關于買賣合同模板匯總（精選31篇）

關于買賣合同模板匯總 篇1

　　合同編號：_____________

　　工程名稱：________________________

　　買方（甲方）：____________________

　　賣方（乙方）：_____________________

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規的規定，甲乙雙方在自愿、平等、公平、誠實信用的基礎上，就預拌混凝土買賣事宜協商訂立本合同。

　　第一條 工程概況

　　1.建設單位：______________________

　　2.施工單位：______________________

　　3.工程名稱：______________________

　　4.工程地點：______________________

　　5.運距：__________________________

　　第二條 混凝土的計劃數量、結算單價、供貨時間、澆筑泵送方式、澆筑工程部位、技術質量要求等內容，詳見合同附件。

　　第三條 供貨數量及質量的驗收確認

　　1.甲乙雙方共同依據國家、本市的相關技術標準及合同約定對乙方供貨到施工現場的混凝土數量、質量及澆筑時間等內容進行驗收，并簽字確認。

　　2.乙方供貨到施工現場的混凝土如與發貨單載明的數量有差異時，甲方應即時通知乙方核實；雙方以書面形式提出真實數量確認結果作為價款結算依據。

　　3.乙方供貨到施工現場的混凝土經甲方表觀檢驗如有質量異常現象的，甲方應即時通知乙方進行核實，經核實后甲方有權作退貨處理，由此給甲方造成的損失由乙方承擔。

　　4.甲方對澆筑到工程部位的混凝土發現有質量異常現象的，應在24小時內書面通知乙方進行核實；如有爭議，雙方應會同工程監理、建設行政主管部門共同確認責任，并提出書面責任處理意見。屬于甲方澆筑不及時或振搗、養護不當原因，責任由甲方承擔；屬于產品質量責任的，由此給甲方造成的損失由乙方承擔。

　　5.乙方供貨到施工現場的混凝土，甲方應及時組織安排澆筑到工程施工部位。因甲方責任致使運到施工現場的混凝土停留時間過長造成坍落度損失或產品失效報廢的，甲方應承擔由此給乙方造成的損失。

　　第四條 價款結算及支付

　　1.甲乙雙方應在乙方對每一工程澆筑部位履行完畢供貨義務之日起45日內辦理完畢價款結算確認手續。

　　2.甲乙雙方約定，對用于工程結構部分的混凝土采用下列第_______種方式辦理價款結算確認手續。

　　（1）依據合同約定的單價和甲方現場驗收簽認的混凝土發貨單載明的數量為準辦理價款結算。

　　（2）依據合同約定的單價和工程澆筑部位施工圖預算量（含損耗）辦理價款結算，計算施工圖預算量執行《北京市建設工程預算定額》。在供貨前甲方應向乙方及時提供一套完整的澆筑部位施工圖紙及相應工程變更洽商。甲方未按合同約定提供圖紙，致使雙方就乙方所供混凝土的數量發生爭議時，或甲方逾期不與乙方辦理結算確認手續的，雙方應按第（1）種方式結算。

　　3.對混凝土砂漿、基礎樁、墊層、防水保護層、施工現場路面、臨設部分等用于非工程結構部位的混凝土均以合同約定的'單價和甲方現場驗收簽認的混凝土發貨單載明的數量為準結算。

　　4.價款支付期限：

　　本合同項下的工程因非乙方原因中途停工，導致甲方停止使用乙方的混凝土時，甲方應自停工之日起3個月內付清未結價款。

　　5.甲方未按本合同約定期限給付價款，乙方可在提前5日書面通知甲方后暫停供應混凝土。

　　第五條 雙方義務

　　1.甲方義務

　　（1）根據工程進度需要，應提前24小時以書面傳真或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的標號、數量及工程澆筑部位、混凝土澆筑方式，并對技術質量要求進行交底，以保證乙方有足夠的供貨準備時間。

　　（2）應保證現場場地平整、堅實、暢通，有足夠的調車場地及泵車的安全作業環境，并應安排專人負責調度指揮，保證乙方車輛及人員進出現場的安全，以及車輛駛出現場達到環保要求。

　　水泥品種

　　外加劑品種

　　結算單價（元/m3）

　　混凝土單價(含運費)

　　汽車泵泵費

　　地泵泵費

　　外加劑費

　　冬施期冬施費

　　合計

　　甲方：（蓋章）_____________ 乙方：（蓋章）_____________

　　委托代理人（簽字）：_______ 委托代理人（簽字）：_______

　　簽訂日期：_____年___月___日

　　合同編號：_________________

　　附件編號：_________________

　　北京市工商行政管理局

　　北京市建設委員會 制定

　　XX年一月

關于買賣合同模板匯總 篇2

　　再審申請人（原審原告）：黑龍江機械有限公司，住所地 。 法定代表人：，該公司負責人。

　　被申請人（原審被告）：重機有限公司，住所地江蘇省昆山市經濟技術開發區。

　　法定代表人：，該公司董事長。

　　再審申請人黑龍江機械有限公司與被申請人重機有限公司買賣合同糾紛一案，不服江蘇省蘇州市中級人民法院（20xx）蘇中商終字第0700號民事判決，向江蘇省高級人民法院申請再審。 再審請求：

　　一、撤銷江蘇省蘇州市中級人民法院（20xx）蘇中商終字第0700號民事判決，對本案依法進行再審。

　　二、支持申請人全部訴訟請求。

　　三、原審訴訟費由被申請人全部承擔。

　　事實與理由：

　　申請人依據《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第一項、第二項規定，“（一）有新的證據，足以推翻原判決、裁定的；（二）原判決、裁定認定的基本事實缺乏證據證明的；”第二百零五條：“當事人申請再審，應當在判決、裁定發生法律效力后六個月內提出；有本法第二百條第一項、第三項、第十二項、第十三項規定情形的，自知道或者應當知道之日起六個月內提出”,特申請再審。具體事實與理由如下：

　　一、原審法院認定被申請人僅接收了申請人7位客戶的786116元債權屬于事實認定錯誤，實際轉讓債權應為1616858元。

　　申請人提交的20xx年度客戶墊款明細中列明的12位客戶的款項共計1616858元，是截止至20xx年12月31日申請人與被申請人終

　　止合作協議時，根據當時銷售合同的實際履行情況，核算得出的。原審中被申請人僅認可其中的7位客戶的786116元債權轉讓，其余5位客戶830742元債權轉讓不予認可，對此主張沒有事實和法律依據。

　　首先，5位客戶之所以沒有簽訂三方債權轉讓協議，是由于被申請人交付的挖機存在嚴重質量問題，導致5位客戶拒絕配合簽訂三方債權轉讓協議，在申請人作了大量說服及修復挖機的工作后，5位客戶最終仍然沒有簽訂三方債權轉讓協議的主要過錯在于被申請人。

　　其次，5位客戶中，有的挖機已經被被申請人及其黑龍江代理商三君公司強行拖回，有的挖機款已被被申請人關聯企業昆山中發資產管理有限公司收走，在這種情況下，申請人沒有權利也沒有任何依據再向5位客戶主張債權，所以事實上相當于5位客戶的830742元債權已經轉讓給被申請人，被申請人應向申請人支付830742元。對此，申請人在本案一審、二審中已經提交了三份證明、兩位證人證言等證據，足以證明上述觀點。本次再審中，申請人提交一份新證據，內容為客戶劉玉發關于墊款的說明，也能夠證明上述觀點。

　　二、原審法院關于50萬元獎勵的條件并未成就的認定屬于事實認定錯誤，被申請人應支付申請人50萬元獎勵。

　　首先，申請人與被申請人之間關于解除代理關系的《協議》第十條約定“鑒于乙方在市場開拓方面做出的貢獻，甲方向乙方支付獎勵資金300000元”，從本條約定可以看出被申請人承諾支付申請人50萬元獎勵主要是針對申請人的貢獻，至于開具增值稅發票、交付樣機和配件只是附帶的條件，不能因為申請人沒有開具增值稅發票就否定申請人作出的貢獻，進而拒絕支付獎勵，這既不符合協議雙方的真實意思，也對申請人極不公平。

　　如果以開具增值稅發票作為付款條件的話，那么在本案中，被申請人同樣要為申請人開具141萬的增值稅發票，作為申請人支付被申請人141萬元的支付條件，在被申請人未開具增值稅發票的情況下，141萬也不應支付給被申請人。

　　其次，申請人之所以沒有為被申請人開口增值稅發票的原因在于，

　　根據申請人與被申請人《協議》及補充協議的'約定，被申請人需要向申請人指定的第三方開具金額更大的增值稅發票，由于被申請人拒不開具，由此雙方產生矛盾，申請人是為了減少不必要的損失才延遲開具獎勵金額的增值稅發票，被申請人對此是存在過錯的。

　　最后，申請人愿意在本次再審中為被申請人開具增值稅發票。

　　三、原審法院認定申請人應支付被申請人744730元主機貨款屬于事實認定錯誤。

　　申請人與被申請人終止代理關系的協議雖然是在20xx年4月16日簽訂，但相關債權債務核算的時間節點為20xx年12月31日，也就是說，申請人已經將20xx年12月31日之前的債權債務全部核算清楚并全部轉讓給了被申請人，事實上申請人與被申請人之間的債權轉讓及代理關系的終止在20xx年12月31日就已經完成了。20xx年12月31日之后產生的744730萬元債權和申請人已經沒有任何關系，相應的債權屬于被申請人，應該由被申請人直接向客戶催收，申請人無權去向客戶收取，原審法院認定申請人向被申請人支付主機貨款744730元屬于事實認定錯誤。

　　換個角度講，如果此筆款項應該由申請人支付給被申請人，那744730元的債權申請人就應該有權利向客戶去收取，但鑒于雙方的代理關系已經終止，申請人向客戶收取貨款已經無法實現，因此原審法院判決申請人再向被申請人支付744730元既是事實認定錯誤，又對申請人極不公平，申請人的權利無法實現。

　　綜上所述，原審法院所作的判決認定的基本事實缺乏依據，申請人提交的新證據足以推翻原審判決。因此，再審申請人請求再審法院撤銷該判決，依法改判，支持再審申請人的再審請求。

關于買賣合同模板匯總 篇3

　　出賣人：__________(以下簡稱甲方)身份證號：

　　買受人：__________(以下簡稱乙方)身份證號：

　　甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿，協商一致前提下訂立本協議條款如下，以資共同遵守。

　　一、甲方自愿將其單位房坐落于____太原___市__________路__________區__________號房屋__________間，建筑面積__________平方米以人民幣_______千_______百_______拾_______萬_______千_______百_______拾_______元整(￥________ 元)的價款出售給乙方。(含地下室)。

　　二、甲方出售給乙方的房屋東至__________，南至__________，西至__________，北至__________(附四至平面圖一張)。其房屋包括陽臺、走道、樓梯、衛生間、灶間及其他設備。

　　三、乙方支付甲方協議保證定金壹萬元，如甲方反悔本協議，雙倍賠償；如乙方反悔本協議，定金不退。

　　四、房屋價款乙方分 __________期付給甲方。第一期，在雙方簽訂買賣合同之日，付人民幣__________萬元；第__________期在交付房屋之日，付人民幣__________萬元。

　　五、本合同簽定時，甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時，甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本合同發生的契稅，土地出讓金等由乙方負擔。在辦理房屋產權轉移過戶登記時，甲方應出具申請房屋產權轉移給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的，不論何時，甲方應予協助。如因甲方的延誤，致影響產權過戶登記，因而遭受的損失，由甲方負賠償責任。甲方不包辦理房產證。但有關建房許可證、規劃證、土地使用證及其他相關證件歸甲方辦理，所需所有費用均有甲方負責承擔。

　　六、違約責任

　　1、甲方應當于20xx年 月 日交付乙方房屋，甲方如不按合同規定的日期交付房屋，每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過____五___個月時，乙方有權解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并應賠償乙方經濟損失人民幣___ ____元。

　　2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過___五____個月時，甲方有權解除合同。解約時，乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。

　　3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使，一切責任由甲方承擔，并應賠償乙方的損失。

　　4、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的.解除，甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款，并賠償乙方的房屋裝修費用。

　　5、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的，甲方應當通知乙方，如有補償款發放，甲方應當全額退還乙方。

　　七、本合同簽訂前，該房屋如有應繳納的一切稅收、費用，概由甲方負責。本合同發生的過戶登記費、契稅、估價費、印花稅由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定，各自承擔。本合同簽訂后，甲方對的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。

　　八、本合同簽訂后，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利，乙方保證按期繳納各項物業費用。本合同簽訂后，甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》；乙方買受后，如該房屋產權有糾葛，致影響乙方權利的行使，概由甲方負責清理，并賠償乙方損失。

　　九、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除，甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款，并賠償乙方的房屋裝修費用。

　　十、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的，甲方應當通知乙方，如有補償款發放，甲方應當全額退還乙方。

　　十一、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的按下述第_________種方式解決。

　　1、提交______________________________________仲裁委員會仲裁。

　　2、依法向——區人民法院起訴。

　　八、其他約定九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　十二、本合同一式 份，甲乙方各執一份，見證人各一份。

　　立約人：

　　甲方： 電話：乙方： 電話：

　　年 月 日 年 月 日

　　見證人： 年 月 日

關于買賣合同模板匯總 篇4

　　賣 方（甲方）

　　買 方（乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國畜牧法》和《中華人民共和國動物防疫法》等有關法律、法規的規定，甲乙雙方在自愿、平等的基礎上協商一致，簽訂本合同。

　　第一條 品種、數量、價款（可另附表）

　　品種

　　性別

　　數量（頭）

　　規 格（公斤/頭）

　　單 價（元/公斤）

　　單 價（元/頭）

　　金 額（元）

　　供 種

　　期 限

　　備注：甲乙雙方按實際情況選擇計量單位。

　　第二條 質量標準

　　（一）

　　（二）

　　第三條 支付方式

　　貨款的支付按下列第 項執行：

　　（一）即時結清。

　　（二）合同簽訂后，乙方支付甲方定金 元，乙方每批提貨時須付訖所提該批種豬的金額，定金抵作貨款或返還。

　　（三）其他方式 。

　　第四條 交貨方式、地點及費用，按下列第 項執行：

　　（一）甲方將種豬送到 ，運輸費用由 方承擔。

　　（二）乙方到 提貨，運輸費用由 方承擔。

　　第五條 違約責任

　　（一）甲方延遲供種的.，每延遲一日，應支付乙方 元的違約金。

　　（二）乙方逾期提貨的，每延遲一日，應支付甲方 元的違約金。

　　（三）乙方逾期支付貨款的，每延遲一日，應支付甲方 元的違約金。

　　（四）其他違約責任 。

　　第六條 其他約定

　　第七條 爭議解決

　　發生爭議由雙方協商解決；也可通過當地工商行政管理部門調解；或選擇下列第 項方式解決：

　　1、由 仲裁委員會提起仲裁。

　　2、向 人民法院提起訴訟。

　　第八條 本合同一式 份，甲乙雙方各執 份，自甲乙雙方簽字（蓋章）之日起生效。

　　甲 方（蓋 ） 乙 方（蓋章）

　　身份證號 身份證號

　　委托代理人 委托代理人

　　地 址 地 址

　　郵 編 郵 編

　　簽約地點：

　　簽約日期： 年 月 日

關于買賣合同模板匯總 篇5

　　甲方：

　　地址：

　　乙方：

　　地址：

　　雙方本著友好、平等、互利、自愿、誠實、信用的原則，就甲方委托乙方購買二手機械等事

　　宜，達成如下合同條款：

　　1、委托內容

　　第一條∫曳醬蛹追醬購買________ 壓路機壹臺 ∽薌踎______元整

　　甲方收到乙方定金 元整后甲方負責調試整修》延糜梢曳匠械＊∈S嗷蹩頮______元整付清后方可提車∪縹ピ家曳剿交定金不予退回。

　　第二條〈順凳舳手車∥奕包服務〖追嬌商峁┘際踝裳。

　　第三條〖追教峁┑腳______壓路機配置為_______發動機》⒍機號_______〕齔П嗪牛 _______

　　第四條∫曳礁肚迦部購車款后才具有該設備的所有權。 若有異議〖滓宜方應先協商，協商不成由甲方所在地人民法院調解。

　　2、違約責任

　　1.合同簽訂后如甲方終止合同，則定金不再退還，歸乙方所有。

　　2.甲方不能按時支付合同費用或不能按合同規定期限履行其義務，導致的'工期延誤，其責任由甲方承擔。

　　3.除不可抗力原因外，若乙方因自身原因導致違約，退還總制作費的千分之一。

　　4.因不可抗力或者其他意外事件，或者使得本合同的履行不可能、不必要或者無意義的，任一方均可以解除本合同。遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本合同、解除或遲延履行本合同的，應將事件情況以書面形式通知另一方并向另一方提交相應的證明。

　　5.雙方當事人對本合同的訂立、解釋、履行、效力等發生爭議的，應友好協商解決；

　　協商不成的，則可向人民法院提起訴訟。

　　6、 本合同簽訂后，經雙方當事人協商一致，可以對本合同有關條款進行變更或者補充但應當以書面形式確認。上述文件一經簽署，即具有法律效力并成為本合同的有效組成部分。

　　甲方：

　　乙方：

　　（蓋章） （蓋章）

　　簽字日期：

　　簽字日期：

　　聯系人：

　　聯系人：

　　聯系電話：

　　聯系電話：

關于買賣合同模板匯總 篇6

　　甲方（出售方）：

　　乙方（購買方）：

　　根據合同法及相關法律的規定，甲乙雙方本著平等、互惠的原則就乙方向甲方購買翡翠的相關事宜進行洽談，經友好協商，達成如下協議：

　　一、物品基本情況

　　1、名稱：

　　2、品種：

　　3、形態：

　　4、工藝：

　　5、品相：

　　6、圖飾：

　　7、尺寸：_____*______*______MM左右，重約________g。

　　8、外觀造型：

　　9、物品數量：

　　10、成交價格（元）大寫：

　　二、付款方式

　　乙方應于本協議簽署后的________日內，自行或委托第三方將貨款打入甲方指定的銀行賬號。賬戶名：________________________。

　　三、交付和驗收

　　1、交付時間：甲方應于收到全部款項后的同時將物品交付給乙方。

　　2、交付地點：________________。

　　3、甲方應按照本協議的約定向乙方交付物品，雙方應于物品交付的同時進行驗收，乙方接收甲方交付的物品后發生的風險概由乙方自行承擔。

　　四、質量保證

　　乙方保證向甲方所銷售商品品質和質量符合行業標準，如有質量問題，乙方須保證無條件退換，甲方也可解除合同，乙方全額退款。

　　五、違約責任

　　1、甲乙雙方如逾期履行本協議約定義務的，每逾期一日違約方應向守約方支付成交價格________%的違約金，直至違約方實際履行義務之日止。

　　2、若甲方交付的物品不符合本協議約定的.，乙方有權拒絕接收物品，同時甲方應按照成交價格________%的比例向乙方支付違約金。

　　六、其他約定

　　1、因履行本協議發生爭議的，甲乙雙方應友好協商解決，協商不成的向合同履行地的法院提起訴訟。

　　2、本協議一式________份，甲乙雙方各執________份，經雙方簽字后生效。

　　3、本合同未盡事宜，雙方協商解決，協商一致的可簽訂補充協議。

　　甲方：

　　地址：

　　企業注冊號：

　　聯系方式：

　　合同履行地：

　　簽約時間：________年________月________日

　　乙方：

　　地址：

　　身份證號：

　　聯系方式：

　　合同履行地：

　　簽約時間：________年________月________日

關于買賣合同模板匯總 篇7

　　申請人張，女，19xx年×月××日出生，漢族，住XX市XX區解放大道128號×室，電話15869。

　　被申請人湖北**房地產開發有限公司，地址XX市XX區解放大道128號，法定代表人鐘董事長，電話83。

　　申請事項：

　　一、裁決被申請人違約并向申請人支付違約金20xx.6元;

　　二、裁決被申請人承擔本案的受理費和處理費。

　　事實和理由：

　　20xx年6月1日，就被申請人開發的位于XX市XX區解放大道128號的金葉solo國際大廈a棟×層號商品房，申請人與被申請人簽訂了《XX市商品房買賣合同》，申請人按照合同約定如期付清了全部購房款197360元。按照合同約定，被申請人未能在商品房交付使用之日起90日內將辦理兩證需由被申請人提供的.全部資料報產權登記機關備案的，申請人不退房，被申請人應按已付房價款的1%向申請人支付違約金。后雙方對此事宜協商不成，為此，申請人特向貴會提出如上所請，請求依法保護。

　　此致

　　武漢仲裁委員會

　　申請人：

　　20xx.09.25

關于買賣合同模板匯總 篇8

　　賣 方: 甲 方

　　買 方: 乙 方

　　經充分協商,甲乙雙方現就房屋買賣事宜訂條約如下:

　　一、 甲方自愿將下列房屋賣給乙方所有,并已收取乙方購房定金人民幣(大寫) 。

　　1、房屋狀況(請按《房屋所有權證》填寫)

　　房屋座落:

　　幢 號 室 號 建筑結構 總層數 建筑面積(平方) 用 途

　　2、該房屋的所有權證號為: ;國有土地使用權證號為: 。

　　3、該房屋的土地使用權取得方式“√”:出讓( )、劃撥( )本合同一經簽訂,該房屋占用范圍內的土地使用權同時轉讓。

　　二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣( ￥ )元, 大寫: 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整,乙方在

　　年 月 日前分 次付清,付款方式: 。

　　乙方支付房款具體約定為:

　　1、于 前,支付甲方房款 ;

　　2、于 前,支付甲方房款 ;

　　三、甲方于 年 月 日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時,應將該房屋騰空,清結該房屋已發生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業管理等各項費用,并將付訖憑證及該房屋的鑰匙交于乙方驗收。

　　四、甲方應就該房屋的'所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況如實告知乙方,并無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況均已知悉,并無任何異議。

　　五、甲方將戶口于 年 月 日前從該房屋遷出。

　　六、甲方保證上述房地產權屬清楚,若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,并承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。

　　七、乙方中途違約,乙方無權要求甲方返還定金。甲方中途違約,甲方應在違約之日起 日內雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款,或甲方不能按期向乙方交付房產,每逾期一日,由違約一方向對方給付房地產價款千分之 的違約金。

　　八、上述房地產辦理過戶手續所需繳納的契稅由 方承擔,營業稅由 方承擔,印花稅由 方承擔,個人所得稅由 方承擔,向房產交易部門交納的手續費由 方承擔。其它稅費約定情況: 。

　　九、本合同在履行中若發生爭議,雙方應采取協商辦法解決。協商不成,任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。

　　十、本合同經雙方簽章即生效,須共同遵守。本合同未盡事項,可另行議定,其補充協議經雙方簽章后與本契約具有同等效力。

　　十一、本合同一式叁份,甲、乙雙方各執一份,市房地產交易管理部門一份。

　　十二、甲乙雙方約定隨之轉讓的附屬裝修設施為。

　　甲方【簽章】： 乙方【簽章】：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　地 址： 地 址：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　年 月 日

關于買賣合同模板匯總 篇9

　　合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　合同雙方當事人：

　　出賣人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　注冊地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　營業執照注冊號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　企業資質證書號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿聯系電話：＿＿＿＿＿＿＿

　　郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿聯系電話：＿＿＿＿＿＿＿

　　委托代理機構：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　注冊地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　營業執照注冊號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿聯系電話：＿＿＿＿＿＿＿

　　郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　買受人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　【本人】【法定代表人】姓名：＿＿＿＿＿＿國籍：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　【身份證】【護照】【營業執照注冊號】【 】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿聯系電話：＿＿＿＿＿＿＿

　　【委托代表人】【 】姓名：＿＿＿＿＿＿國籍：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，買受人和出賣人在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協議：

　　第一條 項目建設依據，湖南商品房買賣合同。

　　出賣人以＿＿＿＿方式取得位于＿＿＿＿、編號為＿＿＿＿的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓合同號】【土地使用權劃撥批準文件號】【劃撥土地使用權轉讓批準文件號】為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　該地塊土地面積為＿＿＿＿，規劃用途為＿＿＿＿，土地使用年限自＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿年＿＿月＿＿日。

　　出賣人經批準，在上述地塊上建設商品房，【現定名】【暫定名】＿＿＿＿。建設工程規劃許可證號為＿＿＿＿，施工許可證號為＿＿＿＿。

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第二條 商品房銷售依據。

　　買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批準機關為＿＿＿＿，商品房預售許可證號為＿＿＿＿。

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第三條 買受人所購商品房的基本情況。

　　買受人購買的商品房（以下簡稱該商品房，其房屋平面圖見本合同附件一，房號以附件一上表示為準）為本合同第一條規定的項目中的：

　　第＿＿＿＿【幢】【座】＿＿＿＿【單元】【層】＿＿＿＿號房。

　　該商品房的用途為＿＿＿＿，屬＿＿＿＿結構，層高為＿＿＿＿，建筑層數地上＿＿層，地下＿＿層。

　　該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。

　　該商品房【合同約定】【產權登記】建筑面積共＿＿＿＿平方米，其中，套內建筑面積＿＿＿＿平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積＿＿＿＿平方米（有關公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說明見附件二），合同范本《湖南商品房買賣合同》。

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第四條 計價方式與價款。

　　出賣人與買受人約定按下述第＿＿＿＿種方式計算該商品房價款：

　　1.按建筑面積計算，該商品房單位為（＿＿＿＿幣）每平方米＿＿＿＿元，總金額（＿＿＿＿幣）＿＿千＿＿百＿＿拾＿＿萬＿＿千＿＿百＿＿拾＿＿元整。

　　2.按套內建筑面積計算，該商品房單價為（＿＿＿＿幣）每平方米＿＿＿＿元，總金額（＿＿＿＿幣）＿＿千＿＿百＿＿拾＿＿萬＿＿千＿＿百＿＿拾＿＿元整。

　　3.按套（單元）計算，該商品房總價款為（＿＿＿＿幣）千＿＿百＿＿拾＿＿萬＿＿千＿＿百＿＿拾＿＿元整。

　　4.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第五條 面積確認及面積差異處理。

　　根據當事人選擇的計價方式，本條規定以【建筑面積】【套內建筑面積】（本條款中均簡稱面積）為依據進行面積確認及面積差異處理。

　　當事人選擇按套計價的，不適用本條約定。

　　合同約定面積與產權登記面積有差異的，以產權登記面積為準。

　　商品房交付后，產權登記面積與合同約定面積發生差異，雙方同意按第＿＿種方式進行處理：

　　1.雙方自行約定：

　　（1）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　（2）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　（3）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　（4）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　2.雙方同意按以下原則處理：

　　（1）面積誤差比絕對值在3％以內（含3％）的，據實結算房價款；

　　（2）面積誤差比絕對值超出3％時，買受人有權退房。

　　買受人退房的，出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人，并按＿＿＿＿利率付給利息。

　　買受人不退房的，產權登記面積大于合同約定面積時，面積誤差比在3％以內（含3％）部分的房價款由買受人補足；超出3％部分的房價款由出賣人承擔，產權歸買受人。產權登記面積小于合同登記面積時，面積誤差比絕對值在3％以內（含3％）部分的房價款由出賣人返還買受人；絕對值超出3％部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。

　　產權登記面積－合同約定面積

　　面積誤差比＝－－－－－－－－－－－－－×100％

　　合同約定面積

　　因設計變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應當簽署補充協議。

　　第六條 付款方式及期限。

　　買受人按下列第＿＿種方式按期付款：

　　1.一次性付款

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　2.分期付款

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　3.其他方式

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第七條 買受人逾期付款的違約責任。

　　買受人如未按本合同規定的時間付款，按下列第＿＿種方式處理：

　　1.按逾期時間，分別處理（不作累加）

　　（1）逾期在＿＿日之內，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之＿＿的違約金，合同繼續履行；

　　（2）逾期超過＿＿日后，出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的，買受人按累計應付款的＿＿％向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續履行合同的，經出賣人同意，合同繼續履行，自本合同規定的'應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之＿＿（該比率應不小于第（1）項中的比率）的違約金。

　　本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額；采取分期付款的，按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。

　　2.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第八條 交付期限。

　　出賣人應當在＿＿＿＿年＿＿月＿＿日前，依照國家和地方的有關規定，將具備下列第＿＿種條件，并符合本合同約定的商品房交付買受人使用：

　　1.該商品房經驗收合格。

　　2.該商品房經綜合驗收合格。

　　3.該商品房經分期綜合驗收合格。

　　4.該商品房取得商品住宅交付使用批準文件。

關于買賣合同模板匯總 篇10

　　知識產權合同是指主要標的為知識產權的產生、許可及轉讓的合同。典型而常見的知識產權合同可以分為為技術類、著作權類和商標類等。技術類主要包括合作開發合同、委托開發合同、技術許可合同和技術轉讓合同。著作權類主要包括合作創作合同、委托創作合同、授權許可合同和著作權轉讓合同。商標類主要包括商標許可和轉讓合同。

　　知識產權合同審查過程與普通的合同審查并無實質性區別，但鑒于知識產權具有區域性、法定時間性、無形性、可復制性和可分割性等特點，知識產權合同審查過程中應根據上述特點有針對性的審查和修改，以下將以知識產權合同中典型條款為例介紹知識產權合同審查的重點和修改技巧。

　　（一）權利歸屬條款

　　權利歸屬條款在所有可能產生新知識產權的合同中都應當予以約定，比如合作開發合同、委托開發合同、知識產權許可合同、勞動合同、合作創作合同和委托創作合同等。因為知識產權的無形性特點，且多數知識產權如專利權、商標權、布圖設計權、植物新品種權等均是以申請或登記作為成立要件，或者以登記后權利行使的更為方便（比如著作權），

　　所以如果對此約定不明，則新產生的知識產權的權屬可能會產生爭議從而引發合同風險。

　　典型的權利歸屬條款應約定權利歸屬、申請權利、使用權利、利益分配和權利轉讓等內容。

　　權利歸屬主要約定知識產權的歸屬原則，歸屬原則尤其要根據當事人的交易目的來約定，例如，某委托人和受托人簽署《委托創作商標標識合同》，根據《著作權法》第17條規定的歸屬原則，如果合同未約定權利歸屬，則著作權屬于受委托人，但如果著作權屬于委托人，則受托人難以達到將委托創作的商標標識申請為商標的交易目的，因此，應當在合同中約定著作權屬于委托人，或者約定著作權屬于受托人，受托人應免費且無限制的許可委托人將該標識作為商標申請并使用的`權利。

　　申請權利主要約定由誰進行知識產權的申請權或登記權。通常，對于共同享有的知識產權，就需要進一步約定由誰進行申請或登記，并相應的約定申請費及維護費的承擔。還應約定申請前披露程序，比如申請前披露程序，當約定任意一方單獨申請時，應當向其余方披露，以避免任意一方將共有知識產權申請為單方所有的情況或將技術秘密披露的情況發生，一方聲明放棄申請權時，其余方可以單獨申請，但放棄一方有專

　　利使用權。出于對技術秘密保密的需要，任意一方不同意申請時，其余方不得申請專利。

　　使用權利主要約定權利申請方外的其余方對于知識產權的使用權利，通常應約定使用的性質，是獨占許可、排他許可還是普通許可，是免費許可還是付費許可，以及許可期限、許可內容和許可地域。比如，在合作開發合同中，根據《合同法》第340條規定，作為歸屬原則，合作開發前單方提供的知識產權屬于提供方所有，合作開發過程中產生的知識產權的申請權屬于合作方共同所有，合作開發后改進的知識產權申請權屬于改進方所有，通常，放棄申請權的一方具有免費使用權。

　　權利歸屬條款還應對共同申請（或一方放棄申請權）的權利的許可收益約定按比例分配。此外，還應約定當任意一方轉讓其共有的（或放棄申請權）權利的份額時，應當書面通知其余方，其余方在同等條件下有優先受讓權。

　　（二）授權許可條款

　　授權許可條款主要約定知識產權的權利人對于使用人的許可授權，涉及所有知識產權使用的合同，除常見的知識產權許可合同外，還在合作開發合同、委托開發合同、委托創作合同、買賣合同和特許加盟合同等合

　　同中涉及到，以下以技術許可合同和著作權許可合同中授權許可條款為例分別予以介紹。

　　1、技術許可和商標許可條款

　　授權許可條款應對許可性質、權利種類、分許可、轉讓和許可限制等進行相應約定。

　　許可性質。在技術許可和商標許可合同中，許可性質包括普通許可、排他許可還是獨占許可。我們以技術許可中的專利許可為例，當約定為普通許可時，許可人允許被許可人許可區域內實施合同項下的專利權，同時，許可人保留自己在許可區域內實施專利權，并保留再授予第三人實施該專利的權利，在普通許可情況下，普通許可對被許可人來說其獲得的專利使用權是非排他性的，因此如果合同涉及的專利被第三人擅自使用，沒有另外特別約定的情況下，被許可人不得以自己的名義對侵權者起訴，而只能將有關情況告知許可人，由許可人對侵權行為采取必要措施，或者由許可人單獨授權被許可人行使起訴權。當約定為排他許可時，除許可人給予被許可人實施其專利權的權利外，被許可人還可享有排除第三人使用的權利。即許可人不得把同一許可再給予任何第三人，但許可人保留自己使用該專利的權利。排他許可僅僅是排除第三人在該區域內使用該專利權。當約定為排他許可時，若出現第三人侵犯許可專利權的情況下，被許可人在專利權人不起訴的情況下，可以單獨起訴。獨占

　　許可即在規定區域范圍內，被許可人對授權使用的專利權享有獨占使用權。許可人不得再將同一專利許可給第三人，許可人自己也不得在許可區域內實施該專利。被許可人的法律地位相當于“準專利權人”，當在許可區域內發現侵權行為時，被許可人可以以專利權的“利害關系人”身份直接起訴侵權者。

　　許可權利種類。在技術許可合同中，授權許可使用權包括制造、銷售、許諾銷售和進口專利產品，對于方法專利，還包括使用專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。在商標許可合同中，若是商品商標，則授權許可行為包括制造、銷售和售后服務過程中使用許可商標，若是服務商標即是授權在服務過程中使用許可商標。

　　再許可和分許可。應約定被許可人的許可權利是否可以轉讓或分許可給第三人使用，通常，若是由于對于被許可人的資質有特別選擇和限制的情況下，比如，在技術許可和商標許可合同中，被許可人的研發和制造水平對于許可商品的質量具有決定性影響，一般不允許被許可人轉讓許可權利，但由于制作過程中的分工可能涉及產品零部件由第三人供應的情況，必然涉及到分許可的情況，則應進一步約定分許可的條件和程序。分許可的條件可以是第三人具備相應的制造設施、生產能力以及質量控制程序，分許可的程序可以約定由被許可人向許可人書面通知擬分許可

關于買賣合同模板匯總 篇11

　　訂立合同雙方：

　　購貨單位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下簡稱甲方）

　　供貨單位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下簡稱乙方）

　　第一條 其產品名稱、規格、質量（技術指標）、單價、總價等，如表所列：

　　┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┐

　　│材料名稱及│規格（毫米│質量標準或│計量單位│單價（元）│合計（元）│

　　│花色 │）及型號 │技術指標 │ │ │ │

　　├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

　　│ │ │ │ │ │ │

　　├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

　　│ │ │ │ │ │ │

　　├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

　　│ │ │ │ │ │ │

　　└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┘

　　第二條 產品包裝規格及費用＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第三條 驗收方法＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第四條 貨款及費用等付款及結算辦法＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第五條 交貨規定

　　1.交貨方式：＿＿＿＿＿＿

　　2.交貨地點：＿＿＿＿＿＿

　　3.交貨日期：＿＿＿＿＿＿

　　4.運輸費：＿＿＿＿＿＿＿

　　第六條 經濟責任

　　1.乙方應負的經濟責任

　　（1）產品花色、品種、規格、質量不符合本合同規定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之＿＿＿計算向甲方償付逾期交貨的違約金。

　　（2）乙方未按本合同規定的產品數量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的＿＿＿％的罰金。

　　（3）產品包裝不符合本合同規定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符合同規定包裝價值＿＿％的罰金付給甲方。

　　（4）產品交貨時間不符合同規定時，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之＿＿的罰金。

　　（5）乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關單證和資料，應當承擔相關的賠償責任。

　　2.甲方應負的經濟責任

　　（1）甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格，應償付變更部分貨款（或包裝價值）總值X％的罰金。

　　（2）甲方如中途退貨，應事先與乙方協商，乙方同意退貨的.，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值＿＿％的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規定收貨。

　　（3）甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之＿＿的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視中途退貨處理。

　　（4）屬甲方自提的材料，如甲方未按規定日期提貨，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之＿＿＿的罰金。

　　（5）甲方如未按規定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額萬分之＿＿計算付給乙方，作為延期罰金。

　　（6）乙方送貨或代運的產品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。

　　第七條 產品價格如須調整，必須經雙方協商。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應按延期交貨部分總值的萬分之＿＿作為罰金付給甲方。

　　第八條 甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經雙方協商提出注銷合同一方須向對方償付注銷合同部分總額＿＿％的補償金。

　　第九條 如因生產資料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化，乙方須變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時，應提前＿＿天與甲方協商。

　　第十條 本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕生產或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。

　　第十一條 甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由。在取得有關機構證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承擔違約責任。

　　第十二條 本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，解決不了時，雙方可向仲裁機構申請仲裁或向人民法院提起訴訟。（兩者選一）

　　第十三條 本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，并按本合同規定將貨款結算以后作廢。

　　第十四條 本合同在執行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協商，另訂附則附于本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。

　　第十五條 本合同一式＿＿＿份，由甲、乙雙方各執正本一份、副本＿＿份。

　　訂立合同人：

　　甲方：＿＿＿＿＿＿（蓋章） 乙方：＿＿＿＿（蓋章）

　　代理人：＿＿＿＿＿（蓋章） 代理人：＿＿＿（蓋章）

　　負責人：＿＿＿＿＿（蓋章） 負責人：＿＿＿（蓋章）

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿

　　電話：＿＿＿＿＿＿＿＿ 電話：＿＿＿＿＿＿

　　開戶銀行、帳號＿＿＿＿＿ 開戶銀行、帳號＿＿＿＿

　　＿＿＿＿年＿＿月＿＿

關于買賣合同模板匯總 篇12

　　甲方： 乙方：

　　甲方因生產、養殖等需求，要求從乙方處購買奶牛 頭，根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規等規定，本著平等、自愿、誠實、守信、有償的原則，制定本合同。

　　一、甲方從乙方處購買奶牛的標準和要求

　　購買的奶牛必須是頭胎懷孕的奶牛或成齡沒有懷孕、品質好的奶牛，身高達到1.3米以上，（驗胎由甲方負責），甲方可按要求在乙方圈舍內挑選，達不到標準的不要。奶牛的體況要良好，無疾病及傳染病。

　　二、乙方負責辦理奶牛的檢疫證、運輸證、健康證等一切手續，并負責所有費用。乙方負責押運，確保奶牛安全到達甲方養殖基地。

　　三、運輸費用由甲方負責，乙方不承擔費用。 四、奶牛的'價格及付款方式：以懷孕的頭胎奶牛每頭價格是壹萬陸仟元整，成齡沒有懷孕的奶牛每頭價格是壹萬肆仟伍佰元整。甲方挑選好奶牛裝上車后，按裝車頭數付給乙方50%買奶牛款，押送到甲方基地卸車后，經驗收沒有任何問題，付齊購買奶牛的剩余全部款。如發現有病或不健康的奶牛按現實情況處理。死亡的由乙方負責。（運輸過程中發生意外除外）。

　　五、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，雙方必須認真履行，雙方簽字蓋章后生效，本協議未盡事宜，雙方另行協商解決。

　　甲方： 乙方：

　　年月

　　日

關于買賣合同模板匯總 篇13

　　原告（反訴被告）杭州金瑞工貿有限公司，住（略）

　　法定代表人：劉培煉，公司董事長。

　　委托代理人（特別授權代理）張杰，浙江泰易律師事務所律師。

　　被告（反訴原告）耶魯（杭州）機械有限公司，住（略）

　　法定代表人：石維綱，公司董事長。

　　委托代理人（特別授權代理）劉恩，浙江浙杭律師事務所律師。

　　委托代理人（特別授權代理）鄒永闖，浙江浙杭律師事務所律師。

　　原告杭州金瑞工貿有限公司為與被告耶魯（杭州）機械有限公司買賣合同糾紛一案，于20xx年3月29日向本院提起訴訟，本院于同日受理后，依法由審判員傅建昌適用簡易程序進行了審理。同年4月11日，被告對原告提供的貨物申請質量鑒定，在鑒定期間被告撤回鑒定申請。后因被告于同年7月21提出反訴，本院受理被告反訴后，本案轉普通程序，依法組成合議庭進行審理，于同年8月30日公開開庭進行了審理。原告委托代理人張杰、被告委托代理人鄒永闖到庭參加訴訟。本案現已審理終結。

　　原告杭州金瑞工貿有限公司訴稱：原、被告于20xx年9月6日簽訂購銷合同一份，約定由原告提供給被告各種規格的鋼材。合同簽訂后，原告依約向被告提供價值274795.25元的鋼材，但被告只支付了部分貨款，經原告多次催討，被告至今尚有貨款46177.05元未付。故向法院起訴要求被告立即支付貨款46177.05元、違約金5649.92元，并由被告承擔本案訴訟費。

　　被告耶魯（杭州）機械有限公司辯稱：原、被告訂立合同的實際時間應是20xx年9月1日，同時被告已經付清了全部貨款，請求法院駁回原告的訴訟請求。現根據20xx年9月6日簽訂的購銷合同，原告應于同月7日前供貨，逾期供貨一日應按總貨款的1％向被告支付違約金。合同簽訂后，原告分別于同年9月6日和9月10日向被告提供了價值274795.25元的貨物，遲于合同約定的供貨期限3天，已構成違約。故向法院提出反訴，要求反訴被告支付違約金8243元，并承擔本案反訴費。

　　反訴被告杭州金瑞工貿有限公司辯稱：原、被告雙方訂立合同的時間應是20xx年9月6日，反訴被告實際是在同月6日就交貨了，由于反訴原告提出規格不合適，要其他類型的鋼材，故反訴被告于同月10日提供了反訴原告所需的鋼材。按合同規定是反訴原告帶款提貨，是反訴原告違約在先，同時違約金每天按總貨款的1％計算應屬過高。

　　庭審中，原、被告雙方爭議的焦點主要為：

　　一、雙方簽訂合同的時間。原告認為簽訂合同的.時間為20xx年9月6日，被告認為簽訂合同的時間為20xx年9月1日。根據原、被告所提供的合同，雙方簽訂的時間為20xx年9月6日，同時被告在反訴狀上也明確認為是9月6日，被告也沒有向法院提供證據可以證明是9月1日。故本院確認原、被告所簽訂合同的時間為20xx年9月6日。

　　二、對原告于20xx年9月6日、9月10日所供給被告價值274795.25元的鋼材，被告已付貨款多少元？原告認為，被告于同年9月26日付貨款100000元，同年11月賣給原告價值6724元的貨物，同年12月19日賣給原告價值34950元的貨物，20xx年2月7日付貨款86944.20元，共計被告已付給原告貨款228618.20元。被告認為已付上述款項是事實，但被告已于20xx年9月5日支付了原告210994.82元，并提供了同日銀行存根1份，故被告已付清了全部貨款。原告認為被告于20xx年9月5日所付的貨款是支付以前其他貨物的款項，且與本次貨物的規格也不一樣，與本案沒有關聯性。本院認為，原、被告雙方簽訂的合同時間為9月6日，且合同約定了帶款提貨，故原告的異議成立。對原告于20xx年9月6日、9月10日所供給被告價值274795.25元的鋼材，本院確認被告已付貨款228618.20元。

　　三、反訴被告于20xx年9月10日供給反訴原告的鋼材根據合同規定是否違約？反訴原告認為，反訴被告應于9月7日前供貨，而其于9月10日供貨，逾期3天構成違約。反訴被告提供了價值274795.25元的鋼材，故反訴被告應依約支付8243元的違約金。為此向法院提供了雙方所簽訂購銷合同1份及9月10日的送貨單1份。反訴被告認為，在9月6日送貨后，根據反訴原告的需要送了其他規格的貨物，反訴被告沒有違約。本院認為，根據反訴原告提供的送貨單看，反訴被告于9月10日所供的貨物與雙方所簽訂合同所需鋼材的規格不一樣，且反訴原告收貨后在合理期限內也沒有異議，應視為對原合同的變更。故反訴被告于9月10日的供貨行為并未構成違約。

　　通過對上述爭議焦點的認定及原、被告雙方在庭審中的陳述，本案事實確認如下：

　　20xx年9月6日，原、被告雙方簽訂購銷合同一份，合同約定由原告在同年9月7日供給被告約定規格的鋼材一批，同時約定帶款提貨等條款。合同簽訂后，原告分別于同年9月6日、9月10日按被告所需供給了價值為274795.25元不同規格的鋼材，被告在收貨后已支付原告貨款228618.20元，余款46177.05元經原告多次催討，被告至今未付。在庭審中，被告對原告違約金5649.92元的計算沒有異議。

　　本院認為：原、被告間的買賣合同成立并有效。被告在收取原告的鋼材后，尚有46177.05元貨款未付，現原告要求被告支付該款，本院予以支持。被告未按約支付原告貨款，已構成違約，對被告逾期支付的貨款原告要求按日萬分之二點一計算違約金符合法律規定，且被告對原告違約金的計算也沒有異議，故本院對原告要求被告支付違約金5649.92元的訴訟請求予以支持。被告辯稱已付清全部貨款，依據不足，本院不予采信。反訴原告訴稱反訴被告構成違約，要求反訴被告支付違約金8234元，無事實依據，本院不予支持。據此，依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第一百一十三條、第一百五十九條、第一百六十一條的規定，判決如下：

　　一、被告耶魯（杭州）機械有限公司支付原告杭州金瑞工貿有限公司貨款46177.05元、違約金5649.92元，共計54826.97元，此款限被告在本判決生效后10日內付清。

　　二、駁回反訴原告耶魯（杭州）機械有限公司要求反訴被告杭州金瑞工貿有限公司支付違約金8243元的訴訟請求。

　　本案本訴受理費20xx元，反訴受理費340元，合計2405元，由被告（反訴原告）耶魯（杭州）機械有限公司負擔。

　　如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，上訴于浙江省杭州市中級人民法院，并向杭州市中級人民法院預交上訴案件受理費2405元（開戶銀行：工商銀行湖濱分理處；賬戶：；戶名：浙江省杭州市中級人民法院）在上訴期滿的次日起七日內仍未交納的，按自動撤回上訴處理。

　　審 判 長 施 飛

　　審 判 員 傅 建 昌

　　代理審判員 王 輝

關于買賣合同模板匯總 篇14

　　訂貨單位（甲方）：_________

　　供貨單位（乙方）：_________

　　根據《中華人民共和國合同法》及國家、省、市有關預拌商品砼管理規定，經甲、乙雙方協商并同意簽定本商品砼買賣合同，由甲乙雙方共同遵守履行。 內容如下：

　　一、工程概況

　　建設單位：_________

　　施工單位：_________

　　工程名稱：_________

　　工程地址：_________

　　結構形式：_________

　　總層數：_________

　　總高度：_________

　　運距：_________

　　二、合同總數量及總金額

　　（預計）總數量：_________m3

　　（預計）總金額：人民幣（大寫）_________，￥_________

　　商品砼明細如下：金額單位（元）

　　三、對商品砼質量和技術要求標準及雙方對質量負責的條件

　　1.乙方必須按合同的要求供應各種強度等級的混凝土，商品砼的質量必須符合國家規定的標準，經確認是乙方原因造成商品砼質量問題的，則乙方必須承擔全部責任。

　　2.當商品砼到達現場后，甲方必須按商品砼規范要求進行合理施工，經確認是甲方原因造成商品砼出現質量問題的，則甲方必須承擔全部責任。

　　3.甲方必須派專人在施工現場對澆注前的'商品砼數量，坍落度等技術指標及乙方人員的服務態度等進行監督檢查，如有異議可拒簽商品砼發貨單并立即與乙方協商解決，若無異議則甲方必須據實簽收。

　　4.其他約定事項_________。

　　四、商品砼簽收要求

　　1.本合同約定，甲方特指派_________對乙方提供的商品砼進行簽收，除此之外任何人無權進行簽收。

　　2.乙方所提供的商品砼數量累計達到_________m3時，若乙方提出。

關于買賣合同模板匯總 篇15

　　出賣人：淮安市博隆防水材料有限公司 合同編號：

　　買受人：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間： 年 月 日

　　第一條 標的、數量、價款及交(提)貨時間

　　標 的 名 稱

　　牌 號商 標

　　規 格型 號

　　生 產廠 家

　　計 量單 位

　　數 量

　　單 價

　　金額

　　交(提)貨時間及數量

　　合計

　　合計人民幣金額(大寫)

　　第二條 質量標準：符合 標準。

　　第三條 出賣人對質量負責的條件及期限：交付產品按 標準檢驗，有異議在30日提出有效。

　　第四條 包裝物的'供應與回收：包裝物由出賣人提供，不回收。

　　第五條 隨機的必備品及供應辦法：

　　第六條 合理損耗標準及計算方法：

　　第七條 標的物所有權自標的物交付 時起轉移，但買受人未履行支付價款義務的，標的物屬于出賣人所有。

　　第八條 交(提)貨方式、地點：

　　第九條 運輸方式及到達站(港)和費用負擔：

　　第十條 檢驗標準、方法、地點及期限：按 標準檢驗。

　　第十一條成套設備的安裝與調試：

　　第十二條結算方式、時間及地點：

　　第十三條擔保方式(也可另立擔保合同)：

　　第十四條本合同解除的條件：

　　第十五條違約責任：

　　第十六條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可以由當地工商行政管理部門調解，協商或調解不成的，按下列第 種方式解決，

　　(一) 提交由當地人民法院或仲裁委員會仲裁

　　(二) 依法向人民法院起訴。

　　第十七條本合同自 依法成立時生效。

　　第十八條其他約定事項： 。

　　出賣人

　　出賣人(章)：淮安市博隆防水材料有限公司

　　住 所：淮安市西安路十八號

　　法定代表人：邢光仁

　　居民身份證代碼：

　　委托代管人：

　　電 話：

　　開戶銀行：

　　賬戶：

　　郵政編碼：223001

　　買受人

　　買受人(章)：

　　住 所：

　　法定代表人：

　　居民身份證代碼：

　　委托代管人：

　　電 話：

　　開戶銀行：

　　帳 號：

　　郵政編碼：

　　鑒(公)證意見：

　　簽(公)證機關(章)

　　經辦人：

　　年 月 日

　　有效日期： 年 月 日 至 年 月 日

關于買賣合同模板匯總 篇16

　　甲方：合肥房地產交易網注冊會員

　　乙方：孔雀王家具 貓王家具專賣店

　　雙方本著互惠互利的原則，經過多次協商達成團購協議如下：

　　一、乙方為甲方提供質量優良價格實惠的`產品。

　　二、甲方成員對團購價格保密，自覺維護乙方的價格體系。

　　三、團購產品：孔雀王家具 貓王家具

　　四、團購操作流程：

　　1、團購時間：8月27日上午9:30開始

　　2、團購地點：環宇E區/F區1號?孔雀王家具 貓王家具專賣店

　　3、JC當日現場公布團購折扣

　　4、團購當天付訂金500元，兩月內定款式交全款。

　　5、訂金訂貨前可退還，訂貨后不可退還。

　　五、產品折扣與價格：

　　孔雀王家具 貓王家具團購折扣為65折(27日--28日交全款的用戶參加環宇返5個點的活動)

　　六、售后服務：

　　產品一年內免費維修，終身維護（一年后維護收費）。

　　七、送貨安排:

　　市內免費送貨上樓，如需吊貨，費用客戶自負。 搬運過程中有損傷可以維修的維修，有礙美觀可以做換貨處理。

　　訂貨到提貨時間為20天。

　　八、本次讓利操作細則最終解釋權歸合肥房地產交易網以及孔雀王家具 貓王家具專賣店共同所有。

　　甲方：合肥房地產交易網注冊會員乙方：孔雀王家具 貓王家具專賣店

　　甲方代表： 乙方代表：

　　20xx年月日 20xx年月日

關于買賣合同模板匯總 篇17

　　買方：

　　住所地：

　　法定代表人：職務：

　　賣方：

　　住所地：

　　法定代表人：職務：

　　本買賣合同由買方和賣方共同簽訂，買方同意買入和賣方同意售出以下商品，并遵照以下條款和條件執行。

　　1、商品名稱、數量、型號和價格：

　　1.1商品名稱：電梯.

　　1.2商品數量、型號和單價：共部電梯，具體型號與單價見附件一《居住小區電梯統計表》.

　　1.3合同總價：共部電梯，總價為￥（大寫：人民幣元整）（含進口關稅和中國國內增值稅）。此價格不含安裝、維修費。

　　2、商品規格：

　　2.1詳細規格見附件二《電梯參考規格表》，如《電梯參考規格表》與買方認定的電梯施工圖不一致時，以買方認定的施工圖為準.

　　2.2如經買方同意電梯規格變更，費用和交貨期另議。

　　3、制造者和部件原產國家：

　　3.1本合同所指的全部電梯的制造商為。

　　3.2電梯主要進口部件產地見附件三《電梯進口部件清單》。

　　4、包裝：

　　4.1賣方提供的全部貨物，均應采用國家或專業標準保護措施進行包裝。電梯設備均由木箱包裝，使用長途公路或鐵路運輸，并有良好的防濕、防潮、防震、防腐蝕的能力，電梯設備的導軌為可以妥善保護的軟包裝，若由于包裝不妥引起的貨物銹蝕、損壞和損失均由賣方承擔。

　　4.2在每個包裝箱表面，應印明有關訂貨合同號、裝箱號、商品名稱、體積、毛重、凈重和“勿倒放”、“小心輕放”、“避免潮濕”的字樣。若單個的木箱重量為2噸或2噸以上，在箱面上須標明重心和起重點，以便裝卸和搬運。

　　5、電梯設備的交貨、貨物保管：

　　5.1交貨方式以及地點：賣方將本合同項下設備運到買方指定地點交貨，交貨地點：。電梯設備的運輸、裝卸等費用，均由賣方負責。

　　5.2交貨期限：

　　5.2.1本合同項下部電梯的交貨，為分期交貨。

　　5.2.2本合同簽訂之后，賣方根據買方建筑圖制作電梯施工圖、裝潢式樣圖于

　　年月日之前交付買方，買方應在收到該電梯施工圖、裝潢式樣圖后日內予以書面確認或提出書面異議.賣方在收到買方書面確認通知后最遲在個月內將全部運到買方指定地點交貨（部電梯因屬分期交貨，具體交貨、安裝期限與數量待買方、賣方在賣方提交電梯施工圖、裝潢式樣圖之日起個工作日內予以書面確認，形成《住宅小區電梯分期交付進度表》以便執行）。

　　5.2.3若買方需要延遲收貨，應提前天通知賣方，但延期不得超過天。

　　5.3貨物保管：買方和賣方共同對運抵的所有貨物進行拆箱驗收后，由賣方自行負責保管直至貨物安裝驗收完畢。貨物保管期間，貨物的滅失、受損等后果均由賣方負擔。買方在賣方通知交付前，將協助賣方尋求合適的貨物堆放場地。

　　5.4本合同項下所有設備運輸途中、保管期間、安裝階段的保險事宜由賣方負責。

　　6、電梯設備的貨到驗收、安裝、安裝驗收：

　　6.1貨到驗收：在本合同第5.2.2款規定的交貨時間內，在每一期設備到達交付地點后個工作日內，買方和賣方共同對運抵的所有貨物進行拆箱驗收（數量、規格）。賣方必須保證貨物與裝箱清單

　　數目、規格一致，若發現貨物與裝箱清單數目、規格不符合時，應由賣方無條件補齊或調換.在交貨日期以后發現貨物與裝箱清單數目、規格不一致的，也不能排除賣方對此的保證責任。

　　6.2賣方應提供進口部件的相關海關證明文件。

　　6.3安裝：貨物經開箱驗收合格后，由賣方指定的有資質的'、合格安裝人員依據本合同附件五《電梯設備安裝合同書》進行安裝。賣方應派出技術人員負責監督安裝、調試。

　　6.4安裝驗收：在電梯安裝完畢后日內必須報請官方驗收。賣方應按照設備安裝地電梯質檢部門的有關規定，對安裝調試完畢的電梯設備進行報檢，買方應積極配合賣方。若安裝驗收沒有通過的，賣方有義務在該結論被出具之日起十五日內完成整改并報請第二次官方驗收。若因賣方原因導致安裝驗收沒有通過而給買方造成交房延誤等責任的，由此產生的買方損失由賣方承擔。

　　6.5有關開工申報，電梯質檢主管部門及其他有關部門所進行的與電梯有關的檢驗、驗收手續及費用均由賣方承擔。

　　6.6電梯產品未經驗收合格并發放準運證之前，買方不可擅自使用，否則由此產生的一切后果由買方負責。同時，電梯安裝驗收通過、交付買方并不排除賣方對電梯及其部件的質量、規格等潛在缺陷的全面保證責任。

　　6.7電梯經驗收合格并發放準運證后，買賣雙方辦理電梯移交手續。電梯保修期從電梯移交給買方之日起算。

　　7、本合同總價款的支付方式：

　　7.1本合同簽

關于買賣合同模板匯總 篇18

　　供貨方： 廣西港興塑業有限公司 （以下簡稱甲方）

　　需貨方： 廣西高廣億貿易有限公司 （以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》之規定，甲乙雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，就甲方向乙方供貨事宜達成一致，特簽訂本合同，共同遵守執行。

　　一、供貨內容：

　　乙方為滿足本公司工程建筑的進度所以需要于20xx年02月12日起向甲方購買PE給水管件、PVC排水管件PVC電線管及配件。

　　訂價方式：

　　每批管材的價格均以廠家報價書下浮30%。

　　質量標準：

　　甲方須按國家質量要求提供給排水用管材：

　　工程需要有特殊要求時，由乙方另行提出后，按甲乙雙方在合同商定的技術條件、樣品或補充的技術要求執行。

　　二、供貨方式：

　　1、在合同訂立天內乙方需提供甲方工程管材使用計劃有關材料作為甲方擬定管材供貨計劃依據。

　　2、乙方指定為乙方貨物接收人，負責于甲方的所有到場管材交接工作。管材進場前，乙方需將指定的貨物接收人的身份證復印件（加蓋乙方公章）、貨物接收人簽名樣本和相應的乙方委托書（加蓋乙方公章）交于甲方。

　　3、在施工期間，乙方將實際施工所需要的產品名稱、規格、品種和數量詳細給列出需求清單，發貨前 天將需求清單（加蓋乙方公章）以書面形式通知甲方。

　　4、所供材料到達乙方指定工地現場后2小時內，乙方貨物接收人按需求清單和送貨清單對所到管材的'單價、規格、數量和重量子力學進行清點核對，乙方貨物接收人核對時認為有差錯時，應立即通知甲方，甲方派人員現場重新清點核對。

　　5、所供材料乙方核對無誤后，乙方貨物接收人應當場在甲方的送貨清單上簽字接收，并開該批貨物的出入庫單，入庫單與送貨單作為雙方結算的依據。

　　三、驗收方法：

　　1、甲方應按批次管材提供提供相應廠家質量證明有關原件或復印件。

　　2、管材到場24小時內，乙方必須對到場管材按質量監督有關規定進行抽樣檢測，結果以二次復檢為準；初檢時發現問題應在24小時內通知甲方參與復檢，并對現場管材妥為保管；接到通知后24小時內，甲方未參與復檢，則視為默許乙方提出的異議和正理意見。

　　3、檢測期限為管材進場后七天；管材進場超過七天且乙方無有效檢測結果和向甲方書面反映質量問題時，該批管材甲方有權視為質量合格。到場管材檢測合格時，乙方應將檢測結果通知甲方。有關檢測費用由乙方自理。檢測不合格時，該次檢測費用由甲方承擔。

　　4、甲方對于乙方使用、保管、保養管材不善造成的所有質量問題都不承擔任何責任。

　　四、付款責任：如有銀行承現匯票按市場貼息為準。

　　每月25日前結清當月所有貨款。乙方中途不得向其他供貨商要貨，如有此行為乙方必須支付工程總貨款的百分之十做為違約金給甲方。

　　五、有關責任：

　　1、乙方非質量問題中途退貨和拒絕接貨。則乙方應向甲方償付該批次管材貨款10%的違約金，甲方有權終止合同停止供貨。非質量問題中途退貨或拒絕接貨處理。

　　2、變更到貨地點時，乙方應在交貨前7天通知甲方，并征得甲方同意。

　　3、變更接貨人，乙方應在交貨前7天書面通知甲方，交貨前乙方應將新的接貨人的身份證復印件和乙方授權書交于甲方。

　　4、甲方在合同規定的期限內不能交貨時，應向乙方償付不能交貨部分的貨款總值5%的違約金。

　　5、對于復檢不合格的管材，乙方應在檢測期限內將結果通報甲方，如果乙方同意使用則按質論價。

　　6、乙方逾期付款視為乙方違約，甲方有權終止合同停止供貨。乙方應向甲方償付所欠貨款千分之五的日違約金。

　　六、不可抗力：

　　任何一方由于不可抗力的影響造成合同無法履行時，應及時向合同另一方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明后，允許延期履行、部分履行或不履行合同，并根據情況可部分或完全免予承擔違約責任。

　　七、解決合同糾紛的方式：

　　雙方約定，本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，若雙方確實無法協商一致，可依法向人民法院起訴。

　　八、賠償約定：

　　按本合同同規定應該償付的貨款、違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任或終止合同后3天內按銀行規定的結算方法付清，否則按逾期付款處理。

　　九、其它條款：

　　用管材大約 萬元。

　　本合同自簽訂之日起生效，合同執行期間內，任何一方均不得隨意變更解除合同。合同如未盡事宜，需經合同雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本和副本為一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方： 廣西港興塑業有限公司 乙方： 廣西高廣億貿易有限公司

　　代表人： 代表人：

　　20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日

關于買賣合同模板匯總 篇19

　　購貨單位：__________以下簡稱為甲方;

　　供貨單位：__________以下簡稱為乙方。

　　經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 產品的名稱、品種、規格、數量、價格、質量

　　1.產品名稱：三星i9100(galaxy sii);

　　產品品種：直板手機、3g手機,智能手機,時尚手機;

　　產品規格:手機尺寸：125.3×66.1×8.5mm

　　重量：116.0g

　　顏色：黑色,銀白色,白色,粉色

　　數量：300

　　價格：每部3200元、 總價：960000元

　　2.產品的技術標準(包括質量要求)，按下列第(3 )項執行：

　　(1)按國家標準執行;

　　(2)按部頒標準執行;

　　(3)由甲乙雙方商定技術要求執行。

　　第二條 產品的包裝標準和包裝物的供應與回收

　　產品的包裝，國家或業務主管部門有技術規定的，按技術規定執行;國家與業務主管部門無技術規定的，由甲乙雙方商定。產品的包裝物，除國家規定由甲方供應的以外，應由乙方負責供應。

　　第三條 產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點

　　1.產品的交貨單位：乙方

　　2.交貨方法，按下列第(2 )項執行：

　　(1)乙方送貨;

　　(2)乙方代運(乙方代辦運輸，應充分考慮甲方的要求，商定合理的運輸路線和運輸工具);

　　(3)甲方自提自運。

　　3.運輸方式：由乙方定

　　4.到貨地點和接貨單位(或接貨人)：甲方公司(經理)

　　(甲方如要求變更到貨地點或接貨人，應在合同規定的交貨期限(月份或季度)前40天通知乙方，以便乙方編月度要車(船)計劃;必須由甲方派人押送的，應在合同明確規定;甲乙雙方對產品的運輸和裝卸，應按有關規定與運輸部門辦理交換手續，作出記錄，雙方簽字，明確甲、乙方和運輸部門的責任。)

　　第四條 產品的交(提)貨期限

　　1.交貨時間：xx年5月30日

　　2.如乙方不能及時交貨，需及時與甲方聯系，商量延長交貨期限。

　　第五條 驗收方法

　　1.驗收時間：貨到驗收

　　2.驗收手段：現場驗收

　　3.驗收標準：符合手機規格標準

　　4.負責驗收和試驗：經理驗收，技術人員配合試驗

　　5.在驗收中發生糾紛后，由甲方主管產品質量監督檢查機構執行仲裁

　　第六條 對產品提出異議的時間和辦法

　　1.甲方在驗收中，如果發現產品的品種、型號、規格、花色和質量不合規定，應一面妥為保管，一面在30天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標的物收到之日起過兩年內未通知乙方的'，視為產品合乎規定。

　　2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3.乙方在接到需方書面異議后，應在10天內(另有規定或當事人另行商定期限者除外)負責處理，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第七條 違約責任

　　1.乙方應負的違約責任

　　(1)產品花色、品種、規格、質量不符合本合同規定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之_計算向甲方償付逾期交貨的違約金。

　　(2)乙方未按本合同規定的產品數量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的_%的罰金。

　　(3)產品包裝不符合本合同規定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符合同規定包裝價值35的罰金付給甲方。

　　(4)產品交貨時間不符合同規定時，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之-的罰金。

　　(5)乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關單證和資料，應當承擔相關的賠償責任。

　　2. 甲方應負的違約責任

　　(1)甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格，應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值x%的罰金。

　　(2)甲方如中途退貨，應事先與乙方協商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值35%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規定收貨。

　　(3)甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之三的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視中途退貨處理。

　　(4)屬甲方自提的材料，如甲方未按規定日期提貨，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之三的罰金。(5)甲方如未按規定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額萬分之三計算付給乙方，作為延期罰金。

　　(6)乙方送貨或代運的產品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。

　　第八條 不可抗力

　　甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任

　　第九條 其他

　　1. 按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失的，應當在明確責任后10天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發貨物或扣付貨款來充抵。

　　2.本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，解決不了時，雙方可按下列第 種方式處理(未作選擇的，視為選擇1)：

　　(1)、提交清遠仲裁委員會〔 仲裁委員會〕仲裁;

　　(2)、依法向人民法院起訴。

　　第十條 本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，并按本合同規定將貨款結算以后作廢。

　　第十一條 本合同在執行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協商，另訂附則附于本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。

　　第十二條 本合同一式2份，由甲、乙雙方各執正本一份、副本1份。

　　購貨單位(甲方)：廣州藍鯊公司(公章)

　　供貨單位(乙方)： 河源星蜂公司(公章)

　　法定代表人： (公章)

　　法定代表人： (蓋章)

　　地址：

　　地址：

　　開戶銀行：廣東工商銀行

　　開戶銀行： 廣東工商銀行

　　帳號：...............

　　帳號： ...............

　　電話： __________

　　電話： __________

　　____年__月__日訂

　　起草理由：根據《合同法》第十二條的規定，合同的內容由當事人約定。同時，合同的訂立， 要保護雙方的利益，體現了公平的原則、自由原則。

關于買賣合同模板匯總 篇20

　　國際買賣合同樣本

　　買方：中國 公司 中國， （電報掛號： 電傳號： ）

　　賣方：

　　買方同意購買，賣方同意出售下述商品，并按下列條款簽訂本合同：

　　1. 商品名稱，規格，數量及單價：

　　項目序號商品名稱及規格單 位數 量單價總價總值

　　2. 生產國別和制造廠：

　　3. 包裝：以新的，堅固的木箱或紙箱包裝，并能防潮，防濕，防震，防銹及防止粗暴裝卸，適合于遠程海運，郵包郵寄，空運運輸.由于采用不適當或不妥當的包裝而引起生銹，損壞，丟失，其責任應由賣方承擔.

　　4. 嘜頭：賣方應在每件包裝箱上用不退色的油漆刷上箱號，尺碼，毛重，凈重和諸如“勿倒置”，“小心輕放”，“防潮”等字樣，以及提升位置和下列嘜頭.

　　5. 裝船時間：

　　6. 裝船港口：

　　7. 目的港口：

　　8. 保險：裝船后由買方負擔.

　　9. 支付條件：

　　（1） 如以信用證支付：買方接到本合同11條規定的賣方裝船通知后在交貨期15～20天前，由 中國銀行開立以賣方為受益人，金額為裝貨總值的不可撤銷的信用證.憑開戶銀行開具的匯票和本合同第10條中所規定的裝船單據付款.

　　（2） 如以托收方式支付：交貨后，賣方經由賣方銀行通過中國銀行寄送本合同第10條所規定的裝船單據向買方收取貨款.

　　（3） 如以信匯或電匯方式支付：接到本合同第10條所規定的裝船單據后于七天內付款.

　　10. 付款單據：

　　（1） 為了議付貨款，賣方應向支付銀行呈交下列單據：

　　1） 全套清潔無疵，注明“運費到付”，空白抬頭，空白背書和通知目的港已“裝船”的海運提單.

　　2） 發票五份：注明合同號和嘜頭（一個以上嘜頭應分別開發票）.

　　3） 裝箱單五份：注明發貨重量及相應發票的編號和日期.

　　4） 由制造廠出具的品質和數量證明書兩份，如14條第（1）項中所規定.

　　5） 通知買方已裝船的電報抄件一份.

　　（2） 裝船同時，賣方應將上述單據副本各一份（本條5項除外）寄送目的港.

　　11. 裝船條件：

　　（1） 賣方應于本合同規定的裝船期前四十天，以電報通知買方如下內容：合同號，品名，數量，價值，件數，毛重，尺碼，港口備妥待運日期，以便買方洽訂艙位.

　　（2） 中國 公司（電報掛號： ），將作為買方的船代理洽訂艙位.

　　（3） 買方應于船只預計抵港日期前十天，將船名，預計裝貨日期，合同號通知賣方，以便賣方安排裝船.賣方應與船代理保持密切聯系.當必須換船或船提前或推遲到港時，買方或其船代理應及時通知賣方.如船只不能在買方通知的船期后三十天內到達港口，買方應擔負自三十一天起所帶來的倉租費和保險費.

　　（4） 如船只按時抵達裝船港口后，而賣方不能按時備貨裝船，由此產生的空倉費和滯期費應由賣方負擔.

　　（5） 貨物越過船舷和脫鉤前的全部費用，風險由賣方負擔；貨物越過船舷和脫鉤以后的全部費用，風險由買方承擔.

　　12. 裝船通知：賣方應于貨物裝船完畢后，立即以電報通知買方合同號，貨物名稱，數量，毛重，發票價值，船名和起航日期.若由于賣方未及時以電報通知買方，而使買方不能及時辦理保險時，由此產生的一切損失，均應由賣方承擔.

　　13. 質量保證：賣方保證貨物采用最好的和未用過的全新材料，第一流制造工藝，其成品質量，規格和性能與本合同規定相符.貨物的保證期為貨物抵目的港后月，國際買賣合同樣本，合同范本《國際買賣合同樣本》。

　　14. 檢驗和索賠：

　　（1） 發貨前，制造廠應對貨物的質量，規格，性能和數量/重量作精密全面的檢驗，并出具證明書，證明貨物符合本合同規定.質量證明書應附有制造廠試驗項目和結果的報告.

　　（2） 貨到目的.港后，買方將申請中國商品檢驗局（以下簡稱局）對貨物的品質，規格和數量/重量進行初檢，并出具檢驗報告.如該局發現規格或數量或二者有出入，除保險公司或輪船公司的責任外，買方有權在貨物到達目的港后 日內拒收該貨物或向賣方提出索賠.

　　（3） 如貨物的質量和規格與合同規定不符，買方將申請商檢局進行檢驗，并憑檢驗報告有權向賣方索賠（包括換貨）.所有費用（檢驗費，退貨和換貨的運費，保險費，倉儲費和裝卸費等）均應由賣方承擔.

　　（4） 若買方提出索賠后三十天內賣方未予答復，則認為賣方已接受上述索賠.

　　15. 人力不可抗拒：凡是制造或裝船運輸過程中，因人力不可抗拒的事故，致使賣方推遲交貨或不能交貨時，賣方可不負責任.但發生上述事故時，賣方應立即通知買方，并在十四日內，給買方航寄一份由主管政府當局頒發的事故證明書.在此情況下，賣方仍有責任采取一切必要措施加速交貨.如事故延續十周以上，買方有權撤銷合同.

　　16. 遲交貨罰款：除本合同第15條規定的人力不可抗拒原因外，如賣方不能按合同規定的時間交貨，買方應同意在賣方支付罰款的條件下延期交貨.罰款可由支付銀行在議付貨款時扣除，但罰款不得超過遲交貨物總價的5％.罰款率按每七天收0.5％，不足七天時以七天計算.如賣方延期交貨超過合同規定十周時，買方有權撤銷合同.此時，賣方仍應不遲延地按上述規定向買方支付罰款.

　　17. 仲裁：凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決；如果協商不能解決，當提交北京中國國際貿易促進委員會對外經濟貿易仲裁委員會根據該會仲裁程序暫行規則進行仲裁.仲裁裁決是終局的，對雙方都有約束力.仲裁費用由敗訴方承擔.

　　18. 補充條款：

　　_______________________________________________________________________________________________________________________

　　_____________________________________________________________________________________________________.

　　本合同正本共兩份，采用中，英文（略）書就，兩種文字具有同等效力，簽字后即生效，雙方各執一份為憑.

　　買方： 賣方：

　　中國 公司 ×國 公司

　　代表：（簽字） 代表：（簽字）

　　見證人：

　　（律師）

　　（簽字）

　　中外貨物買賣合同

　　合同號：

　　簽字日期：

　　賣方 中國 公司 地址 電報掛號 電傳

　　買方

　　雙方同意按下列條款由賣方出售，買方購進下列貨物：

　　(1)貨物名稱，規格，包裝及嘜頭(2)數量(3)單價4)總值

　　（5） 裝運期限：

　　（6） 裝運口岸：

　　（7） 目的口岸：

　　（8） 保險：由賣方按發票金額110％投保

　　（9） 付款條件：

　　買方應通過買賣雙方同意的銀行，開立以賣方為受益人的，不可撤銷的，可轉讓和可分割的，允許分批裝運和轉船的信用證.該信用證憑裝運單據在中國的中國銀行見單即付.該信用證必須在 前開出.信用證有效期為裝船后天在中國到期.

　　（10） 單據：賣方應向議付銀行提供已裝船清潔提單（或集裝箱運輸的已裝船提單），發票，品質證明，數量/重量鑒定書；如果本合同按CIF條件，應再提供可轉讓的保險單或保險憑證.

　　（11） 裝運條件（CIF/C＆F）

　　1. 載運船只由賣方安排，允許分批裝運，允許轉船，允許集裝箱運輸.

　　2. 賣方于貨物

關于買賣合同模板匯總 篇21

　　立契約書人x x有限公司(以下簡稱甲方)、x x x有限公司(以下簡稱乙方)茲就船舶買賣事宜，訂立本契約，條款如下：

　　第一條 甲乙雙方約定有關后記船舶的買賣事宜，甲方賣出、乙方買入。

　　第二條 買賣總金額為x x x元整。乙方依照下列方式支付款項予甲方。

　　1 本日(訂約日)先交付定金x x 元整。

　　2 甲方必須在x x x x年x月x 日前將后記的船舶點交與乙方，并將下列登記文件及使用權文件交付與乙方。乙方未支付的余款，俟船舶點交及辦理船舶所有權、漁業權移轉登記完畢并經船舶所在地航政主管機關蓋印證明時一次付清。

　　(1) 甲方公司同意出售本契約標的物的全體股東會議記錄三份。

　　(2) 乙方公司及法定代表人印鑒證明書三份。

　　(3) 乙方法定代表人資格證明書三份。

　　(4) 乙方公司章程及董事、監事、股東名冊三份。

　　(5) 乙方法定代表人戶籍謄本三份。

　　(6) 乙方公司執照，營業登記證影本各三份。

　　(7) 稅務機關出具的最近無欠稅證明書正本。

　　(8) 船舶所有權登記證正本。

　　(9) 船舶噸位證書正本。

　　(10) 船舶國籍證書正本。

　　(11) 設備目錄正本。

　　(12) 航海記事簿正本。

　　(13) 法律所規定的其它文書正本。

　　(14) 船舶檢查簿正本。

　　(15) 漁業執照正本。

　　(16) 漁業權拋棄申請書。

　　(17) 船舶無線電臺執照正本。

　　(18) 契約漁船船圖。暨進口器材規格說明書。

　　(19) 船舶勘航力證書正本。

　　(20) 貨艙、冷藏室及其他供載運貨物部分適合于受載運送與保證書正本。

　　(21) 船舶無共同海損部分擔額并不負擔救助及撈救報酬額證書正本。

　　第三條 甲方于第二條第(2)項乙方支付余款同時，應將后記船舶的所有權及漁業權移轉登記與乙方。

　　第四條 在甲方尚未將船舶點交與乙方之前，若有故障、毀損或遺失時，應由甲方負責，亦即乙方免除支付價金義務。

　　第五條 甲方保證后記船舶所具的性能與說明書相符，并須在第三條交付前先行試航，以證明其性能。

　　第六條 有關后記船舶的品質、性能，由甲方對乙方保證，并以一年為限。在此期間，若非乙方的過失或發生自然性故障，甲方負有賠償損失及修理的`義務。

　　第七條 若發生第六條的情形，雖經甲方修復或補充完整，而船舶仍然無法維持繼續作業或短欠，或其性能降低長達一個月時，乙方可根據下列方式選擇其一，向甲方提出要求。

　　(1) 換取同種類船舶。其條件為乙方須就已使用該船舶的時間長短支付船價，每半年乙方應支付甲方相當于第二條總金額三分之一的款項。

　　(2) 退還船舶。但甲方得扣除乙方使用船舶所應付如前(1)的款項 ，其余定金退還與乙方。有關使用船舶的時間、其計算方法則無論乙方是否使用，規定從第三條甲方點交船舶日始至乙方提出退還船舶要求之日止，為使用時間。

　　第八條 乙方若未能在第二條日期前支付余額以交換船舶，則甲方無需催告，本契約視同作廢，甲方得將船舶移動、航行并停泊于原船籍港。

　　有關前述甲方的船舶移動、航行費，以及停泊時所需的一切費用，應由乙方負擔。甲方除上述權利外，尚可將定金沒收，作為損害賠償。

　　第九條 甲方若未能在第二條所列日期前點交船舶，乙方得向甲方催告，于十日之內點交船舶。在此期限內，甲方若仍然無法點交，則本契約視同作廢。乙方得請求甲方退還第二條的定金、以及與定金同額的損害賠償。

關于買賣合同模板匯總 篇22

　　買賣合同是出賣人轉移標的物的所有權于買受人，買受人支付價款的合同。買賣合同是市場經濟活動中最常見的合同之一。買賣合同可以口頭約定也可以書面簽訂。筆者建議最好采用書面形式，以防糾紛發生之時無據可依。

　　買賣合同應包括但不局限于以下內容：

　　(一)當事人的名稱或姓名及住所;(二)交易標的;(三)交易數量;(四)質量;(五)價款或報酬;(六)履行期限、地點和方式;(七)違約責任;(八)解決爭議的方式。下面筆者針對以上合同內容稍作分析與提示：

　　1、當事人的名稱或姓名及住所要真實，合同當事人一定要有簽約的權限。簽訂主體只有真實存在，才具有訴訟主體的資格。如果當事人是提供的是虛假信息，法院一旦無法送達，則可能有被駁回的法律風險。另如果當事人無權簽約，則所簦合同的效力則存在不被承認的風險。

　　2、交易標的要具體。如果交易標的是特定物，則要寫明標的物的詳細特征，比如型號、出廠時間等等;如是不動產，則要標明四至、面積、或門牌號等。

　　3、交易數量要明確，多或少的情況如何處理。在買賣合同實務中，有的當事人因對標的物的數量約定不是很明確，從而導致買賣雙方發生歧義，比如說用“一車”、“一批”等字眼。再有最好雙方在簽訂合同時就將標的物超出約定數量或少于約定數量的情況作一明確處理約定。

　　4、質量要有標準。合同簽訂時雙方一定要對標的物質量作出約定，能樣品封存的最好封存。對于種類物也要有級別或時限等標準。

　　5、價款或報酬要明確支付方式與支付時間。有的'買賣合同只約定付款或報酬的金額，沒有對支付時間和支付方式作出約定，從而支付方為無限期不支付或無法支付找到借口。是用現金支付還是轉帳支付，在何時支付，合同中應作明確約定。

　　6、履行期限、地點和方式要明確。有的合同對履行期限作出模糊約定，如“一個月內履行完畢”，但從何時起算一個月沒有約定，這就容易使雙方產生歧義，都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化，約定在“某年某月某日前履行完畢”則就避免了歧義的產生。地點與方式一樣也要將其明確化，具體化。

　　7、違約責任要條款化。很多合同對違約責任沒作約定或約定太過籠統，不具可操作性。比如有的合同約定“違反合同約定，支付違約金100萬元”，這個約定就太過籠統，實務中很難操作。違約責任應根據違約方具體的違約情況約定相應違約責任。如“姓名不實”應支付違約金多少元;質量不合約定應如何處理等等。

　　8、爭議解決方式要約定。合同雙方一旦發生爭議，協商不成的只能求助于仲裁機構或法院。那么具體選擇哪一種方式，則需要當事人雙方約定，如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個仲裁委員會，否則就會因約定不明而致約定條款無效。當然雙方也可以約定管轄的法院，而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一，而不能隨意選擇。

　　另外合同中還應約定“合同的解除”及“合同的生效”條款。

　　合同的解除可分為協議解除或單方解除。協議解除雙方同意即可。單方解除是一方可行使合同解除權的行為，這種單方解除的情形雙方當事人可以進行約定，并明確解除時的通知義務及責任的分擔。

　　合同一般可約定雙方簽字(蓋章)時生效，但也可約定附條件或附時間生效。在此還應注意簽字生效，簽字、蓋章生效，簽字加蓋章生效的區別。

關于買賣合同模板匯總 篇23

　　我們在房屋買賣中難免出現問題，買賣合同中的違約條款一方違約，就應該向對方支付違約金，賠償損失，了解了這些知識才能更好地保護自己的權利。

　　一、房屋買賣合同違約金條款有什么？

　　1.出售人與購買者在簽訂房屋買賣合同中應約定違約責任，如果一方違反合同約定，應該要向對方支付違約金；由于違約給對方造成的損失應當依法賠償。

　　2.違約金的數額，雙方應當在合同中約定，沒有約定，并具有下列情形之一的，按照規定的標準確定違約金：因房地產轉讓人的過錯，未在定的時間內交付房地產的，轉讓人向受讓人支付的違約金為已經收取的轉讓價款按照中國人民銀行公布的同期存款利率計算所得利息的兩倍。因房地產受讓人的.過錯，未在約定的時間內支付轉讓價款的，受讓人向轉讓人支付的違約金為逾期支付的轉讓價款按照中國人民銀行公布的同期存款利率計算所得利息的兩倍。

　　3.由于違約給對方造成的損失應按實際發生的情形分項計算損失數額。

　　二、違約金條款有什么意義？

　　1.如果約定了違約金條款，會給對方造成一定的心理威懾，促使對方盡可能的依約履行合同。

　　2.如果你具有一定的實際控制能力，你就可以直接依違約金條款扣款、壓款，取得進一步的談判主動。

　　3.如果對方提出違約金過份的高于所造成的損失，則對方應對此承擔證明責任。

　　買房合同的違約條款意義都是很重大的，在簽訂合同之時，我們就要更加關注這些事項，維護好自己的權益。

關于買賣合同模板匯總 篇24

　　出賣人： 住所： 郵編： 電話： 傳真： 電郵：

　　買受人： 住所： 郵編： 電話： 傳真： 電郵：

　　買受人與出賣人經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》及其相關法律法規的規定，就買賣產品，簽署本合同如下：

　　第一條 標的、數量、價款及交（提）貨時間

　　第二條 質量標準：第三條 出賣人對質量負責的期限： 第四條 包裝標準：

　　第五條 合理損耗標準及計算方法： 第六條 標的物所有權自時起轉移，但買受人未履行支付價款義務的，標的物屬于 所有。

　　第七條 交（提）貨方式、地點： 第八條 運輸方式和到達站（港）及費用負擔：第九條 檢驗標準、方法、地點及期限：第十條 結算方式、時間及地點：

　　第十一條 本合同解除的條件： 第十二條 違約責任

　　一、出賣人的違約責任： 二、買受人的'違約責任： 第十三條 擔保方式（也可另立擔保合同）： 第十四條 合同的修改、補充、終止和續簽

　　1、本合同的變更及補充應在協商一致的基礎上形成書面文件，并經雙方簽字后生效。補充協議與本合同有同等效力。

　　2、雙方在履行本合同過程中，除不可抗力外，需要變更或終止合同的，應提前一個月通知對方，但本合同的解除，不影響違約責任的承擔。

　　第十五條 通知與送達

　　1、本合同約定以書面形式或者雖未約定但法律規定應以書面形式表達的請求、答復、通知等意愿，雙方均應采用書面形式，書面形式包括但不限于書面文件原件、傳真件、手機短信、電子郵件等形式。

　　2、一方需要向對方發出的一切通知、文書、稿件及設計作品，均以本合同首頁所列明的地址、傳真或電子郵件為準。

　　3、如一方通訊地址發生變更，以變更方發出的書面更改通知為準，否則，對方以本合同首頁所列地址郵寄送達的視為已經送達。

　　4、以傳真方式發送的，發出傳真時視為送達；以郵寄方式的，掛號寄出或投郵當日視為送達；乙電子郵件方式發送的，自發出時起24小時內視為送達。

　　第十六條 不可抗力

　　1、在本合同履行期間，若發生包括地震、戰爭等不可抗力事件的，主張不可抗力的一方應在發生事件之日起5日內，以書面形式向對方通報不可抗力的詳情及不能履行、部分不能履行、或需要延期履行的理由，并對此承擔舉證責任，盡力協助另一方避免因不可抗力遭受進一步的損失。

　　2、雙方可依據不可抗力事件對履行協議的影響程度，協商商定是否解除本合同、或部分履行合同義務、或延期履行合同義務。

　　3、遭受不可抗力后，一方怠于履行通知義務或不采取有效措施避免損失擴大的，則應當就擴大損失部分承擔賠償責任。

　　第十七條 爭議解決及法律適用

　　1、本合同的訂立、履行、解釋及爭議的解決均應適用中華人民共和國的法律。

　　2、雙方如因本合同的訂立、履行或解釋發生任何爭議，應進行友好協商。協商不成或不能協商時，按方式解決（提交仲裁委員會；依法向人民法院起訴）。

　　第十八條 合同效力及其他

　　1、本合同自雙方授權代表簽字并加蓋公司印章之日起生效。 2、本合同一式兩份，雙方各執一份，均具有同等法律效力。

　　3、本合同的注解、附件、補充協議是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　第十九條 其他約定事項：

　　出賣人（蓋章）： 買受人（蓋章）：

　　法定/授權代表人簽字： 法定/授權代表人簽字：

　　時間： 時間：

關于買賣合同模板匯總 篇25

　　一、合同主體

　　陷阱：故意將供方填成與簽約人有關系，但無供貨能力，且無獨立承擔經濟責任能力的單位。或故意將需方填成與簽約人有關系，但無付款能力，且無獨立承擔經濟責任能力的單位。

　　注意：核對供、需雙方。

　　二、買賣標的物(貨物)的基本情況

　　陷阱1：產品名稱故意不寫全稱，混淆產品品種;或供方不寫產品牌號和商標，以期達到以次代好的目的;有的供方不寫產品規格型號，企圖交貨蒙混過關;還有的供方不寫生產廠家，想用價低的檔次差的產品供貨。

　　注意：寫清產品全稱，寫清牌號、商標，寫清、寫全規格、型號、寫清生產廠家。

　　陷阱2：供方不寫隨機備品、配件工具、數量及供應辦法。以圖不免費提供。

　　注意：要寫清隨機備品、數量，配件工具、數量。并將上述用品的供應辦法、時間也寫清楚。

　　三、標的物的數量和計量方法

　　陷阱1：產品數量或計量方法故意約定為本企業的標準或計量方式。

　　注意：產品的數量應以國家統一的標準計量單位表示，沒有統一計量單位的，產品數量的表示方法由雙方確定，但必須具體明確，切不可用含糊不清的計量概念表述，如一件、一箱、一打等，應對雙方使用的計量方法具體解釋，如一件、一箱、一打等的表示，具體包括的產品數量是多少。

　　對某些產品，必要時應當在合同中寫明有關主管部門頒發的(沒有主管部門規定的由當事人商定)交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然減(增)量規定及計算方法。注意明確什么是多交、少交和如數交付的法律概念。工礦產品購銷合同在履行過程中，由于運輸、計量、自然、產品本身的性能等多方面原因，在發貨數、實際驗收數、合同規定的交貨數之間，有時會出現差額，發生不一致現象。此時，只有符合法律規定的磅差和增減范圍的，才能以少交、多交或如數交付論處。通常這種法律規定均為有關主管部門規定的范圍。

　　陷阱2：供方不寫合理損耗，或將合理損耗寫的較多。

　　注意：將損耗寫清，寫合理，對正負尾差、合理磅差、自然減(增)量等要根據情況，寫科學。

　　陷阱3：供方不寫隨機備品或配件工具的數量。

　　防范：要寫清隨機備品數量。并將上述用品的供應辦法、時間也寫清楚。

　　四、標的物的技術標準(含質量要求)

　　陷阱1：不寫質量標準;成套產品的，不寫附件的質量標準;看樣訂貨的，不封存樣品。

　　注意：寫清質量標準，是國家標準呢?還是行業標準?抑或企業標準?成套產品的，不但要寫清主件的質量標準，還要寫清附件的質量標準。看樣訂貨的，一定要將樣品封存好，作為檢收的標準。

　　陷阱2：供方故意對質量負責的條件簽訂苛刻一些，以期達到不負責任的目的;或者故意將質量負責的期限寫的過短，使需方根本沒有時間提出質量異議。

　　注意：對質量負責的條件和期限，不但要寫清，而且要寫的科學、合理。

　　五、標的物的包裝方式和包裝要求。

　　陷阱：供方不寫或不寫清包裝標準、包裝物的供應和回收，也不寫費用負擔，以達到簡易包裝省錢省力的目的。

　　注意：寫清包裝物、包裝標準、包裝標簽的內容等。對包括物的`供應、回收，費用負擔也要寫清楚，以免出現糾紛。對包裝不善引起貨物損壞的責任約定清楚。

　　六、產品價格及支付期限、地點和方式

　　陷阱：不寫單價，逃避物價檢查，并為偷、漏稅創造條件，或需方只寫金額數量，不寫幣種。

　　防范：寫清單價，寫清幣種。

　　七、交貨的期限、地點和方式

　　陷阱1：不寫交貨地點，不寫清交貨方式，以達到不承擔風險責任的目的，也為糾紛管轄設下埋伏。

　　注意：寫清交貨地點和方式，代辦托運時，還要寫清運輸工具和運輸路線。

　　陷阱2：供方不寫交貨時間，或將交貨時間寫成：在某年某月某日至某年某月某日交貨，而不寫某日具體交多少貨。

　　防范：寫清交貨時間，分期交付的，寫清每次交貨的具體數量。

　　八、運輸方式的要求及運雜費用的支付

　　陷阱：不寫或不寫清運輸方式;籠統寫到達站(港);不寫費用負擔。

　　注意：寫清運輸方式是水路、鐵路、公路運輸，還是聯運。要寫清到達的終點是某市(地)的南站、北站，還是其他站。要寫清運費的負擔，若是分擔，還要寫清分擔的數額或段點。

　　九、驗收或者檢驗的標準、方式、日期

　　陷阱：供方不寫驗收標準、方法及提出異議的期限，或將提出異議的期限訂的過短。

　　注意：把好貨物驗收方法這一條款的明確規定。明確規定貨物的驗收辦法，事關供需雙方預期的經濟效益與合作成功與否的大局，也是易發生質量糾紛的地方，必須注意明確訂明。合同中應明確載明：驗收的時間;驗收的手段;驗收的標準;由誰負責驗收和試驗;當驗收中發生糾紛后，由哪一級主管產品的質量監督檢查機關執行仲裁等等。一般地，驗收的辦法有外觀驗收;理化驗收;安裝運行驗收;破壞性驗收等，采用哪一種方法應在合同中訂明白。有的驗收需要委托有關專業部門進行的，應當委托國家法定檢驗機構驗收以保證其驗收的法律效力。同時，合同中應明確規定其驗收期限。國家有驗收期限規定的，按國家規定的期限進行。

關于買賣合同模板匯總 篇26

　　甲方（買方）：

　　聯系方式：

　　地址：

　　乙方（賣方）：

　　聯系方式：

　　地址：

　　簽訂地點：

　　甲方因承擔____公路工程施工任務，現向乙方購買一定數量、質量符合甲方施工工程設計文件及施工技術規范要求的____材料，為明確雙方的權利、責任和義務，經甲乙雙方共同協商，按照《中華人民共和國合同法》的有關規定，簽訂本合同，雙方共同遵守。具體合同條款如下：

　　一、材料產地：_______________。

　　二、材料名稱、規格及數量

　　1、甲方向乙方購買的各種材料規格、名稱、數量分別為：

　　各種規格名稱材料最終數量以甲方所承擔工程的實際需求量（包括甲方工程變更增、減數量）為準。

　　2、甲方因設計變更，需要增加或減少訂貨數量，須提前____天書面通知乙方。

　　3、若乙方超出上述總數量或當月數量向甲方供應材料，甲方有權單方面決定收購或不予收購，由此造成的'一切損失由乙方自行負責。

　　三、材料價格

　　1、____規格的____材料到場（甲方收料場地）單價為：____元（大寫：____）。其中出廠價（含裝車費）為：____元；運費（含卸貨費）：____元。除此之外，甲方不再承擔其它任何費用。

　　2、____規格的____材料到場（甲方收料場地）單價為：____元（大寫：____）。其中出廠價（含裝車費）為：____元；運費（含卸貨費）：____元。除此之外，甲方不再承擔其它任何費用。

　　以上單價中包含原材料費、加工費、礦產資源稅（費）、江河管理稅（費）、營業稅、便道便橋費、過路過橋費、裝卸費、運輸費、安全費、管理費、利潤、稅金、損耗和其它損失費用及風險費用等。

　　四、質量要求

　　乙方所供材料應符合甲方所承擔的____工程設計文件及相應施工技術規范的要求。其主要質量技術指標如下：

　　1、____________________________

　　2、____________________________

　　五、質量檢測方式

　　甲方隨時或定期派質檢人員對進場材料進行質量檢測，經檢測不合格的材料，甲方工作人員有權拒絕收貨并責令清運出場，由此造成的經濟損失由乙方承擔。如甲乙雙方因檢驗結果發生爭議，由甲方駐地監理部門最終檢驗確認。

　　六、交貨時間、地點及收貨計量方式

　　1、供貨期限：____。各種規格名稱材料分月供應量為：_____________。

　　2、交貨地點：____。

　　3、乙方在組織材料的生產過程中，應將生產的合格材料及時轉運至甲方收料地點或安全處，防止遭受洪水等自然災害損失。生產及運輸過程中造成的一切損失由乙方自行負責。

　　4、收貨計量方式

　　雙方確認數量后，應立即填寫簽認收料單作為結算貨款的憑據。收料單必須由雙方專門指定的人員填寫簽認。其它人員填寫簽認的收料單及涂改無效。

　　七、貨款結算與支付方式

　　乙方每月憑甲方指定人員填寫簽認的有效收料單到甲方材料管理部門結算上月21日至當月20日貨款，并提供已結算貨款總額的正式有效的稅務發票。當月結算貨款在____日支付____%，余款在合同全部履行完畢后____月內付清。所有貨款均通過轉賬或匯付至乙方銀行賬戶。

　　乙方開戶銀行：________________

　　乙方開戶賬號：________________

　　八、違約責任

　　按照《中華人民共和國合同法》的有關規定執行。

　　九、合同爭議的處理

　　合同發生爭議，首先協商解決；若協商不成，則向甲方注冊所在地人民法院訴訟解決。

　　十、合同的組成部分

　　乙方單位營業執照（復印件）、組織機構代碼證（復印件）、法人代表授權書、法人代表（或委托代理人）本人身份證（復印件）是本合同的組成部分。

　　十一、合同份數、生效及終止

　　本合同一式五份，甲方執三份、乙方執兩份，經雙方簽字蓋章（多頁合同甲乙雙方應同時加蓋騎縫章）后生效。甲方工程結束，并結算付清全部貨款后本合同自行終止。

　　十二、雙方約定的其它事項：______________________。

　　（以下無正文）

　　甲方

　　單位名稱（蓋章）：

　　甲方代表人（簽字）：

　　日期：

　　乙方

　　單位名稱（蓋章）：

　　乙方代表人（簽字）：

　　日期：

關于買賣合同模板匯總 篇27

　　甲方；王日紅

　　已方：唐延正

　　甲乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下合同條款：

　　1、甲方自愿將坐落在汗巴嶺村興林路七巷1——9號（建筑面積壹佰伍拾壹平方米，二層，雜房面積約貳拾平方米）房地產出賣給乙方（集體土地、建設用地使用證（94）第01033號，建設用地規劃許可證（95）003號建設工程規劃許可證（95）13號）。四界以證號上所標為準。

　　2、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣貳拾萬元整（200000.00元）。付款方式，雙方簽定合同時一次性付清。

　　3、甲方保證該房屋合法，權屬清楚，有合法的土地使用權，該房屋未辦房產證手續，如乙方要辦理手續，新產生的有關稅費由乙方承擔。甲方應積極配合乙方辦理有關房屋過戶手續。

　　4、甲方應在20xx年12月30日前將房產交付乙方，屆時該房產應無任何爭議，交付該房時，甲方不得損壞該房屋的.結構。

　　5、合同簽定后，如一方違反本合同條款，應向對方支付陸萬元違約金。

　　6、本房屋買賣合同書一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日起生效。

　　甲方簽字：乙方簽字：

　　執筆人：在場人：

關于買賣合同模板匯總 篇28

　　廣東省二手車買賣合同（示范文本）

　　買方（單位）： 法人代表： 企業代碼： （自然人）身份證號：電話： 賣方（單位）： 法人代表：企業代碼：（自然人）身份證號： 電話：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《二手車流通管理辦法》等有關法律、法規，就二手車買賣事宜，買賣雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上簽訂本合同，具體條款如下： 第一條 車輛基本信息

　　第二條 付款及車輛交付

　　1、車價款（不含稅費）人民幣：元，買方應于登記機關受理車輛轉移登記資料 天內支付70%，合計 元，余下30%，合計 元，于車輛轉移登記手續辦理完成后 天內支付；

　　2、買方在簽訂本合同時支付購車定金人民幣： 元，該款在30%的車款中抵扣； 3、車輛轉移登記手續費（含稅費）人民幣： 元，由 方承擔；

　　4、賣方應當在登記機關受理車輛轉移登記手續辦完，買方付齊余款時，交付車輛及證件給買方。

　　第三條 雙方權利義務

　　1、賣方應保證合法享有車輛完整所有權或處臵權，且車輛符合國家有關規定，能夠依法辦理轉移手續。

　　2、賣方保證向買方提供的相關資料真實有效及其對車輛狀況的陳述完整、真實，不存在隱瞞或虛假成份，并按約定交付車輛及證件。

　　3、買方應按照雙方約定的時間和地點與賣方當面驗收車輛及審驗相關資料，并按照約定支付車款。

　　4、買方應持有效證件與賣方共同辦理車輛轉移手續。對轉籍車輛，買方應確認車輛在轉入地能辦理轉入手續。

　　5、賣方承擔和負責處理車輛交付前發生的一切交通事故、規費不齊、違章或違法行為；買方承擔和負責處理車輛交付后發生的一切交通事故、規費不齊、違章或違法行為，雙方另有約定的.除外。 第四條 違約責任

　　1、賣方向買方提供的車輛信息不真實，買方有權終止合同并要求賣方賠償因此造成的損失。 2、賣方未按合同約定將本車及其相關憑證交付買方，買方有權終止合同，賣方應雙倍返還定金。

　　3、買方未按照合同約定支付本車價款的，賣方有權終止合同，并沒收定金。

　　4、因賣方原因致使車輛不能辦理轉移手續的，買方有權終止合同并要求賣方返還車款并承擔一切損失。因買方原因致使車輛不能辦理轉移手續的，賣方有權終止合同并要求買方返還車款并承擔一切損失。

　　5、任何一方違反合同約定的，均應賠償由此給對方造成的損失。

　　第五條 爭議解決方式本合同發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商或調解不成的，按下列第 _ 種方式解決： 1、提交_________________仲裁委員會仲裁； 2、依法向_______________人民法院起訴。 第六條 合同生效

　　本合同一式二份，買方一份，賣方一份，本合同在雙方簽字蓋章后生效。

關于買賣合同模板匯總 篇29

　　原告訴稱：200x年11月23日，原、被告簽訂一份《商品房買賣合同》，由原告向被告購買其開發 “悠雅軒”S11號商鋪一套，約定層高為首層3.6米、二層3米，合同附件一房屋平面圖中僅標注有一條梁柱。房屋建成后，原告發現被告建造的房屋有以下嚴重影響使用的問題：

　　（1）一、二層中央均有一直徑為15厘米的粗大排水污管；

　　（2）一層有兩條柱子長寬分別為38×54厘米、72×13厘米，高

　　2.94米；

　　（3）一層凈高僅為2.94-3.46米；

　　（4）二層有五根橫梁；

　　（5）二層有兩個沉沙井，規格分別為2.6×1.54×2.35米和2.45×1.85×2.32米；

　　（6）二層凈高只有1.93-2.84米。由于原告簽訂商品房買賣合同是希望買到符合合同附件一房屋平面圖及合同第三條約定的商鋪，而被告實際提供的商鋪違背了原告的真實意思表示，原告對此有重大誤解。原告要求退房無果，故訴至法院，請求判決撤銷雙方的《商品房買賣合同》，判令被告返還購房款258503元及利息（從20xx年11月23日起計至返還之日止），本案的訴訟費由被告承擔。

　　被告辯稱：不同意解除合同。《商品房買賣合同》是雙方自愿協商簽訂的，對雙方當事人均具有法律約束力，受法律保護。被告交付的房屋規格均符合合同約定，是按有關部門審查批準的施工圖紙施工建設的，也符合國家相關規范，不存在影響房屋使用的問題。原告要求撤銷合同的理由不能成立，請求駁回原告的訴訟請求。

　　適度把握商品房預售合同糾紛中“重大誤解”的適用范圍

　　商品房預售是平等主體的當事人之間買賣尚未建成的房屋（以下簡稱期房）的交易行為。商品房預售區別于現房銷售的最大特征，是交易發生時作為標的物的商品房尚未建成，買受人只能借助出賣人提供的資料、通過想象來認知所購房屋的情況。因此，房屋建成后的實際狀況與買受人的想象存在差異是難免的。正因為如此，與同等條件下現房銷售相比，預售期房不但價格偏低，而且為了維護交易的穩定性，對買賣雙方的權利義務也有特殊要求：一方面要求出賣人在履行如實告知義務時，應保證買受人的想象與將來房屋的真實狀況之間的差異在合理范圍之內；另一方面也要求買受人對差異風險有合理的預見。所謂“合理”，是以通常情況下常人的理解能力、承受能力為判斷標準的`。是否超過“合理”范圍影響到買賣房屋的真實意思表示，是判斷是否構成“重大誤解”的標準。

　　本案原告作為消費者，在交易中處于弱勢地位，對其所購房屋的具體情況只能通過被告的口頭和書面描述中得到認知。但被告卻未將房屋的詳細結構情況通過實物（如樣板房）或書面及口頭方式告知原告、以便原告能正確認知房屋的基本結構。而從房屋建成后法院現場勘驗的情況看，雖然仍然該商鋪仍然能夠使用，但確實存在空間狹小、結構低矮、有明顯的壓抑感的問題，尤其以第二層的情況更為嚴重。這是通常情況下常人根據被告提供的信息（包括合同中對戶型和層高的文字描述、平面圖的標注等等）所無法想象的，也必將對房屋的使用人造成不便及不適，顯然不符合原告購房時的真實意思表示。因此，原告主張其在購買房屋時對房屋空間結構存在重大誤解，應予支持。

　　在本案判決生效后，同一小區的另外兩戶業主曾經以同樣的理由提起訴訟，但法院經現場勘驗后，發現這兩戶房屋雖然也存在梁柱、排污管占用一定空間的事實，但情況遠不如本案中的嚴重，不會給使用者帶來明顯的不適感。也就是說，常人對房屋的想象與實際情況的差異尚未超過合理范圍，因此，在后兩案中，原告的訴訟請求并未得到支持。三個案件的不同判決，體現了對“重大誤解”的尺度的把握。

關于買賣合同模板匯總 篇30

　　出賣人： 合同登記編號：

　　買受人： 簽訂地點：

　　簽訂時間： 年 月 日

　　一、標的、數量、價款及交（提）貨時間：

　　標的名稱 牌號商標 規格型號 生產廠家 計量單位 數量 單價

　　（萬元） 金額

　　（萬元） 交（提）貨

　　時間 數量

　　合計人民幣金額（大寫）：

　　二、質量標準：

　　三、出賣人對質量負責的條件及期限：

　　四、包裝標準、包裝物的`供應與回收：

　　五、隨機必備品、配件、工具數量及供應辦法：

　　六、合理損耗標準及計算方法：

　　七、標的物所有權自交貨時發生轉移，但買受人未履行支付價款義務的，標的物屬于出賣人所有。

　　八、交（提）貨方式、地點：

　　九、運輸方式及到站（港）和費用負擔：

　　十、檢驗標準、方法、地點及期限：

　　十一、成套設備的安裝、調試：

　　十二、結算方式、時間、地點：

　　十三、本合同解除條件：

　　十四、違約責任：

　　十五、合同爭議的解決方式：。

　　十六、本合同自 起生效。

　　十七、其它約定事項：

　　出 賣 人

　　出賣人（章）：

　　住 所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　經 辦 人：

　　電話：

　　地址及郵編：

　　戶 名：

　　開 戶 行：

　　賬 號：

　　稅 號：

　　日期： 買 受 人

　　買受人（章）：

　　住 所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　經 辦 人：

　　電 話：

　　地址及郵編：

　　郵編：

　　戶 名：

　　開 戶 行：

　　賬 號：

　　稅 號：

　　日期： 鑒（公）證意見：

　　鑒（公）證機關（章）

　　經辦人：

　　年 月 日

關于買賣合同模板匯總 篇31

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

　　一、合作原則

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、誠實、互惠互利的原則基礎上，就甲方使用乙方某某系統的相關事宜，為明確雙方權利義務，經協商一致，訂立本合同。

　　二、合同內容

　　1、乙方為甲方提供某某軟件系統和監控設備，費用合計為人民幣： 元。合同簽訂后，首付合同總額的50%，金額為人民幣：（ ）；項目完工后付合同總額的40%，金額為人民幣：（ 元）.剩余10%余款運行3個月后付清，金額為人民幣：（ 元）.

　　2、乙方為甲方提供某某軟件系統，如甲方有新增功能、模塊和系統升級需求，系統開發費用另行收費。在合同費用不改變、系統功能不缺失的前提下，乙方可以采用最新技術設備實現平臺應用功能。

　　三、合同雙方的關系

　　1、本合同中甲乙雙方均作為獨立合同人，雙方有能力并獨立承擔本合同約定的權利和義務。

　　2、甲方不得以任何方式對對方的服務進行錯誤或虛假陳述。

　　四、雙方的權利和義務

　　（一）、乙方的權利和義務：

　　1、乙方嚴格按照合同規定的功能標準，提供甲方需要的軟硬件。具體規定詳見《附件1》《附件2》。

　　2、乙方負責委托第三方施工單位完成本合同約定的軟硬件施工和安裝，由此產生的費用乙方承擔。

　　3、乙方負責相應建設項目的日常維護。乙方有義務從軟件驗收之日起一年內，對驗收完畢的軟件模塊出現非人為因素造成的錯誤和故障，進行免費維護。維護期內軟件發生故障，乙方應接到通知24小時內予以解決；若一周內未修復，免費維修期延長三個月。若維護期內系統故障因甲方使用不當或人為因素造成，維護費用由甲方承擔。免費服務期滿后，雙方另行協商簽訂服務協議。

　　4、乙方負責甲方對業務的使用提供技術支持和培訓，乙方提供服務的培訓應達到使甲方相關人員獨立正常使用，但同類內容培訓累計培訓12次，還需乙方繼續培訓時，甲方需追加一定的培訓費用，費用核定每天為5300元。

　　5、乙方在安裝系統過程中，保證甲方原網絡、設備、系統可以

　　正常使用，同時不得對原有監控的使用和清晰度產生任何影響。因此產生的責任甲方有權利追究乙方責任，并要求其承擔賠償損失。

　　6、項目建設竣工后，乙方應當提供給甲方某某軟件系統整套使用安裝光盤，內容與合同規定的標準提供。

　　7、乙方對甲方使用的業務給予服務質量保證，嚴格執行國家有關規定。

　　8、系統版權（本合同內提到的軟件相關模塊隸屬于某某公司研發的《某某軟件系統1.1》版本）甲方占10%，乙方占90%，涉及商業利益，雙方另行協商約定。

　　9、如乙方不能按時完成系統開發，應在合同約定完工日期前一周內，以書面形式（包括電子郵件和書面文字）向甲方提出延期的理由和申請，延期時間以甲方批準的時間為準，經甲方批準后方可執行。延期時間不得超過合作開發時間的一倍。若甲方不同意乙方的延期申請，則完工時間不予延長。如延期由甲方原因所致，乙方有權利延長工期，延期時間雙方另行協商約定。

　　10、甲方要求乙方所提供的任何文件都是無病毒，不得設臵任何惡意內容，一經發現，甲方有權利不支付乙方任何費用，因此造成的損失，甲方將追究乙方的法律責任。

　　11、乙方保證對該系統開發所涉及的技術內容不侵犯任何第三方合法權益，本合同內所有軟件項目技術內容均為合法獲得，因系統開發和使用等產生的知識產權糾紛由乙方承擔責任。

　　12、乙方保證為甲方開發系統所購臵的設備、硬件、備件等均為質量合格產品，符合國家質量標準并合法獲取。因乙方購買的設備、

　　硬件、備件生產權屬糾紛、知識產權糾紛均由乙方自行承擔責任。

　　13、乙方對甲方因許可軟件及相關設備遺失、被盜、被錯誤使用或者擅自修改、計算機設備故障、操作失誤等情況造成的損失不負責任。

　　（二）、甲方的權利和義務：

　　1、甲方負責向乙方提供詳細的地理信息采集點，并對信息采集 提供相關的'協調工作；

　　2、甲方負責工程項目的整體協調工作，積極解決乙方施工過程中遇到的需協調問題（如管道、過路、入樓、網絡基礎信息等）；

　　3、雙方軟件系統在對接的過程中，甲方負責提供需要對接的軟件接口。因甲方不能提供技術接口，而無法實現系統融接，因此產生的問題，乙方不成但相關責任。

　　4、甲方為乙方維護管理工作的順利開展提供支持；

　　5、甲方保證對乙方所提供軟件的安全和正常使用，應該提供符合軟件正常運行的設備和環境（正常供電、通訊線路暢通、標準機房、電腦配臵、人員素質），如果由于設備和環境原因造成軟件不能正常使用，乙方不承擔因此產生的責任。

　　6、甲方必須按合同約定的方式按時向乙方支付采購費，否則乙方有權利對甲方使用的業務進行關、停機處理，并對甲方所欠費用及滯納金進行追繳，直至提起訴訟。

　　7、甲方不得要求乙方無償開發合同規定之外的軟件功能。

　　8、 甲方如有軟件新功能開發需求，必須提交書面開發說明。

　　9、 乙方同意授予、甲方同意接收對本合同的許可軟件的非專有

　　的、不可轉讓的使用許可，甲方應在規定的用戶許可范圍內使用許可軟件。甲方自己使用，不得將許可軟件向其他方提供、銷售、出租、出借、轉讓或提供分許可、轉許可、通過信息網絡轉播或以其他形式供他人利用。甲方不得對許可軟件進行全部或部分地翻譯、分解、反向編譯、反匯編、反向工程或其他試圖從許可軟件導出程序源代碼的行為，或私自在許可軟件的基礎上書寫或開發衍生軟件、衍生產品或其他軟件。甲方不得限制、破壞或者繞過許可軟件附帶的加密附件或乙方提供的其他確保許可軟件正確使用的限制性措施。甲方不得將許可軟件用于除甲方內部使用以外的其他目的，包括但不限于向第三方提供數據處理服務、應用服務、商業共享或其他軟件共享安排。甲方不得除掉、掩蓋或更改許可軟件上有關許可軟件著作或商標的標志。

　　五、工程進度

　　合同簽訂后5天內，通過系統調試使系統能成功運行。

　　六、工程的驗收

　　1、乙方驗收軟件的標準以雙方擬定的協議附件功能說明書作為通過的依據。

　　2、 驗收合格后，如甲方在使用過程中需要增加軟件模塊或者功能，乙方可根據改動情況酌情優惠收取模塊增加開發與維護費用，基礎模塊（構建維護子系統）可以同步免費升級。