買賣合同（一）（精選26篇）

買賣合同（一） 篇1

　　買賣合同

　　訂立合同雙方：

　　購貨單位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿，以下簡稱甲方；

　　供貨單位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿，以下簡稱乙方。

　　經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條　產品的名稱、品種、規格和質量

　　1.產品的名稱、品種、規格：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。（應注明產品的牌號或商標）

　　2.產品的技術標準（包括質量要求），按下列第（　）項執行：

　　（1）按國家標準執行；

　　（2）按部頒標準執行；

　　（3）由甲乙雙方商定技術要求執行。

　　（在合同中必須寫明執行的標準代號、編號和標準名稱。對成套產品，合同中要明確規定附件的質量要求；對某些必須安裝運轉后才能發現內在質量缺陷的產品，除主管部門另有規定外，合同中應具體規定提出質量異議的條件和時間；實行抽檢驗質量的產品，合同中應注明采用的抽樣標準或抽驗方法和比例；在商定技術條件后需要封存樣品的，應當由當事人雙方共同封存，分別保管，作檢驗的依據。）

　　第二條　產品的數量和計量單位、計量方法

　　1.產品的數量：＿＿＿＿＿＿＿。

　　2.計量單位、計量方法：＿＿＿＿＿＿。

　　（國家或主管部門有計量方法規定的，按國家或主管部門的規定執行；國家或主管部門無規定的，由甲乙雙方商定。對機電設備，必要時應當在合同明確規定隨主機的輔機、附件、配套的產品、易損耗備品、配件和安裝修理工具等。對成套供應的產品，應當明確成套供應的范圍，并提出成套供應清單。）

　　3.產品交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然減（增）量規定及計算方法：＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第三條　產品的包裝標準和包裝物的供應與回收＿＿＿＿＿＿＿。

　　（產品的包裝，國家或業務主管部門有技術規定的，按技術規定執行；國家與業務主管部門無技術規定的，由甲乙雙方商定。產品的包裝物，除國家規定由甲方供應的以外，應由乙方負責供應。

　　第四條　產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點（包括專用線、碼頭）

　　1.產品的交貨單位：＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　2.交貨方法，按下列第（　）項執行：

　　（1）乙方送貨；

　　（2）乙方代運（乙方代辦運輸，應充分考慮甲方的要求，商定合理的運輸路線和運輸工具）；

　　（3）甲方自提自運。

　　3.運輸方式：＿＿＿＿＿＿＿。

　　4.到貨地點和接貨單位（或接貨人）＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　（甲方如要求變更到貨地點或接貨人，應在合同規定的交貨期限（月份或季度）前40天通知乙方，以便乙方編月度要車（船）計劃；必須由甲方派人押送的，應在合同明確規定；甲乙雙方對產品的運輸和裝卸，應按有關規定與運輸部門辦理交換手續，作出記錄，雙方簽字，明確甲、乙方和運輸部門的責任。）

　　第五條　產品的交（提）貨期限

　　（規定送貨或代運的產品的交貨日期，以甲方發運產品時承運部門簽發的戳記日期為準，當事人另有約定者，從約定；合同規定甲方自提產品的交貨日期，以乙方按合同規定通知的提貨日期為準。乙方的提貨通知中，應給予甲方必要的途中時間，實際交貨或提貨日期早于或遲于合同規定的日期，應視為提前或逾期交貨或提貨。）

　　第六條　產品的價格與貨款的結算

　　1.產品的價格，按下列第（　）項執行：

　　（1）按甲乙雙方的商定價格；

　　（2）按照訂立合同時履行地的市場價格；

　　（3）按照國家定價履行。

　　（執行國家定價的，在合同規定的交貨或提貨期內，遇國家調整價格時，按交貨時的價格執行。逾期交貨的，遇價格上漲時，按原價執行；遇價格下降時，按新價執行。逾期提貨或逾期付款的，遇價格上漲時，按新價格執行；遇價格下降時，按原價執行。由于逾期付款而發生調整價格的差價，由甲乙雙方另行結算，不在原托收結算金額中沖抵。執行浮動價和協商定價的，按合同規定的價格執行。）

　　2.產品貨款的結算：產品的貨款、實際支付的運雜費和其它費用的結算，按照中國人民銀行結算辦法的規定辦理。

　　（用托收承付方式結算的，合同中應注明驗單付款或驗貨付款。驗貨付款的承付期限一般為10天，從運輸部門向收貨單位發出提貨通知的次日起算。凡當事人在合同中約定縮短或延長驗貨期限的，應當在托收憑證上寫明，銀行從其規定。）

　　第七條　驗收方法＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　（合同應明確規定：1.驗收時間；2.驗收手段；3.驗收標準；4.由誰負責驗收和試驗；5.在驗收中發生糾紛后，由哪一級主管產品質量監督檢查機構執行仲裁等等）。

　　第八條　對產品提出異議的時間和辦法

　　1.甲方在驗收中，如果發現產品的品種、型號、規格、花色和質量不合規定，應一面妥為保管，一面在30天內向乙方提出書面異議；在托收承付期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標的物收到之日起過兩年內未通知乙方的，視為產品合乎規定。

　　2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3.乙方在接到需方書面異議后，應在10天內（另有規定或當事人另行商定期限者除外）負責處理，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　（甲方提出的書面異議中，應說明合同號、運單號、車或船號、發貨和到貨日期；說明不符合規定的產品名稱、型號、規格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法、檢驗情況和檢驗證明；提出不符合規定的產品的處理意見，以及當事人雙方商定的必須說明的事項。）

　　第九條　乙方的違約責任

　　1.乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的＿＿＿％的違約金。

　　2.乙方所交產品品種、型號、規格、花色、質量不符合規定的，如果甲方同意利用，應當按質論價；如果甲方不能利用的，應根據產品的具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

　　3.乙方因產品包裝不符合合同規定，必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。

　　4.乙方逾期交貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。

　　5.乙方提前交貨的產品、多交的產品的品種、型號、規格、花色、質量不符合規定的產品，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，應當由乙方承擔。

　　6.產品錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運交合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。

　　7.乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規定的交貨時間付款；合同規定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要的，乙方應照數補交，并負逾期交貨責任；甲方不再需要的，應當在接到乙方通知后15天內通知乙方，辦理解除合同手續。逾期不答復的，視為同意發貨。

　　第十條　甲方的違約責任

　　1.甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款＿＿＿％的違約金。

　　（違約金視為違約的損失賠償，但約定的違約金過分高于或者低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少或者增加）

　　2.甲方未按合同規定的時間和要求提供應交的技術資料或包裝物的，除交貨日期得順延外，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按順延交貨部分貨款計算，向乙方償付順延交貨的違約金；如果不能提供的，按中途退貨處理。

　　3.甲方自提產品未按供方通知的日期或合同規定的日期提貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期提貨部分貨款總值計算，向乙方償付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

　　4.甲方逾期付款的，應按中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。

　　5.甲方違反合同規定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。

　　6.甲方如錯填到貨地點或接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。

　　第十一條　不可抗力

　　甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　第十二條　其它＿＿＿＿＿＿＿。

　　按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失的，應當在明確責任后10天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發貨物或扣付貨款來充抵。

　　本合同如發生糾紛，當事人雙方應當及時協商解決，協商不成時，任何一方均可請業務主管機關調解或者向仲裁委員會申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份；合同副本一式＿＿份，分送甲乙雙方的主管部門、銀行（如經公證或簽證，應送公證或簽證機關）……等單位各留存一份。

　　購貨單位（甲方）：＿＿＿＿（公章）

　　供貨單位（乙方）：＿＿＿（公章）

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿（公章）

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿（蓋章）

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　開戶銀行：＿＿＿＿＿＿＿＿

　　開戶銀行：＿＿＿＿＿＿＿

　　帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　訂立合同時如何防范交易風險

　　隨著我國市場機制的逐步完善，合同觀念深入人心。與之相應，合同糾紛也越來越多。如何在訂立合同時防范合同欺詐，預防合同糾紛的發生，已成為眾多公司經營管理者追求的目標。作為公司經理人，如果你在簽訂合同時能夠很好的應用有關對策，那么，在將來可能發生的合同糾紛中，就能將風險降低到最低。本文根據對眾多合同糾紛案件的分析和研究，提出了在簽訂合同時應重點注意的幾個問題，但愿它們能幫助你簽訂無可挑剔的合同，讓你的公司在交易過程中降低風險。

　　一、爭取合同的起草權

　　一般來講，合同由誰起草，誰就掌握主動權。起草一方的主動性在于可以根據雙方協商的內容，認真考慮寫入合同中的每一條款，斟酌選用對己方有利的措詞，更好地考慮和保護自己的利益。

　　二、認真審查簽約對象的主體資格和資信能力

　　當前，一些不法單位和個人利用經濟合同進行違法犯罪的現象時有發生。為防范欺詐行為，減少交易風險，必須認真審查對方的主體資格、履約能力、信用情況等。首先要查看對方的營業執照和企業參加年檢的證明資料，了解其經營范圍，以及對方的資金、信用，經營情況，其項目是否合法。如果他有擔保人，也要調查擔保人。不能僅憑其名片、介紹信、工作證、公章、授權書、營業執照復印件等證件，就相信對方，有的企業因沒有參加年檢而已被工商部門吊銷營業執照，如果你稍一疏忽，就可能掉進一些不法分子設置的陷阱。同時也要審查簽約人的資格，查看對方提交的法人開具的正式書面授權證明，了解對方的合法身份和權限范圍，以確保合同的合法性和時效性。對于標的額大的交易，還應到工商、稅務、銀行等單位調查對方當事人的資信能力。

　　三、合同名稱與合同內容要一致

　　有些企業使用統一的合同文本，這本是好事，但由于對合同性質了解不細，出現張冠李戴的事情。例如本是加工承攬合同，卻使用購銷合同文本，為合同以后的履行和適用法律條款增添了爭議。

　　四、注意價款支付及其方式

　　市場條件下的企業要講求經營效益，而不是單純追求銷售額，更不是單純追求生產量。如果賣出去的商品收不到貨款，那樣只會生產得越多，銷售得越多，虧損越嚴重。為了確保價款能夠及時足額地收回，必須把好合同簽訂中價款支付及其方式的關，從源頭上降低經營風險。首先，最好采用先款后貨方式。這樣，經營風險已經轉移到需方身上，供方的風險很小甚至不存在。但這種方式需方一般不會同意。其次，采用先交部份定金方式。這種情況，可以減少供方的風險。合同中一般應注明：交付定金之日起，合同生效。第三，如果確需采用先貨后款方式，則要注意把握好需方的整體實力、信譽度、付款時間的長短及手續交接等。在簽訂合同時須要求需方提供加蓋需方單位公章的營業執照復印件。需方收貨的人若非其法定代表人，收貨人必須持有由法定代表人簽字并由需方單位蓋章的授權委托書，注明委托事項、委托權限、委托期限等。第四，要注意列明每項商品的單價。有些企業在購銷合同中，標的是多類商品，但卻只在合同中明確商品的總價款，而不確定具體每種商品的單價，一旦合同部分履行后發生爭議，就難以確定尚未履行的部分商品的價款。

　　五、用詞要嚴謹

　　簽訂合同不僅要做到字斟句酌、反復推敲，不要在合同中用含糊不清，模棱兩可的詞句或多義詞，而且要注意合同的條款有無重復，或者前后是否自相矛盾，以免使對方鉆了空子。例如，某一合同中有這樣一條：“合同生效后不得超過45天，乙方應向甲方繳納××萬元的履約保證金。……超過兩個月如未能如期繳納，則合同自動失效。”這里“兩個月”究竟從哪一天開始算起，是合同生效之日開始算起還是合同生效45天以后算起，寫得不明確。還有這樣一個案例，某科研所在轉讓一項技術時，客戶要求由甲方提供原材料，負責成品的化驗。當時科研所同意了，但在合同中卻表述為“甲方負責原材料及成品的化驗”。后產生糾紛，科研所以此為據稱其只提供“產品化驗”而不負責“提供原材料”，客戶因此遭受20多萬元的經濟損失。

　　六、明確規定雙方應承擔的義務、違約的責任

　　許多合同只規定雙方交易的主要條款，卻忽略了雙方各自應盡的責任和義務，特別是違約應承擔的責任。這樣，無形中等于為雙方解除了應負的責任，削弱了合同的約束力。還有一種情況是，雖然規定一方違約，另一方可以向其追索違約金和賠償金，但條款寫得十分含糊籠統，沒有明確的數額，這樣，也不利于以后發生爭議迅速確定違約和賠償的金額。所以，一定要明確違約金和賠償金的數額或計算方法。

　　七、注意定金與“訂金”的區別

　　定金是債的一種擔保方式，民法典規定當事人可以依照《民法典》約定一方向對方給付定金作為債權的擔保。債務人履行債務后，定金應當抵作價款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務的，無權要求返還定金；收受定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金。可見定金具有懲罰性，在民法典上稱為定金罰則。在實踐中不少人將定金寫成了“訂金”，而“訂金”在法律上被認定為預付款，不具有擔保功能。

　　八、合同條款必須對等

　　民法典明確規定當事人應當遵循公平原則確定各方的權利義務，一方享受權利，必須承擔義務，合同條款的對等性是公平原則的重要內容。對于義務多、責任重、權利少這類一邊倒的合同，應謹慎與之簽訂合同。因為一旦出現糾紛，本方將會處于極為不利的境地。同樣，也不要簽訂權利多、義務少、責任輕的合同，否則另一方可能以該合同違背公平原則對合同的有效性提出抗辯。

　　九、約定合同糾紛的解決方式和訴訟管轄地要明確具體

　　在合同中一般約定，若本合同發生糾紛，雙方應協商解決，協商不成，通過訴訟（仲裁）方式解決。若選擇仲裁方式解決合同糾紛，不能只是籠統的寫一旦發生糾紛在甲方（或乙方）所在地仲裁部門解決，而應寫具體的名稱，如青島仲裁委員會、煙臺仲裁委員會。如果沒有寫具體名稱，發生糾紛后只能由當事人協商簽訂補充協議予以明確，協商不成原仲裁協議或合同仲裁條款無效。若選擇訴訟方式解決合同糾紛，應盡量選擇已方所在地法院管轄，若對方不同意，可改為雙方所在地法院均可管轄，盡量不要選擇對方所在地法院管轄。在選擇管轄法院時還應注意協議管轄不得違反級別管轄與專屬管轄。如：對于訴訟標的達不到中級人民法院管轄的一般財產案件，約定由某中級人民法管轄是無效的。又如，海事案件，只能由海事法院管轄，合同當事人約定由普通法院管轄是無效的。

　　十、充分重視法律專業人員的利用

　　訂立合同是一件技術要求高、風險也很大的經營行為，無論對于合同的效力，還是履約能力或陷阱條款，公司法人及經營者都因可能缺乏經驗而難以準確進行把握。只有充分借助法律專業人員的作用，才能更好地預防合同糾紛。如讓法律專業人員參與合同的簽訂，或委托公證、鑒證機關進行公證或鑒證，當然最直接也最普遍的是聘請律師進行咨詢解決或向公司常年法律顧問求助。

　　企業簽訂合同時應注意的事項及常見的風險規避方法

　　一、合同的主體(甲方\乙方)

　　甲方在簽合同時一般應有甲方公司的全稱(保證公章和營業執照上面的名稱相一致)及法定代表人的簽名;

　　對乙方則應特別注意

　　1、首先應特別注意營業執照上的公司名稱，保證合同上的乙方和企業營業執照上的名稱保持一致，還應注意公司的樣章的名稱和營業執照上的一致。

　　2、一般而言，合同上會要求有企業法定代表人的簽字，在此應確認在此處簽字的人的身份，如果不是法定代表有人，則應特別注意該人員是否有公司或法定代表人的授權委托書，并且應把授權委托書、合同書及個人的身份證明放在一起保管，以保證簽訂合同的有效性。

　　3、應注意簽約方的資信狀況，以保證合同的有效履行。

　　4、在履行合同的過程中涉及到乙方人員簽字的地方都要注意簽字方的身份，是否具有合法的授權委托書，否則簽字可能會變為個人的行為，最好在涉及到乙方簽字的地方都加蓋公司的印章加以確認。

　　5、如果簽約方為個人，應特別注意落實個人身份，并留下身份證復印件，及資信狀況，最好是以錢款兩清的方式來交易，以避免風險。

　　二、合同主體的考察

　　1、簽約對方的主體資格

　　(1)簽約對方為個人時，法律要求必須是完全民事行為能力人，既簽約方精神正常且年滿18周歲或者16至18周歲但以自己的收入為主要生活來源，在此情況下可以要求其提供身份證、詳細的家庭地址、聯系方法及個人的其他情況，方便于在必要時對其進行實地的考察和確認,。

　　(2)簽約對方為企業時，則應注意企業下屬部門，如企業各部/科/處/室等是不具備主體資格，不能簽約的,如果簽訂了這樣的合同可能會因為主體不適格而被認定無效;而企業的分支機構，如分廠、分公司、辦事處等，則應看其是否具有對外開展業務資格(是否有授權)是否有非法人營業執照如果有授權或非企業法人營業執照才有簽訂合同的資格，對分公司、分廠、辦事處的審查，除審查分支機構的履約能力外，還應審查公司的履約能力的情況，因為在分支機構無力承擔責任的情況下，公司還應承擔補充責任。對企業主體格的審查，一般是對企業營業執照進行審查，主要應查看的內容是企業名稱，看該名稱與擬簽合同當事人的名稱是否一致，不一致則風險較大;看注冊資本，是否與擬簽合同標的額相稱，如差別較大，則可能風險也較大，應加以注意;看企業經營范圍，看擬簽合同業務是否在經營范圍內，不是，風險也較大;看企業的工商年檢是否通過了工商部門年度檢驗，如果沒有，則簽定合同時風險也會較大。除以上的方式以外，還應依據營業執照中記載的情況，對公司的辦公地點、人員、固定資產等進行實地考察和確認。

　　3、要核實對方資信情況

　　在審核了對方的主體資格，沒有問題后，則應核實簽約對方的資信。核實資信的方式與簽約對象是新客戶還是老客戶，有很大的區別，如果是老客戶，則可以考慮與其簽合同，但要核對其之前的履約的情況，如履約情況差，一般不能再與其簽合同，既使簽，也只能同時履行合同，既交貨的同時付款的合同。如果交貨期較長，則應要求對方先支付一定的履行保證金，并要求在交貨的同時付清全部貨款;對核對履約記錄情況后，如履約情況一般或履行情況良好，則應考察其資信證明文件，除了交貨的同時付款以外的合同，一般應要求對方提供資信證明文件，資信證明文件一般包括企業簡介，營業執照，效益情況，稅務證明，銀行信用等級證明以及單位的基本情況等資信證明資料;同時可以通過了解對方客戶的評價，調取工商資料等其它手段核實對方所提供的資信證明情況，同時還可以對公司的注冊資本情況、會計資料、股東等進行核實，最后依據對方的資信情況確定是否應簽合同或簽什么樣的合同。

　　對于新客戶除了交貨的同時付清款的合同外，一般應要求對方提供資信證明材料，并實地進行考查，在確認有良好資信及履約能力后再與之簽定合同，如果在此過程中能讓對方提供履約擔保則會極大的減少風險。

　　三、合同的訂立

　　1、依據《民法典》的規定，當事人訂立合同采取要約和承諾的方式，而要約是指希望和他人訂立合同的意思表示，一個有效的要約包括(1)內容具體明確;(2)表明經受要約人承諾，要約人既受該意思表示的約束力;(3)要約應具備合同的主要條款;做為銷售人員，如果有和他人訂立合同的愿望，則應當會向他人發出合格的要約，這樣一旦對方對要約做出承諾，則雙方間的合同就宣告成立。如果發現要約有問題應以書面的方式及時撤回要約，有效的要約撤回應在要約之前或與要約同時到達對方，才會產生相應的法律效果。在合同簽定的要約階段存在以下的風險(1)把要約誤認為要約邀請;(2)要約內容不當;(3)要約撤回不當;由于要約一經對方承諾，合同就宣告成立，這樣的合同如果不違反法律強制性規定，就會在雙方間產生約束力。做為銷售人員在給他人發要約時，一定應注意以上的三個問題，一旦對要約的內容考慮不清楚，或為想和他人簽訂合同把自己接受不了或無法接受的內容寫入要約，這樣一旦對方給予了承諾可能就會給企業造成風險。

　　2、承諾

　　承諾是受要約人同意要約的意思表示，承諾應以通知的方式做出，如果在要約明確了承諾的時間，則承諾應當在要約確定的期限內到達，承諾通知到達要約人時生效,承諾生效時合同成立。應特別注意的是，承諾的內容應當與要約的一致，不能作出實質性變更的。做為銷售人員如果接到對方的要約，應在對方要求的承諾期限進行承諾，并不要對要約做出實質性的變更。在承諾階段的法律風險主要有(1)承諾方式不當;承諾一定要以書面的形式做出，不要未經書面承諾直接以行為的方式給予承諾，以免給自己造成風險;(2)把新要約當承諾;產生這種原因主要是在承諾的過程對對方的要約進行了實質性變更，以至把新要約當成承諾，誤以為合同已經成立，最后給自己造成不必要的損失。

　　如果承諾以后，發現承諾對自己不利，則應及時撤回承諾;有效的承諾撤回的方式應以書面的方式做出，并在承諾到達對方之前到達對方，才為有效。有效的利用承諾撤回權可以避免許多的風險。

　　3、應考慮本方的履約能力

　　如本方的履約能力能達到擬簽合同約定的要求，則可以簽約，否則應慎重考慮訂立合同，許多的合同欺詐就是利用一方超過履存能力簽定合同后，對方抓住了這一點，向另一方索賠而造成的。

　　4、合同談判成果的確認

　　銷售人員在和客戶以要約、承諾的形式反復接觸并基本達成一致后，應學會以明確，有效的方式對談判成果進行確認，作為雙方簽訂正式合同的依據。一般而言，在談到結束以后，應以締約談判備忘錄，締約意向書等形式確認談判成果，以備正式簽訂合同時參照。對于制作的談判文書被確認以后，應對內容進行確認并寫上時間、地點、當事人、談判成，果然后由雙方簽字、蓋章，在法律效力上，締約意向書、會談紀要等主要具有以下的特點：(1)按照《民法典》如果一方最終無正當理由拒絕簽訂正式合同，則應承擔締約過失責任，賠償對方因締約而受到的損失;(2)這些文書有時可以起到補充正式合同的重要作用，正式合同對有關事項約定不明或者沒有約定，而該事項又對合同的履行或者爭議處理不可或缺，那么依據《民法典》的規定，可以按照這些文書記載的內容處理合同中的有關問題。(3)這些文書有時可解釋合同條款。由于在締約意向書中一般包括已決條款和未決條款兩部分，對于已決條款會直接成為合同中的條款，故在意向書中確定已決條款時應特別的謹慎，千萬不要以為不是正式合同就隨意的承諾，避免在簽定正式合同時給自己造成不利;而對于未決條款由于是雙方的分歧所在，可能會影響正式合同的簽定，故在意向書中應對因未決條款達不成一致造成正式合同不能簽定的情況，約定有相應的處理方式，以免有不必要的法律風險。

　　5、合同成立并生效的風險

　　在正式向對方履行時，一定要先注意合同是否成立并生效，在沒有肯定之前，千萬不要想當然就開始履行合同，以免給自己造成損失。

　　6、合同的形式風險

　　合同的形式有有書面形式、口頭形式和其他形式。除了交貨的同時負款的合同外，一般應以書面的形式簽定合同，在以信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等形式簽定合同時一定要要求以書面的形式做最后的確認，以避免雙方在履行過程中發生分歧。法律、行政法規規定或者當事人約定采用書面形式訂立合同的，一定要先要以書面的形式訂立合同，千萬不要因為人熟就無視這樣的約定，因為這里面隱藏了許多的法律風險。當然如果當事人未采用書面形式但一方已經履行主要義務，對方接受的，該合同是成立并有效的，但這樣的行為會給企業帶來許多不必要的風險和麻煩，應當盡量的避免。

　　7、合同交易主體的風險

　　(1)代理人(比如銷售人員)無權代理、超越代理權的風險

　　行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立合同，相對人有理由相信行為人有代理權的，該代理行為有效。這種代理稱之為表見代理，對很多企業都存在替在威脅。這主要表現在企業的銷售人員離開企業后因為手里還有原來企業的授權委托書、空白合同、工作證等能夠讓人覺得他還是企業員工的材料，然后利用這些材料以企業的名義和他人簽定合同;還有就是企業中的員工利用手里面有這樣的一些材料，出于個人利益的考慮和他人簽定合同，最后這些合同產生的后果，都會由企業來承擔。

　　(2)法人或者其他組織的法定代表人、負責人超越權限訂立的合同，除相對人知道或者應當知道其超越權限的以外，該代表行為有效。這就說明公司內部對法定代表人的約束文件，在法律上對外并無約束力，其后果最終還是應由企業承擔，但在企業和法定代表人之間是有約束力的，因此在公司內部的管理中，有限制法定代表人的權限時，一定要對法定代表人違約后所應承擔的責任加以明確，以此達到徹底約束的目的。這是由法定代表人產生的風險。

　　產生以上兩類風險主要是在合同管理上存在漏洞所致，加強合同的管理才是避免這類風險的有效方法。

　　四、合同條款

　　簽約時的合同標的、數量、質量、履約條款，違約條款等都應當準確，不得有含糊不清的內容，任何的岐意都會引起不必要的糾紛。

　　1、標的條款

　　標的條款中主要包括標的數量和標的質量，在標的數量中應明確計量單位、計量方式、數量以及其它可能影響數量的內容;標的的質量保證條款應包括權利性保證(既對標的物有完全處分權的保證)，完整性保證(保證標的以及其配套設施完整、齊備)包括效能性保證(保證標的符合事先約定的指標參數、能夠達到預定的用途與目的)，質量檢驗(檢驗質量的機關、方式、方法)維修保證及保證期等，對標的條款應盡可能的準確，具體以確保不發生岐義為原則，最好能根據行業特點提供格式標準合同，在以該合同為基礎依據具體的情況進行調整，這樣可以減少合同簽定過程中的隨意性。

　　2、價金條款

　　在簽訂價金條款時(1)金額的大小寫應當一致，且不能發生涂改以避免產生岐義;(2)金額中涉及稅金的應注明稅金的承擔方式;(3)對貨款的支付條件應明確，以降低交易風險;(4)支付的方式應當明確。

　　3、履約條款

　　在合同的履行條款中應明確合同履行的地點，合同履行的時間、合同履行的義務人及合同履行的內容;對于合同履行的時間應當明確，是時間點還是期限，并且要力求精確，并明確時間的計算方式;對于合同履行的地點則應盡可能詳細，寫明城市，街道及其號碼，甚至可能時要明確到房間的號碼;履行內容則要求義務人應當做什么，如何做，達到什么標準等是履行條款的核心內容，由于履行條款與違約條款、風險分擔分割點以及糾紛管轄間都聯系。因此在簽訂時應該力求準確，并應系統考慮，綜合衡量后才能確定。履約風險是合同風險中最為多見的一種，這源于兩點：一是對方履行能力弱;另一種是對方利用履行條款中的漏洞或者雙方對履行條款的理解產生誤解導致最終的風險。

　　4、質量條款

　　現今有很多人在利用合同賺錢，其利用的最多的一點就是質量條款，在合同里約定質量條款時一定要注意質量保證的能力，不要為拿下合同簽一些超出自己能力的合同;一旦最終的質量無法保證，可能會帶來各種形式的索賠。在質量條款中(1)要約定質量的達標標準的;(2)約定質量檢驗期限。在實踐中應學會在檢驗期及時檢查產品的質量，是否符合標準，以防給自己造成損失。

　　5、違約條款

　　一個沒有違約條款的合同是履約沒有保障的合同，是沒有約束力的合同，因此在合同中必須對違約條款明確化。違約的表現形式為一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，在此情況下違約方一般應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。這里面最要緊的是約定好一方違約應支付另一方違約金的數額或約定因違約產生的損失賠償額的計算方法，這樣可以有效的避免雙方在產生分歧時在違約金上糾纏不清。這里要特別說明的一點是定金和訂金的區別，在法律上只有定金存在雙倍返回的問題，其他的都只有返還本金的義務。

　　6、標的物滅失的風險

　　標的物毀損、滅失的風險，在標的物交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔，但法律另有規定或者當事人另有約定的除外。為了分清交付過程中的滅失風險，在簽定合同時一定要把履行的時間、地點、履行的標準明確化，以避免產生意外滅失時無法確定責任。

　　五、合同的合法性

　　合同無效主要出于以下的幾種原因之一：

　　(1)一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益;

　　(2)惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益;

　　(3)以合法形式掩蓋非法目的;

　　(4)損害社會公共利益;

　　(5)違反法律、行政法規的強制性規定。

　　簽定一個無效的合同會給善意履行方帶來很大的風險，也會給惡意方很多隨意解除合同的借口。其風險是非常大的，故在簽定合同時應特別注意有無存在合同無效的情形，以避免合同無效給自己帶來風險。

　　六、解除合同的法律風險

　　解除合同分法定的解除和約定的解除，

　　法定的解除是指只要具備以下情形之一的，當事人可以解除合同：

　　(1)因不可抗力致使不能實現合同目的;

　　(2)在履行期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務;

　　(3)當事人一方遲延履行主要債務，經催告后在合理期限內仍未履行;

　　(4)當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的;

　　(5)法律規定的其他情形。

　　約定解除應以雙方合同約定的解除條件為準。

　　解除合同是是有期限的一定應在法律規定(一般為一年)或者當事人約定解除權行使期限內要求解除，期限屆滿當事人不行使的，該權利消滅。

　　解除合同過程中最容易產生風險的地方是解除合同的程序及解除合同條件的理解上，解除合同一般應當以書面的形式通知對方，合同自通知到達對方時解除。在解除合同時一定要特別的注意，隨意的解除合同會給企業帶來很大的風險。在解除合同時如果對方有異議，可以請求人民法院或者仲裁機構確認解除合同的效力，在行使合同解除權的過程中，一定要把解除合同的通知送達對方的手上，并留有證據。以免在是否已經解除的問題上發生爭議。

　　合同解除后，尚未履行的，終止履行;已經履行的，根據履行情況和合同性質，當事人可以要求恢復原狀、采取其他補救措施，并有權要求賠償損失。

　　合同的權利義務終止，不影響合同中結算和清理條款的效力

　　七、可撤銷的合同

　　(1)重大誤解：既一方因自己的過錯對合同的背景、目的、內容產生重要誤解而訂立的合同;

　　(2)顯失公平的合同：既一方在或缺乏經驗的情況下，訂立了明顯對自己不利的合同;

　　(3)乘人之危：既行為人利用他人的危難處境或緊迫需要強迫對方接受違背意志的合同;

　　以上三種類型合同是屬于可撤銷的合同，受害人一方可以在知道或者應當知道存在以上情況之一的那時起一年內要求撤銷上述的合同。

　　八、合同履行過程中的幾種特殊情形

　　1、同時履行抗辯權

　　合同雙方互負債務，沒有履行的先后順序，如果存在對方不履行或不完全履行的情形，則另一方有權拒絕相應的履行;

　　2、不安抗辯權

　　先行履行債務的一方有確切的證據證明對方可能喪失履行能力，可中止履行，并要求對方提供擔保，否則可不予履行合同;

　　3、后履行抗辯權

　　在后履行一方發現在先履行一方的履行不符合合同的要求，則在后一方可以中止履行。

　　4、代位權

　　債務人怠于行使其到期債權造成債權人損害時，債權人請求法院以自己的名義代位行使債權;

　　5、撤銷權

　　債務人放棄到期債權或無償、低價轉讓財產造成損失的，債權人可請求法院撤銷該行

　　以上五種是當事人一方在合同履行過程中發現債權可能存在損害時常見的補救措施，利用好了，可有效避免損失，減少法律上的風險。在上述的前三種履行方式中，爭取在合同承擔后履行義務，因為這時合同中風險最小的，如果實在不行，可爭取同時履行的方式上(上述第一種)。對于采用第二種，既先履行義務時，則應建立在這樣的一個基礎上，既對方是自己的老客戶，資信非常好，而且并無履行不良的行為存在，但即便如此，也應慎之又慎，謹防給自己造成不必要的損失。

　　九、情勢變更

　　在合同的履行過程中，當事人訂立合同時依據的客觀情況發生重大變化，影響了合同的履行的，可以對此申請求變更價格條款。這里面最常見的是材料價格的巨大變化或市場發生重大變化所引起的。企業在經營過程中，有效的對此加以利用，也會極大地減少企業的損失。

　　十、后合同義務

　　企業應當在合同中約定保密條款，這樣可以有效防止商業秘密外泄，這對保護企業利益是非常有利的。

　　十一、簽定合同時還應注以下的細節

　　1、保留好營業執照復印件、法定代表人身份證明、授權委托書、身份證復印件等有關可以證明身份的材料;

　　2、蓋公章時一定要清晰;

　　3、合同中有修改的地方一定要蓋章確認;

　　上一篇：淺論產品質量爭議處理實務

　　淺論產品質量爭議處理實務

　　案例1：

　　甲貿易公司接到乙燈飾廠的訂單，訂做用于燈飾配件的氯丁橡膠墊圈一批。于是甲公司委托丙公司生產。生產前，甲公司要求丙公司試產了一批樣品，經送乙廠檢驗后，乙廠認為符合要求，于是與甲公司封存了樣品并向丙公司下達訂單。甲公司于是與丙公司簽訂合同，約定按試產樣品要求生產，但雙方并未對試產樣品進行封存確認。丙公司于是組織生產并向甲公司交貨。甲公司驗收后見外觀無異，便接受了貨物。但將貨物送交乙廠后，經檢驗，發現貨物的防火要求與樣品不符，未達到標準，于是拒收貨物。無奈，甲公司只好要求丙公司退貨，并拒付貨款。丙公司于是向法院起訴，要求甲公司支付貨款。法院經審理，由于雙方未對樣品進行封存，雙方均對對方提供的樣品不予確認。甲公司無法證明丙公司提交的貨物不符合質量要求，判決甲公司敗訴，限期支付丙公司的貨款。

　　案例2：

　　甲月餅廠向乙銷售部訂購月餅豆沙餡料一批。乙銷售部依約提供了餡料，甲廠支付了部分款項后陸續將豆沙餡料用于月餅生產，并向外銷售。但在銷售過程中，甲廠多次接到顧客投訴，反映月餅豆沙餡料霉變。甲廠無奈對月餅進行召回，導致月餅積壓，損失嚴重。甲廠遂向人民法院提起訴訟，要求乙銷售部返還貨款，賠償損失。乙銷售部辯稱豆沙餡料在提供給甲廠時是合格的，發生霉變是由于甲廠生產和銷售月餅過程造成。

　　法院審理后認為，豆沙為關乎人民健康安全的食品原料，且其品質與生產和貯存條件有極大關系，甲廠應在接受貨物后合理期限內及時檢驗。但甲廠未在合理期限內及時檢驗并提出異議，而是在投入生產并銷售后才提出異議。應視為產品質量合格。判決駁回甲廠的訴訟請求。

　　產品質量問題對于買賣、承攬合同而言，是核心關鍵。但實務中，因質量約定不明確（特別是按樣定作，特殊要求或用途商品等）、或當事人怠于檢驗、未及時提出質量異議、未及時固定相關證據等原因，只能承擔對自己不利的結果。因此，檢討產品質量爭議中的實務問題，有其現實意義。

　　要確定貨物是否存在質量問題，首先應當有明確的質量約定，否則，判斷產品是否存在質量問題就會因沒有依據而無法判定。質量的標準的約定既可用文字加以描述約定，亦可通過實物（如樣品、樣板等）約定，或者通過兩者相結合加以約定。需要注意的是，按樣品買賣或定作時，應當由雙方共同封存樣品，且最好能雙方各保存一份或由第三方保存。

　　依《民法典》之規定，質量要求不明確時，按國家標準和行業標準履行，沒有上述標準時，依通常標準或符合合同目的的標準履行。上述案例1之中，甲公司與乙廠間因封存了樣品，故雙方質量爭議有質量標準，乙公司要求退貨的主張有事實依據。但甲公司與丙廠的爭議中，因雙方未封存樣品，且甲公司與丙公司亦未明確貨物的用途系用作燈飾配件，即合同目的不明確。此種情形下，只能依通常標準確定。而橡膠墊圈可用于多種用途，在通常用途中，并不必然有防火等級的特殊要求，故法院不支持甲公司的請求亦在情理之中。

　　在有明確質量約定且產品質量確實存在問題的情況下，當事人的權利是否就必然會得到法院的支持呢這里又涉及產品質量爭議中買受人或定作人的另一義務，即及時檢驗義務及通知義務。依《民法典》之規定，可區分以下三種情形：一、雙方約定了質量檢驗期的，應當在檢驗期內及時檢驗；二、未約定檢驗期但有約定質保期的，質保期為檢驗期限；三、未約定檢驗期及質保期的，應視標的物的實際情況，在合理期限內檢驗，最長不超過二年。如未在上述期限內檢驗并將不符合質量約定的情況通知出賣人或承攬人的，視為產品質量符合約定。當事人就質量問題向對方主張權利的，人民法院將不予支持。上述案例2中，即涉及質量異議期中“合理期限”的確定。根據生活常識，豆沙餡料霉變與保存條件、生產條件等有極大關系，且甲廠作為食品生產企業，依法有對原材料檢驗合格方能投入生產的義務。原告未經檢驗即投入生產，至產品出現質量問題才進行檢驗，顯然已超過了合理的檢驗期間，法院判決其敗訴合理合法。

　　從以上分析可以看出，明確的質量約定（特別對于一些特殊用途或目的產品而言）和及時的檢驗和通知是質量爭議中致勝的關鍵。實務中，很多買受人或定作人在發現質量問題后，往往只是消極地拒絕付款，而不及時向對方提出異議及相應要求，有的甚至還繼續使用、消耗有爭議的產品，致使主張退貨或解除合同時無貨可退。在訴訟中陷于被動，因此，建議在發生質量爭議時，應采取以下應對措施：

　　一、交付時發現產品明顯不符合質量要求的處理方法:

　　如果對方交付產品明顯的不符合質量要求的。如交付的產品的規格、品種等明顯與合同約定不符，買方或定作方應當立即提出質量異議，并作如下處理；

　　（1）如不符合合同目的的，可以拒收，省的麻煩。《民法典》一百四十八條規定“因標的物質量不符合質量要求，致使不能實現合同目的，買受人可以拒絕接受標的物或解除合同。”

　　（2）如對交付產品尚可接受，可與對方協商變更合同，或協商減少價款，盡可能采用書面形式。

　　（3）要求對方限時退換，或其他方式解決質量問題。同時最好雙方能就此質量問題的處理意見，形成書面協議。在書面協議中，要表明如對方不能按此協議解決質量問題，我方保留追究違約責任的權利。

　　我們要防止以下做法：

　　（1）只是表達不滿，不向對方明確提出質量異議。

　　（2）提出異議，但沒有明確的要求。

　　（3）有異議、要求，但沒有對異議的提出及處理結果形成書面的或其他可證明的形式。

　　二、在驗收后發現的質量問題的處理方法

　　依《民法典》，在質量異議期內未提出異議，視為產品質量符合合同約定。但對于一些隱蔽的產品質量問題，如果確實屬于需要特定條件如安裝調試后，使用后或經特殊檢測方能發現的質量問題，法院可依公平原則予以認定。同時，如對方明知產品存在質量問題而提供的，例如存在以次充好、偷工減料等情形時，則可不受質量異議期的限制。因此，此種情況下可采取以下措施：

　　迅速向對方發出質量異議的通知，并提供相應的證據。同時催促對方采取補救措施，盡快解決質量問題，提出明確的要求。并固定和保留相關證據，如：該質量問題是表面檢查不易發現的這一特征的證據、對已發出通知的證據。盡可能的采取可證明的通知方式，如快遞、電報、電話（可查、可錄）。如選擇退貨或換貨，應停止使用產品并妥善保存。

　　三、使用過程中發現的產品質量問題時的處理方法。

　　使用過程中發現的質量問題處理與驗收后的處理并無太大區別，但此時往往已造成一定損失，同時如果產品為原料或部件，往往已全部或部分難以回收進行退換。此時要注意質量問題證據和造成損失證據的固定和保留。并在向對方發出的通知中提出損失賠償要求或保留追討權利。

　　綜上，在買賣、承攬合同產品質量爭議中，不但質量約定要“把話說在前”，在訂立合同時約定明確的質量標準。同時，在收貨時，亦應及時檢驗。在發現質量問題后，更應及時提出。“有話早說”，才能使自己在爭議中有理有據有利。

買賣合同（一） 篇2

　　賣方（以下簡稱甲方）：

　　姓名： （夫婦）

　　身份證號碼：

　　地址：

　　聯系電話：

　　買方（以下簡稱乙方）：

　　姓名：（夫婦）

　　身份證號碼：

　　地址：

　　聯系電話：

　　第一條 門面的基本情況：

　　甲方門面坐落于 ；位于第空，房屋結構為 ，房產證登記面積平方米，門面權屬證書號為。門面為商業用途（門面水電設施齊全）。

　　第二條 價格：

　　以房產證登記面積為依據，每平方米 元，該門面售價總金額為萬元整，大寫：。

　　第三條 付款方式：

　　乙方于本合同簽訂之日向甲方支付定金 元整，大寫： ， 日內乙方向甲方交付 元大寫 ，甲方將此筆購門面款與定金合并開具收條，余款元大寫 ，甲方在門面過戶給乙方手續辦理完畢之日支付。

　　第四條 門面交付期限：

　　甲方應在乙方交付定金之日起日內，解除該門面原有的租賃合同，必須騰空該門面交付乙方（可拆部分甲方自行拆除拿走）。

　　第五條 乙方逾期付款的違約責任：

　　乙方如未按本合同第三條規定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約責任。自本合同規定的應付款限期之第三天起至實際付款之日止，每逾期一天，乙方按應付余款的％向甲方支付違約金。逾期超過日，即視為乙方不履行本合同，甲方有權解除合同，追究乙方的違約責任。

　　第六條 甲方逾期交付門面的違約責任：

　　甲方如未按本合同第四條規定的期限將該門面交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期一天，甲方按累計已付款的 ％向乙方支付違約金。逾期超過日，則視為甲方不履行本合同，乙方有權解除合同，追究甲方的.違約責任。

　　第七條 門面實際情況：

　　簽訂合同后30日內，所售門面內設施不再變更，甲方保證在交易時已如實陳述本合同所售門面權屬狀況和其他具體情況，保證該房屋在交易時沒有產權糾紛或影響雙方交易的任何法律障礙，如按揭、抵押、租賃、水電費、稅費及各種費用等，甲方均在合同生效后30日內辦妥，合同生效后30日內如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任，與乙方無關；如甲方有一房多賣，欺詐等行為，則承擔一切法律責任。

　　第八條 關于產權過戶登記的約定：

　　甲方必須協助乙方在房屋產權登記機關規定的期限內向房屋產

　　權登記機關辦理權屬過戶登記手續。如因甲方的原因造成乙方不能在門面交付之日起天內取得房、地產權屬證書，乙方有權解除合同，甲方須在乙方提出退房要求之日起天內將乙方已付款退還給乙方，甲方必須按門面售價總金額的％賠償乙方損失。

　　第九條 該門面土地使用權為劃撥取得，因本門面所有權轉移所發生的稅費均按國家的有關規定由甲、乙雙方交納。

　　甲方應承擔稅費為：

　　乙方應承擔稅費為：

　　第十條 本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協議。

　　第十一條 本合同在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成時，甲、乙雙方同意由所在地人民法院起訴。

　　第十二條 本合同一式三份，甲、乙雙方各執一份（由衡陽縣公證處公證后，甲、乙雙方各執一份），甲、乙雙方簽字之日起生效，均具有同等效力。

　　甲方夫婦乙方夫婦

　　（簽字及手印）： （簽字及手印）： 聯系電話： 聯系電話：

　　年 月 日年 月 日

買賣合同（一） 篇3

　　一、什么是買賣合同？

　　買賣合同是一方轉移標的物的所有權于另一方，另一方支付價款的合同。轉移所有權的一方為出賣人或賣方，支付價款而取得所有權的一方為買受人或者買方。

　　買賣是商品交換最普遍的形式，也是典型的有償合同。根據合同法第174條、第175條的`規定，法律對其他有償合同的事項未作規定時，參照買賣合同的規定;互易等移轉標的物所有權的合同，也參照買賣合同的規定。

　　二、買賣合同有哪些特征？

　　1.買賣合同是有償合同。買賣合同的實質是以等價有償方式轉讓標的物的所有權，即出賣人移轉標的物的所有權于買方，買方向出賣人支付價款。這是買賣合同的基本特征，使其與贈與合同相區別。是有償民事法律行為。

　　2.買賣合同是雙務合同。買賣合同中，買方和賣方都享有一定的權利，承擔一定的義務。而且，其權利和義務存在對應關系，即買方的權利就是賣方的義務，買方的義務就是賣方的權利。是雙務民事法律行為。

　　3.買賣合同是諾成合同。買賣合同自雙方當事人意思表示一致就可以成立，不以一方交付標的物為合同的成立要件，當事人交付標的物屬于履行合同。

　　4.買賣合同一般是不要式合同。通常情況下，買賣合同的成立、有效并不需要具備一定的形式，但法律另有規定者除外。

　　5.買賣合同是雙方民事法律行為。

　　買賣合同是當事人雙方為了明確彼此的權利義務而根據我國合同法的規定簽訂的協議，買賣合同是賣方和買方意思自治的產物，法律要求一旦買賣合同簽字生效，雙方就要嚴格遵守其中的約定，否則就要承擔相應的法律責任。

買賣合同（一） 篇4

　　上訴人(原審被告)謝某1，男， X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區。

　　上訴人(原審被告)謝某2，女， X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區。

　　上訴人(原審被告)黃某，女，X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區。

　　上訴人(原審被告)陶某，女，X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區。

　　上訴人(原審被告)黃某，女，X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區。

　　被上訴人(原審原告)朱某，男，X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區。

　　被上訴人(原審原告)徐某，女，X年X月X日生，漢族，住上海市徐匯區。

　　上訴人因與被上訴人房屋買賣合同糾紛一案不服上海市徐匯區人民法院(x0)徐民三(民)初字第號民事判決，特依法上訴貴院。

　　上訴請求

　　1、撤銷上海市徐匯區人民法院(x0)徐民三(民)初字第號民事判決，將本案發回原審法院重新審理或者由貴院查清事實徑行改判。

　　2、本案一審、二審訴訟費、保全費由被上訴人負擔。

　　本案一審判決，定性不當，適用法律確有錯誤。事實與理由如下

　　一、該房屋買賣合同須由上訴人四人共同行為，且以被告黃某為主導。

　　無論是合同的發起還是合同的履行(錢款往來)其中真正的主導應是上訴人黃某，而非上訴人謝某1。一審法院認為，謝某1始終代表四名上訴人，顯然定性不當。

　　首先，涉案房屋是以黃某母親陶某所得動遷款項為大部分錢款所購置，且至今謝某1仍與妻子、岳父、母共同居住。從整個房屋買賣過程來看，是由黃某提出售房，并讓謝某1陪同前往中介公司辦理掛牌，之后與被上訴人的多次交涉，都由黃某出面，甚至被上訴人的兩次付款均是由黃某收款(謝并不在場)，且匯入賬戶也是黃某私人賬戶。而且，從被上訴人提供的一審證據(8月19日的電話錄音)顯示，謝某1在與被上訴人協商該房屋買賣合同的過程中，明確表示關于房屋買賣的問題“我回去也要商量”，足見謝某1不可能代表所有上訴人，他也自知無法代表所有上訴人。

　　其次，從雙方簽訂過的協議的簽字人員來看，3月11日簽訂的房屋買賣合同為上訴人四人與被上訴人兩人簽字，3月11日簽訂的“協議”由除謝某1之外的三名上訴人與被上訴人兩人簽字，到了7月25日簽訂的“協議”則僅有謝某1一人與被上訴人兩人簽字，而恰恰是7月25日的“協議”遭到了其他三名被上訴人的一致反對。這就更有力地說明，謝某1從未代表過其他上訴人履行過任何法律行為

　　再者，雖然在房屋買賣合同中，四名上訴人的聯系電話都為謝某1一人手機號碼，但并不能表明謝某1就取得了其余三人的全權委托。僅填寫謝某1一人手機號碼，一則是為了便于進行及時聯系，二則也只能說明，由謝某1作為聯系人而已。一審法院認為，“被告謝某1始終代表四被告與中介和原告進行房屋交易事宜的協商，……”，故而推定謝某1就取得了代理權的原因之一，這顯然是擴大了僅作為聯系人的.權利范圍，并且也忽視了其余上訴人應享有的對房屋的處分權。

　　二、7月25日簽訂的補充協議系效力待定協議。

　　7月25日所簽訂的補充協議，系中介制作，乃甲方謝某1與乙方朱某私下擬訂。在甲方一欄僅有上訴人謝某1一人簽字，其他上訴人當時并不知情，后來知曉該事后，明確表示反對，至今其他上訴人對該協議堅決不予追認。根據《城市房地產管理法》第三十八條第一款第四項規定，共有房地產，未經其他共有人書面同意的，不得轉讓。上訴人認為，第一，上訴人謝某1根本不構成表見代理，不能代理其他被告作出該意思表示;第二，該協議違背了除謝某1之外三人的真實意思表達，且不予追認;第三，該協議并未生效，處于效力待定狀態。故該協議不應作為本案證據予以采信。一審法院在該合同不具備形式要件的前提下，被上訴人也沒有足夠證據表明其余三名上訴人授權于謝的情況下，僅以內心確認的方式，推定謝具備締約的代理權，從而認定7月25日協議有效的理由之一是與事實不符，也于法無據的。

　　至于上訴人黃某及其母陶某其女謝某2于8月8日前往交易中心并非其真實意思表示。三名上訴人始終不予承認7月25日簽訂的“協議”的有效性，但迫于房屋產權證原件仍握在房產中介手中(現在房產證仍舊在房產中介處)，三人是出于索要房產證原件的目的而前去，并非是辦理過戶登記手續的意思表示。退一步講，若四人真是前往辦理過戶登記，當場得知僅僅修改合同中的過戶登記時間，即能辦理過戶登記，當天馬上即可進行修改，無須拖延。而事實并非如此。故一審法院認定四被告前往交易中心就是辦理過戶手續，并進一步推定三名上訴人用行為對7月25日之協議的效力進行了認可及追認，顯然不符合邏輯。

　　三、約定違約金數額畸高，違約條款應為無效。

　　上訴人謝某1與被上訴人于7月25日簽訂的協議中約定，若一方構成違約，則按照房價款的日百分之一計算違約金，該違約金條款無效。

　　首先，7月25日所簽訂“協議”是由中介公司提供，合同解釋應作對被上訴人不利解釋。一審中，上訴人曾就提出被上訴人與中介公司存在利益關系，因被上訴人承諾若該房屋買賣成交，則由其單獨向房屋中介公司支付全部傭金。顯然，該合同中的違約金條款其真正目的是針對上訴人而設定，不具誠實性。

　　其次，3月11日簽訂的房屋買賣合同沒有及時得以履行，其責任因由被上訴人承擔，因被上訴人錢款無法及時到位所導致。至7月25日，被上訴人錢款已到位，故向上訴人提出簽訂一份補充協議(即7月25日之“協議”)，并在協議中約定數額畸高違約金，顯然是出于保護被上訴人目的，不具公平性。

　　最后，根據《最高人民法院印發〈關于當前形勢下審理民商事合同糾紛案件若干問題的指導意見〉的通知》第7條，最高人民法院關于適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋(二) 第29條，一再強調違約金應“根據公平原則和誠實信用原則予以衡量”。本案中的違約金明顯違反公平原則和誠實信用原則，當屬無效，不應予以支持。

　　綜觀本案，原系被上訴人由于無法按時籌措錢款履行合同，導致合同沒有按時過戶，系違約在先。上訴人之一謝某1在無授權情況下，僅一人與被上訴人達成延期過戶協議，該延期過戶協議應屬效力待定，不應成為本案判決之依據。此外，本案涉案金額高達209萬元，屬爭議額較大的案件，且一方人數眾多并存在責任不一，涉及的法律關系又較為復雜，一審期間上訴人曾提出希望該案件轉為普通程序，以便于法院更好的查明事實，作出公正判決。然而一審法院并沒有采納上訴人的建議，反而在還沒有查明事實，又缺乏有力證據的前提下，并加以判決，導致上訴人一審敗訴，并將面臨將市值高達250萬元的房屋近似無償地轉讓于被上訴人。上訴人家中耄耋老人無不老淚縱橫，茶飯不思，每每想至即將無處安老，悲痛欲絕。一審法院對于多處法律行為認定不當，故懇請二審法院，維護上訴人合法利益，依法予以發回重審或徑行改判。

　　上訴人：

　　年 月 日

買賣合同（一） 篇5

　　甲方（賣方）：趙

　　乙方（買方）：

　　甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下合同條款：

　　一、甲方自愿將坐落在 2小區3號樓 4單元 405室（建筑面積120平方米，儲藏室40 平方米，產權證號st ）房地產出賣給乙方，并將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方（附房產證復印件及該房產位置圖）。

　　二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ；即人民幣小寫100XX元 。

　　三、乙方在簽訂本合同時，支付定金三十萬元整 ，即小寫300000元 。

　　四、乙方支付定金之日起 2個月內，向甲方支付首付款（定金從中扣除），首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付（有關期限和程序按照所在按揭銀行規定辦理）。

　　五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權（已交納土地出讓金）。

　　六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由 甲方承擔。

　　七、乙方支付首付款后，甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續，待房產過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款余額。

　　八、甲方應在1個月 前將該房產交付乙方；屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租注使用；無欠賬，如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。

　　九、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款，該方應向對方支付五十萬 元的`違約金；一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款，每逾期一日，應向對方支付五十元罰金，逾期30日視為毀約；如因政府及銀行規定，本合同涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除，不適用本條款。

　　十、交付該房產，甲方不得損壞該房產的結構、地面和墻壁及不適移動的物件，并將抽風機一臺（型號： ），空調兩臺（型號： ），熱水器（型號：），浴霸（型號： ），飲水機（型號： ），音響兩臺（型號：258695 ），涼衣架，房內燈具，前后門窗窗簾、電腦桌一張，櫥衛設施， 等讓與乙方（含在房屋價值內）。

　　十一、本協議一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。

　　十二、附加條 款：

　　1、轉讓過后，甲方不的以任何借口干涉乙方對房屋的修改。

　　甲方（賣方）： （印） 身份證號：

　　住址： 電話：

　　20xx年04 月 28日

　　乙方（買方）： （印）身份證號：

　　住址： 電話：

買賣合同（一） 篇6

　　合同編號：_________

　　買方：(以下簡稱甲方)_________

　　賣方：(以下簡稱乙方)_________

　　{提示：為適應“營改增”需要，滿足“三流一致，應抵盡抵”的要求，甲方應為法人或具備納稅主體資格的分公司，不能是以指揮部、項目部、工區等臨時機構或內部職能部門(但甲方所在地的稅務部門明確認可項目部名義簽訂合同的除外);合同主體名稱應是企業名稱的全稱，不能為簡稱。乙方應盡量是一般納稅人｝

　　根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規規定，在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上，經雙方協商一致，訂立本合同。

　　第一條產品的名稱、規格、數量、價格等

　　名稱

　　規格型號

　　單位(噸)

　　數量

　　不含增值稅單價(元)

　　不含增值稅總價

　　(元)

　　生產廠家

　　基準價

　　綜合費用

　　以上小計

　　增值稅

　　增值稅稅率，增值稅額。

　　含增值稅合同總價(大寫)：人民幣(小寫)：￥

　　1.1本合同暫定總價(含增值稅)元(大寫：人民幣元)。其中，不含稅價款為元(大寫：人民幣元)，增值稅稅率為%，增值稅元(大寫：人民幣元)。

　　1.2表中鋼材單價=基準價+綜合費用。此單價為乙方運抵甲方指定交貨地點的交貨價。其中，基準價按照價格確定，綜合費用包含產品裝吊、捆扎、運輸、中轉、倉儲等到達交貨地點前的所有運雜費、保險費、出庫費、利潤等一切費用。

　　(提示：基準價根據實際情況約定，如約定中標價、我的鋼鐵網、中國發改委價格信息網或當地市場建筑鋼材價格網等當期價格確定)

　　1.3上述數量為暫定量，甲方可根據實際需要進行數量增減。甲方減少數量的，不屬于違約;甲方增加數量的，乙方應按合同其他條款執行。結算以本合同第7.2條為準。

　　第二條合同履行期限

　　自年月日至年月日;該期限為暫定期限，甲方有權根據施工需要單方調整合同履行期限，但應提前日通知乙方。

　　第三條質量標準：。

　　(提示：按國家現行標準執行，如約定螺紋鋼GB1499.2-20__,盤條圓鋼/高線GB1499.1-20__及相關國家標準等)

　　第四條計量方法

　　4.1按理論重量結算;

　　4.2按過磅重量結算;

　　以上計量方式中材料公差應在國家標準要求范圍之內。

　　(提示：應約定明確，如螺紋鋼、圓鋼、型材按照理論計量，高線以過磅實際重量計量等)

　　第五條交貨時間及方式

　　5.1交貨時間：乙方收到甲方的供貨計劃通知后，應根據甲方的要求日內將貨物送到甲方指定交貨地點。

　　5.2交貨地點：乙方運輸至甲方指定地點交貨，運輸費用由乙方承擔。貨物未交付甲方前，滅失、損毀風險由乙方承擔。

　　(提示：地點約定應具體詳細，如供貨地點較多或簽訂合同時尚未確定，建議約定地點以甲方通知為準)

　　5.3運輸方式：如汽車。卸貨由方負責，卸貨費用由方承擔。

　　5.4包裝方式：按照國家標準捆扎，包裝不散捆，不回收。

　　第六條驗收：

　　6.1驗收時間：;驗收地點：_________。

　　6.2每批鋼材的有效材質證明書等原件，應隨貨同行及時交到甲方收貨人手里，必須確保質保書與鋼材批號的對應。

　　6.3每捆包裝上至少須附有兩個標簽，清晰地標明生產廠家、鋼材牌號、爐批號、規格、重量等。

　　6.4甲方有權隨時檢查乙方供貨數量或重量，乙方應配合甲方的檢查。

　　6.5甲方有權對初步驗收合格后的產品交檢驗部門檢驗，任何被檢驗的貨物不能滿足質量技術和規格要求，甲方有權要求對該批貨品按照合同6.6條的約定進行處理，因此產生的費用和給甲方造成的損失均由乙方承擔。

　　6.6甲方如發現貨物的品種、型號、規格和數量等不符合規定和合同約定的，應自收到貨物后日內向乙方提出異議和處理意見，對產品質量的異議不受該時間限制，隨時發現可隨時提出異議和處理意見。乙方在接到甲方異議后，應在日內按照甲方要求負責處理,否則即視為違約，甲方有權自行處理，造成的損失由乙方自行承擔。

　　(提示：甲方提出的異議中，應明確不符合規定的產品名稱、型號、規格、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法、不符合情況及其檢驗證明;提出不符合規定的產品的處理意見，以及當事人雙方商定的必須說明的事項)

　　6.7甲方指定負責材料的驗收、簽認;乙方指定負責材料的交驗、簽認。甲方指定的上述人員是甲方唯一的收貨代表，其在乙方送貨清單上簽字，作為乙方材料已到現場的證明，指定人員以外其他人員的驗收、簽認，對另一方不發生效力。一方指定人員發生變化時，應當及時告知對方，并自書面通知到達對方時產生效力。送貨清單(或相應票據)中事先印刷的相關備注文字(雙方驗收人員簽署的備注內容除外)內容不構成合同文件的組成部分。

　　甲方對材料的驗收，并不視為免除乙方對產品質量和技術應負的責任。

　　(提示：甲方可指定一至兩名人員為收貨代表)

　　6.8本合同約定貨物的質保期為個月，自驗收合格之日起計算。如果乙方對貨物有另外承諾的質保期且與本合同約定不一致的，雙方同意以期限較長的為準。

　　第七條貨款結算與支付

　　7.1本合同無預付款。

　　7.2每月的日為當月的結算截止日期，雙方根據甲方檢驗合格及共同簽認的憑證計算當月實際收貨數量，除此之外任何證明、收條、欠條、信函等文件，都不得作為結算、支付依據。

　　(提示：本條可根據本單位結算管理進行約定)

　　7.3雙方特別約定：遵循“先開票、后付款”的原則，甲方支付前，乙方應按雙方確認的應付金額向甲方提供增值稅專用發票，并于發票開具后日內提交給甲方。甲方收到乙方發票后，按合同約定向乙方付款。

　　7.4貨款支付采用下列第項。

　　(1)貨款一次性支付。結算完成后，甲方收到乙方開具的正式增值稅專用發票后日內，向乙方支付貨款的%，剩余%作為質保金，待質保期滿后個月內無息支付，如發生糾紛，則延后至糾紛最終解決后30天內付清。質量保證金的支付并不視為免除乙方對交付貨物質量的保證責任。

　　(提示：如不適用一次性支付貨款情況，則本款刪除)

　　(2)貨款分期支付。結算完成后，甲方在收到乙方開具的正式的增值稅專用發票后日內，甲方按業主當月向其撥付的工程進度款比例，同比例向乙方支付貨款，最高支付比例不得高于當月貨款結算金額的%，剩余%作為質保金，待質保期后個月內無息支付，如發生糾紛，則延后至糾紛最終解決后30天內付清。質量保證金的支付并不視為免除乙方對交付物品質量的保證責任。

　　(提示：如不適用分期付款方式，則本款刪除)

　　7.5支付方式：。

　　(提示：根據項目實際情況，選擇銀行轉帳、信用證支付等方式，但在約定承兌匯票方式時，應注明此價格基礎上甲方不另外支付承兌貼息)

　　乙方指定聯系人，聯系方式。

　　7.6如甲方出現資金困難，乙方同意給予個月的付款寬限期，在此寬期間內不視為甲方違約且不計息，乙方不得以此為由中斷本項目的貨物供應。

　　第八條甲方的義務

　　8.1甲方負責提供供貨計劃和準確的交貨地點。

　　8.2按合同約定支付合同價款。

　　8.3甲方不得無故拒絕接收供應計劃范圍內的物品。

　　8.4按合同約定對物品進行檢驗和驗收。

　　第九條乙方的義務

　　9.1乙方保質保量提供服務，所供鋼材必須經國家權威機構認可的鋼鐵公司生產的產品，產品質量符合國家標準及相關規定。

　　9.2乙方應在規定的時間內，準確無誤地將產品送至甲方指定送貨地點，并配合甲方驗收，共同做好簽認記錄。

　　9.3乙方應做好所供鋼材進場工作，保證順利卸貨退場，確保供料正常進行。

　　9.4乙方有義務協助甲方調劑非乙方原因造成的乙方所供應的多余產品。

　　9.5乙方必須做好運輸、裝卸等過程中的環境保護，遵守國家和行業的有關規定。因違反規定而受到任何處罰的，乙方承擔全部責任。在貨物交付之前，因乙方原因對道路、周圍環境、及人身、財產造成損害的，乙方承擔賠償責任。

　　9.6乙方積極協助甲方在稅法規定期限內辦理有關的進項稅額的認證申辦手續。乙方開具的增值稅專用發票在送達甲方后如發生丟失、滅失，乙方應按照稅法規定和甲方的要求及時向甲方提供該發票的存根聯復印件，以及乙方所在地主管稅務機關開具的《丟失增值稅發票(專用發票/普通發票)已報稅證明單》，如因乙方拒絕履行配合義務，造成甲方經濟損失的，應由乙方承擔。

　　9.7在涉及到鋼材質量問題的退貨行為時,如果退貨行為涉及到開具紅字增值稅專用發票的行為,乙方應當履行相關協助義務，因乙方原因造成的退貨行為產生的人工費、運輸費等費用由乙方承擔。

　　9.8在本合同發生變更涉及增值稅專用發票記載項目發生變化時，如果甲方取得增值稅專用發票尚未認證抵扣,乙方應于專用發票認證期限內辦理紅字增值稅專用發票開具申請，并重新開具增值稅專用發票。如果原增值稅專用發票已經抵扣，乙方就合同增加的金額補開增值稅專用發票，就減少的金額甲方負責辦理紅字增值稅專用發票開具申請，乙方開具紅字增值稅專用發票。

　　9.9乙方其他義務：。

　　第十條違約責任

　　10.1甲方在寬限期后，仍逾期支付貨款的(乙方未履行向甲方開具增值稅專用發票等合同約定的義務除外)，甲方對逾期付款部分從寬限期滿的次日起向乙方支付違約金。違約金按中國人民銀行同期活期存款利率計算，計算的基數以甲方最后一筆付款時剩余欠款金額為準，不包括前期逾期但現已支付部分的貨款，違約金最高不得超過本合同項下雙方結算價款(不含增值稅)的1%。除此之外，甲方不再承擔其他任何違約責任。

　　10.2乙方不能隨車提供質保書和其他單證的，甲方有權拒絕收貨，乙方應承擔退貨等責任和費用，并向甲方支付未提供單證的貨款金額的%的違約金，并由此承擔給甲方造成的損失。

　　10.3乙方逾期交貨的，每逾期一日，按照逾期交貨金額的%向甲方支付逾期交貨的違約金，甲方視工程進度情況有權向第三方采購或部分采購產品，所增加的費用由乙方承擔;如逾期超過日，則甲方有權解除合同，乙方應承擔由此給甲方造成的一切損失。

　　10.4乙方所交產品的品種、型號、規格和質量等不符合合同約定的，乙方應按照甲方異議時提出的要求處理，由此產生的費用由乙方自行承擔。如在甲方指定的期限內，乙方仍不能達到合同約定條件或甲方要求的，乙方按本批次所交產品金額的%支付違約金;逾期超過指定期限日的，甲方有權解除本合同，由此給甲方造成的損失由乙方承擔。

　　10.5乙方多送產品到達甲方指定地點的，甲方有權拒絕接收多交部分產品，退場責任和費用由乙方自行負責;如乙方拒絕收回多交部分產品的，甲方有權自行處理上述貨物，造成的損失由乙方承擔。

　　10.6乙方不得擅自停止供貨，否則甲方有權重新選擇其它供應商，乙方應承擔因此給甲方造成的一切損失。

　　10.7乙方與第三方發生的任何經濟往來和債務糾紛均與甲方無關，乙方并保證貨物無權屬瑕疵或知識產權爭議，否則，給甲方造成的任何損失由乙方承擔。

　　10.8乙方未能提供增值稅專用發票的，甲方有權暫停支付相應款項，且乙方需向甲方承擔賠償責任包括但不限于稅款、滯納金、罰款及相關損失等。

　　10.9乙方應按合同約定及時向甲方提供增值稅專用發票，逾期提供的，每逾期一天，乙方應向甲方支付違約金元。因乙方開具的增值稅專用發票不及時，造成甲方無法及時認證、抵扣稅款等情形的，乙方需向甲方承擔賠償責任包括但不限于稅款、滯納金、罰款及相關損失等。

　　10.10乙方應提供真實、有效、合格的增值稅專用發票，如乙方提供虛假或虛開的增值稅專用發票，甲方有權拒收或退回，乙方應負責無償更換，并自行承擔相應法律責任。由此造成甲方無法及時認證、抵扣稅款等情形的，乙方需向甲方承擔賠償責任包括但不限于稅款、滯納金、罰款及相關損失等。

　　10.8乙方其他違約責任：。

　　第十一條爭議解決

　　甲乙雙方在履行合同時發生爭議的，應協商解決。協商不成的，選擇以下第種方式：①由仲裁委員會進行仲裁;

　　②按照爭議標的提交法院或法院進行訴訟;

　　③提交我方(根據我方的合同主體地位填寫甲方或乙方)所在地人民法院進行訴訟。

　　(提示：管轄條款由法律事務部門根據合同實際情況確定一種。無論訴訟還是仲裁解決，均應選擇與甲方最密切聯系的法院或者仲裁機構。選擇仲裁的，應優先選擇成都進行仲裁;鐵路項目或法律規定可以由鐵路運輸法院管轄的糾紛必須選擇成都的鐵路運輸法院;除以上兩種情形外，必須約定由我方所在地法院進行訴訟)

　　第十二條其他事項

　　12.1本合同項下的債權不得轉讓，也不得用于擔保。

　　12.2在本合同履行過程中，如任何一方發生稅務登記、公司名稱等重大信息的變更事項，應在重大信息變更后的日內書面通知對方及有關機構變更情況，并提供相關信息資料。

　　12.3雙方確定雙方所預留的以下地址為雙方送達通知等文件的有效地址，任一方按照該地址向對方送達的通知、紀要等文件均為有效送達。任一方變更送達地址必須在變更地址之日起日內向對方書面通知，否則不發生送達地址變更的法律效力，對方按原地址送達仍然為有效送達。

　　甲方送達地址：_________。

　　乙方送達地址：_________。

　　12.4合同如有未盡事宜，經雙方協商簽訂補充協議。

　　12.5本合同自雙方簽章之日起生效。本合同一式份，雙方各執份。

　　(以下無合同正文)

　　買方：(公章)_________賣方：(公章)_________

　　住所地址：_________住所地址：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　委托代理人：_________委托代理人：_________

　　電話：_________________電話：_________

　　納稅人識別號：_________納稅人識別號：_________

　　開戶銀行：______________開戶銀行：_________

　　賬號：__________________賬號：__________________

買賣合同（一） 篇7

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，本著平等、互利的原則，經買賣雙方充分協商，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條 品種和數量

　　1、品種：______________________________________________________ 。

　　2、數量：______________________________________________________ 。

　　（必須明確規定生豬的計量單位和計量方法。）

　　第二條 等級、質量和檢疫方法

　　1、等級和質量：________________________________________________ 。

　　（國家有關部門有明確規定的，按規定標準確定豬的等級和質量；國家有關部門無明文規定的，由雙方當事人協商確定。）

　　2、檢疫辦法：__________________________________________________ 。

　　（國家或地方主管部門有衛生檢疫規定的，按國家或地方主管部門規定進行檢疫；國家或地方主管部門無檢疫規定的，由雙方當事人協商檢疫辦法。）

　　第三條 價格、貨款結算與獎勵辦法

　　1、價格：______________________________________________________ 。

　　2、貨款結算方式：______________________________________________ 。

　　3、獎勵辦法：__________________________________________________ 。

　　第四條 交貨期限、地點和方式

　　期限：_______________________ ，地點：_________________________ ，_______________________ ，方式：_________________________ 。

　　第五條 買方的違約責任

　　1、買方未按合同收購或在合同履行期內退貨的，應按未收或退貨部分貨款總值的______%（由買賣雙方約定），向賣方償付違約金。

　　2、買方如需提前交貨，并取得賣方同意變更合同的，買方應給賣方提前交貨貨款總值的_____%的補償，買方因特殊原因逾期收購的，除比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期收購部分貨款總值______%（由買賣雙方約定）向賣方償付違約金外，還應承擔賣方在此期間所支付的保管費或飼養費，并承擔因此而造成的其他實際損失。

　　3、對通過銀行結算而未按期付款的，買方應按未付貨款總值的_____%（由買賣雙方約定），向賣方償付延期付款的違約金。

　　4、賣方按合同規定交貨，買方無正當理由拒收的，除按拒收部分貨款總值的______%（由買賣雙方約定）向賣方償付違約金外，還應承擔賣方因此而造成的實際損失和費用。

　　第六條 賣方的違約責任

　　1、賣方逾期交貨，如買方仍然需要，賣方應如數交貨，并應向買方償付貨物總值的_____%（由買賣雙方約定）的`違約金；如買方不需要，賣方應按未交貨款總值的_______%（由買賣雙方約定）償付違約金。交貨少于合同規定的，如買方仍然需要，賣方應如數補齊，并應向買方償付少交部分貨物總值______%（由買賣雙方約定）的違約金；如買方不需要，賣方應按逾期應交部分貨款總值______%（由買賣雙方約定）償付違約金。

　　2、賣方交貨時間比合同規定提前，買方有權拒收。如買方同意接收，不按違約處理。

　　3、賣方交售的生豬品種、標準與合同規定不符時，買方可以拒收。

　　第七條 不可抗力

　　合同履行期內，如發生自然災害或其他不可抗力的原因，致使當事人一方不能履行、不能完全履行或者不能適當履行合同的，應向對方當事人通報理由，并允許變更或解除合同。

　　第八條 合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決。也可以申請當地工商行政管理部門調解；調解或協商不成的，按下列第______種方式解決：

　　1、提交________仲裁委員會仲裁；

　　2、依法向人民法院起訴。

　　第九條 其他 ____________________________________________。

　　當事人一方要求變更或解除合同，應提前通知對方，并采用書面形式雙方達成協議。街道要求變更或接觸合同通知的一方，應在七天之內作出答復（當時人另有約定的，從其約定），逾期不答復的，視為默認。

　　違約金、賠償金應在有關部門確定責任后十天內（當事人有約定的，從其約定）賠付，否則按逾期付款處理。

　　本合同如有未盡事宜，須經買賣雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，買賣雙方各執一份；合同副本_____份，交賣方所在地工商行政管理分局留存一份。

　　買方：__________________（蓋章）

　　賣方：___________________（蓋章）

　　地址：________________________

　　地址：_________________________

　　法定代表人：____________（蓋章）

　　法定代表人：_____________（蓋章）

　　委托代表人：__________________

　　委托代表人：___________________

　　開戶銀行：____________________

　　開戶銀行：_____________________

　　帳號：________________________

　　帳號：_________________________

　　聯系電話：____________________

　　聯系電話：_____________________

　　__________年_______月_______日

買賣合同（一） 篇8

　　立合同單位：

　　產方：________________

　　購方：_________________

　　經產、購雙方協商，訂閱本合同，共同遵照執行。

　　1.產品數量：單位：市斤、市畝

　　隊名

　　訂購保證數量

　　超出幅度%

　　參考面積

　　生產隊長簽字

　　合計

　　等內

　　等外與青椒

　　合計

　　春播

　　夏栽

　　合計

　　2.等級標準：

　　一等：色紫紅，長形，無青椒，當年新貨，內含自然水分不超過__%，無霉變，黃稍不超過__%，蟲蛀不超過___%，破碎掉把不超過__%。

　　二等：色紫紅，長形，無青椒，當年新貨，水分不超過___%，無霉變，黃稍、蟲蛀各不超過___%，破碎掉把不超過__%。

　　三等：色全紅，黃硝、蟲蛀各不超過__%，破碎不超過__%，掉把不限，身干潔凈，無霉壞變質。

　　等外：等內不夠，無青椒，色紫紅或全紅，稍有花斑，身干潔凈，破碎掉把不限，白干椒不收。

　　青椒：色青不霉，身干潔凈，破碎、掉把不限，白干椒不收。

　　3.收購價格：

　　一等：每市斤__角;二等，每市斤__角;三等，每市斤__角;等外，每市斤__角;青椒，每市斤__角。

　　4.交貨時間：

　　___年__月至____年__月，只要符合驗級干度，分好級，即可交售，購方不準拒收。

　　5.交貨地點：

　　本社收購點。各社收購的等內椒交外貿公司，等外椒與青椒交果品公司。

　　6.結算辦法：

　　產方憑購方收購單據，到購方辦理開款。

　　7.工作責任：

　　產方：要保證將所訂椒干全部交售給購方。

　　購方：及時向產方結算兌現，產方所訂椒干保證全部收購。在收購中，嚴格掌握等級標準，不提級提價，也不壓級壓價。

　　8.違約處理：

　　產方如由于自銷的原因完不成合同所訂產品數量(人力不可抗拒的自然災害除外)，按欠交數量總值罰款20%，交付購方。

　　購方如在未完成合同所訂立產品數量之前，無故拒收產方合格產品，購方應賠償產方拒收部分的經濟損失，并按政策付給產方拒收部分的應獎化肥。

　　當事人雙方都違約的，應當各自承擔相應的責任。當事人一方因第三人的原因造成違約的，應當向對方承擔違約責任。因不可抗力造成合同不能履行或不能完全履行的，可部分或全部免除責任。

　　9.附則：

　　(1)本合同一式六份，正本四份，產方、購方、縣外貿公司、果品公司各一份。副本二份，工商所、縣工商局各一份。

　　(2)本合同如有未盡事宜，按《中華人民共和國民法典》及其它有關法規執行。

　　產方(蓋章)：_____購方(蓋章)采購站：______

　　外貿公司：果品公司：______

　　代表人(簽字)：____代表人(簽字)：______

　　________年______月______日

買賣合同（一） 篇9

　　內容提要: 現實生活中大量存在違法建筑。違法建筑在沒有被拆除之前，屬于不動產。該違法建筑因建造的事實行為完成，而取得不動產所有權。該不動產所有權因不能進行登記，所以違法建筑的處分權受限。以違法建筑作為標的簽訂的買賣合同，由屬于債權行為的買賣合同和引發物權變動的物權合同組成。屬于債權行為的買賣合同效力為有效。引發物權變動行為的物權合同效力為待定。

　　關鍵詞: 違法建筑 債權行為 物權行為 有效

　　一般人認為，違法建筑不應該存在，就算建好，也應該拆掉。國家和各地方政府也試圖通過出臺一系列法律、法規遏止違法建筑的出現，但是違法建筑并沒有因我們國家的有關機關采取的高壓態勢而消亡，現實中仍然大量存在。那么，在違法建筑沒有被拆除之前，是否存在合法的民事權利呢? 是否有所有權呢? 以違法建筑作為標的所簽訂的買賣合同的效力為何? 筆者力圖通過本文的論述，嘗試解決上述問題。

　　一、違法建筑的概念

　　在我國相關的法律法規中，并沒有規定何謂違法建筑，我們只能從理論的角度，給它做一解讀。

　　所謂違法建筑，指的是違反廣義法律的建筑。從文義解釋的角度來理解的話，廣義法律包括全國人民代表大會和常務委員會制定的法律，還包括行政法規、部門規章、地方性法規等，所以違法建筑應該包括違反法律、行政法規、部門規章和地方性法規的建筑，范圍顯然很廣。 然而，我們又經常看到違章建筑的稱謂，甚至很多人將二者相等同。同樣按照文義解釋的話，違章建筑指的是違反部門規章的建筑，部門規章僅屬于法律的.一種形式，因此，違法建筑的外延中應該包括違章建筑。我們國家并沒有在法律上特別指明應該稱其為違法建筑還是違章建筑，不同的法律、行政法規、部門規章叫法不同。筆者認為用違法建筑的稱謂更加準確。自從 20xx 年 1 月 1 日，《城鄉規劃法》開始實施后，城鄉建設的一體規劃格局形成，在城鄉規劃區內進行的任何建設行為都應該符合《城鄉規劃法》的規定，進行規劃審批，沒有進行規劃審批的建設行為，均屬于違法建設。因此可以說，進行規劃審批，符合《城鄉規劃法》的要求，是進行合法建設行為的前提，《城鄉規劃法》也就成了合法建設行為的重要依據，從這個角度說，叫違法建筑更加準確。另外，從文義解釋的角度來看，違法建筑已經包括違章建筑。因此，本文不再區分違法建筑和違章建筑，統稱為違法建筑。

　　二、違法建筑的分類

　　( 一) 未取得建設用地使用權的違法建筑和取得建設用地使用權但是超出了建設用地使用權范圍的違法建筑

　　在《物權法》頒布之前，建設用地使用權被稱為國有土地使用權，《物權法》頒布后，改稱為建設用地使用權。這樣的稱謂更能表明該土地的利用性質為建設用地。但是《物權法》所規定的建設用地使用權，將其客體范圍限制為國有土地，因此，給人的理解為建設用地使用權僅能存在于國有土地之上，好像在集體土地上不會建設建筑物。根據《土地管理法》規定，為了興辦鄉鎮企業和村民建設住宅經依法批準使用本集體經濟組織農民集體所有的土地的，或者鄉( 鎮) 村公共設施和公益事業建設，經依法批準使用農民集體所有的土地的，也是允許的。所以在集體土地上，也可以建設建筑物，也可以設立建設用地使用權。《物權法》將建設用地使用權的客體限制為國有土地顯然與現有的法律和現實矛盾。

　　未取得建設用地使用權的違法建筑比較好理解，即沒有獲得建設用地使用權就進行了建設行為，所產生的違法建筑。那么何謂取得建設用地使用權但是超出了建設用地使用權范圍的違法建筑? 在取得建設用地使用權后，需要獲得城鄉規劃審批，并在取得建設施工許可證后，才可以進行建設行為，該建設行為才是合法的。但是現實往往是，有些人在取得建設用地使用權后，在進行建設過程中，超過已經審批的使用權面積，超范圍進行建設，在超出已經取得建設用地使用權范圍之外進行的建設行為就是違法的，所形成的建筑物即為違法建筑。這類違法建筑非常重要的特點是建造在超出建設用地使用權范圍之外的建筑，才屬于違法建筑，建造在建設用地使用權范圍之內的建筑，屬于合法建筑。在確立這類違法建筑過程中，必須搞清楚建設用地使用權的范圍。

　　( 二) 違反公法的違法建筑和違反私法的違法建筑

　　自羅馬法以來，就把法律劃分為公法和私法。但是公法和私法劃分的標準一直是仁者見仁智者見智的問題，學說觀點很多，本文只列舉較有影響的三種學說。

　　1. 利益說。以維護公共利益還是私人利益作為區分的標準，維護公共利益的法律就是公法，維護私人利益的法律就是私法。自 19 世紀以來，伴隨著“公法私法化”和“私法公法化”，公法和私法出現融合的趨勢，使該標準受到了挑戰。

　　2. 隸屬說。該說認為調整隸屬關系的法律就是公法，調整平等關系的法律就是私法。但是在民事法律關系中也存在隸屬的關系，像親權關系中。

　　3. 主體說。凡規范國家和公共團體之間以及國家、公共團體和私人之間關系的法律就是公法，凡規范私人和私人之間的法律就是私法。但是國家往往也參與民事交易，進行民事活動，而此時調整的法律卻為民法。

　　本文比較贊同以利益說作為劃分公法和私法的標準。雖然“公法私法化”和“私法公法化”的出現，使得公法和私法的界限開始出現模糊，但是以維護不同的利益作為區分公法和私法的標準仍然適用，“公法私法化”的現象仍然沒有改變公法維護公共利益的本質，“私法公法化”的現象也沒有改變私法維護私人利益的本質。所以，以維護不同利益作為劃分公法和私法的標準依然站得住腳。

　　違反公法的違法建筑，往往會損害公共利益，所以會受到行政處罰，行政處罰方式一般為罰款、限期拆除等。而違反私法的違法建筑，損害的往往是私人利益，所以會受到民事處罰，處罰方式一般為停止侵害、排除妨礙、消除危險、恢復原狀、賠償損失等。

　　( 三) 程序違法的違法建筑和實體違法的違法建筑

　　所謂程序違法的違法建筑，即在建設過程中沒有根據我國相應的法律法規規定，進行相應的許可就進行了建設，在違法建筑建成后可以通過申請獲得審批，而使違法建筑轉成合法。所謂實體違法的違法建筑，即該建筑的違法不符合我國的相關規劃法的規定，也不可能獲得相應的建設用地使用權，不能通過事后程序的補救使其轉成合法建筑，也就是說實體違法的違法建筑，沒有轉成合法的可能，最終的命運只能是被拆掉。 違法建筑的上述分類，在現實生活中經常會出現交叉情況，從本文論述的重點來看，筆者將從實體違法的角度來論述違法建筑的相關問題，不包括程序違法的建筑。原因在于，程序違法的違法建筑，最終是可以通過程序彌補轉成合法，而實體違法的違法建筑的命運不會發生扭轉。實體違法的違法建筑才是真正意義上的違法建筑，探討其相關問題才有價值。

買賣合同（一） 篇10

　　簽訂地點：_______________

　　賣方(以下簡稱甲方)：___

　　住所：___________________

　　證件名稱及號碼：_________

　　聯系電話：_______________

　　代理人：_________________

　　身份證號碼：_____________

　　聯系電話：_______________

　　買方(以下簡稱乙方)：___

　　住所：___________________

　　證件名稱及號碼：_________

　　聯系電話：_______________

　　代理人：_________________

　　身份證號碼：_____________

　　聯系電話：_______________

　　根據《中華人民共和國民法典》及其它相關法律、法規的規定和舊機動車現狀及交易的實際情況，經甲乙雙方協商一致，達成如下協議：

　　第一條 舊機動車基本情況

　　車主名稱：______________;

　　車牌號碼：______________;

　　廠牌型號：______________;

　　初次登記日期：______________;

　　發動機號：______________;

　　車架號：______________;

　　養路費繳付有效期從_________至_________;

　　最近一次______年檢時間：______________;

　　行駛公里數：______________;

　　車輛使用性質：_____客運、貨運、出租、租賃、非營運、其他狀況：。

　　第二條 車輛交易約定事項

　　1.經法定評估機構評估后，甲乙雙方確認的交易車輛價款為人民幣_______________元，大寫：______________(不含稅費)。付款方式：乙方應于_______________年____________月_____日在________(地點)同甲方當面驗收車輛及審驗相關文件無誤后，于_____________年____________月______日以(現金、支票、匯票)的方式向甲方支付車款的_________%，計_______________元;待交易車輛過戶轉籍手續辦理完成，且車輛及其證件交付完畢之日起_________日內，支付交易車輛的所有余款，計人民幣_______________元，大寫：______________。

　　2.甲方應在收到第一筆車款之日起_________日內交付車輛及相關證件，并協助乙方辦理完車輛過戶、轉籍手續。相關證件包括：機動車行駛證、機動車登記證書、車輛購置附加費憑證、稅訖證明、車輛年檢證明、養路費繳付憑證、機動車輛保險單、銷售舊機動車委托書、其它證件，證件總計_________件。

　　3.車輛過戶、轉籍過程中發生的稅、費負擔方式為：______________。

　　第三條 雙方權利義務

　　1.甲方應保證對出賣車輛享有所有權或處置權，且該車符合國家有關可以上路或交易的規定，能夠依法辦理過戶、轉籍手續。

　　2.甲方保證向乙方提供的相關文件真實有效及其對車輛狀況的陳述完整、真實，不存在隱瞞或虛假成分。

　　3._______________年_______________月_________日之前，該車所產生的所有稅金、規費和路面風險、刑事、民事等法律責任由甲方承擔;_________年_________月____日之后，該車所產生的所有稅金、規費和路面風險、刑事、民事等法律責任由乙方承擔;

　　4.乙方應按照約定時間、地點與甲方當面驗收車輛及審驗相關文件，并按照約定支付車款。

　　5.甲方收取車款后，應出具收款憑證。

　　6.乙方應持有效證件與甲方共同辦理車輛過戶、轉籍手續。

　　7.車輛交付后辦理過戶、轉籍過程中，因車輛使用發生的問題由使用者負責處理，并承擔相應的法律責任。

　　第四條 違約責任

　　1.第三人對本合同所交易的車輛主張權利并有確實證據的，甲方應承擔法律責任并賠償由此給乙方造成的損失。

　　2.因甲方原因致使車輛在約定期限內不能辦理過戶、轉籍手續的，乙方有權解除合同，甲方應向乙方返還已付車款并承擔由此造成的損失。因乙方原因致使車輛在約定期限內不能辦理過戶、轉籍手續的，甲方有權解除合同，退還已付車款并由乙方承擔由此造成的損失。

　　3.甲方未按照約定交付車輛或相關證件的，逾期每日按車款總價_________%的標準支付違約金給乙方。乙方未按照約定支付剩余車款的，逾期每日按車款總價_________%的標準支付違約金給甲方。

　　第五條 合同爭議的解決辦法

　　本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商或申請_________主持調解解決;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決(以下兩種方式只能選擇一種)：_____

　　1.提交_________仲裁委員會仲裁;

　　2.依法向有管轄權的人民法院起訴。

　　第六條 其他約定事項_________。

　　第七條 本合同一式肆份，甲方、乙方、備案機關、相關市場方各執壹份。本合同經雙方簽字之日起生效。合同生效后，雙方對合同內容的變更或補充應采取書面形式并作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。

　　甲方(簽章)：____________

　　日期：___________年_____________月________日

　　乙方(簽章)：__________

　　日期：__________年_____________月________日

　　合同備案簽字(蓋章)：_______________

買賣合同（一） 篇11

　　甲方：大連筑成集團有限公司山東分公司東平縣圖書大廈工程項目部

　　乙方： 山東濰坊中鼎鋼結構有限公司

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律，行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲方就采購乙方生產、安裝的彩鋼板房事宜協商一致，訂立本協議。

　　一、工程概況：

　　工程名稱：東平縣圖書大廈

　　工程地點：東平縣西山路24#

　　工程內容：一層骨架平頂巖棉彩鋼板房和二層骨架平頂巖棉彩鋼板房。上述彩鋼板房均要求使用阻燃材料，并符合安全生產的管理規定和國家標準。

　　二、承包范圍

　　承包范圍：彩鋼板房所需要的所有材料的供應、安裝。

　　三、價格及面積

　　1、彩鋼板房面積約566平方米（最終結算面積以實際測量面積為準）。

　　2、 ○1、雙層彩鋼房按每平方米 235 元人民幣計算（本單價不含土建、水、電、吊頂、地面裝飾、防盜網、窗簾）門窗型號見第五條6。

　　○2、防盜窗安裝（含材料、人工費）100元/個（防盜窗按實際安裝數量計算，不單獨面積）。

　　○3、石膏板吊頂（含材料、人工費）20元/平方米（按實際施工面積計算）。

　　○4、局部衛生間浴室間屋頂用75mm厚阻燃彩鋼板，（含材料、人工費）90元/平方（按實際施工面積計算）。

　　上述單價含稅金、運輸費用、裝卸費用。

　　3、 計算面積： 一層房計算：長×寬 =總面積

　　二層房計算：一層長×寬+二層長×寬+（走道長×寬+雨篷長×寬）÷2 +樓梯4.5平方米（每個）=總面積

　　4、從聊城拆活動房到東平安裝，按建筑面積 60 元/平方米(包括聊城拆活動房、運輸、安裝及補充零星材料及人工費)。

　　四、工期

　　合同工期總工作日歷天數（15）天.如遇以下原因并經甲方書面簽證造成工期延誤，工期可適當順延。

　　1、因連續停電超過8小時、刮8級以上大風、連續下雨超過48小時。

　　2、重大設計變更和工作量的增加超過本合同暫定工程量的20%以上。

　　五、產品質量：

　　1、墻板：巖棉板雙面白厚5cm，鐵皮國標0.3mm。

　　2、頂板：巖棉板上藍下白厚5cm，鐵皮國標0.3mm。

　　3、骨架立柱C型鋼8×4全用1.8mm，噴藍色。

　　4、平梁和尖梁檁條噴紅色防銹漆，C型鋼8×4，全用1.8mm。

　　5、二層地面用多層木板1.5cm厚。

　　6、窗戶為塑鋼窗帶紗窗，辦公樓、職工宿舍樓用防盜門，以上設施已包括在單價內，不再單獨計取費用。

　　7、樓板支架為40cm一道，樓梯板寬度為0.2m，走廊欄桿采用1.5mm厚方管。

　　8、乙方提供的上述彩鋼板房材料使用壽命應滿足甲方與業主簽訂的建設工程施工合同中約定的總工期的要求，并至少能夠保證甲方在合同總工期內及工期結束后的二年時間持續使用，且每項材料的進場均需經過甲方指定人員的驗收合格后方可使用。

　　六、乙方承諾：

　　1、乙方保證本合同項下所有材料均符合國家標準及甲方工地的設計、施工、使用的需要；

　　2、一層和二層骨架房全部螺絲固定，無一電焊

　　3、乙方保證向甲方出具普通正規發票，否則甲方有權拒絕支付合同價款。

　　七、甲方權利義務

　　1.甲方須提供施工所需的水、電、成地和處理包括城建，相鄰關系等。

　　2、工程完工后，乙方向甲方出具書面驗收申請后七日內甲方組織驗收（如拖延驗收視為合格）。經甲方驗收合格，由甲方出具書面驗收合格證明；否則，乙方應按本合同要求承擔更換、修復等責任，如經甲方通知，乙方無故拒絕或遲延在限期內承擔更換、修復等責任，甲方有權另行選擇施工人，不支付合同價款、不承擔任何違約責任，如因此影響甲方使用的，乙方應賠償甲方全部經濟損失；并按日根據本合同約定的.總價款的千分之一計算違約金。

　　3、本工程未驗收合格前甲方不得入住，如入住則視為驗收合格。并支付完工程款。

　　4、甲方指定 為本合同項下的驗收人，負責對實測面積進行核實及驗收。

　　5、甲方有權對乙方施工過程中的行為進行監督，杜絕不符合安全生產行為的發生。

　　八、乙方權利義務

　　1、乙方安排的所有安裝人員均應按照施工需要持證上崗，并將有關的上崗證書交由甲方存檔備查。乙方保證嚴格按照彩板房施工規程施工，如在施工過程中發生人身傷亡事故與甲方無關。

　　2、服從甲方的安排、指導、監督。

　　3、嚴格按照約定的材料規格施工。

　　九、付款方式

　　本合同乙方同意采取墊款施工方式。為此雙方就付款條件約定如下：

　　1、辦公樓雙層彩鋼板房材料到達施工現場安裝完畢，并經甲方驗收合格后付工程款50%。宿舍樓安裝拆人工費等安裝完畢經甲方驗收合格后支付工程款100% 。

　　2、圖書大廈工程第一次支付工程款時支付彩鋼房工程價款的90%。

　　3、剩余10%的工程款作為質保金，在質保期滿，并經甲方書面確認無違約、無質量問題情形后支付，但乙方須出具全額發票。

　　十、保修期限及范圍：

　　保修期一年，，自甲方驗收合格并出具書面驗收記錄時起算，保修期內因施工質量和材料出現任何問題由乙方無償維修，人為損壞和自然災害造成的損壞除外。

　　十一、本協議一式四份甲方三份乙方一份，經甲乙雙方簽字蓋章后即行生效。

　　十二、本協議甲乙雙方必須遵守，任何一方違反本合同約定，違約方應賠償守約方一切經濟損失，包括但不限于直接和間接損失，并按本合同的有關條款及本條的約定分別承擔本合同價款的3%的違約金。

　　十三、本協議未盡事宜雙方協商解決，協商不成任由工程所在地的人民法院管轄提起訴訟。

　　甲方：（蓋章）

　　乙方：（蓋章）

　　負責人：

　　負責人：

　　電話：

　　電話：

　　日期：

　　日期：

買賣合同（一） 篇12

　　出賣人(甲方)：、男、漢族、

　　身份證號：

　　現住新疆奇臺縣步行街天山旅館，電話

　　受買人(乙方)：，男、漢族、

　　身份證號：

　　現住奇臺縣陽光裕景，電話

　　上例協議人自愿協商，甲方將自己所有的新疆遠方公司奇臺至老奇臺班線車，車牌號：新BB4383，

　　一、甲方于20xx年3月27日將該車交付乙方，即買賣成立。雙方交接車時當場對車檢查，對車質量都無異議，自交付乙方后再出現車質量問題甲方不承擔責任。

　　二、該車自本日交付乙方以前發生的交通事故或自傷等原因造成第三人、自己的.人身、財產損害或電子違章等事故記錄，全部由甲方承擔，自本車交付乙方后(即：20_年3月27日)發生交通事故，造成第三人或自己人身、財產損失或電子違章記錄等事故記錄全部由乙方承擔。

　　三、本車輛雙方約定總價款240000元(貳拾肆萬元)，本合同簽字時當場付110000元(壹拾壹萬元)，剩余130000(壹拾叁萬元)于公司過戶完成后當場付清。

　　四、在公司的過戶費用5000元(伍仟元)以下由乙方承擔，如超過5000元(伍仟元)以上以外的由甲方承擔。

　　五、關于國家對客運車即本車燃油補貼20_年1月1日以前歸甲方所有，20_年1月1日以后歸乙方所有。

　　六、如有一方違約必須向另一方交付違約金20_0元(貳萬元)。

　　七、本合同經雙方簽字后生效，一式兩份甲乙雙方各執一份。 甲方： 電話：

　　乙方： 電話：

　　20xx年3月27日

買賣合同（一） 篇13

　　合同編號：___________

　　出賣人（甲方）：____________________

　　買受人（乙方）：____________________

　　為確保生豬肉入市安全，根據《中華人民共和國合同法》、《青島市畜禽屠宰管理條例》等法律法規的規定，本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，雙方協商一致，就生豬肉買賣事宜訂立本合同，生豬肉買賣合同（青島）。

　　第一條 品種、數量、價款 以經雙方簽字確認的商品發貨單為準，且發貨單為本合同的組成部分。

　　第二條 質量標準 符合國家標準GB18406.3-20xx 《農產品安全質量無公害畜禽肉安全要求》。

　　第三條 結算方式：□即時結清，□定期結算，每_____天按商品發貨單支付價款。

　　第四條 甲方的權利和義務

　　1.有權按照合同的約定按時收取價款。

　　2.向乙方提供證明主體資格合法有效的證明，包括□營業執照□食品衛生許可證□商標注冊證□定點屠宰單位證明□________。

　　3.向乙方提供符合質量標準的生豬肉，并按規定提供其畜禽產品檢疫合格證明、禁用藥物檢測證明、肉品品質檢驗合格證明（銷售憑證）。

　　4.按照雙方約定的時間、地點、品種、數量向乙方供貨，確保肉身印花與票證相符，合同范本《生豬肉買賣合同（青島）》。

　　第五條 乙方的權利和義務

　　1.有權索取甲方的主體資格證明。

　　2.有權索取甲方商品質量的相關證明，對每批生豬肉進行驗收，查驗數量、肉身印花與票證是否相符。對質量有異議的，由交貨地點的`法定檢疫機構鑒定。

　　3.應具備經營生豬肉的資格和條件，建立健全肉品銷售衛生管理等制度，保證生豬肉質量安全。

　　4.應按照合同的約定按時支付價款。

　　第六條 違約責任

　　1.甲方交付的生豬肉不符合第四條第3項要求的，乙方有權拒收，并及時通知甲方；發生乙方拒收或者乙方提出質量異議的情況下，甲方應在______日內另行向乙方補足；質量問題嚴重的，乙方有權解除合同。因不符合要求質量給乙方造成損失的，甲方應承擔賠償責任。

　　2.一方遲延交貨或遲延支付貨款的，應每日按照遲延部分貨款______％的標準向對方支付違約金。遲延超過______日的，對方有權解除合同并要求遲延方賠償損失。

　　第七條 爭議解決方式 本合同在履行過程中發生的爭議由雙方協商解決或申請有關部門調解；協商或調解解決不成的，按下列第_____種方式解決：

　　1.提交________仲裁委員會仲裁；

　　2.依法向人民法院起訴。

　　第八條 本合同有效期限為：自________年________月________日至________年________月________日止。

　　第九條 本合同雙方簽字或者蓋章后生效。本合同一式二份，合同雙方各執一份，具有同等法律效力。本合同生效后，雙方對合同內容的變更或補充應采取書面形式，作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。

　　甲方：_____________（簽章） 乙方：_______________（簽章）

　　法定代表人：_______________ 法定代表人（負責人）：_______

　　委托代理人：_______________ 委托代理人：_________________

　　住所：_____________________ 住所：_______________________

　　電話：_____________________ 電話：_______________________

　　簽訂時間：__________________年___________月_____________日

　　簽訂地點：________________________________________________

買賣合同（一） 篇14

　　采購方： (以下簡稱“甲方”)

　　供應方： (以下簡稱“乙方”)

　　甲乙雙方為確立長期的貨物供應關系，以《中華人民共和國合同法》為依據特簽訂本采購合同，以該采購合同為總合同固定采購形式和流程，具體的采購內容以采購訂單為準。

　　一、采購標的

　　(一)根據甲方的采購需求確定采購范圍。

　　(二)乙方的貨物質量應當符合以下質量要求：

　　_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

　　如該貨物有相應的樣品的，乙方的貨物質量應當同時符合樣品的質量;如樣品的質量與質量要求有沖突的，以樣品的質量為準。

　　(三)乙方貨物的包裝根據以下包裝要求進行包裝：

　　_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

　　(四)乙方須保證出售給甲方的貨物不存在權屬爭議，乙方具有完整的所有權和處分權。同時該貨物的使用不會侵犯任意第三人的權利。

　　二、價格的確定及調整

　　(一)乙方須根據市場價格在合理的范圍內報價，在甲乙雙方充分協商后確定最終價格并制定報價單。如乙方的報價不真實或嚴重高于市場價格，甲方可根據實際情況選擇要求乙方退回部分貨款，繼續履行合同;也可以選擇單方通知解除合同并要求乙方補償經濟損失。

　　(二)乙方向甲方供貨需遵循最優惠原則。即當乙方向第三方提供更低價格或更優惠的供貨條件時，該價格或該優惠條件將自動適用于甲方。如乙方未遵循最優惠原則，須根據實際情況對甲方進行充分的補償。

　　(三)當其中一方認為價格需要調整時，須提出正當合理的理由，另一方認為可以接受的，在雙方充分協商后以書面形式對價格作出調整。

　　三、采購訂單的發出、確認和撤銷

　　(一)采購訂單經由甲乙雙方業務負責人簽字后方才生效，生效的采購訂單與本合同具有同等的法律效力。

　　甲方的采購訂單通過傳真或電子郵件的形式發送給乙方，乙方必須在采購訂單到達乙方的當日簽字確認訂單并回傳給甲方。如乙方未在規定時間內回復甲方的，視為該訂單已經簽字確認并生效。

　　(二)在收到乙方確認簽字的2日內，如乙方的貨物還未發出，甲方仍有權以書面形式撤銷或變更該訂單。

　　四、貨物的運輸

　　(一)根據報價單及采購訂單的內容具體確定由本合同的哪一方負責貨物運輸事宜。

　　(二)當貨物運輸到甲方指定的地點且卸入倉庫后，貨物毀損、滅失的不可抗力風險和意外風險由乙方轉移給甲方。

　　五、貨物的驗收

　　(一)甲方在貨物到貨后兩天內完成驗貨入庫，以甲方質管部的“進料檢驗標準”為驗收標準，并必須符合采購訂單、質量要求和樣品質量，驗收無異后方才入庫。如果發現存在與要求不符的情況，根據第七條的列舉的相應情形處理，處理完畢后方才入庫。

　　(二)對于貨物的質量，乙方須提供一個合理的質量保證期間，在該質量保證期間發生的任何質量瑕疵乙方都必須作出合理的補救措施，費用由乙方負責;如甲方由于該質量瑕疵造成損失，乙方應當對甲方補償;如由于該質量瑕疵導致任何糾紛，乙方必須妥善解決。

　　六、貨款的結算

　　(一)甲方付款的方式為月結，即每月底之前結清上個月整月發生的貨款。以雙方整理核對后的單據為計算依據，如乙方貨物存在瑕疵需要扣款的，甲方在通知乙方后直接從應付貨款中扣除。

　　(二)每月的1日至2日甲乙雙方都應收集整理單據，編制匯總表，在每月5日之前(包括5日)完成單據和數據的核對，雙方對賬完成并無異議后再交由甲方財務部門審核。

　　(三)乙方須在每月15日根據甲方應結算的金額向甲方開具稅率為17%的增值稅發票，甲方在收到發票后由甲方財務部門通過銀行轉賬把貨款打到乙方提供的銀行賬戶，以甲方完成付款程序的`時間作為付款日期。如乙方在該月15日沒提供發票，則本次貨款將順延至下個月一起結算。

　　七、違約責任

　　(一)乙方無正當理由作出以下行為：1.明確拒絕訂單;2.在合理期限內未著手執行訂單的都視為無正當理由拒絕履行合同。

　　對于乙方拒不履行合同的行為，甲方有權選擇作出如下決定：1.向乙方發出繼續履行合同的催告，并要求乙方按照訂單內容執行且依照貨款的____%按日向甲方支付遲延履行金;2.中止本采購合同，向第三方購買貨物，直至乙方表明繼續履行該合同且就拒絕履行合同的行為賠償甲方全部損失并按照貨款的____%按日向甲方支付拒絕履行金，該合同才恢復效力;3.向乙方發出解除本合同的通知，并有權要求乙方支付違約金人民幣______元。

　　(二)乙方無正當理由遲延到貨的，應當按照遲延部分的貨款的____%按日向甲方支付遲延履行金。

　　(三)在及時通知甲方并獲得甲方同意的情況下，乙方至多可在提早三天到貨，如提早到貨的時間超過三天的，甲方視情況協助乙方辦理倉儲事宜或接收乙方貨物，但由此產生的費用由乙方負責。

　　(四)乙方的貨物種類、型號、規格與訂單不符的，乙方須重新按照訂單要求發貨;

　　乙方的貨物質量存在瑕疵的，甲方有權根據實際情況選擇退貨、換貨、修理、折價等方式處理該批貨物;

　　乙方的貨物數量少于訂單要求的，乙方應當補齊數量;貨物數量多于訂單要求的，對于多出的部分甲方視情況可選擇退回或折價接收。

　　乙方的貨物存在權利瑕疵的，乙方須補償甲方由此造成的損失并處理由此產生的相關事項。

　　處理上述情形時產生的費用由乙方自行負責，甲方應當協助乙方處理相關事宜。

　　(五)乙方未履行開具發票、合格證書、檢驗報告、說明書等與貨物有關的

　　材料或配件，未妥善履行其從屬義務，甲方有權要求乙方及時補救并在合理的可預見范圍內賠償甲方相關損失。

　　(六)由于不可抗力導致其中一方不能履行合同或不能完全履行合同的，免除該方由此產生的違約責任，但履行合同存在困難的一方須及時通知另一方并盡可能的減少損失，否則由未盡通知和減損義務產生的額外損失仍須由這一方全部承擔。

　　(七)如乙方不能及時支付甲方違約金、賠償金、遲延履行金、拒絕履行金、甲方為乙方墊付的費用等款項，甲方有權從應支付給乙方的貨款中扣除。

　　八、合同的效力

　　(一)本合同自簽署之日起開始生效，有效期截止至______年_____月_____日書面合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等的法律效力。

　　(二)如其中一方認為仍須添加補充協議或附錄的，經甲乙雙方一致同意后以書面形式添加在附件之中。經雙方確認生效后的附件與本合同的主合同具有同等的法律效力。

　　(三)本合同的主合同及其附件都必須以書面形式進行修改，經甲乙雙方一致同意后方才生效。

　　(四)如出現以下情形，本合同將提前解除。

　　1.甲乙雙方協商一致后簽訂《提前解除<采購合同>協議》，本合同將提前解除。

　　2.如遇以下情形，甲方有權提前解除該合同：

　　(1)乙方無正當理由拒絕履行合同并經甲方催告后3日內仍不履行合同的，甲方解除合同的通知到達乙方后立即解除合同。

　　(2)乙方履行合同的主要義務和從屬義務存在瑕疵，經甲方催告后10日內仍未盡其義務妥善采取救濟措施或補償甲方損失的，甲方解除合同的通知到達乙方后立即解除合同。

　　(3)乙方失去生產該類產品的資質、主體資格或者其他原因導致乙方不能履行合同的，在該類情形發生后合同即自動解除。

　　(五)合同終止后若雙方仍有合作意向，可以續簽采購合同。

　　(六)合同終止或合同解除之日起，甲乙雙方的權利義務解除。但在合同有效期間發生的權利義務甲乙雙方仍繼續享有或承擔。

　　本合同的終止和解除不及于第九條，即本合同解除后仍須按照第九條清理雙方仍然存在的權利義務。

　　九、爭議的解決

　　(一)如甲乙雙方就本合同發生分歧，應首先爭取友好協商解決。

　　如雙方不能通過協商的方式解決問題，則可通過訴訟方式解決。

　　(二)甲乙雙方就本合同發生的訴訟應由甲方所在地法院管轄 。

　　(三)在合同效力未終止的情況下甲乙雙方發生分歧或訴訟的，不影響本合同的效力，甲乙雙方須繼續執行本合同。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)： 簽約代表： 簽約代表：

　　簽約日期： 簽約日期：

　　銀行賬戶： 銀行賬戶：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　地址： 地址：

買賣合同（一） 篇15

　　供方：____________ 　 合同編號：____________

　　需方：____________ 　 簽訂地點：____________

　　簽訂時間：____________　 ________年　________月　________日

　　一、產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、供貨時間及數量

　　(上述內容可以按國家工商行政管理局制定的示范文本的表格填寫，也可以直接用文字表述)

　　二、質量要求、技術標準、供方對質量負責的條件和期限

　　三、交(提)貨的方式

　　四、運輸方式及到達地(港)費用的負擔

　　五、合理損耗及其計算方法

　　六、包裝標準、包裝物的供應和回收

　　七、驗收標準、方法及提出異議的期限

　　八、隨機備品、配件工具數量及供應方法

　　九、結算方式及期限

　　十、擔保

　　十一、違約責任

　　十二、解決合同糾紛的方式

　　十三、其他約定的事項

　　供方：____________

　　單位名稱(章)：____________

　　單位地址：____________

　　法定代表人：____________

　　委托代理人：____________

　　電　　話：____________

　　開戶銀行：____________

　　帳　　號：____________

　　需方：____________

　　單位名稱(章)：____________

　　單位地址：____________

　　法定代表人：____________

　　委托代理人：____________

　　電　　話：____________

　　開戶銀行：____________

　　帳　　號：____________

　　經辦人：____________

　　鑒(公)證機關：____________

　　________年________月_______日

買賣合同（一） 篇16

　　工業品買賣合同

　　工程名稱：合同編號：

　　簽定地點：簽定時間：年月日

　　出賣人：

　　買受人：

　　第一條：產品名稱、型號、數量、價款及交（提）貨時間

　　序號

　　產品名稱

　　規格型號

　　單位

　　數量

　　單價（元）

　　總金額（元）

　　備注:xx年7月18日前進場

　　合計:126800.00

　　合計：人民幣金額（大寫）壹拾貳萬陸仟捌佰元整

　　第二條：質量標準：符合國家或行業相關標準。

　　第三條：出賣人對質量負責的條件及期限：質保期為二年（整體工程竣工驗收合格后算起）

　　第四條：包裝標準、包裝物的供應與回收：不回收。

　　第五條：隨機必備品、配件工具數量及供應辦法：合格證、檢驗報告、等相關證件。

　　第六條：合理損耗標準及計算：無。

　　第七條：標的物所有權自交付之時起轉移，但買受人未履行支付價款義務的.，標的物屬于出賣人所有。

　　第八條：交（提）貨方式、地點：出賣人負責送貨到克拉瑪依市（買受人指定地點）

　　第九條：運輸方式及到達站（港）和費用負擔：汽運，費用由出賣人承擔。

　　第十條：檢驗標準、方法、地點及期限：貨到工地由業主、監理、施工方三方對第五條及外觀數量進行驗收，提出異議的期限為貨到后的五個工作日。

　　第十一條：成套設備的安裝與調試：免費指導安裝及調試。

　　第十二條：結算方式、時間及地點：合同簽訂生效后，貨到現場驗收合格后支付貨款的50%，安裝調試完畢，運行正常后支付至貨款的80%，工程竣工驗收合格后支付至貨款的95%，余5%質保金二年后無質量問題一次性付清，質保期內質保金無息（以回訪單為憑）最終以現場實際收貨的數量為準。

　　第十三條：擔保方式（也可另立擔保合同）無。

　　第十四條：本合同解除的條件：合同執行完畢，自動解除。如遇不可抗力，經雙方協商解決。

　　第十五條：違約責任：如有違約，違約方支付另一方違約金合同總價的5%。

　　第十六條：合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商或調解不成的，按下列第（二）種方式解決：

　　（一）提交仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向克拉瑪依區人民法院起訴。

　　第十七條：本合同自雙方簽字蓋章起生效。

　　第十八條：其他約定事項：

　　（1）合同未約定事宜，參照單一來源詢價采購單、成交通知書。

　　（2）未盡事宜，根據實情雙方另行協商。

　　第十九條：本合同一式伍份，出賣人壹份，買受人肆份。

　　出賣人：（章）買受人：（章）

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

買賣合同（一） 篇17

　　第一，審查合同主體，不只是要審查合同主體是否適格。還要看供方有無供貨能力，有無獨立承擔經濟責任。如是審查需方，需看有無付款能力，有無獨立承擔經濟責任能力。注意供需雙方都要核對清楚。

　　第二，審查買賣標的物(貨物)的基本情況。看是否有產品名稱故意不寫全稱，混淆產品品種;或供方不寫產品牌號和商標，想達到以次代好的目的;有的供方不寫產品規格型號，企圖交貨蒙混過關;還有的供方不寫生產廠家，想用價低的檔次差的產品供貨。

　　所以，在審查時需重點審查是否寫清產品全稱，寫清牌號、商標，寫清、寫全規格、型號、寫清生產廠家。

　　在審查買賣標的物時，看是否有供方不寫隨機備品、配件工具、數量及供應辦法。為了不免費提供，再借機收取配件費用。故需要提醒簽訂者注意：要寫清隨機備品、數量，配件工具、數量。并將上述用品的供應辦法、時間也寫清楚。

　　第三，審查標的物的數量和計量方法。為避免合同雙方簽訂者對產品數量或計量方法故意約定為本企業的標準或計量方式。應注意產品的數量應以國家統一的標準計量單位表示，沒有統一計量單位的，產品數量的表示方法由雙方確定，但必須具體明確，切不可用含糊不清的計量概念表述，如一件、一箱、一打等，應對雙方使用的計量方法作出具體解釋，如一件、一箱、一打等的表示，具體包括的產品數量是多少。看是否供方不寫隨機備品或配件工具的數量。防范方法是要寫清隨機備品數量。并將上述用品的供應辦法、時間也寫清楚。

　　第四，審查標的物的技術標準(含質量要求)。這在買賣合同中存在的陷阱是不寫質量標準;成套產品的，不寫附件的質量標準;看樣訂貨的，不封存樣品。

　　所以要注意審查時質量標準，是國家標準呢?還是行業標準?亦或企業標準?成套產品的，不但要寫清主件的質量標準，還要寫清附件的質量標準。看樣訂貨的，一定要將樣品封存好，作為驗收的標準。另要注意審查質量負責的條件和期限，不但要寫清，而且要寫的科學、合理。如果對產品質量保證的時間寫的不合理，就會造成買方無充足時間審查。

　　第五，審查標的物的包裝方式和包裝要求。在買賣合同中，會經常出現供方不寫或不寫清包裝標準、包裝物的供應和回收，也不寫費用負擔，以達到簡易包裝省錢省力的目的。在審查時就要注意看是否寫清包裝物、包裝標準、包裝標簽的內容等。對包裝物的供應、回收，費用負擔也要寫清楚，以免出現糾紛。對包裝不善引起貨物損壞的責任約定是否清楚等。

　　第六，產品價格及支付期限、地點和方式及交貨的期限、地點和方式。在買賣合同中不寫單價，逃避物價檢查，并為偷、漏稅創造條件，或需方只寫金額數量，不寫幣種等情況都會發生，不寫清交貨方式，以達到不承擔風險責任的目的，也為糾紛管轄設下埋伏。在審查中要看是否寫清單價，寫清幣種。看是否寫清交貨地點和方式，代辦托運時間及是否寫清運輸工具和運輸路線等。

　　第七，審查合同中是否約定驗收或者檢驗的標準、方式、日期。在買賣合同中容易存在的陷阱是供方不寫驗收標準、方法及提出異議的期限，或將提出異議的期限訂的過短。在審查合同時就要看是否明確規定貨物的驗收辦法，事關供需雙方預期的經濟效益與合作成功與否的大局，也是易發生質量糾紛的地方，必須注意明確訂明。看合同中是否明確載明：驗收的時間;驗收的方式;驗收的標準;由誰負責驗收和試驗;當驗收中發生糾紛后，由哪一級主管產品的.質量監督檢查機關執行仲裁等等。

　　第八，審查是否約定結算方式。在買賣合同中不寫結算方式和期限，或只寫結算方式，不寫結算期限。以達到延長付款期的目的，這是買賣合同常存在的陷阱。這就需要注意審查是否寫清結算的具體方式，寫明結算期限。若是分期付款，還要審查是否寫清每次付款的日期和確切數額。

　　第九，審查違約責任及解決合同爭議的方法。在買賣合同中會存在有可能違約的一方，不寫違約責任，或將違約責任寫得過輕。甚至不寫合同糾紛的解決方式;選擇有利于自己的合同解決方式和管轄機關。以為己方違約做好鋪墊。這就需要注意是否將違約責任寫具體。最好把對方每項義務不履行的違約責任都分別寫清，以鉗制對方，使其正確、全面履行合同義務。要審查是否寫清解決糾紛的方式，是仲裁、還是訴訟及確定糾紛的管轄地等。

　　第十，審查合同落款、署名、蓋章等方面。在買賣合同中往往存在不注意寫明簽名人是法人代表，還是法定代表人授權的其他委托代理人。及不蓋公章或蓋的不是公章，用沒有備案的合同章甚至業務章，或蓋上了分公司或公司下屬部門的印章。

　　一定要注意這一細節，要蓋公章，有些單位的合同專用章是經過備案的也可以，但這難于判斷。簽字的一定要是公司法定代表人，或持明確授權書的代理人，但相對方要把該授權書留件備

　　查。

　　另外值得提醒注意的一點，在審查落款、署名、蓋章時，看合同中關于簽字和蓋公章是怎么約定的：如果關于合同效力條款有寫“簽字和蓋章，合同方生效”，那么就要注意審查看，署名和蓋章二者是否同時都有，否則會影響合同的效力，造成買賣合同無效的風險。

買賣合同（一） 篇18

　　甲方：______________________乙方：______________________

　　甲乙雙方本著平等、自愿原則，雙方無異議簽字后本合同立即生效。具體內容如下：______________________

　　一、甲方優惠價批發給乙方天然緬甸翡翠38件，甲方保證全部天然緬甸翡翠a貨。品名-規格列表如下：

　　1.滿綠純透冰種翡翠如意掛件、規格：_____________________mm,重10.1g=________元

　　2.冰種極品金黃紅翡巧雕松鶴延______年翡翠牌規格：_____________________cm重______g=________元

　　3.冰糯紫羅蘭正綠三彩翡翠觀音擺件規格：_____________________cm重______g=________元

　　4.冰種飄花圓條老鐲子規格：_____________________cm重______g=________元

　　5.清.翡翠望子成龍精工牌規格：_____________________cm重______g=________元

　　6.湖水綠睛水冰種清透翡翠彌勒擺件規格：_____________________cm重______g=________元

　　7.翡翠冰種滿綠正陽綠玉沖掛墜規格：_____________________cm重______g=________元

　　8.冰種清透睛水翡翠哪吒鬧海大把件規格：_____________________cm重______g=________元

　　9.清.滿綠正陽綠一路連升翡翠牌規格：_____________________cm重______g=________元

　　10.冰玻種漂正陽綠福瓜翡翠掛件規格：_____________________mm,重______g=________元

　　11.冰玻種三彩精工絕美a貨翡翠鷹規格：_____________________cm重______g=________元

　　12.老坑玻璃種滿綠起瑩光翡翠如意規格：_____________________mm,重______g=________元

　　13.冰種紫羅蘭黃翡、正陽綠三彩翡翠童子拜觀音規格：_____________________cm重______g=________元

　　14.緬甸a貨玻璃種滿綠起熒鑲鉆馬眼戒規格：_____________________cm重______g=________元

　　15.冰種滿綠厚實壽桃翡翠玉佩規格：_____________________cm重______g=________元

　　16.精美冰種翡翠三彩巧雕包羅萬象擺件規格：_____________________cm重______g=________元

　　17.冰地老坑種滿綠正陽綠a貨翡翠精工如意牌規格：_____________________cm重______g=________元

　　18.冰糯種正陽綠滿綠節節高柱形翡翠平安牌規格：_____________________cm重______g=________元

　　19.冰種紅翡雙色巧雕王者歸來規格：_____________________cm重______g=________元

　　20.極品冰種透亮完美紅翡馬鞍戒規格：_____________________cm重______g=________元

　　21.緬甸a貨正陽綠冰種蛋面戒指規格：_____________________cm重______g=________元

　　22.冰種清透帶正陽綠色根美工翡翠福祿壽大掛件規格：_____________________cm重______g=________元

　　23.滿綠冰種正陽綠豌豆翡翠掛件規格：_____________________cm重______g=________元

　　24.極品冰玻種金絲種老坑滿綠帝王旋紋翡翠玉勒規格：_____________________cm重______g=________元

　　25.冰種帶菲飄花翡翠喜上眉梢玉佩規格：_____________________cm重______g=________元

　　26.高冰種玻璃地飄綠翡翠彌勒掛件規格：_____________________cm重______g=________元

　　27.冰種漂綠瓜翡翠掛件規格：_____________________cm重______g=________元

　　甲方(公章)：________________

　　法定代表人(簽字)：___________

　　___________年__________月____日

　　乙方(公章)：________________

　　法定代表人(簽字)：___________

　　__________年__________月____日

買賣合同（一） 篇19

　　甲方(賣方):

　　乙方(買方):

　　甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下合同條款:

　　一、甲方自愿將坐落在重慶市九龍坡區渝州路2小區3號樓4單元405室(建筑面積120平方米，儲藏室40平方米，產權證號st)房地產出賣給乙方，并將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證復印件及該房產位置圖)。

　　二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整;即人民幣小寫100XX元。

　　三、乙方在簽訂本合同時，支付定金三十萬元整，即小寫300000元。

　　四、乙方支付定金之日起2個月內，向甲方支付首付款(定金從中扣除)，首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程序按照所在按揭銀行規定辦理)。

　　五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的'土地使用權(已交納土地出讓金)。

　　六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由甲方承擔。

　　七、乙方支付首付款后，甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續，待房產過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款余額。

　　八、甲方應在1個月前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租住、使用;無欠賬，如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。

　　九、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款，該方應向對方支付五十萬元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款，每逾期一日，應向對方支付五十元罰金，逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定，本合同涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除，不適用本條款。

　　十、交付該房產，甲方不得損壞該房產的結構、地面和墻壁及不適移動的物件，并將抽風機一臺(型號:)，空調兩臺(型號:)，熱水器(型號:)，浴霸(型號:)，飲水機(型號:，音響兩臺(型號:)，涼衣架，房內燈具，前后門窗窗簾、電腦桌一張，櫥衛設施，等讓與乙方(含在房屋價值內)。

　　十一、本協議一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。

　　十二、附加條款:

　　1、轉讓過后，甲方不的以任何借口干涉乙方對房屋的修改。

　　甲方(賣方):

　　住址:

　　電話:

　　年 月 日

　　乙方(買方):

　　身份證號:

　　住址:

　　電話:

買賣合同（一） 篇20

　　甲方名稱：______

　　乙方名稱：______ 經甲乙雙方友好協商，簽訂購銷合同如下，以資共同遵守。

　　一、設備規格及價格

　　二、付款方式

　　1 、________元人民幣，大寫________元整。

　　2 、________元人民幣，大寫________元整，由甲方于____年____月____日一次

　　性(□現金□支票)付清。

　　3 、甲方在未付清本合同第一條所列全部款項之前，本合同機器設 備所有權仍歸乙方享有， 甲方無權處分已經交付的設備， 甲方支付乙 方全部項目款后， 乙方同時開具銷售發票， 并提供由使用單位認可的 驗收報告。

　　4 、甲方應向乙方持有乙方加蓋公章的收款委托書的乙方工作人員 付款。

　　三、交貨及驗收

　　1 、交付時間：______月________日。

　　2 、乙方設備詳細規格及技術配置見合同附件。

　　3 、交貨地點：______乙方工廠。

　　4 、調試、驗收：______□甲方自行安裝、調試。□乙方負責安裝、調試， 甲方配合，甲方于年月日前填寫好本合同附件《安裝、調試準備事項 表》，交乙方，并在________年________月________日前按該表做好安裝，調試的準備工作。安 裝調試完畢后，甲方應于________年________月________日安 排驗收，通過雙方的驗收合格后， 甲乙雙方應在驗收報告書上簽字并加蓋公章。

　　5 、驗收標準：執行乙方標準機型出廠檢驗標準。甲方特殊訂做設 備的以及要求對標準機型進行改變或加裝的， 雙方另行簽訂補充協議 約定驗收標準，作為本合約的附件。

　　6 、甲方逾期不組織安裝、調試和驗收的，視為本合同第一條所列 的設備質量合格。

　　四、運輸方式

　　本合同所規定設備由甲方負責運輸， 并承擔一切風險。 視具體情況， 雙方可做如下約定：

　　甲方自提。

　　乙方代辦運輸，運費和保險費由甲方支付。 乙方代辦運輸，運費和保險費已經包含在合約第一條所列貨款中。

　　甲方收到本合同第一條所列設備后， 如發現與合同不符， 應在七日 內書面通知乙方處理，逾期視為收到的設備與本合同相符。

　　五、售后服務

　　1 、自設備經過雙方驗收合格之日起，該設備進入了保修期， 保修服務期限為月。保修期內乙方必須在接到甲方保修通知后， 應在最短時間趕到現場，最遲在 3 天內派人到甲方現場。

　　2 、保修期內，乙方負責維修，甲方承擔乙方維修人員差旅費。 若屬甲方人為操作不當等原因造成的故障，則不屬保修范圍。

　　3 、保修期后，設備的維修、更換器件，乙方酌情收取成本費和服 務費，收費標準另行約定。

　　六、違約責任

　　1 、甲方無正當理由拒絕調試、驗收或拒收設備的，甲方向乙方償 付貨款總值的的違約金，合同繼續履行;逾期 20 天的，乙方有權解 除合同和沒收定金，并要求甲方賠償由此造成的一切經濟損失。

　　2 、甲方逾期支付設備款的，每逾期 ____天，甲方向乙方償付欠款總

　　額的 ____% 的滯納金，累計滯納金總額不超過欠款總額的 ____%

　　3 、乙方所交的設備品種、型號、規格不符合合同規定的，甲方有 權拒收設備，乙方應向甲方支付貨款總額 5% 的違約金。

　　4 、乙方逾期交貨的，每逾期 1 天，乙方向甲方償付逾期交貨部分

　　貨款總額 ____ %。的滯納金，累計滯納金額不超過逾期交貨部分貨款總額

　　的____% 。

　　七、爭議處理

　　1 、因設備的質量問題發生爭議，由乙方所在地或法院指定的質量 鑒定單位進行質量鑒定、設備符合質量標準的，鑒定費由甲方承擔， 設備不符合質量標準的，鑒定費由乙方承擔。

　　2 、凡與本合同有關而引起的一切爭議，甲、乙雙方應首先通過友 好協商解決， 如經協商后仍不能達成協議時， 任何一方可以向法院提 出訴訟。

　　八、其他約定

　　1 、本合同的所有附件具有與合同同等法律效力。

　　2 、本合同一式兩份，經雙方簽署蓋章且乙方收取定金后立合同生效。

　　甲方(公章)：____________

　　法定代表人(簽字)：______

　　____年 ____月 ____日

　　乙方(公章)：____________

　　法定代表人(簽字)：______

　　_____年 ______月 _____日

買賣合同（一） 篇21

　　甲方(出售方)： 身份證號：

　　乙方(購買方)： 身份證號：

　　甲方現有一輛 白 色寶馬5系20xx款530Li領先型 車，車牌號 粵 ，

　　發動機號，登記日期，乙方已現場核對一致，于 年 月 日有償轉讓給乙方，依據《中華人民共和國合同法》及有關法規的規定，經雙方自愿協商一致，簽訂本合同：

　　一.本車價款為人民幣 元(大寫 元)成交。

　　二.乙方應于本合同簽訂時，支付人民幣元(大寫付給甲方。

　　三、本車使用性質行駛證正、副本，身份證復印峻，路費收據，機動車輛登記證書)。由乙方現場過目清點確認后交接。

　　四、甲方需對以上所有證件費用的真實性，合法有效性負全部責任，如因來歷不明或被抵押、查封等其它甲方因素而給乙方帶來的直接經濟損失，由甲方全額承擔。

　　五、本車甲方不作任何質量保證，由乙方現場絕定認可購買，成交后雙方不得有異議。

　　六、自簽字成交前與此車有關的'一切事宜(含交通違章、事故、債務糾紛等)由甲方負責，簽字成交后一切事宜(含交通違章、事故、債務糾紛等)由乙方負責，與甲方無關。

　　七、本車由自費于 柒 工作日內(過戶、轉籍)完畢，甲無償提供(過戶、轉籍)所需證件，在辦理(過戶、轉籍)過程中，出現車輛專章、欠費、罰款等無法辦理業務，由甲方自行承擔由此造成的全部費用。

　　八、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，自簽字之時起生效即成。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

買賣合同（一） 篇22

　　甲方：

　　乙方：商丘紡織有限公司

　　經甲乙雙方平等協商達成以下協議：

　　1、乙方向甲方購買 絡筒機四臺（120錠/臺），每臺價格壹萬陸仟元整（￥16000元），合計總價為陸萬肆仟元整（￥64000元）。

　　2、拆車前甲方機器完整不缺機物件，簽訂合同當日乙方交付甲方機器設備全款（甲方不負責開具發票）。

　　3、甲方負責為乙方將機器完好無損免費拆卸并上車。

　　4、設備拆卸上車前付完設備全款，運費乙方自己承擔。

　　5、雙方本著誠信合作原則，同意雙方簽字生效。

　　甲方： 乙方：商丘紡織有限公司

　　開戶：河南省安陽市農行東風支行 地址：河南省虞城縣203省道東側，杜集鎮北3公里處

　　卡號： 電話：

　　身份證：

　　20xxx年3月14日

買賣合同（一） 篇23

　　供方：合同編號：

　　需方：簽訂地點：

　　按照鄭州市煙花爆竹安全管理有關規定，本著互惠互利的原則，經雙方協商一致，就20xx年春節期間煙花爆竹商品配送事宜簽訂如下協議：

　　一、商品類別、數量、單價、金額(詳細品種見附表)

　　二、雙方嚴格按照河南省和鄭州市及各區有關煙花爆竹安全管理政策、規定執行。

　　三、需方有義務向消費者宣傳安全燃放方法，告知消費者嚴格按照產品包裝箱上的說明及警示要求正確燃放。

　　四、技術標準：執行GB10631-20xx國家標準，凡因質量問題發生事故由供方代表廠方先行賠付。

　　五、運輸方式及費用負擔：供方將需方訂購的配送到需方指定地點，配送運輸費用由供方負擔。

　　六、交貨地點及驗收：需方在鄭州市內的煙花爆竹銷售網點。

　　七、包裝標準、包裝物供應與回收：紙箱包裝，包裝回收。

　　八、結算方式及期限：現金結算，概不賒欠。

　　九、違約責任及解決方式：雙方嚴格履行合同，若發生糾紛，雙方友好協商解決;若一方不滿意可申請仲裁或起訴。

　　十、其他約定事項：本銷售季節過后，未銷完的包裝完整的'整箱商品,可憑進貨單據到供方指定地點辦理商品代存手續。

　　十一、需方不得購進非法產品和假冒偽劣商品;否則，由此產生的一切后果由需方承擔全部責任。

　　十二、本協議一式兩份，雙方各執一份。

　　供方：

　　地址：

　　負責人：

　　電話：

　　需方：

　　地址：

　　負責人：

　　電話：

　　簽訂時間：20xx年月日

買賣合同（一） 篇24

　　一、買方在簽訂和履行買賣合同時應注意的問題：

　　1、確定賣方提供的標的物有無權利瑕疵

　　買賣合同標的物的權利瑕疵，是指第三人得對標的物主張權利，買方不能取得所有權或不能取得完全的所有權。為保證買方能夠取得不受爭議的財產，買方必須要求賣方在訂立合同時提前說明，該出賣物是其擁有所有權和合法處分權的財產，如果賣方未將標的物上存有第三人的權利的情形預先告知買方，則買方有權請求降低價格、或解除合同和要求賠償損失。

　　2、確定標的物有無質量缺陷

　　賣方出賣的標的物必須符合法律的規定和當事人的約不定期，如果標的物有表面缺陷(以通常方法檢查即可發現的缺陷)，買方應于接受標的物的當時提出;如果標的物有隱蔽缺陷(即需要經過技術鑒定或在物的使用過程中才能發現的缺陷)，買方應于規定的期限內提出。賣方交付的標的物有缺陷，買方有權拒收。買方已接受的，賣方應根據情況承擔降價、修理、更換、退貨、支付違約金、賠償損失等責任。但是，如果賣方在訂立買賣合同時已對標的物的缺陷作了聲明，或買方知道標的物的缺陷而愿意購買，則賣方對標的物的缺陷不負責任。

　　3、敦促賣方按約定和法律規定的時間、地點和方式，完整地交付標的物和辦理有關手續。例如對于房產、機動車輛、船舶必須辦理登記手續。

　　4、對對方當事人簽約資格進行審查

　　簽訂合同的雙方當事人應具有簽約資格，否則，即使簽訂了合同，也是無效的。所以，在簽約時，應調查對方的資信情況。首先，可以通過有關機關和銀行等單位進行了解，確定對方的主體資格。其次，應當要求對方出示有關法律文件，證明其合法資格，如執照等等。具體到簽約的身份問題，應要求其出具有效的授權證明，如委托書等，以了解對方的合法身份和權限范圍。

　　審查對方當事人的.簽約資格，要嚴肅認真的了解對方的企業信譽及其行為能力和責任能力，切不可草率行事，以免上當受騙。

　　5、欺詐防范

　　有些簽約人不僅在身份上有可能進行欺詐，還有可能在合同中故意設置陷井，進行詐騙。所以，談判者在最后審查合同時.應結合談判原始文件，看是否有遺漏、不一致，相抵觸或真實確認談判原意之處.并且要審查合同的文字.看它是否準確，明了地表達了意思。對那些重要項目談判所訂的合同，不僅談判人員應反復審查，還應交由有關專家審查.加法律專家、語言專家、相關專家等，從各個角度嚴格把合同關，減少不必要的損失。

　　6、適用法律是否正確

　　這也就是對合同的合法性進行審查。可以從下面幾個角度進行考慮。首先，此次的談判活動是否完備。其次，合同的內容是否合法、有無與法律、法規或國際慣例相悖之處。

　　如果此次談判活動或程序上有問題應立即糾正，手續不全的應立即補辦，否則合同即使簽署也是無效的，有的還會產生不應有的法律后果。如果合同內容上與相關法律法規或國際慣例相違背，應立即刪改、否則合同也難以成立。

　　7、條款是否完備

　　合同中的條款應該具體詳細，并具備合同能夠成立的主要條款，如標的、價格、數量、合同的期限、履行地點和方式以及違約責任等等。另外，合同的普通條款也很重要，只有在合同具備起碼的條文后，才能明確雙方當事人的權利、義務和責任.對于合同的履行，避免爭議的發生均有十分重要的意義。

　　8、合同是否有效

　　對合同簽訂是否有效進行審查，有兩個角度，一是談判者的主體資格是否合格，是否經過合法授權，以及權力范圍如何、這在前面已經講過。二是合同本身的內容有無前后矛盾，相互沖突的部分，如有，必須及時修改、調整、否則便會影響條文的效力。

　　二、賣方在簽訂和履行買賣合時應注意以下幾點：

　　1、主動明確價格條款。價格是買賣合同的一項重要條款。如果價格條款沒有或不明確，買方付款就沒有標準，沒有依據，很容易發生糾紛。

　　2、敦促買方按合同規定的時間和方式支付價款。在即時清結的買賣合同中，買方應按規定支付價款，否則，可要求買方承擔違約責任。

　　3、敦促買方接受標的物。一般來說，買方訂立合同的目的就是取得標的物，買方會按約定接合同的約定及時接受標的物這會給賣方造成不利。賣方若遇買方無故拒不接受標的物或由于買方的原因無法交付的情況，為終結買賣關系也可將標的物交公證機關或有關單位提存。

　　三、簽訂買賣合同的常見問題

　　常見問題：買賣合同主體如何明確?

　　在簽訂買賣合同中，應先審查買賣雙方的名稱、地址、身份信息等資料是否真實，合同雙方是否具有簽約的權限。首先，簽訂主體只有真實存在，在發生糾紛時才具有訴訟主體資格。如果當事人提供的是虛假信息，如虛假的公司名稱、虛假的身份信息等，則可能有發生糾紛時無法向一方主張權利等法律風險。其次，如果當事人無權簽約，則所簽合同的效力則存在不被承認的風險，這里主要針對的是作為買賣合同的賣方，如合同中的賣方對所出賣的標的物，不具有所有權或者處分權，則其與買方所簽訂的合同屬無效的合同或效力待定的合同，一旦出現這種情況，作為買方，則喪失了按照

買賣合同（一） 篇25

　　合同編號：

　　產品工號：

　　簽訂地點：

　　買方： (以下簡稱甲方)

　　賣方： (以下簡稱乙方)

　　(提示:按國家標準、行業標準或技術協議標準，在本條款中具體明確)。

　　第三條 質保期內的服務

　　質保期為自產品驗收合格之日起( )年。質保期內如出現質量問題，乙方負責免費維修與更換，否則甲方有權直接從質保金中扣減維修與更換費用。(提示:根據產品特點在本條款中明確規定大于或等于1年的質保期期限。)

　　第四條 交貨時間： 。

　　第五條 交貨地點： 。

　　第六條 運輸：運輸費用由乙方承擔，包含在合同總價內。

　　第七條 包裝：包裝費用由乙方承擔，包含在合同總價內。包裝物不回收。

　　第八條 驗收方法

　　雙方根據合同約定的質量標準現場驗收，驗收合格后出具驗收清單。驗收清單的出具不減輕和排除乙方產品質量問題所產生的責任。乙方持驗收清單與甲方辦理合同決算書。(提示：如果合同在執行過程中有數量的變化或屬于單價包干的，必須辦理合同決算書。)

　　第九條 付款方式

　　1、付款條件

　　(提示：①原則上不能有預付款;有特殊情況需要支付預付款的，必須要求對方提供等額的銀行預付款保函作為擔保;②嚴格掌握進度款支付節點，貨未送到時付款不能超過60%，貨到驗收合格時付款不能超過90%;③必須預留10%質保金，在質保期滿且無質量問題時支付。)

　　2、付款方式：銀行支票、匯票、銀行承兌匯票。

　　3、發票要求：乙方向甲方開具17%增值稅專用發票。(提示：根據合同金額的大小，明確開具發票的具體時間。)

　　4、末次進度款的付款依據：

　　雙方合同、乙方發票、甲方出具的驗收清單、雙方合同決算書。(提示：如果雙方辦理了合同決算書，必須以此作為付款的依據。

買賣合同（一） 篇26

　　甲方： （以下簡稱甲方）

　　乙方： （以下簡稱乙方）

　　甲乙雙方在協商一致的基礎上，就甲方購買冰箱并提供給乙方用于陳列甲方產品事宜，訂立本協議，共同遵守履行。

　　一、 提供數量： 型號 臺；

　　二、 為保證雙方嚴格執行本協議，乙方應繳納冰箱押金：人民幣 元/臺；

　　三、 乙方必須在收到甲方冰箱后一個月內，依雙方約定將冰箱投放至終端客戶。自乙方將冰箱全部投放完畢之日起，甲方每月給予乙方“當月出貨金額*2%”的金額做為返還乙方的履約保證金。每月返還乙方冰箱保證金上限為“140元/月/臺*檢核合格臺數”；該保證金發放累計總額達到乙方所繳納的履約保證金總額即（元/臺）后不再發放。該保證金發放時間為每月發放一次，保證金每月應返金額由甲方核算出明細后，于次月依此明細將應返金額直接返還入乙方帳戶；

　　四、 乙方投放至終端客戶的冰箱內必須完全陳列甲方飲料產品。乙方投放完畢當月，需向甲方提供投放終端客戶明細，每月必須接受甲方人員實地拍照檢核并保證乙方或終端客戶達到陳列要求，如有發現未按雙方約定進行陳列，每發現一次，甲方有權扣除100元/臺/次做為違約金，并在3日內整改，逾期未整改，甲方可以解除本合同，收回冰箱、沒收履約保證金并要求乙方以現金形式返還已支付之履約保證金；

　　五、 若雙方解除經銷協議，則自解約之當月起停止按月返還履約保證金；履約保證金余款及押金將在甲方與新客戶簽訂此協議后無息退還，同時乙方負責退回甲方全部冰箱；

　　六、 如投放終端客戶有變更，乙方需在與新的`終端客戶簽署《終端冰箱投放、陳列協議》的一周內，向甲方提供協議復件及變更終端客戶信息；

　　七、 雙方合作期間，冰箱保修期為3年，在保修期間冰箱出現質量問題，則由乙方直接與冰箱廠家洽談維修，若是非質量問題損壞，一切維修費用由乙方支付。冰箱使用3年后依冰箱使用情況方乙方可向甲方申請做報廢處理，甲方同意冰箱報廢后，乙方需將冰箱返還給甲方，甲方將冰箱的押金（300元/臺）無息退還給乙方；

　　八、 冰箱所有權歸甲方所有。在雙方合作期間，乙方（及其終端客戶）不得將冰箱轉賣、轉租、故意損壞、挪作他用、陳列非甲方產品，否則甲方有權收回冰箱及陳列架、沒收剩余的履約保證金并要求乙方以現金形式返還甲方已發放之全部履約保證金；

　　九、 甲、乙雙方因履行本協議發生爭議，應先友好協商，協商不成雙方同意由甲方所在地人民法院管轄；

　　十、 甲、乙雙方產品經銷協議存續期間本協議持續有效，乙方不得隨意解除本協議；否則甲方有權收回冰箱及陳列架，并不返還押金且要求乙方以現金形式返還甲方已發放之全部保證金，且冰箱退回費用由乙方支付；

　　十一、 本協議一式兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　（蓋章） （簽字蓋章）年 月 日 年 月 日