關于買賣合同范文匯總(通用31篇)
關于買賣合同范文匯總 篇1
賣方:_____________________
買方:_____________________
經充分協商,簽訂本合同,共同信守。
一、品名、規格、數量、金額、交貨日期
二、質量、技術標準:________________________________________________________
三、原材料供應辦法:________________________________________________________
四、交(提)貨辦法、運輸方式及地點:________________________________________
五、質量檢驗及驗收辦法:____________________________________________________
六、包裝要求及費用負擔:____________________________________________________
七、結算方式及期限:________________________________________________________
八、其他:__________________________________________________________________
九、賣方經濟責任
(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合同規定,買方同意收貨的,按質論價;買方不同意收貨的,供方應負責包修、包換、包退,并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規定的數量交貨,少交而買方仍需要的,應照數補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失。不能交貨的,應償付買方以不能交貨的貨款總值_______%的違約金。
(3)包裝不符合規定,必須返修或重新包裝,并承擔因此支付的費用和損失;買方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的,應予賠償損失。
(4)未按合同規定時間交貨,每延期一天,應償付買方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)對不符合同規定的產品,在買方代保管期內應償付買方實際支付的保管、保養費。
(6)產品錯發到貨地點或接貨人,除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,還應承擔因此多付的運雜費和延期交貨的損失。
(7)其他:__________________________________________________________________
十、買方經濟責任
(1)變更產品品種、質量或包裝的規格,給賣方造成損失時,應償付賣方實際損失。
(2)中途退貨,償付賣方以退貨部份貨款總值_______%的違約金。
(3)自提產品未按規定日期提貨,每延期一天,應償付賣方以延期提貨部份貨款總值千分之一的違約金并承擔實際支付的保管、保養費。
(4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,每日應償付賣方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規定日期付款,每延期一天,應償付賣方以延期付款總額千分之一的違約金。
(6)實行賣方送貨或代運的,無故拒絕接貨,應承擔因此造成的損失和運輸部門的違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人,應承擔因此造成的損失。
(8)其他:__________________________________________________________________
十一、買賣雙方由于人力不可抗拒和確非企業本身造成的原因而不能履行合同的,經雙方協商和鑒證機關查實證明,可免予承擔經濟責任。
十二、其他未盡事項,由雙方協商另訂附件。
十三、本合同一式_______份,有效期到__________________________________________。
賣方:_____________________
法定代表人:_______________
地址:_____________________
電話:_____________________
開戶銀行:_________________
賬號:_____________________
買方:_____________________
法定代表人:_______________
地址:_____________________
電話:_____________________
開戶銀行:_________________
賬號:_____________________
關于買賣合同范文匯總 篇2
(以下簡稱甲方)
(以下簡稱乙方)
為了雙方更好的發展,保證各種水果供應,經雙方協商,簽訂本合同,以資共同遵守。
一、甲方向乙方購買水蜜桃8000,鴨梨10000及紅富士蘋果15000。
二、甲方要求乙方每種水果在八成熟采摘后,一星期內分三批交貨,乙方負責以柳筐包裝并及時運到甲方地點,包裝筐費和運輸費均由甲方負擔。
三、各類類水果的價格視質量好壞,按國家規定當地收購牌價折算,甲方在每批水果交貨當日通過銀行托付給乙方。
四、如遇突發自然災害不能如數交貨,乙方應及時通知甲方,并互相協商修訂合同。
五、在正常情況下,如果甲方拒絕收貨,應處以拒收部分價款20%的`違約金;乙方交貨量不足,應處以不足部分價款30%的違約金。
六、本合同一式四份,雙方各執一份,各自的上級單位備案一份。
甲方(蓋章):__________________
乙方:_________________________
代表人(簽字):________________
身份證號碼:____________________
_________年________月_______日
_________年________月_______日
關于買賣合同范文匯總 篇3
賣方(以下簡稱甲方):
聯系電話:
買方(以下簡稱乙方):
聯系電話:
依據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規之規定,甲乙雙方在平等、自愿的原則,就房屋買賣事項,經協商一致,并經房屋宅基地所有權人同意,達成如下協議:
第一條 房屋的基本情況
現甲方自愿將甲方合法擁有的坐落在**省**市**區號樓(層)室的房屋賣給乙方,并將與所出賣房屋的使用權同時轉讓給乙方。乙方也充分相識該房屋具體狀況,并自愿購買該房屋,該房屋始建于*年,房屋結構為結構,層高為層,建筑層數地上層,建筑面積**平方米(其中實際建筑面積**平方米)。
第二條 價格
雙方議定上述房地產按套(單元)計算,每套單價**元,總價款為人民幣,大寫,即人民幣小寫**元。
第三條 付款方式及期限
1、乙方應在本合同生效之日起日內,向甲方一次性支付購房款(人民幣*元),由銀行直接劃撥給甲方指定賬號。因甲方提供指定賬號錯誤等原因造成甲方購房款無法到賬的責任由甲方全部承擔。乙方出具銀行劃撥憑證,甲方應開具收款收據或收款證明。
2、其他付款方式:
第四條 交付期限
甲方應于購房款到賬之日起**日內,將該房屋交付給乙方。如遇房屋正在出租,自交房之日起,租賃關系自動轉為乙方,由乙方負責收租。
第五條 乙方逾期付款的違約責任
乙方未按本合同規定的'付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部費用,并向甲方支付購房款10%違約金。
第六條 甲方逾期交付房屋的違約責任
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價總款向甲方索賠倍處罰賠償違約金,合同繼續履行。
第七條 關于合法、權屬的約定
甲方保證該房產合法、權屬清楚,并已經取得全部共有人的一致同意。合同生效后,如遇政府征地拆遷,房屋的拆遷利益(包括拆遷補償款、回遷房等)全部歸乙方所有。甲方房產合法繼承者,不得向乙方收回乙方所購買的房屋及所有權。
第八條 甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
第九條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議。
第十條 本合同之附件均為本合同不可分割部分,具有同等效力。附件包括甲乙雙方身份證復印件、甲方擁有房屋合法所有權證明、甲方和宅基地所有者簽署的賠償協議復印件
第十一條 本合同經甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十二條 本合同一式份,甲、乙雙方
第十三條 合同爭議的解決
本合同履行過程中,如發生爭議,甲乙雙方應協商解決。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
關于買賣合同范文匯總 篇4
產品名稱:_________計量單位:_________簽訂地點:_________合同編號:_________
生產廠:_________牌號商標:________
規格型號
數量
單價(元)
總金額(元)
交(提)貨時間
備注
合計
合計人民幣金額(大寫):
1.本合同按《民法典》、《工礦產品購銷合同條例》、《中華人民共和國爆炸物品管理條例》及有關民爆器材管理規定執行。
5.驗收標準、方法及提出異議期限:
6.結算方式及期限:
7.包裝標準、包裝物的供應與回收費用負擔:
2.質量要求、質量標準:
8.違約責任:
3.交(提)貨地點、方式:
9.解決合同糾紛的方式:本合同在履行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,當事人雙方同意由 仲裁委員會仲裁(當事人雙方未在本合同中約定仲裁機構,事后又未達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴)。
4.運輸方式及到達站(港)
10.其他約定事項:
供方
單位名稱(章):_________
單位地址:_________
法定代表人電話:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
編碼:_________
發貨單位:_________
需方
單位名稱(章):_________
單位地址:_________
法定代表人電話:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
編碼:_________
發貨單位:_________
物資主管部門簽證意見:_________
簽證部門(章)
(簽證不收費)
鑒(公)證意見:_________
經辦人:_________
鑒(公)證機關(章) :_________
_________年_________月_________日
關于買賣合同范文匯總 篇5
訂貨方: (簡稱甲方)
供貨方: (簡稱乙方)
雙方依據《中華人民共和國合同法》及有關法規,本著平等互利、誠實信用的原則,經友好協商簽訂本協議書。
第一條 總則
1.1 方在具體交易中,應以本協議書為基礎簽訂產品訂貨合同,訂貨合同應明確規定產品名稱、規格、數量、單價、總額、驗收方法、支付方式及交貨日期、地點、方法等具體內容。
1.2 乙方須依據本協議書及雙方認同的訂貨合同向甲方提供產品,在約定的日期和地點交貨。甲方保證按訂貨合同中規定的結算方式和期限支付貨款。
1.3 在交易過程中,如產品價格、規格、包裝、數量等事項發生變動,須經雙方以書面形式一致確認后方為有效。
1.4 雙方確認的《訂貨合同》、《報價單》一經簽署,即作為本協議書的附件。
第二條 產品質量保證
2.1 乙方應保證產品質量標準依甲乙雙方簽訂的《產品承認書》做標準;訂貨合同中明確規定了質量標準的,不得低于約定的質量標準。
2.2乙方應保證出廠的產品為合格品,產品應貼有合格標識、出廠時間。
2.3因甲方使用、保管不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。
第三條 價格
3.1乙方供給甲方的產品的價格應公平、合理。
3.2 由于乙方之產品主要結構材料(如變壓器、PCB板、IC芯片等)受市場波動影響較大,價格調整按雙方《報價單》內規定執行。
3.3價格以人民幣計,如有變動,以《訂貨合同》的補充說明為準。
第四條 包裝
乙方所供應產品的外包裝應標明產品名稱、規格、數量、質量合格證明、出廠日期及其它說明。
第五條 交貨及驗收
5.1甲方在訂立合同簽訂后,乙方按訂貨合同的具體交貨日期、地點、交貨數量等細節完成交貨。
5.2產品交貨地點 ;運輸方式: (如需托運的,應注明托運公司)。
5.3 每次交貨時,乙方應同時提交該批產品的送貨單。甲方驗收合格并在送貨單上簽字加蓋收貨章,同時開進倉單后,產品才算完成。
5.4 運送產品到指定交貨地點過程中的所有風險和費用(包括但不限于運輸貨物的運費、保險費)由乙方承擔。
5.5 甲方在驗收時認為產品不合格時,可拒絕接受產品。(質量要求參照本協議的第二條)
5.6《訂貨合同》中明確約定的產品數量,(除有質量問題的產品外)甲方不得以任何理由拒絕收乙方的產品。
5.7甲方在驗收產品時,檢驗出有質量問題的產品達到10%或以上的,可以拒絕驗收剩余產品,直接將當批次產品全部退回乙方,待乙方整改處理好后,再次送貨檢驗,因產品送檢時發現不良退貨而導致乙方無法正常投入生產及交貨帶來的損失,乙方應按照該批貨款的10倍賠償甲方損失。
第六條 所有權及風險轉移
6.1產品的所有權及丟失、損壞的風險在甲方驗收并完成收貨手續后由乙方轉移至甲方,出現產品滯銷乙方不應接受退貨和換貨。如因產品本身質量問題,滯銷不良品可無條件退回乙方。
6.2 對于一些特殊定制材料,而且有最低起訂量要求的材料,當甲方訂單數量不足材料的最低起訂標準時,多出部分的庫存材料由甲方承擔(如PCB\LCD液晶屏等專用材料)。
第七條 貨款結算與支付方式
7.1甲方在結算日向乙方發出貨款支付通知,并按照本協議的匯款地址支付。
7.2 結算方式: (舉例說明: 年 月 日至 年 月 日的貨款,在 年 月 日前付清。)如逾期不能付清貨款,則按所欠貨款總額的天支付滯納金給乙方.
第八條 甲方違約責任
8.1 由于甲方未按本協議書、訂貨合同履行其義務而給乙方造成的損失,甲方應承擔相應的違約金和賠償金。
8.2 甲方中途無故退貨,甲方應向乙方償付退貨產品總價值50%的違約金。
8.3 甲方未按合同規定的驗收辦法和時間驗收,無故延期驗收超過2天即按收貨處理。
8.4 甲方應嚴格遵守付款時間:延期付款1個月以上應支付供方5%的滯納金,延期2個月以上的供方有權停止供貨,并向法院提起訴訟追討貨款。
第九條 乙方違約責任
9.1乙方交貨的數量不足時,甲方有權要求乙方供貨限期,乙方交貨期逾期15天以上按不能交貨處理,應向甲方償付不能交貨部分貨款10%的違約金。交貨時間按照雙方協定時間,乙方必須按時按質交貨,拖延一天扣貨款的2%。
9.2乙方為甲方開發的系統,未經甲方同意,不得在展廳、展會及其它場所展示,更不得提供樣品或供貨給非甲方指定的公司或個人,由此引起的甲方損失,按經濟法相關規定賠償。
第十條 解除合同
解除買賣合同的一方應提前30天書面通知另一方,同時甲方結清貨款。
第十一 條爭議解決
由于本協議書中未規定的事宜或由于雙方對本協議書個別條款的解釋發生爭議時,雙方應以誠相待,協商解決,如雙方經協商不能達成一致,任何一方有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
第十二條 有效期限
本協議有效期為一年,協議期滿前一個月,任何一方可以書面通知對方不再續約;如雙方均未提出書面通知,則本協議自動延續一年,以后亦同樣處理。
第十三條 生效
13.1本協議書自雙方簽字蓋章之日起生效;
13.2本協議書一式兩份,雙方各執一份;
13.3 本協議書未盡事宜,經雙方協商達成一致后,可另行簽訂補充協議。本協議書的附件及補充協議均作為本協議的有效組成部分,具有同等法律效力。
甲方:(公章) 乙方:(公章)
單位名稱: 單位名稱:
法定地址: 法定地址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
郵政編碼: 郵政編碼:
年 月 日 年 月 日
關于買賣合同范文匯總 篇6
出賣人(基地):__________(以下簡稱甲方) 簽訂地點:___________
買受人(企業):__________(以下簡稱乙方) 簽訂時間:____年___月__日
甲、乙雙方本著平等自愿,互惠互利的原則,按照常山胡柚“三聯三增”產銷協作機制建立產銷協作關系,以降低胡柚生產成本,提高胡柚品質,有利于企業組織生產,促進胡柚銷售,經雙方協商,特訂合作協議,具體條款如下:
一、掛聯基地基本情況:
掛聯基地名稱:_______________________________;
座落位置:___________________________________;
總面積:______畝;總株數______株;樹齡_______年;
二、掛聯基地應達到的要求:
1、栽培技術標準:甲方嚴格按照農業部門制定的《常山胡柚“三聯三增”掛聯生產技術規程》組織實施,并接受企業等技術人員的指導,出口基地的則外按照出口基地標準執行。
2、甲方在管理形式上,要逐步達到“五個統一”即:統一質量標準、統一技術指導、統一生產管理、統一供應農資、統一銷售產品,以確保產量和質量規格。
3、如無自然災害等不可抗力原因,______年掛聯基地產量應達到____公斤;二級果以上優質果率達_______%;其中特級果率達_______%.
三、掛聯雙方生產方面的權利與義務:
1、乙方幫助甲方制定全年生產管理與桔園改造計劃,為達到優質豐產示范的目標,根據基地實際情況雙方共同做好如下事項:
①對基地進行行基礎設施等方面建設主要有:____________________________________________________________________________________________.
②對基地進行技術改造方面主要有:_____________________________________________________________________________________________.
⑨對基地配置生產工具方面主要有:___________________________________________________________________________________________________.
④其它有關措施:_________________________________________________________________________________________________________________.
2、乙方有權制定自己的企業生產與收購標準,但標準不能低于農業部門所制定的生產技術標準與國家、地方標準,并要求甲方予以實施。
3、乙方指派專人對甲方每年不少于4次的實地技術指導和培訓。
4、乙方積極為甲方提供物質、生產設備、基礎設施建設等方面的各項服務。
5、甲方要嚴格按照乙方所提出的要求進行生產,如有變化需提前向乙方提出。
6、甲、乙雙方有同等享受上級部門各種優惠政策的補助權利,其補助要求按照縣有關文件執行。
四、掛聯雙方的產品收購:
1、按照常山胡柚“三聯三增”協作機制,乙方對甲方掛聯基地范圍內達到要求的胡柚果品實行優質優價收購。掛聯基地胡柚收購數量最少為:______公斤。
2、乙方收購胡柚的標準及價格:要求果形扁圓或高扁圓,具有本品種固有特征,包澤黃色或淺橙黃色,可溶性固形枷≥10.0.果面光潔,無潰瘍病,基本無影響果面美觀的未愈合的機械傷,特一級果的各種病蟲、機械等危害斑累計不超過果皮總面積的'%(建議5%~10%),二級果危害斑累計不超過果皮總面積的________%.
其中:特級果(φ85mm∽
品名
單位
數量
單價
金額
交貨時間
交貨地點
備注
合計
2.品質規格:按照有關主管部門確定的標準及雙方協商,乙方應將好果賣給甲方。
3.價格:由甲、乙雙方協商一致確定。
4.交貨辦法:在合同規定日期內,柑桔成熟后具體商定交貨日期和日交量,做到有計劃采收。
5.驗收辦法:按國家規定的散果或成件果驗收辦法,在收購點過秤前抽樣驗收。
6.價款結付:甲方按實收數量、等級在_________日內(除扣回訂金、扶持資金外)全部付清。延期按銀行付息。
7.費用負擔:交貨前由乙方自理。如超過合同規定交貨地點收貨,其超里程運費,由甲方負擔。
8.其它:_________。
9.雙方的責任:乙方應努力提高產量、質量,按采收計劃按時、保質、保量完成合同任務后,才能自行處理多余產品。如遇人力不可抗拒的'災害影響合同的執行時,應在十月二十日前提出協商修改合同。甲方,不得少收或不收,做好生產采收技術指導。
10.違約處理:任何一方違反合同,按合同總值處以_________%違約金賠償另一方損失,并按《合同法》及有關法規處理,如發生爭議,任何一方都可向人民法院起訴。
11.本合同自雙方簽字之日起生效,履行完畢作廢。作合同一式正本_________份,雙方各執_________份。
甲方單位(蓋章):_________ 乙方單位(蓋章):_________
經辦人(簽字):_________ 經辦人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
關于買賣合同范文匯總 篇7
合同編號:
定作人:
簽訂地點:
承攬人:
簽訂時間:
年 月 日
第一條 定作物、數量、報酬、交貨期限
定作物 規格 計量 報酬 交貨期限及數量名稱 型號 單位 單價 金額 合計
合計人民幣金額(大寫):(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 承攬人提供的材料
材料 牌號 規格 生產 計量 用料序號 質量 單價 金額
名稱 商標 型號 廠家 單位 數量(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限:
第四條 定作物的技術標準、質量要求:
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:
第六條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求:
第七條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在 日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的 日內答復。
第八條 定作物的包裝要求及費用負擔:
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。
第十條 定作物交付的方式及地點:
第十一條 定作物檢驗標準、方法、地點及期限:
第十二條 定作人在 年 月 日前向承攬人預付材料款(大寫) 元。
第十三條 報酬及材料費的結算方式及期限:
第十四條 定作人在 年 月 日前交定金(大寫) 元。
第十五條 本合同解除的條件:
第十六條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十七條 違約責任:
第十八條 合同爭議的解決方式:
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第 種方式解決:
(一)提交 仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十九條 其他約定事項:
定 作 人 承 攬 人 鑒(公)證意見:
定作人(章):承攬人(章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
鑒(公)證機關(章)
賬號:賬號:
經辦人:
郵政編碼:郵政編碼:
年 月 日
監制部門:
印制單位:
關于買賣合同范文匯總 篇8
合同編號:
賣方(下稱甲方):____________ 地址:________________________ 聯系方式:____________
買方(下稱乙方):________________地址:________________________ 聯系方式:_____________
甲乙雙方經過友好協商,基于自愿平等互利的原則,就甲方向乙方出賣本合同約定的作品事宜,達成如下協議合同:
一、作品概況
二、作品權屬
甲方應保證對本合同的第一條作品擁有所有權及處分權,并擁有足以對抗第三人的權利,同時甲方應如實說明作品的情況及瑕疵。
三、交易價格
經甲乙雙方確認,本合同交易作品的價格合計為:人民幣,甲乙雙方均有對本合同約定的.交易價格和其他事項保密的義務,任何一方泄露合同其中信息,應承擔給對方造成損失的賠償責任。
四、付款方式
乙方應在________年_____月_____日前將上述款項付至甲方銀行賬戶。
五、作品交付及驗收
甲方應在合同簽訂____日內將作品交付乙方。甲乙雙方在交付的同時對作品進行現場驗收。
1、 驗收方法:雙方書面確定。
2、 驗收標準:符合本合同第一條所列作品概況。
3、 驗收結束后,甲乙雙方應對作品進行確認正視、俯視、底視的照片進行簽字確認。
六、交易終止
乙方于以下情形有權終止交易:有證據表明作品在權屬、真偽、瑕疵紕漏等方面存在不實之處。上述情形屬實的,乙方有權解除合同,如乙方已經支付的款項,甲方應在____日內退回,逾期則按照每天2%的標準承擔違約金。
七、甲方取回責任
本合同解除后,甲方應于____日內取回作品;逾期未取回,乙方收取合理的保管費。甲方如采用郵遞方式取回,應向乙方出具書面申請,郵遞、保險用由甲方承擔,乙方不承擔貨物交予承運人之后的責任。
八、違約責任
1、甲方在作品的權屬、真偽、瑕疵紕漏等方面存在不實之處,應按照本合同約定的交易價格向乙方進行賠償。
2、乙方未按照合同約定支付款項的,逾期每天則按照1%的標準支付違約金。
九、不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免的對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等,以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如遇不可抗力事件發生,導致合同無法正常履行,發生一方應及時告知對方,并及時協商合同終結或延期協議,并書面做出合同附件。
十、補充與附件
本合同未盡事宜,應按照國家相關法律法規執行,未做規定的,甲乙雙方經過友好協商達成書面補充協議。協議與其他補充材料作為合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十一、合同效力
本合同自甲乙雙方簽字之日生效。有效期為年,自至 年月效力,簽字蓋章(手。┥А
十二、爭議處理
本合同在履行過程中發生爭議的,由雙方當事人友好協商解決,也可由有關部分調解;協商或調解不成的,則可提交地方仲裁委員會仲裁,或依法向乙方地方人民法院起訴。
賣方:賣方: 地址:地址: 聯系方式: 聯系方式:
開戶銀行: 開戶銀行:
銀行賬號: 銀行賬號:
關于買賣合同范文匯總 篇9
委托人(甲方): __________ 身份證號 受托人(乙方): __________ 身份證號 根據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規,甲乙雙方在平等、自愿的基礎上, 經協商一致,就甲方全權委托乙方代理其車輛出售事宜,達成本合同!
一、委托出售車輛廠牌:_____________型號:___________ 牌照號:_____________行使公里數:__________千米!
二、委托出售車輛及車輛手續詳情見附件(一)寄賣車輛情況表。
三、委托日期:自________年_ ____月____日 至 __ ________年____月____日止。
四、委托預售價格:人民幣(大寫):_________元)!
五、付款期限:車輛過戶手續及相關費用變更完成或__________ __ !
六、付款方式:
七、過戶手續包括:車主本人身份證復印件(組織機構代碼證正副本及公章)、機動車行駛證、機動車登記證、購車發票(過戶票)、機動車購置附加稅憑證、保險單(交強險、商業險)、車船使用稅憑證、保養手冊、使用說明書、車鑰匙! 〖追綑嗬土x務
第一條 甲方自愿將車輛全權委托乙方,并以乙方的名義代理出售,乙方為出售該車輛而采取的必要步驟(如:網絡推廣、紙媒廣告宣傳、市場活動)無須取得甲方的另外授權!
第二條 甲方承諾該車輛為其合法擁有,并具備合法出售的資格。如因甲方不具備上述資格而造成的有關爭議糾紛,甲方應負責解決,并賠償因此而給乙方帶來的經濟損失!
第三條 甲方保證車輛手續真實、合法、有效,不存在無法辦理過戶、外遷等手續變更的情況。如因甲方原因造成手續無法過戶、變更,有關爭議糾紛,甲方應負責解決,并賠償因此而給乙方帶來的經濟損失。爭議無法以乙方所在地法院作為訴訟法院!
第四條 寄賣期間,車輛累計停放不滿月年,甲方如將車輛暫時駛離乙方處,須向乙方提供__ _元廣告推廣費,將車輛駛回乙方處后由乙方退還,并按駛離時間相應順延寄賣期,累計停放滿__ 天月年,如車輛仍未售出,乙方不再收取甲方費用!
第五條 在本合同規定的委托期內,甲方有義務將車輛相關手續及身份證件交由乙方驗證。
第六條 委托期內車輛的驗車年檢、車船使用稅等相關費用由甲方承擔。
第七條 甲方保證該車輛在委托出售前,車輛違章及保險賠付都已解決完畢!
第八條 如委托預售價格與車輛最終成交價不符,以最終買賣雙方簽署的二手車交易合同中車輛售出價格為準。
第九條 車輛售出后,購買人將全部款項存入乙方保證金賬戶,或交由乙方凍結,乙方協助甲方與購買人辦理過戶變更手續,所有車務手續變更完成后____日內乙方將車款交付甲方!
第十條 乙方將車輛賣出后,按成交價款,收取甲方__ %的中介費。如低于__ _元,按甲乙雙方約定中介費__ _元收取!
第十一條 甲方通過乙方與購買方達成一致,并由乙方代為收取購買人定金后,甲方應認真履行合同義務,不得以任何理由反悔,并在____日內帶齊車輛所有手續,配合乙方辦理車輛過戶手續,如因甲方原因,致使購買人退定,甲方應賠償乙方退定及傭金損失! ∫曳綑嗬土x務
第十二條 乙方承諾,根據國家有關法律法規,僅以該車輛出售為目的,對該車輛行使代理權!
第十三條 乙方從甲方接收該車輛后,應雙方確認該車輛已行駛里程及車輛狀況,到該車輛委托期終止內對該車輛的財產安全負責(不可抗力的事故除外),未經甲方同意,乙方禁止將甲方車輛擅自駛離。經甲方同意使用該車輛,車輛損壞只負責修復。
第十四條 乙方在日常展車或客戶試車過程中,允許挪動或小范圍移動車輛,但應絕對保證甲方車輛安全,并與試駕者簽署試駕協議后安排,試車范圍為3公里。
第十五條 本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽名蓋章后即生效! 『炗嗁徿嚭贤淖⒁馐马棧骸
1、車輛信息務必寫詳細 明確約定汽車的品牌、汽車標識號碼、發動機號碼、汽車代碼(車架號)等汽車本身應有的要素,尤其是汽車代碼與汽車標識號碼同時寫明,防止汽車經銷商掉包;車輛主要配置、顏色(具體到座椅顏色)、手排還是自排以及隨車交付的文件等;價款應列明車輛交易的總價款(裸車價或是包牌價),付款方式和期限!
2、重視被經銷商“忽略”的細節 消費者簽約時要特別注意體現經銷商合同責任的細節,如交車方式、地點、時間;保養、維修等售后服務(經銷商擔何種義務);保養以時間計,還是以里程計;交車時間違約后,雙方責任是否對等。 違約責任要明確。購車合同中要特別注意明確違約責任,要約定解決的方式,合同的管轄地。如明確經銷商延期交付車輛,應該賠付多少違約金還是退車等!
3、名稱必須保持一致 確認銷售方的蓋章名稱與購車合同、發票上的名稱三者必須保持一致。如果出現不一致,即使訴訟由于訴訟主體不明,對消費者而言非常不利。如買進口車,由于存在多級代理的形式,在沒有弄清合同主體的情況下,購車人的權益很難保護。
4、退車條款與“三包”條款銜接 許多汽車經銷商在汽車出現質量問題時,即使在不能維修好的條件下,也拒絕退車。在簽訂購車合同時,應當寫明如果該車是缺陷汽車產品,汽車制造商(包括進口商)有修理、更換、收回等義務!
5、選擇實力、信譽好的經銷商 因為經銷商的`誠信直接影響合同的履行。在買車時不要忘記詢問或查看經銷商的《企業法人營業執照》、注冊資本,并注意經營場地與登記場地是否一致,防止遭遇商業欺詐,以保護自己的合法權益。 此外,如果經銷商提供的合同不太規范,消費者也可以就未盡事宜與經銷商簽訂補充協議。同時,消費者要注意“訂金”與“定金”之間的差別
關于買賣合同范文匯總 篇10
采購方: (以下簡稱“甲方”)
供應方: (以下簡稱“乙方”)
甲乙雙方為確立長期的貨物供應關系,以《中華人民共和國合同法》為依據特簽訂本采購合同,以該采購合同為總合同固定采購形式和流程,具體的采購內容以采購訂單為準。
一、采購標的
(一)根據甲方的采購需求確定采購范圍。
(二)乙方的貨物質量應當符合以下質量要求:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
如該貨物有相應的樣品的,乙方的貨物質量應當同時符合樣品的質量;如樣品的質量與質量要求有沖突的,以樣品的質量為準。
(三)乙方貨物的包裝根據以下包裝要求進行包裝:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(四)乙方須保證出售給甲方的貨物不存在權屬爭議,乙方具有完整的所有權和處分權。同時該貨物的使用不會侵犯任意第三人的權利。
二、價格的確定及調整
(一)乙方須根據市場價格在合理的范圍內報價,在甲乙雙方充分協商后確定最終價格并制定報價單。如乙方的報價不真實或嚴重高于市場價格,甲方可根據實際情況選擇要求乙方退回部分貨款,繼續履行合同;也可以選擇單方通知解除合同并要求乙方補償經濟損失。
(二)乙方向甲方供貨需遵循最優惠原則。即當乙方向第三方提供更低價格或更優惠的供貨條件時,該價格或該優惠條件將自動適用于甲方。如乙方未遵循最優惠原則,須根據實際情況對甲方進行充分的補償。
(三)當其中一方認為價格需要調整時,須提出正當合理的理由,另一方認為可以接受的,在雙方充分協商后以書面形式對價格作出調整。
三、采購訂單的發出、確認和撤銷
(一)采購訂單經由甲乙雙方業務負責人簽字后方才生效,生效的采購訂單與本合同具有同等的法律效力。
甲方的采購訂單通過傳真或電子郵件的形式發送給乙方,乙方必須在采購訂單到達乙方的當日簽字確認訂單并回傳給甲方。如乙方未在規定時間內回復甲方的,視為該訂單已經簽字確認并生效。
(二)在收到乙方確認簽字的2日內,如乙方的貨物還未發出,甲方仍有權以書面形式撤銷或變更該訂單。
四、貨物的運輸
(一)根據報價單及采購訂單的內容具體確定由本合同的哪一方負責貨物運輸事宜。
(二)當貨物運輸到甲方指定的地點且卸入倉庫后,貨物毀損、滅失的不可抗力風險和意外風險由乙方轉移給甲方。
五、貨物的驗收
(一)甲方在貨物到貨后兩天內完成驗貨入庫,以甲方質管部的“進料檢驗標準”為驗收標準,并必須符合采購訂單、質量要求和樣品質量,驗收無異后方才入庫。如果發現存在與要求不符的情況,根據第七條的列舉的相應情形處理,處理完畢后方才入庫。
(二)對于貨物的質量,乙方須提供一個合理的質量保證期間,在該質量保證期間發生的任何質量瑕疵乙方都必須作出合理的補救措施,費用由乙方負責;如甲方由于該質量瑕疵造成損失,乙方應當對甲方補償;如由于該質量瑕疵導致任何糾紛,乙方必須妥善解決。
六、貨款的結算
(一)甲方付款的方式為月結,即每月底之前結清上個月整月發生的貨款。以雙方整理核對后的單據為計算依據,如乙方貨物存在瑕疵需要扣款的,甲方在通知乙方后直接從應付貨款中扣除。
(二)每月的1日至2日甲乙雙方都應收集整理單據,編制匯總表,在每月5日之前(包括5日)完成單據和數據的核對,雙方對賬完成并無異議后再交由甲方財務部門審核。
(三)乙方須在每月15日根據甲方應結算的金額向甲方開具稅率為17%的增值稅發票,甲方在收到發票后由甲方財務部門通過銀行轉賬把貨款打到乙方提供的銀行賬戶,以甲方完成付款程序的`時間作為付款日期。如乙方在該月15日沒提供發票,則本次貨款將順延至下個月一起結算。
七、違約責任
(一)乙方無正當理由作出以下行為:1.明確拒絕訂單;2.在合理期限內未著手執行訂單的都視為無正當理由拒絕履行合同。
對于乙方拒不履行合同的行為,甲方有權選擇作出如下決定:1.向乙方發出繼續履行合同的催告,并要求乙方按照訂單內容執行且依照貨款的____%按日向甲方支付遲延履行金;2.中止本采購合同,向第三方購買貨物,直至乙方表明繼續履行該合同且就拒絕履行合同的行為賠償甲方全部損失并按照貨款的____%按日向甲方支付拒絕履行金,該合同才恢復效力;3.向乙方發出解除本合同的通知,并有權要求乙方支付違約金人民幣______元。
(二)乙方無正當理由遲延到貨的,應當按照遲延部分的貨款的____%按日向甲方支付遲延履行金。
(三)在及時通知甲方并獲得甲方同意的情況下,乙方至多可在提早三天到貨,如提早到貨的時間超過三天的,甲方視情況協助乙方辦理倉儲事宜或接收乙方貨物,但由此產生的費用由乙方負責。
(四)乙方的貨物種類、型號、規格與訂單不符的,乙方須重新按照訂單要求發貨;
乙方的貨物質量存在瑕疵的,甲方有權根據實際情況選擇退貨、換貨、修理、折價等方式處理該批貨物;
乙方的貨物數量少于訂單要求的,乙方應當補齊數量;貨物數量多于訂單要求的,對于多出的部分甲方視情況可選擇退回或折價接收。
乙方的貨物存在權利瑕疵的,乙方須補償甲方由此造成的損失并處理由此產生的相關事項。
處理上述情形時產生的費用由乙方自行負責,甲方應當協助乙方處理相關事宜。
(五)乙方未履行開具發票、合格證書、檢驗報告、說明書等與貨物有關的
材料或配件,未妥善履行其從屬義務,甲方有權要求乙方及時補救并在合理的可預見范圍內賠償甲方相關損失。
(六)由于不可抗力導致其中一方不能履行合同或不能完全履行合同的,免除該方由此產生的違約責任,但履行合同存在困難的一方須及時通知另一方并盡可能的減少損失,否則由未盡通知和減損義務產生的額外損失仍須由這一方全部承擔。
(七)如乙方不能及時支付甲方違約金、賠償金、遲延履行金、拒絕履行金、甲方為乙方墊付的費用等款項,甲方有權從應支付給乙方的貨款中扣除。
八、合同的效力
(一)本合同自簽署之日起開始生效,有效期截止至______年_____月_____日書面合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等的法律效力。
(二)如其中一方認為仍須添加補充協議或附錄的,經甲乙雙方一致同意后以書面形式添加在附件之中。經雙方確認生效后的附件與本合同的主合同具有同等的法律效力。
(三)本合同的主合同及其附件都必須以書面形式進行修改,經甲乙雙方一致同意后方才生效。
(四)如出現以下情形,本合同將提前解除。
1.甲乙雙方協商一致后簽訂《提前解除<采購合同>協議》,本合同將提前解除。
2.如遇以下情形,甲方有權提前解除該合同:
(1)乙方無正當理由拒絕履行合同并經甲方催告后3日內仍不履行合同的,甲方解除合同的通知到達乙方后立即解除合同。
(2)乙方履行合同的主要義務和從屬義務存在瑕疵,經甲方催告后10日內仍未盡其義務妥善采取救濟措施或補償甲方損失的,甲方解除合同的通知到達乙方后立即解除合同。
(3)乙方失去生產該類產品的資質、主體資格或者其他原因導致乙方不能履行合同的,在該類情形發生后合同即自動解除。
(五)合同終止后若雙方仍有合作意向,可以續簽采購合同。
(六)合同終止或合同解除之日起,甲乙雙方的權利義務解除。但在合同有效期間發生的權利義務甲乙雙方仍繼續享有或承擔。
本合同的終止和解除不及于第九條,即本合同解除后仍須按照第九條清理雙方仍然存在的權利義務。
九、爭議的解決
(一)如甲乙雙方就本合同發生分歧,應首先爭取友好協商解決。
如雙方不能通過協商的方式解決問題,則可通過訴訟方式解決。
(二)甲乙雙方就本合同發生的訴訟應由甲方所在地法院管轄 。
(三)在合同效力未終止的情況下甲乙雙方發生分歧或訴訟的,不影響本合同的效力,甲乙雙方須繼續執行本合同。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章): 簽約代表: 簽約代表:
簽約日期: 簽約日期:
銀行賬戶: 銀行賬戶:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
地址: 地址:
關于買賣合同范文匯總 篇11
上訴人(原審被告)謝某1,男, X年X月X日生,漢族,住上海市徐匯區。
上訴人(原審被告)謝某2,女, X年X月X日生,漢族,住上海市徐匯區。
上訴人(原審被告)黃某,女,X年X月X日生,漢族,住上海市徐匯區。
上訴人(原審被告)陶某,女,X年X月X日生,漢族,住上海市徐匯區。
上訴人(原審被告)黃某,女,X年X月X日生,漢族,住上海市徐匯區。
被上訴人(原審原告)朱某,男,X年X月X日生,漢族,住上海市徐匯區。
被上訴人(原審原告)徐某,女,X年X月X日生,漢族,住上海市徐匯區。
上訴人因與被上訴人房屋買賣合同糾紛一案不服上海市徐匯區人民法院(x0)徐民三(民)初字第號民事判決,特依法上訴貴院。
上訴請求
1、撤銷上海市徐匯區人民法院(x0)徐民三(民)初字第號民事判決,將本案發回原審法院重新審理或者由貴院查清事實徑行改判。
2、本案一審、二審訴訟費、保全費由被上訴人負擔。
本案一審判決,定性不當,適用法律確有錯誤。事實與理由如下
一、該房屋買賣合同須由上訴人四人共同行為,且以被告黃某為主導。
無論是合同的發起還是合同的履行(錢款往來)其中真正的主導應是上訴人黃某,而非上訴人謝某1。一審法院認為,謝某1始終代表四名上訴人,顯然定性不當。
首先,涉案房屋是以黃某母親陶某所得動遷款項為大部分錢款所購置,且至今謝某1仍與妻子、岳父、母共同居住。從整個房屋買賣過程來看,是由黃某提出售房,并讓謝某1陪同前往中介公司辦理掛牌,之后與被上訴人的多次交涉,都由黃某出面,甚至被上訴人的兩次付款均是由黃某收款(謝并不在場),且匯入賬戶也是黃某私人賬戶。而且,從被上訴人提供的一審證據(8月19日的電話錄音)顯示,謝某1在與被上訴人協商該房屋買賣合同的過程中,明確表示關于房屋買賣的問題“我回去也要商量”,足見謝某1不可能代表所有上訴人,他也自知無法代表所有上訴人。
其次,從雙方簽訂過的協議的簽字人員來看,3月11日簽訂的房屋買賣合同為上訴人四人與被上訴人兩人簽字,3月11日簽訂的“協議”由除謝某1之外的三名上訴人與被上訴人兩人簽字,到了7月25日簽訂的“協議”則僅有謝某1一人與被上訴人兩人簽字,而恰恰是7月25日的“協議”遭到了其他三名被上訴人的一致反對。這就更有力地說明,謝某1從未代表過其他上訴人履行過任何法律行為
再者,雖然在房屋買賣合同中,四名上訴人的聯系電話都為謝某1一人手機號碼,但并不能表明謝某1就取得了其余三人的全權委托。僅填寫謝某1一人手機號碼,一則是為了便于進行及時聯系,二則也只能說明,由謝某1作為聯系人而已。一審法院認為,“被告謝某1始終代表四被告與中介和原告進行房屋交易事宜的協商,……”,故而推定謝某1就取得了代理權的原因之一,這顯然是擴大了僅作為聯系人的.權利范圍,并且也忽視了其余上訴人應享有的對房屋的處分權。
二、7月25日簽訂的補充協議系效力待定協議。
7月25日所簽訂的補充協議,系中介制作,乃甲方謝某1與乙方朱某私下擬訂。在甲方一欄僅有上訴人謝某1一人簽字,其他上訴人當時并不知情,后來知曉該事后,明確表示反對,至今其他上訴人對該協議堅決不予追認。根據《城市房地產管理法》第三十八條第一款第四項規定,共有房地產,未經其他共有人書面同意的,不得轉讓。上訴人認為,第一,上訴人謝某1根本不構成表見代理,不能代理其他被告作出該意思表示;第二,該協議違背了除謝某1之外三人的真實意思表達,且不予追認;第三,該協議并未生效,處于效力待定狀態。故該協議不應作為本案證據予以采信。一審法院在該合同不具備形式要件的前提下,被上訴人也沒有足夠證據表明其余三名上訴人授權于謝的情況下,僅以內心確認的方式,推定謝具備締約的代理權,從而認定7月25日協議有效的理由之一是與事實不符,也于法無據的。
至于上訴人黃某及其母陶某其女謝某2于8月8日前往交易中心并非其真實意思表示。三名上訴人始終不予承認7月25日簽訂的“協議”的有效性,但迫于房屋產權證原件仍握在房產中介手中(現在房產證仍舊在房產中介處),三人是出于索要房產證原件的目的而前去,并非是辦理過戶登記手續的意思表示。退一步講,若四人真是前往辦理過戶登記,當場得知僅僅修改合同中的過戶登記時間,即能辦理過戶登記,當天馬上即可進行修改,無須拖延。而事實并非如此。故一審法院認定四被告前往交易中心就是辦理過戶手續,并進一步推定三名上訴人用行為對7月25日之協議的效力進行了認可及追認,顯然不符合邏輯。
三、約定違約金數額畸高,違約條款應為無效。
上訴人謝某1與被上訴人于7月25日簽訂的協議中約定,若一方構成違約,則按照房價款的日百分之一計算違約金,該違約金條款無效。
首先,7月25日所簽訂“協議”是由中介公司提供,合同解釋應作對被上訴人不利解釋。一審中,上訴人曾就提出被上訴人與中介公司存在利益關系,因被上訴人承諾若該房屋買賣成交,則由其單獨向房屋中介公司支付全部傭金。顯然,該合同中的違約金條款其真正目的是針對上訴人而設定,不具誠實性。
其次,3月11日簽訂的房屋買賣合同沒有及時得以履行,其責任因由被上訴人承擔,因被上訴人錢款無法及時到位所導致。至7月25日,被上訴人錢款已到位,故向上訴人提出簽訂一份補充協議(即7月25日之“協議”),并在協議中約定數額畸高違約金,顯然是出于保護被上訴人目的,不具公平性。
最后,根據《最高人民法院印發〈關于當前形勢下審理民商事合同糾紛案件若干問題的指導意見〉的通知》第7條,最高人民法院關于適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋(二) 第29條,一再強調違約金應“根據公平原則和誠實信用原則予以衡量”。本案中的違約金明顯違反公平原則和誠實信用原則,當屬無效,不應予以支持。
綜觀本案,原系被上訴人由于無法按時籌措錢款履行合同,導致合同沒有按時過戶,系違約在先。上訴人之一謝某1在無授權情況下,僅一人與被上訴人達成延期過戶協議,該延期過戶協議應屬效力待定,不應成為本案判決之依據。此外,本案涉案金額高達209萬元,屬爭議額較大的案件,且一方人數眾多并存在責任不一,涉及的法律關系又較為復雜,一審期間上訴人曾提出希望該案件轉為普通程序,以便于法院更好的查明事實,作出公正判決。然而一審法院并沒有采納上訴人的建議,反而在還沒有查明事實,又缺乏有力證據的前提下,并加以判決,導致上訴人一審敗訴,并將面臨將市值高達250萬元的房屋近似無償地轉讓于被上訴人。上訴人家中耄耋老人無不老淚縱橫,茶飯不思,每每想至即將無處安老,悲痛欲絕。一審法院對于多處法律行為認定不當,故懇請二審法院,維護上訴人合法利益,依法予以發回重審或徑行改判。
上訴人:
年 月 日
關于買賣合同范文匯總 篇12
借款方(即抵押人,以下簡稱甲方)貸款方(即抵押權人,以下簡稱乙方)現有甲方向乙方借款人民幣(大寫)元,用于購買、建造自用住房。售房單位為(寫明售房單位全稱)。為維護甲乙雙方利益,根據國務院頒發的《借款合同條例》規定立此合同,并共同遵守以下條款。
一、甲乙雙方共同遵守《職工住房抵押貸款辦法》及其補充規定和實施細則的各項規定。
二、乙方向甲方提供的貸款,甲方只能用于購買、建造翻建自用住房,不得挪作他用。
三、甲方的借款由乙方以轉帳方式劃入售房單位或施工單位(翻建住房時)在乙方開立的存款戶。
四、甲方以(抵押物名稱)交乙方作為借款的抵押(抵押物詳細清單附后)。抵押物的現值為萬元,擔保萬元貸款的償還。
五、借款期限________年,即由________年____月____日起至________年____月____日止。貸款利率為月息。
六、借款采用本金法按月歸還本息,甲方必須于每月____日前向乙方歸還貸款,本息元。
七、如遇國家統一調整存貸款利率時,按國家有關規定調整貸款利率,依此重新確定每月還本付息金額。
八、貸款期內,甲方未按本合同規定的時間償還貸款本息,逾期一個月以內的,應于下月償還貸款本息時一并歸還,乙方不予處罰,但上述情況________年不得超過兩次。逾期超過一個月或________年內發生兩次以上逾期的,乙方有權按超過的逾期天數每天向甲方收取逾期額萬分之三的'罰息。
九、如遇下列情況之一者,乙方有權對抵押物進行處理。處理抵押物所得收益抵扣甲方所欠乙方貸款本息和處理抵押物引發的各項費用后,剩余部分退還給甲方,并限甲方按期搬出用于抵押的住房,不足部分由甲方所在單位負責在三個月內無條件償還。
1、甲方在貸款期內六個月內未按期歸還貸款本息或全部貸款到期后六個月未還清全部貸款本息的;
2、甲方在合同有效期內死亡或宣布失蹤或移居國外,其法定繼承人拒不繼續履行甲方償還貸款本息的義務或無力繼續履行償還貸款本息義務的;
3、甲方違反本合同規定的任何條款的。
十、還款保證人(甲方所在單位)應積極協助乙方督促甲方按期償還借款本息。在甲方不能按期歸還借款本息且抵押處理不能履行時,還款保證人必須無條件地負責償還甲方所欠乙方的借款本息。還款保證人接到乙方要求其代甲方償還借款本息的通知后,應于三個月內無條件地代為歸還借款本息。三個月后仍未歸還的,乙方有權從其在銀行開立的住房基金存款戶或其他存款戶中扣收。
十一、甲方在未還清全部借款本息前,甲方對抵押物享有的全部權益讓渡給乙方,并不得對抵押物作任何有損乙方利益的處理。
十二、甲方需對抵押物辦理保險,保險單交乙方保管,抵押物如遇意外毀損,甲方應負責立即通知保險公司和乙方,保險公司的賠償金應首先用于歸還借款本息。若保險賠償金不足以歸還借款本息的,不足部分仍由甲方負責歸還。
十三、乙方應按合同規定辦理貸款,如因乙方原因影響甲方用款,乙方應按影響金額和天數,每天付給甲方相當于影響金額萬分之三的違約金。
十四、甲乙雙方任何一方不履行本合同條款,雙方均有權按《民事訴訟法》第一百五十八條規定執行。
十五、本合同正本一式份,副本份,由甲乙雙方及還款保證人(甲方所在單位)三方蓋章并經法人代表簽名、公證處公證后生效,至甲方還清乙方全部貸款本息之日起失效。
十六、補充條款:甲方簽名(章):地址:電話:乙方簽名(章):地址:電話:還款保證人(甲方所在單位)簽名(章):地址:電話:房屋買賣合同篇3出賣人(甲方)買受人(乙方)根據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本協議,以資共同信守執行。
1、因甲方的房屋被依法遷,甲方自愿將其回遷的樓房轉讓給乙方。乙方取得房屋后,甲方不得以任何理由反悔。
2、由于上述的房屋尚未施工,開發商出售的房屋處于預售階段。甲方同意乙方去開發商處按照房屋的出售的價格進行挑號,選擇房屋的樓層及位置。
3、根據開發商的要求,乙方自行應當支付房款(房屋平均價格為每平方米元,具體房款按所購的樓層及位置具體核算)。除此,作為乙方還應當按所購買的樓房建筑面積另行支付給甲方每平方米元的酬謝金。
4、乙方在挑完號選擇好房屋的樓層及位置后,支付給甲方酬謝金的三分之一;待房屋主體結構完成后再支付三分之一;基余的待樓房交付后____日內支付完畢。
5、上述所指的開發商開發的回遷樓房應當位于。如果回遷房屋位置不在上述地段,乙方有權利解除該協議,甲方應當退還已支付的酬謝金。
6、乙方有權利在甲方與拆遷辦結算完補償協議后直接與開發商簽訂購房協議,甲方不得無故阻攔。如果需要甲方方面的相關手續,甲方有義務協助提供。
7、如乙方不能與開發商直接簽訂購房協議或合同,以甲方名義簽訂購房協議,甲方應當協助乙方辦理過戶。乙方有辦理房屋產權證,土地證及其過戶手續的需要,甲方應該提供一切與之有關的手續及資料。如因甲方的延誤,致使影響產權過戶登記,因而使乙方遭受損失的,由甲方負賠償責任。
8、乙方如在本房屋買賣合同成立后,無論辦理房屋產權證,土地證及其過戶手續與否,將此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻撓。
9、本協議簽訂后,雙方應該共同遵守,甲方不得無故反悔,不得再對該房屋主張任何的權利。如果甲方違約,除了退還乙方交納的所有購房款和利息及酬謝金外,還應當支付元的違約金。
10、本協議雙方應當共同執行,不得無故反悔。任何一方違反本協議的,應當支付對方元的違約金。
11、在本協議履行過程中,雙方發生分歧應該協商解決,協商不成,任一方均可向人民法院起訴。
12、本協議一式兩份,雙方各執一份為憑。
13、本協議自雙方簽字之日起生效。
甲方乙方________年____月____日
關于買賣合同范文匯總 篇13
合同編號:
簽訂時間:
出賣人(以下稱“甲方”):
買受人(以下稱“乙方”):
甲乙雙方就下述標的物訂立買賣合同,具體如下:
1. 合同標的物
1.1 名稱:
1.2 商標:
1.3 規格:
1.4 型號:
1.5 生產廠家:
1.6 生產地:
1.7 數量:
1.8 單價:
1.9 金額:
2. 標的物的質量標準
甲方應當對標的物的產品質量負責。
標的物的質量必須同時滿足下列幾項標準或要求:
2.1 標的物的質量必須滿足________________標準或者雙方交易習慣所確定的標準;
2.2 如果前款即第2.1條規定的質量標準不存在或者無法確定的,標的物的質量必須滿足國家標準、行業標準;
2.3 如果前款第2.2條規定的國家標準、行業標準不存在的,標的物的質量必須滿足通常標準或者符合合同目的的特定標準;
2.4 標的物應當具備其應當具備的使用性能,但是,對產品存在使用性能的瑕疵作出說明的除外;
2.5 標的物應當符合在其上或者在其包裝上注明采用的產品標準,符合以產品說明、實物樣品等方式表明的質量狀況;
2.6甲方對標的物的口頭或書面的介紹、對標的物質量或性能的書面或者口頭形式的說明構成對標的物質量的明示保證;此介紹或者說明一旦作出,即構成甲方對標的物質量的明示擔保責任;
3. 標的物質量檢驗期間、乙方的質量異議及甲方的質量瑕疵責任
在標的物的質量檢驗期間內,如果乙方通過檢驗或者使用發現甲方交付的標的物存在不符合本合同第2條規定的任何一項標準或要求的情形,那么應當認定標的物存在質量瑕疵,甲方應當對標的物的質量瑕疵承擔責任。
3.1 標的物的質量檢驗期間:
3.1.1 標的物有質量保證期的,質量保證期為檢驗期間;
3.1.2 標的物沒有規定質量保證期的,自乙方驗收標的物之日起兩年為檢驗期間;
3.2 乙方的質量異議
3.2.1在本合同前款即第3.1條規定的質量檢驗期間內,如果發現標的物的質量不符合本合同第2條約定的各項標準或要求以及出現其他因標的物質量瑕疵導致不能實現合同目的的情形,乙方應當就標的物的質量瑕疵以口頭或者書面形式向甲方提出異議。乙方應當確保甲方已收到其異議。
3.2.2乙方應當在前款規定的質量檢驗期間內向甲方提出異議。逾期提出異議的,甲方不予回應,且不承擔任何質量瑕疵責任。
3.3 甲方的質量瑕疵責任
甲方應當在收到乙方異議后立即作出積極回應,否則即視為默認甲方提出的異議及處理意見。甲乙雙方以中華人民共和國《合同法》、《產品質量法》、《消費者權益保護法》及其他相關法律法規的規定為準繩,以公平合理、誠實互信原則為知道,就甲方承擔質量瑕疵責任的方式及范圍進行友好協商;如果雙方自甲方收到乙方異議之日起十日內(但是雙方另行商定期限的除外)仍不能達成一致意見,則應當根據實際情況由乙方選擇下列一項或者幾項方式由甲方承擔責任,甲方應當應乙方要求在7日內履行質量瑕疵責任:
3.3.1 修理
3.3.2 更換
3.3.3 重作
3.3.4 退貨
甲方在已經采取一切合理努力包括上述修理、更換、重作行為之后仍不能使標的物具有符合合同目的的質量或性能時,應當承擔退貨責任。
3.3.5 減少價款或者返還應當減少額價款
應當減少的價款 = 甲方因標的物質量瑕疵遭受的可得利益損失總額 + 甲方已經支出的必要的交易成本。
3.3.6 支付違約金
如果甲方提供的標的物質量不符合約定,在7日內采取上述合理努力后仍不能使標的物質量符合合同目的,那么乙方可以向任意第三方購買合同項下的標的物,甲方應當承擔乙方向第三方支付的費用,并且按照合同總價款的20%向乙方支付違約金。
3.3.7 賠償損失
如因甲方提供的標的物存在質量瑕疵造成乙方工作人員或者其他人員人身傷害的,甲方應當賠償醫療費、治療期間的護理費、因誤工減少的收入等費用;造成殘疾的,還應當支付殘疾人生活自助具費、生活補助費、殘疾人賠償金以及由其扶養的人所必需的生活費等費用;造成死亡的,應當支付喪葬費、死亡賠償金以及由死者扶養的人所必需的生活費等費用。
4. 標的物的交付
4.1 交付方式
標的物由甲方負責運輸,運輸費用由甲方承擔,雙方在乙方住所地交付。
4.2 交付地點
交付地點為乙方住所地,具體為:廣東省廣州市科學城開源大道X號科技企業加速器X棟5樓
4.3 接收負責人及聯系方式:
接收負責人:______________
聯系方式:_______________
4.4 交付時間
4.4.1交付時間
合同簽訂之日起_________內;或者,
預付款支付之后_________內;或者,
雙方另行商定的合理時間( )內。
4.4.2甲方逾期交付標的物的違約責任
甲方逾期交付標的物的,應當按天向乙方支付違約金,具體計算方法為:逾期交付標的物違約金 = 逾期交付標的物的價款 同期銀行利率 逾期交付的天數
5. 標的物的驗收
5.1 驗收時間
標的物在乙方住所地交付時進行初步驗收
5.2 驗收方式
5.3 驗收標準
5.4 負責驗收人員
5.5 驗收中發現質量瑕疵的處理辦法
驗收中發現質量瑕疵參照本合同3.3“甲方的質量瑕疵責任“規定的責任處理。
6. 價款的支付
6.1 付款方式
標的物總價款為人民幣________元整(RMB),按照下列條件以一次性付款方式完成支付:在甲方完成本合同第3條和第4條項下標的物交付和驗收的義務,并且在乙方書面確認甲方所交付標的物的質量滿足本合同第2條規定標準之后的________內或者雙方另行商定的合理時間內,乙方向甲方支付標的物總價款,即人民幣_______元整(RMB ) 。
6.2 乙方逾期支付價款的違約責任
乙方逾期支付價款的,應當按天向甲方支付違約金,具體計算方法為:逾期支付價款違約金 = 逾期支付的價款 同期銀行利率逾期支付的天數 。
6.3 甲方開具發票的義務
甲方在收到乙方支付的首付款或者全款之后應當在______日內或者合理時間內向乙方提供對應金額的發票。
6.4 乙方的全部或者部分支付價款行為不代表認可或者接受甲方提供標的物的質量,也不構成對甲方的其他任何承諾。
7. 合同的變更和解除
7.1 合同履行期間,如因客觀原因需變更合同內容,經雙方協商一致,可以以書面形式變更合同。
7.2合同履行期間,如因法律法規以及國家政策的變動或者不可抗力而使合同不能繼續履行或者繼續履行已經沒有實際意義的,本合同由雙方當事人協商一致后終止。
7.3 乙方可以隨時解除合同,但應當提前三十天以書面形式通知甲方。
7.4合同解除或者終止后,尚未履行或者尚未完全履行的,終止履行;同時甲方應當退還乙方已支付的價款,但應扣除甲方為履行本合同已經支出的且乙方認為合理的、必要的費用。
8. 適用法律及解決爭議方法
8.1 本合同適用中華人民共和國法律;
8.2 本合同在具體履行過程中如發生爭議,雙方應當友好協商解決;調解不成的,向雙方同意的仲裁委員會申請仲裁,或者直接向人民法院提起訴訟。
9. 補充協議
本合同如有未盡事宜,雙方可另行協商;經協商之后雙方在本協議之外另行達成補充協議的,補充協議視為本合同不可分割的一部分。
10.合同的效力及期限
本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等效力。電子件和掃描件與原件具有同等效力。本合同自雙方簽章之日起生效。
甲方(公章): 乙方(公章):
主要負責人(簽名): 主要負責人(簽名):
簽章時間: 簽章時間:
關于買賣合同范文匯總 篇14
甲方(出賣人):______ 身份證件號碼:___
乙方(買受人):______ 身份證件號碼:___
(注:甲方如有多個產權人,必須全部產權人共同簽訂,否則合同無效)
甲乙雙方經過有好協商,就房屋買賣一事,在平等、自愿、誠實信用的前提下,達成如下協議:
第一條 甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
(一) 座落于____________,建筑面積為___平方米;套內建筑面積__________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積 _____平方米;
(注:面積必須嚴格按照房產證面積填寫,贈送面積在其他條款注明)
(二)出售房屋的所有權證證號為;
(三)房屋平面圖及其四至見房產證;
(注:四至房屋東南西北四個方向墻體的位置或坐落)
該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并轉讓。
該房屋的相關權益隨該房屋一并轉讓。
出賣人還應當將附屬于該房屋的陽臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛生間、院壩、其他設施、設備,轉讓給買受人,其轉讓價格已包含在上述房屋的價款中,不再另行支付價款。
第二條 甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、沒有權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條 計價方式與價款
按建筑面積計算價款,房屋單價為人民幣每平方米_____元,總金額人民幣______元整;房價款的支付方式、支付時間為:乙方在______ 年______月 ______日前付給甲方定金(人民幣),(大寫)______元,(小寫)______元。該定金條款的約定,受《中華人民共和國合同法》條款的調整。
上述定金在乙方最后一次付款時充抵房款。
(注:定金數額由當事人約定,不能超過總房價款20%;如買方違約,定金不予退還,如賣方違約,雙倍返還定金)
第四條房屋價款乙方分三期付給甲方:
第一期:在______年______月______日,付人民幣______萬元;
第二期:在房屋產權證、土地使用權證過戶手續辦理完畢之日付款______萬元。
第三期:在交付房屋之日,付清尾款人民幣______萬元。
每期付款,甲方收到后出具收據。
第五條房屋交付
1、甲、乙雙方定于______年______月 ______日正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。
2、雙方定于______前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。
3、甲方應在______前將其落戶于該房屋的戶籍關系遷出。
4、甲方未按規定履行以上義務的,則按下列約定承擔違約責任。
第六條 甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第七條 甲、乙雙方同意,雙方應于本合同生效之日起______日內到房地產主管部門辦理過戶手續。
在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的其它文件。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同第八條承擔違約責任。并在乙方領取《房屋所有權證》后,按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。
該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理:
該房屋土地使用權為出讓取得,其土地使用權證證載權利和相關出讓合同的權利、義務一并轉讓給乙方。
該房屋土地使用權為劃撥取得,根據有關規定,其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定,該費用由甲方承擔乙方承擔
除本條第二款已有約定外,辦理以上手續應當繳納的稅費,由甲、乙雙方按國家規定各自承擔。
第八條甲方如不按合同規定的日期辦理房產過戶以及交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
第九條乙方全部或一部分不履行本合同約定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日3‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方有權解除本合同。
第十條 甲、乙雙方向房屋權屬登記機關申請所有權轉移登記,登記機關準予登記的,則雙方提出申請的時間為該房屋所有權按的轉移時間。
第十一條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。
第十二條 該房屋正式交付時,物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,按下列約定處理。
第十三條 本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十四條 甲、乙雙方在履行本合同中若發生爭議,應協商解決。協商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄。
第十五條 本合同一式__份。其中甲方留執__份,乙方留執__份,為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關一份。均具有相同的法律效力。
第十六條 本合同自甲乙雙方簽訂之日自__ 之日起生效。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
地 址: 地址:
現住址: 現住址:
聯系電話: 聯系電話:
關于買賣合同范文匯總 篇15
合同號
甲方:小區 乙方:銘諾水暖行
一、 乙方安裝的產品及質量要求:
1、乙方安裝的公司的品牌散熱器,產品必須符合國家相關規定。 2、乙方不得隨意更改售與甲方散熱器的'外觀尺寸型號。
二、甲乙方雙方對安裝散熱器應承擔的責任: 1、因暖氣片質量問題出現的經濟損失由乙方承擔。 2、乙方銷售的暖氣片,免費保修三年。
3、在保修期內暖氣片及配件出現質量問題乙方隨叫隨到準時維修確保甲方取暖安全。 4、因甲方人為原因造成的損失不在保修范圍內由甲方承擔。
三、產品、型號、外觀、價格:
四、付款方式:
付款分兩次進行,合同簽訂后,預付總造價的40%,安裝完成后共余額部分一次付清。 此合同簽訂之日生效。
甲方簽字: 乙方簽字:
20 年 月 日
關于買賣合同范文匯總 篇16
購貨單位:__________________ (以下簡稱甲方)
供貨單位:______________ (以下簡稱乙方)
簽約地點:_為增加甲乙雙方的責任感,確保實現各自經濟目的,依據
《中華人民共和國民法典》規定及招投標文件之內容,甲乙雙方經友好協商,就 甲方向乙方購買 達成如下協議:______________
一、合同標的(名稱、規格、型號、單價等)
二、合同金額 合同總金 額 :______________ 大 寫:______________ 人民幣 萬元整 大 寫 :______________ 人民幣 萬元整三、付款時間及方式
1、合同分三批付款:______________在合同生效后 天內,甲方向乙方支付合同總額 %貨
款;設備安裝調試完畢,并初步驗收一周內,甲方向乙方支付合同總額 %貨款;設 備正常運行 天,經雙方正式驗收合格后一周內,甲方向乙方付合同總額 %的貨款;質保期滿后付清余款。(根據招標文件的有關規定加以變更及修改)
2、友情鏈接:______________
3、在每期合同款項支付前 天,乙方向甲方開具同等金額的增值稅發票(根據實際情況加以約定)。
四、交貨時間、地點、方式
1、交貨時間:______________合同生效后 日內交貨
2、交貨地點:______________
收貨人名稱:______________(應為簽約單位名稱)
地址:______________
3、交貨方式:______________乙方負責貨物運輸
4、貨運方式:______________汽運
5、乙方將合同設備運至美的工業城并經安裝調試、投入使用并經過甲方驗收合格后,方為設備交貨日期。(根據實際情況約定交貨日期及何為交貨:______________如規 定供方將設備安裝調試、投入使用視為交貨,則對設備通過甲方驗收合格的時間
約定明確)甲方在合同約定的交貨地點提貨,運輸費及運輸保險費均由乙方承擔。合同設備的毀損、滅失風險自乙方完成交貨后轉移之甲方。
6、乙方應在合同設備發運后一個工作日內將發運情況(發運時間、件數等) 通知甲方,甲方應在合同設備到達合同列明的地點后及時將乙方所托運合同設備提取完畢。
7、甲方提取合同設備時,應檢查合同設備外箱包裝情況。合同設備外箱包 裝無損,方可提貨。如合同設備外箱包裝受損或發現合同設備包裝箱件數不符, 應在 個工作日內通知乙方,以便乙方辦理合同設備遇險索賠手續。
8、甲方對乙方交付的合同設備,均應妥善接收并保管。 對誤發或多發的貨
物,甲方應負責妥善保管,并及時通知乙方,由此發生的費用由乙方承擔。
9、如甲方要求變更交貨地點,應在合同規定的交貨日期一十五天前通知乙方。由于變更發貨地址增加的運保費由甲方承擔。
五、驗收時間、地點、標準、方式
1、驗收時間:______________乙方應于合同生效后 天 內完成設備安裝調試,安裝調試完畢后,甲方應在 天內安排初步驗收。設備于合同生效后 天內通過雙方的合格驗收并由甲方出具驗收合格書。
2、驗收地點:______________
3、驗收標準:______________
六、現場服務(建議根據實際情況加以約定)
1.供方現場人員應遵守需方廠規、制度,如有違規,乙方負責。
2.供方現場人員食宿自理。
機械設備采購合同樣本
購貨單位:__________________(以下簡稱甲方) 供貨單位:______________(以下簡稱乙方) 簽約地點:_
為增加甲乙雙方的責任感,確保實現各自經濟目的,依據《中華人民共和國
合同法》規定及招投標文件之內容,甲乙雙方經友好協商,就甲方向乙方購買達成如下協議:______________
一、合同標的(名稱、規格、型號、單價等)
二、合同金額合同總金額:______________大 寫:______________人民幣萬元整大 寫:______________人民幣萬元整三、付款時間及方式
1、合同分三批付款:______________在合同生效后天內,甲方向乙方支付合同總額%貨款; 設備安裝調試完畢,并初步驗收一周內,甲方向乙方支付合同總額%貨款;設備正常運行天,經雙方正式驗收合格后一周內,甲方向乙方付合同總額%的貨款; 質保期滿后付清余款。(根據招標文件的有關規定加以變更及修改)
2、友情鏈接:______________
3 、在每期合同款項支付前天,乙方向甲方開具同等金額的增值稅發票(根據 實際情況加以約定)。機械設備采購合同范文節選!
四、交貨時間、地點、方式
1、交貨時間:______________合同生效后日內交貨
2、交貨地點:______________ 收貨人名稱:______________( 應為簽約單位名稱)地址:______________
3、交貨方式:______________乙方負責貨物運輸
4、貨運方式:______________汽運
5、乙方將合同設備運至美的工業城并經安裝調試、投入使用并經過甲方驗收合格后,方為設備交貨日期。(根據實際情況約定交貨日期及何為交貨:______________如規 定供方將設備安裝調試、投入使用視為交貨,則對設備通過甲方驗收合格的時間
約定明確)甲方在合同約定的交貨地點提貨,運輸費及運輸保險費均由乙方承擔。合同設備的毀損、滅失風險自乙方完成交貨后轉移之甲方。
6、乙方應在合同設備發運后一個工作日內將發運情況(發運時間、件數等) 通知甲方,甲方應在合同設備到達合同列明的地點后及時將乙方所托運合同設備提取完畢。
7、甲方提取合同設備時,應檢查合同設備外箱包裝情況。合同設備外箱包 裝無損,方可提貨。如合同設備外箱包裝受損或發現合同設備包裝箱件數不符,
租賃合同
應在個工作日內通知乙方,以便乙方辦理合同設備遇險索賠手續。
8、甲方對乙方交付的合同設備,均應妥善接收并保管。對誤發或多發的貨物,甲方應負責妥善保管,并及時通知乙方,由此發生的費用由乙方承擔。
9、如甲方要求變更交貨地點,應在合同規定的交貨日期一十五天前通知乙方。由于變更發貨地址增加的運保費由甲方承擔。
五、驗收時間、地點、標準、方式
1、驗收時間:______________乙方應于合同生效后天內完成設備安裝調試,安裝調試完畢 后,甲方應在天內安排初步驗收。設備于合同生效后天內通過雙方的合格驗收并由甲方出具驗收合格書。
2、驗收地點:______________
3、驗收標準:______________
六、現場服務(建議根據實際情況加以約定)
1.供方現場人員應遵守需方廠規、制度,如有違規,乙方負責。
2.供方現場人員食宿自理。
3.需方如需邀請供方開展非質量問題處理的技術服務,供應應予協助。
七、人員培訓乙方負責對甲方操作、維修人員和有關的工藝技術人員進行操 作培訓、維修培訓、設備保養培訓,使之完全掌握全部使用技術,以便使甲方人員正常地使用、維修保養設備。(根據設備的技術要求,視具體情況加以約定或在技術協議詳細約定;如無必要,可不約定)
八、保修方式
1、自設備經過雙方驗收合格之日起按生產廠家規定的條款進行保修服 務,保修服務期限為年。保修期內,乙方必須在接到甲方保修通知后天內派
租賃合同
人至甲方現場維修。
2、保修期內,如由于火災、水災、地震、磁電串入、等不可抗拒原因及甲 方人為破壞因素造成的損壞,乙方負責維修,設備材料成本費用由甲方承擔。
3、保修期后,乙方必須在接到甲方維修通知后天內派人至甲方現場維修。 設備的維修、更換,甲方酌情收取成本費和服務費,收費標準另行約定。機械設 備采購合同范文節選!
九、違約責任
1、甲方無故中途退貨,應支付乙方合同總額的 5%違約金。(如對方提出類似條款時可作此約定,否則,建議刪除此款)
2、甲方逾期付款,每逾期一天,應支付乙方合同總額 2‰的違約金,違約金累計總額不超過合同總額的 5%。(如對方提出類似條款時可作此約定,否則, 建議刪除此款)
機器設備采購合同協議書
購貨單位:__________________ (以下簡稱甲方) 供貨單位:______________ (以下簡稱乙方) 簽約地點:_
為增加甲乙雙方的責任感,確保實現各自經濟目的,依據《中華人民共和國
合同法》規定及招投標文件之內容,甲乙雙方經友好協商,就甲方向乙方購買達成如下協議:______________
一、合同標的(名稱、規格、型號、單價等)
二、合同金額 合同總金 額 :______________ 大 寫:______________ 人民幣 萬元整 大 寫 :______________ 人民幣 萬
元整
租賃合同
三、付款時間及方式
1、合同分三批付款:______________在合同生效后 天內,甲方向乙方支付合同總額 %貨 款;設備安裝調試完畢,并初步驗收一周內,甲方向乙方支付合同總額 %貨款;設 備正常運行 天,經雙方正式驗收合格后一周內,甲方向乙方付合同總額 %的貨款;質保期滿后付清余款。(根據招標文件的有關規定加以變更及修改)
2、友情鏈接:______________
3、在每期合同款項支付前 天,乙方向甲方開具同等金額的增值稅發票(根據實際情況加以約定)。
四、交貨時間、地點、方式
1、交貨時間:______________合同生效后 日內交貨
2、交貨地點:______________ 收貨人名稱:______________(應為簽約單位名稱) 地址:______________
3、交貨方式:______________乙方負責貨物運輸
4、貨運方式:______________汽運
5、乙方將合同設備運至美的工業城并經安裝調試、投入使用并經過甲方驗收合格后,方為設備交貨日期。(根據實際情況約定交貨日期及何為交貨:______________如規 定供方將設備安裝調試、投入使用視為交貨,則對設備通過甲方驗收合格的時間
約定明確)甲方在合同約定的交貨地點提貨,運輸費及運輸保險費均由乙方承擔。合同設備的毀損、滅失風險自乙方完成交貨后轉移之甲方。
6、乙方應在合同設備發運后一個工作日內將發運情況(發運時間、件數等) 通知甲方,甲方應在合同設備到達合同列明的地點后及時將乙方所托運合同設備提取完畢。
7、甲方提取合同設備時,應檢查合同設備外箱包裝情況。 合同設備外箱包
租賃合同
裝無損,方可提貨。如合同設備外箱包裝受損或發現合同設備包裝箱件數不符, 應在 個工作日內通知乙方,以便乙方辦理合同設備遇險索賠手續。
8、甲方對乙方交付的合同設備,均應妥善接收并保管。對誤發或多發的貨物,甲方應負責妥善保管,并及時通知乙方,由此發生的費用由乙方承擔。
9、如甲方要求變更交貨地點,應在合同規定的交貨日期一十五天前通知乙方。由于變更發貨地址增加的運保費由甲方承擔。
五、驗收時間、地點、標準、方式律 師 365
1、驗收時間:______________乙方應于合同生效后 天 內完成設備安裝調試,安裝調試完畢后,甲方應在 天內安排初步驗收。設備于合同生效后 天內通過雙方的合格驗收并由甲方出具驗收合格書。
2、驗收地點:______________
3、驗收標準:______________
六、現場服務(建議根據實際情況加以約定)
1.供方現場人員應遵守需方廠規、制度,如有違規,乙方負責。
2.供方現場人員食宿自理。
3.需方如需邀請供方開展非質量問題處理的技術服務,供應應予協助。
七、人員培訓 乙方負責對甲方操作、維修人員和有關的工藝技術人員進行 操作培訓、維修培訓、設備保養培訓,使之完全掌握全部使用技術,以便使甲方人員正常地使用、維修保養設備。(根據設備的技術要求,視具體情況加以約定或在技術協議詳細約定;如無必要,可不約定)
八、保修方式
租賃合同
1、自設備經過雙方驗收合格之日起按生產廠家規定的條款進行保修服務,保修服務期限為 年。保修期內,乙方必須在接到甲方保修通知后 天內派人至甲方現場維修。
2、保修期內,如由于火災、水災、地震、磁電串入、等不可抗拒原因及甲 方人為破壞因素造成的損壞,乙方負責維修,設備材料成本費用由甲方承擔。
3、保修期后,乙方必須在接到甲方維修通知后 天內派人至甲方現場維修。設備的維修、更換,甲方酌情收取成本費和服務費,收費標準另行約定。
九、違約責任
1、 甲方無故中途退貨,應支付乙方合同總額的 5%違約金。(如對方提出類似條款時可作此約定,否則,建議刪除此款)
2、甲方逾期付款,每逾期一天,應支付乙方合同總額 2‰的違約金,違約金累計總額不超過合同總額的 5%。 (如對方提出類似條款時可作此約定,否則, 建議刪除此款)
3、乙方逾期交貨,每逾期一天,應支付合同總額 1%的違約金,違約金累計總額不超過合同總額的 30%。逾期交貨超過 天,視為交貨不能,乙方應雙倍返回甲方已付款項,甲方有權解除合同并要求乙方支付合同金額 30%違約金。
4、保修期內,乙方未能在合同約定的期限內履行保修義務,每遲延一天, 乙方向甲方支付合同金額 1%的違約金并賠償甲方其他經濟損失,違約金累計總額不超過合同總額的 30%,乙方超過三十天仍未履行保修義務,甲方有權解除合同并要求賠償經濟損失;乙方未能在接到甲方通知三十天內將設備維修至正常
使用的狀態,甲方有權要求乙方換貨或解除合同并要求乙方賠償經濟損失。保修 期后,乙方未能在合同約定的期限內履行維修義務,每遲延一天,乙方向甲方支
租賃合同
付合同金額 1%的違約金并賠償甲方其他經濟損失,違約金累計總額不超過合同總額的 30%。
5、設備未按照合同之約定通過甲方驗收合格,每遲延一天向甲方支付合同總額 1%違約金;超過 天仍未驗收合格,甲方有權解除合同,乙方應立即返還已收款項并賠償甲方由此遭受的的其他經濟損失。
十、不可抗力 如發生不可抗力事件,受不可抗力事件影響的一方應取得公 證機關的不能履行或不能全部履行合同的證明,并在事件發生后 15 個工作日內, 及時通知另 一方。雙方同意,可據此免除全部或部分責任。
十一、合同變更 未盡事宜,雙方協商解決;合同的變更及修改須經雙方同意, 以書面形式變更。
十二、爭議解決方式 雙方如發生爭議,應協商解決;如協商不成,任何一方應向甲方所在地人民法院提出訴訟。
十三、合同生效及終止 合同自雙方簽字并蓋章后生效,雙方權利義務履行完畢后,合同終止。
十四、合同一式四份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。
甲方:______________ 乙方:______________
代表:______________ 代表:______________
日期:______________ 日期:______________
關于買賣合同范文匯總 篇17
甲方(賣方):
乙方(買方):
根據(中華人民共和國合同法)、(湖北省合同監督條例),經甲乙雙方協商一致簽訂本合同。
第一條 訂購的禽蛋名稱、規格及質量要求、價格、數量如下:
第二條 禽蛋包裝采用以下第 項:
(一)甲方自備包裝箱;
(二)甲方向乙方租用硬塑箱及木箱,租用費用 元。
第三條 禽蛋交付時間為 。交付地點為 。
交付方式為 。
運輸及相關費用由 方承擔。
第四條 乙方自收到禽蛋之時起 小時內完成驗收。乙方逾期未驗收的視為禽蛋符合本合同約定,甲方應當收齲
第五條 乙方于 年 月 日前向甲方支付預付款 元,結算時,預付款沖抵總價款。
第六條 禽蛋價款按月結算,結算方式采取以下第 項:
(一)現金結算:乙方驗收合格后錢貨當場結清;
(二)銀行結算:乙方在禽蛋驗收合格后 日內,把相應價款匯入甲方開戶銀行 ,帳號 。
第七條 甲方每月交付的'禽蛋數量(公斤)可在第一條約定的基礎上超、欠5%。
第八條 甲方交付的禽蛋不符合合同約定的,甲方應按乙方要求予以補足、更換或退貨,給乙方造成損失的,甲方賠償其損失。
甲方遲延交付禽蛋的,按“延遲時間(天)×遲延禽蛋價款(元)× %”向乙方支付違約金;因延遲交付禽蛋給乙方造成損失的,甲方賠償其損失。
乙方遲延支付價款的,按“延遲時間(天)×遲延價款(元)× %”向甲方支付違約金;因延遲支付價款給甲方造成損失的,乙方賠償其損失。
第九條 本合同若發生爭議,可由雙方協商解決,或請 工商行政管理局調解;也可按照下列第 項辦理:
(一) 提交 仲裁委員會仲裁。
(二) 向 人民法院起訴。
第十一條 本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。自甲乙雙方簽字或蓋章時生效。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
地址: 地址:
郵編: 電話: 郵編: 電話:
簽訂時間:
關于買賣合同范文匯總 篇18
甲方(賣方):
乙方(買方):
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其相關法律、法規,遵照平等、自愿、公平和誠實信用原則,經甲、乙雙方友好協商,訂立合同如下:
第一條 家具基本情況:
第二條 付款方式:簽定合同時甲方收取貨款總額(20%)的定金,余款提貨或送貨時付清。
第三條 自提貨物。乙方自行提貨,現場驗收,繳清全款方可提貨,提貨時視為當日驗收合格。
第四條 甲方送貨,運費由甲方承擔。乙方繳清貨款,經乙方驗貨簽收,賣方應在交貨時督促買方對家具的商標、數量及款式等進行驗收,買方發現問題應當場提出,并由雙方協商達成解決方案。
第六條 違約責任:若甲方未能按約定時間交貨,每延誤一天,按合同總額的0、5%向乙方支付違約金。
第七條 購買家具在保修期內出現質量問題的,乙方告知甲方后,甲方在7天內修理或更換,修理不好或不能更換的,予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的,甲方應予以更換或退貨。
第八條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由甲乙雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列兩種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條 本合同一式兩份,雙方各執一份,自雙方簽章之日起生效。合同執行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協商另訂附則,所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(簽章):__________
委托代理人:__________
乙方(簽章):__________
委托代理人:__________
日期:__________
關于買賣合同范文匯總 篇19
供方:
需方:
為完成徐州歐蓓莎國際商城(二期)C區 工程施工,經雙方協商一致,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,簽署本合同,以備雙方共同遵守。
一、無論市場價格如何變化,國家政策如何調整,本單價均不做調整。
二、質量要求、技術標準: 供方所提供的產品必須滿足施工圖紙要求,且經政府相關檢測部門檢測合格
三、供方對質量負責的條件和期限:供方必須滿足需方對產品質量的要求。材料質量保證期為: 按各種產品質量保證期執行 (自材料最終驗收之日起計算)。
四、交(提)貨地點、方式: 供方負責運至需方工地所指定地點(徐州歐蓓莎國際商城二期工地)、供方負責及時卸貨。
五、運輸方式和費用負擔:費用由供方承擔。運輸過程中要按國家標準包裝、覆蓋,做到無拋灑、無遺漏,不污染環境。
六、合理損耗及計算方法: 無
七、計量方式(結算依據):以運至需方工地,需方實際驗收合格的數量為準。
八、包裝標準、包裝物的供應和回收: 供方提供的包裝標準為:包裝標準要符合國家標準。費用由供方承擔。供方對包裝物不進行回收。
九、驗收標準、方法及提出異議期限: 貨到需方工地后,需方按國家標準進行驗收,供方須隨貨提供產品出廠材質單等技術資料原件加蓋紅章;需方在貨到工地后 1 日內驗收完畢,如有質量異議須在貨到3日內向供方提出。
十、安全防護:供方應對送貨人員配備必要的勞保用品和安全防護用品,產品應是有生產許可證的廠家、并且符合國家安全防護標準要求。需方不對供方在供貨中發生的一切安全事故負責。
十一、隨機備品、配件工具數量及供應辦法:無
十二、結算方式及期限:無預付款。貨款到10萬元時開始支付,保留5萬元貨款作為質量保證金,待工程完成無質量問題時,需方無息支付給供方;結算時供方法定代表人或其書面授權委托人到場(委托人身份證復印件留需方財務)。
供方貨款賬戶:
戶名: 彭亮 開戶行: 徐州彭城農村商業銀行青山泉支行
十三、雙方責任:
。ㄒ唬┬璺截熑
1、 按需方指定時間交貨的,需方提前 3 天通知供方具體的供貨時間、規格、數量(或施工計劃安排)等信息,以便供方提前作好供貨準備。
2、 需方負責提供材料存放場地。供方駕駛員須服從供方收料人員的.指揮,把貨物卸到指定地點;
3、 如果需要需方可到供方廠內進行實地考查,供方應提供方便條件并給予配合。
(二)供方責任
1、供方負責供應滿足業主、監理和需方試驗室檢驗合格的材料,需方對材料質量有監督權。
2、供方所供應材料如不符合合同約定要求且已經卸料的,供方要及時負責清理出場,所發生的費用由供方自行承擔。
3、供方供應量不能滿足需方或材料質量不符合本合同約定的標準時,需方有權終止合同執行并另選合格供貨商。
十四、違約責任:
1、供方如在規定的時間內不能提供需方所訂購的產品(不可抗力因素除外),根據影響施工的程度,所造成的直接和間接損失全部由供方承擔。
2、經證實因供方產品質量原因而造成的工程質量事故,由此產生的一切責任和經濟損失均由供方承擔 。
3、因需方計劃不及時而影響供方的供貨,所造成的損失由需方自行承擔。
十五、不可抗力:供需雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,以減輕可能給對方造成的損失。
十六、解決合同糾紛的方式:本合同執行過程中,發生本合同未盡事宜,雙方協商解決,如協商不成,雙方可向工程當地仲裁委員會申請仲裁,仲裁結果是最終的,對雙方都有約束力。
十七、其他約定事宜:
1、 需方若因業主原因發生設計變更,需對本合同內容進行變更時,則供方應無條件服從;雙方因其他原因引起的合同變更或解除,需雙方同意且以書面形式確定,若一方不同意,原合同繼續有效;
2、 監理、業主對供方提供材料同樣有權檢驗,提出的合理要求,供方必須無條件接受。
3、供需雙方均為獨立核算單位,雙方與第三方的單位、集體、個人發生的任何經濟往來均不牽扯另一方。
4、由于供方駕駛員操作不當造成的安全事故,供方負全部責任,需方不承擔任何連帶責任。
十八、本合同一式 肆 份,供方執 貳 份,需方執 貳 份,經雙方簽字蓋章后生效,結清帳款后自行終止。
供方簽字:
單位名稱:(蓋章)
需方簽字:
單位名稱:(蓋章)
日期:
關于買賣合同范文匯總 篇20
上訴人(一審原告):林,女,略
被上訴人(一審被告):張,女,略
原審第三人:福州市房產代理有限公司,略
上訴人因房屋買賣經紀合同糾紛一案,不服臺江區人民法院x1年12月19日做出的(x1)臺民初字第號民事判決,現提起上訴。
上訴請求
一、一審判決認定事實不清,適用法律錯誤,請求二審法院撤銷一審判決,依法改判;
二、一二審訴訟費用全部由被上訴人承擔。
事實和理由
一、(x1)臺民初字第號民事一審判決認定“原告不得轉讓訴爭訴爭房屋”是錯誤的,與事實不符,適用法律錯誤。
一審法院依據國務院x5年5月11日轉發的建設部等七部委《關于穩定住房價格工作意見》第七條“禁止商品房預購人將購買的未竣工的預售商品房再行轉讓。在預售商品房竣工交付、預購人取得房屋所有權證之前,房地產主管部門不得為其辦理轉讓等手續;房屋所有權申請人與登記備案的預售合同載明的預購人不一致的,房屋權屬登記機關不得為其辦理房屋權屬登記手續”的規定,認定原告不得轉讓訴爭房屋,該法律適用錯誤。
庭審中已查明x0年10月8日,上訴人申請按揭貸款30萬元,付清了訴爭屋全部購房款, x1年4月15日上訴人與開發商福州x房地產開發有限公司辦理了訴爭房的交房手續,,說明上訴人已付清該房屋全部購房款,該訴爭屋已竣工交房,只是尚未辦理房屋產權證書,上訴人的情形并不完全適用七部委的工作意見。
即使適用七部委《關于穩定住房價格工作意見》第七條之規定也只說明上訴人在取得房屋所有權證之前,房地產主管部門不得為其辦理轉讓等手續,并未違反法律的強制性規定不能說明原告不得轉讓訴爭房屋更不會因此而影響合同效力。
二、(x1)臺民初字第號民事一審判決認定“原被告雙方約定于訴爭屋“甲方名下的《房屋所有權證》辦出后再辦理交易過戶手續,該條款屬附生效條件的條款,且所附條件符合法律規定,因此,應當認定原被告雙方之間的房屋買賣合同時附生效條件的。目前,原告尚未取得訴爭屋的房屋所有權證,條件尚未成就,故雙方之間房屋買賣合同尚未生效。”與法律規定及事實不相符。
所謂附條件生效的合同,是指合同雙方當事人在合同中約定某種事實,并以其將來發生或不發生作為合同生效或不生效的限制條件的合同。而結合該條款全部文字內容可以看出該條款只是對于雙方的履行手續和工作日做相應的補充約定,并未對該條件成就與否的法律后果做說明,即沒有約定所附條件如果成就或不成就對協議效力有何影響,因此不能認定是附條件生效的合同。 另外,從房屋買賣合同整體內容來評判,該條款作為補充條款只是就雙方合同的履行責任做進一步具體明確的約定,買賣雙方對于房屋產權及交房責任在第三章違約責任當中已做具體約定,不需再另設限制性條款。
即使該房屋買賣經紀合同依照一審法院所認定的.為附生效條件的合同,依照合同法第四十五條之規定當事人為自己的利益不正當地阻止條件成就的,視為條件已成就;不正當地促成條件成就的,視為條件不成就。被上訴人在房屋買賣經紀合同簽訂當天交納定金1萬元以后未按合同約定的x1年6月21日18:00前再履行付款義務,第三人遂于x1年7月2日、7月11日、7月19日發函通知被上訴人履行義務,但被上訴人沒有支付定金,該事實已得到一審法院確認。合同不履行屬于被上訴人的過錯,屬于為自己的利益不正當地阻止條件成就,因此,應認定合同條件成就、合同有效,被上訴人應當承擔違約責任。
該房屋買賣經紀合同符合物權法第十五條之規定當事人之間訂立有關設立、變更、轉讓和消滅不動產物權的合同,除法律另有規定或者合同另有約定外,自合同成立時生效;未辦理物權登記的,不影響合同效力。雙方之間的房屋買賣經紀合同依法成立有效。
三、(x1)臺民初字第號民事判決一審判決認為“認定被告構成違約,要求被告承擔違約責任,則于法無據!迸c法律規定及事實不相符。
上訴人與被上訴人雙方在房屋買賣經紀合同第十八條中明確約定,本合同簽訂后乙方擅自變更或解除合同的,應支付甲方等同于定金數額的違約金,甲方擅自變更或解除合同的應支付給乙方等同于定金數額的違約金。被上訴人在交付1萬元定金后不再履行付款義務,說明被上訴人擅自變更合同,應當承擔合同約定的違約責任。雙方簽訂的合同中約定定金數額為51萬元,違約金的數額等于定金數額也應為51萬元。定金數額僅作為雙方確認違約金額的一種計算方式應適用合同約定的定金數額而非適用定金有關法律規定所確認的實際定金數額1萬元。
依據合同法第一百一十三條之規定當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定,給對方造成損失的,損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失。即使按照一審法院認定的違約金數額按照實際交付定金數額1萬元來賠償也是無法補償給上訴人造成的實際損失。
一審法院即沒有考慮上訴人合同履行后可以獲得的利益也未考慮因被上訴人遲延不履行合同近半年的時間福州房價打折降價而給上訴人造成的房價下跌損失。被上訴人在明知上訴人預期獲利情況下仍拒絕履行合同,給原告造成巨大經濟損失,因此上訴人要求被上訴人按照購房總價103萬元的20%支付206000元的違約金完全符合法律的規定及給當事人造成的實際損失。
依照雙方買賣經紀合同中二十條之規定,被上訴人自x1年6月22日起逾期未付款直至上訴人x1年9月19日書面通知被上訴人解除合同時止應按成交價款每日萬分之三向上訴人支付滯納金27810元。
為維護上訴人的合法權益,根據國家法律法規和事實,特上訴來貴院,請依法裁判。
上訴人:
x1年 月 日
關于買賣合同范文匯總 篇21
賣方:(以下簡稱甲方)
買方:(以下簡稱乙方)
乙方因生產的需要、向甲方購買沙石、為明確雙方的權利義務、經雙方平等友好協商、訂立以下條款。
1、甲方向乙方提供的生產所需的沙石質量、數量應當符合并滿足乙方生產需要、否則乙方有權解除合同。本合同期限從年月至年月日止。期限年。
2、乙方根據生產需要、分期分批向甲方購進所需沙石、乙方每次需貨時,應提前三天通知甲方所需沙石的種類、型量、經甲方確認后、甲方應在日內將該沙石送到乙方指定地點。如果甲方逾期供貨、則應當按照逾期部分的'價款日千分之三支付違約金。
3、由于沙石市場價格變動頻繁、該貨物的價格以固定價格元/m為準。
4、沙石接收驗收方式:乙方收到貨物后應先進行檢測、合格后方可使用、如有質量問題應在收到貨物之日起日3內書面通知甲方、并提出相關的檢測報告、否則該批沙石的質量視為完全合格。經雙方確認沙石質量確實不合格后、甲方應將質量不合格的沙石運回、并承擔運回所發生的運費、同時甲方在日內換送合格沙石。
5、在合同履行期間甲方無質量問題及違約責任、該沙石款在雙方終止協議后一月內由乙方向甲方付清。
6、乙方付款實行滾動付款、月底結算。乙方并在次月10日前向甲方支付上月的沙石款。
7、乙方在收到甲方的沙石后應當就方量進行簽收確認、乙方指定專人出具的簽收單作為結算依據。
8、雙方應嚴格遵守本合同、如果雙方有爭議應先協商解決、協商不成的、提交人民法院裁決。
9、本合同一式二份、甲乙雙方各執一份、本合同雙方簽字生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
關于買賣合同范文匯總 篇22
賣方:_____________________
買方:_____________________
經充分協商,簽訂本合同,共同信守。
一、品名、規格、數量、金額、交貨日期
品名
規格單位數量單價金額交貨日期超欠幅度%
二、質量、技術標準:________________________________________________________
三、原材料供應辦法:________________________________________________________
四、交(提)貨辦法、運輸方式及地點:________________________________________
五、質量檢驗及驗收辦法:____________________________________________________
六、包裝要求及費用負擔:____________________________________________________
七、結算方式及期限:________________________________________________________
八、其他:__________________________________________________________________
九、賣方經濟責任
(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合同規定,買方同意收貨的,按質論價;買方不同意收貨的,供方應負責包修、包換、包退,并承擔因此造成的損失。
。2)未按合同規定的數量交貨,少交而買方仍需要的,應照數補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失。不能交貨的,應償付買方以不能交貨的貨款總值_______%的違約金。
。3)包裝不符合規定,必須返修或重新包裝,并承擔因此支付的費用和損失;買方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的,應予賠償損失。
。4)未按合同規定時間交貨,每延期一天,應償付買方以延期交貨部分貨款總值千分之一的`違約金。
。5)對不符合同規定的產品,在買方代保管期內應償付買方實際支付的保管、保養費。
。6)產品錯發到貨地點或接貨人,除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,還應承擔因此多付的運雜費和延期交貨的損失。
(7)其他:__________________________________________________________________
十、買方經濟責任
。1)變更產品品種、質量或包裝的規格,給賣方造成損失時,應償付賣方實際損失。
(2)中途退貨,償付賣方以退貨部份貨款總值_______%的違約金。
。3)自提產品未按規定日期提貨,每延期一天,應償付賣方以延期提貨部份貨款總值千分之一的違約金并承擔實際支付的保管、保養費。
。4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,每日應償付賣方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規定日期付款,每延期一天,應償付賣方以延期付款總額千分之一的違約金。
。6)實行賣方送貨或代運的,無故拒絕接貨,應承擔因此造成的損失和運輸部門的違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人,應承擔因此造成的損失。
。8)其他:__________________________________________________________________
十一、買賣雙方由于人力不可抗拒和確非企業本身造成的原因而不能履行合同的,經雙方協商和鑒證機關查實證明,可免予承擔經濟責任。
關于買賣合同范文匯總 篇23
買賣合同
買方(下稱甲方): 地址:
法定代表人: 身份證號: 電話:
賣方(下稱乙方): 地址:
法定代表人: 身份證號: 電話:
甲乙雙方經充分協商,本著自愿及平等互利的原則,訂立本合同。
第一條 名稱、規格和數量
1.名稱: 熱熔膠
2.商標、型號、規格、顏色:
3.數量:
4.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法:以對方出庫為準,合理磅差在千分之三內。
第二條 產品質量要求
1.乙方嚴格按照甲方提出的質量要求制作樣品,經甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存。
2.國家有關部門有明確規定的,按規定標準確定產品的等級和質量;國家有關部門無明文規定的,依照封存樣本的要求。按照封樣樣品標準銷售的產品,甲方不得拒收。如果有質量異議,雙方應共同選擇由鑒定資質的機構進行鑒定。
第三條 包裝方式和包裝品的處理
第四條 交貨方式
1.交貨期限: 。
2.交貨地點: 。
3.運輸方式:_________;運費由 甲 負擔。
4.與買賣相關的單證的轉移:_________。
第五條 驗收
1.驗收時間:_________。
2.驗收如發生爭議,由_________檢驗機構按_________檢驗標準和方法,對產品進行檢驗。
第六條 價格與貨款支付
1.單價:_________人民幣;總價:_________(大寫): 。
2.貨款支付:
貨款的支付時間:_________;
貨款的支付方式:_________;
運雜費和其它費用的支付時間及方式:_________。
3.預付貨款:_________
第七條 提出異議的時間和方法
1.甲方在驗收中如發現貨物的型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥善保管貨物的同時,自收到貨物后_________日內向乙方提出書面異議;在異議期間,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起_________日內未通知乙方的,視為貨物合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后,應在_________日內負責處理并通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第八條 聲明及保證
甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第九條 保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。第十條 甲方違約責任
1.甲方中途退貨的,應向乙方賠償退貨部分貨款的_________%作為違約金。
2.甲方如需提前收貨,商得乙方同意變更合同的,甲方應給乙方提前收購貨款總值的_________%作為補償;甲方因特殊原因必須逾期收購的,應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之_________計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
3.甲方逾期付款的,應按逾期貨款金額每日萬分之_________計算,向乙方支付逾期付款的違約金。
4.乙方按合同規定交貨,甲方無正當理由拒收的,除按拒收部分貨款總值的_________%向乙方償付違約金外,還應承擔乙方因此而造成的實際損失和費用。
5.乙方因甲方錯填到貨地點、接貨人等原因導致不能依約履行合同的,乙方不承擔逾期責任;甲方應承擔乙方因此所受到的實際損失。
6.其它約定:_________。
第十一條 乙方的違約責任
1.乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款_________%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的,如甲方同意利用,應按質論價;甲方不能利用的,應根據具體情況,由乙方負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方交貨少于合同規定的,如甲方仍然需要的,乙方應如數補交,并應向甲方償付逾期少交部分貨物總值的_________%的違約金;如甲方不需要的,乙方應按應交部分貨款總值的_________%付違約金。
4.乙方逾期交貨的,應按照逾期交貨金額每日萬分之_________計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過_________日,甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交貨,有正當理由的,甲方可考慮同意接收,并仍可按合同約定的付款時間付款;無正當理由的,甲方有權拒收。
6.乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,均應由乙方承擔。
7.貨物錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
8.其它:_________。
第十二條 不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條 通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(傳真、郵件、EMS、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下: 。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條 其它事項
1.按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失,應當在明確責任后_________日內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。
2.約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的,損失賠償額應當相當于違約所造成的損失,包括合同履行后可獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。
3.合同有效期內,除非經過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除合同。
第十五條 爭議的處理
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____2____種方式解決:
。1)提交 仲裁委員會仲裁;
。2)依法向甲方所在地人民法院起訴。
第十六條 解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十七條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十八條 合同效力
本合同自雙方簽字并加蓋公章之日起生效。本合同一式貳份,雙方各執壹份,具有同等法律效力。合同有效期限 年,自 年 月 日至 年 月 日止。
第十九條其他約定:
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
授權代表(簽字):_________
授權代表(簽字):_________
______年____月____日
______年____月____日
簽訂地點:_________
簽訂地點:_________
關于買賣合同范文匯總 篇24
出賣人(甲方):_____
注冊地址:_____
【營業執照注冊號】【身份證號碼】:_____
法定代表人:_____
聯系電話:_____
委托代理人:_____
地址:_____
買受人(乙方):_____
【本人】【法定代表人】姓名:_____
【身份證】【營業執照注冊號】:_____
地址:_____
聯系電話:_____
【委托代理人】姓名:_____
地址:_____
電話:_____
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《北京市城市房地產轉讓管理辦法》及其他有關法律、法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方的寫字樓事宜,達成如下協議:_____
第一條:甲方所售寫字樓基本情況及甲方承諾
1、甲方所售寫字樓(以下簡稱寫字樓)坐落于 ;位于第 層共間,房屋結構為 ,登記建筑面積______平方米(其中套內建筑面積______平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積______平方米);房屋用途為 。
2、該寫字樓的土地使用______年限共 ______年,還剩余使用______年限 ______年。
3、甲方擁有該寫字樓的完全產權,產權證號為:_____ 。甲方承諾該寫字樓沒
有被抵押或者為其他公司提供擔保等影響產權完整和歸屬的情形。
4、該寫字樓現配備的裝飾裝修設施設備有 (具體見雙方現場驗收的清單),該設施設備總折價____________元,不包含在房屋總價款中。(或約定包含在總價款中,不另行計價收款)。
5、該寫字樓有物業服務,目前的物業服務公司為 ,物業服務收費標準為 。
【律師提示】:_____產權是二手寫字樓交易過程中隱患最大的部分。如果產權屬于公司,需查清該物業是否被抵押、質押或者為其他公司擔保,即使沒有上述債務問題,還需要了解該公司法人變更或股權變更過程中,會不會影響產權的歸屬和完整,在其中有沒有關于該物業的約定。如果產權屬于個人,該業主名下是否有公司,如果公司性質為無限責任公司,則法人的財產也將作為沖抵公司債務的財產出現?傊仨氁榍逶撐飿I法律意義上的所有人,以及對該物業的產權擁有情況。如果有可能,可以請律師在簽署買賣合同時根據具體情況補充一些書面條款,抵抗一些未知的風險。
第二條:房屋寫字樓總價格及付款方式
1、甲乙雙方協商一致,甲方所售寫字總金額為人民幣 。該價款不含稅費。
2、雙方選擇以下第 種付款方式:_____
(1)乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金_____元整,并于 ______年 ______月______日前將房屋全部價款付給甲方。
(2)買房向銀行抵押付款:_____
乙方于 ______年 ______月______日前向甲方支付首期房款人民幣__________元。其余房款乙方擬向銀行辦理抵押貸款。
如果乙方在 ______年 ______月______日前還未能將銀行貸款辦理好并交付給甲方,則甲方可以單方解除本合同,并退回乙方之前已付購房款。
3、雙方約定的其他付款方式:_____ 。
【律師提示】:_____如果買二手房時房款不是一次性付清的,那就得簽銀行貸款抵押合同。這個合同涉及到賣房人,買房人,賣房人的貸款銀行,買房人的貸款銀行,還可以再加三方,賣房人的貸款銀行指定的保險公司,買房人的貸款銀行指定的保險公司,還有中介公司,這個貸款行為可能涉及到七方,因此比較復雜。這種情況下,對于購房者來說,要想簽訂一個細致的有針對性的合同,可以請個律師。
第三條:交納稅費的約定
1、按有關法律法規政策的規定應由賣方承擔的稅費由 承擔。
2、按有關法律法規政策規定應由買方承擔的稅費由 承擔。
【律師提示】:_____一般買賣雙方按規定各繳各的稅費。但也可以通過約定賣方應繳的稅費由買方承擔,反之亦然。
第四條:寫字樓交付
1、甲乙雙方于本合同簽訂后______日內共同對該寫字樓及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單及水、電、氣的讀數等列表記載。
2、甲方在收到全部房款之日起______日內,將該寫字樓鑰匙交付給乙方。
3、雙方其他約定:_____ 。
【律師提示】:_____要考慮好交錢、過戶和交房之間的銜接問題。寫字樓較之住宅,除了反價之外,更容易有其他變數發生,應盡快完成交易。
第五條:關于產權登記的約定
甲方雙方須在簽訂本合同 內,共同向房地產產權登記機關申請辦理轉移登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在______日內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方必須在乙方提出退房要求之日起______日內將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的_____%賠償乙方損失。
【律師提示】:_____權屬轉移登記,也就是房產過戶手續,主要是什么時間過戶一定要說清楚,而且買方交錢和過戶的時間間隔不宜過長。
第六條:定金及交房保證金
1、甲乙雙方約定乙方在簽訂本合同之日起______日內向甲方交納購房定金____________元。
2、為防范交易風險督促賣方按合同約定交付房地產,甲乙雙方同意從交易總房款中預留____________元作為交房保證金。此款在甲方實際交付房地產及完成產權轉移登記時交付給甲方。
3、關于交房保證金托管的約定:_____ ;
4、甲乙雙方其他約定:_____ 。
【律師提示】:_____雙方約定違約方承擔定金責任后,守約方不可進一步追究違約方其他違約責任的,從約定。雙方既約定定金,又約定賠償損失的,一方違約時,守約方既可主張定金罰則,又可請求賠償損失。
第七條:違約責任的約定
1、乙方逾期付款的違約責任((1)和(2)不作累加):_____
(1)如乙方未按約定時間付款,則乙方應按逾期付款額的萬分之 向甲方按日支付逾期付款違約金,同時甲方有權要求合同繼續履行。
(2)如乙方逾期付款時間超過 天后,甲方有權單方解除合同并要求乙方按購房款總額的百分之 支付違約金;甲方也有權選擇還是按本條上述第(1)項執行。
2、甲方逾期交房的違約責任((1)和(2)不作累加):_____
(1)如甲方未按合同約定的時間交付房屋,則甲方應按乙方已付購房款的總額的萬分之 向乙方按日支付逾期交房違約金,同時乙方有權要求繼續履行合同。
(2)如甲方逾期交房超過 天后,乙方有權單方解除合同并要求甲方按購房款總額的百分之 支付違約金;乙方也有權選擇還是按本條上述第(1)項要求甲方承擔違約責任并繼續履行合同。
3、任何一方不按約定繳納相關稅費,導致交易不能繼續進行的,應向對方支付該房地產總價款的百分之 作為違約金。
4、任何一方不履行本合同約定義務致合同目的不能實現,守約方有權選擇定金罰則或要求對方支付該房地產總價款百分之 作為違約金。
【律師提示】:_____根據《民法典》第一百一十三條第一款的規定,在因違約方過錯導致房屋買賣合同無法履行的情況下,守約方可以請求賠償房屋差價損失。如雙方對房屋差價有約定或事后達成一致的,尊重當事人的意思自治,從約定。如當事人沒有約定房屋差價,則可請求法院委托評估機構對訟爭房產的市場價進行評估,評估時點為起訴之日,通過評估價與約定價的比較,確定房屋差價損失。
第八條:甲乙雙方的承諾和保證
1、甲方承諾和保證:_____
(1)甲方有權簽署并有能力履行本合同。
(2)甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。
(3)水、電、煤氣、物業、供暖等各項費用均已按規定交納,單據交買房確認。
(4) 該寫字樓目前沒有租約。(如有租約另行約定)
2、乙方承諾和保證:_____乙方有權簽署并有能力履行本合同。
【律師提示】:_____第一,要核實合同簽訂人員身份的真實性以及授權委托書的內容,確保合同不因主體不適當而導致合同無效。第二,帶租約的房屋買賣,買賣雙方應明確約定,是實物交付還是租約權交付。法律規定承租人享有優先購買權。賣家要把出賣信息提前告知租客,同時在簽約前將出租信息告知買家,而買家也要認真審查房屋租賃合同。承租人放棄優先購買權,應提供書面承諾。
第九條:合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出 天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第十條:不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,并自不可抗力事件結束之日起______日內向另一方當事人提供證明。
第十一: 合同的效力
1、本合同自甲乙雙方簽字(蓋章)之日起生效。
2、本合同一式 份,甲乙雙方各執 份,具有同等法律效力。
第十二條 法律適用及爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下列第 種方式解決:
(1)提交 仲裁委員會仲裁;
(2)依法向有管轄權的人民法院起訴。
【律師提示】:要么選擇仲裁要么選擇訴訟,仲裁是一裁終局。
第十三條:雙方其他約定
甲方(簽章):_____ 乙方(簽章):_____ 委托代理人(簽章):_____ 委托代理人(簽章):_____
______年 ______月______日
關于買賣合同范文匯總 篇25
甲方:阜陽 限公司,住所地阜陽 樓西。
法定代表人: ,董事長。
乙方: 。
丙方: 。
乙方為生產需要,特向甲方購買 牌裝載機 臺,由丙方為乙方的付款向甲方提供擔!,F經三方友好協商,在平等互利的基礎上自愿達成如下條款,以資共同信守:
一、裝載機的名稱、型號、數量、單價及付款方式:
1、乙方向甲方購買 型 裝載機 臺,機器編碼為: ,發動機編號為: 。
2、乙方購買的上述機械的單價為每臺 元,合計為 元。
上述款項由乙方分期以 方式向甲方支付,其中首付款 元由乙方在接收裝載機之前一次性向甲方支付完畢,剩余款項 元自 年 月 日起至 年 月 日止分 期支付,每期支付 元。
上述各期款項應于每月 日前支付。
3、在乙方向甲方支付首期款項后的 日內,甲方應將上述裝載機交付給乙方使用。乙方在交接上述裝載機時,應根據所接收的實物,填寫交接清單,交接單由甲乙雙方各執一份。
二、履約擔保條款:
乙方自愿選擇下列第 (可任選其一,或同時選) 項擔保方式,作為其履行付款義務的保證。
1、保證金條款:
為保證合同的履行,乙方在支付首付款時,應向甲方支付保證金
元,如果乙方未按期支付上述任何一期款項,甲方有權將所收取的保證金予以沒收;如果乙方能夠按期支付上述款項,甲方應在收到乙方支付的最后一期款項后的 日內將上述保證金不計利息退還給乙方。
2、抵押條款:
為保證合同的履行,乙方自愿將其所有的座落于 的房屋作為抵押,并向房地產管理機關辦理抵押登記。
三、關于機器所有權的特別約定:
1、甲方應保證對乙方所購裝載機享有完全所有權,如果因任何第三方對上述裝載機主張權利導致乙方損失,甲方應承擔相應責任。
2、在乙方將上述各期款項支付完畢之前,甲方對上述裝載機享有所有權。在甲方收到乙方支付的全部裝載機款項后,裝載機的所有權歸乙方,甲方應將代表裝載機權利憑證的有關單據移交給乙方。
3、在乙方未按本合同第一條約定支付任何一期款項或在乙方將所有款項支付完畢之前因保管不善或人為因素損壞裝載機,或者未經甲方同意擅自出租、轉讓裝載機的,甲方有權隨時收回上述裝載機,乙方已支付的款項不予退還。同時,乙方還應按總機款15%的比例向甲方支付每月的使用費,不足一個月的,按一個月計算。
如果由于乙方擅自出租、轉讓、抵押、質押、拆卸、故意毀壞、藏匿或其他原因導致甲方無法收回裝載機,乙方已支付的款項,不予退還,對于乙方未支付的部分,甲方仍有權要求乙方繼續支付。
四、質量約定:
1、甲方保證出售給乙方的裝載機出廠合格,如果發生質量問題,甲方應及時進行售后服務,若雙方對質量問題發生爭議,應以省級以上質量鑒定機構所出具的鑒定結論為準。
2、甲方按照裝載機隨機“三包卡”所載明的三包范圍和期限對乙方所購裝載機進行維修。超過三包范圍和期限的維修,乙方應按市場價格向支付相關費用。
3、自乙方接收裝載機后,應妥善保管,并及時對裝載機保養、維修,以保障裝載機能正常使用。甲方有權隨時檢查裝載機使用情況。
五、違約責任:
1、甲方如不能保證對出售給乙方的裝載機享有完全所有權,導致乙方收到損失的,甲方應予以賠償。
2、若甲方對三包期限之內的裝載機不進行維修,經乙方書面通知后的 個工作日內甲方仍拒不維修,以至于影響乙方正常使用并給乙方造成損失的',甲方應予賠償。
3、在乙方付清全部款項后,甲方未按照約定向乙方交付裝載機所有權憑證,以至于影響乙方行使所有權,給乙方造成損失,甲方應當予以賠償。
4、乙方存在下列情形之一,甲方除有權沒收乙方支付的保證金外,還可將裝載機收回,并按購車款總額15%的比例要求乙方支付違約金。
(1)未按期支付任何一期裝載機款;
。2)未經甲方書面同意擅自出租、轉讓裝載機或將上述裝載機交給不具備駕駛該車資格的駕駛的;
(3)擅自拆卸、改動裝載機部件的;
(4)擅自將裝載機抵押、質押的;
(5)在乙方付清所有款項之前,因其他因素致使甲方對裝載機行使所有權構成威脅的。
對于收回的裝載機,甲方有權進行拍賣或變賣,以折抵乙方所欠款項。拍賣或變賣后的款項超出乙方欠款的部分,直接退還乙方。
5、丙方對乙方的付款行為提供連帶擔保責任,在乙方未按期支付上述任何一筆款項時,甲方既可以要求乙方支付所欠款項,也可以直接向丙方要求支付乙方所欠的款項。
丙方的保證范圍主債權、利息、違約金、損害賠償金及實現債權的費用。
6、因任何一方違約而導致訴訟的,應賠償對方因起訴所支付的相關費用(包括但不限于訴訟費、保全費、律師代理費等)。
六、本合同在履行過程中,若出現新的情況而影響合同繼續履行的,雙方可在協商一致的基礎對本合同進行補充,補充協議與本合同具有同樣法律效力。
七、本合同在履行過程中,若發生爭議,應由雙方協商解決,協商不成,由甲方住所地的人民法院解決。
八、本合同一式三份,各方當事人均執一份。
甲方: 乙方: 丙方:
年 月 日
關于買賣合同范文匯總 篇26
標準二手房買賣合同范本
賣方: (簡稱甲方) 身份證號碼:
買方: (簡稱乙方) 身份證號碼:
根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在_____縣_____區____擁有的房產住宅,建筑面積為____平方米。(詳見土地房屋權證第____號)。
第二條 上述房產的交易價格為:單價:人民幣_____元/平方米,總價:人民幣_______萬元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣 _____萬元整,作為購房定金。
第三條 付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣________萬元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在繳納稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款
人民幣________整于產權交割完畢當日付給甲方。
第四條 甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,并應在交房當日將_________等費用結清。
第五條 稅費分擔 甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,并按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。
第六條 違約責任 甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本合同主體
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八條 本合同如需辦理公證,經國家公證機關____ 公證處公證。
第九條 本合同一式 份。甲方產權人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,廈門市房地產交易中心一份、________ 公證處各一份。
第十條 本合同發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條 雙方約定的其他事項:
出賣方(甲方): 購買方(乙方):
身份證號碼:身份證號碼:
地址:地址:
郵編:郵編:
電話:電話:
代理人(甲方): 代理人(乙方):
身份證號碼: 身份證號碼:
見 證 方: 鑒證機關:
年月日
二手房屋買賣合同
賣方: ________(以下簡稱甲方)身份證號: _____買方: ________(以下簡稱乙方)身份證號:_____根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協議:
第一條 甲方所售房屋權證號及座落位置、結構、層次、面積、附屬設施:
1、甲方所售房屋所有權證號為"______ 號",房屋土地使用權證號為"______ 號";
2、甲方所售房屋位于______ 區______ 路(街)______ 號,為______ 結構;
3、甲方所售房屋建筑面積______ 平方米;
4、甲方所售房屋附屬設施為______ 。
第二條 房屋價格及其他費用:
1、 甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)___ 拾___ 萬___ 仟___ 佰元整(含附屬設施
費用);
2、 甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由 方負擔。
第三條 付款方式:
____________________________________________________________________________________
第四條 房屋交付:
甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續(繳納稅費)后 ___ 日內,甲方將房屋交付乙方, 因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的`,則房屋交付時間可據實予以延長。
第五條 乙方逾期付款的違約責任:
乙方未按本合同規定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,并向甲方支付購房款10%違約金。
第六條 甲方逾期交房的違約責任:
甲方未按本合同第四條規定將房屋及時交付使用,每逾期一日,按照購房總價的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,并向乙方支付房價10%的違約金。
第七條 甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接后發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第八條 本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議,補充協議與本合同具同等法律效力。
關于買賣合同范文匯總 篇27
出賣人:
地址:
法定代表人:
聯系電話:
委托代理人:
聯系電話:
買受人:
地址:
法定代表人:
聯系電話:
委托代理人:
聯系電話:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣商鋪達成如下協議:
第一條 項目建設依據。
出賣人以______方式取得位于________、編號為___________的地塊的土地使用權。土地使用權出讓合同號為______________________。
該地塊土地面積為______,規劃用途為_______,土地使用年限自_____年____月____日至____年____月____日。
出賣人經批準,在上述地塊上建設商鋪,現定名/暫定名_____。建設工程規劃許可證號為_______,施工許可證號為____________。
第二條 商鋪銷售依據。
買受人購買的商鋪為現房/預售商品房。預(銷)售商品房批準機關為___________,商品房預售許可證號為________________。
第三條 買受人所購商鋪的基本情況。
買受人購買的商鋪(以下簡稱該商鋪,其商鋪平面圖見本合同附件一,編號以附件一上表示為準)為本合同第一條規定的項目中的:
地下一層________號商鋪:
該商鋪平時作為商業用房,戰時無條件服從國家需要。
該商鋪屬鋼筋混凝土結構,建筑層數為地下一層。
該商鋪合同約定建筑面積共____平方米,其中,套內建筑面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積______平方米。
第四條 計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按套內建筑面積計算該商鋪價款:
該商鋪單價為(____幣)每平方米_____元,總金額(____幣)_____仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰____拾元整。
第五條 套內建筑面積確認及面積差異處理。
合同約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
商鋪交付后,產權登記面積與合同約定面積發生差異,雙方同意按第____種方式進行處理:
1、雙方自行約定:
(1)以產權登記面積為準,據實結算房價款;
(2)產權登記面積大于合同約定面積的部分,買受人按約定的單價補足房款;
(3)產權登記面積小于合同約定面積的部分,出賣人按約定的單價返還買受人。
2、雙方同意按以下原則處理:
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,并按利率付給利息。
買受人不退房的,產權登記面積大于合同約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記面積小于合同約定面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
因設計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應當簽署補充協議。
第六條 公共部位與公用房屋分攤建筑面積確認及面積差異處理。
合同約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
鑒于人防工程的特殊性,公共部位與公用房屋分攤建筑面積不予計價,雙方同意對產權登記面積與合同約定面積發生差異部分互不找補。
第七條 付款方式及期限。
買受人按下列第____種方式按期付款:
1、一次性付款
買受人在____年____月____日前付清全部房價款的,出賣人給予買受人占付款金額____%的優惠,即實際付款額為(__________幣)_____仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整。
2、分期付款
買受人應當按以下時間如期將房價款當面交付出賣人或匯入出賣人指定的銀行(賬戶名稱:_______________,賬號:_________________)
(1)____年____月____日前支付全部房價款的____%,計(__________幣)_____仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰____拾元整;
(2)____年____月____日前支付全部房價款的_____%,計(__________幣)_____仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰____拾元整。
3、按揭付款
(1)買受人應于_____年_____月_____日前支付全部房價款的_____%,計(__________幣)_____仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰____拾元整;
(2)買受人應于_____年_____月_____日前支付全部房價款的_____%,計(__________幣)_____仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰____拾元整;
(3)買受人付清前述首付款后,應按銀行要求持有關材料于_____年_____月_____日前到銀行辦妥按揭貸款手續。
4、其他方式
第八條 買受人逾期付款的違約責任。
1、買受人如未按本合同規定的時間付款,按下列方式處理:
按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期在_____日之內,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之____的違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過_____日后,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續履行合同的,經出賣人同意,合同繼續履行,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
2、買受人未按銀行要求持有關材料按時到銀行辦妥按揭貸款手續的,視為未按本合同規定的時間付款,按本條第一款承擔違約責任。
3、經過銀行審查后,銀行不能為買受人提供貸款或不能提供足額貸款的,買受人應自銀行作出此決定之日起_____日內自行向出賣人付清房款;否則,買受人應按本條第一款承擔未按時付款的違約責任。
第九條 交付期限。
出賣人應當在_____年_____月_____日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第_____種條件,并符合本合同約定的商鋪交付買受人使用:
1、該商鋪經驗收合格。
2、該商鋪經綜合驗收合格。
3、該商鋪經分期綜合驗收合格。
4、該商鋪取得商品住宅交付使用批準文件。
5、但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據實予以延期:
(1)遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起_____日內通知買受人的;
(2)因重大政策性影響或其他特殊情況,且出賣人在發生之日起_____日內通知買受人的;
第十條 出賣人逾期交房的違約責任。
除本合同第九條規定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規定的期限將該商鋪交付買受人使用,按下列方式處理:
按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期不超過____日,自本合同第九條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之____的違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過____日后,買受人有權解除合同。買受人解除合同的,出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起____天內退還全部已付款,并按買受人累計已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行合同的,合同繼續履行,自本合同第九條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之____(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
第十一條 規劃、設計變更的約定。
經規劃部門批準的規劃變更、設計單位同意的設計變更或人防工程特殊需要導致下列影響到買受人所購商鋪質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批準同意之日起10日內,書面通知買受人:
(1)該商鋪結構形式、戶型、空間尺寸、朝向;
(2)___________________________________________。
買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答復。買受人在通知到達之日起15日內未作書面答復的,視為接受變更。出賣人未在規定時限內通知買受人的,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起____天內將買受人已付款退還給買受人,并按利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協議。
第十二條 交接。
商鋪達到交付使用條件后,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本合同第九條規定的證明文件,并簽署房屋交接單。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
由于買受人原因,未能按期交付的,視為交付,房屋損毀滅失的風險歸買受人,基于該房屋產生的物業管理等費用由買受人承擔。
第十三條 出賣人保證銷售的商鋪沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該商鋪不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
第十四條 出賣人關于裝飾、設備標準承諾的違約責任。
出賣人交付使用的商鋪的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附件二)的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第__種方式處理:
1、出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2、經雙方選定的鑒定部門確認后,由出賣人在合理期限內恢復到約定標準,或賠償差價。
3、_________________________。
第十五條 出賣人關于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾。
出賣人承諾與該商鋪正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件:
1、供水、供電在房屋交付時即達到使用條件;
2、電梯,空調在房屋交付后_____日內達到使用條件;
3其它:________________________________。
如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1、_________________________。
第十六條 關于產權登記的約定。
出賣人應當在商鋪交付使用后____日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任,未能在上述期限內將應由出賣人提供的資料報產權登記機關備案,致使買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第項處理:
1、買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起____日內將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的_____%賠償買受人損失。
2、買受人不退房,出賣人按已付房價款的_____%向買受人支付違約金。
3、______________________________________。
第十七條 保修責任。
雙方詳細約定商鋪的保修范圍、保修期限和保修責任等(見附件三)。
在商鋪保修范圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由購買人承擔。
第十八條 物業管理。
1、前期物業公司由出賣人選擇,出賣人應當保證物業管理公司有較好的聲譽,有相應的資格與能力來維護買受人的各項權利;買受人應遵守該物業公司的管理規定。
2、首期物業管理公司的服務期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日,期限屆滿后,業主委員會有權根據法律的規定,重新選擇物業公司。
3、物業管理的時間至少在_____年_____月_____日以前開始,以保證買受人能夠及時享受到相應的物業管理服務。
第十九條 雙方就下列事項約定:
1、該商鋪所在商業街的外墻、人防專用設施及其用房的使用權歸出賣人;
2、該商鋪所在商業街的命名權歸出賣人;
3、本合同所規定的書面通知是指以郵寄、公告等方式或直接以書面方式告知對方,以郵寄或公告方式通知的,郵寄或公告當日視為已通知,郵寄后___日或公告后____日視為通知到達之日。
4、_______________________。
第二十條買受人的房屋僅作使用,買受人應按物業管理合同約定的經營范圍進行經營,使用期間買受人不得擅自改變該商鋪的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商鋪有關聯的公共部位和設施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
出賣人不得擅自改變與該商鋪有關聯的公共部位和設施的使用性質。
第二十一條 本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下述第____種方式解決:
1、提交____________仲裁委員會仲裁。
2、依法向____________人民法院起訴。
第二十二條 本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協議(附件四)。
第二十三條 合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十四條 本合同連同附件共_____頁,一式____份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:
出賣人____份,買受人______份。
第二十五條 本合同自雙方簽訂之日起生效。
第二十六條 自本合同生效之日起90天內,由出賣人向_______________申請登記備案。
(以下無正文)
出賣人(簽章):
法定代表人:
委托代理人:
日期:
_
買受人(簽章):
法定代表人:
委托代理人:
日期:
關于買賣合同范文匯總 篇28
立契約書人實業有限公司(以下簡稱甲方)陶瓷有限公司(以下簡稱乙方),雙方茲就買賣茶具事宜,訂立本件契約,條款如下:
一、買賣標的:仿古茶具精品、次品各一百組。(樣式、規格另行列表)
二、價金:精品每組人民幣xx元整,次級品每組xx元整,合計xx元整。
三、送貨地點:甲方公司所在地或其所指定的地點。
四、送貨日期:乙方應于訂約后一個月內按甲方指定的`地點、組數如期送達。如有遲延,應依遲交部分的貨款每按千分之二計罰違約金,乙方不得有異議。
五、清償費用:原則上運送費、包裝費由乙方負擔。惟甲方所指定送貨地點不在xx市xx縣兩界內,按實際里程數每公里x元酌收運送費用。
八、本契約一式二份,甲乙雙方各執一份為憑。
立契約書人:
買方(甲方):實業有限公司
公司地址:
代表人:
住址:
身份證統一號碼:
營業執照號碼:
賣方(乙方):陶瓷有限公司
公司地址:
代表人:
住址:
身份證統一號碼:營業執照號碼:x年x月x篇二:陶瓷產品購銷合同
陶瓷產品購銷合同
需方: 供方:
合同簽訂地址:南寧市 合同簽訂時間:年月日
經供需雙方共同商議,本著平等互利、互相尊重、共求發展的原則,按《合同法》的有關規定,就需方訂購的陶瓷產品供需事宜達成如下協議:
一、產品名稱、規格、單位、數量、單價、金額:二、供貨時間:簽訂本合同后供方及時組織貨物,供方收到需方預付款后五個工作日內按計劃完成第一次供貨。以后按工程進度要求供貨。
三、質量要求:供方按廠家優等品供貨,并提供產品合格證及相關產品資料。
四、運輸方式及到達地點費用負擔:汽車運輸。供方負責貨到需方工地所產生的運輸費用,其它費用由需方負責。五、合理損耗及計算方式:供、需雙方現場驗收人員實際驗收的供貨產品規格、數量為結算數量。
六、驗收標準、方法及提出異議期限:根據合同的產品規格、數量,按國家gb/t4100-1999陶瓷磚標準驗收。如需方對產品質量有異議可當場與供方商談更換,否則視為產品驗收合格。
七、結算方式及期限:本合同簽訂時需方向供方預付本合同總價款20%作為定金,剩余貨款按每次所到貨的實際數量全部進行結清。
八、違約責任:違約方按合同法承擔相應的違約責任。
九、解決合同糾紛的方式:如雙方因本合同產生糾紛,首先應本著友好、公平、互利的原則協商解決。協商不成,可通過法律途徑由合同簽訂所在地仲裁機構仲裁解決。
十、本合同一式肆份,供、需雙方各執貳份,經雙方簽字蓋章后生效,合同有效期限至供貨
完成,貨款結算之日。
供方: 需方:
代表: 代表:
電話: 電話:
年月日 年月日
關于買賣合同范文匯總 篇29
出賣人:________ 簽訂地點:________
買受人:________ 簽訂時間:__年__月_日
第一條 家具名稱、數量、價款
家具名稱 商標或規格型號 材質 顏色生產廠家數量單價 金額
品牌
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 質量標準:_____________________________________________________________
第三條 家具保修期為__月,在保修期內出現家具質量問題,由出賣人在___天內修理好或更換,修理不好或不能更換的.,予以退貨。
第四條 定做家具圖紙提供辦法及要求:____________________________________________________
第五條 交貨時間:_____________________________________________________________
第六條 交(提)貨方式、地點:_______________________________________________________
第七條 運輸方式及費用負擔:________________________________________________________
第八條 檢驗標準、方法及提出異議的期限:__________________________________________________
第九條 付款方式及期限:__________________________________________________________
第十條 違約責任:_____________________________________________________________
第十一條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第__種方式解決:
(一)提交___________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十二條 其他約定事項:__________________________________________________________
出賣人名稱(章): 買受人姓名(章):
住所: 住所:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
郵政編碼: 郵政編碼:
監制部門: 印制單位:
關于買賣合同范文匯總 篇30
賣方(以下簡稱甲方):_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____
(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯系電話:_____
委托代理人:_____國籍:_____電話:_____
地址:_____郵政編碼:_____
買方(以下簡稱乙方):_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____
(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯系電話:_____
委托代理人:_____國籍:_____電話:_____
地址:_____郵政編碼:_____
第一條房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于_____;位于第_____層,共_____(套)(間),房屋結構為_____,建筑面積_____平方米(其中實際建筑面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積_____平方米),房屋用途為_____;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內部附著設施見附件二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為_____。
第二條房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積為(甲方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_____%(不包括±_____%)時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____%)時,甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:
1.乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將乙方已付款退還給乙方,并按_____利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
3._______________________________。
第三條土地使用權性質。
該房屋相應的土地使用權取得方式為_____;土地使用權年限自___年___月___日至___年___月___日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批準文件號為_____;該房屋買賣后,按照有關規定,乙方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。
第四條價格。
按(總建筑面積)(實際建筑面積)計算,該房屋售價為(幣)每平方米_____元,總金額為(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
第五條付款方式。
乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,并應于本合同生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限。
甲方應于本合同生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給乙方,并應收到該房屋全部價款之日起_____日內,將該房屋付給乙方。
第七條乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本合同第四條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。逾期超過____天后,即視為乙方不履行本合同。屆時,甲方有權按下述第____種約定,追究乙方的違約責任。
1.終止合同,乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
2.乙方按累計應付款的._____%向甲方支付違約金,合同繼續履行。
3._______________________________。
第八條甲方逾期交付房屋的違約責任。
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同第十一條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內按_____利率計算;自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。逾期超過_____個月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權按下列第_____種約定,追究甲方的違約責任。
甲方:_________________乙方:_________________
地址:_________________地址:_________________
電話:_________________電話:_________________
代表:_________________代表:_________________
簽約日期:_____________簽約日期:_____________
關于買賣合同范文匯總 篇31
甲方(出賣人)
乙方(買受人)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國農產品質量安全法》及相關法律法規規定,經甲乙雙方充分協商,訂立本合同。
第一條 標的及交(提)貨時間
品種、規格等級、單位、數量、單價(元、金額、交(提)貨時間、備注合計人民幣金額(大寫)
第二條 質量要求:
1、內在質量:茶葉符合各等級茶葉標準、符合《農產品質量安全法》的要求。雙方應將樣品封存保管,用于驗收。
2、外觀質量:按樣本提供的外觀包裝和設計。不退色、不沾污染物、光澤干凈,整潔。
3、其他要求:________.
第三條 交(提)貨地點、方式:
(1)甲方送貨到指定地點 并承擔運費;
(2)乙方自提;
(3)其他方式:___________.
第四條 驗收方式:
按質量要求抽樣驗收,如有異議,乙方應在 天內書面提出。
第五條 結算方式:
____________________.
第六條 違約責任:
1、任何一方遲延交貨或遲延支付購貨款,應當每日按照遲延部分價款的_______%標準向對方支付違約金。
2、一方如不履約或部分履約,應支付未履行價值的`_________%作為違約金。
3、甲方如茶葉質量有問題,乙方有權拒收或要求補足、換貨或退貨;甲方承擔違約責任,賠償由此而造成的損失。
第七條 爭議解決方式:
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由當地有關部門進行調解;協商或調解不成的,按下列第____________種方式解決。
(1)提交___________仲裁委員會仲裁。
(2)依法向_________人民法院起訴。
第八條 其他約定事項:
______________________________.
本合同一式_____份,雙方各執_____份,合同自雙方簽字蓋章后生效。合同內容如有變更,應當采用書面形式作為本合同的附件;附件與本合同具有同等法律效力。
甲方(簽字) 聯系方式:
乙方(簽字) 聯系方式:
簽訂地點: