住宅商業(yè)房買賣合同書(精選31篇)
住宅商業(yè)房買賣合同書 篇1
立合同人 以下簡稱
賣方: 甲方:
買方: 乙方:
經(jīng)充分協(xié)商,甲乙雙方現(xiàn)就房屋買賣事宜訂條約如下:
一、 甲方自愿將下列房屋賣給乙方所有,并已收取乙方購房定金人民幣(大寫) .
1、房屋狀況(請按《房屋所有權證》填寫)
2、該房屋的所有權證號為: ;國有土地使用權證號為: .
3、該房屋的土地使用權取得方式“√”:出讓( )、劃撥( )本合同一經(jīng)簽訂,該房屋占用范圍內的土地使用權同時轉讓。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣( ¥ )元, 大寫: 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整,乙方在
年 月 日前分 次付清,付款方式: .
乙方支付房款具體約定為:
1、于 前,支付甲方房款 ;
2、于 前,支付甲方房款 ;
3、
三、甲方于 年 月 日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時,應將該房屋騰空,清結該房屋已發(fā)生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業(yè)管理等各項費用,并將付訖憑證及該房屋的鑰匙交于乙方驗收。
四、甲方應就該房屋的所處環(huán)境、用途、內部結構、狀態(tài)、設施、質量等現(xiàn)狀、情況如實告知乙方,并無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環(huán)境、用途、內部結構、狀態(tài)、設施、質量等現(xiàn)狀、情況均已知悉,并無任何異議。
五、甲方將戶口于 年 月 日前從該房屋遷出。
六、甲方保證上述房地產(chǎn)權屬清楚,若發(fā)生與甲方有關的產(chǎn)權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,并承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經(jīng)濟損失,甲方負責賠償。
七、乙方中途違約,乙方無權要求甲方返還定金。甲方中途違約,甲方應在違約之日起 日內雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款,或甲方不能按期向乙方交付房產(chǎn),每逾期一日,由違約一方向對方給付房地產(chǎn)價款千分之 的違約金。
八、上述房地產(chǎn)辦理過戶手續(xù)所需繳納的契稅由 方承擔,營業(yè)稅由 方承擔,印花稅由 方承擔,個人所得稅由 方承擔,向房產(chǎn)交易部門交納的手續(xù)費由 方承擔。其它稅費約定情況:
九、本合同在履行中若發(fā)生爭議,雙方應采取協(xié)商辦法解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。
十、本合同經(jīng)雙方簽章即生效,須共同遵守。本合同未盡事項,可另行議定,其補充協(xié)議經(jīng)雙方簽章后與本契約具有同等效力。
十一、本合同一式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,市房地產(chǎn)交易管理部門一份。
十二、甲乙雙方約定隨之轉讓的附屬裝修設施為
十三、其它約定事項:
甲方(簽章):
地址:
聯(lián)系電話:
乙方(簽章):
共有權人:
地址:
聯(lián)系電話:
年 月 日
住宅商業(yè)房買賣合同書 篇2
住宅商業(yè)房買賣合同書
賣 方: 甲 方:
買 方: 乙 方:
經(jīng)充分協(xié)商,甲乙雙方現(xiàn)就房屋買賣事宜訂條約如下:
一、 甲方自愿將下列房屋賣給乙方所有,并已收取乙方購房定金人民幣(大寫) .
年 月 日前分 次付清,付款方式: .
乙方支付房款具體約定為:
年 月 日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時,應將該房屋騰空,清結該房屋已發(fā)生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業(yè)管理等各項費用,并將付訖憑證及該房屋的鑰匙交于乙方驗收。
四、甲方應就該房屋的所處環(huán)境、用途、內部結構、狀態(tài)、設施、質量等現(xiàn)狀、情況如實告知乙方,并無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環(huán)境、用途、內部結構、狀態(tài)、設施、質量等現(xiàn)狀、情況均已知悉,并無任何異議。
五、甲方將戶口于 年 月 日前從該房屋遷出。
六、甲方保證上述房地產(chǎn)權屬清楚,若發(fā)生與甲方有關的產(chǎn)權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,并承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經(jīng)濟損失,甲方負責賠償。
七、乙方中途違約,乙方無權要求甲方返還定金。甲方中途違約,甲方應在違約之日起
日內雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款,或甲方不能按期向乙方交付房產(chǎn),每逾期一日,由違約一方向對方給付房地產(chǎn)價款千分之 的違約金。
八、上述房地產(chǎn)辦理過戶手續(xù)所需繳納的契稅由 方承擔,營業(yè)稅由 方承擔,印花稅由 方承擔,個人所得稅由 方承擔,向房產(chǎn)交易部門交納的手續(xù)費由
方承擔。其它稅費約定情況:
九、本合同在履行中若發(fā)生爭議,雙方應采取協(xié)商辦法解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。
十、本合同經(jīng)雙方簽章即生效,須共同遵守。本合同未盡事項,可另行議定,其補充協(xié)議經(jīng)雙方簽章后與本契約具有同等效力。
十一、本合同一式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,市房地產(chǎn)交易管理部門一份。
十二、甲乙雙方約定隨之轉讓的附屬裝修設施為
十三、其它約定事項:
甲方(簽章):
地址:
聯(lián)系電話:
乙方(簽章):
共有權人:
地址:
聯(lián)系電話:
年 月 日
住宅商業(yè)房買賣合同書 篇3
訂立合同雙方:
出售方:_____,以下簡稱甲方
購買方:_____,以下簡稱乙方
為確保雙方合法權益,根據(jù)國家有關房產(chǎn)的規(guī)定,經(jīng)雙方共同協(xié)商一致,制定以下條款,以資雙方共同信守執(zhí)行。
一、甲方將位于:_____小區(qū)區(qū)號樓單______元室房產(chǎn)一套,系私人產(chǎn)權房,建筑面積平方米,雙方同意按新測繪面積為準。并與土地使用權一并轉讓給乙方。
二、房屋交易價:人民幣______元整。
三、乙方自愿購買上述房屋并接受此房屋現(xiàn)狀,乙方于______年______月_____日向甲方交付購房定金______元整。待購房款全部交齊,定金抵作購房款。
四、雙方于______年______月_____日以前到房管局辦理過戶手續(xù)。由房管局受理當日,乙方應付清全部購房款。不能拖期。甲方將空房及房屋鑰匙一同交給乙方驗收。
五、甲方售房以前所發(fā)生的水、電、煤氣等費用由甲方付清,乙方不承擔。電表止碼數(shù)度,水表止碼數(shù)立方,煤氣表止碼數(shù)立方。
六、甲方確保此房產(chǎn)權明確和真實并合法,無任何糾紛、無抵押和債權債務,否則出現(xiàn)糾紛由甲方負全部責任,并賠償乙方按成交價10%的經(jīng)濟損失。
七、甲方將此房出售后,此房一切事宜無權過問,并無條件的配合乙方到房管局辦理過戶手續(xù)或到公證處辦理公證買賣。辦理過戶所發(fā)生的一切費用,雙方協(xié)商由方承擔,方不承擔。
八、此協(xié)議自雙方簽字起發(fā)生法律效力,雙方不得違約。如乙方違約定金不退,如甲方違約定金雙倍返還。并按成交價的10%向對方支付違約金。
九、特別約定:
1、甲方保證及房屋鑰匙后30天內將戶口遷出。
甲方:_____乙方:_____
日期:______年______月_____日
住宅商業(yè)房買賣合同書 篇4
甲方(賣方):_________________
乙方(買方):_________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在_______________房產(chǎn)出賣給乙方,并將與所出賣該房產(chǎn)的相關的土地使用權同時出賣給乙方。
。ǜ狡矫鎴D)
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫________________,即人民幣小寫_____________。
三、乙方在簽訂本合同時,支付定金,即小寫___________________。
四、乙方支付定金之日起_____________個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除)。
五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權屬清楚、有合法的'土地使用權。
六、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關房產(chǎn)公證手續(xù),待房產(chǎn)公證到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款余額。
七、甲方應在公證前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時該房產(chǎn)應無任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、入網(wǎng)費、有線電視費等。
八、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應向對方支付_______________元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期一日,應向對方支付_______________元罰金,逾期30日視為毀約。
九、附加條款:
1、___________________
2、___________________
3、___________________
4、___________________
十、本合同一式三份,甲乙各一份,公證一份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
甲方:_________________
_____年_____月_____日
乙方:_________________
_____年_____月_____日
住宅商業(yè)房買賣合同書 篇5
范本 合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協(xié)議。下面是小編整理的食品房買賣合同范本,歡迎來參考! 委托人(出售方): (簡稱甲方) 委托人(買受方): (簡稱乙方) 受托人(中介方): (簡稱丙方) 根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和本市有關規(guī)定,甲、乙、丙三方自愿、平等和協(xié)商一致的基礎上,就丙方接受甲、乙方的委托,促成甲、乙方訂立房地產(chǎn)買賣合同,并完成其它服務事項達成一致,訂立本合同。
第一條 標的基本情況及價款 所有權人 共有人 房屋坐落 丘號 產(chǎn)權證號 建筑面積 土地證號 房屋來源 房屋售價 拾 萬 仟 佰 拾 元整(: ) 其它情況
第二條 委托事項
1、 甲方委托丙方出售以上房產(chǎn),并代辦
、佼a(chǎn)權轉移、
③房款撥付、____________等相關事宜(
①產(chǎn)權轉移
、诜课萁桓
、鄯靠顡芨)!
2、 乙方委托丙方購買以上房產(chǎn),并代辦
、佼a(chǎn)權房、
、鄯靠钪Ц丁___________、__________、____________等相關事宜(
①產(chǎn)權房
②房屋交付
、鄯靠钪Ц
、苜J款
、莸盅旱怯
、尥恋厥褂米C)!
第三條 甲方的義務
1、保證出售的房屋權屬真實,并符合國家及____市房屋上市交易的政策法規(guī)及有關規(guī)定,且房屋財產(chǎn)的共有人對出售此房屋無異議!
2、協(xié)助乙方辦理該房地產(chǎn)的交易過戶手續(xù),提供相應證件資料。
3、按房地產(chǎn)買賣契約中約定的交付日期,騰空房屋,并完好保留所應交付給乙方的附屬設施及原裝修!
4、在房屋交付前,負責戶口遷出,結清水、電、氣、有線電視、電話、物管等費用!
5、按本合同約定,按期支付傭金和代辦費!
第四條 乙方的義務
1、 按照房地產(chǎn)買賣契約中約定的房款支付方式及期限,支付定金和房款!
2、 根據(jù)本合同約定的委托、代辦事項,按時支付傭金和代辦費用!
3、 根據(jù)委托事項,乙方應于辦理產(chǎn)權登記手續(xù)前將各類資料備齊交予丙方,同時將由 丙方代繳的
①、
② (
、倨醵
、诮灰追⻊召M
、鄣盅汗芾碣M
④他項權證費)等約計人民幣 ____________元交予丙方。丙方將與乙方按實結算,多退少補。
第五條 丙方的義務
1、 認真履行甲、乙方委托的事項,親自完成甲、乙方委托代辦的各項服務。
2、 丙方派 蔣信用 經(jīng)紀人負責該房產(chǎn)的居間活動,在委托期限內辦理所委托的事項!
3、 根據(jù)專業(yè)知識及工作經(jīng)驗,丙方將所了解的標的情況如實告知委托人,及時將委托 事項辦理的進展情況向委托人通報。
4、 對委托人個人資料予以保密,未經(jīng)委托人同意,不得向他人泄露。
5、 處理委托事務取得的財產(chǎn),應當及時轉交委托人。
6、 出示國家規(guī)定的收費標準及收取相關費用的依據(jù)。
第六條 房款的支付與轉付 甲、乙方商議,按以下第
(二)種方式支付房款:
(一)根據(jù)房地產(chǎn)買賣契約中房款支付的時間及方式,雙方自行辦理房款的支付。
(二)雙方若將房款的轉付交于丙方,則丙方將按下列方式進行操作:
1、乙方在簽定房地產(chǎn)買賣契約之日,將定金人民幣____________元交給丙方保存。
2、乙方在簽定房地產(chǎn)買賣契約及本合同后二個工作日內將全部(首期款全部房款),共計人民幣____________元交給丙方保存!
3、甲乙雙方在完成
、(
①交易過戶簽字后
、谝曳筋I取產(chǎn)權證后)____日內,丙方按售房款100%,計人民幣____________元轉付給甲方!
4、XX銀行放貸后或乙方補足購房款后,雙方完成房屋交接手續(xù),且甲方結清房屋交付前的水、電、氣、有限電視、電話、物管等費后____日內,丙方將余款一次性轉付給甲方!
(三)三方約定:
第七條 房屋交付
1、甲方應在乙方領取產(chǎn)權證后一天內或于________年____月____日前騰空房屋,并書面通知乙方、丙方辦理交付的具體時間。
2、若乙方在接到上述書面通知后,不按期對該房屋辦理驗收的,則該房屋的毀損、滅失的風險由乙方承擔!
3、甲、乙、丙三方共同參加房屋的交付手續(xù)。甲方按合同約定移交房屋及附屬設施并保留原裝潢,甲、乙方交接鑰匙,簽署房屋交接單,丙方見證簽字!
第八條 傭金、代辦費支付標準及方式
(一)丙方完成本合同約定的甲方委托和代辦事項,甲方按照下列第
1、2種 方式計算,向丙方支付傭金和代辦費:
1、按該房地產(chǎn)售房款0.5%,具體數(shù)額為人民幣____________元。
2、按委托代辦事項支付代辦費計人民幣____________元!
(二)丙方完成本合同約定的乙方委托事項,乙方按照下列第
1、2種方式計算,向丙方支付傭金和代辦費:
1、按該房地產(chǎn)售房款1.5%,具體數(shù)額為人民幣____________元。
2、代辦產(chǎn)權證費_______元,代辦土地證費_____元,代辦抵押貸款和他項權證費_____ 元,共計人民幣________元。 上述費用,甲、乙方應于____________前支付給丙方!
(三)丙方根據(jù)合同約定收取傭金和代辦費,未促成合同的可收取相關費用,但不得超過國家規(guī)定的收費標準。
第九條 違約責任
(一)三方商定,丙方有下列情形之一的應承擔違約責任:
1、無正當理由不履行合同的;
2、與他人串通,損害甲、乙方利益的;
3、故意隱瞞,提高委托標的利差;
4、其它過失影響甲、乙方交易的!
(二)三方商定,甲、乙方有下列情形之一的`應承擔違約責任:
1、無正當理由不履行合同的;
2、未能按照合同約定提供必要的文件和配合,造成丙方無法履行合同的;
3、相互或與他人串通,損害丙方利益的;
4、未能按合同約定支付傭金和代辦費的;
5、其他造成丙方無法完成委托事項的行為!
(三)三方商定,上述違約行為方,選擇下列第1條約定的金額作為違約金分別支付給各守約方。違約方給各守約方造成的其它經(jīng)濟損失,由守約方按照法律、法規(guī)的有關規(guī)定追償!
1、約定違約金為____________元,
2、按標的額的5%,計人民幣____________元!
第十條 爭議解決方式 三方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,由三方協(xié)商解決,也可由工商行政管理部門調解;協(xié)商、調解不成的,按本合同約定的下列第1項進行解決:
1、由南京仲裁委員會仲裁
2、依法向人民法院提起訴訟
第十一條 其他約定 本合同如有內容變更或未盡事項,經(jīng)三方協(xié)商一致后簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議應當采取書面形式,與本合同具有同等法律效力。本合同與補充協(xié)議內空格部分填寫文字與印刷文字具有同等效力。
第十二條 合同生效 本合同自甲、乙雙方簽字,丙方蓋章后生效,本合同一式叁份,甲、乙、丙三方各執(zhí)壹份! 〖追剑 乙方: 丙方:(簽章) 身份證號碼: 身份證號碼: 營業(yè)執(zhí)照注冊號: 資質證書編號: 委托代理人: 委托代理人: 執(zhí)業(yè)經(jīng)紀人: 聯(lián)系電話:聯(lián)系電話: 執(zhí)業(yè)經(jīng)紀人資格證書號: 住址: 住址: 聯(lián)系電話:________年____月____日
住宅商業(yè)房買賣合同書 篇6
賣方:__________身份證號碼:__________
買方:__________身份證號碼:__________
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上達成以下協(xié)議:
一、甲方自愿將其位于________________號雜物房出售給乙方,該房屋所有權證號為邕房權證字第__________號,產(chǎn)權證面積為_______平方米。
二、甲、乙雙方約定上述雜物房的成交總價為人民幣____________元整。房款由乙方在辦理完相關手續(xù)當日通過轉帳方式支付給甲方。
三、該房屋在移交前所發(fā)生的各項費用,由甲方負責在移交前結清,甲方還應積極配合乙方辦理相關手續(xù)。
四、甲方應保證該雜物房權屬清楚,無產(chǎn)權糾紛,符合買賣條件。該雜物房若發(fā)生與甲方有關的產(chǎn)權糾紛與債權債務的,概由甲方負責處理,并承擔相應的法律責任,由此給乙方造成的損失,由甲方賠償。
五、若開發(fā)商向乙方收回或封存該雜物房,由甲方將房款全額退還給乙方.
六、本合同在履行過程中發(fā)生爭議的,同合同當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向南寧仲裁委員會申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
七、本合同一式兩份,甲、乙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:__________乙方:__________
聯(lián)系電話:__________聯(lián)系電話:__________
現(xiàn)住址:__________現(xiàn)住址:__________
簽約日期:__________簽約日期:__________
住宅商業(yè)房買賣合同書 篇7
甲方: 乙方:
一、甲方 愿意將房屋,面積平方米房子賣給乙方 。
二、房款總價¥元(人民幣)大寫:元整,房款不包含進戶費用。
三、乙方付款程序
(1)乙方在上交購房資料同時付給甲方定金¥元整,大寫:元整。
(2)乙方在領取鑰匙時將剩余購房款¥元,大寫:元給甲方付清。
四、在簽訂購房合同之前所有房屋資料辦理過程由甲方負責,乙方協(xié)助。
五、在開發(fā)辦交鑰匙時,甲方負責為乙方辦理交鑰匙前一切資料。 甲乙雙方如未按以上條款履行,負相應法律責任。
甲方簽名: 乙方簽名:
擔保人簽名:
簽訂時間:年月日
住宅商業(yè)房買賣合同書 篇8
賣方:(以下簡稱甲方)
身份證號碼:買方:(以下簡稱乙方)
身份證號碼:根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《中華人民共和國物權法》等相關規(guī)定,經(jīng)友好協(xié)商,本著平等互利的原則,就該存量房買賣的有關事項達成一致,訂立本合同,共同遵守。
1、甲方將坐落在的房地產(chǎn)(產(chǎn)權證書號為:)出售給乙方,該房屋建筑面積平方米,儲藏室(或車庫)平方米。乙方已對甲方所出售的房地產(chǎn)做了充分了解,愿意購買該房地產(chǎn)。
2、甲乙雙方約定上述房地產(chǎn)的成交價格為人民幣(大寫元,小寫:元,付款方式:。
3、甲乙雙方于年月日前向房屋登記機構申請辦理轉移登記。
4、甲方定于年月日前將上述房地產(chǎn)交付給乙方。
5、甲乙雙方約定上述房地產(chǎn)轉移登記中產(chǎn)生的費用由方承擔。
6、本合同一式份,經(jīng)雙方簽字后即生效,未盡事宜,由雙方約定后簽訂補充協(xié)議。
甲方簽字:
住宅商業(yè)房買賣合同書 篇9
甲方:
乙方:
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在________________單元室房地產(chǎn)出賣給乙方,并將與所出賣該房產(chǎn)的相關的土地使用權同時出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫即人民幣小寫。
三、乙方在簽訂本合同時,支付定金,即小寫。
四、乙方支付定金之日起個月內,向甲方支付首付款,首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付。
五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。
六、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關稅費由方承擔。
七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關房產(chǎn)過戶手續(xù),待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應在前將該房產(chǎn)交付乙方屆時該房產(chǎn)應無任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無人租住、使用無欠賬,如電話費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、入網(wǎng)費、有線電視費等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應向對方支付元的違約金一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期一日,應向對方支付元罰金,逾期30日視為毀約如因政府及銀行規(guī)定,本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除,不適用本條款。
十、交付該房產(chǎn),甲方不得損壞該房產(chǎn)的結構、地面和墻壁及不適移動的物件,并將抽風機一臺,空調兩臺,熱水器,浴霸,飲水機,音響兩臺,涼衣架,房內燈具,前后門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛(wèi)設施,等讓與乙方。
十一、本協(xié)議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款:
甲方:
乙方:
住宅商業(yè)房買賣合同書 篇10
甲(賣)方:___________身份證號:___________
乙(買)方:___________身份證號:___________
經(jīng)充分協(xié)商,甲乙雙方現(xiàn)就房屋買賣事宜簽訂條約如下:____
一、房屋座落于房間,建筑面積____平方米。院落土地使用面積____平方米。
二、甲方自愿將自有房屋賣給乙方所有,購房款人民幣(大寫)圓整,¥:________元。
三、甲乙雙方商定成交簽定合同時交付甲方定金人民幣大寫:__________元(¥元),在房屋手續(xù)過戶完成交付甲方人民幣大寫:__________元(¥元),剩余購房款在____年____月____日付清。
三、甲乙雙方簽合同后,于____年____月____日前將房屋及權證正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時,應將該房屋騰空,清結該房屋已發(fā)生的水、電、煤氣、電話、有線電視等各項費用,并將該房屋的鑰匙交于乙方驗收。
四、甲方已就該房屋的'所處環(huán)境、用途、內部結構、狀態(tài)、設施、質量等現(xiàn)狀、情況如實告知乙方。乙方對該房屋的所處環(huán)境、用途、內部結構、狀態(tài)、設施、質量等現(xiàn)狀、情況均已知悉,并無任何異議。
五、甲方保證上述房地產(chǎn)權屬清楚,若發(fā)生與甲方有關的產(chǎn)權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,并承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經(jīng)濟損失,甲方負責賠償。
六、乙方中途違約,乙方無權要求甲方返還定金。甲方中途違約,甲方應在違約之日起3日內雙倍返還定金給乙方。
七、上述房地產(chǎn)辦理過戶手續(xù)所需繳納的稅款及向房產(chǎn)交易部門交納的手續(xù)費由乙方承擔。甲方必須協(xié)助乙方辦理過戶手續(xù),如不協(xié)助辦理,甲方退給乙方全部房款。
八、本合同在履行中若發(fā)生爭議,雙方應采取協(xié)商辦法解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。
九、本合同經(jīng)雙方簽章即生效,須共同遵守。本合同未盡事項,可另行議定,其補充協(xié)議經(jīng)雙方簽章后與本契約具有同等效力。
十、本合同一式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,房地產(chǎn)交易管理部門一份。
注:____另有甲方與村委會簽定的土地承租協(xié)議
甲方(簽章):___________
乙方(簽章):___________
_________年_________月_________日
住宅商業(yè)房買賣合同書 篇11
賣方:_______________ 身份證號碼:_____________________
買方:_______________ 身份證號碼:_____________________
根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn),建筑面積為_____平方米。
第二條 上述房產(chǎn)的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
第三條 付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭,并于銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權交割完畢當日付給甲方。
第四條 甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應在交房當日將_________等費用結清。
第五條 稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。
經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產(chǎn)權過戶手續(xù)費由______方承擔。
第六條 違約責任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。
若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本合同主體
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________.
第八條 本合同如需辦理公證,經(jīng)國家公證機關____公證處公證。
第九條 本合同一式份。
甲方產(chǎn)權人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,廈門市房地產(chǎn)交易中心一份、________公證處各一份。
第十條 本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條 雙方約定的其他事項:
出賣方_________________ 購買方__________________
身份證號碼: __________________ 身份證號碼: ___________________
地 址:___________________ 地 址:____________________
郵 編:___________________ 郵 編:____________________
電 話:___________________ 電 話:____________________
代理人_________________ 代理人 _________________
身份證號碼: ___________________ 身份證號碼: ___________________
鑒證方:________
鑒證機關:________
地 址:________
住宅商業(yè)房買賣合同書 篇12
合同編號:_____________
賣方:__________________
買方:__________________
經(jīng)紀代理方:____________
合同簽署地:__________________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》等相關法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙、丙三方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則,就房屋買賣、經(jīng)紀代理事宜,訂立本合同,共同信守:
第一條甲方所有的房屋坐落亍武漢市______區(qū)__________,為_______結構,建筑面積_______平方米,“房屋所有權證”號為“_____字第_______號”,“土地使用權證”號為“______字第_____號”。
第二條經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,上述房屋交易成交價人民幣______佰______拾______萬______仟______佰_____拾______元。
第三條付款方式約定:
一、一次性付款:
1、由甲方委托丙方代收的
乙方于_____年______月______日付清全部房款人民幣_____佰_____拾_____萬_____仟____佰_____拾_____元。
丙方待房屋全部手續(xù)辦理完畢,且甲,乙雙方確認該房屋費用交接清楚并在結款通知單簽字后_________日內,結清全款。
_____________________________________________
2、乙方直接付款給甲方的
乙方于______年_____月_____日付清全部房款人民幣_____佰_____拾_____萬_____仟____佰______拾____元。
_____________________________________
二、分期付款:
1、由甲方委托丙方代收的
____
2,乙方直接付鼓給甲方的
____________________________________
第四條房屋交易稅費用承擔方式:甲方承擔_________乙方承擔____________。
第五條在房屋交易過程中,丙方協(xié)助甲,乙雙方辦理登記、房款交割、房屋所有權交付等居間工作,保障交易的安全性.本合同簽訂之日,甲方按宗須向丙方支付經(jīng)紀代理費人民幣_____________元。乙方按宗需向丙方支付經(jīng)紀代理人民幣________元,如因單方違約導致本合同無法履行,由違約方支付經(jīng)紀代理費的______%,計人民幣_________元。甲、乙雙方協(xié)商解除合同的,由雙方平均負擔經(jīng)紀代理費的________%,計人民幣_______元。
第六條本合同簽訂之日,甲、乙方須提供相關證件交由丙方,丙方在甲、乙方提供相關證件齊全后______日內協(xié)助辦理過戶手續(xù)。交易不成,由丙方將上述證件全部退還給甲、乙方。
第七條甲方保證上述房屋權屬資料真實、合法、有效。如甲方房屋有共有、設定抵押、租賃等行為應告知乙方,并自行約定解決。如因上述原因導致本合同項下房屋交易發(fā)生產(chǎn)權糾紛、債權糾紛或租賃糾紛時,由甲方承擔全部責任。
第八條甲方應在收到:
乙方全部房款________日內,
房屋過戶完成后________日內,騰空該房屋,并將該房屋鑰匙交于乙方。房屋交付乙方前甲方應結清水、電、物業(yè)費等相關費用。水、電存折等由甲方過戶給乙方。甲方應保持房屋現(xiàn)狀和結構及水表,電表及配套設施的完整性。
第九條甲方逾期不交付房屋給乙方,乙方不解除合同的,甲方每逾期一日,按已付房款的______%向乙方支付違約金乙方解除合同的,甲方應退還乙方所付房款,且應支付逾期期間的違約金,并按全部房款的_______%向乙方支付違約金。
第十條乙方逾期不交付房款給甲方,甲方解除合同的,每逾期一日按未付房款的_________%向甲方支付違約金甲方解除合同的,按全部房款的_______%向甲方支付違約金。
第十一條丙方在甲、乙雙方提供資料齊全情況下,在_______時間內協(xié)助雙方辦理房產(chǎn)過戶手續(xù),如果未履行義務,應承擔_________違約責任,丙方在乙方按約定交付房款后,未按約定及時進行房款交割,應承擔___________違約責任。
第十二條甲方、乙方及丙方不得故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實或者提供虛假情況,因此給無過錯方造成損失的,應當承擔賠償責任。
第十三條本合同未盡事宜,由甲、乙.丙三方另行商定,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第十四條本合同發(fā)生爭議,由甲、乙、丙三方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,按下列第__________種方式解決:
提交武漢仲裁委員會仲裁
依法向人民法院起訴。
第十五條本合同自甲、乙方簽字,丙方蓋章之日起生效。本合同—式三份,甲、乙、丙三方各執(zhí)一份。
第十六條如因不可抗力或其他不可歸責于當事人的原因致使合同不能履行的,甲、乙、丙三方可解除合同,并不承擔違約責任。
甲方:_______________乙方:______________
房產(chǎn)所有權人:___________________代理人:__________________
房產(chǎn)共有權人:___________________身份證號:________________
代理人:_________________________聯(lián)系電話:________________
身份證號:_______________________通訊地址:________________
聯(lián)系電話:_______________________
通訊地址:_______________________
丙方:__________
經(jīng)紀人:___________身份證號:__________聯(lián)系電話:_____________
合同簽訂時間:__________年_________月_________日
甲方:_________________代理人:______________
乙方:_________________代理人:______________
丙方:___________經(jīng)紀人:______________
_________年_______月________日
住宅商業(yè)房買賣合同書 篇13
原告:_________,性別:____,____族,生于________年____月____日,住址:_____________________,身份證號:_____________________,聯(lián)系電話:_________________。
被告:___________公司,住所地:___________,電話:____________________。法定代表人:__________________,電話:________________________。
訴訟請求:風險提示:訴訟請求必須具體﹑明確,該寫的一定要寫,因為其事關法院審查的范圍。但千萬不可不加思考地亂要求,如果無相應的證據(jù)來支持你的主張,勢必遭到敗訴的后果,通常還會因此而向法院支付相應的訴訟費。另外,訴訟請求應提出具體的數(shù)額,不能籠統(tǒng)地說賠償原告的一切損失之類。雖然這是沒有爭議的,但并不等于在提出訴訟請求時多多益善,比較切合實際的請求數(shù)額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風險,而且有利于法院的調解和雙方當事人的和解,減少訟累。
一、確認原告_________與被告_________簽訂房屋買賣的合同無效。
二、要求被告返還購房款___元及利息。
三、本案訴訟費及其他與訴訟有關的費用由被告承擔。事實與理由風險提示:訴狀是個利劍,挑起戰(zhàn)爭。如果沒有寫好,那么勢必倒過來傷到自己。因此,要擺事實,講明道理,引用有關法律和政策規(guī)定,為訴訟請求的合法性提供充足的依據(jù)。擺事實,是要把雙方當事人的法律關系,發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過和現(xiàn)狀,特別是雙方爭議的焦點,實事求是地寫清楚。講道理,是要進行分析,分清是非曲直,明確責任,并援引有關法律條款和政策規(guī)定。________年____月____日,原告_________與被告___公司簽訂房屋買賣合同,合同內容約定:原告購買被告___________公司將要建設的商品房,房屋總價款為___元,被告應于________年____月____日將房屋交付原告使用。原告方按合同內容履行了支付價金義務,但是被告方____________公司卻以各種理由推辭,不履行合同。后經(jīng)查得知:被告___________公司所預售給原告的商品房至今仍未取得房屋預售許可證,并未建成。被告____________公司的欺詐行為為違約行為,嚴重侵害了原告的合法權益。綜上所述,為維護原告的合法權益,現(xiàn)依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國民事訴訟法》及其它相關法律的規(guī)定向貴院提起訴訟,望貴院明察,判如所請。此致______人民法院起訴人:________年____月____日風險提示:提起民事訴訟的原告負有舉證責任,要能夠舉出證明案情事實,支持自己訴訟主張的各種證據(jù)等等。注意,列書證,要附上原件或復制件,如系摘錄或抄件,要如實反映原件本意,切忌斷章取義、并應注明材料的出處;列舉物證,要寫明什么樣的物品,在什么地方由誰保存著;列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什么問題等。另外,證據(jù)和證據(jù)來源,雖然法律規(guī)定必須提交,但提交時的說明應能簡就簡,盡可能在法律許可的范圍內保留自己的殺手锏,在庭審辯論中占據(jù)主動。
住宅商業(yè)房買賣合同書 篇14
立合同雙方:
出售人:(以下簡稱甲方)
代理人:(以下簡稱乙方)
買受人:
雙方根據(jù)《上海市優(yōu)惠價房出售管理辦法》的有關規(guī)定,簽訂本合同。
第一條甲方同意將坐落在上海市區(qū)(縣)街道(鎮(zhèn))路(弄)支弄號室計建筑面積平方米的房屋以優(yōu)惠價出售給乙方。
第二條上述房屋按住房綜合造價的%年每平方米建筑面積xx元計價,另計房屋地段、層次、朝向、設施因素計算,每平方米建筑面積售價xx元,共計售價(大寫) xx元。
第三條乙方在合同簽訂時交納定金300元整。
第四條乙方在合同簽訂后30天內一次付清購房款,甲方給予%優(yōu)惠,乙方實付價款(大寫) xx元。
第五條乙方要求分期付款,必須征得甲方同意。首期付款占應付款%,計(大寫)xx元。余額計(大寫)xx元,分xx年付清,月利率‰,余額款本息共計(大寫),每月月底前交付(大寫)xx元,最后在xx年xx月底前全部付清。合同簽訂后30天內交付首期購房款。
第六條乙方分期付款而逾期交付,已交購房款作違約金由甲方收取,從未交款當月起向甲方繳付按公房租金標準計價的臨時使用費,補交住宅建設債券。預付維修費按已支出的維修費用結算,多退少補。
第七條乙方購房款未付清前調離本市、出國定居或去世,由其代理人或繼承人付款。如乙方去世又無繼承人,房屋由所在地區(qū)、縣房管局根據(jù)《繼承法》向法院申請按絕產(chǎn)接管,未付清的購房款由接管單位補交。
第八條甲方收到乙方購房款、維修費,在合同簽訂30天內交割房屋。
第九條甲乙雙方按規(guī)定辦理有關手續(xù),交付有關手續(xù)費和產(chǎn)權登記費。乙方分期付款則要購房款全部付清后方可取得房屋所有權證。
第十條甲乙雙方在合同簽訂后30天內預付住房售后維修費。甲方按住房綜合造價多層住宅%(高層住宅%),提取維修費(大寫) xx元,連同乙方按住房綜合造價多層住宅%(高層住宅%)預付維修費(大寫) xx元,落實維修單位,負責修理房屋的'共用部位和共用設施。
第十一條上述房屋的基地和園地屬國家所有,乙方不得擅自改建或搭建;公用部位設施屬同幢所有權人共有,乙方保證不侵占使用。
第十二條乙方保證遵守國家和本市有關土地、私房、建筑管理等的各項法規(guī)和規(guī)定,按時向提供售后服務和管理的管房單位或組織交納管理費用。
第十三條本合同簽訂之日起生效。乙方履行合同,定金抵付購房款,未履行合同,定金不予返還;甲方不履行合同,定金雙倍償還乙方。
第十四條本契約一式四份。甲乙雙方各執(zhí)一份,房屋所在地管房部門或組織,房產(chǎn)交易所各執(zhí)一份存證。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
代表人(簽章):
代表人(簽章):
20xx年xx月xx日
住宅商業(yè)房買賣合同書 篇15
編號:_______________
廈門市_______________與_______同志協(xié)商同意訂立本合同,條款如下,以資信守。
第一條賣方將坐落于廈門市________區(qū)_________路_______號________室出售給買方。該住房為_______結構,于______年_______月竣工,建筑面積共_______平方米。
第二條以成本價、統(tǒng)建解困房價、房改經(jīng)濟適用住房價、商品房指導價購買的獲得全部產(chǎn)權。高層住宅以標準價購買的獲得________%產(chǎn)權。
第三條計價:
1、不超標面積_________平方米,以_________價出售,單價_______元,計______元。
2、雜物間面積________平方米,單價________元,計_______元。
3、超標面積________平方米,單價________元,計_________元。
4、超商品房指導價計________元。
5、超標準裝修計_______元。
6、工齡折扣________年,計___________元。
實際付款:1+2+3+4+5-6=________元
人民幣:_____拾_____萬______仟______佰______拾_____元。
第四條該房產(chǎn)建筑面積的計算以土地房屋權屬證書記載為準。
第五條購買單位自管公有住房的,由賣方持本合同、《公有住房出售核定表》、個人交款單、房改專用發(fā)票、戶口簿,到市國土資源與房產(chǎn)管理局統(tǒng)一辦理產(chǎn)權登記。購買市國土資源與房產(chǎn)管理局管理的公有住房,買方直接憑本合同、房改專用發(fā)票、戶口簿,到市國土資源與房產(chǎn)管理局統(tǒng)一辦理產(chǎn)權登記。
第六條買方與毗鄰房產(chǎn)共同享有使用住房共用部位共用設施設備。住房共用部位共用設施設備的維修按《住房共用部位共用設施設備維修基金管理辦法》執(zhí)法。
第七條買方取得該房產(chǎn)后,自行管理和維修、養(yǎng)護,保證房屋安全使用。
第八條買方使用該產(chǎn)業(yè)時必須遵守國家法律、法規(guī)及有關規(guī)定,遵守社會公德和維護公共利益。
第九條買方取得該房產(chǎn)后,不得擅自改變住房的使用功能和房屋建設結構,不得拆改上下水管道、供電設備、公共電視天線、通信和煤氣等管線;不得更改建筑物外觀藝術造型,嚴禁在房頂、陽臺及公共地上搭建。買方若有違反本條規(guī)定,賣方有權責令其恢復原狀、補償由此造成的一切經(jīng)濟損失或承擔法律責任。
第十條買賣雙方應共同遵守廈門市住房制度改革的有關政策及規(guī)定,雙方如在合同履行中發(fā)生爭議,應本著友好精神,協(xié)商不成,雙方均有權訴法院。
第十一條其他事項:___________________________________________
第十二條本合同自簽字之日生效。本合同一式二份。買賣雙方各執(zhí)一份,每份合同具有同等法律效力。
賣方_____________買方______________
法人代表:_________法人代表:_________
________年______月_____日_______年_______月______日
住宅商業(yè)房買賣合同書 篇16
甲方:
乙方:
1.甲方同意按本協(xié)議約定的時間及條件與乙方處理相關事宜,依該契約的約定,甲方應向乙方返還雙倍定金、已付房價款及相應利息共計人民幣元,除尚未歸還之銀行貸款外,甲方需向乙方實際支付人民幣元。銀行貸款部分款項共計元由甲方______年____月____日直接返還予貸款銀行,并向乙方提供銀行的收據(jù),做為乙方與銀行解除借款合同的依據(jù)。
2.雙方同意甲方按照下列期限,分期將除銀行貸款部分外的購房款直接支付給乙方:
______年____月____日之前,甲方向乙方支付款項計元,以及交付返還全部銀行貸款后銀行所提供的收據(jù)。
3.乙方如系以銀行抵押貸款方式支付部分房價款的,自本協(xié)議簽署之日起至該契約正式注銷之日,每月應向貸款銀行支付的抵押貸款月均還款,由甲方支付,乙方給予必要的配合,且乙方無須再向甲方歸還。
4.甲方按本協(xié)議第2條第款約定執(zhí)行完畢后,雙方另行簽訂解約協(xié)議解除該契約。自該契約解除后,乙方不再對該契約項下的房屋及其相關建筑享有任何權利,甲方有權另行處置該契約項下房產(chǎn)。在該契約解除之前,如果乙方不再要求退房、解約的,可與甲方另行協(xié)商。
5.甲方向乙方支付全款計元之后,并且雙方簽訂解除該契約的文件生效后,乙方應授權甲方至北京市國土資源與房屋管理局辦理該契約注銷登記手續(xù)之全部所需文件
6.甲乙雙方同意該契約之注銷登記手續(xù)于甲方向乙方支付完畢全部直接返還款項后15日內辦理。
7.本協(xié)議自雙方簽字之后甲方向乙方所支付首批還款計元到達乙方賬戶開始生效,壹式陸份,甲乙雙方各持叁份。
甲方:乙方:
代表:代表:
______年____月____日
住宅商業(yè)房買賣合同書 篇17
甲方:_________________
乙方:_________________
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方自愿將位于內樓房一套出售給乙方達成協(xié)議如下:
一、甲方自愿將位于南京路安置小區(qū)一幢二單元806室,面積為93.3平方米還原房,出售給乙方。
二、房屋價格為42萬元,自本協(xié)議簽訂之日乙方將房款一次性付給甲方,甲方向乙方出具收款條。
三、甲方在收到乙方款當日須將房屋鑰匙交給乙方,并將還原房屋的收款條等有關資料一并交給乙方。
四、甲方應協(xié)助乙方辦理房屋登記手續(xù)。
五、甲方向乙方交付房屋鑰匙時,房屋所有權轉移給乙方所有。
六、本協(xié)議一式兩份,自甲乙雙方簽字后生效。
甲方:_________________乙方:_________________
_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日
見證人:_________________
住宅商業(yè)房買賣合同書 篇18
出賣人:____________________
買受人:____________________
1.本合同文本為示范文本,由北京市建設委員會制定,適用于經(jīng)濟適用住房現(xiàn)房買賣。經(jīng)濟適用住房現(xiàn)房是指由建設單位建設,已完成房屋所有權初始登記,取得國有土地使用證和房屋所有權證,尚未進行銷售的經(jīng)濟適用住房。
2.簽訂本合同前,出賣人應當向買受人出示國有土地使用證和房屋所有權證及其他有關證書和證明文件。
3.當事人應當按照自愿、公平及誠實信用的原則訂立合同,任何一方不得將自己的意志強加給另一方。為體現(xiàn)雙方自愿的原則,本合同文本相關條款后留有空白行,供雙方自行約定或補充約定。合同生效后,未被修改的文本打印文字視為雙方當事人同意內容。
4.簽訂本合同前,買受人應當仔細閱讀合同條款,特別是其中具有選擇性、補充性、填充性、修改性的內容。
5.本合同文本中選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容,雙方當事人應當協(xié)商確定。中選擇內容,以劃√方式選定;對于實際情況未發(fā)生或雙方當事人不作約定時,應當在空格部位打×,以示刪除。
6.雙方當事人在履行合同中發(fā)生爭議的,可以選擇向不動產(chǎn)所在地人民法院起訴,也可以選擇向仲裁委員會申請仲裁。如選擇申請仲裁的,可以向北京仲裁委員會、中國國際經(jīng)濟貿易仲裁委員會、外地的仲裁委員會申請。
7.雙方當事人可以根據(jù)實際情況決定本合同原件的份數(shù),并在簽訂合同時認真核對,以確保各份合同內容一致;在任何情況下,買受人都應當至少持有一份合同原件。
北京市商品現(xiàn)房買賣合同
出賣人:__________________________________________________________
通訊地址:________________________________________________________
郵政編碼:________________________________________________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:__________________________________________________
企業(yè)資質證書號:__________________________________________________
法定代表人:____________________聯(lián)系電話:________________________
委托代理人:____________________聯(lián)系電話:________________________
委托銷售代理機構:________________________________________________
通訊地址:________________________________________________________
郵政編碼:________________________________________________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:__________________________________________________
買受人:__________________________________________________________
[法定代表人][負責人]:__________________國籍:____________________
[身份證][護照][營業(yè)執(zhí)照注冊號]:________________________________
《北京市城市居民經(jīng)濟適用住房購買資格審核備案通知單》備案編號:
__________________________________________________________________
出生日期:_________年______月______日,性別:_____________________
通訊地址:________________________________________________________
郵政編碼:______________________聯(lián)系電話:________________________
[法定代理人][委托代理人]:_________________國籍:_________________
[身份證][護照]:________________________________________________
出生日期:_________年______月______日,性別:_____________________
通訊地址:________________________________________________________
郵政編碼:______________________聯(lián)系電話:________________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《北京市城市房地產(chǎn)轉讓管理辦法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,出賣人和買受人在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎上就經(jīng)濟適用住房現(xiàn)房買賣事宜達成如下協(xié)議:
第一條項目建設依據(jù)
出賣人以劃撥方式取得坐落于_____________地塊的國有土地使用權。該地塊[國有土地使用證號]為:_____________________,土地使用權面積為:___________,買受人購買的經(jīng)濟適用住房所在土地用途為住宅。
在上述地塊上建設的經(jīng)濟適用住房[地名核準名稱][推廣名]為:____________,該經(jīng)濟適用住房建設工程規(guī)劃許可證號為:___________________,現(xiàn)已通過規(guī)劃驗收并完成了竣工驗收。
第二條銷售依據(jù)
買受人購買的經(jīng)濟適用住房現(xiàn)已取得房屋所有權證,證號為:_______________,填發(fā)單位為:______________________。
第三條基本情況
經(jīng)公安行政管理部門核準,該經(jīng)濟適用住房地址為:_______________________________________________。該經(jīng)濟適用住房為第一條規(guī)定項目中的________[幢][座]第_________層_________單元___________號。
該經(jīng)濟適用住房所在樓棟的主體建筑結構為:______________________,建筑層數(shù)為:___________層,其中地上___________層,地下___________層。
該經(jīng)濟適用住房的用途為普通住宅;[層高][凈高]為:___________米,[坡屋頂凈高]最低為:_________米,最高為:___________米。該經(jīng)濟適用住房朝向為:_____________;有______個陽臺,其中________個陽臺為封閉式,________個陽臺為非封閉式。
出賣人委托實測該經(jīng)濟適用住房面積的房產(chǎn)測繪機構是______________________,其實測建筑面積共___________平方米,其中,套內建筑面積___________平方米,共用部位與共用房屋分攤建筑面積___________平方米。
該經(jīng)濟適用住房平面圖及在整個樓棟中的位置圖見附件一,有關共用部位與共用房屋分攤建筑面積構成說明見附件二。
本條所稱層高是指上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離,凈高是指樓面或地面至上部樓板底面或吊頂?shù)酌嬷g的垂直距離。
第四條抵押情況
該經(jīng)濟適用住房的抵押情況為:___________。
1.該經(jīng)濟適用住房未設定抵押。
2.該經(jīng)濟適用住房已設定抵押,抵押權人為:_________________________,抵押登記部門為:_______________________,抵押登記日期為:________________。
關于抵押的相關約定見附件三。
第五條計價方式與價款
出賣人與買受人約定按照下列第_______種方式計算該經(jīng)濟適用住房價款。
1.按照套內建筑面積計算,該經(jīng)濟適用住房單價每平方米____________元,總價款___________佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整。
2.按照建筑面積計算,該經(jīng)濟適用住房單價為每平方米______________元,總價款___________佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整。
3.按照套計算,該經(jīng)濟適用住房總價款為___________佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整。
4.按照_________________計算,該經(jīng)濟適用住房總價款為___________佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整。
具體約定見附件四。
本條所稱建筑面積,是指房屋外墻勒腳以上各層的外圍水平投影面積,包括陽臺、挑廊、地下室、室外樓梯等,且具備有上蓋,結構牢固,層高2.20米以上的永久性建筑。
所稱套內建筑面積,是指成套房屋的套內使用面積、套內墻體面積和陽臺建筑面積之和。
第六條付款方式及期限
買受人采取下列第____種方式付款。
1.一次性付款。
2.分期付款。
3.貸款方式付款:[公積金貸款][商業(yè)貸款]。買受人可以首期支付購房總價款的_____%,其余價款可以向[___________][住房公積金管理機構委托的商業(yè)銀行]借款支付。
4.其他方式。
具體付款方式及期限的約定見附件五。
第七條逾期付款責任
買受人未按照約定的時間付款的,按照下列第______種方式處理。
1.按照逾期時間,分別處理。和不作累加)
逾期在______日之內,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之______的違約金,并于實際支付應付款之日起______日內向出賣人支付違約金,合同繼續(xù)履行;
逾期超過____日項中的日期相同)后,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人應當自解除合同通知送達之日起____日內按照累計的逾期應付款的______%向出賣人支付違約金,并由出賣人退還買受人全部已付款。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意后,合同繼續(xù)履行,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之______項中的比率)的違約金,并于實際支付應付款之日起______日內向出賣人支付違約金。
本條所稱逾期應付款是指依照第六條約定的到期應付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按照相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2.______________________________________________________________。
第八條交付條件
出賣人應當在_______年_______月_______日前向買受人交付該經(jīng)濟適用住房。
該經(jīng)濟適用住房交付時應當符合下列第1.2.______、______、______項所列條件。
1.提供有資質的房產(chǎn)測繪機構完成的該經(jīng)濟適用住房面積實測技術報告書。
2.該經(jīng)濟適用住房為住宅的,出賣人提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。
3.滿足第十一條中出賣人承諾的市政基礎設施和其他設施達到的條件。
4.出賣人提供該經(jīng)濟適用住房的《住宅工程質量分戶驗收表》。
5._____________________________________________________。
第九條逾期交房責任
除不可抗力外,出賣人未按照第八條約定的期限和條件將該經(jīng)濟適用住房交付買受人的,按照下列第______種方式處理。
1.按照逾期時間,分別處理。和不作累加)
逾期在______日之內項中的時限),自第八條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,出賣人按日計算向買受人支付已交付房價款萬分之______的違約金項中的比率),并于該經(jīng)濟適用住房實際交付之日起______日內向買受人支付違約金,合同繼續(xù)履行;
逾期超過______日項中的日期相同)后,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起_____日內退還全部已付款,并按照買受人全部已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自第八條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_____項中的比率)的違約金,并于該經(jīng)濟適用住房實際交付之日起____日內向買受人支付違約金。
2.______________________________________________________________。
第十條交接手續(xù)
該經(jīng)濟適用住房達到第八條約定的交付條件后,出賣人應當在交付日的7日前,書面通知買受人辦理交接手續(xù)的時間、地點以及應當攜帶的證件。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示第八條約定的證明文件,并滿足第八條約定的其他條件。出賣人不出示證明文件或出示的證明文件不齊全,或未滿足第八條約定其他條件的,買受人有權拒絕接收,由此產(chǎn)生的逾期交房責任由出賣人承擔,并按照第九條處理。
驗收交接后,雙方應當簽署經(jīng)濟適用住房交接單。由于買受人原因未能按期辦理交接手續(xù)的,雙方同意按照下列約定方式處理:
________________________________________________________________;
________________________________________________________________。
雙方同意按照下列第_______種方式繳納稅費。
1.出賣人不得將買受人交納稅費作為交接該經(jīng)濟適用住房的條件。
______________________________________________________________。
2.買受人同意委托_________________代交下列第___、___、___、___、___、___種稅費,并在接收該經(jīng)濟適用住房的同時將上述稅費交給出賣人。
專項維修資金;
契稅;
第二十條約定的物業(yè)服務費用;
供暖費;
________________________________________________________;
________________________________________________________。
3.買受人自行向相關單位繳納下列第____、____、____、____、____、____種稅費,并在接收該經(jīng)濟適用住房的同時向出賣人出示繳納稅費的憑據(jù)。
專項維修資金;
契稅;
第二十條約定的物業(yè)服務費用;
供暖費;
________________________________________________________;
________________________________________________________。
第十一條市政基礎設施和其他設施的承諾
出賣人承諾與該經(jīng)濟適用住房正常使用直接相關的市政基礎設施和其他設施按照約定的日期達到下列條件:
1.市政基礎設施:
上水、下水:____年____月____日達到__________________;
[市政雙路供電][過渡性供電]:____年____月____日達到_________________________;
供暖:____年____月____日達到______________________;
燃氣:____年____月____日達到______________________;
電話通信線:____年____月____日交付,敷設到戶;
有線電視線:____年____月____日交付,敷設到戶;
___________________________________________________________;
___________________________________________________________。
如果在約定期限內未達到條件,雙方同意按照下列方式處理:
___________________________________________________________;
___________________________________________________________。
2.其他設施
公共綠地:______年______月______日達到_____________________;
小區(qū)非市政道路:______年______月______日達到_______________;
公共停車場:______年______月______日達到___________________;
幼兒園:______年______月______日達到_______________________;
學校______年______月______日達到___________________________;
會所:______年______月______日達到_________________________;
購物中心:______年______月______日達到_____________________;
體育設施:______年______月______日達到_____________________;
___________________________________________________________;
__________________________________________________________。
如果在約定期限內未達到條件,雙方同意按照下列方式處理:
___________________________________________________________;
___________________________________________________________。
第十二條經(jīng)濟適用住房質量、裝飾、設備標準的約定
出賣人承諾該經(jīng)濟適用住房使用合格的建筑材料、構配件,該經(jīng)濟適用住房質量符合國家和本市頒布的工程質量規(guī)范、標準和施工圖設計文件的要求。
出賣人和買受人約定如下:
1.該經(jīng)濟適用住房室內空氣質量經(jīng)檢測不符合國家標準的,自該經(jīng)濟適用住房交付之日起_______日內,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起______日內退還買受人全部已付款,并按照___________利率付給利息,給買受人造成損失的由出賣人承擔賠償責任。因此而發(fā)生的檢測費用由出賣人承擔。
買受人不退房的或該經(jīng)濟適用住房交付使用已超過_____日的,買受人應當與出賣人另行簽訂補充協(xié)議。
______________________________________________________________。
2.交付該經(jīng)濟適用住房時,該經(jīng)濟適用住房已經(jīng)由建設、勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位驗收合格,出賣人應當與買受人共同查驗收房,發(fā)現(xiàn)有其他問題的,雙方同意按照第_____種方式處理。
出賣人應當于_______日內將已修復的該經(jīng)濟適用住房交付。由此產(chǎn)生的逾期交房責任由出賣人承擔,并按照第九條處理。
由出賣人按照國家和本市有關工程質量的規(guī)范和標準在經(jīng)濟適用住房交付之日起_____日內負責修復,并承擔修復費用,給買受人造成的損失由出賣人承擔賠償責任。
__________________________________________________________。
3.出賣人交付的經(jīng)濟適用住房的裝飾、設備標準應當符合雙方約定的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下列第______種方式處理。
出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
___________________________________________________________。
___________________________________________________________。
具體裝飾和設備標準的約定見附件六。
出賣人和買受人對工程質量問題發(fā)生爭議的,任何一方均可以委托有資質的建設工程質量檢測機構檢測,雙方均有協(xié)助并配合對方檢測的義務。
______________________________________________________。
第十三條居民建筑節(jié)能措施
該經(jīng)濟適用住房應當符合國家有關建筑節(jié)能的規(guī)定和北京市規(guī)劃委員會、北京市建設委員會聯(lián)合發(fā)布的《居住建筑節(jié)能設計標準》的要求。未達到標準的,出賣人應當按照《居住建筑節(jié)能設計標準》的要求補做節(jié)能措施,并承擔全部費用;因此給買受人造成損失的,出賣人應當承擔賠償責任。
____________________________________________________________。
第十四條住宅保修責任
出賣人自該經(jīng)濟適用住房交付之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任!蹲≌|量保證書》承諾的保修范圍和保修期限必須符合國家和北京市有關法律、法規(guī)的規(guī)定及相關標準、規(guī)程的要求。
在該經(jīng)濟適用住房保修范圍和保修期限內發(fā)生質量問題,雙方有退房約定的,按照約定處理;沒有退房約定的,出賣人應當履行保修義務,買受人應當配合保修。非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任。
第十五條建筑隔聲情況
出賣人承諾該經(jīng)濟適用住房建筑隔聲情況符合《民用建筑隔聲設計規(guī)范》、《建筑外窗空氣隔聲性能分級及其檢測方法》、《隔聲門》標準,對該經(jīng)濟適用住房所在地聲環(huán)境狀況的描述真實準確。經(jīng)濟適用住房建筑設計文件所標注的建筑隔聲情況和環(huán)境影響評價文件所表征的聲環(huán)境狀況見附件八。
經(jīng)濟適用住房建筑隔聲情況未達到標準的,出賣人應當按照規(guī)劃設計的要求補做建筑施工隔聲措施,并承擔全部費用;因此給買受人造成損失的,出賣人應當承擔賠償責任。
____________________________________________________________。
第十六條使用承諾和風險提示
1.買受人使用該經(jīng)濟適用住房期間,不得擅自改變該經(jīng)濟適用住房的用途、建筑主體結構和承重結構。除本合同、補充協(xié)議及其附件另有約定者外,買受人在使用該經(jīng)濟適用住房期間有權與其他權利人共同使用與該經(jīng)濟適用住房有關的共用部位和設施,并按照共用部位與共用房屋分攤面積承擔義務。
出賣人不得擅自改變與該經(jīng)濟適用住房有關的共用部位和設施的使用性質。
2.出賣人承諾商品住宅不分割拆零銷售;不采取返本銷售或者變相返本銷售的方式銷售經(jīng)濟適用住房;不采取售后包租或者變相售后包租的方式銷售未竣工經(jīng)濟適用住房。
3.____________________________________________________________。
第十七條權屬轉移登記
出賣人保證該經(jīng)濟適用住房沒有產(chǎn)權糾紛,因出賣人原因造成該經(jīng)濟適用住房不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務糾紛的,由出賣人承擔相應責任。
________________________________________________________。
經(jīng)濟適用住房交付使用后,雙方同意按照下列第_____種方式處理。
1.雙方共同向權屬登記機關申請辦理房屋權屬轉移登記。
2.買受人自行委托他人向權屬登記機關申請辦理房屋權屬轉移登記。
3.買受人同意委托________________向權屬登記機關申請辦理房屋權屬轉移登記,委托費用________________元人民幣。
買受人未能在經(jīng)濟適用住房交付之日起_______日內取得房屋所有權證書的,雙方同意按照下列方式處理。
1.如因出賣人的責任,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起____日內退還買受人全部已付款,并按照____________利率付給利息。買受人不退房的,自買受人應當取得房屋所有權證書的期限屆滿之次日起至實際取得房屋所有權證書之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_____的違約金。
2.如因買受人的責任,________________________________________。
3.__________________________________________________________。
第十八條共有權益的約定
1.該經(jīng)濟適用住房所在樓棟的屋面使用權歸全體產(chǎn)權人共有。
2.該經(jīng)濟適用住房所在樓棟的外墻面使用權歸全體產(chǎn)權人共有。
3.______________________________________________________________。
4.______________________________________________________________。
第十九條附屬建筑物、構筑物的約定雙方同意該經(jīng)濟適用住房的地下停車庫等附屬建筑物、構筑物按照以下第________種方式處理。
1.出賣人出賣該經(jīng)濟適用住房時,該經(jīng)濟適用住房附屬的________、________、________、________隨同該經(jīng)濟適用住房一并轉讓。
2.出賣人出賣該經(jīng)濟適用住房時,經(jīng)濟適用住房附屬的________、________、________、________不隨同該經(jīng)濟適用住房一并轉讓。
第二十條前期物業(yè)服務
出賣人依法選聘的物業(yè)服務企業(yè)為:_____________________,資質證號為:_____________________。
前期物業(yè)管理期間,物業(yè)服務收費價格為__________/月平方米。價格構成包括物業(yè)區(qū)域內保潔費、公共秩序維護費、共用部位共用設施設備日常維護費、綠化養(yǎng)護費、綜合管理費、_________、_________、_________。
地上停車管理費__________,地下停車管理費__________。
物業(yè)服務企業(yè)按照第_________種方式收取物業(yè)服務費。
1.按照年收取,買受人應當在每年的____月_____日前繳費。
2.按照半年收取,買受人應當分別在每年的_____月_____日前和_____月_____日前繳費。
3.按照季收取,買受人應當分別在每年的_____月_____日前、_____月_____日前、_____月_____日前和_____月_____日前繳費。
物業(yè)服務內容見附件七。買受人已詳細閱讀前期物業(yè)服務合同和臨時管理規(guī)約,同意由出賣人依法選聘的物業(yè)服務企業(yè)提供前期物業(yè)服務,遵守臨時管理規(guī)約。
第二十一條專項維修資金
買受人委托出賣人代交專項維修資金的,出賣人應當自買受人接收該經(jīng)濟適用住房之日起_____日內,向買受人提交專項維修資金繳納憑證。
買受人自行繳納專項維修資金的,應當在經(jīng)濟適用住房交付[時][之日起_____日內],向物業(yè)管理企業(yè)出示專項維修資金繳納憑證。
第二十二條經(jīng)濟適用住房再上市交易的承諾
購買經(jīng)濟適用住房不滿5年,不得直接上市交易,因特殊原因確需轉讓的,由產(chǎn)權人向其戶口所在區(qū)住房保障管理部門提出申請,由政府按照原價格并考慮折舊和物價水平等因素回購。
購買經(jīng)濟適用住房滿5年,可進行轉讓,按轉讓時同地段普通商品住房與經(jīng)濟適用住房差價的一定比例向政府交納收益等價款,具體比例按有關文件執(zhí)行,政府可優(yōu)先回購。
第二十三條騙購經(jīng)濟適用住房的責任
買受人因隱瞞家庭收入、住房和資產(chǎn)狀況及偽造相關證明等弄虛作假行為,經(jīng)區(qū)縣住房保障管理部門取消其申請資格的,自收到區(qū)縣住房保障管理部門取消買受人申請資格之日起,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計已付款的_____%向出賣人支付違約金。出賣人應當自解除合同通知送達之日起天退還全部已付款,并按照利率付給利息。
第二十四條不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,并自不可抗力事件結束之日起日內向另一方當事人提供證明。
第二十五條爭議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按照下列第______種方式解決。
1.提交____________仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第二十六條本合同自雙方簽字之日起生效。雙方可以根據(jù)具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協(xié)議進行變更或補充,但補充協(xié)議中含有不合理地減輕或免除本合同中約定應當由出賣人承擔的責任或不合理地加重買受人責任、排除買受人主要權利內容的,仍以本合同為準。對本合同的解除,應當采用書面形式。本合同附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第二十七條本合同及附件共______頁,一式______份,具有同等法律效力,其中出賣人______份,買受人______份,______份,______份。
出賣人:________________________買受人:___________________
[法定代表人]:__________________________[法定代表人]:_____________________
[委托代理人]:__________________[負責人]:_________________________
[委托銷售代理機構]:____________[委托代理人]:_____________
簽訂時間:__________年________月______日簽訂時間:________年_____月______日
簽訂地點:______________________________簽訂地點:_________________________
住宅商業(yè)房買賣合同書 篇19
轉讓方(以下簡稱甲方或賣方):________________工作單位:住________________址:________________身份證號:________________
受讓方(以下簡稱乙方或買方):________________工作單位:________________住址:________________身份證號:________________
經(jīng)自愿協(xié)商達成一致,甲方將自己合法擁有的一套房屋轉讓給乙方,雙方就房屋轉讓相關事宜達成以下合同條款,以資共同遵守:
第一條 轉讓房屋的基本情況
轉讓房屋(以下簡稱該房屋)位于________________路________________號單元層室,建筑面積平方米(包括臥室、客廳、衛(wèi)生間、廚房、陽臺、及其附屬設施),實際使用面積________________平方米。
第二條 轉讓價格
雙方商定該房屋轉讓價格為(人民幣)________________元整,大寫________________(人民幣)。
第三條 付款方式
雙方一致同意購房款由乙方首付(人民幣)________________元整,大寫________________(人民幣)。剩余_______萬元由乙方替甲方償還許昌銀行按揭貸款(時間從________________年________________月________________日至________________年________________月________________日),乙方必須在________________年________________月________________日前將銀行貸全部還清并同甲方辦理過戶手續(xù)。甲方在收款時應向乙方出具收據(jù)。
第四條 房屋交付
甲方應于本合同生效之日起日內,完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、處分權歸乙方行使。
第五條 房屋過戶
房屋交付乙方后,甲方應當在商定時間內辦理該房屋的過戶手續(xù),將該房屋的產(chǎn)權證辦理到乙方名下,辦理過戶手續(xù)相關費用由乙方承擔。
第六條 甲方的承諾保證
甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權,轉讓該房屋不存在法律上的障礙。
甲方保證該轉讓房產(chǎn)不涉及第三方的權利,本合同簽訂前該房屋首付購房款、房屋維修基金款、天然氣管道安裝費、契稅及其他應當交納的費用已全部交清,如有尚未交納或拖欠的費用,由甲方全部承擔。合同生效后,甲方不再承擔任何費用。
第七條 乙方的承諾保證
乙方保證按時替甲方償還許昌銀行按揭貸款,還款日為每月的_______日,還款時限為________________年________________月________________日至________________年________________月________________日,并保證在________________年________________月________________日之前將余款全部還清和配合甲方辦理過戶手續(xù)。合同生效后,之后所產(chǎn)生費用將全部由乙方承擔。
第八條 違約責任。
甲方違反本合同約定,乙方有權單方解除本合同,甲方應承擔全部購房款________________年________________月________________日之前將余款全部還清并配合辦理過戶手續(xù), 甲方有權單方解除本合同,乙方應承擔全部購房款________________年________________月________________日
本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等效力。
甲方:________________
乙方:________________
________________年________________月________________日
住宅商業(yè)房買賣合同書 篇20
甲方(出賣人):
乙方(買受人):
甲方(出賣人):
地址:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:
乙方:(買受人):
地址:
身份證號碼
聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《北京市城市房地產(chǎn)轉讓管理辦法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方購買甲方的房地產(chǎn)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條 甲方對所售房地產(chǎn)所有權的聲明
1、甲方所售房地產(chǎn)是其根據(jù)國家有關規(guī)定購買的公有住房,已取得完全產(chǎn)權并符合上市交易的條件。房屋產(chǎn)權證號為: 。
2、甲方房地產(chǎn)(以下簡稱該房地產(chǎn))坐落于 ;位于第 層共 間,房屋結構為 ,登記建筑面積 平方米(其中套內建筑面積 平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積 平方米)。
【律師提示】:首先,售后公房上市交易,除房產(chǎn)證上記載的產(chǎn)權人簽字外,還需同住人簽字同意。如未經(jīng)同住人同意,售后公房的買賣有可能無效。其次,一定要確認原單位是否同意轉讓,因為大部分公房進行房改時原單位都保留優(yōu)先回購權。
3、該房屋的抵押情況為: 。
(1)、該房屋未設定抵押;
(2)、該房屋已經(jīng)設定抵押,抵押權人為: ,抵押登記日期為: 年 月 日,他項權利證證號為: 該房屋已經(jīng)設定抵押的,出賣人應于 年 月 日前辦理抵押注銷手續(xù)。
4、該房屋的租賃情況為: 。
(1)、出賣人未將該房屋出租。
(2)、出賣人已將該房屋出租,【買受人為該房屋承租人】【承租人已放棄優(yōu)先購買權】。
關于房屋權屬情況的說明及房屋抵押和租賃情況的具體約定另附。
第二條 房屋價格及付款方式
1、甲乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房地產(chǎn)總金額為人民幣 。該價款不含稅費。
2、雙方選擇以下第 種付款方式:
(1)乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金 元整,
(2)買房向銀行抵押付款:乙方于 年 月 日前向甲方支付首期房款人民幣 元。其余房款乙方擬向銀行辦理抵押貸款。如果乙方在 年 月 日前還未能將銀行貸款辦理好并交付給甲方,則甲方可以單方解除本合同,并退回乙方之前已付購房款。
3、雙方約定的其他付款方式: 。
【律師提示】:如果買二手房時房款不是一次性付清的,那就得簽銀行貸款抵押合同。這個合同涉及到賣房人,買房人,賣房人的貸款銀行,買房人的貸款銀行,還可以再加三方,賣房人的貸款銀行指定的保險公司,買房人的貸款銀行指定的保險公司,還有中介公司,這個貸款行為可能涉及到七方,因此比較復雜。這種情況下,對于購房者來說,要想簽訂一個細致的有針對性的合同,可以請個律師。
第三條 交納稅費的約定
1、按有關法律法規(guī)政策的規(guī)定應由賣方承擔的稅費由 承擔。
2、按有關法律法規(guī)政策規(guī)定應由買方承擔的稅費由 承擔。
【律師提示】:按有關規(guī)定,賣方一般需付營業(yè)稅等十種左右的稅費;買方一般需付契稅等八種左右的稅費。但是雙方有約定的從約
第四條 房地產(chǎn)交付
1、甲乙雙方于本合同簽訂后 日內共同對該房地產(chǎn)及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單及水、電、氣的讀數(shù)等列表記載,在交房時一并交給乙方。
2、甲方在收到全部房款之日起 日內,將該房屋鑰匙交付給乙方。
3、雙方其他約定: 。
【律師提示】:要考慮好交錢、過戶和交房之間的銜接問題。過戶以后再交房的,買方的購房款不宜在過戶前全部支付給賣方。最好雙方約定房屋交驗完畢、各項費用結清以后再支付小部分剩余尾款,以約束賣方。
第五條 關于產(chǎn)權登記的約定
甲方雙方須在簽訂本合同 內,共同向房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關申請辦理轉移登記手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在 日內取得房地產(chǎn)權屬證書,乙方有權提出退房,甲方必須在乙方提出退房要求之日起 日內將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的 %賠償乙方損失。
【律師提示】:權屬轉移登記,也就是房產(chǎn)過戶手續(xù),主要是什么時間過戶一定要說清楚,而且買方交錢和過戶的時間間隔不宜過
第六條 定金及交房保證金
1、甲乙雙方約定乙方在簽訂本合同之日起 日內向甲方交納購房定金 元。
2、為防范交易風險督促賣方按合同約定交付房地產(chǎn),甲乙雙方同意從交易總房款中預留 元作為交房保證金。此款在甲方實際交付房地產(chǎn)及完成產(chǎn)權轉移登記時交付給甲方。
3、關于交房保證金托管的約定: ;
4、甲乙雙方其他約定: 。
【律師提示】:雙方約定違約方承擔定金責任后,守約方不可進一步追究違約方其他違約責任的,從約定。雙方既約定定金,又約定賠償損失的,一方違約時,守約方既可主張定金罰則,又可請求賠償損失。
第七條 違約責任的約定
1、乙方逾期付款的違約責任((1)和(2)不作累加):
(1)如乙方未按約定時間付款,則乙方應按逾期付款額的萬分之 向甲方按日支付逾期付款違約金,同時甲方有權要求合同繼續(xù)履行。
(2)如乙方逾期付款時間超過 天后,甲方有權單方解除合同并要求乙方按購房款總額的百分之 支付違約金;甲方也有權選擇還是按本條上述第(1)項執(zhí)行。
2、甲方逾期交房的違約責任((1)和(2)不作累加):
(1)如甲方未按合同約定的時間交付房屋,則甲方應按乙方已付購房款的總額的萬分之 向乙方按日支付逾期交房違約金,同時乙方有權要求繼續(xù)履行合同。
(2)如甲方逾期交房超過 天后,乙方有權單方解除合同并要求甲方按購房款總額的百分之 支付違約金;乙方也有權選擇還是按本條上述第(1)項要求甲方承擔違約責任并繼續(xù)履行合同。
3、任何一方不按約定繳納相關稅費,導致交易不能繼續(xù)進行的,應向對方支付該房地產(chǎn)總價款的百分之 作為違約金。
4、任何一方不履行本合同約定義務致合同目的不能實現(xiàn),守約方有權選擇定金罰則或要求對方支付該房地產(chǎn)總價款百分之 作為違約金。
【律師提醒】:根據(jù)《合同法》第一百一十三條第一款的規(guī)定,在因違約方過錯導致房屋買賣合同無法履行的情況下,守約方可以請求賠償房屋差價損失。如雙方對房屋差價有約定或事后達成一致的,尊重當事人的意思自治,從約定。如當事人沒有約定房屋差價,則可請求法院委托評估機構對訟爭房產(chǎn)的市場價進行評估,評估時點為起訴之日,通過評估價與約定價的比較,確定房屋差價損失。
第八條 甲乙雙方的承諾和保證
1、甲方承諾和保證:
(1)甲方有權簽署并有能力履行本合同;該房地產(chǎn)沒有設定抵押也未被查封,甲方對該房地產(chǎn)享有完全的處分權。
(2)甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。
(3)水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等各項費用均已按規(guī)定交納,單據(jù)交買房確認。
(4)該房地產(chǎn)所附著的戶口,甲方保證于收到房地產(chǎn)轉讓總價款之日起 日內遷出。
(5) 該房地產(chǎn)沒有租約。(如有租約另行約定)
2、乙方承諾和保證:乙方有權簽署并有能力履行本合同。
【律師提示】:第一,要核實合同簽訂人員身份的真實性以及授權委托書的內容,確保合同不因主體不適當而導致合同無效。第二,帶租約的房屋買賣,買賣雙方應明確約定,是實物交付還是租約權交付。法律規(guī)定承租人享有優(yōu)先購買權。賣家要把出賣信息提前告知租客,同時在簽約前將出租信息告知買家,而買家也要認真審查房屋租賃合同。承租人放棄優(yōu)先購買權,應提供書面承諾。
第九條 合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(書面通知發(fā)出 天內)簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責任方承擔。
第十條 不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,并自不可抗力事件結束之日起_ 日內向另一方當事人提供證明。上述房屋風險責任自該房屋【所有權轉移】【轉移占有】之日起轉移給買受人。
第十一條合同的效力
1、本合同自甲乙雙方簽字(蓋章)之日起生效。
2、本合同一式 份,甲乙雙方各執(zhí) 份,具有同等法律效力。
第十二條 法律適用及爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下列第 種方式解決:
(1)提交 仲裁委員會仲裁;
(2)依法向有管轄權的人民法院起訴。
第十三條 雙方其他約定
甲方(簽章): 乙方(簽章):
委托代理人(簽章): 委托代理人(簽章):
年 月 日
年 月 日
住宅商業(yè)房買賣合同書 篇21
甲方:_______________
乙方:_______________
甲乙雙方為購銷___渡假村商品房事宜,經(jīng)洽商簽訂合同條款如下,以便共同遵守。
一、乙方向甲方購買座落在____渡假村____組團內____樓房____棟。建筑面積為____平方米。其面積以____省《建筑面積計算規(guī)則》為準。
二、商品房售價為人民幣____元。其中包括配套的配電室、臨時鍋爐房、道路、綠化等工程設施的費用,但不包括建筑稅和公證費。
三、付款辦法:
預購房屋按房屋暫定價先付購房款40%,計人民幣____元,(其中10%為定金)。待房屋建設工作量完成一半時再預付30%。房屋竣工交付乙方時按實際售價結清尾款。房屋建筑稅款由甲方代收代繳。
四、交房時間:
甲方應于一九__年__月將驗收合格的房屋交付乙方。
五、乙方在接到甲方接房通知后的十天內將購房款結清。屆時乙方若不能驗收接管時,須委托甲方代管,并付甲方代管費(按房價的萬分之一/日計取)。
六、乙方從接管所購房屋之日起,甲方按照國家規(guī)定,對房屋質量問題實行保修(土建工程保修一年,水電半年,暖氣一個采暖期)。
七、違約責任:
1.本合同生效后,如乙方違約,乙方已繳定金不退;如甲方違約,則應雙倍退還定金。
2.甲方如不能按期交付乙方所購房屋時(除人力不可抗拒原因外),每逾期一天,甲方向乙方承擔應交房屋售價萬分之一的罰金。甲方通過努力交付房屋,乙方又同意提前接管時,以同等條件由乙方付給甲方作為獎勵。
八、乙方需要安裝電話,由甲方解決,費用由乙方承擔。
九、乙方對所購房屋享有所有權,但必須遵守國家有關房屋管理規(guī)定及渡假村管理辦法。
十、甲乙雙方如在執(zhí)行本合同過程中發(fā)生爭執(zhí),應首先通過友好協(xié)商解決,如雙方不能達成一致意見時,應提交有關仲裁機關進行仲裁。
十一、本合同一式九份,正本兩份,雙方各執(zhí)一份;副本六份,雙方各執(zhí)三份,正副兩本具有同等法律約束力。
十二、本合同雙方簽字蓋章經(jīng)公證后生效。本合同未盡事宜另行協(xié)商。
甲方:(蓋章)
代表:
乙方:(蓋章)
代表:
住宅商業(yè)房買賣合同書 篇22
賣方:_______________ 身份證號:_____________________聯(lián)系地址:____________________
買方:_______________ 身份證號:_____________________聯(lián)系地址:____________________
經(jīng)紀方:_____________身份證號:_____________________聯(lián)系地址:____________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規(guī)、國家和地方政府的有關規(guī)定,經(jīng)紀方接受買賣雙方之獨家委托,并獨家促成了買賣雙方達成房屋交易事宜,本著誠實守信的原則,經(jīng)三方協(xié)商一致就物業(yè)買賣及居間、委托代理、房地產(chǎn)咨詢等事項,一致達成如下協(xié)議。
第一條 交易標的及權屬情況
1.買賣之房屋(以下簡稱該物業(yè))地址為:_______________________,建筑面積: __________________平方米(以房產(chǎn)證面積為準)。如該物業(yè)房產(chǎn)證尚在辦理過程中, 此次轉讓須到開發(fā)商處辦理更名或待賣方房產(chǎn)證辦理完畢后再辦理過戶手續(xù)。
2.賣方持有該物業(yè)之權屬證明(房產(chǎn)證號/備案證號:_______________ )賣方保證對該物業(yè)享有完整處分權,出售該物業(yè)并沒侵犯第三人的權利,并保證本合同所載有關物業(yè)之情況以及所提供的全部資料均真實、合法、準確、完整,否則賣方應承擔由此而引起的一切責任。由于賣方的原因,造成該物業(yè)不能辦理交易過戶手續(xù)或與第三人產(chǎn)生糾紛的,由賣方承擔全部責任。
3.該房屋權屬性質為以下第_______類:
、偕唐贩 ②房改房、單位集資房 ③經(jīng)濟適用房、安居房 ④自建房
4.買賣雙方確認的權屬狀況為下述第_______項:
①該物業(yè)未設置抵押無查封,且賣方保證簽訂本合同后不得對該物業(yè)設立抵押;
、谠撐飿I(yè)處于抵押狀態(tài)無查封,由賣方向抵押權人申請還款,買方愿意待賣方物業(yè)注銷抵押后再辦理過戶手續(xù);
、墼撐飿I(yè)處于已驗收合格并交付,尚未取得房屋產(chǎn)權證狀況,與開放商簽署《商品房買賣合同》已在房管部門辦理合同備案及辦證階段中,雙方同意到【開發(fā)商處辦理合同更名手續(xù)】/【待賣方辦理產(chǎn)權證完畢后再辦理過戶手續(xù)】;
5.物業(yè)屬于抵押狀態(tài),抵押權人為【金融機構】/【個人】未結清的還款額約為 _______萬元,賣方承諾并配合辦理注銷手續(xù)及承擔所產(chǎn)生的違約金、罰息等手續(xù)費用,不得故意拖延及隱瞞其他債權債務及銀行信用等情況,現(xiàn)同意注銷處理方式為第_______項;
、儆少u方自行籌集資金負責解押注銷;
、谟少I方支付部分樓款并用于提前還款解押使用,不足部分由賣方自行負責;
、塾少I方支付部分樓款并用于提前還款解押使用,不足部分由買賣雙方委托擔保公司或經(jīng)紀方墊資結清解押;
第二條 交易稅費
1.交易所產(chǎn)生的稅費約定
(1)契稅
(2)增值稅
(3)個人所得稅
(4)曬圖費
(5)工本費
(6)登記費
(7)交易手續(xù)費
(8)印花費
(9)查檔費
(10)評估費
(11)測繪費
(12)產(chǎn)權轉移印花稅
(13)抵押登記費
(14)土地出讓金
(15)補公攤面積費用
(16)土地過戶費用
(17)土地證辦證費用
(18)解押服務費
(19)公證費
(20)開發(fā)商退房違約金/更名費
(21)擔保費
(22)加急費
(23)提前還款違約金
賣方同意繳納稅費中_________________ 款項;
買方同意繳納稅費中________________ 款項;
2.稅費繳納與免征約定:買賣雙方同意該物業(yè)以交易程序或經(jīng)紀方通知下依次按【未滿年限全額計征】【已滿年限家庭唯一住房免征】【綜合計征】【差額計征】提交符合稅務部門標準的材料進行減免或繳納稅費,買賣雙方不得借故拒絕提供材料與配合辦理。
3.稅費變動處理的約定:如簽署合約后,因政策變動發(fā)生上述稅費征收標準上下調整的,則相對于本合約簽訂時稅率標準的調整部分由本合約約定稅費相應承擔者承擔,如發(fā)生本合約約定之外新的稅費征收政策,雙方應按新政策規(guī)定各自承擔并支付。
第三條:成交價及付款方式
1.該物業(yè)成交價為人民幣(大寫) _____________元整(小寫)¥ ______________元,該成交價不因房屋產(chǎn)權交易中心測繪面積的變動而改變,且成交價已包含該物業(yè)之煤氣初裝費、有線電視初裝費、收樓費等相關費用。
2.買方付款方式種類為______________項。
(1)商業(yè)貸款
(2)公積金貸款或組合貸款
(3)現(xiàn)金付款
如委托經(jīng)紀方代為辦理按揭貸款及權證過戶手續(xù),交易雙方應在經(jīng)紀方通知的規(guī)定期限內提供齊全辦理銀行貸款所需的資料,并配合在【商業(yè)貸款在辦理過戶前】/【公積金貸款在過戶后】到指定銀行配合簽署按揭文件及支付貸款所需的費用,買方向銀行所申請按揭貸款金額與貸款年限最終以銀行審批的結果為準,賣方必須無條件配合買方提交貸款所需資料。
3.第一部分房款【定金款】:人民幣________________元整(¥ 元),支付方式為下列第_____________項;
(1)簽約當天買方須向賣方一次性支付上述定金,并轉為購房款,賣方應在經(jīng)紀方通知下配合進行查檔。
(2)簽約當天定金由買賣雙方委托經(jīng)紀方代為托管(視為賣方已簽收),待賣方查檔并提供證明后由經(jīng)紀方轉付給賣方。
(3)簽約當天買方支付部分定金人民幣 元整(¥ 元)給賣方,定金余款人民幣 元整(¥ 元),須于 后支付給賣方。
4.第二部分房款【首期款】:人民幣 元整(¥ 元整),支付方式為______項;
(1)買方同意在房管部門【過戶遞件并出具受理回執(zhí)當天】。
(2)買方同意在商業(yè)銀行按揭貸款申請審批(一次性付款或公積金貸款除外)且賣方銀行已通知可以提前還貸結清,辦理結清扣款當日,將首期樓款轉入賣方還款銀行扣款賬號內并用于賣方銀行解押之使用,賣方不得挪作他用,否則將視為賣方違約。
(3)存入【買賣雙方指定銀行監(jiān)管賬戶】按托管協(xié)議約定支付。
5.第三部分房款【尾期款】:人民幣___________ 元整(¥ 元),支付方式為_______項;
(1)買方應在房管部門【過戶遞件并出具受理回執(zhí)】/【領取名下《房屋所有權證》】當天支付給賣方。
(2)買方在過戶出證及抵押登記手續(xù)完成銀行并領取他項權利證后,由買方貸款銀行直接劃給【賣方】/【墊資方】,如由墊資方墊資解押或墊付款項,則由賣方與墊資方完成此款項結算。
(3)存入【買賣雙方指定銀行監(jiān)管賬戶】按托管協(xié)議約定支付。
6.如銀行批準貸款額少于買方申請貸款金額,二者相差金額,買方按下列第_________種方式交付:
(1)買方須在到房管部門【過戶遞件并出具受理回執(zhí)】/【領取名下《房屋所有權證》】當天支付給賣方;
(2)其他支付方式
第四條:物業(yè)交付
1.該物業(yè)以現(xiàn)狀售予買方,買方或其授權代表已實地勘察該物業(yè)之情況,對物業(yè)的但不包括坐向、面積、結構、樓層、間隔、質量、裝修、產(chǎn)權情況等均予以認可,現(xiàn)雙方確認交付標準為下述第 ___________項:
(1)空房保留固定裝修及設施完好;
(2)保留固定裝修及設施完好并包括家具家電,以家具家電清單為準;
(3)毛坯房。
2.物業(yè)交付時間約定為下述第 _____項:
(1)不帶租約,賣方收齊全部樓款_____個工作日內;
(2)帶租約,賣方收齊全部樓款_____個工作日內或買方連現(xiàn)有之租約一起購入該物業(yè),賣方須協(xié)助買方與租戶簽訂新的租約。
3.物業(yè)戶口遷出約定: 賣方應在辦理交易過戶手續(xù)前將有關該物業(yè)的產(chǎn)權糾紛、債務、稅務、稅項、租賃以及解除抵押等事項處理完畢并保證交易過戶完成時買方不須對上述事項負責;若該物業(yè)地址已落有戶口,則賣方應在 ______________前將戶口遷出,否則每逾期一天,應按成交價的千分之_____向買方支付違約金。賣方在簽署本合同后須將該物業(yè)之權屬證明原件、不動產(chǎn)發(fā)票、契稅完稅證明等相關資料原件交由經(jīng)紀方保管直至交易完成當日。
4.物業(yè)雜費結清約定:
賣方在交付該物業(yè)前必須付清一切有關物業(yè)之欠費(如水電費、煤氣費、管理費、電話費、網(wǎng)絡費、有線電視費等)。在簽署本合同之時,賣方同意交付人民幣 ___________元整(¥ 元)予經(jīng)紀方保管作為該物業(yè)之雜費保證金,待結清相關雜費后,由經(jīng)紀方無息原款退還該保證金予賣方;如買賣雙方不設定雜費保證金,則視為買賣雙方自行交房,因交房產(chǎn)的一切糾紛與經(jīng)紀方無關。
第五條 經(jīng)紀方的收費標準
1.經(jīng)紀方的收費標準
根據(jù)物價局核發(fā)有償服務性許可的收費標準,基于買賣雙方獨家委托經(jīng)紀方已促成買賣雙方簽訂了本合同且經(jīng)紀方在買賣該物業(yè)時提供了信貸業(yè)務服務(信貸事宜),買賣雙方同意,于本合同簽訂之日賣方須向經(jīng)紀方支付咨詢及中介服務費人民幣 ______________元整(¥______________元),買方須向經(jīng)紀方支付咨詢及中介服務費人民幣_______________ 元整(¥_____________元)及辦理信貸業(yè)務服務費人民幣_______________元整(¥__________元)。在簽訂本合同后,買賣雙方如未支付上述咨詢及中介服務費,買賣雙方均委托經(jīng)紀方在定金里自動扣取全額的咨詢及中介服務費和信貸業(yè)務服務費。
第六條 買賣雙方的權利與義務
1.簽訂本合約后,買賣雙方須于經(jīng)紀方的通知按房地產(chǎn)交易流程辦理相關手續(xù)前提供出具交易有關所需真實、有效的資料(含該物業(yè)之權屬證明原件,有關身份證明原件、銀行按揭所需資料等),并配合到相關部門簽訂交易所需相關文件與協(xié)議,簽約當天應交付權屬證明原件等資料給經(jīng)紀方保管至交易遞件當日,保管資料以經(jīng)紀方開具的收件收據(jù)為準。
2.賣方保證上述房產(chǎn)未被依法查封或者以其他形式限制房產(chǎn)權利,簽約前已征得共有人、配偶、同住人同意、租賃關系終止或相關優(yōu)先購買人已放棄優(yōu)先購買權,并愿意提供出具書面委托書與放棄優(yōu)先購買確認書,不隱瞞關于房屋發(fā)生過的相關事件,不屬于違章建筑,承重墻結構擅自拆改的危房。
3.買方保證對上述房產(chǎn)現(xiàn)狀有充分了解且已實地勘查,已征得配偶、產(chǎn)權落定人等同意;不得隱瞞個人征信問題,符合購房資格有關規(guī)定。
第七條 合約違約責任
1.買賣雙方簽署合約后,不依約履行配合辦理物業(yè)出售、購房等房地產(chǎn)交易手續(xù)或違反合約義務的,自違約行為發(fā)生之日起,違約方應每日按該物業(yè)成交價的萬分之_______向守約方支付約金,該違約金的認定及支付不影響本合同在違約行為終止之后的繼續(xù)履行。自違約行為發(fā)生之日起超過_____個工作日的,守約方有權或委托經(jīng)紀方向違約方發(fā)送催促履約書面通知,發(fā)送即日起超過______個工作日內,仍不履行合約手續(xù)的,守約方可解除交易或本合約自動解除,違約方按下列約定承擔賠償責任。
2.如賣方違約的,須在______個工作日內除無息退還買房已付樓款以及承擔賠償買方已支付給經(jīng)紀方的服務費,交易所產(chǎn)生的費用或承擔賠償經(jīng)紀方居間傭金損失外,同時須支付與定金等數(shù)目之金額(包含未付定金)作為違約給買方。如賣方不依約退還及違約款項的,每逾期一天則另按同期銀行貸款利率的______倍計算利息支付給買方作為罰息賠償,至支付全部應退還及違約款項為止。
3.如買方違約的,須在______個工作日內賠償賣方應支付給經(jīng)紀方的服務費外,同時賣方有權沒收買方已付定金與追究其未支付定金,且賣方有權將該物業(yè)另行出售,如買方不依約支付違約款項的,每逾期一天則另按同期銀行貸款利率的四倍計算利息支付給賣方作為罰息賠償,至支付全部應退還及違約款項為止。
4.賣方未按約定期限將該物業(yè)支付買方使用的,每逾期一天,按該物業(yè)成交價的萬分之_____向買方支付逾期交房違約金,買方未按約定支付房價款的,每逾期一天,須按所拖欠房價款的萬分之______向賣方支付違約金。
第八條 合同送達,生效及持有等附則
1.經(jīng)紀方有關本合同的通知、文件、資料,按照買賣雙方上列地址、電話號碼、傳真、郵件等方式之一聯(lián)系各方_____天后,即視為送達各方。如果通訊方式等有變更,應在變更后______日內書面通知經(jīng)紀方和另一方,否則送達不到的自行承擔責任。
2. 本合同壹式三份,本合同自三方簽署之日生效。持有情況如下:賣方一份,買方一份,經(jīng)紀方一份,各份具有同等法律效力。
賣方(簽字或蓋章): ________________
日期: ________年 _______月 ________日
賣方(簽字或蓋章): ________________
日期: ________年 _______月 ________日
經(jīng)紀方(簽字或蓋章):__________________
日期: ________年 _______月 ________日
住宅商業(yè)房買賣合同書 篇23
甲方(賣方):_________________
乙方(買方):_________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在_______________房產(chǎn)出賣給乙方,并將與所出賣該房產(chǎn)的相關的土地使用權同時出賣給乙方。
(附平面圖)
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫________________,即人民幣小寫_____________。
三、乙方在簽訂本合同時,支付定金,即小寫___________________。
四、乙方支付定金之日起_____________個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除)。
五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。
六、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關房產(chǎn)公證手續(xù),待房產(chǎn)公證到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款余額。
七、甲方應在公證前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時該房產(chǎn)應無任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、入網(wǎng)費、有線電視費等。
八、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應向對方支付_______________元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期一日,應向對方支付_______________元罰金,逾期30日視為毀約。
九、附加條款:
1、___________________
2、___________________
3、___________________
4、___________________
十、本合同一式三份,甲乙各一份,公證一份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
甲方:_________________
乙方:_________________
_____年_____月_____日
住宅商業(yè)房買賣合同書 篇24
甲方:____身份證號碼:____
乙方:____身份證號碼:____
依照《合同法》,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲、乙雙方就安置區(qū)7號樓的`6號門面買賣事項經(jīng)友好協(xié)商,一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自愿將其擁有的位于琴凼安置區(qū)7號樓的6號門面(建筑面積平方米),以人民幣壹仟柒佰捌拾元每平方米(¥元/m2)價格出售給乙方。
二、雙方在簽訂本合同之后乙方先交付貳仟元定金給甲方,待甲方獲得安置區(qū)門面主權并移交給乙方后,乙方兩日內一次性付清該門面的購置總價款(其中定金用于抵扣該門面總價款)。
三、甲方獲得產(chǎn)權證后兩日內將產(chǎn)權過戶給乙方,并主動牽頭辦理相關手續(xù)。
四、甲方因自身原因或該門面存在產(chǎn)權糾紛不能將該門面出售給乙方的視甲方為違約。
五、本合同經(jīng)雙方簽章后對雙方都具有約束力,應嚴格履行。
如有違約,違約方愿承擔違約責任,除退還門面或購門面所有價款外另賠償對方違約金叁萬元。
六、此協(xié)議一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。
七、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方:____
乙方:____
_________年_________月_________日
住宅商業(yè)房買賣合同書 篇25
賣方(以下簡稱甲方):
共有人:姓名:___(身份證號碼):
買方(以下簡稱乙方):
第一條 房屋的基本情況:
1、甲方房屋坐落
2、房屋權屬證書號為
第二條 價格:
1、甲乙雙方共同同意該套房屋出讓價格以單套計算,不適用面積計算,房屋的總出讓款為(大寫) (¥: )
第三條 付款方式:
1、乙方于本合同簽訂之日向甲方一次性支付購房款。
第四條 房屋交付期限:
1、甲方應于本合同簽訂之日起 日內,將該房屋交付乙方。
第五條 甲方逾期交付房屋的違約責任:
1、除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第四條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期一天,甲方按購房款的__%向乙方支付違約金。逾期超過__日,則視為甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,追究甲方的違約責任。
第六條 關于產(chǎn)權過戶登記的約定:
1、甲方應協(xié)助乙方在房屋產(chǎn)權登記機關規(guī)定的期限內向房屋產(chǎn)權登記機關辦理權屬過戶登記手續(xù)。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起_ 天內取得房地產(chǎn)權屬證書,乙方有權解除合同,甲方須在乙方提出退房要求之日起__天內將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的__%賠償乙方損失。
第七條 簽訂合同之后,所售房屋室內設施不再變更。甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權糾紛,質量符合國家有關規(guī)定,符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業(yè)、有線等費用有甲方承擔。由此引發(fā)的糾紛有甲方自行處理,于乙方無關。
第八條 甲方保證在辦理完過戶手續(xù)之日起 日內,將戶口遷出,逾期超過___日,乙方每日按已付款的__%收取違約金。
第九條 因本房屋所有權轉移所發(fā)生的稅費均按國家的有關規(guī)定由甲方交納。
第十條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。
第十一條 本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意由乙方所在地人民法院起訴。
第十二條 本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。
甲方: 乙方:
年 月 日
住宅商業(yè)房買賣合同書 篇26
反訴原告:_________________李_____,女,漢族,19__________年__________月__________日出生,住所為上海市__________區(qū)__________路__________弄__________號_______________室。
反訴原告:_________________陳__________,男,漢族,19__________年_____月__________日出生,住所為上海市__________區(qū)__________路__________弄__________號_______________室。
反訴原告:_________________皇__________,女,漢族,19__________年__________月_____日出生,住所為上海市__________區(qū)__________路__________弄__________號_______________室。
反訴被告:_________________梅__________,女,漢族,19__________年_____月__________日出生,住所為__________省__________縣__________鎮(zhèn)__________村。
反訴被告:_________________陳__________,男,漢族,19__________年_____月__________日出生,住所為__________省__________縣__________鎮(zhèn)__________村。
反訴被告:_________________陳__________,女,漢族,19__________年__________月__________日出生,住所為__________省__________縣__________鎮(zhèn)__________村。
反訴原告就_____民三初字第_______________號一案,對反訴被告提出反訴。
反訴請求
1.判令反訴原告、反訴被告之間簽訂的《上海市房地產(chǎn)買賣合同》于20__年_____月_____日解除;
2.判令反訴被告支付反訴原告違約金人民幣16.4萬元;
3.本案訴訟費由反訴被告承擔。事實和理由:_________________20__年9月12日,陳__________、反訴被告在上海智恒房產(chǎn)居間下簽署了《上海市房地產(chǎn)買賣合同》,約定乙方以人民幣82萬元價格購買甲方名下位于上海市__________區(qū)__________路__________弄__________號_______________室房屋。該買賣合同附件三付款協(xié)議約定,乙方于簽訂房地產(chǎn)買賣合同當日支付首期購房款人民幣__________萬元;
第二期購房款乙方以申請銀行貸款人民幣__________萬元整形式支付,同時約定如貸款不足部分則用現(xiàn)金補足,并在過戶當天以現(xiàn)金或轉賬方式支付。以及約定乙方貸款審核通過須在本合同約定的過戶期限內辦理完畢。此后,反訴原告李_____代為收取房款人民幣__________萬元。
該買賣合同第六條規(guī)定在20__年__________月__________日之前,雙方共同向房地產(chǎn)交易中心辦理轉讓過戶手續(xù)。該買賣合同第九條第三項約定買方的違約責任即乙方未按本合同付款協(xié)議約定期限付款逾期超過10日后乙方仍未付款的,甲方有權單方解除合同,并追究乙方總房價20%的違約金;若乙方未在約定的期限內辦理該房屋過戶手續(xù),如逾期超過20日,則甲方有權單方解除合同。陳__________為改善居住房屋條件,在同一中介居間介紹下反訴原告李_____、案外人張__________雙方訂立《上海市房地產(chǎn)買賣合同》,約定以人民幣8_____萬元價格購買張__________名下房屋。該買賣合同付款協(xié)議約定反訴原告李_____應于20__年__________月__________日前支付人民幣55萬元整,并辦理過戶手續(xù)。在20__年1_____月1_____日后,反訴原告李奕一直通過智恒房產(chǎn)催告反訴被告辦理過戶及付款手續(xù),但反訴被告一直未通過銀行貸款審核,反訴原告曾通知反訴被告1_____月1_____日為最后付款期限,否則反訴原告將解除買賣合同。此后,反訴原告因支付張為平1_____萬元房款無力承擔陳根寶醫(yī)療費,直至20__年11月25日,在中介建議下反訴被告支付了人民幣_____萬元,但反訴被告仍未無力全額支付第二期購房款。
20__年11月30日,陳__________因病醫(yī)治無效死亡。20__年12月11日及14日,反訴原告李_____收到張為平《解除合同通知》。12月16日,反訴原告李_____約反訴被告在上海智恒房產(chǎn)平利店見面,將該《解除合同通知》交于反訴被告通知其解除雙方之間的房屋買賣合同,但反訴被告提出愿意做房價補償又反悔。20__年1月19日,反訴原告李_____被解約,承擔中介費 元。此后,案外人張__________簽署房屋買賣協(xié)議書,另行出售該房的價格為到手價人民幣99萬元。該房屋的另二位繼承人得知后,亦不同意繼續(xù)履行該買賣合同,欲繼承該房屋并繼續(xù)居住該處房屋。因此20__年1月26日,反訴原告委托律師發(fā)函通知反訴被告解除雙方簽訂的《上海市房地產(chǎn)買賣合同》,掛號信回執(zhí)顯示,反訴被告于20__年2月1日簽收該解除函。基于上述事實,本律師認為,反訴原、被告之間訂立的《上海市房地產(chǎn)買賣合同》真實、合法、有效。根據(jù)該買賣合同第六條、第九條及付款協(xié)議和補充條款的約定,反訴被告最遲應于20__年10月18日前完成貸款審批手續(xù),若貸款不足或未成功,應以現(xiàn)金方式于該日前補足。而反訴被告自稱20__年12月14日才完成貸款審批手續(xù),系嚴重逾期違約,已經(jīng)符合該買賣合同第九條第三款的約定行使了合同約定單方解除權,反訴原告解除合同可以同時主張房價款20%的違約金。特此,懇請貴院依法判如所請。此致
住宅商業(yè)房買賣合同書 篇27
賣方(以下簡稱甲方):
姓名:
(身份證號碼):
地址:
聯(lián)系電話:
共有人:
姓名:
(身份證號碼):
地址:
聯(lián)系電話:
買方(以下簡稱乙方):
姓名:
(身份證號碼):
地址:
聯(lián)系電話:
第一條 房屋的基本情況:
甲方房屋坐落于 ;位于第___層 戶,房屋結構為__,房產(chǎn)證登記面積____平方米,地下室一間,面積 平方,房屋權屬證書號為 。
第二條 價格:
以房產(chǎn)證登記面積為依據(jù),每平米 元,該房屋售價總金額為 萬元整,大寫: 。
第三條 付款方式:
乙方于本合同簽訂之日向甲方支付定金___元整,大寫: , 日內交付 萬元(大寫 ),余款 元(大寫 )在房屋過戶手續(xù)辦理完畢之日支付。
第四條 房屋交付期限:
甲方應于本合同簽訂之日起 日內,將該房屋交付乙方。
第五條 乙方逾期付款的違約責任:
乙方如未按本合同第三條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約責任。自本合同規(guī)定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,每逾期一天,乙方按累計應付款的__%向甲方支付違約金。逾期超過__日,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,追究乙方的違約責任。
第六條 甲方逾期交付房屋的違約責任:
除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第四條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期一天,甲方按累計已付款的__%向乙方支付違約金。逾期超過__日,則視為甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,追究甲方的違約責任。
第七條 關于產(chǎn)權過戶登記的約定:
甲方應協(xié)助乙方在房屋產(chǎn)權登記機關規(guī)定的期限內向房屋產(chǎn)權登記機關辦理權屬過戶登記手續(xù)。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起_____天內取得房地產(chǎn)權屬證書,乙方有權解除合同,甲方須在乙方提出退房要求之日起__天內將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的'__%賠償乙方損失。
第八條 簽訂合同之后,所售房屋室內設施不再變更。甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權糾紛,質量符合國家有關規(guī)定,符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業(yè)、有線等費用有甲方承擔。由此引發(fā)的糾紛有甲方自行處理,于乙方無關。
第九條 甲方保證在辦理完過戶手續(xù)之日起 日內,將戶口遷出,逾期超過___日,乙方每日按已付款的__%收取違約金。
第十條 因本房屋所有權轉移所發(fā)生的稅費均按國家的有關規(guī)定由甲乙雙方交納。
第十一條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。
第十二條 本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意由_方所在地人民法院起訴。
第十三條 本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。
甲方: 乙方:
年 月 日
更多相關文章推薦:
1.個人廠房買賣合同范本
2.個人樓房買賣合同范本
3.個人住房買賣合同范本
4.房屋買賣合同范本個人
5.20__個人私房買賣合同范本
6.二手房買賣合同范本個人
7.個人買賣房屋合同范本
8.20__二手房買賣合同范本個人
9.個人二手房買賣合同范本
10.簡單個人房屋買賣合同范本
住宅商業(yè)房買賣合同書 篇28
出賣人:身份證:
買受人:身份證:
甲乙雙方就房屋買賣事宜,依據(jù)相關法律法規(guī),并經(jīng)雙方友好協(xié)商,達成如下合同條款:
一、甲方自愿將坐落于合肥市區(qū)路小區(qū)號樓單元室房地產(chǎn)出賣給乙方,并將與所出賣該房產(chǎn)的相關的土地使用權同時出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫。
三、乙方在簽訂本合同時,支付甲方房款元。
四、甲方保證該房產(chǎn)合法、權屬清楚,不得有任何除甲方以外的第三人主張該房產(chǎn)的合法權利,并不得在本合同簽訂后又與其他方簽訂關于本合同所記載的房屋的買賣合同并辦理過戶手續(xù)。
五、自本合同簽訂之日起三個月內,甲方須將房屋過戶給乙方,如遇特殊情況,雙方協(xié)商后可延期,但延期不得超過一個月。
六、房屋的相關產(chǎn)權證明辦理完過戶手續(xù)后十日內,甲方應將將水、電、氣、有線電視等相關附屬設施過戶給乙方。
七、辦理房產(chǎn)證過戶所應繳納的稅、費均由乙方承擔,但不包含甲方房屋貸款費用,且過戶前甲方必須結清該房屋銀行剩余貸款。
八、雙方約定,自本合同簽訂之日起三日內,甲方即將該房屋交由乙方占有使用,同時,甲方須將水、電、氣、有線電視等附屬設施的費用結清。
九、違約責任:甲乙雙方應自本合同簽訂之日起,嚴格履行本合同,不得違約。如甲方違約,則須雙倍返還乙方已付定金,同時返還乙方所支付的預付款,乙方違約,則甲方有權沒收乙方所付定金。
十、雙方約定其他事項:
十一、本合同未盡事宜,甲、乙雙方可以合同附件形式另行約定,約定條款與本合同具有同等效力。
十二、本合同履行中如發(fā)生爭議,雙方應通過協(xié)商解決,協(xié)商解決不成,可向合肥市瑤海區(qū)人民法院起訴。
十三、本合同正本一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,房地產(chǎn)管理部門一份自雙方簽字之日起生效。
甲方:乙方:
電話:電話:
年月日年月日
住宅商業(yè)房買賣合同書 篇29
甲方:_______________
乙方:__________________
乙方為兩人以上的,其共有方式為【共同共有】【按份共有】,共有方式為按份共有的,約定的份額具體為:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協(xié)議:
第一條 本商品房的項目名稱及土地狀況
本商品房項目【暫定名】_______________。
本商品房項目占用范圍內的土地使用權為【出讓】方式取得,并依法進行了建設用地使用權登記,取得《房地產(chǎn)權證》,證書號為 渝( )南川區(qū)不動產(chǎn)權第 號。
該地塊土地面積為 ____平方米,用途為城鎮(zhèn)住宅用地,住宅用地土地使用年限至 ____年___ 月____ 日止,非住宅用地使用年限至 ___年 ___月___ 日止。
第二條 本商品房銷售依據(jù)
甲方銷售的商品房為下列第( 2 )項:
1.現(xiàn)房。《房地產(chǎn)權證》號: / 。
2.預售商品房。《商品房預售許可證》號:__________________
預售商品房批準機關:__________________。
第三條 乙方所購商品房的基本情況
(一)本商品房座落為:___________________ 。
(二)本商品房所在幢的樓層共計___層(是指本幢樓按規(guī)定應該計算層數(shù)的所有層數(shù))。本商品房所在樓層物理層為第 ___層(指從本商品房所在幢最底層開始計算的樓層)。本商品房所在樓層名義層為第___ 層(指標識樓層,一般為規(guī)劃部門或公安機關確定的樓層)。
(三)本商品房結構為: 【 鋼結構 】 【 鋼和鋼筋混凝土 】 【鋼筋混凝土結構 】 【 混合結構 】 【 磚木結構 】 【 其他結構 】
(四)本商品房建筑面積 ___平方米,其中,套內建筑面積 ___平方米,共用部位與共用房屋分攤建筑面積___ 平方米。
(五)本商品房戶型為:【單間】【單間配套】【一室一廳】【二室一廳】【二室二廳】【三室一廳】【三室二廳】【三室三廳】【四室一廳】【四室二廳】【四室三廳】【五室以上】【其他】
(六)本商品房用途為住宅,屬于【普通商品住房】【住宅式公寓】【別墅】【經(jīng)濟適用住房】【限價住房】【其他】
本商品房用途為非住宅,屬于【辦公】【商務公寓】【酒店式公寓】【攤位】【門面】【商場】【車位】【倉儲用房】【其他用房】
(七)關于本商品房層高、凈高的約定:
1.符合國家及重慶市相關建筑設計規(guī)范標準 ;
2.____________________ ;
3._________________ 。
(本合同所稱層高是指上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離。凈高是指樓面或地面至上部樓板底面或吊頂面之間的垂直距離)。
本商品房戶型圖見本合同附件一。
本商品房共用部位及設施見附件二。
第四條 購房價款
(一)本商品房為清水房,總成交金額為 ____元整(大寫:___ 元整),建筑面積單價為___ 元/平方米,套內建筑面積單價為 ___元/平方米。
(二)本商品房為裝修房,總成交金額為 _________元整(大寫:______元整),建筑面積單價為 _____元/平方米,套內建筑面積單價為 _________元/平方米。
第五條 付款方式及期限
(一)本項目商品房預售資金監(jiān)管銀行為 ______________ 。
(二)乙方按下列第 ___種方式按期付款:
1.一次性付款:
本商品房總成交金額______ 元整(大寫:_________ 元整)。
(1)___________________
(2)_____________
2.分期付款:
本商品房總成交金額___________ 元整(大寫:___________ 元整)。
(1)第一期:____________________
(2)第二期:_______________________
(3)第三期:___________________
3.按揭付款:__________________
本商品房總成交金額________ 元整(大寫:_____________ 元整)。
(1)于 年 月 日支付房款 _______元(大寫:______ ),余款________ 元(大寫:_____ )辦理按揭,按揭金額及年限以銀行實批為準。
(2)_____________________ 。
(3)_____________________ 。
(三)辦理按揭貸款違約責任的約定
1.因甲方的原因,導致乙方未能獲得銀行貸款或獲得貸款少于申請貸款數(shù)額的,乙方愿意繼續(xù)履行合同的,雙方對具體付款方式、期限另行協(xié)商,并簽訂補充協(xié)議;乙方也可單方解除本合同,甲方應于乙方解除合同書面通知到達之日起30日內,將收受的房價款及利息(按LPR利率計算)退還給乙方,并按照乙方已付房價款2 ﹪賠償乙方。
2.因乙方原因,導致乙方未能獲得銀行貸款或獲得貸款少于申請貸款數(shù)額的,乙方應在按揭銀行書面通知到達之日起 15 日內以現(xiàn)金或其他方式支付,在此期限內,不承擔本合同第十條約定的違約責任。如乙方未能在約定期限內以現(xiàn)金或其他方式支付,雙方按本合同第十條的約定執(zhí)行。
3.因不可歸責于甲乙雙方的事由導致乙方未能獲得銀行貸款或獲得貸款少于申請貸款數(shù)額的,甲乙雙方愿意繼續(xù)履行合同的,雙方對具體付款方式、期限另行協(xié)商,并簽訂補充協(xié)議。甲方或乙方也可單方解除本合同,甲方應于一方解除合同通知到達之日起30日內,將收受的房價款及利息(按銀行同期貸款利率計算)退還給乙方。
第六條 面積確認及面積差異處理
在房屋交付時,房屋建筑面積和套內建筑面積以有資質的房屋測繪機構實測面積為準,如產(chǎn)權登記面積與合同約定面積有差異的,按套內建筑面積和套內建筑面積單價作為面積差異的處理方式,并按下列約定處理:
1.合同約定房屋套內建筑面積與產(chǎn)權登記套內建筑面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據(jù)實結算,多退少補。
2.合同約定房屋總套內建筑面積與產(chǎn)權登記套內建筑面積誤差比絕對值超過3%的,乙方有權退房。
乙方退房的,甲方應在乙方提出退房要求之日起30日內,將乙方已付房價款及利息(按銀行同期貸款利率計算)退還給乙方。
乙方不退房的,產(chǎn)權登記套內建筑面積大于合同約定套內建筑面積時,誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由乙方補足,誤差比絕對值超出3%部分的房價款由甲方承擔,產(chǎn)權歸乙方;產(chǎn)權登記套內建筑面積小于合同約定套內建筑面積時,誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款及利息(按銀行同期貸款利率計算)由甲方返還乙方;誤差比絕對值超出3%部分的房價款由甲方雙倍返還乙方。
產(chǎn)權登記套內建筑面積 -合同約定套內建筑面積
面積誤差比= ×100%
合同約定套內建筑面積
第七條 交房期限及交付條件
(一)本商品房交房期限
1.屬現(xiàn)售商品房的,甲方應當在____ 年 ___月___日前,將商品房交付乙方使用。
2.屬預售商品房的,甲方應當在___年___月___日前,依照國家和地方的有關規(guī)定,將已進行建設工程竣工驗收備案登記的商品房交付乙方使用。
如遭遇不可抗力,甲方應在發(fā)生之日起30日內書面告知乙方,甲方可據(jù)實延期交房。
(二)本商品房交付時應符合以下條件:
(1)本商品房已通過竣工驗收備案登記,取得了《_______________________》。
(2)本商品房為裝修房的,裝修質量應符合本合同關于裝修方面的約定(具體約定見附件四)。
第八條 交房手續(xù)的辦理
1.甲方應于確定交房日的七日前書面通知乙方做好辦理交付手續(xù)的準備。雙方進行正式驗收交接時,甲方應當出示《__________建設工程竣工驗收備案登記證》。驗收交接后,雙方應簽署房屋交接單。甲方還需提供《新建商品房質量保證書》和《新建商品房屋使用說明書》。甲方不出示證明文件或出示證明文件不齊全,乙方有權拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責任由甲方承擔。
2.由于乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:
(1)如乙方無正當理由拒絕接房的,自書面交房通知確定的交付使用之日起視為已交付,該房屋毀損、滅失的風險及物業(yè)服務費用由乙方承擔。
(2)如乙方無正當理由拒絕接房的,自書面交房通知確定的交付使用之日起視為已交付,該房屋的保修期自書面交房通知確定的交付使用之日開始計算。
第九條 甲方逾期交房的違約責任
除本合同第七條約定的遭遇不可抗力情況外,甲方如未按本合同約定的期限將該商品房交付乙方使用,按下列第 1 種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加):
(1)逾期在90日(含)之內,自本合同第七條約定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付房價款萬分之 3 違約金,并于該商品房實際交付之日起30日內向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行;
(2)逾期超過90日(與本條第1款第(1)項約定的日期相同)后,乙方有權解除合同。乙方要求解除合同的,甲方應當自解除合同通知到達之日起30日內退還全部已付房價款及利息(按銀行同期貸款利率計算),并按乙方已付房價款百分之 5 向乙方支付違約金。乙方要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自合同第七條約定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付房價款的萬分之 3 違約金,(該比率應不小于本條第1款第(1)項中的比率)的違約金,并于該商品房實際交付之日起30日內向乙方支付違約金。
2. / 。
第十條 乙方逾期付款的違約責任
乙方如未按本合同約定的時間付款,按下列第 1 種方式處理;
1.按逾期時間,分別處理(不作累加):
(1)逾期在90日(含)之內,自本合同約定的應付款期限之第二天起至實際支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之 3違約金,該比率不大于第九條1款(1)項中的比率)的違約金,并于實際支付應付款之日起30日內向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行;
(2)逾期超過90日(與本條第1款第(1)項約定的日期相同)后,甲方有權解除合同。甲方解除合同的,乙方按應付款的百分之 5 向甲方支付違約金,甲方退還乙方全部已付房價款。甲方不解除合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同約定的應付款期限之第二天起至實際支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之 3違約金,該比率應不大于本條第1款第(1)項中的比率)的違約金,并于實際支付應付款之日起30日內向甲方支付違約金。
本條中的逾期應付款指依照本合同第五條約定的到期應付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2. / 。
第十一條 甲方關于房屋產(chǎn)權狀況的承諾
1.甲方保證銷售的商品房沒有產(chǎn)權糾紛和債權債務糾紛。保證本商品房沒有銷售給除乙方以外的其他人,保證該商品房沒有司法查封或其他受到限制交易的情況(本商品房涉及抵押的,按本條的第2款的約定執(zhí)行)。如因甲方隱瞞上述情況,導致乙方不能辦理預售合同登記備案、產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務糾紛的,乙方有權退房,甲方應于乙方解除合同書面通知到達之日起30日內,將乙方已付房價款及利息(按銀行同期貸款利率計算)退還給乙方,乙方有權要求甲方支付不超過已付房價款一倍的賠償金,為已付房價款 5 ﹪。
2.甲方關于本商品房抵押情況的聲明為下列第 2 項:
(1)本商品房已經(jīng)設定抵押權,并已經(jīng)抵押權人 / 書面同意對外銷售,書面證明見附件六。
(2)本商品房沒有設定抵押權。
甲方如隱瞞本商品房已設定抵押的情況,乙方有權退房,甲方應于乙方提出退房要求之日起30日內,將乙方已付房價款及利息(按銀行同期貸款利率計算)退還給乙方,乙方有權要求甲方支付不超過已付房價款一倍的賠償金,為已付房價款 5 ﹪。
第十二條 關于辦理合同登記備案的約定
1.預售商品房的,自本合同簽訂之日起30日內,由【 甲方 】【 甲乙雙方 】向房屋所在地土地房屋登記機構申請辦理本商品房預購商品房合同登記備案,提交土地房屋登記機構規(guī)定的相關資料,并取得土地房屋登記機構出具的登記受理單。
2.甲、乙雙方應相互配合辦理本商品房合同登記備案。由乙方委托甲方辦理的,乙方應在簽訂本合同5日內,將辦理本商品房合同登記備案需由乙方提供的資料提供給甲方。
3.如因甲方的責任,未能按期向房屋所在地土地房屋登記機構提交辦理本商品房合同登記備案,取得土地房屋登記機構出具的登記受理單的,雙方同意按下列方式處理:
按逾期時間,分別處理(不作累加):
(1)逾期在 90 日(含)之內,自約定向土地房屋登記機構提交資料并取得登記受理單之日起,至甲方實際提交資料并取得土地房屋登記機構出具的登記受理單之日止,甲方按日向乙方支付已付房價款萬分之 1 的違約金,并于甲方實際取得土地房屋登記機構出具的登記受理單之日起30日內向乙方支付違約金。
(2)逾期超過 90 日(與本款第(1)項約定的日期相同)后,乙方有權解除合同。乙方要求解除合同的,甲方應當自解除合同通知到達之日起30日內退還全部已付房價款及利息(按銀行同期貸款利率計算),并按乙方已付房價款百分 1向乙方支付違約金。乙方要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自約定向土地房屋登記機構提交資料并取得登記受理單之日起,至甲方實際提交資料并取得土地房屋登記機構出具的登記受理單之日止,甲方按日向乙方支付已付房價款的萬分之 1 (該比率應不小于本款第(1)項中的比率)的違約金,并于甲方實際取得土地房屋登記機構出具登記受理單之日起30日內向乙方支付違約金。
4.如因乙方的責任,導致甲方未能按期向房屋所在地土地房屋登記機構提交辦理本商品房合同登記備案的相關資料,取得土地房屋登記機構出具的登記受理單的,甲方不承擔違約責任。
第十三條 關于辦理產(chǎn)權登記的約定
1.現(xiàn)售商品房的,自本合同簽訂之日起30日內,甲乙雙方應向房屋所在地土地房屋登記機構提出辦理本商品房《房地產(chǎn)權證》的申請,提交土地房屋登記機構規(guī)定的相關資料,并取得土地房屋登記機構出具的登記受理單。
2.預售商品房的,在本商品房實際交付使用之日起60日內,由甲乙雙方向房屋所在地土地房屋登記機構提出辦理本商品房《房地產(chǎn)權證》的申請,提交土地房屋登記機構規(guī)定的相關資料,并取得土地房屋登記機構出具的登記受理單。
3.甲、乙雙方應相互配合辦理本商品房產(chǎn)權登記。由乙方委托甲方辦理的,乙方應在簽訂本合同5日內,將辦理本商品房產(chǎn)權登記需由乙方提供的資料提供給甲方。
4.如因甲方的責任,未能按期向房屋所在地土地房屋登記機構提交辦理本商品房《房地產(chǎn)權證》的申請,取得土地房屋登記機構出具的登記受理單的,雙方同意按下列方式處理:
按逾期時間,分別處理(不作累加):
(1)逾期在 90 日(含)之內,自約定向土地房屋登記機構提交資料并取得登記受理單之日起,至甲方實際提交資料并取得土地房屋登記機構出具的登記受理單之日止,甲方按日向乙方支付已付房價款萬分之 1 的違約金,并于甲方實際取得土地房屋登記機構出具的登記受理單之日起30日內向乙方支付違約金。
(2)逾期超過 90 日(與本款第(1)項約定的日期相同)后,乙方有權解除合同。乙方要求解除合同的,甲方應當自解除合同通知到達之日起30日內退還全部已付房價款及利息(按銀行同期貸款利率計算),并按乙方已付房價款百分之 1向乙方支付違約金。乙方要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自約定向土地房屋登記機構提交資料并取得登記受理單之日起,至甲方實際提交資料并取得土地房屋登記機構出具的登記受理單之日止,甲方按日向乙方支付已付房價款萬分之 1 (該比率應不小于本款第(1)項中的比率)的違約金,并于甲方實際取得土地房屋登記機構出具的登記受理單之日起30日內向乙方支付違約金。
5.如因乙方的責任,導致甲方未能按期向房屋所在地土地房屋登記機構提交辦理本商品房《房地產(chǎn)權證》的相關資料,取得土地房屋登記機構出具的登記受理單的,甲方不承擔違約責任。
第十四條 關于辦理預告登記的約定
1.乙方為一次性付款、分期付款方式購買商品房的,雙方【同意】【不同意】辦理預購商品房預告登記。雙方同意辦理預告登記的,雙方約定在辦理預售合同登記備案后 / 日內申請辦理預購商品房預告登記。若甲方未按照雙方約定申請辦理預購商品房預告登記,乙方可在雙方約定期限屆滿后單方申請辦理預告登記,甲方應在雙方約定期限屆滿后 / 日向乙方支付已付房價款 / %的違約金。
2.乙方為按揭方式購買商品房,雙方約定在辦理預售合同登記備案后60日內申請辦理預購商品房預告登記、預購商品房抵押權預告登記。若甲方未按照雙方約定申請辦理預購商品房預告登記,甲方應在雙方約定期限屆滿后 60日內乙方支付已付房價款 1﹪的違約金。
3.甲方乙方應相互配合辦理本商品房預告登記、預購商品房預告抵押權預告登記。由乙方委托甲方辦理的,乙方應在辦理商品房合同登記備案后 3日內,將辦理本商品房預告登記、預購商品房抵押權預告登記所需乙方提供的資料提供給甲方,如乙方未能在約定期限內將辦理登記所需乙方提供的資料提供給甲方,甲方不承擔違約責任。
第十五條 規(guī)劃、設計變更的約定
(一)甲方應當按照批準的規(guī)劃、設計建設商品房,不得擅自變更。
甲方規(guī)劃變更、設計變更導致下列影響到乙方所購商品房質量、使用功能或使用環(huán)境的,甲方應當在有關部門批準同意之日起10日內將變更內容書面通知乙方:
(1)該商品房結構型式、戶型、空間尺寸、朝向以及提高該商品房項目的建筑容積率。
(2) / 。
(3) / 。
(二)乙方應當在通知到達之日起15日內作出是否退房的書面答復。15日內未作書面答復的,視同接受變更。
乙方退房的,甲方應在乙方提出退房要求之日起30天內將乙方已付房價款及利息(按銀行同期貸款利率計算)退還給乙方,并向乙方支付已付房價款 1 ﹪的違約金。
乙方不退房的,應當與甲方就變更事項另行簽訂補充協(xié)議,給乙方造成損失的,由甲方賠償。
(三)甲方未在本合同約定時限內通知乙方的,乙方有權退房。乙方退房的,甲方應在乙方提出解除合同之日起30天,退還全部已付房價款及利息(按銀行同期貸款利率計算),并向乙方支付已付房價款 1 ﹪的違約金。
第十六條 商品房質量、裝飾、設備標準的約定
甲方交付使用的商品房的建筑材料、設備安裝標準應符合雙方約定(附件三)的標準,該商品房系裝修房的,裝修標準還應符合雙方約定(附件四)的約定。達不到約定標準的,乙方有權要求甲方按照下述第2種方式處理:
1.甲方賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2.甲方按約定標準完善,如甲方不完善的,由甲方賠償雙倍的裝飾、設備差價。
3. / 。
第十七條 關于基礎設施、公共配套建筑的約定
本項目物業(yè)管理用房為511.2㎡,具體位置為:1號樓1、2、3層。
甲方承諾與該商品房正常使用直接關聯(lián)的下列基礎設施和其他公共配套設施按以下日期達到使用條件:
1.基礎設施
(1)于20__年8月20日前通水;
(2)于20__年8月20日前通電;
(3)于20__年8月20日前通氣;
(4)本商品房用途為住宅的,甲方保證在乙方接房時水、電、氣達到使用條件,但水、電開通須在乙方入住后向物業(yè)服務企業(yè)申請開通,氣的開通須在乙方入住后自行向燃氣部門申請開通;
(5) / 。
如果在約定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
、偃鐚偌追皆蛟斐傻,從乙方實際接房之日起至實際達到使用條件之日止由甲方按每項每日10元的標準賠償乙方損失;
?因相關職能部門或不可抗力原因導致延誤的,據(jù)實予以延期,甲方不承擔責任;
?因乙方原因造成相關部門不同意開通的,由乙方自行承擔責任。
第十八條 保修責任
《新建商品房屋質量保證書》作為本合同的附件。甲方自本商品房交付使用之日起,按照《新建商品房屋質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。
在商品房保修范圍和保修期限內發(fā)生的質量問題,甲方應當履行保修義務,并對乙方造成的損失承擔賠償責任。因不可抗力或者非甲方原因造成破壞,甲方不承擔責任,但可協(xié)助維修,維修費用由乙方承擔。
第十九條 本商品房所在樓宇的屋面使用權、外墻面使用權歸全體產(chǎn)權人所有,樓宇的命名權按國家和我市的有關規(guī)定執(zhí)行。
第二十條 乙方在使用期間不得擅自改變本商品房的建筑主體結構、承重結構和設計用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,乙方在使用期間有權與其他權利人共同享用與本商品房有關聯(lián)的公共部分和設施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務,如乙方隨意改變公共建筑和共有設施用途,應按照國家有關規(guī)定承擔法律責任。甲方不得擅自改變本項目按照規(guī)劃批準建設的公共建筑和共有設施的用途。
第二十一條 甲方應向乙方出示《前期物業(yè)服務合同》和《業(yè)主臨時管理規(guī)約》,乙方應詳細閱讀有關《前期物業(yè)服務合同》和《業(yè)主臨時管理規(guī)約》的全部內容。乙方同意,因該物業(yè)管理區(qū)域尚未成立業(yè)主大會,自該房屋交付之日起,即應接受甲方在《前期物業(yè)服務合同》中委托的物業(yè)服務企業(yè)實施物業(yè)管理,并遵守《業(yè)主臨時管理規(guī)約》。
第二十二條 本商品房買賣所產(chǎn)生的規(guī)費和稅費應由甲乙雙方按規(guī)定各自承擔。
第二十三條 本合同中的已付房價款,是指購房者已向房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)支付的房價款(包括定金),如系按揭購房的,應包括已向甲方支付的銀行按揭款。
第二十四條 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下述第 2 種方式解決:
1.申請重慶仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第二十五條 本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議(附件五)。
第二十六條 合同附件與本合同具有同等法律效力。
第二十七條 本合同連同附件共 頁,一式 份,具有同等法律效力,其中甲方、乙方、房地產(chǎn)登記機構、相關單位各一份。
第二十八條 本合同自雙方簽訂之日起生效。
甲方(簽章): _________________乙方(簽章):____________________
法定代表人:_______________ 法定代表人:__________________
委托代理人: ________________委托代理人:____________________
住宅商業(yè)房買賣合同書 篇30
個人樓房房買賣合同書范文
甲方(賣方):
姓名:
身份證號:
乙方(買方):
身份證號:
為了確保樓房買賣雙方的合法權益,甲乙雙方現(xiàn)就 路北 號樓北1單元 室112平方米,地下室2號12.33平方米,住宅樓一套買賣自愿達成協(xié)議如下:
第一條:經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,甲方自愿將住宅樓一套賣于乙方,甲方保證對其所售樓房擁有完全的所有權,沒有抵押等各種糾紛。
第二條:上述住宅的出售價為人民幣叁拾肆萬陸仟元(小寫:346000元),此價格自甲、乙雙方在簽訂合同之后,雙方不得變更。
第三條:付款方式,甲乙雙方在簽訂合同之后,甲方交給乙方鑰匙之日,乙方一次性交清購房款。
第四條,乙方支付甲方的購房款時,甲方需把此房的所有權相關證件,《山陰縣青年東街閆家巷段房屋拆遷補償、補助(編號: 213)》和房屋補差價收據(jù)和各類收據(jù)9張,收據(jù)票為準,由乙方擁有和保管。
上述住宅樓一經(jīng)甲乙雙方簽訂合同,樓房的產(chǎn)權由乙方完全所有,甲方不再擁有產(chǎn)權及其使用權等任何權利。
第五條,自甲方售樓給乙方之日起,如遇拆遷等與此樓房相關的權利,義務等均由乙方享受和承擔,在此之前此房產(chǎn)的權利義務及其它糾紛,均有甲方享受和承擔。
第六條,上述住宅的交易過戶及辦理房產(chǎn)證,甲方必須協(xié)助辦理給予需要出據(jù)的一切證明。
第七條,本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
第八條,甲、乙雙方付款成交后,房屋產(chǎn)生的一切費用均由乙方承擔,甲方概不負責。
甲方簽字:
乙方簽字:
證明人簽字:
20xx年 月 日
房屋買賣合同書范本
出 賣 人: 身份證號: 聯(lián)系電話:
買 受 人: 身份證號: 聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協(xié)議:
第一條 買受人所購房屋的基本情況 買受人購買的房屋(以下簡稱該房屋,其房屋平面圖見本合同附件一,房號以附件一上表示為準) 【幢】【座】 【單元】【層】 號房。 該房屋的用途為 ,屬 結構,層高為 ,建筑層數(shù)地上 層。 該房屋陽臺是【封閉式】【非封閉式】。 該房屋建筑面積共 平方米,其中,套內建筑面積 平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積 平方米。
第二條 計價方式與價款 出賣人與買受人約定按下述第 種方式計算該房屋價款: 1.按建筑面積計算,該房屋單價為( 幣)每平方米 元,總金額( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。 2.按套內建筑面積計算,該房屋單價為( 幣)每平方米 元,總金額( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。 3.按套(單元)計算,該房屋總價款為( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。 4. 。
第三條 付款方式及期限 買受人按下列第 種方式按期付款。 1.一次性付款 。 2.分期付款 。 3.其他方式 。 買受人逾期付款的違約責任 買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款,按下列第 種方式處理: 1.按逾期時間,分別處理(不作累加) (1)逾期在 日之內,自本合同規(guī)定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 的違約金,合同繼續(xù)履行; (2)逾期超過 日后,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應付款的 %向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 的違約金。
第四條 交付期限 出賣人應當在 年 月 日前,依照國家和地方人民政府的有關規(guī)定,將具備下列第 種條件,并符合本合同約定的房屋交付買受人使用: 1.該房屋經(jīng)驗收合格。 2.該房屋經(jīng)綜合驗收合格。 3.該房屋經(jīng)分期綜合驗收合格。 4.該房屋取得商品住宅交付使用批準文件。 5. 但如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據(jù)實予以延期: 1.遭遇不可抗力,且出賣人在發(fā)生之日起 日內告知買受人的; 2. 。 出賣人逾期交房的違約責任 除本合同第八條規(guī)定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該房屋交付買受人使用,按下列第 種方式處理; 1.按逾期時間,分別處理(不作累加) (1)逾期不超過 日,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之 的違約金,合同繼續(xù)履行; (2)逾期超過 日后,買受人有權解除合同。買受人解除合同的,出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起 天內退還全部已付款,并按買受人累計已付款的 %向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之 的違約金。
第五條 交接 房屋達到交付使用條件后,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本合同第八條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購房屋為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責任由出賣人承擔。 第六條 出賣人保證銷售的房屋沒有產(chǎn)權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該房屋不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
第六條 產(chǎn)權登記 出賣人應當在房屋交付使用后 日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產(chǎn)權登記機關備案。如因出賣的責任,買受人不能在規(guī)定期限內取得房地產(chǎn)權屬證書的,雙方同意按下列第 項處理; 1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起 日內將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的 %賠償買受人損失。 2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的 %向買受人支付違約金。
第七條 買受人的房屋僅作 使用,買受人使用期間不得擅自改變該房屋的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該房屋有關聯(lián)的公共部位和設施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。 出賣人不得擅自改變與該房屋有關聯(lián)的公共部位和設施的使用性質。
房屋買賣合同書標準版
出賣人:
身份證號:
聯(lián)系電話:
買受人:
身份證號:
聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協(xié)議:
第一條 買受人所購房屋的基本情況
買受人購買的房屋(以下簡稱該房屋,其房屋平面圖見本合同附件一,房號以附件一上表示為準)【幢】【座】【單元】【層】號房。
該房屋的用途為,屬結構,層高為,建筑層數(shù)地上層。
該房屋陽臺是【封閉式】【非封閉式】。
該房屋建筑面積共平方米,其中,套內建筑面積平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積平方米。
第二條 計價方式與價款
出賣人與買受人約定按下述第種方式計算該房屋價款:
1.按建筑面積計算,該房屋單價為(幣)每平方米 元,總金額(幣)千百拾萬千百拾元整。
2.按套內建筑面積計算,該房屋單價為( 幣)每平方米 元,總金額(幣)千百拾萬千百拾元整。
3.按套(單元)計算,該房屋總價款為(幣)千百拾萬千百拾元整。
4.。
第三條付款方式及期限
買受人按下列第種方式按期付款。
1.一次性付款。
2.分期付款。
3.其他方式。
買受人逾期付款的違約責任
買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款,按下列第種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期在日之內,自本合同規(guī)定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之的違約金,合同繼續(xù)履行;
(2)逾期超過日后,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應付款的向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之的違約金。
第四條交付期限
出賣人應當在年月日前,依照國家和地方人民政府的有關規(guī)定,將具備下列第種條件,并符合本合同約定的房屋交付買受人使用:
1.該房屋經(jīng)驗收合格。
2.該房屋經(jīng)綜合驗收合格。
3.該房屋經(jīng)分期綜合驗收合格。
4.該房屋取得商品住宅交付使用批準文件。
5.
但如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據(jù)實予以延期:
1.遭遇不可抗力,且出賣人在發(fā)生之日起日內告知買受人的;
2.。
出賣人逾期交房的違約責任
除本合同第八條規(guī)定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該房屋交付買受人使用,按下列第種方式處理;
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期不超過日,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之的違約金,合同繼續(xù)履行;
(2)逾期超過日后,買受人有權解除合同。買受人解除合同的,出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起天內退還全部已付款,并按買受人累計已付款的向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之的違約金。
2.。
第五條交接
房屋達到交付使用條件后,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本合同第八條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購房屋為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責任由出賣人承擔。
第六條出賣人保證銷售的房屋沒有產(chǎn)權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該房屋不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
第六條產(chǎn)權登記
出賣人應當在房屋交付使用后日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產(chǎn)權登記機關備案。如因出賣的責任,買受人不能在規(guī)定期限內取得房地產(chǎn)權屬證書的,雙方同意按下列第項處理;
1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起日內將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的賠償買受人損失。
2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的向買受人支付違約金。
住宅商業(yè)房買賣合同書 篇31
合同編號:
填寫說明:本合同條款中帶“□”的內容供填寫時選擇使用,請打“√”選擇,打×刪除,;空白部分三方不作約定時,應以劃線刪除。每一條款中有數(shù)個選項的,只能選擇一項。
本合同簽訂于 年 月 日
合同之第一方(以下簡稱“賣方”):
賣 方: 身份證號碼:
通訊地址:
委托代理人: 身份證號碼:
通訊地址:
合同之第二方(以下簡稱“買方”):
買 方: 身份證號碼:
通訊地址:
委托代理人: 身份證號碼:
通訊地址:
合同之第三方(以下簡稱“經(jīng)紀方”):
經(jīng)紀方: 房地產(chǎn)置業(yè)有限公司 注冊地址:
買賣雙方獨家委托經(jīng)紀方促成以下物業(yè)的買賣事宜,現(xiàn)合同三方本著誠實信用的原則,經(jīng)友好協(xié)商一致達成如下條款:
第一條 物業(yè)權屬情況
1、 物業(yè)地址為: (下稱“該物業(yè)”)。
2、該物業(yè)建筑面積為 平方米(以□房地產(chǎn)權證,或□ 為準)。賣方合法持有□《房地產(chǎn)權證》或□ ,號碼為 。賣方保證對上述該物業(yè)享有完整的所有權且該物業(yè)不存在任何產(chǎn)權糾紛或被查封的情況,如存在隱瞞與該物業(yè)買賣有關的重要事實或提供虛假情況等違反誠實信用行為的,或因賣方原因導致該物業(yè)無法辦理產(chǎn)權登記手續(xù)或合同目的無法實現(xiàn)的,賣方應賠償由此而給買方及經(jīng)紀方造成的全部損失。
3、該物業(yè)以現(xiàn)狀按套售予買方,而買方或其授權代表已全面檢查和了解該物業(yè)的所有情況并無異議。該物業(yè)現(xiàn)狀:
(1)□不附帶家私電器 □ 附帶有家私電器(詳見家私電器清單№: );
(2)□不附帶租約 □ 附帶租約,賣方保證承租方已經(jīng)放棄優(yōu)先購買權,買方同意連同現(xiàn)有之租約一起購入該物業(yè),賣方須協(xié)助買方與租戶簽訂新的租約或繼續(xù)履行原租約;□買方于交樓當天或□領取房地產(chǎn)證當天□或 當天開始收取該物業(yè)租金;
(3)□不帶戶口 □帶戶口,賣方應 年 月 日前遷出;
(4)沒有抵押登記;
第二條 成交價、稅費和物業(yè)交割。
1、該物業(yè)之成交價為人民幣(大寫) 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整(小寫)¥ 元整(大小寫不一致時,以大寫為準,下同)。此成交價包含該物業(yè)所有樓款及現(xiàn)有已繳交和已發(fā)生之全部雜費(包括管道煤氣初裝費、有線電視初裝費、電話初裝費及入住費用、物業(yè)維修基金等等)。買賣雙方應如實申報 成交價格,否則自行承擔相應的法律責任。
2、買賣雙方稅費繳付方式:□買方全部承擔 □按政府規(guī)定各付各稅 □賣方全部承擔。在本合同履行過程中因政府部門原因發(fā)生稅費種類及標準的變化,則由:□賣方自行承擔 □買方自行承擔 □雙方各自承擔。
3、買賣雙方同意賣方交付該物業(yè)予買方使用之日期為:□賣方收齊全部樓款當天或□ 。
4、賣方在交付該物業(yè)予買方使用之日期前,必須付清一切有關該物業(yè)之雜費(包括水電、煤氣、管理費、電話費及有線電視費等),賣方保證在交樓后買方無須對上述賣方欠款及應付費用負責,且賣方還需配合買方辦理物業(yè)、水電等各項轉名手續(xù),否則視為賣方逾期交樓,買方有權追償及拒絕收樓。
第三條 付款方式
(一)、物業(yè)無抵押登記情況適用
一次性付款
1、□定金 □部分定金:人民幣 元整(¥ 元),買方應在簽署本合同同時自行交付賣方。
買賣雙方需于簽署本合同后 個工作日內提供齊全辦理房屋買賣交易的全部資料。
2、定金余款:人民幣 元整(¥ 元),買方須在 年 月 日前自行交付賣方。
3、首期樓款(不含定金):人民幣 元整(¥ 元),買方按下列第 種方式交付;
(1)買方應在 年 月 日前直接支付給賣方;
(2)買賣雙方到房管部門簽訂《梧州市房地產(chǎn)買賣合同》(網(wǎng)簽合同)當天買方直接支付給賣方;
4、買賣雙方應在簽署本合同后 年 月 日前備齊交易所需資料到房屋登記機關辦理過戶申請手續(xù);
5、部分樓款:人民幣 元整(¥ 元),買方按下列第 種方式交付;
(1)買方應在 年 月 日前直接支付給賣方;
(2)買賣雙方到房管部門簽訂《梧州市房地產(chǎn)買賣合同》(網(wǎng)簽合同)當天買方直接支付給賣方;
(3)買方應在領取不動產(chǎn)證回執(zhí)當天直接支付給賣方;
6、樓價余款:人民幣 元整(¥ 元),買方按下列第 種方式交付;
(1)買方應在應在 年 月 日前直接支付給賣方;
(2)買方應在領取不動產(chǎn)證當天直接支付給賣方;
(3)買方應在領取不動產(chǎn)證回執(zhí)當天直接支付給賣方;
(二)物業(yè)無抵押登記情況適用
銀行按揭付款 申請貸款種類:□ 商業(yè)貸款 □公積金貸款 □組合貸款
1、□定金 □部分定金:人民幣 元整(¥ 元),買方應在簽署本合同同時自行交付賣方。
2、定金余款:人民幣 元整(¥ 元),買方須在 年 月 日前自行交付賣方。
3、首期樓款(不含定金):人民幣 元整(¥ 元),買方按下列第 種方式交付;
(1)買方應在 年 月 日前直接支付給賣方;
(2)買賣雙方到房管部門簽訂《梧州市房地產(chǎn)買賣合同》(網(wǎng)簽合同)當天買方直接支付給賣方;
4、買賣雙方應在簽署本合同后 年 月 日前備齊交易所需資料到房屋登記機關辦理申請過戶手續(xù)。
5、買方應在出新不動產(chǎn)證后 個工作日內簽署銀行按揭文件及支付貸款所需費用,并在簽署銀行按揭文件后 個工作日前自行提供齊全辦理銀行貸款所需要的資料。并向銀行申請 年 萬元的銀行按揭貸款(以銀行批準的結果為準)。同時賣方必須提供協(xié)助。
6、樓價余款(即申請貸款額):人民幣 元整(¥ 元),由貸款銀行直接劃到賣方銀行帳戶。
7、如銀行批準的貸款金額少于買方申請的貸款金額,二者相差金額,買方應在貸款銀行放款當天直接支付給賣方。
以上各項約定:
1. 凡若因銀行政策調整導致銀行貸款利率提高的,買方須配合銀行調整相應利率或選擇以一次性付款的方式進行支付,
以確保賣方收取房款的權利。
第四條 買賣雙方的權利和義務
1、 買賣雙方應及時提供與該物業(yè)交易相關的完整資料(含該物業(yè)之權屬證明原件、有關身份證明原件等),及時配合經(jīng)紀方簽署相關文件及辦理相關手續(xù)。
2、賣方逾期遷出戶口或交樓的,賣方應賠償與定金同等數(shù)目之金額給買方以彌補買方之損失,不足彌補的,買方仍有權追討。
第五條 經(jīng)紀方的權利和義務
1、經(jīng)紀方應根據(jù)誠實信用、廉潔高效、勤勉盡責的原則為買賣雙方提供服務。
2、基于買賣雙方獨家委托經(jīng)紀方提供居間服務,且經(jīng)紀方已促成買賣雙方簽署本合同,買賣雙方同意在簽訂本合同當天向經(jīng)紀方傭金,其中
(1)賣方應向經(jīng)紀方支付中介代理費及咨詢費人民幣 元整(¥ 元)或詳見《服務收費確認書》(№ );
(2)買方應向經(jīng)紀方支付中介代理費及咨詢費人民幣 元整(¥ 元)或詳見《服務收費確認書》(№ )。
買賣雙方或其中任一方逾期支付上述中介代理費及咨詢費的,每逾期一天則按應付費用的1%向經(jīng)紀方支付滯納金,
直至上述中介代理費及咨詢費全部支付完畢之日止。房地產(chǎn)買賣合同的履行與否不影響本傭金的支付。
在履行合同中,任何一方不履行合同,違約方應代守約方向經(jīng)紀方支付傭金。守約方已支付的,經(jīng)紀方不予退還,應由違約方直接賠償守約方。應由守約方支付而尚未支付的,經(jīng)紀方有權選擇向守約方或違約方任何一方要求支付,守約方墊付后可向違約方追償。未經(jīng)經(jīng)紀方同意,買賣雙方私下解除本合同的,由買賣雙方共同對經(jīng)紀方承擔連帶賠償責任。
第六條 違約責任
1、本合同簽訂后,若買賣雙方有以下情形之一,即視為違約。屆時,守約方有權解除本合同,賣方已收之房款應于解除合同通知書發(fā)出之日起五天內退還,違約方需支付房屋成交價的10%作為違約金給守約方。
(1)一方拒絕按約定收取或支付定金、樓款的;
(2)一方拒絕出售或購買該物業(yè);
(3)任何一方隱瞞或所提供的資料不真實/不完整/不合法/不準確等情形,從而導致本合同的目的不能實現(xiàn);
(4)在守約方、或有關政府部門、或銀行等其他機構、或經(jīng)紀方發(fā)出關于辦理有關本次交易手續(xù)的通知后五天,仍不履
行本合同之條款時;
(5)違反資金托管協(xié)議及有關合同的其他補充協(xié)議的;
(6)買賣一方拒不配合提供交易所需要資料或逾期辦理交易、按揭、過戶等買賣相關手續(xù)、逾期交付房產(chǎn)、逾期支付房款、逾期不遷出戶口等無故不履行或怠于履行本合同項下義務超過五天的;
(7)其他不履約或不完全履約之情形。
合同未約定明確履行期限的,以守約方或經(jīng)紀方發(fā)出敦促履行通知之日起五天為履行期限。
2、若買賣雙方任何一方出現(xiàn)本條第1點的違約行為時,違反方除應即時向經(jīng)紀方支付應付而未付的中介代理費及咨詢費外,還應即時賠償因其違約給經(jīng)紀方造成的損失,賠償損失的范圍包括經(jīng)紀方所應收而未收的買賣雙方中介代理費及咨詢費。守約方已支付中介代理費及咨詢費的,經(jīng)紀方不退回,應由違約方賠償給守約方。
第七條 若非本合同三方中任何一方原因而導致本合同交易未能按期完成,本合同三方均同意有關交易日期相對順延。本合同簽訂
后,若因不可抗力或合同三方約定的原因導致本合同無法履行時,則本合同各方無須承擔違約責任,由此造成的損失各自
承擔。
第八條 任何過往之三方在談判中的聲稱、理解、承諾以及協(xié)議等書面文件均屬于本合同的組成部分,有相沖突的地方以本合同
為準。買賣雙方簽訂的《存量房買賣合同》(網(wǎng)簽合同)與本合同具同等效力,不一致時以本合同為準。
經(jīng)紀方已就本合同所有條款向買賣雙方作出詳盡解釋。合同三方對上述每一條款之含義均清楚明白且并無異議。
備選條款:
1. 買方知悉該物業(yè)業(yè)權人 ,現(xiàn)業(yè)權人委托 作為代理人代為出售該物業(yè),簽訂本合同。
買賣雙方代理人保證具有合法的代理權限,否則應按照合同約定承擔相應違約責任。
2. □賣方同意 / □賣方不同意,本次交易過程中,買方可指定過戶到 名下或□以《指定產(chǎn)權人確認書》為準。
第九條 在本合同執(zhí)行過程中如有爭議三方協(xié)商解決,協(xié)商不成三方同意按如下方式解決本合同之爭議糾紛:
向物業(yè)所在地法院提起訴訟
第十條 本合同首頁記載的各方通訊地址為所有通知、文件、資料等送達地址。上述地址如有變更,應在變更后三日內書
面通知,否則一經(jīng)正常投遞則視為送達。合同注明由經(jīng)紀方轉交款項的,以經(jīng)紀方劃出之日期為準。
第十一條 本合同共三頁,一式三份,自簽訂之日起生效,賣方、買方及經(jīng)紀方各持一份,具同等法律效力。
第十二條 三方約定的其他事項:
特別告知
1、經(jīng)紀方已就當前的限購政策及貸款政策向買賣雙方作出詳盡告知,買賣雙方清楚知悉。
2、買方通過按揭付款的,應提前查詢自身的征信情況。
3、簽訂合同前,買賣雙方應自行到房屋所在地土地房屋登記機構查詢房屋是否存在抵押、查封、預告登記等權利轉移受限的情況。
4、凡經(jīng)紀方員工向客戶收取任何款項及費用,需開具經(jīng)紀方正規(guī)收款憑證且加蓋公司財務印章。否則,經(jīng)紀方一律不予認
可,相關責任由買賣雙方自行承擔。
5.根據(jù)政府部門的規(guī)定,我司不代收任何的交易資金,買賣雙方可向銀行申請交易資金托管。
賣 方 買 方 經(jīng)紀方(蓋章)
賣方代理人 買方代理人
合同三方茲于上述 年 月 日親筆簽名(請用正楷簽名)屬實。