買賣合同合集（精選34篇）
買賣合同合集 篇1
需方(以下簡稱甲方)： 供方(以下簡稱乙方)：
簽訂地點： 簽訂時間:20xx年 月 日
甲方根據本公司X項目施工需要，向乙方購置本合同約定之產品，乙方愿意出售。根據《合同法》、《建筑法》及有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方協商一致，訂立本合同。
第一條、鋼材名稱、規格型號、數量、鋼材單價、總價、供貨時間： 所供鋼材結算以工地驗收的實際量為準。如甲方有額外的需求計劃時，也參照此項條款。鋼材單價及數量見明細。
第二條、質量標準：以上規格、材質應符合國家標準，并附每種規格的材質的原材檢驗報告、廠家出廠檢驗合格證，不符合要求予以退貨，如出現質量問題由乙方負責。
第三條、交(提)貨方式、地點： X項目部。
第四條、運輸方式及到達站和費用負擔：運輸方式為汽運，出廠到目的地運輸費由乙方承擔，卸車費用由乙方承擔。
第五條、合理損耗計算方法：運輸中造成的產品丟失、損傷，由乙方承擔。 第六條、數量和包裝要求：以甲方實際驗收入庫數量和實際檢定合格數量為準，包裝要求：按通用方式包裝。
第七條、檢驗標準、方法：貨到三日內由甲方驗收數量及包裝，質量以乙方提供的材料原材檢驗報告、出廠合格證、材料原材復檢報告為準。驗收方法主要通過實測、目測、復檢等方法，若在驗收或使用過程中出現異議,自甲方書面通知之日起3日內乙方派人來解決, 并有權拒付不符合規定的部分的貨款，乙方在收到甲方書面異議后7天內負責處理，否則視為認可甲方提出的異議及處理意見。
第七條、結算方式：貨物全部到場后且經甲方驗收合格后，支付驗收合格部分貨物總價的80%，待甲方原材料質量檢驗合格，乙方出具全部供貨稅票后一周內付清余款。甲方使用承兌匯票付款，乙方需提供足額發票。
第八條、違約責任：
1、甲、乙方雙方應嚴格履行合同規定的各項條款，如合同一方違約，由違約方承擔責任，并參照合同法及雙方商定的有關條款賠嘗經濟損失。
2、經核查該產品確實不符合規定要求的，甲方由此受到的損失，包括工期損失均由乙方按違約責任承擔。
3、因質量不符合約定，甲方可要求更換或退貨，更換視作逾期交貨，退貨視作不能交貨，并承擔違約責任。
4、乙方在交貨時間、材料質量方面不能滿足甲方要求時，甲方有權對由此造成的經濟損失要求乙方賠償。
第九條、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由當地工商行政管理部門調解。協商或調解不成的，任何一方可向合同簽訂地點的人民法院提出訴訟。
第十條、未盡商定事宜，供需雙方協商解決。
第十一條、本合同一式4份，乙方執1份，甲方執3份。經雙方代表簽字蓋章生效。
甲方(章)： 乙方(章)：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
開戶銀行 開戶銀行：
買賣合同合集 篇2
甲方：(需方)
乙方：(供方)
甲乙雙方依據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，本著平等互利的原則，經雙方友好協商就鋁型材供應達成以下協議，雙方共同遵照執行。
一、產品內容：
�。�1）產品名稱：堅美牌鋁材
�。�2）表面處理： 素材、粉末噴涂、氟碳噴涂
�。�4）合金狀態： 6063-T5 ,高精級；6063-T6,高精級。
�。�5）訂單數量：約400噸
�。�6）工程名：
二、產品價格、結算方式
�。�1）素材門窗型材：按訂單當天南海靈通鋁定價+元/噸；粉末噴門窗型材（國內知名品牌常規色）：按訂單當天南海靈通鋁定價+元/噸；氟碳三涂型材：按訂單當天南海靈通鋁定價+元/噸；
�。�2）包裝方式：按廠統一紙包裝，重量約60±5KG/T
（3）交貨地點：甲方生產工廠
�。�4）計算重量方式：實磅計重。
（5）以上報價含稅含運費，合金狀態為6063-T5，6063-T6價格在原價基礎上另加500元/噸，特殊金屬和特殊表面處理價格面議。
三、交貨時間：
�。�1） 合同簽訂后，收到甲方第一批訂貨單后在現有模具情況下約15天交貨，（法定的不可抗力情況除外），后批的訂單約20天交貨。
（2）如果乙方原因不能按期交貨，乙方還應承擔甲方的相應損失。
（3）如果乙方不能按期交貨，是甲方貨款不到位的原因，乙方不負責任。
四、付款方式：
�。�1）合同簽訂后甲方支付乙方合同總額的20％定金，訂單完成后，每車（12噸內）貨到工地后十五天內支付該車貨款，訂金在最后一車貨款中扣除，甲方不按照約定付款，乙方有權停止發貨。
�。�2）付款方式：電匯或支票。
五、產品質量標準：
產品按國家標準GB5237-20xx或有關行業標準執行（具體詳見雙方確認的訂單）。
六、相關事宜：
（1）乙方按甲方的訂貨單進行生產（訂單甲方必須以書面形式通知乙方）乙方不得擅自改動，否則由乙方負責。由于甲方原因下錯單，或其它原因，責任由甲方負責。如需退貨的，須經乙方同意，退貨價格按回收當天“南海靈通”A00相應鋁錠的七折執行（不含包裝物）。
�。�2）如果乙方未按甲方訂單和產品型號、長度、厚度生產則由乙方負責（尤其是壁厚，不得超過國家規定誤差要求，否則由此造成甲方的`損失，全部由乙方負責；
（3）在有模具情況下，若乙方超出25天仍未能完成交貨，乙方需按該批貨的貨款的3‰/天的罰金付予甲方。
�。�4）訂單完成后，乙方須書面通知甲方提貨，若甲方在20天內不提貨，甲方需按該批貨貨款的3‰/天的滯納金付予乙方，甲方在50天內不提貨，視為放棄提貨，按六（1）項退貨價格處理。
（5）甲方如發現材料質量問題，需在收到貨后三天內反饋給乙方，乙方對有質量問題的產品包退、包換和賠償有關損失。
�。�6）對甲方委托乙方加工生產的任何模具和產品，如果涉及侵犯任何第三人的專利、知識產權及發生經濟糾紛等與乙方無關，由甲方自行處理，并承擔全部經濟責任和法律責任，同時賠償由此帶來乙方的各項損失。
七、鋁材運輸、貯存、使用及保養注意事項：
1、鋁材運輸、貯存、使用過程中應在承載車周邊墊放軟物、輕拿輕放，避免碰、撞上鋁材。
2、貯存時應注意存放在通風、干燥的室內，需露天堆放的，必須將外層包裝物全部拆除。如鋁材遭淋雨、雪，應立即拆除所有包裝物并將鋁材單支分隔開。
3、安裝使用時，鋁材連墻處應進行防腐處理，須避免被石灰、水泥、沙漿等強酸、強堿材料污染；不得使用高粒度和遇光照易分解的薄膜或包裝物包裹、捆扎鋁材，以免腐蝕鋁材表面。
4、清洗鋁材時，請使用柔布，用自來水或5%的中性肥皂水擦洗，禁止使用強腐蝕性溶劑二甲苯、丙酮等清洗和使用鋼絲球刷洗。如違反以上注意事項，造成本乙方品出現表面質量問題（包括但不限于變形、凹凸、變色、斑跡、劃痕、水印、脫膜、粉化等）均不屬于乙方承諾的產品質量責任范圍。
八、其它：
（1）本合同生效后，雙方必須嚴格履行，如其中一方出現違約情況，另一方有權終止合同，所造成的損失由違約方承擔。
（2）本合同未盡事宜，雙方協商解決，也可簽定補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
（3）本合同有效期至。
�。�4）本合同一式叁份，甲方壹份、乙方兩份，具有同等法律效力，簽字或蓋章后生效。
甲方： 乙方：
簽名：簽名：
日期：日期：
買賣合同合集 篇3
招標編號：合同號：
賣方： 呼和浩特鐵路局廢舊物資回收開發站買方：根據招標文件、中標通知書、買方的投標文件及相關保證和承諾，就第包號廢的采購和供應，買賣雙方同意按以下合同條件簽署買賣合同并共同遵守。
1、 本合同數量為廢 噸。單價為 元/噸。合同總價為人民幣
2.買方獲得中標通知書并繳足貨款后簽訂本合同，買賣雙方代表簽字、加蓋公章后生效。
3.本合同協議書有效期為20 年 月 日至20 年 月 日，在有效期內買方必須將本合同協議書執行完畢，如逾期不執行給賣方造成的經濟損失由買方賠償。
4.交貨方式：中標通知書指定的現場交貨。
5、運輸工具或車皮由買方自理，裝卸、運輸等費用由買方自理。
6、發貨時不得超過合同數量，如現場貨物數量不足由發貨單位出具書面證明，說明實發數量及原因并通知呼和浩特鐵路局物資管理處業管科。買方持發貨單位出具書面證明及領發料簽認單到呼和浩特鐵路局物資管理處業管科簽字備案后，到回收站財務結清貨款。
7、買方在投標前應到發貨單位現場實地看貨，因此賣方不承諾任何貨物的質量保證。
8、買方購買的所有廢舊物資（包括廢鋼鐵、廢軸承等），不得反銷到鐵路任何使用單位,一經發現將取消其投標資格。
9、買方不得轉讓提貨權，否則賣方有權終止合同。
10. 本合同應按照中華人民共和國的現行法律進行解釋，本合同未盡事宜，均以現行法律的規定作為補充。
11.對合同有任何修改或補充，應簽訂補充協議。補充協議應為書面形式，且需經雙方代表簽字和加蓋公章，其構成合同文件的一部分。
12.本合同正本一式二份，買賣雙方各執一份，具有同等法律效力；如發生爭議、應協商解決協商不成時向呼和浩特鐵路運輸法院起訴。副本二份，業管科、財務各一份。
賣方全稱：買方全稱：
呼和浩特鐵路局廢物資回收開發發站。
�。由w公章） （加蓋公章） 地址：呼和浩特市錫林北路115號 地址：
郵編：010050 郵編：
開戶銀行名稱：工行鐵路支行開戶銀行名稱：
銀行賬戶：X1銀行帳號：
聯系人：聯系人：
電話：0471- 電話：
法定代表人或被授權代理人簽字： 法定代表人或被授權代理人
買賣合同合集 篇4
供方： （以下簡稱甲方） 需方： （以下簡稱乙方）
甲方為銷售紅磚，乙方在建筑施工中需使用紅磚，雙方本著精誠合作，互惠互利的原則，經雙方協商同意，就有關事誼達成如下協議，特簽定本合同，以便雙方共同信守。
一、質量技術要求標準：甲方給乙方供的紅磚必須有產品質量檢驗報告和產品合格證，且質量符合監部門的質量標準。
二、供應數量及價格：根據乙方生產用量計劃，由甲方按時供應，計劃總供量為萬塊/年，以后再根據需方的需用情況而定。單價為元/塊（包括運費及裝卸費在內），乙方不在承擔任何費用，甲方的總價款按實際供應量計算。
三、驗收方式：乙方根據生產用量及時通知甲方供貨，每個工地有指定人員驗收，并有權檢查紅磚質量，發現不合格或經質監站化驗不合格產品時，有權要求退貨，損失由甲方承擔。
四、付款方式：經甲、乙雙方協商同意，每供夠10萬塊紅磚結算一次，甲方支付乙方的紅磚款，不足或超額部分年底付清。
五、違約責任：甲方必須按乙方的計劃，保質保量將紅磚供到乙方指定場地，若供應不及時給乙方生產進度造成影響和損失時，損失由甲方承擔。若乙方不能及時通知甲方供貨造成的損失由乙方承擔，施工途中雙方均不能提出停供或停用的要求，否則視為違約，違約方給對方承擔因違約而造成的一切經濟損失和責任。
六、合同未盡事誼，雙方協商解決。
七、本合同經甲、乙雙方簽字后生效，具有法律效力，任何一方不得違約，否則違約方給對方承擔所造成的經濟損失的責任。
八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
供方（甲方）： 負責人簽字：
買賣合同合集 篇5
更新：20xx-08-23 10:58
一.法律規定
我國《合同法》一百一十四條二款規定:“約定的違約金低于實際損失 的,當事人可以請求人民法院或仲裁機構予以增加,約定的違約金過分高于造成的`損失的,當事人可以請求人民法院或仲裁機構予以適當減少�！薄逗贤ā吩谫x予當事人以約定違約金自由的同時, 又規定了當事人得就違約金數額主張調整。實踐中當事人以約定的違約金“過高”為由,請求法院加以調整的情形時有發生。
二.調整方式
1、以實際損失調整違約金;
2、以遲延給付一年的賠償額不超過欠付的
本金為限予以調整;
3、參照最高人民法院有關逾期付款違約金標準,并在此基礎上乘以四倍計算違約金;
4、參照最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第16條,即“以違約金超過造成的損失30%為標準適當減少。”
5、將過高的違約金數額減少到損失的2倍額度;
6、以“不超過合同未履行部分的總值為限”酌情予以調整;7、不采用固定比例或上限的調整方法,完全由法官根據不同案件進行自由裁量。
買賣合同合集 篇6
賣方（以下簡稱甲方）：
身份證號：
特別授權代理人：
身份證號：
買方（以下簡稱方乙方）：
身份證號：
居間方（以下簡稱丙方）：永州市冷水灘恩童房地產營銷策劃有限公司
根據《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國城市房地產管理法》，《中華人民共和國物權法》及其他有關法律，法規之規定，甲乙丙叁方在平等，自愿，協商一致的基礎上，簽定本合同，以此共同信守執行。
一、甲方自愿將落在之房產及土地出售給乙方，房產建筑面積為 平方米（詳見房屋產權證 ）。土地證號： 。
二、上述房產的交易總價格為：人民幣： 元整（大寫：）
三、付款方式：
1、簽訂合同交定金 元整（大寫： 元整）。甲方提供房產證、土地使用證、身份證復印件給乙方。
2、甲乙雙方到永州市房產局簽字后，乙方當天付款 元整（大寫： 萬元整）給甲方。
3、在不動產局簽字受理后，付 元整（大寫： 萬元整）給甲方。 剩余房款 萬元整，交房時當天支付給甲方。
4、產權交易過戶的所有稅費經雙方協商由 方承擔。房屋以前的水電物業費用等賣方結清，并協助水電過戶。
四、經甲乙雙方協商于 年 月 日前到永州市房產局辦理過戶手續。
五、交房時間：
六、交房標準：
七、附送的家具電器清單：
八、簽訂本合同之后，在乙方沒有任何違約的情形下，甲方不得再出售上述房產，所售房屋內的所有設施不得變更和損壞。甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，產權人及共有人都同意出售此房地產。 九、丙方責任：
1、依本合同約定為甲乙雙方提供房屋買賣居間服務;
2、免費為甲乙雙方提供房地產買賣相關法律、法規、政策咨詢。
十、居間服務費：
1、甲乙雙方確認，雙方達成本次房屋交易是基于丙方所提供的居間服務，但該交易是雙方獨立、自愿做出的決定。
2、甲方在簽訂此合同時支付丙方居間服務費人民幣：元，交易辦結時支付人民幣 元。乙方在簽訂此合同支付居間服務費人民幣：
1
元，交易辦結時支付剩余居間服務費元。如甲乙方雙方私自成交，甲乙雙方均須按第十條約定標準的三倍向丙方支付居間服務費，丙方有權從代為收取、保管的費用中優先提取居間服務費。
3、甲乙雙方同意：因甲乙任何一方的過錯導致本合同無效、交易不成功或買賣合同不能全面履行，丙方所收取的居間服務費均不予退還。
4、如甲乙任何一方或雙方在履行本合同過程中發生違約或其他爭議，雙方一致同意：在雙方就違約責任及其承擔達成協議之前或人民法院做出生效法律文書之前，丙方有權將暫存在指定帳戶中的款項予以保留，不向任何一方返還或支付。
十一、違約責任：
1、甲方保證所售房屋不存在任何權屬爭議，債務糾紛或其他瑕疵。甲方保證有權出售該房屋，并已得到房屋共有人或其他權利人的.同意，保證全面履行合同義務。甲方如延期交房，逾期超過叁日，乙方有權解除買賣合同，甲方應當雙倍退還乙方已付購房款；乙方不解除買賣合同的，有權接收房屋，且不支付剩余房款。
2、乙方保證所提供的資料真實、有效。具備訂立合同的資格，并保證全面履行合同義務。乙方如延期付款，逾期超過叁日，上述定金與購房款不退，甲方有權收回房屋另賣。
3、甲乙雙方延遲辦理過戶的違約責任。乙方逾期超過柒日視為反悔不買，上述定金與購房款不退，甲方有權收回房屋另賣。甲方逾期超過柒日視為不賣，甲方需雙倍退還定金；已收取購房款的，應全額退還并賠償已收購房款 %的違約金。
4、 因甲乙任何一方原因導致本合同不生效、無效、被解除、被撤銷或任何一方發生違約等，丙方不承擔任何責任。
十二、本合同如與過往或其他雙方的協議、聲明、承諾等不一致的，應以本合同為準。甲乙丙叁方履行合同發生爭議且無法協商解決的，任何一方有權向該房地產所在地人民法院提起訴訟。
十三、本合同共貳頁，一式叁份，持有情況如下:甲方一份，乙方一份，丙方一份，具有同等法律效力。買賣雙方的有效文書送達地址以身份證地址為準，自郵寄之日起五天內視為送達。
十四、其他事項（房產委托銷售/購買協議書、房屋買賣確認書、委托購房誠意金協議書均可作為本合同之附件）
甲方（簽章）： 身份證號：
代理人： 身份證號：
乙方（簽章）： 身份證號：
丙方（簽章）：
經辦人：
本合同簽訂地：
簽訂日期：
買賣合同合集 篇7
甲方：理想廚房
乙方：
甲乙雙方本著自愿平等、互利互惠、誠信守約的原則，經充分友好協商，簽訂本協議，雙方共同恪守。
第一條、甲方的承諾、責任和義務
1. 甲方向乙方提供整體櫥柜及相關配件系列產品和一次性送貨安裝服務和售后服務。服務范圍包括 承德市雙橋區和雙灤區市區范圍內 ，超出此范圍的安裝和售后服務按照路程遠近加收相應的運輸交通費用;
2. 甲方為乙方提供優質的合格產品，不會以任何理由以次充好，以陳代新，保證產品的整體統一性;對因有內在質量問題的配件給予調換;
3. 《簽約客戶報價單》附后，甲方如要調整供價，須提前五天通知乙方。否則，對方有權提出讓違約方承擔損失;
4. 甲方在產品更新或新品上市后應及時通知乙方，以利銷售;
5. 甲方代表應向乙方銷售講解人員進行產品知識的專業培訓，并及時解決由產品延伸的.技術問題。
6. 甲方必須做好乙方所要求的相關資料及信息的保密工作，不可將此協議透露給第三方。
第二條、乙方的權利、責任和義務
1. 乙方須安排專門人員積極開展甲方產品的銷售活動，乙方保證在協議有效期內積極銷售推廣甲方產品;
2. 乙方須提供較好的空間，對甲方產品進行充分展示，并將甲方產品納入相關產品“菜單”，便于產品推廣;
3. 本著對終端用戶負責的精神，乙方對甲方的產品在質量、質保、服務等系列問題上享有監督權;
4. 乙方必須做好甲方所提供的相關資料及價格信息的保密工作，不可將此協議透露給第三方;
5. 乙方視甲方的需要須配合填報相關業務表單，向甲方反饋，作為甲方配貨和市場分析的依據。
6. 乙方應在甲方安裝前確保當次安裝地點具備送貨及安裝條件，如因道路不通、高層電梯關閉/故障、管線未就位、停電等因素造成的運輸及人工費用由乙方承擔。
第三條、工作流程
1. 乙方需在測量前確�？蛻魤Φ卮u鋪好，水電、燃氣管道改造完畢，具備測量條件;
2. 乙方需提前至少1個工作日將需要測量的客戶姓名、地址、電話、訂購產品樣式等相關信息告知甲方，甲方在2個工作日內安排測量并完成設計方案及產品報價，并以電子文檔或書面形式交與甲方;
3. 為保正順利產品安裝，乙方在與客戶確定圖紙及簽訂合同時如果需要對方案進行改動，一定要通過甲方相關設計師確認后方可執行。否則一切損失由乙方承擔;
4. 乙方需在與客戶簽訂買賣合同后1個工作日內將圖紙、相關要求、與報價單簽字確認，以書面形式交與甲方;
5. 甲方將在收到預付款后30個工作日內按照圖紙要求完成產品的生產及安裝，并在安裝完成后通知乙方驗收。客戶自備的電器、水槽、五金配件等甲方不負責安裝及售后。
6. 乙方驗收時，如發現有產品設計、質量或安裝問題，須通知甲方，甲方將盡快安排處理、維修。
7. 驗收完畢后，產品自動轉入售后流程。乙方需在3個工作日內將尾款結清。
8. 甲方為產品提供為期壹年的保修服務。甲方需在接到乙方或客戶售后通知后2個工作日內與客戶溝通，并盡快安排售后。非人為損壞的故障及問題壹年內免收上門費及材料費。如果因使用不當造成的損壞，壹年內只收取材料費，免收上門費。超出保修期范圍內的產品，甲方會酌情收取材料費及上門費。
第四條、結算價格及結款方式
1.甲方向乙方提供的產品的價格參看《簽約客戶報價單》。
2.乙方需在甲方向車間下單之前將當次產品結算總價的 %作為預付款交與甲方，并在驗收完成后將剩余的 %尾款交與甲方。
3.原則上甲方向乙方提供測量及設計服務不收取費用。但如果甲方將設計方案交與乙方30天內沒有簽訂合同，甲方將收取每次200 元的設計費用，當月月底累計結清。如乙方在30天后簽訂合同，已收取的設計費用從當次產品預付款中扣除。測量后未出設計方案的不收取任何費用。
第五條、協議有效期
1. 經雙方代表簽字蓋章后自動生效。
2. 本協議有效期：自
第六條、爭議解決、違約責任
有關爭議，雙方應友好協商解決，協商不能達成一致，任何一方都可按法律程序到甲方所在地法院裁決。本協議甲乙雙方共同遵守，如果違約，給對方造成經濟及聲譽損失或損害等，違約方必須給對方補償。
第七條、協議終止
1、本協議期滿或因故終止前，甲乙雙方必須按本協議執行。
2、本協議期滿，雙方不再續約，則本協議自動終止。無論在任何情況下雙方必須在協議終止前結清帳務。
3、因不可抗力造成協議被-迫終止，雙方互不追究責任。
4、協議屆滿后，如需續約，同等條件下甲、乙方雙方均有優先續約權。
5、本協議一式貳份，雙方各持一份。
甲 方：理想廚房 乙 方：
委托代表：
委托代表：
電 話： 電 話 ：
買賣合同合集 篇8
原告：
被告：
訴訟請求
1、請依法判令被告某某給付欠款本金壹佰萬元整(￥1000 000.00元)。
2、給付逾期利息(按銀行同期貸款利率標準計算)。
3、本案訴訟費用有被告承擔。
事實與理由
被告人某某于 年 月 日，給我出具了1000 000萬元欠條一枚，并約定還款日期為 年 月 日。到期后我多次向被告索要，被告均以各種理由推托不還，特訴至人民法院，請求依法判令被告償欠款本金1000 000.00元，并給付逾期利息(按銀行同期貸款利率標準計算)，本案訴訟費由被告承擔。
此致
某某某人民法院
附：原告身份證復印件一份
欠條復印件一枚
起訴人：
年 月 日
買賣合同合集 篇9
摘要：買賣合同標的物的意外風險負擔，是一個具有重要實踐價值的理論問題，《合同法》及其相關司法解釋有關買賣合同標的物意外風險負擔的規則在司法實踐中具有重要的指導意義。本文在介紹了買賣合同中的風險及其風險負擔的內涵的基礎上，比較詳細地闡釋了買賣合同標的物毀損、滅失的風險負擔規則，最后據此具體分析了商品房買賣合同中的風險責任負擔問題。
關鍵詞：風險；風險負擔；交付；交付主義
一、風險及其風險負擔概述
（一）風險的內涵及其引發事由
買賣合同中的風險概念不同與一般交易中的風險，它具有特定的內涵，主要是指標的物因不可歸責于合同雙方當事人的事由而造成的毀損、滅失。這也是立法和學者普遍認同的觀點。由此我們可以看出：
（1）買賣合同的風險具有不確定性，即它是否發生、發生的時間及后果都是不確定的；
�。�2）買賣合同的風險是由于意外情況所導致的結果，而且這種意外情況是當事人無法預見、并不能避免和克服的。也就是說，風險的發生不是基于可歸責于雙方當事人任何一方的原因，雙方當事人對風險發生主觀上沒有過錯，客觀上沒有實施損害行為；
（3）風險必然會造成損害，而這種損害必須是給買賣合同當事人帶來具有法律意義上的不利益。
對于風險的引發事由，即引起標的物的意外情況，一般認為包括兩個方面：一是不可抗力。對于不可抗力的學理解釋，認為不可抗力是指人力所不可抗拒的力量，獨立于人的行為之外，并且不受當事人的意志所支配的現象。它是各國民法通行的抗辯事由，包括自然原因如地震、臺風、洪水、海嘯等和社會原因如戰爭等。[1]我國《民法通則》第107條規定："因不可抗力不能履行合同或者造成他人損害的，不承擔民事責任，法律另有規定的除外。"這是我國民法對不可抗力所作的基本規定。根據我國合同法第117條規定，"因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任"。不可抗力是法定免責事由，但因不可抗力而導致的標的物的毀損滅失的損失究竟應當由誰來承擔，則是違約責任制度所無法解決的問題，必須要通過風險負擔規則來解決。二是意外事件。又稱意外事故，是指非因當事人的故意或過失而偶然發生的事故。如碰撞、擱淺、污染等。意外事件也是外在于人的意志和行為的事件。對它的理解，應注意到意外事件是不可預見的，一般應以當事人的一般智識為標準，即當事人是否在當時的環境下，通過合理的注意能夠預見到同時，意外事件是偶發的非因當事人自身的原因造成的。我國合同法實行嚴格責任，不承認意外事故可以成為免責的事由，但在某些情況下，合同法又針對一些特殊的合同規定了過錯責任，例如合同法第265條規定，"承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果，因保管不善造成毀損滅失的，應當承擔損害賠償責任"。如果確實是因為意外的.火災導致建筑材料被損壞，很難確定該損失是由承攬人的保管不善造成的，在此情況下，并不能根據合同法上述第265條的規定要求承攬人承擔違約責任，而只能根據風險負擔的原則來合理分配己經發生的損失。據此可見，在當事人沒有事先約定，也不可能事后來約定損失的分配，或依據違約責任制度來追究當事人的違約責任的情況下，要依據風險負擔的規則在當事人之間合理分配損失。
（二）買賣合同標的物的風險負擔
所謂買賣合同標的物的風險負擔指買賣合同中因不可歸責于雙方當事人的原因致使買賣合同標的物毀損、滅失時，該毀損、滅失所造成的損失應當由誰承擔的制度。換言之，它是指標的物發生意外毀損滅失后，由合同的哪一方當事人承擔該項損失以及相關不利后果的一項民事法律制度。其意義在于：若由賣方承擔標的物的風險，則如標的物已毀損、滅失，出賣方并不因此而免除交付的責任，其仍有義務交付與買賣合同約定相符的標的物或對買受人作相應的損害賠償；若風險由買方承擔，則無論標的物是毀損，還是滅失，買方均不能免除給付價金的義務，且不能要求出賣人重新交付或作損害賠償。因此，買賣合同中的標的物的風險負擔對當事人利益影響甚巨。
風險負擔是合同法上的規則而不是物權法上的規則。雖然標的物的毀損滅失的風險將直接影響到標的物的所有權和其他權利能否正常的移轉，一方能否獲得該標的物的權利，也就是說，涉及物權的變動問題，而且，許多國家的法律在買賣合同標的物的風險負擔方面采納了風險隨所有權移轉的規則，即誰享有所有權，就由誰承擔風險。但買賣合同風險負擔中所說的風險，指的是當事人在交易中遭受的損失。所以，風險負擔實際上涉及的是合同中的利益損失應當在當事人之間如何分配的問題。因此，應當在合同法而不是物權法中規定風險負擔的規則。物權關系與債之風險本屬兩回事，一方不能履行，對方應否為對待給付，應由債的關系決定，所有人因標的物毀損滅失而喪失物權，不得因此就決定對待給付請求權的有無。[2]
二、買賣合同標的物毀損、滅失的風險負擔規則
買賣合同標的物因不可歸責于雙方當事人的事由而毀損、滅失，所造成的標的物的損失由誰來負擔，即是買賣合同中標的物毀損、滅失的風險負擔問題。對此問題，各個國家和地區的立法及認識上并不完全一致。目前世界各國在風險移轉的判斷標準上主要采納了兩種原則：一是"物主承擔風險原則"或"所有權原則"，也就是說誰享有所有權，誰承擔風險。標的物的風險轉移時間應當與所有權的移轉時間一致。英國法和法國法采納了此種觀點。二是交付原則。以《德國民法典》為代表的民事立法主張"交付轉移風險"的原則或者說"交付主義"。
根據《中華人民共和國合同法》第133 條(以下簡稱《合同法》)："標的物所有權自標的物交付時起轉移，但法律另有規定或者當事人另有約定的除外"。《合同法》第142 條："標的物毀損、滅失的風險，在標的物交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔，但法律另有規定或者當事人另有約定的除外。" 從我國《合同法》的規定看，都沒有將標的物區分為動產和不動產，邏輯上講應為相同的法律意義。由此可以判斷我國立法在風險轉移的方面以"交付主義"為一般原則。標的物毀損、滅失的風險的移轉以及標的物所有權的移轉，都與標的物的交付相一致。
但是應該看到，所有權轉移和風險轉移性質不同，是兩個不同的制度。因此，在根據交付主義來判斷標的物是否已"交付"并從而確定該標的物的風險是否已移轉時，不得與所有權的移轉相混淆。對此，學界對動產標的物的風險負擔爭議不大，因為對于一般動產來說所有權公示方式就是占有，如果沒有特別約定，交付、所有權轉移和占有轉移是三位一體的。如甲將其擁有的汽車賣于乙，乙當場支付價款獲得汽車。整個交易過程中，甲給付汽車、乙取得汽車實際占有、乙以對價取得車的所有權是一致的。爭議比較大的是對不動產和大多數特殊動標的物的風險負擔的理解。有學者認為，由于我國實行的是"登記要件主義"，要發生所有權轉移的效力，必須辦理所有權的變更登記手續，因此在交付的過程中，僅轉移標的物的占有并不能轉移所有權。因而"交付"本身是包括"移轉所有權"的內涵的。還有學者認為，從交付主義是建立在"占有者承擔風險"、"實際控制標準"基礎之上來看，可知交付僅指現實意義上的"轉移占有"，而不是法律層面上的"轉移所有權"。根據上述分析，在實行登記要件主義的不動產買賣中標的物毀損滅失風險問題尤為突出。故本文接下來以商品房買賣合同為例對不動產買賣中標的物毀損滅失風險問題進行探討。
可見，引發爭議的關鍵在于我國立法對"交付"的涵義并沒有做出明確的界定，從而導致學界對此的分歧較大。故我們有必要對我國民事立法中的"交付"進行界定。
法律上"交付"的含義中是否包括"轉移所有權"的內涵是不容忽視的。學界有的學者主張將"交付"理解含有"轉移所有權"意思的"轉移占有"。若做如此理解，我國買賣合同標的物的風險負擔無論采取交付主義還是所有權主義，其本質上并無差異，因為交付本身就包含了所有權轉移的內容。但事實上，我國《合同法》將交付與所有權轉移做了明確的區分，《合同法》第135條規定"出賣人應當向買受人交付標的物或者交付提取標的物得單證，并轉移標的物所有權的義務。"可見，交付與轉移所有權是買賣合同中出賣人的兩項不同義務。"交付與所有權的轉移有密切聯系，法律如無另外規定且當事人未另外約定時，交付完成的時間即為所有權轉移的時間。不動產……交付本身并不能起到所有權轉移的效果。"[3]應該說從時間上，交付與所有權轉移可能有相同的時候，但交付并不必然導致所有權發生轉移，因此，交付并不含有轉移所有權的意思。
此外，20xx年4月28日公布的《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》以下稱《解釋》第11條明確規定，對房屋的轉移占有，視為房屋的交付使用，但當事人另有約定的除外。房屋毀損、滅失的風險在交付使用前由出賣人承擔，交付使用后由買受人承擔；買受人接到出賣人的書面交房通知，無正當理由拒絕接收的，房屋毀損、滅失的風險自書面交房通知確定的交付使用之日起由買受人承擔，但法律另有規定或者當事人另有約定的除外�？梢�，我國立法和司法中對"交付"的理解僅僅限于轉移占有。
綜上，我國在標的物的風險移轉的判斷方面將交付原則確立為一般原則，采納了將標的物風險負擔與標的物所有權歸屬相脫離，從而使標的物的風險負擔的移轉與標的物所有權的移轉相分離的分配策略。
三、商品房買賣合同中的風險責任負擔問題
關于商品房買賣合同標的物的風險責任問題，根據本文第二部分論述的交付主義原則，具體體現在以下兩個方面：
一是非因可歸責于合同當事人的原因如地震而毀損、滅失的房屋，如買賣的房屋已經交付，依據"占有者承擔風險"和"實際控制標準"的理念，應認定實際占有者享有更大的利益，理應享有更大的風險。無論買受人即業主是否取得所有權，即是否進行過戶登記取得房產所有權證書，應當由業主自己承擔房屋意外滅失的風險責任；如果在辦理登記后而未交付使用時，買受人己經取得了標的物的所有權，而仍讓出賣人占有標的物而怠于行使所有權人的占有時，可以推定為買受人具有占有改定的意圖，即雙方當事人形成占有改定關系。因為買受人既然知道其已經是房屋的所有人，而且也知道出賣人是房屋的現實的占有人，他在移轉所有權以后完全應當要求出賣人交付房屋，據此可以認為買受人的意圖是讓出賣人繼續占有房屋己代替交付。因此，應當由買受人所有權人承擔風險，這可以看作是交付主義的例外，也可以看成是當事人之間產生了兩次交付。如果房地產的權屬證書已經取得，即房屋所有權和土地使用權均已過戶登記，但所有權和使用權在貸款銀行手中抵押的，則所有權仍然在房屋所有權人即業主手中，抵押的房屋所有權客體意外滅失，應當由所有權即業主負擔意外滅失的風險責任。有人認為，房屋已經沒有了，業主已經承擔了意外滅失風險責任，還要按月交納月供嗎？如果還要交付月供是否有違于公平責任？我認為，房屋雖然已經滅失，業主喪失了房屋的所有權，但其向銀行的付款義務并沒有消滅，因為業主還享有土地使用權，業主還可以在土地上建造新的住房，還可以取得所有權，因此，除非國家免除部分債務，否則業主應當繼續清償貸款債務。[4]
二是在建工程的風險負擔問題。若在建工程意外滅失，按照買賣合同標的物意外滅失風險負擔規則，應當由在建工程的所有人承擔風險責任，即開發商自己負責損失。若開發商與買受人已經簽訂了商品房買賣合同，收取了房款，開發商因不可抗力致在建工程意外滅失，無法按期交付房屋的，在建筑商方面，存在的問題是無法按期竣工所要承擔的合同責任問題，則應當按照《民法通則》關于不可抗力的規則，由于不可抗力而無法按期履行合同，可以不可抗力原因而免除違約責任。而在買受人方面，由于房屋毀損、滅失，致使合同目的不能實現，依據我國《合同法》第94條第4款的規定："當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的，當事人可以解除合同。"，買受人可以要求解除商品房買賣合同，返還已交付房款。
參考文獻：
[1]王利明等.民法學[M].法律出版社.20xx(第二版),763.
[2]黃茂榮.買賣法[M].北京:中國政法大學出版社.20xx,439.
[3]江平.中華人民共和國合同法精解[M].中國政法大學出版社. 1999,114.
[4]楊立新,汶川大地震應急民法思考[J].
買賣合同合集 篇10
合同號：______
日期：_______
地點：_______
買方：___________
地址：___________
電報：___________
電傳：___________
賣方：___________
地址：___________
電報：___________
電傳：___________
本合同由買賣雙方商訂，在合同項下，雙方同意按下列條款買賣下述商品：
第一條 品名、規格、數量及單價
____________________________________________________________________________________________________________
第二條 合同總值
第三條 原產國別及制造廠商
第四條 裝運港
第五條 目地港
第六條 裝運期
分運：_______________
轉運：_______________
第七條 包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋和長途內陸運輸，防潮、防濕，防震，防銹，耐野蠻裝卸，任何由于賣方包裝不善而造成的損失由賣方負擔。
第八條 嘜頭
賣方須用不褪色油漆于每件包裝上印刷包裝編號、盡碼、毛重、凈重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭：
嘜 na_________________
第九條 保險
裝運后由買方投保。
第十條 付款條件
(1)買方在收到備貨電傳通知后或裝運期前30天，開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的________%，計_______。中國銀行_______行收到下列單證經核對無誤后，承付信用證款項(如果分運，應按分運比例承付)：
a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩套副本，注明“運費待收”，空白抬頭，空白背書，已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。
b.商業發票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份，注明每包貨物數量、毛重和凈重。
d.由制造廠家出具并由賣方簽署的品質證明書一式三份。
e.提供全套技術文件的確認書一式兩份。
f.裝運后即刻通知買方啟運日期的電報/電傳副本一份。
(2)賣方在裝船后10天內，須掛號航空郵寄三套上述文件(f除外)，一份寄買方，兩份寄目的港中國對外貿易運輸公司。
(3)中國銀行收到合同________中規定的，經雙方簽署的.驗收證明后，承付合同總值的_________%，金額為__________。
(4)買方在付款時，有權按合同第15、18條規定扣除應由賣方支付的延期罰款金額。
(5)一切在中國境內的銀行費用均由買方承擔，一切在中國境外的銀行費用均由賣方承擔。
第十一條 裝運條款
(1)賣方必須在裝運期前45天，用電報/電傳向賣方通知合同號、貨物品名、數量，發票金額，件數，毛重，尺碼及備貨日期，以便買方安排訂倉。
(2)如果貨物任一包裝達到或超過重20噸，長12米、寬2.7米，高3米，賣方應在裝船前50天，向買方提供五份包裝圖紙，說明詳細尺碼和每件重量，以便買方安排運輸。
(3)買方須在預計船抵達裝運港日期前10天，通過賣方船名，預計裝船日期，合同號和裝運港船方代理，以便賣方安排裝船。如果需要更改載貨船只，提前或推后船期，買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期后30天內到達裝運港，從第31天起，在裝運港所發生的一切倉儲費和保險費由買方承擔。
(4)船按期抵達裝運裝港后，如果賣方未能備貨待裝，一切空倉費和滯期費由賣方承擔。
(5)在貨物越過船舷脫離吊鉤前，一切風險及費用由賣方承擔。在貨物越過船舷脫離吊鉤后，一切風險及費用由買方承擔。
(6)賣方在貨物全部裝運完畢后48小時內，須以電報/電傳通知買方合同號、貨物品名、數量、毛重、發票金額，載貨船名和啟運日期。如果由于賣方未及時電告買方，以致貨物未及時保險而發生的一切損失由賣方承擔。
第十二條 技術文件
(1)下述全套英文本技術文件應隨貨物發運：
a.基礎設計圖。
b.接線說明書，電路圖和氣/液壓連接圖。
c.易磨損件制造圖紙和說明書。
d.零備件目錄
e.安裝、操作和維修說明書。
(2)賣方應在簽訂合同后60天內，向買方或用戶掛號航空郵寄本條(1)款規定的技術文件，否則買方有權拒開信用證或拒付貨款。
第十三條 保質條款
賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝制成，嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規定的質量、規格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方對合同貨物的正常使用給予___________天的保證期，此保證期從貨物到達_______起開始計算。
第十四條 檢驗條款
(1)賣方/制造廠必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量，簽發質量證書，證明所交貨物與合同中有關條款規定相符，但此證明書不作為貨物的質量、規格、性能和數量的最后依據。賣方或制造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量證明書內。
買賣合同合集 篇11
協議雙方當事人：
出賣人：_____________________身份證________________（以下簡稱甲方）
聯系電話：______________________
買受人：_____________________________(以下簡稱乙方）
本人姓名：___________________身份證________________
聯系電話：________________________
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規之規定，買受人和出賣人在平等、自愿、協商一致的'基礎上就買賣宅基地達成如下
出賣人以____________方式取得位于____________ 的地塊的土地使用權，該地塊土地面積為____________，規劃用途為___________________________________________________________
1出賣人經批準，在上述地塊上建設宅基地。
該宅基地總金額人民幣_____萬_____千_____百_____拾_____元整 2買受人按一次性付_______________________元給出賣方后土地的所有權歸買方所有。
3本合同未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協議。
4合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
5本合同連同附件共_____頁，一式_____份，具有同等法律效力，合同持有情況如下：出賣人_____份，買受人_____份，_____份，_____份。
6本合同自雙方簽訂之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
買賣合同合集 篇12
合同編號：
重慶保固鋁業有限公司
物料買賣合同
甲 方：
法人代表：
聯系人：
地 址：
電 話：
開戶銀行：
賬 號：
乙 方：
法人代表：
聯系人：
地 址：
電 話：
開戶銀行：
賬 號：
出賣人：重慶保固鋁業有限公司（以下稱甲方）
買受人：重慶泉合鋁業有限公司（以下稱乙方）
甲方銷售處理本合同項下的物料，甲方確定乙方為買受人�，F經甲、乙雙方協商，就甲方銷售處理的.廢鋁買賣達成如下協議，供雙方信守：
一、 物料品名
1、 品名：小規格鋁板
2、 規格：以現場堆放乙方現場看貨為準
3、 價格：為長江有色、廣東南儲、上海華通三家提貨當日鋁
價的均價減900元人民幣（甲方需開增值稅專用發票，甲方自定票面單價）。
二、交提貨地點、方式、期限及費用承擔
1、提貨地點為甲方現場堆放地，乙方自備運輸車輛到甲方現場堆放地提貨。
2、 裝車費、運費、人工費等所有費用均由乙方自行承擔。甲方提供行車協助。
3、 甲乙雙方協商好提貨時間后，乙方需在2個工作日之內前來提貨。
三、結算方式及期限
款到提貨。按照合作要求，乙方需先交納預付款（預付款金額不得少于預提貨款），在提貨時若乙方無違約行為，預付款可抵扣
乙方應交納的貨款。如有剩余款，可累計到下次交納金額。如合同終止，甲方須在3個工作日內給予退還剩余款。
四、違約責任
1、乙方應當按照在本合同約定逾期不提貨的或未按提貨量及時交納預付款的，甲方可取消與乙方合作資格并單方終止本合同。 2、乙方在裝運本合同項下的物料時，不得以不正當手段在數量或重量上弄虛作假，損害甲方的合法權益。若甲方發現乙方有上述行為并經甲方查證，甲方可單方終止合同，乙方應向甲方支付其不合法侵占甲方物資價值5倍的違約金或移送司法機關依法處理。
五、其它
1、本合同若發生爭議，經雙方協商無法解決，由當地法院管轄。
2、乙方授權經辦人（該經辦人行為有效賦予法律效力）
簽訂地點：重慶市江津區雙福工業園福星路南段重慶保固鋁業有限公司
3、本合同一式貳份，雙方各持一份。
甲方（簽字蓋章） 乙方（簽字蓋章） 年 月 日 年 月 日
買賣合同合集 篇13
賣方： 合同編號： 買方： 簽訂地點：
第三條：質量標準和技術標準：按生產廠家技術標準執行。
第四條：交（提）貨地點、方式：_______________________________________________________
第五條：運輸方式及到達站（港）和費用負擔：_____________________________________________
第六條：包裝標準、包裝物的供應與回收：_________________________________________________________
第七條：驗收標準、方法及提出異議期限：_____________________________________________________
第八條：隨機附件、工具數量按裝箱單驗收。
第九條：結算方式及期限：
第十條：如需提供擔保，按擔保法有關規定執行。
第十一條：賣方對質量負責的條件和期限：質量“三包”，保修一年。
第十二條：違約責任：按合同法有關規定執行。
第十三條解決合同糾紛的方式：雙方友好協商解決，協商不成 時，向人民法院起訴。
第十四條：其他約定事項：
賣方 買方
單位名稱：（章） 單位名稱：（章）
單位地址：單位地址： 法定代表人：
法定代表人： 委托代理人：
委托代理人： 電話： 電話： 傳真： 傳真：
買賣合同合集 篇14
甲方：姓名：________身份證號碼：__________職業：________工作單位：_____________住址：__________________郵政編碼：___________聯系電話：_____________
乙方：姓名：________身份證號碼：__________職業：________工作單位：_____________住址：__________________郵政編碼：___________聯系電話：_____________
鑒于：
1、甲方單位現準備在通過集資建設樓房，甲方根據其單位的規定，具有參于建房的資格。
2、甲方愿意將其單位本次建房的資格轉讓于乙方。
3、乙方同意以甲方名義向甲方單位繳納集資建房款。
4、甲方同意收取乙方繳納的集資款項，并以自身的名義向其單位繳納，若單位同意由乙方名義繳納，則乙方有權自行繳納集資款項。
5、甲方確認以其名義取得的本次集資建房房屋產權屬于乙方所有。
6、自簽訂本協議之日起至房屋產權過戶于乙方名下期間，甲方只是該集資房的名義產權人，乙方為此房屋的實際產權人
為明確雙方的權利和義務，以達上述目的，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上就乙方取得位于集資建臨街商住樓房的房屋產權特簽訂以下協議：
第一條：集資房屋的基本情況及產權實際人約定
1、甲方單位集資建設的房屋坐落于；甲方依據其單位的規定，可通過集資建房取得位于第_________層，房屋結構為_________，建筑面積_________平方米的房屋的產權。
2、自協議簽訂之日始，乙方即為上述第1款約定房屋的實際產權人。
第二條：集資款項繳納
1、甲方根據其單位集資建房的要求，收取乙方的房屋集資建設款項，在收取每筆集資建房款時應向乙方出具相應數額的書面收據，并按其單位要求及時繳納于該單位；在繳納每筆集資款項后，應在繳納當日向乙方交付該單位開具的.收款憑證原件。
2、若甲方單位同意由乙方名義繳納，則乙方有權自行繳納集資款項，取得的交款憑證自行保存。
3、若甲方單位將甲方名下的住房公積金直接扣劃作為應繳納的集資建房款項時，則在甲方出具單位扣劃證明后，乙方應向甲方支付與扣劃款項相同數額的資金(該部分資金視同乙方向甲方單位繳納的集資款項)。
第三條、集資建房手續辦理
甲方應按本單位的要求，及時辦理其單位集資建房過程中所需各種手續的辦理工作，及時提交各種資料，以確保不因其疏忽和懈怠而影響乙方取得該房屋的產權。
第四條、集資房屋交付、產權證的辦理和取得
一)房屋交付
若協議約定的房屋建成后，若甲方單位將房屋交付于甲方，則甲方應在其單位交房日即行將該房屋轉交付予乙方。乙方即行行使基于實際產權人對該房屋的所有權益。
二)產權證的辦理和取得
1、如果甲方單位允許以乙方名義直接取得該甲方名下的集資房屋的產權，則甲方有義務，及時和乙方共同提交單位所需辦理房屋產權予乙方名下的各種文件和資料。
2、如果甲方單位不允許直接將集資房屋的產權辦理至乙方名下，則甲方應在取得該房屋產權證書后，將以其名義取得的房屋產權協助乙方轉讓過戶至乙方名下(該轉讓甲方不得收取任何費用)。
3、無論出于何種原因，致該房屋產權暫時無法辦理至乙方名下，在此期間，乙方基于實際產權人仍享有對該房屋的所有權益，甲方不得就此主張任何異議。
第五條、甲方報酬
因甲方出讓其單位集資建房名額予乙方，乙方同意在本協議簽訂后分三批給甲方報酬萬元整，第一批在第二批第三批
第六條除集資款外的費用承擔
本協議履行中，甲方除收取因轉讓本次購房資格的報酬萬元整元外。不再向乙方收取除集資款外的任何費用，因辦理房屋產權而發生的各種法定稅、費由乙方承擔。
第七條、違約責任
1、協議履行中，甲方擅自終止協議，除應退還乙方全部向甲方單位已繳納的集資款和報酬款外，還應向乙方承擔與甲方單位所建設房屋(協議約定的房屋)應繳集資款和收取乙方報酬款項數額相同的違約金。
2、協議簽訂后，乙方無故不履行協議，除有權取回其已交購房款外，無權要求甲方退還已收取的報酬。
第八條聲明及保證
鑒于本協議履行中，若由于甲方原因致生障礙，對乙方權益影響重大，甲方承諾其簽署本協議時，對此協議的簽署取得了其家庭所有成員的同意，甲方及其家庭成員保證：放棄所有不利于協議履行的主張和權利。
第九條協議的變更
本協議履行期間，發生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本協議的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為協議不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本協議，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第十條爭議的處理
本協議在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成，則依法向人民法院起訴。
第十一條補充與附件
本協議未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本協議的附件和補充協議均為本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等的法律效力。
第十二條協議的效力
1、本協議自雙方簽字之日生效
2、本協議一式四份，甲方、乙方各二份，具有同等法律效力。
3、本協議的附件和補充協議均為本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等的法律效力。
買賣合同合集 篇15
合同編號
出賣人 簽訂地點
買受人 簽訂時間
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，為加快發展農村經濟，保護合同交易雙方當事人的合法權益，確保農業種植增產增收，本著公平、公正、誠實信用和互惠互利的原則，經雙方協商，訂立本種植玉米買賣合同。
第一條：出賣人負責對玉米的種植生產。買受人負責對玉米種植生產的技術指導。
第二條：出賣人應按照買受人的收購要求，向買受人承諾玉米的種植面積為 畝，并按照買受人提出的技術要求和質量標準進行生產管理，按期、足額地向買受人提供符合質量標準和等級的玉米 公斤。出賣人應保證在未完成合同約定的數量前，不向他人出售。
第三條：出賣人生產的玉米，只要符合約定的質量標準和規格，買受人負責包銷。每公斤的收購價為 元。玉米交貨時，若市場價格上漲，收購價協商提高，若市場行情下跌，收購價不變。交貨的時間為 年 月 日；交貨地點
第四條：買受人應搞好玉米種植的信息和技術培訓工作，指導出賣人科學種植，防止玉米作物的病蟲害，提高玉米的產量和質量。
第五條：如果買受人需要統一向出賣人提供種子、化肥、農藥的，應以當地的批發價格供應，具體價格為種子 元
1公斤；化肥 元1袋；農藥 元1瓶。
第六條：因買受人在出賣人生產過程中因其提供的種子、化肥、農藥出現質量問題；或因提供的技術指導出現失誤，買受人應當負責對出賣人的經濟賠償。
第七條：出賣人由于不按買受人的技術要求和所提供種子、化肥、農藥的質量標準生產；或由于不可抗力的自然災害（高溫、寒流、干旱、洪澇、暴雨、冰雹、大風等）造成的損失，由出賣人承擔。
第八條：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商和調解不成的，按下列第 種方式解決；
（一）提交 仲裁委員會仲裁；（二）依法向 人民法院提起訴訟。
第九條：本合同自 年 月 日雙方當事人簽字蓋章后生效；合同履行完畢后失效。
第十條：雙方當事人需要約定的其他事項
出賣人
出賣人： 簽字
�。ㄉw章）
住所地址：
居民身份證號碼：
聯系電話：
郵編：
買受人
買受人： 簽字
�。ㄉw章）
住所地址：
法定代表人簽字 （蓋章）
居民身份證號碼：
委托代理人簽字 （蓋章）
居民身份證號碼：
開戶銀行：
銀行帳號：
聯系電話 ：
買賣合同合集 篇16
合同編號：____________
第一條 食品名稱、規格、數量、價款 單位：____元/____
編號
品名
品種
商標
規格
數量
產地
包裝標準及要求
保質期限及要求
產品標準
運輸保管條件
單價
總價
合計人民幣(大寫) ： ￥：
第二條 出賣人應提供的相關證件：初次交易的，為：□《營業執照》 □《商標注冊證明》 □《稅務登記證》 □《組織機構代碼》 □《開戶許可證》 □《生產許可證》 □《衛生許可證》 □《代理銷售授權書》 □《檢疫證明》 □ 其他__________;再次交易的，為：□《食品檢驗報告》 □ 其他____________________。
第三條 食品備案：已辦理備案的，出賣人應提供備案編號;尚未備案的，備案手續由(出賣人/買受人)辦理。
第四條 交貨期限、地點和方式：______________________
第五條 食品驗收方法：：_____________________________
第六條 結算方式及期限：____________________________
第七條 合同解除：出賣人提供的食品經國家認證的檢測機構檢測不符合食品安全標準且屬于出賣人責任的，買受人有權解除合同。
第八條 追回責任：買受人按照有關規定對已售出的不合格食品實施追回及無害化處理，屬于出賣人責任的，有權就由此受到的`損失向出賣人提出賠償。
第九條 買受人違約責任：___________________________
出賣人違約責任：___________________________________
第十條 合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由當事人協商或申請調解解決;協商或調解解決不成的，按下列第_____種方式解決。
(一)依法向____________________人民法院起訴;
(二)提交___________________仲裁委員會仲裁。
第十一條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式__________份，雙方各持__________份，具有同等法律效力。法律、法規、政策對食品安全另有規定的，從其規定。
第十二條 合同附件及其他約定事項：_______________________
出賣人(簽章)：______ 買受人(簽章)：_________
法定代表人：__________ 法定代表人：_____________
委托代理人：__________ 委托代理人：_____________
住所：________________ 住所：___________________
電話：________________ 電話：___________________
傳真：________________ 傳真：___________________
開戶銀行：____________ 開戶銀行：________________
賬號：________________ 賬號：___________________
簽訂時間：____________ 簽訂時間：_______________
簽訂地點：____________ 簽訂地點：_______________
XX市工商行政管理局 制定
買賣合同合集 篇17
甲方：唐山市冀東金鼎房地產開發有限公司
授權代理人：唐山市冀東金鼎房地產開發有限公司滄州分公司 乙方：
身份證號碼：
經甲乙雙方協商一致，先就幼兒園房屋銷售事宜達成如下意向：
一、甲方將位于運河區御河西路金鼎領域規劃中的幼兒園房屋出售給乙方，由乙方負責幼兒園的.經營。建筑面積總計1700M2。其中14號樓純一層部分是674 M2,三層獨樓部分1026 M2。不含三樓監控室部分。（附平面圖）
注：此面積僅作為參考面積，最終決算面積依據產權處登記面積為準。
二、銷售總價款為人民幣 萬元。交房標準以現存狀態交付，乙方自行按照使用需求進行后期改造、裝修，但不得改變房屋承重結構，且滿足消防要求。
三、幼兒園室外場地：室外活動場地必須和小區獨立分割。使用不得影響14號樓前車位的使用，且符合規劃和城管要求的前提下自行改造。
四、付款方式：雙方簽約后支付定金300萬元，余款在5月20日前一次性支付完畢。如乙方違約或不按照雙方約定進行付款則定金不退，甲方有權另行銷售。
五、房屋交付：乙方房款交清后，即可進場裝修。交房標準遵照現有裝修標準，由乙方自行組織后期改造、裝修，原則上不得破壞房屋主體結構，并且達到國家有關裝飾裝修驗收標準。
六、手續辦理：本房屋暫時不能辦理過戶手續，乙方享有唯一使用經營權，如果房管部門允許辦理，則甲方予以配合，相關費用由乙方承擔，。甲方負責提供幼兒園建設手續，包括“建筑工程規劃證”、“建筑工程施工證”、“規劃驗收合格證”等等。
七、本房屋使用性質為幼兒園，此幼兒園作為金鼎領域配套服務設施，首先優先面向金鼎領域業主服務。整體開業時間不得晚于小區整體竣工交付時間即20xx年12月31日。乙方不得改變此房屋使用性質挪作他用。否則，乙方自行承擔后果。
八、本協議簽訂后，雙方應嚴格遵守，非國家政策原因雙方無理由違約。如遇特殊情況導致合同無法履行，乙方須按按照當時市場租賃價格支付實際使用期限的使用費。
八、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方：唐山市冀東金鼎房地產開發有限公司乙方： 滄州分公司
年 月 日年 月 日
買賣合同合集 篇18
合同編號：
賣方：
住所： 法定代表人： (如為自然人)身份證號碼： 電話號碼：
買方：
住所： 法定代表人： (如為自然人)身份證號碼： 電話號碼：
根據《中華人民共和國合同法》、《二手車流通管理辦法》等有關法律、法規、規章的規定，就二手車的買賣事宜，買賣雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上簽訂本合同。
第一條 車輛基本情況
1、車主名稱： ;車輛號碼： ;
廠牌型號： 。
2、車輛狀況說明見附件一。
3、車輛相關憑證見附件二。
第二條 車輛價款、過戶手續費及支付時間、方式
1、車輛價款及過戶手續費
本車價款(不含稅費或其他費用)為人民幣： 元(小寫： 元)。過戶手續費(包含稅費)為人民幣： 元(小寫： 元)。
2、支付時間、方式
待本車過戶、轉籍手續辦理完成后 個工作日內，買方向賣方支付本車價款。(采用分期付款方式的可另行約定)過戶手續費由 方承擔。 方應于本合同簽訂之日起 個工作日內，將過戶手續費支付給雙方約定的過戶手續辦理方。
第三條 車輛的過戶、交付及風險承擔 方應于本合同簽訂之日起 個工作日內，將辦理本過過戶、轉籍手續所需的一切有關證件、資料的原件及復印件交給 方，該方為過戶手續辦理方。賣方應于本車過戶、轉籍手續辦理完成后 個工作日內在 (地點)向買方交付車輛及相關憑證(見附表一)。
在車輛交付買方之前所發生的所有風險由賣方承擔和負責處理;在車輛交付買方之后所發生的所有風險由買方承擔和負責處理。
第四條 雙方的權利和義務
1、賣方應按照合同約定的時間、地點向買方支付車輛。
2、賣方應保證合法享有車輛的'所有權或處置權。
3、賣方保證所出示及提供的與車輛有關的一切證件、證明及信息合法、真實、有效。
4、買方應按照合同約定支付價款。
5、對轉出本地的車輛，買方應了解、確認車輛能在轉入所在地辦理轉入手續。
買賣合同合集 篇19
合同編號：
立房地產買賣合同人
出賣人(甲方)：
買受人(乙方)：
根據中華人民共和國有關法律、法規和本市有關規定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經協商一致訂立本合同，以資共同遵守。
第一條 甲乙雙方【未通過經紀機構居間介紹】【通過 公司居間介紹(房地產執業經紀人： 經紀人執業證書號： )】，由乙方受讓甲方自有房屋及該房屋占用范圍內的土地使用權(以下簡稱房地產)，房地產具體狀況如下：
(一)甲方依法取得的房地產權證號為： ，
(二)房地產座落在上海市 【區】【縣】 【路】
【弄】【新村】 【支弄】 號 室(部位： )。房屋類型： ;結構： ;
(三)房屋建筑面積： 平方米，另有地下附屬面積： 平方米，該房屋占用范圍內的土地使用權【面積】【分攤面積】： 平方米。
(四)房屋平面圖和房地產四至范圍 (附件一);
(五)該房屋占用范圍內的土地所有權為 【國有】【集體所有】;國有土地使用權以【出讓】【劃撥】【 】方式獲得。
(六)隨房屋同時轉讓的設備(非房屋附屬設備)及裝飾情況(附件二)
(七)甲方轉讓房地產的相關關系(包括抵押、相鄰、租賃等其他關系)見附件五。甲方保證已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關系，乙方對甲方上述轉讓的房地產具體狀況充分了解，自愿買受該房地產。
第二條 甲、乙雙方經協商一致，同意上述房地產轉讓價款共計人民幣為 元，(大寫)： 元整。乙方的付款方式和付款期限由甲乙雙方在付款協議(附件三)中約定明確。乙方交付房價款時，甲方應開具符合稅務規定的收款憑證。
第三條 甲方轉讓房地產時，土地使用權按下列第 款辦理。
(一)該房屋占用的國有土地使用權的使用年限從 年月 日起至 年 月 日止。甲方將上述房地產轉讓給乙方后，出讓合同載明的權利、義務一并轉移給乙方。
(二)按照中華人民共和國法律、法規、規章及有關規定，辦理土地使用權出讓手續并繳納土地使用權出讓金。
第四條 甲、乙雙方同意，甲方于 年 月 日前騰出該房屋并通知乙方進行驗收交接。乙方應在收到通知之日起的日內對房屋及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗后【簽訂房屋交接書】【甲方將房屋鑰匙交付給乙方】【 】為房屋轉移占有的標志。
第五條 甲方承諾，自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接期間，凡已納入本合同附件二的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的，應按被損壞、或被拆除的房屋裝飾及附屬設施【估值倍】【價值 元】向乙方支付違約金。
第六條 甲、乙雙方確認，在 年 月 日之前，【甲乙雙方共同】【委托甲方】【委托乙方】【委托 】向房地產交易中心申請辦理轉讓過戶手續。上述房地產權利轉移日期以 【市】【區】【縣】房地產登記處準予該房地產轉移登記之日為準。
甲方承諾，在乙方或者委托他人辦理轉讓過戶時，積極給予協助。由于甲方故意拖延或者不及時供相關材料的，乙方按本合同第十條追究甲方的違約責任。甲、乙雙方同意，自本合同簽訂后，甲乙雙方或其中一方均有權向房地產登記機構辦理預告登記。
第七條 上述房地產風險責任自該房地產 【權利轉移】【轉移占有】之日起轉移給乙方。
第八條 本合同生效后，甲、乙雙方應按國家及本市的有關規定繳納稅、費。在上述房地產 【權利轉移】【轉移占有】前未支付的物業管理費、水、電、燃氣、通信費等其他費用，按本合同附件四約定支付。
第九條 乙方未按本合同付款協議約定期限付款的，甲、乙雙方同意按下列第 款內容處理。
(一)每逾期一日，乙方應向甲方支付逾期未付款的 %的違約金，合同繼續履行。
(二)乙方逾期未付款，甲方應書面催告乙方，自收到甲方書面催告之日起的 日內，乙方仍未付款的，甲方有權單方解除合同，并書面通知乙方，自收到通知之日起的 日內乙方未提出異議，合同即行解除。甲方可從乙方已付款中扣除乙方應向甲方支付逾期未付款 %的違約金，余款返還給乙方，已付款不足違約金部分，乙方應在接到書面通知之日起 日內向甲方支付。若乙方違約給甲方造成經濟損失的，甲方實際經濟損失超過乙方應支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額應由乙方據實賠償。
第十條 甲方未按本合同約定的期限交接房地產的，甲、乙雙方同意按下列第 款內容處理。
(一)每逾期一日，甲方應向乙方支付逾期未付款的 %的違約金，合同繼續履行。
(二)甲方逾期未交付房地產，乙方應書面催告甲方，自收到乙方書面催告之日起的 日內，甲方仍未交付房地產的，乙方有權單方解除合同，并書面通知甲方，自收到通知之日起的 日內甲方未提出異議，合同即行解除。甲方除應在收到書面通知之日起 日內向乙方返還已收款和利息(自乙方支付房款之日起至解除合同之日止)外，還應按已收款的 %向乙方支付違約金。若甲方違約給乙方造成經濟損失的，乙方實際經濟損失超過甲方應支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額應由甲方據實賠償。
第十一條 經甲、乙雙方協商一致，在不違反有關法律、法規的前提下，訂立的補充條款或補充協議，為買賣合同不可分割的一部份。本合同補充條款與正文條款不一致的，以補充條款為準。
第十二條 本合同自 【甲、乙雙方簽訂】【 公證處公證】
【 】之日起生效。
第十三條 本合同適用中華人民共和國法律、法規。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發生爭議，應協商解決，協商不能解決的，按下列第 項解決。
(一)提交上海仲裁委員會仲裁;
(二)向人民法院提起訴訟。
第十四條 本合同一式 份，甲、乙雙方各執 份，
買賣合同合集 篇20
買方：____________ (下稱甲方) 賣方：____________ (下稱乙方)
甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。
第一條 名稱、品種、規格和質量
1.名稱、品種、規格：
____________ (應注明產品的牌號或商標)。
2.質量，按下列第( )項執行：
(1) 按照_______標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。
(2) 按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)。
(3) 按雙方商定要求執行，具體為：
_____________(應具體約定產品質量要求)。
第二條 數量和計量單位、計量方法
1.數量：________ 。
2.計量單位和方法：__________。
3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：____________。
第三條 包裝方式和包裝品的處理：
_________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。
第四條 交貨方式：
1.交貨時間：_______。
2.交貨地點：_______。
3.運輸方式：_______(注明由誰負責代辦運輸)。
4.保 險：_______(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。
5.與買賣相關的單證的轉移：___________。
第五條 驗收：
1.驗收時間：_______。
2.驗收方式：
______(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例)。
3.驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。
第六條 價格與貨款支付：
1.單價：____;總價：_________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付：
貨款的支付時間：____________;
貨款的支付方式：____________;
運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________。
3.預付貨款：________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。
第七條 提出異議的時間和方法：
1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后，應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第八條 甲方違約責任：
1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。
3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的`違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
4.甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。
7.其它約定：_____________。
第九條 乙方的違約責任：
1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。
4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。
買賣合同合集 篇21
賣方(以下簡稱甲方)：________________________________________
買方(以下簡稱乙方)：________________________________________
根據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規的有關規定，甲、乙雙方本著自愿、公平、誠實信用和互惠互利的原則，經協商，就乙方向甲方購買標準廠房和使用配套場地達成如下協議，并共同遵守。
一、 基本情況：
1、 乙方購買甲方坐落在_________市_______________區(縣)__________________廠房建筑面積_____________平方米，并配套場地______________平方米，按房產證為準。
2、 土地使用權限為_______年，自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止，實際年限按產權證。國有土地證號__________ 土地類型為 土地________畝約合__________平方米。
3、 廠房區域東側在_______米內、南側到_________米內、西側到_________米內、北側到__________米內。
二、 廠房價格及其它費用：
1、 廠房價格每平方米人民幣______________________元(大寫)，總價(含人民幣土地價格)人民幣________________元(大寫)。
2、 土地使用稅費按國家有關規定由_______方支付給有關部門。
3、 乙方在甲方園區內的物業管理費每年人民幣___________________元(大寫)物業交付給乙方使用后由乙方負責支付。之前由甲方負責支付
三、 交易方式、付款方式、期限及交房日期：
1、 交易方式按照《 》進行。A.產權過戶 B.100%股權轉讓 C.企業股權收購
2、 廠房總價分_____次付清，簽約日乙方支付定金人民幣________________萬元(大寫)。
(1)________年_____月____日前甲方把廠房通過有關部門驗收合格后交付乙方使用，同時乙方在收到甲方廠房后支付人民幣__________________萬元(大寫);
(2)其余房款應在甲方辦妥相關產權交易后(以產權交易中心核發產權證之日為準)6日內一次性付清，在辦理中產生的契稅和過戶費由乙方負責。
3、 以上付款以轉帳或現金方式支付均可，逾期交款處以滯納金按銀行利息的二倍，如乙方逾期超過三個月不付款，甲方有權終止合同，并要求乙方賠償違約金給甲方，違約金按廠房和土地總價的10%計;若甲方不能辦理土地證、房產證中的任何一證，屬甲方違約并無條件全額退還乙方所有的購房款，并按廠房和土地總價_______支付給乙方作為違約金。未經乙方許可甲方不得將本物業和股權轉讓或抵押給任何第三方，乙方將具有法律追訴的權利。
四、 其他規定：
1、 甲方在辦理好產權證后再給乙方協助辦理產權過戶手續，在辦理中發生的所有費用契稅、工本費過戶費等由乙方負責支付。
2、 乙方所購產權房可以自由轉讓或出租給其他方辦業，但必須通知管理方，受讓或承租方企業可以以本廠房地址進行工商注冊。
3、 廠房內土地屬批租，廠區內按現有的設施配套使用給乙方，未經有關部門同意，不得擅自搭建簡易棚及房屋，甲方須協助乙方辦理搭建秘備的簡易棚手續。
4、 乙方所購房屋不得拆除，不得在其中舉辦高污染、高用電量的項目。
5、 乙方在所購房屋內組織生產、經營或生活必須遵紀守法，恪守管理制度，照章納稅，按其交付各項規定費用。
6、 乙方使用的.用電和用水增容量由乙方提出申請，甲方予以協助辦理，增容費用由乙方向有關部門按規定交納。
7、 本合同未盡事宜由雙方協商補充確定，與本合同具有同等法律效力。
8、 甲方在完成售房的全過程后，則乙方有權支配和使用該廠房，甲方無權干涉。
9、 本廠房的質量保修期為交付后一年內有效。
10、見證方的服務費由甲乙雙方按照委托書進行支付。如甲乙雙方任何一方違約，由獲得違約金的一方支付服務費。如甲乙雙方和平協商解除合同則各自按照委托書支付給見證方。
11、補充協議______________________________________________________________
五、 本合同主體及責任：
1、 甲方：________________法定代表人：______________委托代理人：____________
2、 乙方：________________法定代表人：______________委托代理人：____________
(甲、乙雙方所系法定代表人，具有連帶及擔保責任)
六、 本合同經雙方代表簽字或蓋章后生效，本合同一式四份，甲、乙雙方和執一份，房產管理局和公證處各執一份。
甲方： 乙方： 見證方:
代表( 簽名蓋章)： 代表(簽名蓋章)： 代表( 簽名蓋章)：
電話： 電話： 電話：
簽約日期:____年__月__日 簽約日期:____年__月__日 簽約日期:____年__月__日
合同簽定地址：___________________________________
買賣合同合集 篇22
上訴人（原審被告）中山市寶柏化工有限公司，住所地中山市南頭鎮穗西工業二區。
法定代表人潘銀芯，董事長。
委托代理人黃正熙，男，漢族，1974年5月16日出生，住中山市南頭鎮鎮政府。
被上訴人（原審原告）李欣，女，漢族，1970年5月2日出生，住佛山市順德區大良街道辦事處中區鳳山東路6號德業大廈三座，系順德市倫教區熹涌永宏制罐廠業主。
委托代理人陳業方，廣東海順律師事務所律師。
上訴人中山市寶柏化工有限公司（下稱寶柏公司）因與被上訴人李欣買賣合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區人民法院（）順法民二初字第3234號民事判決，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭審理了本案，現已審理終結。
本院查明：XX年8月至11月間，寶柏公司與李欣開辦的個體企業順德市倫教區熹涌永宏制罐廠（下稱永宏廠）簽訂了多份銷售合同及送貨憑證，約定由寶柏公司向永宏廠購買包裝罐。期間，寶柏公司共收到價值為174705.40元的包裝罐。后經李欣追收未果，遂于XX年10月10日向一審法院提起訴訟，請求判令寶柏公司立即償還拖欠的貨款174705.40元，并承擔訴訟費。
案經原審法院審理認為：寶柏公司與李欣開辦的個體企業永宏廠之間的買賣關系合法有效，應受法律保護。寶柏公司收取李欣的貨物，沒有履行付款的義務，顯屬違約，應負向李欣支付尚欠貨款174705.40元的責任。李欣起訴有理，予以支持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條、《中華人民共和國合同法》第一百零九條的規定，判決：寶柏公司應于判決發生法律效力之日起十日內向李欣支付貨款174705.40元。案件受理費5010元，由寶柏公司負擔。
上訴人寶柏公司不服原判，上訴稱：一、一審以上訴人“無正當理由拒不到庭參加訴訟，視為放棄抗辯權”為由認定了被上訴人提供的證據及陳述的事實，這與證據審查原則相違背，是錯誤的。在本案中，被上訴人以上訴人為被告請求清還貨款，須舉證證實其與上訴人存在買賣合同關系及上訴人欠貨款的事實。但被上訴人提供的所有證據沒有上訴人的蓋章或法定代表人的簽字，也沒有委托簽訂合同和簽收貨物的委托手續，不能證實雙方存在買賣合同關系。事實上，證據上的簽字人的行為與上訴人沒有任何關系，上訴人沒有委托他們簽訂合同及簽收貨物，此證據不能作為認定上訴人欠被上訴人貨款的定案依據。二、事實上，上訴人與被上訴人沒有簽訂買賣合同，也沒有委托任何人與被上訴人簽訂買賣合同，且沒有收取被上訴人的貨物，上訴人沒有委托被上訴人提供證據上的“花”、“桂花”、“嬋”、“潘新和”等人與被上訴人簽訂買賣合同及簽收貨物，這些人與被上訴人發生的民事行為，是個人行為，與上訴人無關。三、由于塞車原因，上訴人遲到10分鐘到庭，卻被一審以“無正當理由拒不到庭參加訴訟”為由，變相剝奪了上訴人的抗辯權，程序不合法。因此，請求二審撤銷原判，駁回被上訴人的訴訟請求，全部訴訟費由被上訴人承擔。
上訴人寶柏公司在本院審理期間未提供新證據。
被上訴人李欣答辯稱：一、送貨憑證上的簽收人員是上訴人的員工，是履行簽收貨物的行為，其中潘新和是上訴人法定代表人潘銀芯的弟弟。二、對于送貨憑證上的簽收人員是上訴人的員工的事實，在上訴人欠其他人的案件中，已被佛山中級法院作出的（）佛中法民二終字第631號生效判決所確認。三、上訴人在一審確定的開庭時間內因遲到未到庭參加訴訟，視為其放棄抗辯權，責任完全由其自負，一審作出的判決完全符合法律規定。因此，請求二審駁回上訴，維持原判。
被上訴人李欣在本院審理期間提供了本院（）佛中法民二終字第631號生效判決書。
本院認為：從上訴和答辯的內容看，本案爭議的焦點是雙方當事人是否存在買賣合同關系。從被上訴人李欣提交的銷售合同書及送貨憑證、入庫單來看，上面注明送貨單位是永宏廠，購貨單位是寶柏公司，并有“潘新和”、“花”、“桂花”、“嬋”等人簽收。其中，“花”、“桂花”、“嬋”簽收的`單據與另案即本院（）佛中法民二終字第631號生效判決的單據的格式一致，該終審判決已認定“花”、“桂花”、“嬋”等人是寶柏公司的員工，故可適用于本案。對于 “潘新和”簽名的銷售合同書及送貨憑證，寶柏公司雖予以否認，但沒有提供公司員工的工資、社會保險等證據予以反駁，相反，“潘新和” 簽名的銷售合同書及送貨憑證與“嬋”等人簽名的入庫單是相對應的，而“嬋”等人又是寶柏公司的員工。因此，可以認定“潘新和”也是寶柏公司的員工，由此產生的民事責任應由寶柏公司承擔。至于寶柏公司上訴提出的程序問題，由于其不按時到庭，一審據此作出判決并無違反法定程序。綜上所述，被上訴人李欣提交的上述證據可以證實永宏廠與寶柏公司之間存在買賣合同關系，寶柏公司欠李欣貨款174705.40元的事實清楚，應予清償。寶柏公司的上訴理由不成立，應予駁回。一審判決正確，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項的規定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費5010元，由中山市寶柏化工有限公司承擔。
本判決為終審判決。
審 判 長 鄭 振 康
代理審判員 吳 行 政
代理審判員 歐陽建輝
二0xx年三月二十三日
書 記 員 歐陽
買賣合同合集 篇23
買受人：
出賣人：
鑒于買受人擬向出賣人購買 電腦耗材 （以下簡稱“貨物”），且出賣人同意向買受人提供上述貨物，根據《中華人民共和國合同法》及其他法律、法規和規章，雙方經協商一致，訂立本合同。
第1條 合同標的
1.1 出賣人向買受人供應的貨物的名稱、品牌、規格型號、單價等見下表：
計算機耗材及配件報價單
品名 單位 單價（元） 數量 合計
（元 品名 單位 單價（元） 數量 合計（元）
主板 塊 480 4 1920 墨粉 瓶 50 99 4950
硬盤 塊 450 6 2700 墨粉 桶 260 1 260
墨粉 支 50 13 650 鼓芯 個 30 33 990
硒鼓 個 220 8 1760 色帶 條 18 33 594
定影膜 個 270 6 1620 定影膜 個 80 5 400
優盤 個 95 10 950 優盤 個 100 10 1000
路由器 個 400 2 800
管理路由器軟件 套 1310 5 6550
插板 個 70 1 70
顯卡 塊 460 1 460
鍵鼠套 套 70 10 700
錄音筆 支 280 1 280
刻錄盤 片 2.5 10 25 合計 26679
1.2 出賣人應向買受人提供全新的、技術水平先進的、質量可靠的貨物，并保證該貨物未侵犯任何第三方的合法權利（包括但不限于知識產權），詳細要求見《技術協議書》。
1.3 出賣人提供的貨物應符合國家或行業技術標準，生產廠家的技術標準高于國家或行業技術標準的，出賣人應按生產廠家技術標準執行。
1.4 出賣人應提供與貨物安裝使用相關的技術資料和技術服務。
第2條 合同價格及數量
2.1合同價格
本合同價格及數量以買受人開出的購買單據為準進行核算， 總價含出賣人將貨物運抵交貨地點并履行完其他合同義務所需的'全部費用及出賣人應繳納的稅費。
2.2 付款
2.2.1 買受人將采用現金、銀行轉賬或電匯方式向出賣人支付合同價格。
2.2.2 買受人將在貨物安裝完畢經驗收合格且出賣人提交金額為合同價格的增值稅專用發票后向出賣人支付合同價格款項。
2.2.3 盡管有上述約定，買受人有權從任何一筆應向出賣人支付的價款中扣除出賣人按合同約定應向買受人支付的違約金、賠償金或其他費用。
第3條 交貨
3.1 出賣人應按以下時間和地點將貨物交給買受人：
（1）交貨（包括分批交貨）時間：按買方需求
�。�2）交貨地點：貨送至需方倉庫或需方辦公用品使用部門。
出賣人應將技術資料（包括但不限于貨物安裝、使用所需的圖紙及合格證書）__1__套隨貨物一并提交買受人，否則視同延遲交貨處理。
3.2 出賣人負責貨物運輸，并承擔由此發生的所有費用。
3.3貨物的實際交貨日期以符合合同要求的貨物包括備品配件，到達合同約定的交貨地點為準。
3.4 出賣人承擔貨物交付給買受人之前的損毀、滅失等一切風險。
第4條 包裝
出賣人交付的所有貨物均應符合相關包裝儲運指示標志的規定，按照國家主管機關最新的規定進行包裝，標明重量、尺寸等信息，滿足長途運輸、能承受水平受力、垂直受力、多次搬運、裝卸、防潮、防震、防碎等包裝要求，以便貨物在沒有任何損壞和腐蝕的情況下安全地運抵交貨地點。
第5條 到貨檢驗
5.1 貨物到達交貨地點后，買受人將對貨物的包裝、外觀及數量進行檢驗。如發現貨物非因買受人原因有任何損壞、缺陷、短少或不符合合同約定的質量標準和規范的情況，出賣人應在接到買受人通知后，盡快修理、更換，或補齊短缺部件，并承擔相關費用。
5.2 上述檢驗為現場的到貨檢驗，現場檢驗未發現問題或出賣人已按索賠要求予以修理、更換，或補齊短缺部件，均不減輕或免除出賣人按合同約定所應承擔的質量責任。
第6條 安裝和質量保證
6.1 貨物由買受人根據出賣人提供的技術資料、檢驗標準、圖紙及說明書進行安裝，出賣人應按買受人要求提供充分配合。
6.2 如果貨物安裝過程中，由于出賣人原因需要進行檢查、試驗、再試驗、修理或更換，出賣人應承擔進行上述工作所需的費用。
買賣合同合集 篇24
甲方（買方）：
法定代表人：
乙方（供方）：
法定代表人：
雙方本著保護動物，愛惜、尊重生命的人道主義精神，以誠信、公平、合理之原則，經雙方充分的平等協商，特訂立本合同，雙方共同遵守。
一、寵物信息
雙方交易的寵物情況如下：
寵物品種： 犬/貓
出生： 年 月 日
性別：
毛色：
首次驅蟲： 月 日
驅蟲藥物：
首免疫苗： 月 日
疫苗種類：
保健診所：
轉讓價格：人民幣（大寫） （￥ 元）
�。ㄒ韵潞喎Q"寵物"）
二、付款與交接
1、甲方應于 年 月 日前向乙方按轉讓價格支付轉讓款；
2、乙方應于 年 月 日前向甲方交付寵物。
3、寵物交付地點：
附帶交付材料或設施（不再另行收費）：
4、乙方指定收款賬號：
開戶行：
戶名：
三、雙方權利義務
1、甲方本著為寵物提供合適之生存環境，愛護寵物之目的，與乙方訂立該買賣協議。
2、甲方承諾購買的`寵物交接完畢后，盡飼養人之義務，對被買寵物的生命存續期間的防疫、疾病、生育負有照料之義務，并對被買寵物的非正常滅失、受傷、疾病、死亡負有嚴格的、完全的過錯責任；
3、乙方有義務向甲方告知寵物健康狀況、性格、愛好、生活習慣等情況，為甲方飼養購買的寵物提供必要的咨詢和協助；
4、甲方在交接寵物前，必須對此寵物的健康狀態作初步檢查。若發現健康方面的異常，立即告知乙方。
5、寵物在出售后十五天內出現傳染性疾病“犬瘟熱”、“犬細小病毒”致命傳染病問題（注：須在指定保健診所使用“韓國RAPIGEN”傳染性疾病檢測試紙板進行測定），乙方承擔犬只的全部治療費用或為甲方更換同等價格的寵物。寵物售出十五天直至以后，乙方不再承擔上述寵物的任何責任。
6、若非寵物健康原因，甲方在購買該寵物后五天內請求退換，則應向乙方支付相當于該寵物轉讓價格的 %作為違約金。
四、爭議解決
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，應向本合同簽訂地（ 市 區）所在地有管轄權的人民法院起訴。
五、附則
1、本協議一式二份，協議各方各執一份。各份協議文本具有同等法律效力。
2、本協議經各方簽署后生效。
簽署時間： 年 月 日
甲方（蓋章）：
法定代表人或授權代表（簽字）：
乙方（蓋章）：
法定代表人或授權代表（簽字）：
買賣合同合集 篇25
（一）買受人的主要權利
�、俪鲑u人交付的不符合質量要求的標的物致使買受人不能實現合同目的的，買受人可以拒絕接受標的物或者解除合同。
�、谫I受人有確切證據證明第三人可能就標的物主張權利的'，可以終止支付相應的價款，但出賣人提供適當擔保的除外。
③買受人對出賣人多交付的標的物，可以接收也可以拒絕，對接收多交的部分，買受人按照合同的價格支付價款。買受人拒絕接收多交的標的物，應當及時通知出賣人。
�、苜I受人享有標的物交付之后產生的孳息。
（二）買受人的主要義務
�、儋I受人應按照合同約定的數額、地點、支付方式支付價款。
�、谫I受人收到標的物時應及時檢驗。
�、圪I受人應當在發現標的物數量、質量不符合約定之日起30日內通知出賣人。
�、芤蛸I受人原因致使標的物不能按約定期限交付的，買受人承擔自約定之日起標的物的毀損、滅失風險。
�、葙I受人拒絕接收時，對標的物負有保管義務。
買賣合同合集 篇26
供貨方：（以下簡稱甲方）
需貨方：（以下簡稱乙方）
甲乙雙方本著平等、自愿、互惠互利的.原則，經協商，就乙方向甲方購買銅精礦達成如下一致意見：
一、甲方欲出售銅精礦________噸，實際數量以雙方交貨時過磅質量為最終依據。
二、品質：甲方提供的銅精礦平均品位在15%以上，砷含量保留0.5%以下，如超過0.1%，每噸扣10元，超過1%，扣1個系數，以此類推。如平均品位低于10%，乙方拒收貨物。
三、結算方式
1、乙方預付________元整給甲方作為預付款，甲方必須在付款日起20日以內將貨送達乙方貨場，否則甲方須按照預付款的5%賠付乙方作為違約金。
2、該批銅精礦計價標準按上海期貨交易市場最近銅價相關計價標準執行，乙方在結算以70%系數計價，品位在20—25之間，每個品位加人民幣________元。品位在18到20之間，每個品位扣人民幣________元，在15到18之間，每個品位扣人民幣________元，每個品位扣________元，以現金方式結算。
四、該批銅精礦交貨地點為乙方貨場，乙方只承擔運費費用，其他一切費用均由甲方承擔。
五、檢驗方式：甲、乙共同現場取樣，遵循單車單樣的取樣原則，取樣一式四份，一份送檢，甲、乙雙方各留一份，一份作仲裁樣；共同指定化驗單位為：以有色化驗為主，如化驗結果品位出現差異則按國家有關礦產品化驗品位超差相關規定執行，品位化驗如產生爭議以仲裁樣和化驗結果為最終結算標準。
六、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，可向________人民法院提起訴訟。
七、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲方：
法定代表人或委托人：
_________年____月____日
乙方：
法定代表人或委托人：
_________年____月____日
買賣合同合集 篇27
合同編號：
甲方(供方)： 地址： 電話：
乙方(需方)： 有效身份證件號： 地址： 電話：
一、乙方向甲方購買紅酒，為保護供需雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》，經協商一致同意簽訂本合同。
二、質量標準：
三、貨款結算方式及期限：
乙方按以下約定的方式向甲方支付貨款： 1、乙方于簽訂本合同之日起天內向甲方支付總貨款%(即人民幣 )的首期款。
2、最后一期貨款，余下總貨款%(即人民幣 )，于貨物送達到乙方指定的收貨地點當天內支付。
四、甲方收到首期款后應立即向新西蘭的廠家訂制本合同第一條約定的紅酒，并于收到首期款之日起 天內將貨物運送到乙方指定的收貨地點。
五、乙方指定的收貨地點為： 。乙方指定收貨人為：(身份證號為： )。
六、鑒于本合同項下的紅酒是由新西蘭生產后直接運往乙方指定的收貨地點，因此運輸方式為： ，由方負責運輸及卸貨，但費用由方承擔。
七、貨物到達乙方指定收貨地點的當天內，乙方應派指定收貨人進行驗收;乙方逾期驗收的，則視為驗收合格。
八、除存在質量問題外，乙方不得以任何理由拒收，若乙方拒收的`，則視為貨物已驗收合格并交付給乙方，且損壞或滅失風險由視為交付之日起則由乙方承擔。對存在質量瑕疵的該部份貨物，乙方有權要求甲方進行更換，但不影響其它貨物的交收，乙方不得依此拒收其它沒有質量瑕疵的貨物。
九、特殊約定
若乙方所購的本合同項下的紅酒是用于經營銷售的，則乙方對外銷售價格必須在以下幅度的范圍之內：最高不得超元/支，最低不得低元/支。
十、本合同項下的紅酒之所有權自乙方付清全部貨款時轉移歸乙方所有，乙方付清全部貨款前，本合同項下的紅酒之所有權仍歸甲方所有。
十一、本合同項下的紅酒于交付前的風險由甲方承擔，交付后由乙方承擔。
十二、因乙方使用、保管、保養不善等造成貨物質量下降的，甲方不承擔任何責任。
十三、違約責任
1、由于甲方原因不能交貨的，甲方應向乙方償付不能交貨部分貨款的___%的違約金。
2、乙方中途退貨，應向乙方償付總貨款___%的違約金。
3、乙方未按約定支付首期款的，每逾期一天，乙方每日按應付而未付款的___%的違約金;逾期超過天的，則甲方有權單方解除本合同，并另行要求乙方支付人民幣 元的違約金。
4、乙方未按約定支付最后一期貨款的，每逾期一天，乙方每日按應付而未付款的___%的違約金。
5、乙方違反本合同第九條約定，每發現一次，甲方有權要求乙方支付人民幣 元/次的違約金。
十四、解決合同糾紛的方式：雙方協商解決，協商不成任何一方均有權向甲方所在地法院提起訴訟。
十五、由于不可抗力或發生非甲方所能控制的原因(如船期逾期超過 天或以上、清關所需時間超過天或以上的)，導致甲方不按時交貨的，甲方不承擔任何違約責任。
十六、本協議一式兩份，甲乙方雙方各執一份。自本協議各方簽章之日起 日生效。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
買賣合同合集 篇28
賣方： （以下簡稱甲方）
買方： （以下簡稱乙方）
甲乙雙方經友好協商，就甲方向乙方轉讓甲方私人房產一事達成以下條款：
第一條 甲方對產權的聲明
甲方根據國家規定，已依法取得________的房屋所有權證書，房權證書______字第________號。該房屋的建筑面積為______平方米。
第二條 甲方對買賣權的聲明
甲方保證該房屋是符合國家及_____市房屋上市的有關規定及政策法規，甲方有權將該房屋上市交易。由于違反國家及_____市相關政策法規而引起的法律 及經濟責任由甲方來承擔。
第三條 乙方對購買權的聲明
乙方愿意在本合同第一條款及第二條款成立的前提下，就向甲方購買上述房屋的完全產權之事簽訂本協議，并認可僅在此種情況下簽訂才具有法律 效力。
第四條 房屋售價
雙方同意上述房屋售價為每建筑平方米人民幣__________元，價款合計為人民幣__________元。（大寫__________萬元整）
第五條 付款方式
1、乙方應在簽訂本《房屋買賣 合同》時，支付全額房款的20%的定金。
2、乙方應在簽訂本《房屋買賣 合同》后的2個工作日內，支付剩余80%房款。
第六條 違約責任
1.甲、乙雙方合同簽訂后，乙方中途悔約，應書面通知甲方，甲方應在3個工作日內，將乙方的已付款（不計利息）返還乙方，但購房 定金歸甲方所有。甲方中途悔約，應書面通知乙方，并自悔約之日起3個工作日內應將乙方所付定金及已付款返還給乙方。
2.乙方如未按本協議第五條款規定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。每逾期一天，乙方應支付甲方所應付房款的0.4‰作為滯納金，逾期超過15天，即視乙方違約，定金不予返還。
第七條 房屋交付
甲乙雙方就房屋交付達成以下細目：沒有房屋欠帳，如電話費、電費、物業管理 費等；
第八條 關于產權辦理的約定
本協議簽訂后，且甲方在收到乙方支付的全額房款后，甲乙雙方應向房屋所在區（縣）房地產交易所申請辦理房屋買賣 立契過戶手續，并按有關規定申領房屋所有權證。辦理上述手續時產生的稅費 及相關費用，由甲乙雙方依照有關規定繳納。
第九條 有關爭議
本協議未盡事宜，雙方可簽訂補充協議。本協議的附件和雙方簽訂的補充協議為本協議不可分割的組成部分，具有同行法律效力。當本合同在履行中發生爭議時，雙方協商解決。協商不能解決的，雙方均有權向該房屋所在地的人民法院提起訴訟 。
第十條 生效說明
本協議一式叁份，甲乙雙方各執一份，房屋所在區（縣）交易所留存一份。均具有同等法律 效力。自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方： 甲方賬號：
買賣合同合集 篇29
甲方：（注：須填寫營業執照登記的單位全稱）
注冊地址： (注：以營業執照為準) 郵編：
通訊地址： (注：以實際辦公地址為準) 郵編：
法定代表人/負責人：
聯系人： 電話：
電子郵箱： 傳真：
乙方：（注：須填寫營業執照登記的單位全稱）
注冊地址：(注：以營業執照為準)郵編：
通訊地址：(注：以實際辦公地址為準) 郵編：
法定代表人/負責人：
聯系人： 電話：
電子郵箱： 傳真：
雙方本著平等互利、友好協商的原則，依據《中華人民共和國合同法》等法律法規的規定，就甲方向乙方購買工服事宜達成以下合同，以共同遵守：
第一條 名稱、品種、規格和質量
1.名稱：
2.品種：
3.規格：
4.質量，按下列第 項執行：
（1）按照 標準執行。
（2）按雙方封存的樣本作為合同的執行標準。
�。�3）按雙方商定要求執行，具體為：
第二條 數量和計量單位、計量方法
1.數量：
2.計量單位和方法：
3.結算時以實際交貨并經甲方驗收合格的數量為準。
第三條 包裝方式和包裝品的處理
1.包裝費用由乙方承擔，產品包裝應符合運輸規定要求及現行包裝標準規定執行并具備良好的防潮抗震能力，以保證商品的存放和運輸安全。
2.因包裝不當而引起的產品損傷或由于防護措施不善而引起產品侵泡、磨損，需要更換或重新包裝的，乙方負責更換及重新包裝，并承擔因此支出的費用及因此給甲方造成的損失。甲方不要求更換或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物因包裝不當造成的與合格物的差價部分。
3.包裝完整，原件數量短少或規格品種不符，經甲方查詢乙方應給予解決。
第四條 交貨方式
1.交貨時間：以甲方合同生效并量體完畢，乙方收到預付款后開始起算。
套以下工作日完成。
套以下工作日完成。
套以上工作日完成。
2.交貨地點：
3.運輸方式：
4.保險：
第五條 驗收
1.驗收時間：
2.驗收方法：
3.驗收標準：
4.產品規格采取量體制衣，以雙方確認的量體制衣數據為準，質量按約定執行，發現不符合約定的，由乙方負責修改、退換、重做。甲方被量體人員如對規格有特殊要求，甲乙雙方應對此要求進行書面確認并簽字。由于衣服不合體引發的問題，由乙方負責解決。
5.甲方驗貨時，發現有質量問題的制服，乙方應根據甲方的要求和合同的約定進行修理、退換、重做。由此產生的費用由乙方承擔。
第六條 價格與貨款支付
1.單價：
2.數量：
3.本合同總金額（價稅合計）為人民幣元，大寫,其中不含稅價格為人民幣元，大寫,增值稅為人民幣元，增值稅率為%。
4.貨款支付方式：
5.發票：
第七條 提出異議的時間和方法
1.甲方在驗收中如發現貨物的數量、品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后 日內向乙方提出書面異議；在異議期間，甲方有權拒付貨款。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后，應在 日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，甲方有權拒絕支付乙方貨款并采取其他措施以維護甲方權益。
4.乙方提前交的貨物、多交的貨物、甲方要求退換的貨物，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。
第八條 聲明及保證
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
5.乙方承諾儲備足夠的面料及輔料，為甲方提供續訂服務，以備甲方在日后追加購買服裝。
6.乙方承諾為甲方所購工服提供質保，質保期天。
第九條 保密
1.雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。
2.保密期限為永久。
3.一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十條 甲方的違約責任
1.甲乙雙方中的任何一方無故單方終止履行本合同的，應按本合同總金額20%向另一方支付違約金，同時賠償對方因此遭受的其他損失。甲乙雙方中的任何一方未按本合同約定履行相關義務，應承擔繼續履行、賠償損失等違約責任。
2.乙方不能交貨的，甲方有權拒絕支付該部分款項，并要求乙方支付不能交貨部分貨款20％的違約金，對不能交貨部分，甲方有權終止該部分合同。
3.乙方逾期交貨的，乙方應按照逾期交貨金額每百分之一的標準向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
4.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的`，應在接到乙方通知后日內通知乙方，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任；逾期不答復的，視為不需要貨物，本合同自動終止。
5.乙方將貨物發到錯誤交貨地點或接貨人的，乙方除應負責將錯運貨物運到合同規定的到貨地點或接貨人，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
6.乙方提供的產品不符合本合同約定，包括但不限于：為假冒偽劣材料或存在嚴重質量問題等，甲方可要求乙方無條件更換。
7.合同履行期間內，乙方不按照甲方要求進行整改或履行質保義務的，每出現一次乙方應按每日元的標準向甲方支付違約金。
8.由于乙方原因給甲方造成損失的，甲方有權向乙方追償。
第十一條 不可抗力
因不能預見、不能避免并不能克服的不可抗力不能履行本合同的，受不可抗力影響的一方應于不可抗力發生后及時書面通知另一方并提供相關證據，雙方應根據不可抗力的影響，協商確定部分或全部免除合同責任。
第十二條 通知
甲乙雙方因履行本合同或與本合同有關的一切通知應以書面形式發送，各方送達地址及聯系人信息以本合同首部載明的內容為準。
第十三條 爭議解決
在履行本合同過程中發生的一切爭議，雙方同意按照以下第種方式解決：
1.向北京仲裁委員會申請仲裁；
2.向仲裁委員會申請仲裁；
3.向甲方住所地人民法院起訴；
4.向合同簽訂地人民法院起訴；
5.向人民法院起訴。
第十四條 解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十五條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十六條 其他
1.本合同自雙方簽字并蓋章之日起生效，雙方權利義務全部履行完畢合同終止。
2.未盡事宜由本合同雙方另行協商確定。對本合同的任何補充或修訂需經雙方以書面形式簽署為有效。書面補充協議構成本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
3.本合同一式份，甲、乙雙方各執份，具有同等法律效力。
附件一：工服購買清單
�。ㄒ韵聼o正文）
甲方（公司章）：乙方（公司章）：
法定代表人 法定代表人
（或授權代表）： （或授權代表）：
簽約日期： 年 月日
簽約地點：建議填寫我方簽約主體所在地
買賣合同合集 篇30
購貨單位：以下簡稱甲方
供貨單位：以下簡稱乙方
第一條 其產品名稱、規格、質量（技術指標）單價、總價等[略]
第二條 產品包裝規格及費用_________
第三條 驗收方法______________
第四條 貨款及費用等付款及結算辦法___________
第五條 交貨規定
1.交貨方式：______
2.交貨地點：______
3.交貨日期：______
4.運輸費：_______
第六條 經濟責任
1.乙方應負的經濟責任
（1）產品花色、品種、規格、質量不符合本銷售買賣合同規定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之___計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
（2）乙方未按本銷售買賣合同規定的產品數量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的___%的罰金。
（3）產品包裝不符合本銷售買賣合同規定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符銷售買賣合同規定包裝價值__%的罰金付給甲方。
�。�4）產品交貨時間不符銷售買賣合同規定時，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之__的'罰金。
�。�5）乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關單證和資料，應當承擔相關的賠償責任。
2.甲方應負的經濟責任
（1）甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格，應償付變更部分貨款（或包裝價值）總值x%的罰金。
�。�2）甲方如中途退貨，應事先與乙方協商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值__%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按銷售買賣合同規定收貨。
�。�3）甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之__的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視中途退貨處理。
�。�4）屬甲方自提的材料，如甲方未按規定日期提貨，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之___的罰金。
�。�5）甲方如未按規定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額萬分之__計算付給乙方，作為延期罰金。
（6）乙方送貨或代運的產品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。 第七條 產品價格如須調整，必須經雙方協商。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應按延期交貨部分總值的萬分之__作為罰金付給甲方。
第八條 甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷銷售買賣合同，必須提出充分理由，經雙方協商提出注銷銷售買賣合同一方須向對方償付注銷銷售買賣合同部分總額__%的補償金。
第九條 如因生產資料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化，乙方須變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時，應提前__天與甲方協商。
第十條 本銷售買賣合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本銷售買賣合同，對方有權拒絕生產或收貨，并要求單獨變更、修改銷售買賣合同一方賠償一切損失。
第十一條 甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本銷售買賣合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行銷售買賣合同的理由。在取得有關機構證明后，本銷售買賣合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承擔違約責任。
第十二條 本銷售買賣合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，解決不了時，雙方可向仲裁機構申請仲裁或向人民法院提起訴訟。（兩者選一）
第十三條 本銷售買賣合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，并按本銷售買賣合同規定將貨款結算以后作廢。
第十四條 本銷售買賣合同在執行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協商，另訂附則附于本銷售買賣合同之內，所有附則在法律上均與本銷售買賣合同有同等效力。
第十五條 本銷售買賣合同一式___份，由甲、乙雙方各執正本一份、副本__份。
訂立銷售買賣合同人：
甲方：______（蓋章） 乙方：____（蓋章）
負責人：_____（蓋章） 負責人：___（蓋章）
日期：________ 日期：______
買賣合同合集 篇31
需方（甲方）：
供方（乙方）：
合同簽訂日期:年 月 日
根據《中華人民共和國經濟合同法》規定，經雙方協商一致，簽訂本合同。
一、銷售產品數量及款項：
二、交易方式為：甲方于合同簽訂后__日內（即 月 日前），預付全部貨款
的 %作為訂金給乙方，即人民幣元，其余 的`貨款，即人民幣元，甲方于發貨前（即月日前）付給乙方，乙方在收到貨款后于月日將貨發出；乙方遲發貨1日（24小時）將付全部貨款的 %作為罰金給甲方。乙方并不承擔因此造成甲方的任何間接損失。但因甲方付款等其它原因造成的發貨延遲，乙方不承擔任何責任。
三、貨物如在運輸途中出現損壞，乙方有義務幫助甲方調換相同貨物，運輸等相
關費用由甲方承擔；如確因產品本身質量問題，乙方負責調換相同質量合格的貨物給甲方，運輸及相關費用由乙方承擔，但乙方不承擔因此造成甲方的其它間接損失。
四、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效。
五、本合同在執行期間，任何一方違約，由雙方協商解決；協商無法解決的，向乙方所在地人民法院起訴，按《中華人民共和國經濟合同法》有關規定處理。
本合同一式兩份，雙方各執一份，具備同等法律效力；本合同有效期自簽訂之日起至交易完成錢貨兩訖日止。 甲方： 法人代表： 代 表：（簽字） 電話(傳真)： 乙方： 法人代表： 代 表：（簽字） 電話(傳真)：
名 稱： 開 戶賬行：號：
買賣合同合集 篇32
車位車庫買賣合同
甲方（車庫出賣人）：xx省x房地產公司
電話：
乙方（車庫買受人）：
電話：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國拍賣法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上，就買賣車庫達成如下協議：
一、乙方通過公開拍賣競得xx小區 幢 號車庫，屬 結構。
二、乙方按規定付清成交款 （大寫：
�。馁u傭金 （大寫：
�。�。
三、甲方統一辦理《產權證》，車庫面積以產權部門登記為準，辦理費用由乙方支付。
四、甲方暫按小區物管費收費標準向乙方收取車庫物管費，即每平方建筑面積xx元。如遇調整物管費標準則按新標準收取。
五、甲方對車庫設施提供有償維護、修理。
六、乙方在使用車庫時，須遵守以下規定：
1、不準將車庫以經營用途使用；
2、不準將車庫出售、租賃或以其它方式轉讓給xx小區以外的住戶或單位使用；
3、乙方在購得車庫后，應將停放的`車輛牌照、車主姓名、車庫編號在物管公司做統一登記；
4、禁止將車輛停放在車庫以外的樓前、樓后及其他公共場地；
5、嚴禁存放易燃易爆、有毒和腐蝕性、刺激性物品，防火、防爆、防污染，不對小區住戶產生不良影響；
6、文明駕駛，安全行車。在小區內應緩行，并注意行人車輛，如發生交通意外自行負責；小區內禁止鳴號，以免影響小區住戶；
7、嚴格遵守物業管理條例及物管公司對小區管理的相關規定，自覺服從管理人
員的管理。
乙方須與小區物管公司簽訂《車庫物業管理委托合同》。對違反以上規定行為，甲方授權的物業管理公司有權制止或處理。
七、本合同一式貳份，雙方簽字生效。未盡事宜雙方協商解決。
甲方：xx省房地產公司 乙方：
代表：
日期：
日期：
買賣合同合集 篇33
暖氣片購銷合同
需方： （以下簡稱甲方） 供方：（以下簡稱乙方）
甲乙雙方在公平自愿的基礎上，經友好協商，就乙方向甲方供應暖氣片一事，簽訂如下合同。
第一條 產品名稱、規格型號、金額等
注：鋼管柱型散熱器，3160型工作壓力1.2mpa，散熱器單片標準散熱量為239W；3030型工作壓力1.2mpa，散熱器單片標準散熱量為62W。
第二條款項及支付方式
2.1 2.2付款方式
2.2.1甲方通知乙方排產后7個工作日內，向乙方支付作為合同定金；
2.2.2甲方提貨前，向乙方支付該批次貨物的全額貨款。
2.2.3質保期為兩個采暖季，若暖氣片在安裝及打壓、試壓過程中出現質量問題，乙方負責維修及更換，在使用過程中，造成經濟損失由乙方承擔。
2.3乙方賬戶信息
賬戶名稱：陜西日升志成建材有限公司 開戶行：
銀行賬號：
第三條交貨時間、地點
甲方需提前25天給乙方書面下達排產通知，乙方須按時送貨到甲方工地。具體地址：陜西省咸陽市渭城區周陵鎮竇家村第五大道以西，園區七路以南 收貨人 ，電話：
第四條 質量標準及售后服務
4.1乙方提供的產品，必須符合國家及生產廠家的.質量標準和技術要求，必須附有合法齊全的手續以及廠家隨產品附帶的檢驗報告、合格證、說明書、保修卡等，任何非法的假冒偽劣產品概由乙方負責。
4.2按照國家有關規定和“三包”規定提供售后服務。
第五條 雙方權責
5.1甲方權責
5.1.1甲方有權根據實際情況確定最終采購數量，當采購貨物名稱/品牌/規格型號沒有變動時，采購單價不予調整，仍按合同中約定的價格執行；
5.1.2甲方如未按規定日期向乙方付款，每逾期一日，甲方向乙方賠償本合同逾期應付款1‰的違約金；
5.1.3甲方有權將貨物送相關部門進行抽驗檢查（費用由乙方承擔），如出現不合格產品時，甲方有權退貨或換貨，且乙方須向甲方支付合同總額20%的違約金。
5.2乙方權責
5.2.1乙方須按合同規定的產品品牌、規格型號、質量負責供貨。貨到現場，若與封樣產品不符時，甲方有權退貨或換貨，且乙方須向甲方支付10%的違約金；若因乙方原因延誤甲方工程進度，每逾期一日，乙方須向甲方賠
償本合同總額1‰的違約金，若給甲方造成其他損失的，乙方應另行賠償；
5.2.2合同履行期內單價不予調整，如乙方擅自調價或以調價為由影響供貨，則視為乙方違約，且乙方須向甲方支付本合同總額20%的賠償金。
第六條 其他約定事項
6.1 本合同所訂一切條款，任一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕供貨或收貨，并可要求變更、修改合同的一方承擔一切損失。
6.2如確因不可抗力，任一方不能履行本合同時，應及時書面通知對方，說明不能履行或延期履行或部分履行合同的理由，并向對方提供相應的證據。
6.3任何一方違反合同約定即構成違約，并按有關法律規定承擔違約責任，違約金為合同總額的20%。
6.4 本合同在執行中如發生爭議，甲、乙方雙方應協商解決、協商不成時，任一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
6.5本合同在執行期間，如有未盡事宜，由甲乙雙方協商解決，可另行簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力。
6.6 本合同自雙方簽章之日起生效，壹式肆份，甲方執叁份，乙方執壹份，具有同等法律效力。
甲方單位名稱：乙方單位名稱： 單位地址： 單位地址：
法人代表或委托代理人： 法人代表或委托代理人：
電 話： 電 話：
簽訂日期：20xx年月 日
聯 系 函
工程名稱：空港新城C地塊Ⅲ標段公租房項目 編號：
買賣合同合集 篇34
合同編號：________________
出賣人：________________
簽訂地點：________________
買受人：________________
簽訂時間：____年____月__日
第一條 家具名稱、數量、價款
家具名稱
商標或品牌
規格型號
材質
顏色
生產廠家
數量
單價
金額
合計人民幣金額（大寫）：
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫梢粤斫樱�
第二條 質量標準：____________________________________
第三條 家具保修期為____月，在保修期內出現家具質量問題，由出賣人在______天內修理好或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。
第四條 定做家具圖紙提供辦法及要求：___________________
第五條 交貨時間：_____________________________________
第六條 交（提）貨方式、地點：_________________________
第七條 運輸方式及費用負擔：___________________________
第八條 檢驗標準、方法及提出異議的期限：_______________
第九條 付款方式及期限：_______________________________
第十條 違約責任：_____________________________________
第十一條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：
�。ㄒ唬┨峤籣_____________________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向______________________人民法院起訴。
第十二條 其他約定事項：____________________________________
出賣人名稱（章）：
住所：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
買受人姓名（章）：
住所：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
賬號：