湖北房屋買(mǎi)賣合同(精選28篇)
湖北房屋買(mǎi)賣合同 篇1
賣方:_______________________
買(mǎi)方:_______________________
甲方按照《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》等規(guī)定,已合法取得_________地塊_________平方米國(guó)有土地使用權(quán),土地使用權(quán)年限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止,甲方在上述土地上建設(shè)的商品房項(xiàng)目名稱為_(kāi)____________,座落_______________________,項(xiàng)目總平面見(jiàn)附件1。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,就上述項(xiàng)目之商品房買(mǎi)賣,訂立本契約。
第一條標(biāo)的
第1款乙方向甲方購(gòu)買(mǎi)上述商品房中_________幢_________單元_________室房屋該房屋使用功能為_(kāi)________。
該房屋主體建筑總層數(shù)_______層,其中_________米以下_______層,_________米以上_______層屬框架框架/框剪/磚混)結(jié)構(gòu),層高_(dá)________米。
該房屋建筑面積_________平方米,其中套內(nèi)建筑面積_________平方米,公用分?jǐn)偯娣e_________平方米。
計(jì)入上述共有公用分?jǐn)偯娣e的共有部位詳見(jiàn)附件2雖未計(jì)入上述共有公用分?jǐn)偯娣e但歸全體業(yè)主共有公用的房屋和建筑部位詳見(jiàn)附件3。
第二條價(jià)格
第1款乙方購(gòu)買(mǎi)該房屋以建筑面積計(jì)算,單價(jià)為_(kāi)_______元/平方米,房款合計(jì)_____________元整,幣種為人民幣。
第2款乙方除上述房款外,對(duì)取得附件3所列項(xiàng)目的共有權(quán)不再另行支付價(jià)款。
第三條定金及其處理辦法
第1款乙方應(yīng)于______年_____月_____日前向甲方支付定金,幣種為人民幣。
第2款甲乙雙方履行契約時(shí),定金按下列第_________種方式處理:
1.在乙方履行附件7最后一次付款時(shí),充抵房款。
2.在空白時(shí),甲方一次性返還乙方。
第四條付款方式及時(shí)間
第1款乙方按照本契約附件7載明的付款方式和時(shí)間向甲方支付房款。
第2款如乙方違反本契約附件7的約定,乙方承擔(dān)下列第_________種違約責(zé)任但甲方解除本契約的除外:
1.按照中國(guó)人民銀行同期貸款利息,向甲方支付未付到期房款逾期間的違約金。
2.按照每萬(wàn)分之五計(jì)算,向甲方支付未付到期房款逾期期間的違約金。
第3款經(jīng)甲方催告后30天內(nèi),乙方仍未支付到期房款,且未付到期房款的金額達(dá)到總房款式50%的,甲方有權(quán)解除本契約,并按下列第_________種方式處理:
1.甲方于解除本契約后15天內(nèi)將已付房款退還乙方,定金不返還或乙方按總房款的3%向甲方支付賠償金。
經(jīng)甲方催告后30天內(nèi),乙方仍未支付到期房款,且未付到期房款的金額達(dá)到總房款20%的,甲方有權(quán)要求乙方支付全部房款或解除本契約,甲方解除本契約時(shí),按下列第1種方式處理:
1.甲方于解除本契約后15天內(nèi)將已付房款退還乙方,定金不返還乙方按總房款的3%向甲方支付賠償金。
甲乙雙方解除本契約時(shí),按以下約定處理:
1.就付款方式的期限以及遲延付款所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任須明確約定,以防產(chǎn)生糾紛無(wú)約可依。
2.如果選擇按揭的方式支付房款,注意約定如貸款不獲銀行批準(zhǔn)時(shí)的解決辦法和處理方式。
第五條預(yù)售款的專用
第1款該房屋竣工前,《_________》商品房的預(yù)售款應(yīng)用于有關(guān)該房屋的工程建設(shè),由開(kāi)戶銀行監(jiān)管。
第2款甲方如將該預(yù)售款挪作他用,視為甲方可能喪失履行債務(wù)能力乙方有權(quán)中止履行本契約,甲方在30天內(nèi)不提供相應(yīng)擔(dān)保的,乙方有權(quán)解除本契約,并按下列第_________種方式處理:
1.甲方應(yīng)于本契約解除后15天內(nèi)將已收房款及雙倍定金返還乙方并按總房款的3%向乙方支付賠償金。
第六條房屋交付時(shí)間
第1款甲方應(yīng)于_________年_________月_________日前將該房屋交付乙方。
第2款甲方逾期交付該房屋的,甲方承擔(dān)下列第_________種違約責(zé)任但乙方解除本契外:
1.按照中國(guó)人民銀行同期貸款利息計(jì)算,向乙方支付逾期期間已收房款的違約金。
2.按照每天萬(wàn)分之五計(jì)算,向乙方支付逾期期間已收房款的違約金。
3.__________________________________________________________________。
第3款甲方逾期交付該房屋,經(jīng)乙方催告后30天內(nèi)仍未履行的,乙方有權(quán)解除本契約,并按下列第_________種方式處理:
1.甲方應(yīng)于本契約解除后15天內(nèi)將已收房款及雙倍定金返還乙方,并按總房款3%向乙方支付賠償金。
第七條公共配套設(shè)施的交付時(shí)間
第1款甲方應(yīng)按附件4載明的時(shí)間將與該房屋正常使用直接關(guān)聯(lián)的公共配配套設(shè)施交付使用。
第2款如甲方逾期交付上述公共配套設(shè)施的,甲方承擔(dān)下列第_________種違約責(zé)任但乙方解除本契約的除外:
1.按照每天萬(wàn)分之二計(jì)算,向乙方支付已收房款逾期期間的違約金。
賣方:_______________________買(mǎi)方:_______________________甲方按照《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》等規(guī)定,已合法取得_________地塊_________平方米國(guó)有土地使用權(quán),土地使用權(quán)年限自_______年_______月_______日至_______年_______
第3款甲方未按前款約定的時(shí)間交附件4中第1-6項(xiàng)公共配套設(shè)施,經(jīng)乙方催告后30天內(nèi)甲方仍未履行的,乙方有權(quán)解除本契約,并按下列第_________種方式處理:注意:明確注明,如道路、綠化、水、電、氣、防盜系統(tǒng)等。
1.甲方應(yīng)于本契約解除后15天內(nèi),將已將房款及雙倍定金返還乙方,并按總房款的3%向乙方支付賠償金。
第八條房屋交付標(biāo)準(zhǔn)
第1款甲方應(yīng)按第一條約定的標(biāo)準(zhǔn)交付該房屋。
第2款第一條約定的該房屋建筑面積為甲方預(yù)測(cè),如與實(shí)際交付的面積有誤差,按照下列第_________種方式處理:
1.按規(guī)定的處理辦法執(zhí)行。
2.按規(guī)定的處理辦法執(zhí)行。
第3款甲方交付該房屋與第一條約定標(biāo)準(zhǔn)不符合的,甲方承擔(dān)下列第_________種違約責(zé)任,但本條前款和第4、5款另有約定除外乙方也可以解除本契約:
1.單價(jià)降低每平方米_________元,并一交付該房屋后30天內(nèi)與乙方結(jié)算。
第4款甲方交付該房屋的公共配套設(shè)施低于附件4約定標(biāo)準(zhǔn)的,甲方承擔(dān)下列第_________種違約責(zé)任甲方低于附件4約定標(biāo)準(zhǔn)交付附件4中第_________項(xiàng)公共配套設(shè)施的,乙方也可以解除本契約:
1.單價(jià)降低每平方米_________元,并于交付后30天內(nèi)與乙方結(jié)算。
2.采取補(bǔ)救措施使其達(dá)到附件4約定標(biāo)準(zhǔn)。
第5款甲方交付該房屋的裝修及設(shè)備低于附件6約定標(biāo)準(zhǔn)的,甲方承擔(dān)上列第_________種違約責(zé)任:
1.按有關(guān)裝飾裝修及設(shè)備的重置價(jià)差價(jià)雙倍賠償乙方。
2.在_________天內(nèi)采取補(bǔ)救措施使其達(dá)到附件6約定標(biāo)準(zhǔn)。
第6款乙方依本條上述約定解除本契約時(shí),按下列第_________種方式處理:
1.甲方應(yīng)于本契約解除后15天內(nèi),將已收房款及雙倍定金返還乙方,并按總房款的3%向乙方支付賠償金。
第九條工程質(zhì)量驗(yàn)收
第1款甲方取得有關(guān)工程驗(yàn)收合格證明文件后,方可將該房屋交付乙方使用。
第2款該房屋交付后,如有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)責(zé)令停止使用的,甲方承擔(dān)下列第_________種責(zé)任:
1.視同甲方自始未交付該房屋,并賠償乙方因此蒙受的一切損失。
第十條房屋交接手續(xù)
第1款甲方交付該房屋時(shí),應(yīng)書(shū)面通知乙方乙方應(yīng)在書(shū)面通知送達(dá)之日起30天內(nèi)對(duì)該房屋進(jìn)行驗(yàn)收并與甲方辦理交接手續(xù)。甲乙雙方交接鑰匙,簽署房屋交接單,即為交付。
第2款若乙方在上述書(shū)面通知送達(dá)之日起30天內(nèi)未對(duì)該房屋進(jìn)行驗(yàn)收的,按下列第_________種方式處理:
1.甲方按每天_________元向乙方收取房屋管理費(fèi)該房屋毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)。
第十一條質(zhì)量保證書(shū)和使用說(shuō)明書(shū)
甲方交付該房屋時(shí),應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向乙方提供由《質(zhì)量保證書(shū)》和《使用說(shuō)明書(shū)》。
第十二條房屋保修
第1款保修期按附件8的約定執(zhí)行,但約定的保修期不得短于國(guó)家規(guī)定最低保修期。保修期自該房屋交付之日起計(jì)算。
第2款該房屋在保修期內(nèi)因質(zhì)量問(wèn)題造成乙方經(jīng)濟(jì)損失的,甲方按下列第_________種約定賠償乙方:
1.乙方實(shí)際損失。
第3款該房屋在保修期內(nèi)發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題,嚴(yán)重影響正常使用的,經(jīng)有關(guān)部門(mén)認(rèn)定系甲方責(zé)任的,乙方有權(quán)解除本契約。
第十三條物業(yè)管理
本合同簽訂前,甲方就該房屋所在商品房項(xiàng)目的物業(yè)管理已與_________簽訂《前期物業(yè)服務(wù)合同》,并已制定《業(yè)主臨時(shí)公約》。乙方承諾,自愿遵守該《前期物業(yè)服務(wù)合同》和《業(yè)主臨時(shí)公約》,并按其規(guī)定行使權(quán)利、履行義務(wù)。
本合同簽訂后,業(yè)主委員會(huì)簽訂的《物業(yè)服務(wù)合同》和業(yè)主大會(huì)制定的《業(yè)主公約》依法生效的,乙方按有關(guān)物業(yè)管理的規(guī)定行使權(quán)利、履行義務(wù)。
上述《前期物業(yè)服務(wù)合同》的主要內(nèi)容和《業(yè)主臨時(shí)公約》詳見(jiàn)附件9。
第十四條權(quán)利瑕疵擔(dān)保
第1款下述第三人對(duì)該房屋享有下列第_________項(xiàng)權(quán)利甲方保證,該第三人已書(shū)面同意甲方將該房屋出賣給乙方:
1._________的抵押權(quán)。
2.承租人:_________的權(quán)利。
第2款甲乙雙方按下列第_________種方式處理上述第三人權(quán)利:
1.甲方應(yīng)于本契約生效后_________天內(nèi)取得上述第三人不向乙方主張上述抵押權(quán)的書(shū)面保證,并于辦理該房屋產(chǎn)權(quán)交易過(guò)戶手續(xù)前消滅該抵押權(quán)。否則乙方有權(quán)立即解除本契約,并要求甲方賠償占總房款_________%的賠償金。
2.甲方應(yīng)于本契約生效后_________天內(nèi)征得上述第三人同意,從_________時(shí)起將甲方的有關(guān)租賃合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給乙方并對(duì)預(yù)收租金按實(shí)與乙方結(jié)算。
第十五條產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)
第1款該房屋交付后90天內(nèi),甲乙雙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)備完備的資料,協(xié)助對(duì)方輸該房屋產(chǎn)權(quán)交易過(guò)戶及申領(lǐng)有關(guān)權(quán)證手續(xù)。
第2款附件3所列房屋和建筑部位符合獨(dú)立登記所有權(quán)條件的,自甲方向業(yè)主或物業(yè)管理企業(yè)正式移交之日起_________日內(nèi),甲方與業(yè)主應(yīng)按有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)備完備的資料,協(xié)助對(duì)方辦理該房屋和建筑部位的產(chǎn)權(quán)交易及申領(lǐng)權(quán)證手續(xù)。
第3款如違反前1、2條款約定,剛不協(xié)助方向?qū)Ψ匠袚?dān)下列第_________種違約責(zé)任:
1.按每天_________元計(jì)處,不協(xié)助方向?qū)Ψ街Ц队馄谄陂g的違約金。
共3頁(yè):
賣方:_______________________買(mǎi)方:_______________________甲方按照《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》等規(guī)定,已合法取得_________地塊_________平方米國(guó)有土地使用權(quán),土地使用權(quán)年限自_______年_______月_______日至_______年_______
第十六條通訊
一方向?qū)Ψ桨l(fā)送的有關(guān)本契約的通訊,以本契約載明的通訊地址為送達(dá)目的地。若需變更通訊地址,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知對(duì)方否則,造成有關(guān)通訊不能送達(dá)或送達(dá)不到的,在一定合理期限后即視為送達(dá)。
第十七條期間
本契約關(guān)于期間的約定適用《中華人民共和國(guó)民法典》關(guān)于期間的規(guī)定。
第十八條生效條件
甲乙雙方約定,本契約在_________辦理登記手續(xù)后生效。
第十九條爭(zhēng)議解決方式
因本契約的訂立、效力、履行、變更和轉(zhuǎn)讓及終止等發(fā)生爭(zhēng)議的,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決協(xié)商不成的,按下列第____種方式解決
1.人民法院提起訴訟
2.向南京仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁
3.向_________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
第二十條附件及空格部分填寫(xiě)內(nèi)容的效力
本契約未盡事宜,甲乙雙方可簽訂作為附件10的補(bǔ)充協(xié)議。本契約的附件是本契約不可分割的組成部分,本契約及其附件內(nèi)空格部分填寫(xiě)的內(nèi)容與鉛印部分具有同等法律效力。
第二十一條文字
甲乙雙方以本契約的漢語(yǔ)文本為正式文本若其他文字文本與漢語(yǔ)文本有沖突,以漢語(yǔ)文本為準(zhǔn)。
第二十二條合同文本及留存
本契約一式_______份正本二份,甲乙雙方各執(zhí)一份副本_______份,甲方_______份,乙方_______份,_________房地產(chǎn)市場(chǎng)管理處一份。
甲方:_______________乙方:______________
委托代理人:_________委托代理人:________
_________年_______月_______日_________年_______月______日
湖北房屋買(mǎi)賣合同 篇2
賣方:
身份證號(hào):
地址:
買(mǎi)方:
身份證號(hào):
地址:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買(mǎi)受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就轉(zhuǎn)讓房屋達(dá)成如下協(xié)議:
第一條房屋坐落位置
該房屋地位于,面積為平方米,用途為。
第二條房屋性質(zhì)
買(mǎi)受人購(gòu)買(mǎi)的房屋為小產(chǎn)權(quán)房。
第三條買(mǎi)受人所購(gòu)房屋的基本情況
買(mǎi)受人購(gòu)買(mǎi)的房屋為本合同第一條中的:第_座_層_室。
第四條計(jì)價(jià)方式與價(jià)款
出賣人與買(mǎi)受人約定按下述方式計(jì)算該房屋價(jià)款:
按套計(jì)算,該房屋總金額人民幣_(tái)___拾____萬(wàn)_____千_____百_____拾_____元整。
第五條付款方式及期限
買(mǎi)受人按下列方式按期付款:
第一筆于年月日將首付款人民幣_(tái)_____元整交付甲方,付首款付款當(dāng)天甲方開(kāi)出收款收條給乙方,并注明收款數(shù)額及款項(xiàng)用途。
第二筆房款人民幣_(tái)______元整于_____年____月___日前付給甲方。
第三筆房款人民幣_(tái)___元整于_____年____月___日前付給甲方。
第六條買(mǎi)受人逾期交付的違約責(zé)任
乙方?jīng)]有按照約定的期限內(nèi)將房款交付給甲方,逾期達(dá)到一個(gè)月的,甲方有權(quán)解除本合同。
第七條交付期限
出賣人應(yīng)當(dāng)在年月日前,將房屋依照約定交付買(mǎi)受人使用。
第八條出賣人逾期交房的違約責(zé)任
除本合同第八條規(guī)定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該房屋交付買(mǎi)受人使用,按下列方式處理:
逾期超過(guò)_____日后,買(mǎi)受人有權(quán)解除合同。買(mǎi)受人解除合同的,出賣人應(yīng)當(dāng)自買(mǎi)受人解除合同通知到達(dá)之日起10天內(nèi)退還全部已付款。買(mǎi)受人要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,交房日期由甲乙雙方另行商定。
第九條交接與權(quán)利轉(zhuǎn)讓
合同簽訂后,出賣人應(yīng)當(dāng)通知買(mǎi)受人辦理交付手續(xù),并配合乙方與村委會(huì)及相關(guān)單位為乙方辦理過(guò)戶手續(xù),甲方將此房產(chǎn)上的一切權(quán)利同時(shí)轉(zhuǎn)讓給乙方所有。
甲方僅因自身及房產(chǎn)問(wèn)題暫時(shí)無(wú)法為乙方辦理過(guò)戶手續(xù),房屋暫時(shí)為甲方名下,但甲方對(duì)該房產(chǎn)不享有任何權(quán)利,包括但不限于對(duì)外贈(zèng)與、買(mǎi)賣、繼承、出租等,乙方對(duì)該房產(chǎn)享有完全的權(quán)利。
第十條甲方承諾
如此房屋日后被國(guó)家統(tǒng)一征用或拆遷,若國(guó)家給予補(bǔ)償款,甲方同意由乙方全權(quán)辦理該房屋及土地的拆遷手續(xù),領(lǐng)取拆遷補(bǔ)償款、安置房等全部收益歸乙方所有,甲方不得干涉。拆遷過(guò)程中若需要甲方配合的,甲方需無(wú)償配合。
關(guān)于房產(chǎn)再次買(mǎi)賣,本合同簽訂后,乙方有權(quán)將該房屋轉(zhuǎn)售給其他人,所售金額全部歸乙方所有,甲方不得干涉。本合同中乙方擁有的權(quán)益,新的買(mǎi)受人同樣擁有,甲方需要積極配合。
由于該房屋屬于小產(chǎn)權(quán)房,甲方有權(quán)隨時(shí)收回該房屋,甲乙雙方約定乙方收回房屋需按收回時(shí)該房屋市場(chǎng)評(píng)估價(jià)格的一次性支付給乙方。
第十一條乙方承諾
當(dāng)交房時(shí),乙方先確認(rèn)房屋狀態(tài),無(wú)異議后將全部房款交付給甲方,此房歸乙方所有,若遇到不可抗力,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
第十二條本合同發(fā)生爭(zhēng)議的解決方式
雙方本著友好協(xié)商,公平合理的原則在村委會(huì)見(jiàn)證下簽訂本合同,簽訂本合同后,雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行,不得以任何理由反悔。在履約過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方可通過(guò)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意按以按照向房屋所在地人民法院提起訴訟的方式解決糾紛。
第十三條其他事項(xiàng)
本合同一式三份,甲乙雙方及見(jiàn)證人村委會(huì)各執(zhí)一份,經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方:乙方:
村委會(huì):
簽訂時(shí)間:
湖北房屋買(mǎi)賣合同 篇3
房屋買(mǎi)賣協(xié)議范本
賣方名稱: (以下簡(jiǎn)稱甲方)
身份證號(hào):
買(mǎi)方名稱: (以下簡(jiǎn)稱乙方)
身份證號(hào):
甲﹑乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就下列房屋買(mǎi)賣達(dá)成如下協(xié)議:
一﹑ 房屋坐落: 區(qū) 居室,建筑面積 平方米。
二﹑ 甲方自愿將上述房屋以總價(jià)人民幣 (元)出售給乙方,乙方同意在本協(xié)議簽訂當(dāng)日向甲方支付定金 (元)整,其余 (元),在過(guò)戶當(dāng)日一次付清。由乙方承擔(dān)相應(yīng)過(guò)戶稅費(fèi)。
三﹑ 甲方同意在過(guò)戶當(dāng)日一次性結(jié)清本套房屋供暖﹑水電﹑物業(yè)管理等費(fèi)用,并保證上述房屋不存在產(chǎn)權(quán)糾紛。
四﹑ 甲方承諾在過(guò)戶當(dāng)日騰空房屋。
五﹑ 本協(xié)議簽訂后至過(guò)戶前,甲﹑乙雙方有一方無(wú)正當(dāng)理由反悔的,須承擔(dān)違約責(zé)任。乙方反悔的,甲方不退付其房屋定金;甲方反悔的,甲方應(yīng)全額退還乙方房屋定金,并向乙方支付于相當(dāng)房屋定金一倍數(shù)額的違約金。
六﹑ 本協(xié)議一式肆份,經(jīng)雙方確認(rèn)并簽章后生效。甲﹑乙雙方各一份,房管部門(mén)存檔一份,銀行存檔一份。
甲方: 乙方:
年 月 日
湖北房屋買(mǎi)賣合同 篇4
廣州房屋買(mǎi)賣合同范本編號(hào):_________________[________________]穗房交合字(_____________)號(hào)
________________年_____________月_____________日
立合同人:_________________
賣方:_________________
法定代表:_________________
委托代理人:_________________
買(mǎi)方:_________________
法定代表:_________________
委托代理人:_________________
買(mǎi)賣雙方現(xiàn)就下列房地產(chǎn)買(mǎi)賣,訂立本合同,共同遵守:
一、房地產(chǎn)座落于廣州市區(qū)路街巷(里、坊)號(hào)_________房,《_________》證號(hào)號(hào),測(cè)量:_________________圖幅地號(hào)。
二、該房地產(chǎn)結(jié)構(gòu)層,使用土地面積為平方米,出售部位為該屋樓(棟)單元(詳見(jiàn)房地產(chǎn)證確權(quán)面積),建筑面積為平方米,連同室內(nèi)附著設(shè)施。
三、買(mǎi)賣雙方議定交易價(jià)為人民幣_(tái)________元,(大寫(xiě):_________________仟佰拾萬(wàn)仟佰拾元整)簽定本合同時(shí),買(mǎi)方已按房地產(chǎn)交易價(jià)20%元,(大寫(xiě):_________________仟佰拾萬(wàn)仟佰拾元整)作為定金支付給賣方,余額元,(大寫(xiě):_________________仟佰拾萬(wàn)仟佰拾元整),應(yīng)在廣州市房地產(chǎn)交易所(簡(jiǎn)稱:_________________交易所)辦理房地產(chǎn)過(guò)戶之日支付給賣方。
四、賣方或買(mǎi)方不按規(guī)定日期辦理過(guò)戶手續(xù),視為違約。
五、簽訂合同后,買(mǎi)方中途不買(mǎi),合同即告解除,買(mǎi)方無(wú)權(quán)請(qǐng)求退還定金;賣方中途不賣,合同即告解除,賣方須雙倍退還定金。其中一方提出解除合同,由提出的一方按定金的20%繳納解除合同登記費(fèi)給交易所;雙方提出解除合同的,解除合同登記費(fèi)即定金中的20%由雙方各負(fù)擔(dān)一半。
六、本合同簽訂后,凡違反《廣州市房地產(chǎn)交易管理辦法》(簡(jiǎn)稱:_________________《交易管理辦法》)第十二條、第十三條的,交易所將不予以辦理,賣方應(yīng)將定金退回買(mǎi)方。交易所將按照《交易管理辦法》第四十一條、第四十二條規(guī)定處理。
七、本合同自雙方簽字,經(jīng)交易所登記后生效。
八、本合同一式三份,均具有同等法律效力,賣方、買(mǎi)方各執(zhí)一份,交易所存檔一份。合同履行后,買(mǎi)賣雙方所執(zhí)合同應(yīng)交回交易所備案。
立合同人:_________________
買(mǎi)方或委托代理人(簽名):_________________賣方或委托代理人(簽名):_________________
身份證號(hào)碼:_________________身份證號(hào)碼:_________________
聯(lián)系地址:_________________聯(lián)系地址:_________________
聯(lián)系電話:_________________聯(lián)系電話:_________________
湖北房屋買(mǎi)賣合同 篇5
合同編號(hào):01
甲方:
乙方:
簽訂地點(diǎn):
根據(jù)(中華人民共和國(guó)民法典),經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,就的石材荒料供應(yīng)事宜特達(dá)成如下協(xié)議,以資共同遵守。
第一條荒料的名稱、各種規(guī)格的單價(jià)荒料的名稱芝麻白,合格標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格荒料第________年按元(人民幣)立方米計(jì)算,第________年按元(人民幣)立方米計(jì)算,帶色線、色差及處荒料的規(guī)格荒料按元(人民幣)立方米計(jì)算。
第二條石材荒料的數(shù)量與規(guī)格
1、荒料的數(shù)量及規(guī)格按照乙方的入庫(kù)單為準(zhǔn),合同簽訂起第________年甲方必須保證供荒料四千立方米至五千立方米荒料給乙方,第________年必須保證七千立方米至一萬(wàn)立方米荒料給乙方。
2、在乙方不能足夠荒料生產(chǎn)的情況下,甲方不得把荒料賣給
第三方,乙方也必須按合同約定的數(shù)量進(jìn)貨,如果發(fā)生類似情況,視為違約。
3、荒料規(guī)格根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)厚度必須達(dá)到600㎜規(guī)格,長(zhǎng)度按最短位置300㎜進(jìn)退,寬度按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(正好800㎜按750毫米算)計(jì)算,甲方提供的荒料必須根據(jù)乙方需求的`規(guī)格,進(jìn)行開(kāi)采供貨,供貨的連方荒料必須達(dá)到1500㎜高度、數(shù)量達(dá)到總需求量的80%以上進(jìn)行供貨。
第三條荒料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
1、乙方的工廠交驗(yàn)貨。
2、甲、乙雙方按雙方實(shí)際測(cè)量認(rèn)可尺寸進(jìn)行驗(yàn)收結(jié)算。
3、乙方對(duì)甲方提出的質(zhì)量和尺寸問(wèn)題甲方應(yīng)當(dāng)場(chǎng)給予答復(fù)解決。
4、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)揭曳焦S,運(yùn)費(fèi)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,根據(jù)運(yùn)輸市場(chǎng)行情定價(jià),運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān)。
第四條付款方式本合同簽訂后,乙方應(yīng)預(yù)付四萬(wàn)元(人民幣)荒料款給甲方,年終結(jié)算時(shí)與當(dāng)月荒料款一起結(jié)算。荒料結(jié)算按照甲、乙雙方實(shí)際測(cè)量檢驗(yàn)共同確認(rèn)的荒料立方數(shù),按照合同的單價(jià)進(jìn)行結(jié)算。結(jié)算時(shí)間每個(gè)月的月底結(jié)算。
第五條違約責(zé)任甲、乙雙方必須共同遵守合同約定,不得違約,若一方違約,違約方必須賠償對(duì)方直接和間接損失50萬(wàn)(人民幣),若由于不可抗力因素所造成的損失,甲、乙雙方都不承擔(dān)責(zé)任。
第六條爭(zhēng)議解決本合同在履約過(guò)程中,如發(fā)生分起和爭(zhēng)議時(shí),應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式解決,當(dāng)協(xié)商不成時(shí),可向當(dāng)?shù)刂俨脵C(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或通過(guò)當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ哼M(jìn)行訴訟解決。
第七條合同的生效
1、本合同由甲、乙雙方簽字、蓋章后生效。
2、第________年的時(shí)間期限按甲方開(kāi)始送貨時(shí)間開(kāi)始計(jì)算,以此類推。合同到期,同等價(jià)格和條件的情況下,甲方必須無(wú)條件將荒料繼續(xù)賣給乙方。
3、本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商后可達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力。
4、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)二份。
甲方:地址:法人代表:電話:傳X:
乙方:地址:法人代表:電話:傳X:
乙方代表:電話:
簽訂日期:
湖北房屋買(mǎi)賣合同 篇6
甲方:_______
乙方:________
依據(jù)《民法典》及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,買(mǎi)賣雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則,就房屋買(mǎi)賣有關(guān)事項(xiàng),達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:房屋基本情況
乙方購(gòu)買(mǎi)甲方合法擁有的坐落于________市_______區(qū)_______________________________________,產(chǎn)權(quán)證第___________號(hào),建筑面積__________平方米的房產(chǎn)一套。
第四百六十四條:付款方式
2、 甲方收到乙方定金______________________元整,待乙方交全款后,即可為乙方準(zhǔn)備辦理過(guò)戶手續(xù)。
第四百六十五條:合同變更
1、 在合同履行期間,任何一方不得擅自變更,若需變更合同內(nèi)容,應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方,征得對(duì)方同意后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)(書(shū)面通知發(fā)生三日內(nèi))簽訂變更協(xié)議,否則造成損失由責(zé)任方承擔(dān)。
2、 本合同的補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第四條:違約責(zé)任
本合同簽訂后,雙方不得違約,如甲方違約,雙倍返還乙方定金,如乙方違約,定金不退。
第五條:合同爭(zhēng)議的解決
本合同履行過(guò)程中,如發(fā)生爭(zhēng)議,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,解決不成時(shí),可向有關(guān)有管轄權(quán)的人民法院起訴。
第六條:本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字之日起即生效。
第七條:本合同共____頁(yè),一式____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等效力。
第八條:其他約定
______________________________________________________________________________________________________________________
甲 方:________ 乙 方:________
身份證號(hào):________ 身份證號(hào):________
電 話: ________ 電 話:________
現(xiàn) 住 址:________ 現(xiàn) 住 址:________
簽約日期:________ 簽約日期:________
湖北房屋買(mǎi)賣合同 篇7
售房方(甲方) 電話 身份證號(hào)碼:
購(gòu)房方(乙方): 電話 身份證號(hào)碼: 關(guān)于乙方向甲方購(gòu)房事宜,雙方經(jīng)協(xié)商,達(dá)成協(xié)議如下:
一,房屋具體情況:
1. 位置: 市 區(qū) 村 號(hào)
2,房屋類型 建筑面積 平方米 結(jié)構(gòu) 。
3.該房產(chǎn)連同地產(chǎn)總計(jì)房?jī)r(jià) 拾 萬(wàn) 千 百 拾 元整。
二:甲方應(yīng)保證所售房產(chǎn)、地產(chǎn)與周邊四鄰及其他單位沒(méi)有所有權(quán)糾紛。如買(mǎi)賣該房屋引發(fā)產(chǎn)權(quán)糾紛,甲方如數(shù)返還全部房款并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償(定金三倍).
三:乙方購(gòu)買(mǎi)甲方該項(xiàng)房產(chǎn),所有費(fèi)用均屬于 個(gè)人出資購(gòu)買(mǎi),其所有權(quán)完全屬于 。
四:乙方需要產(chǎn)權(quán)過(guò)戶時(shí),甲方必須提供有關(guān)證件,負(fù)責(zé)協(xié)助辦理,如需費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
五:付款方式:
(1)該房產(chǎn)總價(jià)格為人民幣 元整,協(xié)議簽定之后,首付 元訂金。 (甲方違約賠償雙倍定金,乙方違約定金作廢。)
(2)甲方完全搬走之后,再付款人民幣 萬(wàn)元。
(3)鑰匙、房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)順利辦完之后,再付清剩余 萬(wàn)元。
(甲乙雙方約定 年 月 日 午 點(diǎn)履行一切手續(xù))。 (注:交接時(shí)間可提前,但不可推遲)
五:本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。
六: 本協(xié)議壹式三份,甲方乙方各執(zhí)一份,中間人一份。
甲方簽字(蓋章) 乙方簽字(蓋章) 中間人簽字(蓋章) 年 月
湖北房屋買(mǎi)賣合同 篇8
出賣人:_____________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
買(mǎi)受人:_____________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲、乙雙方就房屋買(mǎi)賣事項(xiàng)經(jīng)過(guò)多次協(xié)商,一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方愿將自有坐落______市________路_______號(hào)__________房屋_____間、建筑面積_______平方米,賣給乙方。
二、甲方出售給乙方的房屋東至__________,南至__________,西至__________,北至__________(附四至平面圖一張)。其房屋陽(yáng)臺(tái)、走道、樓梯、衛(wèi)生間、灶間及其他設(shè)備。
三、房屋價(jià)款包括附屬設(shè)備,雙方議定以人民幣_(tái)_______萬(wàn)元,由甲方出售給乙方。
四、房屋價(jià)款乙方分三期付給甲方。第一期,在雙方簽訂買(mǎi)賣合同之日,付人民幣_(tái)_______萬(wàn)元;第二期,在交付房屋之日,付人民幣_(tái)_______萬(wàn)元;第三期,在房屋產(chǎn)權(quán)批準(zhǔn)過(guò)戶登記之日付清。每期付款,甲方收到后出具收據(jù)。
五、甲方應(yīng)自合同簽訂之日起_____天內(nèi)將房屋騰空,連同原房屋所有權(quán)等有關(guān)證件,點(diǎn)交給乙方,由乙方出具收到憑證。
六、在辦理房屋產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)過(guò)戶登記時(shí),甲方應(yīng)出具申請(qǐng)房屋產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)給乙方的書(shū)面報(bào)告。如需要甲方方面處理的,不論何時(shí),甲方應(yīng)協(xié)助。如因甲方的延誤,以致影響主權(quán)過(guò)戶登記而遭受的損失,由甲方負(fù)賠償責(zé)任。
七、本合同簽訂前,該房屋應(yīng)繳納的'一切捐稅、費(fèi)用,概由甲方負(fù)責(zé)。本合同發(fā)生的過(guò)戶登記費(fèi)、契稅、估價(jià)費(fèi)、印花稅由乙方負(fù)擔(dān)。其他稅費(fèi)按有關(guān)法律規(guī)定,各自承擔(dān)。
八、甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1天按房?jī)r(jià)總額的3‰計(jì)算違約金交給與乙方。逾期超過(guò)3個(gè)月時(shí),乙方可解除本合同。解約時(shí),甲方除將已收的房?jī)r(jià)款全部退還乙方外,另付給乙方與已收房?jī)r(jià)款等額的違約金。
九、乙方全部或一部分不按本合同第四條規(guī)定的日期給付房?jī)r(jià)款時(shí),其逾期部分,乙方應(yīng)按日加付5‰計(jì)算的違約金給與甲方。逾期超過(guò)3個(gè)月時(shí),甲方可解除本合同。解約時(shí),乙方已付的房?jī)r(jià)款作為賠償金歸甲方所有。
十、甲方保證其出賣給乙方的房屋,產(chǎn)權(quán)清楚,絕無(wú)其他項(xiàng)權(quán)利設(shè)定或其他糾紛。乙方買(mǎi)受后,如該房屋產(chǎn)權(quán)有糾葛,以致影響乙方權(quán)利的行使,概由甲方負(fù)責(zé)處理,并賠償乙方損失。
十一、交屋時(shí),乙方發(fā)現(xiàn)房屋構(gòu)造或設(shè)備與合同約定不符,經(jīng)鑒定屬實(shí),甲方應(yīng)于1個(gè)月內(nèi)予以修理,如逾期不修理,乙方可自行修理,費(fèi)用在房?jī)r(jià)款中扣除。如修理仍達(dá)不到合同約定的要求,乙方可解除合同。解約時(shí),甲方除返還全部房?jī)r(jià)款外,并按本合同第八條規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。
十二、房屋所占用的土地(包括庭院圍墻等)所有權(quán)屬于國(guó)家。乙方取得上述房屋占有相應(yīng)比例的土地使用權(quán),并依照國(guó)家法律的規(guī)定繳納土地使用稅及其他有關(guān)費(fèi)用。
十三、本合同的附件與合同有同等效力。
十四、本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)一份,另兩份送交房產(chǎn)和土地管理機(jī)關(guān),辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶登記手續(xù)。
甲方(簽章):______
甲方代理人(簽章):______
______年______月______日
乙方(簽章):______
乙方代理人(簽章):______
_____年_____月_____日
湖北房屋買(mǎi)賣合同 篇9
今欠____________購(gòu)房尾款人民幣_(tái)__________整(大寫(xiě):_____________)(房屋具體地址為:_____________________________),風(fēng)險(xiǎn)提示:
寫(xiě)清楚幣種,人民幣就寫(xiě)人民幣的,美元就是美元的,預(yù)防借給人的是美元,到法院對(duì)方是說(shuō)借的是人民幣,那么法院只能按照人民幣來(lái)判了。該尾款由_______________銀行按揭支付,該銀行劃款后本欠條自動(dòng)作廢,如銀行劃款不足付清總房款部分由欠款人在銀行劃款后的____日內(nèi)以現(xiàn)金形式補(bǔ)清。欠款人: 身份證號(hào): 聯(lián)系方式:________年____月____日風(fēng)險(xiǎn)提示:
聯(lián)系方式也很重要,
① 能找到借款人,催回借款;
② 民間借貸的訴訟時(shí)效一般是兩年,出借人可以利用電話錄音,證明自己在訴訟時(shí)效期間有主張過(guò)債權(quán),可以中斷訴訟時(shí)效。所以一定要有效的聯(lián)系方式。為以防萬(wàn)X,聯(lián)系方式可以留兩個(gè)以上。
湖北房屋買(mǎi)賣合同 篇10
甲方:住址:號(hào)身份證號(hào):
乙方:住址:身份證號(hào):
甲乙雙方本著公平、平正原則,雙方經(jīng)過(guò)反復(fù)協(xié)商自愿達(dá)成如下房屋買(mǎi)賣合同條款:
一、甲方將坐落在矣六街道辦事處漁村社區(qū)一組號(hào),房屋面積( )平方米,賣給己方居住使用。
二、房屋價(jià)款為:人民幣300000元(大寫(xiě)人民幣:叁拾萬(wàn)圓整)。此價(jià)款含房地合一價(jià)。
三、付款辦法:雙方簽訂房屋買(mǎi)賣合同之日起,乙方一次性付清房?jī)r(jià)款人民幣300000元(大寫(xiě)人民幣:叁拾萬(wàn)圓整)。
四、房屋款全部付清后,即日起甲方將房屋交給乙方管理居住使用,房屋所有權(quán)也隨之轉(zhuǎn)移,今后若遇國(guó)家占用或城中村改造,房屋拆遷賠償款歸乙方所有及回遷安置房政策。
五、乙方使用該房屋后所產(chǎn)生的'一切費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
六、今后社區(qū)及小組對(duì)該房屋的一切事項(xiàng)均由乙方全權(quán)辦理,甲方不得干涉。
七、本合同雙方遵守執(zhí)行,不得反悔違約,否則懲違約方房屋買(mǎi)賣價(jià)款的雙倍違約金600000元(大寫(xiě)人民幣:陸拾萬(wàn)圓),還應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失及法律責(zé)任。
八、本合同條款雙方認(rèn)可無(wú)爭(zhēng)議,雙方簽字后生效。
甲方:
乙方:
中證人:
____年____月____日
湖北房屋買(mǎi)賣合同 篇11
出售方:____________________________(甲方)
地址:________________ 電話:_______________
購(gòu)買(mǎi)方:____________________________(乙方)
姓名:________________ 性別:_______________
出生:____________年__________月__________日
國(guó)籍:________________ 身份證號(hào)碼:_________
地址:________________ 電話:_______________
本合同依據(jù)中華人民共和國(guó)法律、《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)土地管理?xiàng)l例》和《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)商品房產(chǎn)管理規(guī)定》制定。
第一條 甲方經(jīng)市府國(guó)土局批準(zhǔn),取得位于深圳市__________用地面積__________M2的土地使用權(quán)。地塊編號(hào):__________使用年期_____年,自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。甲方在上述土地興建樓宇,系定名為_(kāi)________,由甲方預(yù)售。
第二條 乙方自愿向甲方定購(gòu)上述樓宇的第______幢______號(hào)(第______層)。建筑面積______M2,土地面積______/M2(其中:基底分?jǐn)俖_____M2、公用分?jǐn)俖_____M2、其它______M2)。
第三條 甲方定于______年______月______日交付乙方使用。
如遇下列特殊原因可延期交付使用,但不得超過(guò)______天:
1.人力不可抗拒的自然災(zāi)害;
2.施工中遇到異常困難及重大技術(shù)問(wèn)題不能及時(shí)解決;
3.其它非甲方所能控制的因素。
上述原因必須憑深圳市有關(guān)主管部門(mén)的證明文件為依據(jù),方能延期交付使用。
第四條 甲乙雙方同意上述訂購(gòu)之樓宇售價(jià)為:____________單價(jià)____________元/M2,總金額______幣_(tái)_____千______百______十____萬(wàn)______千______百______十______元整(小寫(xiě)____________萬(wàn)元)。
付款方式:乙方按甲方指定收款銀行:______________________________
賬戶名稱:______________________________________________________
分期(一次)付款(見(jiàn)附表一)。
第五條 乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時(shí)間付款,甲方有權(quán)追索違約利息。如逾期______天以上,仍未付所欠款項(xiàng)和利息,甲方有權(quán)單方終止合同,將樓宇出售他人。
第六條 甲方如未按本合同第三條規(guī)定的日期交付給乙方使用,應(yīng)按合同規(guī)定交付日第二天起計(jì)算付款利息,以補(bǔ)償乙方的損失。
第七條 甲方出售的樓宇須經(jīng)深圳市建筑質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)驗(yàn)審合格、并負(fù)責(zé)保修半年,如質(zhì)量不合格時(shí),乙方有權(quán)提出退房,退房后甲方應(yīng)將已付款項(xiàng)及全部利息在三十天內(nèi)退回乙方。
第八條 甲乙雙方在樓宇交付使用并付清樓款后,簽訂《房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同書(shū)》,經(jīng)市府主管部門(mén)辦理轉(zhuǎn)讓登記手續(xù),發(fā)給《房地產(chǎn)權(quán)證》,乙方才能獲得房地產(chǎn)權(quán)。
乙方在使用期間,有權(quán)享用與該樓宇有關(guān)連的公共通道、設(shè)施、活動(dòng)場(chǎng)所。同時(shí)必須遵守中華人民共和國(guó)法律、法令和社會(huì)道德,維護(hù)公共設(shè)施和公共利益。
第九條 乙方所購(gòu)樓宇只作____________使用,在使用期間不得擅自改變?cè)摌怯罱Y(jié)構(gòu)和用途,如有損壞應(yīng)自費(fèi)修繕。
乙方購(gòu)置的樓宇所占用的土地,按有關(guān)土地管理規(guī)定繳納土地使用費(fèi)。
第十條 預(yù)售的樓宇,乙方不許轉(zhuǎn)讓、抵押,否則,違反市府有關(guān)規(guī)定,后果自負(fù)。
第十一條 后面的附表一、二均為本合同內(nèi)容的組成部分。
第十二條 本合同自簽訂蓋章之日起生效。如發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,不能解決時(shí),應(yīng)提請(qǐng)深圳市仲裁機(jī)關(guān)仲裁或深圳市中級(jí)人民法院房地產(chǎn)審判庭裁決。
第十三條 本合同正本一式四份,甲乙雙方、公證機(jī)關(guān)、房地產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)各一份。
出售方:________________ 購(gòu)買(mǎi)方:________________
法定代表人:____________ 法定代表人:____________
湖北房屋買(mǎi)賣合同 篇12
甲乙雙方房屋買(mǎi)賣合同協(xié)議
本合同雙方當(dāng)事人:
賣方(房屋出售方,由本人簽字,以下簡(jiǎn)稱甲方)姓名:_____身份證號(hào): ______________________________________
地址: ______________________________________
郵政編碼:_____聯(lián)系電話:________________________
買(mǎi)方(房屋購(gòu)買(mǎi)方,由本人簽字,以下簡(jiǎn)稱乙方)姓名:_____ 身份證號(hào) : ______________________________________
地址: ______________________________________
郵政編碼:_____聯(lián)系電話:__________________________ 《中介證明法人》:__________________________
身份證號(hào): ______________________________________
地址: ______________________________________
郵政編碼:_____聯(lián)系電話:__________________________ 甲、乙雙方就房屋買(mǎi)賣事項(xiàng)經(jīng)過(guò)友好協(xié)商,一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方愿將其擁有完全產(chǎn)權(quán)的位于甘肅省定西市臨洮縣洮陽(yáng)鎮(zhèn)西關(guān)社區(qū)乜家巷第5號(hào)獨(dú)院(其建筑面積135. 平米,產(chǎn)權(quán)證號(hào))
的房屋一切合法產(chǎn)權(quán),即原房屋產(chǎn)權(quán)主的《房產(chǎn)證》及原 《國(guó)有土地建設(shè)用地使用證》﹙甲方東院墻以外還有甲方約30平米過(guò)的宅基地﹚轉(zhuǎn)讓給乙方。并將與所出賣該房地產(chǎn)相關(guān)的《國(guó)有土地建設(shè)使用證》同時(shí)出賣給乙方(附原房產(chǎn)證原件及該房產(chǎn)位置圖),雙方議定該房地產(chǎn)及建筑物總價(jià)折合為人民幣叁拾萬(wàn)圓整(300000圓),
中介費(fèi) ( ),的價(jià)款出售給乙方。
二、本合同簽定前,乙方給甲方﹙中介法人 的賬戶號(hào):﹚ 打入人民幣 拾萬(wàn)圓作為給甲方首付房款定金﹙特別注明,在銀行打款時(shí)手續(xù)費(fèi)乙方不付﹚后,甲方就開(kāi)始辦理有關(guān)手續(xù),乙方付完首付房款后,甲方在絕不能把該房地產(chǎn)出售給第三者。否則甲方退清原款的同時(shí)付乙方總額50%的經(jīng)濟(jì)損失。當(dāng)甲方把一切合法手續(xù)辦理穩(wěn)妥之后,剩余款甲方把房地產(chǎn)的一切合法手續(xù),包括《房產(chǎn)證》及《國(guó)有土地建設(shè)用地使用證》等轉(zhuǎn)交給乙方后,乙方一次性付給甲方全部剩余房款(房屋如有應(yīng)繳納的一切費(fèi)用及過(guò)戶費(fèi)等,概由乙方負(fù)擔(dān))。甲方把一切合法手續(xù)轉(zhuǎn)交給乙方。一手交手續(xù)一手交清房款,若甲方違約給乙方賠賞總額的50%的經(jīng)濟(jì)賠償,若乙方違約給甲方同等的賠償。
三,違約責(zé)任
1, 根據(jù)甲方宅基地與鄰居位置定界,甲乙雙方與鄰居協(xié)商認(rèn)可簽字即甲方宅院墻以東還有近30平米過(guò)的地方,鄰居確實(shí)認(rèn)可簽字后 認(rèn)可定界清楚無(wú)可非議簽字生效,乙方完全在本宅基地上自由改建,四周鄰居無(wú)權(quán)干預(yù),如果有阻礙,說(shuō)明該房地產(chǎn)不合法,甲方負(fù)全部法律責(zé)任,甲方退付乙方原總額的同時(shí)并付乙方總額50%的經(jīng)濟(jì)損失
2、如果甲方出售的房屋確實(shí)存在他項(xiàng)權(quán)利設(shè)定或其他產(chǎn)權(quán)糾紛以致影響到乙方權(quán)利的行使,一切責(zé)任由甲方承擔(dān)全部法律責(zé)任,并應(yīng)賠償乙方總額50%的經(jīng)濟(jì)損失。
3、關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。在乙方實(shí)際接收該房屋之日起,甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的'期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)。如因甲方的過(guò)失造成乙方不能在雙方實(shí)際交接之日起_天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書(shū),乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_天內(nèi),將乙方已付甲方房款退還給乙方,并按總房款的50%賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失。﹙已付定金后暫時(shí)甲方房屋門(mén)上的全部鑰匙完全由乙方替管理 ﹚
4、甲方保證在交易時(shí)該房屋確實(shí)沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛,例如有關(guān)按揭,抵押債務(wù)宅基界定等等,今后在《房產(chǎn)證》及《國(guó)有土地建設(shè)用地使用證》等項(xiàng)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)糾紛該甲方負(fù)全部法律責(zé)任 ,甲方均在交易前必須辦理穩(wěn)妥。交易后如有上述未清事項(xiàng),甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
5、因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增值稅由乙方向國(guó)家交納,;
6、甲、乙一方或雙方為境外組織或個(gè)人的,本合同應(yīng)經(jīng)該房屋所在地公證機(jī)關(guān)公證。
四,甲乙及中介三方簽字及身份證復(fù)印件
1、本合同(經(jīng)甲、乙及中介三方簽字)自簽訂之日起生效。
2、本合同一式3份,甲乙中介三方各執(zhí)一份。
3,甲方本人簽字含身份證復(fù)印, 甲方院墻以東鄰居身份證復(fù)印
件及認(rèn)可簽字
甲方簽字
乙方本人簽字
中介法人簽字; 含身份證復(fù)印件
年 月 日
湖北房屋買(mǎi)賣合同 篇13
賣方:[身份證][營(yíng)業(yè)執(zhí)照]
號(hào)碼:
地址:
買(mǎi)方:[身份證][營(yíng)業(yè)執(zhí)照]
號(hào)碼:
第地址:一
中介方:
地址:
合約三方同意條款如下:
1.買(mǎi)賣雙方通過(guò)中介方買(mǎi)賣位于該物業(yè)地址以[房地產(chǎn)證][預(yù)售契約][商品房買(mǎi)賣合同]為準(zhǔn),若有差異時(shí),雙方同意再作修改,并同意不以此作為取消交易之理由。),該物業(yè)建筑面積為平方米(以[房地產(chǎn)證][預(yù)售契約][商品房買(mǎi)賣合同]為準(zhǔn),若實(shí)際面積有差異時(shí),買(mǎi)賣雙方同意以本合約訂明之樓價(jià)除以面積所得的單價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)增收或減付,并同意不以此作為取消交易之理由)。
2.該物業(yè)的物業(yè)維修基金由[賣方] [買(mǎi)方]支付。如賣方支付物業(yè)維修基金,賣方應(yīng)在辦理交易過(guò)戶手續(xù)前或[商品房買(mǎi)賣合同] [預(yù)售契約]轉(zhuǎn)名前付清物業(yè)維修基金,或由買(mǎi)方自首期樓款中扣除相應(yīng)的費(fèi)用;
如買(mǎi)方支付物業(yè)維修基金,賣方如已支付的部分物業(yè)維修基金不再退回,買(mǎi)方自賣方交付該物業(yè)之日起負(fù)責(zé)支付物業(yè)維修基金,同時(shí)賣方應(yīng)協(xié)助買(mǎi)方辦理物業(yè)維修基金的轉(zhuǎn)名手續(xù)。
3.賣方持有[房地產(chǎn)證][預(yù)售契約][商品房買(mǎi)賣合同]號(hào)碼為:賣方須保證對(duì)該物業(yè)享有完整所有權(quán),并無(wú)存在隱瞞與該物業(yè)有關(guān)的重要事實(shí)或提供虛假情況等違反誠(chéng)實(shí)信用行為。賣方應(yīng)在辦理交易過(guò)戶手續(xù)前將有關(guān)該物業(yè)的`產(chǎn)權(quán)糾紛、債務(wù)、稅項(xiàng)、租賃以及解除抵押等事項(xiàng)處理完畢,并保證交易過(guò)戶完成時(shí)買(mǎi)方無(wú)須對(duì)上述事項(xiàng)負(fù)責(zé)。否則,賣方須賠償買(mǎi)方及中介方由此引起的一切損失。由于賣方原因,造成物業(yè)不能辦理產(chǎn)權(quán)登記,或發(fā)生被政府或司法機(jī)關(guān)查封等情形由賣方承擔(dān)全部責(zé)任。
4.買(mǎi)賣雙方同意該物業(yè)成交價(jià)為人民幣仟佰仟佰整(¥元)
5賣方、買(mǎi)方應(yīng)按照附件約定的交易期限、付款方式按時(shí)交收樓款、完成交易過(guò)戶手續(xù)。
6.賣方于收取定金時(shí),須出示[房地產(chǎn)證][預(yù)售契約][商品房買(mǎi)賣合同][共有人/配偶同意出售證明][委托公證書(shū)]等有關(guān)證明文件。如賣方未能即時(shí)出示上述文件,除買(mǎi)方同意外,否則該定金將暫時(shí)存放于中介方帳戶內(nèi);如賣方最終于日前都未能出示上述文件,賣方須負(fù)訂約過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致毀約之賠償責(zé)任,中介方將定金交還予買(mǎi)方.買(mǎi)方對(duì)此不能向中介方要求任何賠償。如需中介方協(xié)助辦理交易過(guò)戶手續(xù),賣方在收取定金時(shí)須將權(quán)屬證明原件交中介方辦理相關(guān)手續(xù)。而買(mǎi)方于中介方交還定金或賣方已簽署之收據(jù)時(shí),須歸還中介方開(kāi)出之預(yù)收款憑證;如有遺失,買(mǎi)方須支付該預(yù)收款憑證開(kāi)具金額的5%予中介方作為稅費(fèi)補(bǔ)償。
7.該物業(yè)是以現(xiàn)狀售予買(mǎi)方,該物業(yè)之現(xiàn)狀是指[吉屋] [有家私電器](詳見(jiàn)家私電器清單) [該物業(yè)現(xiàn)附有租約,買(mǎi)方連同現(xiàn)有之租約一起購(gòu)入該物業(yè),賣方須協(xié)助買(mǎi)方與租戶簽定新的租約],而買(mǎi)方曾被邀請(qǐng)檢查或已檢查或已授權(quán)代表代其檢查該物業(yè),并完全明白該物業(yè)的產(chǎn)權(quán)狀況,故買(mǎi)方不得借此拒絕交易。
8.本次交易所產(chǎn)生稅費(fèi)[按房地產(chǎn)交易所規(guī)定以買(mǎi)賣雙方各付各稅][賣方之稅費(fèi)由方負(fù)責(zé),買(mǎi)方之稅費(fèi)由方負(fù)責(zé)]方式交付,其他相關(guān)費(fèi)用各自承擔(dān)。
9.賣方交付該物業(yè)予買(mǎi)方使用之日期為[業(yè)主收齊樓款當(dāng)天]日前];賣方在聯(lián)中介方第二聯(lián)賣方第三聯(lián)交付該物業(yè)時(shí),必須付清一切有關(guān)該物業(yè)之雜費(fèi)(如水電費(fèi)、煤氣費(fèi)、管理費(fèi)、電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、有線電視費(fèi)等)。買(mǎi)方如需對(duì)物業(yè)內(nèi)設(shè)施更名,賣方須協(xié)助買(mǎi)方辦理過(guò)戶手續(xù)。
10.基于買(mǎi)賣雙方獨(dú)家委托中介方提供中介服務(wù),且中介方已促成買(mǎi)賣雙方簽訂了本合約,買(mǎi)賣雙方同意:賣方于本合約簽訂之日向中介方支付人民幣萬(wàn)仟佰拾元整(¥元)作為咨詢及中介服務(wù)費(fèi);買(mǎi)方于本合約簽訂之日向中介方支付人民幣萬(wàn)仟佰拾元整(¥元)作為咨詢及中介服務(wù)費(fèi)。本條規(guī)定買(mǎi)賣雙方的咨詢及中介服務(wù)費(fèi),中介方可以從買(mǎi)方支付給賣方的定金中抵扣。買(mǎi)方或賣方逾期支付咨詢及中介服務(wù)費(fèi)的,每逾期一天,按應(yīng)付費(fèi)用的千分之一向中介方支付滯納金。
11.任何情況下,若賣方或買(mǎi)方任何一方簽署本合約后,而未能依本合約之條款賣出或買(mǎi)入該物業(yè),則毀約之一方須即時(shí)支付該物業(yè)上述樓價(jià)百分之六之金額予中介方作為違約金,并賠償買(mǎi)賣雙方咨詢及中介服務(wù)費(fèi)金額的總和及支付中介方因追究違約方違約責(zé)任而發(fā)生的律師費(fèi)用給中介方,買(mǎi)賣雙方對(duì)此無(wú)異議。
12.賣方不能按本合約約定將該物業(yè)售予買(mǎi)方,或者因違約而無(wú)法將該物業(yè)售予買(mǎi)方的,應(yīng)向買(mǎi)方支付該物業(yè)成交價(jià)的10%作違約金,賣方并須退回買(mǎi)方已付的所有費(fèi)用。
13.賣方逾期交付該物業(yè),或者未能按時(shí)履行約定的其他義務(wù),每逾期一天,按該物業(yè)成交價(jià)的千分之一向買(mǎi)方支付違約金;逾期60天,買(mǎi)方有權(quán)不再購(gòu)買(mǎi)該物業(yè),賣方應(yīng)退回全部已收款項(xiàng)并向買(mǎi)方支付該物業(yè)成交價(jià)的10%作違約金。此違約金由買(mǎi)方與中介方均分作賠償,惟買(mǎi)方不可再為此而向賣方、中介方進(jìn)一步追究責(zé)任或要求賠償損失。
14.買(mǎi)方不能按本合約約定買(mǎi)入該物業(yè),或者因違約而無(wú)法買(mǎi)入該物業(yè)的,應(yīng)向賣方支付該物業(yè)成交價(jià)的10%作違約金。買(mǎi)方逾期支付樓款,或者未能按時(shí)履行約定的其他義務(wù),每逾期一天,按該物業(yè)成交價(jià)的千分之一向賣方支付違約金,逾期60天,賣方有權(quán)不再出售該物業(yè),買(mǎi)方應(yīng)向賣方支付該物業(yè)成交價(jià)的10%作違約金。此違約金由賣方與中介方均分,而賣方有權(quán)再將該物業(yè)出售與任何人,惟賣方不可再為此而向買(mǎi)方、中介方進(jìn)一步追究責(zé)任或要求賠償損失。
15.簽署本合約后,如買(mǎi)賣雙方在未得中介方同意,私下協(xié)議交易或取消本合約,則買(mǎi)賣雙方將同時(shí)及分別成為本合約之毀約者,并仍須各自負(fù)責(zé)支付該物業(yè)上述樓價(jià)百分之三之金額予中介方作為違約金,并賠償買(mǎi)賣雙方咨詢及中介服務(wù)費(fèi)金額的總和及中介方因追究違約方違約責(zé)任而發(fā)生的律師費(fèi)用給介方,買(mǎi)賣雙方對(duì)此無(wú)異議。
16.本合約將取代任何過(guò)往賣方、買(mǎi)方、中介方三方在協(xié)商中的聲稱、理解、要約、承諾及協(xié)議。
17.本合約一式三份,經(jīng)三方簽名或蓋章后生效,賣方、買(mǎi)方及中介方各持一份。賣方、買(mǎi)方、中介方三方同意如因本合約而產(chǎn)生的糾紛均交由廣州仲裁委員會(huì)仲裁。
合約附件與本合約具有同等法律效力。
18.三方約定的其他事項(xiàng)(對(duì)本合約及附件條款的修改或補(bǔ)充):
賣方:
買(mǎi)方:
中介方:
地產(chǎn)代理有限公司
簽署:
簽署:
簽署:
日期:
日期:
日期:
茲本人公司收到買(mǎi)方之部分定金人民幣元整
(¥ )
收款人簽收:
收款日期:
年月日
湖北房屋買(mǎi)賣合同 篇14
甲方:____________乙方:____________
甲乙雙方就位于的一處農(nóng)村房屋的買(mǎi)賣事項(xiàng),根據(jù)我國(guó)民法典、土地管理法等相關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)充分、平等協(xié)商,自愿達(dá)成如下一致協(xié)議
一、本合同雙方當(dāng)事人均為_(kāi)_______市_______街道___________村__________組集體成員。
二、房屋情況:本合同項(xiàng)下的房屋位于_____市_____街道,相鄰為,建筑面積,北屋,東屋,西屋,南屋,院落面積為,房屋登記在名下或宅地基使用權(quán)證登記在名下。
三、該交易房屋由甲方全額出資建造,使用的土地為_(kāi)_____村_____組集體土地,并征得其他村民和村集體同意,可以長(zhǎng)期占有、使用。
四、在房屋交付給乙方前,甲方保證:
1、本合同項(xiàng)下的房屋甲方享有完整的處分權(quán)利,或已征得其他權(quán)利享有人的同意,擁有處分該房屋的權(quán)利
2、本合同項(xiàng)下的房屋除乙方外未與任何第三方簽訂買(mǎi)賣協(xié)議或未因甲方個(gè)人或家庭債務(wù)與第三人簽訂賠償協(xié)議、抵押協(xié)議等或未因法院判決使第三人對(duì)該房屋享有權(quán)利
3、如甲方違反本保證,須向乙方支付本合同全部購(gòu)房?jī)r(jià)款30%的違約金。
五、本合同項(xiàng)下的房屋交易價(jià)格為人民幣_(tái)______萬(wàn)元,該價(jià)格包括該房屋使用所占土地的費(fèi)用、房屋建造的費(fèi)用、附屬設(shè)施的價(jià)值、合理的增值價(jià)值以及應(yīng)當(dāng)繳付的相關(guān)稅費(fèi)。
六、房款支付:自該合同雙方簽字之日起日,乙方一次性付清全部款項(xiàng),并將該款項(xiàng)匯入甲方賬號(hào)為的賬戶如未按期交付房款,乙方需每天額外向甲方支付房款總額的違約金,如乙方在合同簽訂之日起天仍未付清房款,甲方不經(jīng)乙方同意,可以解除本合同并享有追究乙方違約責(zé)任的權(quán)利。
七、房屋交付:乙方根據(jù)第二百零八條將全部房款匯入甲方提供的賬號(hào)之日起日內(nèi),甲方須將本合同項(xiàng)下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用權(quán)證、房產(chǎn)證等全部相關(guān)資料原件交付給乙方并負(fù)責(zé)騰空房屋如甲方未按期交付材料和房屋,須向乙方每天支付元的違約金,直至甲方交付全部材料和房屋為止如甲方在合同簽訂后一個(gè)月內(nèi),仍未交付房屋,乙方不經(jīng)甲方同意,可以解除本合同并追究甲方的違約責(zé)任,因乙方未付清房款的原因除外。
八、在接到乙方辦理房產(chǎn)過(guò)戶的書(shū)面通知后日,甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)乙方的需要,積極配合乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)過(guò)戶的相關(guān)手續(xù)如甲方拒絕或無(wú)故拖延,不予以配合,甲方須向乙方每日支付元違約金,直至協(xié)助乙方辦理完房產(chǎn)過(guò)戶為止因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無(wú)關(guān)的原因造成無(wú)法辦理過(guò)戶的,與甲方無(wú)關(guān)。
九、該房屋交付給乙方后,該房屋的所有權(quán)益歸乙方所有,包括但不僅限于征地補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償?shù)热缂追降玫皆撋鲜鲅a(bǔ)償款后應(yīng)當(dāng)將該款項(xiàng)全部給付乙方,如甲方無(wú)故拖延或拒絕給付乙方,除全部給付補(bǔ)償款外,須向乙方支付元的違約金。
十、在交付房屋之日起,房屋的一切事宜與甲方無(wú)關(guān),甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基于本合同約定而享有的占有、使用和處分房屋的權(quán)利甲方因包括但不限于房屋買(mǎi)賣、個(gè)人債務(wù)等個(gè)人原因侵犯乙方的權(quán)利,造成乙方無(wú)法繼續(xù)占有、使用或處分房屋的,甲方除返還本合同全部購(gòu)房款外,須按照發(fā)生妨礙乙方占有、使用或侵犯乙方處分房屋權(quán)利的實(shí)質(zhì)性影響之時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格補(bǔ)償乙方。
十一、在本合同簽訂之日起,甲方未經(jīng)乙方同意,不得將該房屋出賣給任何第三方:如甲方違反本約定,擅自處分房屋,甲方須返還全部購(gòu)房款并支付全部購(gòu)房款100%的違約金。
十二、其他事項(xiàng):
1、如果雙方就本合同事項(xiàng)發(fā)生爭(zhēng)議,雙方無(wú)法協(xié)商解決時(shí)應(yīng)當(dāng)首先請(qǐng)求本村村委會(huì)、所在街道辦事處協(xié)調(diào)解決。
2、雙方應(yīng)當(dāng)請(qǐng)至少兩名本村集體成員作為本次交易的見(jiàn)證人,并在本合同上簽字摁手印。
3、本合同正本一式六份,雙方各持三份自雙方簽字摁手印之日起生效,并持續(xù)有效。
甲方:
身份證號(hào):
乙方:
身份證號(hào):
見(jiàn)證人:
身份證號(hào):
見(jiàn)證人:
身份證號(hào):
附:見(jiàn)證人聲明
見(jiàn)人聲明如下:
1、見(jiàn)證人與甲乙雙方同為集體組織成員
2、見(jiàn)證人與甲方或乙方任何一方就本房屋買(mǎi)賣不存在任何利益糾紛
3、本合同經(jīng)我們見(jiàn)證,雙方自愿、平等協(xié)商,不存在脅迫、暴力強(qiáng)迫等違法情況,合同是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示
4、本合同在年月日在家中簽訂,現(xiàn)場(chǎng)參與人員有甲方、乙方和見(jiàn)證人總計(jì)四人,雙方簽字蓋章后本合同生效。
見(jiàn)證人:甲方:乙方:
年月日
本見(jiàn)證聲明是雙方農(nóng)村房屋買(mǎi)賣合同的見(jiàn)證聲明,是買(mǎi)賣合同的補(bǔ)充說(shuō)明,與本合同具有相同的法律效力。
簽訂時(shí)間:
簽訂地點(diǎn):
湖北房屋買(mǎi)賣合同 篇15
甲方(賣方):
乙方(買(mǎi)方):
甲乙雙方就房屋買(mǎi)賣事項(xiàng),經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成以下合同條款:
1、 甲方自愿將坐落在____區(qū)柳樹(shù)街與工業(yè)街交匯處龍?zhí)盾俺切^(qū)8號(hào)樓一單元301室及1單元2號(hào)車庫(kù)(主房建筑面積134.7平方米,車庫(kù)面積14平方米,主房地板磚、內(nèi)墻已鋪完)房地產(chǎn)賣給乙方。
2、 本房產(chǎn)為羅莊街道龍?zhí)渡鐓^(qū)城中村改造指揮部開(kāi)發(fā),本合同生效后,乙方重新與羅莊街道龍?zhí)渡鐓^(qū)城中村改造指揮部簽訂商品房認(rèn)購(gòu)合同。甲方當(dāng)初在購(gòu)買(mǎi)此房時(shí),付清首付款后,以此房為抵押從農(nóng)村信用合作社貸款十九萬(wàn)元人民幣,期限為。合同簽訂時(shí),甲方已還貸款十三個(gè)月。
3、 購(gòu)房款分為兩部分,一是,現(xiàn)金部分,乙方需付給甲方現(xiàn)金人民幣。二是,貸款的.部分,貸款姓名為甲方姓名暫不更改,剩余貸款轉(zhuǎn)給乙方續(xù)還。
4、 貸款部分,自合同簽訂之日起由乙方續(xù)還剩余貸款。乙方在續(xù)還剩余貸款時(shí)應(yīng)在每月的三____日前還清當(dāng)月貸款,不能給甲方造成銀行的不良記錄。如果給甲方造成不良的銀行征信記錄,由乙方賠給甲方由此帶來(lái)的一切損失。
5、 此合同一式兩份,自雙方簽字后生效,不得反悔。
6、 未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方簽名:
身份證號(hào):
電話:
乙方簽名:
身份證號(hào):
電話:
____月____日
湖北房屋買(mǎi)賣合同 篇16
甲方:住址:矣六街道__一組號(hào)身份證號(hào):乙方:住址:矣六街道__一組號(hào)身份證號(hào):甲乙雙方本著公平、平正原則,雙方經(jīng)過(guò)反復(fù)協(xié)商自愿達(dá)成如下房屋買(mǎi)賣合同條款:
一、甲方將坐落在矣六街道__一組號(hào),房屋面積平方米,賣給己方居住使用。
二、房屋價(jià)款為:人民幣300000元。此價(jià)款含房地合一價(jià)。
三、付款辦法:雙方簽訂房屋買(mǎi)賣合同之日起,乙方一次性付清房?jī)r(jià)款人民幣300000元。
四、房屋款全部付清后,即日起甲方將房屋交給乙方管理居住使用,房屋所有權(quán)也隨之轉(zhuǎn)移,今后若遇國(guó)家占用或城中村改造,房屋拆遷賠償款歸乙方所有及回遷安置房政策。
五、乙方使用該房屋后所產(chǎn)生的一切費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
六、今后社區(qū)及小組對(duì)該房屋的一切事項(xiàng)均由乙方全權(quán)辦理,甲方不得干涉。
七、本合同雙方遵守執(zhí)行,不得反悔違約,否則懲違約方房屋買(mǎi)賣價(jià)款的雙倍違約金600000元,還應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失及法律責(zé)任。
八、本合同條款雙方認(rèn)可無(wú)爭(zhēng)議,雙方簽字后生效。
甲方:
乙方:
中證人:
_______月____日
城中村房屋買(mǎi)賣合同范文二
甲方:
乙方:
甲乙雙方就房屋買(mǎi)賣事項(xiàng),經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成以下合同條款:
1、甲方自愿將坐落在____區(qū)柳樹(shù)街與工業(yè)街交匯處龍?zhí)盾俺切^(qū)8號(hào)樓一單元301室及1單元2號(hào)車庫(kù)房地產(chǎn)賣給乙方。
2、本房產(chǎn)為羅莊街道龍?zhí)渡鐓^(qū)城中村改造指揮部開(kāi)發(fā),本合同生效后,乙方重新與羅莊街道龍?zhí)渡鐓^(qū)城中村改造指揮部簽訂商品房認(rèn)購(gòu)合同。甲方當(dāng)初在購(gòu)買(mǎi)此房時(shí),付清首付款后,以此房為抵押從農(nóng)村信用合作社貸款十九萬(wàn)元人民幣,期限為_(kāi)__。合同簽訂時(shí),甲方已還貸款十三個(gè)月。
3、購(gòu)房款分為兩部分,一是,現(xiàn)金部分,乙方需付給甲方現(xiàn)金人民幣,。二是,貸款的部分,貸款姓名為甲方姓名暫不更改,剩余貸款轉(zhuǎn)給乙方續(xù)還。
4、貸款部分,自合同簽訂之日起由乙方續(xù)還剩余貸款。乙方在續(xù)還剩余貸款時(shí)應(yīng)在每月的三____日前還清當(dāng)月貸款,不能給甲方造成銀行的不良記錄。如果給甲方造成不良的銀行征信記錄,由乙方賠給甲方由此帶來(lái)的一切損失。
5、此合同一式兩份,自雙方簽字后生效,不得反悔。
6、未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方簽名:
身份證號(hào):電話:
甲方簽名:
身份證號(hào):電話:
_______月____日
城中村房屋買(mǎi)賣合同范文三
出賣人:配偶:
身份證號(hào)碼:身份號(hào)碼:
買(mǎi)受人:
身份證號(hào)碼:
根據(jù)《民法典》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方認(rèn)購(gòu)房產(chǎn)簽訂本協(xié)議,以資共同信守執(zhí)行。
1、因甲方的房屋被依法拆遷,甲方自愿將其回遷的樓房小區(qū)單元西戶室轉(zhuǎn)讓給乙方。乙方取得房屋后,甲方不得以任何理由反悔,否則甲方將承擔(dān)交易總金額500%的違約金。
2、甲乙雙方商定成交價(jià)格為人民幣_(tái)___萬(wàn)元,________萬(wàn)圓整。乙方分____次付清,首付款_______,并預(yù)留尾款_____萬(wàn)元,待房屋產(chǎn)權(quán)證下來(lái)過(guò)戶完畢后于____日內(nèi)付清。
3、甲方在乙方付清首付款起即刻將上述房屋交付給乙方,該房屋占用范圍內(nèi)所有權(quán)、使用權(quán)等權(quán)利同時(shí)轉(zhuǎn)讓。
4、因出賣的房屋現(xiàn)并未辦理房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用證,待到辦理茲相關(guān)證件時(shí)甲方應(yīng)主動(dòng)積極配合乙方辦理相關(guān)事宜,如屆時(shí)該房屋存在產(chǎn)權(quán)糾紛,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任,退還乙方全部房款,同時(shí)支付交易總房款的200%做為補(bǔ)償金。
5、甲方應(yīng)積極配合爭(zhēng)取能在產(chǎn)權(quán)證辦理前直接將房屋所有人更改為乙方名字,如乙方不能與開(kāi)發(fā)商直接辦理更名手續(xù),以甲方名義辦理產(chǎn)權(quán)證書(shū),則辦理費(fèi)用由甲方承擔(dān),過(guò)戶費(fèi)用由乙方承擔(dān),且甲方應(yīng)當(dāng)無(wú)條件協(xié)助乙方辦理過(guò)戶手續(xù),提供一切與之有關(guān)的資料。不得以任何理由借故要挾推辭,否則視甲方為違約,承擔(dān)交易總金額300%的賠償金,乙方保留追訴權(quán)。如因甲方的延誤,致使影響產(chǎn)權(quán)過(guò)戶登記,因而使乙方遭受損失的,由甲方負(fù)賠償責(zé)任。
6、乙方在本協(xié)議生效成立后,無(wú)論辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其過(guò)戶手續(xù)與否,將此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻撓,否則視為違約。
7本協(xié)議簽訂后,雙方應(yīng)該共同遵守,甲方不得無(wú)故反悔,不得再對(duì)該房屋主張任何的權(quán)利。如果甲方違約,除了退還乙方交納的所有認(rèn)購(gòu)款和利息及酬謝金外,還應(yīng)當(dāng)支付交易總金額300%的違約金。
8、本協(xié)議雙方應(yīng)當(dāng)共同執(zhí)行,不得無(wú)故反悔。在本協(xié)議履行過(guò)程中,雙方發(fā)生分歧應(yīng)該協(xié)商解決,協(xié)商不成,任一方均可向人民法院起訴。
9、其它約定
10、本協(xié)議一式叁份,雙方各執(zhí)一份為憑,____市公證處一份。
1、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方
乙方
_______月日
湖北房屋買(mǎi)賣合同 篇17
甲方(受委托方):__________________房產(chǎn)買(mǎi)賣有限公司
乙方(委托方):__________________
甲、乙方雙方本著"自愿,平等,信用"的原則,經(jīng)協(xié)商達(dá)成委托賣房協(xié)議如下:
一、乙方應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)《出售房屋登記表》,并出示產(chǎn)權(quán)證及身份證,提供產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件。
二、乙方保證該房屋權(quán)屬清楚無(wú)爭(zhēng)議,無(wú)糾紛,并已征得共有人(或產(chǎn)權(quán)人)同意,否則造成不良后果均由乙方負(fù)責(zé)。
三、該方最終成交價(jià),由買(mǎi)賣雙方自主商定,甲方只提供參考意見(jiàn)。乙方與甲方所介紹的賣房達(dá)成買(mǎi)賣協(xié)議時(shí),須交甲方按成交價(jià)的_______%的中介費(fèi),成交價(jià)低于______________元按______________元收費(fèi)。
四、乙方也可同時(shí)委托他人或自行聯(lián)系賣房,但不得與甲方介紹的買(mǎi)方以各種借口私下交易,否則,應(yīng)承擔(dān)雙倍的中介服務(wù)費(fèi)(乙方賣房一旦可以成交,因乙方原因不能成交,乙方須按規(guī)定給付中介費(fèi))。
五、甲方應(yīng)通過(guò)媒體發(fā)布賣房信息。物色,篩選,推薦適合買(mǎi)方。帶客戶到乙方現(xiàn)場(chǎng)看房。如實(shí)傳遞買(mǎi)賣雙方的要求,積極周旋,直至買(mǎi)賣成交。
六、甲方還可以為乙方提供下列服務(wù):起草房屋買(mǎi)賣協(xié)議、代辦產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移過(guò)戶手續(xù);為定金、房款的收付提供信用賬戶,鈍化矛盾、調(diào)解糾紛,提供有關(guān)法律服務(wù)。
七、本協(xié)議壹式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,雙方簽字蓋章后生效,如雙方今后另行簽訂協(xié)議或委托書(shū),本協(xié)議終止,權(quán)利義務(wù)關(guān)系以后簽協(xié)議為準(zhǔn)。
甲方:__________________房產(chǎn)買(mǎi)賣有限公司乙方:__________________
地址: __________________電話:__________________
委托代理人:__________________
身份證號(hào)碼:__________________
委托日期:__________________
湖北房屋買(mǎi)賣合同 篇18
上訴人(原審被告):_________________某某建設(shè)集團(tuán)有限公司,住所地:_________________某某市某某鎮(zhèn)。
法定代表人:_________________某某職務(wù):_________________董事長(zhǎng)。
被上訴人(原審原告):_________________某某,男,漢族,19年月日出生,住某某市某某區(qū)某某北路號(hào)111室。
原審被告:_________________某某建設(shè)集團(tuán)有限公司某某分公司,住所地:_________________某某火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)某某北村32號(hào)。
負(fù)責(zé)人:_________________某某,經(jīng)理。
上訴請(qǐng)求:_________________
1、依法撤銷某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院(20)某某民初字第1000號(hào)民事判決,發(fā)回重審;或駁回被上訴人的訴訟請(qǐng)求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費(fèi)用由被上訴人承擔(dān)。
事實(shí)和理由:_________________
上訴人因不服某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院(20)高民初字第1000號(hào)民事判決書(shū),現(xiàn)提起上訴。
一、該判決對(duì)被告的辯稱,存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)某某分公司稱:_________________對(duì)原告的訴訟請(qǐng)求及事實(shí)和理由沒(méi)有異議,對(duì)原告提供證據(jù)的真實(shí)性予以認(rèn)可”。而某某分公司真實(shí)意思是,對(duì)原告起訴的與其發(fā)生的房屋買(mǎi)賣合同糾紛的法律關(guān)系是存在的,但對(duì)于原告訴訟請(qǐng)求的事實(shí)和理由以及據(jù)以證明的相關(guān)證據(jù)存在異議的,且原告起訴的證據(jù)是非常不足的。該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)稱:_________________要求某某公司與原告協(xié)商解決”,眾所周知要求調(diào)解不屬相對(duì)人抗辯,將被告要求調(diào)解作為辯稱內(nèi)容顯然文不對(duì)題,更非被告的真實(shí)辯稱意思表示。而被告某某建設(shè)集團(tuán)的真實(shí)辯稱意見(jiàn)則與某某分公司以上真實(shí)辯稱意見(jiàn)相同。可是,該判決卻斷章取義,未將被告的真實(shí)答辯意見(jiàn)記入筆錄,導(dǎo)致了該判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律錯(cuò)誤,從而作出了完全傾斜于原告和絕對(duì)不利于被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。
(一)該判決對(duì)原告訴請(qǐng)的返還本金1987196.54元予以認(rèn)定,但原告稱該款項(xiàng)是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項(xiàng),該事實(shí)在該判決書(shū)中并無(wú)闡述,本案案由是房屋買(mǎi)賣合同糾紛,購(gòu)房款是現(xiàn)金還是欠款,以及支付或欠款時(shí)間、金額的來(lái)源是該案的基本內(nèi)容,但該判決均未查明并列入判決書(shū),顯而易見(jiàn)本案的事實(shí)是不清的。
~1/3~
(二)該判決認(rèn)定某某東龍房產(chǎn)與被告之間已結(jié)算完畢,不欠其工程款為解除合同的前題。可事實(shí)是,結(jié)算并未辦理完畢,且房屋買(mǎi)賣合同既然合法有效,解除合同與第三人結(jié)算款項(xiàng)并無(wú)直接因果關(guān)系。另:_________________該判決認(rèn)定,原告要求解除合同,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個(gè)被告亦同意?該判決認(rèn)定的事實(shí)顯含糊其辭。
(三)該判決認(rèn)定事實(shí)證據(jù)不足。本案原告提供的證據(jù),僅有一份收條和房屋轉(zhuǎn)讓清單兩份證據(jù)。并且,判決書(shū)未載明本案原告舉證、被告質(zhì)證和法院認(rèn)證過(guò)程的事實(shí)。上訴人不得不對(duì)本案庭審程序是否合法產(chǎn)生了質(zhì)疑。
上訴人認(rèn)為,未經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證和法院認(rèn)證的證據(jù),不能作為定案的依據(jù)。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)。本案案由是房屋買(mǎi)賣合同糾紛,即便合同無(wú)效,也只須返還購(gòu)房?jī)r(jià)款,至于雙方存在的經(jīng)濟(jì)損失必須有經(jīng)濟(jì)損失的客觀存在,且對(duì)損失的承擔(dān)應(yīng)當(dāng)按照過(guò)錯(cuò)責(zé)任由雙方分擔(dān)。本案原告既未向法院提供購(gòu)房款是向銀行貨款的事實(shí)依據(jù),該判決也未認(rèn)定房屋買(mǎi)賣合同無(wú)效的過(guò)錯(cuò)責(zé)任,更沒(méi)有按過(guò)錯(cuò)責(zé)任分擔(dān)所謂的經(jīng)濟(jì)損失。
尤其是,該判決支持原告返還購(gòu)房款是1987197.54元,并支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計(jì)算。上訴人認(rèn)為,該判決,既未對(duì)所謂本金的數(shù)額和來(lái)源予以查實(shí)確認(rèn),且對(duì)20__年9月14日三年多以前已經(jīng)了結(jié)超過(guò)訴訟時(shí)效的錢(qián)款的利息在該判決中再作認(rèn)定。顯而易見(jiàn),該判決顯失公平。
四、該判決程序違法。
本案案情復(fù)雜,不但涉及承攬工程款項(xiàng)的結(jié)算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買(mǎi)賣合同的效力,且訴訟標(biāo)的也較大。顯不屬案情簡(jiǎn)單、爭(zhēng)議不大的簡(jiǎn)易案件,故本判決采用獨(dú)任審判在程序上也是錯(cuò)誤的。同時(shí),該判決書(shū)中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決,那么,法院應(yīng)當(dāng)主持調(diào)解,并在判決書(shū)中闡明調(diào)解成立或調(diào)解不成的原因和過(guò)程,為何不是調(diào)解結(jié)案而是直接判決呢?對(duì)此,上訴人認(rèn)為,原審法院對(duì)本案的判決,當(dāng)事人有調(diào)解要求而法院不調(diào)解,那么顯見(jiàn)法院有強(qiáng)行判決之嫌。故上訴人認(rèn)為,對(duì)本案的審判,原審法院存在程序上的違法也是明顯的。
~2/3~
綜上所述,本案原審判決存在認(rèn)定事實(shí)不清,適用法律錯(cuò)誤,程序違法的嚴(yán)重問(wèn)題。為此,望貴院充分考慮上訴人的上訴理由,依法維護(hù)上訴人的合法權(quán)益,支持上訴人的上訴請(qǐng)求!謝謝!
此致
某某市中級(jí)人民法院
上訴人:_________________某某建設(shè)集團(tuán)有限公司
年 月 日
湖北房屋買(mǎi)賣合同 篇19
賣方:_______________________
買(mǎi)方:_______________________
買(mǎi)賣雙方根據(jù)中華人民共和國(guó)法律和_________,經(jīng)過(guò)友好協(xié)商,自愿制定本房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同,條款如下:
一、賣方有房產(chǎn)_________個(gè)單元座落在_________第_________座_________樓_________單元。合計(jì)面積_________平方米。現(xiàn)自原油將該房產(chǎn)賣給買(mǎi)方。售價(jià)為_(kāi)________元整(原樓價(jià)為_(kāi)________元整)。
二、買(mǎi)方對(duì)上述房屋已核實(shí),并審閱了房產(chǎn)權(quán)證書(shū)及有關(guān)資料后同意音樂(lè)會(huì)上述房產(chǎn)價(jià)款,買(mǎi)賣雙方一致自愿成交。
三、雙方在本合同上簽署時(shí),買(mǎi)方當(dāng)即將房產(chǎn)全部的價(jià)款交給賣方,賣方在收到該房產(chǎn)價(jià)款后,即將上述房產(chǎn)證書(shū)及有關(guān)資料交給買(mǎi)方。
四、雙方買(mǎi)賣成交后,即攜帶房產(chǎn)權(quán)證書(shū)到_________房地產(chǎn)權(quán)登記處辦理房產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù),該房產(chǎn)所有權(quán)即歸買(mǎi)方所有。
五、賣方所賣房產(chǎn)如有抵押、按揭等手續(xù)不清時(shí),概由賣方負(fù)責(zé),與買(mǎi)方無(wú)關(guān)。
六、買(mǎi)方在交付房產(chǎn)價(jià)款后,而賣方不能交房時(shí),則賣方應(yīng)即退回房產(chǎn)價(jià)款,并負(fù)責(zé)賠償買(mǎi)方損失。
七、本合同發(fā)生糾紛時(shí)應(yīng)友好協(xié)商解決,如不能解決時(shí),應(yīng)提請(qǐng)_________仲裁機(jī)構(gòu)仲裁或_________人民法院裁決。
八、本合同在雙方簽署后經(jīng)_________公證處公證之日起生效。
九、本合同用鋼筆填寫(xiě)的與印刷的文字具有同等效力。
十、本合同共_________頁(yè),為一式三份,買(mǎi)賣雙方各執(zhí)一份,_________公證處一份,均具同等效力。
鑒(公)證意見(jiàn):經(jīng)辦人:鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)
甲方:乙方:
年月日
湖北房屋買(mǎi)賣合同 篇20
出賣人(甲方):身份證號(hào)碼:
買(mǎi)受人(乙方):身份證號(hào)碼:
甲、乙雙方就房屋買(mǎi)賣事項(xiàng)在平等自愿,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自愿將其村證房位于石家莊市___________區(qū)_______________________________________的房屋(建筑面積_________平方米)以人民幣_(tái)______仟_______佰_______拾_______萬(wàn)_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________元)的價(jià)款出售給乙方。(含地下室——號(hào)——平方米)
二、乙方支付甲方合同保證定金壹萬(wàn)元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同簽定時(shí),甲乙雙方都不具備過(guò)戶條件。等過(guò)戶條件成熟時(shí),甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅,土地出讓金等由乙方負(fù)擔(dān)。其他稅費(fèi)按有關(guān)法律規(guī)定負(fù)擔(dān)。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂后,甲方對(duì)——的房屋使用、收益、出租、擔(dān)保、抵押、買(mǎi)賣、占有等權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
五、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權(quán)利,乙方保證按期繳納各項(xiàng)物業(yè)費(fèi)用。本合同簽訂后,甲方不得就該房屋與他人訂立《買(mǎi)賣合同》;
六、違約責(zé)任1、甲方應(yīng)當(dāng)于20__年月日交付乙方房屋,甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1天按房?jī)r(jià)總額千分之一計(jì)算違約金支付給乙方。逾期超過(guò)____五___個(gè)月時(shí),乙方有權(quán)解除本合同。解約時(shí),甲方除將已收的房?jī)r(jià)款全部退還乙方外,并應(yīng)賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失人民幣_(tái)__四萬(wàn)______元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應(yīng)加付按日千分之一計(jì)算的違約金給甲方。逾期超過(guò)___五____個(gè)月時(shí),甲方有權(quán)解除合同。解約時(shí),乙方已付房?jī)r(jià)款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問(wèn)題影響到乙方居住權(quán)利的行使,一切責(zé)任由甲方承擔(dān),并應(yīng)賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬追綉?yīng)按照市場(chǎng)評(píng)估價(jià)返還乙方房屋價(jià)款,并賠償乙方的房屋裝修費(fèi)用。
5、如因規(guī)劃部門(mén)、設(shè)計(jì)部門(mén)的原因?qū)е路课葙|(zhì)量和使用功能的,甲方應(yīng)當(dāng)通知乙方,如有補(bǔ)償款發(fā)放,甲方應(yīng)當(dāng)全額退還乙方。
七、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交______________________________________仲裁委員會(huì)仲裁。
2、依法向——區(qū)人民法院起訴。
八、其他約定九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式5份,甲乙方各執(zhí)一份,見(jiàn)證人各一份。
甲方:乙方:
年月日年月日見(jiàn)證人:年月日年月日
湖北房屋買(mǎi)賣合同 篇21
合同編號(hào):_________________
出賣人:_______________________
認(rèn)購(gòu)人:_______________________
本認(rèn)購(gòu)書(shū)不是簽訂商品房買(mǎi)賣合同的必經(jīng)程序,雙方經(jīng)協(xié)商一致,可以直接簽訂商品房買(mǎi)賣合同。認(rèn)購(gòu)人以交付預(yù)付款性質(zhì)費(fèi)用的方式認(rèn)購(gòu)商品房的,不適用本認(rèn)購(gòu)書(shū)。
出賣人:_______________________________________________________
通訊地址:_____________________________________________________
郵政編碼:_____________________________________________________
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):_______________________________________________
企業(yè)資質(zhì)證書(shū)號(hào):_______________________________________________
法定代表人:____________________聯(lián)系電話:_____________________
委托代理人:____________________聯(lián)系電話:_____________________
委托銷售代理機(jī)構(gòu):____________________________________________
通訊地址:_____________________________________________________
郵政編碼:_____________________________________________________
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):_______________________________________________
認(rèn)購(gòu)人:_______________________________________________________
:_______________國(guó)籍:________________
:___________________
出生日期:______年______月______日,性別:_____________________
通訊地址:_____________________________________________________
郵政編碼:______________________聯(lián)系電話:_____________________
:_____________國(guó)籍:______________
:_____________________________________
出生日期:______年______月______日,性別:_____________________
通訊地址:_____________________________________________________
郵政編碼:______________________聯(lián)系電話:_____________________
第一條基本情況
認(rèn)購(gòu)人所認(rèn)購(gòu)的商品房為出賣人所開(kāi)發(fā)的位于北京市_______區(qū)________項(xiàng)目中的第_________________________________號(hào)房,朝向?yàn)椋篲__________。
該商品房的用途為:___________,建筑面積共___________平方米,其中,套內(nèi)建筑面積___________平方米,共用部位與共用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e_________平方米。
第二條銷售依據(jù)
1.該商品房為預(yù)售商品房的,預(yù)售商品房批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為:_____________,預(yù)售許可證號(hào)為:________________________。
2.該商品房為現(xiàn)房的,房屋所有權(quán)證號(hào)為:_____________,國(guó)有土地使用證號(hào)為:_____________。
第三條價(jià)款與付款方式
該商品房按照計(jì)價(jià),單價(jià)為_(kāi)_______元/平方米,總房?jī)r(jià)款為_(kāi)__________元人民幣。
該商品房按照計(jì)價(jià),單價(jià)為_(kāi)_______元/平方米,總房?jī)r(jià)款為_(kāi)__________元人民幣。
該商品房按照計(jì)價(jià),總房?jī)r(jià)款為_(kāi)__________元人民幣。
出賣人同意認(rèn)購(gòu)人按照下列第____種方式付款:
1.一次性付款。
2.分期付款。
3.貸款方式付款。
4.其他方式。
認(rèn)購(gòu)人選擇第3種方式付款,認(rèn)購(gòu)人可以首期支付購(gòu)房總價(jià)款的____%,其余價(jià)款可以向__________銀行或住房公積金管理機(jī)構(gòu)借款支付。
第四條認(rèn)購(gòu)定金
認(rèn)購(gòu)人應(yīng)當(dāng)自簽訂本認(rèn)購(gòu)書(shū)之日起______日內(nèi),向出賣人支付認(rèn)購(gòu)定金________元人民幣;出賣人在收取定金后,應(yīng)當(dāng)向認(rèn)購(gòu)人開(kāi)具收款憑證,并注明收款時(shí)間。認(rèn)購(gòu)人逾期未支付認(rèn)購(gòu)定金的,出賣人有權(quán)解除本認(rèn)購(gòu)書(shū),并有權(quán)將該商品房另行出賣給第三方。
認(rèn)購(gòu)人同意在支付定金之日起_____日內(nèi),與出賣人協(xié)商商品房買(mǎi)賣合同的相關(guān)條款。
第五條認(rèn)購(gòu)人未在第四條第二款約定的期限內(nèi)與出賣人協(xié)商商品房買(mǎi)賣合同相關(guān)條款的,出賣人有權(quán)解除本認(rèn)購(gòu)書(shū)。出賣人解除本認(rèn)購(gòu)書(shū)的,認(rèn)購(gòu)人已支付的定金不予退還,出賣人有權(quán)將該商品房另行出賣給第三方。
第六條認(rèn)購(gòu)人在第四條第二款約定的期限內(nèi)與出賣人協(xié)商商品房買(mǎi)賣合同的相關(guān)條款,但雙方未達(dá)成一致意見(jiàn),自第四條第二款約定的期限屆滿之次日起超過(guò)___日的,本認(rèn)購(gòu)書(shū)自動(dòng)解除;雙方也可以協(xié)商解除本認(rèn)購(gòu)書(shū)。出賣人應(yīng)當(dāng)在本認(rèn)購(gòu)書(shū)解除之日起___日內(nèi)將已收取的定金退還認(rèn)購(gòu)人。
第七條出賣人在認(rèn)購(gòu)人支付認(rèn)購(gòu)定金之日起至本認(rèn)購(gòu)書(shū)解除之日止,將該商品房另行出賣給第三方的,出賣人應(yīng)當(dāng)向認(rèn)購(gòu)人雙倍返還定金。
第八條該商品房的買(mǎi)受人為:__________。
第九條其他約定
_______________________________________________________________。
第十條本認(rèn)購(gòu)書(shū)經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,雙方簽訂的
湖北房屋買(mǎi)賣合同 篇22
在二手房買(mǎi)賣過(guò)程中,買(mǎi)賣雙方為了降低交易成本,逃避稅費(fèi),往往會(huì)簽訂兩份交易價(jià)格不同的合同,真實(shí)的交易價(jià)格比較高,但這份并不提交到稅務(wù)和房管部門(mén),而是把另一份交易價(jià)格比較低的合同提交登記備案,并以比較低的價(jià)格繳納稅費(fèi)。還有的是一份較低價(jià)格的是雙方的真實(shí)交易價(jià)格,另有一份虛高的價(jià)格,拿到銀行爭(zhēng)取更多貸款。這都屬于俗稱的“陰陽(yáng)合同”。
陰陽(yáng)合同的目的往往是為了逃避稅費(fèi)或騙取貸款,從這個(gè)角度講是違法的。實(shí)踐中,因陰陽(yáng)合同引起的糾紛也不少。甚至很多時(shí)候,雙方因?yàn)槁男泻贤械钠渌闆r發(fā)生糾紛,一方反悔,但覺(jué)得自己的理由不充分,轉(zhuǎn)而以陰陽(yáng)合同違法無(wú)效為由向法院起訴,要求確認(rèn)合同無(wú)效或終止合同。那么陰陽(yáng)合同是否合法?如果無(wú)效如何處理?如果合法,以哪份合同為準(zhǔn)?
首先,陰陽(yáng)合同如果是為了逃稅等非法目的,肯定是違法的,相關(guān)條款是無(wú)效的,但是雙方的房屋買(mǎi)賣行為本身并不違法,因此房屋買(mǎi)賣行為還是可以有效的。
基于這個(gè)認(rèn)識(shí),如果雙方因陰陽(yáng)合同為由發(fā)生糾紛,沒(méi)有特殊情況和約定的話,以此為由是無(wú)法認(rèn)定合同整體無(wú)效,或因此解除合同的。
其次,存在陰陽(yáng)合同的情況下,應(yīng)以哪一份的效力為準(zhǔn)?
陰陽(yáng)合同有的是以兩份內(nèi)容基本相同,但價(jià)格不同的合同形式出現(xiàn)的。有的是以一份低價(jià)合同,再加一份或數(shù)份以裝修折價(jià)或其他形式的折價(jià)出現(xiàn)的補(bǔ)充協(xié)議組合出現(xiàn)的'。但不管以哪種形式出現(xiàn),在實(shí)踐中認(rèn)定雙方的真實(shí)交易內(nèi)容是關(guān)鍵。
哪個(gè)交易條件、交易價(jià)格是雙方的真實(shí)意思表示,在合同文本中應(yīng)該能體現(xiàn)得出來(lái),如果體現(xiàn)得不清楚,可以結(jié)合房屋交易時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格、雙方的關(guān)系、合同中的其他約定內(nèi)容綜合確認(rèn)。
再次,對(duì)陰陽(yáng)合同中涉及的違法行為如何處理?
當(dāng)事人以陰陽(yáng)合同為由到法院起訴,要求解除合同或確認(rèn)合同無(wú)效時(shí),往往是理直氣壯,而在實(shí)踐中法院往往認(rèn)定雙方真實(shí)的交易意思表示有效,當(dāng)事人往往就無(wú)法接受,指責(zé)法院對(duì)違法行為不理不管。
實(shí)際上,司法機(jī)關(guān)和其他國(guó)家機(jī)關(guān)維護(hù)法律也是各有職責(zé)分工的。追繳稅款應(yīng)該由稅務(wù)機(jī)關(guān)來(lái)負(fù)責(zé),追回貸款應(yīng)由銀行來(lái)進(jìn)行,這其中如構(gòu)成犯罪,也應(yīng)移送公安機(jī)關(guān)先行立案?jìng)刹椋偬幚怼?出于各種原因,目前實(shí)踐中對(duì)于房屋交易中的逃稅行為,還沒(méi)聽(tīng)說(shuō)有追究刑事責(zé)任的。)
當(dāng)然,按民事訴訟法的相關(guān)規(guī)定,法院在審理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)違法犯罪行為,可以通知相關(guān)職能部門(mén)處理,或提出相應(yīng)建議給相關(guān)主管機(jī)構(gòu)。當(dāng)事人自己,也可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)、銀行等相關(guān)單位舉報(bào)。但畢竟,從民事訴訟的角度講,法院審理雙方的房屋買(mǎi)賣糾紛,還是以認(rèn)定買(mǎi)賣關(guān)系本身是否合法、是否應(yīng)支持或駁回一方的訴求為主。
最后,簽訂陰陽(yáng)合同存在風(fēng)險(xiǎn)和后患,買(mǎi)賣雙方應(yīng)以謹(jǐn)慎對(duì)待。
湖北房屋買(mǎi)賣合同 篇23
甲方(出售方):_________________
乙方(買(mǎi)受方):_________________
丙方(中介方):_________________
由于甲方原因延遲房屋過(guò)戶,經(jīng)甲乙丙三方協(xié)商,就_________________房屋成交過(guò)程中未盡事宜形成共同意見(jiàn),簽署本合同。本合同中的所有術(shù)語(yǔ),除非另有說(shuō)明,否則其定義與三方于________年____月____日簽訂的《房地產(chǎn)買(mǎi)賣中介合同》中的定義相同。具體補(bǔ)充合同內(nèi)容如下:
一、補(bǔ)充合同內(nèi)容:
(1)甲方應(yīng)于____年____月____日前與乙方完成產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)。
(2)甲方應(yīng)于____年____月____日前將房屋交付給乙方使用,在交付日期之前的該房屋水、電、煤氣、物業(yè)管理費(fèi)、有線電視、網(wǎng)絡(luò)等費(fèi)用由甲方結(jié)清。
(3)甲方交房給乙方后,乙方有權(quán)利對(duì)房屋進(jìn)行裝修和置辦家電、家具。在交房后與房屋正式過(guò)戶前的期間內(nèi)甲方不得對(duì)乙方的日常居住進(jìn)行干擾。
二、違約責(zé)任。
(1)若有一方有原合同及本補(bǔ)充合同違約行為的,違約方將按標(biāo)的額的20%,計(jì)人民幣(大寫(xiě))________元賠付給守約方。并支付給丙方房屋買(mǎi)賣中介費(fèi)____萬(wàn)元。
(2)若甲方違約,甲方要額外賠付給乙方房屋二次裝修(硬裝修及家具家電)所產(chǎn)生的費(fèi)用。
(3)若乙方違約,乙方應(yīng)于三日內(nèi)搬離甲方房屋,并支付交房期間所產(chǎn)生的房租費(fèi)用給甲方,房租按日計(jì)算,________元/天。額外
要賠付給甲方對(duì)房屋蓄意損壞所產(chǎn)生的費(fèi)用。
三、其他事項(xiàng)。
本合同自甲、乙雙方簽字,丙方蓋章后生效。此補(bǔ)充合同一式叁份,甲乙丙三方各執(zhí)壹份。
甲方:_________________乙方:_________________丙方:_________________
身份證號(hào)碼:_________________身份證號(hào)碼:_________________營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):_________________
委托代理人:_________________
聯(lián)系電話:_________________
委托代理人:_________________聯(lián)系電話:_________________資質(zhì)證書(shū)編號(hào):_________________
執(zhí)業(yè)經(jīng)紀(jì)人:_________________聯(lián)系電話:_________________
_______年____月____日
湖北房屋買(mǎi)賣合同 篇24
出 賣 人: 身份證號(hào): 聯(lián)系電話:
買(mǎi) 受 人: 身份證號(hào): 聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買(mǎi)受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買(mǎi)賣房屋達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 買(mǎi)受人所購(gòu)房屋的基本情況 買(mǎi)受人購(gòu)買(mǎi)的房屋(以下簡(jiǎn)稱該房屋,其房屋平面圖見(jiàn)本合同附件一,房號(hào)以附件一上表示為準(zhǔn)) 【幢】【座】 【單元】【層】
號(hào)房。 該房屋的用途為 ,屬 結(jié)構(gòu),層高為 ,建筑層數(shù)地上 層。 該房屋陽(yáng)臺(tái)是【封閉式】【非封閉式】。 該房屋建筑面積共 平方米,其中,套內(nèi)建筑面積
平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e 平方米。
第二條 計(jì)價(jià)方式與價(jià)款 出賣人與買(mǎi)受人約定按下述第 種方式計(jì)算該房屋價(jià)款: 1.按建筑面積計(jì)算,該房屋單價(jià)為( 幣)每平方米 元,總金額( 幣) 千百 拾 萬(wàn) 千 百 拾 元整。
2.按套內(nèi)建筑面積計(jì)算,該房屋單價(jià)為( 幣)每平方米 元,總金額( 幣) 千 百 拾 萬(wàn) 千 百 拾 元整。
3.按套(單元)計(jì)算,該房屋總價(jià)款為( 幣) 千 百 拾 萬(wàn) 千 百 拾 元整。
第三條 付款方式及期限 買(mǎi)受人按下列第 種方式按期付款。 1.一次性付款 。 2.分期付款 。 3.其他方式 。 買(mǎi)受人逾期付款的違約責(zé)任
買(mǎi)受人如未按本合同規(guī)定的時(shí)間付款,按下列第 種方式處理:
1.按逾期時(shí)間,分別處理(不作累加) (1)逾期在日之內(nèi),自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止,買(mǎi)受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬(wàn)分之 的違約金,合同繼續(xù)履行;
(2)逾期超過(guò)日后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買(mǎi)受人按累計(jì)應(yīng)付款的%向出賣人支付違約金。買(mǎi)受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止,買(mǎi)受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬(wàn)分之的違約金。
第四條 交付期限 出賣人應(yīng)當(dāng)在 年 月 日前,依照國(guó)家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定,將具備下列第 種條件,并符合本合同約定的房屋交付買(mǎi)受人使用:
1.該房屋經(jīng)驗(yàn)收合格。
2.該房屋經(jīng)綜合驗(yàn)收合格。
3.該房屋經(jīng)分期綜合驗(yàn)收合格。
4.該房屋取得商品住宅交付使用批準(zhǔn)文件。
5.但如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據(jù)實(shí)予以延期: 1.遭遇不可抗力,且出賣人在發(fā)生之日起 日內(nèi)告知買(mǎi)受人的; 2. 。出賣人逾期交房的違約責(zé)任 除本合同第八條規(guī)定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該房屋交付買(mǎi)受人使用,按下列第 種方式處理;
1.按逾期時(shí)間,分別處理(不作累加) (1)逾期不超過(guò) 日,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,出賣人按日向買(mǎi)受人支付已交付房?jī)r(jià)款萬(wàn)分之的違約金,合同繼續(xù)履行; (2)逾期超過(guò) 日后,買(mǎi)受人有權(quán)解除合同。買(mǎi)受人解除合同的,出賣人應(yīng)當(dāng)自買(mǎi)受人解除合同通知到達(dá)之日起天內(nèi)退還全部已付款,并按買(mǎi)受人累計(jì)已付款的%向買(mǎi)受人支付違約金。買(mǎi)受人要求繼續(xù)履行行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,出賣人按日向買(mǎi)受人支付已交付房?jī)r(jià)款萬(wàn)分之 的違約金。
第五條 交接
房屋達(dá)到交付使用條件后,出賣人應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知買(mǎi)受人辦理交付手續(xù)。雙方進(jìn)行驗(yàn)收交接時(shí),出賣人應(yīng)當(dāng)出示本合同第八條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購(gòu)房屋為住宅的,出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書(shū)》和《住宅使用說(shuō)明書(shū)》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買(mǎi)受人有權(quán)拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責(zé)任由出賣人承擔(dān)。
第六條 出賣人保證銷售的房屋沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。因出賣人原因,造成該房屋不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由出賣人承擔(dān)全部責(zé)任。
第六條 產(chǎn)權(quán)登記 出賣人應(yīng)當(dāng)在房屋交付使用后 日內(nèi),將辦理權(quán)屬登記需由出賣人提供的資料報(bào)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)備案。如因出賣的責(zé)任,買(mǎi)受人不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書(shū)的,雙方同意按下列第 項(xiàng)處理;
1.買(mǎi)受人退房,出賣人在買(mǎi)受人提出退房要求之日起 日內(nèi)將買(mǎi)受人已付房?jī)r(jià)款退還給買(mǎi)受人,并按已付房?jī)r(jià)款的 %賠償買(mǎi)受人損失。
2.買(mǎi)受人不退房,出賣人按已付房?jī)r(jià)款的 %向買(mǎi)受人支付違約金。
第七條 買(mǎi)受人的房屋僅作 使用,買(mǎi)受人使用期間不得擅自改變?cè)摲课莸慕ㄖ黧w結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,買(mǎi)受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該房屋有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施,并按占地和公共部位與公用房屋分?jǐn)偯娣e承擔(dān)義務(wù)。出賣人不得擅自改變與該房屋有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施的使用性質(zhì)。
第八條 本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下述第 種方式解決: 1.提交 仲裁委員會(huì)仲裁。 2.依法向人民法院起訴。
第九條 本合同未盡事項(xiàng),可由雙方約定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議(附件四)。
第十條 合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫(xiě)的文字與印刷文字具有同等效力。
第十一條 本合同連同附件共 頁(yè),一式 份,具有同等法律效力,合同持有的情況如下: 出賣人 份,買(mǎi)受人 份, 份。
第十二條 本合同自雙方簽訂之日起生效。自本合同生效之日起30天內(nèi),由出賣人向 申請(qǐng)登記備案。
出賣人(簽章): 買(mǎi)受人(簽章):
【法定代表人】: 【法定代表人】:
【委托代理人】: (簽章) 【委托代理人】: (簽章)
年 月 日 簽于 年 月 日 簽于
湖北房屋買(mǎi)賣合同 篇25
賣方:_______________(簡(jiǎn)稱甲方) 身份證號(hào)碼:_____________________
買(mǎi)方:_______________(簡(jiǎn)稱乙方) 身份證號(hào)碼:_____________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條 乙方同意購(gòu)買(mǎi)甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫(xiě)字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_(kāi)____平方米。(詳見(jiàn)土地房屋權(quán)證第_______________號(hào))。
第二條 上述房產(chǎn)的交易價(jià)格為:?jiǎn)蝺r(jià):人民幣_(tái)_______元/平方米,總價(jià):人民幣_(tái)__________元整(大寫(xiě):____佰____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣_(tái)_________元整,作為購(gòu)房定金。
第三條 付款時(shí)間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支付 首付款(含定金)人民幣_(tái)___拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣_(tái)___________元整申請(qǐng)銀行按揭(如銀行實(shí)際審批數(shù)額不足前述申請(qǐng)額度,乙方應(yīng)在繳交稅費(fèi)當(dāng)日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當(dāng)日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支 付首付款(含定金)人民幣_(tái)___拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣_(tái)___________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。
第四條 甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費(fèi)用結(jié)清。
第五條 稅費(fèi)分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國(guó)家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)所需繳納的稅費(fèi)。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費(fèi)由_______方承擔(dān),中介費(fèi)及代辦產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)費(fèi)由______方承擔(dān)。
第六條 違約責(zé)任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應(yīng)書(shū)面通知甲方,甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購(gòu)房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應(yīng)書(shū)面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本合同主體
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八條 本合同如需辦理公證,經(jīng)國(guó)家公證機(jī)關(guān)____公證處公證。
第九條 本合同一式份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,廈門(mén)市房
地產(chǎn)交易中心一份、________公證處各一份。
第十條 本合同發(fā)生爭(zhēng)議的解決方式:在履約過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方可通過(guò)協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條 雙方約定的其他事項(xiàng):
出賣方(甲方):_________________ 購(gòu)買(mǎi)方(乙方):__________________
身份證號(hào)碼: __________________ 身份證號(hào)碼: ___________________
地 址:___________________ 地 址:____________________
電 話:___________________電 話:____________________
代理人(甲方):_________________代理人(乙方): _________________
湖北房屋買(mǎi)賣合同 篇26
出賣人:__________
買(mǎi)受人:__________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買(mǎi)賣雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上,就商品房買(mǎi)賣達(dá)成如下協(xié)議:
第一、甲方同意將座落于______________號(hào),建筑面積_______㎡的商品房,出售給乙方。
第二、商品房售價(jià)每平方米_______元,總計(jì)人民幣_(tái)_____________元整。
第三、買(mǎi)受人的商品房?jī)H作商住使用,買(mǎi)受人使用期間不得擅自改變?cè)撋唐贩康慕ㄖ黧w結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。
第四、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可依法向人民法院起訴。
第五、本合同未盡事項(xiàng),可由雙方約定后另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議具有同等法律效力。
第六、本合同一式_______份,出賣人_______份,買(mǎi)受人_______份。
第七、本合同自雙方簽訂之日起生效。
出賣人:__________買(mǎi)受人:__________
簽于_______年_______月_______日
湖北房屋買(mǎi)賣合同 篇27
賣方(下稱甲方):
買(mǎi)方(下稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則,就下列房屋買(mǎi)賣,訂立本合同,共同信守。
第一條 甲方所有房屋,座落于___________________________,為_(kāi)____________結(jié)構(gòu),建筑面積_________平方米,用地面積_______平方米。“房屋所有權(quán)證”號(hào)為“武房權(quán)證____________字第____________號(hào)”,“土地使用權(quán)證”號(hào)為“____________字第___________號(hào)”。房屋附屬設(shè)施見(jiàn)附件。
第二條 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,上述房屋買(mǎi)賣成交價(jià)格為人民幣(大寫(xiě))_____________________________________。
第三條 本合同簽定之日,乙方應(yīng)付人民幣(大寫(xiě))_______________給甲方,余款人民幣(大寫(xiě))__________________________________在辦理完轉(zhuǎn)移過(guò)戶手續(xù)時(shí)付清。具體付款方式由雙方另行約定。
第四條 甲方應(yīng)在收到乙方全部房款_______日內(nèi),將房屋交付給乙方,甲方保證上述房屋權(quán)屬清楚,如甲方有設(shè)定抵押、按揭等行為應(yīng)告知乙方,并自行約定解決。交易房屋如發(fā)生產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù)時(shí),由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第五條 甲方逾期不交付房屋給乙方,乙方不解除合同的,甲方每逾期一日,按照全部房款的______%向乙方哪個(gè)支付違約金;乙方解除合同的,甲方應(yīng)退還乙方所付房款,并按全部房款的_______%向乙方支付違約金。
第六條 乙方逾期不支付全部房款給甲方,視為不履行合同,甲方不解除合同的,每逾期一日按全部房款的______%向甲方支付違約金;甲方解除合同的,由乙方承擔(dān)房屋轉(zhuǎn)移過(guò)戶中甲、乙雙方繳納的全部稅費(fèi),并按全部房款的_______%向甲方支付違約金。
第七條 甲、乙雙方在本合同生效之日起三十日內(nèi),攜帶“房屋所有權(quán)證”和“土地使用權(quán)證”到相關(guān)部門(mén)辦理房地產(chǎn)轉(zhuǎn)移過(guò)戶手續(xù)。辦理轉(zhuǎn)移過(guò)戶手續(xù)應(yīng)繳納的有關(guān)稅費(fèi),按國(guó)家、施市政策規(guī)定由甲、乙雙方各自承擔(dān),或由雙方另行約定。
第八條 因不可抗力造成違約的,甲乙雙方友好協(xié)商解決。
第九條 本合同未盡事宜,由甲乙雙方另行商議,并簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議和本合同具有同等法律效率力。
第十條 本合同履行中若發(fā)生爭(zhēng)議,由甲乙雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),可以向武漢市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁或向該房屋所在地人民法院起訴。
第十一條 本合同自雙方簽字之日起生效。
第十二條 本合同一式四份,雙方各執(zhí)一份,其他兩份交有關(guān)部門(mén)存檔。
第十三條 補(bǔ)充協(xié)議、附件:
立合同人
賣方(簽章):
聯(lián)系地址:
身份證號(hào)碼:
代理人(簽章):
聯(lián)系地址:
身份證號(hào)碼:
法定代表人(簽章):
聯(lián)系地址:
身份證號(hào)碼:
買(mǎi)方(簽章):
聯(lián)系地址:
身份證號(hào)碼:
代理人(簽章):
聯(lián)系地址:
身份證號(hào)碼:
法定代表人(簽章):
聯(lián)系地址:
身份證號(hào)碼:
簽訂時(shí)間: 年 月 日
湖北房屋買(mǎi)賣合同 篇28
原告:_________________姓名,性別,出生______年____月____日,民族,文化程度,籍貫,工作單位,住址,身份證號(hào)碼,聯(lián)系電話;
被告:_________________姓名,性別,出生______年____月____日,民族,文化程度,籍貫,工作單位,住址,身份證號(hào)碼,聯(lián)系電話;
訴訟請(qǐng)求:_________________
1、請(qǐng)求貴院判令被告繼續(xù)履行合同,并限期被告無(wú)條件交付原告之房屋合法手續(xù)。
2、
3、
4、
事實(shí)與理由
此致
_______________人民法院
具狀人:______________