關于買賣合同 集錦（精選26篇）

關于買賣合同 集錦 篇1

　　1.本合同簽訂之前，各方當事人應當仔細閱讀本合同全部條款，充分協商，對合同條款及用詞理解不一致的，應當協商達成一致意見，必要時可在合同中對其進行明確約定。合同生效后，當事人因合同條款及用詞理解不一致等發生糾紛，應通過協商解決;不能通過協商解決的，可以遵循合同約定的爭議解決途徑依法向人民法院起訴或向仲裁機構申請仲裁。

　　2.本合同為示范文本。為體現合同各方當事人的自愿原則，本合同文本中相關條款后都有空白行，供當事人自行約定或補充約定。當事人可以對文本條款的內容進行修改、增補或刪減。合同簽訂后，未被修改的文本印刷文字視為各方當事人同意的內容。

　　3.對合同文本中選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容，各方當事人應當協商確定。

　　4.在簽訂合同前，有關當事人應當出示必須由其本人提供的有關證書和證明文件。

　　5.本合同所指“存量房買賣交易”是指已辦理產權登記，取得房地產權屬證明書的房屋權屬人再行轉讓房屋。

　　6.本合同用于存量房買賣交易，一經簽訂，當事人或者其委托代理人應當及時持書面存量房買賣合同及有關資料到房地

　　產交易登記機構辦理交易過戶手續。

　　7.根據國家有關規定，房地產中介服務機構或者從業人員不得代收代管存量房交易資金。如有違反的，請向廣州市房屋交易監管中心反映(電話：)。

　　8.賣方當事人應當慎重選擇付款方式交割房款，為保護存量房交易和資金安全，盡可能選擇銀行托管的'方式交割房款，以減輕風險，避免引起糾紛。

　　9.根據物價部門有關規定，房屋買賣代理收費，按成交價格總額的0.5%～2.5%計收。實行獨家代理的，收費標準由委托方與房地產中介機構協商，可適當提高，但最高不超過成交價格的3%。前述房屋買賣代理收費標準，是指向房屋買賣雙方合計收取的費用標準。如發現中介機構超標收費的，可向物價部門反映(電話：)。

　　10.買方當事人如需委托按揭機構辦理按揭貸款手續的，應當選擇具備代辦按揭資格的按揭機構，有關情況可登錄廣州市國土資源和房屋管理局網站進行查詢。

　　11.依法納稅是每個公民應盡的義務，買賣雙方及房地產中介服務機構應當如實申報交易價格，不得以低報、瞞報、漏報等方式偷稅漏稅，否則應承擔由此產生的法律責任。

　　12.本合同條款對各方當事人權利義務沒有約定的，可另行協商約定。

　　13.本合同說明部分，各方當事人確認已經閱讀，并簽章如下：

　　甲方(賣方)(簽章)：

　　委托代理人(簽章)：

　　日期：

　　乙方(買方)(簽章)：

　　委托代理人(簽章)：

　　日期：

　　丙方(房地產中介服務機構)(蓋章)：

　　經紀人(簽章)：

　　日期

　　篇二:廣州市存量房買賣合同

　　甲方(賣方)： 【身份證】【其他： 】

　　號碼： 聯系電話：

　　聯系地址： 。

　　委托代理人： 【身份證】【其他： 】

　　號碼： ;聯系電話： ;

　　聯系地址： 。

　　乙方(買方)： 【身份證】【其他： 】

　　號碼： ;聯系電話： ;

　　聯系地址： 。

　　委托代理人： ;【身份證】【其他： 】

　　號碼： ;聯系電話： ;

　　聯系地址： 。

　　甲乙雙方當事人本著誠實信用的原則，經友好協商一致達成如下條款：

　　第一條 房地產權屬情況

　　1.房地產地址(下稱“該房地產”)：

　　2.房地產權證號碼：。或其他證件號碼：

　　3.【建筑面積】【套內建筑面積】：平方米。

　　4.房屋使用性質：【住宅】【商鋪】【辦公】【其他：。

　　5.建筑結構：【鋼筋混凝土】【磚木】】，建筑時間： 。

　　6.房屋共有情況：【無】【有】。

　　7.該房地產【不存在】【存在】抵押等他項權利情況。

　　8.該房地產以現狀售予乙方，乙方或其代理人已認真查勘和了解該房地產的情況。該房地產：

　　(1)【不帶家私家電】【帶家私家電】;

　　(2)【不帶租賃合同】【帶租賃合同，承租人放棄優先購買權，乙方同意連同現有租賃合同一起購入該房地產，甲方須協助乙方與租戶簽訂新的租賃合同】【其他： 】;

　　(3)【無戶口】【戶口未遷出，甲方應在 遷出】【其他： 】。

　　9.需要說明的其他情況： 甲方保證所填寫和提供的有關該房地產的權屬情況真實，保證對上述房地產享有完整產權，保證上述房地產不存在任何未向乙方說明的其他情況，且沒有侵犯第三人權益。否則，承擔相應的法律責任。

　　第二條 計價和價款

　　1.該房地產按整套出售并計價，總金額￥元整億佰拾 萬 仟 佰 拾 元)。

　　第三條 付款方式：

　　甲乙雙方經協商選擇【自行交割】【銀行托管】的方式交割房款。

　　1、 甲乙雙方選擇自行交割房款

　　簽訂本合同時，乙方向甲方支付￥ 元整(大寫： 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元)，作為購房定金(首次支付房款時自動轉為房款的一部分)，并按照下列第 種方式按期付款。

關于買賣合同 集錦 篇2

　　甲方(賣方)：

　　身份證號：

　　住址：

　　聯系電話：

　　乙方(買方)：

　　身份證號：

　　住址：

　　聯系電話：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及有關法律、法規的規定，買賣雙方在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上就本合同所涉房地產轉讓事宜，達成如下協議，以資共同遵守：

　　第一條 轉讓標的

　　1.1 賣方所轉讓房地產(下稱該房產)坐落于： 。

　　1.2 土地使用權證號： ，房產權證號： ，登記建筑面積為： 平方米。套內建筑面積為： 平方米。

　　1.3 該房地產土地使用權年限自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　1.4 該房地產約定交付的附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品等在簽訂本協議前，已經雙方現場確認，均無異議。

　　第二條 房地產產權現狀

　　2.1 該房地產沒有設定抵押也未被查封，賣方對該房地產享有完全的處分權。

　　第三條 房地產租約現狀

　　3.1 該房地產所附租約現狀為第 項：

　　(1) 該房地產沒有租約;

　　(2) 該房地產之上存有租約，賣方須于本合同簽訂時將承租人放棄優先購買權的書面文件及租賃合同交予買方。

　　第四條 附著于該房地產之上的戶口

　　4.1如該房地產所附著有賣方戶口，基于保證買方辦理房產過戶登記后，應享有完全的處分權，賣方保證于收到房地產轉讓總價款之日起30日內遷出，逾期則以該房地產轉讓總價款為基數按日萬分之五 向買方支付違約金。

　　第五條 轉讓價款

　　5.1 該房地產轉讓總價款為人民幣：人民幣(大寫) (￥ 元)

　　第六條 稅費承擔

　　6.1 雙方約定，由買方承擔辦理相關過戶手續雙方按規定應繳納的一切可能產生的稅、費。

　　6.2買方不按約定繳納相關稅費，導致交易不能繼續進行的，買方不得因此解除合同，本合同應繼續履行，但違約方應承擔違約責任，賠償給守約方造成的損失。

　　第七條 付款方式

　　7.1 買方于 年 月 日前一次性付清全部房款

　　第八條 買方逾期付款的違約責任

　　8.1 買方逾期付款的，賣方有權要求買方要求買方以未付款項為基數，按日萬分之 五 支付違約金，合同繼續履行。

　　第九條 房地產交付

　　9 賣方應當于 年 月 日將該房地產交付買方，并履行下列手續：

　　9.1 買賣雙方共同對該房地產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品等事項進行驗收，記錄水、電、氣表的讀數，并辦理交接手續;

　　9.2 交付該房地產鑰匙;

　　9.3

　　第十條 延遲交房的違約責任

　　10.1除本合同另有約定外，賣方未按合同約定的期限將該房地產交付買方，自約定的交付期限屆滿次日起至實際交付日止，賣方以該房地產轉讓總價款為基數按日萬分之 五向買方支付違約金，合同繼續履行。

　　第十一條 附隨債務的處理

　　11.1賣方在交付該房地產時，應將附隨的水費、電費、煤氣費、電話費、有線電視費、物業管理服務費、垃圾清運費等費用結清，單據交買方確認，否則買方有權從交房保證金中抵扣上述欠費。

　　第十二條 產權轉移登記

　　12.1 買賣雙方須在簽訂本合同 日內，共同向房地產權登記機關申請辦理轉移登記手續，賣方應按照行政機關的登記手續要求積極協助。

　　12.2 在收文回執載明的回復日期屆滿之日起 日內，買方須按本約定辦理交納稅費的手續。

　　第十三條 其他違約責任

　　13.1任何一方不履行本合同約定義務，致合同目的不能實現，違約方承擔守約方因維權而支付的包括且不限于訴訟費、律師費、公證費、取證費、交通費、鑒定費等所有費用。

　　第十四條 不可抗力

　　14.1因不可抗力不能履行本合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人，并自不可抗力結束之日起日內向另一方提供證明。

　　第十五條 本合同與其他文件的沖突解決

　　15.1 買賣雙方在本合同簽訂之前的承諾及協議，如有與本合同不相符的，以本合同為準。

　　第十六條 合同附件

　　16.1 本合同共有附件 份。合同附件為本合同組成部分，具有同等法律效力。

　　第十七條 法律適用與糾紛解決

　　17.1 因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，按下列第 種方式解決：

　　(1) 提交位于 (地點)的 仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力;

　　(2) 依法向 所在地有管轄權的人民法院起訴。

　　17.2本合同各方當事人地址和聯系方式同時作為有效司法送達方式，本合同載明的各方當事人通訊地址可作為送達催款函、對賬單、法院送達訴訟文書的地址，因載明的地址有誤或未及時告知變更后的地址，導致相關文書及訴訟文書未能實際被接收的、郵寄送達的，相關文書及訴訟文書退回之日即視為送達之日。

　　第十八條 合同數量及持有

　　18.1 本合同一式 份，賣方 份，買方 份，其他交有關部門，均具同等法律效力。

　　第十九條 合同生效

　　19.1 本協議經各方簽署后生效。

　　簽署時間： 年 月 日

　　甲方(簽字)：

　　甲方配偶簽字：

　　甲方配偶身份證號：

　　甲方配偶聯系電話：

　　乙方(簽字)：

　　乙方配偶簽字：

　　乙方配偶身份證號：

　　乙方配偶聯系電話：

關于買賣合同 集錦 篇3

　　合同編號：_________

　　出賣人：_________

　　買受人：_________

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，買受人和出賣人在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協議：

　　第一條 項目建設依據

　　1、出賣人以【出讓】【轉讓】【劃撥】方式取得座落于_________地塊的國有土地使用權。

　　2、該地塊【國有土地使用證號】【城鎮建設用地批準書號】為：_________，土地使用權面積為：_________，買受人購買的商品房（以下簡稱該商品房）所在土地用途為：_________，土地使用年限自_________年_________月_________日至_________年 _________月_________日止。

　　3、出賣人經批準，在上述地塊上建設的商品房【地名核準名稱】【暫定名】為：_________，建設工程規劃許可證號為：_________，建筑工程施工許可證號為：_________，建設工程施工合同約定的開工日期為：_________，建設工程施工合同約定的竣工日期為：_________.

　　第二條 商品房情況

　　該商品房銷售許可證號：_________.

　　商品房座落：_________區_________縣_________路、道、街。

　　設計用途_________；建筑結構_________；建筑層數為_________層。

　　建筑面積_________平方米，其中：套內建筑面積_________平方米，公共部位分攤建筑面積_________平方米。

　　商品房平面圖見附件一，商品房抵押、租賃等情況見附件二。

　　第三條 計價方式與價款

　　出賣人與買受人約定按下述第_________種方式計算該商品房價款：

　　1、按建筑面積計算，該商品房單位為（_________幣）每平方米_________元，總金額（_________幣）_________元。

　　2、按套內建筑面積計算，該商品房單價為（_________幣）每平方米_________元，總金額（_________幣）_________元整。

　　3、按套（單元）計算，該商品房總價款為（_________幣）_________元整。

　　第四條 付款方式及期限

　　買受人采取下列第_________種方式付款。

　　1、一次性付款，自簽約日起_________日內付全部價款_________元。（小寫：_________萬元）

　　2、分期付款。

　　（1）第一次付款自簽約日起_________日內付全部價款的_________%；_________幣_________元。（小寫：_________元）

　　（2）第二次付款自簽約日起_________日內付全部價款的_________%；_________幣_________元。（小寫：_________元）

　　（3）其余部分在移交房屋前一天付清_________%；_________幣_________元。（小寫：_________元）

　　3、貸款方式付款。買受人可以首期支付購房總價款的_________%，其余價款可以向_________銀行或住房公積金管理機構借款支付。

　　第五條 房產交付

　　1、房產實物狀況、權利狀況，符合有關規定和雙方約定的，方可交付；不符合有關規定和雙方約定的，不得交付。

　　2、出賣人須于_________前，將該房產及相關證明交付買受人。如遇不可抗力，雙方約定處理方式：_________.

　　3、上述相關證明包括：_________.

　　第六條 產權轉移登記及其他相關設施登記

　　1、協議訂立后，買賣雙方應在30日內，到房屋所有權登記機關辦理房屋所有權轉移登記手續。

　　2、按照有關規定，其他相關設施應辦理登記的，應在規定期限內辦理。

　　3、如因一方原因造成另一方未能及時辦理房屋所有權轉移登記、其他相關設施登記造成損失的，應依法承擔違約責任。

　　第七條 出賣人逾期交付商品房的處理

　　除遇不可抗力外，出賣人如未按本合同約定日期交付商品房，逾期在_________日內的，買受人有權向出賣人追究已付款利息，利息自合同約定出賣賣人應支付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。如超過上述約定期限的，買受人有權按照下述的第_________種約定，追究出賣人違約責任：

　　1、合同繼續履行。出賣人應支付買受人已付款利息，利息自合同約定出賣人應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。此外，出賣人還應每日按商品房價款的_________‰向買受人支付違約金。

　　2、解除合同。出賣人應退還買受人已付款、支付已付款利息，利息自合同約定出賣人應交付商品房之日次日起至出賣人退還買受人已付款之日止，按銀

　　行同期貸款利率計算。此外，出賣人還應每日按商品房價款的_________‰向買受人支付違約金。

　　2、解除合同。出賣人應退還買受人已付款、支付已付款利息，利息自合同約定出賣人應交付商品房之日次日起至出賣人退還買受人已付款之日止，按銀行同期貸款利率計算。此外，出賣人還應每日按商品房價款的_________‰向買受人支付違約金。買受人的實際損失超過出賣人支付的違約金時，出賣人還應承擔賠償責任。

　　第八條買受人逾期付款的處理

　　買受人如未按本合同約定的日期付款，逾期在_________日內的，出賣人有權追究買受人逾期付款及其利息，利息自合同約定買受人應付款之日次日起至實際付款之日止，按銀行同期貸款利率計算。如超過上述約定期限的，出賣人有權按照下述的第_________種約定，追究買受人違約責任:

　　1、合同繼續履行。買受人應支付逾期付款及其利息，利息自合同約定買受人應付款之日次日起至實際付款之日止，按銀行同期貸款利率計算。此外，買受人還應每日按商品房價款的_________‰向出賣人支付違約金。

　　2、解除合同。買受人應每日按商品房價款的_________‰向出賣人支付違約金。

　　第九條面積確認及面積差異處理。

　　(一)根據當事人選擇的計價方式，本條規定以_________(建筑面積/套內建筑面積)(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。

　　(二)當事人選擇按套計價的，不適用本條約定。

　　(三)合同約定面積與產權登記面積有差異的，以產權登記面積為準。

　　(四)商品房交付后，產權登記面積與合同約定面積發生差異，雙方同意按第_________種方式進行處理:

　　1、雙方自行約定:_________。

　　2、雙方同意按以下原則處理:

　　(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的，據實結算房價款

　　(2)面積誤差比絕對值超出3%時，買受人有權退房。

　　(五)買受人退房的，出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人，并按_________利率付給利息。

　　(六)買受人不退房的，產權登記面積大于合同約定面積時，面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔，產權歸買受人。產權登記面積小于合同登記面積時，面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。

　　產權登記面積-合同約定面積

　　面積誤差比=________×100%

　　合同約定面積

　　(七)因設計變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應當簽署補充協議。

　　第十條出賣人關于房屋產權狀況的承諾

　　出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因，造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的，由出賣人承擔全部責任。若出售的商品房設有他項權利的，出賣人應當在出售前征得他項權人的書面同意，并以書面形式公示和明確告知買受人。

　　第十一條出賣人關于裝飾、設備標準承諾的違約責任

　　出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附件三)的標準。達不到約定標準的，買受人有權要求出賣人按照下述第_________種方式處理:出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。

　　第十二條出賣人關于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾

　　本項目物業管理用房為_________m2，位于_________幢_________單元_________房號_________，軸線范圍_________。

　　出賣人承諾與該商品房直接關聯的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件:

　　1、于_________年_________月_________日前通水

　　2、于_________年_________月_________日前通電

　　3、于_________年_________月_________日前通氣

　　如果在規定日期內未達到使用條件，雙方同意按以下方式處理:

　　1、_________

　　2、_________

　　第十三條風險責任的轉移

　　該商品房的風險責任自交付之日起由出賣人轉移給買受人。如買受人未按約定的日期辦理該房屋的驗收交接手續，出賣人應當發出書面催告書一次。買受人未按催告書規定的日期辦理該房屋的驗收交接手續的，則自催告書約定的驗收交接日之第二日起該房屋的風險責任轉移由買受人承擔。

　　第十四條保修責任

　　自買受人實際接收該商品房之日起，出賣人對該商品房的下列部位和設施承擔建筑施工質量保修責任，保修期內的保修費用由出賣人承擔:

　　1、墻面，保修_________月

　　2、地面，保修_________月

　　3、頂棚，保修_________月

　　4、門窗，保修_________月

　　5、上水，保修_________月

　　6、下水，保修_________月

　　7、暖氣，保修_________月

　　8、煤氣，保修_________月

　　9、電路，保修_________月

　　保修期內，因不可抗力的因素，或其他非出賣人原因造成的損壞，出賣人無須承擔責任，但可協助維修，維修費用由買受人承擔。

　　第十五條質量爭議的處理

　　買受人對該商品房提出有重大質量問題，買賣雙方產生爭議時，以_________出具的書面工程質量評定意見作出處理爭議的依據。

　　第十六條雙方可以就下列事項約定

　　1、該商品房所在樓宇的屋面使用權。

　　2、該商品房所在樓宇的外墻面使用權。

　　第十七條房屋的用途

　　1、買受人的房屋僅作_________使用，買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外，買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施，并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。

　　2、出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。

　　第十八條物業管理

　　該商品房移交后，買受人承諾遵守小區(樓宇)管理委員會選聘的物業管理公司制定的物業管理規定;在小區(樓宇)管理委員會未選定物業管理機構之前，出賣人指定_________公司負責物業管理，買受人遵守負責物業管理的公司制定的物業管理規定。

　　第十九條聲明及保證

　　出賣人:

　　1、出賣人有權簽署并有能力履行本合同。

　　2、出賣人簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。

　　3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對出賣人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4、出賣人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是出賣人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　買受人:

　　1、買受人有權簽署并有能力履行本合同。

　　2、買受人簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。

　　3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對買受人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4、買受人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是買受人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第二十條保密

　　買賣雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的'全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　第二十一條通知

　　1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2、各方通訊地址如下:_________。

　　3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

　　第二十二條合同的變更

　　本合同履行期間，發生特殊情況時，買賣任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第二十三條合同的轉讓

　　除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十四條爭議的處理

　　1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決:

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十五條不可抗力

　　1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　3、不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4、本合同所稱"不可抗力"是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十六條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十七條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，買賣雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十八條合同的效力

　　1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　2、本協議一式_________份，出賣人、買受人各_________份，具有同等法律效力。

　　3、本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　出賣人(蓋章):_________買受人(蓋章):_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

關于買賣合同 集錦 篇4

　　買方(以下簡稱甲方)：____________貿易有限責任公司賣方(以下簡稱乙方)：___________糧油貿易有限責任公司

　　經甲、乙雙方友好協商，就甲方在乙方處訂購豆類事宜，達成如下條款，以資共同遵守。

　　注：以上單價為__________落地交貨單價和甲方應支付乙方的單價。

　　2、__________元整。

　　3、付款方式：合同簽訂后額的__________%作為預付款。待乙方貨物運輸到交貨地點，且落地經甲方驗收并簽認收貨單后，付清余款。余款匯到開戶行：____________;賬號：____________。

　　4、交貨期限：____________年__________月__________日。

　　5、交貨地點：____________

　　6、違約責任：

　　1)甲方應按雙方約定的付款方式對乙方付款，若由于特殊原因甲方付款不及時，則乙方交貨期限順延。

　　2)若乙方未按約定日期交貨，則每拖延一天支付合同總金額的__________%違約金給甲方。

　　3)若乙方延期交貨超過償付合同部分總額__________%的補償金。

　　4)若乙方所提供的產品未達到合同規定的質量要求，甲方有權隨時解除合同，由此造成的損失乙方承擔，并返還甲方支付乙方的所有款項。

　　7、其它約定：

　　1)若在合同執行過程中發生糾紛，而雙方經協商未果的情況下，可向簽訂地點所在的仲裁機構申請仲裁，其結果為最終結果，雙方均受其約束并接受。

　　2)本合同具有獨立性，不受其他因素影響。

　　8、未盡事宜，雙方可另行協商并達成協議，該協議與合同具有同等法律效力。

　　9、本合同共貳份，甲、乙雙方各執壹份。

　　甲方(蓋章)：____________乙方(蓋章)：____________

　　簽訂日期：____________年__________月__________日

關于買賣合同 集錦 篇5

　　采購方： (以下簡稱“甲方”)

　　供應方： (以下簡稱“乙方”)

　　甲乙雙方為確立長期的貨物供應關系，以《中華人民共和國合同法》為依據特簽訂本采購合同，以該采購合同為總合同固定采購形式和流程，具體的采購內容以采購訂單為準。

　　一、采購標的

　　(一)根據甲方的采購需求確定采購范圍。

　　(二)乙方的貨物質量應當符合以下質量要求：

　　_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

　　如該貨物有相應的樣品的，乙方的貨物質量應當同時符合樣品的質量;如樣品的質量與質量要求有沖突的，以樣品的質量為準。

　　(三)乙方貨物的包裝根據以下包裝要求進行包裝：

　　_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

　　(四)乙方須保證出售給甲方的貨物不存在權屬爭議，乙方具有完整的所有權和處分權。同時該貨物的使用不會侵犯任意第三人的權利。

　　二、價格的確定及調整

　　(一)乙方須根據市場價格在合理的范圍內報價，在甲乙雙方充分協商后確定最終價格并制定報價單。如乙方的報價不真實或嚴重高于市場價格，甲方可根據實際情況選擇要求乙方退回部分貨款，繼續履行合同;也可以選擇單方通知解除合同并要求乙方補償經濟損失。

　　(二)乙方向甲方供貨需遵循最優惠原則。即當乙方向第三方提供更低價格或更優惠的供貨條件時，該價格或該優惠條件將自動適用于甲方。如乙方未遵循最優惠原則，須根據實際情況對甲方進行充分的補償。

　　(三)當其中一方認為價格需要調整時，須提出正當合理的理由，另一方認為可以接受的，在雙方充分協商后以書面形式對價格作出調整。

　　三、采購訂單的發出、確認和撤銷

　　(一)采購訂單經由甲乙雙方業務負責人簽字后方才生效，生效的采購訂單與本合同具有同等的法律效力。

　　甲方的采購訂單通過傳真或電子郵件的形式發送給乙方，乙方必須在采購訂單到達乙方的當日簽字確認訂單并回傳給甲方。如乙方未在規定時間內回復甲方的，視為該訂單已經簽字確認并生效。

　　(二)在收到乙方確認簽字的2日內，如乙方的貨物還未發出，甲方仍有權以書面形式撤銷或變更該訂單。

　　四、貨物的運輸

　　(一)根據報價單及采購訂單的內容具體確定由本合同的哪一方負責貨物運輸事宜。

　　(二)當貨物運輸到甲方指定的地點且卸入倉庫后，貨物毀損、滅失的不可抗力風險和意外風險由乙方轉移給甲方。

　　五、貨物的驗收

　　(一)甲方在貨物到貨后兩天內完成驗貨入庫，以甲方質管部的“進料檢驗標準”為驗收標準，并必須符合采購訂單、質量要求和樣品質量，驗收無異后方才入庫。如果發現存在與要求不符的情況，根據第七條的列舉的相應情形處理，處理完畢后方才入庫。

　　(二)對于貨物的質量，乙方須提供一個合理的質量保證期間，在該質量保證期間發生的任何質量瑕疵乙方都必須作出合理的補救措施，費用由乙方負責;如甲方由于該質量瑕疵造成損失，乙方應當對甲方補償;如由于該質量瑕疵導致任何糾紛，乙方必須妥善解決。

　　六、貨款的結算

　　(一)甲方付款的方式為月結，即每月底之前結清上個月整月發生的貨款。以雙方整理核對后的單據為計算依據，如乙方貨物存在瑕疵需要扣款的，甲方在通知乙方后直接從應付貨款中扣除。

　　(二)每月的1日至2日甲乙雙方都應收集整理單據，編制匯總表，在每月5日之前(包括5日)完成單據和數據的核對，雙方對賬完成并無異議后再交由甲方財務部門審核。

　　(三)乙方須在每月15日根據甲方應結算的金額向甲方開具稅率為17%的增值稅發票，甲方在收到發票后由甲方財務部門通過銀行轉賬把貨款打到乙方提供的銀行賬戶，以甲方完成付款程序的`時間作為付款日期。如乙方在該月15日沒提供發票，則本次貨款將順延至下個月一起結算。

　　七、違約責任

　　(一)乙方無正當理由作出以下行為：1.明確拒絕訂單;2.在合理期限內未著手執行訂單的都視為無正當理由拒絕履行合同。

　　對于乙方拒不履行合同的行為，甲方有權選擇作出如下決定：1.向乙方發出繼續履行合同的催告，并要求乙方按照訂單內容執行且依照貨款的____%按日向甲方支付遲延履行金;2.中止本采購合同，向第三方購買貨物，直至乙方表明繼續履行該合同且就拒絕履行合同的行為賠償甲方全部損失并按照貨款的____%按日向甲方支付拒絕履行金，該合同才恢復效力;3.向乙方發出解除本合同的通知，并有權要求乙方支付違約金人民幣______元。

　　(二)乙方無正當理由遲延到貨的，應當按照遲延部分的貨款的____%按日向甲方支付遲延履行金。

　　(三)在及時通知甲方并獲得甲方同意的情況下，乙方至多可在提早三天到貨，如提早到貨的時間超過三天的，甲方視情況協助乙方辦理倉儲事宜或接收乙方貨物，但由此產生的費用由乙方負責。

　　(四)乙方的貨物種類、型號、規格與訂單不符的，乙方須重新按照訂單要求發貨;

　　乙方的貨物質量存在瑕疵的，甲方有權根據實際情況選擇退貨、換貨、修理、折價等方式處理該批貨物;

　　乙方的貨物數量少于訂單要求的，乙方應當補齊數量;貨物數量多于訂單要求的，對于多出的部分甲方視情況可選擇退回或折價接收。

　　乙方的貨物存在權利瑕疵的，乙方須補償甲方由此造成的損失并處理由此產生的相關事項。

　　處理上述情形時產生的費用由乙方自行負責，甲方應當協助乙方處理相關事宜。

　　(五)乙方未履行開具發票、合格證書、檢驗報告、說明書等與貨物有關的

　　材料或配件，未妥善履行其從屬義務，甲方有權要求乙方及時補救并在合理的可預見范圍內賠償甲方相關損失。

　　(六)由于不可抗力導致其中一方不能履行合同或不能完全履行合同的，免除該方由此產生的違約責任，但履行合同存在困難的一方須及時通知另一方并盡可能的減少損失，否則由未盡通知和減損義務產生的額外損失仍須由這一方全部承擔。

　　(七)如乙方不能及時支付甲方違約金、賠償金、遲延履行金、拒絕履行金、甲方為乙方墊付的費用等款項，甲方有權從應支付給乙方的貨款中扣除。

　　八、合同的效力

　　(一)本合同自簽署之日起開始生效，有效期截止至______年_____月_____日書面合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等的法律效力。

　　(二)如其中一方認為仍須添加補充協議或附錄的，經甲乙雙方一致同意后以書面形式添加在附件之中。經雙方確認生效后的附件與本合同的主合同具有同等的法律效力。

　　(三)本合同的主合同及其附件都必須以書面形式進行修改，經甲乙雙方一致同意后方才生效。

　　(四)如出現以下情形，本合同將提前解除。

　　1.甲乙雙方協商一致后簽訂《提前解除<采購合同>協議》，本合同將提前解除。

　　2.如遇以下情形，甲方有權提前解除該合同：

　　(1)乙方無正當理由拒絕履行合同并經甲方催告后3日內仍不履行合同的，甲方解除合同的通知到達乙方后立即解除合同。

　　(2)乙方履行合同的主要義務和從屬義務存在瑕疵，經甲方催告后10日內仍未盡其義務妥善采取救濟措施或補償甲方損失的，甲方解除合同的通知到達乙方后立即解除合同。

　　(3)乙方失去生產該類產品的資質、主體資格或者其他原因導致乙方不能履行合同的，在該類情形發生后合同即自動解除。

　　(五)合同終止后若雙方仍有合作意向，可以續簽采購合同。

　　(六)合同終止或合同解除之日起，甲乙雙方的權利義務解除。但在合同有效期間發生的權利義務甲乙雙方仍繼續享有或承擔。

　　本合同的終止和解除不及于第九條，即本合同解除后仍須按照第九條清理雙方仍然存在的權利義務。

　　九、爭議的解決

　　(一)如甲乙雙方就本合同發生分歧，應首先爭取友好協商解決。

　　如雙方不能通過協商的方式解決問題，則可通過訴訟方式解決。

　　(二)甲乙雙方就本合同發生的訴訟應由甲方所在地法院管轄 。

　　(三)在合同效力未終止的情況下甲乙雙方發生分歧或訴訟的，不影響本合同的效力，甲乙雙方須繼續執行本合同。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)： 簽約代表： 簽約代表：

　　簽約日期： 簽約日期：

　　銀行賬戶： 銀行賬戶：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　地址： 地址：

關于買賣合同 集錦 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》，及其它有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協議。

　　第一條 房屋用地依據及年限

　　甲方已取得位于塊的合法國有土地使用權和合法的住宅房屋銷售權。該地塊土地使用年限為70年。該年限從————年——月——日至————年——月——日止。

　　甲方在上述土地上興建房屋住宅小區，暫定名為苑小區主體建筑性質為商住，屬結構，建筑層數為層。

　　第二條 乙方所購房屋的基本情況

　　乙方購買的房屋為合同——第一條規定的項目中的：

　　第————號樓——單元——層——號房。

　　該房屋的用途為商住，屬框剪結構。層高為米，建筑層數地上層。

　　該房屋合同約定建筑面積共—————平方米，其中套內建筑面積———平方米，公共部分與共用房屋分攤建筑面積————平方米，地下室————平方米。

　　第三條 計價方式與價款

　　該房屋按建筑面積計算，單價為平方米人民幣————元，總金額(小于——————元)大寫——佰——拾——萬——仟——拾———元整。

　　1、一次性付款

　　2、分期付款

　　第四條 乙方逾期付款的違約責任

　　乙方如未按本合同規定的時間付款，按以下方式處理：

　　1、 期在(自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際金額支付之日至)，乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之1的違約金，合同繼續履行。

　　2、 超過日后，甲方有權解除合同，乙方按應付款的方支付違約金。

　　第五條 面積確認及面積差異處理

　　1、面積誤差經絕對值在3%(含3%)據實結算房價款。

　　2、面積誤差比絕對值超出3%時，買房人有權退房。

　　乙方退房的，甲方在乙方提出退房之日起30天內將乙方已付款退還給乙方。

　　乙方不退房的產權登記面積大于合同約定面積時，面積誤差比在3%以內部分的'房價款由乙方補足，超出3%部分的房價款由甲方承擔，產權歸乙方。產權登記面積小于合同登記面積時，面積誤差比絕對值在3%(含3%)小于部分的房價款由甲方返還乙方。

　　第六條 交付期限及裝修標準

　　1、甲方應在————年——月——日前將該房屋交付乙方，并符合本合同附件所規定的標準。

　　2、如發生不可抗力(如地震、連陰雨、火災等)的情況不能按期交房時，甲方必須提前通知乙方，交房日期可以據實延期。

　　第七條 甲方逾期交房的違約責任

　　1、逾期期不超過，自合同第六條規定的最后交付期限的第二天起實際交付之日止，甲方按日向乙方支付已付房價的萬分之的違約金，合同繼續履行。

　　2、逾期后，乙方有權解除合同。乙方解除合同的，甲方應當自乙方解除合同通知送達之日起內退還乙方已付房款。知乙方辦理交接手續，并簽署房屋交接單。由于乙方原因未能按期交接，后果由乙方自負

　　第八條 交接

　　房屋達到交付使用條件后，甲方應按合同交房日期通。交接后乙方在未裝修前必須對衛生間進行滲水檢驗，如發現滲漏應立即向甲方現場負責人或物管人員報告情況進行修復，但對裝修后的滲漏甲方概不負責。

　　第九條 甲方關于基礎設施，公共配套建筑正常運行的承諾

　　甲方承諾與該房屋使用直接關聯的下列基礎設施公共配套建筑按以下日期達到使用條件：

　　第十條 關于產權登記的約定

　　甲方將房屋交付乙方使用后，積極辦理權屬登記，并將有關資料交產權登記關備案，叁年內辦妥產權所屬證件。按國家規定支付其辦理產權費用。

　　第十一條 保修責任

　　自乙方實際接收該房屋之日起，甲方對該房屋的下列部位的設施承擔建筑工質量保修責任，保修期內的保修費用由甲方承擔。

　　1、 墻面：保修1年。

　　2、 門窗：保修1年。

　　3、 暖 氣：保修1年。

　　4、 電路：保修1年。

　　2. 上下水：保修1年。

　　如因乙方裝修自行改動過的不在此保修范圍。

　　第十二條 乙方的房屋作為商住使用，禁止乙方使用期間改變該房屋的建筑主體結構、承重結構和用途。

　　第十三條 乙方的商住房在交房后水、電、暖的費用按照物業辦的規定執行。

　　第十四條 本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商

　　解決，協商不成的可以依法向人民法院起訴。

　　第十五條 合同附件與合同具有同等法律效力，本合同及其附件內空格部分填寫的方案與印刷方案有同等法律效力。

　　第十六條 本合同連同附件共—頁，一式叁份，甲方執貳份，乙方執壹份。

　　第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　第十八條 本合同雙方簽訂之日起生效。甲乙雙方無故解除合同的，自簽合同之第二日起，按日向對方支付總房款的1%的違約金。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　經辦人：

　　合同簽定日期：

　　————年——月——日

關于買賣合同 集錦 篇7

　　買賣合同（貿易銷售行業）

　　買方：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(簡稱甲方)

　　賣方：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(簡稱乙方)

　　甲乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上，依法就甲乙雙方買賣合作相關事宜達成本合同條款，供雙方遵守。

　　第一條、 產品名稱、產地、品牌、規格、顏色、材質、數量、單價

　　序號

　　商品名稱

　　產地

　　品牌

　　規格型號

　　顏色

　　材質

　　批次

　　數量

　　單價（含稅）

　　總價

　　1

　　2

　　3

　　合計人民幣（大寫）：

　　備注：運費合計：

　　第二條、產品質量標準及保修

　　2.1產品的質量按國家相關質量標準執行，乙方保證產品符合國家相關產品標準及要求，同時乙方對產品質量負完全責任，保證能夠通過國家相關職能部門的驗收。

　　2.2乙方對產品的質保期為：　 年，自驗收合格交付甲方之日開始計算，質保期內如出現質量問題，乙方應在收到甲方通知后24小時內到現場進行免費維修或做更換處理，逾期按每天 　　元累計計算違約金。

　　第三條、計量方法

　　以乙方根據甲方通知實際交付的數量為準，由甲方庫管員和采購人員共同驗收簽字確認。

　　第四條　產品的包裝標準和包裝物的供應與回收

　　由乙方按國家規定標準包裝，如無相關標準按雙方約定的有利于保護產品的方式進行包裝，包裝物由乙方負責供應，不回收。雙方約定的包裝物和包裝方式為：　　　

　　第五條 交貨地點、方法及期限

　　5.1交貨地點為甲方工地現場指定地點。指定地點即：　　　　　　　　　 （甲方有權根據實際情況通知乙方將貨物運到其他地點交給其他單位或個人，但甲方應在交貨前24小時內通知乙方）。標的物所有權自交貨時轉移至甲方。

　　5.2交貨方法，按下列第　　 項執行：

　　（1）乙方負責送貨；（2）乙方負責委托第三方運輸，甲方負責運費；（3）甲方自提自運。

　　5.3貨物裝卸采用第　　 種方法執行：

　　（1） 乙方負責裝卸；（2）乙方負責裝、甲方負責卸；（3）甲方負責裝卸。

　　5.4交貨期限：

　　雙方約定乙方在　　年　 月　　日前交貨，或按甲方通知的時間、規格、數量、品名交貨，但甲方應提前　 小時通知乙方。

　　第六條、交貨和結算憑證的特別約定

　　6.1 交貨時雙方應做好書面記錄，明確品名、數量、質量、規格等貨物基本情況及交貨時間、地點，相應送貨單必須由甲方相應的庫管員和采購人員共同簽字認可，并由乙方完善相關結算憑證的審批手續，在甲方財務部掛帳后方有效，否則視為乙方未履行交貨義務。

　　6.2乙方委托　　　　（身份證號碼：　　　　　　 ）作為結算憑證的經辦人，受托人在結算憑證上的簽字行為，視為乙方確認。

　　6.3材料交付驗收程序：

　　6.3.1每次送貨后，必須使用乙方提供的經雙方認可的送貨單，并由乙方委托人員在送貨單的結帳聯上簽字確認送貨數量，甲方庫管人員才予以驗收。若乙方實際送貨的數量比送貨單上明確的數量少，則乙方此前所送的每批次貨都應按扣除本次差量為雙方的實際結算量。乙方每發生一次差量，還應按本協議第10.7條約定向甲方承擔違約金。

　　6.3.2 乙方須在送貨后　　　日內憑甲方認可的送貨單、材料入庫驗收單到甲方開具內部結算付款憑證作為結算依據之一，否則甲方有權拒絕支付當次貨款。乙方從送貨單開票之日起　　　 日內須完善甲方審批及財務掛賬手續，否則該送貨單自動失效，并視為乙方放棄收取該筆貨款的權利。若甲方有關人員故意拖延相關結算單據的簽字時間，乙方可及時函告甲方，甲方應予以及時處理。

　　6.4乙方明確地知道，甲方任何工作人員 (包括但不限于施管人員、項目經理、處長、庫管員等)任何時候以甲方或甲方相關項目部的名義向乙方出具的欠據、收據、承諾及其他任何經濟法律文書等，必須經甲方分管、主管領導審核確認后方為有效，否則無效，由此產生一切后果由乙方自行承擔，甲方不承擔任何法律責任。

　　第七條、產品的價格與貨款的結算：

　　7.1產品的價格，以雙方約定的為準。

　　7.2貨款結算與支付：

　　本合同生效后，甲方分　 次，按甲方財務制度和下表約定結算支付款項，并以乙方到甲方辦理完各項審批手續之日為付款起算日。

　　付款次序

　　付款%

　　金額

　　付款期限

　　備注

　　第 1 次

　　第 2 次

　　第 3 次

　　第 4 次

　　第 5 次

　　質保期滿后如無質量問題甲方一個月內一次性付清質量保證金

　　第八條、驗收和封樣約定

　　8.1本合同簽訂后，乙方應當提供相關樣品由甲方總庫和乙方經辦人共同確認后進行封。若在合同履行過程中甲方檢查到乙方的貨物與封樣樣品不一致的，乙方按本合同10.2條承擔違約責任。

　　8.2雙方按國家規定的方法及本合同約定的標準驗收，雙方交接時只對數量、包裝、外觀等進行驗收，質量、規格、型號等以國家相關部門檢驗為準或者以安裝、使用后相關部門驗收為準。

　　第九條、對產品提出異議的時間和辦法

　　9.1包裝不符合約定或者破損的，則由雙方開箱檢查，檢驗產品是否有損壞，如有損壞，則由乙方更換。如當時不能發現問題的，則在今后發現情況后，甲方有權隨時提出異議。

　　9.2乙方在接到甲方書面異議后，應在　 天內負責處理，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第十條 、乙方的違約責任

　　10.1乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款　　%的違約金，因此造成甲方其他損失的，乙方還應賠償甲方損失（含延誤工期、業主索賠損失）。

　　10.2乙方所交產品品種、型號、規格、花色、質量不符合約定的，由乙方負責退貨、更換，并從合同約定交貨之日起至更換后產品符合約定之日止按逾期交貨承擔違約責任。如甲方要求退貨的，乙方除按甲方通知的時間退還已經支付的貨款外，還應按已付貨款的20%支付違約金，乙方未能按時退還貨款的，還應按同期銀行逾期付款利息承擔違約責任。

　　10.3乙方逾期交貨的，按每逾期一天　　 元累計計算并向甲方償付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所受的其他損失（含業主索賠等損失）。

　　10.4乙方對產品質量負責，如因產品質量原因造成甲方及他人人身或財產損失的，由乙方承擔責任并賠償由此造成的損失。

　　10.5乙方保證所交產品不得以假充真，以次充好，以不合格冒充合格產品，甲方在任何時候發現上述情況，有權隨時要求乙方退貨、更換，并按本條2款承擔違約責任。若已經安裝或使用的，乙方還應賠償由此造成的損失（包含返工、業主索賠等損失）。

　　10.6安裝或者使用后，因乙方產品原因不能通過相關部門驗收的，視為乙方產品質量不合格，由乙方按本條第2款承擔違約責任，并承擔返工及業主索賠等損失。

　　10.7乙方應當按供貨量如實報量，若乙方虛報供貨量的，由乙方按向甲方虛報量貨物價值的20倍支付違約金給甲方。

　　第十一條、 甲方的違約責任

　　甲方逾期付款的，應按銀行同期存款利率向乙方支付逾期付款的違約金。

　　第十二條 、不可抗力

　　甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明后，經甲方確認，允許按（1、4）項執行：

　　（1）延期履行；（2）部分履行；（3）不履行合同；（4）根據情況可部分或全免予承但違約責任。

　　第十三條、其它約定條款

　　13.1交貨時，乙方應提供產品質量證明文件及相關使用說明等，否則，視為乙方交付的貨物質量不合格。

　　13.2乙方收款時，應當出據合法有效并符合稅務機關要求的發票，否則甲方有權暫停付款。

　　13.3乙方按本合同約定應該支付的違約金、賠償金、保管、保養費和各種其他經濟損失，應當在明確責任后　　 天內付清，否則按同期銀行逾期付款利息承擔責任。本合同所約定的損失包括因產品原因引起的業主索賠等。

　　13.4本合同如發生糾紛，當事人雙方應當及時協商解決，協商不成時，可以直接向甲方所在地人民法院起訴。

　　13.5履行本合同過程中，雙方按本合同約定的地點、電話聯系，各種通知以電話聯系的，自電話接通之時為送達；以信函聯系的，自信函發出后三日為送達。

　　13.6凡遇規格與合同不符，應當另行以補充條款執行。

　　第十四條、本合同所有條款內容甲乙雙方均完全理解并知道其真實意思。本合同自甲乙雙方蓋章時生效，合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等法律效力。雙方約定按附件中所列的結算單據辦理結算，附件作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　第十五條、本合同正本一式　 份，甲方執　 份，乙方執　 份，具有同等法律效力。

　　甲方：（蓋章）　　　　　　　　　　　　　 乙方：（蓋章）

　　地　　　址：　　　　　　　　　　　　　　地　　　址：

　　法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：

　　委托代理人：　　　　　　　　　　　　　　委托代理人：

　　聯系電話：　　　　　　　　　　　　　　　聯系電話：

　　合同簽定日期：　　年　 月　 日

　　合同簽定地點：　 　　　 　

關于買賣合同 集錦 篇8

　　賣方(以下簡稱甲方)：＿＿＿＿＿

　　(本人)(法定代表人)姓名：＿＿＿＿＿國籍：＿＿＿＿＿

　　(身份證)(護照)(營業執照號碼)：＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿

　　郵政編碼：＿＿＿＿＿聯系電話：＿＿＿＿＿

　　委托代理人：＿＿＿＿＿國籍：＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿郵政編碼：＿＿＿＿＿

　　買方(以下簡稱乙方)：＿＿＿＿＿

　　(本人)(法定代表人)姓名：＿＿＿＿＿國籍：＿＿＿＿＿

　　(身份證)(護照)(營業執照號碼)：＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿

　　郵政編碼：＿＿＿＿＿聯系電話：＿＿＿＿＿

　　委托代理人：＿＿＿＿＿國籍：＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿郵政編碼：＿＿＿＿＿

　　第一條房屋的基本情況。

　　甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于＿＿＿＿＿；位于第＿＿＿＿＿層，共＿＿＿＿＿(套)(間)，房屋結構為＿＿＿＿＿，建筑面積＿＿＿＿＿平方米(其中實際建筑面積＿＿＿＿＿平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積＿＿＿＿＿平方米)，房屋用途為＿＿＿＿＿；該房屋平面圖見本合同附件一，該房屋內部附著設施見附件二；(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為＿＿＿＿＿。

　　第二條房屋面積的特殊約定。

　　本合同第一條所約定的面積為(甲方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的，以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。

　　該房屋交付時，房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±＿＿＿＿＿％(不包括±＿＿＿＿＿％)時，房價款保持不變。

　　實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±＿＿＿＿＿％(包括±＿＿＿＿＿％)時，甲乙雙方同意按下述第＿＿＿＿＿種方式處理：

　　1.乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起＿＿＿＿＿天內將乙方已付款退還給乙方，并按＿＿＿＿＿利率付給利息。

　　2.每平方米價格保持不變，房價款總金額按實際面積調整。

　　3.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第三條土地使用權性質。

　　該房屋相應的土地使用權取得方式為＿＿＿＿＿；土地使用權年限自＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批準文件號為＿＿＿＿＿；該房屋買賣后，按照有關規定，乙方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。

　　第四條價格。

　　按(總建筑面積)(實際建筑面積)計算，該房屋售價為(幣)每平方米＿＿＿＿＿元，總金額為(幣)＿＿＿億＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿萬＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元整。

　　第五條付款方式。

　　乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金(幣)＿＿＿億＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿萬＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元整，并應于本合同生效之日起＿＿＿＿＿日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。

　　第六條交付期限。

　　甲方應于本合同生效之日起三十日內，將該房屋的產權證書交給乙方，并應收到該房屋全部價款之日起＿＿＿＿＿日內，將該房屋付給乙方。

　　第七條乙方逾期付款的違約責任。

　　乙方如未按本合同第四條規定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止，月利息按＿＿＿＿＿計算。逾期超過＿＿＿＿天后，即視為乙方不履行本合同。屆時，甲方有權按下述第＿＿＿＿種約定，追究乙方的違約責任。

　　1.終止合同，乙方按累計應付款的＿＿＿＿＿％向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

　　2.乙方按累計應付款的.＿＿＿＿＿％向甲方支付違約金，合同繼續履行。

　　3.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第八條甲方逾期交付房屋的違約責任。

　　除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本合同第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同第十一條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止，月利息在＿＿＿＿＿個月內按＿＿＿＿＿利率計算；自第＿＿＿＿＿個月起，月利息則按＿＿＿＿＿利率計算。逾期超過＿＿＿＿＿個月，則視為甲方不履行本合同，乙方有權按下列第＿＿＿＿＿種約定，追究甲方的違約責任。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　地址：_________________地址：_________________

　　電話：_________________電話：_________________

　　代表：_________________代表：_________________

　　簽約日期：_____________簽約日期：_____________

關于買賣合同 集錦 篇9

　　甲 方：

　　乙 方：

　　甲方因需要購置一批窗簾，根據《合同法》及有關法律法規，在審核乙方的有關資料質后，經雙方友好協商，簽訂本合同，具體條款如下：

　　1、工程慨況及內容：。

　　承包方式；包工包料，不得轉包、分包。

　　承包內容：祥見附表。

　　工期： 年 月 日至 年 月 日。

　　2、質量標準：

　　保修期：本合同所指項目完工驗收合格之日起二年。如因窗簾質量及安裝原因導致的返修，乙方無條件立即給予維修，甲方不再為此向乙方支付費用。如因甲方人為損壞情況下，甲方需自行購買其損壞配件。

　　3、造價：

　　工程總價為人民幣_______________元整。

　　合同簽訂時甲方已預付￥： 元整。剩下余額￥： 元整應在窗簾安裝完畢當天全額付清。（注：附表）

　　4、付款方式：

　　本合同所簽定之日甲方需向乙方預交工程總價50%的定金，在安裝全部完后甲方需向乙方結清工程總價所剩的`余額，乙方需向甲方提供正式有效的。在合同完工后倘若甲方不按照合同如期付款，乙方有權收回所有窗簾物件，不予退還定金。

　　5、違約責任

　　1）因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方因合同終止導致的經濟損失；

　　2）由于乙方原因，安裝質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，甲方不因此而增加結算款。

　　3）由于乙方原因致使合同工期延誤，每延誤一天向甲方支付本合同總價1%的處罰金，乙方工期延誤不得超過5天（含5天），否則視為違約。倘若因甲方的窗戶墻體有問題阻礙乙方施工滯后的責任應由甲方承擔。

　　6、合同爭議的解決方式

　　雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第___________種方式解決：

　　1）向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁；

　　2）向合同簽訂地人民法院起訴。

　　7、其他具體規定

　　1）因執行本合同而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到有關部門指定的地點。

　　2）執行合同期間，甲方派人隨乙方并負責開、關門，乙方有關人員除執行本合同需要外，不得損壞原有裝修和擺放的物件。

　　3）執行合同時間為不分周一至周日。

　　4）因執行合同時管理處需要辦理的有關登記手續，乙方應主動按時辦理。乙方在執行合同期間應注意生產安全、消防事故，或危及乙方及甲方或其他人員的安全事故，其責任追究將論事處理。

　　8、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具同等法律效力。本合同的附件為本合同具有同等法律效力。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　代表（簽字）： 代表（簽字）：

　　簽約地點：

　　簽約日期： 年 月 日

關于買賣合同 集錦 篇10

　　賣方：_____________________

　　買方：_____________________

　　經充分協商，簽訂本合同，共同信守。

　　一、品名、規格、數量、金額、交貨日期

　　二、質量、技術標準：________________________________________________________

　　三、原材料供應辦法：________________________________________________________

　　四、交(提)貨辦法、運輸方式及地點：________________________________________

　　五、質量檢驗及驗收辦法：____________________________________________________

　　六、包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

　　七、結算方式及期限：________________________________________________________

　　八、其他：__________________________________________________________________

　　九、賣方經濟責任

　　(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合同規定，買方同意收貨的，按質論價;買方不同意收貨的，供方應負責包修、包換、包退，并承擔因此造成的損失。

　　(2)未按合同規定的數量交貨，少交而買方仍需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失。不能交貨的，應償付買方以不能交貨的貨款總值_______%的違約金。

　　(3)包裝不符合規定，必須返修或重新包裝，并承擔因此支付的費用和損失;買方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的，應予賠償損失。

　　(4)未按合同規定時間交貨，每延期一天，應償付買方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

　　(5)對不符合同規定的產品，在買方代保管期內應償付買方實際支付的保管、保養費。

　　(6)產品錯發到貨地點或接貨人，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，還應承擔因此多付的運雜費和延期交貨的損失。

　　(7)其他：__________________________________________________________________

　　十、買方經濟責任

　　(1)變更產品品種、質量或包裝的規格，給賣方造成損失時，應償付賣方實際損失。

　　(2)中途退貨，償付賣方以退貨部份貨款總值_______%的違約金。

　　(3)自提產品未按規定日期提貨，每延期一天，應償付賣方以延期提貨部份貨款總值千分之一的違約金并承擔實際支付的保管、保養費。

　　(4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，每日應償付賣方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

　　(5)未按合同規定日期付款，每延期一天，應償付賣方以延期付款總額千分之一的違約金。

　　(6)實行賣方送貨或代運的，無故拒絕接貨，應承擔因此造成的損失和運輸部門的違約金。

　　(7)錯填到貨地點或接貨人，應承擔因此造成的損失。

　　(8)其他：__________________________________________________________________

　　十一、買賣雙方由于人力不可抗拒和確非企業本身造成的原因而不能履行合同的，經雙方協商和鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。

　　十二、其他未盡事項，由雙方協商另訂附件。

　　十三、本合同一式_______份，有效期到__________________________________________。

　　賣方：_____________________

　　法定代表人：_______________

　　地址：_____________________

　　電話：_____________________

　　開戶銀行：_________________

　　賬號：_____________________

　　買方：_____________________

　　法定代表人：_______________

　　地址：_____________________

　　電話：_____________________

　　開戶銀行：_________________

　　賬號：_____________________

關于買賣合同 集錦 篇11

　　（出賣方以下簡稱甲方）

　　（購買方以下簡稱乙方）

　　經過甲乙雙方充分協商，達成如下木材買賣協議：

　　一、甲方愿意將本人購買的杉木轉讓給乙方，山上的面積約 畝共 株杉木，共計人民幣一萬六千元整（￥16000元），砍伐證申請書由甲方負責辦理。

　　二、本協議簽訂后，甲方不能把轉讓給乙方的杉木轉賣他人，如果甲方轉讓給他人，乙方要甲方賠償違約金一萬元。

　　三、合同簽訂之日起杉木有效期八年（自20xx年農歷7月至20xx年農歷7月止），如辦理不了砍伐證的可需要延長時間至辦理砍伐證批準為此。

　　四、本協議簽訂后，甲方協助乙方辦理砍伐指標手續，甲方保證本人所有出售給乙方的杉樹四界線清楚，無山地林權糾紛；若出現糾紛造成乙方經濟損失的，甲方負責全部賠償。在乙方對杉木的砍伐、運輸期間，甲方必須負責與乙方協調解決一切與村民出現的各種問題糾紛，確保乙方對杉木的砍伐、運輸等工作能夠順利進行。甲方還負責做好治安工作，如發生偷盜木材或其他阻撓等造成乙方損失的'，由甲方賠償乙方的損失。

　　五、未盡事宜或出現糾紛的，由雙方協商解決，協商不了的，任何一方有權申請仲裁或向從江縣人民法院提起訴訟

　　六、本合同簽字、按手印之日起立即生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方： 乙方：

關于買賣合同 集錦 篇12

　　一、確認基本信息的真實性與有效性。

　　合同簽署人出售房屋的有效性：房產證、身份證和簽署合同人要統一，如有特殊情況，需出據有法律依據的公證委托書。

　　房屋地址要按照房產證件中的房屋地址嚴格填寫，不得隨意增改文字。只有房地證或房產證中所屬地址才是法律唯一承認的房產合法地址，不能按照門口的'門牌號或習慣稱呼的小區名稱填寫。

　　房屋面積要按照房地證或房產證上注明的面積填寫。這個面積是國家經過專業機構測量的面積，也就是法律上承認該房屋的權利面積。因為，有部分房屋附有贈送的小院、閣樓、地下室或露臺等，這部分的面積可能不含在房地證或房產證的面積中，但是需要在合同的"其他條款"中注明，該房屋交易附帶贈送的小院、閣樓、地下室或露臺等。

　　房屋權屬要明確注明。私產房要填寫產權人和共有權人姓名，企業產要填寫產權單位名稱，公產房要填寫所屬房管站名稱。如為繼承、贈與、法院判決等情況，須賣方出具相關證明。

　　二、交易金額及付款方式的約定。

　　有關金額約定時應頂格大寫，字跡清晰。如有小寫，須注意前后一致。明確付款金額和具體時間，保證總金額一致，前后時間不沖突。過戶貸款具體事項以銀行和房地產管理部門為準。在簽署合同時買方應支付定金，賣方出具收款票據或收條，交付定金時應由正規中介經紀人或律師見證。

　　三、附屬設施可依據"三要三不要"的原則。

　　煤氣、暖氣和一戶一表要注明，并約定日期交接相關證件或變更證件。因為電話、有線電視、網絡等歷史欠費問題不好解決，并且電話還涉及賣方的隱私，所以建議在合同中約定這些附屬設施由賣方申請關閉，然后買方自行開通。如果有家具或電器等等留給買方，需要在合同中注明。并且約定附屬設施相關證件及費用繳清憑證的交接日期。

　　四、簽字及聯系方式。

　　合同需要買賣雙方本人簽字，并盡量多留存電話，留存住址或可以郵寄到的聯系地址，以保證買賣雙方的正常聯系。

　　五、合同簽署中不要留白和隨意涂改。

　　如需要修改，交易雙方須全部在修改處簽章確認。

關于買賣合同 集錦 篇13

　　賣方(甲方)：_____

　　合同編號：_____

　　買方(乙方)：_____

　　簽訂地點及履行地：_____

　　簽訂時間：_____

　　第一條：標的物名稱、規格、數量、單價、金額：_________

　　第二條：質量技術要求：_____

　　第三： 標的物價格：_____按合同標的物鎖定單價，不受市場和國家政策波動影響，甲方不得拒供貨物，若甲方不能按期交貨造成延誤乙方使用，甲方應雙倍退還乙方已付款和賠償乙方所有經濟損失。

　　第四條：質保書提供方式：_____甲方應向乙方提供每批貨物的產品質保書，質保書隨車到廠。 第五條 合理損耗標準及計算方法：_____(國標)過磅結算。

　　第六條：交付標的物的方式、時間、地點：_____甲方包運送，合同生效后甲方須在7天內交清所有合同標的物。送貨地點為公司工地。

　　第七條：運輸方式和費用承擔：_____出庫費、運費均由甲方承擔，貨物運輸途中如發生事情，由甲方負責。

　　第八條：驗收標準、方法、地點及期限：_________按第二條、第五條、第六條執行。

　　第九條：標的物質量負責的條件及期限：標的物在驗收和使用過程中出現質量問題，_________日內以書面形式或電話形式向對方提出異議，乙方可暫扣相應貨款待處理。甲方應在7天內處理或調換及負責所有相關費用。

　　第十條 付款方式：_____合同簽訂后乙方一次性向甲方支付______元人民幣作為定_________。定_________做為最后一批貨物結算款，最后一批貨物的金額應大于定_________金額。

　　第十一條：結算方式、時間及地點：_________;貨到付款(貨到乙方指定地點經乙方驗收合格后3日內付當批貨款)，總貨款金額以實際供貨數量結算為準，實際供貨量允許按總訂貨量的_________%上下浮動。

　　第十二條：本合同解除的條件：_________

　　履約結束，本合同自行解除。

　　第十三條：違約責任：按《民法典》及相關法律法規執行，乙方無故拒絕收貨、甲方因產品質量影響發貨，以上情況發生其中之一的，應付對方合同總額_________%的違約金。若有逾期付款或發貨的則每逾期一天按交貨總額的千分之三再向對方支付補償金。

　　第十四條：合同爭議的解決方式：_本合同在履行中發生爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的可向合同簽訂所在地的人民法院提起訴訟。

　　第十五條;本合同自合同雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：___________

　　授權代表(簽字)：__________ 授權代表(簽字)：_______

　　日期________年__________月_________日

關于買賣合同 集錦 篇14

　　買賣合同(樣式六)

　　銷貨方：＿＿＿＿（以下簡稱甲方）

　　購貨方：＿＿＿＿（以下簡稱乙方）

　　簽約時間：＿＿＿＿＿＿＿

　　簽約地點：＿＿＿＿＿＿＿

　　第一條?經購銷雙方協商交易活動，必須履行本合同條款。具體品類（種），需簽訂要貨成交單，并作為本購銷合同的附件；本合同中的未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書，亦視為合同附件。合同附件與本合同具有同等效力。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，具有合同的效力。

　　簽訂成交單，除上級規定按計劃分配成交外，其余商品一律采取自由選購，看樣成交的方式。

　　第二條?合同簽訂后，不得擅自變更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同；乙方因市場發生驟變或不能防止的原因，經雙方協商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應提前通知對方，并將“合同變更通知單”寄給對方，辦理變更或解除合同的手續。

　　按乙方指定花色、品種、規格生產的商品，在安排生產后，雙方都需嚴格執行合同。如需變更，由此而產生的損失，乙方負擔；如甲方不能按期、按質、按量按指定要求履行合同，其損失，甲方負擔。

　　第三條?成交單中的商品價格，由雙方當事人商議決定，或以國家定價決定。

　　在簽訂合同時，確定價格有困難，可以暫定價格成交，上下幅度雙方商定。

　　國家定價的商品，在合同規定的交（提）貨期限內，如遇國家或地方行政部門調整價格，按交貨（指運出）時的價格執行。

　　逾期交貨的，如遇價格上調時，按原價執行；遇價格下調時，按新價執行。逾期提貨的，遇價格上調時，按新價執行，遇價格下調時，按原價執行。由于調整價格而發生的差價，購銷雙方另行結算。

　　第四條?運輸方式及運輸費用等費用，由雙方當事人協商決定。

　　第五條?各類商品質量標準，甲方嚴格執行合同規定的質量標準，保證商品質量。

　　第六條?商品包裝，必須牢固，甲方應保障商品在運輸途中的安全。乙方對商品包裝有特殊要求，雙方應具體合同中注明，增加的包裝費用，由乙方負擔。

　　第七條?商品調撥，應做到均衡、及時。對合同期內的商品可考慮按3∶3∶4的比例分批發貨；季節性商品按承運部門所規定的最遲、最早日期一次發貨；當令商品，零配件和數量較少的品種，可一次發貨。

　　第八條?對有有效期限的商品，其有效期在2/3以上的，甲方可以發貨；有效期在2/3以下的，甲方應征得乙方同意后才能發貨。

　　第九條?甲方應按乙方確定的合理運輸路線、工具、到達站（港）委托承運單位發運，力求裝足容量或噸位，以節約費用。

　　如一方需要變更運輸路線、工具、到達站時，應及時通知對方，并進行協商，取得一致意見后，再辦理發運，由此而影響合同期限，不以違約處理。

　　第十條?商品從到達承運部門時起，所有權即屬乙方。在運輸途中發生的丟失、缺少、殘損等責任事故，由乙方負責向承運部門交涉賠償，需要甲方協助時，甲方應積極提供有關資料。乙方在接收商品時發現問題，應及時向承運部門索取規定的記錄和證明并立即詳細檢查，及時向有關責任方提出索賠；若因有關單據未能隨貨同行，貨到后，乙方可先向承運部門具結接收，同時立即通知甲方，甲方在接到通知后5日內答復；屬于多發、錯運商品，乙方應做好詳細記錄，妥為保管，收貨后10日內通知甲方，不能自行動用，因此而發生的一切費用由甲方負擔。

　　第十一條?商品的外包裝完整，發現溢缺、殘損串錯和商品質量等問題，在貨到半年內（貴重商品在7天內），責任確屬甲方的，乙方可向甲方提出查詢。

　　發現商品霉爛變質，應在30天內通知甲方，經雙方共同研究，明確責任，損失由責任方負擔。

　　接收進口商品和外貿庫存轉內銷的商品，因關系到外貿查詢，查詢期為乙方收貨后的60天，逾期甲方不再受理。

　　乙方向甲方提出查詢時，應填寫“查詢單”，一貨一單，不要混列。查詢單的內容應包括嘜頭、品名、規格、單價、裝箱單、開單日期、到貨日期、溢缺數量、殘損程度、合同號碼、生產廠名、調撥單號等資料，并保留實物；甲方接到“查詢單”后，10日內作出答復，要在30天內處理完畢。

　　為減少部分查詢業務，凡一張調撥單所列一個品種損溢在2元以下、殘損在5元以下均不做查詢處理（零件除外）。對笨重商品的查詢（如縫紉機頭、部件等的殘品）乙方將殘品直接寄運工廠，查詢單寄交甲方并在單上注明寄運日期。

　　第十二條?商品貨款、運雜費等款項的結算，購銷雙方應按中國人民銀行結算辦法的規定，商定適宜的結算方式，及時妥善辦理。

　　貨款結算中，要遵守結算紀律，堅持“錢貨兩清”原則，分期付款應在成交單上注明。有固定購銷關系的國營、供銷合作社商業企業，異地貨款結算可采用“托收承付”結算方式；對情況不明的交易單位，可采用信用證結算方式，或先收款后付貨。

　　第十三條?甲、乙雙方的任何一方有違約行為的，應負違約責任并向對方支付違約金。因違約使對方遭受損失的，如違約金不足以抵補損失時，還應支付賠償金以補償其差額。如違約金過分高于或者低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者_____機構予以適當減少或者增加。

　　1.甲、乙兩方所簽訂的具體合同要求，一方未能履行或未能完全履行合同時，應向對方支付違約合同貨款總值＿＿＿％的違約金。但遇雙方協商辦理變更或解除合同手續的，不按違約處理。

　　2.自提商品，甲方未能按期發貨，應負逾期交貨責任，并承擔乙方因此而支付的實際費用；乙方未按期提貨，應按中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期提貨部分貨款總值計算，向甲方償付逾期提貨的違約金，并承擔甲方實際支付的保管費用。

　　3.甲方提前交貨和多交、錯發貨而造成的乙方在代保管期內實際支付的費用，應由甲方負擔，乙方逾期付款的，應按照人民銀行有關逾期付款的規定，向甲方償付逾期付款違約金。

　　4.對應償付的違約金，賠償金，保管、保養費用和各種經濟損失，應在明確責任后，10天內主動匯給對方，否則，按逾期付款處理，但任何一方不得自行用扣發貨物或扣付貨款充抵。

　　第十四條?甲、乙兩方履行合同，發生糾紛時，應及時協商解決，協商不成時，任何一方均可向_____機構申請_____或向人民法院起訴。（兩者選一）

　　第十五條?本合同一式4份，甲、乙兩方各執2份，并送交當地人民銀行及有關部門，監督執行。

　　第十六條?本合同（協議）雙方簽章，依法生效，有效期為1年，期滿雙方如無異議，合同自動延長。凡涉及日期的，按收件人簽收日期和郵局戳記日期為準。

　　開戶銀行：＿＿＿＿＿＿＿開戶銀行：＿＿＿＿＿＿＿

　　帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　傳真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿傳真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　銷貨方（甲方）簽章：＿＿＿＿購貨方（乙方）簽章：＿＿＿

　　＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

關于買賣合同 集錦 篇15

　　出賣人：______________(以下簡稱甲方)

　　住所地：______________

　　法定代表人：______________

　　身份證號碼：______________

　　買受人：______________(以下簡稱乙方)

　　住所地：______________

　　法定代表人：__________

　　身份證號碼：______________

　　甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等有關法律規定，在平等、自愿的基礎上，經充分協商，就乙方購買甲方樹木達成以下買賣合同條款：

　　第一條：甲方自愿將位于__________畝 顆林木出售給乙方。

　　第二條：甲方承諾擁有上述樹木的合法處理權，保證上述林木無任何權屬紛爭和經濟糾紛。

　　第三條：甲乙雙方確認上述林木的出賣價款共計______元。

　　第四條：乙方于簽訂合同當日向甲方交付定金_______元。剩余款項待砍伐結束裝運完畢時一次性付清。

　　第五條：乙方自行負責具體砍伐、裝卸、運輸上述樹木的相關事宜，并自行承擔安全責任。

　　第六條：本合同履行過程中產生爭議的，雙方可協商解決。協商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第七條：即簽字之日起生效，任何一方不得違反。如有違反，均要承擔相應的違約責任。

　　第八條：本合同一式_____份，甲乙雙方各持_____份。

　　甲方：______________ 乙方：______________

　　________年____月____日________年____月____日

關于買賣合同 集錦 篇16

　　出賣人(甲方): 身份證號碼:

　　買受人(乙方): 身份證號碼:

　　甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿，協商一致前提下訂立本合同條款如下，以資共同遵守：

　　一、甲方自愿將其村證房位于章丘市___________鎮(街道辦事處)____________________________________________________________的房屋(建筑面積 _________平方米，配套房____號____平方米)以人民幣_________________________________元整 (￥________ 元)的價款出售給乙方。

　　二、本合同簽訂時，乙方一次性全額支付甲方購房款_____________________________元。

　　三、本合同簽定時，甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時，甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本合同發生的契稅，土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。

　　四、本合同簽訂后，甲方對_______________________________________________的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。

　　五、本合同簽訂后，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利，乙方保證按期繳納各項物業費用。本合同簽訂后，甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》。

　　六、違約責任

　　1、甲方應當于20______年___月____日前交付乙方房屋，甲方如不按合同規定的日期交付房屋，每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過___個月時，乙方有權解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并應賠償乙方經濟損失人民幣 ____________________元。

　　2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的`，其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過____個月時，甲方有權解除合同。解約時，乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。

　　3、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的，甲方應當通知乙方，如有補償款發放，甲方應當全額退還乙方。

　　七、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第_____種方式解決。

　　1、提交________________________仲裁委員會仲裁。

　　2、依法向______________________人民法院起訴。

　　八、其他約定

　　九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　十、本合同一式2份，甲乙方各執一份。

　　甲方: 乙方:

　　日期：日期：

關于買賣合同 集錦 篇17

　　二手工程機械買賣合同訂立雙方：_____

　　購貨單位：______________(以下簡稱甲方)

　　供貨單位：______________(以下簡稱乙方)

　　第一條：其產品名稱、規格、質量(技術指標)、單價、總價等。

　　第二條：產品包裝規格及費用_________

　　第三條：驗收方法______________

　　第四條：貨款及費用等付款及結算辦法___________

　　第五條：交貨規定

　　1.交貨方式：___________

　　2.交貨地點：___________

　　3.交貨日期：___________

　　4.運輸費：____________

　　第六條：經濟責任

　　1.乙方應負的經濟責任

　　(1)產品花色、品種、規格、質量不符合本合同規定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之___計算向甲方償付逾期交貨的違約金。

　　(2)乙方未按本合同規定的產品數量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的'損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的___%的罰金。

　　(3)產品包裝不符合本合同規定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符合同規定包裝價值__%的罰金付給甲方。

　　(4)產品交貨時間不符合同規定時，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之__的罰金，合同范本《機械買賣合同》。

　　(5)乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關單證和資料，應當承擔相關的賠償責任。

　　2.甲方應負的經濟責任

　　(1)甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格，應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值_________%的罰金。

　　(2)甲方如中途退貨，應事先與乙方協商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值_________%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規定收貨。

　　(3)甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之__的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視中途退貨處理。

　　(4)屬甲方自提的材料，如甲方未按規定日期提貨，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之___的罰金。

　　(5)甲方如未按規定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額萬分之__計算付給乙方，作為延期罰金。

　　(6)乙方送貨或代運的產品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。

　　第七條：產品價格如須調整，必須經雙方協商。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應按延期交貨部分總值的萬分之_________作為罰金付給甲方。

　　第八條： 甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經雙方協商提出注銷合同一方須向對方償付注銷合同部分總額_________%的補償金。

　　第九條：如因生產資料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化，乙方須變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時，應提前__天與甲方協商。

　　第十條：本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕生產或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。

　　第十一條：甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由。在取得有關機構證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承擔違約責任。

　　第十二條：本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，解決不了時，雙方可按下列第 種方式處理(未作選擇的，視為選擇1)：

　　1、提交_________仲裁委員會;

　　2、依法向人民法院起訴。

　　第十三： 本合同(二手工程機械買賣合同)自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，并按本合同規定將貨款結算以后作廢。

　　第十四條：本合同(二手工程機械買賣合同)在執行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協商，另訂附則附于本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。

　　第十五條：本合同(二手工程機械買賣合同)一式_________份，由甲、乙雙方各執正本一份、副本一份。

　　訂立二手工程機械買賣合同人：_____

　　甲方：___________(蓋章) 乙方：_________(蓋章)

　　代理人：__________(蓋章) 代理人：________(蓋章)

　　負責人：__________(蓋章) 負責人：________(蓋章)

　　地址：________ 地址：___________

　　電話：___________ 電話：___________

　　開戶銀行帳號：_____ 開戶銀行帳號：_________

　　日期：__________年________月_________日

關于買賣合同 集錦 篇18

　　供方：

　　需方：

　　按照《中華人民共和國合同法》有關規定，本著平等互利，協商一 致的原則。為明確雙方的權利、義務和責任，經雙方友好協商，特簽定本合同，以便共同遵照執行。

　　一、 標的、數量、價款： 消防器材供應 該合同單價為貨到需方施工工地后結算價格，含材料、運輸、上、下車費、包裝、稅等全部費用。 該合同數量為計劃數量，雙方按實際收貨數量結算為準。

　　二、質量標準：

　　1、嚴格按需方要求規格、型號生產供應，質量符合國家現行GB14561-20、GB3445-93等質量要求及國家有關消防規范，并負責其產品通過當地消防部門驗收。產品質量等級為優等品。

　　2、供方送貨時應按上述要求提供產品檢驗報告及合格證、生產許可證、產品準用證等全套軟件資料，作為質量檢測依據之一。供方負責其產品通過當地消防部門驗收合格。

　　三、損耗 損耗由供方承擔。

　　四、交貨地點、運輸方式及到達費用負擔：

　　1、 交貨地點： 需方委托收貨人：

　　2、運輸方式及到達費用負擔：由供方負責運到需方指定的施工場地，運費、上下車費由供方承擔。

　　五、 產品的包裝標準和包裝物的供應與回收 供方負責按國家有關規定包裝運輸。

　　六、產品的交貨期限： 供方必須保證產品供貨日期及質量，從________年____月____日起開始供貨，供方嚴格按需方通知分批送貨。

　　七、貨款結算方式：不付預付款，全部貨到需方工地初驗合格七個工作日付給實際總貨款的70%，整體工程竣工公安消防支隊驗收合格經需方審核后7個工作日內再付25%，留5%質保金，質保期滿經需方確認無質量問題，結清質保金。

　　八、驗收方法：

　　1、供方送貨時必須提供產品合格證、產品檢驗報告、產品準用證等全套軟件資料。

　　2、貨到工地，供需雙方按約定質量標準和要求共同初驗，若使用后發現質量問題，由供方賠償一切損失并承擔相關經濟、法律責任。

　　3、驗收標準，按本合同第二條產品質量要求驗收。

　　4、需方工地驗收代表：趙、任x

　　5、驗收或使用后發生質量糾紛，由質量技術監督管理局鑒定，按鑒定結果處理。

　　九、質保

　　1、質保期：自整體工程竣工消防驗收合格后需方在最終驗收合格的文件上簽字次日起________年時間。在質保期內，若因供方產品質量不符合約定標準，應由供方自費拆除并安裝優級產品，并承擔給需方造成的一切損失。

　　2、質保金額和支付辦法：按合同總價的5%作質保金，質保期滿經需方確認無質量問題后____日內付清質保金。

　　3、質保金不計利息，供方賠償義務不受質保金額的限制。

　　十、違約責任

　　1、 供需雙方未履行以上條款，均視為違約。

　　2、供方不能交貨，按總貨款的5%償付需方違約金，并退還已收需方貨款本息。

　　3、供方逾期交貨的，按貨款總額每日千分之二向需方償付違約金，并承擔需方因此所受損失費用。

　　4、若供方所交產品規格、型號、質量不符合同規定，由供方自費調換符合合同約定的產品，因此造成的'逾期按逾期交貨處理，供方不更換的按不能交貨處理。

　　5、需方無故中途退貨應向供方償付退貨總貨款5%的違約金，但供方收取的貨款本息應在____日內返還需方。

　　十一、合同爭議的解決方式 本合同在履行過程中發生爭議，由雙方協商解決，協商不成，雙 方均同意向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　十二、合同的生效與終止 本合同一式六份，供方二份，需方四份，經雙方法人及法定代表人簽字蓋章后生效，保修期滿結清合同價款后自然終止。

　　十三、本合同未盡事宜，雙方另簽補充協議為準，均具有同等法律效力。

　　供 方

　　單位地址：

　　法定代表人：

　　經辦人：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　簽約地點：

　　簽約時間：

　　需 方

　　單位地址：

　　負責人：

　　經辦人：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　________年____月日

關于買賣合同 集錦 篇19

　　訂立合同雙方：

　　供方：

　　需方：

　　供需雙方本著平等互利、協商一致的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執行。

　　第一條　商品名稱、種類、規格、單位、數量

　　品名

　　種類

　　規格

　　單位

　　數量

　　備注

　　第二條　商品質量標準商品質量標準可選擇下列第 項作標準：

　　1.附商品樣本，作為合同附件。

　　2.商品質量，按照 標準執行。(副品不得超過 %)。

　　3.商品質量由雙方議定。

　　第三條　商品單價及合同總金額

　　1.商品定價，供需雙方同意按 定價執行。如因原料、材料、生產條件發生變化，需變動價格時，應經供需雙方協商。否則，造成損失由違約方承擔經濟責任。

　　2.單價和合同總金額： 。

　　第四條　包裝方式及包裝品處理 。

　　(按照各種商品的不同，規定各種包裝方式、包裝材料及規格。包裝品以隨貨出售為原則;凡須退還對方的包裝品，應按鐵路規定，訂明回空方法及時間，或另作規定。)

　　第五條　交貨方式

　　1.交貨時間： 。

　　2.交貨地點： 。

　　3.運輸方式： 。

　　第六條　驗收方法 。

　　(按照交貨地點與時間，根據不同商品種類，規定驗收的處理方法。)

　　第七條　預付貨款(根據不同商品，決定是否預付貨款及金額。)

　　第八條　付款日期及結算方式 。

　　第九條　運輸及保險 。

　　(根據實際情況，需委托對方代辦運輸手續者，應于合同中訂明。為保證貨物途中的安全，代辦運輸單位應根據具體情況代為投保運輸險。)

　　第十條　運輸費用負擔 。

　　第十一條　違約責任

　　1.需方延付貨款或付款后供方無貨。使對方造成損失，應償付對方此批貨款總價 %的違約金。

　　2.供方如提前或延期交貨或交貨不足數量者，供方應償付需方此批貨款總值 %的違約金。需方如不按交貨期限收貨或拒收合格商品，亦應按償付供方此批貨款總值%的違約金。任意一方如提出增減合同數量，變動交貨時間，應提前通知對方，征得同意，否則應承擔經濟責任。

　　3.供方所發貨品有不合規格、質量或霉爛等情況，需方有權拒絕付款(如已付款，應訂明退款退貨辦法)，但須先行辦理收貨手續，并代為保管和立即通知供方，因此所發生的一切費用損失，由供方負責，如經供方要求代為處理，并須負責迅速處理，以免造成更大損失，其處理方法由雙方協商決定。

　　4.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或者預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

　　第十二條　當事人一方因不可抗力不能履行合同時，應當及時通知對方，并在合理期限內提供有關機構出具的證明，可以全部或部分免除該方當事人的責任。

　　第十三條　本合同在執行中發生糾紛，簽訂合同雙方不能協商解決時，可向人民法院提出訴訟。(或申請 仲裁機構仲裁的解決)

　　第十四條　合同執行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經雙方同意，并互相換文或另訂合同，方為有效。

　　需方(蓋章)：　　　　　　　 　供方(蓋章)：

　　法定代表人：　　　 法定代表人：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　銀行帳號： 銀行帳號：

　　年 月 日 年 月 日

關于買賣合同 集錦 篇20

　　牛肉供給合同

　　甲方：......牦牛肉加工廠

　　乙方：........小學校

　　根據相關法律規定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上就供貨有關事宜達成如下協議：

　　1.根據乙方的需求量，甲方每兩月供應乙方凍牛肉200斤；

　　2.訂購的單價：28元/斤；

　　3.訂購牛肉的品質要求：甲方供給乙方的牛肉，符合國家食品衛生標準或國家相應標準要求，乙方對甲方提供的每批次牛肉進行驗收，甲方需提供牛肉加工廠的`資質以及牛肉的檢驗報告；對交付的牛肉不符合質量衛生要求，乙方有權拒收；并有權單方面解除合同；

　　4.牛肉的運輸：為冷藏車輛運輸，運輸費用由甲方負責。

　　5.付款方式：在甲方開好發票，各項資料準備好后通過轉賬方式支付。

　　6.違約責任：甲乙雙方都不得違約，誰違約將付給對方合同價款的20%的違約金給對方。

　　7.本合同經雙方當事人簽字后即產生法律效力。

　　8.本合同共二份，甲乙雙方各執一份。

　　9.本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。

　　甲方（簽章）：乙方（簽章）：

　　20__年四月二十日

關于買賣合同 集錦 篇21

　　供方：_______________ 需方：_______________

　　一、產品名稱、型號、數量及金額

　　產品名稱：_____________________________

　　規格型號：_____________________________

　　單位：_________________________________

　　數量：_________________________________

　　單價：___________________________(元)

　　總金額：_________________________(元)

　　備注：_________________________________

　　合計人民幣金額(大寫)：_______________

　　二、質量要求、質量負責條件和期限

　　供方保證所提供的產品符合合同規定產品質量標準，并與供方樣品相符，如與合同或者樣品不符，需方須在兩周內通知供方，在沒有損壞的情況下，一月內可進行退、調貨處理，由此產生得所有費用由供方承擔。根據市場需要需方可進行調貨，由此產生的費用有需方承擔。

　　三、合作方式

　　根據雙方互惠互利、實現供應得原則下進行友好合作，合作方式為：供方以正常價格提供給需方所需產品，需方在準備購貨時，向供貨方提出書面購貨需求，并交納定金_____%，供方及時進行備貨，貨物準備妥當以后，供方通知需方將余款_______%打到供方帳戶，款到發貨。需方首次進貨，可先支付所需產品貨款得_____%，剩余______%在下次進貨時付清。

　　四、權利和義務

　　供貨方在保證此類產品質量的前提下，以優惠價格給需方供貨;需方在合同期內不得通過其他渠道購入此類產品，同時為了維護市場得穩定，需方在銷售產品時其零售價格上下浮動不得超過甲方規定零售價格的______%，批發價格不得低于甲方給乙方的供貨價格。

　　以上條款任何一方違約都將追究法律責任。

　　五、解決合同糾紛的方式

　　1.未盡事宜，雙方友好協商解決。

　　2.交由工商管理局經濟合同仲裁委員會仲裁。

　　3.向合同履行地法院起訴。

　　六、供方在規定時間內(按照貨量而定)備貨完畢，需方可以請供方代辦運輸，由此產生的費用由需方承擔。

　　七、合同有效時間 ：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　供方名稱：_____________________ 供方蓋章：_____________________

　　供方身份證：___________________

　　需方名稱：_____________________ 需方蓋章：_____________________

　　需方身份證：___________________

　　簽約地點：_____________________ 簽約時間：_____________________

關于買賣合同 集錦 篇22

　　買方： (下稱甲方)

　　地址：

　　電話：

　　電子郵箱：

　　賣方： (下稱乙方)

　　地址：

　　電話：

　　電子郵箱：

　　甲乙雙方經過協商，本著自愿及平等互利的原則，就貨物買賣事項，達成如下一致：

　　第一條　名稱、品種、規格和質量

　　1. 名稱：

　　2. 品種：

　　3. 規格：

　　4. 質量：

　　第二條　數量和計量單位、計量方法

　　1. 數量： 。

　　2. 計量單位和方法： 。

　　3. 交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法： 。

　　第三條　包裝方式和包裝品的處理

　　第四條　交貨方式

　　1. 交貨時間： 。

　　2. 交貨地點： 。

　　3. 運輸方式： 。

　　4. 保險： 。

　　5. 與買賣相關的單證的轉移： 。

　　第五條　驗收

　　1. 驗收時間： ;

　　2. 驗收方法： ;

　　3. 驗收標準： ;

　　4. 由誰負責驗收和試驗： ;

　　5. 驗收如發生爭議，由 檢驗機構按 檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

　　第六條　損失風險

　　第七條　價格與貨款支付

　　1. 單價： ;總價： (明確幣種及大寫)。

　　2. 貨款支付：

　　貨款的支付時間： ;

　　貨款的支付方式： ;

　　運雜費和其他費用的支付時間及方式 ：。

　　3. 預付貨款： 。

　　第八條　提出異議的時間和方法

　　1. 甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后 日內向乙方提出書面異議

　　2. 甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3. 乙方在接到甲方書面異議后，應在 日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第九條　保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。保密期限為年。

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十條　甲方違約責任

　　第十一條　乙方的違約責任

　　第十二條　不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在不可抗力事件結束后日內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條　通知

　　1. 根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2. 各方通訊地址如下： 。

　　3. 一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起 日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條　其他事項

　　第十五條　爭議的處理

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，提交深圳仲裁委員會仲裁。

　　第十六條　解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十七條　補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議與本合同具有同等的法律效力。

　　第十八條　合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為 年，自 年 月 日至 年 月 日。本合同正本一式 份，雙方各執份，具有同等法律效力;合同副本一式 份，送 各留存一份。

　　甲方(蓋章)： 　乙方(蓋章)：

　　代表(簽字)： 　代表(簽字)：

　　年 月 日 年 月 日

　　簽訂地點： 　 簽訂地點：

關于買賣合同 集錦 篇23

　　原告：，女，198X年X月12日出生，漢族，身份證號：X4，住東X9號，買賣合同糾紛訴狀。

　　被告：，男，19X2年4月2X日出生，漢族，身份證號：X330，住東莞市房，聯系電話：。

　　訴 訟 請 求

　　1、依法判決被告返還定金人民幣20000元；

　　2、依法判決被告賠償維修基金、中介服務費損失9000元；

　　3、依法判決被告支付違約金人民幣43700元；

　　4、依法判決被告承擔本案全部訴訟用度。

　　事 實 與 理 由

　　20xx年10月27日東莞市X地產經紀有限公司作為居間人，促成原、被告簽訂《房屋買賣合同》（以下稱合同）約定：被告將東莞市作價人民幣437000元出賣給原告；原告在簽訂合同后交付定金人民幣XX元；被告20xx年1月23日交房；原告向東莞市X地產經紀有限公司支付中介服務費X元，由于違約導致交易不能的違約方需向對方賠償中介服務費，合同范本《買賣合同糾紛訴狀》。

　　合同簽訂后，原告如約向被告交付了定金并將首期款存進指定銀行賬戶，并支付了該房維修基金3000元和中介服務費6000元，但被告卻遲遲未能按合同約定的`時間交房。20xx年5月8日，被告表示該房屋不賣了，且拒不按合同約定承擔違約責任。無奈之下，原告于20xx年5月12日向被告發出通知，解除合同。

　　東莞刑事律師

　　據上，由于被告的違約行為，嚴重侵害了原告的正當權益。為保護自身的正當權益，原告特訴至貴院，請依法裁決。

　　此致

　　東莞市第XX人民法院

　　具狀人：

　　編輯

關于買賣合同 集錦 篇24

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　上列雙方就買賣下列設備的有關事宜，經自愿協商訂立下列條款，以便共同履行：

　　1.甲方向乙方購買垂直發泡機組壹臺，設備單價金額為現金人民幣(大寫)：貳拾壹萬伍千元整

　　2.設備為五個組份，配備打孔機，機臺主機，配電柜(大)，TDI和聚醚大罐各一個(帶水循環攪拌)小料罐三個，聚醚攪粉罐一個.(水冷機，空壓機甲方自備).

　　3.主機尺寸：長4.5米___寬4米___9米.內直徑為1600MM

　　4.甲方要負責完成基礎的澆灌，包括2個地下成孔的施工.

　　5.付款方式為自合同生效起首付定金叁萬，機臺裝車前一天再付拾伍萬，試機完成后再付貳萬，正常運行六個月付余下貳萬.

　　6.機臺自訂貨起2個月為制造時間，其中不包括春節放假期間，初定完工日期為農歷年底，正月初七起運送和安裝，安裝時間為八天.安裝期間甲方要提供乙方員工住宿和伙食，

　　7.機臺運送由甲方負責車費，乙方裝車，甲方幫忙卸.動用到吊車等裝卸工具由甲方負責.

　　8.甲方負責整套設備的安裝，調試.經調試后設備正常運轉交付乙方使用.

　　9.乙方提供一年的機臺故障保修(三個月的無償保修，另九個月的`故障保修甲方報銷往還車費)，注人為造成的故障不在保修范圍之內.

　　10.因本合同引起的或本合同有關的任何爭議，應提交莆田仲裁委員會按照該會現行仲裁規則進行仲裁.仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力.

　　11.本合同一式四份，甲乙雙方各持兩份，自雙方簽字蓋章后生效.

　　甲方：_____________________乙方：_____________________

　　日期：_____________________日期：_____________________

關于買賣合同 集錦 篇25

　　借款方(即抵押人，以下簡稱甲方)貸款方(即抵押權人，以下簡稱乙方)現有甲方向乙方借款人民幣(大寫)元，用于購買、建造自用住房。售房單位為(寫明售房單位全稱)。為維護甲乙雙方利益，根據國務院頒發的《借款合同條例》規定立此合同，并共同遵守以下條款。

　　一、甲乙雙方共同遵守《職工住房抵押貸款辦法》及其補充規定和實施細則的各項規定。

　　二、乙方向甲方提供的貸款，甲方只能用于購買、建造翻建自用住房，不得挪作他用。

　　三、甲方的借款由乙方以轉帳方式劃入售房單位或施工單位(翻建住房時)在乙方開立的存款戶。

　　四、甲方以(抵押物名稱)交乙方作為借款的抵押(抵押物詳細清單附后)。抵押物的現值為萬元，擔保萬元貸款的償還。

　　五、借款期限________年，即由________年____月____日起至________年____月____日止。貸款利率為月息。

　　六、借款采用本金法按月歸還本息，甲方必須于每月____日前向乙方歸還貸款，本息元。

　　七、如遇國家統一調整存貸款利率時，按國家有關規定調整貸款利率，依此重新確定每月還本付息金額。

　　八、貸款期內，甲方未按本合同規定的時間償還貸款本息，逾期一個月以內的，應于下月償還貸款本息時一并歸還，乙方不予處罰，但上述情況________年不得超過兩次。逾期超過一個月或________年內發生兩次以上逾期的，乙方有權按超過的逾期天數每天向甲方收取逾期額萬分之三的'罰息。

　　九、如遇下列情況之一者，乙方有權對抵押物進行處理。處理抵押物所得收益抵扣甲方所欠乙方貸款本息和處理抵押物引發的各項費用后，剩余部分退還給甲方，并限甲方按期搬出用于抵押的住房，不足部分由甲方所在單位負責在三個月內無條件償還。

　　1、甲方在貸款期內六個月內未按期歸還貸款本息或全部貸款到期后六個月未還清全部貸款本息的;

　　2、甲方在合同有效期內死亡或宣布失蹤或移居國外，其法定繼承人拒不繼續履行甲方償還貸款本息的義務或無力繼續履行償還貸款本息義務的;

　　3、甲方違反本合同規定的任何條款的。

　　十、還款保證人(甲方所在單位)應積極協助乙方督促甲方按期償還借款本息。在甲方不能按期歸還借款本息且抵押處理不能履行時，還款保證人必須無條件地負責償還甲方所欠乙方的借款本息。還款保證人接到乙方要求其代甲方償還借款本息的通知后，應于三個月內無條件地代為歸還借款本息。三個月后仍未歸還的，乙方有權從其在銀行開立的住房基金存款戶或其他存款戶中扣收。

　　十一、甲方在未還清全部借款本息前，甲方對抵押物享有的全部權益讓渡給乙方，并不得對抵押物作任何有損乙方利益的處理。

　　十二、甲方需對抵押物辦理保險，保險單交乙方保管，抵押物如遇意外毀損，甲方應負責立即通知保險公司和乙方，保險公司的賠償金應首先用于歸還借款本息。若保險賠償金不足以歸還借款本息的，不足部分仍由甲方負責歸還。

　　十三、乙方應按合同規定辦理貸款，如因乙方原因影響甲方用款，乙方應按影響金額和天數，每天付給甲方相當于影響金額萬分之三的違約金。

　　十四、甲乙雙方任何一方不履行本合同條款，雙方均有權按《民事訴訟法》第一百五十八條規定執行。

　　十五、本合同正本一式份，副本份，由甲乙雙方及還款保證人(甲方所在單位)三方蓋章并經法人代表簽名、公證處公證后生效，至甲方還清乙方全部貸款本息之日起失效。

　　十六、補充條款：甲方簽名(章)：地址：電話：乙方簽名(章)：地址：電話：還款保證人(甲方所在單位)簽名(章)：地址：電話：房屋買賣合同篇3出賣人（甲方）買受人（乙方）根據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本協議，以資共同信守執行。

　　1、因甲方的房屋被依法遷，甲方自愿將其回遷的樓房轉讓給乙方。乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。

　　2、由于上述的房屋尚未施工，開發商出售的房屋處于預售階段。甲方同意乙方去開發商處按照房屋的出售的價格進行挑號，選擇房屋的樓層及位置。

　　3、根據開發商的要求，乙方自行應當支付房款（房屋平均價格為每平方米元，具體房款按所購的樓層及位置具體核算）。除此，作為乙方還應當按所購買的樓房建筑面積另行支付給甲方每平方米元的酬謝金。

　　4、乙方在挑完號選擇好房屋的樓層及位置后，支付給甲方酬謝金的三分之一；待房屋主體結構完成后再支付三分之一；基余的待樓房交付后____日內支付完畢。

　　5、上述所指的開發商開發的回遷樓房應當位于。如果回遷房屋位置不在上述地段，乙方有權利解除該協議，甲方應當退還已支付的酬謝金。

　　6、乙方有權利在甲方與拆遷辦結算完補償協議后直接與開發商簽訂購房協議，甲方不得無故阻攔。如果需要甲方方面的相關手續，甲方有義務協助提供。

　　7、如乙方不能與開發商直接簽訂購房協議或合同，以甲方名義簽訂購房協議，甲方應當協助乙方辦理過戶。乙方有辦理房屋產權證，土地證及其過戶手續的需要，甲方應該提供一切與之有關的手續及資料。如因甲方的延誤，致使影響產權過戶登記，因而使乙方遭受損失的，由甲方負賠償責任。

　　8、乙方如在本房屋買賣合同成立后，無論辦理房屋產權證，土地證及其過戶手續與否，將此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻撓。

　　9、本協議簽訂后，雙方應該共同遵守，甲方不得無故反悔，不得再對該房屋主張任何的權利。如果甲方違約，除了退還乙方交納的所有購房款和利息及酬謝金外，還應當支付元的違約金。

　　10、本協議雙方應當共同執行，不得無故反悔。任何一方違反本協議的，應當支付對方元的違約金。

　　11、在本協議履行過程中，雙方發生分歧應該協商解決，協商不成，任一方均可向人民法院起訴。

　　12、本協議一式兩份，雙方各執一份為憑。

　　13、本協議自雙方簽字之日起生效。

　　甲方乙方________年____月____日

關于買賣合同 集錦 篇26

　　賣方： (以下簡稱甲方)

　　買方： (以下簡稱乙方)

　　一、 為屋基買賣有關事宜，經雙方協商，簽訂合同如下：甲方自愿下列房屋賣給乙方所有：

　　1、房屋狀況：屋基坐落：為南至 ;西至;北至;

　　2、該房屋的土地使用權取得方式：“√”出讓，劃撥

　　3、屋基正屋13米長9米寬，屋基后出入2米，大門出入5.5米按照通山縣開發區吳英的安置房地基的一切手續給乙方。

　　二、甲方雙方商定成交價格為人民幣元，(大寫： 元整)付款方式為二次付清，合同簽訂當日付款： 元(大寫： 元整)第二次余款到屋基一層完工后全部付清

　　三、出賣的屋基如存在產權糾紛，由甲方承擔全部責任。如屋基因國家及通山縣人民政府再收屋基稅費等事項，一切由甲方承擔。

　　四、本合同經雙方簽章并經通山縣房地產交易管理所審查鑒定后生效，并對雙方都具有約束力，應嚴格履行。如有違約，違約方雙倍返還對方雙倍損失。

　　五、經雙方同意后到公證處公證。地基產權全部歸買方所有。( )

　　賣方：買方：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　公證處：

　　年 月 日