體育器材安裝合同（精選3篇）
體育器材安裝合同 篇1
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，經甲、乙雙方協商，甲方將農民健身運動器材安裝工程委托給乙方施工，結合本工程具體情況。訂立本合同，以茲共同遵守：
一、工程概況
1、工程名稱：農民健身運動器材安裝工程
2、工程地點：學校內
二、承包內容及材料
1、工程內容：農民健身運動器材安裝工程
2、承包形式：包工包料。
三、工期
經雙方協商，本工程開竣工日期如下：
1、開工日期：
2、竣工日期：四、質量和安全要求
乙方必須科學合理有序地組織施工，嚴格遵守施工操作規格和質量要求，并制訂切實有效的安全施工措施，做到安全生產、文明施工。乙方施工過程中如果發生安全事故，全部責任由乙方承擔，甲方概不負責。乙方施工過程中如果造成質量問題，甲方有權責成乙方糾正。
五、合同價款及付款方式
1、本合同所有工程造價為貳仟玖佰玖拾元整。(具體見預算)
2、付款方式：甲、乙雙方協定，乙方完工后，甲方驗收合格后，負責出具報告給中心校。費用由學校支付給乙方(乙方負責開稅票及納稅)。
六、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
七、本合同自簽字之日起生效，工程完工結算完畢后自行廢除。本合同受到法律保護。若本合同與國家相關法律相抵觸或上級部門認定不合法不合理，則此合同自動失效，若是甲方造成的則由甲方負責，若是乙方造成的則由乙方負責。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
體育器材安裝合同 篇2
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
工程項目：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方施工十堰橋村商住樓工程新型材料隔板安裝工程。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1.工程名稱：十堰橋村商住樓一至四層新型墻體安裝工程
2.工程地址：北京南路十堰橋村商住樓
3. 工程面積祥見施工圖，據實。
4.施工內容：詳見施工圖。
5.工程開工日期： 20xx 年 12 月 29日
6.工程竣工日期： 20xx 年 01 月 9 日工程總天數： 12 天
第二條：工程價款
1.每平方米新型墻體材料 82 元，其中包括墻體材料費、運輸費、搬運費、安裝費、其他輔材費等。
2.工程總造價待工程完工后據實計算、結算。
第三條：質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經使用方(十堰橋村委員會)、甲、乙三方認可。
2.工程驗收標準，雙方參照甲乙雙方規定執行。
3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4.凡由乙方采購的材料、設備，產品質量由乙方自負，施工質量由乙方負責。
5.防裂帶由甲方自貼，否則出現裂縫甲方自主承擔保修。
第四條：材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律按照約定保質保量供應。甲方所提供的材料(砂、水泥等)均應用于本合同規定的安裝工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，使用安裝前必須向甲方提供該材料的出場合格證、檢驗報告和經相關權威部門出具的檢驗報告復印件。若規格、質量有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
第五條：付款方式
合同一經簽訂，乙方應立即按照合同約定時間進入施工現場，進入積極的施工階段，部分施工材料進場后預付壹萬元工程款，待工程完成到80%后甲方付90%工程款;剩余10%尾款待甲、乙雙方對工程竣工驗收后一個月內結算。(注：施工費包括人工費、材料費等)。
第六條：工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工程款的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以安裝工程價款的1%作為誤工費支付給乙方。
2.由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3. 在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部誤工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5.施工中，乙方未經甲方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，乙方自負責任。
第七條：工程驗收
1.工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2. 產品的規格、數量以實際測量及甲、乙雙方簽字為準，墻體跨梁處不扣減面積，門、窗洞按面積的20%面積計算。
3.乙方通知甲方等職能部門進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。若甲方或使用方自行搬進入住，視為驗收合格。
4.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期，但甲方應承認工序或工程的竣工日期。
第八條：其他事項
1. 甲方責任
1)必須提供經使用方(十堰橋村委員會)認可的房屋施工平面圖、結構圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。
2)清除影響施工的障礙物。
3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應請示使用方(十堰橋村委員會)，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位交叉作業，應向該班組打好招呼。
4) 向乙方提供該安裝工程所需要的水泥、砂等材料。
5)提供必須的水源、電源、工人食宿、吊運等安裝條件。
2.乙方責任
1)應主動出示企業營業執照或施工資質;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。
2)指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
3)負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的工地混亂、物品丟失、建筑物額外損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。
4)嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。
5)在安裝施工范圍內承擔保修責任，保質期為一個月。保修期自該分項工程竣工使用方、甲方驗收入合格之日算起，為12個月。
6)施工過程中必須嚴格遵守甲方施工現場的各項施工、安全等規定，進入施工現場必須佩戴安全帽，安裝墻體材料時，根據實際情況，有必要的必須搭設安全平臺及防護措施，確保安全施工。因沒按要求規范施工，發生意外事故的，乙方負全部責任另罰款5000元
第九條：違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十條：爭議解決
本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止
1.合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效
1.本合同雙方簽字(蓋章)后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式貳份，甲乙雙方各執壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
體育器材安裝合同 篇3
定作方：_____________________
承攬方：_____________________身份證號碼：_____________________
聯系電話：_____________________
關于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報酬事宜，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條雙方主體情況：定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體戶(或公司)，承攬方承諾自己具有國家強制規定的安裝器械的相應資質。
第二條承攬標的：潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。
第三條承攬方式：定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械，承攬方在定作方指定的地方接收器械后，于定作方指定的期限內將器械運輸并安裝到指定的地方，經驗收合格后支付相應的報酬。
第四條承攬選擇：定作方在完成器械銷售后，將電話通知承攬方需要完成的安裝任務，若承攬方答復不能完成安裝任務時，定作方可另行通知第三方完成安裝任務。
第五條安裝、交通工具：安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供，且承攬方應保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質。
第六條承攬方在安裝過程中應嚴格按照器械的說明書進行合理的安裝，不能對器械以及定作方客戶(即器械購買方)的其它物件產生損壞，若有損壞應按市場價進行賠償。
第七條承攬方在安裝過程中發現器械有質量問題的，應當在發現之時起24小時內向定作方更換同等型號的器械;如未及時更換，定作方有權不支付報酬，承攬方還應賠償給定作方造成的損失。
第八條驗收標準：承攬方應按照器械的說明書合理地進行安裝，并以通過定作方客戶的驗收合格為準。
第九條報酬組成及標準：具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當利潤等部分組織。報酬標準結合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素，雙方另行協商。
第十條報酬結算：承攬方完成安裝并通過驗收合格后，即可向定作方結算相應的報酬。
第十一條其它約定：
1、本合同為繼續性合同，適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務;不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務。
2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的，定作方不承擔賠償責任。雙方確認：定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承攬方應當以自己的設備、技術和勞力，完成安裝任務，未經定作方同意，不得將安裝安裝任務交由第三人完成。
4、承攬方得以定作方未支付報酬為由，對定作方的器械進行留置。
5、合同在履行過程中發生爭議時，雙方應協商解決，協商不成時，任何一方均可向______________________區人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份，定作方、承攬方各一份，自雙方簽字(蓋章)后生效。
定作方(簽字或蓋章)：______________________
承攬方(簽字摁印)：______________________
簽訂日期：______________________