二手房解除房屋買賣合同協議書(精選28篇)
二手房解除房屋買賣合同協議書 篇1
賣方(下稱甲方):_________________
身份證:_________________買方(下稱乙方):_________________
身份證:_________________乙方向甲方購買坐落于房屋壹套,雙方已簽訂《房屋買賣合同》(以下簡稱買賣合同),
合同編號:_________________號,
現經甲、乙雙方協商,達成協議如下:_________________《-----------(合同和房屋的標明)
一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買賣合同。《-----------(合同解除)
二、自雙方簽訂本協議之日起,買賣合同即終止,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋,該房屋的產權即與乙方無關!-----------(聲明房屋與乙方無關)
三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見,具體如下:_________________《-----------(合同中關于款項的處理)
1、乙方已繳付樓款/首期款:_________________(人民幣)元(不包含交予中介定金)。
2、乙方已繳款項自動轉為甲方借款,以雙方商定利息從借款之日起計息,不計復利。
3、甲方還款事宜另行約定。
四、乙方應于本協議生效后的三個工作日內提交辦理解除按揭貸款協議、解除買賣合同、注銷抵押登記等事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜,若乙方不能按時提交相關資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的,甲方有權暫緩推還乙方所有款項。《-----------(關于合同已進行部分的退回處理)
五、雙方同意,自本協議生效后,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權利或與買賣合同相關的權利!-----------(再次聲明簽訂合同無效,雙方不再對合同提出主張權利)
六、本協議自雙方簽字之日起生效、本協議為一式叁份,甲方執貳份,乙方執壹份,均具同等法律效力!-----------(聲明該協議簽訂份數,聲明法律效力)
甲方:_________________乙方:_________________
身份證:_________________身份證:_________________
二手房解除房屋買賣合同協議書 篇2
賣方(下稱甲方):_________________
地址:_________________
法定代表人:_________________
買方(下稱乙方):_________________
身份證:_________________
委托代理人:_________________
委托代理人身份證:_________________
一、甲、乙雙方自愿解除上述商品房的買賣合同。
二、自雙方簽訂本協議之日起,買賣合同即終止,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述商品房,該商品房的產權即與乙方無關。
三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見,具體如下:_________________
1、此房價成交總價為:_________________(人民幣)元。
2、乙方已繳付樓款/首期款:_________________(人民幣)元(含定金)。
四、乙方應于本協議生效后的三個工作日內提交辦理解除按揭貸款協議、解除買賣合同、注銷抵押登記事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜,若乙方不能按時提交相關資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的,甲方有權暫緩推還乙方所有款項。
五、辦理解除合同產生的手續費由乙方承擔。
甲方:_________________乙方:_________________
法定代表人:_________________委托代理人:_________________
___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日
二手房解除房屋買賣合同協議書 篇3
甲方:_________
乙方:_________
甲乙雙方通過友好協商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣合同的'相關事宜達成如下協議:
一、乙方將20_________年_________月_________日購買的國際公寓號和號房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續。
三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。
四、在乙方辦理好退房手續后五個工作日內甲方將乙方的首付款萬元退還給乙方,將購房貸款萬元退還給分行,歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。
五、違約金:違約方需支付違約金萬元。
六、本合同正本兩份,雙方各執一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權歸甲方所有。
甲方蓋章:_________乙方簽字:_________
_________年_________月_________日
二手房解除房屋買賣合同協議書 篇4
甲方:
乙方:
甲乙雙方通過友好協商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協議:
一、乙方將 年 月 日購買的朝暉國際公寓501號和503號房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、中國銀行桂林分行及其他部門辦理房屋退房的'相關手續。
三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。
四、在乙方辦理好退房手續后五個工作日內甲方將乙方的首付款29.66萬元退還給乙方,將購房貸款60.90萬元退還給中國銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。
五、違約金:違約方需支付違約金伍萬元。
六、本合同正本兩份,雙方各執一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽后生效,之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權歸甲方所有。
甲方蓋章 乙方簽:
負責人簽: 乙方身份證號碼:
年 月 日年 月 日
二手房解除房屋買賣合同協議書 篇5
原告:_________,性別:____,____族,生于___年___月___日,住址:_____________________,
身份證號:_____________________,聯系電話:_________________。
被告:___________公司,住所地:___________,電話:____________________。
法定代表人:__________________,電話:________________________。
訴訟請求:
一、確認原告_________與被告_________簽訂房屋買賣的合同無效。
二、要求被告返還購房款___元及利息(以購房款___元為基數,自付款之日起至起訴之日按照____________銀行同期同類貸款利率計算)。
三、本案訴訟費及其他與訴訟有關的費用由被告承擔。
事實與理由
___年___月___日,原告_________與被告___公司簽訂房屋買賣合同(編號:__________),合同內容約定:原告購買被告___________公司將要建設的商品房(房屋面積共約___平方米,車庫約___平方米),房屋總價款為___元,被告應于______年______月______日將房屋交付原告使用。原告方按合同內容履行了支付價金義務,但是被告方____________公司卻以各種理由推辭,不履行合同。
后經查得知:被告___________公司所預售給原告的商品房至今仍未取得房屋預售許可證,并未建成。被告____________公司的欺詐行為為違約行為,嚴重侵害了原告的合法權益。
此致
______人民法院
起訴人:_________
___年___?月___?日
二手房解除房屋買賣合同協議書 篇6
甲方:___________________
乙方:___________________
甲、乙雙方于______年______月______日簽訂了編號為:___________________的《北京市外銷商品房預售契約》/《北京市商品房買賣合同》,F雙方經友好協商,達成如下一致意見:
1.甲方同意按本協議約定的時間及條件與乙方處理相關事宜,依該契約的約定,甲方應向乙方返還雙倍定金、已付房價款及相應利息共計人民幣______元,除尚未歸還之__行貸款外,甲方需向乙方實際支付人民幣______元。__行貸款部分款項共計______元由甲方______年______月______日直接返還予貸款__行,并向乙方提供__行的收據,做為乙方與__行解除借款合同的依據。
2.雙方同意甲方按照下列期限,分期將除__行貸款部分外的購房款直接支付給乙方:
______年______月______日之前,甲方向乙方支付______%計______元直接返還款項。
______年______月______日之前,甲方向乙方支付______%計______元直接返還款項。
______年______月______日之前,甲方向乙方支付______%計______元直接返還款項。
______年______月______日之前,甲方向乙方支付______%計______元直接返還款項。
______年______月______日之前,甲方向乙方支付______%計______元直接返還款項。
______年______月______日之前,甲方向乙方支付款項計______元,以及交付返還全部__行貸款后__行所提供的收據。
3.乙方如系以__行抵押貸款方式支付部分房價款的,自本協議簽署之日起至該契約正式注銷之日,每月應向貸款__行支付的抵押貸款月均還款,由甲方支付,乙方給予必要的配合,且乙方無須再向甲方歸還。
4.甲方按本協議第2條第款約定執行完畢后,雙方另行簽訂解約協議解除該契約。自該契約解除后,乙方不再對該契約項下的房屋及其相關建筑享有任何權利,甲方有權另行處置該契約項下房產。在該契約解除之前,如果乙方不再要求退房、解約的,可與甲方另行協商。
5.甲方向乙方支付全款計______元之后,并且雙方簽訂解除該契約的文件生效后,乙方應授權甲方至北京市國土資源與房屋管理局辦理該契約注銷登記手續之全部所需文件。
6.甲乙雙方同意該契約之注銷登記手續于甲方向乙方支付完畢全部直接返還款項后15日內辦理。
7.本協議自雙方簽字之后甲方向乙方所支付首批還款計______元到達乙方賬戶開始生效,壹式陸份,甲乙雙方各持叁份。
甲方:___________________乙方:___________________
代表:___________________代表:___________________
______年______月______日
二手房解除房屋買賣合同協議書 篇7
原告:_________,性別:____,____族,生于________年____月____日,住址:_____________________,身份證號:_____________________,聯系電話:_________________。
被告:___________公司,住所地:___________,電話:____________________。
法定代表人:__________________,電話:________________________。
訴訟請求:
風險提示:
訴訟請求必須具體﹑明確,該寫的一定要寫,因為其事關法院審查的范圍。
但千萬不可不加思考地亂要求,如果無相應的證據來支持你的主張,勢必遭到敗訴的后果,通常還會因此而向法院支付相應的訴訟費。
另外,訴訟請求應提出具體的數額,不能籠統地說賠償原告的一切損失之類。
雖然這是沒有爭議的,但并不等于在提出訴訟請求時多多益善,比較切合實際的請求數額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風險,而且有利于法院的調解和雙方當事人的和解,減少訟累。
一、確認原告_________與被告_________簽訂房屋買賣的合同無效。
二、要求被告返還購房款___元及利息(以購房款___元為基數,自付款之日起至起訴之日按照____________銀行同期同類貸款利率計算)。
三、本案訴訟費及其他與訴訟有關的費用由被告承擔。
事實與理由風險提示:
訴狀是個利劍,挑起戰爭。
如果沒有寫好,那么勢必倒過來傷到自己。
因此,要擺事實,講明道理,引用有關法律和政策規定,為訴訟請求的合法性提供充足的依據。
擺事實,是要把雙方當事人的法律關系,發生糾紛的原因、經過和現狀,特別是雙方爭議的焦點,實事求是地寫清楚。
講道理,是要進行分析,分清是非曲直,明確責任,并援引有關法律條款和政策規定。
________年____月____日,原告_________與被告___公司簽訂房屋買賣合同(編號:__________),合同內容約定:原告購買被告___________公司將要建設的商品房(房屋面積共約___平方米,車庫約___平方米),房屋總價款為___元,被告應于________年____月____日將房屋交付原告使用。
原告方按合同內容履行了支付價金義務,但是被告方____________公司卻以各種理由推辭,不履行合同。
后經查得知:被告___________公司所預售給原告的商品房至今仍未取得房屋預售許可證,并未建成。
被告____________公司的欺詐行為為違約行為,嚴重侵害了原告的合法權益。
綜上所述,為維護原告的合法權益,現依據《民法典》、《中華人民共和國民事訴訟法》及其它相關法律的規定向貴院提起訴訟,望貴院明察,判如所請。
此致______人民法院起訴人:________年____月____日風險提示:
提起民事訴訟的原告負有舉證責任,要能夠舉出證明案情事實,支持自己訴訟主張的各種證據等等。
注意,列書證,要附上原件或復制件,如系摘錄或抄件,要如實反映原件本意,切忌斷章取義、并應注明材料的出處;列舉物證,要寫明什么樣的物品,在什么地方由誰保存著;列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什么問題等。
另外,證據和證據來源,雖然法律規定必須提交,但提交時的說明應能簡就簡,盡可能在法律許可的范圍內保留自己的殺手锏,在庭審辯論中占據主動。
原告(簽章):_________ 被告(簽章):_________
簽訂地點:___________ 簽訂地點:___________
_________年____月____日 _________年____月____日
二手房解除房屋買賣合同協議書 篇8
甲方:________________公司
乙方:______
甲乙雙方通過友好協商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協議:
一、乙方將20__年10月3日購買的朝暉國際公寓501號和503號房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、中國銀行桂林分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續。
三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。
四、在乙方辦理好退房手續后五個工作日內甲方將乙方的首付款29.66萬元退還給乙方,將購房貸款60.90萬元退還給中國銀行桂林分行,歸還銀行利息的'部分由乙方負責償還。
五、違約金:違約方需支付違約金伍萬元。
六、本合同正本兩份,雙方各執一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權歸甲方所有。
甲方蓋章 乙方簽字:
負責人簽字: 乙方身份證號碼:
____年__ 月__ 日
二手房解除房屋買賣合同協議書 篇9
甲方:市房地產開發公司
乙方:
甲乙雙方通過友好協商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協議:
一、乙方將20年月日購買的國際公寓號和號房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續。
三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。
四、在乙方辦理好退房手續后五個工作日內甲方將乙方的首付款萬元退還給乙方,將購房貸款萬元退還給分行,歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。
五、違約金:違約方需支付違約金萬元。
六、本合同正本兩份,雙方各執一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權歸甲方所有。
甲方
蓋章
乙方簽字:
負責人簽字:
乙方身份證號碼:
年月日
二手房解除房屋買賣合同協議書 篇10
甲方:________________
乙方:________________
甲乙雙方通過友好協商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協議:
一、乙方將________年________月________日購買的____公寓____號和____號房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、________銀行________分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續。
三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。
四、在乙方辦理好退房手續后五個工作日內甲方將乙方的首付款________萬元退還給乙方,將購房貸款________萬元退還給________銀行________分行,歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。
五、違約金:違約方需支付違約金________萬元。
六、本合同正本兩份,雙方各執一份,具有法律約束力。
甲方(簽章):_________ 乙方(簽章):_________
簽訂地點:___________ 簽訂地點:___________
________年________月________日________年________月________日
二手房解除房屋買賣合同協議書 篇11
甲方:_________________
乙方:_________________
丙方:__________________________________
鑒于甲方通過丙方居間向乙方出售坐落于之房屋,三方分別或共同簽署了相關法律文件(文件名稱及編號:_________________
),現經甲乙丙三方友好協商,達成如下協議:_________________
1.本協議一經生效,甲乙丙三方此前分別或共同簽署的所有關于上述房屋買賣、代理及相關協議(無論口頭、書面或其它形式)均告解除。除本解約協議書所確定之責任外,甲乙丙三方互不承擔其它任何責任。
2.本協議生效之日起個工作日內,甲方應履行下列義務:_________________
3.1
3.2
3.3
3.4
3.本協議生效之日起個工作日內,乙方應履行下列義務:_________________
4.1
4.2
4.3
4.4
4.本協議生效之日起個工作日內,丙方應履行下列義務:_________________
4.1
4.2
4.3
4.4
5因履行本解約協議所引起的或與此相關的任何爭議,三方應友好協商解決,協商不成的,可向丙方所在地人民法院訴訟解決。
6本協議一式三份,三方各執一份。
(此頁無正文)
甲方(章):_________________乙方(章):_________________
證件名稱及編號:_________________證件名稱及編碼:_________________
聯系地址:_________________聯系地址:_________________
聯系電話:_________________聯系電話:_________________
代理人:_________________代理人:_________________
丙方(章):_________________
住所:_________________
經辦人:_________________
聯系電話:_________________
本文件簽署日期:_________________
二手房解除房屋買賣合同協議書 篇12
買方可以解除房屋買賣合同的六種情形
1、賣方擅自抵押
商品房買賣合同訂立后,出賣人未告知買受人又將該房屋抵押給第三人;(擅自抵押)
2、一房兩賣
商品房買賣合同訂立后,出賣人又將該房屋出賣給第三人。
3、房屋主體結構質量不合格
(1)因房屋主體結構質量不合格不能交付使用;
(2)房屋交付使用后,房屋主體結構質量經核驗確屬不合格。
4、房屋存在嚴重質量問題
因房屋質量問題嚴重影響正常居住使用
5、房屋面積誤差超過合理限度
出賣人交付使用的房屋套內建筑面積或者建筑面積與商品房買賣合同約定面積不符,面積誤差比絕對值超出3%,但是買賣雙方另有約定的除外。
6、出賣人遲延交付房屋
出賣人遲延交付房屋或者買受人遲延支付購房款,經催告后在三個月的合理期限內仍未履行。
二手房解除房屋買賣合同協議書 篇13
一、何時購房人能解除房屋買賣合同
依據高法的司法解釋規定,在開發商存在如下行為時,購房人依法可以解除合同并可以要求賠償損失:
(1)商品房買賣合同訂立后,出賣人未告知買受人又將該房屋抵押給第三人
(2)商品房買賣合同訂立后,出賣人又將該房屋出賣給第三人
(3)故意隱瞞沒有取得商品房預售許可證明的事實或者提供虛假商品房預售許可證明
(4)故意隱瞞所售房屋已經抵押的事實
(5)故意隱瞞所售房屋已經出賣給第三人或者為拆遷補償安置房屋的事實
(6)房屋主體結構不合格或存在嚴重質量問題的
(7)面積誤差比絕對值超過3%的
(8)由于開發商的原因,逾期辦理產權證超過一年的。購房人亦可請求解除合同。盡管目前尚無司法解釋對上述解約權行使的合理期限作出規定,但是按照《合同法》第九十五條的規定,上述解約權均存在除斥期間,該除斥期間更多的取決于法院的自由裁量。
(9)對于房地產商違約,購房人的索賠權同樣首先要由購房人提出,如果房地產商對購房人的索賠存有疑義、不肯賠償,購房人需要通過法律途徑解決的則存在訴訟時效問題,《民法通則》第一百三十五條規定:“向人民法院請求保護民事權利的'訴訟時效期間為二年,法律另有規定的除外。”
二、解除商品房買賣合同房價損失如何計算
我國《合同法》和最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用若干問題的解釋》第8條第9條規定,因出賣人的過錯導致商品房買賣合同被解除的,買受人可以請求返還已付購房款及利息,賠償損失,并可以請求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任。
因此,從立法上看,我國已經確認了商品房買賣合同的解除與損害賠償請求權能并行而非相悖的制度。但,具體到司法實踐中,大部分法院都只支持部分損失,很少有全部損失都支持的。
確定房屋的差價損失,一般在法院都是首先主持調解,調解不成申請鑒定按照鑒定價格判決。
購房人如對房地產商交房存有疑義的,一定要書面提出,并注意保全證據,如果和房地產商不能通過協商解決又想通過法律程序解決的,要注意千萬別錯過法院可以接受的訴訟時間。這樣才可以拿到我們應該有的賠償,在必要時,還可以聘請專業律師協助維權。
二手房解除房屋買賣合同協議書 篇14
賣方(下稱甲方):_________________身份證:_________________
買方(下稱乙方):_________________身份證:_________________
乙方向甲方購買坐落于____________________房屋壹套,雙方已簽訂《房屋買賣合同》(以下簡稱買賣合同),合同編號:_________________號,現經甲、乙雙方協商,達成協議如下:《__________(合同和房屋的標明)
一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買賣合同。《__________(合同解除)
二、自雙方簽訂本協議之日起,買賣合同即終止,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋,該房屋的產權即與乙方無關。《__________(聲明房屋與乙方無關)
三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見,具體如下:_________________《____________________(合同中關于款項的處理)
1、乙方已繳付樓款/元(不包含交予中介定金)。
2、乙方已繳款項自動轉為甲方借款,以雙方商定利息從借款之日起計息,不計復利。
3、甲方還款事宜另行約定。
四、乙方應于本協議生效后的三個工作日內提交辦理解除按揭貸款協議、解除買賣合同、注銷抵押登記等事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜.
甲方:_________________
___________年_______月_____日
乙方:_________________
___________年_______月_____日
二手房解除房屋買賣合同協議書 篇15
甲方:_______________
乙方:_______________
甲乙雙方通過友好協商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協議:
一、乙方將20__年10月3日購買的朝暉國際公寓501號和503號房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、中國銀行桂林分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續。
三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。
四、在乙方辦理好退房手續后五個工作日內甲方將乙方的首付款29.66萬元退還給乙方,將購房貸款60.90萬元退還給中國銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。
五、違約金:違約方需支付違約金伍萬元。
六、本合同正本兩份,雙方各執一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權歸甲方所有。
甲方 :___________
乙方 :___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
二手房解除房屋買賣合同協議書 篇16
原告:______________,性別:______________,民族:______________,_____________年_____月_____日出生,現住址:_____________,聯系電話:_____________
被告:______________法定代表人:______________注冊地址:_____________實際經營地:_________________聯系電話:______________
案由:_________________商品房預售合同糾紛
訴訟請求:_________________
一、解除原、被告于_____________年_____月_____日簽訂的《__________市商品房預售合同》。
二、被告返還原告已付購房款人民幣_____________元(辦理分期的寫首付金額,全款的寫全款金額)。
事實與理由:_________________
_____________年_____月_____日,原告就購買位于_________________-_____#住宅樓-_____層_____單元-_____號房屋(以下簡稱“訴爭房屋”)事宜與被告簽訂了《__________市商品房預售合同》(以下簡稱“《購房合同》”)。合同約定,房屋總價款為_____________元,首付款為_____________元,其余_____________元采取銀行貸款方式支付。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人:_________________
_____________年_____月_____日
二手房解除房屋買賣合同協議書 篇17
原告:_________,性別:____,____族
生于________年____月____日
住址:_____________________
身份證號:_________________
聯系電話:_________________
被告:_____________________公司
住所地:_____________________
電話:_________________________
法定代表人:__________________
電話:________________________。
訴訟請求:
一、確認原告_________與被告_________簽訂房屋買賣的合同無效。
二、要求被告返還購房款___元及利息(以購房款___元為基數,自付款之日起至起訴之日按照____________銀行同期同類貸款利率計算)。
三、本案訴訟費及其他與訴訟有關的費用由被告承擔。
事實與理由:
________年____月____日,原告_________與被告___公司簽訂房屋買賣合同(編號:__________),合同內容約定:原告購買被告___________公司將要建設的商品房(房屋面積共約___平方米,車庫約___平方米),房屋總價款為___元,被告應于________年____月____日將房屋交付原告使用。原告方按合同內容履行了支付價金義務,但是被告方____________公司卻以各種理由推辭,不履行合同。后經查得知:被告___________公司所預售給原告的商品房至今仍未取得房屋預售許可證,并未建成。被告____________公司的欺詐行為為違約行為,嚴重侵害了原告的合法權益。綜上所述,為維護原告的合法權益,現依據《民法典》、《中華人民共和國民事訴訟法》及其它相關法律的規定向貴院提起訴訟,望貴院明察,判如所請。
此致___________人民法院
起訴人:_______________
________年____月____日
二手房解除房屋買賣合同協議書 篇18
原告:________________,________________,________________族,現就職于__________________,電話:________________;
被告:_________________,地址:________________市________________路________________號,法定代表人:________________,電話:________________;
訴訟請求
1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;
2、_____________;
3、_____________。
事實和理由
________________;
________________;
________________;
________________。
此致
________________市________________區人民法院
具狀人:________________
________________年________________月________________日
附:_________________本訴狀一式________________份
二手房解除房屋買賣合同協議書 篇19
_______________地產開發有限公司:_________________
本人與你公司于_________________年_________________月_________________日簽訂《商品房買賣合同》(合同編號:_________________),購買你公司開發的御景灣第幢號房屋壹套,本人已支付全部購房款人民幣元(其中:_________________年_________________月_________________日付款_________________元,_________________年_________________月_________________日付款_________________元)。你公司既未按合同約定交房,又不按合同約定支付逾期交房違約金。為此,本人現依據《商品房買賣合同》第九條第(2)項規定,向你公司發出解除《商品房買賣合同》(合同編號:_________________)通知。自本通知到達之日起解除雙方簽訂的《商品房買賣合同》。你公司應自本通知書到達之日起30日內退還本人已支付的全部購房款并自本人付款之日起按本人已貸款的年利率%支付違約金至全部購房款退清時止。退款及違約金請匯入以下賬號,戶名:_________________,開戶行:_________________賬號:_________________,如你公司逾期未予辦理,本人將向人民法院提起訴訟。
特此通知!
(注:本通知壹式兩份,福建美加德地產開發有限公司壹份,通知人存檔壹份)
通知人:_________________
_________________年_________________月_________________日
二手房解除房屋買賣合同協議書 篇20
賣方(下稱甲方):
身 份 證 :
買方(下稱乙方):
身 份 證 :
乙方向甲方購買坐落于 房屋 套,雙方已簽訂《北京市存量房房屋買賣合同》(以下簡稱買賣合同),合同編號: 號,現經甲、乙雙方協商,達成協議如下:
一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買賣合同。
二、自雙方簽訂本協議之日起,買賣合同即終止,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋,該房屋的產權即與乙方無關。
三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見,具體如下:
1、乙方已繳付定金:(人民幣)
2、乙方已繳定金甲方不予返還。
3、乙方另付甲方補償金:(人民幣)
四、乙方應于本協議生效后提交辦理解除買賣合同等事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜。
五、雙方同意,自本協議生效后,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權利或與買賣合同相關的權利。
六、本協議自雙方簽字之日起生效、本協議為一式 叁 份,甲方執 壹 份,乙方執 壹 份,居間人(北京鏈家房地產經紀有限公司) 壹 份,均具同等法律效力。
甲方: 乙方:
身 份 證 :
月 身 份 證: 年
二手房解除房屋買賣合同協議書 篇21
甲方:市房地產開發公司
乙方:________
__甲乙雙方通過友好協商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協議:
一、乙方將20年月日購買的公寓號和號房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、銀行分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續。
三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。
四、在乙方辦理好退房手續后五個工作日內甲方將乙方的首付款萬元退還給乙方,將購房貸款萬元退還給銀行分行,歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。
五、違約金:違約方需支付違約金萬元。
六、本合同正本兩份,雙方各執一份,具有法律約束力。
二手房解除房屋買賣合同協議書 篇22
致:先生
您于XX年XX月XX日,與我們簽訂了《房屋買賣合同書》(合同編號:)。購買、共有的位于XX室房產,該合同第三條的規定:您應于XX年XX月XX日繳納全部房款;第四條第2款規定:您應將首付款XX萬元存入指定賬戶。第十一條特殊約定:交房之日付款您應付給我房款XX萬元。合同簽訂后,您未按照合同約定在XX年XX月XX日前繳納房屋全款,未按照約定繳納XX萬元首付款,在我將房屋鑰匙、門禁卡、燃氣卡等一并交付給您后,您更沒有依約支付XX萬元購房款。
通知人:
XX年XX月XX日
二手房解除房屋買賣合同協議書 篇23
賣方(下稱甲方):__________身份證:__________買方(下稱乙方):__________身份證:__________乙方向甲方購買坐落于房屋壹套,雙方已簽訂《房屋買賣合同》(以下簡稱買賣合同),合同編號:
號,現經甲、乙雙方協商,達成協議如下:(合同和房屋的標明)3、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見,具體如下:(合同中關于款項的處理)1)乙方已繳付樓款/首期款:(人民幣)元(不包含交予中介定金)。
2)乙方已繳款項自動轉為甲方借款,以雙方商定利息從借款之日起計息,不計復利。
3)甲方還款事宜另行約定。
二、其他內容。
雙方同意,自本協議生效后,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。
任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權利或與買賣合同相關的權利。
二手房解除房屋買賣合同協議書 篇24
原告:______________,性別:____,________年____月____日生,漢族,住址:_________________電話:_____________
被告:______________,性別:____,________年____月____日生,漢族,住址:_________________電話:_____________
訴訟請求:_________________
1,判決被告一、被告二、被告三連帶賠償原告車輛修理費__________元,評估費__________元;
2,判決被告四在交通強制險及第三者責任保險限額內承擔賠償責任;
3,判決上述四被告承擔本案訴訟費
事實與理由:_________________
此致
__________人民法院
具狀人:______________
_____年_____月_____日
二手房解除房屋買賣合同協議書 篇25
甲方: _____市 _____________房地產開發公司
乙方:
甲乙雙方通過友好協商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協議:
一、乙方將20 年 月 日購買的 國際公寓 號和 號房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、 分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續。
三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。
四、在乙方辦理好退房手續后五個工作日內甲方將乙方的首付款 萬元退還給乙方,將購房貸款 萬元退還給 分行,歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。
五、違約金:違約方需支付違約金 萬元。
六、本合同正本兩份,雙方各執一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權歸甲方所有。
甲方蓋章: 乙方簽字:
負責人簽字: 乙方身份證號碼:
年 月 日 年 月 日
二手房解除房屋買賣合同協議書 篇26
解除房屋買賣合同協議書
甲方:________________
乙方:________________
甲乙雙方通過友好協商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協議:
一、乙方將________年________月________日購買的____公寓____號和____號房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、________銀行________分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續。
三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。
四、在乙方辦理好退房手續后五個工作日內甲方將乙方的首付款________萬元退還給乙方,將購房貸款________萬元退還給________銀行________分行,歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。
五、違約金:違約方需支付違約金________萬元。
六、本合同正本兩份,雙方各執一份,具有法律約束力。
甲方(簽章):_________ 乙方(簽章):_________
簽訂地點:___________ 簽訂地點:___________
________年________月________日________年________月________日
二手房解除房屋買賣合同協議書 篇27
甲方:市房地產開發公司
乙方:
甲乙雙方通過友好協商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協議:
一、乙方將20年月日購買的國際公寓號和號房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續。
三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。
四、在乙方辦理好退房手續后五個工作日內甲方將乙方的首付款萬元退還給乙方,將購房貸款萬元退還給分行,歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。
五、違約金:違約方需支付違約金萬元。
六、本合同正本兩份,雙方各執一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權歸甲方所有。
甲方蓋章
甲方身份證號碼:
乙方簽字:
乙方身份證號碼:
負責人簽字:
年月日
二手房解除房屋買賣合同協議書 篇28
賣方(下稱甲方):___________
身份證:___________
買方(下稱乙方):___________
身份證:___________
乙方向甲方購買坐落于___________房屋___________套,雙方已簽訂《北京市存量房房屋買賣合同》(以下簡稱買賣合同),合同編號:___________號,現經甲、乙雙方協商,達成協議如下:
一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買賣合同。
二、自雙方簽訂本協議之日起,買賣合同即終止,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋,該房屋的產權即與乙方無關。
三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見,具體如下:
1、乙方已繳付定金:___________(人民幣)
2、乙方已繳定金甲方不予返還。
3、乙方另付甲方補償金:___________(人民幣)
四、乙方應于本協議生效后提交辦理解除買賣合同等事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜。
五、雙方同意,自本協議生效后,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的`權利或與買賣合同相關的權利。
六、本協議自雙方簽字之日起生效、本協議為一式叁份,甲方執壹份,乙方執壹份,居間人壹份,均具同等法律效力。
甲方:___________乙方:___________
身份證:___________
身份證:___________
___________年___________月___________日