協商一致，由賣方出售，買方購進下列貨物，并按下列條款履行：

　　第一條.品名、規格： 單位： 數量： 單價： 總價： 總金額：

　　第二條. 原產國別和生產廠：

　　第三條. 包裝：

　　須用堅固的木箱或紙箱包裝。以宜于長途海運/郵寄/空運及適應氣候的變化。并具備良好的防潮抗震能力。

　　由于包裝不良而引起的貨物損傷或由于防護措施不善而引起貨物損失，賣方應賠償由此而造成的全部損失費用。

　　包裝箱內應附有完整的維修保養、操作使用說明書。

　　第四條.裝運標記：

　　賣方應在每個貨箱上用不褪色油漆標明箱號、毛重、凈重、尺寸、合同號、目的港、收貨人編號并書以“防潮”、“小心輕放”、“此面向上”等字樣和裝運：。

　　第五條：交貨條件：

　　FOB/CFR/CIF/ ，。 除非另有規定“FOB”，“CFR”和“CIF”均應依照國際商會制定的《國際貿易術語解釋通則》（INCOTERMS1990）辦理。

　　第六條. 裝運日期：

　　第七條. 裝運港口：

　　第八條. 卸貨港口：

　　第九條. 保險：

　　當交貨條件為FOB或CFR時，應由買方負責投保。 當交貨條件為CIF時，應由賣方按發票金額％投保 險；附加險： 。

　　第十條.支付條件： （1） 信用證（L/C）支付方式：

　　買方收到賣方交貨通知后，應在交貨日前天，由________ 銀行開出以賣方為受益人的不可撤銷/可撤銷信用證。信用證于裝運日期后 天內有效。

　　該信用證適用UCP500/UCP600/的規定 （2）托收（D/P或D/A）支付：

　　A、貨物裝運后，賣方出具以買方為付款人的即期跟單匯票（D/P），連同裝運單據，通過賣方所在地銀行和買方銀行交給買方進行托收。

　　B、貨物裝運后，賣方出具以買方為付款人的承兌跟單匯票（D/A），匯付款期限為 后 ，按即期承兌交單（D/A 日）方式，通過買方所在地銀行和買方________ 銀行交給買方進行承兌，買方承兌后，向買方轉交裝運單據，買方按匯票期限到期支付貨款。

　　（3）匯付（T/T或M/T）：

　　買方在收到賣方依本合同第十一條規定提交的裝運單據后 日內，以電匯/信匯方式支付貨款。

　　（4）直接付款：

　　買方收到賣方裝運單據后天內，以航郵向賣方支付貨款。

　　第十一條.單據：

　　（1） 賣方按照以下不同運輸方式向買方提供相應單據： A、海運：

　　全套清潔海運提單，標明“運費付訖”/“運費預付”，作成空白背書并加注目的港________ 公司。

　　B、空運：

　　空運提單副本一份，標明“運費付訖”/“運費預付”，寄交買方。

　　（2）商業發票一式五份，標明合同號和貨運嘜頭（若貨運嘜頭多于一個，發票需單獨開列），發票根據有關合同詳細填寫。

　　（3）在CIF條件下的保險單/保險憑證 份。 （4）由廠商出具的裝箱清單一式 份。 （5）由廠商出具的質量和數量保證書。 （6）原產地證明書

　　（7）貨物裝運后立即用電報/信件通知買方。

　　第十二條. 裝運條件： （1）FOB條款：

　　A、a、由買方負責按照合同規定的交貨日期租船訂艙。

　　b、賣方船運代理________ 公司________ ，(電報：________ )，負責

　　辦理租船訂艙事宜。

　　B、賣方應在合同規定的裝運日期前天，用電報/信件將合同號、品名、數量、價值、箱號、毛重、裝箱尺碼和貨抵裝運港日期通知買方，以便買方租船訂艙。

　　C、買方應在裝船期前 日通知賣方船名、預計裝船日期、合同號，以便賣方安排裝運，要求賣方與船方代理保持密切聯系。

　　D、如果有必要改變裝運船只或者其到達日期，買方或其運輸代理應及時通知賣方。

　　E、如果船只不能在賣方通知的船期后 日內到達裝運港，買方應承擔從第 日起發生的貨物倉儲保管費用和此期間的貨物保險費用。

　　F、若載運船舶如期抵達裝運港，賣方因備貨未妥而影響裝船，則空艙費和滯期費均由賣方承擔。

　　G、貨物越過船舷之前，一切費用和風險由賣方承擔；貨物越過船舷之后，一切費用和風險屬買方。

　　（2）CFR和CIF條款：

　　賣方于本合同第六條規定的裝運日期前天，以電報/信件把交貨預定期、合同號、品名、發票金額等通知買方。貨物交辦發運，賣方即刻以電報/信件將合同號、品名、發票金額、交辦日期通知買方，以便買方及時投保。

　　第十三條.允許/不允許部分裝運或轉運。

　　第十四條.賣方有權在 ％數量內溢裝或短裝。

　　第十五條.質量保證：

　　賣方保證：所供貨物，其質量、規格和工藝符合本合同所作的說明，標明商標的貨物包裝為新的和未經使用的。保證期為自貨到目的港卸貨完畢之日起12個月。在質量保證期內，凡因設計、制造工藝和所有材料而產生的缺陷，賣方應自負費用進行修理或更換貨物。

　　第十六條.檢驗：

　　在貨物運抵最終目的地后，買方有權向向貨物檢驗機構申請對貨物進行檢驗。檢驗機構為中華人民共和國進出口商品檢驗局。

　　第十七條. 索賠：

　　自貨到目的港起天內，經發現貨物質量、規格、數量、重量、包裝、安全或衛生條件與合同規定不符者，除應由保險公司或船方承擔的部分外，買方可憑前條規定的檢驗機構所出具的商品檢驗證書，有權要求更換或索賠。賣方應在收到索賠要求后天內回復買方。

　　貨到目的港起12個月內，使用過程中由于材料質量和工藝問題而出現的損傷，買方應當立即以書面形式通知賣方并出具前條規定的檢驗機構開列的檢驗證書，提出索賠，賣方應當承擔違約責任。賣方應在收到索賠要求后天內回復買方。

　　第十八條. 不可抗力：

　　（1）在貨物制造和裝運過程中，由于不可抗力的.原因（如戰爭、嚴重火災、水災、臺風和地震或其他由雙方認可的事件）致使延期交貨或不能交貨，賣方概不負責。賣方于不可抗力事件發生后，應立即通知買方并在事發 天內，以航空郵件將事故發生所在地當局簽發的證書寄交買方以作證據。

　　（2）在此情況下，買賣雙方應當根據具體情況確定合同是否能夠繼續履行以及賣方是否仍有責任采取必要措施促使盡快交貨。

　　（3）不可抗力事故發生后超過 天而合同尚未履行完畢，買方有權解除合同。

　　第十九條.合同延期和罰款：

　　除本合同十八條所述不可抗力原因外，賣方若不能按合同規定如期交貨，應當提前 通知買方，買方可同意延期交貨，且可以同時相應減少議定的貨款支付金額，并通知付款銀行相應減少議定的支付金額。該減少的部分作為合同延期履行的違約金，但違約金數額不得超過遲交貨物總額的5％。賣方若逾期10個星期仍不能交貨，買方有權解除合同，且有權要求賣方如期支付上述違約金。

　　第二十條.合同爭議的解決方式：

　　凡涉及本合同或因執行本合同而發生的一切爭議，應通過友好協商解決，如果協商不能解決，則可提交中國-西安仲裁委員會根據該會的仲裁規則和程序進行仲裁。仲裁將在西安進行，仲裁裁決是終局的，對雙方都有約束力。仲裁費用由仲裁庭決定具體承擔。

　　第二十一條.附加條款： （1）法律適用： 本合同之簽訂地、或發生爭議時貨物所在地在中華人民共和國境內或被訴人為中國法人時，適用中華人民共和國法律，除此規定外，適用《聯合國國際貨物銷售公約》/ 。

　　（2）本合同一式兩份，自雙方之日起生效，雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　（3）本合同為中英文兩種文本，兩種文本具有同等效力。但兩種文本若有差異，以中文為準。

　　賣方： 買方：

　　（簽字）（簽字）

買賣合同范文合集 篇20

　　需方(簡稱甲方)：

　　供方(簡稱乙方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關政策規定，雙方在“平等、自愿、公平及誠信的原則”的基礎上，經協商一致訂立本合同，以便共同遵守、履行。

　　一、合同標的：

　　1. 編號、產品名稱、規格、單位、數量、單格(元)等

　　說明：以上報價含運輸、卸車及普通銷售發票等費用。

　　二、包裝標準：簡單包裝。

　　三、產品質量：按照雙方確認的產品樣式及圖紙(附件X)，本產品質量要求說明：

　　四、交(提)貨時間、地點：

　　1. 交貨期限：經甲乙雙方約定，乙方收到甲方全額貨款后 天內送至甲方指定交貨地點。

　　2. 交貨地點：

　　3、交(提)貨雙方聯系人：

　　五、結算方式：款到發貨(憑乙方提供的產品銷售發票的掃描件一次付清)，乙方收到貨款后，按照合同約定期限將產品運送至甲方交貨地點。

　　六、違約責任：任何一方未按照合同約定付款、交貨的' ，違約方需向守約方支付20%合同金額的違約金。

　　七、爭議解決的方式：若雙方因合同產生爭議，先協商解決;協商不成時，可向施工所在地人民法院訴訟。

　　八、本合同一式肆份，雙方各執貳份，雙方代表簽字、蓋章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　日期： 日期：

買賣合同范文合集 篇21

　　合同編號：

　　賣方：

　　住所： 法定代表人： (如為自然人)身份證號碼： 電話號碼：

　　買方：

　　住所： 法定代表人： (如為自然人)身份證號碼： 電話號碼：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《二手車流通管理辦法》等有關法律、法規、規章的規定，就二手車的買賣事宜，買賣雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上簽訂本合同。

　　第一條 車輛基本情況

　　1、車主名稱： ;車輛號碼： ;

　　廠牌型號： 。

　　2、車輛狀況說明見附件一。

　　3、車輛相關憑證見附件二。

　　第二條 車輛價款、過戶手續費及支付時間、方式

　　1、車輛價款及過戶手續費

　　本車價款(不含稅費或其他費用)為人民幣： 元(小寫： 元)。過戶手續費(包含稅費)為人民幣： 元(小寫： 元)。

　　2、支付時間、方式

　　待本車過戶、轉籍手續辦理完成后 個工作日內，買方向賣方支付本車價款。(采用分期付款方式的可另行約定)過戶手續費由 方承擔。 方應于本合同簽訂之日起 個工作日內，將過戶手續費支付給雙方約定的過戶手續辦理方。

　　第三條 車輛的過戶、交付及風險承擔 方應于本合同簽訂之日起 個工作日內，將辦理本過過戶、轉籍手續所需的一切有關證件、資料的原件及復印件交給 方，該方為過戶手續辦理方。賣方應于本車過戶、轉籍手續辦理完成后 個工作日內在 (地點)向買方交付車輛及相關憑證(見附表一)。

　　在車輛交付買方之前所發生的所有風險由賣方承擔和負責處理;在車輛交付買方之后所發生的所有風險由買方承擔和負責處理。

　　第四條 雙方的權利和義務

　　1、賣方應按照合同約定的時間、地點向買方支付車輛。

　　2、賣方應保證合法享有車輛的'所有權或處置權。

　　3、賣方保證所出示及提供的與車輛有關的一切證件、證明及信息合法、真實、有效。

　　4、買方應按照合同約定支付價款。

　　5、對轉出本地的車輛，買方應了解、確認車輛能在轉入所在地辦理轉入手續。

買賣合同范文合集 篇22

　　出售方： （簡稱甲方） 購買方： （簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，甲乙雙方本著平等、自愿的'原則，經雙方協商達成如下協議：

　　一、合同簽訂地：

　　二、塔吊說明：

　　本塔吊由山東省文登市建筑機械廠生產，型號為QTZ400，制造許可證編號：TS2410393-20xx，出廠編號20060362，塔身高度為28米，標準節數12節及其他零配件。

　　三、出售價格：

　　甲乙雙方確認出售價格為人民幣：113000元（大寫：壹拾壹萬叁仟元整）

　　四、產權說明：

　　甲乙雙方簽字確認本合同并在甲方收到全部價款后，塔吊產權歸乙方所有。

　　五、甲乙雙方責任：

　　甲方保證塔吊設備在出售前能正常使用，并提供塔吊出廠說明書及相關資料給乙方。塔吊裝運及運輸過程中發生的一切費用和責任由乙方承擔。

　　六、塔吊出售后的責任：

　　1

　　本合同簽字生效后，塔吊在日后的使用過程中，發生的一切安全及質量問題，甲方不承擔任何責任。特此聲明！

　　本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份。經雙方簽字蓋章之日生效。

　　甲方：

　　年 月

　　乙方： 2 年 月日 日

買賣合同范文合集 篇23

　　甲方（賣方）：趙 升

　　乙方（買方）：張沙沙

　　甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下合同條款：

　　一、甲方自愿將坐落在 重慶市九龍坡區 渝州路 2小區3號樓 4單元 405室（建筑面積120平方米，儲藏室40 平方米，產權證號st ）房地產出賣給乙方，并將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方（附房產證復印件及該房產位置圖）。

　　二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ；即人民幣小寫100XX元 。

　　三、乙方在簽訂本合同時，支付定金三十萬元整 ，即小寫300000元 。

　　四、乙方支付定金之日起 2個月內，向甲方支付首付款（定金從中扣除），首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付（有關期限和程序按照所在按揭銀行規定辦理）。

　　五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權（已交納土地出讓金）。

　　六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由 甲方承擔。

　　七、乙方支付首付款后，甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續，待房產過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款余額。

　　八、甲方應在1個月 前將該房產交付乙方；屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租住、使用；無欠賬，如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。

　　九、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款，該方應向對方支付五十萬 元的違約金；一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款，每逾期一日，應向對方支付五十元罰金，逾期30日視為毀約；如因政府及銀行規定，本合同涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除，不適用本條款。

　　十、交付該房產，甲方不得損壞該房產的結構、地面和墻壁及不適移動的`物件，并將抽風機一臺（型號： ），空調兩臺（型號： ），熱水器（型號：），浴霸（型號： ），飲水機（型號： ），音響兩臺（型號：258695 ），涼衣架，房內燈具，前后門窗窗簾、電腦桌一張，櫥衛設施， 等讓與乙方（含在房屋價值內）。

　　十一、本協議一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。

　　十二、附加條款：

　　1、轉讓過后，甲方不的以任何借口干涉乙方對房屋的修改。

　　甲方（賣方）：趙 升 （印） 身份證號：

　　住址：重慶市九龍坡區歇臺子長石村24號 電話：

　　**年**月**日

　　乙方（買方）：張沙沙 （印）身份證號：

　　住址：四川省*23號 電話：

買賣合同范文合集 篇24

　　供方：__________。

　　需方：__________。

　　經雙方協商，簽訂本合同，共同信守，嚴格履行。

　　1.品名、計量單位、數量:

　　2.產品質量與標準：供方出售給需方的鮮蛋應符合國家的收購規格即新鮮完整、不破損、不變質，保持鮮蛋表面清潔，不沾附泥污等物。

　　3.包裝要求：由自備或向需方租用硬塑箱及木箱，由供方付給需方押金與使用費。

　　4.價格或作價辦法：全年實行季節差價。按上級規定，收購旺季實行最低保護價，雞蛋每斤 .08元，補貼飼料3.5斤，鴨蛋每斤0.85斤，補貼飼料2.5斤。

　　5.收購地點：________。

　　6.交貨方式及運費負擔：供方鮮蛋送往需方倉庫，必須自備車輛、船只或其它運輸工具，需方收貨后則應按實際數量，每百斤補貼運輸費，損耗__元，交食品站不補貼運雜費及損耗。

　　7.驗收方式與期限：供方將鮮蛋送到后，需方依次過磅照驗，在24小時內驗收完畢(星期日例外)，逾期驗收由需方補貼損耗 %。

　　8.貨款結算方式：需方通過驗收后，應向供方及時支付現金或匯款。殼蛋按照8.5斤結算，流清、烊黃按好蛋6折結算，飼料按實際數量結算。

　　9.超欠幅度：交售數量分月在合同規定數量超欠5%以內不作違約論處。

　　10.違約責任：供方違約每欠一斤鮮蛋，應補給需方損失0. 0元。需方違約拒收一斤鮮蛋，則補給供方損失0.xx年__月__日至____年__月__日止。

　　供方代表簽字(蓋章)：____年__月__日

　　需方代表簽字(蓋章)：____年__月__日

買賣合同范文合集 篇25

　　一、買賣合同的特征、買賣合同成立的條件

　　1、買賣合同的特征

　　買賣合同為：有償合同

　　買賣合同的實質是以等價有償方式轉讓標的物的所有權，即出賣人移轉標的物的所有權于買方，買方向出賣人支付價款。這是買賣合同的基本特征，使其與贈與合同相區別。 買賣合同為：雙務合同

　　在買賣合同中，買方和賣方都享有一定的權利，承擔一定的義務。

　　而且，其權利和義務存在對應關系，即買方的權利就是賣方的義務，買方的義務就是賣方的權利。

　　買賣合同為：諾成合同

　　買賣合同自雙方合同雙方當事人意思表示一致就可以成立，不需要交付標的物。 買賣合同一般是：不要式合同

　　通常情況下，買賣合同的成立、有效并不需要具備一定的形式，但法律另有規定者除外。 2、

　　3、商品房買賣合同成立的條件

　　4、商品房買賣合同成立的條件是？

　　5、買賣合同違約責任條款

　　二、買賣合同管轄法院、買賣合同管轄地、買賣合同管轄權

　　1、買賣合同（即）糾紛管轄權的確定依據民事訴訟法第24條：因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或合同履行地人民法院管轄。

　　2、關于買賣合同糾紛管轄地的爭議

　　3、口頭約定買賣合同管轄問題認定初探

　　4、買賣合同糾紛管轄權異議

　　5、本案如何確定案件的管轄權

　　深圳律師：黃華(12年律師經驗)

　　律師咨詢：132，4296，6417(免費)

　　執業律所：廣東蛇口律師事務所(中國首家律所) 律所地址：深圳市南山區創業路海王大廈a座14層篇二：在買賣合同中的違約金適用問題

　　在買賣合同中的違約金適用問題

　　第一、合同法規訂中沒有對買賣合同中違約金的存在進行強制規定，即違約金不是買賣合同的必要組成部分。

　　違約金可以分為兩種，即法定違約金和約定違約金。法定違約金是指直接由法律直接規定的違約金為法定違約金。在《合同法》施行前，有關買賣合同的法律及條例中都有逾期付款支付違約金的規定，屬法定違約金，如1993年9月2日公布的《經濟合同法》第三十三條第二款第二項，1984年1月23日國務院發布的《工礦產品購銷合同條例》第三十六條第四項，1984年1月23日國務院發布的《農副產品購銷合同條例》第十八條第五項等。1999年10月1日《合同法》施行后，上述法律條例被新法代替而自然終止，該法分則第九章買賣合同中對逾期付款并沒有法定違約金的規定，故對違約金的適用只能從當事人的約定，如當事人對逾期付款沒有約定違約金，則不得適用給付違約金的法律責任，判決或調解逾期付款的違約方支付違約金。

　　第二、如何理解最高院就逾期付款違約金計算標準批復。

　　在這里小編覺得，最高院的批復是對高級人民法院、解放軍軍事法院就審判工作中具體應用

　　法律問題的請示所作的答復，原《經濟合同法》及有關條例中規定的逾期付款違約金，沒有統一具體的計算標準，最高院法函[1994]10號首次對逾期付款違約金的計算標準作出統一規定，后又以法復[1996]7號、法釋[1999]8號批復，兩次調整了逾期付款違約金的標準，并規定對于合同當事人沒有約定逾期付款違約金標準的，人民法院可以參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算逾期付款違約金。中國人民銀行調整金融機構計收逾期貸款利息的標準時，人民法院可以相應調整計算逾期付款違約金的計算標準。《合同法》施行后，最高院法釋[20xx]34號批復規定，將法釋[1999]8號批復中規定的計算標準刪除。上述批復，源于原法律條例中有關支付違約金的規定，先前法律已作了修改，舊的解釋就不能藉以為據，批復所依據的原法律、條例現已廢止，批復的法律基礎喪失，如仍按批復精神，在沒有約定違約金時，參照人民銀行的逾期付款利率，按照每日萬分之二點一的標準計算逾期付款違約金，將與現行法律相沖突。

　　第三、違約金與其他違約責任的適用問題。

　　第四、逾期付款從應當支付價款時承擔違約責任。

　　根據《合同法》第一百六十一條規定：買受人應當按照約定的時間支付價款，對支付時間沒有約定或者約定不明確的，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，買受人應當在收 有法律問題，上法律快車/retype/zoom/01523c13f78a6529647d53c4pn=2&x=0&y=1268&ra

　　篇四：論買賣合同中違約對風險承擔的影響

　　風險承擔問題在買賣合同中占有很重要的地位，是在合同審核、風險評估中最重要的關注點之一。在合同沒有約定的情況下，需要按照法律對于風險承擔的規定來平衡合同雙方的損失和利益。當雙方當事人涉及違約行為時，風險負擔的原則就比較復雜，需要將違約責任納入到風險負擔的考量范圍中。違約責任與風險負擔是雖然是兩種截然不同的法律制度，但二者之間卻有著密不可分的關系，在一般情況下二者互不影響，但在特殊情況下，也就是履約過程中損害發生后可以同時存在。下面我們就來分析一下不同違約形態下的風險負擔原則：

　　一、預期違約情況下的風險負擔

　　對于債權人方來講，預期違約的法律效果有兩種，一是債權人接受預期違約，不再為履行合同做準備也不會發生任何成本，解除合同并請求債務人賠償，因為只有在債權人接受的情況下才構成預期違約；二是不接受預期違約，合同繼續有效。債權人可以選擇在合同履行期到來之前債務人明確表示不履行之后立即采取措施，要求債務人進行損害賠償，此時表明債權人接受了債務人的意思表示，預期違約成立。根據《美國統一商法典》第2-510條（3）規定，如果在合同履行過程中發生雙方當事人違約的情況，則會對風險的負擔產生根本影響，如果出賣人已經把符合合同要求的貨物特定化，買受人在貨物交付之前預期違約或者以其他方式違約，出賣人可以就自己保險不覆蓋的部分在合理的商業期限內向買受人提出索賠。也就是說，雖然按照交付主義原則，在貨物交付前損毀的風險應由出賣人承擔，但如果買受人發生預期違約，此時的'貨物損毀的風險轉為買受人承擔。

　　如果債權人選擇了第二種情況拒絕了債務人預期違約的意思表示，合同標的物的風險應該如何分擔呢？債權人的拒絕可以認為是合同繼續有效，債權人可以等到合同履行期到來之時再要求債務人進行賠償。也就是說，當債權人拒絕債務人的預期違約意思表示時，預期違約不成立，那么風險負擔的原則仍然按照交付主義原則分配。

　　二、實際違約情況下的風險負擔

　　實際違約相對預期違約而言，是指合同履行期到之后，當事人違反合同義務的行為。實際違約可分為幾種形態，如根本違約、不履行、履行瑕疵和延遲履行。

　　1.根本違約情況下的風險負擔

　　在根本違約的情況下，風險的負擔方式應當隨債權人的救濟方式的不同而有所區別。 《聯合國國際貨物銷售合同公約》中第70條規定了出賣人根本違約時的風險負擔規則：“如果出賣人已根本違反合同，第六十七條、第六十八條和第六十九條的規定，不損害買受人因此種違反合同而可以采取的各種補救辦法。”也就是說，只有在出賣人根本違約時，買受人才可以采取如“宣告合同無效”的補救措施，此時風險的承擔又轉移給了出賣人。比如甲乙雙方簽訂了國際貨物買賣合同，買受人在收到貨物驗收后，發現貨物是完全不符合合同約定的次品，此時雖然貨物已經在買受人照管之下，但買受人可以以出賣人根本違約為由拒絕接受貨物宣告合同無效。此時如果貨物發生損毀滅失，則風險應由出賣人承擔。另一種情況是出賣人根本違約時，買受人沒有選擇解除合同，而是承認合同繼續有效并要求損害賠償，修理貨物等補救措施。此時貨物正常交付，那么按照風險負擔的一般規則，貨物在交付之后的風險應該有買受人來承擔，即便是出賣人已經根本違約，買受人所要求的賠償損失也不應該包括風險發生所導致的貨物損失部分。換句話說，買受人要求對不符合合同規定的貨物進行賠償或者重新交付替代貨物，那么在買受人照管下的不符合要求的貨物是否因為風險滅失與合同的根本目的沒有關系，風險則理應由買受人承擔，否則，出賣人既要承擔重新交付貨物的義務又要承擔已經交付了的貨物的風險，對于出賣人來講有失公平。

　　2.不履行情況下的風險負擔

　　如果出賣人無正當理由拒絕交付合同標的物，表明出賣人不愿履行合同約定的義務，實際上已經侵害了買受人的應得利益。因此，合同簽訂的目的落空，出賣人構成根本違約。出賣人拒絕交付的標的物自始至終都在出賣人的照管之下，與買受人無關，因此在此期間發生的貨物損毀、滅失的風險應當由出賣人承擔。

　　如果買受人拒絕受領合同標的物，風險負擔的原則取決于買受人是否有正當的理由。假設買受人在驗收貨物時，發現貨物質量與合同描述不符，因而拒絕受領，則在這種情況下拒絕受領是因為出賣人的根本違約，風險應當由出賣人承擔。反之，假設買受人由于自身管理原因項目執行期推遲而拒絕受領，那么買受人構成違約，在此期間發生的風險應當由買受人承擔。

　　3.瑕疵履行情況下的風險負擔

　　（1）如果出賣人交付的貨物有質量瑕疵，只有在其違反了合同實質性目的時，且買受人形式了拒收權的情況下，風險才由出賣人承擔。我國《合同法》第148條規定，“因標的物質量不符合質量要求，致使不能實現合同目的的，買受人可以拒絕接受標的物或者解除合同。買受人拒絕接受標的物或者解除合同的，標的物毀損、滅失的風險由出賣人承擔。”

　　（2）出賣人瑕疵履行數量不符的情況可分為多于約定數量或少于約定數量。《英國貨物買賣法》和《聯合國國際貨物銷售合同公約》中規定了部分履行的情況，如果出賣人交付了少于合同約定的貨物數量，買受人可以拒收貨物也可以接受貨物，但必須支付相應的貨款。如果出賣人交付了多于約定數量的貨物，買受人可以接受合同約定數量的貨物拒絕多余的貨物，或者拒絕接受全部貨物。當然買受人也可以接受全部的貨物并承擔多余部分的價款，同時，在全部貨物交付后多余部分貨物的風險也應該由買受人承擔。但是，如果買受人拒絕接受多余部分貨物，在發出正式通知后，如果此部分貨物發生意外滅失，風險則應該轉由出賣人承擔。步步高論文發表網，本站刊載大量經濟論文范文格式，管理職稱論文。供廣大論文答辯需要者、經濟評職稱需要者參考。

　　4.延遲履行情況下的風險負擔

　　（1）因債權人延遲受領造成的不及時交付。在買賣合同中，債權人的受領延遲指的是買受人針對出賣人的交付沒有履行合同義務的一種違約形態，它與第一種情況的過錯或者疏于配合不同。《德國民法典》第293-304條規定，在債權人因不受領貨物而負延遲責任時，風險負擔轉移給債權人。《美國統一商法典》第2-510條也規定，違約情事包括延遲受領，所以在買受人延遲受領的風險，原則上也應該由買受人承擔。可見在買受人受領延遲的情況下，出賣人已經完成其主要義務，各國法律普遍規定減輕出賣人的責任，出賣人對于自己的輕微責任或者對于風險造成的標的物損失不應承擔責任，那么雖然貨物沒有實質意義上的交付，但此時的風險已經轉移給買受人承擔。

　　（2）因出債務人延遲交付的情況。各國法律對這一情況的規定都比較一致，《德國民法典》第286條、287條規定， 債務人應對交付延遲所產生的損害負擔賠償責任，如果延遲后交付對債權人無利益，則債權人可以拒絕受領標的物并對不履行要求損害賠償。債務人應對延遲期間的任何過失負責，包括延遲期間因發生意外而造成的給付不能，債務人也應當負擔責任。

　　《智利民法典》中關于標的物的滅失一章中的第1672條規定：“如特定物因債務人的過失或在債務人延遲期間滅失，債務人的義務依然存在，但債的標的發生變更；債務人負擔給付該物的價金并向債權人賠償損害的義務。然而，如債務人延遲，而作為標的物的特定物因如它處于債權人權力之下仍不免滅失的意外事件滅失，則債務人僅應賠償延遲造成的損害。但如果在意外事件之情形，如該物處于債權人的控制下即不會發生同樣的滅失，債務人應負擔給付物的價金和賠償延遲損害的義務。” 也就是說，出賣人如果延遲交付導致合同目的不能實現的，即構成根本違約，此時出賣人應承擔延遲期間標的物的風險造成的損失。

　　總結來說，在雙方當事人的眾多違約形態中，我們無法明確用法律規定哪種情況下風險就一定由哪一方承擔，也不會存在某種法規適用于所有的情況，但法律應當根據當事人違約所產生的不同法律后果及損害程度來判斷風險負擔的原則。如果當事人的輕微過失不損害對方當事人的根本利益，則僅需要負擔賠償責任，風險的負擔仍然應當按照一般情況下處理；但如果違約造成了合同目的落空或者對方當事人無合同利益，則應當同時承擔風險損失和違約責任，如果當事人惡意違約，還應承擔合同相關的間接損失。因此，不論是那種違約形態，只要構成根本違約，就會對風險負擔原則造成影響。在司法實踐中，需要充分尊重當事人意思自治，用現有的法律法規來彌補當事人的意思表示。

　　參考文獻：

　　[1]馮大同.《國際貨物買賣法》，對外經濟貿易出版社，1993年版

　　[2]史尚寬.《債法各論》，中國政法大學出版社，20xx年版

　　[3]惠從冰.《違約救濟比較研究》，法律出版社，20xx年版

　　[4]余延滿.《貨物所有權的轉移與風險負擔的比較法研究》，武漢大學出版社，20xx年版

　　[5]李新天.《違約形態比較研究》，武漢大學出版社，20xx年版

　　[6]馬特，李昊.《英美合同法導論》，對外經濟貿易大學出版社，20xx年版

買賣合同范文合集 篇26

　　甲方： 合同編號：

　　乙方： 簽約地點：

　　第一條：產品、含量、數量、 價格、金額。

　　第二條：產品質量按化工行業國家標準執行。

　　第三條：合理損耗標準及計算方法：產品重量和含量損耗計算均按國家標準統一執行。

　　第四條：包裝標準、包裝物的供應和回收： 包裝，包裝物不回收。

　　第五條：質量檢驗及提出異議期限：按國家標準檢驗，如客戶發現質量問題，在到貨一周內提出異議，并傳真通知甲方。甲方及時與乙方商定異議處理辦法。超出異議期限的產品質量問題由乙方負責。

　　第六條：結算方式：簽訂合同后乙方付合同總款額30%作為預付款到甲方指定銀行賬戶后合同生效，發貨前付清余款。甲方提供增值稅發票。

　　第七條：違約責任：如乙方不按約定的'時間付款或提貨，甲方有權將30%預付款作違約金扣留。

　　第八條：甲、乙任何一方如遇不可抗拒的原因不能履行本合

　　同時，應及時向對方通知不能履行或需延期履行、部分履行合同的理由。在取得有關機構證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承擔違約責任。

　　第九條：合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生爭議時，由雙方當事人協商解決；協商不成，依法向簽約地人民法院起訴。

　　第十條：其他事項： 第十一條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章合同生效。

　　甲方： 乙方：

買賣合同范文合集 篇27

　　合同號：簽訂地：

　　買方(甲方)：

　　賣方(乙方)：

　　簽訂時間：年

　　第一條 產品名稱、數量、單價及交(提)貨時間

　　1、產品名稱：0#柴油。

　　2、乙方所提供的產品必須是中石化油庫或中石油油庫的符合國家標準的國標產品。

　　3、產品的單價為運到工地價格(含稅、含運費)價格以當地中石化零售價優惠1角錢為準。

　　4、具體交貨數量、交貨時間以甲方要求發貨通知為準。

　　5、結算數量以實際供貨數量為準。

　　第二條 質量標準 質量執行國家現行標準。并有本合同執行過程中執行國家頒布的新標準。

　　第三條 對質量負責的條件及期限：甲方在驗收中，如果發現乙方交付的貨物不符合約定，應及時告知乙方。乙方在接到甲方異議后，應在2天內負責處理完畢，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第四條 合同損耗標準及計算方法：

　　第五條 交(提)貨方式、地點：乙方從油庫運到甲方指定地點，甲方指定收料員驗收，由指定人員的單據作為結算依據。

　　第六條 運輸方式和到達工地的費用：乙方負責將柴油汽運到甲方指定目的地，運費包含在材料到場單價里，甲方不承擔貨物運輸中的任何費用。

　　第七條 檢驗標準、方法、地點及期限：如若雙方對油品質量有爭議，可對每次送來的油品留樣封存，交由有資質的檢測部門檢測。

　　第八條 結算方式(以人民幣為單位)、時間及地點結算方式：乙方提供柴油10噸止，余下油款及時付清油款，如未及時付清余款造成乙方斷油，后果由甲方負責。

　　第九條 付款方式：甲方以銀行轉賬或現金方式向乙方付款。

　　第十條 雙方的責任和權利：

　　1、乙方保證按時保質保量將貨物運送到甲方指定地點交貨，并聽從甲方現場管理人員的指揮。

　　2、乙方保證在供貨期限內不隨意調整價格，以雙方約定價格供貨。

　　3、甲方應提前1天通知乙方供貨數量，乙方應及時發貨，發貨時并時向乙方報此批貨的單價，乙方不能按照約定的時間交貨，應每天按逾期交貨部分的'油價款的10%向甲方支付違約金，如遇甲方施工條件、便道、不可抗拒的影響，造成乙方無法貨供貨的除外。如遇到柴油緊張甲方和乙方另行商定價格。

　　4、乙方所交貨物品種、規格、質量不符合合同規定的，甲方有權拒收，乙方應當立即將不合格油品運出甲方工地，費用由乙方承擔，如沒有按甲方規定的時間運到指定地點的，因此造成的相應損失必須由乙方承擔。

　　5、乙方在貨物運輸過程中發生的安全事故，均由乙方自身負責。

　　6、甲方保證按約定及時將柴油款支付給乙方。

　　7、如甲方不及時向乙方支付柴油款，乙方有權停止供貨，交將該工地相應的設備作為抵押款(用挖掘機 型號作為抵押)。

　　8、甲方所屬0#柴油全部由乙方提供，不允許有第二家供油商介入本工地;如有發現第二家供油商介入本工地加油，乙方有權叫甲方把油款結算清楚，乙方有權自行解除合同，并追究甲方違約責任。

　　第十一條 合同爭議的解決方式

　　本合同關于爭議解決方式的約定具有最高的效力，雙方以后發生的補充合同、結算單等涉及到爭議解決方式的，均不得對抗此約定。雙方與本合同發生爭議時，應本著長期合作，互相諒解的原則協商解決，協商不成時，依法向當地市人民法院起訴。

　　第十二條 本合同解除的條件

　　1、因乙方供應能力不足，不能滿足甲方工地需求時，供應油品檢驗不合格經整改后仍不合格的。甲方有權終止合同，并有權選擇其他供應商。

　　2、甲方工程結束貨款結算清后，合同自行終止。

　　3、因甲方無法按合同約定支付貨款時，乙方有權終止合同。

　　第十三條 未盡事宜，雙方協商解決，本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　年 月 日

買賣合同范文合集 篇28

　　買方： 合同編號： 簽訂地：

　　賣方： 簽訂日期：

　　買賣雙方根據《中華人民共和國合同法》和有關規定，經雙方協商一致。訂立本合同

　　一、 產品的名稱、商標、規格、數量：

　　二、 質量要求和技術標準：以確認樣品為準。

　　三、 檢驗方式及標準

　　1、 檢驗方式 買方或其授權代表驗收并出具驗收證明

　　2、 檢驗標準：按貨物描述單和合同要求;貨物描述單和合同未盡事項，按部頒標準;無部頒標準的，按國家標準。

　　四、 貨款結算方式：

　　賣方憑增值稅發票、或蓋有買方公章的收貨單、專用繳款書、商檢證書或產品合格證向買方結算貨款。

　　五、 違反合同的責任：

　　1、 賣方不能交貨或買方中途退貨的，均應向對方償付違約部分貨款總值的10%的違約金。

　　2、 賣方在本合同規定的時間內沒有履行交貨義務，在寬限期內仍未能交貨的，或者境外客戶因此不再要貨的，買方有權以書面形式(包括信件、電報、傳真等)通知賣方解除合同。如賣方逾期交貨，致使買方改變外銷合同約定的運輸方式(如海運改為空運)，由此增加的運費損失由賣方承擔。

　　六、 糾紛解決方式：友好協商解決;協商不成的，則向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　七、 特別約定事項：

　　1、 鑒于本合同項下貨物系出口貨物，買賣雙方特別約定，當境外客戶收到貨物發現貨物質量有瑕疵并提出索賠或退貨時，由賣方與境外客戶協商處理并承擔協商結果。

　　2、 如屬分批交貨的合同，賣方有任何一批逾期交貨或質量不符合合同，則買方有權解除全部合同，不受分批交貨的限制。

　　八、 本合同經雙方法定代表人或經辦人簽字并加蓋公章，才能生效。變更或解除合同也必須符合上述形式，否則不發生法律效力。

　　買方(簽章) 賣方(簽章)

　　法定代表人： 法定代表人：

買賣合同范文合集 篇29

　　當事人基本信息：

　　賣方：

　　姓名：______________

　　身份證：__________________

　　聯系電話：_________________

　　工作單位：____________________

　　通訊地址： ___________________

　　買方：

　　姓名：______________

　　身份證:_____________

　　聯系電話：_________________

　　工作單位：____________________

　　通訊地址：_________________

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、及有關法律、法規的規定，買賣雙方在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上就本合同所涉房地產轉讓事宜，簽訂本合同，以資共同信守執行。

　　第一條【轉讓標的】

　　賣方自愿將其房屋及其房內設施出售給買方，該房屋具體情況如下：坐落于____________________________ 路（街）______ 號，______ 小區______ 號樓______ 門______ 室；所在樓層為___層，為____________________ 結構。

　　房地產證號為：______________________。房屋土地使用權證號為 __________________。 房地產用途為：______________________。

　　登記建筑面積為：_______________平方米。（其中實際建筑面積______平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積______平方米)。房屋附屬設施為倉房、家具及家用電器。

　　賣方將該房屋占用范圍內的土地使用權及該房屋的相關權益隨該房屋一并轉讓給買方。賣方還應當將附屬于該房屋的裝修及其現有其他設施、設備和其他相關物品與該房屋相關的所有權利轉讓給買方，其轉讓價格已包含在上述房屋的價款中，不再另行支付價款。

　　第二條【買賣雙方申明】

　　賣方申明：賣方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況。賣方確認該房地產沒有租約、沒有設定抵押、擔保也未被查封凍結，無產權糾紛和財務糾紛等權屬糾紛，無不良事件發生，提供的材料齊全、真實有效，可以辦理權屬過戶、稅務登記、貸款申請等與交易有關的各項事宜。保證該房屋不受他人合法追索。該房歸屬賣方一人所有，賣方對該房地產享有完全獨立的處分權，并完全有權簽署本房屋轉讓合同及相關協議文件，無共有人（如有）反對。自本合同簽訂之日起賣方不得再對該房屋進行任何物權處分及附加任何物權、債權負擔，不得再與買方以外的任何第三人簽訂該房屋的買賣合同、贈與合同、抵押合同等。該房屋所有權、使用權等一切權利歸買方所有，賣方對違反國家及黑龍江省關于房屋交易政策引起的后果承擔法律責任。如因賣方不如實陳述告之引起的其他相關糾紛，由賣方向買方承擔違約責任,并對第三方負擔處理義務，與買方無關。

　　買方申明：買方購買本合同第一條所述賣方房屋，支付房款，履行本合同約定的各項義務，承擔違反本合同義務的法律責任。

　　第三條【附著于該房地產之上的戶口】

　　該房地產所附著的戶口，賣方保證于買賣雙方辦理完過戶更名手續之日起3月內遷出，逾期則以該房地產轉讓總價款為基數按日萬分之四向買方支付違約金。

　　第四條【轉讓價款】

　　該房地產轉讓總價款為人民幣：____拾____萬____仟元(小寫：________元)。該轉讓價款不含稅費。

　　第五條【付款方式】

　　買賣雙方同意以一次性付款方式付款，在____年____月 ____日，買方一次性支付購房款為人民幣：____拾____萬____仟元(小寫：________元)（含定金）給賣方。為防范交易風險，督促賣方按約定如期交付該房地產并結清所有費用，買賣雙方協商同意在本合同簽訂時從交易總價款中預留人民幣：__萬__仟元(小寫：_____元)作為交房保證金交買方。此款在賣方完成產權轉移登記時進行結算。

　　以上款項，由買方直接通過轉帳或者直接存入等方式支付到賣方提供的本人銀行帳號，每次收到款項后賣方應當開具收據給買方。

　　賣方：

　　賬戶名:

　　開戶行:

　　收款銀行卡賬號：

　　買方:

　　賬戶名:

　　開戶行:

　　付款銀行卡賬號：

　　第六條【稅費承擔】

　　經雙方協商相關稅費中：個人所得稅及營業稅由賣方承擔，其余費用由買方承擔。

　　第七條【房地產交付】

　　賣方應當于收到購房款后 ____日內，即_____年 _____ 月 _____日將交易的房地產正式全部交付買方使用，并履行下列手續：

　　1、賣方應在正式交付房屋前保證房屋及其屋內已有設施的、水、電等基本條件的完好。如因上述基本條件存在問題引起的糾紛，由賣方出面協助處理。

　　2、買賣雙方共同對該房地產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等事項進行驗收，記錄水、電、氣表的讀數，并辦理交接手續；

　　3、交付該房地產鑰匙；

　　4、本合同規定的其他應完成的事項。

　　本條規定的各項手續均完成后，才視為該房屋驗收交接完成。

　　第八條【延遲交房的違約責任】

　　除不可抗拒的'自然災害外，賣方未按合同約定的交房期限執行的，自約定的交付期限逾期達一個月以上的，即視為賣方不履行本合同，買方有權解除合同，賣方按本合同第十一條規定承擔違約責任。

　　第九條【產權轉移登記】

　　買賣雙方約定于_____年_____月_____日，暨房產證辦理完成滿5年之日起3個月內，正式辦理產權過戶手續，在此之前賣方將交易的二手房的《中華人民共和國房屋所有權證》交由買方保管。若賣方在交易過程中，未經買方同意私自重新辦理《中華人民共和國房屋所有權證》，視為違反本合同，按第十一條違約責任，賠償買方損失。

　　在該房屋符合規定產權過戶條件時，暨房產證辦理完成滿5年之日起3個月內賣方有義務積極協助配合買方向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。正式辦理房產過戶手續后，買方支付賣方房產過戶保金_____元。（大寫：）。

　　如因賣方原因而不能辦理過戶登記，買方有權解除合同，解約時，賣方除返還全部房價款外，并按本合同第十一條規定承擔違約責任。

　　該房屋在正式辦理產權過戶前，買方有權將該房屋賣與第三人，若買方將該房屋賣與第三人，賣方應在買方提出要求時，積極配合與第三人辦理產權過戶等事宜。

　　該房屋在正式辦理產權過戶前，若因城市規劃建設需要，被政府征收，政府給予一切補償權益歸買方所有。賣方不得以房屋尚未過戶之名要求享受相關補償權益。

　　第十條【裝修問題】

　　在買方入住，但未辦理產權過戶手續期間，買方可以進行裝修，由此產生的費用有買方承擔。但賣方違約收回房屋，賣方除退還買方購房款與違約金外,要賠償買方裝修費用，包括材料費、人工費。

　　第十一條【違約責任】

　　買賣雙方合同簽定后：

　　若因賣方不履行本合同約定義務，致合同目的不能實現，應書面通知買方，并在____日內全部返還買方的已付款(返還房款=買方已付款+利息）。若因買方不履行本合同約定義務，致合同目的不能實現，應書面通知賣方，

　　賣方在____日內部分返還買方已付款（返還房款=買方已付款-利息）。利息計算方法按合同生效日至合同中止日買方已付房款月利率2%計算,

　　即：利息=已付房款*合同簽訂至中止經過幾個月*2%（*定義為乘法）。房款及利息全部結清完畢后合同方能中止。

　　第十二條【本合同與其他文件的沖突解決】

　　買賣雙方在本合同簽訂之前的承諾及協議，如有與本合同不相符的，以本合同為準。本合同未盡事宜，買賣雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議均為本契約不可分割的部分。

　　第十三條【本合同爭議解決方式】

　　在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。

　　第十四條【合同數量及持有】

　　本合同共計5頁，一式_____份，賣方_____份，買方_____份，其他交有關部門，均具同等法律效力。本合同自買賣雙方簽字(蓋章)之日起生效。

　　賣方(簽章)：

　　身份證:

　　共有人（簽章）：

　　身份證：

　　擔保人（賣方）：

　　身份證:

　　年 月 日

　　買方(簽章)：

　　身份證:

　　證人（買方）：

　　身份證:

　　年 月 日

買賣合同范文合集 篇30

　　購貨單位：以下簡稱甲方

　　供貨單位：以下簡稱乙方

　　第一條 其產品名稱、規格、質量（技術指標）單價、總價等[略]

　　第二條 產品包裝規格及費用_________

　　第三條 驗收方法______________

　　第四條 貨款及費用等付款及結算辦法___________

　　第五條 交貨規定

　　1.交貨方式：______

　　2.交貨地點：______

　　3.交貨日期：______

　　4.運輸費：_______

　　第六條 經濟責任

　　1.乙方應負的經濟責任

　　（1）產品花色、品種、規格、質量不符合本銷售買賣合同規定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之___計算向甲方償付逾期交貨的違約金。

　　（2）乙方未按本銷售買賣合同規定的產品數量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的___%的罰金。

　　（3）產品包裝不符合本銷售買賣合同規定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符銷售買賣合同規定包裝價值__%的罰金付給甲方。

　　（4）產品交貨時間不符銷售買賣合同規定時，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之__的'罰金。

　　（5）乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關單證和資料，應當承擔相關的賠償責任。

　　2.甲方應負的經濟責任

　　（1）甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格，應償付變更部分貨款（或包裝價值）總值x%的罰金。

　　（2）甲方如中途退貨，應事先與乙方協商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值__%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按銷售買賣合同規定收貨。

　　（3）甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之__的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視中途退貨處理。

　　（4）屬甲方自提的材料，如甲方未按規定日期提貨，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之___的罰金。

　　（5）甲方如未按規定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額萬分之__計算付給乙方，作為延期罰金。

　　（6）乙方送貨或代運的產品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。 第七條 產品價格如須調整，必須經雙方協商。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應按延期交貨部分總值的萬分之__作為罰金付給甲方。

　　第八條 甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷銷售買賣合同，必須提出充分理由，經雙方協商提出注銷銷售買賣合同一方須向對方償付注銷銷售買賣合同部分總額__%的補償金。

　　第九條 如因生產資料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化，乙方須變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時，應提前__天與甲方協商。

　　第十條 本銷售買賣合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本銷售買賣合同，對方有權拒絕生產或收貨，并要求單獨變更、修改銷售買賣合同一方賠償一切損失。

　　第十一條 甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本銷售買賣合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行銷售買賣合同的理由。在取得有關機構證明后，本銷售買賣合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承擔違約責任。

　　第十二條 本銷售買賣合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，解決不了時，雙方可向仲裁機構申請仲裁或向人民法院提起訴訟。（兩者選一）

　　第十三條 本銷售買賣合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，并按本銷售買賣合同規定將貨款結算以后作廢。

　　第十四條 本銷售買賣合同在執行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協商，另訂附則附于本銷售買賣合同之內，所有附則在法律上均與本銷售買賣合同有同等效力。

　　第十五條 本銷售買賣合同一式___份，由甲、乙雙方各執正本一份、副本__份。

　　訂立銷售買賣合同人：

　　甲方：______（蓋章） 乙方：____（蓋章）

　　負責人：_____（蓋章） 負責人：___（蓋章）

　　日期：________ 日期：______