公司買賣合同（通用34篇）
公司買賣合同 篇1
出賣人：
買受人：
依照《民法典》，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲、乙雙方就門面買賣事項經(jīng)過友好協(xié)商，一致同意訂立合同條款如下，以資共同遵守。
一、甲方愿將其擁有完全產(chǎn)權(quán)的位于以人民幣玖拾陸萬元整的價款出售給乙方。
二、本合同簽定前，該房屋如有應(yīng)繳納的一切稅費，概由甲方負(fù)擔(dān)。甲方所售房屋應(yīng)保證為本人合法財產(chǎn)且手續(xù)齊全、證件真實，并有責(zé)任協(xié)助乙方到有關(guān)部門辦妥一切過戶手續(xù)，其中過戶一切費用由乙方承擔(dān)，甲方概不承擔(dān)。
三、甲方收齊乙方所付購房款同時，應(yīng)將與此協(xié)議有關(guān)房屋一切有效證件原件交付乙方。
四、乙方于簽訂合同之時即支付玖拾伍萬元整，甲方應(yīng)出具收條，第一次房款支付后房屋租金歸乙方所有，剩余房款待過戶手續(xù)辦完后一次性付清，過戶手續(xù)乙方需在合同簽訂之日起半月內(nèi)辦完。
五、甲方現(xiàn)將門面租賃其他方，甲方與其他方租賃合同作為此合同附件，合同內(nèi)容及相關(guān)條款同時轉(zhuǎn)交給乙方，租賃合同及房屋產(chǎn)權(quán)辦理過戶。乙方款項付清后乙方即行使業(yè)主權(quán)利。
六、甲方交于乙方為房產(chǎn)開發(fā)公司購買的現(xiàn)有房屋標(biāo)準(zhǔn)。不得故意損壞房屋內(nèi)任何事物。
七、此協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。
八、合同簽訂生效后，到公司物業(yè)公平備案。
九、出賣的房屋如存在產(chǎn)權(quán)糾紛，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
十、本合同經(jīng)雙方簽章并對雙方都具有約束力，應(yīng)嚴(yán)格履行。如有違約，違約方愿承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償損失，支付違約費用。
十一、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十二、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的依法向人民法院起訴。
甲方：
身份證號碼：
乙方：
身份證號碼：
日期：
公司買賣合同 篇2
甲方：
乙方：
根據(jù)國家現(xiàn)行的農(nóng)副產(chǎn)品的收購政策，經(jīng)雙方商定，簽訂以下條款，以共同遵守執(zhí)行。
一、乙方向甲方交售茶葉品名，數(shù)量如下：
品名
項目
名茶鮮葉
春毛茶
夏、秋毛茶
細(xì)茶小計
粗茶
合計
數(shù)量
參考均價
合計金額
二、結(jié)算辦法：批貨批款、當(dāng)天兌現(xiàn)。
三、交售地點：茶葉收購站或甲方所屬收購站點。
四、甲乙雙方必須嚴(yán)格執(zhí)行國家的樣價政策;在各基層收購站張榜公布國家規(guī)定的評茶等級標(biāo)準(zhǔn)、價格和樣茶;堅持對樣評茶，按質(zhì)論價，不得壓級壓價和提級提價。
五、乙方交售的茶葉，不得摻雜使假，要表里合一。
六、乙方向甲方按合同交售名茶原料和春毛茶，甲方將保證收購乙方生產(chǎn)的低檔茶，如乙方不按合同執(zhí)行，向它方交售茶葉，甲方可不收乙方的低檔茶葉。
七、除不可抗拒的原因外，任何一方都不得違反合同，如有違反《民法典》規(guī)定的'有關(guān)情形，違約方應(yīng)承擔(dān)未履行合同部分金額10%的違約金。
八、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：
提交仲裁委員會仲裁;
依法向人民法院起訴。
九、其他約定事項：
十、本合同一式四份，甲乙方各執(zhí)一份。鄉(xiāng)政府和當(dāng)?shù)毓ど滩块T各一份。本合同自雙方簽字生效。 年 月 日終止
甲方：茶廠站代表
乙方：鄉(xiāng)村組
簽訂日期： 年 月 日
公司買賣合同 篇3
公司買賣合同最新范文
出賣人_____________(以下簡稱甲方)、買受人_____________(以下簡稱乙方)、保證人_____________(以下簡稱為丙方)茲為工廠及機器連同附屬物件買賣經(jīng)居間人_____________、_____________之介紹各方面同意議定買賣協(xié)議條件如下：
第一條甲方愿將其獨資設(shè)置于_____________市_____________區(qū)_____________路_____________號_____________工廠及廠內(nèi)設(shè)備生產(chǎn)機器連同附屬物件，(詳細(xì)如后附加稅買賣標(biāo)示記載)全部出賣與乙方而乙方愿依約付價承買。
第二條本件買賣價金經(jīng)雙方協(xié)議分別訂定如下：
(一)連同附屬建筑物全部議價為人民幣_____________元整。
(二)廠房連同附屬物件全部議價為人民幣_____________元整。
(三)發(fā)電機議價為人民幣_____________元整。
(四)廠內(nèi)水電設(shè)施工費補貼金議定為人民幣_____________元整。
共計價金人民幣_____________元整。
前項價金于協(xié)議訂立同日由乙方全部一次付清與甲方，經(jīng)居間人等見證之下甲方親自點收足訖并以價金項下蓋章為據(jù)而不另立收據(jù)。
第三條甲方授受前條價金同日由甲方會同乙方及保證人、居間人至協(xié)議第一條所載工廠地址，將工廠建筑物(包括所著門窗戶、扇廠、內(nèi)隔屏、添造物、電氣、自來水設(shè)施等在內(nèi))及生產(chǎn)機器連同附屬物件全部逐件驗對交乙方前去營業(yè)收益納課清楚。
第四條甲方對于買賣標(biāo)的物交付同時已告知乙方并經(jīng)乙方驗明所接交的標(biāo)的物理學(xué)件以為完整確認(rèn)，交無物上任何的瑕疵。
嗣后乙方不得主張標(biāo)的物件的瑕疵為由，向甲方請求減少價金而退還部分價金等情況。
第五條甲方于協(xié)議成立同日將出賣工廠的工商登記證(字號)及_____________政府的商業(yè)營業(yè)登記證(字號)，并其他有關(guān)證件全部移交乙方以便名義變更或繼受的手續(xù)。
第六條本件買賣成立后甲方對于買賣標(biāo)的工廠建筑物應(yīng)備齊有關(guān)產(chǎn)權(quán)登記文件于乙方，指定日時會同向管轄地產(chǎn)事務(wù)管理機構(gòu)申請辦理所有權(quán)移轉(zhuǎn)登記，或向稅捐稽征機關(guān)申請房捐納稅義務(wù)人變更手續(xù)的義務(wù)。倘若手續(xù)上應(yīng)另出立字據(jù)，或需要甲方的簽蓋等時;甲方應(yīng)無條件應(yīng)付，不得刁難推諉或借故向乙方要求補貼加價等情況。
第七條本件買賣標(biāo)的物于甲方保證為自己所有，確與他人毫無交加不明事情。
倘日后如有人第三人出為異議或發(fā)生故障時，甲方自應(yīng)出來抵御并據(jù)理排除一切障礙，絕不得使乙方蒙受任何虧損。
第八條甲方保證本件買賣標(biāo)的物全部所有權(quán)并無與他人經(jīng)過訂立買賣協(xié)議及抵押權(quán)典權(quán)、質(zhì)權(quán)等他項權(quán)利的設(shè)定，抑或供為任何債權(quán)的擔(dān)保等瑕疵在前無訛。
第九條如于甲方違反前二條協(xié)議條件之一時，乙方除依債務(wù)不履行的規(guī)定行使其權(quán)利外，并得依法追究甲方的刑事責(zé)任，丙方愿與乙方負(fù)連帶履行債務(wù)的責(zé)任非至乙方的債務(wù)完全履行后丙方的保證責(zé)任不歸消滅。
第十條本件買賣標(biāo)的物及工廠有關(guān)營業(yè)水電以及人事費或應(yīng)繳稅捐工會費，自_____________年_____________月_____________日以后則歸乙方負(fù)責(zé)繳納。但以前的部分由甲方負(fù)責(zé)完納，否則甲方應(yīng)賠償因此致乙方受損害的責(zé)任。
第十一條甲方自本買賣協(xié)議訂立日起，不得借用_____________廠號或以該廠關(guān)系任何名份對外交涉事宜。若甲方違背前項約定乙方受有損害時，乙方得請求損害賠償甲方不得異議。
第十二條甲方出賣工廠以前廠方有對內(nèi)外未清的債權(quán)債務(wù)，乙方不為承擔(dān)或受讓，該項債權(quán)債務(wù)仍由甲方取得或償還。
但乙方不得代甲方收取該項債權(quán)，否則甲方得追究責(zé)任。
第十三條本件買賣費用議定負(fù)擔(dān)如下：_______________
(一)本買賣協(xié)議印花及公證費增值稅均由甲方負(fù)擔(dān)。
(二)本買賣工廠建筑物產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)登記及工廠名義變更登記諸費用則歸乙方負(fù)擔(dān)。
第十四條本件買賣嗣后不論任何理由于一方不得解除協(xié)議或主張買回等情況。
第十五條本件買賣標(biāo)的物如下：_______________。
本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
賣方(甲方)(簽章)：_______________
身份證統(tǒng)一號碼：_______________
地址：___________
買方(乙方)(簽章)：_______________
身份證統(tǒng)一號碼：_______________
地址：___________
保證人(丙方)(蓋章)：___________
身份證統(tǒng)一號碼：_______________
公司買賣合同 篇4
傳送設(shè)備有限公司工業(yè)設(shè)備買賣合同
賣方：上海傳送設(shè)備有限公司
買方：
鑒于賣方同意出售并且買方同意購買本合同約定的設(shè)備，買賣雙方經(jīng)過友好協(xié)商，現(xiàn)就設(shè)備買賣的相關(guān)條款和條件達成如下協(xié)議：
一。設(shè)備（標(biāo)的物）、數(shù)量及價款等
項次名稱型號規(guī)格數(shù)量單位單價總價
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
合計：0
備注：1.上述價款為含稅或不含稅金額；已包含賣方負(fù)責(zé)的包裝運輸及安裝調(diào)試費用，因包裝運輸方式改變或買方原因延誤安裝調(diào)試，由買方另外支付增加的合理費用，買方負(fù)責(zé)包裝運輸和安裝調(diào)試的情況除外。2.賣方所供設(shè)備免費贈送的備品備件如下或見備品備件清單。
二、付款方式
（自本合同生效日起多長時間內(nèi)）買方向賣方支付多少預(yù)付貨款；出貨時買方到賣方初驗支付多少貨款；貨到后當(dāng)場或多長時間內(nèi)支付多少貨款；安裝調(diào)試后當(dāng)場或多長時間內(nèi)支付多少貨款；驗收合格后當(dāng)場或多長時間內(nèi)支付多少貨款；剩余貨款（作為質(zhì)保金）多長時間內(nèi)支付。以上付款進度可根據(jù)實際情況單獨使用，也可混合使用。因買方原因造成的交貨、安裝、驗收延遲不影響付款進度。貨款未付清，標(biāo)的物所有權(quán)仍歸賣方所有。
三、交貨方式
自接預(yù)付款之日起（自合同生效之日起）。買方于多長時間到賣方提貨；賣方以買方指定的方式于什么時間代理買方從什么地方出貨；賣方以什么方式于多長時間從什么地方出貨，買方自提或送到買方指定地點買方負(fù)責(zé)卸貨；賣方以什么方式于多長時間交付到買方指定地點，買方負(fù)責(zé)卸貨。如實際交貨時間有變，買賣雙方需通過書面方式確認(rèn)。
四、包裝方式
賣方負(fù)責(zé)以適合設(shè)備特性及運輸方式相符合的.包裝；賣方負(fù)責(zé)以買方指定的方式包裝。
五、安裝方式
買方自行安裝，正常安裝時間為多長時間，自貨到日起多長時間內(nèi)開始安裝；賣方指導(dǎo)買方安裝，正常安裝時間為多長時間，自貨到日起多長時間內(nèi)開始安裝；賣方安裝，買方協(xié)助，正常安裝時間為多長時間，自貨到日起多長時間內(nèi)開始安裝。如實際安裝時間有變，買賣雙方需通過書面方式確認(rèn)。
六、驗收方式
自設(shè)備安裝調(diào)試完畢多長時間內(nèi)，買方自行驗收或在賣方的協(xié)同下組織驗收；驗收時，依據(jù)合同及附件作為驗收標(biāo)準(zhǔn)，合同及附件未說明清楚的，依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；合同及附件未約定的要求不在驗收范圍內(nèi)。驗收不合格買方需在三日內(nèi)書面通知賣方，否則，視作驗收合格。對于不合格的部分，賣方需及時予以維修或改進。
七、培訓(xùn)方式
賣方可根據(jù)買方的實際需要，通過合理方式對買方相關(guān)人員進行基本的操作、保養(yǎng)、維修等方面的培訓(xùn)工作。
八、質(zhì)量保證
在正常的使用情況下，自驗收合格之日起，設(shè)備的保修期為一年（易損件另行約定）。人為損壞和操作不當(dāng)造成損壞不在保修范圍內(nèi)。質(zhì)保期內(nèi)，賣方提供免費的維修和配件更換服務(wù)，并確保在接到買方書面報修通知后第一時間（多長時間內(nèi)）解決問題。
九、合同附件
技術(shù)協(xié)議、圖紙、設(shè)備清單、備品備件清單、設(shè)備驗收單樣本、合同執(zhí)行聯(lián)絡(luò)單等各一份。
十、隨貨文件
出庫單、總裝圖、電氣控制圖（含操作說明）、水汽管路圖（含操作說明）、零配件清單等各一份。
十一、違約責(zé)任
1、賣方未按交貨進度交付貨物，每延期一天，賣方遞延支付買方未交付貨物貨款總額的0.5%滯納金，因不可抗因素、經(jīng)買方書面同意延遲交貨或不影響安裝進度的情況除外。賣方的安裝人員在規(guī)定的時間沒有到買方現(xiàn)場，每延期一天，賣方遞延賠償買方貨款總額的0.5%違約賠償金，因不可抗因素、經(jīng)買方書面同意延遲安裝或不影響安裝進度的情況除外。賣方質(zhì)量未達到驗收標(biāo)準(zhǔn)，整改費用由賣方承擔(dān)，買方有權(quán)順延付款日期至整改驗收完畢，整改后尚達不到驗收標(biāo)準(zhǔn)，買方有權(quán)要求退貨。
2、買方未按付款進度支付賣方貨款，每延期一天，買方遞延賠償賣方貨款總額的0.5%違約賠償金，因不可抗因素或經(jīng)賣方書面同意延遲付款除外。
十二、爭議解決
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，買賣雙方協(xié)商解決；協(xié)商解決不了的，提交賣方所在地仲裁機構(gòu)或人民法院裁決。
十三、其他事項
合同未明確約定的，由買賣雙方另行協(xié)商約定或參照國家有關(guān)法律法規(guī)。
十四、生效條件
本合同一式幾份，買方執(zhí)幾份，賣方執(zhí)幾份，自買賣雙方簽蓋之日起生效，雙方認(rèn)可傳真件具有法律效力。
賣方（章）： 買方（章）：
委托代理人： 委托代理人： 復(fù)核：
日期： 日期：
公司買賣合同 篇5
出賣人：
買受人：
簽訂地點：
簽訂時間：
第一條標(biāo)的，數(shù)量，價款及交貨時間：
第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按國家標(biāo)準(zhǔn)。
第三條出賣人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限：質(zhì)保一年。
第四條包裝標(biāo)準(zhǔn)，包裝物的供應(yīng)與回收：滿足設(shè)備運輸要求，包裝物不回收。
第五條隨機的必備品、配件、工具數(shù)量及供應(yīng)辦法：按出廠標(biāo)準(zhǔn)。
第六條標(biāo)的物所有權(quán)自到貨驗收合格起轉(zhuǎn)移，但買受人未履行支付價款義務(wù)的，標(biāo)的物屬于所有,買受人應(yīng)盡到保管、維護責(zé)任。
第七條交貨方式、地點：買受人所在地。
第八條運輸方式及到達站和費用負(fù)擔(dān)：汽運，費用出賣人承擔(dān)。
第九條檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限：貨到后由出賣人按標(biāo)準(zhǔn)驗收。
第一十條成套設(shè)備的安裝與調(diào)試：。
第一十一條付款方式：貨到付款。
第一十二條擔(dān)保方式
第一十三條本合同解除對條件：雙方協(xié)商解決。
第一十四條違約責(zé)任：按《民法典》執(zhí)行。
第一十五條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第一種方式解決：
提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會仲裁
二)依法向人民法院起訴。
第一十六條本合同自雙方簽字蓋章起生效。
第一十七條其他約定事項：
出賣人買受人
出賣人：買受人：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
傳真：傳真：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
稅號：稅號：
公司買賣合同 篇6
出賣人_____________(以下簡稱甲方)、買受人_____________(以下簡稱乙方)、保證人_____________(以下簡稱為丙方)茲為工廠及機器連同附屬物件買賣經(jīng)居間人_____________、_____________之介紹各方面同意議定買賣協(xié)議條件如下：
第一條甲方愿將其獨資設(shè)置于_____________市_____________區(qū)_____________路_____________號_____________工廠及廠內(nèi)設(shè)備生產(chǎn)機器連同附屬物件，(詳細(xì)如后附加稅買賣標(biāo)示記載)全部出賣與乙方而乙方愿依約付價承買。
第二條本件買賣價金經(jīng)雙方協(xié)議分別訂定如下：
(一)連同附屬建筑物全部議價為人民幣_____________元整。
(二)廠房連同附屬物件全部議價為人民幣_____________元整。
(三)發(fā)電機議價為人民幣_____________元整。
(四)廠內(nèi)水電設(shè)施工費補貼金議定為人民幣_____________元整。
共計價金人民幣_____________元整。
前項價金于協(xié)議訂立同日由乙方全部一次付清與甲方，經(jīng)居間人等見證之下甲方親自點收足訖并以價金項下蓋章為據(jù)而不另立收據(jù)。
第三條甲方授受前條價金同日由甲方會同乙方及保證人、居間人至協(xié)議第一條所載工廠地址，將工廠建筑物(包括所著門窗戶、扇廠、內(nèi)隔屏、添造物、電氣、自來水設(shè)施等在內(nèi))及生產(chǎn)機器連同附屬物件全部逐件驗對交乙方前去營業(yè)收益納課清楚。
第四條甲方對于買賣標(biāo)的物交付同時已告知乙方并經(jīng)乙方驗明所接交的標(biāo)的物理學(xué)件以為完整確認(rèn)，交無物上任何的瑕疵。
嗣后乙方不得主張標(biāo)的物件的瑕疵為由，向甲方請求減少價金而退還部分價金等情況。
第五條甲方于協(xié)議成立同日將出賣工廠的工商登記證(字號)及_____________政府的商業(yè)營業(yè)登記證(字號)，并其他有關(guān)證件全部移交乙方以便名義變更或繼受的手續(xù)。
第六條本件買賣成立后甲方對于買賣標(biāo)的工廠建筑物應(yīng)備齊有關(guān)產(chǎn)權(quán)登記文件于乙方，指定日時會同向管轄地產(chǎn)事務(wù)管理機構(gòu)申請辦理所有權(quán)移轉(zhuǎn)登記，或向稅捐稽征機關(guān)申請房捐納稅義務(wù)人變更手續(xù)的義務(wù)。倘若手續(xù)上應(yīng)另出立字據(jù)，或需要甲方的簽蓋等時;甲方應(yīng)無條件應(yīng)付，不得刁難推諉或借故向乙方要求補貼加價等情況。
第七條本件買賣標(biāo)的物于甲方保證為自己所有，確與他人毫無交加不明事情。
倘日后如有人第三人出為異議或發(fā)生故障時，甲方自應(yīng)出來抵御并據(jù)理排除一切障礙，絕不得使乙方蒙受任何虧損。
第八條甲方保證本件買賣標(biāo)的物全部所有權(quán)并無與他人經(jīng)過訂立買賣協(xié)議及抵押權(quán)典權(quán)、質(zhì)權(quán)等他項權(quán)利的設(shè)定，抑或供為任何債權(quán)的擔(dān)保等瑕疵在前無訛。
第九條如于甲方違反前二條協(xié)議條件之一時，乙方除依債務(wù)不履行的規(guī)定行使其權(quán)利外，并得依法追究甲方的刑事責(zé)任，丙方愿與乙方負(fù)連帶履行債務(wù)的.責(zé)任非至乙方的債務(wù)完全履行后丙方的保證責(zé)任不歸消滅。
第十條本件買賣標(biāo)的物及工廠有關(guān)營業(yè)水電以及人事費或應(yīng)繳稅捐工會費，自_____________年_____________月_____________日以后則歸乙方負(fù)責(zé)繳納。但以前的部分由甲方負(fù)責(zé)完納，否則甲方應(yīng)賠償因此致乙方受損害的責(zé)任。
第十一條甲方自本買賣協(xié)議訂立日起，不得借用_____________廠號或以該廠關(guān)系任何名份對外交涉事宜。若甲方違背前項約定乙方受有損害時，乙方得請求損害賠償甲方不得異議。
第十二條甲方出賣工廠以前廠方有對內(nèi)外未清的債權(quán)債務(wù)，乙方不為承擔(dān)或受讓，該項債權(quán)債務(wù)仍由甲方取得或償還。
但乙方不得代甲方收取該項債權(quán)，否則甲方得追究責(zé)任。
第十三條本件買賣費用議定負(fù)擔(dān)如下：_______________
(一)本買賣協(xié)議印花及公證費增值稅均由甲方負(fù)擔(dān)。
(二)本買賣工廠建筑物產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)登記及工廠名義變更登記諸費用則歸乙方負(fù)擔(dān)。
第十四條本件買賣嗣后不論任何理由于一方不得解除協(xié)議或主張買回等情況。
第十五條本件買賣標(biāo)的物如下：_______________。
本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
賣方(甲方)(簽章)：_______________
身份證統(tǒng)一號碼：_______________
地址：___________
買方(乙方)(簽章)：_______________
身份證統(tǒng)一號碼：_______________
地址：___________
保證人(丙方)(蓋章)：___________
身份證統(tǒng)一號碼：_______________
公司買賣合同 篇7
甲方：___________
乙方：___________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，甲方現(xiàn)將本網(wǎng)吧（時尚網(wǎng)吧）______________臺電腦（組裝電腦），配置如下：（CPU：_______________內(nèi)存：_____________G；硬盤_____________G；主板__________牌子_________型號_；顯卡；_________牌子__________型號；電源__________牌子；機箱：___________牌子；顯示器____________________牌子；鍵盤、鼠標(biāo)、耳機、攝像頭。）轉(zhuǎn)賣給乙方，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，本著雙方自愿的原則，達成以下協(xié)議：
一、該電腦于_____年___月___日成交，成交價格人民幣_____千_____百
二、甲方保證該電腦來源合法，（不是轉(zhuǎn)賣他人）該電腦手續(xù)齊全合法有效。
三、甲方必須出示本人身份證及復(fù)印件一份。
四、乙方自購電腦之后，如發(fā)現(xiàn)該電腦在交付給乙方前出現(xiàn)下列情形之一者，甲方必須立即無條件全額退還乙方購電腦款，并賠償乙方直接及間接經(jīng)濟損失，負(fù)責(zé)相關(guān)法律責(zé)任。
1、有盜搶嫌疑；
2、電腦與發(fā)票不符；
3、有債權(quán)債務(wù)抵押扯皮糾紛；
4、不能及時的.提供電腦發(fā)票；如有任何一種屬于偽造，甲方全部承擔(dān)法律責(zé)任。
五、該電腦轉(zhuǎn)賣給乙方后，無論賣出時間長短，一旦被發(fā)現(xiàn)在本次專賣中有盜搶行為的；非法轉(zhuǎn)賣他人電腦的，所發(fā)生的一切法律責(zé)任都將由甲方全部負(fù)責(zé)。
六、本協(xié)議甲乙雙方一旦簽字，即被完全領(lǐng)會協(xié)議條款并愿意按個條款內(nèi)容執(zhí)行。
甲方：___________乙方：___________
日期：___________日期：___________
公司買賣合同 篇8
賣方：_______________(簡稱甲方) 身份證號碼：___________________
《公司買賣合同范本》正文開始>> 賣方：_______________(簡稱甲方) 身份證號碼：__________________買方：_______________(簡稱乙方) 身份證號碼：_____________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面)，建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權(quán)證第_______________號)。
第二條 上述房產(chǎn)的交易價格為：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣 __________元整，作為購房定金。 第三條 付款時間與辦法： 1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當(dāng)日支付仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人 民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度，乙方應(yīng)在
繳交稅費當(dāng)日將差額一并支付給甲方)，并于銀行放款當(dāng)日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當(dāng)日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。
第四條 甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用，并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費用結(jié)清。
第五條 稅費分擔(dān) 甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商，交易稅費由_______方承擔(dān)，中介費及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費由______方承擔(dān)。
第六條 違約責(zé)任 甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應(yīng)書面通知乙方，并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本合同主體
1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。 2.乙方是____________，代表人是____________。
第八條 本合同如需辦理公證，經(jīng)國家公證機關(guān)____ 公證處公證。
第九條 本合同一式 份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份,廈門市房地產(chǎn)交易中心一份、________ 公證處各一份。
第十條 本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條 本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條 雙方約定的其他事項：
出賣方(甲方)：_________________ 身份證號碼： __________________ 地 址：___________________ 郵 編：___________________ 電 話：___________________
代理人(甲方)：_________________ 身份證號碼: ___________________
見 證 方： 鑒證機關(guān)： 地 址： 郵 編： 電 話： 法人代表：
代 表：
日 期： 年 月 日 日
購買方(乙方)：__________________ 身份證號碼： ___________________ 地 址：____________________ 郵 編：____________________ 電 話：代理人(乙方)： _________________ 身份證號碼： ___________________ 經(jīng) 辦 人： 鑒證日期：_______年____月____
公司買賣合同 篇9
賣方（簡稱甲方）：
身份證號碼：
買方（簡稱乙方）：
身份證號碼：
根據(jù)《_____》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條?乙方同意購買甲方坐落在______市_____區(qū)_________________的房產(chǎn)（別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面），建筑面積為_____平方米。（詳見土地房屋權(quán)證第_______________號）。
第三條?付款時間與付款方式：
甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當(dāng)日支付首付款（含定金）____元給甲方，剩余房款____________元整于產(chǎn)權(quán)交接完畢當(dāng)日付給甲方。
第四條?甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用，并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費用結(jié)清。
第五條?稅費分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商，交易稅費由_______方承擔(dān)，中介費及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費由______方承擔(dān)。
第六條?違約責(zé)任
甲、乙雙方合同簽訂后，若乙方中途違約，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款(不記利息）返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應(yīng)書面通知乙方，并自違約之日起____日內(nèi)將乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條?本合同主體
1、甲方是____________，共______人，委托代理人________即甲方代表人。
2、乙方是____________，代表人是____________。
第八條?本合同如需辦理公證，經(jīng)國家公證機關(guān)____公證處公證。
第九條?本合同一式___份。甲方產(chǎn)權(quán)人____份，甲方委托代理人一份，乙方一份，____市房地產(chǎn)交易中心一份、________公證處各____份。
第十條?本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條?本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽字蓋章與本合同具有同等法律效力。
第十二條?雙方約定的其他事項：
（以下無正文）
賣方（甲方）：
_______年____月____日
買方（乙方）：
_______年____月____日
公司買賣合同 篇10
賣方：_______________（簡稱甲方） 身份證號碼：_____________________
買方：_______________（簡稱乙方） 身份證號碼：_____________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)（別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面），建筑面積為_____平方米。（詳見土地房屋權(quán)證第_______________號）。
第二條 上述房產(chǎn)的交易價格為：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整（大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整）。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣 __________元整，作為購房定金。
第三條 付款時間與辦法：
1.甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當(dāng)日支付
首付款（含定金）人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭（如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度，乙方應(yīng)在繳交稅費當(dāng)日將差額一并支付給甲方），并于銀行放款當(dāng)日付給甲方。
2.甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當(dāng)日支付首付款（含定金）人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。
第四條 甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用，并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費用結(jié)清。
第五條 稅費分擔(dān) 甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商，交易稅費由_______方承擔(dān)，中介費及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費由______方承擔(dān)。
第六條 違約責(zé)任 甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息）返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應(yīng)書面通知乙方，并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本合同主體
1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________，代表人是____________。
第八條 本合同如需辦理公證，經(jīng)國家公證機關(guān)____ 公證處公證。
第九條 本合同一式 份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份,廈門市房地產(chǎn)交易中心一份、________ 公證處各一份。
第十條 本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條 本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條 雙方約定的其他事項：
出賣方（甲方）：_________ 購買方（乙方）：__________
身份證號碼： ____________ 身份證號碼： _____________
地址：___________________ 地址：____________________
郵編：___________________ 郵編：____________________
電話：___________________ 電話：____________________
代理人（甲方）：_________ 代理人（乙方）： _________
身份證號碼: _____________ 身份證號碼： _____________
見證方：_________________ 鑒證機關(guān)：________________
地址：___________________ 鑒證日期：____年___月___日
郵編：___________________
電話：___________________
法人代表：_______________
代表：___________________
經(jīng)辦人：_________________
日期：_____年____月____日
公司買賣合同 篇11
甲方：趙軍 身份證號：
乙方： 身份證號：
擔(dān)保人： 身份證號：
甲方將大慶市格雷鑄造件有限公司廠房賣給乙方，價款330萬元，20xx年6月15日前將土地及土地上的房屋（已出租，將租賃合同交付給乙方即可，租金乙方收）交付乙方，并有義務(wù)協(xié)助乙方到登記部門辦理過戶事宜。一起稅費乙方承擔(dān)。
一、甲方義務(wù)：
1、甲方在交付土地及土地上的房屋時保證該房屋除存在抵押權(quán)100萬元外沒有其他權(quán)利存在（租賃權(quán)除外該房屋100萬貸款由乙方替甲方償還銀行）。
2、甲方于20xx年6月10日前協(xié)助乙方將土地及土地上的房屋辦理到乙方指定人的名下。
二、乙方的義務(wù)：
1、甲方出賣的土地及土地上的房屋總價款330萬元，乙方簽訂合同時給付130萬元，乙方于20xx年6月20日前給付甲方100萬元（乙方將土地及土地上的房屋過戶后貸款），乙方于20xx年10月1日前給付甲方100萬元。
2、甲方出賣的土地及土地上的房屋現(xiàn)租賃給他人，租賃人已放棄購買（優(yōu)先權(quán)），乙方購買后將繼續(xù)履行甲方與乙方的'租賃合同直至該合同終止。
三、違約責(zé)任：
如乙方未按期給付購買款，每延遲一日乙方給付甲方違約金1萬元，但違約金額不得超過買賣標(biāo)的額的20%。
四、保證人責(zé)任
如乙方未按合同約定履行義務(wù)，保證人將對乙方承擔(dān)連帶保證責(zé)任。保證期間為本合同生效之日起至本合同履行期限屆滿之日兩年。擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金和實現(xiàn)債權(quán)的費用。
五、糾紛爭議的解決
如在合同履行過程中發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)本著和諧公平的原則協(xié)商解決問題。如不能解決問題，可到人民法院訴訟解決。
本合同一式三份，自簽訂之日起即具有法律效力。
甲方：
乙方：
保證人：
年 月 日
公司買賣合同 篇12
合同雙方當(dāng)事人：
出賣人：公司，法定代表人： 聯(lián)系電話：
買受人：
根據(jù)買受人和賣受人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣達成如下協(xié)議：
第一條：具體項目出賣金額明細(xì)如下
出讓人以 出賣 方式給買受人，將屬于位于公司，以現(xiàn)金交易形式出讓給買受人，其中所含買賣項目明細(xì)如下：
(一)公司土地
公司地塊土地面積為畝(實際為畝)，價格萬元/畝，合計：畝萬元=萬元。
(二)交通用具
1、轎車輛：價格萬元/輛，合計金額為： 萬元輛=萬元;
2、轎車輛：價格萬元/輛，合計金額為： 萬元輛=萬元;
3、貨車兩輛：價格萬元/輛，合計金額為： 萬元輛=萬元;
(三)廠房、辦公室合計萬;
(四)燃料萬元;
(五)機械萬元。
以上五項總合計萬元。
第二條：付款方式及期限
買受人須按以下方式按期付款：
付款方式按總價50%付出，應(yīng)本人周轉(zhuǎn)經(jīng)濟不到位，現(xiàn)在年月日已付人民幣萬元整給賣受人，在50%剩余款到年月日包括車輛萬一次付清萬元，總價剩余款在年月日付清萬元。
第三條：買受人逾期付款的違約責(zé)任
買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款給賣受人，買受人已付給賣受人所有的款，賣受人有權(quán)一律不予退款給買受人，并同時收回本公司的一切財產(chǎn)。
買受人符合本合同約定的付款日期，到時賣受人按賣公司手續(xù)辦理全交給買受人名下。
關(guān)于公司所有員工由買受人處理，包括過戶費用一切由買受人承擔(dān)。
賣受人：
買受人：
證明人：
年 月 日
公司買賣合同 篇13
【裁判摘要】
一、根據(jù)合同法第一百一十條規(guī)定，有違約行為的一方當(dāng)事人請求解除合同，沒有違約行為的另一方當(dāng)事人要求繼續(xù)履行合同，當(dāng)違約方繼續(xù)履約所需的財力、物力超過合同雙方基于合同履行所能獲得的利益，合同已不具備繼續(xù)履行的條件時，為衡平雙方當(dāng)事人利益，可以允許違約方解除合同，但必須由違約方向?qū)Ψ匠袚?dān)賠償責(zé)任，以保證對方當(dāng)事人的現(xiàn)實既得利益不因合同解除而減少。
二、在以分割商鋪為標(biāo)的物的買賣合同中，買方對商鋪享有的權(quán)利，不同于獨立商鋪。為保證物業(yè)整體功能的發(fā)揮，買方行使的權(quán)利必須受到其他商鋪業(yè)主整體意志的限制。
原告：江蘇省南京新宇房產(chǎn)開發(fā)有限公司。
法定代表人：周秋隆，該公司總經(jīng)理。
被告：馮玉梅。
原告江蘇省南京新宇房產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱新宇公司)因與被告馮玉梅發(fā)生商鋪買賣合同糾紛，向江蘇省南京市玄武區(qū)人民法院提起訴訟。
原告訴稱：被告與原告簽訂商鋪買賣合同一份，購買原告開發(fā)建設(shè)的時代廣場第二層一間商鋪。被告付清了購房款，原告也已將該商鋪交付被告使用。1999年6月 18日，在時代廣場租房的江蘇嘉和百貨有限公司(以下簡稱嘉和公司)因經(jīng)營不善，遭到哄搶后倒閉，各小業(yè)主經(jīng)營的商鋪也隨之關(guān)門停業(yè)。當(dāng)年12月，購物中心又在時代廣場開業(yè)。由于經(jīng)營成本過高，各小業(yè)主不服從物業(yè)管理，不交納物業(yè)管理費，購物中心也于20xx年1月停業(yè)。時代廣場的兩度停業(yè)，引起大部分業(yè)主不滿，紛紛要求退掉購買的商鋪，還與原嘉和公司的債權(quán)人一起到處集體上訪。為維護社會穩(wěn)定，政府出面協(xié)調(diào)，要求原告回收已售出的商鋪。其間，原告的股權(quán)經(jīng)歷二次調(diào)整。新的股東認(rèn)為，前兩次停業(yè)，是經(jīng)營者選擇的經(jīng)營方向與方式不對造成的，因此決定將原經(jīng)營衣帽箱包等項目，改變?yōu)榻?jīng)營高檔消閑娛樂等綜合性項目；將原來的市場鋪位式經(jīng)營，改變?yōu)榻y(tǒng)一經(jīng)營。為此，原告開始回收已售出的商鋪，對時代廣場重新布局。目前時代廣場中150余家商鋪，回收得只剩下被告和另一戶邵姓業(yè)主，時代廣場開始按重新布局施工，原小業(yè)主經(jīng)營的精品商鋪區(qū)不復(fù)存在，今后也不可能恢復(fù)。由于這兩家業(yè)主不退商鋪，時代廣場不能全面竣工。上述情形構(gòu)成情勢變更。請求判令解除被告與原告簽訂的商鋪買賣合同，被告將所購商鋪返還給原告，以便原告能夠完成對時代廣場的重新調(diào)整。原告除向被告退還購房款外，愿意給予合理的經(jīng)濟補償。
原告提交以下證據(jù)：
1.商鋪買賣合同，用以證明雙方當(dāng)事人之間存在著商鋪買賣關(guān)系；
2.物業(yè)交接記錄，用以證明原告已將商鋪交付給被告；
3.新街口公安派出所告示，用以證明時代廣場前兩次開業(yè)后秩序混亂，無法正常經(jīng)營；
4.新宇公司會議紀(jì)要，用以證明原告始終在努力處理各位業(yè)主反映的問題；
5.情況說明及統(tǒng)計，用以證明大部分業(yè)主因不滿時代廣場的混亂經(jīng)營狀況，提出退商鋪的要求；
6.玄武區(qū)會議紀(jì)要，用以證明時代廣場存在的問題已經(jīng)引起當(dāng)?shù)卣匾暎块T參與協(xié)調(diào)；
7.關(guān)于商鋪商業(yè)氛圍的改善意見和建議，用以證明時代廣場內(nèi)商鋪經(jīng)營狀況不佳的原因，以及進行重新調(diào)整的必要性；
8.南京市外經(jīng)委通知，用以證明原告的股東已作過調(diào)整；
9.原告致被告的函件，用以證明原告向被告提出過解除合同的請求及理由；
10.時代廣場現(xiàn)狀照片，用以證明時代廣場已全面停業(yè)，原分割各商鋪的幕墻均已拆除，正在對全面布局重新調(diào)整；
11.物品清單及公證書，用以證明原告將被告商鋪內(nèi)的物品進行清點后，拆除了該商鋪的玻璃幕墻。
被告辯稱：被告與原告簽訂的商鋪買賣合同合法有效，應(yīng)當(dāng)對雙方當(dāng)事人具有法律約束力。合同簽訂后，被告按約交清全部購商鋪款，原告也向被告交付了商鋪。原告的股東變更，不應(yīng)影響被告行使自己的合法權(quán)益；時代廣場經(jīng)營不善，也不能成為原告不履行合同的理由。原告請求解除商鋪買賣合同，沒有法律依據(jù)，該訴訟請求應(yīng)當(dāng)駁回。
被告未提交證據(jù)。
南京市玄武區(qū)人民法院經(jīng)審理查明：
新街口地區(qū)是南京市最繁華、最集中的商業(yè)區(qū)域。位于新街口東北角中山路18號以南的時代廣場，是原告新宇公司開發(fā)建設(shè)的商業(yè)用房。該建筑物為地下一層、地上六層，總面積6萬余平方米。地上第一、二、三層約6000平方米的部分區(qū)域，被分割成商鋪對外銷售給150余家業(yè)主，其他建筑面積歸新宇公司自有。1998年10月 19日，新宇公司與被告馮玉梅簽訂了一份商鋪買賣合同，約定：新宇公司向馮玉梅出。售時代廣場第二層編號為2B050的商鋪，建筑面積22.50平方米，每平方米售價 16 363.73元，總價款368 184元，10月22日前交付，交付后三個月內(nèi)雙方共同辦理商鋪權(quán)屬過戶手續(xù)。1998年10月26日，上述合同在南京市房地產(chǎn)市場管理處登記。合同簽訂后，馮玉梅按約支付了全部價款。1998年11月3日，新宇公司將2B050號商鋪交付馮玉梅使用，但一直未辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。1998年，原告新宇公司將時代廣場內(nèi)的自有建筑面積租賃給嘉和公司經(jīng)營。 1999年6月，嘉和公司因經(jīng)營不善停業(yè)。同年12月，購物中心又在時代廣場原址開業(yè)。20xx年1月，購物中心也停業(yè)。這兩次停業(yè)，使購買商鋪的小業(yè)主無法在時代廣場內(nèi)正常經(jīng)營，部分小業(yè)主以及嘉和公司的債權(quán)人集體上訪，要求退房及償還債務(wù)。在此期間，新宇公司也兩次變更出資股東。新宇公司的新股東為盤活資產(chǎn)、重新開業(yè)，擬對時代廣場的全部經(jīng)營面積進行調(diào)整，重新規(guī)劃布局，為此陸續(xù)與大部分小業(yè)主解除了商鋪買賣合同，并開始在時代廣場內(nèi)施工。20xx年3月17日，新宇公司致函被告馮玉梅，通知其解除雙方簽訂的商鋪買賣合同。3月27日，新宇公司拆除了馮玉梅所購商鋪的玻璃幕墻及部分管線設(shè)施。6月30日，新宇公司再次向馮玉梅致函，馮玉梅不同意解除合同。由于馮玉梅與另一戶購買商鋪的邵姓業(yè)主堅持不退商鋪，新宇公司不能繼續(xù)施工，6萬平方米建筑閑置，同時馮、邵兩家業(yè)主也不能在他們約70平方米的商鋪內(nèi)經(jīng)營。新宇公司為此提起訴訟。
根據(jù)原告新宇公司的申請，法院委托南京大陸房地產(chǎn)估價師事務(wù)所有限責(zé)任公司對被告馮玉梅所購商鋪的現(xiàn)行市場價值進行評估。評估報告確認(rèn)，該商鋪在20xx年3月3日的價值為531 700元。
審理中，法院主持了調(diào)解。原告新宇公司認(rèn)為，為使時代廣場真正發(fā)揮效益，經(jīng)營方向和方式必須改變，不可能保留商鋪式經(jīng)營。如果被告馮玉梅與案外人邵家再在時代廣場內(nèi)經(jīng)營商鋪，將影響時代廣場內(nèi)新格局下的整體經(jīng)營。為此，新宇公司不僅愿意給馮玉梅退還全
額購商鋪款，還愿意以承擔(dān)逾期辦理產(chǎn)權(quán)登記過戶手續(xù)違約金的名義，給馮玉梅補款48萬元，用于補償馮玉梅的經(jīng)濟損失。馮玉梅認(rèn)為，時代廣場走到今天這一步，責(zé)任全在新宇公司，與己無關(guān)；新宇公司愿意給付的款項，不夠彌補自己的損失；新宇公司如果真愿意解除商鋪買賣合同，應(yīng)當(dāng)按每平方米30萬元的價格給予賠償。新宇公司認(rèn)為，全南京市任何一處房產(chǎn)均無30萬元一平方米的價格，馮玉梅提出難以令新宇公司接受的賠償價格，表明其根本不想解決糾紛；這個糾紛不解決，時代廣場固然不能竣工，馮玉梅也別想經(jīng)營。由于雙方當(dāng)事人各執(zhí)己見，調(diào)解未果。
本案應(yīng)解決的爭議焦點是：商鋪買賣合同應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行還是應(yīng)當(dāng)解除如果解除，應(yīng)當(dāng)在什么條件下解除
南京市玄武區(qū)人民法院認(rèn)為：
《中華人民共和國合同法》(以下簡稱合同法)第八條規(guī)定：“依法成立的合同，對當(dāng)事人具有法律約束力。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定履行自己的義務(wù)，不得擅自變更或者解除合同。”“依法成立的合同，受法律保護。”原告新宇公司與被告馮玉梅簽訂的商鋪買賣合同，是雙方當(dāng)事人的真實意思表示，該合同合法有效，依法對雙方當(dāng)事人都有約束力。合同簽訂后，馮玉梅履行了給付價款的義務(wù)，新宇公司也將商鋪交付給馮玉梅使用。后由于他人經(jīng)營不善，致使時代廣場兩次停業(yè)，該廣場內(nèi)的整體經(jīng)營秩序一直不能建立，雙方當(dāng)事人通過簽訂合同想達到的營利目的無法實現(xiàn)，這是在簽訂合同時雙方當(dāng)事人沒有預(yù)料也不希望出現(xiàn)的結(jié)局。合同法第五條規(guī)定：“當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵循公平原則確定各方的權(quán)利和義務(wù)。”第六條規(guī)定：“當(dāng)事人行使權(quán)利、履行義務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則。”原告新宇公司在回收了大部分業(yè)主的商鋪后，擬對時代廣場重新進行規(guī)劃布局，爭取再次開業(yè)。被告馮玉梅堅持新宇公司必須按每平方米30萬元的高價回收其商鋪，否則就要求繼續(xù)履行商鋪買賣合同。雖經(jīng)調(diào)解，由于雙方當(dāng)事人互不信任，不能達成調(diào)解協(xié)議，以至新宇公司的6萬平方米建筑和馮玉梅的22.50平方米商鋪均處于閑置狀態(tài)。考慮到馮玉梅所購商鋪，只是新宇公司在時代廣場里分割出售的150余間商鋪中的一間。在以分割商鋪為標(biāo)的物的買賣合同中，買方對商鋪享有的權(quán)利，不能等同于獨立商鋪。為有利于物業(yè)整體功能的發(fā)揮，買方行使權(quán)利必須符合其他商鋪業(yè)主的整體意志。現(xiàn)在時代廣場的大部分業(yè)主已經(jīng)退回商鋪，支持新宇公司對時代廣場重新規(guī)劃布局的工作，今后的時代廣場內(nèi)不再具有商鋪經(jīng)營的氛圍條件。馮玉梅以其在時代廣場中只占很小比例的商鋪，要求新宇公司繼續(xù)履行本案合同，不僅違背大多數(shù)商鋪業(yè)主的意愿，影響時代廣場物業(yè)整體功能的發(fā)揮，且由于時代廣場內(nèi)失去了精品商鋪的經(jīng)營條件，再難以通過經(jīng)營商鋪營利，繼續(xù)履行實非其本意。考慮到時代廣場位于鬧市區(qū)，現(xiàn)在僅因雙方當(dāng)事人之間的互不信任而被閑置，這種狀況不僅使雙方當(dāng)事人的利益受損，且造成社會財富的極大浪費，不利于社會經(jīng)濟發(fā)展。從衡平雙方當(dāng)事人目前利益受損狀況和今后長遠利益出發(fā)，依照公平和誠實信用原則，盡管雙方當(dāng)事人之間存在的商鋪買賣合同關(guān)系合法有效，盡管馮玉梅在履行合同過程中沒有任何違約行為，本案的商鋪買賣合同也應(yīng)當(dāng)解除。
鑒于被告馮玉梅在履行商鋪買賣合同中沒有任何過錯，在商鋪買賣合同解除后，其因商鋪買賣合同而獲得的利益必須得到合理充分的補償，補償標(biāo)準(zhǔn)是
保證馮玉梅能在與時代廣場同類的地區(qū)購得面積相同的類似商鋪。原告新宇公司同意在商鋪買賣合同解除后，除返還馮玉梅原付的購房價款、賠償該商鋪的增值款外，還給馮玉梅補款48萬元，這一數(shù)額足以使馮玉梅的現(xiàn)實既得利益不因合同解除而減少，應(yīng)予確認(rèn)。
據(jù)此，南京市玄武區(qū)人民法院于20xx年4月30日判決：
一、原告新宇公司與被告馮玉梅簽訂的商鋪買賣合同予以解除；
二、被告馮玉梅給原告新宇公司返還時代廣場內(nèi)編號2B050的商鋪，于本判決生效之日起10日內(nèi)交付；
三、原告新宇公司返還被告馮玉梅的商鋪價款368 184元，賠償馮玉梅商鋪的增值額163
516元，合計531 700元，于本判決生效之日起10日內(nèi)付清；
四、原告新宇公司賠償被告馮玉梅逾期辦理房屋權(quán)屬登記過戶手續(xù)的違約金及其他經(jīng)濟損失48萬元，于本判決生效之日起10日內(nèi)付清。
本案案件受理費7867元、評估費 2650元，由原告新宇公司負(fù)擔(dān)。
一審宣判后，馮玉梅不服，向南京市中級人民法院提起上訴。理由是：一、一審已經(jīng)認(rèn)定雙方之間的商鋪買賣合同合法有效，但卻在既不是當(dāng)事人協(xié)商一致解除、也不存在法定解除條件的情況下，僅憑被上訴人提出的履行合同會對其重新規(guī)劃布局造成影響為由，就判決解除合法有效的合同，于法無據(jù)。二、情勢變更原則是指合同依法成立后，因不可歸責(zé)于雙方當(dāng)事人的原因發(fā)生了不可預(yù)見的情況變更，致使合同的基礎(chǔ)喪失或動搖，或繼續(xù)維持合同原有效力則顯失公平，從而允許變更或解除合同。本案不存在這種情況。首先，時代廣場整體長期歇業(yè)、巨額資金閑置，是被上訴人經(jīng)營、管理不善，經(jīng)營策略錯誤等自身過錯造成的。其次，在開發(fā)、銷售和出租商鋪時，對因經(jīng)營管理不善而導(dǎo)致資產(chǎn)閑置的風(fēng)險，被上訴人應(yīng)當(dāng)預(yù)見，不屬于情勢變更原則所指的情勢。如果將這種商業(yè)風(fēng)險歸類于變更的情勢，那么購房后房價下跌，上訴人也就可以以房價下跌、情勢變更為由要求被上訴人退房，那么契約的穩(wěn)定性及合同的誠實信用則無從談起。再次，即使繼續(xù)履行合同會給被上訴人帶來不利，這也是經(jīng)濟交往中的正常損失，是被上訴人在訂約時應(yīng)當(dāng)預(yù)見的、且應(yīng)當(dāng)由其自己承擔(dān)的商業(yè)風(fēng)險。繼續(xù)履行合同，不會出現(xiàn)顯失公平的后果。因此，本案不適用情勢變更原則。三、因被上訴人經(jīng)營不善造成的后果，與上訴人之間沒有任何關(guān)系。即使為了維護被上訴人的利益，使其避免損失，也應(yīng)當(dāng)由被上訴人與上訴人自愿協(xié)商，通過公平買賣的辦法來解決，不能借助國家強制力來實現(xiàn)。一審為維護被上訴人的商業(yè)利益、公司利益，通過司法程序強制解除合同，是錯誤的。四、商鋪是上訴人的私有財產(chǎn)，不經(jīng)上訴人許可，被上訴人無權(quán)對上訴人的私有財產(chǎn)進行估價。一審根據(jù)被上訴人的申請，委托估價師事務(wù)所對上訴人的商鋪進行估價，估價的結(jié)果令上訴人無法接受。被上訴人的48萬元，不能補償上訴人因此蒙受的損失。況且上訴人并未對一審法院提出退還房款、賠償增值款、追究違約責(zé)任等請求，一審法院在沒有當(dāng)事人請求的情況下作出的判決，違背了法律規(guī)定。綜上，一審判決適用法律不當(dāng)，請求撤銷一審判決，改判被上訴人實際履行合同，為上訴人辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，并負(fù)擔(dān)本案全部訴訟費用。
被上訴人新宇公司答辯稱：一審依照合同法第五條、第六條作出解除雙方合同的.判決是正確的。本案訟爭房屋已被拆除，事實上無法繼續(xù)履行合同。一審并未適用情勢變更原則，也未維護被上訴人的商業(yè)風(fēng)險和公司利益。在本案中，被上訴人同意向上訴人支付的違約金和賠償金，足以保證上訴人的利益不受侵害。二審應(yīng)當(dāng)維持原判。
南京市中級人民法院經(jīng)審理，確認(rèn)一審查明的事實屬實。另查明，被上訴人新宇公司已取得本市中山路18號的土地使用權(quán)證及房屋所有權(quán)證，現(xiàn)正在對時代廣場進行整體布局調(diào)整的施工。
二審審理中，南京市中級人民法院主持雙方當(dāng)事人進行調(diào)解。被上訴人新宇公司表示，可以在本市同類地區(qū)為上訴人馮玉梅購買同等面積的門面房；馮玉梅要求，新宇公司應(yīng)當(dāng)在原地點給其安置同等面積的門面房，并給予經(jīng)濟補償，或者在本市同類地區(qū)給其補償80平方米的門面房。因雙方各執(zhí)己見，致調(diào)解不成。后新宇公司表示，愿意在一審基礎(chǔ)上再給馮玉梅補償各種經(jīng)濟損失20萬元。
二審應(yīng)解決的爭議焦點是：1.一審判決解除合同是否正確2.在權(quán)利人沒有提出請求的情況下，一審在解除合同的判決中一并判決義務(wù)人給權(quán)利人賠償，是否符合程序南京市中級人民法院認(rèn)為：
上訴人馮玉梅與被上訴人新宇公司簽訂的商鋪買賣合同合法有效。新宇公司在合同約定的期限內(nèi)未辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，已構(gòu)成違約，又在合同未依法解除的情況下，將2B050商
鋪的玻璃幕墻及部分管線設(shè)施拆除，亦屬不當(dāng)。合同法第一百零七條規(guī)定：“當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。”從這條規(guī)定看，當(dāng)違約情況發(fā)生時，繼續(xù)履行是令違約方承擔(dān)責(zé)任的首選方式。法律之所以這樣規(guī)定，是由于繼續(xù)履行比采取補救措施、賠償損失或者支付違約金，更有利于實現(xiàn)合同目的。但是，當(dāng)繼續(xù)履行也不能實現(xiàn)合同目的時，就不應(yīng)再將其作為判令違約方承擔(dān)責(zé)任的方式。合同法第一百一十條規(guī)定：“當(dāng)事人一方不履行非金錢債務(wù)或者履行非金錢債務(wù)不符合約定的，對方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：(一)法律上或者事實上不能履行；(二)債務(wù)的標(biāo)的不適于強制履行或者履行費用過高；(三)債權(quán)人在合理期限內(nèi)未要求履行。”此條規(guī)定了不適用繼續(xù)履行的幾種情形，其中第(二)項規(guī)定的“履行費用過高”，可以根據(jù)履約成本是否超過各方所獲利益來進行判斷。當(dāng)違約方繼續(xù)履約所需的財力、物力超過合同雙方基于合同履行所能獲得的利益時，應(yīng)該允許違約方解除合同，用賠償損失來代替繼續(xù)履行。在本案中，如果讓新宇公司繼續(xù)履行合同，則新宇公司必須以其6萬余平方米的建筑面積來為馮玉梅的22.50平方米商鋪提供服務(wù)，支付的履行費用過高；而在6萬余平方米已失去經(jīng)商環(huán)境和氛圍的建筑中經(jīng)營 22.50平方米的商鋪，事實上也達不到馮玉梅要求繼續(xù)履行合同的目的。一審衡平雙方當(dāng)事人利益，判決解除商鋪買賣合同，符合法律規(guī)定，是正確的。馮玉梅關(guān)于繼續(xù)履行合同的上訴理由，不能成立。
考慮到上訴人馮玉梅在商鋪買賣合同的履行過程中沒有任何違約行為，一審在判決解除商鋪買賣合同后，一并判決被上訴人新宇公司向馮玉梅返還商鋪價款、賠償商鋪增值款，并向馮玉梅給付違約金及賠償其他經(jīng)濟損失。這雖然不是應(yīng)馮玉梅請求作出的判決，但此舉有利于公平合理地解決糾紛，也使當(dāng)事人避免了訟累，并無不當(dāng)。在二審中，新宇公司表示其愿給馮玉梅增加20萬元賠償款，應(yīng)當(dāng)允許。
據(jù)此，南京市中級人民法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項的規(guī)定，于20xx年9月6日判決：
一、維持南京市玄武區(qū)人民法院的一審民事判決第一、二、三項；
二、變更南京市玄武區(qū)人民法院的一審民事判決第四項為：被上訴人新宇公司賠償上訴人馮玉梅逾期辦理房屋權(quán)屬登記過戶手續(xù)的違約金及其他經(jīng)濟損失68萬元，于本判決生效之日起10日內(nèi)付清。
二審案件訴訟費7867元，由被上訴人新宇公司負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
公司買賣合同 篇14
甲方(出讓方)：_______________乙方(受讓方)：_______________
地址：_______________地址：_______________
法人代表：_______________法人代表：_______________
聯(lián)系電話：_______________聯(lián)系電話：_______________
_______________公司(以下簡稱公司)于_______________年注冊成立，注冊資本為人民幣_______________萬元，經(jīng)營期限為_______________年。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，就公司轉(zhuǎn)讓事宜達成下述一致意見。依據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、政策之規(guī)定，并本著平等互利、友好協(xié)商的原則，簽訂本協(xié)議。
一、轉(zhuǎn)讓公司的基本情況：
1、公司名稱：_______________
2、公司營業(yè)執(zhí)照注冊號：_______________
3、公司法定代表人：_______________
4、公司地址：_______________
5、公司組織機構(gòu)代碼證號：_______________
6、公司稅務(wù)登記證號：_______________
7、其他證件或物件：_______________
二、員工的安置：
本協(xié)議公司轉(zhuǎn)讓時如涉及員工的安置，經(jīng)甲、乙雙方約定，按如下方式處理：員工由甲方安置，由此產(chǎn)生的所有問題乙方不負(fù)責(zé)(包括員工的社保)。
三、保證與承諾
1、甲方保證公司已通過本年度年檢，未被主管部門依法注銷或撤銷。
2、甲方保證對公司擁有合法所有權(quán)和處置權(quán)，并出具公司股東大會股權(quán)轉(zhuǎn)讓決議原件作為本協(xié)議的附件。
3、甲方承諾公司轉(zhuǎn)讓變更前的所有經(jīng)營稅費、員工工資、社會保險、貨款等所有債務(wù)均由甲方承擔(dān)并已經(jīng)清償完畢，公司變更完成后產(chǎn)生的債務(wù)由乙方承擔(dān)。
甲方承諾在其經(jīng)營期內(nèi)及因其經(jīng)營在后期產(chǎn)生的所有經(jīng)營稅費、員工工資、社會保險、貸款等所有債權(quán)債務(wù)、稅務(wù)問題均由甲方承擔(dān)并給予清償，公司變更后因乙方經(jīng)營產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)、稅務(wù)問題由乙方承擔(dān)。
4、甲方保證對所轉(zhuǎn)讓的企業(yè)名稱沒有設(shè)置任何抵押、質(zhì)押或擔(dān)保，并不會遭受任何第三人的追償。
四、公司轉(zhuǎn)讓價款及支付方式：
1、經(jīng)雙方協(xié)商，甲方同意以人民幣_______________元的價格轉(zhuǎn)讓給乙方。甲方應(yīng)積極配合乙方辦理公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等相關(guān)證照的變更登記。
2、經(jīng)雙方協(xié)商，乙方自簽訂本協(xié)議之日起日內(nèi)先支付定金人民幣______________元，隨即甲方將上述證件及變更證件所需資料交予乙方辦理變更登記。若在變更期間需甲方提供或補交一些資料，則甲方應(yīng)配合乙方辦理。待乙方將所有證照變更完畢后(包括上述證件及公司基本賬戶、貸款卡等變更)，乙方一次性將余款付清。
3、甲方收取轉(zhuǎn)讓費應(yīng)給乙方出具收款憑據(jù)。
五、產(chǎn)權(quán)交割
甲方與乙方簽訂本協(xié)議后，甲方原在公司享有的權(quán)利和應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，隨企業(yè)名稱轉(zhuǎn)讓而轉(zhuǎn)由乙方享有和承擔(dān)，乙方即擁有公司的所有權(quán)和處置權(quán)。甲乙雙方約定在簽訂本協(xié)議后日內(nèi)辦理相關(guān)交接手續(xù)。
六、費用和稅費
經(jīng)甲乙雙方約定，因本次轉(zhuǎn)讓所產(chǎn)生的費用和稅費由乙方承擔(dān)。
七、公司公章及財務(wù)用章由乙方另行刻制新章，待雙方將所有變更手續(xù)辦理完畢后，舊章當(dāng)面銷毀或交相關(guān)部門銷毀。
八、爭議處理
在本協(xié)議履行過程中，甲、乙雙方發(fā)生爭議，經(jīng)協(xié)商無效時，當(dāng)事人可以依法向公司所在地人民法院起訴。
九、甲方或乙方有權(quán)選擇下列違約條款要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
1、如因乙方原因?qū)е卤緟f(xié)議無法履行或乙方不履行協(xié)議的約定，則乙方無權(quán)要求返還定金;如因甲方原因?qū)е卤緟f(xié)議無法履行或甲方不履行協(xié)議的約定，甲方應(yīng)雙倍返還定金。
2、一方未按約定履行本協(xié)議的，守約方有權(quán)要求違約方支付違約金，違約金為本協(xié)議第四條第一款所列金額的20%。
3、一方違約給另一方造成直接經(jīng)濟損失，且違約方支付違約金的數(shù)額不足以補償對方的經(jīng)濟損失時，違約方應(yīng)償付另一方所受損失的差額部分。
十、協(xié)議的變更和解除
當(dāng)發(fā)生下列情況之一時，可以變更、解除協(xié)議;
1、因情況發(fā)生變化，當(dāng)事人雙方協(xié)商一致，并訂立了變更或解除協(xié)議，而且未因此損害國家和社會公共利益的。
2、由于不可抗力致使本協(xié)議的條款不能履行的。
3、由于一方在協(xié)議約定的期限內(nèi)因故沒有履行協(xié)議，另一方予以認(rèn)同的。
十一、本協(xié)議需變更或解除，甲、乙雙方必須簽訂變更或解除協(xié)議。
十二、協(xié)議的生效
本協(xié)議由甲、乙雙方當(dāng)事人簽字蓋章后生效。
十三、其他
本協(xié)議正本一式四份，公司留存一份，甲乙雙方各執(zhí)一份，報工商行政管理機關(guān)一份，均具有同等法律效力。
十四、公司變更登記時甲方需將公司下列證照及資料提供給乙方。
1， 營業(yè)執(zhí)照正副本原件。醫(yī)療營業(yè)執(zhí)照。
2， 國稅正副本原件
3， 地稅正副本原件
4， 組織代碼證正副本原件及IC卡。
5， 增值稅專用發(fā)票領(lǐng)購簿一本以及防偽稅控IC卡一份
6， 銀行開戶許可證原件
7， 驗資報告。房屋租賃協(xié)議。
8， 公司章程。
9， 公章、財務(wù)章、協(xié)議章、發(fā)票專用章。人名章
10，發(fā)票領(lǐng)購本和支票領(lǐng)購本，銀行存款密碼。銀行對賬單。未用完的支票及發(fā)票。
以上資料是甲方需提供給乙方的。營業(yè)執(zhí)照變更通知書、稅務(wù)變更通知書、變更后的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，(以上資料由乙方在變更后交給甲方)
甲方：_______________乙方：_______________
法定代表人：_______________法定代表人：_______________
日期：_______________日期：_______________
公司買賣合同 篇15
xx年9月1日，申請執(zhí)行人西安君威工貿(mào)有限公司向我院申請執(zhí)行被執(zhí)行人西安虹鼎混凝土有限公司買賣合同糾紛一案。我院于當(dāng)日立案。
該案與()西鐵執(zhí)字第32號案系同一案件，雙方當(dāng)事人均系同一人，訴訟標(biāo)的為同一標(biāo)的，由于()西鐵民初字第39號民事調(diào)解書確定的履行期限分了兩個階段，所以申請人分了兩次向我院申請執(zhí)行。承辦人將兩案合并執(zhí)行。
進入執(zhí)行程序后，根據(jù)我院已發(fā)生法律效力的()西鐵民初字第39號民事調(diào)解書，于次日前往被執(zhí)行人處向被執(zhí)行人西安虹鼎混凝土有限公司送達了執(zhí)行通知書和傳票。該公司負(fù)責(zé)人馬均利來后，其強調(diào)外面拖欠他們公司有3200余萬元的債務(wù)，拖的公司現(xiàn)在經(jīng)營困難，本來用于還債的錢由于沒到位，所以無法履行債務(wù)。承辦人對其進行了法制宣傳教育，被執(zhí)行人答應(yīng)一旦有貨款到賬就履行。但被執(zhí)行人自動履行了20萬元后，就再不履行，由于被執(zhí)行人未能全面履行債務(wù)，承辦人對其銀行賬戶進行了查詢并凍結(jié)了其銀行存款，并將44萬元存款劃至法院賬戶。共計到賬66萬元。將32號案件的執(zhí)行款567495.80元發(fā)還申請執(zhí)行人西安君威工貿(mào)有限公司。至此，()西鐵執(zhí)字第32號案強制執(zhí)行終結(jié)。
執(zhí)行
對于()西鐵執(zhí)字第35號案的500000元執(zhí)行標(biāo)的，承辦人多次到被執(zhí)行人處執(zhí)行未果。被執(zhí)行人在執(zhí)行過程中向我院提供了其對第三人浙江東陽建筑實業(yè)工程有限公司西安分公司到期債權(quán)人民幣40萬元。本院于xx年9月24日向第三人浙江東陽建筑實業(yè)工程有限公司西安分公司送達了履行債務(wù)通知書。第三人在通知指定的期限內(nèi)對40萬元到期債務(wù)沒有提出異議，而又不按通知履行義務(wù)。我院于xx年11月3日裁定，決定對第三人浙江東陽建筑實業(yè)工程有限公司西安分公司強制執(zhí)行，次日向第三人送達了強制執(zhí)行的.民事裁定書和執(zhí)行通知書。經(jīng)過對第三人的法制宣傳教育，第三人浙江東陽建筑實業(yè)工程有限公司西安分公司于xx年12月8日向申請執(zhí)行人履行了到期債務(wù)40萬元。承辦人隨后從被執(zhí)行人西安虹鼎混凝土有限公司將剩余執(zhí)行款及遲延履行金20xx元追回，共計502000元。已將執(zhí)行款502000元發(fā)還申請執(zhí)行人。
評析
本案是一起典型的執(zhí)行第三人債務(wù)執(zhí)行案件，其典型的主要特點是被執(zhí)行人用自己的財產(chǎn)不能清償所欠債務(wù)時，但對第三人享有到期債權(quán)的，法院在執(zhí)行這類案件時，應(yīng)根據(jù)被執(zhí)行人的申請，通知第三人向申請執(zhí)行人履行到期債務(wù)。如果第三人提出異議，法院則應(yīng)進行審查，審查中異議不能成立和在通知后沒有提出異議的，法院可以對其進行強制執(zhí)行。
《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉若干問題的意見》第三百條規(guī)定：被執(zhí)行人不能清償債務(wù)，但對第三人享有到期債權(quán)的，人民法院可依申請人的申請，通知該第三人向申請執(zhí)行人履行債務(wù)。該第三人對債務(wù)沒有異議但又在通知指定的期限內(nèi)不履行的，人民法院可以強制執(zhí)行。
通過對以上法條的分析，我們可以看出對第三人到期債權(quán)的執(zhí)行主要有以下幾個條件：
首先，被執(zhí)行人沒有可供執(zhí)行的財產(chǎn)，但對第三人享有到期債權(quán)。本案中申請執(zhí)行人西安君威工貿(mào)有限公司向我院申請執(zhí)行后，我院依法立案執(zhí)行。在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人西安虹鼎混凝土有限公司沒有履行能力，但在申請執(zhí)行人向法院提供的被執(zhí)行人財產(chǎn)線索中發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人西安虹鼎混凝土有限公司有對第三人浙江東陽建筑實業(yè)工程有限公司西安分公司的一筆到期債權(quán)。此案具備了執(zhí)行第三人到期債權(quán)的首要條件。
其次，對第三人到期債權(quán)的執(zhí)行必須是依申請執(zhí)行人或被執(zhí)行人申請方可執(zhí)行。值得注意的是法院在此不得主動通知第三人履行債務(wù)。本案被執(zhí)行人在無財產(chǎn)可供執(zhí)行的情況下，向法院提出了執(zhí)行第三人到期債權(quán)，至此，執(zhí)行第三人到期債權(quán)的兩個重要條件已經(jīng)達到。此后法院依法向第三人浙江東陽建筑實業(yè)工程有限公司西安分公司發(fā)出了執(zhí)行通知書。
第三，法律規(guī)定十五日內(nèi)第三人不提出異議，也不履行債務(wù)的，法院有權(quán)裁定強制執(zhí)行。此案法院在向第三人浙江東陽建筑實業(yè)工程有限公司西安分公司送達執(zhí)行通知書后，其在十五日內(nèi)未提出異議，但又不履行其債務(wù)，故法院裁定對其強制執(zhí)行。在法院執(zhí)行過程中第三人反映其與被執(zhí)行人的債權(quán)債務(wù)關(guān)系不明晰，要求法院暫緩執(zhí)行。本院合議認(rèn)為法院在強制執(zhí)行前已經(jīng)書面告知第三人有十五日的時間向法院提出異議，因為法院在執(zhí)行過程中不受理審查案件的實體問題，故若第三人在十五日內(nèi)提出了異議，則該代位執(zhí)行程序終結(jié)。但本案中第三人未在法定期間向法院提出異議，因此本院應(yīng)繼續(xù)強制執(zhí)行，對異議不做審查。
代位執(zhí)行制度是民法理論中為保障債權(quán)實現(xiàn)而設(shè)立的一種制度，由于這一制度具有在被執(zhí)行人無財產(chǎn)執(zhí)行的情況下，擴大被執(zhí)行人可執(zhí)行財產(chǎn)的范圍，在判決書所確定的執(zhí)行對象以外，依據(jù)申請執(zhí)行人或被執(zhí)行人的申請，執(zhí)行案外第三人的財產(chǎn)，從而不僅有利于債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)，也有利于維護司法裁判的權(quán)威。
公司買賣合同 篇16
賣方(以下簡稱甲方)： 住址：
身份證號： 聯(lián)系電話：
買方(以下簡稱乙方)：
法定代表人：
根據(jù)中華人民共和國《舊機動車交易管理規(guī)定》、《二手車流通管理辦法》，甲、乙雙方本著自愿、公平、誠實信用之原則，就車輛交易事宜，雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、 甲方同意將自己購買的 車出售給乙方。 該車基本情況如下：
廠牌型號 車身顏色 發(fā)動機號 車牌號碼 首次落籍時間 車架號
二 、甲方同意將此車以人民幣 轉(zhuǎn)讓給乙方。
三 、甲方將下列手續(xù)，隨車證件一起交給乙方。【機動車登記證書 行車證 購置附加費 養(yǎng)路費 保險單 合格證 身份證復(fù)印件】
四 、車輛過戶由 乙方 負(fù)責(zé)辦理。過戶費用由甲方負(fù)責(zé)， 甲方無條件協(xié)助乙方辦理。甲方保證此車無盜搶，及任何經(jīng)濟問題，若存在次情況甲方將車款全額返還給乙方，并包賠全部經(jīng)濟損失。
五、 此合同書簽字生效之日起，以前此車涉及的交通違章事故，所欠費用及經(jīng)濟糾紛由甲方負(fù)責(zé)，并即日結(jié)清。以后此車所有事務(wù)由乙方負(fù)責(zé)。
六、 違約責(zé)任
①若第三人主張權(quán)利或非乙方的原因致使該車輛無法過戶，甲方應(yīng)承擔(dān)由此給乙方造成的一切損失。
②甲方不履行本合同，雙倍返還定金給乙方;乙方不履行本合同，無權(quán)要求返還定金。
七、若為此發(fā)生糾紛，雙方可協(xié)商解決，也可由甲方或乙方所在地法院管轄。
八、 本合同一式兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字后生效。
九、其他約定
甲方(簽字、指印)：
年 月 日
乙方(蓋章)： 年 月 日
公司買賣合同 篇17
法定代表人張慶輝。
委托代理人吳健生、林孝強，廣東建升律師事務(wù)所律師。
被上訴人(原審原告)紫荊花制漆(汕頭)有限公司。住所地汕頭市疊金工業(yè)區(qū)三片區(qū)。
法定代表人葉鳳娟。
委托代理人余超生，廣東明祥律師事務(wù)所律師。
上訴人潮州市聯(lián)華電子有限公司不服汕頭市金平區(qū)人民法院()金岐民初字第44—1號民事裁定，向本院提起上訴。
上訴人上訴稱，XX年1月1日，上訴人與被上訴人簽訂了《工業(yè)漆銷售協(xié)議》，協(xié)議書是被上訴人提供的格式合同。在協(xié)議書中有一格式條款：“與本協(xié)議有關(guān)而產(chǎn)生的一切糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，如解決不了則提交供方住所地的人民法院裁決”。根據(jù)《中華人民共和國合同法》第四十一條的規(guī)定，應(yīng)按上訴人的理解。上訴人認(rèn)為，依以上條款的約定，如雙方發(fā)生糾紛，應(yīng)先協(xié)商解決，如解決不了，才能提交給供方住所地的人民法院裁決。被上訴人如果要選擇“供方住所地的人民法院”管轄，應(yīng)先與上訴人協(xié)商，協(xié)商不成，才能起訴。否則，本案只能按一般地域管轄的規(guī)定，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。鑒于被上訴人與上訴人發(fā)生合同糾紛后，沒有與上訴人協(xié)商解決。因此，有權(quán)管轄本案的法院是被告所在地及合同履行地潮州市湘橋區(qū)人民法院。請求撤銷汕頭市金平區(qū)人民法院()金岐民初字第44—1號民事裁定，指令該院將案件移送潮州市湘橋區(qū)人民法院審理。
被上訴人答辯稱，被上訴人與上訴人XX年1月1日簽訂的《工業(yè)漆銷售協(xié)議》第十條明確約定了解決合同糾紛的方式：與本協(xié)議有關(guān)而產(chǎn)生的一切糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，如解決不了則提交給供方(即被上訴人)住所地的人民法院裁決。因此，雙方當(dāng)事人已協(xié)議選擇了原審原告住所地的人民法院管轄，該協(xié)議管轄條款未違反級別管轄和專屬管轄的規(guī)定，是合法有效的協(xié)議管轄條款。被上訴人依據(jù)協(xié)議管轄條款的.約定向汕頭市金平區(qū)人民法院起訴，原審法院依法享有管轄權(quán)。被上訴人在起訴前，已與上訴人多次協(xié)商，協(xié)商不成才向人民法院起訴。況且，雙方協(xié)商也不是向人民法院起訴的前提條件，即使雙方?jīng)]有協(xié)商，被上訴人也有權(quán)起訴。上訴人提出應(yīng)先行協(xié)商，協(xié)商不成才能向金平區(qū)法院起訴，否則，就只能由被告所在地或合同履行地法院管轄的理由根本不能成立，依法應(yīng)予駁回。綜上所述，上訴人純粹是在玩弄文字游戲，所提理由根本不能成立，目的無非是拖延時間。請求依法駁回上訴人的上訴，以維護被上訴人的合法權(quán)益。
本院經(jīng)審查認(rèn)為，本案是因買賣合同糾紛而提起的訴訟。被上訴人與上訴人簽訂的《工業(yè)漆銷售協(xié)議》明確約定“爭議的解決：與本協(xié)議有關(guān)而產(chǎn)生的一切糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，如解決不了則提交供方住所地的人民法院裁決”。依照法律規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定上訴人與被上訴人已協(xié)議選擇了原告住所地人民法院管轄。該條款的內(nèi)容不違反級別管轄和專屬管轄的規(guī)定，是有效的協(xié)議管轄條款。被上訴人的住所地在原審法院轄區(qū)內(nèi)，其作為原審原告，依據(jù)協(xié)議管轄條款的約定向原審法院起訴，原審法院裁定對本案有管轄權(quán)符合法律規(guī)定。上訴人的上訴理由不成立，依法不予采納。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十四條、第一百五十三條第一款第(一)項的規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原裁定。
上訴審受理費人民幣50元由上訴人潮州市聯(lián)華電子有限公司負(fù)擔(dān)。
本裁定為終審裁定。
公司買賣合同 篇18
甲方：
法定代表人：
住所地：
電話：傳真：
電子郵箱：
乙方：
法定代表人：
住所地：
電話傳真：
電子郵箱：
注：1、合同名稱要準(zhǔn)確，如果合同內(nèi)容包含多種合同關(guān)系，則使用簡單的“合同”兩字即可2、買賣雙方的稱呼由合同性質(zhì)決定，如租賃合同稱為承租方和出租房、加工合同為委托方和加工方、委托合同為委托方和受托方等等3、代理人即非法定代表人，需要有授權(quán)委托書的情況下才能出現(xiàn)在合同中，且需要關(guān)注是否在授權(quán)范圍內(nèi)4、住所地、傳真及電子郵箱也都是重要因素，在一些特殊合同糾紛中會形成為一種關(guān)鍵的證明力。
鑒于甲、乙雙方經(jīng)過充分協(xié)商，本著自愿及平等互利的原則，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律的規(guī)定，就甲方與乙方因 達成如下協(xié)議內(nèi)容。
注：鑒于條款主要表明合同主體簽訂合同的背景、權(quán)屬關(guān)系情況、基礎(chǔ)事實及初衷。鑒于條款在一般不被重視，但在一定條件下也是具有決定性的證明效果。
一、合同標(biāo)的物
第一條商品名稱： 規(guī)格： 單位： 數(shù)量: 商品單價: 商品總價： 。
注：種類較多的商品或以表格形式列明。
其他費用： 。
二、商品質(zhì)量
第二條按下列第 項執(zhí)行：
按照 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
按樣本為標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
按雙方協(xié)定的要求執(zhí)行，協(xié)定內(nèi)容見合同附件。
第三條商品數(shù)量溢短裝 %，溢短裝的價值按 計算，相應(yīng)增減總價。
第四條包裝方式： 。
注：特殊貨物的包裝應(yīng)盡可能詳細(xì)，特別是進出口貨物的包裝，牽動較大。貨物損失由包裝問題造成的，則涉及責(zé)任承擔(dān)問題。
三、交貨方式
第五條1、交貨時間： 。
2、交貨地點： 。
3、交貨方式： 。
注：以打鉤選擇方式，下同。如1、送貨上門□2、代辦托運□3、自提□。
第六條運輸方式： ，運費承擔(dān)： 。
第七條貨物保險： 。
第八條隨貨附產(chǎn)品合格證及質(zhì)檢報告，與之相關(guān)的單證轉(zhuǎn)移情況： 。
四、結(jié)算方式及時間
第九條貨款支付時間： 。
注：如1、款到發(fā)貨□2、買方收貨后 天內(nèi)付款□3、現(xiàn)款□4、買方支付 %定金或預(yù)付款后，賣方 內(nèi)發(fā)貨，需方收貨后 天內(nèi)付清款項□等。
第十條結(jié)算方式： 。
注：如1、現(xiàn)金□2、電匯或轉(zhuǎn)賬□3、承兌匯票□，貼現(xiàn)費用承擔(dān) 4信用證□等。
其他費用支付方式： 。
第十一條賣方收款賬戶
賬戶名稱：
開戶行：
賬號： 。
五、驗收
第十二條驗收時間： 。2、驗收標(biāo)準(zhǔn)及方式： 。
注：驗收在一定程度也涉及貨物責(zé)任承擔(dān)問題，需慎重。
第十三條買方在驗收時發(fā)現(xiàn)商品的品種、型號、規(guī)格和質(zhì)量等不符合合同約定，應(yīng)在妥善保管貨物的同時，在驗收期間內(nèi)向賣方提出書面異議，驗收異議應(yīng)包括貨物異議內(nèi)容和建議處理意見。買方未在驗收期間內(nèi)提出驗收異議的，視為標(biāo)的物數(shù)量及質(zhì)量符合約定。
第十四條買方在提出驗收異議時因保管不善導(dǎo)致貨物出現(xiàn)數(shù)量缺少或質(zhì)量下降的，買方對貨物缺少部分按第一條約定的價格負(fù)責(zé)，對質(zhì)量下降導(dǎo)致價值下降的，下降部分價值由買方負(fù)責(zé)。
第十五條賣方在接到甲方的書面驗收異議后，應(yīng)在 日內(nèi)負(fù)責(zé)處理或協(xié)商。否則，即視為默認(rèn)買方提出的異議和處理意見。
驗收異議成立的，由賣方負(fù)責(zé)異議貨物保管費驗收異議不成立的，應(yīng)承擔(dān)賣方因此所受到的實際損失。
注：驗收條款在很多合同中約定的都不夠詳細(xì)，因此總會出現(xiàn)意想不到的問題。驗收條款可以因標(biāo)的物的特殊情況適當(dāng)添加或減少，但必須重視本條款。該部分條款直接影響當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)以及違約責(zé)任。
六、買方違約責(zé)任
第十六條買方中途違約退貨的，應(yīng)向賣方賠償違約退貨部分貨款的 %違約金。
第十七條買方違反合同約定逾期接收貨物的，買方應(yīng)按逾期收貨部分的金額每日萬分之 計算，向賣方支付滯納金，并向支付賣方因此受到的實際損失。如買方違反合同逾期 日內(nèi)未接收貨物，視為買方拒收貨物，買方除支付 %的違約金外，還應(yīng)承擔(dān)因此給賣方造成的損失。
第十八條買方逾期付款的，應(yīng)按逾期貨款金額每日萬分之 計算，向賣方支付逾期付款的違約金。
注：對于特殊貨物，如大型機械、軟件、知識產(chǎn)權(quán)等，買方未結(jié)清貨物的所有價款的，賣方可以保留貨物的所有權(quán)來保障賣方權(quán)益。
七、賣方的違約責(zé)任
第十九條賣方不能交貨的，應(yīng)向買方支付不能交貨部分貨款 %的違約金。
第二十條賣方逾期交貨的，應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬分之 計算，向買方支付滯納金，并賠償買方因此遭受的損失。如賣方逾期交貨超過 日的，視為賣方交貨不能，賣方應(yīng)向買方支付不能交貨部分貨款 %違約金，并承擔(dān)買方因此遭受的損失。
第二十一條賣方所交付的貨物不完全符合合同約定，而買方同意利用的，則按雙方另行約定論價如買方不能利用，應(yīng)根據(jù)具體情況，由賣方負(fù)責(zé)退換貨或維修，并承擔(dān)實際費用。
第二十二條賣方因貨物包裝不符合合同規(guī)定的，影響貨物實際利用價值的，則由賣方負(fù)責(zé)維修或重新包裝，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
注：對買方或賣方的違約責(zé)任條款，根據(jù)不同情況可以添加己方權(quán)利或加重對方責(zé)任的條款，也可以減少己方責(zé)任或?qū)Ψ綑?quán)利的條款。具體視所涉及的標(biāo)的物及相關(guān)情況而定，但避免與法定要求相沖突而導(dǎo)致條款無效。
八、知識產(chǎn)權(quán)
第二十三條本合同涉及的知識產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。甲方應(yīng)充分尊重乙方知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)乙方許可，甲方不得以任何形式將乙方軟件及相關(guān)文件向任何第三方提供。
第二十四條甲方不得協(xié)助第三方對本合同所涉及的軟件產(chǎn)品及相關(guān)文件做出侵權(quán)行為，否則，甲方與第三方應(yīng)承擔(dān)共同侵權(quán)的連帶賠償責(zé)任。
第二十五條乙方應(yīng)保證提供給甲方的產(chǎn)品擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，且該知識產(chǎn)權(quán)無瑕疵。如甲方因商品的知識產(chǎn)權(quán)問題而被第三方指控侵權(quán)，由此引起的任何糾紛將由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，承擔(dān)由此給甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
注：知識產(chǎn)權(quán)條款只是針對知識產(chǎn)權(quán)商品或有可能涉及知識產(chǎn)權(quán)的標(biāo)的物而具體約定，而且對有需要的知識產(chǎn)權(quán)就進行細(xì)化說明。
九、不可抗力與約定免責(zé)
第二十六條甲、乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應(yīng)在 日內(nèi)向?qū)Ψ礁嬷荒苈男谢虿荒芡耆男械脑颍谌〉糜嘘P(guān)主管機關(guān)證明和征得對方同意后，確定延期履行、部分履行或者不能履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔(dān)違約責(zé)任。
注：不可抗力條款是目前交易合同比較常見的條款，本條描述比較簡約，合同提供方可以對這條的不可抗力范圍進行列舉，也可以增加對己方有利的客觀情況作為不可抗力理由。
十、保密條款
第二十七條不論本合同是否變更、解除或終止，本條款均有效，即由此涉及合同的內(nèi)容、資料和商業(yè)秘密等未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方泄露、許可或轉(zhuǎn)讓。
第二十八條一方若要在相關(guān)的宣傳或出版物中使用對方的商標(biāo)、標(biāo)志、名稱或項目簡介，并作為案例進行市場推廣行為，必須經(jīng)對方許可后方可使用。
注：特別是商業(yè)秘密，在有需要的情況下，在違約條款中增加以便加以約束。
十一、爭議解決方式
第二十九條甲、乙雙方與本合同有關(guān)的一切爭議應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以選擇下列方式：
1、向 仲裁委員會提起仲裁
2、任何一方向 人民法院提起訴訟。
注：爭議解決主要是看雙方合意。仲裁程序相應(yīng)簡單，仲裁期限相對較短。選擇的時候，應(yīng)盡選擇有利于己方的人民法院或仲裁委員會管轄，否則真出現(xiàn)糾紛，人事關(guān)系、訴訟成本和期限等都會收到不小的影響。
十二、其他
第三十條本合同經(jīng)甲乙雙方蓋章簽字后生效。
第三十一條本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，每份合同具有同等的法律效力。
甲方：
法定代表人或代理人:
乙方：
法定代表人或代理人:
簽訂日期：年月日
簽訂地點：
公司買賣合同 篇19
立房地產(chǎn)買賣合同人：
出賣人(甲方)：
買受人(乙方)：
根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和本市有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同，以資共同遵守。
第一條 甲乙雙方【未通過經(jīng)紀(jì)機構(gòu)居間介紹】【通過· 公司居間介紹(房地產(chǎn)執(zhí)業(yè)經(jīng)紀(jì)人： ，經(jīng)紀(jì)人執(zhí)業(yè)證書號： )】，由乙方受讓甲方自有房屋及該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)(以下簡稱房地產(chǎn))，房地產(chǎn)具體狀況如下：
(一)甲方依法取得的房地產(chǎn)權(quán)證號為： ，
(二)房地產(chǎn)座落在蕪湖市 【區(qū)】 【路】 【號】 (部位： )。房屋類型： ;結(jié)構(gòu)： ;
(三)房屋建筑面積： 平方米，另有附屬面積： 平方米，該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)【面積】【分?jǐn)偯娣e】： 平方米。
(四)房屋平面圖和房地產(chǎn)四至范圍 (附件一);
(五)該房屋占用范圍內(nèi)的土地所有權(quán)為 【國有】 【集體所有】;國有土地使用權(quán)以【出讓】【劃撥】【 】方式獲得。
(六)隨房屋同時轉(zhuǎn)讓的設(shè)備(非房屋附屬設(shè)備)及裝飾情況(附件二)
(七)甲方轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的相關(guān)關(guān)系(包括抵押、相鄰、租賃等其他關(guān)系)見附件五。甲方保證已如實陳述房地產(chǎn)權(quán)屬狀況、設(shè)備、裝飾情況和相關(guān)關(guān)系，乙方對甲方上述轉(zhuǎn)讓的房地產(chǎn)具體狀況充分了解，自愿買受該房地產(chǎn)。
第二條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，同意上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價款共計人民幣為 元，(大寫)： 元整。乙方的付款方式和付款期限由甲乙雙方在付款協(xié)議(附件三)中約定明確。乙方交付房價款時，甲方應(yīng)開具符合稅務(wù)規(guī)定的收款憑證。
第三條 甲方轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)時，土地使用權(quán)按下列第 款辦理。
(一)該房屋占用的國有土地使用權(quán)的使用年限從· 年月 日起至 年 月 日止。甲方將上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方后，出讓合同載明的權(quán)利、義務(wù)一并轉(zhuǎn)移給乙方。
(二)按照中華人民共和國法律、法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)規(guī)定，辦理土地使用權(quán)出讓手續(xù)并繳納土地使用權(quán)出讓金。
第四條 甲、乙雙方同意，甲方于 年 月 日前騰出該房屋并通知乙方進行驗收交接。乙方應(yīng)在收到通知之日起的日內(nèi)對房屋及其裝飾、設(shè)備情況進行查驗。查驗后【簽訂房屋交接書】【甲方將房屋鑰匙交付給乙方】【 】為房屋轉(zhuǎn)移占有的標(biāo)志。
第五條 甲方承諾，自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接期間，凡已納入本合同附件二的各項房屋裝飾及附屬設(shè)施被損壞或被拆除的，應(yīng)按被損壞、或被拆除的房屋裝飾及附屬設(shè)施【估值倍】【價值 元】向乙方支付違約金。
第六條 甲、乙雙方確認(rèn)，在 年 月 日之前，【甲乙雙方共同】【委托甲方】【委托乙方】【委托 】向房地產(chǎn)交易中心申請辦理轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)。上述房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移日期以 【市】【區(qū)】【縣】房地產(chǎn)登記處準(zhǔn)予該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記之日為準(zhǔn)。甲方承諾，在乙方或者委托他人辦理轉(zhuǎn)讓過戶時，積極給予協(xié)助。由于甲方故意拖延或者不及時提供相關(guān)材料的，乙方按本合同第十條追究甲方的違約責(zé)任。甲、乙雙方同意，自本合同簽訂后，甲乙雙方或其中一方均有權(quán)向房地產(chǎn)登記機構(gòu)辦理預(yù)告登記。
第七條 上述房地產(chǎn)風(fēng)險責(zé)任自該房地產(chǎn) 【權(quán)利轉(zhuǎn)移】【轉(zhuǎn)移占有】之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第八條 本合同生效后，甲、乙雙方應(yīng)按國家及本市的有關(guān)規(guī)定繳納稅、費。在上述房地產(chǎn) 【權(quán)利轉(zhuǎn)移】【轉(zhuǎn)移占有】前未支付的物業(yè)管理費、水、電、燃?xì)狻⑼ㄐ刨M等其他費用，按本合同附件四約定支付。
第九條 乙方未按本合同付款協(xié)議約定期限付款的，甲、乙雙方同意按下列第 款內(nèi)容處理。
(一)每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付逾期未付款的 %的違約金，合同繼續(xù)履行。
(二)乙方逾期未付款，甲方應(yīng)書面催告乙方，自收到甲方書面催告之日起的 日內(nèi)，乙方仍未付款的，甲方有權(quán)單方解除合同，并書面通知乙方，自收到通知之日起的 日內(nèi)乙方未提出異議，合同即行解除。甲方可從乙方已付款中扣除乙方應(yīng)向甲方支付逾期未付款· %的違約金，余款返還給乙方，已付款不足違約金部分，乙方應(yīng)在接到書面通知之日起· 日內(nèi)向甲方支付。若乙方違約給甲方造成經(jīng)濟損失的，甲方實際經(jīng)濟損失超過乙方應(yīng)支付的違約金時，實際經(jīng)濟損失與違約金的差額應(yīng)由乙方據(jù)實賠償。
第十條 甲方未按本合同約定的期限交接房地產(chǎn)的，甲、乙雙方同意按下列第 款內(nèi)容處理。
(一)每逾期一日，甲方應(yīng)向乙方支付逾期未付款的 %的違約金，合同繼續(xù)履行。
(二)甲方逾期未交付房地產(chǎn)，乙方應(yīng)書面催告甲方，自收到乙方書面催告之日起的 日內(nèi)，甲方仍未交付房地產(chǎn)的，乙方有權(quán)單方解除合同，并書面通知甲方，自收到通知之日起的 日內(nèi)甲方未提出異議，合同即行解除。甲方除應(yīng)在收到書面通知之日起 日內(nèi)向乙方返還已收款和利息(自乙方支付房款之日起至解除合同之日止)外，還應(yīng)按已收款的· %向乙方支付違約金。若甲方違約給乙方造成經(jīng)濟損失的，乙方實際經(jīng)濟損失超過甲方應(yīng)支付的違約金時，實際經(jīng)濟損失與違約金的差額應(yīng)由甲方據(jù)實賠償。
第十一條 經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，在不違反有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，訂立的補充條款或補充協(xié)議，為買賣合同不可分割的一部份。本合同補充條款與正文條款不一致的，以補充條款為準(zhǔn)。
第十二條 本合同自 【甲、乙雙方簽訂】【 公證處公證】
【 】之日起生效。
第十三條 本合同適用中華人民共和國法律、法規(guī)。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不能解決的，按下列第 項解決。
(一)提交蕪湖市仲裁委員會仲裁;
(二)向人民法院提起訴訟。
第十四條 本合同一式 份，甲、乙雙方各執(zhí) 份
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
公司買賣合同 篇20
合同編號：__________________________
日期：__________________________
簽訂地點：__________________________
賣方：__________________________
地址：__________________________
電話：__________________________
傳真：__________________________
電子郵箱：__________________________
買方：__________________________
地址：__________________________
電話：__________________________
傳真：__________________________
電子郵箱：__________________________
買賣雙方經(jīng)協(xié)商同意按下述條款成交：__________________________
1.貨物名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量和包裝
2.數(shù)量
3.單價、總價及價格條款
上述價格內(nèi)包括給買方傭金______%按______值計算。
4.裝運期限：__________________________
5.裝運口岸：__________________________
6.目的口岸：__________________________
7.運輸費用：__________________________
8.保險：由按發(fā)票金額%投保險。
9.付款方式及條件：買方在本合同簽訂時預(yù)付賣方總價款的____________%作為預(yù)付款。
買方應(yīng)通過買賣雙方同意的銀行，開立以賣方為受益人的、可保兌的、不可撤銷的、可轉(zhuǎn)讓和可分割的、允許分批裝運和轉(zhuǎn)船的即期付款信用證開到賣方。該信用證憑裝運單據(jù)在_國的__銀行見單即付。
該信用證必須在______前開出。信用證有效期為裝船后15天在_國到期。
買方未在規(guī)定的時間內(nèi)開出信用證，賣方有權(quán)發(fā)出通知取消本合同，或接受買方對本合同未執(zhí)行的全部或部分、或?qū)σ虼嗽馐艿膿p失提出索賠。
10.單據(jù)：賣方應(yīng)向銀行提供已裝船清潔提單、發(fā)票、裝箱單/重量單如果本合同按條件，應(yīng)再提供可轉(zhuǎn)讓的保險單或保險憑證。
11.裝運條件：
.載運船只由賣方安排，允許分批裝運并允許轉(zhuǎn)船。
.賣方在貨物裝船后，應(yīng)將合同號碼、品名、數(shù)量、船只、裝船日期以
通知買方。
12.品質(zhì)、數(shù)量/重量的異議與索賠：
貨到目的口岸后，買方如發(fā)現(xiàn)貨物品質(zhì)或數(shù)量與合同規(guī)定不符，除屬于保險公司、船運公司或其它有關(guān)運輸機構(gòu)的責(zé)任外，買方可以憑雙方同意的檢驗機構(gòu)出具的檢驗證明向賣方提出異議。品質(zhì)異議須于貨到目的口岸之日起30天內(nèi)提出，數(shù)量異議須于貨到目的口岸之日起15天內(nèi)提出，賣方應(yīng)于收到異議后30天內(nèi)答復(fù)買方。
13.設(shè)備售后服務(wù)：
14.不可抗力：
由于不可抗力致使賣方不能在本合同規(guī)定期限內(nèi)交貨或者不能交貨，賣方不負(fù)責(zé)任。但賣方必須立即通知買方。如果買方提出要求，賣方應(yīng)以向買方提供由有關(guān)機構(gòu)出具的事故的證明文件。本合同所指的不可抗力系指不可干預(yù)、不可避免且不能克服的客觀情況。
15.爭議解決途徑
因執(zhí)行本合同有關(guān)事項所發(fā)生的一切爭執(zhí)，應(yīng)由雙方通過友好方式協(xié)商解決。如果不能取得協(xié)議時，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會仲裁。仲裁決定是終局的，對雙方具有同等的約束力，仲裁費用除非仲裁機構(gòu)另有決定外，均由敗訴一方負(fù)擔(dān)。
16.本合同為中英文兩種文本，兩種文本具有同等效力。如有文字翻譯沖突，以中文解釋為準(zhǔn)。本合同一式份，雙方各執(zhí)份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
賣方：______________
代表人：______________
買方：__________________
代表人：________________
日期：________________
公司買賣合同 篇21
賣方：(以下簡稱甲方)
買方： (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，買賣雙方在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就本合同所涉房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事宜，達成如下協(xié)議：
第一條 【轉(zhuǎn)讓標(biāo)的】
賣方所轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)(下稱該房產(chǎn))坐落于： 。 土地使用權(quán)證號： ，房產(chǎn)權(quán)證號： ，登記建筑面積為：平方米。套內(nèi)建筑面積為：平方米。 該房地產(chǎn)土地使用權(quán)年限自 年 月 日至 年 月 日止。 該房地產(chǎn)約定交付的附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品等在簽訂本協(xié)議前，已經(jīng)雙方現(xiàn)場確認(rèn)，均無異議。
第二條 【房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀】
該房地產(chǎn)沒有設(shè)定抵押也未被查封，賣方對該房地產(chǎn)享有完全的處分權(quán)。
第三條 【房地產(chǎn)租約現(xiàn)狀】
該房地產(chǎn)所附租約現(xiàn)狀為第 項：
1、該房地產(chǎn)沒有租約;
2、該房地產(chǎn)之上存有租約，賣方須于本合同簽訂時將承租人放棄優(yōu)先購買權(quán)的書面文件及租賃合同交予買方。
第四條 【附著于該房地產(chǎn)之上的戶口】
如該房地產(chǎn)所附著有賣方戶口，基于保證買方辦理房產(chǎn)過戶登記后，應(yīng)享有完全的處分權(quán)，賣方保證于收到房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款之日起 日內(nèi)遷出，逾期則以該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款為基數(shù)按日萬分之 向買方支付違約金。
第五條 【轉(zhuǎn)讓價款】
該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款為人民幣： 元。
第七條 【稅費承擔(dān)】
雙方約定，由買方承擔(dān)辦理相關(guān)過戶手續(xù)雙方按規(guī)定應(yīng)繳納的一切可能產(chǎn)生的稅、費。 買方不按約定繳納相關(guān)稅費，導(dǎo)致交易不能繼續(xù)進行的，買方不得因此解除合同，本合同應(yīng)繼續(xù)履行，但違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償給守約方造成的損失。
第八條 【付款方式】
買方于xx月xx日前一次性付清全部房款
第九條 【買方逾期付款的違約責(zé)任】
買方逾期付款的，賣方有權(quán)要求買方要求買方以未付款項為基數(shù)，按日萬分之 支付違約金，合同繼續(xù)履行。
第十條 【房地產(chǎn)交付】
賣方應(yīng)當(dāng)于 年 月 日將該房地產(chǎn)交付買方，并履行下列手續(xù)：
1、買賣雙方共同對該房地產(chǎn)及附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品等事項進行驗收，記錄水、電、氣表的讀數(shù)，并辦理交接手續(xù);
2、交付該房地產(chǎn)鑰匙;
第十一條 【延遲交房的違約責(zé)任】
除本合同另有約定外，賣方未按合同約定的期限將該房地產(chǎn)交付買方，自約定的交付期限屆滿次日起至實際交付日止，賣方以該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款為基數(shù)按日萬分之 向買方支付違約金，合同繼續(xù)履行。
第十二條 【附隨債務(wù)的處理】
賣方在交付該房地產(chǎn)時，應(yīng)將附隨的水費、電費、煤氣費、電話費、有線電視費、物業(yè)管理服務(wù)費、垃圾清運費等費用結(jié)清，單據(jù)交買方確認(rèn)，否則買方有權(quán)從交房保證金中抵扣上述欠費。
第十三條 【產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記】
買賣雙方須在簽訂本合同 日內(nèi)，共同向房地產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)申請辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù)，賣方應(yīng)按照行政機關(guān)的登記手續(xù)要求積極協(xié)助。在收文回執(zhí)載明的回復(fù)日期屆滿之日起 日內(nèi)，買方須按本約定辦理交納稅費的手續(xù)。
第十四條 【其他違約責(zé)任】
任何一方不履行本合同約定義務(wù)，致合同目的不能實現(xiàn)，守約方有權(quán)選擇定金罰則或要求對方支付該房地產(chǎn)總價款百分之 的違約金。
第十五條 【不可抗力】
因不可抗力不能履行本合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時告知另一方當(dāng)事人，并自不可抗力結(jié)束之日起 日內(nèi)向另一方提供證明。
第十六條 【本合同與其他文件的沖突解決】
買賣雙方在本合同簽訂之前的承諾及協(xié)議，如有與本合同不相符的，以本合同為準(zhǔn)。
第十七條 【法律適用與糾紛解決】
因本合同發(fā)生糾紛，由買賣雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時，依據(jù)中華人民共和國法律，采取下列第 種方式解決：
1、向成都仲裁委員會申請仲裁;
2、向房產(chǎn)所在地人民法院起訴。
第十八條 【合同數(shù)量及持有】
本合同一式 份，賣方 份，買方 份，其他交有關(guān)部門，均具同等法律效力。
第十九條 【合同生效】
本合同自買賣雙方簽署后立即生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
公司買賣合同 篇22
出賣人：_____(以下簡稱甲方)
買受人：_____(以下簡稱乙方)
根據(jù)買受人和賣受人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣達成如下協(xié)議：_____
第一條：_____具體項目出賣金額明細(xì)如下
出讓人______以 出賣 方式給買受人______，將屬于______位于____________公司，以現(xiàn)金交易形式出讓給買受人______，其中所含買賣項目明細(xì)如下：_____
(一)公司土地
公司地塊土地面積為____畝(實際為____畝)，價格______萬元/畝，合計：_________畝______萬元=______萬元。
(二)交通用具
1、______轎車__輛：_____價格____萬元/輛，合計金額為：_____ ____萬元____輛=______萬元;
2、______轎車__輛：_____價格____萬元/輛，合計金額為：_____ ____萬元____輛=____萬元;
3、____貨車兩輛：_____價格____萬元/輛，合計金額為：_____ ____萬元____輛=______萬元;
(三)廠房、辦公室合計______萬;
(四)燃料____萬元;
(五)機械________萬元。
以上五項總合計__________萬元。
第二條：_____付款方式及期限
買受人須按以下方式按期付款：_____
付款方式按總價50%付出，應(yīng)本人周轉(zhuǎn)經(jīng)濟不到位，現(xiàn)在__年__月__日已付人民幣______萬元整給賣受人______，在50%剩余款到__年__月__日包括車輛______萬一次付清______萬元，總價剩余款在__年__月__日付清______萬元。
第三條：_____買受人逾期付款的違約責(zé)任
買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款給賣受人，買受人已付給賣受人所有的款，賣受人有權(quán)一律不予退款給買受人，并同時收回本公司的一切財產(chǎn)。
買受人符合本合同約定的付款日期，到時賣受人______按賣公司手續(xù)辦理全交給買受人______名下。
關(guān)于公司所有員工由買受人______處理，包括過戶費用一切由買受人______承擔(dān)。
甲方(公章)：______________ 乙方(公章)：______________
法定代表人(簽字)：______________ 法定代表人(簽字)：______________
_________年____月____日 _________年____月____日
公司買賣合同 篇23
賣方（簡稱甲方）：
買方（簡稱乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的坐落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)（別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面），建筑面積為_____平方米。（詳見土地房屋權(quán)證第_______________號）。
第二條上述房產(chǎn)的交易價格為：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整（大寫：____元整）。本合同簽訂之日，乙方向甲方支付人民幣__________元整，作為購房定金。
第三條付款時間與辦法：
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當(dāng)日支付首付款（含定金）人民幣____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭（如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度，乙方應(yīng)在繳交稅費當(dāng)日將差額一并支付給甲方），并于銀行放款當(dāng)日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當(dāng)日支付首付款（含定金）人民幣____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。
第四條甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用，并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費用結(jié)清。
第五條稅費分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商，交易稅費由_______方承擔(dān)，中介費及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費由______方承擔(dān)。
第六條違約責(zé)任甲、乙雙方合同簽訂后，若乙方中途違約，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息）返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應(yīng)書面通知乙方，并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本合同主體
1、甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。
2、乙方是____________，代表人是____________。
第八條本合同如需辦理公證，經(jīng)國家公證機關(guān)____公證處公證。
第九條本合同一式___份。甲方產(chǎn)權(quán)人____份，甲方委托代理人一份，乙方一份，____市房地產(chǎn)交易中心一份、________公證處各____份。
第十條本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條雙方約定的其他事項：
出賣方（甲方）：
購買方（乙方）：
_______年____月____日
公司買賣合同 篇24
賣方(以下簡稱甲方) ：
買方(以下簡稱乙方) ：
甲乙雙方經(jīng)過商議達成以下協(xié)議：
一、本機動車基本信息：
品牌型號： ，車牌號： ，發(fā)動機號：
電話：
電話：
二、交易價格及付款方式：
此車交易價格為人民幣大寫：
協(xié)議簽定時一次性付清全款。
三、甲方關(guān)于交易車輛的聲明：
1、甲方保證此車符合國家《二手車流通管理法》及本市二手車上市交易的有關(guān)規(guī)定和政策法規(guī)。
2、甲方保證此車手續(xù)真實有效，不是套牌及一證兩車，發(fā)動機號和車架號必須與檔案相符(無修改跡象) 。
3、甲方保證此車無任何經(jīng)濟糾紛(產(chǎn)權(quán)、債務(wù)、抵債) 、盜搶及交通糾紛，如 有不實甲方愿承擔(dān)全部責(zé)任并賠償乙方一切經(jīng)濟損失，本合同簽訂之前發(fā)生的一切費用由甲方承擔(dān)。
4、售后約定條款：車輛交付后，出現(xiàn)任何故障、損壞與甲方無關(guān)，由乙方自己負(fù)責(zé)。
5、該車在 任。該車在 責(zé)任。
6、乙方對手續(xù)、車況、外觀、內(nèi)飾認(rèn)可后雙方簽字，簽字后此合同生效。
7、乙方需要過戶時甲方配合，費用乙方自負(fù)。
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，每份具有同等法律效力。
甲方(賣方)簽字：
身份證號：
乙方(買方)簽字：
公司買賣合同 篇25
賣方：上海傳送設(shè)備有限公司
買方：
鑒于賣方同意出售并且買方同意購買本合同約定的設(shè)備，買賣雙方經(jīng)過友好協(xié)商，現(xiàn)就設(shè)備買賣的相關(guān)條款和條件達成如下協(xié)議：
一、設(shè)備（標(biāo)的物）、數(shù)量及價款等
項次名稱型號規(guī)格數(shù)量單位單價總價
二、付款方式
買方向賣方支付多少預(yù)付貨款；出貨時買方到賣方初驗支付多少貨款；貨到后當(dāng)場或多長時間內(nèi)支付多少貨款；安裝調(diào)試后當(dāng)場或多長時間內(nèi)支付多少貨款；驗收合格后當(dāng)場或多長時間內(nèi)支付多少貨款；剩余貨款（作為質(zhì)保金）多長時間內(nèi)支付。以上付款進度可根據(jù)實際情況單獨使用，也可混合使用。因買方原因造成的交貨、安裝、驗收延遲不影響付款進度。貨款未付清，標(biāo)的物所有權(quán)仍歸賣方所有。
三、交貨方式
自接預(yù)付款之日起（自合同生效之日起）。買方于多長時間到賣方提貨；賣方以買方指定的方式于什么時間代理買方從什么地方出貨；賣方以什么方式于多長時間從什么地方出貨，買方自提或送到買方指定地點買方負(fù)責(zé)卸貨；賣方以什么方式于多長時間交付到買方指定地點，買方負(fù)責(zé)卸貨。如實際交貨時間有變，買賣雙方需通過書面方式確認(rèn)。
四、包裝方式
賣方負(fù)責(zé)以適合設(shè)備特性及運輸方式相符合的包裝；賣方負(fù)責(zé)以買方指定的方式包裝。
五、安裝方式
買方自行安裝，正常安裝時間為多長時間，自貨到日起多長時間內(nèi)開始安裝；賣方指導(dǎo)買方安裝，正常安裝時間為多長時間，自貨到日起多長時間內(nèi)開始安裝；賣方安裝，買方協(xié)助，正常安裝時間為多長時間，自貨到日起多長時間內(nèi)開始安裝。如實際安裝時間有變，買賣雙方需通過書面方式確認(rèn)。
六、驗收方式
自設(shè)備安裝調(diào)試完畢多長時間內(nèi)，買方自行驗收或在賣方的協(xié)同下組織驗收；驗收時，依據(jù)合同及附件作為驗收標(biāo)準(zhǔn)，合同及附件未說明清楚的，依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；合同及附件未約定的要求不在驗收范圍內(nèi)。驗收不合格買方需在三日內(nèi)書面通知賣方，否則，視作驗收合格。對于不合格的部分，賣方需及時予以維修或改進。
七、培訓(xùn)方式
賣方可根據(jù)買方的實際需要，通過合理方式對買方相關(guān)人員進行基本的操作、保養(yǎng)、維修等方面的培訓(xùn)工作。
八、質(zhì)量保證
在正常的使用情況下，自驗收合格之日起，設(shè)備的保修期為一年（易損件另行約定）。人為損壞和操作不當(dāng)造成損壞不在保修范圍內(nèi)。質(zhì)保期內(nèi)，賣方提供免費的維修和配件更換服務(wù)，并確保在接到買方書面報修通知后第一時間（多長時間內(nèi)）解決問題。
九、合同附件
技術(shù)協(xié)議、圖紙、設(shè)備清單、備品備件清單、設(shè)備驗收單樣本、合同執(zhí)行聯(lián)絡(luò)單等各一份。
十、隨貨文件
出庫單、總裝圖、電氣控制圖（含操作說明）、水汽管路圖（含操作說明）、零配件清單等各一份。
十一、違約責(zé)任
1、賣方未按交貨進度交付貨物，每延期一天，賣方遞延支付買方未交付貨物貨款總額的0.5%滯納金，因不可抗因素、經(jīng)買方書面同意延遲交貨或不影響安裝進度的情況除外。賣方的安裝人員在規(guī)定的時間沒有到買方現(xiàn)場，每延期一天，賣方遞延賠償買方貨款總額的0.5%違約賠償金，因不可抗因素、經(jīng)買方書面同意延遲安裝或不影響安裝進度的情況除外。賣方質(zhì)量未達到驗收標(biāo)準(zhǔn)，整改費用由賣方承擔(dān)，買方有權(quán)順延付款日期至整改驗收完畢，整改后尚達不到驗收標(biāo)準(zhǔn)，買方有權(quán)要求退貨。
2、買方未按付款進度支付賣方貨款，每延期一天，買方遞延賠償賣方貨款總額的0.5%違約賠償金，因不可抗因素或經(jīng)賣方書面同意延遲付款除外。
十二、爭議解決
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，買賣雙方協(xié)商解決；協(xié)商解決不了的，提交賣方所在地仲裁機構(gòu)或人民法院裁決。
十三、其他事項
合同未明確約定的，由買賣雙方另行協(xié)商約定或參照國家有關(guān)法律法規(guī)。
十四、生效條件
本合同一式_________份，買方執(zhí)_________份，賣方執(zhí)_________份，自買賣雙方簽蓋之日起生效，雙方認(rèn)可傳真件具有法律效力。
賣方（章）： 買方（章）：
委托代理人： 委托代理人：
公司買賣合同 篇26
_______________市________________區(qū)蔬菜公司，以下簡稱甲方
__________市_______鄉(xiāng)_______村_______蔬菜戶，以下簡稱乙方
為了調(diào)動菜農(nóng)積極性，實行糧、萊掛鉤，促使蔬菜生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗、少浪費，保證蔬菜供應(yīng)，滿足城鎮(zhèn)人民吃萊需要，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以供雙方共同遵守。
第一條承包蔬菜交售品種、數(shù)量、質(zhì)量及辦法
1.根據(jù)蔬菜供應(yīng)計劃，乙方全年必須向甲方交售各種蔬菜__________斤，其中第一季度交售蔬菜的品種、數(shù)量為：__________，第二季度交售蔬菜的品種、數(shù)量為：__________，第三季度交售__________，第四季度交售__________。分月分旬交售蔬菜的品種、數(shù)量、日期詳見后表。
2.蔬菜品種的等級規(guī)格，按規(guī)定執(zhí)行。乙方應(yīng)分等級交售，甲方抽樣驗級。
3.價格：日常收購按物價部門規(guī)定執(zhí)行。
4.蔬菜每月交售時間為_____天以上。日常由甲方聯(lián)絡(luò)員與乙方負(fù)責(zé)人協(xié)商，銜接次日應(yīng)交售的品種、數(shù)量，開出蔬菜預(yù)約通知單，乙方憑條辦菜交售。其交售與預(yù)約量允許上下浮動20%左右。
第二條本合同內(nèi)的品種、數(shù)量要求
在正常情況下，按分月所訂品種、數(shù)量交售、收購，所訂品種完成90%以上者，均按執(zhí)行了合同對待。
第三條獎勵措施
乙方按季完成蔬菜交售任務(wù)后，糧食局根據(jù)菜農(nóng)的人數(shù)、口糧標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)其平價糧。乙方每交售一萬斤蔬菜，甲方提供____斤化肥指標(biāo)。
第四條合同期限
合同期限為一年，即從__________年元月一日起至__________年十二月三十一日止。
第五條甲方的權(quán)利義務(wù)
1.甲方對乙方交售的蔬菜必須及時驗收，通過銀行賬戶及時承付菜款，最遲不超過_____天。
2.甲方評定蔬菜等級要嚴(yán)格按照國家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不得任意壓級壓價。
3.甲方應(yīng)按季按乙方交售蔬菜任務(wù)撥付給乙方化肥供應(yīng)指標(biāo)。
4.甲方對乙方交售的不合規(guī)格的蔬菜，有權(quán)拒收，但必須對乙方認(rèn)真說明理由。
5.乙方如未完成交售蔬菜任務(wù)，甲方有權(quán)通知糧食局根據(jù)其欠交數(shù)量按比例扣售平價糧。
第六條乙方的權(quán)利義務(wù)
1.乙方在完成交售任務(wù)前，不得私自出售蔬菜。
2.為確保人民身體健康，乙方必須按照蔬菜用藥規(guī)定施用農(nóng)藥，嚴(yán)禁在蔬菜地使用劇毒農(nóng)藥。對藥性、肥氣未脫的蔬菜嚴(yán)禁出土上市。
3.乙方交售給甲方的蔬菜，要求一級菜達到_____%，二級萊達到_____%，三級菜不多于_____%，不得交售等外菜。
4.乙方必須保證按合同規(guī)定的面積和品種種植蔬菜，未完成合同規(guī)定的任務(wù)前不得種植其他農(nóng)作物。
5.乙方的蔬菜生產(chǎn)如受氣候條件的影響，允許在減產(chǎn)_____%的幅度內(nèi)不以違約論。
6.乙方完成向甲方交售蔬菜的任務(wù)后，有權(quán)自行銷售。
第七條甲方的違約責(zé)任
1.在正常或預(yù)約的臨時收購時間內(nèi)，甲方無故不收購，造成蔬.菜變質(zhì)和運輸?shù)葥p失，或故意壓級壓價，除應(yīng)賠償乙方的損失外，應(yīng)向乙方償付該批蔬菜總金額_____%的違約金。
2.甲方如拖延支付乙方菜款的時間，應(yīng)按銀行關(guān)于拖延付款的罰款規(guī)定，向乙方償付違約金。
3.甲方如不按乙方交售蔬菜的比例向乙方提供化肥供應(yīng)指標(biāo)，每百斤化肥指標(biāo)拖延一天，應(yīng)向乙方償付__________元違約金。
第八條乙方的違約責(zé)任
1.乙方非因自然災(zāi)害未完成當(dāng)月合同總數(shù)量的90%者，除應(yīng)按比例扣出平價糧指標(biāo)外，應(yīng)根據(jù)所欠蔬菜價款，比照銀行拖延付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
2.乙方如在未完成交售任務(wù)前擅自出售蔬菜，每出售一百斤，應(yīng)向甲方償付違約金
3.乙方如交售使用劇毒農(nóng)藥噴灑以及藥性、肥氣未脫的蔬菜，應(yīng)按每百斤_____元向甲方償付違約金。如果因此造成人身傷亡，乙方應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任。
第九條不可抗力
如因不可抗力的自然災(zāi)害造成蔬菜生產(chǎn)的損失，不以乙方違約論，甲方應(yīng)據(jù)實減少乙方所承擔(dān)的交售任務(wù)。
第十條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_____種方式解決：
提交__________仲裁委員會仲裁
依法向人民法院起訴。
第十一條其他
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，甲乙雙方任何一方不得擅自修改或解除合同，如雙方代表人發(fā)生變更，不得變更合同。本合同內(nèi)如有未盡事宜，必須由甲乙雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。合同期滿甲乙雙方可根據(jù)對下一年蔬菜供求的預(yù)測重新簽訂蔬菜訂購合同。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份合同副本一式_____份，交縣糧食局、銀行、鄉(xiāng)政府等單位各留存一份。
甲方：_______________
代表人：_______________
銀行帳號：___________________
乙方：_______________
代表人：_______________
銀行帳號：___________________
________年_______月______日訂
附_____年乙方交蔬菜品種、數(shù)量及日期表
公司買賣合同 篇27
轉(zhuǎn)讓方（甲方）：
受讓方（乙方）：
甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，就甲方持有的有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方持有的相關(guān)事宜，達成如下協(xié)議，以資信守：
1、轉(zhuǎn)讓方（甲方）轉(zhuǎn)讓給受讓方（乙方）有限責(zé)任公司的100%股權(quán)，受讓方同意接受。
2.由甲方在本協(xié)議簽署前辦理或提供本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所需的原公司股東同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議等文件。
3、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格及支付方式、支付期限：等額轉(zhuǎn)讓
4、本協(xié)議生效且乙方按照本協(xié)議約定股權(quán)轉(zhuǎn)讓后即可獲得股東身份。
5、乙方按照本協(xié)議約定生效后立即依法辦理公司股東、股權(quán)、章程修改等相關(guān)變更登記手續(xù)，甲方應(yīng)給與積極協(xié)助或配合，變更登記所需費用由乙方承擔(dān)。
6、受讓方受讓上述股權(quán)后，由新股東會對原公司成立時訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件進行相應(yīng)修改和完善，并辦理變更登記手續(xù)。
7、股權(quán)轉(zhuǎn)讓前及轉(zhuǎn)讓后公司的債權(quán)債務(wù)由公司依法承擔(dān)，如果依法追及到股東承擔(dān)賠償責(zé)任或連帶責(zé)任的，由新股東承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。轉(zhuǎn)讓方的個人債權(quán)債務(wù)的仍由其享有或承擔(dān)。
8、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，受讓方按其在公司股權(quán)比例享受股東權(quán)益并承擔(dān)股東義務(wù)；轉(zhuǎn)讓方的股東身份及股東權(quán)益喪失。
9、違約責(zé)任：違反上述條款，均視為違約，承擔(dān)一方的全部違約損失。
10、本協(xié)議變更或解除：如有一方違約，本合同自動解除
11、爭議解決約定：雙方協(xié)商、或到當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會解決
12、本協(xié)議正本一式三份，立約人各執(zhí)一份，報工商機關(guān)備案登記一份。
13、本協(xié)議自將以雙方簽字之日起生效。
轉(zhuǎn)讓方簽字：
受讓方簽字：
日期：
公司買賣合同 篇28
甲方(出讓方)：_______________乙方(受讓方)：_______________
地址：_______________地址：_______________
法人代表：_______________法人代表：_______________
聯(lián)系電話：_______________聯(lián)系電話：_______________
公司(以下簡稱公司)于________年注冊成立，注冊資本為人民幣________萬元，經(jīng)營期限為________年。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，就公司轉(zhuǎn)讓事宜達成下述一致意見。依據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、政策之規(guī)定，并本著平等互利、友好協(xié)商的原則，簽訂本協(xié)議。
一、轉(zhuǎn)讓公司的基本情況：_______________
1、公司名稱：_______________
2、公司營業(yè)執(zhí)照注冊號：_______________
3、公司法定代表人：_______________
4、公司地址：_______________
5、公司組織機構(gòu)代碼證號：_______________
6、公司稅務(wù)登記證號：_______________
7、其他證件或物件：_______________
二、員工的安置：
本協(xié)議公司轉(zhuǎn)讓時如涉及員工的安置，經(jīng)甲、乙雙方約定，按如下方式處理：員工由甲方安置，由此產(chǎn)生的所有問題乙方不負(fù)責(zé)(包括員工的社保)。
三、保證與承諾
1、甲方保證公司已通過本年度年檢，未被主管部門依法注銷或撤銷。
2、甲方保證對公司擁有合法所有權(quán)和處置權(quán)，并出具公司股東大會股權(quán)轉(zhuǎn)讓決議原件作為本協(xié)議的附件。
3、甲方承諾公司轉(zhuǎn)讓變更前的所有經(jīng)營稅費、員工工資、社會保險、貨款等所有債務(wù)均由甲方承擔(dān)并已經(jīng)清償完畢，公司變更完成后產(chǎn)生的債務(wù)由乙方承擔(dān)。
甲方承諾在其經(jīng)營期內(nèi)及因其經(jīng)營在后期產(chǎn)生的所有經(jīng)營稅費、員工工資、社會保險、貸款等所有債權(quán)債務(wù)、稅務(wù)問題均由甲方承擔(dān)并給予清償，公司變更后因乙方經(jīng)營產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)、稅務(wù)問題由乙方承擔(dān)。
4、甲方保證對所轉(zhuǎn)讓的企業(yè)名稱沒有設(shè)置任何抵押、質(zhì)押或擔(dān)保，并不會遭受任何第三人的追償。
四、公司轉(zhuǎn)讓價款及支付方式：
1、經(jīng)雙方協(xié)商，甲方同意以人民幣元的價格轉(zhuǎn)讓給乙方。甲方應(yīng)積極配合乙方辦理公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等相關(guān)證照的變更登記。
2、經(jīng)雙方協(xié)商，乙方自簽訂本協(xié)議之日起日內(nèi)先支付定金人民幣元，隨即甲方將上述證件及變更證件所需資料交予乙方辦理變更登記。若在變更期間需甲方提供或補交一些資料，則甲方應(yīng)配合乙方辦理。待乙方將所有證照變更完畢后(包括上述證件及公司基本賬戶、貸款卡等變更)，乙方一次性將余款付清。
3、甲方收取轉(zhuǎn)讓費應(yīng)給乙方出具收款憑據(jù)。
五、產(chǎn)權(quán)交割
甲方與乙方簽訂本協(xié)議后，甲方原在公司享有的權(quán)利和應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，隨企業(yè)名稱轉(zhuǎn)讓而轉(zhuǎn)由乙方享有和承擔(dān)，乙方即擁有公司的所有權(quán)和處置權(quán)。甲乙雙方約定在簽訂本協(xié)議后日內(nèi)辦理相關(guān)交接手續(xù)。
六、費用和稅費
經(jīng)甲乙雙方約定，因本次轉(zhuǎn)讓所產(chǎn)生的費用和稅費由乙方承擔(dān)。
七、公司公章及財務(wù)用章由乙方另行刻制新章，待雙方將所有變更手續(xù)辦理完畢后，舊章當(dāng)面銷毀或交相關(guān)部門銷毀。
八、爭議處理
在本協(xié)議履行過程中，甲、乙雙方發(fā)生爭議，經(jīng)協(xié)商無效時，當(dāng)事人可以依法向公司所在地人民法院起訴。
九、甲方或乙方有權(quán)選擇下列違約條款要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
1、如因乙方原因?qū)е卤緟f(xié)議無法履行或乙方不履行協(xié)議的約定，則乙方無權(quán)要求返還定金;如因甲方原因?qū)е卤緟f(xié)議無法履行或甲方不履行協(xié)議的約定，甲方應(yīng)雙倍返還定金。
2、一方未按約定履行本協(xié)議的，守約方有權(quán)要求違約方支付違約金，違約金為本協(xié)議第四條第一款所列金額的20%。
3、一方違約給另一方造成直接經(jīng)濟損失，且違約方支付違約金的數(shù)額不足以補償對方的經(jīng)濟損失時，違約方應(yīng)償付另一方所受損失的差額部分。
十、協(xié)議的變更和解除
當(dāng)發(fā)生下列情況之一時，可以變更、解除協(xié)議;
1、因情況發(fā)生變化，當(dāng)事人雙方協(xié)商一致，并訂立了變更或解除協(xié)議，而且未因此損害國家和社會公共利益的。
2、由于不可抗力致使本協(xié)議的條款不能履行的。
3、由于一方在協(xié)議約定的期限內(nèi)因故沒有履行協(xié)議，另一方予以認(rèn)同的。本協(xié)議需變更或解除，甲、乙雙方必須簽訂變更或解除協(xié)議。
十二、協(xié)議的生效
本協(xié)議由甲、乙雙方當(dāng)事人簽字蓋章后生效。
十三、其他
本協(xié)議正本一式四份，公司留存一份，甲乙雙方各執(zhí)一份，報工商行政管理機關(guān)一份，均具有同等法律效力。
十四、公司變更登記時甲方需將公司下列證照及資料提供給乙方。
1， 營業(yè)執(zhí)照正副本原件。醫(yī)療營業(yè)執(zhí)照。
2， 國稅正副本原件
3， 地稅正副本原件
4， 組織代碼證正副本原件及IC卡。
5， 增值稅專用發(fā)票領(lǐng)購簿一本以及防偽稅控IC卡一份
6， 銀行開戶許可證原件
7， 驗資報告。房屋租賃協(xié)議。
8， 公司章程。
9， 公章、財務(wù)章、協(xié)議章、發(fā)票專用章。人名章
10，發(fā)票領(lǐng)購本和支票領(lǐng)購本，銀行存款密碼。銀行對賬單。未用完的支票及發(fā)票。
以上資料是甲方需提供給乙方的。營業(yè)執(zhí)照變更通知書、稅務(wù)變更通知書、變更后的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，(以上資料由乙方在變更后交給甲方)
甲方：_______________乙方：_______________
法定代表人：_______________法定代表人：_______________
________年________月________日
公司買賣合同 篇29
甲方：
乙方：
為了互惠、互利、平等原則，經(jīng)甲、乙、丙三方反復(fù)協(xié)商，甲方自愿將本社土地 現(xiàn)達成買賣合同如下：
一、甲方將本社土地 畝賣給乙方億有，每畝價額為 元（大寫： 萬元正）。
二、付款辦法：
乙方一次性付給甲方60%的土地款，付丙方一次性40%的土地款。
三、甲、丙方出賣土地四至界限：
東至：
南至：
西至：
北至：
四、甲、丙方將土地出賣給乙方后，乙方在所買的土地上有 自主經(jīng)營權(quán)，甲丙方不得以任何 理由干涉乙方自主經(jīng)營權(quán)。
如甲、丙方阻止、干擾乙方自主經(jīng)營，造成后果由甲、丙方 承擔(dān)全部責(zé)任。
五、違約責(zé)任：
甲、乙、丙方任何一方違約，則按賣價總金額的兩倍賠償對方。
六、本合同經(jīng)甲、乙、丙三雙自愿達成，無任何欺哄行為。系甲、乙、丙三方的真實意思表示，永不翻悔，經(jīng)甲、乙、丙三方簽字捺印后生效。
七、本合同一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
丙方
公司買賣合同 篇30
本協(xié)議于_________年_________月_________日由下列各方簽訂：
轉(zhuǎn)讓方：_____________________________(以下簡稱甲方)
受讓方：_____________________________(以下簡稱乙方)
據(jù)此，雙方達成以下條款：
1.釋義
除非協(xié)議另有所指，以下詞語和語句在本協(xié)議及各附件具有以下的含義：
1.1 “轉(zhuǎn)讓”或“該轉(zhuǎn)讓”指本協(xié)議第2條所述甲、乙雙方就_________股份所進行的轉(zhuǎn)讓。
1.2 “被轉(zhuǎn)讓股份”指依據(jù)本協(xié)議，甲方向乙方轉(zhuǎn)讓的_________公司_________%的股份。
1.3 “轉(zhuǎn)讓成交日”指依本協(xié)議3.1款的規(guī)定，雙方將轉(zhuǎn)讓的有關(guān)事宜記載于股東名冊并辦理完畢工商登記手續(xù)或在股份托管機構(gòu)辦理完畢轉(zhuǎn)讓手續(xù)并完成相應(yīng)的工商登記之日。
2.股份轉(zhuǎn)讓
2.1 甲方依據(jù)本協(xié)議，將其持有的_________公司______%的股份計______股及其依該股份享有的相應(yīng)股東權(quán)益一并轉(zhuǎn)讓給乙方
2.2 乙方同意受讓上述被轉(zhuǎn)讓股份，并在轉(zhuǎn)讓成交后，依據(jù)受讓的股份享有相應(yīng)的股東權(quán)益并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。
3.成交
3.1 本協(xié)議簽訂后，雙方應(yīng)當(dāng)就該轉(zhuǎn)讓的有關(guān)事宜要求公司將乙方的名稱、住所、受讓的出資額記載于股東名冊并辦理完畢工商登記手續(xù)，甲方應(yīng)就該轉(zhuǎn)讓已記載于股東名冊并辦理完畢工商登記手續(xù)的事實向乙方出具書面的證明。如公司的股份已進行了集中托管，則雙方應(yīng)當(dāng)在股份托管機構(gòu)辦理完畢轉(zhuǎn)讓手續(xù)并完成相應(yīng)的工商登記手續(xù)。
3.2 從本協(xié)議簽訂之日起，如_______日內(nèi)不能辦理完畢前款規(guī)定的成交手續(xù)乙方有權(quán)解除本協(xié)議，拒絕支付轉(zhuǎn)讓價款。如乙方已支付了相應(yīng)款項，則甲方應(yīng)將乙方已支付的款項退還乙方。
4.價款支付方式
4.1 甲、乙雙方同意甲方轉(zhuǎn)讓_________公司_________%股份的價款為人民幣_________元。
4.2 支付方式
4.2.1 自甲方出具其持有________公司______%股份的合法、有效的證明之日起_____日內(nèi)，乙方向甲方支付人民幣________元
4.2.2 乙方于轉(zhuǎn)讓成交日向甲方支付人民幣_________元。
5.補充付款及其它費用
5.1 如果_________公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行股票并上市，同時按照經(jīng)證監(jiān)會批準(zhǔn)的_________公司首次向社會公開發(fā)行股票的招股說明中顯示的凈資產(chǎn)額的______%高于_________元時，差額款項作為乙方向甲方支付該轉(zhuǎn)讓的補充付款。
5.2 乙方于_________公司上市之日起________日內(nèi)將依款確定的款項支付予甲方。
5.3 乙方依前款規(guī)定支付補充付款時，應(yīng)同時向甲方支付人民幣_________元，該款項作為對甲方為_________公司上市而支出的`各項費用的補償。
5.4 雙方依5.3款所確定的補償費用，在本協(xié)議簽訂后非經(jīng)乙方同意不得作任何變更。
6.董事的委派權(quán)
6.1 從轉(zhuǎn)讓成交日起，乙方享有對_________公司的董事委派權(quán)。
6.2 甲方保證乙方可向_________公司委派叁名董事，依據(jù)公司法及公司章程行使董事權(quán)利。
6.3 甲方應(yīng)依法召集臨時股東大會，確認(rèn)董事人選的變動。
7.聲明、保證和承諾
甲方特此向乙方作出以下聲明、保證和承諾：
7.1 甲方已合法地成為_________公司的股東，全權(quán)和合法擁有本協(xié)議項下被轉(zhuǎn)讓的_________公司_____%的股份，并具備相關(guān)的有效法律文件。
7.2 甲方承諾未以被轉(zhuǎn)讓股份為其自身債務(wù)或第三方提供任何形式的擔(dān)保。
7.3 甲方履行本協(xié)議的行為不會導(dǎo)致任何違反其作為一方當(dāng)事人與他人簽署的合同、協(xié)議或單方作出的承諾、保證等。
7.4 甲方已取得簽訂并履行本協(xié)議所需的一切批準(zhǔn)、授權(quán)或許可。
7.5 甲方承認(rèn)乙方系以以上聲明、保證和承諾為前提條件同意與甲方簽訂本協(xié)議。
7.6 以上聲明、保證和承諾，在本協(xié)議簽訂后將持續(xù)全面有效。
8.不可抗力
任何一方由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本協(xié)議的義務(wù)的行為將不視為違約，但應(yīng)在條件允許下采取一切合理及實際可行的補償措施，以減少因不可抗力造成的損失。
9.爭議解決
凡因履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決，如果協(xié)商不能解決，應(yīng)提請____________仲裁委員會仲裁。仲裁的裁決是終局的，對雙方都有約束力。
10.一般規(guī)定
10.1 本協(xié)議自生效之日起對雙方均有約束力。非經(jīng)雙方書面同意，本協(xié)議項下的權(quán)利義務(wù)不得變更。
10.2 本協(xié)議項下部分條款或內(nèi)容被認(rèn)定為無效或失效，不影響其他條款的效力。
10.3 本協(xié)議中的標(biāo)題，只為閱讀方便而設(shè)，在解釋本協(xié)議時并無效力。
10.4 本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。
10.5 本協(xié)議一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
_________年____月____日
公司買賣合同 篇31
出賣人：
買受人：
根據(jù)買受人和賣受人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣達成如下協(xié)議：
第一條：具體項目出賣金額明細(xì)如下
出讓人以 出賣 方式給買受人，將屬于位于xx公司，以現(xiàn)金交易形式出讓給買受人，其中所含買賣項目明細(xì)如下：
(一)公司土地
公司地塊土地面積為xx畝(實際為xx畝)，價格x萬元/畝，合計：xx畝x萬元=x萬元。
(二)交通用具
1、轎車x輛：價格xx萬元/輛，合計金額為： xx萬元輛=x萬元;
2、轎車x輛：價格xx萬元/輛，合計金額為： xx萬元輛=xx萬元;
3、貨車兩輛：價格xx萬元/輛，合計金額為： xx萬元輛=x萬元;
(三)廠房、辦公室合計萬;
(四)燃料xx萬元;
(五)機械x萬元。
以上五項總合計x萬元。
第二條：付款方式及期限
買受人須按以下方式按期付款：
付款方式按總價50%付出，應(yīng)本人周轉(zhuǎn)經(jīng)濟不到位，現(xiàn)在x年x月x日已付人民幣x萬元整給賣受人，在50%剩余款到x年x月x日包括車輛萬一次付清x萬元，總價剩余款在x年x月x日付清x萬元。
第三條：買受人逾期付款的違約責(zé)任
買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款給賣受人，買受人已付給賣受人所有的款，賣受人有權(quán)一律不予退款給買受人，并同時收回本公司的一切財產(chǎn)。
買受人符合本合同約定的付款日期，到時賣受人按賣公司手續(xù)辦理全交給買受人x名下。
關(guān)于公司所有員工由買受人x處理，包括過戶費用一切由買受人承擔(dān)。
賣受人：
買受人：
日期：
公司買賣合同 篇32
賣方（簡稱甲方）：
身份證號碼：
買方（簡稱乙方）：
身份證號碼：
根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的坐落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)（別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面），建筑面積為_____平方米。（詳見土地房屋權(quán)證第_______________號）。
第二條 上述房產(chǎn)的交易價格為：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整（大寫：____元整）。本合同簽訂之日，乙方向甲方支付人民幣__________元整，作為購房定金。
第三條付款時間與辦法：
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當(dāng)日支付首付款（含定金）人民幣____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭（如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度，乙方應(yīng)在繳交稅費當(dāng)日將差額一并支付給甲方），并于銀行放款當(dāng)日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當(dāng)日支付首付款（含定金）人民幣____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。
第四條 甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用，并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費用結(jié)清。
第五條 稅費分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商，交易稅費由_______方承擔(dān)，中介費及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費由______方承擔(dān)。
第六條 違約責(zé)任甲、乙雙方合同簽訂后，若乙方中途違約，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息）返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應(yīng)書面通知乙方，并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本合同主體
1、甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。
2、乙方是____________，代表人是____________。
第八條 本合同如需辦理公證，經(jīng)國家公證機關(guān)____公證處公證。
第九條 本合同一式___份。甲方產(chǎn)權(quán)人____份，甲方委托代理人一份，乙方一份，____市房地產(chǎn)交易中心一份、________公證處各____份。
第十條 本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條 本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條 雙方約定的其他事項：
出賣方（甲方）：
_______年____月____日
購買方（乙方）：
_______年____月____日
公司買賣合同 篇33
賣方：
身份證號碼：
買方：
身份證號碼：
根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的坐落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)，建筑面積為_____平方米。。
第二條上述房產(chǎn)的交易價格為：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整。本合同簽訂之日，乙方向甲方支付人民幣__________元整，作為購房定金。
第三條付款時間與辦法：
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當(dāng)日支付首付款人民幣____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭，并于銀行放款當(dāng)日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當(dāng)日支付首付款人民幣____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。
第四條甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用，并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費用結(jié)清。
第五條稅費分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商，交易稅費由_______方承擔(dān)，中介費及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費由______方承擔(dān)。
第六條違約責(zé)任甲、乙雙方合同簽訂后，若乙方中途違約，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應(yīng)書面通知乙方，并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本合同主體
1、甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。
2、乙方是____________，代表人是____________。
第八條本合同如需辦理公證，經(jīng)國家公證機關(guān)____公證處公證。
第九條本合同一式___份。甲方產(chǎn)權(quán)人____份，甲方委托代理人一份，乙方一份，____市房地產(chǎn)交易中心一份、________公證處各____份。
第十條本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條雙方約定的其他事項：
出賣方：
_______年____月____日
購買方：
_______年____月____日
公司買賣合同 篇34
出賣人(甲方)：
買受人(乙方)：
根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和本市有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同，以資共同遵守。
第一條 甲乙雙方 未通過經(jīng)紀(jì)機構(gòu)居間介紹 通過 公司居間介紹(房地產(chǎn)執(zhí)業(yè)經(jīng)紀(jì)人： ，經(jīng)紀(jì)人執(zhí)業(yè)證書號： ) 由乙方受讓甲方將自有的房屋及該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)(以下簡稱房地產(chǎn))，房地產(chǎn)具體狀況如下：
(一)甲方依法取得的房地產(chǎn)權(quán)證號為： ;
(二)房地產(chǎn)座落在上海市 區(qū) 縣 路 弄 新村 支弄 號 室(部位： )。
房屋類型： ;結(jié)構(gòu)： ;
(三)房屋建筑面積 平方米,該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán) 面積 分?jǐn)偯娣e 平方米。
(四)房屋平面圖和房地產(chǎn)四至房屋(附件一)
(五)該房屋占用范圍的土地所有權(quán)為 國有 集體所有 ;國有土地使用權(quán)以 出讓 劃撥 方式獲得;
(六)隨房屋同時轉(zhuǎn)讓的設(shè)備(非房屋附屬設(shè)備)及裝飾情況(附件二)
(七)甲方轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的相關(guān)關(guān)系(包括抵押、相鄰、租賃等其他關(guān)系)見附件五。
甲方保證已如實陳述房地產(chǎn)權(quán)屬狀況、設(shè)備、裝飾情況和相關(guān)關(guān)系，乙方對甲方上述轉(zhuǎn)讓的房地產(chǎn)具體狀況充分了解，自愿買受該房地產(chǎn)。
第二條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，同意上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價款為( 幣)計 元。(大寫): 仟 佰 拾 萬 千 百 拾 元整.
乙方付款方式和付款期限由甲乙雙方在付款協(xié)議(附件三)中約定明確。乙方交付的房價款，甲方應(yīng)開具符合稅務(wù)規(guī)定的收款憑證。
第三條 甲方轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)時，土地使用權(quán)按下列第 款辦理。
(一)該房屋占用的國有土地使用權(quán)的使用年限為從 年 月 日起至 年 月 日止。甲方將上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方后，出讓合同載明的權(quán)利、義務(wù)一并轉(zhuǎn)移給乙方。
(二)按照中華人民共和國法律、法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)規(guī)定，辦理土地使用權(quán)出讓手續(xù)并繳納土地使用權(quán)出讓金。
第四條 甲、乙雙方同意，甲方于 年 月 日前騰出該房屋并通知乙方進行驗收交接。乙方應(yīng)在收到通知之日起的 日內(nèi)對房屋及裝飾、設(shè)備情況進行查驗。查驗后 簽訂房屋交接書 甲方將房屋鑰匙交付給乙方 為房屋轉(zhuǎn)移占有的標(biāo)志。
第五條 甲方承諾，自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接期間，凡已納入本合同附件二的各項房屋裝飾及附屬設(shè)備被損壞或被拆除的，應(yīng)按被損壞、或被拆除的房屋裝飾及附屬設(shè)備 估值 倍 價值 元 向乙方支付違約金。
第六條 甲、乙雙方確認(rèn)，自本合同簽訂之日起 日內(nèi)， 甲乙雙方共同 委托甲方 委托乙方 委托 向房地產(chǎn)交易中心申請辦理轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)。
上述房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移日期以 市 區(qū) 縣 房地產(chǎn)交易中心受理該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過戶申請之日為準(zhǔn)，但房地產(chǎn)交易中心依法作出不予過戶決定的除外。
甲方承諾，在乙方或委托他人辦理轉(zhuǎn)讓過戶時，積極給予協(xié)助。由于甲方故意拖延或者不及時提供相關(guān)材料的，乙方按本合同第十條追究甲方的違約責(zé)任。
第七條 上述房地產(chǎn)風(fēng)險責(zé)任自該房地產(chǎn) 權(quán)利轉(zhuǎn)移 轉(zhuǎn)移占有 之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第八條 本合同生效后，甲、乙雙方應(yīng)按國家及本市有關(guān)規(guī)定繳納稅、費。
在上述房地產(chǎn) 權(quán)利轉(zhuǎn)移 轉(zhuǎn)移占有 前未支付的物業(yè)管理費、水、電、燃?xì)狻⑼ㄐ刨M等其他費用，按本合同附件四約定支付。自 權(quán)利轉(zhuǎn)移 轉(zhuǎn)移占有 后該房地產(chǎn)所發(fā)生的費用，按本合同附件四約定支付。
第九條 乙方未按本合同協(xié)議約定期限付款的，應(yīng)當(dāng)向甲方支付違約金，違約金按乙方逾期未付款日萬分之 計算，違約金自本合同應(yīng)付款期限之第二日起算至實際付款之日止。逾期超過 日后乙方仍未付款的，除乙方應(yīng)向甲方支付的違約金外，甲、乙雙方同意按下列第 項處理。
一、合同繼續(xù)履行，乙方還應(yīng)繼續(xù)甲方支付違約金至實際付款之日止，違約金按乙方逾期未付款日萬分之 計算。
二、甲方有權(quán)單方解除合同。甲方單方解除合同的，應(yīng)書面通知乙方，乙方承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償金額為總價款的 %。甲方可從乙方已付款中扣除相當(dāng)于違約金和賠償金部分的價款，余款返還給乙方，已付款不足違約金和賠償金部分的，乙方應(yīng)在接到書面通知之日起 日向甲方支付。
第十條 甲方未按本合同協(xié)議約定的期限將上述房地產(chǎn)交付(包括房地產(chǎn)交接以及房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移)給乙方，應(yīng)當(dāng)向甲方支付違約金，違約金按乙方已付款日萬分之 計算，違約金自本合同第四條和第六條約定的應(yīng)當(dāng)交付之日起至實際交付之日止。逾期超過 日后甲方仍未交付的，除甲方應(yīng)向乙方支付 日違約金外，甲、乙雙方同意按下列第 項處理。
一、合同繼續(xù)履行，甲方還應(yīng)繼續(xù)乙方支付違約金至實際交付之日止，違約金按乙方已付款日萬分之 計算。
二、乙方有權(quán)單方解除合同。乙方單方解除合同的，應(yīng)書面通知甲方，甲方承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償金額為總價款的 %。甲方應(yīng)在接到書面通知之日起 日內(nèi)退還乙方已支付的房價款，并支付違約金和賠償金。
第十一條 經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，在不違反有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，本合同原則的前提下，方訂立的補充條款和補充協(xié)議及附件為本合同不可分割的一部分。本合同補充條款與正文條款不一致的，以補充條款為準(zhǔn)。
第十二條 本合同自 甲、乙雙方簽訂 公證處公證 之日起生效。
第十三條 本合同使用于中華人民共和國法律、法規(guī)。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不能解決的，提交上海市仲裁委員會仲裁(不愿意仲裁的，愿意向人民法院起訴的，請將此條款劃去)。
第十四條 本合同一式 份，甲、乙雙方各執(zhí) 份， 市 區(qū) 縣 房地產(chǎn)交易中心各執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
年 月 日