貨物買賣合同參考(精選31篇)
貨物買賣合同參考 篇1
買方:(下稱甲方)
地址:
郵編:____________傳真:
電話:____________電子郵箱:
賣方:(下稱乙方)
地址:
郵編:____________傳真:
電話:____________電子郵箱:
甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,本著自愿及平等互利的原則,訂立本合同。
第一條名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量
1、名稱:
2、品種:
3、規(guī)格:(應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號或商標(biāo))。
4、質(zhì)量,按下列第_________項執(zhí)行:
(1)按照_________標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(須注明按國家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn),如標(biāo)準(zhǔn)代號、編號和標(biāo)準(zhǔn)名稱等)。
(2)按樣本,樣本作為合同的附件(應(yīng)注明樣本封存及保管方式,附件略)。
(3)按雙方商定要求執(zhí)行,具體為:_________(應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。
第二條數(shù)量和計量單位、計量方法
1、數(shù)量:________
2、計量單位和方法:__________
3、交貨數(shù)量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計算方法:____________
第三條包裝方式和包裝品的處理:_________(應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否國家或主管部門標(biāo)準(zhǔn),自行約定包裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體可行,包裝材料由誰供應(yīng),包裝費用的負擔(dān)。)。
第四條交貨方式:
1、交貨時間:_______
2、交貨地點:_______
3、運輸方式:_______(注明由誰負責(zé)代辦運輸)。
4、保險:_______(按情況約定由誰負責(zé)投保并具體規(guī)定投保金額和投保險種)。
5、與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移:___________
第五條驗收:
1、驗收時間:_______
2、驗收方式:______(如采用抽樣檢驗,應(yīng)注明抽樣標(biāo)準(zhǔn)或方法和比例)。
3、驗收如發(fā)生爭議,由___檢驗機構(gòu)按___檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法,對產(chǎn)品進行檢驗。
第六條價格與貨款支付:
1、單價:____;總價:_________(明確幣種及大寫)。
2、貨款支付:貨款的支付時間:____________;貨款的支付方式:____________;運雜費和其它費用的支付時間及方式:__________;
3、預(yù)付貨款:________(根據(jù)需要決定是否需要預(yù)付貨款及金額、預(yù)付時間)。
第七條提出異議的時間和方法:
1、甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定,應(yīng)在妥為保管貨物的同時,自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內(nèi)未通知乙方的,視為貨物合乎規(guī)定。
2、甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議。
3、乙方在接到甲方書面異議后,應(yīng)在_____日內(nèi)負責(zé)處理并通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第八條甲方違約責(zé)任:
1、甲方中途退貨的,應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2、甲方未按合同約定的時間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算,向乙方支付違約金;如____日內(nèi)仍不能提供的,按中途退貨處理。
3、甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的,應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,并承擔(dān)乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用。
4、甲方逾期付款的,應(yīng)按逾期貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期付款的違約金。
5、甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的,應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失。
6、甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議,應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受到的實際損失。
7、其它約定:_____________、
第九條乙方的違約責(zé)任:
1、乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2、乙方所交貨物品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的,如甲方同意利用,應(yīng)按質(zhì)論價;甲方不能利用的,應(yīng)根據(jù)具體情況,由乙方負責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。
3、乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定,須返修或重新包裝的,乙方負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的,由乙方負責(zé)賠償。
4、乙方逾期交貨的,應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬分之____計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5、乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,均應(yīng)由乙方承擔(dān)。
6、貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除應(yīng)負責(zé)運到合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7、乙方提前交貨的,甲方接到貨物后,仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,甲方仍需要貨物的,乙方應(yīng)按數(shù)補交,并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要貨物的,應(yīng)在接到乙方通知后__日內(nèi)通知乙方,辦理解除合同手續(xù),逾期不答復(fù)的,視為同意乙方發(fā)貨。
8、其它:_______________
第十條不可抗力:任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時,應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后___日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓螅詼p輕可能給對方造成的損失,在取得有關(guān)機構(gòu)的不可抗力證明后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十一條爭議解決:凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,均應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會深圳分會,按照申請仲裁時該會實行的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
第十二條附加條款:
1、__________________;
2、__________________;
3、__________________。
第十三條其它事項:
1、按本合同規(guī)定應(yīng)付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后__日內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。
2、約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或預(yù)先賠償額的計算方法的,損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于違約所造成的損失,包括合同履行后可獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。
3、本合同自___年__月__日起生效,合同有效期內(nèi),除非經(jīng)過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除合同。
4、合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
5、雙方來往函件,按照合同規(guī)定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更,應(yīng)在變更后的___日內(nèi)書面通知對方,否則,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
6、本合同正本一式___份,雙方各執(zhí)___份;合同副本一式__份,分送______等單位。
甲方:
受權(quán)代表:(簽字)
委托代理人:(簽字)
乙方:
受權(quán)代表:(簽字)
本合同于____年____月____日訂立于(地點)
貨物買賣合同參考 篇2
買賣合同(七)
訂立合同雙方:
購貨單位:____ (以下簡稱甲方)
供貨單位:____ (以下簡稱乙方)
第一條 其產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質(zhì)量(技術(shù)指標(biāo))、單價、總價等,如表所列:
第二條 產(chǎn)品包裝規(guī)格及費用
第三條 驗收方法
第四條 貨款及費用等付款及結(jié)算辦法
第五條 交貨規(guī)定
1.交貨方式:____
2.交貨地點:____
3.交貨日期:____
4.運輸費:____
第六條 經(jīng)濟責(zé)任
1.乙方應(yīng)負的經(jīng)濟責(zé)任
(1)產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合本合同規(guī)定時,甲方同意利用者,按質(zhì)論價。不能利用的,乙方應(yīng)負責(zé)保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間,每逾期一日,乙方應(yīng)按逾期交貨部分貨款總值的萬分之 計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
(2)乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時,少交的部分,甲方如果需要,應(yīng)照數(shù)補交。甲方如不需要,可以退貨。由于退貨所造成的損失,由乙方承擔(dān)。如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應(yīng)付給甲方不能交貨部分貨款總值的 ____%的罰金。
(3)產(chǎn)品包裝不符合本合同規(guī)定時,乙方應(yīng)負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝,乙方應(yīng)按不符合同規(guī)定包裝價值 ____%的罰金付給甲方。
(4)產(chǎn)品交貨時間不符合同規(guī)定時,每延期一天,乙方應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之 的罰金。
(5)乙方未按照約定向甲方交付提取標(biāo)的物單證以外的有關(guān)單證和資料,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相關(guān)的賠償責(zé)任。
2.甲方應(yīng)負的經(jīng)濟責(zé)任
(1)甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格,應(yīng)償付變更部分貨款(或包裝價值)總值____%的罰金。
(2)甲方如中途退貨,應(yīng)事先與乙方協(xié)商,乙方同意退貨的,應(yīng)由甲方償付乙方退貨部分貨款總值 ____%的罰金。乙方不同意退貨的,甲方仍須按合同規(guī)定收貨。
(3)甲方未按規(guī)定時間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料或包裝物時,除乙方得將交貨日期順延外,每順延一日,甲方應(yīng)付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值萬分之 的罰金。如甲方始終不能提出應(yīng)提交的上述資料等,應(yīng)視中途退貨處理。
(4)屬甲方自提的材料,如甲方未按規(guī)定日期提貨,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之 的罰金。
(5)甲方如未按規(guī)定日期向乙方付款,每延期一天,應(yīng)按延期付款總額萬分之 計算付給乙方,作為延期罰金。
(6)乙方送貨或代運的產(chǎn)品,如甲方拒絕接貨,甲方應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失和運輸費用及罰金。
第七條 產(chǎn)品價格如須調(diào)整,必須經(jīng)雙方協(xié)商。如乙方因價格問題而影響交貨,則每延期交貨一天,乙方應(yīng)按延期交貨部分總值的萬分之 作為罰金付給甲方。
第八條 甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同,必須提出充分理由,經(jīng)雙方協(xié)商提出注銷合同一方須向?qū)Ψ絻敻蹲N合同部分總額 ____%的補償金。
第九條 如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化,乙方須變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時,應(yīng)提前 天與甲方協(xié)商。
第十條 本合同所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同,對方有權(quán)拒絕生產(chǎn)或收貨,并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
第十一條 甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因,不能履行本合同時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男校糠致男泻贤睦碛伞T谌〉糜嘘P(guān)機構(gòu)證明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并全部或者部分免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十二條 本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,解決不了時,雙方可向仲裁機構(gòu)申請仲裁或向人民法院提起訴訟。(兩者選一)
第十三條 本合同自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗收無誤,并按本合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后作廢。
第十四條 本合同在執(zhí)行期間,如有未盡事宜,得由甲乙雙方協(xié)商,另訂附則附于本合同之內(nèi),所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十五條 本合同一式 份,由甲、乙雙方各執(zhí)正本一份、副本 份。
訂立合同人:
甲方:____ (蓋章) 乙方:____ (蓋章)
代理人:____ (蓋章) 代理人:____ (蓋章)
負責(zé)人:____ (蓋章) 負責(zé)人:____ (蓋章)
地址:____ 地址:____
電話:____ 電話:____
開戶銀行、帳號 開戶銀行、帳號
____年____月____日
貨物買賣合同參考 篇3
買方:____________________________________
地址:____________________________________
郵碼:____________________________________
電話:____________________________________
法定代表人:______________________________
賣方:____________________________________
地址:____________________________________
郵碼:____________________________________
電話:____________________________________
法定代表人:______________________________
經(jīng)買賣雙方在平等、互利原則上協(xié)商一致,達成本合同各條款,共同履行:
第一條貨物名稱:____________________
第二條產(chǎn)地:____________________
第三條數(shù)量:____________________
第四條商標(biāo):____________________
第五條價格:____________________
第六條包裝:____________________
第七條付款方式:______________________________(以時間為條件)
第八條運輸:________________________________________(是否要保險)
第九條定金:________________________________________(不得超過總金額的20%)
第十條應(yīng)附的單據(jù)
貨物買賣合同參考 篇4
買方:____________(下稱甲方) 賣方:____________(下稱乙方)
地址:____________郵編:_____ 地址:____________郵編:_____
電話:____________傳真:_____ 電話:____________傳真:_____
電子郵箱:__________電子郵箱:__________
甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,本著自愿及平等互利的原則,訂立本合同。
第一條名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量:
1、名稱、品種、規(guī)格:____________(應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號或商標(biāo))。
2、質(zhì)量,按下列第項執(zhí)行:
(1)按照_______標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(須注明按國家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn),如標(biāo)準(zhǔn)代號、編號和標(biāo)準(zhǔn)名稱等)。
(2)按樣本,樣本作為合同的附件(應(yīng)注明樣本封存及保管方式)。
(3)按雙方商定要求執(zhí)行,具體為:
_____________(應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。
第二條數(shù)量和計量單位、計量方法:
1、數(shù)量:________。
2、計量單位和方法:__________。
3、交貨數(shù)量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計算方法:____________。
第三條包裝方式和包裝品的處理:
_________(應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否國家或主管部門標(biāo)準(zhǔn),自行約定包裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體可行,包裝材料由誰供應(yīng),包裝費用的負擔(dān)。)。
第四條交貨方式:
1、交貨時間:_______。
2、交貨地點:_______。
3、運輸方式:_______(注明由誰負責(zé)代辦運輸)。
4、保險:_______(按情況約定由誰負責(zé)投保并具體規(guī)定投保金額和投保險種)。
5、與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移:___________。
第五條驗收:
1、驗收時間:_______。
2、驗收方式:______(如采用抽樣檢驗,應(yīng)注明抽樣標(biāo)準(zhǔn)或方法和比例)。
3、驗收如發(fā)生爭議,由___檢驗機構(gòu)按___檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法,對產(chǎn)品進行檢驗。
第六條價格與貨款支付:
1、單價:____;總價:_________(明確幣種及大寫)。
2、貨款支付:
貨款的支付時間:____________;
貨款的支付方式:____________;
運雜費和其它費用的支付時間及方式:__________。
3、預(yù)付貨款:________(根據(jù)需要決定是否需要預(yù)付貨款及金額、預(yù)付時間)。
第七條提出異議的時間和方法:
1、甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定,應(yīng)在妥為保管貨物的同時,自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內(nèi)未通知乙方的,視為貨物合乎規(guī)定。
2、甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議。
3、乙方在接到甲方書面異議后,應(yīng)在_____日內(nèi)負責(zé)處理并通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第八條甲方違約責(zé)任:
1、甲方中途退貨的,應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2、甲方未按合同約定的時間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算,向乙方支付違約金;如____日內(nèi)仍不能提供的,按中途退貨處理。
3、甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的,應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,并承擔(dān)乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用。
4、甲方逾期付款的,應(yīng)按逾期貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期付款的違約金。
5、甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的,應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失。
6、甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議,應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受到的實際損失。
7、其它約定:_____________。
第九條乙方的違約責(zé)任:
1、乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2、乙方所交貨物品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的,如甲方同意利用,應(yīng)按質(zhì)論價;甲方不能利用的,應(yīng)根據(jù)具體情況,由乙方負責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。
3、乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定,須返修或重新包裝的,乙方負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的,由乙方負責(zé)賠償。
4、乙方逾期交貨的,應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬分之____計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5、乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,均應(yīng)由乙方承擔(dān)。
6、貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除應(yīng)負責(zé)運到合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7、乙方提前交貨的,甲方接到貨物后,仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,甲方仍需要貨物的,乙方應(yīng)按數(shù)補交,并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要貨物的,應(yīng)在接到乙方通知后__日內(nèi)通知乙方,辦理解除合同手續(xù),逾期不答復(fù)的,視為同意乙方發(fā)貨。
8、其它:_______________。
第十條不可抗力:
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時,應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后___日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓螅詼p輕可能給對方造成的損失,在取得有關(guān)機構(gòu)的不可抗力證明后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十一條爭議解決:
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,均應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會深圳分會,按照申請仲裁時該會實行的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
第十二條附加條款:
1、__________________。
2、__________________。
3、__________________。
第十三條其它事項:
1、按本合同規(guī)定應(yīng)付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后__日內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。
2、約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或預(yù)先賠償額的計算方法的,損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于違約所造成的損失,包括合同履行后可獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。
3、本合同自___年__月__日起生效,合同有效期內(nèi),除非經(jīng)過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除合同。
4、合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
5、雙方來往函件,按照合同規(guī)定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更,應(yīng)在變更后的___日內(nèi)書面通知對方,否則,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
6、本合同正本一式___份,雙方各執(zhí)___份;合同副本一式__份,分送______等單位。
甲方:__________ 乙方:____________
受權(quán)代表:(簽字)______ 受權(quán)代表:(簽字)_______
委托代理人:(簽字)_____ 委托代理人:
本合同于____年____月____日訂立于____(地點)
貨物買賣合同參考 篇5
買方:__________________________?賣方:__________________________
買方經(jīng)辦人:____________________?賣方經(jīng)辦人:____________________
買方E-Mail:____________________?賣方E-Mail:____________________
合同簽定地點:__________________?用戶編碼:______________________
合同簽定時間:__________________?合同編碼:______________________
買賣雙方經(jīng)友好協(xié)商,達成以下協(xié)議:
1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、到貨期、單價及運輸費、包裝費、_____費、合同總金額
序號
產(chǎn)品名稱
產(chǎn)品型號及規(guī)格
單位
數(shù)量
到貨期
單價(人民幣¥)(單位:元)
金額(人民幣¥)(單位:元)
1
2
3
4
5
運費費用:
包裝費用:
運輸貨物_____費用:
合同總金額(大寫):
合計(小寫):
2.產(chǎn)品驗收
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):產(chǎn)品驗收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
買方如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,在收到貨物后____天內(nèi)應(yīng)及時向賣方反映,并發(fā)給賣方對產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)疑的書面意見,賣方應(yīng)根據(jù)買方的要求及時與生產(chǎn)廠方聯(lián)系,并負責(zé)最終妥善解決。
3.交貨地點:買方填寫?____________________________________________________
4.發(fā)運方式及運輸
_____的價格計算:
買方選擇發(fā)運方式:
○特快專遞:小于等于_____克_____元,雜費_____元,共計_____元(起價)。以后每超過_____克再加_____元。
○航空快遞:小于等于_____克_____元,雜費_____元,共計_____元(起價)。以后每超過_____克再加_____元。
○平郵包裹:小于等于_____千克_____元,雜費_____元,共計_____元(起價)。以后每超過_____千克再加_____元。
○航空運輸:小于等于_____千克_____元,雜費_____,共計_____元(起價)。以后每超過_____千克再加_____元。
○鐵路快運:小于等于_____千克_____元,雜費_____元,共計_____元(起價)。以后每超過_____千克再加_____元。
以下小件產(chǎn)品的參考_____標(biāo)準(zhǔn)不按以上_____標(biāo)準(zhǔn)計算:
每件包裹重量在_____千克左右的貴重IC:如_____,_____等_____元/個(塊)
每件包裹重量在_____千克左右的配件:_____,_____,_____等?_____元/個(塊)
每件包裹重量在_____千克左右的配件和小設(shè)備:_____板,_____,_____等?_____元/個(塊)
買方選擇投保金額:
買方要求按所填的投保金額上_______________人民幣:元
_____費率按?○_____%(特快專遞)?○_____%(航空快遞)?○_____%(平郵包裹,航空運輸,鐵路快運)
5.包裝方式
買方選擇包裝方式:
○廠家原包裝(或供方散包)加郵局硬紙盒包裝:小于等于_____克貨物包裝費_____元;
小于等于_____千克貨物包裝費_____元;
小于等于_____千克貨物包裝費_____元;
小于等于_____千克貨物包裝費_____元。
○廠家原包裝(或供方散包)加定制木箱包裝:小于等于_____克貨物包裝費_____元;
小于等于_____千克貨物包裝費_____元;
小于等于_____千克貨物包裝費_____元;
小于等于_____千克貨物包裝費_____元。
6.匯款方式
買方選擇:
○銀行電匯○匯款?○在線支付?○信用卡支付
(1)銀行電匯:(2)郵局匯款:
單位名稱:__________________?單位名稱:_____________________
開戶銀行:__________________?收款人:_______________________
銀行帳號:__________________?詳細地址:_____________________
編碼:__________________
(3)在線支付:
單位名稱:__________________?(4)信用卡支付:______________
開戶銀行:__________________?XX銀行一卡通:_______________
銀行帳號:__________________?收款人:_______________________
7.付款方式
預(yù)付款支付方式:
所剩余款支付方式:
○一次性付清所剩余款時間:____________年______月______日
一次性付清所剩余款金額:¥____________________元
○分兩次付清所剩余款,第一次交付余款時間:________年______月______日
第一次交付余款金額:¥__________________元
第二次交付余款時間:______年_____月_____日
第二次交付余款金額:¥__________________元
8.發(fā)貨時間
買方選擇:○賣方在收到買方全部貨款后7個工作日內(nèi)發(fā)貨。一次全部交貨。
○由于到貨期分散時間較長,按照買方要求先到的貨先交貨,共分兩次交貨:
第一次交貨時間:賣方在收到此批所剩全部余款后10個工作日內(nèi)發(fā)貨,交貨內(nèi)容:序號___數(shù)量、序號___數(shù)量、…序號___數(shù)量;
第二次交貨時間:賣方在收到此批所剩全部余款后10個工作日內(nèi)發(fā)貨,交貨內(nèi)容:序號___數(shù)量、序號___數(shù)量、…序號___數(shù)量。
9.違約責(zé)任
賣方責(zé)任:買方付清余款后,賣方如未能按期交貨,賣方保證在買方認為有必要終止采購后應(yīng)無條件退款。
如因不可抗力或無法控制的原因使交易無法按期完成,或在網(wǎng)上網(wǎng)站因各種無法控制的原因丟失了有關(guān)的信息、記錄等情況發(fā)生時,由此而造成交貨期延誤,賣方不承擔(dān)違約責(zé)任。除以上情況之外,由于賣方工作失誤而給買方造成交貨期延誤的情況發(fā)生時,賣方應(yīng)與買方協(xié)商,對給買方造成的直接損失予與賠償,但對買方的任何間接損失賣方不予賠償。
10.其它條款
合同編碼:______________________________。買方匯款時請注明合同編碼。
合同附件共計____份,指買方填寫的確認回單,是本合同的組成部分,具同樣的法律效力。
本合同生效期:自買方付款到賬后即日生效,至本合同各項條款全部執(zhí)行完畢時截止。
如合同在執(zhí)行過程中買賣雙方之間發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的方法解決,如協(xié)商未果,按國家《_____》有關(guān)條款執(zhí)行。
買方:____________________________
公司注冊地址:____________________
郵編:____________________________
聯(lián)系地址:________________________
郵編:____________________________
電話:?___________________________
傳真:____________________________
開戶銀行:________________________
銀行帳號:________________________
納稅人登記號:____________________
買方代表簽名:____________________
賣方:____________________________
公司注冊地址:____________________
郵編:____________________________
聯(lián)系地址:________________________
郵編:____________________________
電話:?___________________________
傳真:____________________________
開戶銀行:________________________
銀行帳號:________________________
納稅人登記號:____________________
買方代表簽名:____________________
貨物買賣合同參考 篇6
供方:_______________公司
需方:__________________
簽訂地點:________________
簽訂時間:__________年_______月______日 根據(jù)《中華人民共和國民法典》的規(guī)定,經(jīng)雙方共同協(xié)商簽訂本合同,以茲共同信守。
一、產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、型號、廠家、數(shù)量、金額、供貨時間
二、交貨時間:________年_______月______日前,由于交貨時間原因產(chǎn)生港雜費等費用由供方承擔(dān)。
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供方對質(zhì)量負責(zé)的條件和期限:_____按國際標(biāo)準(zhǔn),如因質(zhì)量等問題引起的外商索賠由供方負責(zé)及承擔(dān)全部損失,以外商出具的索賠書為準(zhǔn)。
四、包裝要求:內(nèi)外包裝必須適合陸運和海運,如因包裝引起的貨物破損致使外商索賠,供方賠償需方全部實際損失。
五、運輸方式及費用負擔(dān):由供方運送至需方指定港口,費用由供方承擔(dān).
六、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法:按國際標(biāo)準(zhǔn),由需方抽驗貨。
七、結(jié)算方式及期限:需方在結(jié)匯后憑供方增值稅發(fā)票90天內(nèi)付款
八、違約責(zé)任:按民法典處理。
九、如需提供擔(dān)保,另立合同擔(dān)保書,作為本合同附件:_______。
十、解決合同糾紛的確方式:本合同如有異議,由雙方共同協(xié)商解決,協(xié)商不成,向簽訂地法院提出上訴。
十一、其他約定事項:本合同依法簽訂,雙方必須全面履行,任何一方都不得私自變更或解除,因故需要變更或解除時,應(yīng)雙方協(xié)商一致,依法另立協(xié)議。以上條款未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
十二、本合同一式兩份,供需雙方各執(zhí)一份。
供 方 需 方
單 位:__________公司 單 位:______________公司
地 址:_______________ 地 址:_________________
法定代表人:__________ 法定代表人:__________
委托代理人:__________ 委托代理人:__________
電 話:_________________ 電 話:_________________
開戶銀行:_____________
貨物買賣合同參考 篇7
項目名稱:____________________________
采購人(甲方):______________________
地 址:_____________________________
供應(yīng)商(乙方):______________________
地 址:_____________________________
簽訂時間:____________________________
簽訂地點:____________________________
有效期限:____________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方購買乙方_____________________________________事項簽訂本合同。
第一條 合同標(biāo)的
1、乙方根據(jù)甲方需求提供下列貨物,貨物名稱、規(guī)格及數(shù)量詳見“供貨一覽表”。
格式如下:
注:供貨一覽表需附相關(guān)服務(wù)承諾均作為本合同附件。
2、交貨數(shù)量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計算方法:____________。
第二條 交貨方式:
1、交貨時間:_______。
2、交貨地點:_______。
3、運輸方式:_______(注明由誰負責(zé)代辦運輸及運輸費用的承擔(dān))。
4、保 險:_______(按情況約定由誰負責(zé)投保并具體規(guī)定投保金額和投保險種)。
5、與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移:___________。
第三條 合同總價款
本合同項下貨物總價款為(大寫)_________人民幣。
1、在簽訂此合同后的15個工作日內(nèi),甲方向乙方首次支付合同總價的_________%,即人民幣________元,大寫_________;余款_________%即人民幣________元,大寫_________,于貨物在_____年____月____日交付驗收后的15個工作日內(nèi)付清。
2、乙方需在簽訂此合同并交貨完畢后的5個工作日內(nèi),向甲方提交完畢下列文件材料,由甲方財務(wù)處撥付款項:
(1)由國家稅務(wù)機關(guān)監(jiān)制的正式發(fā)票,包括增值稅發(fā)票、普通發(fā)票和定額發(fā)票;
(2)經(jīng)甲方蓋章確認的發(fā)票復(fù)印件;
(3)經(jīng)甲方簽署的驗收單或區(qū)縣簽收單。
(4)合同副本。
3、本合同總價款是貨物設(shè)計、制造、包裝、倉儲、運輸、安裝及驗收合格之前及保修期內(nèi)備品備件發(fā)生的所有含稅費用。
4、本合同總價款包含乙方應(yīng)當(dāng)提供的伴隨服務(wù)/售后服務(wù)費用。
5、本合同執(zhí)行期間合同總價款不變。
6、付款采取以下第
(1)現(xiàn)金
(2)支票
(3)付款至指定賬戶
開戶名:
開戶行:
賬號:
第四條 權(quán)利保證
乙方應(yīng)保證買方在使用該貨物或其任何一部分時不受第三方提出侵犯其專利權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)權(quán)或其他權(quán)利的起訴。一旦出現(xiàn)侵權(quán),乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。由此給甲方造成損失的,應(yīng)當(dāng)對甲方予以賠償。
第五條 質(zhì)量保證
1、乙方所提供的貨物應(yīng)當(dāng)滿足以下質(zhì)量要求質(zhì)量要求,則按國家有關(guān)部門最新頒布的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范為準(zhǔn)。)
2、乙方應(yīng)保證貨物是全新、未使用過的原裝合格正品,并完全符合合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能的要求。乙方應(yīng)保證其提供的貨物在正確安裝、正常使用和保養(yǎng)條件下,在其使用壽命內(nèi)具有良好的性能。
3、除合同另有規(guī)定外,乙方提供的全部貨物均應(yīng)按國家或主管部門的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的保護措施進行包裝。如無相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的,雙方約定的該包裝應(yīng)適應(yīng)于遠距離運輸、防潮、防震、防銹和防野蠻裝卸,以確保貨物安全無損運抵指定地點。由于包裝不善所引起的貨物損失均由
乙方承擔(dān)。每一包裝單元內(nèi)應(yīng)附詳細的.裝箱單。包裝材料及包裝費用均由乙方承擔(dān)。
4、因貨物的質(zhì)量問題發(fā)生爭議的,應(yīng)當(dāng)邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)對貨物質(zhì)量進行鑒定。貨物符合標(biāo)準(zhǔn)的,鑒定費由甲方承擔(dān);貨物不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,鑒定費由乙方承擔(dān)。
5、雙方約定的貨物質(zhì)量保證期為內(nèi),乙方應(yīng)對由于設(shè)計、工藝或材料的缺陷所發(fā)生的任何不足或故障負責(zé),因此給甲方造成損失的,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。乙方同意按照以下方式承擔(dān)責(zé)任:
(1)乙方同意退貨并將貨款退還給買方,并承擔(dān)由此發(fā)生的一切損失和費用,包括利息、銀行手續(xù)費、運費、保險費、檢驗費、倉儲費、裝卸費以及為保護退回貨物所需的其它必要費用。
(2)根據(jù)貨物低劣程度、損壞程度以及甲方退回貨物所遭受損失的金額,經(jīng)買賣雙方商定降低貨物的價格。
(3)用符合合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量和性能要求的新零件、部件和/或設(shè)備來更換有缺陷的部分和/修補缺陷部分,乙方應(yīng)承擔(dān)一切費用和風(fēng)險并負擔(dān)買方蒙受的全部直接損失費用。同時,乙方應(yīng)相應(yīng)延長修補和/或更換件的質(zhì)量保證期。
第六條 驗收
1、貨物的到貨驗收包括:型號、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、及貨物包裝是否完好。
2、乙方應(yīng)將所提供貨物的配件(含裝箱清單、用戶手冊、原廠保修卡、隨機資料)及隨機工具等交付甲方;乙方不能完整交付貨物及本款規(guī)定的單證和工具的,視為未按合同約定交貨,乙方負責(zé)補齊,因此導(dǎo)致逾期交付的,由乙方承擔(dān)相關(guān)的違約責(zé)任。
3、甲方應(yīng)當(dāng)在到貨后的(_________)個工作日內(nèi)對貨物進行驗收;需要乙方對貨物或系統(tǒng)進行安裝調(diào)試的,甲方應(yīng)在貨物安裝調(diào)試完畢后的(_________)個工作日內(nèi)進行質(zhì)量驗收。驗收合格的,由甲方簽署驗收單并加蓋單位公章。
4、甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定,應(yīng)在妥為保管貨物的同時,自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權(quán)拒付合同約定的尾款。
5、乙方在接到甲方書面異議后,應(yīng)在_____日內(nèi)負責(zé)處理并通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第七條 伴隨服務(wù)/售后服務(wù)
1、乙方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和“三包”規(guī)定以及合同所附的“服務(wù)承諾”提供服務(wù)。
2、除前款規(guī)定外,乙方還應(yīng)提供下列服務(wù):
(1)貨物的現(xiàn)場安裝、調(diào)試和/或啟動監(jiān)督;
(2)就貨物的安裝、啟動、運行及維護等對甲方人員進行免費培訓(xùn)。
第八條 違約責(zé)任
1、甲方在合約同定期內(nèi)無正當(dāng)理由拒收貨物、拒付貨物款的,由甲方向乙方支付違約金,按逾期提貨部分貨款金額每日千分之____計算2、乙方逾期交貨的,應(yīng)按照逾期交貨金額每日千分之____計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
3、乙方所交付的貨物品種、型號、規(guī)格不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收。甲方拒收的,應(yīng)根據(jù)具體情況,由乙方負責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。換貨、修理后仍不能滿足要求的,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)當(dāng)退還甲方已經(jīng)支付的金額,4、在乙方承諾的或國家規(guī)定的質(zhì)量保證期內(nèi)(取兩者中最長的期限),如經(jīng)乙方兩次維修或更換,貨物仍不能達到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),甲方有權(quán)退貨,乙方應(yīng)退回全部貨款,并支付合同總價%的違約金。
5、乙方未按本合同的規(guī)定和“服務(wù)承諾”提供伴隨服務(wù)/售后服務(wù)的,應(yīng)按合同總價款的_________%向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
6、乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,均應(yīng)由乙方承擔(dān)。
7、貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除應(yīng)負責(zé)運到合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
8、乙方提前交貨的,甲方接到貨物后,仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,甲方仍需要貨物的,乙方應(yīng)按數(shù)補交,并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要貨物的,應(yīng)在接到乙方通知后__日內(nèi)通知乙方,辦理解除合同手續(xù),逾期不答復(fù)的,視為同意乙方發(fā)貨。
9、其它:_______________。
10、乙方在承擔(dān)上述一項或多項違約責(zé)任后,仍應(yīng)繼續(xù)履行合同規(guī)定的義務(wù)(甲方解除合同的除外)。甲方未能及時追究乙方的任何一項違約責(zé)任并不表明甲方放棄追究乙方該項或其他違約責(zé)任。
第九條 破產(chǎn)終止合同
如果乙方破產(chǎn)或無清償能力,甲方可在任何時候以書面形式通知乙方終止合同而不給乙方補償。該終止合同將不損害或影響甲方已經(jīng)采取或?qū)⒁扇〉娜魏涡袆踊蜓a救措施的權(quán)力。
第十條 合同的變更、終止和轉(zhuǎn)讓
1、對合同的任何修改和變更,合同一方須向另一方發(fā)出書面通知,并得到另一方的同意。
2、任何對合同條款的變更或修改均須甲乙雙方簽訂書面補充協(xié)議。
3、未經(jīng)甲方允許,乙方不得擅自部分或全部轉(zhuǎn)讓其應(yīng)履行的合同義務(wù)。
第十一條 不可抗力條款
1、本合同中不可抗力事件系指買賣雙方在締結(jié)合同時所不能預(yù)見的、并且它的發(fā)生及其后果是無法避免和無法克服的事件,諸如戰(zhàn)爭、嚴重火災(zāi)、水災(zāi)、洪水、臺風(fēng)、地震、國家政策法規(guī)的變更和修改等。
2、由于不可抗力致使合同無法履行的,受不可抗力影響一方應(yīng)立即將不能履行本合同的事實書面通知對方,并在不可抗力發(fā)生之日起 15天內(nèi)提供有關(guān)相關(guān)政府部門或公證機關(guān)出具的證明文件。
3、由于不可抗力的原因,阻止、限制、延遲或干擾雙方履行本合同,本合同執(zhí)行時間可根據(jù)中止的時間相應(yīng)順延,免除雙方因不可抗力所延遲或阻止的部分合同的履行責(zé)任,但是,雙方應(yīng)采取合理的措施避免或消除該等造成不履行的原因,并且一旦該等原因被消除,則雙方應(yīng)就合同的履行及后續(xù)問題進行協(xié)商,按照該事件對合同履行的影響程度,決定繼續(xù)履行合同或終止合同。
4、一方遲延履行后發(fā)生不可抗力的,仍應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任
第十二條 解決合同糾紛的方式
1、甲、乙雙方在合同履行過程中發(fā)生的一切爭議,由雙方及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時,雙方同意由北京仲裁委員會仲裁。
2、仲裁費由敗訴方負擔(dān)。
3、仲裁期間,除正在進行仲裁部分外,合同其它部分繼續(xù)執(zhí)行。除非仲裁部分與合同其他部分的履行存在時間上的先后關(guān)系。 第十三條 合同生效及其他
1、乙方應(yīng)當(dāng)在簽訂合同時向甲方提供其合法經(jīng)營的證明文件,并作為本合同的附件。
2、簽訂本合同時,雙方確認的合同附件為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同,同等法律效力。
3、本合同自雙方法定代表人簽字并加蓋公章之日起生效。
4、本合同一式_________份,甲乙雙方各執(zhí)_________份,
_________份交計生委財務(wù)處存檔。
甲方(購買人): 乙方(供應(yīng)商):
(蓋章) (蓋章)
法定代表人:_________ 法定代表人:_________ 聯(lián) 系 人:_________ 聯(lián) 系 人:_________ 電話:_________ 電 話:_________
開戶銀行:___________
帳號:_______________
年 月 日 年 月 日
貨物買賣合同參考 篇8
買 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________ 國籍:____________
賣 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________ 國籍:____________
經(jīng)買賣雙方在平等、互利原則上協(xié)商一致,達成本協(xié)議各條款,共同履行:
第一條 貨物名稱:____________________
第二條 產(chǎn)地:____________________
第三條 數(shù)量:____________________
第四條 商標(biāo):____________________
第五條 價格:____________________FOB________________
第六條 包裝:____________________
第七條 付款條件:簽訂合同后買方于7個銀行日內(nèi)開出以賣方為受益人的、經(jīng)確認的、不可撤銷的、可分割、可轉(zhuǎn)讓的、不得分批裝運的、無追索權(quán)的信用證。
第八條裝船:從賣方收到買方信用證日期算起,45天內(nèi)予以裝船,若發(fā)生買方所訂船舶未按時到達裝貨,按本合同規(guī)定,賣方有權(quán)向買方索賠損毀/耽擱費,按總金額____%計算為限。因此,買方需向賣方提供銀行保證。
第九條 保 證 金:賣方收到買方信用證的14個銀行日內(nèi),向買方寄出____%的保證金或銀行保函。若賣方不執(zhí)行本合同,其保證金買方予以沒收。
第十條 應(yīng)附的'單據(jù):賣方向買方提供:
1.全套清潔提貨單;
2.一式四份經(jīng)簽字的商業(yè)發(fā)票;
3.原產(chǎn)地證明書;
4.裝箱單;
5.為出口________ 所需的其他主要單據(jù)。
第十一條 裝船通知:賣方在規(guī)定的裝貨時間至少14天前用電報方式將裝船條件告知買方,買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。
第十二條 其他條款:質(zhì)量、數(shù)量和重量的檢驗可于裝貨港一次進行,若要求提供所需的其他證件,其辦理手續(xù)費、領(lǐng)事簽證費應(yīng)由買方負擔(dān)。
第十三條 裝船時間:
第十四條 裝貨效率:每一個晴天工作日,除星期日、節(jié)假日外,每艙口進貨為________ 立方(噸)。
第十五條 延期費/慢裝卸罰款:對于________載重噸船來說,每天________U.S.D.。
第十六條 不可抗力:簽約雙方的任何一方由于臺風(fēng)、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執(zhí)行時,則延遲合同的期限應(yīng)相當(dāng)于事故所影響的時間。
第十七條 合同爭議的解決:
第十八條 本合同于____年__月__日在________市用________文簽署,正本一式兩份,買賣雙方各執(zhí)一份,買賣雙方簽字生效。
買方:____________________________ 賣方:____________________
代表:____________________________ 代表:____________________
日期:____________________________ 日期:____________________
貨物買賣合同參考 篇9
合同編號: ) 出賣人(甲方):身份證號碼: 買受人(乙方): 身份證號碼: 根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和本市有關(guān)規(guī)定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同,以資共同遵守。
第一條 甲方現(xiàn)將長期出讓一幢房屋,具體狀況如下: 房屋位于____縣邱第 棟第 號,建筑面積為 平方米。轉(zhuǎn)讓相關(guān)關(guān)系(包括抵押、相鄰、租賃等其他關(guān)系)房屋平面圖、四至范圍情況及交房標(biāo)準(zhǔn)(詳見附件)。
第二條 甲方保證已如實陳述房地產(chǎn)權(quán)屬狀況、設(shè)備、裝飾情況和相關(guān)關(guān)系,乙方對甲方上述轉(zhuǎn)讓的房屋具體狀況充分了解,自愿買受該房地產(chǎn)。
第三條 付款方式分為一次性付清和分期付款。可供乙方選擇。 一次性付清優(yōu)惠 %優(yōu)惠價為 元(大寫: 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整) 分期付款首付定金元;一層封頂付總價格30%,為 元(大寫: 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整);主體 封頂付總價格30%,為 元(大寫: 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整);交房時付清余款,為 元(大寫: 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整)。
第四條 甲方轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)時,土地使用權(quán)按下列第 款辦理。 (
一) 該房屋占用的國有土地使用權(quán)的使用年限從年____月____日起至________年____月____日止。 甲方將上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方后,出讓合同載明的權(quán)利、義務(wù)一并轉(zhuǎn)移給乙方。 (
二)按照中華人民共和國法律、法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)規(guī)定,【可以不 辦理】【應(yīng)辦理】土地使用權(quán)出讓手續(xù)的,應(yīng)由【甲方】【乙方】按規(guī)定【將轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)所獲收益中的土地收益上繳國家】【辦理土地使用權(quán)出讓手續(xù)并繳納土地使用權(quán)出讓金】。
第四條 甲、乙雙方同意,甲方于________年____月____日前騰出該房屋并通知乙方進行驗收交接。乙方應(yīng)在收到通知之日起的____日內(nèi)對房屋及其裝飾、設(shè)備情況進行查驗。查驗后【簽訂房屋交接書】【甲方將房屋鑰匙交付給乙方】【 】為房屋轉(zhuǎn)移占有的標(biāo)志。
第五條 甲方承諾,自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接期間,凡已納入本合同附件二的各項房屋裝飾及附屬設(shè)施被損壞或被拆除的,應(yīng)按被損壞、或被拆除的房屋裝飾及附屬設(shè)施。 【價值 元】向乙方支付違約金。
第六條 甲、乙雙方確認,自本合同簽訂之日起的____日內(nèi), 【甲乙雙方共同】【委托甲方】【委托乙方】【委托 】向房地產(chǎn) 交易中心申請辦理轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)。 上述房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移日期以 【市】【區(qū)】【縣】 房地產(chǎn)交易中心受理該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過戶申請之日為準(zhǔn),但房地產(chǎn)交易中心依法作出不予過戶決定的除外。 甲方承諾,在乙方或者委托他人辦理轉(zhuǎn)讓過戶時,積極給予協(xié)助。 由于甲方故意拖延或者不及時提供相關(guān)材料的,乙方按本合同
第十條追究甲方的違約責(zé)任。
第七條 上述房地產(chǎn)風(fēng)險責(zé)任自該房地產(chǎn)【權(quán)利轉(zhuǎn)移】【轉(zhuǎn)移占 有】之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第八條 本合同生效后,甲、乙雙方應(yīng)按國家及本市的有關(guān)規(guī) 定繳納稅、費。 在上述房地產(chǎn)【權(quán)利轉(zhuǎn)移】【轉(zhuǎn)移占有】前未支付的物業(yè)管理費、 水、電、燃氣、通信費等其他費用,按本合同附件四約定支付。【權(quán)利轉(zhuǎn)移】【轉(zhuǎn)移占有】后該房地產(chǎn)使用中所發(fā)生的費用,按本合同附件四約定支付。
第九條 乙方未按本合同約定期限付款的,甲、乙雙方同意按 下列第 款內(nèi)容處理。
一、每逾期____日,乙方應(yīng)向甲方支付逾期未付款的 %的違約 金,合同繼續(xù)履行。
二、乙方逾期未付款,甲方應(yīng)書面催告乙方,自收到甲方書面催 告之日起的____日內(nèi),乙方仍未付款的,甲方有權(quán)單方解除合同,并 書面通知乙方,自收到通知之日起的____日內(nèi)乙方未提出異議,合同 即行解除。甲方可從乙方已付款中扣除乙方應(yīng)向甲方支付逾期未付款 %的違約金,余款返還給乙方,已付款不足違約金部分,乙方應(yīng)在接到書面通知之起____日內(nèi)向甲方支付。若乙方違約給甲方造成經(jīng)濟損失的,甲方實際經(jīng)濟損失超過乙方應(yīng)支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額應(yīng)由乙方據(jù)實賠償。
第十條 甲方未按本合同約定的期限將上述房地產(chǎn)交付(包括 房地產(chǎn)交接及房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移)給乙方,甲、乙雙方同意按下列第 款內(nèi)容處理。
一、每逾期____日,甲方應(yīng)向乙方支付已收款 %的違約金,合 同繼續(xù)履行。
二、甲方逾期未交付房地產(chǎn),乙方應(yīng)書面催告甲方,自收到乙方 書面催告之日起的____日內(nèi),甲方仍未交付房地產(chǎn)的,乙方有權(quán)單方 解除合同,并書面通知甲方,自收到通知之日起的____日內(nèi)甲方未提 出異議,合同即行解除。甲方除應(yīng)在收到書面通知之日起____日內(nèi)向 乙方返還已收款和利息(自乙方支付房款之日起至解除合同之日止)外,還應(yīng)按已收款的 %向乙方支付違約金。若甲方違約給乙方 造成經(jīng)濟損失的,乙方實際經(jīng)濟損失超過甲方應(yīng)支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額應(yīng)由甲方據(jù)實賠償。
第十一條 經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,在不違反有關(guān)法律、法規(guī)的前提下,訂立的補充條款或補充協(xié)議,為買賣合同不可分割的一部份。本合同補充條款與正文條款不一致的,以補充條款為準(zhǔn)。
第十二條 本合同自【甲、乙雙方簽訂】【 公證處公證】【 】之日起生效。
第十三條 本合同適用中華人民共和國法律、法規(guī)。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不能解決的, 提交上海仲裁委員會仲裁(不愿意仲裁,愿意向人民法院起訴的,請將此條款劃去)。
第十四條 本合同一式 份,甲、乙雙方各執(zhí) 份,和 【市】【區(qū)】【縣】房地產(chǎn)交易中心各執(zhí)一份。【【必備】買賣合同范X9篇
貨物買賣合同參考 篇10
買方:___________________________
賣方:___________________________
買賣雙方遵循平等、自愿、互利、互惠原則協(xié)商并達成如下協(xié)議,共同信守。
第一條: 品名、規(guī)格、數(shù)量及單位
__________________________________________________________
第二條: 合同總值
__________________________________________________________
第三條: 原產(chǎn)國別及制造廠商
__________________________________________________________
第四條: 裝運港
__________________________________________________________
第五條: 目的港
__________________________________________________________
第六條: 裝運期
分運:__________________________
轉(zhuǎn)運:__________________________
第七條: 包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠洋和長途陸路運輸,防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸。任何由于賣方包裝不善而造成的損失由賣方負擔(dān)。
第八條: 嘜頭
賣方須用不褪色油漆于每件包裝上印刷包裝編號、尺碼、凈重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭:
第九條: 保險
裝運后由買方投保。
第十條: 付款條:件
1.買方在收到備貨電傳通知后及裝運期前30天,開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證,其金額為合同總值的______________%,計___________。____________行收到下列單證經(jīng)核對無誤后,承付信用證款項(如果分運,應(yīng)按分運比例承付):
a.全套可議付已裝船清潔海運提單,外加兩套副本,注明“運費待收”,空白抬頭,空白背書,已通知到貨口岸________ 運輸公司。
b.商業(yè)發(fā)票一式五份,注明合同號,信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份,注明每包裝物數(shù)量,毛重和凈重。
d.由制造廠家出具并由賣方簽署的品質(zhì)證明書一式三份。
e.提供全套技術(shù)文件的確認書一式兩份。
2.賣方在裝船后10天內(nèi),須掛號航空郵寄三套上述文件,一份寄買方,兩份寄目的港________ 運輸公司。
3.____銀行收到合同中規(guī)定的,經(jīng)雙方簽署的驗收證明后,承付合同總值的`____%,金額為________ 。
4.買方在付款時,有權(quán)按合同第十五、十八條:規(guī)定扣除應(yīng)由賣方支付的延期罰款金額。
5.一切在中國境內(nèi)的銀行費用均由____方承擔(dān),一切在中國境外的銀行費用均由____方承擔(dān)。
第十一條: 裝運條:款
1.賣方必須在裝運期前45天,用電報/電傳向買方通知合同號、貨物品名、數(shù)量、發(fā)票金額、件數(shù)、毛重、尺碼及備貨日期,以便買方安排訂倉。
2.如果貨物任一包裝達到或超過重____噸,長____米,寬____米,高____米,賣方應(yīng)在裝船前50天,向買方提供五份包裝圖紙,說明詳細尺碼和每件重量,以便買方安排運輸。
3.買方須在預(yù)計船抵達裝運港日期前10天,通知賣方船名,預(yù)計裝船日期,合同號和裝運港船方代理,以便賣方安排裝船。如果需要更改載裝船只,提前或推后船期,買方或船方代理應(yīng)及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期后30天內(nèi)到達裝運港,從第31天起,在裝運港所發(fā)生的一切倉儲和保險費由買方承擔(dān)。
4.船按期抵達裝運港后,如果賣方未能備貨待裝,一切空倉費和滯期費由賣方承擔(dān)。
5.在貨物越過船舷脫離吊鉤前,一切風(fēng)險及費用由賣方承擔(dān)。在貨物越過船舷脫離吊鉤后,一切風(fēng)險及費用由買方承擔(dān)。
6.賣方在貨物全部裝運完畢后48小時內(nèi),須以電報/電傳通知買方合同號、貨物品名、數(shù)量、毛重、發(fā)票金額、載貨船名和啟運日期。如果由于賣方未及時電告買方,以致貨物未及時保險而發(fā)生的一切損失由賣方承擔(dān)。
第十二條: 技術(shù)文件
1.下述全套英文本技術(shù)文件應(yīng)隨貨物發(fā)運:
a.基礎(chǔ)設(shè)計圖。
b.接線說明書、電路圖和氣/液壓連接圖。
c.易磨損件制造圖紙和說明書。
d.零備件目錄。
e.安裝、操作和維修說明書。
2.賣方應(yīng)在簽訂合同后60天內(nèi),向買方或用戶掛號航空郵寄本條:第1款規(guī)定的技術(shù)文件,否則買方有權(quán)拒開信用證或拒付貨款。
第十三條: 保質(zhì)條:款
賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝制成、嶄新、未曾使用,并在各方面與合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能相一致,在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下,賣方對合同貨物的正常使用給予____天的保證期,此保證期從貨物到達____起開始計算。
第十四條: 檢驗條:款
1.賣方/制造廠必須在交貨前全面、準(zhǔn)確地檢驗貨物的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量,簽發(fā)質(zhì)量證書,證明所交貨物與合同中有關(guān)條:款規(guī)定相符,但此證明書不作為貨物的質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量的最后依據(jù),賣方或制造廠商應(yīng)將記載檢驗細節(jié)和結(jié)果的書面報告附在質(zhì)量證明書內(nèi)。
2.在貨物抵達目的港之后,買方須申請____國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量進行初步檢驗并簽發(fā)檢驗證明書,如果商檢局的檢驗發(fā)現(xiàn)到貨的質(zhì)量、規(guī)格或數(shù)量與合同不符,除應(yīng)由保險公司或船方負責(zé)者外,買方在貨物到港____天內(nèi)有權(quán)拒收貨物,向賣方提出索賠。
3.如果發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量和規(guī)格與合同規(guī)定不符,或貨物在合同第十三條:所規(guī)定的保證期內(nèi)證明有缺陷,包括內(nèi)在的缺陷或使用不良的原材料,買方將安排商檢局檢驗,并有權(quán)依據(jù)商檢證書向賣方索賠。
4.如果由于某種不能預(yù)料的原因,在合同有效期內(nèi)檢驗證書不及辦妥,買方須電告賣方延長商檢期限____天。
第十五條: 索賠
1.賣方對貨物不符合本合同規(guī)定負有責(zé)任且買方按照本合同第十三條:和第十四條:規(guī)定,在檢驗和質(zhì)量保證期內(nèi)提出索賠時,賣方在征得買方同意后,可按下列方法之一種或幾種理賠:
a.同意買方退貨,并將所退貨物金額用合同規(guī)定的貨幣償還買方,并承擔(dān)買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費用,包括利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸及監(jiān)管保護所退貨物的一切其他必要的費用。
b.按照貨物的質(zhì)量低劣程度、損失程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。
c.用符合合同規(guī)定、質(zhì)量和性能的部件替換有瑕疵部件,并承擔(dān)買方所蒙受的一切直接損失和費用,新替換部件的保質(zhì)期須相應(yīng)延長。
2.賣方在收到買方索賠書后一個月之內(nèi)不予答復(fù),則視為賣方接受索賠。
第十六條: 不可抗力
1.簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約,履約期限則應(yīng)按不可抗力影響履約的期限相應(yīng)延長。
2.受阻方應(yīng)在不可抗力發(fā)生或終止時盡快電告另一方,并在事故發(fā)生后14天內(nèi)將有關(guān)當(dāng)局出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。
3.如果不可抗力事故持續(xù)超過120天,另一方有權(quán)用掛號航空郵寄書面通知受阻方終止合同,通知立即生效。
第十七條: 仲裁
雙方對執(zhí)行合同時發(fā)生的一切爭執(zhí)均應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如果不能解決,按____項仲裁。
a.提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會,根據(jù)該會的仲裁程序進行仲裁。
b.提交雙方同意的第三國仲裁機構(gòu)仲裁。
仲裁機構(gòu)的裁決具有最終效力,雙方必須遵照執(zhí)行,仲裁費用由敗訴方承擔(dān),除非仲裁機構(gòu)另有裁定。
仲裁期間,雙方須繼續(xù)執(zhí)行合同中除爭議部分之外的其他條:款。
第十八條: 延期和罰款
如果賣方不能按合同規(guī)定及時交貨,除因不可抗力者外,若賣方同意支付延期罰款,買方應(yīng)同意延期交貨。罰款通過在議付行付款時扣除,但罰款總額不超過延期貨物總值的5%,罰款率按每星期0.5%計算,少于7天者按7天計。如果賣方交貨延期超過合同規(guī)定船期10個星期時,買方有權(quán)取消合同。盡管取消了合同,但賣方仍須立即向買方交付上述規(guī)定罰款。
第十九條: 附加條:款
____________________________________________________________ 。
本合同由雙方于______年_____月_____日在________市用_____文簽署。正本一式____份,買賣雙方各執(zhí)______份。本合同以下述第_________款方式生效。
1.立即生效。
2.合同簽署后____天內(nèi),由雙方確認生效。
買方:____________ 簽名:____________
賣方:____________ 簽名:____________
簽署日期:_________年______月______日
貨物買賣合同參考 篇11
甲方:(以下簡稱甲方) 乙方:(以下簡稱乙方)
甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,明確了雙方權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。遵照平等、自愿、公平和誠信的原則,買賣雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
一、商品條件
二、貨物的送貨地點:甲方指定工地。汽車運輸,貨物卸裝由乙方負責(zé)。如需發(fā)票,甲方需支付5%的費用。
三、稅務(wù)發(fā)票由甲方負責(zé)。
四、質(zhì)量驗收:甲方應(yīng)派專人對貨物的數(shù)量、質(zhì)量進行驗收,如有異議,甲方在收貨之日起必須當(dāng)天向乙方提出,如不合格甲方有權(quán)拒收。乙方必須無條件將該批原材料運轉(zhuǎn)出場,由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)。
五、貨款結(jié)算:按照實際供貨量(以甲方收貨單為準(zhǔn))。甲方每月月底按項目部審核后的本月供貨總額的50%向乙方支付貨款。貨物送完后180個工作日內(nèi)付清全部余款。如違約,甲方需承擔(dān)貨款總價的2‰每天的違約金。
六、甲方根據(jù)施工安排,應(yīng)向乙方提供一個需求計劃,乙方保證計劃組織生產(chǎn)和儲備。確保供貨及時連續(xù),需方在要求供貨時,須提前1—2天通知對方。
七、合同價格在合同履行起內(nèi)保持不變,如遇不可抗擊力致使石X成本增加,需要變更時,雙方另行協(xié)商。
八、本合同發(fā)生糾紛時,雙方都可向當(dāng)?shù)氐娜嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
九、本合同未盡事宜,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商后,可另行補充條款,補充條款作為合同附件與合同具有同等效力。
十、此合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,自簽訂之日起生效,工程完工后余款付清后自行解除。
甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章)
________年____月____日
貨物買賣合同參考 篇12
買方:_______________________
地址:_______________________
傳真:_______________________?電話:_______________________
賣方:_______________________
地址:_______________________
傳真:_______________________?電話:_______________________
本合同由買方和賣方共同簽署,買方同意購買且賣方同意出售下列商品并遵守所列各項條款。
1.描述
項目
商品名稱、規(guī)格
單位
數(shù)量
單價
總金額
1
具體技術(shù)細節(jié)見附件“A”
2
包裝
3
_____和貨物重量
港(AIRPORT)?到岸價總金額:
2.原產(chǎn)國和制造商名稱
________________________________________3.包裝
包裝在結(jié)實的新木箱或紙箱里,適合遠距離的海運/包裹郵遞/空運和氣候的變化,能防護野蠻裝卸、潮濕、雨淋、腐蝕、震動和冷凍。
買方將對由于包裝不適當(dāng)造成的任何貨物損壞、缺失和由此產(chǎn)生的費用負責(zé);也對由于不充分或不適當(dāng)?shù)陌b和保護措施所引起的銹蝕負責(zé)。隨箱應(yīng)裝運一整套有關(guān)的服務(wù)和操作說明。
4.嘜頭
賣方用不褪色的油漆在每一個外包裝的四周寫上箱號、毛重、凈重、尺寸、合同號、目的港、收貨人編號和下列文字:“防止潮濕”,“輕拿輕放”,“此端向上”,提升位置,重心和嘜頭。嘜頭為:_______________________
5.裝船時間
_________________________________________
6.裝貨港
_________________________________________
7.目的港
_________________________________________
8._____
在CIF條款下,由賣方辦理以買方為受益人的_____額為發(fā)票金額110%的一切險。
9.付款
10.文件
(1)提單/空運單:
A)在海運條件下:
3份原始海運提單,注明:“運費先付(CIF和C&F)”、合同號、嘜頭、空白背書,并寫明完整的地址和電話號碼以通知買方。
B)在空運條件下:
一份原始和一份復(fù)印的空運單,注明“運費先付(CIF和C&F)”、合同號、嘜頭,指定給買方。
(2)5份正本發(fā)票,注明:合同號、嘜頭(在多于一個嘜頭時,發(fā)票應(yīng)分開打印),按照相關(guān)合同寫出明細。
(3)由廠商/供貨商確認的2份正本和2份復(fù)印的裝箱單,注明:重量、裝箱件數(shù)和相應(yīng)發(fā)票的日期。
(4)2份由廠商/供貨商確認的質(zhì)量、數(shù)量說明書。
(6)在CIF條款下,1份正本_____單或_____憑證以及2份復(fù)印件,按發(fā)票金額的110%保全險(ALL?RISKS)。
(7)如果必要的話,一份由政府出具的出口許可證復(fù)印件。
(8)一份正本、兩份復(fù)印的原產(chǎn)地證明。
以上所有文件的拷貝件要寄給:喀土穆和北京辦公室。
11.裝運
在CFR/CIF條款下:
A.賣方負責(zé)將貨物在裝運期限內(nèi)從裝運港運到目的港。不允許轉(zhuǎn)船。一旦發(fā)生轉(zhuǎn)船,由此產(chǎn)生的所有費用和風(fēng)險全部由賣方承擔(dān)。不允許倉面裝載。裝載貨物的船只不允許懸掛買方不能接受的國家的_____。貨船船齡不能超過15年。
B.如果貨物用空運/包裹方式郵遞,賣方將于條款5所列裝船期前30天,用傳真通知買方條款12(1)內(nèi)容。賣方在發(fā)運貨物以后當(dāng)即按條款12(2)規(guī)定通知買方,以使買方安排_____和及時辦理清關(guān)手續(xù)。
12.裝船通知
(1)賣方為了以下目的(A、B、C)將于合同條款5中列明的裝船日期前40天,用傳真通知買方合同號、品名、數(shù)量、價值、箱數(shù)、毛重、尺寸和在裝運港就緒的日期。如果任何一箱的總量超過9公噸、尺寸范圍達到或者超過12米長,2.7米寬,3米高,賣方需要在裝運前50天通知買方這些數(shù)據(jù)。如果有易燃和危險物品需要標(biāo)明。
A.在條款9中的L/C付款條件下,開出一個信用證。
(2)賣方在完成貨物裝運后,立即用傳真通知買方合同號、商品、數(shù)量、箱數(shù)、發(fā)票價值、毛重、船名、開船日期、提單號(海運時)或空運單、航班號以及估計到貨日期等等。如果有易燃或危險品,應(yīng)將其明細一起標(biāo)明。由于賣方?jīng)]及時通知造成買方?jīng)]有及時辦理_____和清單事宜,全部損失由賣方負責(zé)。
13.技術(shù)文件
__________________________________________________________________________________
14.質(zhì)量保證
賣方保證其產(chǎn)品是用最好的材料、先進的技術(shù)制造、全新且沒有使用過,完全符合本合同的質(zhì)量、性能和規(guī)格要求,與技術(shù)手冊相一致。質(zhì)保期從貨物到達目的港后算18個月,或由雙方代表簽字后的驗收合格證明有效后算12個月。
15.檢驗
(1)在交貨以前,制造方將按條款10(4)的要求,對貨物的質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量/重量做一準(zhǔn)確、全面的檢驗,并出具證明書,證明該商品與合同條款相符。這些證明將形成交給付款議付的文件的不可分割的一部分,但是不被認為是最終結(jié)果。制造方試運行的結(jié)果和細節(jié)必須作為質(zhì)量證明的附件出現(xiàn)。
(2)當(dāng)商品到達現(xiàn)場以后,買方將申請?zhí)K丹商品檢驗局對商品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量/重量作一個初步檢驗,并作出檢驗報告,如果商檢局發(fā)現(xiàn)有規(guī)格和數(shù)量或者兩者都不符的地方,除非責(zé)任是_____公司或運輸公司的,買方將在商品現(xiàn)場檢驗之后30天以內(nèi)有權(quán)拒收商品或向賣方索賠。
(3)如果商品的質(zhì)量和規(guī)格與合同不符,或在條款14所列的質(zhì)量保證期內(nèi),由于任何原因被證實有缺陷,包括潛在缺陷或使用了不合格的材料,買方將安排由商檢局進行檢驗,并有權(quán)向賣方索賠。
16.索賠
在貨物到達目的地后90天內(nèi),除非_____公司或船主負有責(zé)任,如果發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量、規(guī)格或數(shù)量有與合同條款不符之處,買方將有權(quán)進行索賠,更換貨物或索賠損失、所有的費用(如商檢費、運還和運回替換貨物、_____費、倉儲和裝卸費用等)將由賣方承擔(dān)。對于質(zhì)量,賣方將保證:從貨物到達目的地后的18個月內(nèi),如果由于該設(shè)備由內(nèi)在缺陷、制造材料不合格或做工低劣,買方將立即書面通知賣方。
檢驗證明將作為索賠的基礎(chǔ)。賣方對于買方的索賠,有責(zé)任迅速排除缺陷(全部或部分更換商品或根據(jù)損壞的程度降價)。如果有必要,將由賣方承擔(dān)費用買方自行排除缺陷,如果賣方在收到前述索賠一個月內(nèi)不能回答買方,索賠將被認為已被賣方接受。
17.不可抗力
在這種情況下,賣方仍然有責(zé)任采取必要的措施盡快運輸貨物。如果事故持續(xù)超過10周,買方有權(quán)取消合同。
18.遲交貨和罰款
如果賣方?jīng)]有按合同要求及時交貨,除非是合同款17的不可抗力引起的,買方在賣方同意付罰金(經(jīng)付款行從貨款中扣除)的條件下同意延遲交貨,罰款總數(shù)不超過交貨全部金額的10%,每延遲交貨1天罰貨款的1%。如果超過合同交貨期10天后賣方仍不能交貨,買方有權(quán)取消合同,不管合同是否被取消,賣方仍要不推遲地交納前述罰款。
19._____
與此合同有關(guān)的所有爭端及其執(zhí)行將通過談判友好地解決,如果不能協(xié)商解決,案例將提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易_____委員會根據(jù)其公布的_____規(guī)則進行_____,_____將在北京進行,_____委員會的決定是終局性的,并對雙方都具有約束力,雙方既不能訴諸法庭,也不能向其他機構(gòu)要求修改決定,_____費由敗訴的一方承擔(dān)。
20.合同的生效
合同從雙方簽字日期起生效。
21.售后服務(wù)
賣方要提供補口材料和售后服務(wù)。
22.特殊條款
茲證明本合同由買賣雙方共同簽署,雙方各保留一份正本。
本合同的附件都將被視為合同的不可分割的一部分并與合同具有同樣的效力。
買方:_____________________
_______年_______月_______日
賣方:_____________________
_______年_______月_______日
貨物買賣合同參考 篇13
一、買賣標(biāo)的和數(shù)量:
甲方將下列貨物賣與乙方:
名稱
規(guī)格或型號
品牌
生產(chǎn)商
數(shù)量
二、單價和貨款總額:
雙方約定的價格條款是:
本合同總價款為人民幣X萬元
三、交貨時間和交貨數(shù)量:
交貨時間為;
美批次交貨數(shù)量的限制是:
四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔(dān):
雙方確定的交貨地點為上海市X路X號;
運輸方式為:
運費由乙方承擔(dān),但是已經(jīng)合并計算入本合同的貨物單價中
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收條款:
雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是:
封樣的方式和保存:
乙方在甲方貨物到達交貨地點的當(dāng)天應(yīng)當(dāng)及時組織人員進行驗收,驗收合格后予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權(quán)拒絕接收。
六、包裝和標(biāo)簽:
雙方確定的包裝材料和方式是:
貨物標(biāo)簽商定為:
七、損失風(fēng)險:
貨物在送達交貨地點前的損失風(fēng)險由甲方承擔(dān),其后的損失風(fēng)險由乙方承擔(dān)。
八、貨物所有權(quán):
在乙方如數(shù)、及時地支付完畢本合同約定的貨款前,甲方擁有對出賣貨物的所有權(quán),乙方有義務(wù)保證不因乙方的原因而導(dǎo)致甲方的上述權(quán)利受到限制或者剝奪。
九、貨款結(jié)算和支付:
結(jié)算和支付期限為:
支付方式為:
十、知識產(chǎn)權(quán):
甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的知識產(chǎn)權(quán),否則因此而造成乙方損失的,甲方予以充分賠償。
十一、保密條款:
有關(guān)本合同的協(xié)商、簽訂和本合同的所有內(nèi)容,以及為履行本合同而知悉的對方的商業(yè)秘密,包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、工藝、技術(shù)資料、雙方客戶、文件、圖紙、價格等,雙方都負有保密義務(wù)。非經(jīng)對方或者法定權(quán)利機構(gòu)的`許可或者要求,不得向任何他方予以披露、使用許可或者進行其他任何形式的泄露和使用。
十二、合同的變更、解除和終止:
雙方協(xié)商一致并達成新的條款時,可以變更本合同;
任何一方違約,對方在追究違約方的違約責(zé)任的同時,有權(quán)決定是否解除本合同;
在本合同約定的有效期限屆滿、合同履行完畢或者雙方一致同意終止時,本合同得以終止
十三、違約責(zé)任:
交貨遲延的違約責(zé)任
驗收遲延的違約責(zé)任:甲方交貨日期得以順延并由乙方承擔(dān)損失風(fēng)險,同時按日支付違約金元;
貨款支付遲延的違約責(zé)任;
交貨不合格時的違約責(zé)任:
違反保密條款的違約責(zé)任:支付違約金X萬元,但是如果違約方因違約而獲得的利益或者守約方遭受的損失大于X萬元時,上述款項應(yīng)當(dāng)如數(shù)賠償給守約方
十四、合同的生效:本合同經(jīng)雙方簽章后生效。
十五、爭議的解決:
因履行本合同發(fā)生爭議的,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,提交原告住所地的人民法院裁決。
十六、合同文本:
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
十七、文書和意見的送達地址:
雙方明確本合同注明的聯(lián)絡(luò)方式是合適的,任何因履行本合同的所需的與對方的聯(lián)系和文書都以上述方式進行,除非經(jīng)對方的書面確認才得以變更。
甲方:(浙江)化工有限公司
乙方:XX有限公司
XX年X月X日
貨物買賣合同參考 篇14
甲方(賣方):趙 乙方(買方):張 甲、乙雙方就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在 ____市____區(qū) 渝州路 2小區(qū)3號樓 4單(建筑面積120平方米,儲藏室40 平方米,產(chǎn)權(quán)證號100X5420)房地產(chǎn)出賣給乙方,并將與所出賣該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權(quán)同時出賣給乙方(附房產(chǎn)證復(fù)印件及該房產(chǎn)位置圖)。
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ;即人民幣小寫100元 。
三、乙方在簽訂本合同時,支付定金三十萬元整 ,即小寫300000元 。
四、乙方支付定金之日起 2個月內(nèi),向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關(guān)期限和程序按照所在按揭銀行規(guī)定辦理)。
五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)稅費由 甲方承擔(dān)。
七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過戶手續(xù),待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時,乙方應(yīng)向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應(yīng)在1個月 前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時該房產(chǎn)應(yīng)無任何擔(dān)保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、入網(wǎng)費、有線電視費等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段迨f 元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期____日,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段迨P金,逾期____日視為毀約;如因政府及銀行規(guī)定,本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導(dǎo)致合同解除,不適用本條款。
十、交付該房產(chǎn),甲方不得損壞該房產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、地面和墻壁及不適移動的物件,并將抽風(fēng)機一臺(型號:100X8485),空調(diào)兩臺(型號:015X8549 ),熱水器(型號:109X4554),浴霸(型號:102X6985),飲水機(型號:108X9264),音響兩臺(型號:258695 ),涼衣架,房內(nèi)燈具,前后門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛(wèi)設(shè)施, 等讓與乙方(含在房屋價值內(nèi))。 十
一、本協(xié)議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。 十
二、附加條款: 1、轉(zhuǎn)讓過后,甲方不的以任何借口干涉乙方對房屋的修改。 甲方(賣方):趙 (印) 身份證號: 住址:____市____區(qū)歇臺子長石村24號 電話:________年____月____日 乙方(買方):張 (印)身份證號: 住址:____省23號 電話
貨物買賣合同參考 篇15
買方:__________________________
賣方:__________________________
買方經(jīng)辦人:____________________
賣方經(jīng)辦人:____________________
買方E-Mail:____________________
賣方E-Mail:____________________
合同簽定地點:__________________
用戶編碼:______________________
合同簽定時間:__________________
合同編碼:______________________
買賣雙方經(jīng)友好協(xié)商,達成以下協(xié)議:
1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、到貨期、單價及運輸費、包裝費、保險費、合同總金額
序號
產(chǎn)品名稱
產(chǎn)品型號及規(guī)格
單位
數(shù)量
到貨期
單價(人民幣¥)(單位:元)
金額(人民幣¥)(單位:元)
1
2
3
4
5
運費費用:
包裝費用:
運輸貨物保險費用:
合同總金額(大寫):
合計(小寫):
2.產(chǎn)品驗收
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):產(chǎn)品驗收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
對于賣方出售給買方的貨物賣方保證:均為上述標(biāo)明的原廠家生產(chǎn)或原廠家認可的產(chǎn)地制造的產(chǎn)品。均不得有曾使用過的產(chǎn)品、殘次品、不合格產(chǎn)品。
買方如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,在收到貨物后____天內(nèi)應(yīng)及時向賣方反映,并發(fā)給賣方對產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)疑的書面意見,賣方應(yīng)根據(jù)買方的要求及時與生產(chǎn)廠方聯(lián)系,并負責(zé)最終妥善解決。
3.交貨地點:買方填寫 ____________________________________________________
4.發(fā)運方式及運輸
保險的價格計算:
買方選擇發(fā)運方式:
○特快專遞:小于等于200克20元,雜費10元,共計30元(起價)。以后每超過200克再加10元。
○航空快遞:小于等于500克20元,雜費10元,共計30元(起價)。以后每超過500克再加10元。
○平郵包裹:小于等于1千克20元,雜費10元,共計30元(起價)。以后每超過1千克再加10元。
○航空運輸:小于等于45千克40元,雜費20元,共計60元(起價)。以后每超過1千克再加10元。
○鐵路快運:小于等于5千克40元,雜費20元,共計60元(起價)。以后每超過1千克再加10元。
貨物買賣合同參考 篇16
本合同由以下雙方當(dāng)事人訂立:
甲方: ;(以下簡稱“甲方”)
地址:
乙方: ;(以下簡稱“乙方”)
地址:
雙方本著友好、平等、互利、自愿、誠實、信用的原則,就甲方委托乙方購買二手機械等事宜,達成如下合同條款:
一、委托內(nèi)容
第一條 乙方從甲方處購買________ 壓路機壹臺,總價_______元整。
甲方收到乙方定金 元整后甲方負責(zé)調(diào)試整修費用由乙方承擔(dān),剩余貨款_______元整付清后方可提車,如違約乙方所交定金不予退回。
第二條 此車屬二手車,無三包服務(wù),甲方可提供技術(shù)咨詢。
第三條 甲方提供的_______壓路機配置為_______發(fā)動機,發(fā)動機號:_______,出廠編號: _______
第四條 乙方付清全部購車款后才具有該設(shè)備的所有權(quán)。 若有異議,甲乙雙方應(yīng)先協(xié)商,協(xié)商不成由甲方所在地人民法院調(diào)解。
二、違約責(zé)任
1.合同簽訂后如甲方終止合同,則定金不再退還,歸乙方所有。
2.甲方不能按時支付合同費用或不能按合同規(guī)定期限履行其義務(wù),導(dǎo)致的工期延誤,其責(zé)任由甲方承擔(dān)。
3.除不可抗力原因外,若乙方因自身原因?qū)е逻`約,退還總制作費的千分之一。
4.因不可抗力或者其他意外事件,或者使得本合同的履行不可能、不必要或者無意義的,任一方均可以解除本合同。遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本合同、解除或遲延履行本合同的,應(yīng)將事件情況以書面形式通知另一方并向另一方提交相應(yīng)的證明。
5.雙方當(dāng)事人對本合同的訂立、解釋、履行、效力等發(fā)生爭議的,應(yīng)友好協(xié)商解決;
協(xié)商不成的,則可向人民法院提起訴訟。
6.本合同簽訂后,經(jīng)雙方當(dāng)事人協(xié)商一致,可以對本合同有關(guān)條款進行變更或者補充但應(yīng)當(dāng)以書面形式確認。上述文件一經(jīng)簽署,即具有法律效力并成為本合同的有效組成部分。
甲方:
乙方:
(蓋章)
(蓋章)
簽字日期:
簽字日期:
聯(lián)系人:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
貨物買賣合同參考 篇17
合同編號:
) 立存量房買賣合同人 出賣人(甲方): 買受人(乙方): 根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同,以資共同遵守。
第一條 甲方出賣存量房的具體狀況如下:
(一) 存量房坐落在____市 【區(qū)】 【路】 號 幢
室(車庫等部位: ),權(quán)屬證號為:
,類型:
,用途:,結(jié)構(gòu):。
(二)建筑面積平方米(含【
】【 】面積平方米)。 (三)隨存量房同時轉(zhuǎn)讓的設(shè)備(非存量房附屬設(shè)備)及裝飾情況(詳見附件一)。
(四)甲方轉(zhuǎn)讓存量房的相關(guān)關(guān)系(包括抵押、租賃、相鄰等其他關(guān)系)(詳見附件四)。 甲方已如實陳述存量房權(quán)屬狀況、設(shè)備、裝飾情況和相關(guān)關(guān)系;乙方已對甲方上述轉(zhuǎn)讓的存量房具體狀況充分了解,自愿買受該存量房。
第二條
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,同意上述存量房轉(zhuǎn)讓價款為人民幣計 (大寫): 仟 佰
拾
萬 仟 佰 拾 元,元。 乙方的付款方式和付款期限由甲、乙雙方在本合同附件二中約定。乙方交付存量房價款后,甲方應(yīng)開具收款憑證。
第三條
甲、乙雙方同意,甲方于年____月____日前騰空該存量房,并通知乙方進行驗收交接。乙方應(yīng)在收到通知之日起____日內(nèi)對存量房及其裝飾、設(shè)備情況進行查驗。查驗后簽訂存量房屋交接書,并將存量房鑰匙交給乙方即為存量房交付。
第四條
甲方承諾,自本合同簽訂之日起至該存量房驗收交接期間,凡已納入本合同附件一的各項存量房裝飾及附屬設(shè)施被損壞或被拆除的,應(yīng)按其價值 元向乙方支付賠償金。
第五條
甲、乙雙方確認,本合同簽訂之后日內(nèi),甲、乙雙方共同向房產(chǎn)管理部門申請存量房轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。
第六條
上述存量房毀損、滅失風(fēng)險責(zé)任自該存量房交付之日起由乙方承擔(dān)。
第七條
本合同生效后,甲、乙雙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定繳納稅、費,由甲方乙方交納國家稅、費元。 存量房轉(zhuǎn)讓價款,應(yīng)與____市“基準(zhǔn)房價”接近,否則,應(yīng)由房產(chǎn)管理部門給予確認,以確認的價款作為征收稅費的依據(jù)。 在上述存量房產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移占有前未支付的物業(yè)管理、水、電、氣、電訊等其他費用,在本合同附件三中約定。
第八條
乙方未在本合同規(guī)定期限內(nèi)支付轉(zhuǎn)讓存量房價款的,甲、乙雙方同意按下列方式處理。
一、逾期未超過____日的,乙方應(yīng)按日向甲方支付本合同
第二條約定存量房價款萬分之 的違約金,合同繼續(xù)履行。
二、逾期超過____日后,乙方未支付轉(zhuǎn)讓存量房價款給甲方的,甲方有權(quán)單方解除合同,乙方應(yīng)按日向甲方支付本合同
第二條約定轉(zhuǎn)讓存量房價款萬分之的違約金。如果乙方愿意繼續(xù)履行合同,經(jīng)甲方同意,合同繼續(xù)履行。
第九條
甲方未按本合同
第三條約定期限交接存量房的,甲、乙雙方同意按下列方式處理。
一、逾期未超過____日的,甲方應(yīng)按日向乙方支付本合同
第二條約定轉(zhuǎn)讓存量房價款萬分之的違約金,合同繼續(xù)履行。
二、逾期超過____日后,甲方應(yīng)按日向乙方支付本合同
第二條約定轉(zhuǎn)讓存量房價款萬分之的違約金。乙方解除合同的,甲方應(yīng)自收到乙方解除合同通知到達之日起____日內(nèi),退還全部已付款。如果甲方愿意繼續(xù)履行合同,經(jīng)乙方同意,合同繼續(xù)履行。
第十條
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,在不違反有關(guān)法律、法規(guī)的前提下,訂立的補充條款或補充協(xié)議,為買賣合同不可分割的一部分。本合同補充條款與正文條款不一致的,以補充條款為準(zhǔn)。
一、
二、
第十一條甲、乙雙方同意委托房產(chǎn)管理部門存量房資金托管中心
分中心對存量房轉(zhuǎn)讓價款實行托管。 本合同約定以外的,委托經(jīng)紀(jì)機構(gòu)辦理的其他事項、權(quán)限,由甲、乙雙方分別在《房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)合同》中進行約定。
第十二條
甲、乙雙方在履行本合同過程中若發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,按下述第 種方式解決:
1、向合肥仲裁委員會申請仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
第十三條
本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,
一份、房產(chǎn)管理部門一份。
第十四條
本合同自甲、乙雙方簽訂之日起生效
貨物買賣合同參考 篇18
買方:____________(下稱甲方)
賣方:____________(下稱乙方)
甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,本著自愿及平等互利的原則,訂立本合同。
第一條、名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量
1、名稱、品種、規(guī)格:
____________。
2、質(zhì)量,按下列第(_____)項執(zhí)行:
(1)按照_______標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(2)按樣本,樣本作為合同的附件。
(3)按雙方商定要求執(zhí)行,具體為:
_____________。
第二條、數(shù)量和計量單位、計量方法
1、數(shù)量:________ 。
2、計量單位和方法:__________。
3、交貨數(shù)量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計算方法:____________。
第三條、包裝方式和包裝品的處理
_________(應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否國家或主管部門標(biāo)準(zhǔn),自行約定包裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體可行,包裝材料由誰供應(yīng),包裝費用的負擔(dān)。)。
第四條、交貨方式
1、交貨時間:_______。
2、交貨地點:_______。
3、運輸方式:_______。
4、保險:_______。
5、與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移:___________。
第五條、驗收
1、驗收時間:_______。
2、驗收方式:______。
3、驗收如發(fā)生爭議,由___檢驗機構(gòu)按___檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法,對產(chǎn)品進行檢驗。
第六條、價格與貨款支付:
1、單價:____;總價:_________。
2、貨款支付:
貨款的支付時間:____________;
貨款的支付方式:____________;
運雜費和其它費用的支付時間及方式:__________。
3、預(yù)付貨款:________。
第七條、提出異議的時間和方法
1、甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定,應(yīng)在妥為保管貨物的同時,自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內(nèi)未通知乙方的,視為貨物合乎規(guī)定。
2、甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議。
3、乙方在接到甲方書面異議后,應(yīng)在_____日內(nèi)負責(zé)處理并通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第八條、甲方違約責(zé)任
1、甲方中途退貨的,應(yīng)向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2、甲方未按合同約定的時間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應(yīng)按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算,向乙方支付違約金;如____日內(nèi)仍不能提供的,按中途退貨處理。
3、甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的,應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,并承擔(dān)乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用。
4、甲方逾期付款的,應(yīng)按逾期貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期付款的違約金。
5、甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的,應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失。
6、甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議,應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受到的實際損失。
7、其它約定:_____________。
第九條、乙方的違約責(zé)任
1、乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2、乙方所交貨物品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的,如甲方同意利用,應(yīng)按質(zhì)論價;甲方不能利用的,應(yīng)根據(jù)具體情況,由乙方負責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。
3、乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定,須返修或重新包裝的,乙方負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的,由乙方負責(zé)賠償。
4、乙方逾期交貨的,應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬分之____計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5、乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,均應(yīng)由乙方承擔(dān)。
6、貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除應(yīng)負責(zé)運到合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7、乙方提前交貨的,甲方接到貨物后,仍可按合同約定的.付款時間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,甲方仍需要貨物的,乙方應(yīng)按數(shù)補交,并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要貨物的,應(yīng)在接到乙方通知后__日內(nèi)通知乙方,辦理解除合同手續(xù),逾期不答復(fù)的,視為同意乙方發(fā)貨。
8、其它:_______________。
第十條、不可抗力:
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時,應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后___日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓螅詼p輕可能給對方造成的損失,在取得有關(guān)機構(gòu)的不可抗力證明后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十一條、爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,均應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會深圳分會,按照申請仲裁時該會實行的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
第十二條、附加條款
第十三條、其它事項
1、按本合同規(guī)定應(yīng)付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后__日內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。
2、約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或預(yù)先賠償額的計算方法的,損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于違約所造成的損失,包括合同履行后可獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。
3、本合同自___年__月__日起生效,合同有效期內(nèi),除非經(jīng)過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除合同。
4、合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
5、雙方來往函件,按照合同規(guī)定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更,應(yīng)在變更后的___日內(nèi)書面通知對方,否則,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
6、本合同正本一式___份,雙方各執(zhí)___份;合同副本一式__份,分送______等單位。
甲方:____________乙方:____________
受權(quán)代表:(簽字)______受權(quán)代表:(簽字)_______
委托代理人:(簽字)_____
本合同于____年____月____日訂立于____。
貨物買賣合同參考 篇19
房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀
上訴人(原審被告):某某建設(shè)集團有限公司,住所地:某某市某某鎮(zhèn)。
法定代表人:某某 職務(wù):董事長。
被上訴人(原審原告):某某,男,漢族,19 年 月 日出生,住某某市某某區(qū)某某北路 號111室。
原審被告:某某建設(shè)集團有限公司某某分公司,住所地:某某火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)某某北村32號。
負責(zé)人:某某,經(jīng)理。
上訴請求:
1、依法撤銷某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決,發(fā)回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔(dān)。
事實和理由:
上訴人因不服某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書,現(xiàn)提起上訴。
一、該判決對被告的辯稱,存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設(shè)集團某某分公司稱:對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議,對原告提供證據(jù)的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是,對原告起訴的與其發(fā)生的房屋買賣合同糾紛的法律關(guān)系是存在的,但對于原告訴訟請求的事實和理由以及據(jù)以證明的相關(guān)證據(jù)存在異議的,且原告起訴的證據(jù)是非常不足的。該判決稱“被告某某建設(shè)集團稱:要求某某公司與原告協(xié)商解決”,眾所周知要求調(diào)解不屬相對人抗辯,將被告要求調(diào)解作為辯稱內(nèi)容顯然文不對題,更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設(shè)集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是,該判決卻斷章取義,未將被告的真實答辯意見記入筆錄,導(dǎo)致了該判決認定事實和適用法律錯誤,從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認定事實錯誤。
(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定,但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項,該事實在該判決書中并無闡述,本案案由是房屋買賣合同糾紛,購房款是現(xiàn)金還是欠款,以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內(nèi)容,但該判決均未查明并列入判決書,顯而易見本案的事實是不清的。
(二)該判決認定某某東龍房產(chǎn)與被告之間已結(jié)算完畢,不欠其工程款為解除合同的前題。可事實是,結(jié)算并未辦理完畢,且房屋買賣合同既然合法有效,解除合同與第三人結(jié)算款項并無直接因果關(guān)系。另:該判決認定,原告要求解除合同,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。
(三)該判決認定事實證據(jù)不足。本案原告提供的證據(jù),僅有一份收條和房屋轉(zhuǎn)讓清單兩份證據(jù)。并且,判決書未載明本案原告舉證、被告質(zhì)證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產(chǎn)生了質(zhì)疑。
上訴人認為,未經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證和法院認證的證據(jù),不能作為定案的依據(jù)。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實和法律依據(jù)。本案案由是房屋買賣合同糾紛,即便合同無效,也只須返還購房價款,至于雙方存在的經(jīng)濟損失必須有經(jīng)濟損失的客觀存在,且對損失的承擔(dān)應(yīng)當(dāng)按照過錯責(zé)任由雙方分擔(dān)。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據(jù),該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責(zé)任,更沒有按過錯責(zé)任分擔(dān)所謂的經(jīng)濟損失。
尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,并支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計算。上訴人認為,該判決,既未對所謂本金的數(shù)額和來源予以查實確認,且對20__年9月14日三年多以前已經(jīng)了結(jié)超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見,該判決顯失公平。
四、該判決程序違法。
本案案情復(fù)雜,不但涉及承攬工程款項的結(jié)算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣合同的效力,且訴訟標(biāo)的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件,故本判決采用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時,該判決書中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決,那么,法院應(yīng)當(dāng)主持調(diào)解,并在判決書中闡明調(diào)解成立或調(diào)解不成的原因和過程,為何不是調(diào)解結(jié)案而是直接判決呢?對此,上訴人認為,原審法院對本案的判決,當(dāng)事人有調(diào)解要求而法院不調(diào)解,那么顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認為,對本案的審判,原審法院存在程序上的違法也是明顯的。
綜上所述,本案原審判決存在認定事實不清,適用法律錯誤,程序違法的嚴重問題。為此,望貴院充分考慮上訴人的上訴理由,依法維護上訴人的合法權(quán)益,支持上訴人的上訴請求!謝謝!
此致
某某市中級人民法院
上訴人: 某某建設(shè)集團有限公司
20年 月日
貨物買賣合同參考 篇20
訂立合同雙方:
購貨單位:____,以下簡稱甲方;
供貨單位:____,以下簡稱乙方。
為了增強甲乙雙方的責(zé)任感,加強經(jīng)濟核算,提高經(jīng)濟效益,確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟 目的,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
(2)乙方代運(乙方代辦運輸,應(yīng)充分考慮甲方的要求,商定合理的運輸路線和運輸 工具);
(3)甲方自提自運。
3.運輸方式:__________。
4.到貨地點和接貨單位(或接貨人)________________。
(甲方如要求變更到貨地點或接貨人,應(yīng)在合同規(guī)定的交貨期限〈月份或季度〉前四十天通知乙方,以便乙方編月度要車(船)計劃;必須由甲方派人押送的,應(yīng)在合同中明確規(guī)定;甲乙雙方對產(chǎn)品的運輸和裝卸,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定與運輸部門辦理交換手續(xù),作出記錄,雙 方簽字,明確甲、乙方和運輸部門的責(zé)任。)
事人雙方商定的必須說明的事項。)
任后十天內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā) 貨物或扣付貨款來充抵。
解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由____仲裁委員會仲裁(當(dāng)事人雙方不在本合同中約定仲裁機構(gòu),事后又沒有達成 書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
本合同自一九__年__月__日起生效,合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,分送甲乙雙方的主管部門、銀行(如經(jīng)公證或鑒證,應(yīng)送公證或鑒證機關(guān))……等單位各留存一份。
購貨單位(甲方):____(公章)
代表人:____(蓋章)
地址:____
開戶銀行:____
帳號:____
電話:____
供貨單位(乙方)____(公章)
代表人:____(蓋章)
地址:____
開戶銀行:____
帳號:____
電話:____
__年__月__日訂
買賣合同
訂立合同雙方:
供方:______
需方:______
貨物買賣合同參考 篇21
通用版貨物買賣合同范文甲方(買方):乙方(賣方):雙方本著保護動物,愛惜、尊重生命的人道主義精神,以誠信、公平、合理之原則,經(jīng)雙方充分的平等協(xié)商,特訂立本合同,雙方共同遵守。寵物基本狀況:寵物品種:____________________,顏色:______,性別:_____,出生日:_______,體重:_____。于________年____月____日,_______(先生女士),身份證號碼為_______________________(以下簡稱甲方),雙方自愿的原則,購買了_________(先生女士),身份證號碼為________________________(以下簡稱乙方)的____________________(以下簡稱合同犬只)。其合同犬只的價格、數(shù)量、性別、健康狀況等方面,經(jīng)雙方確認,簽署本合同,其條款如下:
1.合同犬只為:____________________(樣子為附件照片),個月(公母)犬。
2.數(shù)量:1只。
3.首次驅(qū)蟲:____月____日,驅(qū)蟲藥物:;首次疫苗:____月____日,疫苗種類:
4.買賣條件:
①甲方應(yīng)支付給乙方金額為:人民幣元整(中文大寫)。
②乙方有義務(wù)向甲方告知寵物健康狀況、性格、愛好、生活習(xí)慣等情況,為甲方飼養(yǎng)購買的合同犬只提供必要的咨詢和協(xié)助。
③甲方承諾在乙方的指導(dǎo)下科學(xué)飼養(yǎng)該合同犬只。
④乙方承諾該合同犬只為____________________,并保證該合同犬只出售之時健康狀況良好,無犬瘟熱、犬細小病毒。
5.索賠條件:
①從甲方接走合同犬只之日算起,在甲方飼養(yǎng)方面無失責(zé)的情況下,若15天內(nèi)發(fā)現(xiàn)該合同犬只患有細小、犬瘟病,乙方應(yīng)負責(zé)支付該合同犬只的全部醫(yī)療費用。
②該合同犬只若因本條款4-
①所述病癥死亡,則由乙方賠付購方全額購買金額(即元整)。
③寵物售出十五天直至以后,乙方不再承擔(dān)4-
①所述寵物的任何責(zé)任。
⑤若非寵物健康原因,甲方在購買該寵物后五天內(nèi)請求退換,應(yīng)繳納該寵物出售價格50%的違約金。
6.仲裁:凡因執(zhí)行本合同或與本合同有關(guān)事項所發(fā)生的一切爭執(zhí),應(yīng)由雙方通過友好協(xié)商方式在甲方或乙方仲裁委員會沖裁解決。仲裁裁決是終局的,對雙方具有同等的約束力。仲裁費用,除仲裁機構(gòu)另有決定外,均由敗訴方負擔(dān)。
7.其他:對本合同之任何變更及增加,僅在以書面經(jīng)雙方簽字后,方為有效。任何一方在未取得對方書面同意前,無權(quán)將本合同規(guī)定之權(quán)利及義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三者。
8.本合同經(jīng)雙方簽署后生效,本合同一式兩份,具有同等效力,由甲乙(甲方乙方)雙方各執(zhí)一份為憑。
甲方:
乙方:________年____月____日
貨物買賣合同參考 篇22
合同號:____ 日 期:____ 地 點:____
買方:____
地址:____
電報:____
電傳:____
賣方:____
地址:____
電報:____
電傳:____
本合同由買方和賣方商訂。在合同項下,雙方同意按下述條款買賣下述商品:
第一條 品名、規(guī)格、數(shù)量及單價_
第二條 合同總值
第三條 原產(chǎn)國別及制造廠商
第四條 裝運港
第五條 目的港
第六條 裝運期
分運:
轉(zhuǎn)運:
第七條 包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠洋及長途內(nèi)陸運輸,防潮,防濕、防震,防銹,耐野蠻裝卸,以確保貨物不致由上述原因受損,使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不妥善所致之任何損失均由賣方負擔(dān)。
第八條 嘜頭
賣方須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭:____
第九條 保險:裝運后由買方投保。
第十條 付款條件
(1)買方在裝運期前30天,通過中國銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證,其金額為合同總值的__%,計____。該信用證在中國銀行____行收到下列單證并核對無誤后承付(在分運情況下,則按分運比例承付)。
a.全套可議付已裝船清潔海運提單,外加兩份副本,注明“運費已付”,空白抬頭,空白背書。
b.商業(yè)發(fā)票一式五份,注明合同號,信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份,注明每包貨物數(shù)量,毛重和凈重。
d.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質(zhì)證明書一式三份。
e.已交付全套技術(shù)文件的確認書一式兩份。
f.裝運后即刻發(fā)給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。
(2)賣方在裝運后10天內(nèi),須航空郵寄三套上述文件(f除外)寄給買方。
(3)中國銀行在收到合同____中規(guī)定的,由雙方簽署的驗收證明后,在____天內(nèi),承付合同金額的百分之____,金額為____。
(4)按本合同第15條和第18條,規(guī)定買方在付款時有權(quán)將應(yīng)由賣方支付的延期貨物罰款扣除。
(5)所有發(fā)生在中國境內(nèi)的銀行費用應(yīng)由買方承擔(dān),所有發(fā)生在中國境外的銀行費用應(yīng)由賣方承擔(dān)。
第十一條 裝運條件
(1)賣方必須在裝運前四十天向買方通知預(yù)訂的船名及其運輸路線,供買方確認。
(2)賣方必須在裝運前二十天通知買方預(yù)計發(fā)貨時間,合同號,發(fā)票金額,發(fā)運件數(shù)及每件的重量和尺碼。
(3)賣方必須在裝船完畢后四十八小時內(nèi),以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數(shù)量、毛重,發(fā)票金額,船名和啟運日期。
(4)如果任一單件貨物的重量達到或超過20噸,長12米,寬2.7米,高3米,賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙,注明詳細的尺碼和重量,以便買方安排內(nèi)陸運輸。
(5)如果由于賣方未及時按11條第(3)款執(zhí)行,以致買方未能將貨物及時保險而造成的一切損失,由賣方承擔(dān)。
貨物買賣合同參考 篇23
訂立合同雙方:
供方:______
需方:______
供需雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則,簽訂本合同,以資雙方信守執(zhí)行。
第一條 商品名稱、種類、規(guī)格、單位、數(shù)量:
第二條 商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)可選擇下列第__項作標(biāo)準(zhǔn):
1.附商品樣本,作為合同附件。
2.商品質(zhì)量,按照____標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。(副品不得超過__%)。
3.商品質(zhì)量由雙方議定。
第三條 商品單價及合同總金額
1.商品定價,供需雙方同意按____定價執(zhí)行。如因原料、材料、生產(chǎn)條 件發(fā)生變化,需變動價格時,應(yīng)經(jīng)供需雙方協(xié)商。否則,造成損失由違約方承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。
2.單價和合同總金額:_________。
第四條 包裝方式及包裝品處理_______。
(按照各種商品的不同,規(guī)定各種包裝方式、包裝材料及規(guī)格。
供方:______
需方:______
貨物買賣合同參考 篇24
出賣人:__________________
買受人:__________________
茲為訂購貨物買賣,雙方議定條件如下:
第一條乙方和甲方訂購_______貨物,甲方應(yīng)于_____日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能交付一部分,應(yīng)于_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意,可解除合同。
第三條如因天災(zāi)或其他不可抗力,致使甲方不能照期交貨或不能全數(shù)交付,可延長交貨期。但其延期日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買賣價款議定每件人民幣____仟____佰元,共人民幣____萬____仟____佰元,于甲方交貨同時悉數(shù)付清。
如乙方不能付清,甲方可停止交貨,直到解除合同。
甲方因此所受的損失,由乙方賠償。
第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的,可于____日前通知甲方延緩交貨日期,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,但如給甲方造成損害,應(yīng)負賠償之責(zé)。
第六條甲方所交付貨物如與樣品不相同時,乙方可要求更換或解除買賣合同,由此給乙方造成的損失,由甲方負責(zé)。
第七條市場價格如有升降變動,各方不得主張增減貨物,或借故解除合同。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人:__________________
買受人:__________________
_____年____月____日
貨物買賣合同參考 篇25
訂立合同雙方:
買方: 美國科威有限公司 (下稱甲方)
賣方: 河北強久自行車配件有限公司(下稱乙方)
甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商,本著自愿及平等互利的原則,就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜,達成如下一致:
第一條 產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量
1、產(chǎn)品的名稱:強久自行車QJ-20_32 。
2、產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求),按(1)執(zhí)行。
(1)按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(須注明按國家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn),如標(biāo)準(zhǔn)代號、編號和標(biāo)準(zhǔn)名稱等)。
(2)按樣本,樣本作為合同的附件。
(3)按雙方商定要求執(zhí)行,具體為:____(應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。
第二條 產(chǎn)品的數(shù)量和計量單位、計量方法。
1、產(chǎn)品的數(shù)量:200。
2、計量單位、計量方法:輛。
第三條 產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點
1、產(chǎn)品的交貨單位:河北強久自行車配件有限公司。
2、交貨方法,按下列第(2)項執(zhí)行:
(1)甲方送貨。
(2)乙方代運。
(3)買受人自提自運
3、運輸方式:公路運輸。
4、到貨地點和接貨單位(或接貨人):強久自行車公司_號庫房。
5、交貨日期:20_年12月05日
第四條:包裝方式和包裝品的處理
包裝方式:
第五條 產(chǎn)品的價格與貨款的結(jié)算
1、 單價:57美元;總價:11400美元。
2、 貨款支付:
(1)貨款的支付時間: ____;
(2)貨款的支付方式:_______;
(3)運雜費和其他費用的支付時間及方式________:。
3、 預(yù)付貨款:________。
第六條 對產(chǎn)品提出異議的時間和辦法
1、甲方在驗收中,如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定,
應(yīng)在妥善保管貨物的同時,自收到貨物后_10__天內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期內(nèi),甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2、甲方未按規(guī)定期限提出書面異議的,視為所交產(chǎn)品符合合同規(guī)定。
3、甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,不得提出異議。
4、甲方在接到買受人書面異議后,應(yīng)在_10_天內(nèi)負責(zé)處理,否則,即視為默認買受人提出的異議和處理意見。
第七條 甲方的違約責(zé)任
1、甲方中途退貨,應(yīng)向乙方償付退貨部分貨款10%的違約金。
2、甲方逾期付款的',應(yīng)按逾期付款金額每日萬分之_1、5___計算,向乙方支付逾期付款的違約金
3、甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的,應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失
4、甲方如錯填到貨地點或接貨或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議,應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受的損失。
第八條 乙方的違約責(zé)任
1、乙方不能交貨的,應(yīng)向甲方償付不能交貨部分貨款的__10_%的違約金。
2、乙方所交產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,如果買受人同意利用,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;如果買受人不能利用的,應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的具體情況,由乙方負責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。出賣人不能修理或者不能調(diào)換的,按不能交貨處理。
3、乙方因產(chǎn)品包裝不符合合同規(guī)定,必須返修或重新包裝的,乙方應(yīng)負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成貨物損壞或滅失的,乙方應(yīng)當(dāng)負責(zé)賠償。
4、乙方逾期交貨的,應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬分之__1、5__計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過____日,甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5、乙方提前交貨的產(chǎn)品、多交的產(chǎn)品和品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的產(chǎn)品,甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因買受人保管不善而發(fā)生的損失,應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)。
6、貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除應(yīng)負責(zé)運到合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7、乙方提前交貨的,甲方接到貨物后,仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,甲方仍需要貨物的,乙方應(yīng)按數(shù)補交,并承擔(dān)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要貨物的,應(yīng)在接到乙方通知后____日內(nèi)通知乙方,辦理解除合同手續(xù),逾期不答復(fù)的,視為同意乙方發(fā)貨。
第九條 不可抗力
當(dāng)事人雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄍú荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑?yīng)在 7天內(nèi)提供證明,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_2_種方式解決:
1、仲裁委員會仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
本合同自20_年12月05日起生效,合同履行期內(nèi),當(dāng)事人雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,雙方各執(zhí)一份;合同副本一式2 份,分送銀行等單位各留存一份。
甲方:美國科威有限公司(章) 法定代表人: 委托代理人:
地址:____________
開戶銀行:_________
帳號:___________
電話:_________
郵編:_____
乙方:河北強久自行車配件有限公司(章) 法定代表人: 委托代理人: 地址:_________
開戶銀行:_________
帳號:_______
電話:________
郵編:______
貨物買賣合同參考 篇26
甲方(賣方):電話: 地址: 乙方(買方): 電話: 地址: 甲乙雙方本著平等、自愿原則,在共同遵守國家相關(guān)法律的前提下簽訂本合同。具體內(nèi)容如下:
一、品名、數(shù)量及規(guī)格 乙方在甲方商行________年____月____日買玉雕工藝商品(小平安牌(吉祥件)600件。
二、付款方式 商品總價款:伍萬肆仟捌佰圓整(:564800.00元)。乙方驗貨后采用現(xiàn)金形式支付甲方60%,剩余40%貨到付款。
三、包裝方式 按傳統(tǒng)包裝(外包裝木箱,內(nèi)包紙絹)由負責(zé)包裝。
四、運輸方式及交貨地點 由甲方負責(zé)運輸,運費由乙方承擔(dān),貨到新如出現(xiàn)破碎,或與原貨不符,由甲方負責(zé),新交貨后由乙方負責(zé)一切責(zé)任。
五、雙方責(zé)任義務(wù)
1、甲方保證向乙方所銷售商品品質(zhì)和質(zhì)量。甲乙雙方在簽定買賣合同前無異議,合同立即生效。
2、甲乙雙方履行各自義務(wù)后,雙方無異議簽字后本合同(一式兩份,雙方各執(zhí)一份)立即生效。
六、本合同未盡事宜,雙方共同協(xié)商解決 甲方:
乙方: 簽訂日期:年____月 ____日
貨物買賣合同參考 篇27
甲方(賣方):________
乙方(買方):________
一、甲方自愿將車賣給乙方,車輛產(chǎn)權(quán)屬于賣方,內(nèi)容真實,無產(chǎn)權(quán)糾紛,一旦發(fā)生問題由甲方負責(zé)。
二、經(jīng)雙方轉(zhuǎn)讓價格為:_________元,大寫:________元整。
三、此車自__________年________月______日以前與本車發(fā)生的一切有關(guān)事情及問題由甲方負責(zé)。
四、此車__________年________月______日以后與本車發(fā)生的一切有關(guān)事情及問題由乙方負責(zé)。
五、過戶由_______方辦理,甲乙雙方出示手續(xù),一切過戶費用由_______方承擔(dān),期限為10天。
六、因車是二手車,甲方需在購買前向乙方說明車輛有無使用問題或任何汽車機器問題,如乙方在使用中因車況不良,造成一切事故,由甲方負責(zé)。
七、汽車質(zhì)量:該車于__________年________月登記,檢驗合格期至__________年________月。該車強制保險繳至__________年________月______日,因雙方交易車輛為舊機動車車輛。
八、權(quán)利義務(wù):
1、甲方向乙方轉(zhuǎn)讓車輛時向買受人提供車輛證件,說明汽車的現(xiàn)狀。
2、乙方在購車時應(yīng)認真檢查甲方所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。并且應(yīng)對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。乙方在購買該車后,負責(zé)車輛的維修以及相關(guān)規(guī)費的繳納。
九、雙方簽字協(xié)議生效以后,車輛產(chǎn)權(quán)屬于乙方。
十、本協(xié)議一式兩份,雙方簽字后立即生效。
甲方(賣方):____________乙方(買方):____________
____________年________月______日____________年________月______日
貨物買賣合同參考 篇28
買方:___________________________
地址:___________________________
傳真:___________________________
賣方:___________________________
地址:___________________________
傳真:___________________________
本合同由買方和賣方共同簽署,買方同意購買且賣方同意出售下列商品并遵守所列各項條款。
1.描述
項目
商品名稱、規(guī)格
單位
數(shù)量
單價
總金額
1
工廠交貨價:
2.原產(chǎn)國和制造商名稱
____________________________________3.包裝
包裝在結(jié)實的新木箱或紙箱里,適合遠距離的海運/包裹郵遞/空運和氣候的變化,能防護野蠻裝卸、潮濕、雨淋、腐蝕、震動和冷凍。
買方將對由于包裝不適當(dāng)造成的任何貨物損壞、缺失和由此產(chǎn)生的費用負責(zé);也對由于不充分或不適當(dāng)?shù)陌b和保護措施所引起的銹蝕負責(zé)。隨箱應(yīng)裝運一整套有關(guān)的服務(wù)和操作說明。
4.嘜頭
賣方用不褪色的油漆在每一個外包裝的四周寫上箱號、毛重、凈重、尺寸、合同號、目的港、收貨人編號和下列文字:“防止潮濕?”,“輕拿輕放”,“此端向上”,提升位置,重心和嘜頭。嘜頭為:
5.交貨期
____________________________________________
6.裝貨港
____________________________________________
7.目的港
____________________________________________
8._____
在FOB和CFR條款下,_____由買方在裝船后負責(zé)辦理。
9.付款
10.文件
(1)提單/空運單:
A)在海運條件下:
3份原始海運提單,注明:“運費到付(FOB)”、合同號、嘜頭、空白背書,并寫明完整的地址和電話號碼以通知買方。
B)在空運條件下:
一份原始和一份復(fù)印的空運單,注明“運費到付(FOB)”、合同號、嘜頭,指定給買方。
(2)5份正本發(fā)票,注明:合同號、嘜頭(在多于一個嘜頭時,發(fā)票應(yīng)分開打印),按照相關(guān)合同寫出明細。
(3)由廠商/供貨商確認的2份正本和2份復(fù)印的裝箱單,注明:重量、裝箱件數(shù)和相應(yīng)發(fā)票的日期。
(4)2份由廠商/供貨商確認的質(zhì)量、數(shù)量說明書。
(6)如果必要的話,一份由政府出具的出口許可證復(fù)印件。
(7)一份正本、兩份復(fù)印的原產(chǎn)地證明。
以上所有文件的拷貝件要寄給喀土穆和北京。
11.裝運:
在FOB條款下:
A.賣方將用傳真通知買方如條款12(1)的事項以便買方定船。
B.定船由買方或其代理辦理。
C.買方或其代理將在預(yù)計船只到達裝船港10天前通知賣方船名、預(yù)計轉(zhuǎn)運日期、合同號,以便賣方安排。賣方一定要與買方保持密切聯(lián)系。當(dāng)有必要更改船只或其到達時間不得不提前或推遲,買方及其代理應(yīng)及時通知賣方。如果買方的船只在其通知的到達日后30天之內(nèi)不能到達裝運港口。買方將從第31天起承擔(dān)倉儲和_____費用。
D.如果在買方的船只準(zhǔn)時到達裝運港后賣方?jīng)]有將要運的貨物準(zhǔn)備好,那么賣方將對空倉費和滯期費負責(zé)。
E.在貨物越過船舷之前,賣方將承擔(dān)所有的費用和風(fēng)險;在貨物越過船舷之后,賣方將承擔(dān)所有的費用和風(fēng)險。
12.裝船通知
(1)賣方為了以下目的(A、B、C)將于合同條款5中列明的裝船日期前40天,用傳真通知買方合同號、品名、數(shù)量、價值、箱數(shù)、毛重、尺寸和在裝運港就緒的日期。如果任何一箱的總量超過9公噸、尺寸范圍達到或者超過12米長,2.7米高,3米寬,賣方需要在裝運前50天通知買方這些數(shù)據(jù)。如果有易燃和危險物品需要標(biāo)明。
A.在條款9中的L/C付款條件下,開出一個信用證。
B.在FOB條件下,由買方安排定船。
(2)賣方在完成貨物裝運后,立即用傳真通知買方合同號、商品、數(shù)量、箱數(shù)、發(fā)票價值、毛重、船名、開船日期、提單號(海運時)或空運單、航班號以及估計到貨日期等等。如果有易燃或危險品,應(yīng)將其明細一起標(biāo)明。由于賣方?jīng)]及時通知造成買方?jīng)]有及時辦理_____和清單事宜,全部損失由賣方負責(zé)。
13.技術(shù)文件
_________________________________________________________________________________
14.質(zhì)量保證
賣方保證其產(chǎn)品是用最好的材料、先進的技術(shù)制造、全新且沒有使用過,完全符合本合同的質(zhì)量、性能和規(guī)格要求,與技術(shù)手冊相一致。質(zhì)保期從貨物到達目的港后算18個月,或由雙方代表簽字后的驗收合格證明有效后算12個月。
15.檢驗
(1)在交貨以前,制造方將按條款10(4)的要求,對貨物的質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量/重量做一準(zhǔn)確、全面的檢驗,證明該商品與合同條款相符。這些證明將形成交給付款議付的文件的不可分割的一部分,但是不被認為是最終結(jié)果。制造方試運行的結(jié)果和細節(jié)必須作為質(zhì)量證明的附件出現(xiàn)。
(2)當(dāng)商品到達現(xiàn)場以后,買方將申請?zhí)K丹商品檢驗局對商品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量/重量作一個初步檢驗,并作出檢驗報告,如果商檢局發(fā)現(xiàn)有規(guī)格和數(shù)量或者兩者都不符的地方,除非責(zé)任是_____公司或運輸公司的,買方將在商品現(xiàn)場檢驗之后30天以內(nèi)有權(quán)拒收商品或向賣方索賠。
(3)如果商品的質(zhì)量和規(guī)格與合同不符,或在條款14所列的質(zhì)量保證期內(nèi),由于任何原因被證實有缺陷,包括潛在缺陷或使用了不合格的材料,買方將安排由商檢局進行檢驗,并有權(quán)和賣方索賠。
16.索賠
在貨物到達目的地后90天內(nèi),除非_____公司或船主負有責(zé)任,如果發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量、規(guī)格或數(shù)量有與合同條款不符之處,買方將有權(quán)進行索賠,更換貨物或索賠損失,所有的費用(如商檢費、運還和運回替換貨物、_____費、倉儲和裝卸費用等)將由賣方承擔(dān)。對于質(zhì)量,賣方將保證:從貨物到達目的地后的18個月內(nèi),如果由于該設(shè)備由內(nèi)在缺陷、制造材料不合格或做工低劣,買方將立即書面通知賣方。
檢驗證明將作為索賠的基礎(chǔ)。賣方對于買方的索賠,有責(zé)任迅速排除缺陷,全部或部分更換商品或根據(jù)損壞的程度降價,如果有必要,將由賣方承擔(dān)費用買方自行排除缺陷,如果賣方在收到前述索賠一個月內(nèi)不能回答買方,索賠將被認為已被賣方接受。
17.不可抗力
在這種情況下,賣方仍然有責(zé)任采取必要的措施盡快運輸貨物。如果事故持續(xù)超過10周,買方有權(quán)取消合同。
18.遲交貨和罰款
如果賣方?jīng)]有按合同要求及時交貨,除非是合同款17的不可抗力引起的,買方在賣方同意付罰金(經(jīng)付款行從貨款中扣除)的條件下同意延遲交貨,罰款總數(shù)不超過交貨全部金額的10%,每延遲交貨1天罰貨款的1%。如果超過合同交貨期10天后賣方仍不能交貨,買方有權(quán)取消合同,不管合同是否被取消,賣方仍要不推遲地交納前述罰款。
19._____
與此合同有關(guān)的所有爭端及其執(zhí)行將通過談判友好地解決,如果不能協(xié)商解決,案例將提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易_____委員會根據(jù)其公布的_____規(guī)則進行_____,_____將在北京進行,_____委員會的決定是終局性的,并對雙方都具有約束力,雙方既不能訴諸法庭,也不能向其他機構(gòu)要求修改決定,_____費由敗訴的一方承擔(dān)。
20.合同的生效
合同從雙方簽字日期起生效。
21.售后服務(wù)
賣方要提供補口材料和售后服務(wù)。
22.特殊條款
茲證明本合同由買賣雙方共同簽署,雙方各保留一份正本。
本合同的附件都將被視為合同的不可分割的一部分并與合同具有同樣的效力。
買方:__________________
________年_____月_____日
賣方:__________________
________年_____月_____日
貨物買賣合同參考 篇29
賣方:__________;身份證號:___________。
買方:__________;身份證號:___________。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《二手車流通管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,就二手車的買賣事宜,買賣雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂本合同。
一、車輛情況
1、車類型號:____________________;車身顏色:_________;車牌號碼:____________;行駛公里:__________;發(fā)動機號:__________________;車架號碼:______________;初次入戶時間:________________;車輛購置稅完稅證明號:____________;車輛保險險種及到期日:__________________________。
2、車輛具備下列證件及備件(在方格里打“√”為示):
□行駛證正、副本;□購置稅(費)證;□路費收據(jù);□車船使用稅標(biāo)志;□定編證(使用證);□營運證;
□機動車輛登記證書;□備胎;□千斤頂;□鑰匙把。
3、買方確認所購車輛的目前實際狀況,不得以車況為由中途退車。
4、賣方保證該車的來源合法,手續(xù)齊全、真實有效,并承擔(dān)因該車和手續(xù)不合法引起的法律責(zé)任及買方損失。
二、交易金額及付款方式
1、本車價款為_________人民幣(大寫:____________元整)。車輛過戶費用由買方承擔(dān)。
2、買方于本協(xié)議簽訂之日付____________元。賣方及時將該車交付買方占用使用。剩余價款在車輛過戶之后一次性付清。
三、過戶及相關(guān)問題約定
1、買賣雙方就過戶問題達成如下共識:協(xié)議簽訂之日,賣方應(yīng)積極配合買方進行過戶等相關(guān)手續(xù)。辦理完畢后,買方支付剩余價款。
2、該車在__________年________月______日______時______分以前(賣方交付車輛前)發(fā)生的一切交通事故、經(jīng)濟糾紛、法律責(zé)任、交通違章均由原車主負責(zé)。_________年________月______日______時______分以后(車輛交付后)發(fā)生的一切交通事故、經(jīng)濟糾紛、法律責(zé)任、交通違章均由買方負責(zé)。
3、協(xié)議簽訂后,賣方于__________年________月______日之前消違章、提供車輛所有手續(xù)便于買方正常過戶,買方于此日之后7個工作日內(nèi)完成車輛的過戶。
四、違約責(zé)任
1、協(xié)議簽訂后,賣方需積極、及時的轉(zhuǎn)移車輛的所有權(quán),將車輛交由買方占有、使用。若在約定時間內(nèi)賣方無故拖延交付或拒絕交付,或是賣方的責(zé)任導(dǎo)致車輛在約定之時不能過戶,則需向買方支付__________元作為違約金。
2、若買方未在約定時間內(nèi)完成剩余價款的支付,則需向賣方支付__________元作為違約金。
五、因本協(xié)議發(fā)生的爭議,由買方經(jīng)常居住地人民法院管轄。
六、當(dāng)該車從車方名下過戶到買方名下,買賣雙方辦理完移交手續(xù)后,本協(xié)議即執(zhí)行完畢。
七、本協(xié)議壹式貳份,買方壹份,賣方壹份,簽字蓋章后生效。
八、補充協(xié)議具有與本約定相同的法律效力。
買方:________
賣方:________
__________年________月______日
貨物買賣合同參考 篇30
甲方:
乙方:
一、由乙方向甲方提供_公司(以下稱榮達公司)月度材料采購計劃,由甲方與榮達公司洽談簽訂貨物買賣合同。
二、合同簽訂后的組織進貨、供貨、結(jié)算、回款等一切銷售事宜,由甲方直接與榮達公司進行,乙方不再參與。
三、甲方按榮達公司提供金額的15%向乙方支付居間費用,于每次向榮達公司開據(jù)發(fā)票進行財務(wù)掛賬后的十天內(nèi)全額支付給乙方,每超期一天按逾期金額的1%加付違約金。(乙方無需向甲方提供居間費用的發(fā)票)
四、供貨的質(zhì)量以及供貨合同的履行過程中產(chǎn)生的一切責(zé)任,或者經(jīng)濟損失均由甲方負責(zé),與乙方無關(guān)。
五、乙方居間活動中產(chǎn)生的居間費用由乙方自行承擔(dān),甲方不予支付。
六、甲方不得繞過乙方或者隱瞞與榮達公司發(fā)生買賣業(yè)務(wù),必須每月向乙方通報業(yè)務(wù)金額,否則乙方有權(quán)查詢甲方在榮達公司財務(wù)掛賬情況,按甲方與榮達公司發(fā)生的供貨金額向乙方支付居間費用。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
貨物買賣合同參考 篇31
供方:(以下簡稱甲方)
需方:(以下簡稱乙方)
一、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、金額: 單位:人民幣(元)
二、品質(zhì)保證:原廠包裝、原廠標(biāo)準(zhǔn)。
三、交貨地點及方式:供方負責(zé)送貨至需方公司所在地,供需雙方共同驗收并簽字確認。
四、交貨期:合同簽訂之日起一周內(nèi)。
五、產(chǎn)品保修責(zé)任:自交貨驗收合格之日起,主機保修24個月,人為及不可抗力原因造成損壞除外,保修期滿后供方負責(zé)使用原廠配件進行有償維修。
六、付款方式:貨到當(dāng)日內(nèi)支付總額的80%,十日內(nèi)付清其余20%。
七、違約責(zé)任:供方不能按時交貨每延遲一天需支付合同總額1‰的違約金,需方于付款之日不能按時付款每延遲一天按合同總額的1‰支付違約金。
八、其他約定事項:合同執(zhí)行過程中如出現(xiàn)爭議,雙方友好協(xié)商解決。
九、本合同一式貳份,供需雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
貨物買賣合同范文協(xié)議書
出賣人:_________________(以下簡稱甲方),
買受人:______________(以下簡稱乙方),
茲為_______貨物欠款買賣,經(jīng)雙方締結(jié)合同如下:
第一條 甲方愿將_______貨_______件賣與乙方,約定_______年_______月_______日交付清楚。
第二條 貨價議定每件人民幣______________元整(或依照交貨日交貨地的市價為標(biāo)準(zhǔn))。
第三條 乙方應(yīng)自交貨日起算_______日內(nèi)支付貨價與甲方清楚,不得有拖延短欠等情形。
第四條 甲方如屆交貨期不能交貨,或僅能交付一部分時,于_______日前通知乙方延緩日期,乙方不允者可解除買賣合同,但須接到通知日起算_______日內(nèi)答復(fù)逾期即視為承認延期。
第五條 甲方如屆期不交貨又未經(jīng)依前條約定通知乙方時,乙方可限相當(dāng)日期催交貨,倘逾期仍不交時,乙方可解除合同。
第六條 如因天災(zāi)地變,或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或一部分貨品未能交清的,可以延緩至不能交貨原因消除后___日內(nèi)交付。
第七條 乙方交款之期以甲方交貨之期為標(biāo)準(zhǔn)。
第八條 乙方逾交款日期不為交款的,甲方可以定相當(dāng)期限催告交款,并請求自約定交款日期起算至交款日止,按每百元日折計算遲延利息。
第九條 甲方所交付的貨品,如有不合規(guī)格或品質(zhì)惡劣或數(shù)量短少時,甲方應(yīng)負補充或交換或減少價金的義務(wù)。
第十條 乙方發(fā)現(xiàn)貨晶有瑕疵時,應(yīng)即通知甲方并限期請求甲方履行前條的義務(wù),倘甲方不履行義務(wù)時,乙方除可解除合同外并可請求損害賠償,甲方無異議。
第十一條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的`爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_______種方式解決:
(一)提交______________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十二條 其他約定事項:____________________________
本合一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
經(jīng)典貨物買賣合同范文
甲方:
乙方:
一、 由乙方向甲方提供棗莊市盛源榮達實業(yè)有限公司(以下稱榮達公司)月度材料采購計劃,由甲方與榮達公司洽談簽訂貨物買賣合同。
二、 合同簽訂后的組織進貨、供貨、結(jié)算、回款等一切銷售事宜,由甲方直接與榮達公司進行,乙方不再參與。
三、 甲方按榮達公司提供金額的15%向乙方支付居間費用,于每次向榮達公司開據(jù)發(fā)票進行財務(wù)掛賬后的十天內(nèi)全額支付給乙方, 每超期一天按逾期金額的1%加付違約金。(乙方無需向甲方提供居間費用的發(fā)票)
四、 供貨的質(zhì)量以及供貨合同的履行過程中產(chǎn)生的一切責(zé)任,或者經(jīng)濟損失均由甲方負責(zé),與乙方無關(guān)。
五、 乙方居間活動中產(chǎn)生的居間費用由乙方自行承擔(dān),甲方不予支付。
六、 甲方不得繞過乙方或者隱瞞與榮達公司發(fā)生買賣業(yè)務(wù),必須每月向乙方通報業(yè)務(wù)金額,否則乙方有權(quán)查詢甲方在榮達公司財務(wù)掛賬情況,按甲方與榮達公司發(fā)生的供貨金額向乙方支付居間費用。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日