解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同(精選31篇)
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇1
賣(mài)方(下稱甲方):___________
身份證:___________
買(mǎi)方(下稱乙方):___________
身份證:___________
乙方向甲方購(gòu)買(mǎi)坐落于___________房屋___________套,雙方已簽訂《北京市存量房房屋買(mǎi)賣(mài)合同》(以下簡(jiǎn)稱買(mǎi)賣(mài)合同),合同編號(hào):___________號(hào),現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達(dá)成協(xié)議如下:
一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買(mǎi)賣(mài)合同。
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買(mǎi)賣(mài)合同即終止,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭(zhēng)議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋,該房屋的產(chǎn)權(quán)即與乙方無(wú)關(guān)。
三、雙方對(duì)退還已付房款辦法已達(dá)成一致意見(jiàn),具體如下:
1、乙方已繳付定金:___________(人民幣)
2、乙方已繳定金甲方不予返還。
3、乙方另付甲方補(bǔ)償金:___________(人民幣)
四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后提交辦理解除買(mǎi)賣(mài)合同等事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜。
五、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭(zhēng)議全部解決。任何一方均不對(duì)另一方主張買(mǎi)賣(mài)合同項(xiàng)下的`權(quán)利或與買(mǎi)賣(mài)合同相關(guān)的權(quán)利。
六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式叁份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份,居間人壹份,均具同等法律效力。
甲方:___________乙方:___________
身份證:___________
身份證:___________
___________年___________月___________日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇2
甲方:________________公司
乙方:______
甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商,就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買(mǎi)甲方房屋的退房,解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、乙方將20__年10月3日購(gòu)買(mǎi)的朝暉國(guó)際公寓501號(hào)和503號(hào)房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國(guó)銀行桂林分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬(wàn)元退還給乙方,將購(gòu)房貸款60.90萬(wàn)元退還給中國(guó)銀行桂林分行,歸還銀行利息的'部分由乙方負(fù)責(zé)償還。
五、違約金:違約方需支付違約金伍萬(wàn)元。
六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方蓋章 乙方簽字:
負(fù)責(zé)人簽字: 乙方身份證號(hào)碼:
____年__ 月__ 日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇3
甲方:
乙方:
甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商,就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買(mǎi)甲方房屋的退房,解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、乙方將 年 月 日購(gòu)買(mǎi)的朝暉國(guó)際公寓501號(hào)和503號(hào)房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國(guó)銀行桂林分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的'相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬(wàn)元退還給乙方,將購(gòu)房貸款60.90萬(wàn)元退還給中國(guó)銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。
五、違約金:違約方需支付違約金伍萬(wàn)元。
六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽后生效,之前雙方簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方蓋章 乙方簽:
負(fù)責(zé)人簽: 乙方身份證號(hào)碼:
年 月 日年 月 日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇4
一、何時(shí)購(gòu)房人能解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同
依據(jù)高法的司法解釋規(guī)定,在開(kāi)發(fā)商存在如下行為時(shí),購(gòu)房人依法可以解除合同并可以要求賠償損失:
(1)商品房買(mǎi)賣(mài)合同訂立后,出賣(mài)人未告知買(mǎi)受人又將該房屋抵押給第三人
(2)商品房買(mǎi)賣(mài)合同訂立后,出賣(mài)人又將該房屋出賣(mài)給第三人
(3)故意隱瞞沒(méi)有取得商品房預(yù)售許可證明的事實(shí)或者提供虛假商品房預(yù)售許可證明
(4)故意隱瞞所售房屋已經(jīng)抵押的事實(shí)
(5)故意隱瞞所售房屋已經(jīng)出賣(mài)給第三人或者為拆遷補(bǔ)償安置房屋的事實(shí)
(6)房屋主體結(jié)構(gòu)不合格或存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的
(7)面積誤差比絕對(duì)值超過(guò)3%的
(8)由于開(kāi)發(fā)商的原因,逾期辦理產(chǎn)權(quán)證超過(guò)一年的。購(gòu)房人亦可請(qǐng)求解除合同。盡管目前尚無(wú)司法解釋對(duì)上述解約權(quán)行使的合理期限作出規(guī)定,但是按照《合同法》第九十五條的規(guī)定,上述解約權(quán)均存在除斥期間,該除斥期間更多的取決于法院的自由裁量。
(9)對(duì)于房地產(chǎn)商違約,購(gòu)房人的索賠權(quán)同樣首先要由購(gòu)房人提出,如果房地產(chǎn)商對(duì)購(gòu)房人的索賠存有疑義、不肯賠償,購(gòu)房人需要通過(guò)法律途徑解決的則存在訴訟時(shí)效問(wèn)題,《民法通則》第一百三十五條規(guī)定:“向人民法院請(qǐng)求保護(hù)民事權(quán)利的'訴訟時(shí)效期間為二年,法律另有規(guī)定的除外。”
二、解除商品房買(mǎi)賣(mài)合同房?jī)r(jià)損失如何計(jì)算
我國(guó)《合同法》和最高人民法院《關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用若干問(wèn)題的解釋》第8條第9條規(guī)定,因出賣(mài)人的過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致商品房買(mǎi)賣(mài)合同被解除的,買(mǎi)受人可以請(qǐng)求返還已付購(gòu)房款及利息,賠償損失,并可以請(qǐng)求出賣(mài)人承擔(dān)不超過(guò)已付購(gòu)房款一倍的賠償責(zé)任。
因此,從立法上看,我國(guó)已經(jīng)確認(rèn)了商品房買(mǎi)賣(mài)合同的解除與損害賠償請(qǐng)求權(quán)能并行而非相悖的制度。但,具體到司法實(shí)踐中,大部分法院都只支持部分損失,很少有全部損失都支持的。
確定房屋的差價(jià)損失,一般在法院都是首先主持調(diào)解,調(diào)解不成申請(qǐng)鑒定按照鑒定價(jià)格判決。
購(gòu)房人如對(duì)房地產(chǎn)商交房存有疑義的,一定要書(shū)面提出,并注意保全證據(jù),如果和房地產(chǎn)商不能通過(guò)協(xié)商解決又想通過(guò)法律程序解決的,要注意千萬(wàn)別錯(cuò)過(guò)法院可以接受的訴訟時(shí)間。這樣才可以拿到我們應(yīng)該有的賠償,在必要時(shí),還可以聘請(qǐng)專業(yè)律師協(xié)助維權(quán)。
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇5
甲方:________________
乙方:________________
甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商,就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買(mǎi)甲方房屋的退房,解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、乙方將________年________月________日購(gòu)買(mǎi)的____公寓____號(hào)和____號(hào)房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、________銀行________分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款________萬(wàn)元退還給乙方,將購(gòu)房貸款________萬(wàn)元退還給________銀行________分行,歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。
五、違約金:違約方需支付違約金________萬(wàn)元。
六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。
甲方(簽章):_________ 乙方(簽章):_________
簽訂地點(diǎn):___________ 簽訂地點(diǎn):___________
________年________月________日________年________月________日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇6
致:先生
您于XX年XX月XX日,與我們簽訂了《房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)》(合同編號(hào):)。購(gòu)買(mǎi)、共有的位于XX室房產(chǎn),該合同第三條的規(guī)定:您應(yīng)于XX年XX月XX日繳納全部房款;第四條第2款規(guī)定:您應(yīng)將首付款XX萬(wàn)元存入指定賬戶。第十一條特殊約定:交房之日付款您應(yīng)付給我房款XX萬(wàn)元。合同簽訂后,您未按照合同約定在XX年XX月XX日前繳納房屋全款,未按照約定繳納XX萬(wàn)元首付款,在我將房屋鑰匙、門(mén)禁卡、燃?xì)饪ǖ纫徊⒔桓督o您后,您更沒(méi)有依約支付XX萬(wàn)元購(gòu)房款。
通知人:
XX年XX月XX日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇7
賣(mài)方(下稱甲方):
身 份 證 :
買(mǎi)方(下稱乙方):
身 份 證 :
乙方向甲方購(gòu)買(mǎi)坐落于 房屋 套,雙方已簽訂《北京市存量房房屋買(mǎi)賣(mài)合同》(以下簡(jiǎn)稱買(mǎi)賣(mài)合同),合同編號(hào): 號(hào),現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達(dá)成協(xié)議如下:
一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買(mǎi)賣(mài)合同。
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買(mǎi)賣(mài)合同即終止,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭(zhēng)議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋,該房屋的產(chǎn)權(quán)即與乙方無(wú)關(guān)。
三、雙方對(duì)退還已付房款辦法已達(dá)成一致意見(jiàn),具體如下:
1、乙方已繳付定金:(人民幣)
2、乙方已繳定金甲方不予返還。
3、乙方另付甲方補(bǔ)償金:(人民幣)
四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后提交辦理解除買(mǎi)賣(mài)合同等事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜。
五、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭(zhēng)議全部解決。任何一方均不對(duì)另一方主張買(mǎi)賣(mài)合同項(xiàng)下的權(quán)利或與買(mǎi)賣(mài)合同相關(guān)的權(quán)利。
六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式 叁 份,甲方執(zhí) 壹 份,乙方執(zhí) 壹 份,居間人(北京鏈家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司) 壹 份,均具同等法律效力。
甲方: 乙方:
身 份 證 :
月 身 份 證: 年
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇8
甲方:_________
乙方:_________
甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商,就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買(mǎi)甲方房屋的退房,解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的'相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、乙方將20_________年_________月_________日購(gòu)買(mǎi)的國(guó)際公寓號(hào)和號(hào)房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款萬(wàn)元退還給乙方,將購(gòu)房貸款萬(wàn)元退還給分行,歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。
五、違約金:違約方需支付違約金萬(wàn)元。
六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方蓋章:_________乙方簽字:_________
_________年_________月_________日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇9
甲方:______________房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司
乙方:_________________
甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商,就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買(mǎi)甲方房屋的退房,解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:_________________
一、乙方將_____________年__________月__________日購(gòu)買(mǎi)的朝暉國(guó)際公寓503號(hào)房屋退還給甲方。
二、乙方有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國(guó)銀行桂林分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬(wàn)元退還給乙方,將購(gòu)房貸款60.90萬(wàn)元退還給中國(guó)銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。
五、違約金:_________________違約方乙方需支付違約金伍萬(wàn)元。
六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方蓋章乙方簽字:_________________
負(fù)責(zé)人簽字:_________________乙方身份證號(hào)碼:_________________
_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇10
原告:_________________,女,漢族,現(xiàn)就職于________________市,電話:___________________
被告:________________河北_____________,地址:_________________市_______________路_______________號(hào),法定代表人:_________________,電話:________________
訴訟請(qǐng)求
1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買(mǎi)賣(mài)合同;
2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;
3、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由
原告于20__年9月10日與被告簽訂商品房買(mǎi)賣(mài)合同,約定由原告購(gòu)買(mǎi)被告擬建造的位于_______________縣_____________的一套面積為181.65平方米的商品房,該房屋為聽(tīng)楓苑t11號(hào),交房日期為20021年5月1日之前。協(xié)議生效后,原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是,被告卻遲遲沒(méi)有建造該房屋,超過(guò)交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日,被告一直違反合同約定,未履行交房義務(wù),導(dǎo)致原告的入住權(quán)利無(wú)法實(shí)現(xiàn)。雙方在合同第九條中約定:________________“出賣(mài)人逾期超過(guò)45日未能交房的,買(mǎi)受人有權(quán)解除合同。出賣(mài)人應(yīng)當(dāng)自買(mǎi)受人解除合同通知到達(dá)之日起30天內(nèi)退還全部已付款,并按買(mǎi)受人累計(jì)已付款的1%向買(mǎi)受人支付違約金。”盡管原告多次向被告主張要求解除合同,返還已付房款,但被告到目前為止只返還給原告房款50000元,遲遲不予返還剩余房款,未能承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。現(xiàn)訴諸法院,請(qǐng)求法院判如所求!
此致
_______________市_______________區(qū)人民法院
具狀人:________________王_______________
________年____月____日
附:________________本訴狀一式二份
證據(jù)件
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇11
甲方:_________________
乙方:_________________
丙方:__________________________________
鑒于甲方通過(guò)丙方居間向乙方出售坐落于之房屋,三方分別或共同簽署了相關(guān)法律文件(文件名稱及編號(hào):_________________
),現(xiàn)經(jīng)甲乙丙三方友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:_________________
1.本協(xié)議一經(jīng)生效,甲乙丙三方此前分別或共同簽署的所有關(guān)于上述房屋買(mǎi)賣(mài)、代理及相關(guān)協(xié)議(無(wú)論口頭、書(shū)面或其它形式)均告解除。除本解約協(xié)議書(shū)所確定之責(zé)任外,甲乙丙三方互不承擔(dān)其它任何責(zé)任。
2.本協(xié)議生效之日起個(gè)工作日內(nèi),甲方應(yīng)履行下列義務(wù):_________________
3.1
3.2
3.3
3.4
3.本協(xié)議生效之日起個(gè)工作日內(nèi),乙方應(yīng)履行下列義務(wù):_________________
4.1
4.2
4.3
4.4
4.本協(xié)議生效之日起個(gè)工作日內(nèi),丙方應(yīng)履行下列義務(wù):_________________
4.1
4.2
4.3
4.4
5因履行本解約協(xié)議所引起的或與此相關(guān)的任何爭(zhēng)議,三方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向丙方所在地人民法院訴訟解決。
6本協(xié)議一式三份,三方各執(zhí)一份。
(此頁(yè)無(wú)正文)
甲方(章):_________________乙方(章):_________________
證件名稱及編號(hào):_________________證件名稱及編碼:_________________
聯(lián)系地址:_________________聯(lián)系地址:_________________
聯(lián)系電話:_________________聯(lián)系電話:_________________
代理人:_________________代理人:_________________
丙方(章):_________________
住所:_________________
經(jīng)辦人:_________________
聯(lián)系電話:_________________
本文件簽署日期:_________________
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇12
買(mǎi)方可以解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同的六種情形
1、賣(mài)方擅自抵押
商品房買(mǎi)賣(mài)合同訂立后,出賣(mài)人未告知買(mǎi)受人又將該房屋抵押給第三人;(擅自抵押)
2、一房?jī)少u(mài)
商品房買(mǎi)賣(mài)合同訂立后,出賣(mài)人又將該房屋出賣(mài)給第三人。
3、房屋主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量不合格
(1)因房屋主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量不合格不能交付使用;
(2)房屋交付使用后,房屋主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量經(jīng)核驗(yàn)確屬不合格。
4、房屋存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題
因房屋質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重影響正常居住使用
5、房屋面積誤差超過(guò)合理限度
出賣(mài)人交付使用的房屋套內(nèi)建筑面積或者建筑面積與商品房買(mǎi)賣(mài)合同約定面積不符,面積誤差比絕對(duì)值超出3%,但是買(mǎi)賣(mài)雙方另有約定的除外。
6、出賣(mài)人遲延交付房屋
出賣(mài)人遲延交付房屋或者買(mǎi)受人遲延支付購(gòu)房款,經(jīng)催告后在三個(gè)月的合理期限內(nèi)仍未履行。
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇13
賣(mài)方(下稱甲方):__________身份證:__________買(mǎi)方(下稱乙方):__________身份證:__________乙方向甲方購(gòu)買(mǎi)坐落于房屋壹套,雙方已簽訂《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》(以下簡(jiǎn)稱買(mǎi)賣(mài)合同),合同編號(hào):
號(hào),現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達(dá)成協(xié)議如下:(合同和房屋的標(biāo)明)3、雙方對(duì)退還已付房款辦法已達(dá)成一致意見(jiàn),具體如下:(合同中關(guān)于款項(xiàng)的處理)1)乙方已繳付樓款/首期款:(人民幣)元(不包含交予中介定金)。
2)乙方已繳款項(xiàng)自動(dòng)轉(zhuǎn)為甲方借款,以雙方商定利息從借款之日起計(jì)息,不計(jì)復(fù)利。
3)甲方還款事宜另行約定。
二、其他內(nèi)容。
雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭(zhēng)議全部解決。
任何一方均不對(duì)另一方主張買(mǎi)賣(mài)合同項(xiàng)下的權(quán)利或與買(mǎi)賣(mài)合同相關(guān)的權(quán)利。
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇14
原告:_________________住所:_________________聯(lián)系方式:________________
被告:_________________住所:_________________,聯(lián)系方式:_________________
訴訟請(qǐng)求
1、請(qǐng)求判決確認(rèn)被告雙方于_____________年_____________月_____________日簽訂的《房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》及雙方于_____________年_____________月_____________日簽訂的《補(bǔ)充協(xié)議》均為無(wú)效;
2、請(qǐng)求判決被告返還原告向其支付的定金_____________萬(wàn)元,并依照定金罰則另行向原告支付款項(xiàng)人民幣_(tái)____________萬(wàn)元。
3、請(qǐng)求判決被告賠償原告利息損失_____________元(詳見(jiàn)利息損失計(jì)算表)。
事實(shí)和理由
原告與被告于_____________年_____________月_____________日簽訂了《房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》。協(xié)議中雙方約定:_________________
原告認(rèn)為:_________________《房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》及其《補(bǔ)充協(xié)議》應(yīng)依法確認(rèn)為無(wú)效合同。
基于上述事實(shí)和理由,為保護(hù)原告合法權(quán)益,特此請(qǐng)求貴院,判決如所請(qǐng)。
此致
__________人民法院
原告:_________________
上訴日期_____________
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇15
甲方:市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司
乙方:
甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商,就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買(mǎi)甲方房屋的退房,解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、乙方將20年月日購(gòu)買(mǎi)的國(guó)際公寓號(hào)和號(hào)房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款萬(wàn)元退還給乙方,將購(gòu)房貸款萬(wàn)元退還給分行,歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。
五、違約金:違約方需支付違約金萬(wàn)元。
六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方蓋章
甲方身份證號(hào)碼:
乙方簽字:
乙方身份證號(hào)碼:
負(fù)責(zé)人簽字:
年月日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇16
原告:_________,性別:____,____族,生于___年___月___日,住址:_____________________,
身份證號(hào):_____________________,聯(lián)系電話:_________________。
被告:___________公司,住所地:___________,電話:____________________。
法定代表人:__________________,電話:________________________。
訴訟請(qǐng)求:
一、確認(rèn)原告_________與被告_________簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)的合同無(wú)效。
二、要求被告返還購(gòu)房款___元及利息(以購(gòu)房款___元為基數(shù),自付款之日起至起訴之日按照____________銀行同期同類貸款利率計(jì)算)。
三、本案訴訟費(fèi)及其他與訴訟有關(guān)的費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由
___年___月___日,原告_________與被告___公司簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同(編號(hào):__________),合同內(nèi)容約定:原告購(gòu)買(mǎi)被告___________公司將要建設(shè)的商品房(房屋面積共約___平方米,車庫(kù)約___平方米),房屋總價(jià)款為_(kāi)__元,被告應(yīng)于______年______月______日將房屋交付原告使用。原告方按合同內(nèi)容履行了支付價(jià)金義務(wù),但是被告方____________公司卻以各種理由推辭,不履行合同。
后經(jīng)查得知:被告___________公司所預(yù)售給原告的商品房至今仍未取得房屋預(yù)售許可證,并未建成。被告____________公司的欺詐行為為違約行為,嚴(yán)重侵害了原告的合法權(quán)益。
此致
______人民法院
起訴人:_________
___年___?月___?日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇17
甲方: _____市 _____________房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司
乙方:
甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商,就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買(mǎi)甲方房屋的退房,解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、乙方將20 年 月 日購(gòu)買(mǎi)的 國(guó)際公寓 號(hào)和 號(hào)房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、 分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款 萬(wàn)元退還給乙方,將購(gòu)房貸款 萬(wàn)元退還給 分行,歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。
五、違約金:違約方需支付違約金 萬(wàn)元。
六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方蓋章: 乙方簽字:
負(fù)責(zé)人簽字: 乙方身份證號(hào)碼:
年 月 日 年 月 日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇18
賣(mài)方(下稱甲方):_________________
身份證:_________________買(mǎi)方(下稱乙方):_________________
身份證:_________________乙方向甲方購(gòu)買(mǎi)坐落于房屋壹套,雙方已簽訂《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》(以下簡(jiǎn)稱買(mǎi)賣(mài)合同),
合同編號(hào):_________________號(hào),
現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達(dá)成協(xié)議如下:_________________《-----------(合同和房屋的標(biāo)明)
一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買(mǎi)賣(mài)合同。《-----------(合同解除)
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買(mǎi)賣(mài)合同即終止,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭(zhēng)議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋,該房屋的產(chǎn)權(quán)即與乙方無(wú)關(guān)。《-----------(聲明房屋與乙方無(wú)關(guān))
三、雙方對(duì)退還已付房款辦法已達(dá)成一致意見(jiàn),具體如下:_________________《-----------(合同中關(guān)于款項(xiàng)的處理)
1、乙方已繳付樓款/首期款:_________________(人民幣)元(不包含交予中介定金)。
2、乙方已繳款項(xiàng)自動(dòng)轉(zhuǎn)為甲方借款,以雙方商定利息從借款之日起計(jì)息,不計(jì)復(fù)利。
3、甲方還款事宜另行約定。
四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后的三個(gè)工作日內(nèi)提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解除買(mǎi)賣(mài)合同、注銷抵押登記等事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜,若乙方不能按時(shí)提交相關(guān)資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的,甲方有權(quán)暫緩?fù)七乙方所有款項(xiàng)。《-----------(關(guān)于合同已進(jìn)行部分的退回處理)
五、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭(zhēng)議全部解決。任何一方均不對(duì)另一方主張買(mǎi)賣(mài)合同項(xiàng)下的權(quán)利或與買(mǎi)賣(mài)合同相關(guān)的權(quán)利。《-----------(再次聲明簽訂合同無(wú)效,雙方不再對(duì)合同提出主張權(quán)利)
六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式叁份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)壹份,均具同等法律效力。《-----------(聲明該協(xié)議簽訂份數(shù),聲明法律效力)
甲方:_________________乙方:_________________
身份證:_________________身份證:_________________
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇19
甲方:_______________
乙方:_______________
甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商,就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買(mǎi)甲方房屋的退房,解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、乙方將20__年10月3日購(gòu)買(mǎi)的朝暉國(guó)際公寓501號(hào)和503號(hào)房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國(guó)銀行桂林分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬(wàn)元退還給乙方,將購(gòu)房貸款60.90萬(wàn)元退還給中國(guó)銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。
五、違約金:違約方需支付違約金伍萬(wàn)元。
六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方 :___________
乙方 :___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇20
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同協(xié)議書(shū)
甲方:________________
乙方:________________
甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商,就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)買(mǎi)甲方房屋的退房,解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、乙方將________年________月________日購(gòu)買(mǎi)的____公寓____號(hào)和____號(hào)房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、________銀行________分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款________萬(wàn)元退還給乙方,將購(gòu)房貸款________萬(wàn)元退還給________銀行________分行,歸還銀行利息的部分由乙方負(fù)責(zé)償還。
五、違約金:違約方需支付違約金________萬(wàn)元。
六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。
甲方(簽章):_________ 乙方(簽章):_________
簽訂地點(diǎn):___________ 簽訂地點(diǎn):___________
________年________月________日________年________月________日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇21
賣(mài)方(下稱甲方):_________________
身份證:_________________
買(mǎi)方(下稱乙方):_________________
身份證:_________________
乙方向甲方購(gòu)買(mǎi)坐落于房屋一套,雙方已簽訂《北京市存量房房屋買(mǎi)賣(mài)合同》(以下簡(jiǎn)稱買(mǎi)賣(mài)合同),合同編號(hào):_________________號(hào),現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達(dá)成協(xié)議如下:_________________
一、甲、乙雙方協(xié)商解除上述房屋的買(mǎi)賣(mài)合同,乙方為違約方。
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買(mǎi)賣(mài)合同即終止,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭(zhēng)議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋,該房屋的產(chǎn)權(quán)即與乙方無(wú)關(guān)。
三、雙方對(duì)退換已付房款辦法達(dá)成一致意見(jiàn),具體如下:_________________
1.乙方已繳付定金:_________________(人民幣)___________元。
2.乙方已繳定金甲方不予返還。
3.乙方另付甲方補(bǔ)償金:_________________(人民幣)___________元。
四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后提交辦理解除買(mǎi)賣(mài)合同等事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜。
五、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方就買(mǎi)賣(mài)合同的爭(zhēng)議全部解決。任何一方均不能對(duì)另一方主張買(mǎi)賣(mài)合同項(xiàng)下的權(quán)利或與買(mǎi)賣(mài)合同相關(guān)的權(quán)利。
六、本協(xié)議自雙方簽字后生效,本協(xié)議一式兩份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,均具同等法律效力。
甲方:_________________乙方:_________________
身份證號(hào)碼:_________________身份證號(hào)碼:_________________
_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇22
出賣(mài)人:
法定代表人:
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
買(mǎi)受人:
身份證號(hào)碼:
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
甲乙雙方于______年____月____日簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》及相關(guān)文件,乙方購(gòu)買(mǎi)甲方號(hào)商品房,現(xiàn)經(jīng)雙方本著自愿、平等、互利的原則協(xié)商一致,就解除該購(gòu)房合同事宜達(dá)成協(xié)議如下:
一、甲、乙雙方自愿解除上述購(gòu)房合同。自本協(xié)議生效之日起,雙方之間就該購(gòu)房合同的爭(zhēng)議全部解決。
二、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后3個(gè)工作日內(nèi)持上述購(gòu)房合同及其補(bǔ)充協(xié)議、收款收據(jù)原件等相關(guān)資料,向甲方辦理退房手續(xù)。
三、甲方應(yīng)于乙方辦理完畢退房手續(xù)后10日內(nèi)退還乙方全部購(gòu)房款人民幣
拾萬(wàn)仟佰拾元整并無(wú)須支付利息。
四、甲乙雙方自愿協(xié)商解除購(gòu)房合同,雙方就上述購(gòu)房合同的簽訂以及已履行和未履行的權(quán)利義務(wù),均無(wú)任何異議,互不追究違約責(zé)任或要求賠償損失。
五、乙方應(yīng)配合甲方辦理購(gòu)房合同注銷登記手續(xù),若乙方不能按時(shí)提交相關(guān)資料或提交資料不合格或拒絕配合辦理的,甲方有權(quán)暫緩?fù)诉乙方所有款項(xiàng)。
六、本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。本協(xié)議一式肆份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)壹份,政府相關(guān)部門(mén)留存壹份,均具同等法律效力。
甲方:乙方:
法定代表人:
______年____月____日______年____月____日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇23
原告:_________,性別:____,____族
生于________年____月____日
住址:_____________________
身份證號(hào):_________________
聯(lián)系電話:_________________
被告:_____________________公司
住所地:_____________________
電話:_________________________
法定代表人:__________________
電話:________________________。
訴訟請(qǐng)求:
一、確認(rèn)原告_________與被告_________簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)的合同無(wú)效。
二、要求被告返還購(gòu)房款___元及利息(以購(gòu)房款___元為基數(shù),自付款之日起至起訴之日按照____________銀行同期同類貸款利率計(jì)算)。
三、本案訴訟費(fèi)及其他與訴訟有關(guān)的費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:
________年____月____日,原告_________與被告___公司簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同(編號(hào):__________),合同內(nèi)容約定:原告購(gòu)買(mǎi)被告___________公司將要建設(shè)的商品房(房屋面積共約___平方米,車庫(kù)約___平方米),房屋總價(jià)款為_(kāi)__元,被告應(yīng)于________年____月____日將房屋交付原告使用。原告方按合同內(nèi)容履行了支付價(jià)金義務(wù),但是被告方____________公司卻以各種理由推辭,不履行合同。后經(jīng)查得知:被告___________公司所預(yù)售給原告的商品房至今仍未取得房屋預(yù)售許可證,并未建成。被告____________公司的欺詐行為為違約行為,嚴(yán)重侵害了原告的合法權(quán)益。綜上所述,為維護(hù)原告的合法權(quán)益,現(xiàn)依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》及其它相關(guān)法律的規(guī)定向貴院提起訴訟,望貴院明察,判如所請(qǐng)。
此致___________人民法院
起訴人:_______________
________年____月____日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇24
原告:________________,________________,________________族,現(xiàn)就職于__________________,電話:________________;
被告:_________________,地址:________________市________________路________________號(hào),法定代表人:________________,電話:________________;
訴訟請(qǐng)求
1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買(mǎi)賣(mài)合同;
2、_____________;
3、_____________。
事實(shí)和理由
________________;
________________;
________________;
________________。
此致
________________市________________區(qū)人民法院
具狀人:________________
________________年________________月________________日
附:_________________本訴狀一式________________份
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇25
賣(mài)方(下稱甲方):_________________
身份證件號(hào)碼:_________________
委托代理人:_________________
身份證件號(hào)碼:_________________
買(mǎi)方(下稱乙方):_________________
身份證件號(hào)碼:_________________
委托代理人:_________________
身份證件號(hào)碼:_________________
乙方于__________年___________月___________日向甲方購(gòu)買(mǎi)坐落于________________房屋__________套,雙方已簽訂《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》(以下簡(jiǎn)稱買(mǎi)賣(mài)合同),合同編號(hào):_________________號(hào),現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達(dá)成協(xié)議如下:_________________
一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買(mǎi)賣(mài)合同。
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買(mǎi)賣(mài)合同即終止,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭(zhēng)議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋,該房屋的產(chǎn)權(quán)即與乙方無(wú)關(guān)。
三、雙方對(duì)退還已付房款辦法已達(dá)成一致意見(jiàn),具體如下:_________________
1、乙方已繳付樓款/首期款:_________________(人民幣)_____________元(不包含交予中介定金)。
2、乙方已繳款項(xiàng)自動(dòng)轉(zhuǎn)為甲方借款,以雙方商定利息從借款之日起計(jì)息,不計(jì)復(fù)利。
3、甲方還款事宜另行約定。
四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后的__________個(gè)工作日內(nèi)提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解除買(mǎi)賣(mài)合同、注銷抵押登記等事宜所需要的全部資料,并甲方辦妥上述事宜,若乙方不能按時(shí)提交相關(guān)資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕辦理的,甲方有權(quán)暫緩?fù)七乙方款項(xiàng)。
五、辦理解除合同產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)由________________承擔(dān)。
五、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭(zhēng)議全部解決。任何一方均不對(duì)另一方主張買(mǎi)賣(mài)合同項(xiàng)下的權(quán)利或與買(mǎi)賣(mài)合同相關(guān)的權(quán)利。
六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式__________份,甲方執(zhí)__________份,乙方執(zhí)__________份,__________份留存政府相關(guān)部門(mén),均具同等法律效力。
甲方(簽字或蓋章):_________________乙方(簽字或蓋章):_________________
委托代理人(簽字或蓋章):_________________委托代理人(簽字或蓋章):_________________
年月日年月日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇26
原告:______________,性別:______________,民族:______________,_____________年_____月_____日出生,現(xiàn)住址:_____________,聯(lián)系電話:_____________
被告:______________法定代表人:______________注冊(cè)地址:_____________實(shí)際經(jīng)營(yíng)地:_________________聯(lián)系電話:______________
案由:_________________商品房預(yù)售合同糾紛
訴訟請(qǐng)求:_________________
一、解除原、被告于_____________年_____月_____日簽訂的《__________市商品房預(yù)售合同》。
二、被告返還原告已付購(gòu)房款人民幣_(tái)____________元(辦理分期的寫(xiě)首付金額,全款的寫(xiě)全款金額)。
事實(shí)與理由:_________________
_____________年_____月_____日,原告就購(gòu)買(mǎi)位于_________________-_____#住宅樓-_____層_____單元-_____號(hào)房屋(以下簡(jiǎn)稱“訴爭(zhēng)房屋”)事宜與被告簽訂了《__________市商品房預(yù)售合同》(以下簡(jiǎn)稱“《購(gòu)房合同》”)。合同約定,房屋總價(jià)款為_(kāi)____________元,首付款為_(kāi)____________元,其余_____________元采取銀行貸款方式支付。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
_____________年_____月_____日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇27
賣(mài)方(下稱甲方):_________________
地址:_________________
法定代表人:_________________
買(mǎi)方(下稱乙方):_________________
身份證:_________________
委托代理人:_________________
委托代理人身份證:_________________
一、甲、乙雙方自愿解除上述商品房的買(mǎi)賣(mài)合同。
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買(mǎi)賣(mài)合同即終止,雙方之間就買(mǎi)賣(mài)合同的爭(zhēng)議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述商品房,該商品房的產(chǎn)權(quán)即與乙方無(wú)關(guān)。
三、雙方對(duì)退還已付房款辦法已達(dá)成一致意見(jiàn),具體如下:_________________
1、此房?jī)r(jià)成交總價(jià)為:_________________(人民幣)元。
2、乙方已繳付樓款/首期款:_________________(人民幣)元(含定金)。
四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后的三個(gè)工作日內(nèi)提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解除買(mǎi)賣(mài)合同、注銷抵押登記事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜,若乙方不能按時(shí)提交相關(guān)資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的,甲方有權(quán)暫緩?fù)七乙方所有款項(xiàng)。
五、辦理解除合同產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)由乙方承擔(dān)。
甲方:_________________乙方:_________________
法定代表人:_________________委托代理人:_________________
___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇28
原告:______________,男,_____年_____月_____日出生,戶籍地_____________市_____區(qū)__________。
被告:_________________、_____________市__________房地產(chǎn)有限公司,住所_____________市__________區(qū)__________,組織機(jī)構(gòu)代碼__________。
法定代表人:_________________,董事長(zhǎng)。
訴訟請(qǐng)求
一、依法判令解除原被告簽訂的_____________(_____)網(wǎng)預(yù)買(mǎi)字(_____________)第__________號(hào)《_____________市房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同(預(yù)售)》。
二、依法判令被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
事實(shí)與理由
原告于_____________年_____________月_____________日向被告交納_____萬(wàn)元定金,于_____________年_____________月_____________日向被告交納部分首期款_____萬(wàn)元。原被告于_____________年_____________月_____________日簽訂《_____________市房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同(預(yù)售)》,合同號(hào)為_(kāi)____________(_____)網(wǎng)預(yù)買(mǎi)字(_____________)第__________號(hào),原告向被告購(gòu)買(mǎi)位于_____________市__________區(qū)__________花園_____號(hào)樓_____單元_____層__________號(hào)房屋,建筑面積__________平方米,總價(jià)款為人民幣_(tái)_________元。合同簽訂并于_____________市房地產(chǎn)權(quán)登記中心備案后,原告發(fā)現(xiàn)由于看錯(cuò)房號(hào),涉案房屋并非原告所選定的朝向,原告協(xié)商與被告解除合同并更換房號(hào),現(xiàn)被告已退還所有房款。
原告與_____________年_____________月_____________日與__________銀行股份有限公司_____________、__________支行簽訂編號(hào)為(_____________)__________________銀_____借字第__________號(hào)《個(gè)人一手住房貸款合同》,向該行貸款__________萬(wàn)元,該行于_____________年_____________月_____________日首次放款,原告經(jīng)與被告協(xié)商后,被告于_____________年_____________月_____________日徑直向該行退回貸款__________萬(wàn)元,作為原告的提前還款,現(xiàn)原告與該行已解除貸款合同。
現(xiàn)特向貴院提起訴訟,請(qǐng)求貴院判如所請(qǐng)。
此致
_____________市__________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
_____________年_____________月_____________日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇29
甲方:___________________
乙方:___________________
甲、乙雙方于______年______月______日簽訂了編號(hào)為:___________________的《北京市外銷商品房預(yù)售契約》/《北京市商品房買(mǎi)賣(mài)合同》。現(xiàn)雙方經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下一致意見(jiàn):
1.甲方同意按本協(xié)議約定的時(shí)間及條件與乙方處理相關(guān)事宜,依該契約的約定,甲方應(yīng)向乙方返還雙倍定金、已付房?jī)r(jià)款及相應(yīng)利息共計(jì)人民幣_(tái)_____元,除尚未歸還之__行貸款外,甲方需向乙方實(shí)際支付人民幣_(tái)_____元。__行貸款部分款項(xiàng)共計(jì)______元由甲方______年______月______日直接返還予貸款__行,并向乙方提供__行的收據(jù),做為乙方與__行解除借款合同的依據(jù)。
2.雙方同意甲方按照下列期限,分期將除__行貸款部分外的購(gòu)房款直接支付給乙方:
______年______月______日之前,甲方向乙方支付______%計(jì)______元直接返還款項(xiàng)。
______年______月______日之前,甲方向乙方支付______%計(jì)______元直接返還款項(xiàng)。
______年______月______日之前,甲方向乙方支付______%計(jì)______元直接返還款項(xiàng)。
______年______月______日之前,甲方向乙方支付______%計(jì)______元直接返還款項(xiàng)。
______年______月______日之前,甲方向乙方支付______%計(jì)______元直接返還款項(xiàng)。
______年______月______日之前,甲方向乙方支付款項(xiàng)計(jì)______元,以及交付返還全部__行貸款后__行所提供的收據(jù)。
3.乙方如系以__行抵押貸款方式支付部分房?jī)r(jià)款的,自本協(xié)議簽署之日起至該契約正式注銷之日,每月應(yīng)向貸款__行支付的抵押貸款月均還款,由甲方支付,乙方給予必要的配合,且乙方無(wú)須再向甲方歸還。
4.甲方按本協(xié)議第2條第款約定執(zhí)行完畢后,雙方另行簽訂解約協(xié)議解除該契約。自該契約解除后,乙方不再對(duì)該契約項(xiàng)下的房屋及其相關(guān)建筑享有任何權(quán)利,甲方有權(quán)另行處置該契約項(xiàng)下房產(chǎn)。在該契約解除之前,如果乙方不再要求退房、解約的,可與甲方另行協(xié)商。
5.甲方向乙方支付全款計(jì)______元之后,并且雙方簽訂解除該契約的文件生效后,乙方應(yīng)授權(quán)甲方至北京市國(guó)土資源與房屋管理局辦理該契約注銷登記手續(xù)之全部所需文件。
6.甲乙雙方同意該契約之注銷登記手續(xù)于甲方向乙方支付完畢全部直接返還款項(xiàng)后15日內(nèi)辦理。
7.本協(xié)議自雙方簽字之后甲方向乙方所支付首批還款計(jì)______元到達(dá)乙方賬戶開(kāi)始生效,壹式陸份,甲乙雙方各持叁份。
甲方:___________________乙方:___________________
代表:___________________代表:___________________
______年______月______日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇30
原告:______________,性別:____,________年____月____日生,漢族,住址:_________________電話:_____________
被告:______________,性別:____,________年____月____日生,漢族,住址:_________________電話:_____________
訴訟請(qǐng)求:_________________
1,判決被告一、被告二、被告三連帶賠償原告車輛修理費(fèi)__________元,評(píng)估費(fèi)__________元;
2,判決被告四在交通強(qiáng)制險(xiǎn)及第三者責(zé)任保險(xiǎn)限額內(nèi)承擔(dān)賠償責(zé)任;
3,判決上述四被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)
事實(shí)與理由:_________________
此致
__________人民法院
具狀人:______________
_____年_____月_____日
解除房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇31
原告:________________,________________,________________族,現(xiàn)就職于__________________,電話:________________;
被告:_________________,地址:________________市________________路________________號(hào),法定代表人:________________,電話:________________;
訴訟請(qǐng)求
1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買(mǎi)賣(mài)合同;
2、_____________;
3、_____________。
事實(shí)和理由
________________;
________________;
________________;
________________。
此致
________________市________________區(qū)人民法院
具狀人:________________
________________年________________月________________日